2018年二建建筑工程真题与答案解析

第一篇：2018年二建建筑工程真题与答案解析

1、按照民用建筑分类标准,属于超高层建筑的是()A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 答案:D

2、严禁将地下室作为主要用房的是()A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 答案:B

3、不属于应急照明光源的是()A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 答案:C

4、预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（）A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库

答案：D

5、属于永久荷载的是()A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 答案:A

6、在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 答案:A

7、据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h的水泥是()A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.矿渣硅酸盐水泥 D.火山硅酸盐水泥 答案:A

8、影响混凝土和易性的主要因素是()A.石子 B.砂子 C.水泥

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库

D.单位体积用水量 答案:D

9、木材在使用前进行烘干的主要目的是()A.使其含水率与环境温度基本平衡 B.减轻重量 C.防虫防蛀 D.就弯取直 答案:A

10、关于建筑花岗岩石特性的说法,正确的是()A.度低 B.呈酸性 C.密度小 D.硬度低 答案:B 11．下列哪些是用于工业用水的塑料管道？ A．PVC-U管 B．PVC-C管 C．PP-R管 D．铝塑复合管 参考答案：B 12.下列不属于安全玻璃的是()。A.钢化玻璃 B.防火玻璃

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库

C.平板玻璃 D.夹层玻璃 【答案】C 【解析】安全玻璃包括钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。P38 14.一般情况下,建筑施工企业良好行为记录公布时间为()年 A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】C P257 15.设计无明确要求时,模板的拆除顺序正确的是 A.从下而上 B.先支的先拆 C.先拆称重模板 D.先拆非承重模板 【答案】D 【解析】模板拆除时，拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序，并应从上而下进行拆除。

16.在现场施工，属于十一级动火作业的是（）A.小型邮箱 B.比较密封的地下室 C.登高电焊

D.无明显危险因素的露天场所

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库

【答案】B P230 17.市区施工现场主要路段围挡高度不得低于()。A.1.5m B.1.8m C.20m D.2.5m 【答案】D P233 18.现场《临时用电施工组织设计》编制人员是()A.项目经理 B.技术负责

C.电气工程技术人员 D.安全员 【答案】C P240 19.需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是()A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程 B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程 C.架体高度15m的悬挑脚手架工程 D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程 【答案】B P259~260 20.项目《职业安全健康技术措施计划》主持编制人是()A.安全总监 B.项目经理 C.生产经理

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库

D.技术负责

【答案】B 教材P269。

21.建筑构造设计的原则是（）。A.坚固实用 B.技术先进 C.经济合理 D.视野开阔 E.美观大方 【答案】ABCE 【解析】建筑构造设计的原则：坚固实用、技术先进、经济合理、美观大方。22.关于框架结构震害的说法，正确的是（）。A.柱的震害重于梁 B.梁顶的震害重于柱底 C.内柱的震害重于角柱 D.短柱的震害重于一般柱 E.多层房屋的楼盖震害重于墙身 【答案】ABD 【解析】震害调查表明，框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处；一般是柱的震害重于梁，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身，楼盖本身的破坏较轻。

23.在室内装饰装修过程中，属于集中荷载的是（）。A.石柱 B.吊灯 C.局部假山

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库

D.盆景 E.室内隔墙 【答案】ABC（D）

【解析】在建筑物原有的楼面或屋面上放置或悬挂较重物品（如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等）。在室内增加装饰性的柱子，特别是石柱，悬挂较大的吊灯，房间局部增加假山盆景。

24.关于水泥基渗透结晶型防水涂料等特点的说法，正确的是（）。A.是一种柔性防水材料 B.具有独特的保护钢筋能力 C.节省人工 D.具有防腐特性 E.耐老化

【答案】BCDE 有点偏

【解析】水泥基渗透结晶型防水涂料是一种刚性防水材料。具有独特的呼吸、防腐、耐老化、保护钢筋能力，环保、无毒、无公害，施工简单、节省人工等特点。

25.关于氟碳涂料特性的说法，正确的是（）。A.耐酸碱性 B.耐腐蚀性 C.耐高低温性 D.耐污性 E.涂层硬度低 【答案】ABCD 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库

【解析】氟碳涂料有优异的耐候性、耐污性、自洁性，耐酸碱、耐腐蚀、耐高低温性，涂层硬度高，与各种材质的基体有良好的粘结性能，色彩丰富有光泽，装饰性好，施工方便，使用寿命长。

26.关于普通混凝土小砌块的施工做法，正确的是（）。A.在施工前先浇水湿透 B.清除表面污物 C.底面朝下正砌于墙上 D.底面朝上反砌于墙上

E.小砌块在使用时的龄期已到28d 【答案】BDE 27.屋面防水施工基本要求正确的是（）。A.以排为主，以防为辅 B.上下层卷材不得相互垂直铺贴 C.屋面卷材防水施工时，由高向低铺贴 D.天沟卷材施工时，宜顺天沟方向铺贴 E.立面或大坡面贴卷材应釆用满粘法 【答案】BDE 28.关于建筑幕墙的防雷施工的做法，正确的是（）。A.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接 B.每三层设一道均压环 C.每隔15m上下立柱有效连接

D.有镀膜层的构件，应除去其镀膜层后进行连接 E.防雷链接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆处理 【答案】ABDE 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库

【解析】幕墙的铝合金立柱，在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线，把每个上柱与下柱的连接处连通。

29.关于施工现场环境保护做法，正确的是（）。A.夜间施工需办理夜间施工许可证 B.现场土方应釆取覆盖、绿化等措施 C.现场生活垃圾可作为回填再利用 D.食堂应设置隔油池 E.厕所的化粪池应做抗渗处理 【答案】ABDE 30.受控制的室内环境污染物有（）A.氡 B.甲醛 C.乙醇 D.苯

E.总挥发性有机化合物（TVOC）【答案】ABDE 【解析】室内环境污染物有氡（Rn-222)、甲醛、氨、苯和总挥发性有机化合物(TVOC)(一)背景资料

某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上20层,总建筑面积25000m2,其中地下建筑面积3000m2,施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同,合同约定:“…至2014年6月15日竣工,工期目标470日历天:质量目标合格：主要材料由施工单位自行采购:因建设单位原因导致工期延误,工期顺延,每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”,合同签订后,施工单位实施了项目进度策划,其中上部标准层结构工序安排如下: 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库

上部标准层结构工序安排表

柱基施工时遇地下溶洞(地质勘探未探明),由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期20日历天,补偿误工费20万元，地下室结构完成,施工单位自检合格后,项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位,勘察单位,设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。

施工至十层结构时,因商品混凝土供应迟缓,延误工期10日历天。施工至二十层结构时,建设单位要求将该层进行结构变更,又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期25日历天,补偿误工费25万元。装饰装修阶段,施工单位采取编制进度控制流程、建立协调机制等措施,保证合同约定工期目标的实现。

问题

1.根据上部标准层结构工序安排表绘制出双代号网络图,找出关键线路,并计算上部标准层结构每层工期是多少日历天? 2.本工程地基基础分部工程的验收程序有哪些不安之处?并说明理由。3.除采取组织措施外,施工进度控制措施还有哪几种措施? 4.施工单位索赔成立的工期和费用是多少?逐一说明理由 【参考答案——宋协清老师解析】

1、学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库

双代号网络图（估计4分）灵活出题，比较简单

关键线路：工作A—>工作B —>工作C—>工作E —>工作G（估计1分）工期8天（估计1分）2 1）施工单位自检合格后，项目负责人后立即组织验收不妥（估计1分）理由：1）施工单位自检合格后，应向监理单位申请验收（估计1分）2)应由总监理工程师组织验收（估计1分）

3)验收人员缺施工单位的质量、技术部门负责人（估计1分）3.（1）技术措施（估计1分）（2）管理措施（估计1分）（3）经济措施（估计1分）4.1）桩基施工：工期索赔20天；费用索赔20万（估计1分）

理由：地下溶洞，不可探明的地质条件，建设单位的责任；按合同约定，建设单位的原因造成，工期顺延，每天支付延误1万元，20*1=20万元（估计1分）

2）商品混凝土供应迟缓，工期和费用均不能索赔（估计1分）理由：商品混凝土供应，是施工单位的责任（估计1分）

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库

3）施工至二十层结构时，工期索赔15天；费用索赔15万（估计1分）理由：结构设计变更，是建设单位的责任；按合同约定，建设单位的原因造成，工期顺延，每天支付延误1万元，15*1=15万元（估计1分）

工期总计索赔：35天，费用总计索赔35万（估计1分）(二)背景材料

某写字楼工程，建筑面积8640㎡，建筑高度40m，地下一层，基坑深度4.5m,地上十一层，钢筋混凝土框架结构。

施工单位中标后组建了项目部，并与项目部签订了项目目标管理责任书。基坑开挖前，施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场检测，检测单位编制了检测方案，经建设方、监理方认可后开始施工。

项目部进行质量检查时，发现现场安装完成的木模板内有铅丝及碎木屑，责令项目部进行整改。

隐蔽工程验收合格后，施工单位填报了浇筑申请单，监理工程师签字确认。施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上，采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑，监理工程师发现后责令停工整改。

问题

1.施工单位应根据哪些因素组建项目部? 2.本工程在基坑检测管理工作中有哪些不妥之处?并说明理由。3.混凝土浇筑前，项目部应对模板分项工程进行哪些检查? 4.在浇筑混凝土工作中，施工班组的做法有哪些不妥之处?并说明正确做法。(三)背景资料

某企业新建办公楼工程，地下一层，地上十六层，请筑高度55m，地下建筑面积3000m2,总建筑面积21000m2，现浇混凝土框架结构。一层大厅高12m，长32m，大厅处有3道后张预应力混凝土梁。合同约定：“······工程开工时间为2016年7月1日，竣工日期为2017年10月31日。总工期488天;冬期停工35天，弱电、幕墙工程由专业分包单位施工···”。总包单位与幕墙单位签订了专业分包合同。

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库

总承包单位在施工现场安装了一台塔吊用于垂直运输，在结构、外墙装修施工时，采用落地双排扣件式钢管脚手架。

结构施工阶段，施工单位相关部门对项目安全进行检查，发现外脚手架存在安全隐患，责令项目部立即整改。

大厅后张预应力混凝土梁浇筑完成25天后，生产经理凭经验判定混凝土强度已达到设计要求，随即安排作业人员拆除了梁底模板井准备进行预应力张拉。外墙装饰完成后，施工单位安排工人拆除外脚手架。在拆除过程中，上部钢管意外坠落击中下部施工人员，造成1名工人死亡。

问题

1.总包单位与专业分包单位签订分包合同过程中，应重点落实哪些安全管理方面的工作? 2.项目部应在哪些阶段进行脚手架检查和验收?。

3.预应力混凝土梁底模拆除工作有哪些不妥之处? 并说明理由。4.安全事故分几个等級?本次安全事故属于哪种安全事故?当交叉作业无法避开在同一垂直方向上操作时，应采取什么措施?(四)背景资料

某开发商投资兴建办公楼工程，建筑面积9600m2，地下一层，地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，某施工单位中标。中标清单部分费用分别是：分部分项工程费3793万元，措施项目费547万元，脚手架费为336万元，暂列金额100万元，其他项目费200万元，规费及税金264万元。双方签订了工程施工承包合同。

施工单位为了保证项目履约，进场施工后立即着手编制项目管理规划大纲，实施项目管理实施规划。制定了项目部内部薪酬计酬办法，并与项目部签订项目目标管理责任书。

项目部为了完成项目目标责任书的目标成本，采用技术与商务相结合的办法，分别制定了A、B、C三种施工方案：A施工方案成本为4400万元，功能系数为0．34；B施工方案成本为4300万元，功能系数为0．32；C施工方案成本为4200万元，功能系数为0．34。项目部通过开展价值工程工作，确定最终施工方案。并进一步对施工组织设计等进行优化，制定了项目部责任成本，摘录数据如下：

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库

施工单位为了落实用工管理，对项目部劳务人员实名制管理进行检查。发现项目部在施工现场配备了专职劳务管理人员，登记了劳务人员基本身份信息，存有考勤、工资结算及支付记录。施工单位认为项目部劳务实名制管理工作仍不完善，责令项目部进行整改。

问题

1．施工单位签约合同价是多少万元?建筑工程造价有哪些特点? 2．列式计算项目部三种施工方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位)，并确定最终采用哪种方案。

3．计算本项目的直接成本、间接成本各是多少万元?在成本核算工作中要做到哪“三同步"？

4．项目部在劳务人员实名制管理工作中还应该完善哪些工作?

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载开森学APP 随时随地上课 更多课程题库

第二篇：2018年一建建筑工程真题及答案解析

2018年一建建筑工程真题及答案解析

一.单选题

1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m 答案：B 简单

2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于()。A.50mm B.60mm C.70mn D.80mm

答案：C简单 重复2017年考点

3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是()A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 答案：B 简单

4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高 答案：A

5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。A.6% B.7% C.8% D.9%

答案：D 简单

6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于()。A.25% B.30% C.35% D.40% 答案：C

7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 答案：A

8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力 答案：D

9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始

D.应采用平板振捣器振捣 答案：B 简单 专业基础 案例分析一 背景资料

某高校图书馆工程地下二层地上五层,建筑面积约35000平方米现浇钢筋混凝土框架结构部分屋面为正向抽空四角锥网架结构施工单位与建设单位签订了施工总承包合同合同工期为21个月。

在工程开工前施工单位按照收集依据、划分施工过程(段)计算劳动量、优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划，并通过了总监理工程师的审查与确认，项目部在开工后进行了进度检查发现施工进度拖延，其部分检查，结果如图2所示。

项目部为优化工期，通过改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短为4个月,据此进度计划通过了总监理工程师的确认。

项目部计划采用高空散装法施工屋面网架，监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大建议修改为采用分条安装法施工。

管道安装按照计划进度完成后,因甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程最早开始时间推迟了1个月,施工单位按规定提出索赔工期1个月。问题：

1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容? 2.图2中工程总工期是多少?管道安装的总时差和自由时差分别是多少?除工期优化外度网络计划的优化目标还有哪些?

3.监理工程师的建议是否合理?网架安装方法还有哪些?网架高空散装法施工的特点还有哪些?

4.施工单位提出的工期索赔是否成立?并说明理由。参考答案：

1、还应包括的内容：

确定施工顺序;计算工程量;计算劳动量或机械台班需用量;确定持续时间;绘制可行的施工进度计划图。参见书本1A422021 施工进度计划编制P223

2、(1)工程总工期:22个月理由:计划工期23个月,项目部为优化工期通过改进装饰装

修施工工艺使其作业时间缩短为4个月并通过总监理工程师的确认,因此为22个月

2个月,自由时差是:0个月。

(3)除工期优化外进度网络计划的优化目标还有资源优化、费用优化。

参见1A422012 P218

3、(1)监理工程师建议是合理的,理由:本题中写明“部分屋面为正向抽空四角锥网架结构,分条安装法施工适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架，如正向抽空四角锥网架等。

(2)网架安装方法还有:滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。

(3)网架高空散装法施工的特点还有:A、脚手架用量大;B、工期较长;C、需占建筑物场内用地;E、技术上有一定难度。

4、否,施工单位提出的工期索赔不成立。理由:甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程虽是甲方责任,但电缆电线安装工程有3个月的总时差和3个月的自由时差最早开始时间推迟了1个月,并未对施工单位工期造成影响。案例分析二 背景资料 某新建高层住宅工程建筑面积16000地下一层地上十二层二层以下为现浇钢筋混凝土结构,二层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。

施工总承包合同签订后,施工单位项目经理遵循项目质量管理程序,按照质量管理PDCA循环工作方法持续改进质量工作。监理工程师在检査土方回填施工时发现:回填土料混有建筑垃圾;土料铺填厚度大于400mm;采用振动压实机压实2遍成活;每天将回填2-3层的环刀法取的土样统送检测单位检测压实系数。对此出整改要求。

“后浇带施工专项方案″中确定∶模板独立支设;剔除模板用钢丝网;因设计无要求,基础底板后浇带10d后封闭等。

监理工程师在检査第4层外墙板安装质量时发现:钢筋套筒连接灌浆满足规范要求;留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件;留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件;施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11mm的部位在现场进行水试验，对此要求整改。

1.写出PDCA工作方法内容;其中“A”的工作内容有哪些? 2.指出土方回填施工中的不妥之处?并写出正确做法。

3.指出后浇带专项方案”中的不妥之处?写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。

4.指出第4层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土构**钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些? 案例分析三 背景资料

某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作呈的75%支付工程款,工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程昰清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费

82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。项目部对基坑围护提出了三个方案:A方案成本为8750.00万元,功能系数为033:B方案成本为8640.00万元,功能系数为035;C方案成本为8525.00万元,功能系数为032。最终用价值工程方法确定了实施方案。

竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下：

1、特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。

2、本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元,要求开发商承担。

3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。

4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。问题

1.偿债能力评价还包括哪些指标? 2.对总包合同实施管理的原则有哪些?

3.计算本工程签约合同价(单位万元,保留2位小数)。双档在工程量清单计价管理中应遵守的枪指向规定还有那些? 4.列式计算三个基坑维护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后三位),并确定选择哪个方案。

5.总包单位提出的索赔是否成立?并说明理由。案例分析四 背景资料

一新建工程地下二层地上二十层高度70m建筑面积40000m2，标准层平面为40m×40m。项目部根据施工条件和需求按照施工机械设备选择的经济性等原则,采用单位工程昰成本比较法选择确定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施、安全评价等安全管理内容提取了项目安全生产费用。

施工中,项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划内容包括试验项目名称、计划试验时间等,报项目经理审批同意后实施。项目部在”X工程施工组织设计”中制定了临边作业、禁登与悬空作业等高处作业项目安全技术措施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中,分别设定了生产等用电项的控制指标,规定了包括分区计星等定期管理要求,制定了指标控制预防与纠正措施。

在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重星95%的起吊作业中,安全人员让操作人员先将重物吊起离地面15cm然后对重物的平稳性,设备和绑扎等各项内容进行了检查,确认安全后同意其继续起吊作业。

在建工程施工防火技术方案”中,对已完成结构施工楼层的消防设施平面布置设计见图5。图中立管设计参数为消防用水量15L/s水流速ⅰ=1.5m/S:消防箱包括消防水枪、水带与软管。监理工程师按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011)提出了整改要求。

图5:标准层临时消防设施布置示意图

问题

1.施工机械设备选择的原则和方法分别还有哪些?当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上对起重设备和重物的检查项目有哪些?

2.安全生产费用还应包括哪些内容?需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有哪些?

3.支出项目检测试验计划管理中的不妥之处,并说明理由。施工检测试验计划内容还有哪些?

4.节能与能源利用管理中,应分别对哪些用电项设定控制指标?对控制指标定期管理的内容有哪些? 5.指出图5中的不妥之处,并说明理由。

答案

2018一级建造师建筑工程真题答案参考： 1-5 BCBAD 6-10 CADBD 11-15 CCAAB 16-20 AABCA 21：BDE 22：ABCD 23：CDE 24：ABE 25：BC 26：BD 27：BCDE 28：ABCE 29：ACDE 30：BE

案例一第1问： ①②③临时房屋

④⑤⑥⑦仓库、堆场、大型机械设备 ⑧加工厂或者存放危险品类的仓库 ⑨大门与围墙

⑩临时水、电管网和其他动力设施 案例一第2问： 1.平面布置科学合理，施工场地占用面积少 2.合理组织运输，减少二次搬运

3.施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求，减少相互干扰

4.布置仓库、堆场，一般应接近使用地点，其纵向宜与现场临时道路平行，尽可能利用现场设施装卸货

5.存放危险品类的仓库应远离现场单独设置，离在建工程距离不小于15m

6.布置加工厂，应使材料和构件的运输量最小，垂直运输设备发挥较大的作用;工作有关联的加工厂适当集中

7.布置临时房屋，办公用房宜设在工地人口处，作业人员宿舍一般宜设在现场附近，方便工人上下班

8.布置临时水、电管网和其他动力设施，临时总变电站应设在高压线进人工地最近处，尽量避免高压线穿过工地 案例一第3问：

1.施工现场出入口应标有企业名称或企业标识，主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应设置施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工和管理人员名单及监督电话牌等制度牌

2.施工现场必须实施封闭管理，现场出人口应设门卫室，场地四周必须采用封闭围挡，围挡要坚固、整洁、美观，并沿场地四周 连续设置。一般路段的围挡高度不得低于1.8m，市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m

3.施工现场应设宣传栏、报刊栏，悬挂安全标语和安全警示标志牌，加强安全文明施工宣传 案例二第1问：

单位工程进度计划的编制步骤还应该包括： 1.确定施工顺序

2.计算劳动量或机械台班需用量 3.确定持续时间

4.绘制可行的施工进度计划图 第2问：

1.总工期是23个月

2.管道安装的总时差是2个月，自由时差是0

3.除工期优化外，网络计划的优化目标还有：费用优化和资源优化、工期目标、费用目标和资源目标 第3问：

1.监理工程师的建议合理

2.网架安装方法还有：滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法

3.网架高空散装法施工的特点有：

(1)高空散装法是指小拼单元或散件(单根杆件及单个节点)直接在设计位置进行总拼的方法。

(2)根据测量控制网对基础轴线、标高或柱顶轴线、标高进行技术复核。

(3)当全支架拼装网架时，支架顶部常用木板或竹脚手板满铺，作为操作平台。这类铺板易燃，故如为焊接连接的网架,全部焊接工作均在此高空平台上完成，必须注意防火。

(4)悬挑法拼装网架时，需要预先制作好小拼单元，再用起重机将小拼单元吊至设计标髙就位拼装。悬挑法拼装网架可以少搭支架，节省材料。但悬挑部分的网架必须具足够的刚度，而且几何不变。(5)螺栓球节点各种类型网架结构可采用此方法安装，焊接空心球节点网架也可采用此方法安装。

(6)高空散装法脚手架用量大，高空作业多，工期较长，需占建筑物场内用地，且技术上有一定难度 案例二第4问： 索赔不成立

甲供电缆电线未按计划进场，属于甲方原因，但是电线电缆安装工作总时差4个月，自由时差4个月，电线电缆安装工程最早开始时间推迟1个月，不影响紧后工作最早开始时间，不影响总工期，所以索赔不成立 案例三

1.PDCA工作方法内容 第一步 分析现状，找出存在的问题。第二步，找出并分析产生问题的各种影响因素 第三步 找出各种原因中的最关键因素。第四步针对主要影响因素，制订计划和措施，提出质量改进的活动计划。第五步执行所制订的计划和措施。第六步根据计划的要求检查执行的情况。第七步总结经验，巩固成绩，把效果好的纳入各项标准。第八步提出遗留问题，并将其转入到下一个PDCA循环予以解决。

A表示总结再优化。对总结检查的结果进行处理。案例四

1.偿债能力评价指标包括 ： 流动比率 速动比率 现金流动负债比率 资产负债率 或有负债比率 已获利息倍数(利息保障倍数)带息负债比率

2.总包合同实施管理的原则 ：公正原则 科学原则 统一原则 控制原则 协调原则。

第三篇：二建《法规及相关知识》真题答案及解析

2014年全国二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》试卷 参考答案及解析

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。A.项目经理部具备法人资格 B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D.项目经理部是施工企业内部常设机构 【答案】：B P3 【优路解析】：项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子，是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。2.单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。A.乙的行为属于法定代表

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥 C.如果拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务 【答案】：D

P14 表见代理 3.根据《物权法》，土地承包经营权属于（）。A.所有权 B.用益物权 C.担保物权 D.准物权 【答案】：B P16 4.关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.经依法登记，发生设立效力 B.合同签字盖章，发生设立效力 C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D.未经登记，不动产交易合同无效 【答案】：A P18 5.工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。A.专利权

B.商标权

C.著作权 D.发明权 【答案】：C P29

6.根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（）。

A.厂房 B.可转让的专利权 C.生产原材料 D.公立幼儿园的教育设施 【答案】：D P32 7.根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（）。A.生产设备 B.建设用地使用权 C.正在建设的建筑物 D.集体所有的宅基地 【答案】：D P32 8.某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料。给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）A.行政处分 B.违约责任 C.行政处罚 D.交纳罚金 【答案】：B 9.以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（）A.政府对市场主体的守法诚信评价 B.社会中介信用机构的综合信用评价 C.市场主体的自我综合信用评价 D.行业协会协助政府部门的综合信用评价 【答案】：B 【优路解析】：社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导，以守法、守信（主要指经济信用，包 括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、伦理信用）、综合实力（主要包括 经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价。

10.承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位应承担（）A.按份责任 B.补充责任 C.连带责任 D公平责任 【答案】：C 11.建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书，上述程序正确的排列顺序是（）A.12345678 B.32471586 C23147568 D.43271586 【答案】：D P75 12.按照《建设施工界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为（）A.昼间60dB(A),夜间50dB(A)B.昼间65dB（A），夜间50dB（A）C.昼间70dB（A），夜间55dB

D.昼间75dB（A），夜间60dB(A)【答案】：C

P165 13.根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释》当事人申请执行仲裁裁决的案件，由（）管辖。A.仲裁机构所在地中级人民法院 B.仲裁机构所在地高级人民法院

C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院 D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院 【答案】：C P326 14.在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的应该（）A.撤回投标 B提高投标保证金额 C.撤销投标 D.及时书面告知招标人 【答案】：D P81 【优路解析】：投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

15.关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）A.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包 B.个人可以承接分包工程业务 C.建设单位有权直接指定分包工程的承包人 D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝 【答案】：A 【优路解析】：分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。P98 16.关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年 B.良好行为记录信息公布时限一般为6个月 C.招标投标违法行为记录公告期限为1年 D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月 【答案】：A

【优路解析】：《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。P103 17.发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工 B.拖欠垫资利息 C.施工现场安装摄像设备全程监控 D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付 【答案】：A 【优路解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。18.关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是（）。A.任何单位不得对能源消费实行包费制 B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证 C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制 D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告 【答案】：C 【优路解析】：墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

19.根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是（）。A.设备租赁合同 B.建设工程合同 C.承揽合同 D.货物买卖合同 【答案】：B P106 【优路解析】：《合同法》明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。

20.某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工，关于确定监理单位的说法，正确的是（）。A.应当自行委托监理单位 B.应当招标选择监理单位 C.可不委托监理单位

D.应当由建设主管部门指定监理单位 【答案】：C

21.根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。A.3个月以上6个月以下

B.3个月以上1年以下 C.6个月以上2年以下 D.1年以上3年以下 【答案】：B 【优路解析】：注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门 责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不予注册。

22.下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.超越本单位资质等级承揽工程的 B.以他人名义承揽工程的 C.施工中偷工减料的 D.将工程转包的 【答案】：A P101 23.施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可处以（）罚款。A.1千元以上1万元以下 B.5千元以上5万元以下 C.1万元以上10万元以下 D.5万元以上50万元以下 【答案】：B 【优路解析】：有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关 追缴文物；情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款：（1）发现文物隐匿不报或者拒不上交的；（2）未按照规定移交拣选文物的。24.甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，有丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交费。关于责任承担的说法，正确的是（）。A.丙应向甲承担违约责任 B.甲只能向丁主张损害赔偿 C.丙应向乙承担违约责任 D.乙应自行承担货物损失 【答案】：C 25.某生产经营单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守，其受到的处理不包括（）。A.撤职 B.降职 C.刑罚 D.行政拘留 【答案】：D 【优路解析】：行政拘留属于官罚民。26.下列法律文书中，属于可以强制执行的是（）。A.双方签收的人民法院调解书 B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书 C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书 D.一方拒绝签收的仲裁调解书 【答案】：A 【优路解析】：调解包括民间调解、行政调解、法院调解和仲裁调解四种形式，其中法院调解和仲裁调解具有强制执行力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。B属于人民调解，未经法院司法确认的，不可申请强制执行。C项属于行政调解，D项一方并未签收，调解书不生效。27.工程项目质量安全第一责任人是（）。A.总经理 B.部门经理 C.安全经理 D.项目经理 【答案】：D 【优路解析】：《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。28.根据《建筑法》，开工报告制度是指（）。A.建设单位对施工企业开工条件的确认 B.政府主管部门的一种行政审批制度 C.监理单位对施工企业开工准备工作的确认 D.政府主管部门对施工企业开工条件的确认 【答案】：B P45

29、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出。A中标候选人公式期间 B.中标通知书发出之后 C.合同谈判期间 D.评标报告提交之前 【答案】：A 【优路解析】：投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在 中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

30、下列有关仲裁的事项中，不属于《仲裁法》规定仲裁协议应当具有的内容是（）。A仲裁事项 B.选定的仲裁委员会 C.请求仲裁的意思表示 D.仲裁裁决的效力 【答案】：D 【优路解析】：合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。P322 31某矿山企业的如下安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是（）。A安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表 B未对未成年工进行定期健康检查 C安排女职工王某从事井下作业 D安排未成年工进行井下作业 【答案】：A

【优路解析】：《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。对于怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进行健康检查。P139 32监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（）。A费用由施工企业承担 B.工期不予顺延 C.视为建设单位违约 D.施工企业可主张合理利润 【答案】：D 【优路解析】：承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆 盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检査后重新覆盖恢复原 状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

33.下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是（）。A采购数量变更 B.公司名称变更 C合同签约人员变更

D.公司法定代表人变更 【答案】:A

【优路解析】：合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变 动而不履行合同义务。P118 34根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（）。并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60% B.75% C.80% D.90% 【答案】：C 【优路解析】：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的 80%,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。P127

35.注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（）。A立即吊销其注册建造师证书 B.立即注销其建造师资格证书 C.立即取消其继续教育记录，计入不良信用记录，对社会公布

D.处以1万元罚款 【答案】：C

P71 【优路解析】：对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消 其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。36.诉讼时效期间应当从（）起计算。A.侵害行为停止时 B.当事人知道或应当知道权利被侵害时 C.当事人权利被侵害并产生损害后果时

D.当事人提起赔偿主张之日 【答案】：B 【优路解析】：诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。P308

37.下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。A.涉及国家安全、国家秘密的项目 B.使用各级财政预算资金的项目 C.使用企业事业单位自有资金的项目 D.使用上市公司资金的项目 【答案】：B 【优路解析】：《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用 国有资金投资或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。P73

38.各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，（）。A.必须向同级人民法院提出检察建议 B.有权向同级人民法院提出检察建议 C.必须向上一级人民法院提出检察建议 D.有权向上一级人民法院提出检察建议 【答案】：B 【优路解析】：各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权向 同级人民法院提出检察建议。P317 39.下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作 B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的 C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理 D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成 【答案】：D 【优路解析】：承揽合同的特征：

（一）承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的；

（二）承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作；

（三）承揽人工作具有独立性。P146 40.施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由（）强制执行。A.建设单位 B.人民法院 C.建设行政主管部门 D.公安部门 【答案】：D 41.根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（）处以罚款。

勘察单位 B.建设单位和施工企业 C.设计单位 D.建设单位和监理单位 【答案】：B 42.根据《建筑起重机机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是（）。A.须大修才能达到安全技术标准的 B.超过制造厂家规定的使用年限的 C.无安全技术档案的 D.无齐全有效的安全保护装置的 【答案】：B 【优路解析】：有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案的；（5）没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第（1）、（2）、（3）项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。

43.建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，其可能受到的最严重的行政处罚是（）。A.吊销资质证书 B.责令改正，没收违法所得 C.降低资质等级 D.处以罚款 【答案】：A 44．检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由（）。A．双方共同认可的检测机构 B．原检测机构 C．上级检测机构 D．建设行政主管部门 【答案】：A 【优路解析】：检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。45．关于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的是（）。

A．当事人必须采用示范文本 B．采用示范文本(选项不全)

C．供当事人订立合同时参考 D．不采用示范文本 【答案】：C P124 46．关于施工合同特征的说法，错误的是（）。

A．施工合同是双务合同 B．施工合同是要式合同 C．施工合同客体是工程 D．施工合同是有偿合同 【答案】：C 【优路解析】：合同的客体是合同主体享有权利和承担义务所指向的事物。施工合同的客体可以是施工项目，也可以是具体的某种劳务服务，要看签订的合同内容。

47．某有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，生效判决的部分内容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是（）月。

A．6

B．12

C．18 D．24 【答案】：A 【优路解析】：有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书的部分或者全部内容错误，损害其民事权益的，可以自知道或者 应当知道其民事权益受到损害之日起6个月内，向作出该判决、裁定、调解书的人民法院提起诉讼。48．某工地施工扬尘严重，市环保局接到群从举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，（）申请行政复议。A．市环保局 B．省建设厅 C．市人民政府 D．省人民政府 【答案】：C 【优路解析】：行政复议机关为本级政府或上级行政机关。49．根据《劳动合同法》用人单位自用工之日是起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍的工资。A．1.5

B．2 C．3 D．4 【答案】：B 【优路解析】：用人单位自用工之日是起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。P144

50．因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。A．签约时的签约地 B．履约时的签约地 C．履约时的项目所在地 D．签约时的项目所在地 【答案】：D 【优路解析】：因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

51.某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是（）。A.甲、乙应承担连带赔偿责任 B.甲与乙属于联合体投标 C.实际施工并造成损失的是甲，与乙无关 D.投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任

【答案】：A

52.职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（）承担举证责任。A.职工 B.鉴定机构 C.劳动部门 D.用人单位 【答案】：D 53.某建设工程项目施工招标，甲公司和乙公司均参与投标，并都委托了丙单位办理投标事宜，甲、乙的行为属于（）。A.联合投标 B.合法投标 C.串通投标 D.独立投标 【答案】：C 【优路解析】：有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

54.下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是（）。A.质量检测站 B.项目咨询单位 C.监理单位 D.建设行政主管部门 【答案】:C 【优路解析】：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。55.关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。A.租赁合同是单务合同 B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件 C.出租方转移租赁物的所有权 D.承包人获得租赁物的使用收益权 【答案】：D

56.关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人 B.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理 C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业 D.不得在一级建筑业企业执业 【答案】：B

57.投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括（）。P84 A.由工商行政管理机关吊销营业执照 B.取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格 C.构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任 D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金 【答案】：D 【优路解析】：投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5%以上10%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。P91 58.施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不得担任任何施工企业的主要负责人、项目负责人。该期间的起算时间为（）。A.犯罪行为发生之日 B.刑罚执行完毕之日 C.案件移送审查之日 D.刑事判决生效之日 【答案】：B 59.某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排入水沟，致使村里的十几亩水稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是（）。A.该村的村民委员会 B.建设行政主管部门 C.环保行政主管部门 D.规划行政主管部门 【答案】：C 【优路解析】：《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，处应缴纳排污费数额2倍以上5倍以下的罚款。P178

60.涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关技术标准规定的应取样数量的（）。A.30% B.50% C.75% D.80% 【答案】：A

P263

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.根据《建设工程质量管理条例》，法定质量保修范围有（）。A.土石方工程 B.地基基础工程 C.电气管线工程

D.景观绿化工程 E.屋面防水工程 【答案】：BCE

【优路解析】：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备 安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。P287 62.根据国家发展和改革委员会等9部门联合颁布的《标准施工招标文件》，投标文件应当包括（）。A.招标管理机构 B.已标价工程量清单 C.拟转包项目情况表 D.资格审查资料 E.施工组织设计 【答案】：BCD 【优路解析】：国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部等9部门联合颁布的《〈标准施 工招标资格预审文件〉和〈标准施工招标文件〉暂行规定》中进一步明确，投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份 证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表；（9）资格审査资料；（10）投标人须知前附表规定的其他材料。但是，投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。P82

63.用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有（）。A.严重违反用人单位规章制度的 B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排工作的 C.严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的 D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作 E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的 【答案】：BDE 【优路解析】：《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。P130 64.生产安全事故等级划分的主要因素有（）。A.政治 B.心理 C.人身 D.主观恶意

E.经济 【答案】：CE 【优路解析】：事故等级的划分包括了人身、经济和社会3个要素，可以单独适用。P232

65.下列责任中，属于违约责任的承担方式的有（）。A.定金 B.罚金 C.违约金 D.罚款 E.消除危险 【答案】：AC 66.合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有（）。A.赔礼道歉 B.继续履行 C.赔偿损失 D.采取补救措施 E.支付违约金 【答案】：BCD 【优路解析】：合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。由于题干中的“合同中未约定违约责任”，因此支付违约金或定金的方式不能适用。P123

67.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括（）。A.防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理等水利项目 B.垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目 C.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目 D.供水、供电、供气、供热等市政工程项目 E.生态环境保护项目 【答案】：ABCE P72 【优路解析】：经国务院批准的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》进一步规定，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括：（1）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目；（2）铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目；（3）邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目；（4）防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目；（5）道路、桥梁、地铁和轻轨交 通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目；（6）生态环境保护项目；（7）其他基础设施项目。

68关于合同成立时间的说法，正确的有（）。A.合同书自双方签字时成立 B.双方意思表示一致合同即成立 C.承诺生效时合同成立 D.口同合同自交付标的物时成立 E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立

【答案】：ACE 【优路解析】：《合同法》第二十五条规定承诺生效时合同成立。第三十二条规定当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第三十三条规定当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立。

69.下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A.承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同 B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同 C.建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同 D.分包单位胁迫施工企业订立的合同 E.建设单位为逃税而订立的施工合同 【答案】：ABE 【优路解析】：P116 70.根据《招投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批的依法进行招标的项目，其（）应当报项目审批核准。A.招标范围 B.招标文件 C.招标方式 D.招标组织形式

E．招标代理机构 【答案】：ACD 【优路解析】：《招标投标法实施条例》进一步规定，按照国家有关规定需要履行项目审批，核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批，核准部门审批，核准。项目审批，核准部门应当及时将审批，核准确定的招标范围，招标方式，招标组织形式通报有关行政监督部门。

71.依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应（）。A.认定招标、投标、中标无效 B.依法重新招标 C.依法重新评标 D.由行政监督部门接管剩余招标投标工作 E.依法禁止就该项目再次招标 【答案】：ABC 【优路解析】：《招标投标法实施条例》规定，依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和本条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标，投标，中标无效，应当依法重新招标或者评标。

72.工程监理单位的主要安全责任有（）。A采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线 B.审查专项施工方案 C.对施工安全事故隐患要求整改 D.组织抢救生产安全事故 E.及时报告生产安全事故 【答案】：BC

P247

73.下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（）。A.使用伪造、变造的许可证件 B.提供虚假的财务状况或者业绩

C.提供虚假的信用状况 D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明 E.不同投标人的投标文件相互混装 【答案】：ABCD 【优路解析】：投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为：（1）使用伪造，变造的许可证件；（2）提供虚假的财务状况或者业绩；（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历，劳动关系证明；（4）提供虚假的信用状况；（5）其他弄虚作假的行为。74.根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者签订合同时采取的正当行为有（）。A.约定专业技术培训服务违约金 B.扣押居民身份证 C.签订竞业限制协议书 D.扣押职业资格证 E.要求提供担保 【答案】：AC

【优路解析】：《劳动合同法》规定，订立劳动合同，应当遵循合法，公平，平等自愿，协商一致，诚实信用的原则。用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物；不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。P126 75.根据《民事诉讼法》，属于广义民事诉讼当事人的有（）。A.第三人 B.刑事附带民事案件自诉人 C.辩护人 D.原告与被告 E.共同诉讼人 【答案】：ADE 【优路解析】：广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。

76、根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，关于招标项目的说法，正确的有（）。A招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人 B招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判 C评标委员会成员对其评审意见承担个人责任 D履约保证金不得超过中标合同金额的10% E国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人 【答案】：CDE 【优路解析】：《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。《招标投标法实施条例》规定，国有资金与控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。P87 77.下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当行为的有（）A 投标人相互串通投标 B 投标人与招标人串通投标 C 招标人操纵中标 D 投标人以他人名义投标 E 投标人以高于市场定价的报价竞标 【答案】：ABD

【优路解析】：在建设工程招标投标活动中，投标人的不正当竞争行为主要是：投标人相互串通投标、招标人与投标人串通投标、投标人以行贿手段谋取中标、投标人以低于成本的报价竞标、投标人以他人名义投标 或者以其他方式弄虚作假骗取中标。P84

78、施工作业人员享有的主要安全生产权利有（）A 建议权 B 检举权 C 收益权 D 获得工伤保险赔偿权 E 紧急避险权 【答案】：ABDE 【优路解析】：施工作业人员应当享有的安全生产权利包括：（1）施工安全生产的知情权和建议权；（2）施工安全防护用品的获得权；（3）批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权；（4）紧急避险权；（5）获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；（6）请求民事赔偿权。P206

79、下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有（）A 施工企业超越资质等级订立的合同 B 施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同

C 建设单位为洗钱而订立的施工合同 D 显失公平的合同 E 一方乘人之危与他人订立的合同 【答案】：DE P120 80.根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收应当具备的条件有（）。A.有完整的技术档案

B.完成工程结算备案 C.由主要建筑材料的进场试验报告

D.有设计单位签署的质量合格文件 E.有施工企业签署的质量保修书 【答案】：ACDE 【优路解析】：《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。

第四篇：2018年二建管理真题答案解析

2018年二建施工管理真题答案解析

1.【答案】D 华夏优职

【解析】本题考查的是建设项目工程总承包方项目管理的目标和任 务。建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过 程，即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和 保修期。参见教材P4。2.【答案】C 【解析】本题考查的是施工总承包管理方的主要特征。选项A，施工总 承包管理方不承担施工任务，选项B，施工总承包管理方不与分包方 和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订选项C，不论是业主方选定的分包方，还是经业主方授权由施工总承能管理方 选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任选 项D，负责组织和指挥分包施工单位的施工。参见教材P5～6。3.【答案】A 华夏优职

【解析】本题考查的是施工管理的管理职能分工。管理是由多个环节 组成的过程，（1）提出问题：（2）筹划；（3）决策（4）执行。参见教材 P20。

4.【答案】D 华夏优职

【解析】一个施工企业，如采用矩阵组织结构模式，则纵向工作部 可以是计划管理、技术管理、合同管理、财务管理和人事管理部门 等，而横向工作部］可以是项目部。故答案为D。参见2Z101022施 5.【答案】 C 解析：本题考查的是施工组织总设计的编制程序，只有拟定施工方案后才可编制施工总进度计划，选项ABD均为编制总进度计划后方可进行。参见22101032施工组织设计的编制方法P29 6.【答案】B 华夏优职

【解析】项目目标动态控制的准备工作将对项目的目标进行分解，以 确定用于目标控制的计划值。ACD属于项目实施过程中对项目目标 进行动态跟踪和控制。参见27101041动态控制方法P29。7.【答案】D 华夏优职

【解析】本题考查的是运用动态控制原理控制施工进度。对于大型建设工程项目，应通过编制施工总进度规划、施工总进度计划、项目各子系统和各子项目进度计划等进行项目施工进度目标逐层分解。参见教材P31.8.【答案】D 【解析】组织是目标能否实现的决定性因素因此，为实现项目的进度 目标，应充分重视健全项目管理的组织体系，故答案为D。参见 2Z103042施工进度控制的措施P149。9.【答案】B 【解析】A错误误。归档的文件应为原件 C错误。所有竣工图均应加盖竣工图章

D错误。利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据：凡施工图结 沟、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1／3的，应 当重新绘制竣工图。参见2Z107023施工文件的旧档P286。10.【答案】C 【解析】终点节点即网络图的最后个节点，它只有内向箭线，一般 表示一项任务或一个项目的完成。参见22103032工程网络计划的类 型和应用P135 11.【答案】C 华夏优职

【解析】计算工作自由时差，当工作j有紧后工何－k时，其自由时 差应为

自由时差＝min紧后工作最早开始时间－本工作的最早完成时间｝或 自由时差＝min｛紧后工作最早开始时间－（本工作最早开始＋持续时)} 故答案为C。参见2Z103032工程网络计划的类型和应用P139。

华夏优职 12.【答案】D 【解析】《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号，2003 年）中的有关规定，“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全 技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理 单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单 位整改情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告 建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当 及时向有关主管部剖门］报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法 律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承

担监理责任＂”（引自第十四条条）。参见2Z7101071工程监理的工作任务 P42。

13.【答案】C 华夏优职

【解析】环境管理体系的结构系统，采用的是PDCA动态循环、不断 上升的螺旋式管埋运行模式，在“策划－支持与运行－绩效评价－改 进”四大要素构成的动态循环过程基础上，结合环境管理特点，考虑 组织所处环境、内外部可题、相关方需求及期望等因素，形成完整的 持续改进动态管理体系。参见2Z105011职业健康安全与环境管理体 系标准P188。

14.【答案】D 华夏优职

【解析】采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合 同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工 程量是承包人用于结算的最终工程量。参见22102032工程计量P82。15.【答案】D 华夏优职 【解析】交货日期的确定可以按照下列方式

（1）供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准（2）采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准（3）凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方 发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的 日期为准。参见2Z106024物资采购合同的主要内容P253 16.答案】B 华夏优职

【解析】AC属于管理措施D属于经済措施。参见2Z103042施工进 度控制的措施P151。17.【答案】D 【解析】控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制，以 对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证，并对进度目标进 行分解，确定施工的总体部署，并确定为实现进度目标的里程碑事件 的进度目标（或称其为控制节点的进度目标），作为进度控制的依据。参见2Z10302控制性施工进度计划的作用P131。18.【答案】D 华夏优职

【解析】建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：（1）调查研究和收集资料（2）进行项目结构分析

（3）进行进度计划系统的结构分析；（4）确定项目的工作编码

（5）编制各层（各级）进度计划

（6）协调各层进度计划的关系和编制总进度计划

（7）若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整（8）若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目決策者。参见2Z7103011总进度目标P127 19.【答案】C 华夏优职

【解析】如果对方提出了索赔要求或索赔报告，则自己一方应采取各 种措施来反击或反驳对方的索赔要求。常用的措施有

（1）加对方的失误，直接向对方提出索赔，以对抗或平衡对方的索赔 要求，以求在最终解决索赔时互相让步或者互不支付；

2）针对对方的索赔报告，进行仔细、认真研究和分析，找出理由和 证据，证明对方索赔要求或索赔报告不符合实际情况和合同规定，没 有合同依据或事实证据，索赔值计算不合理或不准确等问题，反击对 方的不合理索赔要求，推卸或减轻自己的责任，使自己不受或少受损 失，参见2Z106052施工合同索赔的程序P268。20.【答案】A 华夏优职

【解析】单位产品人工消耗量变动对成本的影响是：200×（11 12）×100＝－20000元。

参见2102054施工成本分析的方法P122 21.答案】D 华夏优职

【解析】对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件应该交由工程师（监理人）审核。2Z106052施工合同索赔的程序P268 22.【答案】C 【解析】本体考查的是工程网络计划的类型和应用，相邻；两项工作i和j之间的时间间隔（LAGi-j)等于今后工作j的最早开始时间ESJ和本工作的最早完成时间EFi之差，参见教材P144.23.【答案】B 华夏优职

【解析】管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评 价，判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适 应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构 和程序等。参见2Z105013职业健康安全管理体系与环境管理体系的 建立和运行P194。26.【答案】A 华夏优职

【解析】奖金是指对超额劳动和増收节支支付给个人的劳动报酬。如 节约奖、劳动竞赛奖等。参见2Z102011按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成P48 27.【答案】D 华夏优职

【解析】A错误。劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人 为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需 劳务分包人支付保险费用。

B错误。工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械 设备办理保险，并支付保险费用

C错误。劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保 险费用。

参见27106023施工劳务分包合同的内容P250。28.【答案】A 华夏优职

【解析】专项应急预案是针对具体的事故类别（如基坑开挖、脚手架 拆除等事故め）、危险源和应急保障而制定的计划或方案。参见 2Z105031生产安全事故应急预案的内容P207。29.【答案】B

【解析】综合单价＝（人、料、机费十管理费十利润》淯单工程量（98000＋13500＋8000）／2500＝47．80元／m3。参见2Z7102015工程量清单计价P64 30.【答案】B 华夏优职 【解析】第一类危险源控制方法

可以采取消除危险源、限制能量和隔离危险物质、个体防护、应急救 援等方法。建设工程可能遇到不可预测的各种自然灾害引发的风险，只能采取预测、预防、应急计划和应急救援等措施，以尽量消除或减 少人员伤亡和财产损失。ACD属于第二类危险源控制的方法。参见 2Z105022危险源的识别和风险控制P205。

31.【答案】A 华夏优职

【解析】根据网络计划中工作之间的逻辑关系及各工作的持续时间 直接在时标计划表上绘制时标网络计划、绘制步骤如下（1）将起点节点定位在时标表的起始刻度线上。

（2）按工作持续时间在时标计划表上绘制起点节点的外向箭线。

（3）其他工作的开始节点必须在其所有紧前工作都绘出以后，定位在 这些紧前工作最早完成时间最大值的时间刻度上，某些工作的箭线长 度不足以到达该节点时，用波形线补足，箭头画在波形线与节点连接 处,用上述方法从左至右依次确定其他节点位置，直至网络计划终点节点 定位，绘图完成。

参见22103032工程网络计划的类型和应用P147。32.答案】B 33.答案】C 华夏优职

解析】对竣工工程的成本核算，应区分为竣工工程现场成本和竣工 工程完全成本，分别由项目管理机构和企业财务部门进行核算分析，其目的在于分别考核项目管埋绩效和企业经营效益。参见2Z102041施工成本管理的任务与措施P106 34.【答案】D 华夏优职

【解析】根据住房和城乡建设部《建筑施工项目经理质量安全责任十 项规定试行）》（建质［2014123号）和《建筑工程五方责任主体项目 负责人质量终身责任追究暂行办法》（建质［2014］124号），建筑施工 项目经理必须对工程项目施工质量安全负全责其质量终身责任，是 指参与新建、扩建、改建的施工单位项目经理按照国家法律法规和有 关规定，在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。35.【答案】A 【解析】自由时差＝紧后工作最早开始最小值－本工作最早完成，C工 作的紧后工作只有G工作，由六时标注法可得出G工作的最早开始时 间是9天，C工作最早完成时间是7天，C工作的自由时差＝9－7＝2 天。参见27103032工程网络计划的类型和应用P139，见2Z104013施工质量管理和施工质量控制的内涵、特点与责任P156。36.【答案】D 华夏优职

【解析】A错误。质量计划是为了确保过程的有效运行和控制，在程 序文件的指导下，针对特定的产品、过程、合同或项目，而制定出的 专门质量措施和活动顺序的文件。

B错误。质量记录是产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及 结果的客观反映，是证明各阶段产品质量达到要求和质量体系运行有 效的证据。

C错误。质量手册是阐明一个企业的质量政策、质量体系和质量实践 的文件，是实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件。参见2Z104022施工企业质量管理体系的建立和认证P159。37.【答案】B 【解析】费用偏差差（CV）＝已完工作预算费用（BCWP）－已完工作实际费 用（ACWP）＝已完成工作量x预算单价－已完成工作量x实际单价 ＝160×300－160×330＝－4800元。

参见2Z7102053施工成本控制的方法P118。38.【答案】A 【解析】根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定： 除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更 意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据合 同约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必 要的施工方法说明和有关图纸。参见2Z106042施工合同变更管理P263。39.【答案】D 华夏优职

解析】观感质量验收。这类检查往往难以定量，只能以观察、触摸 或简单量测的方式进行，并由各个人的主观印象判断，检查结果并不 给出“合格”或“不合格”的结论，而是综合给出质量评价。对于评 价为“差”的检查点应通过返修处理等补敦。参见2Z104034施工质量验收的规定和方法P171 40.答案】C 【解析】发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度 计划的安全文明施工费总额的60％，其余部分按照提前安排的原则 进行分解，与进度款同期支付

参见2Z102036合同价款期中支付P99。41.【答案】D 【解（1）工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的按照现行国家计量 规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定。

2）施工中工程计量时，若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量 偏差，或因工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务 中完成的工程量计算。

参见2Z102032工程计量P82。42.【答案】A 华夏优职

【解析】检验批质量合格的条件有两个方面：资料检查合格、主控项 目和般项目检验合格。

检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。参见22104034施工质量验收的规定和方法P171。43.【答案】A 【解析】重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以 上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事 故。B属于较大事故C属于一般事故D属于特別重大事故。参见 2Z105033职业健康安全事故的分类和处理P210。44.答案】C 【解析】A错误。围挡封闭是创建文列工地的重要组成部分，工地四 周设置连续、密闭的砖砌围墙，与外界隔绝进行封闭施工

B错误。围墙高度按不同地段的要求进行砌筑，市区主要路段和其他 涉及市容景观路段的工地设置围当的高度不低于2．5m，其他工地的 围挡高度不低于1．8m D错误。应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人。参见2Z7105041施工现场文明施工的要求P214 45.【答案】B 【解析】在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人 代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施 保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发 包人代表和总监理工程师提交书面报告。参见22101051施工项目经理的任务P33 46.答案】D 【解析】项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后 实施。参见2Z104033施工过程的质量控制P166 47.【答案】A 华夏优职

【解析】暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款 中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材 料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定 调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的 费用。参见2Z10203合同价款调整P89。48.【答案】A 华夏优职

【解析】在施工质量管理中，人的因素起決定性的作用。所以，施工 质量控制应以控制人的因素为基本出发点。参见22104012影响施工 质量的主要因素P153 49.答案】B 【解析】低负荷下的工作时间，是由于工人或技术人员的过错所造成 的施工机械在降低负荷的情况下工作的时间。例如，工人装车的砂石 数量不足引起的汽车在降低负荷的情况下工作所延续的时间。此项工 作时间不能作为计算时间定额的基础。参见2Z102024施工机械台班 使用定额P79

50.答案】D 【解析】横道图的另一种可能的形式是将工作简要说明直接放在横道 上，这样，一行上可容纳多项工作，这一般运用在重复性的任务上 故AB错误工作间的逻辑关系可以设法表达，故C错误。参见27103031横道图进度计划的编制方法P132 51.答案A 【解析】本题考查的是施工投标。对于总价合同，如果业主在投标前对争议工程量不予更正，而且是对投标者不利的情况，投标者在投标时要附上声明，工程量表中某项工程量有错误，施工结算应按完成量计算，参见教材P233.53.【答案】D 华夏优职

【解析】项目管理目标责任书应在顶目实施之前，由法定代表人或其 授权人与项目经理协商制定。参见2Z101052施工项目经理的责任P36。54.答案】B 【解析】A错误，分包人须服从承包人转发的发包人或工程师（监理 人）与分包工程有关的指令。C错误，未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师（监理人）发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师（盗理人），也不得直接接受发包人或工程师（监理人）的指令。如分包 人与发包人或工程师监理人）发生直接工作联系，将被视为违约，并 承担违约责任。55.答案】B 解析】与平行发承包模式相比，采用施工总承包模式，业主的合同 管理工作量大大减小了，组织和协调工作量也大大减小，协调比较容 易。但建设周期可能比较长，对项目总进度控制不利。参见22106011施工发承包的主要类型P224。56.答案】D 【解析】A错误。施工现场设立专门的固体废弃物临时贮存场所，用 传砌成池，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须 单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。对储存物应及时收集并 处理，可回收的废弃物做到回收再利用。

B错误。施工现场搅拌站的污水、水磨石的污水等须经排水沟排放和 沉淀池沉后再排入城市污水管道或河流，污水未经处理不得直接排 入城市污水管道或河流。

C错误。对于现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水严禁随地倾倒，要 求专用容器集中存放，并倒入淀池处理，以免污染环境。参见22105042施工现场环境保护的要求P218。57.【答案】A 华夏优职

【解析】质量事故的处理是否达到预期的目的，是否依然存在隐患，应当通过检查鉴定和验收做出确认。故答案为A。参见27104043施工质量事故的处理方法P179。58.答案】D 【解析】A错误，施工企业根据监理企业制定的旁站理方案，在需 要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书 面通知监理企业派驻工地的项目监理机构

B错误，凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录（见附件）上签字的，不得进行下一道工序施工。

C错误，旁站监理人员实施旁站监理时，发现其施工活动已经或者可 能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。参见22101072工程监理的工作方法P46 60.答案】C 【解析】分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。参见2Z102054施工成本分析的方法P123。61.答案】C 【解析】本题考查的是政府对施工质量监督的实施。开工前的质量监督检查的主要内容有：（1）检查参与工程项目建设各方的质量保证体系建立情况，包括组织机构、质量控制方案、措施及质量责任制等制度。（2）审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书。（3）审查按建设程序规定的开工前必须办理的各项建设行政手续是否齐全完备。（4）审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续。（5）检查结果的记录保存。参见教材P182.62.【答案】D

华夏优职

【解析】“五牌图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话

牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。

参见2Z105041施工现场文明施工的要求P215。63.答案】B

【解析】成本加酬金合同也称为成本补偿合同，采用这种合同，承包 商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承 担，对业主的投资控制很不利。

参见22106033成本加酬金合同P258。64.答案】B 【解析】根据我国《质量管理体系基础和术语》GB／T19000一 2016的术语解释，凡工程产品未满足质量要求，就称之为质量不合 格；与预期或规定用途有关的不合格，称为质量缺陷。故答案为 参见2Z104041工程质量事故分类P174 65.【答案】C

华夏优职 66.【答案】A 【解析】经济与管理风险，如：（1）工程资金供应条件；（2）合同风险，（3）现场与公用防火设施的可用性及其数量（4）事故防范措施和计划（5）人身安全控制计划（6）信息安全控制计划等。

参见22101062施工风险的类型P39。67.【答案】A 【解析】此题考查最迟开始时间的概念。最退开始时间（LS－J），是 指在不影响整个任务按期完成的前提下，工作j必须开始的最迟时 刻。最迟开始时间等于最迟完成时间减去其持续时间：LFij＝LF」 DIj。参见2Z103032工程网络计划的类型和应用P138 68.【答案】C 【解析】索赔事件，又称为干扰事件，是指那些使实际情況与合同规 定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。参见2Z106051施 工合同索赔的依据和证据。69.【答案】A

华夏优职 70.【答案】A 【解析】可索赔的费用：人工费＝300×8＝2400元；租赁机械费 ＝1000x2＝2000元自有机械费＝400×2＝800元。

2400＋2000＋800＝5200元。参见2Z102035索赔与现场签证 P91。

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个就 个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所 选的每个选项得0．5分）71.答案:ABD

题目解析:本题考查的是施工组织设计的编制方法。施工组织总设计的编制依据主要包括：（1）计划文件；（2）设计文件；（3）合同文件；（4）建设地区基础资料；（5）有关的标准、规范和法律；（6）类似建设工程项目的资料和经验。参见教材P28。72.答案:BE

题目解析:本题考查的是政府对施工质量的监督职能。工程质量监督管理包括下列内容：

（1）执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；

（2）抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；（3）抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；（4）抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；（5）对工程竣工验收进行监督；

（6）组织或者参与工程质量事故的调查处理；（7）定期对本地区工程质量状况进行统计分析；（8）依法对违法违规行为实施处罚。其中，对涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量抽查的范围应包括：地基基础、主体结构、防水与装饰装修、建筑节能、设备安装等相关建筑材料和现场实体的检测。参见教材P182。73.答案:BCE

题目解析:本题考查的是索赔成立的条件。索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：

（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失；

（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；

（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。参见教材P266。74.答案:ACDE

题目解析:本题考查的是周转性材料消耗定额的编制。周转性材料消耗一般与下列四个因素有关：

（1）第一次制造时的材料消耗（一次使用量）；

（2）每周转使用一次材料的损耗（第二次使用时需要补充）；（3）周转使用次数；

（4）周转材料的最终回收及其回收折价，参见教材P77。75.答案:ABCE

题目解析:本题考查的是建设工程项目总进度目标的论证。大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。总进度纲要的主要内容包括：

（1）项目实施的总体部署；（2）总进度规划；（3）各子系统进度规划；（4）确定里程碑事件的计划进度目标；（5）总进度目标实现的条件和应采取的措施等。参见教材P127。76.答案:ACE 题目解析:本题考查的是施工文件档案管理的主要内容。选项B，应由施工单位负责编制。选项D，一般性图纸变更及复合杠改或规划要求的变更，可在原图上更改，加盖并签署竣工图章。参见教材P283。77.答案:CDE

题目解析:本题考查的是施工项目经理的任务。（1）组织项目管理班子；（2）以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同；

（3）指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进人工项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；（4）选择施工作业队伍；（5）进行合理的经济分配；（6）企业法定代表人授予的其他管理权力。参见教材P35。78.答案:ABDE

题目解析: 本题考查的是项目结构分析。项目结构分解并没有统一的模式，但应结合项目的特点并参考以下原则进行：

（1）考虑项目进展的总体部署；（2）考虑项目的组成；

（3）有利于项目实施任务（设计施工和物资采购）的发包和有利于项目实施任务的进行，并结合合同结构；（4）有利于项目目标的控制；（5）结合项目管理的组织结构的特点等。

以上所列举的都是群体工程的项目结构分解，单体工程如有必要（如投资、进度和质量控制的需要）也应进行项目结构分解。参见教材P11。79.答案:BDE

题目解析: 本题考查的是施工项目经理的任务和责任。发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。参见教材P34。

80.答案:ABCD

题目解析: 本题考查的是双代号网络计划。本题的关键线路有三条，总工期是3+3+3+6=15。81.答案:BCDE

题目解析:A错误。在工程设计阶段，设计单位对涉及施工安全的重点部分和环节在设计文件中应进行注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。参见教材P191。

82.答案:ABC

题目解析:本题考查的是施工合同跟踪与控制。合同实施偏差分析的内容包括以下三个方面：（1）产生偏差的原因分析；（2）合同实施偏差的责任分析；（3）合同实施趋势分析。参见教材P261。83.答案:ABDE

题目解析:本题考查的是施工质量管理和施工质量控制的内涵、特点与责任。施工质量控制的特点包括：（1）需要控制的因素多；（2）控制的难度大；（3）过程控制要求高；（4）终检局限大。参见教材P155。84.答案:ACDE

题目解析:本题考查的是施工承包合同的主要内容。承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按发包人违约办理。由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。参见教材P240~241。85.答案:ACDE

题目解析:本题考查的是施工质量事故处理的依据。施工质量事故处理的依据包括：质量事故的实况资料、有关的合同文件、有关的技术文件和档案及相关的建设法规。选项A属于质量事故的实况资料；选项C属于有关的合同文件；选项D和E属于有关的技术文件和档案。参见教材P178。86.答案:ABCD

题目解析:本题考查的是固定总价固定。采用固定总价合同，承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。价格风险由报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等；工作量风险有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于设计深度不够所造成的误差等。参见教材P256。87答案:AB

题目解析:本题考查的是施工进度计划。选项A正确：建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴。它以每个建设工程项目的施工为系统，依据企业的施工生产计划的总体安排和履行施工合同的要求，以及施工的条件和资源利用的可能性，合理安排一个项目施工的进度。选项B正确：施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划虽属两个不同系统的计划，但是，两者是紧密相关的。前者针对整个企业，而后者则针对一个具体工程项目，计划的编制有一个自下而上和自上而下的往复多次的协调过程。选项C错误：施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划，以及按不同计划周期编制的计划，如、季度、月度和旬计划等。选项D错误：施工企业的施工生产计划，属企业计划的范畴。选项E错误：月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划。参见教材P129~132。88.答案:BD

题目解析:本题考查的是工程量清单计价的方法。综合单价=人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润。参见教材P62。89.答案:BC

题目解析:本题考查的是施工成本管理的任务。以施工成本降低额和施工成本降低率作为成本考核的主要指标，要加强组织管理层对项目管理机构的指导，并充分依靠技术人员、管理人员和作业人员的经验和智慧，防治项目管理在企业内部异化为靠少数人承担风险的以包代管模式。参见教材P107。90.答案:ACE

题目解析:本题考查的是施工生产安全事故的处理。事故报告和调查处理中的违法行为，包括事故发生单位及其有关人员的违法行为，还包括政府、有关部门及有关人员的违法行为，其种类主要有以下几种：（1）不立即组织事故抢救；（2）在事故调查处理期间擅离职守；（3）迟报或者漏报事故；（4）谎报或者瞒报事故；

（5）伪造或者故意破坏事故现场；

（6）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料；（7）拒绝接收调查或者拒绝提供有关情况和资料；（8）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证；（9）事故发生后逃匿；

（10）阻碍、干涉事故调查工作；

（11）对事故调查工作不负责任，致使事故调查工作有重大疏漏；（12）包庇、袒护负有事故责任的人员或者借机打击报复；

（13）故意拖延或者拒绝落实经批复的对事故责任人的处理意见。

事故发生单位主要负责人有上述（1）~（3）条违法行为之一的。处上一年年收入40%~80%的罚款。参见教材P213。91.答案:ADE

题目解析:本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。经常性安全教育的形式有：每天的班前班后会上说明安全注意事项；安全活动日；安全生产会议；事故现场会；张贴安全生产招贴画、宣传标语及标志等。参见教材P199。92.答案:ABCD

题目解析:本题考查的是施工成本的过程控制方法。施工机械使用费主要由台班数量和台班单价两方面决定，为有效控制施工机械使用费支出，主要从以下几个方面进行控制：

（1）合理安排施工生产，加强设备租赁计划管理，减少因安排不当引起的设备闲置；

（2）加强机械设备的调度工作，尽量避免窝工，提高现场设备利用率；（3）加强现场设备的维修保养，避免因不正当使用造成机械设备的停置；（4）做好机上人员与辅助生产人员的协调与配合，提高施工机械台班产量。参见教材P117。93.答案:BE

题目解析:本题考查的是。组织保证体系主要由成立质量管理小组，健全各种规章制度，明确规定各职能部门主管人员和参与施工人员在保证和提高工程量中所承担的任务、职责和权限，建立质量信息系统等内容构成。参见教材P157。94.答案:ACD

题目解析:本题考查的是施工招标。选项B，会议纪要和答复函件形成招标文件的补充文件，都是招标文件的有效组成部分，与招标文件具有同等法律效力。当补充文件与招标文件内容不一致时，应以补充文件为准。选项E，无论是会议纪要还是对个别投标人的问题的解答，都应以书面形式发给每一个获得投标文件的投标人，以保证招标的公平和公正。但对问题的答复不需要说明问题来源。参见教材P231。95.答案:ABCE

题目解析:本题考查的是施工进度控制的任务。施工进度计划检查后应按下列内容编制进度报告：

（1）进度计划实施情况的综合描述；（2）实际工程进度与计划进度的比较；（3）进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析；

（4）进度执行情况对工程质量、安全和施工成本的影响情况；（5）将采取的措施；（6）进度的预测。参见教材P149。

第五篇：二建机电工程真题及答案解析

11、下列建设工程，不需要申请消防设计审核的是（）

A、政府办公楼

B、城市轨道交通

C、2000㎡中学图书馆

D、6层住宅楼

答案：D

解析：本题考查的是消防工程验收的相关规定。选项A、B是属于特殊建筑工程的范围;选项C属于人员密集场所。参见教材P146—14712、下列子分部工程中，不属于液压电梯安装工程的是（）

A、补偿装置安装

B、悬挂装置安装

C、导轨安装

D、对重（平衡重）安装

答案：A

解析：本题考查的是电梯的组成。液压电梯安装子分部工程是由设备进场验收，土建交接检验，液压系统，导轨，门系统，轿厢，对重（平衡重），安全部件，悬挂装置，随行电缆，电气装置，整机安装验收等分项工程组成。参见教材P15013、投标人的下列情况，不应作为废标处理的是（）

A、资产负债率大于招标要求

B、投标报价低于其个别成本

C、投标安全文明施工费低于招标要求

D、投标工期短于招标要求

答案：D

解析：本题考查的是机电工程招标的主要要求。下列情况应当作为废标处理：（1）弄虚作假，串通投标及xing贿等违法行为;（2）报价低于其个别成本价;（3）投标人不具备资格条件或者投标文件不符合形势要求，如签字、盖章、标书密封等;（4）未能在实质上响应招标文件的投标书;（5）投标联合体未能提交共同投标协议等。参见教材P16014、施工合同中有关合同价款的分析内容，除合同价格和计价方法外，还应包括（）

A、工期要求

B、合同变更

C、索赔程序

D、价格补偿条件

答案：D

解析：本题考查的是施工分包合同的实施。合同价款分析应考虑的重点内容是合同价格，计价方法和价格补偿条件。参见教材P16515、降低机电工程项目成本的合同措施不包括（）

A、建立成本管理责任体系

B、选择适当的合同结构模式

C、必要的合同风险防控对策

D、全过程的合同控制

答案：A

解析：降低项目成本的合同措施包括选用适当的合同结构模式、合同风险防控和过程的合同控制。参见教材P268—36916、工程竣工结算的编制依据不包括（）

A、施工合同

B、政策性调价文件

C、设计变更技术核定单

D、招标控制价清单

答案：D

解析：本题考查的是工程竣工结算。工程竣工结算的依据：（1）该工程签订的具有法律效力的施工合同和补充文件。（2）已颁发的工程造价的政策性文件和相关规定。（3）按国家预算定额及相关取费标准结算的工程，则应根据施工图预算、设计变更技术核定单和现场用工签证。（4）实行招投标的工程以中标价为结算主要依据。参见教材P27417、下列计量器具中，不属于A类器具的是（）

A、直角尺检具

B、千分表

C、立式光学计

D、X射线探伤机

答案：B

解析：本题考查的是施工现场计量器具的管理程序。施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。例如：一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表检具、千分表检具、自准直仪、立式光学计、标准活塞式压力计等。

列入国家强制检定目录的工作计量器具。例如，兆欧表、接地电阻测量仪、X射线探伤机等。参见教材P29118、下列容器中，属于Ⅱ类压力容器的是（）

A、容积等于50m3的球形容器

B、容积等于5m3的低温液体储存容器

C、低压管壳式余热锅炉

D、中亚搪玻璃容器

答案：C

解析：本题考查的事锅炉、压力容器、压力管道的分类。属于Ⅱ类压力容器的有：中压容器;低压容器：极度和高度毒性介质的低压容器;易燃或中度毒性的低压反应容器和低压储存容器;低压管壳式余热锅炉;低压搪玻璃容器。参见教材P30619、经过返修加固处理的分项工程，外形尺寸增大仍能满足安全使用要求的可以（）

A、降级验收

B、协商验收

C、鉴定验收

D、核算验收

答案：B

解析：本题考查的是工业安装工程质量验收评定为“不合格”时的处理办法。经返修或者加固处理的分项分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术方案和协商文件进行验收。参见教材P31720、关于工程质量竣工验收中检查的说法，错误的是（）

A、设计使用功能的分部工程应进行检验资料的复查

B、分部工程验收时补充的见证抽样检验报告要复核

C、安全检查是对设备安装工程最终质量的综合检验

D、参加验收的各方人员共同决定观感质量是否通过验收

答案：C

解析：本题考查的是单位（子单位）工程质量验收合格的规定。选项C，使用功能的检查是对建筑工程和设备安装工程最终质量的综合检验。也是用户最为关心的内容。参见教材P323