2014建筑工程实物真题及答案

第一篇：2014建筑工程实物真题及答案

一、单项选择题

1.某受压细长杆件，两端校支，其临界力为为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为()kN。

A、50

B、100

C、150

D、200

答案：D

2.预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于()。

A、C10

B、C35

C、C40

D、C45

答案：C

答案：D 4.关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是()。A、柱的震害重于梁 B、角柱的震害重于内柱 C、短柱的震害重于一般柱 D、柱底的震害重于柱顶 答案：D

5.下列水泥品种中，其水化热最大的是()。A、普通水泥 B、硅酸盐水泥 C、矿渣水泥 D、粉煤灰水泥

答案：B

6.在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌和物和易性最主要的因素是()。A、砂子率

B、单位体积用水量 C、拌和方式 D、温度 答案：B

7.关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是()。A、SBS卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水 B、APP卷材尤其适用与较高气温环境的建筑防水 C、采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于0℃ D、采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于﹣10℃ 答案：C

8.对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是()。A.直角坐标法 B.极坐标法

C.角度前方交会法 D.距离交会法 答案：A

9.关于岩土工程性能的说法，正确的是()。A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标

B.土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力

C.在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准 D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响 答案：B

10.下列桩基施工工艺中，不需要泥浆护壁的是()。A.冲击钻成孔灌注桩 B.回转钻成孔灌注桩 C.潜水电钻成孔灌注桩 D.钻孔压浆灌注桩 答案：D

11.关于小型空心砌块砌筑工艺的说法，正确的是()。

A.上下通缝砌筑

B.不可采用铺浆法砌筑

C.先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土

D.防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C15混凝土灌石砌体的孔洞

答案：C

12.当设计无要求时，在240mm厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是()。

A.过梁上一皮砖处

B.宽度为800mm的窗间墙土

C.距转角550mm处

D.梁垫下一皮砖处

答案：C

13.钢结构普通螺栓作为永久性连接螺栓使用时，其施工做法错误的是()。

A.在螺栓一端垫两个垫圈来调节螺栓紧固度

B.螺母应和结构件表面的垫圈密贴

C.因承受动荷载而设计要求放置的弹簧垫圈必须设置在螺母一侧

D.螺栓紧固度可采用锤击法检查

答案：A

14.下列流水施工的基本组织形式中，其专业工作队数大于施工过程数的是()

A.等节奏流水施工

B.异步距异节奏流水施工

C.等步距异节奏流水施工

D.无节奏流水施工

答案：C

15.项目质量管理程序的第一步是()。

A.收集分析质量信息并制定预防措施

B.编制项目质量计划

C.明确项目质量目标

D.实施项目质量计划

答案：C

16.施工现场临时配电系统中，保护零线(PE)的配线颜色应为()。

A.黄色

B.绿色

C绿/黄双色

D.淡蓝色

【答案】C

17.参评“建筑业新技术应用示范工程”的工程，应至少应用《建筑业十项新技术(2010)》推荐的建筑新技术中的()项。

A.6

B.7

C.8

D.9

【答案】A

18.地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为()。

A.7d

B.14d

C.21d

D.28d

【答案】B

19.厕浴间楼板周边上翻混凝土的强度等级最低应为()。

A.C15

B.C20

C.C25

D.C30

【答案】B

20.某工地食堂发生食物中毒事故，其处理步骤包括：①报告中毒事故;②事故调查;③事故处理;④处理事故责任者;⑤提交调查报告。下列处理顺序正确的是()。

A.①④②③⑤

B.②⑤④③①

C.②④③①⑤

D.①③②④⑤

【答案】D

二、多项选择题

21.建筑结构应具有的功能有()。

A安全性

B.舒适性

C.适用性

D.耐久性

E.美观性

【答案】ACD

22.下列钢材包含的化学元素中，其含量增加会使钢材强度提高，但塑性下降的有()。

A.碳

B.硅

C.锰

D.磷

E.氮

【答案】ADE

23.大体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂缝的技术措施有()。

A.二次振捣

B.二次表面抹压

C.控制混凝土内部温度的降温速率

D.尽快降低混凝土表面温度

E.保温保养护

【答案】ABCE

24、砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指()。

A.一个人

B.一铲灰

C.一块砖

D.一挤揉

E.一勾缝

答案：BCD

25、下列混凝土灌注桩桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有()。

A.孔深

B.孔径

C.桩身完整性

D.承载力

E.沉渣厚度

答案：ABE

26、下列参数中，属于流水施工参数的有().A.技术参数

B.空间参数

C.工艺参数

D.设计参数

E.时间参数

答案：BCE

27、下列分部分项工程中，其专项施工方案必须进行专家论证的有().A.架体高度23m的悬挑脚手架

B.开挖深度10m的人工挖孔桩

C.爬升高度80m的爬模

D.埋深10m的地下暗挖

E.开挖深度5m的无支护土方开挖工程

答案：ACDE

28、下列施工技术中，属于绿色施工技术的有()。

A.自密实混凝土应用

B.实心黏土砖应用

C.现场拌和混凝土

D.建筑固体废弃物再利用

E.废水处理再利用

答案：AD

29、建筑工程室内装饰装修需要增加的楼面荷载超过设计标准或者规范规定限值时，应当由()提出设计方案。

A.原设计单位

B.城市规划行政主管部门

C.建设行政主管部门

D.房屋的物业管理单位

E.具有相应资质等级的设计单位

答案：AE

30、施工总承包单位可以依法将承包范围内的()工程分包给具有相应专业资质的企业。

A.地下室混凝土结构

B.填充墙砌筑作业

C.混凝土框架结构

D.机电设备安装

E.玻璃幕墙

答案：ADE

三、案例分析题

(一)背景材料：

某办公楼工程。地下二层，地上十层，总建筑面积27000m3，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。双方约定工期为20个月，建设单位供应部分主要材料。

在合同履行过程中，发生了下列事件：

事件一：施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图(如图所示)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。

施工总精度计划网络图(时间单位：月)

事件二：工作B(特种混凝土工程)进行1个月后，因建设单位原因修改设计导致停工2个月。设计变更后，施工总承包单位及时想监理工程师提出了费用索赔申请(如表所示)，索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。

费用索赔申请一览表

事件三：在施工过程中，由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工总承包单位，致使工作K的实际进度在第11月底时拖后三个月：部分施工机械由于施工总承包单位原因未能按时进场，致使工作H的实际进度在第11月底时拖后一个月;在工作F进行过程中，由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题，被监理工程师责令整改，致使工作F的实际进度在第11月底时拖后一个月。施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后分别提出了工期索赔。

事件四：施工总承包单位根据材料清单采购了一批装修材料，经计算分析，各种材料价款占该批材料价款及累计百分比如下图所示。

各种装饰装修材料占该批材料价款的累计百分比一览表

序号材料名称所占比例(%)累计百分比(%)

问题

1.事件一中，施工总承包单位应重点控制哪条线路(以网络图节点表示)?

2.事件二中，费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处?分别说明理由。

3.事件三中，分别分析工作K、H、F的总时差，并判断其进度偏差对施工总期的影响，分别判断施工总承包单位就工作K、H、F工期索赔是否成立?

4.事件四中，根据“ABC分类法”，分别指出重点管理材料名称(A类材料)和次要管理材料名称(B类材料)。

参考答案：

1、事件一中，施工总包单位应该重点控制的线路为：①→②→③→⑤→⑧→⑩→(11)

2、事件二中，索赔申请表中有下列不妥：

(1)机械设备闲置费补偿计算不妥。理由是：根据相关规定，机械设备闲置不应按台班费计算，而应该折旧费计算。

(2)人工窝工补偿计算不妥。理由：根据相关规定，人工窝工应按工效降低计算，不应按原人工费单价计算。

3、事件三中，TFK=2月，TFH=0，TFF=2月;

K工作拖后3个月，影响工期1个月，同时施工单位提出工期索赔成立，理由是：该事件是由于建设单位供应的主材未及时交付施工单位所致。

H工作拖后1个月，影响工期1个月，同时施工单位提出工期索赔不成立，理由是：该事件是由于施工单位施工机械未及时进场所致。

F工作拖后1个月，不影响总工期，同时施工单位提出工期索赔不成立，理由是：该工作总时差为2个月，延误时间1个月，不影响工期，并且该事件也是由于施工单位施工质量不符合要求所致。

4、根据ABC分类法，累计频率在0-80%属于A类材料，重点管理，累计频率在80%-90%属于B类材料，次重点管理。根据事件四资料，A类材料有：实木门、铝合金窗、细木工板、瓷砖;B类材料有：实木地板。

(二)背景资料

某办公楼工程，建筑面积45000m2，钢筋混凝土框架—剪力墙结构，地下一层，地上十二层，层高5m，抗震等级一级，内墙装饰面层为油漆、涂料，地下工程防水为混凝土自防水和外*卷材防水。

施工过程中，发生了下列事件：

事件一：项目部按规定向监理工程师提交调查后HRB400EΦ12钢筋复试报告。主要检测数据为：抗拉强度实测值561N/mm2，屈服强度实测值460N/mm2，实测重量0.816kg/m(HRB400E Φ12 钢筋：屈服强度标准值400N/mm2，极限强度标准值540N/mm2，理论重量0.888kg/m)。

事件二：五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表(部分)如下：

事件三：监理工程师对三层油漆和涂料施工质量检查中，发现部分房间有流坠、刷纹、透底等质量通病，下大了整改通知单。

事件四：在地下防水工程质量检查验收时，监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查，提出了整改要求。

问题：

1.事件一种，计算钢筋的强屈比、屈强比(超屈比)、重量偏差(保留两位小数)，并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。

2.事件二中，指出验收表中的错误，计算表中正确数据的允许偏差合格率。

3.事件三中，涂饰工程还有哪些质量通病?

4.事件四中，地下工程防水分为几个等级?Ⅰ级防水的标准是什么?防水混凝土验收时，需要检查哪些部位的设置和构造做法?

参考答案：

1、事件一中，强屈比=抗拉强度/屈服强度=561/460=1.22，小于1.25不合格

超屈比=屈服强度实测值/屈服强度标准值=460/400=1.15，小于1.3合格

(试题中将两个概念屈强比于超屈比两个概念混淆了，其实这两个概念是不一样的)

重量偏差=(0.888-0.816)/0.888=-0.08，不大于8%，合格(GB50204-2002,2011版表5.3.2-A)

2、事件二中错误之处：层高大于5米，允许偏差10mm。

表中允许偏差合格率分别为：基础80%、柱梁墙70%、剪力墙80%、层高70%、柱高层高80%(GB50204-2002,2011版表8.3.2-1)

3、涂饰工程还有下列通病：泛碱、咬色、疙瘩、砂眼、漏涂、起皮和掉粉。(P245)

4、地下防水共分为四个等级，其中一级防水标准是：不允许渗水，结构表面可有少量湿渍。

防水混凝土验收时需要检查：防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带穿墙管道、埋件等设置和构造做法是否符合设计要求。

(三)背景材料

某新建站房工程，建筑面积56500m2，地下一层，地上三层，框架结构，建筑总高24米。总承包单位搭设了双排扣件式钢管脚手架(高度25面米)，在施工过程中有大量材料堆放在脚手架上面，结果发生了脚手架坍塌事故，造成1人死亡，4人重伤，1人轻伤，直接经济损失600多万元。事故调查中发现下列事件：

事件一：经检查，本工程项目经理持有一级注册建造师证书和安全考核资格证书(B)，电工、电气焊工、架子工持有特种作业操作资格证书。

事件二：项目部编制的重大危险源控制系统文件中，进包含有重大危机源的辨识、重大危险源的管理、工厂选址和土地使用规划等内容，调查组要求补充完善。

事件三：双排脚手架连墙件被施工人员拆除了两处;双排脚手架同一区段，上下两层的脚手板堆放的材料重量均超过3kN/m2。项目部对双排脚手架在基础完成后、架体搭设前，搭设到设计高度后，每次大风、大雨后等情况下均进行了阶段检查和验收，并形成书面检查记录。

问题：

1.事件一种，施工企业还有哪些人员需要取得安全考核资格证书及其证书类别与建筑起重作业相关的特种作业人员有哪些?

2.事件二中，重大危险源控制系统还应有哪些组成部分?

3.指出事件三中的不妥之处;手脚架还有哪些情况下也要进行阶段检查和验收?

4.生产安全事故有哪几个等级?本事故属于哪个等级?

参考答案：

1、事件一中，施工企业主要负责人(A证)、项目专职安全生产管理人员(C证);与建筑业有关的特种作业人员还有：起重机安拆工、起重机械司机、起重机司索工、信号工。(P279)

2、重大危险源控制系统还包括：重大危险源的评价;重大危险源的安全报告;事故应急救援预案;重大危险源的监察等内容。(P253)

3、事件三不妥之处有：

(1)双排脚手架连墙杆被施工人员拆除了两处。理由：双排脚手架连墙杆在施工过程中不能拆除

(2)双排脚手架同一区段上下两层堆放材料均超过3KN/m2。理由：根据JGJ_130-2011中4.2.3规定，当在双排脚手架上同时有2个及以上操作层作业时，在同一个跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得5.0 kN/m2。

(3)每次大风大雨均进行检查验收。理由：遇有六级大风与大雨后进行检查验收。

脚手架以下情况下需要进行阶段检查和验收：

(1)基础完工后及脚手架搭设前;

(2)作业层上施加荷载前;

(3)每搭设完6一8m高度后;

(4)遇有六级大风与大雨后，寒冷地区开冻后;

(5)达到设计高度后;

(6)停用超过一个月。

4、生产安全事故分为：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故四个等级。本事故1人死亡、4人重伤、直接经济损失600多万元，属于一般事故。

(四)背景资料

某大型综合商场工程，建筑面积49500m2，地下一层，地上三层，现浇钢筋混凝土框架结构。建安投资为22000.00万元，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)，工期自2013年8月1日至2014年3月31日，面向国内公开招标，有6家施工单位通过了资格预审进行投标。

从工程招标至竣工决算的过程中，发生了下列事件：

事件一：市建委制定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审，最终确定E单位中标。双方签订了施工总承包合同(幕墙工程为专业分包)。

事件二：E单位的投标报价构成如下：分部分项工程费为16100.00万元，措施项目费为1800.00万元，安全文明施工费为322.00万元，其他项目费为1200.00万元，暂列金额为1000.00万元，管理费10%，利润5%，规费1%，税金3.413%。

事件三：建设单位按照合同约定支付了工程预付款;但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。

事件四：E施工单位对项目部安全管理工作进行检查，发现安全生产领导小组只有E单位项目经理、总工程师、专职安全管理人员。E施工单位要求项目部整改。

事件五：2014年3月30日工程竣工验收，5月1日双方完成竣工决算，双方书面签字确认于2014年5月20日前由建设单位支付未付工程款560万元(不含5%的保修金)给E施工单位。此后，E施工单位3次书面要求建设单位支付所欠款项，但是截止8月30日建设单位仍未支付560万元的工程款。随即E施工单位以行使工程款优先受偿权为由，向法院提起诉讼，要求建设单位支付欠款560万元，以及拖欠利息5.2万元、违约金10万元。

问题

1、分别指出事件一中的不妥之处，并说明理由。

2、列式计算事件二中E单位的中标造价是多少万元(保留两位小数)。根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?该中标造价属于其中的哪一类?

3、事件三中，建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?

4、事件四中，项目安全生产领导小组还应有哪些人员(分单位列出)?

5、事件五中，工程款优先受偿权自竣工之日起共计多少个月?E单位诉讼是否成立?其可以行使的工程款优先受偿权是多少万元?

参考答案：

1、事件一不妥之处有：

(1)市建委指定了专门的招标代理机构。理由：根据相关规定，任何单位和个人均不得为招标人指定代理机构。

(2)建设单位进行了一对一的书面答复。理由：建设单位对于招标过程中的疑问以书面的形式向所有招标文件的收受人发出。

2、事件二中E单位的中标造价

=(16100.00+1800.00+1200.00)*(1+1%)*(1+3.413%)=19949.40万元。

根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。该中标造价属于投标价。(P296)

3、事件三中建设单位支付的安全文明施工费=322*(5/8)*60%=201.25*60%=120.75万元。理由：根据相关规定，发包人应该在工程开工后的28天之内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期支付。

安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。

4、项目安全生产领导小组还应该包括下列人员：根据《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011中12.0.3之规定，应成立由总承包单位、专业承包和劳务分包单位项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成的安全管理领导小组;

5、优先受偿权自竣工之日起6个月以内。E单位诉讼成立。可以行使的优先受偿权=560+5.2=565.2万元，不含建设单位违约金。

(五)背景资料

某办公楼工程，建筑面积45000m2，地下二层，地上二十六层，框架一剪力墙结构，设计基础底标高为-9.0m，由主楼和附属用房组成。基坑支护采用复合土钉墙，地质资料显示，该开挖区域为粉质粘土且局部有滞水层。施工过程中发生了下列事件：

事件一：监理工程师在审查《复合土钉墙边坡支护方案》时，对方案中制定的采用钢筋网喷射混凝土面层、混凝土终凝时间不超过4小时等构造做法及要求提出了整改完善的要求。

事件二：项目部在编制的“项目环境管理规划”中，提出了包括现场文化建设、保障职工安全文明施工的工作内容。

事件三：监理工程师在消防工作检查时，发现一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部离地面的高度为1.6m：食堂设置了独立制作间和冷藏设施，燃气罐放置在通风良好的杂物间。

事件四：在砌体子分部工程验收时，监理工程师发现有个别部位存在墙体裂缝。监理工程师对不影响结构安全的裂缝砌体进行了验收，对可能影响结构安全的裂缝砌体提出整改要求。事件五：当地建设主管部门于10月17日对项目进行执法大检查，发现施工总承包单位项目经理为二级注册建造师。为此，当地建设主管部门做出对施工总承包单位进行行政处罚的决定：与10月21日在当地建筑市场诚信信息平台上做了公示;并于10月30日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部。

问题

1.事件一中，基坑土钉墙护坡其面层的构造还应包括哪些技术要求?

2.事件二中，现场文明施工还应包括哪些工作内容?

3.事件三中，有哪些不妥之处并说明正确做法。手提式灭火器还有哪些放置方法?

4.事件四中，监理工程师的做法是否妥当?对可能影响结构安全的裂缝砌体应如何整改验收?

5.时间五中，分别指出当地建设主管部门的做法是否妥当?并说明理由。

参考答案：

1、事件一中，土钉墙护坡面层构造还包括：1)土钉墙墙面坡度不宜大于1：0.1;2)土钉必须和面层有效连接，应设置承压板或加强钢筋等构造措施，承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接;3)土钉的长度宜为开挖深度的0.5～1.2倍，间距宜为1～2m，与水平面夹角宜为50～200;4)土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400级钢筋，钢筋直径宜为16～32mm，钻孔直径宜为70～120mm;5)注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆，其强度等级不宜低于M10;6)喷射混凝土面层宜配置钢筋网，钢筋直径宜为6～10mm，间距宜为150～

300mm;喷射混凝土强度等级不宜低于C20，面层厚度不宜小于80mm;7)坡面上下段钢筋网搭接长度应大于300mm。(P432)

2、现场文明施工内容还包括：规范场容，保持作业环境整洁卫生;创造文明有序安全生产的条件;减少对居民和环境的不利影响。(P289)

3、事件三不妥之处：

(1)手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部高度离地面的高度为1.6m。正确做法：灭火器应设置在明显的位置，底部离地面的高度应小于1.5米。P360

(2)燃气罐放置在杂物间。正确做法：燃气罐应单独设置存放间。P286

手提式灭火器还可以设置在托架上、消防箱内。

4、监理工程师做法妥当。根据相关规定对有可能影响结构安全性的砌体裂缝应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固处理满足使用要求后进行二次验收。

5、事件五中，10月17日作出行政处罚，10月21日公示不良行为记录信息 妥当。理由是：不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7d内。

10月 30日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部不妥。理由是：不良行为记录在当地 发布记录起7d内报住房和城乡建设部。

第二篇：2018实物真题

一、单项选择题

1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为（）。A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m B 简单

2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于()。

A.50mm B.60mm C.70mn D.80mm C简单 重复2017年考点

3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是（）

A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 答案：B 简单

4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高 答案：A A点简单 5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于（）。A.6% B.7% C.8% D.9% 答案：D 简单

6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于（）。A.25% B.30% C.35% D.40% 答案：C 冷点

7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 答案：A 简单

8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力 答案：D 简单

9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始

D.应采用平板振捣器振捣 答案：B 简单 专业基础

10.关于预应力工程施工的说法，正确的是（）。A.都使用台座 B.都预留预应力孔道 C.都采用放张工艺 D.都使用张拉设备 答案：D 简单 专业基础

11.关于砌体结构施工的说法，正确的是（）。A.在干热条件砌筑时，应选用较小稠度值的砂浆 B.机械搅拌砂浆时，搅拌时间自开始投料时算起 C.砖柱不得采用包心砌法砌筑

D.先砌砖墙，后绑构造柱钢筋，最后浇筑混凝土 答案：C 专业基础

12.下列属于产生焊缝固体夹渣缺陷主要原因的是（）。A.焊缝布置不当 B.焊前未预热 C.焊接电流太小 D.焊条未烘烤 答案：C 基本知识

13.预制混凝土板水平运输时，叠放不宜超过（）。A.3层 B.4层 C.5层 D.6层 答案：D 14.地下室外墙卷材防水层施工做法中,正确的是（）A.卷材防水层铺设在外墙的迎水面上 B.卷材防水层铺设在外墙的背水面上 C.外墙外侧卷材采用空铺法

D.铺贴双层卷材时,两层卷材相互垂直 答案：A 专业基础

15.关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法,正确的是（）A.水乳型防水涂料宜选用刮涂施工 B.反应固化型防水涂料宜选用喷涂施工 C.聚合物水泥防水涂料宜选用滚涂施工 D.热熔型防水涂料宜选用喷涂施工 答案：B 16.下列板材内隔墙施工工艺顺序中,正确的是（）。A.基层处理→放线→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理 B.放线→基层处理→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理 C.基层处理→放线→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理 D.放线→基层处理→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理 答案：A 专业基础

17.关于施工现场临时用电管理的说法,正确的是（）A.现场电工必须经相关部门考核合格后,持证上岗 B.用电设备拆除时,可由安全员完成

C.用电设备总容量在50kW及以上的,应制定用电防火措施 D.装饰装修阶段用电参照用电组织设计执行 答案：A 基本知识 18.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标(2013)44号)规定,以下费用属于 规费的是（）A.印花税 B.工程排污费 C.工会经费 D.检验试验费 答案：B 造价基础

19.施工组织总设计应由（）技术负责人审批。A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.项目经理部 答案：C 基本知识

20.建筑节能工程应按照（）进行验收。A.单位工程 B.分部工程 C.子分部工程 D.分项工程 答案：B 专业基础

二、多项选择题

21.下列空间可不计入建筑层数的有（）。A.室内顶板面高出室外设计地面1.2m的半地下室 B.设在建筑底部室内高度2.0m的自行车库 C.设在建筑底部室内高度2.5m的敞开空间 D.建筑屋顶突出的局部设备用房 E.建筑屋顶出屋面的楼梯间 答案：ABDE 专业基础

22.楼地面应满足的功能有（）。A.平整 B.耐磨 D.易于清洁 C.防滑 E.经济

答案：ABCD 常识

23.下列防火门构造的基本要求中,正确的有（）。A.甲级防火门耐火极限应为1.0h B.向内开启

C.关闭后应能从内外两侧手动开启 D.具有自行关闭功能

E.开启后,门扇不应跨越变形缝 答案：CDE 专业基础

24.涂饰施工中必须使用耐水腻子的部位有（）。A.卫生间 B.厨房 C.卧室 D.客厅 E.地下室 答案：ABE 常识

25.关于剪力墙结构优点的说法,正确的有（）。A.结构自重大

B.水平荷载作用下侧移小 C.侧向刚度大 D.间距小 E.平面布置灵活 答案：BC 专业基本

26.下列属于钢材工艺性能的有（）。A.冲击性能 B.弯曲性能 C.疲劳性能 D.焊接性能 E.拉伸性能

答案：BD 基本常识

27.影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括（）。A.强度

B.组成材料的性质 C.砂率

D.单位体积用水量 E.时间和温度

答案：BCDE 基本常识

28.民用建筑上部结构沉降观测点宜布置在（）。A.建筑四角 B.核心筒四角 C.大转角处 D.基础梁上 E.高低层交接处 答案：ABC 专业知识

29.幕墙工程中,后置埋件的验收要点有（）。A.锚板和锚栓的材质 B.锚板的位移 C.后置埋件的规格 D.锚栓埋置深度 E.化学锚栓的锚固胶 答案：ACDE 专业基本

30.下列属于建筑信息模型(BIM)元素信息中几何信息的有（）。A.材料和材质 B.尺寸 C.规格型号 D.性能技术参数 E.空间拓扑关系 答案：BE 基本常识

(二)背景资料

某高校图书馆工程地下二层地上五层,建筑面积约35000㎡现浇钢筋混凝土框架结构部分屋面为正向抽空四角锥网架结构施工单位与建设单位签订了施工总承包合同合同工期为21个月。

在工程开工前施工单位按照收集依据、划分施工过程(段)计算劳动量、优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划，并通过了总监理工程师的审查与确认，项目部在开工后进行了进度检查发现施工进度拖延，其部分检查，结果如图2所示。

项目部为优化工期，通过改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短为4个月,据此进度计划通过了总监理工程师的确认。

项目部计划采用高空散装法施工屋面网架，监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大建议修改为采用分条安装法施工。

管道安装按照计划进度完成后,因甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程最早开始时间推迟了1个月,施工单位按规定提出索赔工期1个月。

问题：

1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容? 2.图2中工程总工期是多少?管道安装的总时差和自由时差分别是多少?除工期优化外度网络计划的优化目标还有哪些? 3.监理工程师的建议是否合理?网架安装方法还有哪些?网架高空散装法施工的特点还有哪些? 4.施工单位提出的工期索赔是否成立?并说明理由。参考答案： 问题

1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容? 参考答案（估计满分4分）： 1）确定施工顺序;2）计算工程量;3）计算劳动量或机械台班需用量;4）确定持续时间;5）绘制可行的施工进度计划图。（估计每项1分，满分4分）2.图2中，工程总工期是多少?管道安装的总时差和自由时差分别是多少?除工期优化外，进度网络计划的优化目标还有哪些? 参考答案（估计满分6分）：

1）总工期是22个月（若考虑改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短为4个月，总工期是21个月）（估计2分）

试题基本功考查，项目管理到位，试题理解到位（尚需），有一定的难度。

2)管道安装的总时差和自由时差分别是1个月（估计1分）、0月（估计1分）（两种情况下均一样）

3)进度网络计划的优化目标还有：费用优化（估计1分）、资源优化（估计1分）

3.监理工程师的建议是否合理?网架安装方法还有哪些?网架高空散装法施工的特点还有哪些? 参考答案（估计满分6分）：

(1)监理工程师建议是合理的（估计2分）；理由:分条安装法施工适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架，如正向抽空四角锥网架等。

(2)网架安装方法还有:滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。（估计每项1分，满分2分）

(3)网架高空散装法施工的特点还有: 脚手架用量大、工期较长、需占建筑物场内用地、技术上有一定难度、适用于螺栓连接、销轴连接等非焊接连接机构。（估计每项1分，满分2分）

4、施工单位提出的工期索赔是否成立?并说明理由。参考答案（估计满分4分）： 不成立（估计2分）；

理由:甲供电缆电线未按计划进场,是建设单位（或甲方）责任（估计1分）,但电缆电线安装工程有3个月（若考虑改进装饰装修施工工艺，总时差2个月）的总时差（估计1分），最早开始时间推迟了1个月,小于总时差，不影响总工期。

案例分析(三)背景资料

某新建高层住宅工程建筑面积16000㎡地下一层地上十二层二层以下为现浇钢筋混凝土结构,二层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。

施工总承包合同签订后,施工单位项目经理遵循项目质量管理程序,按照质量管理PDCA循环工作方法持续改进质量工作。

监理工程师在检査土方回填施工时发现:回填土料混有建筑垃圾;土料铺填厚度大于400mm;采用振动压实机压实2遍成活;每天将回填2-3层的环刀法取的土样统一送检测单位检测压实系数。对此出整改要求。

“后浇带施工专项方案″中确定∶模板独立支设;剔除模板用钢丝网;因设计无要求,基础底板后浇带10d后封闭等。监理工程师在检査第4层外墙板安装质量时发现:钢筋套筒连接灌浆满足规范要求;留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件;留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件;施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11mm的部位在现场进行水试验，对此要求整改。

问题

1.写出PDCA工作方法内容;其中“A”的工作内容有哪些? 参考答案： 计划 P 实施 D 检查 C 处置 A A处置分纠偏和预防改进两个方面

2.指出土方回填施工中的不妥之处?并写出正确做法。参考答案：

不妥之1：回填土料混有建筑垃圾；正确做法：回填土料不允许有建筑垃圾 不妥之2：土料铺填厚度大于400mm；正确做法：振动压实机土料铺填厚度250-350mm 不妥之3：采用振动压实机压实2遍成活；正确做法：采用振动压实机压实3-4遍成活

不妥之4：环刀法取的土样统一送检测单位检测压实系数；正确做法：采用标准的击实法检测

3.指出后浇带专项方案”中的不妥之处?写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。

参考答案： 1）、不妥之处：

模板独立支设（模板及支架独立支设）;剔除模板用钢丝网（应保留）;基础底板后浇带10d后封闭等（应至少28d后封闭）。

2）后浇带混凝土施工的主要技术措施：（1））整理钢筋；（2）冲洗松动部分；

（3）填充后浇带，可采用微膨胀混凝土；（4）强度等级比原结构强度提高一级；（5）保持至少14d的湿润养护。

4、指出第4层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土构件钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些？

参考答案： 1）

不妥之1：钢筋套筒连接灌浆留置了3组边长为70.7mm的立方体； 正确做法：留置3组40mm X 40mm X 160mm的长方体试件

不妥之2：留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件；正确做法：留置了不少于3组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件

不妥之3：施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11m2的部位在现场进行水试验；

正确做法：施工单位选取与第4层相邻两层四块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域进行淋水试验

2）装配式混凝土构件钢筋套筒连接灌浆质量要求：

（1）灌浆施工时，环境温度不应低于5°C,当连接部位养护温度低于10°C时，应采取加热保温措施；

（2）灌浆操作全过程应有专职检验人员负责旁站监督并及时形成施工质量检查记录

（3）按产品使用要求计量灌浆料和水的用量，并均匀搅拌，每次拌制的灌浆料拌合物应进行流动度的检测；

（4）灌浆作业应采用压浆法从下口灌注，浆料从上口流出后应及时封堵，必要时可设分仓进行灌浆；

（5））灌浆料拌合物应在制备后30min内用完；

（6）钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接时，灌浆应饱满、密实，所有出口均应出浆。

案例分析

（四）背景资料 某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的75%支付工程款,工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。

某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。

项目部对基坑围护提出了三个方案:A方案成本为8750.00万元,功能系数为033；B方案成本为8640.00万元,功能系数为035;C方案成本为8525.00万元,功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。

竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下：

1、特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。

2、本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元,要求开发商承担。

3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。

4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。

问题

1.偿债能力评价还包括哪些指标? 参考答案（估计满分4分）：偿债能力评价还包括：（偿债备付率、利息备付率）借款偿还期、资产负债率、流动比率、速动比率（估计满分4分，每项1分）超教材，工程经济P29 2.对总包合同实施管理的原则有哪些? 参考答案（估计满分4分）： 1）依法履约原则 2）诚实信用原则 3）全面履行原则 4）协调合作原则 5）维护权益原则 6）动态管理原则

（估计满分4分，每项1分）

3计算本工程签约合同价(单位万元,保留2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有那些? 参考答案：（估计满分6分）

1、工程签约合同价：

分部分项工程费82000+措施费20500+其他项目费12800+规费2470+税金3750=121520.00（万元）（估计2分）

2、工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定（估计满分4分，每项1分）： 1）分部分项工程量清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量

2）分部分项工程量清单必须根据相关工程现行国家计量规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。

3）措施项目清单必须根据相关工程现行国家计量规范规定编制。4）招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责。

5）措施项目清单中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门规定计算，不得作为竞争性费用。

6）规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

7）工程量清单应采用综合单价计价

8）建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围 9）全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包，必须采用工程量清单计价。

10)国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价 11）投标报价不得低于工程成本。12）投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

13）工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

4、列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位),并确定选择哪个方案。

233网校独家宋协清版参考答案（估计满分8分）：

A方案成本系数=8750/（8750+8640+8525）=0.338（估计1分）B方案成本系数=8640/（8750+8640+8525）=0.333（估计1分）C方案成本系数8525/（8750+8640+8525）=0.329（估计1分）A方案价值系数=0.33/0.338=0.976;（估计1分）B方案价值系数=0.35/0.333=1.051;（估计1分）

C方案价值系数=0.32/0.329=0.973;（估计1分）确定选择B方案（估计2分）

5.总包单位提出的索赔是否成立?并说明理由。233网校独家宋协清版参考答案（估计满分8分）：

1）、成立（估计1分）；理由：特大暴雨属于不可抗力，不可抗力下开发商要求总包单位留守现场照管工地费用由建设单位（开发商）承担（估计1分）。2）、成立（估计1分）；理由：设计采用了新材料的检测单位检验试验费由建设单位在工程建设其他费用开支，不在建安费内（估计1分）。

3）、不成立（估计1分）；理由：总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工的脚手架费用，属于总承包服务费，在建安费内（估计1分）。4）、不成立（估计1分）；理由：垫资利息合同有规定的，按规定；没有规定的，不考虑垫资利息，试题背景没有约定垫资利息（估计1分）。

案例分析(五)

背景资料

一新建工程地下二层地上二十层高度70m建筑面积40000m2，标准层平面为40m×40m。项目部根据施工条件和需求按照施工机械设备选择的经济性等原则,采用单位工程昰成本比较法选择确定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施、安全评价等安全管理内容提取了项目安全生产费用。施工中,项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划内容包括试验项目名称、计划试验时间等,报项目经理审批同意后实施。项目部在”X工程施工组织设计”中制定了临边作业、禁登与悬空作业等高处作业项目安全技术措施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中,分别设定了生产等用电项的控制指标,规定了包括分区计星等定期管理要求,制定了指标控制预防与纠正措施。

在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重星95%的起吊作业中,安全人员让操作人员先将重物吊起离地面15cm然后对重物的平稳性,设备和绑扎等各项内容进行了检查,确认安全后同意其继续起吊作业。

“在建工程施工防火技术方案”中,对已完成结构施工楼层的消防设施平面布置设计见图5。图中立管设计参数为消防用水量15L/s水流速ⅰ=1.5m/S:消防箱包括消防水枪、水带与软管。监理工程师按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011)提出了整改要求。

图5:标准层临时消防设施布置示意图 问题：

1.施工机械设备选择的原则和方法分别还有哪些?当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上对起重设备和重物的检查项目有哪些？

233网校独家宋协清版参考答案（估计满分6分）：

1）施工机械设备选择的原则：适应性、高效性、稳定性、安全性（经济性）（估计满分2分，每项1分）方法：单位工程量成本比较法、折算费用法（等值成本法）、界限时间比较法和综合评分法等。（估计满分2分，每项1分）

2）、检查项目：起重机的稳定性、制动器的可靠性、重物的平稳性、绑扎的牢固性（估计满分2分，每项1分）

2.安全生产费用还应包括哪些内容?需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有哪些？

参考答案（估计满分6分）：

1）、安全生产费用包括：（安全技术措施）、安全教育培训、劳动保护、应急准备等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证所需费用（估计满分3分，每项1分）。

2）、高处作业项：（临边作业）、洞口作业、（攀登与悬空作业）、操作平台、交叉作业及安全防护网搭设。（估计满分3分，每项1分）

3.指出项目检测试验计划管理中的不妥之处,并说明理由。施工检测试验计划内容还有哪些？

考答案（估计满分6分）：

1）、不妥之处1：“施工中”（估计1分）；理由：应该“施工前”（估计1分）

不妥之处2：“报项目经理审批同意后实施”（估计1分）；理由：报监理单位（总监或专监工程师）审批同意后实施（估计1分）

2）、施工检测试验计划内容：（估计满分2分，每项1分）检测试验项目名称、计划检测试验时间（1）检测试验参数；（2）试样规格；（3）代表批量；（4）施工部位；

4、节能与能源利用管理中,应分别对哪些用电项设定控制指标?对控制指标定期管理的内容有哪些？

参考答案（估计满分6分）：

1）、设定用电控制指标的有：生产、生活、办公和施工设备（估计满分3分，每项1分）。2）、定期管理的内容：计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施（估计满分3分，每项1分）

5、指出图5中的不妥之处,并说明理由。参考答案（估计满分6分）：

不妥之处1：立管DN100，1根（估计1分）；理由：立管不应少于2根（估计1分）。

不妥之处2：消防箱，1套（估计1分）；理由：消防箱不应少于2套（估计1分）

不妥之处3：消火栓接口的位置（估计1分）；理由：消火栓接口设置在明显且易于操作的部位（估计1分）。

不妥之处4：消防箱内缺灭火器；理由：应设置灭火器 不妥之处5：缺消防软管接口；理由：应设置消防软管接口

第三篇：2004建筑工程真题

2004一级建造师—房屋建筑专业工程管理与实务考试试题及答案

一、单项选择

1.混凝土立方体标准抗压试件的边长为（D）

A.70.7mmB.100mmC.200mmD.150mm

2.有一墙体为弹性方案，墙高H=2.4m，墙的截面为800mmX400MM，则该墙体的高厚壁为（C）

A.3B.8C.6D.4.5

3.混凝土立方体标准抗压强度标准值试验时要求的养护时间为（C）

A.3dB.7dC.28dD.45d

4.民用住宅楼梯的坡度范围宜在（B）之间。

A.10°-25° B.20°-45° C.40°-55° D.50°-65°

5.有一简支梁受力与支承情况如下图，则跨中最大弯矩为（A）KNom。P=5KN

A.5B.6C.8D.10

6.有一桁架受力及支承如下图，拉力为正，压力为负，则AC杆和AB杆的内力分别为（B）

A.－1KN，－1KNB.0，－1KN

C.1KN，1KND.1KN，0

7.砂浆流动性越大，说明砂浆（D）

A.保水性越好 B.强度越小 C.粘接力越强 D.稠度越大

8.现浇钢筋混凝土楼盖施工中,梁的跨度为6m，板的跨度为4m，当设计无特别要求时，楼盖拆模时现场混凝土强度应大于等于（B）设计强度。

A.50%B.75%C.90%D.100%

9.屋面女儿墙、变形缝等处的防水层泛水高度最小为（C）

A.120mmB.200mmC.250mmD.300mm

10.无粘结预应力筋铺设时的正确方法是（B）就位并固定牢靠。

A.在非预应力筋安装前，按设计要求的形状位置

B.在非预应力筋安装后，按设计要求的形状位置

C.在非预应力筋安装同时，按设计要求的形状位置

D.在标高位置从上向下

11.经纬仪是由照准部、（D）和基座三部分组成。

A.数据记录B.望远镜C.支架D.水平度盘

12.当混凝土试件强度评定不合格时，可采用（C）的检测方法，对结构构件中的混凝土强度进行测定，并作为处理的依据。

A.现场同条件养护试件 B.按原配合比、原材料重做试件

C.非破损或破损检测 D.混凝土试件材料配合比分析

13.在多层及高层钢结构中，不用设置过梁的最大宽度为（B）

A.300mm B.400mm C.500mm D.600mm

14.在多高层钢结构工程柱子安装时，每节柱的定位轴线应从（B）

A.柱子控制轴 B.地面控制轴线

C.上层柱的轴线 D.下层柱的轴线

二、多项选择题

15.砌体结构中影响墙、柱高厚比计算的因素有（ABCD）

A.墙、柱计算高度 B.承重墙与非承重墙

C.砂浆强度等级 D.有无门、窗洞口

E.砌块强度等级

16.房屋建筑工程中，常用的有机隔热材料有（BCE）

A.加气混凝土 B.泡沫塑料 C.软木及软木板

D.石膏板 E.蜂窝板

17.屋顶设计必须满足（ABC）等要求。

A.坚固耐久 B.防水排水 C.保温隔热

D.防止灰尘 E.供人休闲

18.建筑物的耐火程度取决于建筑物的（AE）

A.可燃烧性 B.屈服极限 C.闪点 D.强度极限 E.耐火极限

19.在现浇普通钢筋混凝土楼盖时，控制裂缝的主要施工措施有（ABDE）

A.使用减水剂控制混凝土，降低水灰比

B.模板及其支撑必须具有足够的强度、饶度和稳定性，拆模时混凝土强度符合要求

C.增加水泥用量，提高混凝土强度

D.在初凝前对混凝土进行二次振捣和抹压

E.及时对混凝土进行覆盖保湿养护

20.砌体工程不得在（ADE）设置脚手眼。

A.120mm厚墙，料石清水墙，独立柱

B.240mm厚墙

C.宽度为2m的窗间墙

D.过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内

E……梁或梁垫下及其左右500mm范围内

21.钢结构一级、二级焊缝不得有（ABCE）等缺陷。

A.表面气孔 B.夹渣 C.弧坑裂缝 D.焊道 E.电弧擦伤

三、案例分析

1.某建筑工程建筑面积205000m3，混凝土、现浇结构，筏板基础，地下3层，地上12层，基础埋深12.4m，该工程位于繁华市区施工场地狭小。

工程所在地区地势北高南低，地下水流从北向南，施工单位的降水方案计划在基坑南边布置单排轻型井点。

基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位对基坑进行了验槽，并对基底进行了钎探，发现地基东南角有约350m3软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。

工程主体结构施工时，2层现浇钢筋混凝土阳台根部发生断裂，经检查发现是由于施工人员将受力主筋位置布置错误造成的，事故发生后，业主立即组织了质量大检查，发现一层大厅梁柱节点处有露筋，已绑扎完成的楼板钢筋位置与设计图纸不符，施工人员对钢筋绑扎规范要求不清楚；

工程进入外墙面装修阶段后，施工单位按原设计完成了965m3的外墙贴面砖工作，业主认为原设计贴面砖与周边环境不协调，要求更换为大理石贴面，施工单位按业主要求进行了更换。

问题：

（1）该工程基坑开挖降水方案是否可行？说明理由。

答：不可行。单排轻型井点应布置在地下水位的上游一侧，即应该在基坑北边布置单排轻型井点。

（2）施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当？说明理由。

答：不妥，工程验槽应由建设单位、监理单位、施工单位、勘查单位和设计单位五方共同进行。

（3）发现基坑基底软土区后应按什么工作程序进行基坑处理？

答：应按如下程序处理：1）建设单位应要求勘查单位对软土区进行地质勘查；2）建设单位应要求设计单位根据勘察结果对软土区地基做设计变更；3）建设单位或授权监理单位研究设计单位所提交的设计变更方案，并就设计变更实施后的费用与工期和施工单位达成一致后，由建设单位对设计变更做出决定；

4）由总监理工程师签发工程变更单，指示承包单位按变更的决定组织地基处理。

（4）工程质量事故和业主检查出的问题反映出施工单位质量管理中存在哪些主要问题？

答：主要问题：1）施工单位现场钢筋工人员素质差；2）技术交底制度薄弱；3）没有严格执行按图施工；4）重要的分部分项工程保证质量施工措施考虑不周。

（5）就该工程背景材料中所发生的情况而言，施工单位可索赔的内容有哪些？

答：可索赔的内容：1）基坑基底软土区处理所需的费用与时间；2）拆除外墙贴面砖并更换大理石贴面所需的费用与时间。

2.某工程项目进展到第10周后，对前9周的工作进行了统计检查，有关统计情况见下表：前9周成本统计

工作代号 计划完成预算成本BCWS（元）已完成工作（%）实际发生成本ACWP（元）已完成工作的预算成本BCWP（元）

A 420，000 100 425，200

B 308，000 80 246，800

C 230，880 100 254，034

D 280，000 100 280，000

9周末合计 1，238，880 1，206，034

问题：

（1）将上表复制到大体卡上，在表中计算前9周每项工作（即A、B、C、D各项工作项）的BCWP.答：计算前9周每项工作（即A、B、C、D各项工作项）的BCWP

工作代号 计划完成预算成本BCWS（元）已完成工作（%）实际发生成本ACWP（元）已完成工作的预算成本BCWP（元）

A 420，000 100 425，200 420000

B 308，000 80 246，800 246400

C 230，880 100 254，034 230880

D 280，000 100 280，000 280000

9周末合计 1，238，880 1，206，034 1177280

（2）计算9周末的费用偏差CV与进度偏差SV，并对结果含义加以说明。

答：9周末的费用CV=BCWP－ACWP=1177280－1206034=－28754,由于CV为负，说明费用超支；9周末的进度偏差SV=BCWP－BCWS=1177280－1238880=－61600，由于SV为负，说明进度延误。

（3）计算9周末的费用绩效指数CPI与进度绩效指数SPI（计算结果小数点后面保留3位），并对结果含义加以说明。

答：9周末的费用绩效指数CPI=BCWP/ACWP=1177280/1206034=0.976,由于CPI<1，故费用超支；9周末的进度绩效指数SPI=BCWP/BCWS=1177280/1238880=0.950，由于SPI，<1，故进度延误。

3.某重点工程项目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20－22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车；10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。

评标委员会成员共有7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业,11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。

问题：

（1）企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。

答：根据《招标投标法》（第十一条）规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。

（2）C企业和E企业投标文件是否有效？分别说明理由。

答：根据《招标投标法》（第二十八条）规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。根据《招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案E企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。

（3）请指出开标工作的不妥之处，说明理由。

答：1）根据《招标投标法》（第三十四条）规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行，本案招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时，但迟至10月21日下午才开标，是不妥之处一；2）根据《招标投标法》（第三十五条）规定，开标应由招标人主持，本案由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，是不妥出资二。

（4）请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。

答：根据《招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言公证处人员不熟悉工程项目相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。《招投标法》还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3.本案技术、经济等方面的专家比例为4/7，低于规定的比例要求。

（5）招标人确定A企业为中标人是否违规？说明理由。

答：根据《招标投标法》（第四十一条）规定，能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的中标人的投标应当中标。因此中标人应当是综合评分最高或投标价最低的投标人。本案中B企业综合评分是第一名应当中标，以B企业投标报价高于A企业为由，让A企业中标是违规的。

（6）合同签订的日期是否违规？说明理由。

答：《招标投标法》（第四十六条）规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，本案11月10日发出中标通知书，迟至12月12日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过30天，违反了《招标投标法》的相关规定。

4.某高层办公楼，总建筑面积137500m3，地下3层，地上25层。业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位。

施工总承包完成桩基工程后，将深基坑支护工程的设计委托给了专业设计单位，并自行决定将基坑的支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工，专业设计单位根据业主提供的勘察报告完成了基坑支护设计后，即将设计文件直接给了专业分包单位，专业分包单位在收到设计文件后编制了基坑支护工程

和降水工程专项施工组织方案，施工组织方案经施工总承包单位项目经理签字后即由专业分包单位组织了施工，专业分包单位在开工前进行了三级安全教育。

专业分包单位在施工过程中，由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作。土方开挖到接近基坑设计标高（自然地坪下8.5m）时，总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝，即向施工总承包单位发出书面通知，要求停止施工，并要求立即撤离现场施工人员，查明原因后再恢复施工，但总承包单位认为地表裂缝属正常现象没有予以理睬。不久基坑发生严重坍塌，并造成4名施工人员被掩埋，经抢救3人死亡，1人重伤。

事故发生后，专业分包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报了事故情况，经事故调查组调查，造成坍塌事故的主要原因是由于地质勘察资料中未标明地下存在古河道，基坑支护设计中未能考虑这一因素造成的。事故中直接经济损失80万元，于是专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失80万元。问题：

（1）请指出上述整个事件中有哪些做法不妥，并写出正确的做法。

答：上述整个事件中存在如下不妥之处：1）施工总承包单位自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工是不妥的，工程分包应报监理单位经建设单位同意后方可进行；2）专业设计单位完成基坑支护设计后，直接将设计文件给了专业分包单位的做法是不妥的，设计文件的交接应经发包人交付给施工单位；3）专业分包单位编制的基坑工程和降水工程专项施工组织方案，经施工总承包单位项目经理签字后即组织施工的做法是不妥的，专业分包单位编制了基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案后，应经总监理工程师审批后方可实施；4）事故发生后专业分包单位直接向有关安全生产监督管理部门上报事故的做法是不妥的，应经过总承包单位；5）专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失是不妥的，专业分包单位和设计单位之间不存在合同关系，不能直接向设计单位索赔，专业分包单位可通过总包单位向建设单位索赔，建设单位再向设计单位索赔。

（2）三级安全教育是指那三级？

答：三级安全教育是指公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。三级安全教育的内容、时间及考核结果要有记录。按照建设部《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》的规定：1）公司教育的内容是：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度。2）项目经理部教育内容是：工地安全制度、施工现场环境，工程施工特点及可能存在的不安全因素等。3）施工班组教育内容是：本工种的安全操作规程，事故案例剖析，劳动纪律和岗位奖评等。

（3）本事故可定为那种等级的事故？请说明理由。

答：本起事故中3人死亡，1人重伤，事故应定为三级重大事故。因为满足下列条件之一就认定为三级重大事故：1）死亡3人以上，10人以下；2）重伤20人以上；3）直接经济损失30万元以上，不足100万元。

（4）这起事故的主要责任人是谁？请说明理由。

答：本起事故的主要责任应由施工总承包单位承担。在总监理工程师发出书面通知要求停止施工的情况下，施工总承包单位继续施工，直接导致事故的发生，所以本起事故的主要责任应由施工总承包单位承担。

.某建筑公司承接了一项综合楼任务，建筑面积109828m3，地下3层，地上26层，箱形基础，主体为框架剪力墙结构。该项目地处城市主要街道交叉路口，是该地区的标志性建筑物。因此，施工单位在施工过程中加强了对工序指令的控制。在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误，施工单位非常重视，及时进行了返工处理。在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求，但实体经有资质的检测单位检测鉴定，强度达到了要求。由于加强了预防和检查，没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工，达到验收条件后，建设单位组织了竣工验收。

问题：

（1）工序质量控制的内容有哪些？

答：工序质量控制的内容主要有：1）制定工序质量控制的计划；2）严格遵守施工工艺规程；3）主动控制工序活动条件的质量；4）及时检查工序活动效果的质量；5）设置工序质量控制点。

（2）说出第5层钢筋隐蔽工程验收的要点。

答：第5层钢筋工程隐蔽验收要点：1）按施工图核查纵向受力钢筋，检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状；2）检查混凝土保护层厚度，构造钢筋是否符合构造要求；3）钢筋锚固长度，钢筋加密区及加密间距；4）检查钢筋接头：如绑扎搭接要检查搭接长度，接头位置和数量（错开长度、接头百分率）；焊接接头或机械连接要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求，接头位置（相互错开）数量（接头百分率）。

（3）第10层的质量问题是否需要处理？请说明理由。

答：第10层的质量问题不需要处理，因为虽然达不到设计要求，但经有资质的检测单位鉴定强度满足要求可以予以验收。

（4）如果第10层实体混凝土强度经检测达不到要求，施工单位应如何处理？

答：如果第10层实体混凝土强度经检测东部到要求，施工单位应返工重做或者采取加固补强措施。

（5）该综合楼达到什么条件后方可竣工验收？

答：单位工程竣工验收应当具备下列条件：1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2）有完整的技术档案和施工管理资料；3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；5）有承包商签署的工程保修书。

第四篇：2012一级建造师建筑工程法律法规真题及答案

2012一级建造师《建设工程法规与相关知识》真题答案及解析

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）A、招标代理B、采购代理 C、诉讼代理D、指定代理 【答案】D

2、下列物权中，不属于用益物权的是（）A、土地所有权B、土地承包经营权 C、建设用地使用权D、地役权 【答案】A

3、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月 支付20000 元费用，据此，建设单位享有的权利是（）A、建设用地使用权B、地役权 C、相邻权D 宅基地使用权 【答案】B 【解析】去年考过。考核地役权和相邻权的区分。相邻权无偿、无需对方同意。地役权需通 过双方合同约定，一般为有偿。

4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）A、占有权B、使用权C、收益权D、所有权 【答案】D 【解析】国有建设用地使用权为用益物权，系权利人对国家所有土地占有、使用、收益的权 利。

5、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）A、债B、所有权

C、知识产权D、担保物权 【答案】A

6、关于知识产权的说法，正确的是（）

A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利 B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权

C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权 D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果 【答案】A

7、根据《商标法》，注册商标有效期限为10 年，自（）之日起计算 A、注册商标申请人寄出申请书B、商标局收到申请书 C、公告发布D、核准注册 【答案】D 【解析】专利权与商标权的区分。

（1）期限不同：发明专利20 年，实用新型、外观设计专利为10 年；商标权10 年。（2）起点不同：专利权保护期限自申请日起算；商标权保护期限自核准注册日起算。（3）专利权不予续展，商标权可以续展。

8、保证合同是（）订立的合同。A、债权人与债务人B、债务人和保证人 C、债权人与保证人D、债权人与债务人和保证人 【答案】C

9、关于刑事责任的说法，错误的是（）

A、拘役是刑罚主刑的一种B、罚款是刑罚附加刑的一种 C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用 D、死刑缓期二年执行是死刑的一种 【答案】B 【解析】法律责任每年考1 分。考试的焦点从来是对以下概念进行区分： 行政处罚刑罚 罚款罚金 拘留拘役

没收违法所得没收财产

10、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（）的质量管理 A、咨询单位B、总承包单位C、监理单位D、建设单位 【答案】B 【解析】p269 第二项第3 行。

11、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自（）之日起计算。A、竣工验收合格B、交付使用

C、发包方支付全部价款D、竣工验收备案 【答案】A

12、施工现场所使用的安全警示标志（）

A、可根据建筑行业特点自行制作B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置 C、必须符合国家标准D、必须以图形表示 【答案】C 【解析】p231 第一项，概述题。

13、甲公司向乙公司购买50 吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数 量。交货期届至，乙将50 吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于 双方合同关系的说法，正确的是（）

A、乙承担损失B、甲可根据实际情况部分接收 C、双方合同已变更，乙送货构成违约 D、甲拒绝接收，应承担违约责任 【答案】D 【解析】合同变更需当事人双方①协商一致且②内容明确。合同变更内容约定不明，推定为 未变更。

14、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级 别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A、文物保护单位B、建设单位 C、施工单位D、设计单位 【答案】A

15、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（）提出设计方案。

A、其他设计单位B、具有相应资质等级的设计单位 C、监理单位D、装修施工单位 【答案】B

16、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将 保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他 有关部门备案。

A、20 B、30 C、60 D、15 【答案】D

17、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为（）A、施工合同中约定采用的推荐性标准B、建筑法律 C、施工图设计文件D、工程监理合同 【答案】D

18、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）A、施工人员有权拒绝该指令

B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚 C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展 【答案】A

19、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水 污染防治设施，应当经过（）验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使 用

A、建设行政主管部门B、省级人民政府 C、县级以上人民政府D、环境保护主管部门 【答案】D 20、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷 诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是（）A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效 B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息 D、垫资违反相关规定，应予以没收 【答案】B

21、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专 家论证、审查。

A、安全监督管理机构B、建设单位 C、监理单位D、施工企业 【答案】D

22、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件 B、工程竣工验收报告

C、施工企业签署的工程质量保修书

D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》 【答案】A 23.根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检 测包括（）。

A．旁站检验B．型式检验 C．平行检验D．破损检验 【答案】B 24.下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是（）。A．在提交投标文件截止日后撤回投标文件的

B．提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的 C．开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D．评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的 【答案】A 25.某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程 中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是（）。A.分包单位只承担民事赔偿责任

B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责 C．总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

D．如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任 【答案】A 26.实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程安全事故应急救援预 案。

A．建设单位B．施工总承包单位 C．监理单位D．各分包单位 【答案】B 27.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是（）。A．职工患病，在规定的医疗期内B．女职工在孕期内

C．女职工在哺乳期内D．在试用期间被证明不符合录用条件 【答案】D 28．建筑施工企业的特种作业人员不包括（）。A．架子工B．钢筋工

C．起重信号工D．起重机械司机 【答案】B 29.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（）。A．劳动报酬B．试用期

C．保守商业秘密D．福利待遇 【答案】A 30.甲施工企业与乙施工企业合并C 继续有效 31.施工企业承建的办公大楼C 主体结构的最低 32.当事人双方在合同中A 和解

33.关于建设工程见证取样D 施工人员对工程中 34.按照各法院的辖区和民事C 地域管辖 35.建筑节能分部工程A 总监理工程师 36.建设工程施工合同应以B 合同签订地 30-----36 模糊看不清

37.要式合同是指（）的合同。

A.法律上已经确定了一定的名称和规则B.当事人双方互相承担义务 C.根据法律规定必须采用特定形式D.当事人双方意思表示一致即告成立 【答案】C 【解析】本题有新意。考核合同的分类：

（1）法律上已经确定了一定的名称和规则的，是有名合同；否则为无名合同。（2）当事人双方互负义务的，为双务合同；否则为单务合同。

（3）根据法律规定必须采用特定形式的，为要式合同；否则为不要式合同。（4）当事人双方意思表示一致即告成立的合同，为诺成合同；否则为实践合同。38.下列不属于发包人义务的情形是（）。A.提供必要施工条件B.及时组织工程竣工验收 C.向有关部门移交建设项目档案

D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明 【答案】D 39.对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是（）A.行政行为超越职权B 行政行为

C.被告不履行或迟延履行法定职责D.行政处罚显失公平【答案】D 40.施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由（）负责强制执 行。

A.作出决定的公安消防机构B.公安机关 C.人民法院D.建设行政主管部门 【答案】A 【解析】p302 第2 自然段（4）项。考核行政行为的强制性。

41.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5 月20 日之前确认，玻璃厂 于5 月25 日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为（）。A.要约邀请B.承诺 C.承诺意向D.新要约 【答案】D 42.施工企业在施工中未采取相应防护措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担（）责 任。

A.合同B.不当得利 C.无因管理D.侵权 【答案】D 43.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管 辖”。当该合同产生纠纷时，当事人（）A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁

B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉 C.只能向合同履行地的人民法院起诉 D.必须重新确定受诉人民法院 【答案】C 【解析】本题非常有趣，但疑似超纲。同时考核了民事仲裁的协议管辖和民事诉讼的协议管 辖。

（1）民事仲裁的协议管辖，要求双方具备明确、肯定的申请仲裁的意思表示。根据《最 高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》（法释〔2006〕7 号）第七条规定：当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 的，仲裁协议无效。

（2）根据《民事诉讼法》第25 条规定：当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履 行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地法院中选择确定一家管辖法院。如 无约定、约定不明或约定错误，则依照第24 条规定向被告住所地或合同履行地法院 起诉。

44.建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（）。A． 施工需要并通过监理单位审查B． 施工需要并按规定通过了审查 C． 编制招标文件的要求D． 工程竣工验收备案的要求 【答案】B 45.物权变更自登记时发生法律效力的是（）。A． 船舶所有权B． 土地抵押权 C． 机动车所有权D． 地役权 【答案】B 【解析】不动产物权，登记设立；动产物权，交付设立。但要注意：这是一般原则，法律另 有规定或合同另有约定的除外。根据《物权法》（P20 正中间

（二）第1 段），地役权虽然也

属于不动产物权，但采登记对抗主义（而不是登记设立主义），即：地役权可以不登记，自 合同生效时设立；但未经登记，不得对抗善意第三人。

46.施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是（）。A． 有权进行修改B． 可以按照规范施工

C． 有权拒绝施工D． 应当及时提出意见和建议 【答案】D 47.借用其他施工企业的（）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A． 营业执照 B．技术方案 C．施工设备 D．施工业绩 【答案】A 【解析】P67 正中间标题下第1 段第3 行。

48.工程建设国家标准、行业标准均可分为（）和推荐性标准。A． 一般性标准 B．特殊性标准 C．建议性标准 D．强制性标准 【答案】D 49.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是（）。

A． 施工企业 B．建设单位

C．建设行政主管部门D．建设工程质量监督机构 【答案】B 50.在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。A． 安全许可证 B 销售许可证 C． 产品合格证 D 安装许可证 【答案】C 【解析】P232 正中间“

三、施工现场临时设施的安全卫生要求”第5 行。51.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交 货延误2 天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂 违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。

A． 三方共同B．水泥厂 C．承包商D．运输公司 【答案】C 【解析】2006 年一级真题。考核P126 正中间

（二），一方违约后，被违约方应依照诚实信 用原则，采取适当措施防止损失扩大；不采取减损措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失 要求赔偿。本题很难，是因为大多数考生对合同履行中的诚实信用原则和被违约方的减损义 务毫无概念。

52.根据《城市建设档案管理规定》，建设单位C3 个月 53.纠纷发生后，下列不属于B 当事人双方口头 54.根据《最高人民法院关于。。A 先于执行 55.关于联合体共同承包A 联合体各方对承包合同

56.关于不符合建筑节能D 已开工建造的，应当责令限期修改 57.总承包单位甲公司经建设单位同意C 若甲已全部赔偿建设 52-----57 模糊看不清

58．施工企业与劳动者签订了一份期限为2 年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期 依法最长不得超过（）个月 A．1 B．2 C．3 D．6 【答案】B 59．投标有效期应从（）之日起计算。

A．招标文件规定的提交投标文件截止B．提交投标文件 C．提交投标保证金D．确定中标结果 【答案】A 60．下列民事诉讼案件适用专属管辖的是（）A．保险合同纠纷B．侵权行为纠纷 C．不动产纠纷D．票据纠纷 【答案】C 61．行政责任的承担方式包括行政处罚和（）A．行政复议B．行政处分 C．行政赔偿D．行政许可 【答案】B 62．甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3 天后交付设备，次日，甲又将该设备 卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间 的合同效力的说法，正确的是（）A．甲与乙、丙之间的合同均有效

B．甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效 C．甲与乙、丙之间的合同均无效

D．甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效 【答案】A 【解析】上课时在讲解“恶意串通，损害他人利益的合同”时，必定会举一房两卖的例子，第二个合同是否无效，关键看订立合同时相对人是否知情。如知情，则属于恶意串通损害他 人利益，为无效合同；如不知情，则法律应当保护善意相对人的合法权益，不能因此认定为 无效。本题换了个马甲，把“房屋”改为“设备”，许多人就认不出来了。63．关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是（）

A．不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 B．应当依法报审施工图设计文件 C．不得将建设工程肢解发包 D．在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续 【答案】D 【解析】本题D 为去年刚考核的知识点。先报质监后领施工许可证，顺序不能记错。64.在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为（）。A.设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.不需要进行大修即可继续使用的年限 C.安全使用不低于50 年

D.工程竣工验收合格之日起5 年 【答案】A 65.关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测 B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档 D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账 【答案】D 【解析】本题也是去年刚考过的知识点，P272 正中间

（二），多选改为单选。这考试危害最

广的谣言就是：去年考过的，今年肯定不考。其实从任何一年的命题规律上看，都站不住脚。66.根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编

制（）。

A.技术规范B.拆装方案

C.设备运至现场的运输方案D.进度控制横道图 【答案】B 67.根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是（）。A.保证本单位安全生产投入的有效实施B.及时、如实报告生产安全事故 C.为从业人员缴纳意外伤害保险费D.建立、健全本单位安全生产责任制 【答案】C 【解析】超纲。本题为第二版教材内容，第三版教材已删除。

68.建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解 发包的，责令改正，处以（）行政处罚。A.吊销资质证书B.罚款 C.停业整顿D.降低资质等级 【答案】B 【解析】本题上课时讲过，我把它叫做“无法准备的题”。什么叫无法准备的题呢？整本书 背下来，也不见得就能做对；一个字不看，瞎蒙，也不见得蒙不出。对付这类题型，有一个 技巧：问你“包括”哪个，你选最轻的；问你“不包括”哪个，你选最严重的。

69.根据2011 年7 月1 日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的 决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当（）。A.在投标时为职工办理意外伤害保险 B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费 C.在中标后为职工办理意外伤害保险

D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 【答案】B 70.根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采

用招标发包的情形是（）。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得 B.当地投标企业较少

C.施工主要技术采用特定专利或专有技术 D.军队建设项目 【答案】C

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合 题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71.施工企业保证工程质量的最基本要求包括（）。A.不得压缩合同工期B.按设计图纸施工

C.与监理单位建立友好的沟通关系D.严格履行企业质量管理认证体系 E.不擅自修改设计文件 【答案】BE 【解析】本题考核施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改工程设计。

72.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律

责任的说法，正确的有（）。

A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责 B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任 C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任 D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责

E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任 【答案】ABC 【解析】总分包的质量连带责任和安全连带责任，每年都考。连带责任分内部效应和外部效 应。在内部：总承包可以依照约定要求分包单位承担责任；但这种内部约定对外不得对抗建 设单位。很多同学估计B 不敢选，但要记得上课时一再强调的：多选题不选永远是对的。73.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（）。A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准 B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施 C.不得破坏文物保护单位的历史风貌

D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准 E.全国重点文物保护单位不得拆除 【答案】AD 【解析】考核《文物保护法》第十七条~二十条规定。A，文物保护单位控制地带的划定，经省级政府批准。D 去年考过，文物保护单位控制地带内的爆破作业，哪级政府核定公布哪 级政府批准，但注意有例外：全国文物保护单位控制地带内的爆破作业，不由国务院批准，而是由省级政府批准。

74.房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括（）。A.工程概况、房屋使用管理要求B.保修范围和内容 C.超过合理使用年限继续使用的条件D.保修期限和责任 E.保修单位名称、详细地址 【答案】BD 75.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有（）。A.货物运输B.人员伤害

C.房屋权属D.土地使用权出让 E.建设工程施工合同 【答案】CD 【解析】不动产纠纷，适用专属管辖。

76.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有（）。

A.该仲裁协议当然无效

B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效 C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁 D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构

E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效 【答案】BE 【解析】P326 倒数第2 段。根据《仲裁法》第18 条：仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者 约定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。77.根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有（）A.投标文件B.中标通知书

C.符合要约规定的售楼广告D.拍卖公告 E.招标公告 【答案】ABC 【解析】A 属于要约，B 属于承诺,C 属于要约。DE 属于要约邀请。78.关于建设工程保险的说法，正确的有（）。

A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用

B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商

C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险

D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15 天 E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期 【答案】BE 【解析】本题A 是教材P

41（一）的原文，但我建议不选，理由是A 为《建设工程施工合 同示范文本》内容，并非法定内容，也不属于行业惯例。如果承发包双方根本没有采用这个 文本呢？如果双方约定本工程不投保一切险呢？ 79.连带责任保证的法定保证期间属于（）。A.诉讼时效期间B.可变期间 C.除斥期间D.指定期间 E.不可变期间 【答案】CE 【解析】本题为司法考试原题，超纲。

80.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 C.被依法追究民事责任的

D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的 【答案】ABE 【解析】本题为今年6 月份二级刚考过的题。注意D 为预告解除，而并非随时解除的情形。81.合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同 法》的规定，正确的说法有（）。

A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行

B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间 C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行 D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行 E.履行费用负担不明确的，由债权人承担 【答案】ABC 【解析】本题略超纲，考核合同法62 条。是原第二版教材的考点，第三版教材P122 正中 间一段，已经删改的七零八落了，所以上课只讲了价格约定不明的情况。82.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括（）。A.事故发生地点B.人员伤亡数量 C.直接经济损失数额D.事故发生时间 E.社会影响程度 【答案】BCE 【解析】选BCE 是因为这三项是教材P240 第一项的原文表述。但我认为教材根本是在瞎写。根据《条例》第三条，决定事故级别的只有两项：事故伤亡人数和直接经济损失。《条例》 只规定过社会影响恶劣的事故，可以按《条例》规定的程序进行调查，但从未规定过社会影 响恶劣，就可以导致事故级别发生变化。

83.根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有（）。A.建筑面积200平方米的房屋B.城市大型立交桥

C.抢险救灾工程 D.实行开工报告审批制度的建筑工程 E.城市居住小区 【答案】ACD 84.根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法

律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为（）。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效 C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效 E.未办理物权登记不影响合同效力 【答案】DE 【解析】去年的一级原题。考物权效力与合同效力的区分原则：物权效力，由《物权法》评 价；合同效力，由《合同法》评价；物权效力与合同效力无关。

85.根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的（）人民法院管辖。A.双方约定的其他地方B.原告住所地 C.被告住所地D.合同履行地 E.合同签订地 【答案】BCDE 【解析】考核P307 倒数第3 段。民事诉讼法25 条，协议管辖。86.关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有（）A.调解只能在民事诉讼阶段进行 B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行

C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议 D.仲裁实行一裁终局制 E.民事诉讼实行两审终审制 【答案】BCDE 【解析】05 年一级真题，稍有修改。

87．申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括（）A．安全防护设施搭设计划B．专项安全施工组织设计方案 C．书面委托监理合同D．安全施工组织计划 E．安全措施费用计划 【答案】ABE 【解析】P253 第六项最后一段。

88．建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质 许可机关对其申请不予批准的有（）

A．与建设单位或者企业之间相互串通投标的 B．未取得施工许可证擅自施工的 C．将承包的工程转包或者违反分包的 D．发生过安全事故的

E．恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的 【答案】ABCE 【解析】取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内有 下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：

（一）超越本企 业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程 的；

（二）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；

（三）未取得施工许可证擅自施工的；

（四）将承包的工程转包或违法分包的；

（五）违反国家工程

建设强制性标准的；

（六）发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故 的；

（七）恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的；

（八）隐瞒或谎报、拖延报告工程质

量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的；

（九）按照国家法律、法规和标准规定需 要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；

（十）未依法履行工程质 量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；

（十一）涂改、倒卖、出租、出借或者 以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；

（十二）其它违反法律、法规的行为。89．下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。A．受自然地域环境限制的

B．涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的 C．施工主要技术需要使用某项特定专利的 D．技术复杂，仅有几家投标人满足条件的 E．公开招标费用与项目的价值相比不值得的 【答案】ADE 【解析】BC，属于招标项目经批准转为直接发包（P83 倒数第4 段）的情形；ADE，属于 公开招标项目经批准转为邀请招标的情形（P84 第3 段）。这种题型是第一次考，预计今后 几年将成为命题热点。

90．根据代理权获得的方式不同，代理可分为（）A．指定代理B．隐名代理 C．委托代理D．居间代理 E．法定代理 【答案】ACE 91．建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括（）A．工程规划许可证B．设计单位资质等级证书

C．工程勘察设计文件D．中标通知书及施工承包合同 E．用地规划许可证 【答案】ABD 【解析】P280 第六项第3 段。去年考了第六项的第1 段，今年同时考了第1 段和第3 段。92．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理 资料包括（）

A．分部、分项工程全体施工人员名单B．竣工验收报告 C．设计变更通知单D．隐蔽验收记录及施工日志 E．竣工图 【答案】BCDE 【解析】P288

（二）项。从本卷87，91，92 题来看，这些经典考点上的命题，有具体化、变态化的迹象，即不再提纲挈领的考标题，而考其中某一个条件的具体内容。我不认为这 种题目会成为法规考试的趋势，换个人命题又会纠正回来。

93．根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的（）有隶属关系或 者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。A．建筑材料供应商B．勘察设计单位 C．施工企业D．建设单位 E．设备供应商 【答案】ACE 【解析】去年一级考过。

94．关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有（）A．责令改正,没收违法所得

B．对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款 C．追究刑事责任

D．责令停业整顿,降低资质等级 E．情节严重的,吊销资质证书 【答案】ABDE 【解析】P69 正中间第五项。

95．施工企业承揽业务不良行为的认定标准有（）A．以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B．以欺骗手段取得资质证书的 C．将承包的工程转包或违法分包的

D．以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的

E．工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的 【答案】ACD 【解析】B 属于资质不良，E 属于质量不良。

96．申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应（）A．中止仲裁程序B．不予受理反请求

C．审查反请求是否符合受理条件D．将案件移送相关人民法院 E．继续审理原仲裁申请 【答案】CE 【解析】超纲。百度参见《仲裁法》25 条和27 条。97．仲裁协议应当具备的内容有（）

A．仲裁事项B．具体的仲裁请求和事实、理由 C．仲裁委员会的住所地D．请求仲裁的意思表示 E．选定的仲裁委员会 【答案】ADE 98．具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（）可以停止执行。A．被申请人认为需要停止执行的B．申请人申请停止执行的 C．申请人提供担保的D．行政复议机关认为需要停止执行的 E．被申请人被撤销的 【答案】AD 99．根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有（）。A．警告B．没收违法所得

C．责令企业停产停业D．吊销营业执照 E．行政拘留 【答案】ABC 【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。D，法律和行政法规方可设定； E，法律方可设定。

100．施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括（）。A．建立、健全本单位安全生产责任制

B．组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 C．保证本单位安全生产投入的有效实施

D．督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 E．编制专项工程施工方案 【答案】ABCD 【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。__

第五篇：2018年二级建造师建筑工程真题及答案

1、按照民用建筑分类标准,属于超高层建筑的是()A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 答案:D

2、严禁将地下室作为主要用房的是()A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 答案:B

3、不属于应急照明光源的是()A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 答案:C

4、预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（）A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 答案：D

5、属于永久荷载的是()A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 答案:A

6、在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 答案:A

7、据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h的水泥是()A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.矿渣硅酸盐水泥 D.火山硅酸盐水泥 答案:A

8、影响混凝土和易性的主要因素是()A.石子 B.砂子 C.水泥

D.单位体积用水量 答案:D

9、木材在使用前进行烘干的主要目的是()A.使其含水率与环境温度基本平衡 B.减轻重量 C.防虫防蛀 D.就弯取直 答案:A

10、关于建筑花岗岩石特性的说法,正确的是()A.度低 B.呈酸性 C.密度小 D.硬度低 答案:B 11．下列哪些是用于工业用水的塑料管道？ A．PVC-U管 B．PVC-C管 C．PP-R管 D．铝塑复合管 参考答案：B 12.下列不属于安全玻璃的是()。A.钢化玻璃 B.防火玻璃 C.平板玻璃 D.夹层玻璃 【答案】C 【解析】安全玻璃包括钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。P38 14.一般情况下,建筑施工企业良好行为记录公布时间为()年 A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】C P257 15.设计无明确要求时,模板的拆除顺序正确的是 A.从下而上 B.先支的先拆 C.先拆称重模板 D.先拆非承重模板 【答案】D 【解析】模板拆除时，拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序，并应从上而下进行拆除。

16.在现场施工，属于十一级动火作业的是（）A.小型邮箱 B.比较密封的地下室 C.登高电焊

D.无明显危险因素的露天场所 【答案】B P230 17.市区施工现场主要路段围挡高度不得低于()。A.1.5m B.1.8m C.20m D.2.5m 【答案】D P233 18.现场《临时用电施工组织设计》编制人员是()A.项目经理 B.技术负责

C.电气工程技术人员 D.安全员 【答案】C P240 19.需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是()A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程 B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程 C.架体高度15m的悬挑脚手架工程 D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程 【答案】B P259~260 20.项目《职业安全健康技术措施计划》主持编制人是()A.安全总监 B.项目经理 C.生产经理 D.技术负责

【答案】B 教材P269。

21.建筑构造设计的原则是（）。A.坚固实用 B.技术先进 C.经济合理 D.视野开阔 E.美观大方 【答案】ABCE 【解析】建筑构造设计的原则：坚固实用、技术先进、经济合理、美观大方。22.关于框架结构震害的说法，正确的是（）。A.柱的震害重于梁 B.梁顶的震害重于柱底 C.内柱的震害重于角柱 D.短柱的震害重于一般柱 E.多层房屋的楼盖震害重于墙身 【答案】ABD 【解析】震害调查表明，框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处；一般是柱的震害重于梁，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身，楼盖本身的破坏较轻。

23.在室内装饰装修过程中，属于集中荷载的是（）。A.石柱 B.吊灯 C.局部假山 D.盆景 E.室内隔墙 【答案】ABC（D）

【解析】在建筑物原有的楼面或屋面上放置或悬挂较重物品（如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等）。在室内增加装饰性的柱子，特别是石柱，悬挂较大的吊灯，房间局部增加假山盆景。

24.关于水泥基渗透结晶型防水涂料等特点的说法，正确的是（）。A.是一种柔性防水材料 B.具有独特的保护钢筋能力 C.节省人工 D.具有防腐特性 E.耐老化

【答案】BCDE 有点偏

【解析】水泥基渗透结晶型防水涂料是一种刚性防水材料。具有独特的呼吸、防腐、耐老化、保护钢筋能力，环保、无毒、无公害，施工简单、节省人工等特点。

25.关于氟碳涂料特性的说法，正确的是（）。A.耐酸碱性 B.耐腐蚀性 C.耐高低温性 D.耐污性 E.涂层硬度低 【答案】ABCD 【解析】氟碳涂料有优异的耐候性、耐污性、自洁性，耐酸碱、耐腐蚀、耐高低温性，涂层硬度高，与各种材质的基体有良好的粘结性能，色彩丰富有光泽，装饰性好，施工方便，使用寿命长。

26.关于普通混凝土小砌块的施工做法，正确的是（）。A.在施工前先浇水湿透 B.清除表面污物 C.底面朝下正砌于墙上 D.底面朝上反砌于墙上

E.小砌块在使用时的龄期已到28d 【答案】BDE 27.屋面防水施工基本要求正确的是（）。A.以排为主，以防为辅 B.上下层卷材不得相互垂直铺贴 C.屋面卷材防水施工时，由高向低铺贴 D.天沟卷材施工时，宜顺天沟方向铺贴 E.立面或大坡面贴卷材应釆用满粘法 【答案】BDE 28.关于建筑幕墙的防雷施工的做法，正确的是（）。A.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接 B.每三层设一道均压环 C.每隔15m上下立柱有效连接

D.有镀膜层的构件，应除去其镀膜层后进行连接 E.防雷链接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆处理 【答案】ABDE 【解析】幕墙的铝合金立柱，在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线，把每个上柱与下柱的连接处连通。29.关于施工现场环境保护做法，正确的是（）。A.夜间施工需办理夜间施工许可证 B.现场土方应釆取覆盖、绿化等措施 C.现场生活垃圾可作为回填再利用 D.食堂应设置隔油池 E.厕所的化粪池应做抗渗处理 【答案】ABDE 30.受控制的室内环境污染物有（）A.氡 B.甲醛 C.乙醇 D.苯

E.总挥发性有机化合物（TVOC）【答案】ABDE 【解析】室内环境污染物有氡（Rn-222)、甲醛、氨、苯和总挥发性有机化合物(TVOC)(一)背景资料

某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上20层,总建筑面积25000m2,其中地下建筑面积3000m2,施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同,合同约定:“…至2014年6月15日竣工,工期目标470日历天:质量目标合格：主要材料由施工单位自行采购:因建设单位原因导致工期延误,工期顺延,每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”,合同签订后,施工单位实施了项目进度策划,其中上部标准层结构工序安排如下: 上部标准层结构工序安排表

柱基施工时遇地下溶洞(地质勘探未探明),由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期20日历天,补偿误工费20万元，地下室结构完成,施工单位自检合格后,项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位,勘察单位,设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。

施工至十层结构时,因商品混凝土供应迟缓,延误工期10日历天。施工至二十层结构时,建设单位要求将该层进行结构变更,又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期25日历天,补偿误工费25万元。

装饰装修阶段,施工单位采取编制进度控制流程、建立协调机制等措施,保证合同约定工期目标的实现。

问题

1.根据上部标准层结构工序安排表绘制出双代号网络图,找出关键线路,并计算上部标准层结构每层工期是多少日历天? 2.本工程地基基础分部工程的验收程序有哪些不安之处?并说明理由。3.除采取组织措施外,施工进度控制措施还有哪几种措施? 4.施工单位索赔成立的工期和费用是多少?逐一说明理由 【参考答案——宋协清老师解析】

1、双代号网络图（估计4分）灵活出题，比较简单

关键线路：工作A—>工作B —>工作C—>工作E —>工作G（估计1分）工期8天（估计1分）2 1）施工单位自检合格后，项目负责人后立即组织验收不妥（估计1分）理由：1）施工单位自检合格后，应向监理单位申请验收（估计1分）2)应由总监理工程师组织验收（估计1分）

3)验收人员缺施工单位的质量、技术部门负责人（估计1分）3.（1）技术措施（估计1分）（2）管理措施（估计1分）（3）经济措施（估计1分）4.1）桩基施工：工期索赔20天；费用索赔20万（估计1分）

理由：地下溶洞，不可探明的地质条件，建设单位的责任；按合同约定，建设单位的原因造成，工期顺延，每天支付延误1万元，20*1=20万元（估计1分）

2）商品混凝土供应迟缓，工期和费用均不能索赔（估计1分）理由：商品混凝土供应，是施工单位的责任（估计1分）

3）施工至二十层结构时，工期索赔15天；费用索赔15万（估计1分）

理由：结构设计变更，是建设单位的责任；按合同约定，建设单位的原因造成，工期顺延，每天支付延误1万元，15*1=15万元（估计1分）

工期总计索赔：35天，费用总计索赔35万（估计1分）(二)背景材料

某写字楼工程，建筑面积8640㎡，建筑高度40m，地下一层，基坑深度4.5m,地上十一层，钢筋混凝土框架结构。

施工单位中标后组建了项目部，并与项目部签订了项目目标管理责任书。

基坑开挖前，施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场检测，检测单位编制了检测方案，经建设方、监理方认可后开始施工。

项目部进行质量检查时，发现现场安装完成的木模板内有铅丝及碎木屑，责令项目部进行整改。

隐蔽工程验收合格后，施工单位填报了浇筑申请单，监理工程师签字确认。施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上，采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑，监理工程师发现后责令停工整改。

问题

1.施工单位应根据哪些因素组建项目部? 2.本工程在基坑检测管理工作中有哪些不妥之处?并说明理由。3.混凝土浇筑前，项目部应对模板分项工程进行哪些检查? 4.在浇筑混凝土工作中，施工班组的做法有哪些不妥之处?并说明正确做法。

(三)背景资料

某企业新建办公楼工程，地下一层，地上十六层，请筑高度55m，地下建筑面积3000m2,总建筑面积21000m2，现浇混凝土框架结构。一层大厅高12m，长32m，大厅处有3道后张预应力混凝土梁。合同约定：“······工程开工时间为2016年7月1日，竣工日期为2017年10月31日。总工期488天;冬期停工35天，弱电、幕墙工程由专业分包单位施工···”。总包单位与幕墙单位签订了专业分包合同。

总承包单位在施工现场安装了一台塔吊用于垂直运输，在结构、外墙装修施工时，采用落地双排扣件式钢管脚手架。

结构施工阶段，施工单位相关部门对项目安全进行检查，发现外脚手架存在安全隐患，责令项目部立即整改。

大厅后张预应力混凝土梁浇筑完成25天后，生产经理凭经验判定混凝土强度已达到设计要求，随即安排作业人员拆除了梁底模板井准备进行预应力张拉。

外墙装饰完成后，施工单位安排工人拆除外脚手架。在拆除过程中，上部钢管意外坠落击中下部施工人员，造成1名工人死亡。

问题

1.总包单位与专业分包单位签订分包合同过程中，应重点落实哪些安全管理方面的工作? 2.项目部应在哪些阶段进行脚手架检查和验收?。

3.预应力混凝土梁底模拆除工作有哪些不妥之处? 并说明理由。

4.安全事故分几个等級?本次安全事故属于哪种安全事故?当交叉作业无法避开在同一垂直方向上操作时，应采取什么措施?

(四)背景资料

某开发商投资兴建办公楼工程，建筑面积9600m2，地下一层，地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，某施工单位中标。中标清单部分费用分别是：分部分项工程费3793万元，措施项目费547万元，脚手架费为336万元，暂列金额100万元，其他项目费200万元，规费及税金264万元。双方签订了工程施工承包合同。

施工单位为了保证项目履约，进场施工后立即着手编制项目管理规划大纲，实施项目管理实施规划。制定了项目部内部薪酬计酬办法，并与项目部签订项目目标管理责任书。

项目部为了完成项目目标责任书的目标成本，采用技术与商务相结合的办法，分别制定了A、B、C三种施工方案：A施工方案成本为4400万元，功能系数为0．34；B施工方案成本为4300万元，功能系数为0．32；C施工方案成本为4200万元，功能系数为0．34。项目部通过开展价值工程工作，确定最终施工方案。并进一步对施工组织设计等进行优化，制定了项目部责任成本，摘录数据如下：

施工单位为了落实用工管理，对项目部劳务人员实名制管理进行检查。发现项目部在施工现场配备了专职劳务管理人员，登记了劳务人员基本身份信息，存有考勤、工资结算及支付记录。施工单位认为项目部劳务实名制管理工作仍不完善，责令项目部进行整改。

问题

1．施工单位签约合同价是多少万元?建筑工程造价有哪些特点? 2．列式计算项目部三种施工方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位)，并确定最终采用哪种方案。

3．计算本项目的直接成本、间接成本各是多少万元?在成本核算工作中要做到哪“三同步"？

4．项目部在劳务人员实名制管理工作中还应该完善哪些工作?