2018年二建公路真题及答案

第一篇：2018年二建公路真题及答案

2018年二级建造师公路实务真题（完整版）整理如下：

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1.不得直接填筑于冰冻地区三、四级公路下路床的填料是（）。

A.湿粘土

B.弱膨胀土

C.红粘土

D.粉质土

2.袋装砂井施工工艺流程中，最后一步工艺是（）。

A.埋砂袋头

B.机具移位

C.摊铺上层砂垫层

D.拔出套管

3.关于击实试验法测定最佳含水量的说法，错误的是（）。

A.用干法或湿法制备一组不同含水量的试样

B.制备好的土样应一次性倒入击实筒

C.计算各试样干密度，以干密度为纵坐标、含水量为横坐标绘制曲线

D.当试样中有大于规定的颗粒，应先取出大颗粒，其其百分率合格后，再对剩余试样进行击实试验

4.不能用于二级和二级以上公路高级路面基层的是（）。

A.水泥稳定细粒土

B.水泥稳定煤矸石

C.水泥稳定碎石土

D.水泥稳定沙砾

5.二级公路无机结合料稳定碎石基层施工中，其拌合工艺和摊铺工艺推荐采用（）。

A.集中厂拌和摊铺机摊铺

B.人工路拌和摊铺机摊铺

C.人工路拌和推土机摊铺

D.集中厂拌和推土机摊铺

6.水泥混凝土抗折强度的实验步骤包括：①试件的成型和养护；②标记试件；③试件外观检查、修整；④加载实验；⑤整理实验数据，提供实验报告，正确的顺序为（）。

A.①→②→③→④→⑤

B.①→③→②→④→⑤

B.C.①→③→④→②→⑤

D.①→②→④→③→⑤

7.关于高性能混凝土使用减水剂性能的要求，错误的是（）。

A.减水率低 B.坍落度损失小

C.能明显改善混凝土耐久性

D.与水泥的相容性好

8.关于圆管 施工要求的说法，正确的是（）。

A.管节不得现场就地制造

B.当管壁厚度不一致时，应调整高度使内壁持平

C.管接口处不得使用沥青填塞

D.每节管底出现反坡的坡度应小于 3°

9.根据《公路工程技术标准》，下列公路隧道中，属于长隧道的是（）。

A.长 483 米的隧道

B.长 875 米的隧道

B.长 1560 米的隧道

D.长 34590 米的隧道

10.隧道通风控制体系中，控制风机运转所依据的环境数据主要是（）含量。

A.O2

B.Co

C.CO2

D.SO1 11.单代号网络图中，前线一般用来表示（）。

A.工作之间的逻辑关系

B.一项工作

C.一项工作的持续时间

D.工作之间的搭接时距

12.下列张法预应力筋质量检验的实验项目中，属于关键项目的是（）。

A.管道坐标

B.管道间距

C.张拉伸长率

D.断丝滑丝数

13.某桥墩承台面与地面平齐，标高为+3.27m,墩顶高为+20.15m,墩顶处施工属于（）。

A.I 级高出作业

B.II 级高处作业

C.III 级高处作业

D.IV 级高处作业

14.关于配电箱，开关箱安全技术要求的说法，错误的是（）。

A.分配电箱不得挂接临时用电设备

B.一个开关箱最多控制两台用电设备

C.总配电必须安装漏电保护器

D.开关箱内必须安装漏电保护器

15.营改增后，城市维护建设税及教育费附加在（）中计数。

A.增值税

B.企业管理税

C.其他工程税

D.规费

16.根据《公路工程标准施工招标文件》，①中标通知书。②合同协议书。③技术规范。④项目专用合同条款。这四项合同文件解释的优先顺序是（）。

A.①③②④

B.④②③①

C.③②①④

D.②①④③

17.关于钢筋加工场的说法，错误的是（）。

A.钢筋应垫高堆放，高地 20 ㎝以上，下部支点应以保证钢筋不

B.顶棚及架构原则上应采用木结构搭设

C.钢筋加工场应做硬化处理

D.场地四周应设置排水沟

18.关于公路工程施工特种作业人员管理的说法，错误的是（）。

A.特种作业人员应具有初中及以上学历

B.特种作业人员应当参加年度安全教育培训或继续教育，每年不得少于 24h

C.用人单位应与持有资格证书的特种人员订立劳动合同

D.用人单位应单面口头告知特种作业人员违章操作的危害

19.根据《公路建设监督管理办法》，政府投资公路建设项目实施的程序包括：①编制可行性研究报告；②编制项目建议书；③编制初步设计文件；④组织项目施工招标；⑤编制施工图设计文件；⑥进行征地拆迁并申报施工许可；⑦办理项目交、竣工验收和财产转移交手续；⑧组织项目施工；⑨组织项目后评价。上述实施程序正确的排序是（）。

A.②→①→③→④→⑤→⑥→⑧→⑨→⑦

B.②→①→③→⑤→④→⑥→⑧→⑦→⑨

C.①→②→③→⑤→④→⑥→⑧→⑨→⑦

D.①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨

20.根据《公路工程设计变更管理办法》，发生较大设计变更时，负责审批的单位是（）。

A.交通运输部

B.项目建设单位

C.省级交通主管部门

D 勘察设计单位

二、多项选择题（共10题，每题 2分，每题的备选项中至少有 1 个错项。错选，本题不得分 ； 少选，所选的每个选项得 0.5分）。

21.下列工程防护中，属于圬工防护的有（）。

A.框格防护

B.捶面

C.挂网式坡面防护

D.抛石

E.锚杆铁丝网喷浆

22.水泥混凝土路面断板的治理措施有（）。

A.直接灌浆

B.局部带状修补

C.扩缝灌浆

D.罩面补强

E.整块板更换

23.后张法预制梁板施工中，张拉时预应力损失过大的原因有（）。

A.锚具硬度过高

B.钢绞线松弛率超限

C.锚具下混凝土强度偏大

D.钢绞线与孔道摩擦阻力过大

E.量测偏差导致实际张拉力偏小

24.护栏的主要作用有（）。

A.将公路用地隔离出来，防止非法侵占公路用地

B.防止失控车辆冲出路基，不至发生二次事故

C.吸收能量以减轻事故车辆及人员的损伤程度

D.警示和缓冲

E.诱导视线

25.关于挖孔桩基础施工安全控制要求的说法，正确的有（）。

A.孔内挖土人员的头顶部位应设置护盖

B.所有人工挖孔桩必须采用混凝土护壁

C.起吊设备必须有限位器、防脱钩器等装置

D.人工挖孔超过 10 米深，应采用机械通风

E.相邻两孔中，一孔进行浇筑混凝土作业时，另一孔内不得有人员

26.施工总体部署是施工组织设计的重要内容之一，其主要内容有（）。

A.建立施工管理机构

B.划分施工任务

C.编制资源供应计划

D.安排施工顺序

E.制定季节性施工技术措施

27.隧道施工中，施工人员必须撤离现场的危险信号有（）。

A.监控量测数据出现突变

B.作业面围岩级别发生变化

C.掌子面有渗水

D.喷层出现异常裂缝

E.地表位移大于允许值

28.根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》，其他工程费中施工辅助费包括（A.机械工具使用费

B.勘察试验费

C.工程定位复测费）。

D.工程点交、场地清理费

E.临时水井、水塔修建费

29.可用于隧道二次衬砌的施工机械设备有（）。

A.锚杆台车

B.混凝土喷射机

C.混凝土搅拌站

D.搅拌运输车

E.混凝土输送泵

30.根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》，公路工程交工验收应具备的条件有（）。

A.通车试运营 2 年以上

B.施工单位按《公路工程质量检验评定标准》及相关规定对工程质量自检合格

C.监理单位对工程质量评定合格

D.质量监督机构按“公路工程质量鉴定办法”对工程质量进行检测，并出具检测意见，检测意见中需整改的问题已经处理完毕

E.档案、环保等单项验收合格，土地使用手续已办理

（一）背景资料

某施工单位承建了一段二级公路路基工程，其中 K3+220~K3+650 为高填方路堤。路基填方高度最高为21.2m，地面以下有约 6m 的软土层。施工单位采用强夯处理地基，采用水平分层填筑路堤。高镇方路堤楼断面示意湿如图1所示。

图 1 高填方路堤横断面示意图

施工过程中发生如下事件:

事件一:施工单位在已碾压整平的场地内做好了周边排水沟，布设了竖向排水体，并在强夯区地表铺设了垫层。在施工场地内选择块有代表性的地段作为试有区，面积 200m7.试夯结束后在规定时间段内，对试夯现场进行检测，井与试夯前测试数据进行对比，以检验设备及夯击能是否满足要求，确定间歌时间、有间距、夯击次数等施工参数，确定强夯处理的施工工艺。强夯处理范围为坡脚边缘。

事件二：施工单位确定的强夯施工工序主要包括:①夯点布设、施工准备、场地平整、④试夯、⑥主夯、⑧检查验收，⑦副务、⑧满夯。

事件三:施工期间，施工单位对高填方路堤进行了动态观察，即沉降观制，用路堤中心线地面沉降速率每县夜不大于 10-15mm 控制路妮稳定性。

问题:

1.分别写出图 1 中标注日以及 A 所对应的术语名称。强夯区铺设的垫层材料采用哪种类型?试列举两种具体材料。

2.指出事件一中存在的错误并改正。补充通过试券还可以确定的施工参数。

3.写出事件二中强券施工的正确工序。(写出数字编号即可)

4.补充事件三中，施工单位对软土地区路堤施工还必须进行的动态观测项目及控制标准。

（二）背景资料

某施工单位承建了一段二级公路沥青混凝土路面工程，路基宽度 12m.上面层采用沥青混凝土（AC—13)，下面层采用沥青混凝土（AC-20）；基层采用 18cm 厚水泥稳定碎石，基层宽度 9.5m;底基层采用级配碎石，沥青混合料指定由某华和站建点位应，现场配备了摊铺机、运输车辆。基层采用两侧装模，摊铺机铺筑。

施工过程中发生如下事件：

事件一：沥省混凝土下面层端工前，施工单位编制了现场作业指导书，其中部分要求如下:

（1）下面层摊铺采用平衡梁法

（2）摊铺机每次开铺前，将贸平板加热至 80℃;

(3)采用雾状喷水法，以保证断青强合料碾压过程不能输

(4)摊铺机无法作业的地方，可梁取人工推锁施工)事件二：施工单位确定的级度碎石底基受实制项目有，压实度、纵新产程、宽度、横坡等。

事件三:施丁单位试验家确定的基层水泥稳定碑石建合科的实料比例加表 2 所示，水泥剂数为 4.5%（外渗)最大干容重为 2.4t/m³，压实度 98%，表 2 基层水泥稳定碎石混合料集料比例表

问题:

1.本项目应采用什么等级的沥青?按组成给构分类，本项自沥青混凝土路面属于哪种类型？

2.沥青混凝土路面施工还需要配备哪些主要施工机械？

3.逐条判断事件一中现场作业物导书的要求是否正确? 并改正错误。

4.补充事件二中级配碎石底基层实测项目的漏项。

5.利式计算事件三中 Ikm 基层需 1 料和水泥的用量，(不考虑材料损耗、以1为单位，计算结果保留到小数点后 2 位》

（三）背景资料

某山岭隧道为单洞双向两车道公路隧道，其其桩号为 K68+238~k69+538，隧道长 1300m。该隧道设计图中描述的地质情况为：K68+238~K68+298 段以及 K69+498~K69+538 段为河口浅埋段，地下水不发育，出露岩石极破碎，呈碎、裂状；K68+298~K68+598 段和 K69+008~K69+498 段，地下水不发育，岩体为较坚硬岩，岩体较为完整，呈块状体或中厚层结构，裂隙面内夹软塑状黄泥。

施工过程中发生如下事件:

事件一:施工单位对该隧道的围岩进行了分级。按安全，经济原则从①全断面法、环形开挖留核心士法、③双侧壁导坑法中出选出了一种浅理段隧道施工方法。

事件二:根据设计要求，施工单位计划对 K68+398~K68+489 段隧道实施监控量测，量测项目有:洞内外观察、地表下沉、钢架内力和外力、国岩压力、周边位移、拱顶下沉、错杆轴力等。

事件三:施工单位在 K68+690--K68+693 段初期支护施工时，首先采用激光断面仪对该段隧道开挖断面的超欠挖情况进行测量，检验合格后，采用干喷技术，利用挂模的方式喷射混凝士，并对喷射混凝土强度等实测项目进行了实测。

事件四:在二次村糊施工前，施工单位发现 K68+328~K68+368 段多处出现了喷射泥凝土掉落的现象，掉落处原岩表面残留有黄況。施工单位势出了掉落段的处治方法，井进行了复喷施工，问题:

1.判断隧道各段国岩的级别，输出事件一中比选出的施工方法。

2.事件二中哪三项为必测项目?写出拱顶下沉量测的方法和工具，3.指出事件三施工中的错误。补充喷射混凝土质量检验实测项目的漏项。

4.分析事件四申喷射混凝土因原岩面残留黄泥而掉落的原同，并写出施工单位复喷前应采取的措施。

5.本项目是否需要编利专项施工方案?是否需要专家论证，审查? 背景资科

第 10 联现浇预应力混凝土连续箱梁桥地处山岭重丘区，跨越河谷，起点与另一特大桥相连，终点与一隧道相连。部分桥跨布置示意图如图 4-1 所示。

图 41 部分桥跨布置示章图

该项目在相投标和施工过程中发生如下事件，事件一：招标文件中的设计文件推荐连续镇梁采用移动模架法施工，因现场场地受限。模架在该桥紧终点处的随进内拼裂。然后前移钻孔施工。但某施工单位进场后，发现隧道标未开工(另一施工单位承担该隧道施工），无法按时提供移动模架拼装场地。经桥梁施工单位提出，建设单位、设计单位和监理单位确认，暂缓第十联施工，而从第九联开站施工。因第九联桥墩墩身较高，移动模架采用桥下组拼、整体重直提开安装方案，第十联智梁符隧通贯通后采用树杜梁武支架《第十联支架布置示意图见图 4-2)施工，由此造成工期推迟一个月、上述方案上报相关单位并经批复后开始施工，根据相关规定，城工单位提出了以下索赔要求：

①移动模架桥下组拼场地处理费用

②工期延长一个月按天索赔增加的现场管理费。

③移动模架垂直提升安装费用，④第十联指甲摊销费用，⑤因第十联改为支架而损失的模架摊销费。

网友答案：

单选：

BCBBA DCBCB ADCBA DBDAC 或

DCBAA ACBCA CDCBB DBDBC 或

ACBBA BCCCC ACCBB DBDBC

多选答案： ABDE 22BCE 23 BDE 24BCE 25 ACDE 26 ABD 27 ADE 28 ACD 29 CDE 30 BC。28题A选项和书上描述不怎么一样，书上是生产工具使用费，A是机械工具使用费

单选

1-5：DCBAA 6-10：BABCC 11-15：ACCBA 16-20：DBDBC 多选

21ABCE 22ABCE 23BD 24BCE 25CD 26ABD 27ADE 28CD 29CDE 30BCD 公路案例一

1、H边坡。A截水沟。采用坚硬粗颗粒材料，碎石，矿渣。

2、（1）强夯处理范围为边坡脚边缘不对。正确做法：强夯处理范围应超出路提坡脚。每边超出坡脚的宽度不宜小于3M。试夯面积为200平米不对。正确做法：试夯区场地面积不应小于500平米。（2）施工参数：单机夯击力，夯击次数，夯击遍数，细隙时间等。3：23145786 4：动态观测项目：沉降和水平位移观测。施工期间宜按照路提中心线地面沉降速率每昼夜不大于10-15mm，坡脚水平位移速率每昼夜不大于5mm控制路堤稳定性。特殊软土地基应根据设计要求确定稳定性控制标准。当沉降或位移超过标准时，应立即停止路堤填筑。路面铺筑必须待沉降稳定后进行。沉降稳定的标准应采用双标准控制，即推算的工后沉降应小于设计容许值，同时连续2个月观测每月沉降不超过5mm.公路案例二

1：采用A和B等级的沥青都可组成。结构属于：密实/悬浮结构类型。

2：还需要配备的主要施工机械有：双轮双振压路机、胶轮压路机、沥青混泥土搅拌设备

3：作业指导书第（1条）不正确，改为下面层摊铺采用走线法。第（2）条不正确，改为摊铺机每次摊铺前，将熨平板加热至不低于100°。第(3）条正确。第（4）条不正确，摊铺机无法作业的地方，应在监理工程师同意后，采用人工摊铺施工。

4：漏项有：厚度、平整度、弯沉值、渗水系数、中线平面偏位、抗滑（含摩擦系数和构造深度）。5：1#料的用量｛（18÷100）×1000x9.5x2.4÷98%｝x25%=1046.9 水泥用量为｛（18÷100）x1000x9.5x2.4÷98%｝x4.5%=188.45（t）公路案例三

1、V级围岩，比选出的施工方法为双侧壁导坑法

2、事件二中必测项目为，洞内外观察，地表下沉，拱顶下沉，周边位移。拱顶下沉量测方法为水准测量，工具为水准仪和钢尺。

3、事件三中的错误有采用干喷技术，采用挂模的方式喷射混凝土。隧道喷射混凝土严禁挂模喷射。喷射混凝土的实测项目有喷射混凝土强度，喷层厚度，空洞检测。4.喷射混凝土前。没有对岩面清洁。造成残留黄泥而掉落施工单位应重新凿除至设计标高。清洁岩面。再按设计要求喷射混凝土。公路案例四

1、（1）不成立，理由：事件为造成承包人工程项目成本的额外支出。

（2）成立，理由：建设单位未按合同约定要求提供移动模架拼装场地，造成工期延误，理应进行索赔。

（3）成立，理由：因建设单位未按合同约定要求提供移动模架拼装场地造成承包人额外增加垂直提升安装费用，理应进行索赔。

（4）不成立，理由：第十联支架摊销费用本属于承包人。

（5）成立，理由：因建设单位原因造成第十联改为支架而损失的模架摊销费。2：型钢--A，卸落装置--D，贝雷片--B。结构形式跨度，承受的荷载大小。3：

1.卸架后上部结构本身及荷载一半所产生的竖向挠杜。2.在荷载作用下的弹性压缩挠度。3.在荷载作用下的非弹性压缩挠度。4.在荷载作用下的非弹性沉陷。5.砼收缩及温度变化而引起的挠度。

4、第4问不正确：

顺序：应经施工单位技术部门审核，经施工单位技术负责人及总监理工程师和业主批准后实施，由施工单位安全管理人员现场监督实施。

第二篇：2018年二建《公路实务》真题及答案解析

单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1.不得直接填筑于冰冻地区三、四级公路下路床的填料是（）。A.湿粘土 B.弱膨胀土 C.红粘土 D.粉质土 答案：D

2.袋装砂井施工工艺流程中，最后一步工艺是（）。A.埋砂袋头 B.机具移位 C.摊铺上层砂垫层 D.拔出套管 答案：C 3.关于击实试验法测定最佳含水量的说法，错误的是（）。A.用干法或湿法制备一组不同含水量的试样 B.制备好的土样应一次性倒入击实筒

C.计算各试样干密度，以干密度为纵坐标、含水量为横坐标绘制曲线

D.当试样中有大于规定的颗粒，应先取出大颗粒，其其百分率合格后，再对剩余试样进行击实试验 答案：B 4.不能用于二级和二级以上公路高级路面基层的是（）。A.水泥稳定细粒土 B.水泥稳定煤矸石 C.水泥稳定碎石土

水泥稳定沙砾 答案：A 5.二级公路无机结合料稳定碎石基层施工中，其拌合工艺和摊铺工艺推荐采用（）。

A.集中厂拌和摊铺机摊铺 B.人工路拌和摊铺机摊铺 C.人工路拌和推土机摊铺 D.集中厂拌和推土机摊铺 答案：A 6.水泥混凝土抗折强度的实验步骤包括：①试件的成型和养护；②标记试件；③试件外观检查、修整；④加载实验；⑤整理实验数据，提供实验报告，正确的顺序为（）。

A.①→②→③→④→⑤ B.①→③→②→④→⑤ C.①→③→④→②→⑤ D.①→②→④→③→⑤ 答案：B 7.关于高性能混凝土使用减水剂性能的要求，错误的是（）。A.减水率低 B.坍落度损失小

C.能明显改善混凝土耐久性 D.与水泥的相容性好 答案：A

8.关于圆管 施工要求的说法，正确的是（）。A.管节不得现场就地制造

B.当管壁厚度不一致时，应调整高度使内壁持平

管接口处不得使用沥青填塞 D.每节管底出现反坡的坡度应小于 3° 答案：B 9.根据《公路工程技术标准》，下列公路隧道中，属于长隧道的是（）。A.长 483 米的隧道 B.长 875 米的隧道 C.长 1560 米的隧道 D.长 34590 米的隧道 答案：C 10.隧道通风控制体系中，控制风机运转所依据的环境数据主要是（）含量。A.O2 B.Co C.CO2 D.SO1 答案：C

11.单代号网络图中，前线一般用来表示（）。A.工作之间的逻辑关系 B.一项工作

C.一项工作的持续时间 D.工作之间的搭接时距 答案：A 12.下列张法预应力筋质量检验的实验项目中，属于关键项目的是（）。A.管道坐标 B.管道间距

张拉伸长率 D.断丝滑丝数 答案：C 13.某桥墩承台面与地面平齐，标高为+3.27m,墩顶高为+20.15m,墩顶处施工属于（）。A.I 级高出作业 B.II 级高处作业 C.III 级高处作业 D.IV 级高处作业 答案：C 14.关于配电箱，开关箱安全技术要求的说法，错误的是（）。A.分配电箱不得挂接临时用电设备 B.一个开关箱最多控制两台用电设备 C.总配电必须安装漏电保护器 D.开关箱内必须安装漏电保护器 答案：B 15.营改增后，城市维护建设税及教育费附加在（）中计数。A.增值税 B.企业管理税 C.其他工程税 D.规费 答案：A 16.根据《公路工程标准施工招标文件》，①中标通知书。②合同协议书。③技术规范。④项目专用合同条款。这四项合同文件解释的优先顺序是（）。A.①③②④ B.④②③①

③②①④ D.②①④③ 答案：D 17.关于钢筋加工场的说法，错误的是（）。

A.钢筋应垫高堆放，高地 20 ㎝以上，下部支点应以保证钢筋不 B.顶棚及架构原则上应采用木结构搭设 C.钢筋加工场应做硬化处理 D.场地四周应设置排水沟 答案：B 18.关于公路工程施工特种作业人员管理的说法，错误的是（）。A.特种作业人员应具有初中及以上学历

B.特种作业人员应当参加安全教育培训或继续教育，每年不得少于 24h C.用人单位应与持有资格证书的特种人员订立劳动合同 D.用人单位应单面口头告知特种作业人员违章操作的危害 答案：D 19.根据《公路建设监督管理办法》，政府投资公路建设项目实施的程序包括：①编制可行性研究报告；②编制项目建议书；③编制初步设计文件；④组织项目施工招标；⑤编制施工图设计文件；⑥进行征地拆迁并申报施工许可；⑦办理项目交、竣工验收和财产转移交手续；⑧组织项目施工；⑨组织项目后评价。上述实施程序正确的排序是（）。

A.②→①→③→④→⑤→⑥→⑧→⑨→⑦ B.②→①→③→⑤→④→⑥→⑧→⑦→⑨ C.①→②→③→⑤→④→⑥→⑧→⑨→⑦ D.①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨ 答案：B 20.根据《公路工程设计变更管理办法》，发生较大设计变更时，负责审批的单位是（）。

交通运输部 B.项目建设单位 C.省级交通主管部门 D 勘察设计单位 答案：C 二、多项选择题（共10题，每题 2分，每题的备选项中至少有 1 个错项。错选，本题不得分 ； 少选，所选的每个选项得 0.5分）。21.下列工程防护中，属于圬工防护的有（）。A.框格防护 B.捶面

C.挂网式坡面防护 D.抛石

E.锚杆铁丝网喷浆 答案：ABCE 22.水泥混凝土路面断板的治理措施有（）。A.直接灌浆 B.局部带状修补 C.扩缝灌浆 D.罩面补强 E.整块板更换 答案：ABCE 23.后张法预制梁板施工中，张拉时预应力损失过大的原因有（）。A.锚具硬度过高 B.钢绞线松弛率超限 C.锚具下混凝土强度偏大 D.钢绞线与孔道摩擦阻力过大

量测偏差导致实际张拉力偏小 答案：BD 24.护栏的主要作用有（）。

A.将公路用地隔离出来，防止非法侵占公路用地 B.防止失控车辆冲出路基，不至发生二次事故 C.吸收能量以减轻事故车辆及人员的损伤程度 D.警示和缓冲 E.诱导视线 答案：BCE 25.关于挖孔桩基础施工安全控制要求的说法，正确的有（）。A.孔内挖土人员的头顶部位应设置护盖 B.所有人工挖孔桩必须采用混凝土护壁 C.起吊设备必须有限位器、防脱钩器等装置 D.人工挖孔超过 10 米深，应采用机械通风

E.相邻两孔中，一孔进行浇筑混凝土作业时，另一孔内不得有人员 答案：CD 26.施工总体部署是施工组织设计的重要内容之一，其主要内容有（）。A.建立施工管理机构 B.划分施工任务 C.编制资源供应计划 D.安排施工顺序

E.制定季节性施工技术措施 答案：ABD 27.隧道施工中，施工人员必须撤离现场的危险信号有（）。A.监控量测数据出现突变

作业面围岩级别发生变化 C.掌子面有渗水 D.喷层出现异常裂缝 E.地表位移大于允许值 答案：ADE 28.根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》，其他工程费中施工辅助费包括（）。A.机械工具使用费 B.勘察试验费 C.工程定位复测费 D.工程点交、场地清理费 E.临时水井、水塔修建费 答案：CD 29.可用于隧道二次衬砌的施工机械设备有（）。A.锚杆台车 B.混凝土喷射机 C.混凝土搅拌站 D.搅拌运输车 E.混凝土输送泵 答案：CDE 30.根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》，公路工程交工验收应具备的条件有（）。A.通车试运营 2 年以上

B.施工单位按《公路工程质量检验评定标准》及相关规定对工程质量自检合格 C.监理单位对工程质量评定合格

D.质量监督机构按“公路工程质量鉴定办法”对工程质量进行检测，并出具检测意见，检测意见中需整改的问题已经处理完毕

档案、环保等单项验收合格，土地使用手续已办理 答案：BCD

三、案例分析题

（一）背景资料

某施工单位承建了一段二级公路路基工程，其中 K3+220~K3+650 为高填方路堤。路基填方高度最高为21.2m，地面以下有约 6m 的软土层。施工单位采用强夯处理地基，采用水平分层填筑路堤。高镇方路堤楼断面示意湿如图1所示。

图 1 高填方路堤横断面示意图

施工过程中发生如下事件:

事件一:施工单位在已碾压整平的场地内做好了周边排水沟，布设了竖向排水体，并在强夯区地表铺设了垫层。在施工场地内选择块有代表性的地段作为试有区，面积 200m7.试夯结束后在规定时间段内，对试夯现场进行检测，井与试夯前测试数据进行对比，以检验设备及夯击能是否满足要求，确定间歌时间、有间距、夯击次数等施工参数，确定强夯处理的施工工艺。强夯处理范围为坡脚边缘。

事件二：施工单位确定的强夯施工工序主要包括:①夯点布设、‚施工准备、ƒ场地平整、④试夯、⑥主夯、⑧检查验收，⑦副务、⑧满夯。

事件三:施工期间，施工单位对高填方路堤进行了动态观察，即沉降观制，用路堤中心线地面沉降速率每县夜不大于 10-15mm 控制路妮稳定性。

问题:

1.分别写出图 1 中标注日以及 A 所对应的术语名称。强夯区铺设的垫层材料采用哪种类型?试列举两种具体材料。

2.指出事件一中存在的错误并改正。补充通过试券还可以确定的施工参数。

3.写出事件二中强券施工的正确工序。(写出数字编号即可)

4.补充事件三中，施工单位对软土地区路堤施工还必须进行的动态观测项目及控制标准。参考答案：

H边坡。A截水沟。采用坚硬粗颗粒材料，碎石，矿渣。第一题第二问：1:强夯处理范围为边坡脚边缘不对。正确做法：强夯处理范围应超出路提坡脚。每边超出坡脚的宽度不宜小于3M。试夯面积为200平米不对。正确做法：试夯区场地面积不应小于500平米。

第一题第二问：2：施工参数：单机夯击力，夯击次数，夯击遍数，细隙时间等。第一题第三问：23145786 第一题第四问：动态观测项目：沉降和水平位移观测。施工期间宜按照路提中心线地面沉降速率每昼夜不大于10-15mm，坡脚水平位移速率每昼夜不大于5mm控制路堤稳定性。特殊软土地基应根据设计要求确定稳定性控制标准。当沉降或位移超过标准时，应立即停止路堤填筑。路面铺筑必须待沉降稳定后进行。沉降稳定的标准应采用双标准控制，即推算的工后沉降应小于设计容许值，同时连续2个月观测每月沉降不超过5mm.（二）

背景资料

某施工单位承建了一段二级公路沥青混凝土路面工程，路基宽度 12m.上面层采用沥青混凝土（AC—13)，下面层采用沥青混凝土（AC-20）；基层采用 18cm 厚水泥稳定碎石，基层宽度9.5m;底基层采用级配碎石，沥青混合料指定由某华和站建点位应，现场配备了摊铺机、运输车辆。基层采用两侧装模，摊铺机铺筑。

施工过程中发生如下事件：

事件一：沥省混凝土下面层端工前，施工单位编制了现场作业指导书，其中部分要求如下:

（1）下面层摊铺采用平衡梁法

（2）摊铺机每次开铺前，将贸平板加热至 80℃;

(3)采用雾状喷水法，以保证断青强合料碾压过程不能输

(4)摊铺机无法作业的地方，可梁取人工推锁施工)

事件二：施工单位确定的级度碎石底基受实制项目有，压实度、纵新产程、宽度、横坡等。

事件三:施丁单位试验家确定的基层水泥稳定碑石建合科的实料比例加表 2 所示，水泥剂数为 4.5%（外渗)最大干容重为 2.4t/m³，压实度 98%，表 2 基层水泥稳定碎石混合料集料比例表

问题:

1.本项目应采用什么等级的沥青?按组成给构分类，本项自沥青混凝土路面属于哪种类型？

2.沥青混凝土路面施工还需要配备哪些主要施工机械？

3.逐条判断事件一中现场作业物导书的要求是否正确? 并改正错误。

4.补充事件二中级配碎石底基层实测项目的漏项。

5.利式计算事件三中 Ikm 基层需 1 料和水泥的用量，(不考虑材料损耗、以1为单位，计算结果保留到小数点后 2 位》

参考答案：第二题第一问：采用A和B等级的沥青都可组成。结构属于：密实/悬浮结构类型。

第二题第二问：还需要配备的主要施工机械有：双轮双振压路机、胶轮压路机、沥青混泥土搅拌设备

第二题第三问：作业指导书第（1条）不正确，改为下面层摊铺采用走线法。第（2）条不正确，改为摊铺机每次摊铺前，将熨平板加热至不低于100°。第(3）条正确。第（4）条不正确，摊铺机无法作业的地方，应在监理工程师同意后，采用人工摊铺施工。

第二题第四问：漏项有：厚度、平整度、弯沉值、渗水系数、中线平面偏位、抗滑（含摩擦系数和构造深度）。

第二题第五问：第二题第五问：1#料的用量｛（18÷100）×1000x9.5x2.4÷98%｝x25%=1046.9 水泥用量为｛（18÷100）x1000x9.5x2.4÷98%｝x4.5%=188.45（t）

（三）背景资料

某山岭隧道为单洞双向两车道公路隧道，其其桩号为 K68+238~k69+538，隧道长1300m。该隧道设计图中描述的地质情况为：K68+238~K68+298 段以及K69+498~K69+538 段为河口浅埋段，地下水不发育，出露岩石极破碎，呈碎、裂状；K68+298~K68+598 段和 K69+008~K69+498 段，地下水不发育，岩体为较坚硬岩，岩体较为完整，呈块状体或中厚层结构，裂隙面内夹软塑状黄泥。

施工过程中发生如下事件:

事件一:施工单位对该隧道的围岩进行了分级。按安全，经济原则从①全断面法、‚环形开挖留核心士法、③双侧壁导坑法中出选出了一种浅理段隧道施工方法。

事件二:根据设计要求，施工单位计划对 K68+398~K68+489 段隧道实施监控量测，量测项目有:洞内外观察、地表下沉、钢架内力和外力、国岩压力、周边位移、拱顶下沉、错杆轴力等。

事件三:施工单位在 K68+690--K68+693 段初期支护施工时，首先采用激光断面仪对该段隧道开挖断面的超欠挖情况进行测量，检验合格后，采用干喷技术，利用挂模的方式喷射混凝士，并对喷射混凝土强度等实测项目进行了实测。

事件四:在二次村糊施工前，施工单位发现 K68+328~K68+368 段多处出现了喷射泥凝土掉落的现象，掉落处原岩表面残留有黄況。施工单位势出了掉落段的处治方法，井进行了复喷施工，问题:

1.判断隧道各段国岩的级别，输出事件一中比选出的施工方法。

2.事件二中哪三项为必测项目?写出拱顶下沉量测的方法和工具，3.指出事件三施工中的错误。补充喷射混凝土质量检验实测项目的漏项。

4.分析事件四申喷射混凝土因原岩面残留黄泥而掉落的原同，并写出施工单位复喷前应采取的措施。

5.本项目是否需要编利专项施工方案?是否需要专家论证，审查?

参考答案：

第三大题1。V级围岩，比选出的施工方法为双侧壁导坑法

第三大题2。事件二中必测项目为，洞内外观察，地表下沉，拱顶下沉，周边位移。拱顶下沉量测方法为水准测量，工具为水准仪和钢尺。

3。事件三中的错误有采用干喷技术，采用挂模的方式喷射混凝土。隧道喷射混凝土严禁挂模喷射。喷射混凝土的实测项目有喷射混凝土强度，喷层厚度，空洞检测。

第三大题4.喷射混凝土前。没有对岩面清洁。造成残留黄泥而掉落施工单位应重新凿除至设计标高。清洁岩面。再按设计要求喷射混凝土。

（四）背景资科

第 10 联现浇预应力混凝土连续箱梁桥地处山岭重丘区，跨越河谷，起点与另一特大桥相连，终点与一隧道相连。部分桥跨布置示意图如图 4-1 所示。

图 41 部分桥跨布置示章图

该项目在相投标和施工过程中发生如下事件，事件一：招标文件中的设计文件推荐连续镇梁采用移动模架法施工，因现场场地受限。模架在该桥紧终点处的随进内拼裂。然后前移钻孔施工。但某施工单位进场后，发现隧道标未开工(另一施工单位承担该隧道施工），无法按时提供移动模架拼装场地。经桥梁施工单位提出，建设单位、设计单位和监理单位确认，暂缓第十联施工，而从第九联开站施工。因第九联桥墩墩身较高，移动模架采用桥下组拼、整体重直提开安装方案，第十联智梁符隧通贯通后采用树杜梁武支架《第十联支架布置示意图见图 4-2)施工，由此造成工期推迟一个月、上述方案上报相关单位并经批复后开始施工，根据相关规定，城工单位提出了以下索赔要求：

①移动模架桥下组拼场地处理费用

②工期延长一个月按天索赔增加的现场管理费。

③移动模架垂直提升安装费用，④第十联指甲摊销费用，⑤因第十联改为支架而损失的模架摊销费。问题暂缺 参考答案： 第四题第一问：

1不成立，理由：事件为造成承包人工程项目成本的额外支出。

2成立，理由：建设单位未按合同约定要求提供移动模架拼装场地，造成工期延误，理应进行索赔。

3成立，理由：因建设单位未按合同约定要求提供移动模架拼装场地造成承包人额外增加垂直提升安装费用，理应进行索赔。4不成立，理由：第十联支架摊销费用本属于承包人。

5成立，理由：因建设单位原因造成第十联改为支架而损失的模架摊销费。第四题第二问： 型钢--A，卸落装置--D，贝雷片--B。结构形式跨度，承受的荷载大小。第四题第三问：

1.卸架后上部结构本身及荷载一半所产生的竖向挠杜。2.在荷载作用下的弹性压缩挠度。3.在荷载作用下的非弹性压缩挠度。4.在荷载作用下的非弹性沉陷。5.砼收缩及温度变化而引起的挠度。

第三篇：2015年二建市政真题及答案

2015年二级建造师《市政工程》真题及答案

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、可用于高等级道路基层的是（）。A、二灰土 B、级配碎石 C、级配砾石

D、二灰稳定粒料 【参考答案】D 【中大网校建造师考试网答案解析】本题考查的是常用无机结合料稳定基层的特性。二灰稳定粒料可用于高等级路面的基层与底基层。参加材料P15。

2、水泥混凝土路面设施工时，不设置（）。A、模板 B、传力杆 C、（胀、提）缝板 D、预应力筋 【参考答案】D 【答案解析】本题考查的是水泥混凝土路面施工技术。普通混凝土路面的胀缝应设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。参见教材P25。

3、承重结构以受压为主的桥型是（）。A、梁式桥 B、拱式桥 C、悬索桥 D、钢架桥 【参考答案】B 【答案解析】本题考查的是城市桥梁结构组成和类型，拱桥的承重结构以受压为主，通常用抗压能力强的圬工材料和钢筋混凝土等来建造。参加教材P28.4、施工中钢筋接头受力状态不清的，应按（）处理。A、受拉 B、受压 C、偏压D、受剪 【参考答案】A 【答案解析】本题考查的是钢筋混凝土施工技术。施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉办理。参见教材P30.5、采用悬臂浇筑法施工多跨预应力混凝土连续梁时，正确的浇筑顺序是（）。A、0号块、主梁节段、边跨合拢段、中跨合拢段 B、0号块、主梁节段、中跨合拢段、边跨合拢段 C、主梁节段、0号块、边跨合拢段、中跨合拢段 D、主梁节段、0号块、中跨合拢段、边跨合拢段 【参考答案】A 【答案解析】本题考查的的现浇预应力（钢筋）混凝土连续梁施工技术。应当是先浇筑0号快，然后是墩顶梁端两则对称悬浇梁段，接着是边孔支架现浇梁段，最后是主梁跨中合拢段。参见教材P50。

6、采用锁口管接头的地下连续墙的施工工序包括：①开挖沟槽 ②吊放钢筋笼 ③下导管 ④吊放接头管 ⑤拔出接头管 ⑥灌注水下混凝土 ⑦导墙施工。正确的地下连续墙施工顺序是（）。A、⑤⑦①④②③⑥ B、①⑦②④③⑤⑥ C、⑦④①③②⑥⑤ D、⑦①④②③⑥⑤ 【参考答案】D 【答案解析】本题考查的是深基坑支护结构与变形控制。123建造师修筑导墙之后应该是开挖沟槽，本题通过排除法即可得到答案。参见教材P70。

7、单管高压喷射注浆法，喷射的介质为（）。A、水泥浆液 B、净水 C、空气 D、膨润土泥浆 【参考答案】A 【答案解析】本题考查的是地基加固处理方法。单管法，喷射高压水泥砂浆一种介质。参见教材P78。

8、下图是喷锚暗挖法中单侧壁导坑法的施工方法示意图，正常的施工顺序为（）。

A.b→c→a

B.a→b→c C.c→b→a

D.b→a→c 【参考答案】B 【答案解析】本题考查的是喷锚暗挖法的开挖方式与选择条件。单侧壁导坑法先后的顺序是a，b，c。参见教材P86。

9、关于小导管注浆加固技术的说法，错误的是（）。A、小导管支护和超前加固必须配合钢拱架使用 B、小导管安装位置应正确并具备足够的长度。C、小导管采用直径70~180mm的无缝钢管 D、钢管沿隧道纵向的搭接长度一般不小于1m 【参考答案】C 【答案解析】本题考查的是小导管注浆加固技术。123建造师 钢管直径为30~50mm.参见教材P92.10、关于给水压力管道水压试验的说法，错误的是（）。A、试验前，管顶以上回填高度不应小于50cm B、试验前，管道接口处应回填密实 C、宜采用注水试验以确定实际渗水量

D、设计无要求时，试验合格的判定依据可采用允许压力降值 【参考答案】B 【答案解析】本题考查的是给排水管道功能性试验的规定。试验前，管道接口处就留出来。参见教材P115。

11、关于无压管道闭水试验试验准备工作的说法，错误的是（）。A、管道及检查井外观质量已验收合格 B、管道未回填土且沟槽内无积水 C、试验管段所有敞口应封闭

D、做好水源引接，排水疏导等方案 【标准答案】C 【答案解析】本题考查的是给排水管道功能性实验的规定。选项C属于压力管道试验准备工作的内容。参见教材P16.12、关于管道定位焊的说法，错误的是（）。A、采用与根部焊道相同的焊接材料 B、采用与根部焊道相同的焊接工艺 C、在螺旋管焊缝的端部应进行定位焊 D、定位焊缝是正式焊缝 【标准答案】C 【答案解析】本题考查的是供热管道施工与安装要求。在焊件纵向焊缝的端部（包括螺旋管焊缝）不得进行定位焊。123建造师参见教材P123.13、热力管网中，占据空间大的补偿器是（）A、球形补偿器 B、方形补偿器 C、套筒补偿器 D、波纹管补偿器 【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是供热管网附近及换热站设施安装要求。方形补偿器的特点：加工简单，安装方便，安全可靠，价格低廉，但占空间大，局部阻力大。参见教材P129.14、生活垃圾填埋场工程中，泥质防水层施工技术的核心是掺加（）的拌合土层施工技术。A、石灰土 B、砂砾土 C、水泥土 D、膨润土 【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是泥质防水及膨润土垫技术，泥质防水层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。

15、施工过程中各个阶段工程测量的各项内业计算准备工作应结合（）进行。A、投标文件 B、设计文件

C、专项安全施工方案 D、技术交底 【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是场区控制测量。开工前应结合设计文件、施工组织设计，前途要做好工程施工过程中各个阶段的工程测量的各项内业计算准备工作，并依照内业准备进行施工测量。参见教材P156.16、不属于混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目的是（）。A、结构类型和结构尺寸符合设计要求 B、混凝土结构外观无严重质量缺陷 C、构筑物外壁不得渗水

D、结构表面应光滑平整，线形流畅 【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是水处理构筑物施工质量检查与验收。选项D属于工艺辅助构筑物的质量验收主控项目。参见教材P237.17、基坑施工影响范围内的建筑物倾斜监测应采用仪器是（）。A、水准仪 B、经纬仪 C、全站仪 D、测斜仪 【标准答案】C 【答案解析】本题考查的是施工监控量测内容与方法。建筑物倾斜用全站仪或发射片等。参见教材P271.18、热拌沥青混合料路面摊铺完成后，其表面温度自然降至（）℃时，可开放交通。A、50 B、60 C、80 D、100 【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是沥青混合料面层施工技术。热拌沥青混合料路面应当待摊铺层自然降温至表面稳定低于50°C后，方可开放交通。参见教材P21.19、关于城镇供热直埋保温管接头的说法，错误的是（）A、一级管网现场安装的85%的接头应进行密封检验 B、接头的保温和密封应在接头焊口检验合格后方可进行 C、预警线断路、短路监测应在接头安装完毕后进行 D、外观检查是质量验收的主控项目 【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是直埋保温接头的规定，一级管网现场安装的100%的接头进行气密性检验。参见教材P301.20、依据规定，注册建造师本人无法修改所签章施工管理文件时，应由所在企业指定（）签字盖章。A、项目安全负责人 B、项目技术负责人 C、注册一级建筑师

D、同等资格条件注册建造师 【标准答案】D 【答案解析】本题考查的施工管理签章文件目录。注册建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。参见教材P307.二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）

21、下列现浇混凝土需洒水养护不少于14天的有（）A、抗渗混凝土B、缓凝型混凝土

C、高强混凝土D、普通硅酸盐水泥混凝土 E、矿渣硅酸盐水泥混凝土 【参考答案】ABC 【答案解析】本题考查的是钢筋混凝土施工技术。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土，养护时间不少于14d。参见教材P32。

22、当地下连续墙作为主体地下结构外墙，且需要形成整体墙时，需采用的接头形式有（）A、锁口管接头 B、波纹管接头 C、一字型钢板接头 D、十字型钢板接头 E、钢筋承插式接头 【参考答案】CDE 【答案解析】本题考查的是深基坑支护结构域变形控制。当地下连续墙作为主体地下结构外墙，且需要形成整体墙时，宜采用刚性接头;刚性接头可采用一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插接头等。参见教材P68.23、按照《地铁设计规范》GB50157-2013，地下铁道隧道工程防水设计应遵循的原则有（）A、以截为主 B、刚柔结合 C、多道设防 D、因地制宜 E、综合治理

【参考答案】BCDE 【答案解析】本题考查的是衬砌及防水施工要求。地下铁道的防水设计应遵循“以防为主，刚柔结合，多道设防，因地制宜，综合治理”的原则。参见教材P90。

24、关于水池变形缝中止水带安装的说法，错误的有（）。A、金属止水带搭接长度不小于20mm B、塑料止水带对对接接头采用叠接 C、止水带用铁钉固定

D、金属止水带在变形缝中的部分不涂防水涂料 E、塑料橡胶止水带应无裂纹，无气泡 【参考答案】BCD 【答案解析】塑料止水带对接嵌头采用热接;不得在止水带上穿孔或用铁定固定就位;金属止水带在伸缩缝中的部分应涂刷防腐涂料。参见教材P101。

25、无抗浮结构设计的水池是，正确的降排水做法有（）。A、选择可靠的降低地下水位方法

B、基坑受承压水影响时，应进行承压水降压计算 C、施工过程中间断排水 D、有备用降水机具

E、降排水应输送至抽水影响半径范围以外的河道或排水管道 【参考答案】ABDE 【答案解析】本题考查的是水池施工中的抗浮措施。施工过程不得中间段降排水。参加教材P106。

26、关于供热管道安装焊接的说法，错误的有（）。A、管道任何位置不得有T字形焊缝 B、在管道焊缝及其边缘处不得开孔 C、管道焊口应避开构筑物的墙壁

D、对接管口时，应检查管道的垂直度

E、管道安装长度不够时，应加焊长度为100mm的短节 【参考答案】ADE 【答案解析】本题考查的是供热管道施工与安装要求。管道任何位置不得有十字形焊接；对接管口时，应检查管道的平直度。参见教材P123。

27、关于燃气管道施工的说法，错误的有（）。A、燃气管道不得采用水平定向钻法施工 B、穿越铁路的燃气管道外应加套管

C、中压B燃气管道可利用道路桥梁跨越河流

D、燃气管道随桥敷设时，应采用较高的防腐等级

E、敷设于桥梁上的燃气管道当采用厚壁管时，可适当降低焊缝的探伤比例 【参考答案】AE 【答案解析】本题考查的是燃气管道施工安装要求。敷设于桥梁上的燃气管道当采用厚壁管时，尽量检查焊缝，对焊缝进行100%无损探伤。参见材料P138。

28.关于城镇道路石灰工业废渣问的砂砾基层施工的说法，正确的有（）。A、摊铺的含水量为最佳含水量土2% B、控制虚铺厚度，确保基层厚度和高程

C、应在潮湿状态下养护，常温下养护时间不宜少于7d D、采用喷洒沥青乳液养护是应及时在乳液面撒嵌丁料 E、养护期内可开放交通 【参考答案】ABCD 【答案解析】本题考查的是无机结合料稳定基层施工质量检查与验收。养护期间宜封闭交通，需通行的机动车辆应限速，严禁履带车辆通行。参见教材P213.29.下列检验项目中，属于供热管道安装质量检验主控项目的有（）。A、高程

B、中心线位移 C、立管垂直度 D、对口间隙

E、定位焊缝的位置 【参考答案】AD 【答案解析】本题考查的是城镇燃气、供热管道施工质量检查与验收。供热管道安装质量检验主控项目有高程和对口间隙。参见教材P247。

30.根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008，关于工程施工质量验收的说法，正确的有（）。A、工程施工质量应符合相关规范的规定

B、参加工程施工质量验收的人员应具备规定的资格

C、只有具备相应检测资质的单位才能承担见证取样检测的业务 D、隐蔽工程验收可在下道工序开始后组织

E、工程施工结束后，应先由施工单位自行组织验收 【参考答案】ABC 【答案解析】本题考查的是城市桥梁工程施工质量验收的规定。隐蔽工程在隐蔽前，应由施工单位通知监理工程师和相关单位进行隐蔽验收，确认合格后，形成隐蔽验收文件。参见教材P299。

三、案例分析题（共4题，每题20分）

（一）背景资料

某公司中标北方城市道路工程，道路全长1000m，道路结构与地下管线布置如图1所示：

图1道路结构与地下管线布置示意图（单位：m）

施工场地位于农田，临近城市绿地，土层以砂性粉土为主，不考虑施工降水。

雨水方沟内断面2.2m×1.5m，采用钢筋混凝土结构，壁厚度200mm;底板下混凝土垫层厚100mm。雨水方沟位于南侧辅路下，排水方向为由东向西，东端沟内底高程为-0.5m（地表高程±0.0m），流水坡度1.5‰。给水管道位于北侧人行道下，覆土深度1m。1

项目部对①辅路、②主路③给水管道、④雨水方沟⑤两侧人行道及隔离带（绿化）作了施工部署，依据各种管道高程以及平面位置对工程的施工顺序作了总体安排。施工过程发生如下事件：

事件1：部分主路路基施工突遇大雨，未能及时碾压，造成路床积水、土料过湿，影响施工进度。

事件2：为加快施工进度，项目部将沟槽开挖出的土方在现场占用城市绿地存放，以备回填，方案审查时被纠正。问题：

1.列式计算雨水方沟东、西两端沟槽的开挖深度。

2.用背景资料中提供的序号表示本工程的总体施工顺序。3.针对事件1写出部分路基雨后土基压实的处理措施。

4.件2中现场占用城市绿地存土方案为何被纠正?给出正确做法。答案：

1.雨水沟东段沟内高程-5.0m，壁厚0.2m，垫层0.1m。东端地面高程0.0m。所以东端沟槽开挖深度为0-5-0.2-0.1=-5.3m。流水方向由东向西，坡度为1.5千分之，道路全长为1000m，两端的搞成差为1.5m。所以西端沟内高程为-5-1.5=-6.5m，西端开挖深度为-6.5-0.2-0.1=-6.8m。2.本工程的施工顺序是4-3-2-1-5.3.事件1雨季路基施工（1）对于土路基施工，要有计划地集中力量，组织快速施工，分段开挖，切记全面开花或挖段过长。（2）挖方地段要留好横坡，做好截水沟。（3）填方地段施工，应留2%?3%的横坡整平压实，以防积水。处理措施为应将路床积水排干，对含水量果断的调料进行翻晒或换填，在接近最佳含水量时重新碾压，使得路基的压实度达到设计要求。预计施工路基坚持当天挖完、填完、压完，不留后患。

4.挖土占用城市绿地方案审查被纠正原因是施工方没有经过批准，扇子改变城市绿化的用地性质和破坏城市绿化用地的地形地貌水体和植被，属于扇子占用城市绿地，是不允许的。正确做法是：施工方应征得向城市人民政府城市绿化行政管理部门同意，占用绿地，并限期归还，回复原貌。

（二）背景资料

某公司承建的市政府桥梁工程中，桥梁引道与现有城市次干道呈T型平面交叉，次干道边坡坡率 1:2，采用植草防护;引道位于种植滩地，线位上现存池塘一处（长15m，宽12m，深1.5m）;引道两侧边坡采用档土墙支护：桥台采用重力重力式桥台，基础为直径120cm混凝土钻孔灌注桩。引道纵断面如图2-1所示，挡土墙横截面如图2-2。

项目部编制的引道路堤及桥台施工方案有如下内容：

（1）桩基泥浆池设置于台后引道滩地上，公司现有如下桩基施工机械可供选用：正循环回转钻，反循环回转钻，潜水钻，冲击钻，长螺旋钻机，静力压桩机。

（2）引道路堤在挡土墙及桥台施工完成后进行，路基用合格的土方从现有城市××倾倒入路基后用机械摊铺碾压成型。施工工艺流程图如下：

池塘抽水及清理泥浆池泥浆清理地表及次干道边坡杂草杂物填筑找平层碾压密实下一道工序合格碾压密实 监理工程师在审查施工方案时指出：施工方案（2）中施工组织存在不妥之处：施工工艺流程图存在较多缺漏好错误，要求项目部改正。

在桩基施工期间，发生一起行人滑入泥浆池事故，但未造成伤害。问题：

1.施工方案（1）中，项目部宜选择哪种桩基施工机械?说明理由。

2.指出施工方案（2）中引道路堤填土施工组织存在的不妥之处，并改正。3.结合图2-1，补充好改正施工方案（2）中施工工艺流程的缺漏和错误之处。（用文字叙述）4.图2-2所示挡土墙属于哪种结构形式（类型）?写出图2-2中构造A的名称。5.针对“行人滑入泥浆池”的安全事故，指出桩基施工现场应采取哪些安全措施。答案：

1.选用冲击钻，因为土质为风化岩层。

4.挡土墙属于重力式挡土墙，构造A是集水管。

5.（1）施工现场平整坚实，非施工人员严禁进入施工现场。（2）不得在高压线路下施工。（3）钻机的机械性能必须符合。施工质量和安全要求，状态良好，操作工持证上岗。（4）钻机运行中作业人员位于安全处，严禁人员靠近触摸钻具，钻具悬空时，严禁下方站人。（5）钻机有倒塌危险时，必须立即将人员及钻机撤至安全位置。（6）泥浆沉

路堤分层填筑，层厚1m合格淀池周围设置防护栏杆和警示标志。

（三）背景材料

某公司中标承建中压A天然气直埋管线工程，管道直径DN300mm，长度1.5km，由节点①至节点⑩，其中节点⑦、⑧分别为30°的变坡点。如图3所示。项目部编制了施工组织设计，内容包括工程概况、编制依据、施工安排、施工准备等，在沟槽开挖过程中，遇到地质勘察时为探明的墓穴。项目部自行组织人员、机具清除了墓穴，并进行换填级配砂石处理。导致增加了合同外的工作量。管道安装焊接完毕，依据专项方案进行清扫与试验。管道清扫由①点向⑩点方向分段进行。清扫过程中出现了卡球的迹象。

根据现场专题会议要求切开⑧点处后，除发现清扫球外，还有一根撬杠。调查确认是焊工为预防撬杠丢失临时放置在管腔内，但忘记取出。会议确定此次事故为质量事故。

问题：

1.补充完善燃气管道施工组织设计内容。

2.项目部处理墓穴所增加的费用可否要求计量支付?说明理由。3.简述燃气管道清扫的目的和清扫应注意的主要事项。

4.针对此次质量事故，简述项目部应采取的处理程序和加强哪些方面的管理。

答案：1.施工组织设计还包括：施工总体部署、施工现场平面布置、施工技术方案、主要的施工保证措施（进度、安全、质量、环境保护及文明施工、成本控制、季节性施工保证措施、交通组织、构筑物和文物保护、应急措施）2.项目部处理暮雪的费用不可以按要求进行计量支付，原因是施工过程中发现地址未探明的墓穴，应及时通知监理工程师和业主，由设计方来拿出处理方案，并由监理师发出变更指令，按设计变更处理，并在变更实施后14天内就变更增加的费用和工期提出变更报告，而本案例中施工方自行处理，按规定程序上是不合法合规的，不应给予计量。

3.燃气管道清扫的目的将管道内的残存水、尘土、铁锈、焊渣等杂物随球清至管道末端收球筒内，杂物从清扫口排除。清扫注意事项：

（1）管道安装检验合格后，应由施工单位负责组织吹扫工作，并在吹扫钱编制吹扫方案。（2）按主管、支管、庭院管的顺序进行吹扫，吹扫出的赃物不得进入已吹扫合格的管道。（3）吹扫口应设在开阔地段并加固，吹扫时应设安全区域，吹扫出口前严禁站人。（4）吹扫压力不得大于管道的设计压力，且应不大于0.3MPa。（5）吹扫截止宜采用压缩空气，严禁采用洋气和可燃性气体。（6）吹扫合格设备复位后，不得再进行影响管内清洁的其他作业。4.处理程序：

a.事故调查项目负责人及时按法定的时间和程序报告事故，调查结果写成调查报告。b.事故的原因分析找出造成事故的主要原因。

c.制定事故处理的方案确定是否进行处理和怎么样处理。

d.事故处理包括事故的技术处理是否达到预期的目的，提交事故处理报告。e.事故处理的鉴定验收处理是否达到预期的目的，提交事故处理报告。

施工以后应加强施工现场的管理，在对管道试验前应按要求检查，是否达到试验标准，对杂物清除干净后在进行试验。

（四）背景材料 A公司中承建小型垃圾填埋场工程，填埋场防渗系统采用HDPE膜，膜下保护层为1000mm黏土层，上保护层为土工织物。

项目部按规定设置了围挡，并在门口设置了工程概况碑、管理人员名单、监管电话和饶命告示牌。为满足进度要求，现场安排3支劳务作业队伍，压缩施工流程并减少工序间隔时间。

施工过程中，A公司例行检查发现：有少数劳务人员所戴胸牌与人员登记不符，且现场无劳务队的管理员在场;部分场底基础层验收记录确定建设单位签字;黏土保护层压实度报告有不合格项，且无整改报告。A公司命令项目部停工整改。问题：

1、项目部门口还应设置哪些标牌?

2、针对检查结果，简述对劳务人员管理的具体规定。

3、简述填埋场施工前场底基础层验收的有关规定，并给出验收记录签字后缺失的纠正措施。

4、指出黏土保护层压实度质量验收必须合格的原因，对不合格项应如何处理? 答案：

1.还要设置消防保卫牌、安全生产（无重大事故）牌、文明施工牌;2.劳务人员管理的具体规定：（1）劳务企业要与劳务人员依法签订书面劳动合同，明确双方权利义务。（2）要逐人建立劳务人员人场、继续教育培训档案，记录培训内容、时间、课时、考核结果、取证情况，并注意动态维护、确保资料完整、齐全。（3）劳务人员现场管理实名化。进入现场施工的劳务人员要佩戴工作卡，注明姓名、身份证号、工种、所属分包企业，没有佩戴工作卡的不得进入现场施工。（4）劳务企业要根据劳务人员花名册按月编制工资台账（5）劳务企业要按照施工所在地政府要求，根据劳务人员花名册为劳务人员投保社会保险，并将缴费收据复印件、缴费名单报总包备案。项目部应每月进行一次劳务实名制管理检查。

3.现场基础层验收规定：应严格按照合同约定的检验频率和智力检验标准同步进行，检验项目包括压实度试验和渗水试验两项。验收不合格的记录应按规定由建设单位和监理单位完善签字。

4.粘土保护层压实度必须合格，原因是如果不合格将导致防渗漏系统HDPE模下沉开裂，而上面的渗漏液收集会渗水到土层中，不合格的必须返工处理，压实度达到合格的要求。

第四篇：2017年二建《水利》真题及答案

2017 年二级建造师考试真题

《水利水电工程管理与实务》

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、土坝施工放样时，在施工范围内布设直接用于坝体高程放样的临时水准点，最低可按（）精确施测。A、等外 B、四等 C、三等 D、二等

【参考答案】A 【解析】本题考查的是土坝的施工放样。临时水准点应根据施工进度及时设置，并与永久水准点构成附合或闭合水准线路，按等外精度施测，并要根据永久水准点定期进行检测。参见教材 P29

2、钢筋标注形式“nФd@s”中，s 表示钢筋（）A、根数 B、等级 C、直径 D、间距

【参考答案】D 【解析】本题考查的是钢筋制作与安装。@为钢筋间距的代号；s 为钢筋间距的数值。参见教材 P86

3、下列要素中，不属于岩层产状要素的是（）A、走向 B、倾向 C、倾角 D、方位

【参考答案】D 【解析】本题考查的是水工建筑物的工程地质和水文地质条件。岩层产状三要素，走向、倾向、倾角。参见教材 P25

4、混凝土坝分缝中，下图所示为（）

A.竖缝 B.斜缝 C.错缝

D.通仓浇筑 答案：C

5、下列材料中，属于水硬性胶凝材料的是（）A、石灰 B、水玻璃 C、水泥 D、沥青

【参考答案】C 【解析】本题考查的是混凝土的分类和质量要求。水硬性胶凝材料不仅能在空气中硬化，而且能更好地在潮湿环境或水中硬化、保持并继续发展其强度，如水泥。参见教材 P42

6、水工隧洞中的灌浆顺序是（）A、固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆 B、回填灌浆、固结灌浆、接缝灌浆 C、回填灌浆、接缝灌浆、固结灌浆 D、固结灌浆、接缝灌浆、回填灌浆

【参考答案】B 【解析】本题考查的是灌浆工艺与技术要求。水工隧洞中的灌浆宜按照先回填灌浆、后固结灌浆、再接缝灌浆的顺序进行。参见教材 P74

7、下列模板荷载中，属于特殊荷载的是（）A、风荷载 B、模板自重

C、振捣混凝土产生的荷载 D、新浇混凝土的测压力

【参考答案】A 【解析】本题考查的是模板制作与安装。特殊荷载包括风荷载和除七类基本荷载以外的荷载。参见教材 P84

8、下列关于植筋锚固施工的说法中，正确的是（）

A、施工中钻出的非空，可采用与结构混凝土同强度等级的水泥砂浆 B、植筋可以使用光圆钢筋

C、植入孔内部门钢筋上的锈迹、油污应打磨清除干净 D、化学锚栓如需焊接，应在固化后方可进行

【参考答案】C 【解析】本题考查的是混凝土结构失稳。选项 A，施工中钻出的废孔，应采用高于结构混凝土一个强度等

级的水泥砂浆、树脂水泥砂浆或锚固胶黏剂进行填实；选择 B，当植筋时，应使用热轧带肋钢筋，不得使用光圆钢筋；选项 D，固化后不得进行焊接。参见教材 P100

9、型号为 QL2x80D 的启闭机属于（）A、螺杆式启闭机 B、液压式启闭机 C、卷扬式启闭机 D、移动式启闭机

【参考答案】A 【解析】本题考查的是水利水电工程中的金属结构的类型。型号中的 L 标识螺杆式启闭机。如果是 P 标识卷扬式启闭机，PPY 标识液压式启闭机。参见教材 P102

10、水利工程中，起重机械从 220kV 高压线通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不得小于（）m。A、4 B、5 C、6 D、7

【参考答案】C 【解析】本题考查的是施工用电要求。参见教材 P107

11、根据《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2017），下列费用中，不包含在土方明哇工程单价中，需另行支付的是（）A、植被清理费 B、场地平整费 C、施工超挖费 D、测量放样费

【参考答案】B 【解析】本题考查的是施工实施阶段成本管理。参见教材 P151-152

12、下列水利水电工程施工现场供电部位的负荷中，不属于一类负荷的是（）A、基坑内排水设施 B、汛期防洪设施

C、金属结构及机电安装设备 D、井内通风系统

【参考答案】C 【解析】本题考查的是临时设施设计的要求。水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电极可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。参见教材 P133

13、根据《水利水电营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总[2016]132 号）的通知，材料价格可以采用将含税价格除以调整系数的方式调整为不含税价格，其中混凝土的调整系数为（）A、1.02 B、1.03 C、1.04 D、1.17

【参考答案】B 【解析】本题考查的是施工成本计算基础。商品混凝土除以 1.03 调整系数参见教材 P144

14、根据《水利建设质量工作考核办法》（水建管[2014]351 号），某水利厅建设质量工作考核得分为 90 分，相应其考核等级为（）A、A 级 B、B 级 C、C 级 D、D 级

【参考答案】A 【解析】本题考查的是水利工程项目法人质量管理的内容。项目法人考核结果分 4 个等级，分别为 A 级（90 分以上）、B 级（80~89 分）C 级（60~79 分）、D 级（59 分及以下）。参见教材 P197

15、根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发[2016]49 号），工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的（）A、3% B、5% C、7% D、9%

【参考答案】B 【解析】本题考查的是工程结算。根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发[2016]49 号），工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的 5%。参见教材 P190

16、根据《水利工程施工安全管理导则》（SL721-2015），下列内容中，属于工种岗位一级安全教育的是（）

A、现场规章制度教育 B、安全操作规程 C、班组安全制度教育 D、安全法规、法制教育

【参考答案】C 【解析】本题考查的是施工单位的安全生产责任。班组教育（三级教育）主要进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育。参见教材 P229

18、根据《中华人民共和国水土保持法》，在陡坡地上开垦种植农作物，坡度不得陡于（）度。A、十 B、十五 C、二十 D、二十五

【参考答案】D 【解析】本题考查的是修建工程设施的水土保持预防规定。参见教材 P315

19、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），施工质量评定表应由（）填写。

A、项目法人 B、质量监督机构 C、施工单位 D、监理单位

【参考答案】C 【解析】本题考查的是水利工程验收的内容。参见教材 P324.20、根据《水工建筑物滑动模板施工技术规范》（DL/T5400-2007），施工的建筑物周围应划出危险警戒区，警戒线距建筑物外边线的距离应不小于（）A、3 B、5 C、7 D、10

【参考答案】D 【解析】本题考查的是水工混凝土的内容。参见教材 P329.二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21、根据度盘刻度和读数方式的不同，经纬仪可分为（）A、游标经纬仪 B、光学经纬仪 C、电子经纬仪 D、激光经纬仪 E、微倾经纬仪

【参考答案】ABC 【解析】本题考查的是常用测量仪器及其作用。根据度盘刻度和读数方式的不同，分为游标经纬仪，光学经纬仪和电子经纬仪。参见教材 P432

22、水泵内的损失包括（）A、渗漏损失 B、电力损失 C、水力损失 D、容积损失 E、机械损失

【参考答案】CDE 【解析】本题考查的是泵站的布置与水泵的分类。水泵内的能量损失可分为三部分，即水力损失、容积损失和机械损失。教材 P19

23、岩浆岩包括（）A、花岗岩 B、大理岩 C、石英岩 D、辉绿岩 E、玄武岩

【参考答案】ADE 【解析】本题考查的是石方开挖技术。火成岩又称岩浆岩，是由岩浆侵入地壳上部或喷出地表凝固而成的岩石，主要包括花岗岩、闪长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩等。教材 P69

24、在非黏性土料的压实*** A.碾压机具重量 B.铺土厚度 C.压实遍数 D.干密度 E.含水量【答案】BCD

25、计算土围堰的堰顶高程，应考虑的因素包括（）A、河道宽度 B、施工期水位 C、围岩结构形式 D、波浪爬高 E、安全超高

【参考答案】BDE 【解析】本题考查的是围堰的类型及施工要求。参见教材 P58

26、根据《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》（发改农经[2015]488 号），PPP 项目中社会资本退出前应完成的工作包括（）A、后评价 B、清产核资

C、落实项目资产处理方案 D、落实建设与运营后 E、绩效评价

【参考答案】BCD 【解析】本题考查的是水利工程建设项目管理“三项”制度。教材 P121

27、根据《关于调整水利工程建设项目施工准备条件的通知》（水建管[2015]433 号）。下列条件中，不属于水利工程建设项目开展施工准备工作的有（）A、组织完成监理招标 B、组织完成主体工程招标

C、建设项目可行性研究报告已批准 D、水利投资计划下达 E、项目法人已经建立

【参考答案】AB 【解析】本题考查的是水利工程施工准备阶段的工作内容，水利工程建设项目应当具备以下条件，方可展开施工准备：

1、建设项目可行性研究报告已经批准；

2、水利投资计划下达；

3、项目法人已经建立。参见教材 P122

28、根据《关于印发水利建设市场主体信用评价管理暂行办法的通知》（水建管[2015]377 号），下列行为中，属于严重失信行为的有（）A、未取得资质证书承揽工程 B、串标

C、转包所承揽工程 D、有行贿违法记录

E、超越本单位资质承揽工程

【参考答案】BCD 【解析】本题考查的是施工投标的条件与程序。参见教材 P166

29、根据《小型水电站建设工程验收规程》（SL168-2012），水电站单位工程完工验收后，在项目法人颁发合同工程完工证书前，施工验收工作包括（）A、工程移交运行管理单位 B、验收遗留问题处理 C、提交工程质量保修书 D、提交竣工资料 E、施工场地清理

【参考答案】BE 【解析】本题考查的是合同工程完工验收的基本要求。参见教材 P282 30、下列水利水电工程注册建造师签章文件中，属于进度管理文件的有（）A、暂停施工申请表 B、复工申请表 C、施工月报

D、施工进度计划报审表 E、变更申请表

【参考答案】ABD 【解析】本题考查的是二级建造师（水利水电工程）施工管理签章文件目录。参见教材 P354

三、案例分析题(共4题，每题20分)案例一 背景资料

承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）签订了某水闸项目的施工合同，合同工期为8个月，工程开工日期为2012年11月1日，承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划（每月按30天计，不考虑间歇时间）见表1

工程施工中发生如下事件：

事件1：由于承包部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。开工后，承包人采取赶工措施，A工作按期完成，由此增加费用2万元

事件2：监理人对队闸底板进行质量检查时，发现局部混凝土未达到质量标准，需返工处理。B工作于2013年1月20日完成，返工增加费用2万元。

事件3：发包人负责闸门的设计和采购，因闸门设计变更，D工作中闸门于2013年4月25日才运抵工地现场，且增加安装与调试费用8万元

事件4：由于桥面板预制设备出现故障，F工作于2013年5月20日完成。除上述发生的事件外，其余工作均按该进度计划实施。

问题：

1、指出进度计划表中TB、TE，TG所代表的工作起止时间。

2、事件1中，承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告，该书面报告应包括哪些主要内容

3、分别指出事件2，事件3，事件4对进度计划和合同工期有何影响，指 出……分项目的实际完成日期。

4.依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），指出承包人可向……人提出延长工期的天数和增加费用的金额，并说明理由。

【参考答案】

1、TB：2012年12月11日-2013年1月15日 TE：2013年4月26日-2013年5月25日 TG：2013年5月26日-2013年6月30日

2、承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告。书面报告应包括：不能及时进场的原因和补救措施。

3、事件2，工作B计划工期延误5天，合同工期延误5天，实际完成日期2013年1月20日；事件3，工作D计划延误10天，D总时差为25天，合同工期不延误，实际完成日期2013年4月25日。事件4，工作F计划工期延误20天，F总时差为70天，合同工期不延误，实际完成日期2013年5月20日。该工程实际完成时间为2013年7月5日。

4、承包人可索赔工期0天，可索赔费用8万元。

因为只有事件3是发包人的责任，但事件3延误工期10天小于总时差（25天），工期索赔不成立，费用索赔成立。

案例二 背景资料

某堤防加固工程划分为一个单位工程，工程建设内容包括堤防培厚、穿堤涵洞拆除重建等。堤防培厚采用在迎水侧、背水侧均加培的方式，如图2所示，根据设计文件，A区的土方填筑量为12万m3，B区的土方填筑量为13万m3。

施工过程中发生如下事件：

事件1：建设单位提供的料场共2个，1#料场位于堤防迎水侧的河道滩地，2#料场地位于河道背水侧，两料场到堤防运距大致相等，施工单位对料场进行了复核，料场土料情况如表2，施工单位拟将1#料场用于A区，2#料场用于B区，监理单位认为不妥。表2 料场土料情况

事件2：穿堤涵洞拆除后，基坑开挖到新涵洞的设计建基而搞成。施工单位对开挖单元工程质量进行自我合格后，报监理单位复核。监理工程师核定该单元工程施工质量等级并签证认可，质量监督部门认为上述基坑开挖单元工程施工质量评定工作的组织不妥。

事件3：某混凝土分部工程有50个单元工程，单元工程质量全部经监理单位复核认可，50个单元工程质量全部合格其中优良单元工程38个；主要单元工程以及重要隐蔽单元工程共20个，优良19个，施工过程中检验水泥共10批，钢筋共20批，砂共15批，石子共15批，质量均合格，混凝土试件：C25共19组、C20共10组、C10共5组，质量全部合格，施工中未发生过质量事故。

事件4：单位工程完工后，施工单位向项目法人申请进行单位工程验收，项目法人拟委托监理单位主持单位工程验收工作，监理单位提出，单位工程质量评定工作应在单位工程验收后，将依据单位工程验收的结论进行评定。

问题：

1.事件1中施工单位对两个土料场应如何进行安排？说明理由。2.说明事件2中基坑开挖单元工程质量评定工作的正确做法。3.依据《水利水电工程施工质量经验与评定规程》（SL176-2007）,根据事件3提供的资料，评定此部分工程的质量等级，并说明理由。

4.指出并改正事件4中的不妥之处。【参考答案：】 1.1#料场用于B区，2#料场用于A区，因为A区位于迎水侧，需要防渗，2#料场土料渗透系数小，便于防渗；B区位于背水侧，需要排水，1#料场土料渗透系数大，便于排水。

2.基坑开挖单元工程经施工单位自评合格、监理单位抽检后，由项目法人（或委托监理）、监理、设计、施工、工程运行管理（施工阶段已经有时）等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督机构核备。

3.优良，因为单元工程质量全部合格，其中优良率为76%，大于70%，主要单元工程以及重要隐蔽单元工程质量优良率为95%，大于90%，中间产品质量全部合格，同一强度等级混凝土试件组数小于30组且质量合格，且未发生过质量事故。

4.项目法人拟委托监理单位主持单位工程验收工作不妥，单位工程验收应由项目法人主持；单位工程质量评定工作应在单位工程验收后，将依据单位工程验收的结论进行评定不妥，单位工程验收应在单位工程施工质量检验与评定的基础上进行，即先进行单位工程质量评定工作。

案例三 背景资料

五里湖大沟属淮海省凤山市，万庄站位于五里湖大沟右堤上，装机流量16.5m3/s，堤防级别为4级，配3台轴流泵，总装机3×355kW=1065kW。在工程建设过程中发生如下事件：

事件1：招标文件设定投标最高限价为3000万元，招标文件中有关投标人资格条件要求如下：

（1）有企业法人地位，注册地不在凤山市的，在凤山市必须成立分公司。

（2）必须有水利水电工程施工总承包三级及以上企业资质，近5年至少有2项类似工程业绩，类似工程指合同额不低于2500万元的泵站施工（下同）。

（3）具有有效的安全生产许可证，单位主要负责人必须具有有效的安全生产考核合格证。

（4）拟担任的项目经理应为二级及以上水利水电工程专业注册建造师，具有有效的安全生产考核合格证，近5年至少有一项类似工程业绩。

（5）拟担任的项目经理、技术负责人、质量负责人、专职安全生产管理人员、财务负责人必须是本单位人员（须提供缴纳社会保险的证明）：项目经理不得同时担任其他建设工程施工项目负责人；专职安全生产管理人员须具有有效的安全生产考核合格证。

（6）单位信誉良好，具有淮海省水利厅BBB级以上信用等级，且近1年在“信用中国”网站上不得有不良行为记录。

（7）近3年无行贿犯罪档案，且财务状况良好。某投标人以上述部分条款存在排斥潜在投标人，损害自身利益为由，在投标截止时间前第7天向行政监督部门提出书面异议。

事件2：某投标文件中，基坑开挖采用1m3挖掘机配5t自卸车运输2km，其单价分析表部分信息如表3所示。

问题：

1、根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），指出万庄站的工程等别、工程规模及主要建筑物和次要建筑物的级别。

2、事件1中的哪些条款存在不妥？说明理由，指出投标人异议的提出存在哪些不妥？

3、根据《水利工程设计概估算编制规定（工程部分）》（水总[2014]**）和《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总[2016]132），事件2单价分析表中“费用名称”一列中有关内容的不妥之处。

4、计算事件2单价分析表中的机械使用费。【参考答案：】

1.工程等别III等，工程规模中型，主要建筑物3级，次要建筑物4级。2.（1）注册地不在凤山市的，在凤山市必须成立分公司不妥，（6）具有淮海省水利厅BBB级以上信用等级，因为招标人不得以特定地域排斥潜在投标人；（2）资质不对，因为本工程属于中型工程，需要总承包二级及以上；在投标截止时间前第7天，向行政监督部门提出书面异议不妥，投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出，未在规定时间提出异议的，不得再对招标文件相关内容提出投诉。

3.直接工程费改为直接费，现场经费改为其他直接费，施工企业管理费改为间接费，税率3.22%改为税率11.0%。

4.1255元。案例四 背景资料

某拦河闸工程最大闸流量为520m3/s，工程施工采用一次拦断河床围堰导流，围堰面积和地基情况如图4所示。

施工过程中发生如下事件：

事件1：依据水利部“关于贯彻落实《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》，进一步加强水利安全生产工作的实施意见”（水安监[2012]57号），项目法人要求各参建单位强化安全生产主体责任，落实主要负责人安全生产第一责任人的责任，做到“一岗双责”和强化岗位、职工安全责任，确保安全生产的“四项措施”落实到位。

事件2：上游围堰背水侧发生管涌，施工单位在管涌出口处采用反滤层压盖进行处理。反滤盖层材料包括：块石、大石子、小石子、粗砂等，如图4所示。但由于管涌处理不及时，围堰局部坍塌，造成直接经济损失30万元。事故发生后，项目法人根据水利部《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》（水安管[2012]581号）规定的“四不放过”原则，组长有关单位制定处理方案，对本工程事故及时进行了处理，并报上级主管部门备案。事故处理后不影响工程正常使用和工程寿命，处理事故延误工期22天。

问题：

1、说明本工程施工围堰的建筑物级别？分别指出图4中1、2、3所代表的材料名称。

2、指出事件1中“一岗双责”和“四项措施”的具体内容

3、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第9号），水利工程质量事故共分为哪几类？指出事件2的质量事故类别。

4、事件2中，围堰质量事故由项目法人组织进行处理，是否正确？说明“四不放过”原则的内容。

【参考答案：】

1.5级；1代表大石子，2代表小石子，3代表粗砂。

2.一岗双责就是对分管的业务工作负责，对分管业务范围内的安全生产负责；四项措施就是：安全投入、安全管理、安全装备、教育培训四项措施。

3.分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故四类质量事故；一般质量事故。

4.正确；事故原因不查清楚不放过、主要事故责任者和职工未受到教育不放过、补救和防范措施不落实不放过、责任人员未受到处理不放过。

第五篇：2005年二建法规真题及答案

二级建造师《建设工程法规及相关知识》历年真题回顾

2005二级建造师执业资格考试真题

(建设工程法规及相关知识)一

单项选择题（每题1分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1、二级建造师执业资格的注册管理机构是（）。

A．建设部或其授权机构

B．人事部或其授权机构

C．建设行业协会

D．省级建设行政主管部门

2、经注册的建造师（）的，原注册管理机构将注销其注册资格。

A．同时在2个建筑业企业执业

B．注册建造师在一家企业的多个岗位上从事业务工作

C．未取得二级建造师执业资格

D．脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位满1年

3、在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，（）。

A．由被代理人独自承担责任

B．由代理人独自承担责任

C．由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任

D．被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任

4、某施工企业和某建设单位于1999年5月10日签订了一份工程施工合同，合同约定建设单位应于2001年9月10日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼有效期限至（）。

A．2001年5月10日 B．2001年9月10日

C．2002年9月10日 D．2003年9月10日

5、自物权，又称()，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。

A．抵押权

B．所有权

C．留置权

D．质权

6、全民所有制企业的经营权属于（）。

A．自物权 B．用益物权 C．担保物权 D．债权

7、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和每次期限分别为()。

A．1次和3个月 B．2次和3个月

C．3次和2个月 D．1次和6个月

8、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（）。

A．10%

B．30%

C．50% D．80%

9、根据《招投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在（）以上时，必须进行招标。

A．200万元和100万元

B．100万元 和50万元

C．200万元和50万元

D．3000万元和100万元

10、招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，是（）的体现。

A．公开原则

B．公平原则 C．公正原则 D．诚实信用原则

11、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）。

A．经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包

B.两个以上不同资质等级的单位联合承包的，可以按照资质等级高的单位确定资质等级

C．施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责

D．建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

12、联合体中标的，（）与招标人签订合同。

二级建造师《建设工程法规及相关知识》历年真题回顾

A．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务

B．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改

C．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改

D．工程监理单位可以转让工程监理业务

24、工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准的根据是（）。

A．标准的约束性

B．标准的内容

C．标准的属性

D．标准的等级

25、招标投标活动应当遵循的原则是（C）。

A．公开、公平、公正和最低价中标

B．自愿、公平、公正和等价有偿

C．公开、公平、公正和诚实信用

D．自愿、公平、等价有偿和诚实信用

26、安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（B）。

A．同时设计，同时施工，同时竣工验收

B．同时设计，同时施工，同时投入使用

C．同时论证，同时评价，同时投资

D．同时投资，同时施工，同时评价

27、生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（A），方可投入使用。

A．专业检测机构检测合格，取得安全标志

B．专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C．专业检测机构检测合格，申请安全使用证

D．建立专门安全管理制度，定期检测评估

28、《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（A）。

A．编制安全技术措施及专项施工方案

B．审查安全技术措施及专项施工方案

C．报告安全生产事故隐患

D．承担建设工程安全生产监理责任

29、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（D）分开设置，并保持安全距离。

A．办公区与生活区

B．备料区与作业区

C．办公、生活区与备料区 D．办公、生活区与作业区

30、《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（D）。

A．情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告

B．处中标项目金额5%以上10%以下的罚款

C．对单位直接负责人处中标项目金额1%以上5%以下的罚款

D．情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照

31、行政处分的方式是（D）。

A．没收非法财产 B．吊销营业执照

C．行政拘留

D．记过、撤职、开除等

32、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（D）。

A．2年和3年

B．5年和合理使用年限

C．2年和5年

D．2年和合理使用年限

33、某建设工程项目由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按建筑工程一切险投保的情形是(D)。

A．土木建筑项目不超过总价的10%

B．土木建筑项目不超过总价的20% C．土木建筑项目介于总价的20%～50%之间的D．土木建筑项目超过总价的50%

34、在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位(A)。

A．可以随时解除劳动合同

B．必须解除劳动合同

二级建造师《建设工程法规及相关知识》历年真题回顾

45、根据我国《合同法》的规定，具有撤销权的当事人知道或应当知道撤销事由之日起（A）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

A．1年

B．2年

C．4年

D．20年

46、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为(C)办理意外伤害保险。

A．本单位职工

B．施工现场人员

C．施工现场从事危险作业的人员

D．施工现场从事特种作业人员

47、根据合同法的规定，要约可以撤回。但是，撤回要约的通知应当（D）到达受要约人。

A．在合同成立前

B．在受要约人发出承诺通知之前

C．在承诺通知到达要约人之前

D．在要约到达受要约人之前或与要约同时

48、下列选项不属于施工合同工程款纠纷的防范措施的是（D）。

A．加强风险预防和管理能力

B．加强工程量的计算和审核，避免合同缺项

C．加强工程变更管理

D．严格按照建设程序进行项目建设

49、根据我国《合同法》的规定，希望和他人订立合同的意思表示是（B）。

A．要约邀请 B．要约

C．新要约

D．承诺

50、根据我国《合同法》的规定，希望他人向自己发出要约的意思表示是（A）。

A．要约邀请 B．反要约

C．新要约

D．承诺

51、下列关于联合体投标的说法，错误的是（C）。

A．联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B．由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C．联合体内部各方应当订立共同投标协议，但该协议由于不属于投标文件，因此不必提交招标人

D．联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

52、根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理是（B）。

A．法定代理 B．指定代理

C．委托代理

D．表见代理

53、某企业在一次大型工程项目的招标活动中，根据《招标投标法》的要求安排了以下招标程序：①成立招标组织；②签收投标文件；③编制招标文件和标底；④发布招标公告。下列排列顺序正确的是（D）。

A．①、②、③、④

B．①、②、④、③

C．①、④、③、②

D．①、③、④、②

54、根据我国有关招投标的法律规定，下列投标人提交的投标文件有效的是（C）。

A．甲公司投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认

B．乙公司投标文件中的投标函未加盖企业及法定代表人印章

C．丙公司和丁公司组成了一个联合体，并在投标文件中附了联合体投标协议

D．戊公司未按招标文件的要求提供投标保函

55、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（B）。

A．有损害事实发生

B．违反职业道德

C．存在违法或损害行为 D．违法行为与损害事实有因果关系

56、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（A）。

A．有期徒刑 B．警告

C．没收违法所得 D．拘留

57、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（C）。

A．只能采用违约金

B．由违约一方选择采用违约金或定金

C．由非违约一方选择采用违约金或定金

D．同时采用违约金和定金

二级建造师《建设工程法规及相关知识》历年真题回顾

72、《合同法》规定，有下列情形中(BCD)的，合同无效。A．乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B．恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C．以合法形式掩盖非法目的 D．损害社会公共利益

E．违反法律、行政法规的强制性规定 73、《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有(ABD)。A．在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价 B．逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行 C．逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行 D．逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行 E．逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行 74、有关评标委员会的规定是(ABCD)。A．评标委员会的成员人数为5人以上单数

B．评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3 C．评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密 D．评标委员会成员不得私下接触投标人 E．评标委员会由招标代理机构负责组建

75、下列关于招投标程序的说法,正确的是（BCD）。A．开标在投标截止日后进行

B．招标人在投标截止日前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读 C．评标应当在严格保密的情况下进行

D．评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 E．招标人仅向中标人发出中标通知书，不必通知未中标的投标人

76、下列关于解除合同的表述，符合《合同法》的规定的是(BCD)。A．当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同 B．当事人协商一致可以解除合同

C．因不可抗力致使不能实现合同目的，可以解除合同

D．一方当事人对解除合同有异议的，应当通过法院或仲裁机构确认解除的效力 E．合同解除后，当事人均不得再要求对方承担任何责任

77、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。但是，排名第一的中标候选人（ACE）的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A．放弃中标项目

B．投标报价低于其企业成本价 C．因不可抗力提出不能履行合同

D．与评标专家成员有利害关系 E．未在招标文件规定的期限内提交履约保证金

78、人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（BCD）。A．一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重审

B．一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决 C．一审判决认定事实不清，证据不足，可以发回一审人民法院重审 D．一审判决适用法律错误的，依法改判 E．当事人对第二审案件的判决，不可以上诉