宁夏省注册监理师：建设工程设计施工总承包合同管理模拟试题[大全]

第一篇：宁夏省注册监理师：建设工程设计施工总承包合同管理模拟试题[大全]

宁夏省注册监理师：建设工程设计施工总承包合同管理模拟

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，__后推迟开工日期。

A．需承包人书面通知工程师 B．应经建设行政主管部门批准 C．应经工程师批准

D．需承包人书面通知发包人

2、关于供货方代运货物的说法错误的是。

A：采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货 B：采购方接收后，运输部门不再负责 C：在交运前出现的问题，由供货方负责

D：在采购方提货前出现的问题，由供货方负责 E：专业监理

3、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员

B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人

4、与限制民事行为能力人订立的合同属于。A：无效合同 B：效力待定合同 C：可变更合同 D：可撤销合同 E：工程保险金

5、标准施工合同提供了通用条款、专业条款和签订合同时采用的合同附件格式。其中合同附件格式不包括。A：合同协议书 B：履约保函 C：预付款担保

D：房屋建筑工程质量保修书 E：专业监理

6、监理服务招标应优先考虑__因素。A．技术 B．经济 C．组织 D．管理

7、某施工过程在单位时间内所完成的工程量就是，也称为流水能力。A：流水节拍 B：流水步距 C：间歇时间 D：流水强度 E：自我评定

8、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是。A：立即执行 B：拒绝执行

C：请承包商代表确认后再执行 D：请业主代表确认后再执行 E：专业监理

9、依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的工程项目年度计划的内容包括__。

A．投资计划年度分配表 B．工程项目一览表 C．工程项目进度平衡表 D．年度建设资金平衡表

10、见证取样过程中，见证人不得少于人。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金

11、在工程网络图中，工作K的最迟完成时间为第20天，其持续时间为6天，该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第8天、第10天、第12天，则工作K的总时差为天。A：8 B：6 C：4 D：2 E：自我评定

12、关于定标的说法，正确的是。A：确定中标人的权力归评标委员会

B：招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人 C：招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D：中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同 E：专业监理

13、空间参数是指。

A：在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数 B：供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间

C：将施工对象在平面或空间上划分成若干个劳动量大致相等的施工段落 D：在组织流水施工时，用以表达施工对象的空间位置的参数 E：自我评定

14、【例2·单选题】在下列实际进度与计划进度的比较方法中，从工程项目整体角度判定实际进度偏差的方法是。A：匀速进展横道图比较法 B：前锋线比较法

C：非匀速进展横道图比较法 D：S曲线比较法 E：自我评定

15、组织构成因素包括__工作。A．确定管理层次 B．确定工作内容 C．制定信息流程 D．制定工作流程

16、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于。A：合同价格内的暂列金额 B：预留的部分工程预付款 C：业主的履约保证金

D：预留承包商的部分应得工程款 E：专业监理

17、工程监理企业伪造《资质等级证书》，违反了工程监理企业经营活动准则中的内容。A：守法 B：诚信 C：公平D：科学

E：工程保险金

18、监理工程师对经加固补强或返工处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，应。A：重复验收

B：提请建设单位进行验收 C：拒绝验收

D：折价进行验收 E：工程变更单

19、设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在一直有效。A：竣工验收前

B：颁发工程接收证书前 C：工程移交前

D：竣工后试验通过前 E：专业监理 20、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。

A．从现金净收人中支出 B．建立非基金储备 C．自我保险 D．母公司保险

21、根据《招标投标法实施条例》，下列说法错误的是。A：履约保证金不得超过中标合同金额的10％

B：招标人最迟应当在书面合同签订后7日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

C：招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

D：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果 E：工程保险金

22、《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合的条件之一是。A：投标报价最低 B：经评审的价格最低 C：可垫付全部建设投资 D：投标价格可以低于成本 E：专业监理

23、下列属于要约的是。A：拍卖公告 B：招标公告 C：招股说明书 D：投标文件 E：工程保险金

24、确定施工进度控制目标时需要考虑的因素是。A：工程项目的技术和经济可行性 B：各类物资储备时间和储备量计划 C：设计总进度计划对施工工期的要求 D：工程难易程度和工程条件落实情况 E：自我评定

25、当利用S曲线比较工程项目的实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划s曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工程项目。

A：实际超额完成的任务量 B：实际拖欠的任务量 C：实际进度拖后的时间 D：实际进度超前的时间 E：自我评定

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段不包括__。A．经济手段 B．技术手段 C．行政手段 D．金融手段 E．法律手段

2、对建设工程监理规划中项目监理机构人员配备方案审查的主要内容应当包括。A：组织形式是否与项目承发包模式相协调 B：监理人员的职责分工是否合理 C：派驻监理人员的专业满足程度 D：监理人员数量的满足程度 E：派驻现场人员计划表

3、根据有关建设工程档案管理的规定．暂由建设单位保管工程档案的工程有。A：维修工程 B：缓建工程 C：改建工程 D：扩建工程 E：停建工程

4、建设工程项目监理机构的组织形式和规模，应根据委托监理合同规定的__。A．服务内容 B．服务费用 C．工程规模 D．工程环境 E．技术复杂程度

5、在工程质量验收过程中，下列情况中应予以验收。A：返工重做的检验批

B：经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批

C：经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批 D：施工单位难以纠正的建筑错位 E：建设单位认可的检验批

6、网络计划中，关键线路是指__的线路。A．工作总持续时间最短

B．各工作总时差为零的工作组成

C．从终点工作起逆箭线找LAGi·j为零组成

D．节点最早时间等于最迟时间，且工作的完成节点最迟时间等于工作的起始节点最迟时间与工作的持续时间之和的工作组成 E．无波形线

7、监理工程师所具有的法律地位决定了监理工程师在执业中一般应享有的权利和应履行的义务，这些义务主要包括__。A．遵纪守法

B．不得出借执业印章 C．接受职业继续教育 D．维护社会公共利益 E．依法自主执业

8、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有__。A．增加劳动力和施工机械的数量 B．改进施工工艺和施工技术 C．采用更先进的施工机械 D．改善外部配套条件 E．采用工程分包方式

9、分包商应立即执行的变更指令包括。A：工程师直接送达的书面指令 B：工程师代表直接送达的书面指令 C：承包商代表直接送达的书面指令

D：经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令 E：经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令

10、工程监理文件资料组卷方法可以按组卷。A：单位工程 B：分部工程 C：专业

D：文件的形成单位 E：阶段

11、监理规划中质量控制的组织措施包括。A：严格质量检查与监督 B：拒付不合格工程的款项 C：落实质量控制责任

D：完善监理人员职责分工 E：制定质量监督管理制度

12、【例1·多选题】下列属于必须进行招标的是。A：施工单项合同估算价在200万元人民币以上的 B：施工单项合同估算价在100万元人民币以上的

C：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 D：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的 E：勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的

13、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括__。

A．选定施工合同的承包人

B．批准施工合同承包人选定的分包人 C．确定工程规模

D．主持工程建设有关协作单位的组织协调 E．审核承包人的索赔

14、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有。A：中标函 B：监理委托函

C：工程监理合同标准条件 D：投标保函 E：规范和规程

15、下列关于我国现行工程变更价款的确定，正确的说法有（）。

A．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经总监理工程师确认后执行

B．工程变更价款需经监理工程师确定后执行

C．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款 D．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款 E．业主和承包商未能就工程变更价款等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据

16、关于资格预审，下列说法正确的是__。

A．资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分 B．为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定

C．资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的综合素质 D．资格预审表是以应答方式给出的调查文件

E．资格预审须知包括招标工程概况，但不包括工作范围介绍

17、工程监理评标办法中，通常会将作为评标内容。A：工程监理单位的基本素质 B：工程监理人员配备 C：工程监理规划

D：试验检测仪器设备及其应用能力 E：工程监理费用报价

18、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括__。A．承包人以前已表明放弃索赔

B．提交的证据不足以说明索赔的部分

C．发包人与承包人共同负有责任，责任未划分 D．损失计算不足

E．承包人没有采取措施避免或减少损失的部分

19、可行性研究报告的内容包括__。A．市场调查与市场预测 B．建设规模与产品方案 C．设计概算 D．节能措施 E．节水措施

20、监理工程师对索赔的预防和减少要做到__。A．正确理解合同规定

B．为承包人提供力所能及的帮助

C．建立和维护监理工程师处理合同事务的威信 D．做好日常监理工作，随时与承包人保持协商 E．始终以业主的利益为重

21、下列工程监理企业资质标准中，属于专业乙级资质标准的有。A：具有独立法人资格且注册资本不少于300万元

B：企业技术负责人为注册监理工程师并具有10年以上工程建设工作经验 C：注册造价工程师不少于2人 D：有必要的工程试验检测设备

E：2年内独立建立过3个以上相应专业三级工程项目

22、以下属于工程量清单计价价款的内涵的是__。A．规费和税金 B．分部分项工程费 C．风险费用 D．措施项目费 E．招标费用

23、法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人应当具备的条件有。A：依法成立

B：有必要的财产或者经费

C：有自己的名称、组织机构和场所 D：能够独立承担民事责任 E：必须有人来承担

24、施工图预算审查的具体内容包括。A：各项取费标准是否符合现行规定 B：是否考虑了施工方案对工程量的影响 C：工程计量单位是否符合要求 D：施工组织设计是否合理

E：利润和税金的计取是否符合规定

25、施工招标阶段建设监理工作的主要内容有__。A．拟定建设工程施工招标方案并征得业主同意 B．准备建设工程施工招标条件 C．办理施工招标申请 D．编写施工招标文件

E．标底经业主同意后，报送所在地方建设主管部门审核

第二篇：2017年湖南省注册监理师：建设工程设计施工总承包合同管理模拟试题（范文）

2017年湖南省注册监理师：建设工程设计施工总承包合同

管理模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、当建设工程有总承包单位时，对于单位工程施工进度计划，监理工程师。A：只负责审核而不需要编制 B：负责编制和审核

C：负责编制施工总进度计划

D：按年、季、月编制工程综合计划 E：自我评定

2、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中引用的原始数据和资料错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则。A：发包人承担费用并延长工期，支付合理利润 B：承包人承担费用和延误的工期

C：发包人承担费用并延长工期，无需支付利润 D：发包人和承包人共同承担费用，并延长工期 E：专业监理

3、下列风险因素属于按照风险来源进行划分的是。A：施工单位的风险 B：设计单位的风险 C：自然风险

D：建设单位的风险 E：工程保险金

4、下列属于项目监理机构在施工阶段投资控制技术措施的是。A：编制资金使用计划 B：做施工记录 C：控制设计变更 D：编制工作流程图

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是__。A．工程合格程度 B．安全达标程度 C．工程返修程度 D．顾客满意程度

6、国产非标准设备原价的确定可采用等方法。A：成本计算估价法和系列设备插入估价法 B：成本计算估价法和概算指标法 C：分部组合估价法和百分比法 D：概算指标法和定额估价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承担。A：发包人 B：承包人 C：监理人

D：发包人和承包人 E：专业监理

8、运输货物时的运输合同的客体是。A：被运货物 B：运输行为 C：运输费用 D：运输工具 E：专业监理

9、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件时，应__。A．下达工程暂停令

B．责令不得用于工程重要部位 C．责令做出标识，限期清除出场 D．责令限期修补合格后备用

10、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是。A：按订购单价计算全部数量的货款

B：按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款 C：按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款 D：按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款 E：专业监理

11、水泥安定性检验方法属于。

A：有关材料及其制品质量的技术标准

B：有关材料验收、包装、标志方面的技术标准和规定 C：有关材料搜集方面的规定

D：有关材料或半成品等的取样、试验等方面的技术标准或规程 E：工程变更单

12、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是。

A：承包人应向业主提交索赔意向通知 B：承包人应向工程师提交索赔意向通知 C：承包人提交索赔意向通知没有期限限制

D：承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失 E：专业监理

13、目的在于了解工程场地和周围环境情况，以获取认为有必要的信息。A：组织现场踏勘 B：召开投标预备会 C：组织资格审查 D：发售招标文件 E：工程保险金

14、【例2·单选题】某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是。A：提前工期1个月给予承包人奖励

B：延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C：对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D：因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0．5个月追究承包人违约责任

E：专业监理

15、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由。A：承包人全部承担

B：承包人与审查单位连带承担 C：审查单位与监理单位共同承担

D：承包人承担设计损失，发包人承担施工损失 E：专业监理

16、在进度控制中，推行CM承发包模式，是监理工程师对进度控制的。A：技术措施 B：合同措施 C：经济措施 D：组织措施 E：自我评定

17、某住宅工程项目设计深度不够，其结构特征与概算指标的结构特征局部有差别，编制设计概算时。宜采用的方法是。A：扩大单价法 B：修正概算指标法 C：概算指标法 D：预算单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。A：1年内 B：5年内 C：8年内 D：终身

E：工程保险金

19、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，材料费不包括。A：运杂费 B：运输损耗费 C：燃料动力费 D：采购及保管费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

20、分项工程质量应由__组织项目专业技术负责人等进行验收。A．项目经理 B．总监理工程师 C．专业监理工程师 D．监理员

21、根据《汶川地震灾后恢复重建条例》。工程监理单位应当依照施工图设计文件和工程建设强制性标准实施监理，并对承担监理责任。A：建设投资 B：施工质量 C：施工工期 D：重建工程 E：工程保险金

22、建设项目投资应贯穿于建设工程全过程，在建设项目做出投资决策后，应以为重点控制项目投资。A：施工 B：设计 C：招标 D：决策

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、直接调动和组织人力、财力和物力等具体活动内容，是组织结构中的任务。A：决策层 B：协调层 C：执行层 D：操作层 E：工程保险金

24、监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容是__。

A．编制阶段性设计进度计划

B．定期检查设计工作实际进展情况 C．协调设计各专业之间的配合关系 D．建立健全设计技术经济定额

25、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，已完工程及设备保护费是指在，对已完工程及设备进行保护所需的费用。A：施工过程中 B：施工结束后 C：竣工验收前 D：竣工验收后

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在建设单位的计划系统中，工程项目计划主要包括。A：建设资金平衡表 B：工程项目进度平衡表 C：设备平衡表

D：竣工投产交付使用计划表 E：设计作业进度计划表

2、工程量清单是的依据。A：进行工程索赔 B：编制项目投资估算 C：编制招标控制价 D：支付工程进度款 E：办理竣工结算

3、【例1·多选题】美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括。A：传统模式 B：CM模式

C：设计一建造模式 D：集成化管理模式 E：Partnering管理模式

4、FIDIC施工合同条件中，业主的索赔主要限于__等违约行为导致的业主损失。A．施工质量缺陷 B．施工成本增加 C．发生不可抗力

D．未按时提供施工现场 E．拖延工期

5、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明__。A．关键线路有2条

B．工作1～3与工作3～6的总时差相等 C．工作4～7与工作5～7的自由时差相等 D．工作2～6的总时差与自由时差相等 E．工作3～6的总时差与自由时差不相等

6、FIDIC施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就__发布变更指令。

A．改变合同中任何工作的数量

B．删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施 C．改变工程任何部分标高、位置和尺寸 D．改变任何工作的质量

E．改变原定施工顺序和时间安排

7、建设工程目标控制的组织措施包括。A：确定建设工程发包组织管理模式 B：明确目标控制人员的任务和职能分工 C：落实目标控制机构与相关人员 D：改善目标控制工作流程 E：对技术方案组织技术经济分析论证

8、质量管理体系认证中，有关认证和认可的理解正确的是。A：认证是由第三方进行 B：认可是由授权的机构进行 C：认证是书面保证 D：认可是正式承认

E：认可是证明认证对象与认证所依据的标准符合性

9、施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定，具有__。A．工程发包主体资格的当事人 B．工程使用权的合法当事人 C．支付工程价款能力的当事人 D．取得当事人资格的合法继承人 E．工程施工承包主体资格的当事人

10、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有。

A：承包人已完成了合同约定的各项工作 B：工程质量监督机构已确认了工程质量合格 C：有完整的技术档案和施工管理资料 D：承包人签署了工程质量保修书

E：设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认

11、FIDIC《施工合同条件》中，业主向承包商提供支付保函__。A．是在通用条件的条款中明确规定的 B．取决于业主主动选用 C．取决于承包商的要求

D．取决于融资机构的强制性规定 E．是在专用条件的条款中明确规定的

12、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位职责的说法，正确的有。

A：工程监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

B：工程监理单位发现存在安全事故隐患．应要求施工单位整改

C：专职安全生产管理人员发现存在安全事故隐患，应向总监理工程师报告 D：危险性较大的分部分项工程专项施工方案．应由施工单位技术负责人签字后实施

E：工程监理单位应委派专职安全生产管理人员现场监督专项施工方案的实施

13、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的专门技术法规性文件包括。

A：建筑工程施工质量验收统一标准 B：施工材料及其制品质量的技术标准 C：质量管理体系标准

D：控制施工作业活动质量的技术规程 E：有关的新技术、新材料的质量标准

14、下列对于措施费的理解，正确的是。A：措施费属于非工程实体项目发生的费用 B：包括二次搬运费、施工机械使用费、大型机械设备进出场及安装拆卸费等 C：可分为通用措施项目和专业措施项目 D：措施费是工程实体项目发生的费用

E：措施费包括施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费

15、按照《中华人民共和国合同法》的规定，属于要约邀请的包括__。A．价目表的寄送 B．招标公告 C．递送投标书

D．无价格的商业广告 E．发出中标通知书

16、工程材料是工程建设的物质条件，是工程质量的基础，工程材料包括。A：建筑材料 B：构配件

C：施工机具设备 D：半成品

E：各类测量仪器

17、工程质量事故处理后，应对处理结果进行检查、鉴定和验收，并作出处理结论。事故处理的结论一般是（）等几种。A．事故已排除，可以继续施工 B．隐患已消除，结构安全有保证 C．经修补处理，一般能满足使用要求 D．不做处理

E．对耐久性的结论

18、工程建设的不同阶段，对工程项目质量的形成起着不同的作用，主要包括。A：项目决策阶段

B：项目可行性研究阶段 C：工程设计阶段 D：工程施工阶段 E：项目评价阶段

19、工程师在工程施工进度管理中的说法，错误的是__。A．按进度计划组织施工 B．实地检查

C．有权通知承包人修改进度计划 D．有权发布暂停施工指令 E．有权批准拖延支付进度款

20、在施工阶段，监理工程师投资控制的主要业务内容有__。A．编制施工组织设计 B．审查施工技术方案 C．签署工程付款凭证 D．执行工程承包合同

E．调解业主与规划部门的争议

21、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位不得将工程发包给。A：不具备相应资质的单位 B：无资质证书的单位 C：以欺骗手段取得资质证书的单位 D：非本地区的施工企业 E：超越资质等级的单位

22、加快的成倍节拍流水施工的特点是__。

A．同一施工过程在各施工段的流水节拍成倍增加 B．相邻专业队的流水步距相等 C．专业队数大于施工过程数

D．各专业队在施千段上能够连续作业

E．加快的成倍节拍流水施工属于有节奏流水施工

23、在项目实施阶段，项目总进度包括。A：设计前准备阶段的工作进度 B：设计工作进度 C：投标工作进度

D：施工前准备工作进度 E：工程施工和设备安装进度

24、以下有关索赔的说法中，正确的是__。

A．在确定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的处理协商 B．工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任 C．通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的

D．工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内 E．承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的机构或诉讼

25、工程监理企业在处理建设单位与承建单位之间的矛盾时，应当__。A．维护建设单位的合法权益 B．不损害承建单位的合法权益 C．维护承建单位的合法权益 D．不损害建设单位的合法权益 E．维护监理单位的合法权益

第三篇：2017年上半年上海注册监理师：建设工程设计施工总承包合同管理试题

2017年上半年上海注册监理师：建设工程设计施工总承包

合同管理试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、不属于风险识别的主要内容。A：识别引起风险的主要因素 B：识别风险的性质

C：识别风险可能引起的后果 D：风险对策实施的监控 E：工程保险金

2、下列施工阶段投资控制措施中，属于组织措施的是。A：编制资金使用计划 B：编制详细的工作流程图

C：对设计变更进行技术经济分析 D：对投资支出作出分析与预测

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、当隐蔽工程列为施工质量见证点时，监理工程师应按规定到场监督检查，除见证施工过程外，还须见证。A：施工环境状况 B：施工作业条件

C：劳动组织及工种配合状况 D：隐蔽部位的覆盖过程 E：工程变更单

4、现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是。A：服务对象的多样性

B：通过经济手段引导推行的制度 C：具有完善的诚信体系 D：具有监督功能 E：工程保险金

5、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为元／件。A：1400 B：1650 C：2100 D：2400 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、质量事故发生后，就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交项目监理机构和业主。A：施工单位有责任 B：监理单位应要求施工单位 C：监理员

D：事故调查小组 E：工程变更单

7、【例1·单选题】设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。A：第一阶段 B：第二阶段 C：第三阶段

D：三个阶段都需要 E：专业监理

8、设计招标应采用方式进行招标。A：公开

B：设计方案竞选 C：询价 D：邀请 E：专业监理

9、第一次工地会议应在__举行。A．开工时 B．开工后

C．总监理工程师下达开工令之时 D．总监理工程师下达开工令之前

10、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是。A：自由时差为零，总时差必定为零 B：总时差为零，自由时差必定为零

C：在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差

D：在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差 E：自我评定

11、在评标委员会成员中，不能包括__。A．招标人代表

B．招标人上级主管代表 C．技术专家 D．经济专家

12、下列不属于施工阶段投资控制的经济措施的是__。A．进行工程计量

B．复核工程付款账单，签发付款证书

C．继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性 D．审核竣工结算

13、按计划期分解施工进度控制目标是指分解。A：按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件 B：按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修 C：按、季度、月度等时间 D：按资金、材料供应 E：自我评定

14、工程质量事故处理方案的确定，需要按照一般处理原则和基本要求进行，其一般处理原则是__。

A．正确确定事故性质、处理范围 B．安全可靠、不留隐患

C．满足建筑物的功能和使用要求 D．技术上可行、经济上合理

15、【例1·单选题】工程网络计划的费用优化是指寻求的过程。A：工期固定条件下最低工程总成本 B：资源有限条件下最低工程总成本 C：工程总成本最低时的工期安排 D：工程总成本最低时资源均衡使用 E：自我评定

16、在确定拟建工程目标时，用好用活建设工程数据库的关键在于。

A：客观分析拟建工程的特点和具体条件，对选用的数据采用适当方式调整 B：在施工图设计完成以后，准确地规划和论证拟建工程的目标 C：监理单位应当把自己承担过的建设工程的主要数据存入数据库 D：确定数据库的结构之后，对数据库的结构进行调整、修改和补充 E：工程保险金

17、【例1·单选题】某施工合同履行过程中，经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。

A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延 E：专业监理

18、【例1·单选题】发包人对工程质量有异议。拒绝办理工程竣工结算，已竣工未验收但实际已投入使用的工程，其质量争议应。A：按该工程的保修合同执行

B：根据具有相应资质的检测鉴定机构的检测结果确定解决方案 C：按工程质量监督机构的处理决定执行 D：由工程造价管理机构负责解释

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作，属于监理工作的措施。A：合同 B：组织 C：技术 D：经济

E：工程保险金

20、有权签发《工作联系单》的负责人不包括。A：建设单位现场代表

B：施工单位项目技术负责人

C：工程监理单位项目总监理工程师 D：设计单位本工程设计负责人 E：工程保险金

21、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作有。A：工作A和工作B B：工作C和工作D C：工作B和工作D D：工作c和工作F E：自我评定

22、【例2·单选题】利用可以对后期工程的进展情况进行预测。A：香蕉曲线 B：S曲线 C：前锋线 D：横道图 E：自我评定

23、【例2．单选题】根据《招标投标法实施条例》，下列说法错误的是。A：履约保证金不得超过中标合同金额的15％

B：招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性內容的其他协议

C：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果

D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金

24、承包商应在履约证书颁发后__天内向工程师提交最终报表草案。A．28 B．30 C．42 D．56

25、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4天，该工作到计划最迟完成时间尚需3天，则该工作。A：可提前1天完成 B：正常

C：影响总工期1天 D：影响总工期3天 E：自我评定

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列选项中，属于建设工程进度控制计划体系的有。A：建设单位的计划系统 B：勘察单位的计划系统 C：设计单位的计划系统 D：施工单位的计划系统 E：材料供应单位的计划系统

2、建设项目环境影响评价工作内容包括__。A．调查研究环境条件 B．识别和分析项目影响环境的因素 C．提出治理和保护环境的措施 D．比选和优化环境保护方案 E．组织验收环保设施

3、施工合同示范文本通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以向承包人发出变更通知的情况有。A：删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成 B：更改部分工程的位置和尺寸 C：增加部分合同中约定的工程量

D：为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E：要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械，完成新增加的工程

4、工程质量事故处理中，质量事故调查组的职责有__。A．查明事故发生的单位名称、工程名称 B．查明事故的性质、责任单位和主要责任人 C．组织技术鉴定

D．提出对事故责任单位和责任人的处理建议 E．写出质量事故报告

5、下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有。A：地震 B：洪水 C：社会**

D：发包人承担责任的火灾 E：承包人承担责任的爆炸

6、设备运杂费通常是由构成的。A：运费和装卸费 B：包装费

C：供销部门手续费 D：增值税

E：采购与仓库保管费

7、建设工程组织平行施工时的特点包括。A：能够充分利用工作面进行施工 B：施工现场的组织管理比较简单 C：单位时间内投入的资源量成倍增加 D：劳动力及施工机具等资源能均衡使用 E：各专业工作队能够连续施工

8、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的是否符合工程建设强制性标准。A：施工总平面布置图 B：安全技术措施 C：专项施工方案 D：临时用电方案 E：施工总进度计划

9、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有。

A：发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿 B：施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件 C：业主提前占用部分工程导致后续施工的延误 D：后续法规调整引起的延误 E：施工中受到其他承包商的干扰

10、下列关于参与工程建设各方质量责任或质量职责的说法，正确的有__。A．监理单位在开工前，负责办理工程质量监督手续 B．建设单位对按合同约定采购的建筑材料负质量责任

C．由于监理单位的原因造成的施工质量责任由监理单位负责 D．施工单位必须按图纸和施工技术规范标准组织施工 E．勘察设计单位对所编制的勘察设计文件的质量负责

11、根据《建筑安装工程费用项目组成》定，施工机械使用费包括。A：机械操作人员的工资 B：大型机械设备安拆费 C：燃料动力费 D：大修理费 E：税费

12、对工程质量产生影响的环境条件包括（）。A．工程技术环境 B．工程作业环境 C．工程周边环境 D．工程经济环境 E．工程地区环境

13、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有。A：投标人提供投标保函

B：中标人提供担保公司出具的履约保证书 C：发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D：发包人提供的在建工程留置权担保 E：承包人提交的预付款保函

14、建设项目董事会的职权包括__。A．负责筹措建设资金 B．负责提出开工报告

C．负责控制工程投资、工期和质量 D．负责生产准备和培训人员

E．负责提出项目竣工验收申请报告

15、按建设部令第107号规定，__的编制既可以用工料单价法，又可以用综合单价法。

A．施工图预算 B．投资估算 C．招标标底 D．投标报价 E．设计概算

16、发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁认为需要进行证据鉴定，可以由__鉴定部门鉴定。A．政府建设主管部门指定的 B．仲裁庭指定的 C．工程师指定的 D．申请人指定的 E．当事人约定的

17、质量管理体系文件质量手册的编写内容包括。A：管理承诺 B：管理职责 C：作业指导书 D：质量手册说明 E：文件控制记录

18、应由监理工程师负责组织或主持的与设计质量控制有关的活动有。A：施工图审核 B：施工图会审 C：设计交底准备 D：设计交底会议

E：设计交底会议纪要整理

19、某分部工程双代号网络图计划如下图所示．图中的错误有。A：多个起点节点 B：存在循环回路 C：多个终点节点 D：节点编号有误 E：工作代号重复

20、工程监理企业丙级资质的业务范围有。A：技术咨询

B：建设工程的项目管理

C：相应专业工程类别一级建设工程项目的工程监理业务 D：相应专业工程类别二级建设工程项目的工程监理业务 E：相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务

21、法人应当具备的条件有。A：依法成立

B：有必要的财产或者经费

C：有自己的名称、组织机构和场所 D：能够独立承担民事责任 E：必须有人来承担

22、以过程为基础的质量管理体系模式的循环过程包括。A：管理职责 B：环境管理 C：产品实现 D：资源管理 E：安全管理

23、编制施工总进度计划的工作内容有。A：确定施工分场地范围 B：计算工程量

C：确定各单位工程的施工期限 D：计算劳动量和机械台班数

E：确定各分部分项工程的相互搭接关系

24、建设工程目标控制的组织措施包括__。A．确定建设工程发包组织管理模式 B．明确目标控制人员的任务和职能分工 C．落实目标控制机构与相关人员 D．改善目标控制工作流程

E．对技术方案组织技术经济分析论证

25、承包单位在施工作业技术活动运行过程中，所实施的质量控制内容有。A：作业技术交底 B：质量控制点的设置 C：技术复核 D：见证取样

E：施工质量记录资料管理

第四篇：山东省2017年上半年注册监理师：建设工程设计施工总承包合同管理试题

山东省2017年上半年注册监理师：建设工程设计施工总承

包合同管理试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列关于分部分项工程量清单编制的说法中。错误的是。A：清单应包括项目编码、项目名称

B：清单应包括项目特征、计量单位和工程量 C：清单为不可调整的闭口清单

D：清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、【例4·单选题】项目经济评价时，应该采用动态评价指标的情形有。A：评价精度要求较高 B：项。目年收益大致相等 C：项目寿命期较短

D：项目现金流量变动不大

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、在工程建设的阶段，需要做到投资、质量、进度三者协调统一。A：可行性研究 B：项目决策 C：勘察设计 D：施工

E：工程变更单

4、材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施工企业与其订阅材料买卖合同，该合同是__。A．有效合同 B．无效合同

C．效力待定合同

D．可变更、可撤销合同

5、对建设单位而言，监理规划是的依据。A：指导项目监理机构开展监理工作 B：择优确定监理单位 C：确认监理单位履行合同 D：监督管理监理单位 E：工程保险金

6、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当__。

A．编制工程设计作业进度计划

B．审查设计进度计划的合理性和可行性 C．检查工程设计人员的专业构成情况 D．编制工程设计阶段进度计划

7、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为。A：需等待发包人批准 B：工程师已拒绝索赔要求 C：承包人的索赔要求已成立

D：承包人需进一步提交补充索赔证据 E：专业监理

8、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目包括。A：防洪 B：邮政 C：道路

D：经济适用住房 E：工程保险金

9、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是。A：顺延合同工期，给予费用补偿 B：顺延合同工期，不给予费用补偿 C：不顺延合同工期，给予费用补偿 D：缩短合同工期，给予费用补偿 E：专业监理

10、【例2·单选题】根据《建设工程施工合同(示范文本)》．发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过共同清点。A：发包人与工程师 B：工程师与承包人 C：发包人与承包人 D：工程师与供货人 E：专业监理

11、下列有关“领导作用”描述错误的是。A：领导者建立组织统一的宗旨和方向

B：领导者要制定适宜的质量方针和质量目标 C：领导者要激励员工积极工作

D：领导者指定的质量方针是组织在质量方面的追求目的 E：工程变更单

12、设备购置费的构成为。A：设备原价

B：设备原价、设备运输费

C：进口设备抵岸价、设备运杂费 D：设备原价、附属工器具购置费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、【例1·单选题】监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是。A：停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B：停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C：停工责任在承包人。因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D：停工责任在承包人．由承包人承担发生的费用．相应顺延工期 E：专业监理

14、【例3·单选题】建设工程施工进度控制工作细则的内容不包括。A：施工进度控制人员的职责分工 B：施工进度控制工作流程 C：工程进度款支付条件及方式

D：施工进度控制目标实现的风险分析 E：自我评定

15、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。A：项目名称 B：项目特征 C：项目划分 D：项目编码

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、承包单位向项目监理机构报送的《分包单位资格报审查表》中应附有分包单位的。

A：资质和业绩材料 B：营业执照和经营范围 C：资质和分包合同

D：项目经理职责和施工计划 E：工程变更单

17、关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是。A：编制切实可靠的实际总进度计划 B：落实设计工作技术经济责任制 C：按照设计技术经济定额进行考核

D：审查设计进度计划的合理性和可行性 E：自我评定

18、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不包括。A：煤炭 B：铁路 C：邮政

D：商品住宅 E：工程保险金

19、监理合同的标的是。A：服务 B：造价 C：质量 D：工期

E：工程保险金

20、计算建设工程投资时，按顺序计算，并逐级汇总。A：分项、分部、单位、单项工程 B：土建、安装设备工程流动资金 C：分部、分项、单项、单位工程 D：设备、土建、安装工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、法人成立进行注册登记时，应当以为住所。A：主要办事机构所在地 B：董事长的户口所在地 C：主要合同履行地

D：主要经营场所所在地 E：专业监理

22、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全__制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。A．合同管理 B．施工技术交底 C．质量的预控 D．质量的检验

23、有关招标代理机构的说法中，错误的是。A：上级主管部门可以指定招标代理机构 B：招标代理机构与行政机关无隶属关系

C：招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜

D：招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定 E：专业监理

24、总监理工程师应根据组建项目监理机构。A：监理大纲和监理实施细则 B：监理大纲和委托监理合同 C：委托监理合同和监理规划 D：监理规划和监理实施细则 E：工程保险金

25、下列不能作为保证人的团体是。A：私营公司 B：国有公司 C：法人 D：学校 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在进行大型工程设备的采购招标过程中，下列投标人情形属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。

A：按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足 B：单价计算结果和总价不一致 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章

E：技术规格中的一般参数超出允许的最大范围

2、某材料采购合同中，双方约定的采购量为120吨，合理磅差为0．5％。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有。A：计量118吨，则应补交2吨 B：计量118吨，则应补交1．4吨 C：计量119．6吨，则不再补交

D：计量119．6吨，则应补交0．4吨 E：计量122吨，则退还2吨

3、监理工程师应根据工程的__等条件，确定参与投标企业的类型及资质等级。A．规模 B．结构 C．类型 D．特点 E．工期

4、建设工程除具有一般产品的质量特性外，还具有其特殊的质量特性，具体表现在__方面。A．适用性 B．安全性 C．可靠性 D．复杂性

E．环境的协调性

5、某工作计划进度与实际进度如下图所示，从图中可获得的正确信息有__。A．本工作已按计划完成

B．在第2月前半月内没有进行本工作 C．在第3月内本工作实际进度超前

D．到第4月末，本工作拖欠5％的任务量 E．到第5月末，本工作拖欠10%的任务量[*]

6、下列工程质量问题中，可不做处理的有。A：不影响结构安全和正常使用的质量问题 B：经过后续工序可以弥补的质量问题

C：存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题 D：质量问题经法定检测单位鉴定为合格

E：出现的质量问题，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能

7、建设投资估算的主要方法有。A：资金周转率法 B：分项详细估算法 C：比例估算法 D：概算指标法 E：扩大指标估算法

8、关于合同中格式条款的说法，正确的有。

A：提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款 B：提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务

C：对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释

D：对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释 E：在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

9、构成直接工程成本的定额是指（）。A．冬雨季节施工费 B．直接费定额

C．企业管理费定额 D．其他直接费定额 E．现场经费定额

10、监理工程师在注册后，因故将撤销其注册的原因可能是__。A．完全丧失民事行为能力 B．受到刑事处罚

C．同时在两个及以上单位执业

D．自行停止监理工程师业务满2年

E．在工程监理中造成工程事故，受到责令停止执业的行政处罚

11、【例1·多选题】香蕉曲线比较法的作用有。A：合理安排工程项目进度计划 B：有效收集工程实际进度

C：定期比较工程项目的实际进度和计划进度 D：进行进度纠偏

E：预测后期工程进展趋势

12、在下列内容中，属于建设工程三大目标控制组织措施的是。A：审查施工组织设计

B：建立健全实施动态控制的组织机构、规章制度和人员 C：明确各级目标控制人员的任务和职责分工 D：建立建设工程目标控制工作考评机制 E：改善建设工程目标控制的工作流程

13、对建设工程监理规划中项目监理机构人员配备方案审查的主要内容应当包括。A：组织形式是否与项目承发包模式相协调 B：监理人员的职责分工是否合理 C：派驻监理人员的专业满足程度 D：监理人员数量的满足程度 E：派驻现场人员计划表

14、下列属于施工阶段投资控制经济措施的有__。A．编制投资控制工作流程图 B．对设计变更方案进行严格论证

C．落实投资控制人员的任务分工和职能分工 D．编制资金使用计划

E．定期地进行投资偏差分析

15、建设工程组织平行施工时的特点包括。A：能够充分利用工作面进行施工 B：施工现场的组织管理比较简单 C：单位时间内投入的资源量成倍增加 D：劳动力及施工机具等资源能均衡使用 E：各专业工作队能够连续施工

16、律设工程文件归档整理规定监理的归档文件为__。A．监理实施细则

B．监理月报和监理会议纪要中有关质量问题 C．监理规划

D．进度控制、质量控制、造价控制文件 E．分包资质文件和监理通知

17、下列属于监理规划中工程质量控制经济措施及合同措施的有。

A：达到建设单位特定质量目标要求的，按合同支付工程质量补偿金或奖金 B：建立健全项目监理机构 C：协助完善质量保证体系

D：严格事前、事中和事后的质量检查监督

E：严格质量检查和验收，不符合合同规定质量要求的，拒付工程款

18、审查预算单价法编制的设备安装工程概算时，其审查内容包括。A：编制方法

B：剔除不需要安装设备 C：概算指标是否合理 D：工程量计算是否准确

E：设备数量与种类是否符合要求

19、下列组织协调工作中，属于项目监理机构内部组织关系协调内容的有。A：及时消除工作中的矛盾或冲突

B：尊重建设单位，让建设单位一起投入工程建设全过程

C：明确规定每个部门的目标，职责和权限，最好以规章制度形式作出明确规定 D：建立信息沟通制度

E：事先约定各个部门在工作中的相互关系 20、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成丁程量清单所列项目的全部费用，包括__。

A．分部分项工程费 B．措施项目费 C．规费 D．税金 E．预留金

21、材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可__确定交货地点。A．由双方协商 B．由采购方自行 C．按交易习惯 D．由供货方自行 E．按供贷方所在地

22、对项目建设总进度计划的作用叙述正确的有__。A．保证项目建设的连续性 B．增强建设工作的预见性 C．确保项目按期动用

D．编制上报计划的依据

E．使建设前期的各项工作相互衔接，时间得到控制

23、工程施工质量验收是工程建设质量控制的一个重要环节，它包括工程施工质量的__。A．合同验收 B．施工资料验收 C．自验

D．中间验收 E．竣工验收

24、工程项目质量的内涵，从功能和使用价值来看，包括__等方面。A．适用性 B．可靠性 C．设备完善 D．外观质量 E．环境协调

25、价值工程研究对象的选择方法有很多，主要包括。A：价值百分率法 B：经验分析法 C：头脑风暴法 D：强制确定法 E：哥顿法

第五篇：山西省2016年注册监理师：建设工程设计施工总承包合同管理考试试题

山西省2016年注册监理师：建设工程设计施工总承包合同

管理考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、【例1·单选题】FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。A：25 B：30 C：40 D：50 E：专业监理

2、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的项目，视情况实行。A：审核制或备案制 B：核准制或备案制 C：审批制或审核制 D：核准制或审批制 E：工程保险金

3、市场调查的方法中获取资料速度快、费用省，能举一反三的是方法。A：间接搜集信息法 B：直接调查法 C：专家调查法 D：情况调查法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、下列管理模式的特征中，属于Partnering模式特征的是。A：承包商承担大部分风险 B：业主管理工程实施 C：信息的开放性 D：采用单价合同 E：工程保险金

5、《建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。A．报价最低 B．报价合理

C．公平、公正、独

D．公开、公正、平行竞争

6、质量管理体系程序的内容包括__。A．不合格控制程序 B．整改措施程序 C．顾客投诉程序

D．文件流程控制程序

7、资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于。A：技术难度较大 B：投标人数量多 C：标准化项目 D：公开招标 E：专业监理

8、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图样及设备的基础土建设计文件应由__进行审查认可。A．承包总体工程设计的设计单位 B．发包人

C．监理工程师

D．设备安装承包商

9、【例1·单选题】发包人对工程质量有异议。拒绝办理工程竣工结算，已竣工未验收但实际已投入使用的工程，其质量争议应。A：按该工程的保修合同执行

B：根据具有相应资质的检测鉴定机构的检测结果确定解决方案 C：按工程质量监督机构的处理决定执行 D：由工程造价管理机构负责解释

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、某进口设备，离岸价为200万元，到岸价为210万元，银行手续费为1万元，进口关税为21万元，增值税税率为17％，不计消费税，则增值税税额为万元。A：35．77 B：37．57 C：39．27 D：39．44 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、某建设工程在建设期初的建安工程费以及设备及工、器具购置费为45000万元。按本项目实施进度计划，项目建设期为3年，投资分年使用比例为：第1年25％，第2年55％，第3年20％，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5％。建设期贷款利息为1395万元，建设工程其他费用为3860万元；基本预备费率为l0％。试估算该项目的建设投资万元。A：56959．01 B：59659．01 C：59569．01 D：59695．01 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。A：提交给业主 B：提交给工程师 C：提交给承包商

D：分别提交给业主和承包商 E：专业监理

13、承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示。A：可以拒绝执行

B：应当执行，但可获得费用补偿

C：应当执行，但可获得费用和利润的补偿 D：应当执行，不能获得补偿 E：专业监理

14、监理人收到承包人变更报价书后的天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A：7 B：14 C：15 D：28 E：专业监理

15、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，一般情况下，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步工作程序是。A：施工单位提出处理方案

B：建设单位要求有关单位提交质量缺陷调查报告 C：监理单位及时向建设单位和监理公司汇报 D：施工单位进行质量缺陷调查 E：工程变更单

16、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，劳动保险和职工福利费应计入。A：企业管理费 B：社会保险费 C：规费 D：人工费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、对质量缺陷的存在影响下道工序和分项工程的质量时，其处理方案需征得同意，由施工单位处理，处理结果应重新进行验收。A：建设单位 B：设计单位 C：监理单位

D：工程质量监督机构 E：工程变更单

18、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是。A：投标单位的质量管理体系是否科学 B：投标方案的投入、产出比的高低 C：完成初步设计时间的早晚 D：投标单位的企业规模大小 E：专业监理

19、下列属于设备制造前的质量控制的是。A：加工作业条件的控制 B：工序产品的检查与控制 C：不合格零件的处置

D：审查设备制造的工艺方案 E：工程变更单 20、【例1．单选题】两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。A：各自 B：综合后

C：资质等级高 D：资质等级低 E：工程保险金

21、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。A．不可取代 B．取代 C．行使 D．承担 22、2012年3月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0．2，相关成本要素除钢材价格指数上升了10％外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的50％。按调值公式计算2012年3月实际工程结算款应为万元。A：208 B：210 C：216 D：220 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金。A：不再返还

B：在颁发接收证书时全部返还 C：在颁发履约证书时全部返还

D：在颁发接收证书和履约证书时各返还一半 E：专业监理

24、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和检验等形式，对建设工程实施监理。A：等距 B：随机 C：平行 D：抽样

E：工程保险金

25、监理单位应在工程将工程档案按合同或协议规定的时间、套数移交给建设单位，办理移交手续。A：竣工验收时

B：竣工验收后1个月内 C：竣工验收前

D：竣工验收后3个月内 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、工程质量事故处理的鉴定验收结论通常包括。A：经修补处理后，完全能够满足使用要求 B：对建筑物外观影响的结论

C：基本上满足使用要求，但使用时应有附加限制条件 D：事故未排除，但可继续施工

E：对短期内难以作出结论的，可提出进一步观测检验意见

2、【例4·多选题】某分部工程时标网络计划如图4-5所示。当该计划执行到第6天结束时检查了实际进展情况，实际进度前锋线表明。A：工作B、C、D的实际进度均不影响总工期 B：工作E仍有1天的总时差 C：工作D仍有2天的总时差 D：工作G仍有1天的总时差

E：工作C进度正常．工作B拖后1天，工作D拖后1天

3、审查施工组织设计时应掌握的原则有__。A．质量第一、安全第一 B．针对性和可操作性 C．技术方案的先进性

D．施工措施是否切实可行 E．PDCA循环

4、为保证订购设备的质量，采购方首先要通过评审选择一个合格的供货厂商。评审的内容包括。A：供货厂商资质 B：设备供货能力 C：设备营销方式

D：近年类似设备的生产和质量情况 E：各种检验检测手段

5、用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点有。A：工程量计算规则的正确性 B：工程量大的分项工程 C：单价高的分项工程 D：各项费用的计取基础 E：造价较高的各种工程

6、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，属于超越工程师职权的行为有__。A．指示承包人提前竣工 B．指示承包人缩短合同工期

C．指示承包人删减合同约定的某些工作内容 D．确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额

E．承包人提出索赔后，检查承包人施工现场同期记录

7、建筑安装工程费用中的税金是指按规定应计入工程造价内的。A：固定资产投资方向调节税 B：营业税 C：增值税

D：城乡维护建设税 E：教育费附加

8、固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点表现在。A：所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等

B：各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，仅在施工段之间有空闲时间 C：相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍

D：专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务

E：流水施工工期等于施工段数与流水节拍的乘积

9、下列对工程进度造成影响的因素中，属于业主因素的有。A：不能及时向施工承包单位付款 B：不明的水文气象条件 C：施工安全措施不当

D：不能及时提供施工场地条件 E：临时停水、停电、断路

10、施工图设计包括。A：建筑设计 B：结构设计 C：设备设计 D：总体设计 E：方案设计

11、进度计划的调整方法有（）。A．改变某些工作间的逻辑关系 B．缩短某些工作的持续时间

C．将顺序进行的工作改为流水作业 D．将顺序进行工作改为搭接作业 E．缩短关键线路上的后续工作

12、根据建设工程的特点，建设工程风险的分解可以按__等途径进行。A．质量维 B．费用维 C．目标维 D．时间维 E．结构维

13、在下列质量统计分析方法中，可用于过程评价或过程控制的是。A：排列图 B：因果分析图 C：直方图 D：控制图 E：相关图

14、工程量清单计价格式的填写，应符合的规定有（）。A．工程量清单计价格式由投标人填写 B．封面应按规定内容填写、签字、盖章

C．投标总价应按工程项目总价表合计金额填写

D．单项工程费汇总表中的单位工程名称应按措施项目清单中的相应内容填写 E．分部分项工程量清单综合单价分析表，应由监理工程师根据需要提出要求后填写

15、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括__等抵押合同。A．土地使用权 B．城市房地产 C．车辆 D．机器

E．土地所有权

16、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权__。A．将工程直接收归已有

B．与发包人协议将该工程折价 C．自行将该工程卖给他人

D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程拍卖的价款优先受偿

17、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（）。A．工作2—4的总时差为零 B．工作6—7为非关键工作 C．工作2—5的自由时差为零 D．工作3—6的自由时差为零 E．工作1—3的自由时差为2

18、【例4·多选题】某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0．5％。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有。A：计量98吨，则应补交2吨 B：计量98吨，则应补交1．5吨 C：计量99．8吨，则不再补交

D：计量99．8吨，则应补交0．2吨 E：计量102吨，则退还2吨

19、建筑工程由__等分部工程构成。A．建筑屋面 B．综合布线系统 C．智能建筑

D．建筑给排水及采暖工程 E．电梯

20、FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括__。A．由工程师确定

B．提交争端裁决委员会决定 C．双方协商 D．提交仲裁机构裁决 E．通过诉讼解决

21、建设工程完成后，监理单位应向业主提交监理工作总结，其主要内容包括__。A．监理工作的经验

B．表明监理工作终结的说明 C．委托监理合同履行情况概述 D．监理任务完成情况的评价

E．监理工作中存在的问题及改进的建议

22、适宜采用固定总价合同的工程有。

A：招标时的设计深度已达到施工图实际要求、图纸完整齐全的工程 B：规模较小，技术不太复杂的中小型工程

C：没有施工图，工程量不明，急于开工的紧后工程 D：工期长、技术复杂，不可预见因素较多的工程 E：合同工期短的工程

23、工程网络计划费用优化的目的是为了寻求__。A．资源在有限条件下的最短工期安排 B．最低成本时的最短工期安排 C．资源均衡使用时的最短工期安排

D．满足要求工期时最低成本的计划安排 E．最低成本时的资源均衡安排

24、材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有。A：不按合同约定的时间支付货款

B：拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款 C：不按合同约定接受运抵的货物

D：拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物

E：变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担该货物转运费用

25、根据“13规范”，工程量清单的组成包括。A：分部分项工程量清单计价 B：措施项目清单 C：其他项目清单 D：规费项目清单 E：风险费用清单