2015年青海省注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理试题

第一篇：2015年青海省注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理试题

2015年青海省注册监理师：建设工程材料设备采购合同管

理试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在图3-40所示双代号时标网络计划中，如果C、E、H三项工作因共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为周。A： B：1 C：2 D：3 E：自我评定

2、下列关于建设工程固定总价合同的说法中，错误的是__。A．合同执行中承包方承担主要风险 B．适合于工期在1年内的工程

C．要求初步设计已完成并可以估算出工程量 D．合同总价在合同约定的风险范围内不可调整

3、对于不合格的施工作业人员__有权要求承包单位予以撤换。A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．资质管理部门 D．监理员

4、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 E：专业监理

5、业主对分包合同的管理主要表现为。A：对分包商发布指令 B：对分包工程的批准 C：向分包商支付工程款 D：审查分包商的资质 E：专业监理

6、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。A．施工图设计 B．设备调查 C．勘察成果

D．建筑材料配置

7、施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于。A：职务代理 B：指定代理 C：法定代理 D：委托代理 E：专业监理

8、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为。

A：2009年10月6日 B：2009年10月25日 C：2009年10月27日 D：2009年10月28日 E：专业监理

9、当采用非匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线起点落在计划横道线起点的右侧，则二者之间的差距表示工作。A：实际早开工的时间 B：实际晚开工的时间 C：超额完成的工作量 D：拖欠的工作量 E：自我评定

10、根据施工合同示范文本规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承担。A：发包人 B：承包人

C：监理工程师

D：发包人与承包人共同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、针对确认不需专业处理的质量缺陷，应能保证它不构成对工程安全的危害，并满足安全和使用要求，并必须征得的同意。A：监理单位 B：施工单位 C：设计单位

D：设计单位和建设单位 E：工程变更单

12、【例1·单选题】对于下面的现金流量图而言，计算F的正确表达式是。A：F=A(P／A，i，6)(F／P，i，8)B：F=A(P／A，i，5)(F／P，i，7)C：F=A(F／A，i，5)(F／P，i，2)D：F=A(F／A，i，6)(F／P．i，1)E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、建设工程项目可行性研究报告中的重大技术(经济)方案至少应进行__个方案的比选。A．2 B．3 C．4 D．5

14、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。A．权责一致

B．总监理工程师负责制 C．严格监理，热情服务 D．公正、独立、自主

15、项目总工期允许拖延的时间有限，则以作为规定工期进行网络计划调整。A：总工期

B：总工期加上拖延的时间 C：总工期的限制时间 D：总工期减拖延时间 E：自我评定

16、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是。

A：设计标准不得高于国家规范的强制性要求 B：技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要 C：施工图设计文件应满足设备材料采购的需要 D：方案设计文件应满足编制工程预算的要求 E：专业监理

17、公证员对公司的审查是采取__。A．全面审查 B．部分审查 C．重点审查 D．筛选审查

18、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的。A：自愿原则 B：公平合理原则

C：依法独立进行原则 D：一裁终局原则 E：专业监理

19、依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的。A：三分之一 B：三分之二 C：四分之一 D：一半

E：工程保险金 20、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当。

A：编制工程设计作业进度计划 B：审查设计进度计划的合理性和可行性 C：检查工程设计人员的专业构成情况 D：编制工程设计阶段进度计划 E：自我评定

21、合同解除生效后，合同约定的条款仍然有效。A：专用条件 B：通用条件 C：协议书

D：有关结算、清理 E：工程保险金

22、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为。A：已经成立

B：完备形式后成立 C：效力待定 D：未成立 E：专业监理

23、对施工过程的质量监控，必须以__为基础。A．设置质量控制点 B．工程质量预控 C．工序质量控制 D．质量监督检查

24、施工单位在申请索赔费用支付时，应填写的表格是。A：费用索赔申请表 B：工程款支付申请表 C：费用索赔意向表 D：工程款支付证书 E：工程保险金

25、依据有关“建筑工程—切险”的规定，下列描述中正确的是。A：投保人和被保险人是保险合同的当事人

B：保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

C：发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D：保险合同的有效期至工程保险期满为止 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、政府审核企业提交的项目申请报告，主要从等方面进行核准。A：提高财务收益 B：保障公共利益 C：保护生态环境 D：预测市场前景 E：维护经济安全

2、某工程双代号网络计划如下图所示，工作C的后续工作有。A：工作J B：工作H C：工作I D：工作K E：工作L

3、下列合同属于按照承发包的内容进行分类的是。A：建设工程勘察合同

B：建设工程设计施工总承包合同 C：工程施工承包合同 D：建设工程施工合同 E：施工分包合同

4、设计合同示范文本中规定的设计人的责任有__。A．参加工程验收工作

B．解决施工中出现的设计问题

C．为施工承包人提供设计依据的基础资料 D．组织施工招标工作

E．在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底

5、对建设工程质量进行全方位控制，包括对进行控制。A：建设工程所有工程内容的质量 B：建设工程各个阶段工作的质量 C：建设工程质量目标的所有内容

D：建设工程投资、进度、质量目标的协调与平衡 E：影响建设工程质量目标的所有因素

6、自由时差的特点是。

A：独立的，利用了不影响其他工作的开工时间 B：本工作时差，及时使用过期作废 C：非关键线路上自由时差一定为零 D：它为全线路所共有

E：自由时差一定小于等于总时差

7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有。A：中标通知书一合同协议书一合同专用条款 B：中标通知书一投标书一合同通用条款

C：履行过程中的书面洽商一合同专用条款一工程量清单 D：投标书一合同专用条款一标准规范 E：图纸一合同专用条款一工程量清单8、9、建设工程项目参建各方依法订立的合同都要有明确的__条款。A．公证机关 B．质量要求 C．履约担保 D．违约责任 E．法律依据

10、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有等。A：选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B：竞争的激烈程度相对较差 C：招标时间长 D：招标费用高 E：评标工作量较大

11、下列费用中，属于措施费的有__。A．临时设施费 B．夜间施工增加费 C．固定资产使用费 D．检验试验费 E．工程排污费

12、分部分项工程进度计划经常针对工程。A：基础土方工程 B：大体积混凝土工程

C：大面积预制构件吊装工程 D：复杂的基础加固工程 E：大型桩基工程

13、监理工程师对分包商的现场工作进行监督检查的重点主要包括（）。A．分包商工地会议

B．分包商的设备使用情况 C．分包商的施工人员情况

D．实施工程的质量是否符合工程承包合同规定的标准 E．分包商的施工进度情况

14、按照招标人和投标人参与程度，将招标过程粗略划分为__阶段。A．招标准备 B．设计招标 C．招标投标 D．施工招标 E．决标成交

15、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括__。A．建设工程设计单位配合施工的能力 B．建设工程总进度目标对施工工期的要求 C．类似工程项目的实际进度

D．施工单位项目经理部组织能力 E．外部协作条件的配合情况

16、在FIDIC《施工合同条件》中，工程师可批准承包商合理的利润索赔的情况有__。

A．业主提前占用工程 B．对竣工检验的干扰

C．非承包原因检验导致施工的延误 D．其他承包人的干扰 E．不可预见的外界条件

17、投资估算是建设工程的投资控制目标。A：技术设计 B：设计方案选择 C：初步设计 D：施工图设计 E：承包合同价

18、建设工程监理规划编写的依据包括__。A．基本构成内容应当力求统一 B．具体内容应具有针对性

C．监理规划应当遵循建设工程的运行规律 D．监理规划一般应以实施阶段统一编写 E．表达方式旅游活动格式化、标准化

19、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有。

A：该担保方式是抵押 B：该担保方式是质押 C：双方应当办理登记

D：汇票仍由施工企业保管

E：施工企业应当将汇票交付债权人

20、下列关于监理规划的说法中，正确的有。A：监理规划的表述方式不应该格式化、标准化 B：内容应具有针对性、指导性和可操作性 C：应由总监理工程师组织编制

D：监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分 E：应把握工程项目运行脉搏

21、建设工程施工期间，监理工程师要对承包单位的各种质量记录资料进行监控。施工质量记录资料包括。

A：施工现场质量管理检查记录资料 B：各种工程合同文件 C：工程材料质量证明资料 D：施工单位质量自检资料 E：各种设计文件

22、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成丁程量清单所列项目的全部费用，包括__。

A．分部分项工程费 B．措施项目费 C．规费 D．税金 E．预留金

23、建筑安装工程费构成中，属于企业管理费的有。A：管理人员工资 B：工具用具使用费 C：加班加点工资 D：财务费 E：劳动保护费

24、选择一个合格的供货厂商，是向厂家订购设备质量控制工作的首要环节。对供货厂商进行初选的内容有。A：企业性质

B：供货厂商的资质 C：设备供货能力

D：过去几年的资金平衡表和资产负债表 E：检验检测手段及试验室资质

25、竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，包括__。A．工程造价比较分析 B．竣工财务决算报表 C．竣工工程平面示意图 D．施工方案技术经济分析 E．竣工财务决算说明书

第二篇：浙江省2016年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理试题

浙江省2016年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管

理试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是。

A：承包人应向业主提交索赔意向通知 B：承包人应向工程师提交索赔意向通知 C：承包人提交索赔意向通知没有期限限制

D：承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失 E：专业监理

2、为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型没备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为__。A．监理单位 B．建设单位 C．安装单位 D．供货厂商

3、工程材料、构配件、设备报审表中的附件，不包括下列。A：工程材料、构配件、设备清单 B：质量证明文件 C：自检结果 D：检验制度 E：工程变更单

4、”保证各种与质量管理体系有关的文件之间的协调，不产生矛盾，保证各自为实现总目标承担好相应的任务。”体现监理单位组织编制质量管理体系文件时的原则。A：符合性 B：确定性 C：相容性 D：可操作性 E：工程变更单

5、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付万元。A：10 B：25 C：20 D：35 E：专业监理

6、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。A．联系单 B．变更单 C．通知单 D．回复单

7、关于项目投资中流动资金的说法，正确的是。A：流动资金估算一般采用分项详细估算法

B：流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债

C：项目总投资中的流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金 D：流动资金应列入建设工程造价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、开标时判定为无效的投标文件，应当。A：不再进入评标 B：在初评阶段淘汰 C：在详评阶段淘汰 D：在定标阶段淘汰 E：专业监理

9、某工程单代号搭接网络计划中工作B、D、E之间的搭接关系和时间参数如下图所示。工作D和工作E的总时差分别为6天和2天，则工作B的总时差为天。A：3 B：8 C：9 D：12 E：自我评定

10、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程__。A．可以不实行监理 B．必须实行监理

C．仅建筑安装工程实行监理 D．设备制造实行监理

11、《建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员．应当依法取得的范围内从事建筑活动。

A：相应的专业毕业证书，并在其专业领域涉及 B：相应的职称证书，并在其职称等级对应

C：相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可 D：相应的继续教育证明，并在其接受继续教育 E：工程保险金

12、【例1．单选题】《建设工程质量管理条例》规定，有防水要求的卫生间最低保修期限为。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金

13、设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由__组织试车。A．发包人 B．设计人 C．承包人

D．设备供应单位

14、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的。A：自愿原则 B：公平合理原则

C：依法独立进行原则 D：一裁终局原则 E：专业监理

15、某工程在施工图预算审查时，审查人员利用各分部分项工程的单位建筑面积工程量基本指标比较预算中相应分部分项工程的工程量，并据此对分部分项工程量进行详细审查。这种审查方法称为__审查法。A．标准预算 B．筛选 C．分组计算 D．对比

16、施工过程中，检验批的验收应由组织。A：项目技术负责人 B：建设单位现场代表 C：项目经理

D：专业监理工程师 E：工程变更单

17、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。A．项目决策咨询评估制度 B．工程招标投标制度 C．建设工程监理制度 D．项目法人责任制度

18、《担保法》是指调整因__而产生的债权债务关系的法律规范的总称。A．买卖关系 B．担保关系 C．合同关系 D．保证合同

19、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。A．2 B．3 C．4 D．5 20、建设工程风险识别是由若干工作构成的过程，最主要成果是。A：风险清单

B：识别建设工程风险因素 C：建设工程风险分解

D：识别建设工程风险事件及其后果 E：工程保险金

21、【例2·单选题】某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是。A：提前工期1个月给予承包人奖励

B：延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C：对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D：因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0．5个月追究承包人违约责任

E：专业监理

22、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图样及设备的基础土建设计文件应由__进行审查认可。A．承包总体工程设计的设计单位 B．发包人

C．监理工程师

D．设备安装承包商

23、【例1·单选题】FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。A：25 B：30 C：40 D：50 E：专业监理

24、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应。A：由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行 B：由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行 C：由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行 D：按照成本加利润原则，由监理人商定 E：专业监理

25、某单代号网络图，有多项开始工作和结束工作，则该网络图。A：起点节点为实工作，终点节点为实工作 B：起点节点为实工作，终点节点为虚拟工作 C：起点节点为虚拟工作，终点节点为实工作 D：起点节点为虚拟工作，终点节点为虚拟工作 E：自我评定

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、设备安装质量记录资料的控制内容有__。A．安装单位质量管理检查资料 B．分包单位的资质资料 C．安装依据

D．设备、材料的质量证明资料 E．安装设备验收资料

2、【例4·多选题】在工程网络计划中，关键线路上。A：相邻两项工作之间的时间间隔全部为零 B：工作的持续时间总和为计算工期

C：工作的总时差等于计划工期与计算工期之差 D：相邻两项工作之间的时距全部为零 E：节点的最早时间等于最迟时间

3、施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按来划分。A：设计系统 B：安装工艺 C：主要工种 D：楼层 E：组别

4、下列费用中，属于建安工程造价措施费的有。A：二次搬运费 B：夜间施工费 C：总承包服务费 D：已完工程保护费 E：施工排水费

5、对于承包单位提交的施工组织设计，需报送监理单位技术负责人审查并提出意见的工程项目包括。A：一般小区室外工程

B：规模大、技术复杂的工程 C：新型结构工程 D：特种结构工程 E：临时设施工程

6、导致非计划性风险自留的原因主要有。A：缺乏风险意识 B：风险识别失误

C：已建立非基金储备 D：有母公司保险 E：期望损失不严重

7、根据《建筑安装工程费用项目组成》定，施工机械使用费包括。A：机械操作人员的工资 B：大型机械设备安拆费 C：燃料动力费 D：大修理费 E：税费

8、下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有。A：总投资收益率 B：财务内部收益率 C：利息备付率 D：财务净现值 E：资产负债率

9、下列费用中，属于建安工程造价规费的有。A：安全文明施工费 B：工程排污费 C：养老保险费

D：大型机械进出场费 E：住房公积金

10、关于支付工程预付款的说法，正确的有。A：重大项目可一次性支付

B：重大项目应按计划逐年支付 C：发包人应在签订合同后7天内支付 D：未签订施工合同不得支付 E：不具备施工条件不得支付

11、施工阶段设计交底是正确执行施工程序的一项重要工作，监理工程师参加设计交底工作应着重了解的内容包括__。A．有关设计意图 B．有关自然条件

C．设计中存在的问题 D．施工应注意的事项

E．主管部门及其他部门对本工程的要求

12、设置施工质量控制点是施工过程质量控制的有效方式，可以作为质量控制点的有。

A：主要零件 B：技术纯熟工序 C：关键部位 D：薄弱环节

E：易产生缺陷的工艺过程

13、下列情况中，承包商可以提出工期索赔的是。A：合同文件的内容出错或互相矛盾 B：业主合理终止合同

C：业主和监理工程师命令暂停工程 D：业主违约

E：业主未能按时提供现场

14、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有。

A：向承包人发出要求提前竣工的通知 B：与承包人协商签订提前竣工的协议 C：负责修改施工计划

D：为承包人提供赶工的必要条件 E：减少工程质量检测的试验项目

15、对于不合格的处理，要做到__。

A．上道工序不合格，不准进入下道工序施工 B．不合格的材料、构配件、半成品不允许使用 C．对已进场的不合格品限期清除出现场 D．对不合格检验批要给予清除

E．不合格的工序或工程产品不予计价

16、建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间、衔接关系根据原则编制计划并付诸实施。A：进度总目标 B：进度计划 C：质量计划

D：资源优化配置 E：投资计划

17、建筑安装工程费用中的税金是指按规定应计入工程造价内的。A：固定资产投资方向调节税 B：营业税 C：增值税

D：城乡维护建设税 E：教育费附加

18、建设工程目标控制的效果直接取决于__。A．控制目标的设定是否合理 B．目标控制的措施是否得力 C．目标控制的介入点是否合理

D．是否将主动控制与被动控制有机结合 E．采取控制措施的时间是否及时

19、在工程质量验收过程中，下列情况中应予以验收。A：返工重做的检验批

B：经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批

C：经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批 D：施工单位难以纠正的建筑错位 E：建设单位认可的检验批

20、与其他的风险对策相比，非保险转移对策的优点主要体现在__。A．可以转移某些不可投保的潜在损失

B．双方当事人对合同条款的理解不会发生分歧 C．被转移者有能力更好地进行损失控制

D．可以中断风险源，使其不发生或不再发展

E．可以降低损失的发生概率或降低损失的严重程度

21、乙级工程监理企业的技术负责人应当。A：具有10年以上从事工程建设工作的经历 B：具有15年以上从事工程建设工作的经历 C：具有高级技术职称

D：取得监理工程师注册证书 E：取得监理工程师资格证书

22、【例4·多选题】监理工程师控制工程建设进度时，在施工阶段进度控制的任务是。

A：编制施工总进度计划，并控制其执行 B：编制详细的出图计划，并控制其执行 C：编制项目总进度计划

D：编制工程、季、月实施计划，并控制其执行 E：施工现场条件调查和分析

23、工程项目的预验收和验收，必须有城建档案管理部门参加。A：国家重点 B：省市重点 C：县级重点 D：某些特大型 E：某项大型

24、工程项目建设总进度计划是对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署，其主要内容有。A：投资计划分配表 B：设计总进度计划表 C：工程项目一览表

D：建设资金平衡表 E：工程项目进度平衡表

25、下列对于措施费的理解，正确的是。A：措施费属于非工程实体项目发生的费用

B：包括二次搬运费、施工机械使用费、大型机械设备进出场及安装拆卸费等 C：可分为通用措施项目和专业措施项目 D：措施费是工程实体项目发生的费用

E：措施费包括施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费

第三篇：西藏2016年上半年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理试题

西藏2016年上半年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、项目施工技术风险应由承包商承担，是建设工程风险对策中__的具体运用。A．风险回避 B．风险自留 C．损失控制 D．风险转移

2、与工程建设有关单位的外部协调，建设工程系统内的单位不包括。A：设计单位 B：施工单位

C：资金提供单位

D：政府建设行政主管机构 E：工程保险金

3、下列选项中不是流水施工的垂直图表示法的优点是。A：施工过程及其先后顺序表达清楚 B：时间和空间状况形象直观 C：编制起来比横道图方便

D：斜向进度线的斜率可以直观地表示出各施工过程的进展速度 E：自我评定

4、【例1·单选题】编制监理规划的时间是。A：第一次工地会议前 B：监理大纲编制完成 C：提交投标文件后

D：签订监理合同及收到工程设计文件后 E：工程保险金

5、投标人投标时，如果发现招标文件、工程说明书、合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻，宜采用的投标报价方法是。A：多方案报价法 B：不平衡报价法 C：突然降价法 D：先亏后盈法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、实现建设项目投资控制最有效的手段是。A：实行经济承包责任制 B：进行招标和投标 C：经济核算

D：技术与经济相结合

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、下列监理工作措施中，属于进度控制技术措施的是。A：完善职责分工及有关制度 B：确保资金的及时供应 C：建立多级网络计划体系 D：正确处理工程索赔事宜 E：工程保险金

8、工程建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。A．只能在范围内压缩 B．与其协商 C．不得压缩 D．不得延长

9、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4天，该工作到计划最迟完成时间尚需3天，则该工作。A：可提前1天完成 B：正常

C：影响总工期1天 D：影响总工期3天 E：自我评定

10、__不是仲裁协议的内容。A．请求仲裁的意思表示 B．仲裁事项

C．选定的仲裁委员会 D．选定的仲裁

11、某工程双代号时标网络计划执行到第5周末时，实际进度前锋线如下图所示，从图中可以看出。

A：工作D拖延2周，不影响工期 B：工作E拖延1周，影响工期1周 C：工作F拖延2周，影响工期2周 D：工作D拖延3周，不影响后续工作 E：自我评定

12、某生产产品的投资方案，当单位产品的价格由1000元降为900元时，该方案的内部收益率变化率为-1％，则价格因素的敏感度系数为。A：-0．1 B：0．1 C：0．9 D：1．0 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是。

A：工程师与承包人共同检验

B：工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验

C：工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽 D：验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验 E：专业监理

14、建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为。A：售后服务 B：运输费用 C：付款条件 D：设备性能 E：专业监理

15、某工业项目固定资产投资3000万元，流动资产为1500万元，其中资本金占项目总投资的50％。投产后，销售税金及附加为150万元，平均年净利润为600万元，则该项目的平均资本金净利润率为％。A：13.73 B：26．67 C：38．66 D：27．54 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、当采取某项投资控制措施时，如果该项措施会对进度目标和质量目标产生不利影响，就应考虑选择其他更好的措施。这是建设工程投资控制的。A：系统控制 B：动态控制 C：全过程控制 D：全方位控制 E：工程保险金

17、单代号网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于。A：其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差 B：其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差 C：其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差 D：其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差 E：自我评定

18、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中__。

A．不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员 B．不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员 C．可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员 D．可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

19、当承包人对于清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师应采用进行计量。A：均摊法 B：凭证法 C：估价法

D：分解计量法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为。A：承包人承担工期和费用的损失 B：延长合同工期，费用不予补偿

C：工期不予顺延，给予相应的费用补偿 D：延长合同工期并给予相应的费用补偿 E：专业监理

21、某企业拟建造一幢宿舍楼，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备材料清单，该工程适宜采用形式。A：固定总价合同

B：估计工程量单价合同 C：可调单价合同 D：纯单价合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、质量统计数据的收集，对于混凝土灌注质量常用法。A：随机抽样 B：系统抽样 C：分层抽样 D：二次抽样 E：工程变更单

23、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，一般情况下，监理工程师发出《监理工程师通知单》以后，下一步要做的工作是。A：进行原因分析

B：要求有关单位提交质量缺陷调查报告 C：及时向建设单位和监理公司汇报 D：组织调查取证 E：工程变更单

24、是工程进度控制的经济措施。

A：严格质量检查和验收，不符合合同规定质量要求的，拒付工程款 B：及时进行计划费用与实际费用的分析比较 C：按合同支付工程质量补偿金或奖金 D：确保资金的及时供应 E：工程保险金

25、下列建设工程承包价格方法中，最少被采用的是。A：固定单价 B：可调总价

C：最高限额成本加固定最大酬金 D：成本加固定百分比酬金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设工程措施项目清单的通用项目包括__。A．临时设施 B．施工机械修理 C．工地材料保管

D．已完工程及设备保护 E．施工排水、降水

2、下列对设计人员错误的处理正确的是。

A：由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变

B：由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费

C：损失严重的，应向发包人支付赔偿金 D：赔偿金累计总额应不超过设计费用

E：范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款

3、施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则包括。

A：施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等

B：每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求

C：施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性

D：每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求

E：施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面

4、质量管理体系认证一般要经过等程序。A：递交申请 B：签订合同 C：颁发证书 D：监督 E：持续改进

5、某分部工程的双代号网络计划如下图所示，图中的绘制错误有（）。A.有多个终点节点  B.有多个起点节点  C.工作代号重复  D.有多余的虚工作  E.节点编号有误

6、施工准备阶段的信息收集包括__。A．监理大纲 B．监理规范

C．建设单位的工程准备文件 D．施工图情况 E．监理细则

7、下列关于风险管理目标的表述中，正确的有__。A．风险管理的目标与项目管理的目标是一致的

B．风险事件发生前与风险事件发生后的风险管理目标是一致的 C．风险管理是为目标控制服务的 D．风险管理服从于目标规划

E．风险对策是为风险管理目标服务的

8、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则__。

A．发包人无权要求交付工程 B．发包人有权要求交付工程

C．发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任 D．发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任 E．承包人可以留置该工程

9、监理工程师对施工过程的质量控制是指对__的控制。A．实际投入的生产要素质量 B．作业技术活动实施状态 C．作业技术活动实施结果 D．竣工验收

E．最终产品的质量

10、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，需做的工作有__。A．质量事故等级确认 B．检查验收 C．必要的试验 D．检验鉴定 E．事故处理汇报

11、设备运到安装现场后，要进行开箱检查，__应派代表参加。A．建设单位 B．设计单位 C．质检部门 D．监理单位 E．勘察单位

12、掌握和运用建设程序，是监理人员__的要求。A．科学、公正监理 B．业务素质 C．职业准则 D．监理义务 E．监理职责

13、下列有关项目监理机构组织形式的说法正确的是。

A：在直线职能制监理组织形式中，职能部门是直线指挥人员的参谋，他们只能对下级部门进行业务指导，而不能对下级部门直接进行指挥和发布命令

B：矩阵制监理组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵组织结构，一套是纵向的子项目系统，另一套是横向的职能系统 C：直线制监理组织形式不适用于小型建设工程

D：职能制监理组织形式一般适用于大、中型建设工程

E：采用职能制监理组织形式时，各职能部门在其职能范围内有权直接发布指令指挥下级

14、工程质量控制的监控主体主要包括。A：政府 B：施工单位

C：工程监理单位 D：勘察、设计单位 E：业主

15、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。这些行为主要包括__。

A．未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的 B．发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的 C．施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的 D．未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的 E．发现违法行为不予查处的

16、组织流水施工时，划分施工段的主要目的是。A：可增加更多的专业队

B：缩短施工工艺与组织间歇时间

C：有利于各专业队在各施工段组织流水施工

D：有利于不同专业队同一时间内在各施工段平行施工 E：充分利用工作面、避免窝工、有利于缩短工期

17、当质量控制图同时满足时，可认为生产过程基本处于稳定状态。A：点子全部落在控制界限之内 B：点子分布出现链

C：控制界限内的点子排列没有缺陷 D：点子多次同侧 E：点子有趋势或倾向

18、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第107号)规定，建设工程招标投标的计价可采用__。A．工料单价法 B．实物单价法 C．工程量清单法 D．综合单价法 E．定额指标法

19、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权利包括__。

A．选定施工合同的承包人

B．批准施工合同承包人选定的分包人 C．确定工程规模

D．主持工程建设有关协作单位的组织协调 E．审核承包人的索赔

20、某工程双代号网络计划如下图所示，工作C的后续工作有。A：工作J B：工作H C：工作I D：工作K E：工作L

21、建设工程施工阶段投资控制时，根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以划分为__等类型。A．按子项目分解 B．按投资构成分解 C．按时间分解 D．按净现值分解 E．按终值分解

22、下列属于项目董事会的职权的是。A：负责筹措建设资金

B：组织编制项目初步设计文件 C：负责提出项目竣工验收申请报告 D：提出项目开工报告

E：研究解决建设过程中出现的重大问题

23、【例2·多选题】内容性审查中，监理机构应重点审查施工方案是否具有。A：针对性 B：指导性 C：安全性 D：可操作性 E：完备性

24、某分部工程时标网络计划如图4-15所示，当工程执行到第4周末及第8周末时，检查实际进度如图中前锋线所示，该图表明。A：第4周末检查时预计工期将延长1周

B：第4周末检查时只有工作D拖后而影响工期 C：第4周末检查时工作A尚有总时差1周

D：第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期 E：第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期

25、FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括__。A．图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响 B．业主提供的设计不当造成的损失 C．战争

D．有毒气体污染 E．气候条件影响

第四篇：黑龙江2016年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理试题

黑龙江2016年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管

理试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、对验收不合格的检验批，应要求施工单位进行整改，并自检合格后予以复验。A：专业监理工程师 B：总监理工程师

C：监理机构技术负责人 D：质量监督机构负责人 E：工程变更单

2、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保方式是__。A．定金 B．留置 C．抵押 D．质押

3、投资偏差程度是指投资实际值与计划值的偏离程度，其表达式为__。A．投资偏差程度＝(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B．投资偏差程度＝投资实际值/投资计划值

C．投资偏差程度＝已完工程实际时间/已完工程计划时间 D．投资偏差程度＝累计投资实际值/累计投资计划值

4、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。A．报价最低 B．报价合理

C．公平、公正、独立

D．公开、公正、平行竞争

5、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为之日。A：工程师发出设计变更通知 B：承包人完成变更工程

C：承包人提交变更追加合同价款报告 D：最近一期工程进度款支付 E：专业监理

6、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，按的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。A：重要程度 B：隐蔽性 C：结构分解 D：投资估算 E：工程变更单

7、【例2·单选题】监理规划编制完成后，须经审核批准。A：总监理工程师

B：监理单位经营部门负责人 C：监理单位技术负责人 D：监理单位负责人 E：工程保险金

8、下列行为要求中，既属于监理工程师职业道德又属于监理工程师义务的是__。A．不收受被监理单位的任何礼金

B．保证执业活动成果的质量，并承担相应责任 C．不泄露与监理工程有关的需要保密的事项 D．坚持独立自主地开展工作

9、关于代理的叙述，__是不正确的。

A．无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B．无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销 C．无权代理的法律后果由被代理人承担 D．代理人只能在代理权限内实施代理行为

10、招股说明书属于。A：要约 B：承诺 C：投标须知 D：要约邀请 E：工程保险金

11、关于项目监理机构组织形式的说法，正确的是。A：矩阵制监理组织形式的优点是纵横向协调工作量小 B：直线职能制监理组织形式的优点是信息传递路线短 C：直线制监理组织形式只适用于小型建设工程项目

D：职能制监理组织形式能发挥职能机构专业管理作用，提高管理效率 E：工程保险金

12、工程网络计划中，工作E有两项紧后工作G和H，已知工作G和工作H的最早开始时间分别为25和28，工作E的最早开始时间和持续时间分别为17和6，则工作E的自由时差为。A：1 B：2 C：3 D：5 E：自我评定

13、下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是。A：工程设计质量 B：项目决策 C：工程施工

D：工程竣工验收 E：工程变更单

14、由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商。A：可以拒绝索赔 B：应承担全部责任

C：先行赔偿再向业主追索

D：代替分包商向工程师递交索赔报告 E：专业监理

15、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影n向评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。若合同终止，发包人应向设计人支付。A：合同约定设计费的60％ B：双倍定金作为赔偿 C：合同约定设计费的一半 D：合同约定的全部设计费 E：专业监理

16、有权签发《工作联系单》的负责人不包括。A：建设单位现场代表

B：施工单位项目技术负责人

C：工程监理单位项目总监理工程师 D：设计单位本工程设计负责人 E：工程保险金

17、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)编制的分部分项工程量清单，其工程数量是按照计算的。A：工程实体量和损耗量之和 B：实际施工完成的全部工程量 C：设计文件图示尺寸的工程量净值

D：设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、质量是指“一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”是指的需要和期望。

A：供方和需方 B：组织和个人 C：明示和隐含 D：一般和特殊 E：工程变更单

19、企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，需向政府提交。A：项目申请报告 B：项目建议书

C：可行性研究报告 D：开工报告 E：工程保险金

20、影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于。A：材料设备因素 B：资金因素

C：施工技术因素 D：社会环境因素 E：自我评定

21、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是。A：建设工程勘察合同

B：建设工程设计施工总承包合同 C：建设工程设计合同 D：建设工程施工合同 E：专业监理

22、在建设工程进度控制计划体系中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是。A：工程项目总进度计划表 B：工程计划项目表 C：工程项目进度平衡表 D：投资计划分配表 E：自我评定

23、某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是__。A．不安抗辩权 B．先履行抗辩权 C．同时履行抗辩权 D．后履行抗辩权

24、【例3·单选题】某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第天。A：6 B：8 C：11 D：13 E：自我评定

25、【例8·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，其他项目费中的暂列金额由根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位。A：建设单位、建设单位 B：建设单位、设计单位 C：建设单位、监理单位 D：建设单位、施工单位

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列监理规划内容中，体现针对具体工程特点、具有针对性内容的有。A：监理工作依据

B：项目监理机构的组织形式 C：项目监理机构的人员配备计划 D：监理工作程序

E：监理目标控制措施

2、监理工程师在工程质量控制中应遵循的原则包括__。A．质量第一，坚持标准 B．以人为核心，预防为主 C．旁站监督，平行检测

D．科学、公正、守法的职业道德 E．审核文件、报告、报表

3、排列图是一种常见的质量控制统计分析方法，它可用于。A：分析造成质量问题的薄弱环节 B：评价生产过程的能力 C：掌握质量数据的分布规律 D：分析质量控制措施的有效性

E：找出生产不合格品最多的关键过程4、5、承包人可提出索赔的费用包括__。A．保险费 B．安全措施费 C．利润 D．管理费 E．贷款利息

6、进度控制的经济措施包括。A：建立进度信息沟通网络

B：实施工期提前奖励和延期罚款 C：及时办理工程预付款支付手续 D：加强风险管理

E：及时办理工程进度款手续

7、需要进行国民经济评价的项目是__。A．盈利能力明显的项目 B．偿债能力强的项目 C．基础设施项目

D．外部效果非常显著的项目 E．公益性项目

8、下列属于要约失效的情形的有。A：拒绝要约的通知到达要约人 B：要约人依法撤销要约

C：要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销 D：承诺期限届满，受要约人未做出承诺 E：受要约人对要约的内容做出实质性变更

9、监理工程师应当遵守的职业道德有__。

A．未经注册不得以监理工程师名义开展监理工作 B．坚持独立，自主地开展监理工作 C．不收受被监理单位的任何礼金 D．维护国家荣誉和利益

E．认真履行监理合同规定的义务和职责

10、施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按来划分。A：设计系统 B：安装工艺 C：主要工种 D：楼层 E：组别

11、在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则，其主要内容有__。A．进度控制工作流程 B．材料进场及检验安排

C．业主提供施工条件的进度协调程序 D．工程进度款的支付时间与方式 E．进度控制的方法和具体措施

12、工程监理单位受建设单位委托实施工程监理时，应遵循的基本原则有。A：综合效益的原则

B：公平、独立、诚信、科学的原则 C：权责一致的原则

D：监理单位法人负责制的原则 E：严格监理，热情服务的原则

13、下列内容中，属于非保险转移缺点的有。A：可能因合同条款有歧义而导致转移失效 B：机会成本大

C：有时转移代价可能超过实际损失

D：可能因转移者心理麻痹而导致实际损失增加

E：可能因被转移者无力承担实际发生的重大损失而导致仍然由转移者来承担损失

14、【例2·多选题】根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以划分为等类型。A：按子项目分解 B：按投资构成分解 C：按时间分解 D：按净现值分解 E：按终值分解

15、索赔费用中的人工费是指__。

A．完成合同之外的额外工作所花费的人工费用 B．由于承包商责任的工效降低所增加的人工费用 C．超过法定工作时间加班劳动 D．法定人工费增长

E．非承包商责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费

16、按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中__。A．与投标人就投标价格进行谈判 B．将中标结果通知未中标的投标人 C．强制中标人接受新的承包条件

D．在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人 E．授权评标委员会确定中标人

17、GB/T 19000—2000族标准中对质量的定义是：“一组固有特性满足要求的程度”。其中满足要求应包括（）的需要和期望。A．图纸中明确规定 B．组织惯例

C．质量管理方面 D．行业规则

E．其他相关方利益

18、从风险管理目标与风险管理主体总体目标一致性的角度来理解，建设工程风险管理更具体表述为__。A．实际投资不超计划投资 B．实际工期不超计划工期

C．实际质量满足预期的质量要求 D．建设过程安全 E．严格履行合同

19、建设工程监理规划编写的依据包括__。A．基本构成内容应当力求统一 B．具体内容应具有针对性

C．监理规划应当遵循建设工程的运行规律 D．监理规划一般应以实施阶段统一编写 E．表达方式旅游活动格式化、标准化

20、在建设项目限额设计中，设计单位对__不承担责任。A．建设单位超出国家规定及初步设计审批意见而增加的费用 B．国家政策变动和设计调整而增加的费用

C．由于初步设计工作深度不够，在下一设计阶段由于建筑工程量、设备规格等变动所成的投资增加

D．土地征用费标准的改变而增加的费用

E．未经原审批部门同意，建设单位要求设计单位提高工程建设标准，并经设计单位出图增加的投资

21、某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为__。A．只减少1名招标人代表

B．减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家 C．招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家 D．招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家 E．招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

22、乙级工程监理企业必须具备下列资质等级标准中的__。

A．企业负责人、技术负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注册证书

B．取得监理工程师注册证书的人员不少于15人 C．近三年内监理过3个以上二等专业工程项目 D．近三年内监理过3个以上三等专业工程项目 E．注册资本不少于10万元

23、监理工程师审查总承包单位提交的分包单位资格报审材料时，主要审查的内容有。

A：施工承包合同是否允许分包

B：分包的范围和工程部位是否可进行分包 C：分包合同的支付方式是否合理

D：分包单位的现场组织机构是否合理 E：分包单位是否有能力完成分包工程

24、在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有。A：手触 B：拉伸试验 C：查点法 D：压缩试验 E：金相试验

25、工程监理股份有限公司的设立条件包括。A：有公司住所

B：股票要优先转让给公司原有股东

C：发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额 D：公司必须公开向社会发行股票 E：有3个以上的发起人

第五篇：广西2017年上半年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理试题

广西2017年上半年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在工程建设中，经济制裁属于进度控制常见因素的。A：政策因素 B：社会环境因素 C：资金因素

D：组织管理因素 E：自我评定

2、在维护建设单位的合法权益的同时，不损害施工单位的合法权益体现了监理的。

A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公平性 E：工程保险金

3、关于合同效力的说法，正确的是。A：合同无效但仲裁条款可以有效 B：当事人不能通过约定让合同生效

C：当事人的意思是否真实不影响合同效力 D：当事人的民事权利能力对合同效力无影响 E：专业监理

4、对于投资偏差的原因，不属于业主原因的是。A：投资规划不当 B：建设手续不全 C：未及时提供场地 D：图纸提供不及时

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、开标应当在的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 A：招标人 B：一投标人

C：建设行政主管部门 D：评标委员会 E：工程保险金

6、【例4·单选题】下列选项中，可以质押的是。A：动产和智力成果 B：动产和权利

C：智力成果和权利 D：人身利益和权利 E：专业监理

7、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20％。设计工作完成40％时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应支付设计单位的设计费为万元。A：20 B：40 C：50 D：100 E：专业监理

8、下列财务评价指标中，能反映项目偿债能力的是。A：投资回收期 B：总投资收益率

C：项目投资财务净现值 D：利息备付率

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。A．报价最低 B．报价合理

C．公平、公正、独立

D．公开、公正、平行竞争

10、质量管理体系程序的内容包括__。A．不合格控制程序 B．整改措施程序 C．顾客投诉程序

D．文件流程控制程序

11、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是。A：价值工程的对象是什么 B：价值工程对象的用途是什么 C：提高价值是否有替代方案 D：提高价值的方案成本是多少

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、【例1．单选题】重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。A：县级人民政府 B：省级人民政府

C：设区的市级人民政府

D：国务院或者国务院授权有关部门 E：工程保险金

13、【例3·单选题】供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用计算交货数量。A：查点法 B：理论换算法 C：衡量法

D：经验鉴别法 E：专业监理

14、《建设工程监理规范》规定，监理资料的管理应由__。A．总监理工程师负责，并指定专人具体实施 B．专业监理工程师负责

C．专业监理工程师指定的专人负责实施 D．资料员负责

15、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人正确的应对措施是。

A：继续停工等待工程师的指示

B：向工程师再次发出请求复工的报告 C：自行复工

D：向发包人提交请求复工的报告 E：专业监理

16、【例1·单选题】设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是。A：发包人原因造成质量不合格 B：异常恶劣的气候条件 C：发包人要求提前交货

D：隐蔽工程的重新检验证明质量合格 E：专业监理

17、对于规模大、工艺复杂、需要分期出图的工程项目，承包单位要求分阶段报审施工组织设计的，应经过批准。A：建设单位 B：设计单位 C：监理单位 D：质监部门 E：工程变更单

18、是由工程监理的基本任务决定的，它主要表现在工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导等方面。A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公平性 E：工程保险金

19、在建设工程实施阶段，对投资实行全过程控制的任务主要集中在__。A．可行性研究阶段、设计阶段、招标阶段 B．设计阶段、招标阶段、施工阶段

C．可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段 D．设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段

20、某人以8％单利借出15000元，借款期为3年，收回后以7％的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第十三年年终可以获得复本利和是万元。A：3．3568 B：3．4209 C：3．5687 D：3．6589 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、直接调动和组织人力、财力和物力等具体活动内容，是组织结构中的任务。A：决策层 B：协调层 C：执行层 D：操作层 E：工程保险金

22、按照《建设工程监理规范》，建设工程项目总监理工程师的基本职责不包括。A：组织审查单位工程质量检验资料

B：检查进场的工程材料、构配件、设备的质量 C：组织审核分包单位资格

D：签发工程开工令、暂停令和复工令 E：工程保险金

23、预算单价法编制施工图预算的过程包括：①计算工程量；②套用定额单价，计算直接工程费；③按计价程序计取其他费用，并汇总造价；④编制工料分析表；⑤准备资料，熟悉施工图纸。正确的排列顺序是。A：④⑤②①③ B：④⑤①②③ C：⑤②①③④ D：⑤①②④③

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、对建设工程实施监理时，工程监理单位应遵守的基本原则之一是。A：权责一致原则 B：才权相称原则 C：弹性原则

D：集权与分权统一原则 E：工程保险金

25、采用比例估算法估算拟建化工项目建设投资时，一般以拟建项目的作为估算其他专业投资的基数。

A：主要车间的建筑安装工程投资 B：设备投资

C：建筑工程投资

D：主要设备的安装费用

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、法人应当具备的条件有。A：依法成立

B：有必要的财产或者经费

C：有自己的名称、组织机构和场所 D：能够独立承担民事责任 E：必须有人来承担

2、采用工程量清单计价模式时，不得作为竞争性费用的有。A：安全文明施工费 B：其他项目费 C：规费 D：税金 E：风险费用

3、影响项目监理机构人员数量的主要依据包括__。A．工程建设强度 B．建设工程复杂程度 C．建设工期长短

D．监理单位的业务水平

E．项目监理机构的组织结构和任务职能分工

4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的有。A：从施工现场外部接通施工用电线路 B：施工现场的安全保卫 C：已完工程的保护

D：办理爆破作业行政许可手续 E：施工现场邻近建筑物的保护

5、组织平行施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有__。A．各工作面按施工顺序同时组织施工

B．不同专业的专业队在各施工段可平行施工 C．各施工段同时开展相同专业的施工 D．施工现场的组织管理较复杂 E．实质是有节奏流水施工

6、当承包商认为有工程延期事件发生时，以下说法正确的有。

A：承包单位应在合同规定的有效期内，口头或书面通知监理工程师

B：随后，承包单位在合同规定有效期内向监理工程师提交详细的申述报告(包括延期理由和依据)C：如延期事件具有持续性，在合同有效期内不能提交最终详细申述报告时，应向监理工程师提交阶段性详情报告

D：监理工程师在调查核实阶段性报告的基础上，应尽快做出延长工期的临时决定。临时决定的延期时间不宜太短，一般应超过最终批准的延期时间

E：但对于一时难以做出结论的延期事件，如不属于持续性事件，不能做出临时延期决定，而应立即成立专门小组进行处理

7、建设投资由等组成。A：设备及工、器具购置费 B：流动资金

C：建筑安装工程费 D：工程建设其他费 E：预备费

8、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则__。

A．发包人无权要求交付工程 B．发包人有权要求交付工程

C．发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任 D．发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任 E．承包人可以留置该工程

9、工程质量问题处理完毕，监理工程师应组织相关人员写出质量处理报告，其主要内容包括。

A：基本处理工程描述

B：施工方提供的有关数据及资料 C：质量问题处理依据

D：施工方质量问题处理方案

E：对处理结果的检查、鉴定和验收结论

10、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有。

A：批准分包工程部位 B：审查分包商资质 C：协调分包工程的施工

D：检查分包工程使用的材料

E：参与计量分包人完成的永久工程

11、设计招标与其他招标在评标原则上存在不同，评标委员应更多关注方案的等方面的内容。A：经济可行性 B：技术先进性 C：方案合理性

D：所达到的技术指标

E：对工程项目投资效果的影响

12、根据《建筑安装工程费用项目组成》文件的规定．社会保险费包括。A：养老保险费 B：失业保险费 C：医疗保险费 D：生育保险费 E：劳动保险费

13、关于工程费用与工期在一般情况下的关系，说法正确的有。A：工期延长，工程总费用一定增加 B：工期缩短，工程总费用一定增加 C：工期缩短，直接费用随着增加

D：工期缩短，工程间接费用随着增加 E：工期缩短，间接费用随着减少

14、某分部工程单代号网络计划图如下图所示，其中关键工作有（）。A．工作B B．工作C C．工作D D．工作E E．工作G

15、进行工程计量支付时，应采用均摊法支付的有。A：测量设备保养费用

B：为监理工程师提供宿舍的费用 C：购买建筑工程保险的费用 D：计量混凝土构件体积的费用 E：维护施工工地清洁的费用

16、网络计划的特点主要有__。A．网络计划直观明了

B．网络计划能够明确地表达各项工作之间的逻辑关系

C．通过网络计划时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作 D．通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间 E．网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整

17、组织流水施工时，确定流水步距应满足的基本要求有__。A．各专业队投入施工后尽可能保持连续作业

B．相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接 C．流水步距的数目应等于施工过程数

D．流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值

E．流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值

18、制定监理工作程序，应体现__。A．事前、事中、事后控制 B．事前控制

C．主动控制与被动控制 D．主动控制 E．前馈控制

19、下列选项中，关于项目建设总进度计划的作用叙述正确的有。A：保证项目建设的连续性 B：增强建设工作的预见性 C：确保项目按期动用

D：编制上报计划的依据

E：使建设前期的各项工作相互衔接

20、采用排列图法进行工程质量控制统计分析，考虑a～f这6种影响因素，影响频数分别为：a为350，b为30，c为100，d为70，e为400，f为50。下列说法正确的是。

A：a因素是次要因素 B：b因素是一般因素 C：c因素是次要因素 D：d因素是次要因素 E：e因素是主要因素

21、在采用Partnering模式时，工程实施产生的效益由建设工程参与各方共享。其中无形效益有。

A：避免争议和诉讼的产生 B：工程信息增加 C：工作积极性提高 D：建设周期缩短

E：施工单位社会信誉提高

22、建设单位管理费包括（）。A．工程招标费

B．建设单位采购及保管材料费 C．合同契约公证费

D．工程质量监督检测费 E．竣工验收费

23、某分部工程双代号网络计划如图3-53所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明。A：工作1-3为关键工作 B：工作1-4的总时差为1 C：工作3-6的自由时差为1 D：工作4-8的自由时差为0 E：工作6-10的总时差为3

24、【例2·多选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，下列合同价款调整的因素中，属于工程变更类的包括。A：法律法规变化 B：项目特征不符 C：暂估价

D：工程量偏差 E：计日工

25、进行建设投资估算常用的方法有__。A．生产能力指数法 B．比例估算法 C．头脑风暴法 D．指数平移法

E．综合指标投资估算法