吉林省2016年上半年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理考试试卷

第一篇：吉林省2016年上半年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理考试试卷

吉林省2016年上半年注册监理师：建设工程材料设备采购

合同管理考试试卷

一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列工作中，属于建设准备阶段监理单位工作的是。

A：协助建设单位组织施工招标

B：编制施工组织设计

C：签订产品供货及运输协议

D：组织设计文件评审

E：工程保险金

2、采用S曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，可以明显地看出。

A：某一工作的实际进度情况

B：某一工作完成工作量情况

C：导致进度拖延的某一具体工作

D：项目总的实际进展情况

E：自我评定

3、根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师的注册。

A：不分专业

B：按专业注册，每人只能申请1个专业注册

C：按专业注册，每人最多可以申请2个专业注册

D：按专业注册，每人最多可以申请3个专业注册

E：工程保险金

4、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。

A．项目决策咨询评估制度

B．工程招标投标制度

C．建设工程监理制度

D．项目法人责任制度

5、某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、3、4和2、5、4、3天，则流水步距和流水施工工期分别为天。

A：3和16 B：3和17 C：5和18 D：5和19 E：自我评定

6、下列建设工程监理委托模式中，要求监理单位具有较强的合同管理与组织协调能力的是。

A：在采用设计或施工总分包模式时，建设单位委托一家监理单位提供实施阶段全过程的监理服务

B：在采用设计或施工总分包模式时，建设单位按照设计阶段和施工阶段分别委托监理单位提供监理服务

C：在采用平行承发包模式时，建设单位委托多家监理单位提供监理服务

D：在采用平行承发包模式时，建设单位委托一家监理单位提供监理服务

E：工程保险金

7、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是。

A：担保发包人能够按期支付工程进度款

B：发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难

C：表明发包人与承包人合作的诚意

D：防止承包人擅自变更、终止施工合同

E：专业监理

8、需要建设单位长期保存、监理单位短期保存的监理文件是__。

A．监理月报总结

B．不合格项目通知

C．月付款报审与支付

D．工程延期报告及审批

9、资格预审的目的不包括。

A：排除不合格的投标人

B：提高招标工作效率

C：避免无效投标

D：降低招标人的招标成本

E：工程保险金 10、2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0．3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为万元。

A：84 B：126 C：1584 D：1626 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、【例4·单选题】世界银行和国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括项目直接建设成本、间接建设成本及。

A：未明确项目的准备金和建设成本上升费用

B：基本预备费和涨价预备费

C：应急费和建设成本上升费用

D：未明确项目的准备金和不可预见准备金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、扩大单价法编制单位工程概算首先以为依据，编制成扩大单位估价表。

A：概算指标

B：概算定额

C：预算定额

D：类似工程预算资料

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、在建设工程施工过程中，加快施工进度的技术措施可以是。

A：增加施工机械的数量

B：采用更先进的施工机械

C：实施强有力的施工调度

D：改善外部配合条件

E：自我评定

14、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是。

A：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间

B：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D：补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费

E：专业监理

15、检验批和分项工程应由组织验收。

A：项目经理

B：项目专业质量检验员

C：监理工程师

D：项目专业技术负责人

E：工程变更单

16、工程项目的设计成果完成后，由__负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。

A．设计人

B．监理人

C．审图机构

D．发包人

17、下列风险因素属于按照风险来源进行划分的是。

A：施工单位的风险

B：设计单位的风险

C：自然风险

D：建设单位的风险

E：工程保险金

18、总投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的与项目总投资的比率。

A：息税前利润

B：净利润

C：总利润扣除应缴纳的税金

D：总利润扣除应支付的利息

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、由于第三方原因使监理工作受阻或延误，以致增加了工作量或延续时间，这属于__。

A．正常监理工作

B．附加监理工作

C．额外监理工作

D．临时监理工作

20、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。A：提前支付

B：竣工后一次支付

C：确认后一次支付

D：与工程进度款同期支付

E：专业监理

21、监理规划中，属质量目标控制方法与措施的内容为__。

A．质量目标规划

B．质量目标审核

C．质量目标状况的动态分析

D．质量信息及时归档保存

22、【例3·单选题】当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，宜采用编制建筑工程概算。

A：预算单价法

B：概算指标法

C：类似工程预算法

D：扩大单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、在工程施工过程中，如果由于不可抗力原因造成进度拖延，则所延长的工期。

A：必须由施工承包单位承担责任，采取赶工措施予以弥补

B：经监理工程师核实确认后纳入合同工期

C：经监理工程师核实确认后，其中一半时间纳入合同工期

D：不需要监理工程师核实确认，可直接纳入合同工期

E：自我评定

24、【例3·单选题】某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款。

A：经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B：经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C：经乙签字的全部有效

D：需委托造价管理部门确定

E：专业监理

25、在质量管理体系认证过程中，如果认证机构对申请单位的申请文件进行审查后，认为不符合规定要求，则认证机构应__。

A．拒绝申请单位的申清

B．要求申请单位重新申请

C．要求申请单位作必要的补充或修改

D．延期对申请单位的认证

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设工程项目竣工验收一般可以分阶段进行，即可以是__。

A．分项工程验收

B．分部工程验收 C．单位(子单位)工程验收

D．单位工程验收

E．全部工程验收

2、图纸会审的主要目的在于。

A：减少图纸差错

B：让施工单位熟悉图纸，了解工程特点、设计意图

C：让施工单位了解关键部位的质量要求

D：提请施工单位注意有关事项

E：为施工单位解决技术难题

3、建设工程实施的全过程包括__等。

A．决策阶段

B．设计阶段

C．施工阶段

D．保修阶段

E．招标阶段

4、下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有。

A：因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定

B：因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔

C：因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告

D：因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告

E：因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告

5、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻，应当采取专项防护措施。

A：施工现场临时设施

B：建筑物

C：构筑物

D：地下管线

E：施工现场道路

6、分部分项工程进度计划经常针对工程。

A：基础土方工程

B：大体积混凝土工程

C：大面积预制构件吊装工程

D：复杂的基础加固工程

E：大型桩基工程

7、在项目实施阶段，项目总进度包括。

A：设计前准备阶段的工作进度

B：设计工作进度

C：投标工作进度

D：施工前准备工作进度

E：工程施工和设备安装进度

8、以下对索赔的表述中，正确的是。

A：索赔要求的提出不需经对方同意

B：索赔依据应在合同中有明确根据

C：应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书

D：监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E：承包人必须执行监理人的索赔处理决定

9、有关暂停施工的说法中正确的是__。

A．暂停施工只能由工程师发出指令后才可停止施工

B．承包人在工程师收到其复工要求后48小时内方予答复可自行复工

C．施工中遇到文物时，工程师可发出暂停施工指示

D．承包人可在其发出预付通知后7天停止施工

E．承包人没有暂时停工的权利

10、GB/T 19000—2000族核心标准由__四部分组成。

A．GB/T 19000—2000质量管理体系—质量标准

B．GB/T 19001—2000质量管理体系—要求

C．GB/T 19000—2000质量管理体系—基础和术语

D．GB/T 19004—2000质量管理体系—业绩改进指南

E．ISO 19011质量和环境审核指南

11、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工中发生工程变更时，合理确定变更价款的原则是__。

A．按监理工程师提出的变更价格执行

B．按承包人提出的变更价格执行

C．合同中有适用于变更工程的价格，则按合同已有的价格变更合同价款

D．由承包人提出变更价格，经监理工程师确认后执行

E．合同中只有类似于变更情况的价格，则参照该价格确定变更价格

12、【例3·多选题】设计人配合施工的义务包括。

A：设计交底

B：解决施工中出现的设计问题

C：工程验收

D：编制商务标

E：编制技术标

13、设计阶段质量控制的主要任务有__。

A．审核设计基础资料的正确性和完整性

B．组织施工图会审

C．评定、验收设计文件

D．审查设计方案的先进性和合理性，确定最佳设计方案

E．督促建设单位完善质量体系

14、建设单位具有__安全责任。

A．向施工单位提供施工现场及毗邻区域内等有关地下管线真实、部分或完整的资料

B．不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程法规的要求

C．不得压缩合同约定的工期

D．在编制工程概算时，应当确定有关安全施工所需费用 E．应当将拆除工程发包具有相应资质等级的施工单位等安全责任

15、某工程，施工合同中对最低保修期限作出如下规定，其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有。

A：主体结构工程的保修期限为设计文件规定的合理使用年限

B：屋而防水工程的保修期限为10年

C：房间和外墙而防渗漏的保修期限为5年

D：装修工程的保修期限为1年

E：安装工程的保修期限为2年

16、同时满足下列情形可以不必编制监理实施细则。

A：采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程

B：专业性较强的分部分项工程

C：危险性较大的分部分项工程

D：工程规模较小、技术较为简单

E：有成熟监理经验和施工技术措施落实的情况下

17、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括__等。

A．不可预见的外界条件

B．施工中遇到文物和古迹

C．异常不利的气候条件

D．业主或其他承包人的干扰

E．后续法规的调整

18、【例3·多选题】下列属于影响建设工程进度的社会环境因素。

A：汇率浮动和通货膨胀

B：临时工程施工干扰

C：节假日交通、市容整顿的限制

D：临时停水、停电、断路

E：相关法律及其制度变化，经济制裁，战争、骚乱、罢工、企业倒闭等

19、关于代理的说法，正确的有。

A：项目经理是施工企业的代理人

B：项目总监理工程师是监理单位的代理人

C：项目总监理工程师是建设单位的代理人

D：如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任

E：如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任

20、有关组织结构的叙述中，正确的说法是__。

A．组织结构为职权关系提供了一定的格局

B．组织结构为职责的分配和确定奠定一定的基础

C．组织结构图可准确、完整地表达组织结构

D．组织结构图可说明一个上级对其下级所具有的职权的程度

E．利用组织结构可以评价组织各个成员的功绩与过错

21、工程网络计划费用优化的目的是为了寻求__。

A．资源在有限条件下的最短工期安排

B．最低成本时的最短工期安排

C．资源均衡使用时的最短工期安排

D．满足要求工期时最低成本的计划安排 E．最低成本时的资源均衡安排

22、影响基准收益率的确定因素有。

A：风险贴补率

B：通货膨胀率

C：机会成本率

D：投资回收期

E：加权平均资本成本率

23、有关CM模式的描述中，正确的是__。

A．非代理型CM模式又称为纯粹CM模式

B．代理型CM模式的CM单位只能对设计单位提出合理化建议

C．非代理型CM单位不与设备供应单位签订合同

D．非代理型CM单位与业主签订的合同包括CM服务的内容和工程施工承包的内容

E．非代理型CM单位与施工单位之间是总分包关系

24、按照《招投标法》的规定，可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。

A：施工单项合同估算价150万元人民币

B：使用国有资金的单项合同估算价100万元人民币

C：关系社会公众安全的公用事业项目，单项合同估算价80万元人民币

D：项目总投资4000万元，单项合同估算价180万元人民币

E：项目总投资2000万元，单项合同估算价130万元人民币

25、关于资源优化的叙述正确的有__。

A．通过资源优化可以将完成一项工程任务需要的资源减少

B．资源优化的目的是使资源按照分布符合优化目标

C．在优化过程中，可以改变网络计划中各项工作的持续时间

D．在优化过程中，不改变网络计划中各项工作间的逻辑关系

E．在满足资源限制条件下使工期延长最少的过程

第二篇：广西2016年下半年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理考试试卷（模版）

广西2016年下半年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、Project Controlling与工程项目管理的地位不同，Project Controlling咨询单位为服务。A：施工单位 B：设计单位 C：业主

D：监理单位 E：工程保险金

2、工程造价动态比较的内容包括。

A：工程造价目标分解值与造价实际值的比较 B：工程合同价与工程预算值 C：工程造价实际值的预测分析 D：工程预算值与概算值 E：工程保险金

3、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人正确的应对措施是。

A：继续停工等待工程师的指示

B：向工程师再次发出请求复工的报告 C：自行复工

D：向发包人提交请求复工的报告 E：专业监理

4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为之日。A：工程师发出设计变更通知 B：承包人完成变更工程

C：承包人提交变更追加合同价款报告 D：最近一期工程进度款支付 E：专业监理

5、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师应由具有年以上同类工程监理经验的人员担任。A：4 B：3 C：2 D：1 E：工程保险金

6、【例2·单选题】下列关于招标流程的相关说法错误的是。A：现场踏勘是由招标人组织的

B：招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜

C：评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二 D：组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行 E：专业监理

7、工程项目建设的各阶段对工程项目最终质量的形成都产生重要影响，其中项目决策阶段是。

A：确定项目质量目标与水平的依据 B：确定项目质量目标与水平C：将项目质量与水平具体化

D：确定项目质量目标与水平达到的程度 E：工程变更单

8、下列关于分部分项工程量清单编制的说法中。错误的是。A：清单应包括项目编码、项目名称

B：清单应包括项目特征、计量单位和工程量 C：清单为不可调整的闭口清单

D：清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失5000万元，该事故为。

A：特别重大生产安全事故 B：重大生产安全事故 C：较大生产安全事故 D：一般生产安全事故 E：工程保险金

10、某二层现浇钢筋混凝土建筑结构的施工，其主体工程由支模板、绑扎钢筋和浇筑混凝土3个施工过程组成，每个施工过程在施工段上的延续时间均为5天，划分为3个施工段，则总工期为天。A：35 B：40 C：45 D：50 E：自我评定

11、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。A：资质等级高 B：资质等级低 C：各自 D：综合后 E：工程保险金

12、【例1．单选题】勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)，两个版本分别适用于的委托任务。A：岩土工程勘察、水文地质勘察 B：民用建设工程勘察、其他专业工程勘察

C：为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察 D：要求简单的勘察、要求复杂的勘察 E：专业监理

13、流水施工的表达方式除网络图外，主要还有横道图和垂直图。这两种图形均可以清楚地表达出该工程__。A．每单位时间完成的丁作量 B．计划期间内完成的工作量 C．每个施工过程的工作量

D．各施工过程的时间和空间状况

14、施工进度计划实施中常用的检查方式是。A：不定期的现场实地检查和监督

B：召开施工单位负责人参加的现场会议 C：定期收集施工绩效报表资料

D：邀请建设单位管理人员面对面交流 E：自我评定

15、措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的项目。

A：工程暂列 B：工程实体 C：非工程实体 D：分部分项工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1600万元、1630万元；乙，1620万元、1610万元；丙，1670万元、1620万元；丁，1630万元、1590万元，则中标候选人中排序第一的应为。A：甲 B：乙 C：丙 D：丁

E：专业监理

17、项目总承包管理模式的主要优点为__。A．有利于质量控制

B．有利于业主选择承建单位 C．合同管理、组织协调比较有利 D．有利于投资控制

18、采用生产能力指数法进行投资估算时正确的公式是。

A：拟建项目投资=已建同类项目投资×(拟建项目生产能力／已建同类项目生产能

B：拟建项目投资=已建同类项目投资×(已建同类项目生产能力／拟建项目生产能

C：拟建项目投资=已建同类项目投资×生产能力指数×(已建项目生产能力／拟建项目生产能力)×价格调整系数

D：拟建项目投资=已建同类项目投资×生产能力指数×(已建项目生产能力／拟建项目生产能力)×价格调整系数

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、对设备进行检查验收时，一般通用或小型设备试车不合格则不能投入使用，应由__组织相关部门研究处理。A．建设单位 B．设计申位

C．设备供应单位 D．监理单位

20、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是。A：投标单位的质量管理体系是否科学 B：投标方案的投入、产出比的高低 C：完成初步设计时间的早晚 D：投标单位的企业规模大小 E：专业监理

21、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A：7 B：14 C：15 D：20 E：工程保险金

22、在建筑工程施工质量验收统一标准中，是指对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。A：主控项目 B：一般项目 C：保证项目 D：基本项目 E：工程变更单

23、为了有效地进行投资控制，可采取的经济措施是。A：采取节约投资的奖励

B：深入技术领域研究节约投资的可能性 C：严格审核施工图设计 D：明确管理职能分工

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、材料、工程设备单价变化超过时，超过部分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整相关费用。A：1％ B：3％ C：5％ D：15％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、【例2·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照计算的。A：设计文件图示尺寸的工程量净值 B：设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值 C：工程实体量和损耗量之和 D：实际施工完成的全部工程量

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列工作中，属于建设工程设计准备阶段进度控制任务的有。A：编制监理进度计划

B：编制工程项目总进度计划 C：进行工期目标和进度控制决策 D：编制详细的出图计划

E：进行环境及施工现场条件的调查和分析

2、排列图是质量管理的重要工具之一，它可用于。A：分析造成质量问题的薄弱环节 B：寻找质量不合格是最多的关键过程

C：分析比较各制造技术水平和质量管理水平D：分析费用、安全问题 E：分析质量特性的分布规律

3、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，下列属于建筑安装工程措施费的有。A：大型机械设备进出场费 B：安全文明施工费 C：工程排污费

D：已完工程及设备保护费 E：二次搬运费

4、从建设工程风险管理目标的角度分析，建设工程风险可分为__。A．投资风险 B．进度风险 C．质量风险 D．合同风险 E．安全风险

5、分项工程应按__等进行划分。A．主要工种 B．材料 C．施工工艺 D．设备类别 E．施工顺序

6、影响项目监理机构人员数量的主要因素包括。A：工程建设强度 B：建设工程复杂程度 C：建设工期长短

D：监理单位的业务水平

E：项目监理机构的组织结构和任务职能分工

7、在施工过程中，允许承包商既可索赔工期又可索赔费用的原因有。A：特殊恶劣气候造成停工

B：业主采购的材料不符合合同要求 C：发包人提供的资料错误导致损失 D：承包商采购的材料未及时供应 E：施工现场发现文物

8、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括。A：采用先进的施工方法以减少施工过程的数量 B：增加工作面，组织更多的专业工作队 C：改善劳动条件和外部配合条件 D：增加劳动力和施工机械的数量 E：改进施工工艺并实施强有力的调度

9、控制施工工序质量等方面的技术规范性依据包括__。A．有关建筑安装作业方面的操作规程 B．有关工程施工及验收规范 C．工程承包合同文件

D．工程项目质量检验评定标准 E．设计文件

10、《建没工程施工合同(示范文本)》中规定的固定价格合同__。A．是在约定的风险范围内价款不冉调整的合同 B．是绝对不可调整合同价款的一种计价方式 C．是约定范围内的风险由承包人承担

D．包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同 E．无需约定风险范围

11、关于监理合同赔偿责任的说法，正确的有。

A：只要监理的建设项目质量达不到要求，监理人即应向委托人赔偿损失 B：因监理人的过错给施工单位造成损失的，施工单位有权向监理人要求赔偿 C：因非监理人原因且监理人无过错，发生工程质量事故造成的损失，监理人不承担赔偿责任

D：委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此产生的费用 E：监理人向委托人的索赔不成立时，不赔偿委托人由此产生的费用

12、在建设工程施工阶段，监理工程师实施进度控制的主要工作内容包括（）。A．审核承包商调整后的施工进度计划 B．签发工程进度与支付凭证 C．协助承包商确定工程延期时间 D．编制进度控制工作细则

E．定期向业主提交工程进度报告

13、工程师可以通过__措施来预防和减少施工索赔。A．做好日常监理工作，随时与承包人保持协调 B．建立和维护工程师处理合同事物的威信 C．尽量为承包人提供力所能及的帮助 D．正确理解合同规定

E．能够对索赔进行有力的反驳，将承包者当作对立面，维护业主利益

14、下列费用中，属于工程量清单计价构成中其他项目费的有。A：暂列金额 B：材料购置费

C：专业工程暂估价 D：财产保险费 E：计日工

15、在工程网络计划中，关键线路上__。A．相邻两项工作之间的时间间隔全部为零 B．工作的持续时间总和即为计算工期

C．工作的总时差等于计划工期与计算工期之差 D．相邻两项工作之间的时距全部为零 E．节点的最早时间等于最迟时间

16、【例5·多选题】属于S曲线比较法的绘制步骤的是。A：确定工程进展速度曲线

B：计算规定时间计划完成的任务量 C：绘制S曲线

D：确定工程项目实际进度与计划进度的比较情况

E：计算工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间

17、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师的职责包括。A：参与工程质量事故的调查

B：对进场材料、设备、构配件进行平行检验 C：主持整理工程项目的监理资料

D：负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收 E：负责本专业的工程计量工作

18、工程开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的__。A．合同管理体系 B．质量管理体系 C．技术管理体系 D．组织管理体系 E．检查验收体系

19、依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有。

A：设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充 B：由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同

C：发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有相应资质的设计单位修改 D：发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用

E：在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费 20、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第107号)规定，建设工程招标投标的计价可采用__。A．工料单价法 B．实物单价法 C．工程量清单法 D．综合单价法 E．定额指标法

21、关于建设工程监理特点的说法，正确的是__。

A．建设工程监理是受建设单位的委托，只为建设单位服务 B．建设工程监理是依靠法律与行政手段强制推行的制度

C．建设工程监理的市场准人采取了企业资质和人员资格的双重控制 D．建设工程监理的主要方法是规划、控制、协调 E．建设工程监理可促使施工单位保证建设工程质量

22、根据《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在工程开工前应负责办理。A：施工图设计文件的报审 B：设计交底

C：专项施工方案编制 D：施工许可证 E：质量监督手续

23、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有。A：延误发放图纸 B：延误移交施工现场

C：施工中遇到异常恶劣的气候条件影响

D：执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对__进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。A．建筑材料 B．建筑构配件 C．施工用具 D．设备

E．商品混凝土

25、根据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(第107号部令)的规定，发包价与承包价的计算方法有__。A．工料单价法 B．综合单价法 C．预算单价法 D．概算单价法 E．实物单价法

第三篇：广东省2015年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理考试试题

广东省2015年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管

理考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、施工阶段质量控制是工程项目全过程质量控制的关键环节，其工作重点应是控制。A：事前 B：事中 C：事后

D：事前和事中 E：工程变更单

2、【例1·单选题】监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。A：提前支付

B：竣工后一次支付 C：确认后一次支付

D：与工程进度款同期支付 E：专业监理

3、【例1·单选题】某施工合同履行过程中，经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。

A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延 E：专业监理

4、【例2·单选题】质量管理体系评审的目的是使体系能够。A：持续改进 B：有效识别 C：制定方针 D：质量经营 E：工程变更单

5、工程师对工程索赔的影响有__。

A．业主授权工程师处理索赔，如果造成损失时，业主应承担合同规定的索赔责任

B．工程师可以全权处理索赔

C．工程师在处理索赔时，其身份是独立的仲裁人 D．在纠纷进入诉讼时，工程师是业主的代理人

6、总监理工程师应当根据__原理，使项目监理机构做到一体化运行，提高监理工作的水平及其效果。A．要素有用性 B．主观能动性 C．动态相关性 D．规律效应性

7、选择一个合格的供货厂商，是设备质量控制工作的首要环节。A：市场采购 B：向厂家订购 C：招标采购 D：订货采购 E：工程变更单

8、由建设工程投资、进度、质量三大目标之间存在对立关系可知，建设工程三大目标应。

A：同时达到最优

B：分别进行分析与论证 C：作为一个系统统筹考虑 D：尽可能进行定量的分析 E：工程保险金

9、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是。A：工期和经济损失均由承包人承担 B：给予经济损失补偿，不顺延合同工期 C：顺延合同工期，不补偿经济损失 D：补偿经济损失并顺延合同工期 E：专业监理

10、某项目建设期为3年。建设期间共向银行贷款1500万元，其中第1年初贷款1000万元，第2年初贷款500万元；贷款年利率6%，复利计息。则该项目的贷款在建设期末的终值为__万元。A．1653.60 B．1702.49 C．1752.82 D．1786.52

11、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由。A：行业协会指定 B：仲裁委员会指定

C：业主与承包商协商选定 D：工程师和承包商协商选定 E：专业监理

12、FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是__。A．工程施工已经全部完成 B．承包商的工作使工程师满意 C．工程进度符合工程师的要求 D．变更项目已经工程师审核

13、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计人支付__。A．合同约定设计费的60% B．双倍定金作为赔偿 C．合同约定设计费的一半 D．合同约定的全部设计费

14、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A：12 B：24 C：48 D：72 E：工程保险金

15、在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于。A：招标人 B：评标委员会 C：招标代理机构 D：招标监督机构 E：专业监理

16、工程监理企业不得伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》，属于工程监理企业经营活动准则中的内容。A：守法 B：诚信 C：公平D：科学

E：工程保险金

17、【例2．单选题】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A：7 B：15 C：20 D：30 E：工程保险金

18、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。A．项目决策咨询评估制度 B．工程招标投标制度 C．建设工程监理制度 D．项目法人责任制度

19、项目监理机构接到工程质量事故调查组提出的技术处理意见后，可组织相关单位研究，责成相关单位完成后，予以审核签认。A：技术论证方案 B：技术处理方案 C：事故调查报告 D：事故处理报告 E：工程变更单

20、下列关于工程网络计划工期优化的说法中，正确的是。

A：当出现多条关键线路时，应选择其中一条最优线路缩短其持续时间 B：应选择直接费率最小的非关键工作作为缩短持续时间的对象 C：工期优化的前提是不改变各项工作之间的逻辑关系 D：工期优化过程中须将关键工作压缩成非关键工作 E：自我评定

21、把质量管理体系作为一个大系统，对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理的质量管理原则是。A：过程方法 B：持续改进

C：质量管理的系统方法 D：质量体系过程评价 E：工程变更单

22、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，某分部分项工程的清单工程量为，施工方案工程量为。若该分部分项工程的直接工程费为i00万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，税金为6万元，则该分部分项工程的综合单价为元。A：38 B：44 C：57 D：66 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、由总包单位或设备安装单位采购的设备，要对总承包单位或安装单位编制的采购方案进行审查。A：总设备工程师 B：监理工程师 C：总工程师

D：设备安装工程师 E：工程变更单

24、对于承包单位提供的技术修改要求，经相关各方同意后还须经__批准才能实施。

A．设计代表

B．承包单位技术负责人 C．总监理工程师 D．专业监理工程师

25、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是。A：施工投标保证 B：施工履约保证 C：施工预付款保证 D：质量保证金保证 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意。A：工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期 B：被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期 C：划清施工进度拖延的责任

D：无权要求承包人缩短合同工期

E：被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容

2、网络计划的优化包括__。A．工期优化 B．费用优化 C．资源优化 D．工作优化 E．人员优化

3、【例2·多选题】下列各项，不允许投标人自主报价的有。A：单价措施项目费 B：总价措施项目费 C：暂列金额 D：暂估价 E：计日工

4、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，下列选项属于综合单价内容的是。A：人工费 B：材料费 C：税金

D：企业管理费与利润 E：机械使用费

5、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列权利中，监理人执行监理业务时可以行使的有。A：工程设计的建议权

B：工程项目质量、工期和费用的监督控制权 C：施工承包单位的选定权 D：工程设计变更的决定权

E：工程项目协作单位协调工作的主持权

6、工程质量的特点有。A：影响因素多 B：质量隐蔽性 C：质量波动大 D：检测次数多

E：评价方法的特殊性

7、以下属于工程量清单计价价款的内涵的是__。A．规费和税金 B．分部分项工程费 C．风险费用 D．措施项目费 E．招标费用

8、采用横道图表示工程进度计划的缺点有。A：不能反映工程费用与工程之间的关系 B：不能计算各项工作的持续时间

C：不能反映影响工期的关键工作和关键路线 D：不能明确反映各项工作之间的逻辑关系 E：不能进行进度计划的优化和调整

9、质量管理体系认证过程中的审核是围绕企业的（）来进行。A．质量管理体系要求的符合性

B．满足质量要求和目标方面的有效性

C．质量管理体系的业绩改进质量标准的前瞻性 D．具体的产品质量标准的符合性

E．产品购买者传递正确可靠的质量信息的准确性

10、单代号搭接关系有__。A．结束到开始的搭接关系 B．开始到开始的搭接关系 C．结束到结束的搭接关系 D．开始到结束的搭接关系 E．混合搭接关系 F．混合流水关系

11、在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物，__。A．供货方应赔偿因此造成的额外损失 B．采购方可通知供货方办理解除合同手续

C．如采购方仍需要，供货方可继续发货补齐，不承担逾期交货责任 D．供货方有义务发出发货协商通知

E．采购方接到发货协商通知后的15天内，不予答复视为同意，供货方继续发出

12、在建设工程中，建设项目董事会的职权主要有__。A．负责筹措建设资金 B．编制项目财务预决算 C．组织项目后评估 D．提出项目开工报告

E．负责提出项目竣工验收申请报告

13、【例5·多选题】履行合同的担保方式包括。A：投标保证 B：留置 C：动产抵押 D：定金 E：违约金

14、项目法人的工作内容包括。A：项目用地预审 B：项目资金筹措 C：项目环评审查 D：项目建设实施 E：项目债务偿还

15、【例6·多选题】为保证施工中的各个环节相互制约，工程项目平衡表中需明确的内容有：。

A：各种设计文件交付日期 B：主要设备交付日期 C：施工单位进场日期 D：工程材料进场日期 E：水电及道路开通日期

16、以过程为基础的质量管理体系模式的循环过程包括。A：管理职责 B：环境管理 C：产品实现 D：资源管理 E：安全管理

17、【例1·多选题】有效建设项目投资的技术措施包括。A：深入技术领域研究节约投资的可能性 B：严格审核各项费用支出 C：重视工程设计多方案的选择 D：采取节约投资的奖励措施 E：严格审查施工组织设计

18、【例4·多选题】图4-4为某工程项目的S形曲线，其中实线为计划S形曲线，点划线为实际S形曲线。图中a、b、C三点所提供的信息是。A：a点表明进度超前 B：a点表明进度拖后

C：b点表明实际进度与计划进度一致 D：b点表明进度拖后 E：c点表明进度超前

19、招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中__等不影响继续评标。

A．完工期限超过了招标文件规定的期限 B．个别项目提供了不完整的数据

C．单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额 D．投标保函没有保证人的签字盖章 E．货物包装方式不满足招标文件的要求

20、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有。A：投标人提供投标保函

B：中标人提供担保公司出具的履约保证书 C：发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D：发包人提供的在建工程留置权担保 E：承包人提交的预付款保函

21、在图3-57所示的双代号网络计划中，等是关键工作。A：工作B B：工作C C：工作D D：工作E E：工作I

22、从确定型网络计划中派生出的网络计划包括__。A．双代号网络计划 B．单代号搭接网络计划 C．单代号网络计划 D．有时限的网络计划 E．流水网络计划

23、进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有的依据。A：权威性 B：约束性 C：通用性 D：普遍性 E：特例性

24、建设工程物资储备计划的编制依据有。A：物资供应计划 B：物资供应方式 C：物资需求计划 D：场地条件 E：市场供应信息

25、监理单位对投资控制的技术措施是__。A．合理确定标底 B．推行优化设计 C．质量价格比选 D．审核施下方案 E．严格事前监督

第四篇：2015年青海省注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理试题

2015年青海省注册监理师：建设工程材料设备采购合同管

理试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在图3-40所示双代号时标网络计划中，如果C、E、H三项工作因共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为周。A： B：1 C：2 D：3 E：自我评定

2、下列关于建设工程固定总价合同的说法中，错误的是__。A．合同执行中承包方承担主要风险 B．适合于工期在1年内的工程

C．要求初步设计已完成并可以估算出工程量 D．合同总价在合同约定的风险范围内不可调整

3、对于不合格的施工作业人员__有权要求承包单位予以撤换。A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．资质管理部门 D．监理员

4、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 E：专业监理

5、业主对分包合同的管理主要表现为。A：对分包商发布指令 B：对分包工程的批准 C：向分包商支付工程款 D：审查分包商的资质 E：专业监理

6、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。A．施工图设计 B．设备调查 C．勘察成果

D．建筑材料配置

7、施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于。A：职务代理 B：指定代理 C：法定代理 D：委托代理 E：专业监理

8、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为。

A：2009年10月6日 B：2009年10月25日 C：2009年10月27日 D：2009年10月28日 E：专业监理

9、当采用非匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线起点落在计划横道线起点的右侧，则二者之间的差距表示工作。A：实际早开工的时间 B：实际晚开工的时间 C：超额完成的工作量 D：拖欠的工作量 E：自我评定

10、根据施工合同示范文本规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承担。A：发包人 B：承包人

C：监理工程师

D：发包人与承包人共同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、针对确认不需专业处理的质量缺陷，应能保证它不构成对工程安全的危害，并满足安全和使用要求，并必须征得的同意。A：监理单位 B：施工单位 C：设计单位

D：设计单位和建设单位 E：工程变更单

12、【例1·单选题】对于下面的现金流量图而言，计算F的正确表达式是。A：F=A(P／A，i，6)(F／P，i，8)B：F=A(P／A，i，5)(F／P，i，7)C：F=A(F／A，i，5)(F／P，i，2)D：F=A(F／A，i，6)(F／P．i，1)E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、建设工程项目可行性研究报告中的重大技术(经济)方案至少应进行__个方案的比选。A．2 B．3 C．4 D．5

14、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。A．权责一致

B．总监理工程师负责制 C．严格监理，热情服务 D．公正、独立、自主

15、项目总工期允许拖延的时间有限，则以作为规定工期进行网络计划调整。A：总工期

B：总工期加上拖延的时间 C：总工期的限制时间 D：总工期减拖延时间 E：自我评定

16、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是。

A：设计标准不得高于国家规范的强制性要求 B：技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要 C：施工图设计文件应满足设备材料采购的需要 D：方案设计文件应满足编制工程预算的要求 E：专业监理

17、公证员对公司的审查是采取__。A．全面审查 B．部分审查 C．重点审查 D．筛选审查

18、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的。A：自愿原则 B：公平合理原则

C：依法独立进行原则 D：一裁终局原则 E：专业监理

19、依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的。A：三分之一 B：三分之二 C：四分之一 D：一半

E：工程保险金 20、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当。

A：编制工程设计作业进度计划 B：审查设计进度计划的合理性和可行性 C：检查工程设计人员的专业构成情况 D：编制工程设计阶段进度计划 E：自我评定

21、合同解除生效后，合同约定的条款仍然有效。A：专用条件 B：通用条件 C：协议书

D：有关结算、清理 E：工程保险金

22、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为。A：已经成立

B：完备形式后成立 C：效力待定 D：未成立 E：专业监理

23、对施工过程的质量监控，必须以__为基础。A．设置质量控制点 B．工程质量预控 C．工序质量控制 D．质量监督检查

24、施工单位在申请索赔费用支付时，应填写的表格是。A：费用索赔申请表 B：工程款支付申请表 C：费用索赔意向表 D：工程款支付证书 E：工程保险金

25、依据有关“建筑工程—切险”的规定，下列描述中正确的是。A：投保人和被保险人是保险合同的当事人

B：保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

C：发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D：保险合同的有效期至工程保险期满为止 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、政府审核企业提交的项目申请报告，主要从等方面进行核准。A：提高财务收益 B：保障公共利益 C：保护生态环境 D：预测市场前景 E：维护经济安全

2、某工程双代号网络计划如下图所示，工作C的后续工作有。A：工作J B：工作H C：工作I D：工作K E：工作L

3、下列合同属于按照承发包的内容进行分类的是。A：建设工程勘察合同

B：建设工程设计施工总承包合同 C：工程施工承包合同 D：建设工程施工合同 E：施工分包合同

4、设计合同示范文本中规定的设计人的责任有__。A．参加工程验收工作

B．解决施工中出现的设计问题

C．为施工承包人提供设计依据的基础资料 D．组织施工招标工作

E．在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底

5、对建设工程质量进行全方位控制，包括对进行控制。A：建设工程所有工程内容的质量 B：建设工程各个阶段工作的质量 C：建设工程质量目标的所有内容

D：建设工程投资、进度、质量目标的协调与平衡 E：影响建设工程质量目标的所有因素

6、自由时差的特点是。

A：独立的，利用了不影响其他工作的开工时间 B：本工作时差，及时使用过期作废 C：非关键线路上自由时差一定为零 D：它为全线路所共有

E：自由时差一定小于等于总时差

7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有。A：中标通知书一合同协议书一合同专用条款 B：中标通知书一投标书一合同通用条款

C：履行过程中的书面洽商一合同专用条款一工程量清单 D：投标书一合同专用条款一标准规范 E：图纸一合同专用条款一工程量清单8、9、建设工程项目参建各方依法订立的合同都要有明确的__条款。A．公证机关 B．质量要求 C．履约担保 D．违约责任 E．法律依据

10、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有等。A：选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B：竞争的激烈程度相对较差 C：招标时间长 D：招标费用高 E：评标工作量较大

11、下列费用中，属于措施费的有__。A．临时设施费 B．夜间施工增加费 C．固定资产使用费 D．检验试验费 E．工程排污费

12、分部分项工程进度计划经常针对工程。A：基础土方工程 B：大体积混凝土工程

C：大面积预制构件吊装工程 D：复杂的基础加固工程 E：大型桩基工程

13、监理工程师对分包商的现场工作进行监督检查的重点主要包括（）。A．分包商工地会议

B．分包商的设备使用情况 C．分包商的施工人员情况

D．实施工程的质量是否符合工程承包合同规定的标准 E．分包商的施工进度情况

14、按照招标人和投标人参与程度，将招标过程粗略划分为__阶段。A．招标准备 B．设计招标 C．招标投标 D．施工招标 E．决标成交

15、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括__。A．建设工程设计单位配合施工的能力 B．建设工程总进度目标对施工工期的要求 C．类似工程项目的实际进度

D．施工单位项目经理部组织能力 E．外部协作条件的配合情况

16、在FIDIC《施工合同条件》中，工程师可批准承包商合理的利润索赔的情况有__。

A．业主提前占用工程 B．对竣工检验的干扰

C．非承包原因检验导致施工的延误 D．其他承包人的干扰 E．不可预见的外界条件

17、投资估算是建设工程的投资控制目标。A：技术设计 B：设计方案选择 C：初步设计 D：施工图设计 E：承包合同价

18、建设工程监理规划编写的依据包括__。A．基本构成内容应当力求统一 B．具体内容应具有针对性

C．监理规划应当遵循建设工程的运行规律 D．监理规划一般应以实施阶段统一编写 E．表达方式旅游活动格式化、标准化

19、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有。

A：该担保方式是抵押 B：该担保方式是质押 C：双方应当办理登记

D：汇票仍由施工企业保管

E：施工企业应当将汇票交付债权人

20、下列关于监理规划的说法中，正确的有。A：监理规划的表述方式不应该格式化、标准化 B：内容应具有针对性、指导性和可操作性 C：应由总监理工程师组织编制

D：监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分 E：应把握工程项目运行脉搏

21、建设工程施工期间，监理工程师要对承包单位的各种质量记录资料进行监控。施工质量记录资料包括。

A：施工现场质量管理检查记录资料 B：各种工程合同文件 C：工程材料质量证明资料 D：施工单位质量自检资料 E：各种设计文件

22、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成丁程量清单所列项目的全部费用，包括__。

A．分部分项工程费 B．措施项目费 C．规费 D．税金 E．预留金

23、建筑安装工程费构成中，属于企业管理费的有。A：管理人员工资 B：工具用具使用费 C：加班加点工资 D：财务费 E：劳动保护费

24、选择一个合格的供货厂商，是向厂家订购设备质量控制工作的首要环节。对供货厂商进行初选的内容有。A：企业性质

B：供货厂商的资质 C：设备供货能力

D：过去几年的资金平衡表和资产负债表 E：检验检测手段及试验室资质

25、竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，包括__。A．工程造价比较分析 B．竣工财务决算报表 C．竣工工程平面示意图 D．施工方案技术经济分析 E．竣工财务决算说明书

第五篇：2016年广西注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理考试题

2016年广西注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理

考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，一般情况下，监理工程师发出《监理工程师通知单》以后，下一步要做的工作是。A：进行原因分析

B：要求有关单位提交质量缺陷调查报告 C：及时向建设单位和监理公司汇报 D：组织调查取证 E：工程变更单

2、在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于。A：招标人 B：评标委员会 C：招标代理机构 D：招标监督机构 E：专业监理

3、某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款。第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6％，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期贷款利息为。A：76．8万元 B：106．8万元 C：366．3万元 D：389．3万元

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、发包人供应的材料设备因承包人的原因发生损坏丢失，应__。A．由承包人负责赔偿 B．由发包人重新采购 C．由工程师确定赔偿责任

D．由承包人和发包人共同承担责任

5、单位工程验收时，对主要功能还需进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由商定。A：监理和建设单位 B：施工和设计单位 C：设计和建设单位

D：参加验收的各方人员 E：工程变更单

6、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是。

A：协调工程项目的外部关系 B：报送监理人员情况 C：保守工程秘密

D：协调合同管理工作 E：专业监理

7、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，材料费的组成内容，不包括。A：采购及保管费 B：运输损耗费 C：检验试验费 D：运杂费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能

9、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是。A：工期和经济损失均由承包人承担 B：给予经济损失补偿，不顺延合同工期 C：顺延合同工期，不补偿经济损失 D：补偿经济损失并顺延合同工期 E：专业监理

10、某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量和产量定额别是：，/工日；，／工日；，／工日。其综合时间定额为工日。A：0．013 B：0．015 C：0．017 D：0．020 E：自我评定

11、当工程发生需要加固补强的质量缺陷时，监理单位应先签发。A：监理通知单 B：工程暂停令 C：整改通知 D：工程变更单 E：工程变更单

12、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：工程保险金

13、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。A：项目名称 B：项目特征 C：项目划分 D：项目编码

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、在工程网络计划中，关键工作是指的工作。A：双代号时标网络计划中箭线上无波形线 B：与其紧后工作之间的时间间隔为零 C：最早开始时间与最迟开始时间相差最小 D：双代号网络计划中两端节点为关键节点 E：自我评定

15、招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是__。A．返还所有投标人的投标保函

B．要求所有投标人延长投标保函有效期

C．要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期

D．要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

16、根据《注册监理工程师管理规定》。下列权利和义务中，属于注册监理工程师享有的权利是。

A：保证执业活动成果的质量

B：依据本人能力从事相应的执业活动

C：在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动 D：接受继续教育，努力提高执业水准 E：工程保险金

17、工程建筑面积㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。A：100 B：200 C：300 D：500 E：工程保险金

18、FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指；__。A．完成扫尾、清理施工现场工作 B．完成所有缺陷修复工作

C．能按预定目的交给业主占用或使用 D．完成主体工程的施工任务

19、根据诚信的经营准则，工程监理企业应当建立健全的信用管理制度之一是__制度。

A．人力资源管理 B．与委托方沟通管理 C．企业风险管理

D．企业人员继续教育

20、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是。A：提供监理单位施工现场办公房屋 B：提供夜间施工使用的照明设施 C：提供施工现场的工程地质资料 D：提供工程进度计划 E：专业监理

21、某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费：完成业主要求的合同外工程花费3万元；由于业主缘故导致功效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失0．5万元。则承包商可索要的人工费为万元。A：2．0 B：3．0 C：5．0 D：5．5 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、设计方案竞赛的主要目的是。A：选定设计单位

B：获得理想的设计方案 C：降低设计费用

D：保证工程设计质量 E：自我评定

23、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A：6 B：3 C：2 D：1 E：工程保险金

24、注册监理工程师变更注册不需要提交的材料是。A：申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料 B：申请人变更注册申请表 C：申请人的工作调动证明

D：申请人与新聘用单位签订的聘用劳动合同复印件 E：工程保险金

25、【例3·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，企业管理费中的劳动保险和职工福利费，可以包括发生的费用。A：夏季防暑降温 B：工作服

C：专业技术人员继续教育 D：职工死亡丧葬补助费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建筑安装工程费构成中，属于企业管理费的有。A：管理人员工资 B：工具用具使用费 C：加班加点工资 D：财务费 E：劳动保护费

2、在工程质量控制统计方法中，与因果分析图法含义相同的是。A：树枝图 B：鱼刺图

C：特性要因图 D：推导演绎表 E：层次分析图

3、施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是（）。A．编制施工组织设计 B．签署工程付款凭证 C．执行工程承包合同 D．审查工程结算

E．审查施工技术方案和施工进度计划

4、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括__等。

A．不可预见的外界条件 B．施工中遇到文物和古迹 C．异常不利的气候条件

D．业主或其他承包人的干扰 E．后续法规的调整

5、在费用优化中，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定应符合__原则。

A．缩短持续时间的工作可以变为非关键工作

B．缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间 C．缩短后工作的持续时间不能小于其最长持续时间 D．缩短持续时间的工作不能变为非关键工作 E．缩短的时间不能大于其紧后工作持续时间

6、与供方互利关系原则是GB/T 19000—2000族标准质量管理应遵循的原则之一。实施这一原则的措施包括__。

A．识别并选择重要供方，考虑眼前和长远利益 B．与重要供方达成长期合作协议

C．创造一个畅通和公开的沟通渠道，及时解决问题，联合改进活动 D．与重要供方共享专门技术、信息和资源 E．激发、鼓励和承认供方的改进及其成果

7、控制图的异常情况有__。A．周期性变动 B．多次同侧 C．趋势或倾向 D．离散性强

E．点子排列接近控制界限

8、在建设工程风险事件发生前，风险管理的目标有__。A．使实际损失最小 B．使潜在损失最小

C．减少忧虑及相应的忧虑价值 D．承担社会责任 E．满足外部附加义务

9、财务评价的基本报表有（）。A．财务现金流量表 B．资金来源与运用表 C．损益与利润分配表 D．外汇平衡表 E．借款偿还计划表

10、已知现金流量如下图所示，计算F的正确表达式是（）。A．F=A(P/A，i，6)(F/P，i，8)B．F=A(P/A，i，5)(F/P，i，7)C．F=A(F/A，i，6)(F/P，i，2)D．F=A(F/A，i，5)(F/P，i，2)E．F=A(F/A，i，6)(F/P，i，1)

11、下列关于实际进度与计划进度的比较方法说法正确的是。

A：横道图比较法主要用于工程项目中某些工作实际进度与计划进度的局部比较 B：S曲线比较法是以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成任务量

C：前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度的局部比较；又可用来分析和预测工程项目整体进度状况

D：S曲线比较法主要用于工程项目中某些工作实际进度与计划进度的局部比较 E：横道图比较法既适用于工作实际进度与计划进度的局部比较；又可用来分析和预测工程项目整体进度状况

12、单位建筑工程概算的审查内容包括。A：计算的工程量 B：采用的定额或指标 C：各项费用的计取 D：定额基价的换算

E：材料价格及供销部门手续费

13、设计概算可分为__。A．单位工程概算 B．一般土建工程概算 C．单项工程综合概算 D．建设工程总概算 E．预备概算

14、根据质量管理的基本原理，质量计划包含为达到质量目标、质量要求的__环节的相关内容，即PDCA循环。A．计划 B．实施 C．检查 D．处理 E．控制

15、下列关于建设工程进度控制的表述中，正确的是__。

A．局部工期延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间不存在某种等值关系

B．合理确定具体的搭接工作内容和搭接时间，是进度计划优化的重要内容 C．进度控制的重点对象是关键线路上的各项工作 D．组织协调对进度控制的作用最为突出且最为直接

E．在工程建设早期由于资料详细程度不够而无法编制进度计划

16、多级网络计划系统除具有一般网络计划的功能和特点外，还有其自身的特点，其表现在。

A：其编制过程是一个由浅入深、从顶层到底层、由粗到细的过程，并且贯穿在该实施计划系统的始终

B：可以随时进行分解和综合

C：不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制 D：层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关 E：不同层级的网络计划，由一个人负责编制，因此达到统一

17、工程网络计划中的关键线路是指的线路。A：单代号搭接网络计划中由关键工作组成 B：双代号时标网络计划中自始至终没有波形线 C：单代号网络计划中相邻工作时间间隔均为零 D：双代号网络计划中自始至终没有虚箭线 E：双代号网络计划中由关键声点组成

18、【例1·多选题】关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有。A：成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B：总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准 C：市场采购设备，一般用于小型通用设备的采购

D：建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E：向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

19、按照现行《建设工程文件归档整理规范》，监理单位应长期保存的监理文件是。

A：监理月报中的有关质量问题 B：工程开工令／复工令 C：监理实施细则

D：质量事故报告及处理意见 E：分包单位资质材料

20、审核监理规划时。对监理组织机构审核的内容包括。A：是否理解了业主的工程建设意图 B：是否包括了全部委托的工作任务 C：是否与工程实施的具体特点相结合 D：是否与业主的组织关系相协调 E：是否与承包方的组织关系相协调

21、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有。A：双方签订的采购合同 B：施工合同对材料的要求 C：合同约定的质量标准 D：合同未约定的推荐性质量标准 E：双方当事人共同封存的样品

22、某工程双代号网络计划如图3-58所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明。A：工作2-5为关键工作 B：工作5-7为关键工作 C：工作1-6的自由时差为0 D：工作4-7的自由时差为1 E：工作2-3的自由时差为1

23、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，安全文明施工费包括。

A：环境保护费 B：临时设施费 C：施工降水费 D：二次搬运费

E：冬雨季施工增加费

24、某工程单代号网络计划图如下，下列选项正确的是（）。A．工作A的EF为2天 B．工作D的FF为2天 C．工作C的EF为Z天 D．工作B的FF为1天 E．计算工期为8天

25、施工图设计阶段，监理工程师对设计图纸进行审核的主要内容包括__。A．使用功能和质量要求是否得到满足 B．设备选型是否先进、适用、经济合理

C．各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D．各专业设计之间是否协调一致

E．建设法规、技术规范要求的满足程度