湖南省2016年注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理考试试卷

第一篇：湖南省2016年注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理考试试卷

湖南省2016年注册监理工程师考试：建设工程施工合同管

理考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。该50万元工程款的签认应当由。A：发包人承担责任 B：发包人代表承担责任

C：发包人与发包人代表承担连带责任 D：施工企业决定责任承担人 E：专业监理

2、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务不包括。A：审查工程变更方案 B：进行工程计量

C：签署工程款支付证书 D：进行付款控制

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、现有甲乙两家银行可向借款人提供1年期贷款，均采用到期1次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11％，每季度计息1次；乙银行贷款年利率12％，每半年计息1次。借款人按利率高低作出正确选择后，其贷款年实际利率为。A：11．00％ B：11．46％ C：12．00％ D：12．36％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示。A：可以拒绝执行

B：应当执行，但可获得费用补偿

C：应当执行，但可获得费用和利润的补偿 D：应当执行，不能获得补偿 E：专业监理

5、关于合同鉴证的说法，正确的是。

A：经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证 B：法律规定强制实施合同鉴证 C：合同鉴证的效力不限于我国国内 D：合同鉴证由工商行政管理机关作出 E：专业监理

6、【例1·单选题】是项目监理机构全面开展工程监理工作的指导性文件。A：监理规划 B：监理大纲

C：监理实施细则 D：监理工作总结 E：工程保险金

7、工程竣工验收之前，承包人和发包人应签订房屋建筑工程质量保修书，其中工程质量保修的__。

A．范围和内容应按国家规定确定 B．范围和内容应由当事人约定

C．范围按国家规定，内容由当事人约定 D．范围由当事人约定，内容按国家规定

8、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当。

A：及时提出意见和建议 B：要求设计单位改正

C：报告建设单位要求设计单位改正 D：报告监理单位要求设计单位改正 E：工程保险金

9、【例1·单选题】监理工作方法及措施中，根据措施实施时间不同，可将监理工作措施分为。

A：事前控制、事中控制、事后控制 B：前馈控制、反馈控制 C：开环控制、闭环控制 D：主动控制、被动控制 E：工程保险金

10、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。A．质量事故 B．安全事故 C．进度拖延 D．经济损失

11、某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为5050万元、评标价为5060万元，乙的投标价为5070万元、评标价为5050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是。A：甲投标人，合同价为5050万元 B：甲投标人，合同价为5060万元 C：乙投标人，合同价为5070万元 D：乙投标人，合同价为5050万元 E：专业监理

12、【例2．单选题】根据《招标投标法实施条例》，下列说法错误的是。A：履约保证金不得超过中标合同金额的15％

B：招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性內容的其他协议

C：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果 D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金

13、某项目前五年累计财务净现值为50万元，第6、7、8年年末净现金流量分别为40、40、30万元，若基准收益率为8%，则该项目8年内累计财务净现值为__万元。A．114.75 B．134.39 C．145.15 D．160.00

14、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由承担。A：发包人 B：承包人 C：工程师

D：发包人和承包人共同 E：专业监理

15、【例3·单选题】监理工程师在项目质量控制中，应以为核心。A：质量控制 B：质量控制点 C：质量第一 D：人

E：工程变更单

16、用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是。A：施工过程 B：施工段 C：流水步距 D：流水节拍 E：自我评定

17、应当有足够数量的、有丰富的管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍，这体现了建设工程监理的。A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公正性 E：工程保险金

18、实行施工总承包的，施工现场安全由负责。A：业主 B：监理单位 C：设计单位 D：总承包单位 E：工程保险金

19、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。A．部门负责人 B．技术负责人 C．档案室负责人 D．档案管理员

20、某新建项目，建设期为2年，每年贷款额相等，共从银行贷款960万元。贷款年利率为6％，则该项目建设期利息为万元。A：44．O6 B：58．46 C：88．13 D：116．93 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、下列不属于工程监理单位应遵循的基本原则是。A：权责一致的原则 B：职责分工的严密性 C：综合效益的原则

D：总监理工程师负责制的原则 E：工程保险金

22、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。A：分部分项工程量清单 B：措施项目清单 C：其他项目清单 D：零星工作项目表

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、如果招标文件规定，中标价必须是经评审的最低报价，则投标人在报价时，应兼顾投标中的竞争力与中标后的利润，在计算报价时，宜。A：以预算定额为报价基础，再进行适当让利 B：以概算定额为报价基础，再适当让利 C：以市场类似项目为报价基础

D：以企业自身的技术与管理水平为报价基础 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是__。

A．要求承包人在合理的状态下施工 B．监理工程师对工程延期的批准 C．作为承包人进行工期索赔的依据 D．对承包人赶工措施的批准

25、关于要约撤销的说法，正确的是。

A：撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人 B：要约撤销的目的是让要约丧失法律效力 C：要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D：撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、工程质量事故处理方案的辅助方法包括下列。A：试验验证 B：业主筛选 C：定期观测 D：专家论证 E：方案比较

2、建设工程完成后，监理单位应向业主提交监理工作总结，其主要内容包括__。A．监理工作的经验

B．表明监理工作终结的说明 C．委托监理合同履行情况概述 D．监理任务完成情况的评价

E．监理工作中存在的问题及改进的建议

3、在某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为3天。如果在该网络计划的执行过程中发现工作M的持续时间延长了2天，而其他工作正常，则此时工作M__。

A．不会使总工期延长

B．不影响其后续工作的正常进行 C．总时差不变，自由时差减少2天 D．总时差和自由时差各减少2天 E．自由时差不变，总时差减少2天

4、下列费用中，属于建安工程造价规费的有。A：安全文明施工费 B：工程排污费 C：养老保险费

D：大型机械进出场费 E：住房公积金

5、建造装配式工业厂房组织流水施工时，纳入施工进度计划的施工过程可以是__。

A．混凝土的拌制

B．钢筋混凝土构件的现场预制 C．钢筋混凝土构件的采购运输 D．钢筋混凝土构件的结构吊装 E．厂房内的装饰工程

6、下列有关建设工程监理规划编写要求表述错误的是。A：监理规划的表达方式应当格式化、标准化

B：监理规划基本构成内容应当力求统一，这是监理工作规范化、制度化、科学化的要求

C：监理规划的编制不必考虑建设单位的意见

D：监理规划可能随着工程进展进行不断的补充、修改和完善

E：监理规划应当在收到中标通知书后即由监理单位技术负责人组织编制

7、下列义务中，属于施工合同发包人的有。

A：按合同约定的时间移交主要公路至施工现场的通道 B：按合同约定的时间移交施工现场内的交通道路 C：以书面形式提供水准点与坐标控制点的数据资料 D：提供非夜间施工使用的照明设施

E：办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续

8、监理工程师对施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制主要是指（）。A．检查从事作业活动的操作者数量是否满足需要，工种配置是否合理 B．检查作业活动的直接负责人，专职质检人员是否在岗 C．检查紧急情况的应急处理规定

D．检查和核实从事特殊作业的人是否持证上岗 E．检查相关制度的落实情况

9、根据注册内容的不同，监理工程师的注册形式分为__。A．变更注册 B．恢复注册 C．个人注册 D．初始注册 E．续期注册

10、”按图施工”是工程质量控制的一项重要原则，施工图必须，才能作为施工的依据。

A：经过设计单位正式签署 B：经过工程监理单位核准 C：获得质量监督机构认可 D：得到建设单位的同意 E：进行设计交底和会审

11、关于监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准，下列说法正确的有（）。

A．不解除承包单位施工进度、计划的任何责任和义务 B．承包单位不承担任何责任和义务 C．监理工程师可以提出建设性意见

D．监理工程师可以干预承包单位的进度安排

E．监理工程师不可以支配施工中所需要的劳动力、设备和材料

12、建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好的几项工作有（）。

A．对计划目标值的论证和分析 B．收集实际数据

C．进行项目计划值与实际值的比较 D．不断地与质量目标进行对比

E．采取控制措施以确保投资目标的实现

13、监理工程师在施工阶段进度控制的任务有。A：审查施工总进度计划和阶段性施工进度计划

B：定期进行工程计量、复核工程进度款申请，签署进度款付款签证 C：检查、督促施工进度计划的实施

D：进行进度目标实现的风险分析，制定进度控制的方法和措施 E：预测实际进度对工程总工期的影响，分析工期延误原因，制订对策和措施．并报告工程实际进展情况。

14、审核监理规划时，重点审核的内容有。A：监理组织形式和管理模式是否合理

B：监理工作计划是否符合工程建设强制性标准 C：监理工作制度是否健全完善

D：监理工作内容是否已包括监理合同委托的全部工作任务 E：监理设施是否满足监理工作需要

15、合同成立后，具备生效的条件是__。A．当事人是法人 B．意思表示真实

C．当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 D．合同的标的、数量等内容协商一致 E．不违反法律或者社会公共利益

16、关于《建设工程施工合同(示范文本)》约定的工程变更价款的确定方法，下列表述正确的是__。

A．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款 B．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款 C．即使合同中已有适用于变更工程的价格，也可由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

D．合同中没有适用于变更工程的价格，可以参照类似工程价格，也可以参照类似价格变更合同价款

E．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

17、【例1·多选题】施工合同的当事人包括。A：发包人

B：发包人法定代表人 C：监理人 D：承包人

E：承包人法定代表人

18、下列风险识别工作中，属于建设工程风险识别过程中核心工作的有。A：建立初始风险清单 B：分解建设工程风险 C：确定风险识别的原则

D：识别建设工程风险因素、风险事件及后果 E：建立建设工程风险清单

19、监理工作的规范化体现在__。A．组织机构的稳定性 B．监理实施细则的针对性 C．职责分工的严密性 D．工作的时序性 E．工作目标的确定性

20、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有__。A．增加劳动力和施工机械的数量 B．改进施工工艺和施工技术 C．采用更先进的施工机械 D．改善外部配套条件 E．采用工程分包方式

21、根据建立健全企业信用管理制度的要求。监理单位应当建立的信用管理制度包括。

A：合同管理制度

B：项目监理机构管理制度 C：与建设单位的合作制度 D：监理服务需求调查制度 E：内部信用管理责任制度

22、施工进度控制工作细则是指监理工程师具体开展建设工程施工进度控制实务工作的文件。其主要内容包括。A：建筑材料进场安排 B：进度控制目标分解图 C：进度控制工作流程

D：进度控制目标实现的风险分析 E：进度控制的方法

23、项目监理机构中，总监理工程师代表应__。A．经监理单位法定代表人同意 B．由总监理工程师书面授权

C．代表总监理工程师行使其部分职责和权力 D．取得监理工程师执业资格证书并经注册 E．征得建设单位同意

24、在工程项目进度控制计划系统中，由建设单位负责编制的计划表包括。A：工程项目进度平衡表 B：年度计划形象进度表 C：年度建设资金平衡表

D：项目动用前准备工作计划表 E：工程项目总进度计划表

25、下列各项原则中。属于建设工程监理实施原则的有。A：集权与分权统一 B：经济效率

C：公正、独立、自主 D：总监理工程师负责制 E：权责一致

第二篇：上海2016年注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理考试试题

上海2016年注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理

考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、产品的认证标志中，表示强制认证标志的是__。A．方圆标志 B．PRC 标志 C．长城标志 D．3C 标志

2、关于行使抗辩权的说法，正确的是。A：行使抗辩权方仍然承认合同有效 B：行使抗辩权是解除合同的必要条件

C：行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务 D：行使抗辩权表明合同变更 E：专业监理

3、为了控制物资供应进度，监理工程师协助业主进行物资供应决策的工作内容不包括。

A：根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求 B：提出物资供应分包方式及分包合同清单 C：组织编制物资供应招标文件

D：提出对物资供应单位的要求及其在财务方面应负的责任 E：自我评定

4、不需开槽的工程，以作为正式开工日期。

A：任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期 B：临时建筑开始施工的日期 C：正式开始打桩的日期 D：开始进行土石方工程 E：工程保险金

5、勘察、设计单位资质实行分级管理审批，甲级资质由__审批。A．国务院建设行政主管部门

B．各省、自治区、直辖市建设行政主管部门 C．国家技术监督局 D．工商管理部门

6、某分部工程双代号时标网络计划如图3-35所示。其中工作C和I的最迟完成时间分别为第天。A：4和11 B：4和9 C：3和11 D：3和9 E：自我评定

7、特别重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。A：县级人民政府

B：设区的市级人民政府 C：省级人民政府

D：国务院或者国务院授权有关部门 E：工程保险金

8、承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承担。A：发包人 B：承包人 C：监理人

D：发包人和承包人 E：专业监理

9、某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得=15％、=18％、=20％时所对应的净现值分别为150万元、30万元和一10万元，则该项目的财务内部收益率为。

A：17．50％ B：19．50％ C：19．69％ D：20．16％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为__年。A．5 B．3 C．2 D．1

11、根据《建设工程监理规范》的规定，检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和棱测报告等质量证明文件，是__的职责。A．总监理工程师 B．总监理工程师代表 C．专业监理工程师 D．监理员

12、在工程网络计划中，关键线路是指的线路。A：单代号搭接网络计划中时距为零 B：双代号网络计划中由关键节点组成 C：单代号网络计划中由关键工作组成 D：双代号时标网络计划中元波形线 E：自我评定

13、在价值工程一般工作程序中，功能评价是属于的工作内容。A：准备阶段 B：分析阶段 C：创新阶段 D：实施阶段

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元．第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8％，则该项目的净现值为万元。A：-45．84 B：-1．57 C：27．76 D：42．55 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、【例1·单选题】下列不属于工程质量评估报告的主要内容。A：工程概况

B：工程质量验收情况 C：工程质量评估结论

D：工程实施的主要问题分析及处理情况 E：工程保险金

16、甲建设单位和乙施工单位签订施工合同，因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强，甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙，委托丁监理单位对该工程进行监理，指定分包商丙应该与签订分包合同。A：甲 B：乙 C：丁

D：甲和乙均可 E：专业监理

17、不属于建设工程合同管理目标的是。A：发展和完善建筑市场

B：普及相关法律知识，培训合同管理人才 C：推进建筑领域的改革

D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪 E：专业监理

18、承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由承担。A：承包人 B：发包人 C：设计单位 D：监理工程师

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出__的方案。

A．功能最好 B．成本最低 C．价值最高 D．技术最新

20、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理(CM)方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责方面的监督、管理与协调工作。A：施工招标和施工 B：设计和施工招标 C：设计和施工

D：设计、施工招标和施工 E：自我评定

21、下列内容关于预付款担保的说法正确的是。A：采用的是条件担保形式 B：自合同签订时生效

C：至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款 D：自始至终保函的金额不得变动 E：专业监理

22、【例2．单选题】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A：1 B：12 C：24 D：48 E：工程保险金

23、【例2·单选题】在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括。

A：采用更先进的施工方法 B：增加每天的施工时间 C：实施强有力的施工调度 D：增加施工作业面 E：自我评定

24、建筑工程一切险往往还加保。A：安装工程一切险 B：人身意外伤害险 C：机动车辆险 D：第三者责任险 E：专业监理

25、关于招标人解答投标人质疑的说法，错误的是。A：招标人给予书面解答

B：招标人答复作为招标文件的组成部分

C：招标人答复与招标文件不一致，以答复为准

D：任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，必须说明问题的来源

E：专业监理

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、2、项目监理机构一般由__和其他监理人员组成。A．监理工程师

B．总监理工程师代表 C．临时监理员

D．专业监理工程师 E．总监理工程师

3、单位建筑工程概算的审查内容包括。A：计算的工程量 B：采用的定额或指标 C：各项费用的计取 D：定额基价的换算

E：材料价格及供销部门手续费

4、项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务包括。A：对拟建项目进行市场调查和预测 B：编制投资估算

C：编制与审查设计概算 D：评标定标

E：协助业主与承包商签订承包合同

5、关于对工程量确认的说法正确的是__。

A．只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量

B．承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效 C．工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加 D．承包人原因造成返工的工程量不予计量

E．工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效

6、下列属于建设单位主要合同关系的是。A：劳务分包合同

B：工程承包(总承包、施工承包)合同 C：工程勘察合同 D：工程监理合同 E：工程设计合同

7、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括（）。A．审查设计概预算

B．对工程项目造价目标进行风险分析 C．开展限额设计 D．审查工程变更 E．审核工程结算

8、建设工程组织非节奏流水施工的特点有。A：施工段之间可能有空闲时间 B：相邻专业工作队的流水步距相等

C：各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等 D：各专业工作队能够在施工段上连续作业 E：专业工作队数等于施工过程数

9、经济法律关系客体主要包括。A：物 B：权利 C：行为

D：智力成果 E：义务

10、在设计合同履行过程中，设计人的责任包括__。A．按时提供设计依据文件和基础资料 B．施工图设计完成后，组织鉴定和验收 C．负责审查外商提供的设计资料 D．保证设计质量 E．设计交底

11、下列情况中，__的合同属于效力待定合同。A．无处分权人处分他人财产 B．以胁迫手段订立 C．因重大误解订立

D．限制民事行为能力人订立 E．表见代理人订立

12、根据FIDIC《施工合同条件》，业主可以凭保函索赔的有。A：承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用

B：履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续

C：缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42天未派人修补 D：承包人的施工期限超过了合同工期 E：业主因承包人的严重违约行为解除合同

13、编制监理总进度计划的依据有。A：工程项目可行性研究报告 B：工程建设总进度计划 C：设计总进度计划 D：施工总进度计划

E：工程项目前期工作计划

14、【例4·多选题】监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括。A：协助业主确定工期总目标 B：办理工程立项审批或备案手续 C：办理建筑材料及设备订货手续 D：调查和分析环境及施工现场条件 E：编制施工图出图计划

15、承包人提出费用索赔中的人工费包括__。A．增加工作内容的人工费 B．停工损失费

C．工作效率降低的损失费

D．闲置人员在停工期间的福利费 E．计日工资

16、以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有。

A：地震造成的工程损坏 B：水灾的淹没损失

C：气温变化导致材料变质 D：施工机具的自然磨损 E：非外力引起的机械本身损坏

17、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，下列清单项目中，属于其他项目清单的有。A：暂列金额 B：暂估价 C：应急费

D：未明确项目的准备金 E：计日工

18、在施工进度控制过程中，监理工程师的主要工作内容有。A：下达工程开工令

B：协助承包商编制进度计划 C：组织现场协调会

D：向承包商提供进度报告

E：进行施工进度控制目标实现的风险分析

19、为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件有__。A．建设工程已批准立项

B．建设工程已经过可行性研究 C．建设工程已履行了报建手续 D．建设资金能满足建设工程要求 E．领取了建设工程规划许可证

20、在财务现金流量表中，作为现金流出的有__。A．流动资金 B．回收流动资金 C．销售税金及附加 D．固定资产余值回收 E．产品销售收入

21、用流水作业组织工程的施工，与顺序施工(依次施工)、平行施工等组织施工的方式相比，其特点是。A：各施工队组连续

B：可以寻找出关键工作来指导施工 C：劳动力、材料供应均衡 D：工期适中

E：可组织专业化施工队提高劳动生产率

22、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程范围包括。A：使用外商援助资金的项目

B：使用国际组织或者国外政府援助资金的项目 C：使用国外银行贷款资金的项目

D：使用国外政府及其机构贷款资金的项目

E：使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目

23、见证取样涉及行为。A：施工方 B：见证方 C：试验方 D：设计方 E：供货方

24、建设工程组织平行施工时的特点包括。A：能够充分利用工作面进行施工 B：施工现场的组织管理比较简单 C：单位时间内投入的资源量成倍增加 D：劳动力及施工机具等资源能均衡使用 E：各专业工作队能够连续施工

25、下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是。A：供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失 B：供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货 C：采购方可因供货方逾期交货而解除合同 D：采购方因供货方提前交货而应提前付款 E：逾期交货承担违约责任

第三篇：2017年云南省注册监理工程师《合同管理》教材考试试卷

2017年云南省注册监理工程师《合同管理》教材考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。A．国务院建设行政主管部门 B．国务院

C．国家发展与改革委员会 D．工商行政管理部门

2、建设工程风险的特点之一是__。

A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大 B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小 C．风险因素和风险事件的发生概率均较大 D．风险因素和风险事件的发生概率均较小

3、建立最终的风险清单应采用__。A．风险调查法 B．专家调查法 C．流程图法 D．经验数据法

4、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。A．权责一致

B．总监理工程师负责制 C．严格监理，热情服务 D．公正、独立、自主

5、协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证是__。A．工作的时序性 B．职责分工的严密性 C．工作目标的确定性

D．监理实施细则的指导性

6、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。A．有大量的隐蔽工程

B．施工中未及时进行质量检查 C．工程质量的评价方法具有特殊性 D．工程质量具有较大的波动性

7、加快工程进度，会导致施工效率下降，单位产品的费用上升，从而使整个工程的总投资增加，这表明__。

A．进度目标与投资目标之间存在统一关系 B．进度目标与投资目标之间存在对立关系 C．进度目标与质量目标之间存在对立关系 D．进度目标与质量目标之间存在统一关系

8、管理层次中协调层的职能是__。A．确定大政方针 B．参谋与咨询 C．组织与调配

D．操作与完成任务

9、下列对工程档案移交的描述错误的是__。

A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案

B．所有工程文档都要向城建档案馆移交

C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章 D．移交在工程完工后的3个月内

10、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。A．2 B．3 C．4 D．5

11、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。A．确认承包商索赔计算正确与否 B．认定承包商索赔理由成立 C．同意接受承包商索赔要求 D．审核承包商提出的索赔报告

12、在矩阵制监理组织中，对于操作层的监理人员来说有__个命令源。A．1 B．2 C．3 D．大于3

13、建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种__的风险对策。A．风险回避 B．风险转移 C．损失控制 D．风险自留

14、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。A．不可取代 B．取代 C．行使 D．承担

15、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。A．适用性 B．耐久性 C．可靠性 D．安全性

16、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

17、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。A．交谈协调法 B．书面协调法 C．访问协调法 D．情况介绍法

18、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。A．专家调整法 B．流程图法 C．经验数据法 D．初始清单法

19、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的__。A．监理大纲 B．委托监理合同 C．监理规划

D．监理实施细则

20、检查、指挥灵活，达到指令传递快、信息反馈及时。A．横向 B．管理人员 C．纵向

D．管理部门

21、在定量评价建设工程风险时，首要工作是__。A．风险损失的衡量 B．风险衡量 C．风险控制 D．风险回避

22、直线制组织形式具有__的特点。A．有利于正确决策

B．项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令 C．纵横两套管理系统

D．能够发挥职能部门专家作用

23、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。

A．50万元以上100万元以下 B．30万元以上50万元以下 C．30万元以上80万元以下 D．40万元以上80万元以下

24、建设工程档案是指__。

A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录 B．建设工程中各种文件的总称 C．建设工程中的文件档案资料

D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录

25、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。A．专业监理工程师应参与编制 B．应由项目总监理工程师主持

C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成 D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。

A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动

B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等 C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分

E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计

2、FIDIC合同条件规定业主的风险包括（）。

A．战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动 B．承包商人员在工程所在国内的**、骚动或混乱

C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．承包商使用军火、炸药、辐射或放射性材料引起的污染

E．不可预见的或不能合理预期一个有经验的承包商已采取适宜预防措施的任何自然力的作用

3、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A．双代号网络计划中无虚箭线

B．双代号网络计划中由关键节点组成

C．单代号网络计划中相邻工作间时间间隔为零 D．单代号网络计划中由关键工作组成的线路 E．时标网络计划中无波形线

4、综合单价法编制标底的表格有（）。A．分部分项工程费用计算表 B．措施项目价格表 C．工程量清单价格表 D．标底编制说明

E．分部分项工程工料价格计算表

5、工程变更的要求可能来自（）。A．建设单位 B．设计单位 C．施工单位 D．监理单位

E．建设行政主管部门

6、工程建设其他费用由（）构成。A．土地使用费

B．与建设项目有关的费用

C．与未来企业生产和经营活动有关的费用 D．应急费 E．暂列金额

7、在竣工决算中，属于新增固定资产价值的有（）。A．生产准备费 B．建设单位管理费 C．研究试验费

D．土地使用权出让金 E．工程监理费

8、监理工程师在现场施工准备阶段的质量控制主要是对（）的控制。A．工程定位和标高基准 B．施工平面布置

C．材料构配件采购订货 D．施工机械配置 E．见证取样送检

9、进度、质量三大目标之间存在统一关系的是__。A．降低投资就需考虑低功能和质量要求

B．提早发挥的投资效益超过因加快进度所增加的投资额

C．提高功能和质量增加的投资从全寿命费用分析的角度是节约投资的 D．实施过程中严格质量控制，可以减少返工费用和维修费用 E．工程实施过程中发现问题及时进行返工

10、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（）。A．计算工期满足要求工期 B．资源需用量降至最低 C．总成本降至最低 D．资源强度降至最低

E．资源需用量满足资源限量要求

11、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程__。A．资源强度最低 B．总费用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

12、非节奏流水施工的特点是__。A．相邻专业队的流水步距不尽相等

B．各施工过程在各个施工段流水节拍不尽相等 C．流水节拍较大的施工段可增加专业队 D．各专业队在施工段上能够连续作业 E．每个施工段上由不同专业队连续作业

13、建筑工程概算审查的主要内容包括（）。A．工程量的审查

B．采用的定额或指标的审查 C．概算文件组成的审查 D．各项费用的审查 E．材料预算价格的审查

14、下列关于工程质量事故处理鉴定验收的说法，正确的是__。

A．工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上进行验收

B．工程质量事故处理验收合格后，由建设单位办理交工验收文件，组织各有关单位会签

C．涉及结构承载力的工程质量事故处理工作，需要做必要的试验和检验鉴定工作

D．即便是不需要进行专门处理的质量事故，也应出具书面结论

E．对于处理验收合格的工程质量事故，质量事故调查组应注明责任方主要承担的经济责任

15、最高管理者应通过（）活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。A．制定质量方针和质量目标 B．对满足要求和持续改进的承诺 C．确保可获得必要的资源 D．进行管理评审

E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性

16、采用排列图法进行工程质量控制统计分析，考虑a～f这6种影响因素，影响频数分别为： a为350，b为30，c为：100，d为70，e为400，f为50。下列说法正确的是__。A．a因素是次要因素 B．b因素是一般因素 C．c因素是次要因素 D．d因素是次要因素 E．e因素是主要因素

17、标底与标价的编制可以采用__。A．工料单价法 B．综合单价法 C．工程量清单法 D．市场价格法 E．成本加酬金法

18、承包人可以采用的投标报价策略有__。A．不平衡报价 B．多方案报价法 C．随标底报价法 D．突然降价法 E．先亏后盈法

19、控制图中，如果生产过程处于隐定状态，则点子应符合以下（）要求。A．连续25点以上处于控制界限

B．连续35点中仅有1点超出控制界限 C．多次同侧 D．同期性变动

E．100点中不多于2点超出控制界限

20、检验批在验收前，施工单位应先填好“检验批验收记录”，并由（）分别在检验批质量检验记录中相关栏目中签字后，由监理工程师组织验收。A．监理员

B．项目专业质量检验员 C．项目专业安全检验员 D．项目专业技术负责人 E．具体施工人员

21、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括__。A．审查设计概预算

B．对工程项目造价目标进行风险分析 C．开展限额设计 D．审查工程变更 E．审核工程结算

22、工程发生质量事故之后，国家或地方相应级别主管部门应组织成立调查组，进行__等一系列工作。A．现场调查取证

B．提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施 C．事故原因分析

D．组织必要的技术鉴定

E．监督施工单位实施技术处理方案

23、质量管理体系认证过程中的审核是围绕企业的（）来进行。A．质量管理体系要求的符合性

B．满足质量要求和目标方面的有效性

C．质量管理体系的业绩改进质量标准的前瞻性 D．具体的产品质量标准的符合性

E．产品购买者传递正确可靠的质量信息的准确性

24、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的技术措施有__。A．采用更先进的施工方法

B．增加劳动力和施工机械的数量 C．改进施工工艺和施工技术 D．改善劳动条件

E．采用更先进的施工机械

25、在施工质量控制中，人的因素对质量有重要影响，人的素质反映在（）方面。A．文化水平B．职业道德 C．技术水平D．学历水平E．身体素质

第四篇：2016年广东省注册监理工程师合同管理：变更管理考试试卷

2016年广东省注册监理工程师合同管理：变更管理考试试

卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某工业项目固定资产投资3000万元，流动资产为1500万元，其中资本金占项目总投资的50％。投产后，销售税金及附加为150万元，平均年净利润为600万元，则该项目的平均资本金净利润率为％。A：13.73 B：26．67 C：38．66 D：27．54 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为元／件。A：1400 B：1650 C：2100 D：2400 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、关于工程网络计划的说法，正确的是。A：关键线路上的工作均为关键工作 B：关键线路上工作的总时差均为零 C：一个网络计划中只有一条关键线路

D：关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移 E：自我评定

4、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应。A：向发包人索赔 B：向乙施工单位索赔 C：向监理单位索赔 D：自行承担 E：专业监理

5、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是。A：行使权利的时间要求相同 B：行使权利的条件要求相同 C：通知到达对方的时间要求相同 D：行为生效的条件不同 E：专业监理

6、投标人对没有工程量，只填单价的项目(土方工程中的挖淤泥、岩石等)采用不平衡报价时，应遵循的原则是。A：单价降低 B：不能确定单价 C：单价提高 D：单价不变

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法

C：按设备费百分比形式的概算指标法 D：按每吨设备安装费形式的概算指标法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、【例5·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，依据“(原价+运杂费)×[1+运输损耗率(％)]x[1+采购保管费率(％)]”可以计算出。A：材料费 B：材料单价 C：材料基价

D：工程设备单价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、取得国有土地使用费不包括。A：土地使用权出让金 B：城市建设配套费 C：临时安置补助费 D：土地管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是__。A．工程合格程度 B．安全达标程度 C．工程返修程度 D．顾客满意程度

11、分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失。

A：分包商可直接向工程师递交索赔报告 B：分包商可直接向业主递交索赔报告

C：在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告

D：在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告 E：专业监理

12、在各种风险对策中，预防损失的主要作用是。A：中断风险源

B：降低损失发生的概率 C：降低损失的严重性

D：遏制损失的进一步发展 E：工程保险金

13、与新斯的明比较，毒扁豆碱的药理作用显著特点是 A．对心血管系统作用较强 B．对骨骼肌兴奋作用更强 C．对胃肠平滑肌作用较弱 D．具有中枢作用

E．对腺体分泌作用较弱

14、【例1·单选题】在项目做出投资决策后，项目投资控制的关键在于。A：勘查 B：监理 C：设计 D：运营

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、下列不属于工程监理企业专业资质级别的是。A：甲级 B：乙级 C：丙级 D：丁级

E：工程保险金

16、根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师的注册。A：不分专业

B：按专业注册，每人只能申请1个专业注册 C：按专业注册，每人最多可以申请2个专业注册 D：按专业注册，每人最多可以申请3个专业注册 E：工程保险金

17、在工程网络图中，工作K的最迟完成时间为第20天，其持续时间为6天，该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第8天、第10天、第12天，则工作K的总时差为天。A：8 B：6 C：4 D：2 E：自我评定

18、按照《质量管理体系标准》的术语定义，在质量方面指挥和控制组织的协调活动，称为。A：质量管理 B：质量需求

C：质量管理体系 D：质量组织机构 E：工程变更单

19、《注册监理工程师管理规定》于__起施行。A．2005年4月31日 B．2005年12月31日 C．2006年4月1日 D．2006年6月1日

20、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是。

A：设计标准不得高于国家规范的强制性要求 B：技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要 C：施工图设计文件应满足设备材料采购的需要 D：方案设计文件应满足编制工程预算的要求 E：专业监理

21、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，施工降水、排水费应计入。A：间接费

B：工程建设其他费用 C：施工机械使用费 D：措施费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、红细胞破坏后被单核—巨噬细胞系统吞噬不出现__ A．Hb分解为血红素和珠蛋白

B．血红素降解为胆绿素、铁和一氧化碳 C．珠蛋白降解为氨基酸

D．血红蛋白与结合珠蛋白结合为复合体 E．红细胞被分解成铁、珠蛋白、胆红素

23、下列施工阶段投资控制措施中，属于组织措施的是。A：编制资金使用计划 B：编制详细的工作流程图

C：对设计变更进行技术经济分析 D：对投资支出作出分析与预测

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、《建设工程监理规范》规定，参与或配合工程质量安全事故的调查和处理由负责。

A：总监理工程师 B：专业监理工程师 C：监理员

D：总监理工程师代表 E：工程保险金

25、【例1·单选题】工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样，可以拆卸或解体来检查内在的质量，所以工程质量应重视的控制。A：施工前期

B：施工工艺和施工方法 C：施工准备和施工过程 D：投入品质量 E：工程变更单

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的项目有（）。A．财务费 B．工会经费 C．脚手架费 D．劳动保险费 E．住房公积金

2、进度控制的技术措施主要包括。

A：推行CM承发包模式，对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工 B：采用网络计划技术并结合电子计算机的应用，实施动态控制 C：建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度

D：审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理状态下施工 E：编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

3、【例6·多选题】在国外项目的总建设成本中．属于项目间接建设成本。A：项目管理费 B：开工试车费 C：土地征购费

D：建设成本上升费 E：生产前费用

4、根据现行建筑安装工程造价组成的有关规定，下列费用中属于企业管理费的有。

A：休病假期限为6个月的工资 B：危险作业意外伤害保险费 C：工具用具使用费 D：财务费 E：印花税

5、为确保作业质量，总监理工程师在施工过程中下达停工令的情况包括__。A．未经项目经理审查同意擅自变更设计或修改图纸进行施工 B．隐蔽作业未经依法查验合格而擅自封闭 C．承包单位拒绝项目监理机构管理

D．擅自使用未经项目监理机构审查认可的分包单位进行施工 E．擅自采用未经审查认可的代用材料

6、监理工程师应当履行的义务包括。

A：保证执业活动成果的质量．并承担相应责任 B：在规定范围内从事执业活动 C：不收受被监理单位的任何礼金

D：接受继续教育，努力提高职业水准

E：不得同时在两个或两个以上单位受聘或执业

7、为了有效控制建设工程进度，就必须对影响进度的有利因素和不利因素进行全面、细致的分析和预测，以实现对建设工程进度的（）。A．主动控制 B．纠编控制 C．动态控制 D．事中控制 E．事后控制

8、以下选项对设备监造监理工作的理解正确的有__。

A．熟悉设备制造图纸及有关技术说明，但无需参加设计交底 B．组建设备监造的项目监理机构 C．编制设备监造规划

D．审查设备制造分包单位资质 E．编制设备制造的检验计划

9、国际上。工程咨询公司参与联合承包工程的形式一般有。A：与土木工程承包商和设备制造商组成联合体共同承包项目

B：作为总承包商，承担项目的主要责任和风险．而承包商则作为分包商 C：以Project Controlling模式参与工程实施

D：以项目发起人和策划公司的身份参与BOT项目 E：以非代理型CM模式参与工程实施

10、基本风险是指作用于整个经济或大多数人群的风险，以下的__事件属于基本风险。A．火灾 B．战争 C．自然灾害 D．偷盗 E．高膨胀率

11、【例1·多选题】GB／T 19000—2008族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括。A：管理职责 B：环境管理 C：产品实现 D：资源管理 E：安全管理

12、建设工程的风险识别往往通过__方式，在对建设工程风险进行多维分解的过程中，认识工程风险，建立工程风险清单。A．对经验数据的分析 B．风险调查 C．风险评价 D．专家咨询 E．实验论证

13、在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有__。A．委托人违约应承担违约责任

B．监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算

C．监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限

D．监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不承担责任 E．监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任

14、施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有__。A．设计变更

B．非承包人原因停电 C．分包人的施工干扰

D．发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行 E．交通部门修理公路影响材料运输进度

15、《建设工程委托监理合同(示范文本)》中，监理人的权利包括__。A．设计标准认定权 B．工程款支付的签认权 C．工程设计变更的审批权 D．施工技术方案的审核权

E．工程建设有关协作单位组织协调主持权

16、利用横道图表示工程进度计划的特点有。

A：形象、直观，但不能反映出关键工作和关键线路 B：易于编制和理解，但调整繁琐和费时

C：能明确反映出各项工作之间的逻辑关系和总工期 D：能反映工程费用与工期之间的关系

E：可通过时间参数计算，求出各项工作的机动时间

17、在建设工程质量验收时，室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程，室外工程的子单位包括。A：附属建筑工程 B：智能工程 C：道路工程

D：给排水与采暖工程 E：电气工程

18、在财务现金流量表中，作为现金流出的有__。A．流动资金 B．回收流动资金 C．销售税金及附加 D．固定资产余值回收 E．产品销售收入

19、《中华人民共和国合同法》采用合同形式的不要式原则的理由是__。A．符合我国大多数的意愿

B．合同本质对合同形式不作要求

C．市场经济要求不应对合同形式进行限制 D．国际公约要求不应对合同形式进行限制 E．电子技术对合同形式的影响

20、按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括__。

A．投标书及其附件

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答 C．资格审查文件 D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议

21、施工图预算是建设单位的依据。A：确定项目造价 B：进行施工准备 C：控制施工成本

D：监督检查执行定额标准 E：施工期间安排建设资金

22、下列属于监理人监督控制权的是__。A．向承包人提出建议 B．对施工进度的监督

C．征得委托人同意，发布开工令

D．对工程上使用的材料和施工质量进行检验 E．工程设计变更的审批

23、施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括。A：取得相关行政管理部门的爆破作业许可 B：取得爆破作业资质证件

C：与相邻建筑物所有人进行协调 D：作好施工现场的安全防护工作 E：保护相邻建筑物

24、建设单位在工程开工前，负责办理有关__手续，组织设计和施工单位认真进行设计交底。

A．工程施工许可证 B．工程保险

C．工程质量监督 D．设备购销合同

E．施工图设计文件审查

25、《招标投标法》规定，投标文件__的投标人应确定为中标人。A．满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求 B．最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 C．满足招标文件各项要求，并且报价最低

D．满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低 E．满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高

第五篇：2016年黑龙江注册监理工程师合同管理：变更管理考试试卷

2016年黑龙江注册监理工程师合同管理：变更管理考试试

卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某进口设备，其银行财务费为4万元人民币，外贸手续费为19万元人民币，关税税率为20％，进口环节增值税率为17％，抵岸价为1790万元人民币。该批设备无消费税，则该批进口设备的到岸价格(CIF)为万元人民币。A：745．57 B：1258．55 C：1274．93 D：4837．84 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和__。A．修补处理

B．实验验证后处理 C．定期观察处理 D．专家论证后处理

3、【例1·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，对于技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用进行评标。A：最低投标价法 B：综合评标法 C：综合评估法 D：评标价法 E：专业监理

4、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值

B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件

C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系

D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款

5、【例2·单选题】某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6．5万美元，外贸手续费率为1．5％。美元兑人民币的汇率为6．15。则该进口设备的离岸价为万元人民币。A：1230．00 B：1310．87 C：1331．48 D：1351．47 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府申请领取施工许可证。A：房管局 B：税务局

C：工商管理部门

D：建设行政主管部门 E：工程保险金

7、【例2·单选题】工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。工程是决定工程项目质量的关键环节。A：项目可行性研究和决策阶段 B：设计阶段 C：施工阶段

D：竣工验收阶段 E：工程变更单

8、项目可行性研究工作小组在完成市场调查和预测后，下一步的工作是。A：制定工作计划 B：编制与优化方案 C：进行项目评价

D：编制可行性研究报告

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是。A：服务对象的多样性

B：通过经济手段引导推行的制度 C：具有完善的诚信体系 D：具有监督功能 E：工程保险金

10、依据《建设工程质量管理条例》，__在建设工程竣工验收后，应及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。A．设计单位 B．施工单位 C．监理单位 D．建设单位

11、是整个投标文件的精髓。A：投标报价的高低 B：施工组织设计 C：专项施工方案

D：工程监理难点、重点及合理化建议 E：工程保险金

12、所有的施工合同价款都必须在中注明。A：招标书 B：协议书 C：投标书

D：中标通知书 E：专业监理

13、【例1·单选题】《总监理工程师任命书》需要由工程监理单位签字，并加盖单位公章。A：法定代表人 B：技术负责人 C：主要负责人 D：项目监理机构 E：工程保险金

14、未经__签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序。A．监理工程师 B．监理员

C．技术负责人 D．总监理工程师

15、施工单位相对承担较大风险的承发包模式是。A：平行承发包模式 B：施工总承包模式 C：工程总承包模式

D：项目总承包管理模式 E：工程保险金

16、双代号网络计划中引入虚工作的一个原因是为了。A：表达不需要消耗时间的工作 B：表达不需要消耗资源的工作 C：表达工作间的逻辑关系 D：节省箭线和节点 E：自我评定

17、下列项目中，必须实行监理的是。A：建筑面积为4000平方米的影剧院项目 B：建筑面积为40000平方米的住宅项目 C：总投资为2800万元的新能源项目 D：总投资为2700万元的社会福利项目 E：工程保险金

18、某工程，施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为。A：9月5日 B：10月5日 C：10月20日 D：11月5日 E：专业监理

19、【例2·单选题】下列关于监理文件档案资料传阅要求的说法中，正确的是。A：传阅人阅后应在文件封面上签名，并加盖个人私章 B：传阅人阅后应在文件封面上签名，并注明日期 C：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并加盖个人私章 D：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并注明日期 E：工程保险金 20、【例1·单选题】设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是。A：发包人原因造成质量不合格 B：异常恶劣的气候条件 C：发包人要求提前交货

D：隐蔽工程的重新检验证明质量合格 E：专业监理

21、工程缺陷。按照《建设工程施工合同(示范文本)》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由负责。A：发包人 B：承包人 C：工程师

D：发包人与承包人共同 E：专业监理

22、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能

23、建设工程风险识别过程中的核心工作是。A：组建风险识别团队 B：分解建设工程风险 C：建立初始风险清单 D：量化风险等级标准 E：工程保险金

24、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是__。A．可行性研究阶段 B．决策阶段 C．设计阶段 D．保修阶段

25、”持续改进”是质量管理体系八项质量管理原则之一，其作用是为了提高质量管理体系的__。A．有效性和效率 B．科学性 C．管理水平

D．创造价值能力

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括__。A．中标函 B．投标保函

C．监理合同标准条件 D．监理委托函 E．标准、规范

2、设计准备工作进度计划中一般要考虑等工作的时间安排。A：规划设计条件的确定 B：设计基础资料的提供 C：进度概算的编制 D：施工图预算的编制 E：委托设计

3、下列各种工程中，适合采用CM管理模式的有。A：限额投资的工程 B：无法准确定价的工程 C：一般性建设的工程

D：设计变更可能性较大的工程 E：时间因素最为重要的工程

4、下列关于盈亏平衡点分析，正确的说法有__。

A．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大，项目风险越小

B．盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算，而不能按计算期内的平均值计算 C．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEPQ＝BEP(%)×设计生产能力

D．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEP(%)＝BEPQ×设计生产能力 E．盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析

5、某分部工程时标网络计划如图4-15所示，当工程执行到第4周末及第8周末时，检查实际进度如图中前锋线所示，该图表明。A：第4周末检查时预计工期将延长1周

B：第4周末检查时只有工作D拖后而影响工期 C：第4周末检查时工作A尚有总时差1周

D：第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期 E：第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期

6、不论是设计单位、建设单位，还是承包单位提出工程变更要求，总监理工程师签发的工程变更清单都应包括等文件。A：工程变更要求 B：工程变更说明

C：工程变更费用和工期 D：投资许可证 E：质监站批文

7、为了减少或避免工程延期事件的发生，监理了程师应做好的工作包括__。A．及时下达工程开工令 B．及时提供施工场地 C．妥善处理工程延期事件 D．提醒业主履行自己的职责 E．及时支付工程进度款

8、某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则。

A：承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担 B：承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担 C：承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励 D：如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任 E：如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任

9、《中华人民共和国合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有__。A．当事人可以通过和解或调解解决合同争议

B．当事人订立仲裁协议的，可以选择仲裁或诉讼方式解决争议 C．当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁 D．当事人不履行仲裁裁决的，对方可请求法院执行 E．涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁

10、FIDIC《施工合同条件》中，工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及__。

A．计划实施工程的总工期是否与合同约定一致 B．重要里程碑工期是否与合同约定一致

C．承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否保证计划的实现

D．承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰 E．承包商的施工人员的到位情况

11、招标工作的实施中，下列说法正确的是。A：禁止不合理地限制投标

B：招标人应当在招标文件中载明投标有效期 C：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 D：投标保证金有效期应当与投标有效期一致 E：一个招标项目可以有两个标底

12、工程监理实施依据包括。A：法律法规 B：工程建设标准 C：初步设计文件 D：施工合同

E：勘察设计文件及合同

13、监理工程师对分包商的现场工作进行监督检查的重点主要包括__。A．分包商工地会议

B．分包商的设备使用情况 C．分包商的施工人员情况

D．实施工程的质量是否符合工程承包合同规定的标准 E．分包商的施工进度情况

14、按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括__。

A．领有公共运输执照施工车辆的损失 B．不可预料事件造成施工人员的人身伤亡 C．施工建筑物的损害

D．业主在工地的原有建筑物受到的损害 E．临时工程受到的损害

15、《建设工程设计合同(示范文本)》规定，初步设计文件应当满足__的需要。A．控制概算 B．施工

C．编制施工招标文件 D．主要设备材料订货 E．编制施工图设计文件

16、用实物法编制施工图预算时，其直接工程费的计算与（）有关。A．人工、材料、机械的市场价格 B．工、料、机的定额消耗量 C．预算定额基价 D．工程量 E．取费定额

17、【例5·多选题】属于S曲线比较法的绘制步骤的是。A：确定工程进展速度曲线

B：计算规定时间计划完成的任务量 C：绘制S曲线

D：确定工程项目实际进度与计划进度的比较情况

E：计算工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间

18、《建设工程监理规范》规定，监理实施细则编写依据包括。A：已批准的建设工程监理规划 B：施工组织设计文件

C：与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料 D：建设工程设计文件

E：施工组织设计、(专项)施工方案

19、以下关于工程监理单位必须执行强制性法规的说法，错误的是__。A．工程监理单位可以把业务转让给具有监理资质的企业

B．工程监理单位不按照监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担赔偿责任 C．工程监理单位与被监理工程的承包单位不得有隶属关系

D．工程监理单位的监理由于工作认真得到施工单位的认可，可以接受施工单位的物质表扬

E．工程监理单位与承包单位串通，为承包单位牟取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任

20、以过程为基础的质量管理体系模式的循环过程包括。A：管理职责 B：环境管理 C：产品实现 D：资源管理 E：安全管理

21、按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括__。A．产品说明书

B．双方签订的采购合同 C．合同内约定的质量标准 D．图纸、样品

E．双方当事人共同封存的样品

22、建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间、衔接关系根据原则编制计划并付诸实施。A：进度总目标 B：进度计划 C：质量计划

D：资源优化配置 E：投资计划

23、建设工程的保证人一般是__。A．法人 B．银行 C．担保公司 D．公证机关

E．建设行政主管部门

24、下列对建设工程归档文件的要求中，属于质量要求的有。A：符合国家有关的技术规范、标准和规程

B：同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限应从长 C：同一案卷内有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级 D：内容真实、准确，与工程实际相符 E：应采用耐久性强的书写材料

25、【例6·多选题】为保证施工中的各个环节相互制约，工程项目平衡表中需明确的内容有：。

A：各种设计文件交付日期 B：主要设备交付日期 C：施工单位进场日期 D：工程材料进场日期 E：水电及道路开通日期