北京2016年下半年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理考试题5篇

第一篇：北京2016年下半年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理考试题

北京2016年下半年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足的需要。A：控制概算 B：编制招标文件 C：施工图设计

D：非标准设备制作 E：专业监理

2、施工合同实行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告，关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是。A：视为不需要补偿

B：工程师应主动确定变更价款予以补偿 C：工程师应与承包人协商补偿的变更价款

D：工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款 E：专业监理

3、在各种风险对策中，预防损失的主要作用是。A：中断风险源

B：降低损失发生的概率 C：降低损失的严重性

D：遏制损失的进一步发展 E：工程保险金

4、某通用设备采购合同中约定：采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是。A：同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 E：专业监理

5、根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议纪要由负责起草，并经与会各方代表会签。A：建设单位 B：施工单位

C：项目监理机构 D：总监理工程师 E：工程保险金

6、【例1·单选题】下列各类建设工程中，属于《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定的必须实行监理的是。A：投资总额2000万元的学校工程

B：投资总额2000万元的科技、文化工程 C：投资总额2000万元的社会福利工程 D：投资总额2000万元的道路、桥梁工程 E：工程保险金

7、评标委员会对投标书初评时，主要检查的内容不包括__。A．报价计算的正确性 B．评标价的优劣 C．投标人的资格 D．投标保证有效性

8、【例2·单选题】某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6．5万美元，外贸手续费率为1．5％。美元兑人民币的汇率为6．15。则该进口设备的离岸价为万元人民币。A：1230．00 B：1310．87 C：1331．48 D：1351．47 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、依据有关“建筑工程—切险”的规定，下列描述中正确的是。A：投保人和被保险人是保险合同的当事人

B：保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

C：发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D：保险合同的有效期至工程保险期满为止 E：专业监理

10、纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。A：直线职能制组织形式 B：职能制组织形式 C：直线制组织形式 D：矩阵制组织形式 E：工程保险金

11、施工生产工人因节约材料而获得的奖金属于。A：人工费 B：规费

C：企业管理费 D：现场管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、指定分包商是与签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位。A：工程师 B：承包人 C：发包人

D：政府主管部门 E：专业监理

13、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按顺序解释。

A：合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书 B：中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C：合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单 D：合同专用条款、合同通用条款、中标通知书 E：专业监理

14、工程勘察工作一般分为三个阶段，不包括下列。A：可行性研究勘察 B：初步勘察 C：详细勘察 D：收尾勘察 E：工程变更单

15、颁发整个工程的接收证书时，将保留金的前支付给承包商。A：25％ B：50％ C：30％ D：10％ E：专业监理

16、开标应当在的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 A：招标人 B：一投标人

C：建设行政主管部门 D：评标委员会 E：工程保险金

17、当工程总报价确定后，通过调整工程量清单内某些项目的单价，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为（）。A．多方案报价法 B．不平衡报价法 C．巳先亏后盈法 D．内部协调法

18、监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有__。A．直线制和职能制 B．职能制和矩阵制 C．直线制和直线职能制 D．矩阵制和直线制

19、在混凝土灌注桩施工过程要求每桩测定混凝土坍落度2次，每30～50cm测定一次浇筑高度，这是针对可能发生的质量问题而采取的预控措施。A：混凝土强度不足 B：斜孔、断桩 C：钢筋笼上浮 D：缩颈、堵管 E：工程变更单 20、【例1·单选题】发包人应在收到承包人进度款支付申请后的天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。A：7 B：14 C：28 D：30 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构(配)件，在采购订货前应向__申报。

A．建设单位现场代表 B．项目技术负责人 C．监理工程师 D．项目经理

22、某拟建化工项目生产能力为年产量300万t。已知已建年产量为100万t的同类项目的建设投资为5000万元，生产能力指数为0.7，拟建项目建设时期与已建同类项目建设时期相比的综合价格指数为1.1。则按生产能力指数法估算的拟建项目的建设投资为__万元。A．8934.78 B．9807.59 C．11550.00 D．11867.18

23、【例1·单选题】下列不属于投标文件编制依据的是。A：监理大纲

B：工程监理招标文件 C：企业现有的设备资源

D：国家及地方有关工程监理投标的法律法规及政策 E：工程保险金

24、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为__年。A．5 B．3 C．2 D．1

25、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是。

A：投标文件的符合性鉴定 B：投标人的资格预审 C：商务标评审 D：技术标评审 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、抵押合同自登记之日起生效的包括__等抵押合同。A．土地使用权 B．土地所有权 C．城市房地产 D．机器 E．车辆

2、对于主要或关键设备，在制造过程中质量检查控制的主要内容包括__。A．钢结构焊接部件 B．机械类部件

C．电气自动化部件 D．配件及备件 E．设备的组装

3、建设工程施工阶段投资控制时，根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以划分为__等类型。A．按子项目分解 B．按投资构成分解 C．按时间分解 D．按净现值分解 E．按终值分解

4、在建设单位的进度计划系统中，工程项目年度计划的编制依据有。A：工程项目建设总进度计划 B：综合进度控制计划 C：批准的设计文件 D：设计总进度计划

E：施工图设计工作进度计划

5、在《担保法》规定的担保方式中，不能作为保证人。A：公民 B：国家机关

C：企业法人的分支机构 D：企业法人的职能部门

E：经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关

6、企业定额的水平（）。

A．与劳动生产率水平变动方向一致 B．与劳动消耗水平变动方向相反 C．与劳动生产率水平变动方向相反 D．与劳动消耗水平变动方向一致 E．与物质消耗水平变动方向相反

7、下列费用中，属于建筑安装工程费用施工机械使用费的有。A：机械折旧费 B：机械大修理费 C：机械经常修理费

D：大型机械进场及安拆费 E：机械操作人员工资

8、下列关于监理招标的特点，说法正确的是__。A．招标宗旨是对监理单位能力的选择 B．报价占主要地位 C．报价占次要地位 D．邀请的投标人较多 E．邀请的投标人较少

9、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有。A：汽车 B：土地

C：土地所有权 D：支票

E：可以转让的商标专用权

10、纯单价合同计价方式主要适用于工程。A：没有施工图 B：工程简单 C：工程量不明 D：资金不足 E：急需开工

11、从国际工程市场的情况来看，工程咨询的发展趋势有__。A．向全过程和全方位服务方向发展 B．逐渐取代工程承包

C．与工程承包相互渗透、相互融合

D．带动本国工程设备、材料和劳务出口 E．促进国际间工程领域的交流和合作

12、政府审核企业提交的项目申请报告，主要从等方面进行核准。A：提高财务收益 B：保障公共利益 C：保护生态环境 D：预测市场前景 E：维护经济安全

13、下列属予工程建设程序的是。A：策划 B：设计 C：施工

D：投入生产 E：运营

14、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程监理控制投资目标可按__分解。

A．建设工程的投资费用组成 B．年度、季度

C．建设工程实施阶段 D．建设工程组成

E．建设工程投资具有的风险

15、《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为。A：履行期限条款 B：结算条款 C：清理条款 D：质量条款 E：违约责任条款

16、下列内容中，属于监理股份有限公司特点的是。A：应当有2个以上发起人

B：公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的30％ C：须有半数以上的发起人在中国境内有住所

D：股份有限公司注册资本的最低限额为人民币伍佰万元

E：股份有限公司采取发起方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额

17、分部分项工程进度计划经常针对工程。A：基础土方工程 B：大体积混凝土工程

C：大面积预制构件吊装工程 D：复杂的基础加固工程 E：大型桩基工程

18、可行性研究报告的内容包括__。A．市场调查与市场预测 B．建设规模与产品方案 C．设计概算 D．节能措施 E．节水措施

19、国际咨询工程师联合会(FIDIC)所规定的首选行为准则除了“对社会和咨询业的责任”之外，还包括以下几方面要求。A：独立性 B：能力

C：廉洁和正直 D：反腐败

E：对他人的公正

20、工程师确定延误工期可以相应顺延的包括__情形。A．承包人违约

B．承包人承担的风险

C．发包人不按专用条款的约定提供开工条件

D．一周内由于发包人原因停电、停水、停气造成停止累计超过8h E．发包人不按约定日期支付工程预付款、进度款，使工程不能正常进行

21、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括__。A．设计依据及参数 B．设计意图 C．结构特点

D．设计计算方法 E．施工要求

22、与横道图相比，网络图具有以下主要特点。A：网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系

B：通过网络图时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作 C：通过网络图时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间 D：网络图可以利用计算机进行计算、优化和调整 E：比横道图直观明了

23、某分部工程时标网络计划如下图所示，当计划执行到第3周末及第6周末时，检查得到的实际进度如图中的实际进度前锋线所示。该图表明（）。A．工作A和工作D在第4周至第6周内实际进度正常 B．第3周末检查时预计工期拖后1周 C．第6周末检查时预计工期拖后1周

D．工作B和工作E在第4周至第6周内实际进度正常 E．第6周末检查时工作G实际进度拖后1周

24、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。

A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动

B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等 C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分

E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计

25、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师除了审核承包单位试验室的资质等级及其试验范围之外，还应考核。A：试验室的管理制度 B：试验人员的资格证书

C：试验计划的时间安排及实施情况 D：本工程的试验项目及其要求

E：法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

第二篇：2016年广西注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理考试题

2016年广西注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理

考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，一般情况下，监理工程师发出《监理工程师通知单》以后，下一步要做的工作是。A：进行原因分析

B：要求有关单位提交质量缺陷调查报告 C：及时向建设单位和监理公司汇报 D：组织调查取证 E：工程变更单

2、在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于。A：招标人 B：评标委员会 C：招标代理机构 D：招标监督机构 E：专业监理

3、某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款。第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6％，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期贷款利息为。A：76．8万元 B：106．8万元 C：366．3万元 D：389．3万元

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、发包人供应的材料设备因承包人的原因发生损坏丢失，应__。A．由承包人负责赔偿 B．由发包人重新采购 C．由工程师确定赔偿责任

D．由承包人和发包人共同承担责任

5、单位工程验收时，对主要功能还需进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由商定。A：监理和建设单位 B：施工和设计单位 C：设计和建设单位

D：参加验收的各方人员 E：工程变更单

6、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是。

A：协调工程项目的外部关系 B：报送监理人员情况 C：保守工程秘密

D：协调合同管理工作 E：专业监理

7、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，材料费的组成内容，不包括。A：采购及保管费 B：运输损耗费 C：检验试验费 D：运杂费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能

9、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是。A：工期和经济损失均由承包人承担 B：给予经济损失补偿，不顺延合同工期 C：顺延合同工期，不补偿经济损失 D：补偿经济损失并顺延合同工期 E：专业监理

10、某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量和产量定额别是：，/工日；，／工日；，／工日。其综合时间定额为工日。A：0．013 B：0．015 C：0．017 D：0．020 E：自我评定

11、当工程发生需要加固补强的质量缺陷时，监理单位应先签发。A：监理通知单 B：工程暂停令 C：整改通知 D：工程变更单 E：工程变更单

12、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：工程保险金

13、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。A：项目名称 B：项目特征 C：项目划分 D：项目编码

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、在工程网络计划中，关键工作是指的工作。A：双代号时标网络计划中箭线上无波形线 B：与其紧后工作之间的时间间隔为零 C：最早开始时间与最迟开始时间相差最小 D：双代号网络计划中两端节点为关键节点 E：自我评定

15、招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是__。A．返还所有投标人的投标保函

B．要求所有投标人延长投标保函有效期

C．要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期

D．要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

16、根据《注册监理工程师管理规定》。下列权利和义务中，属于注册监理工程师享有的权利是。

A：保证执业活动成果的质量

B：依据本人能力从事相应的执业活动

C：在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动 D：接受继续教育，努力提高执业水准 E：工程保险金

17、工程建筑面积㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。A：100 B：200 C：300 D：500 E：工程保险金

18、FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指；__。A．完成扫尾、清理施工现场工作 B．完成所有缺陷修复工作

C．能按预定目的交给业主占用或使用 D．完成主体工程的施工任务

19、根据诚信的经营准则，工程监理企业应当建立健全的信用管理制度之一是__制度。

A．人力资源管理 B．与委托方沟通管理 C．企业风险管理

D．企业人员继续教育

20、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是。A：提供监理单位施工现场办公房屋 B：提供夜间施工使用的照明设施 C：提供施工现场的工程地质资料 D：提供工程进度计划 E：专业监理

21、某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费：完成业主要求的合同外工程花费3万元；由于业主缘故导致功效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失0．5万元。则承包商可索要的人工费为万元。A：2．0 B：3．0 C：5．0 D：5．5 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、设计方案竞赛的主要目的是。A：选定设计单位

B：获得理想的设计方案 C：降低设计费用

D：保证工程设计质量 E：自我评定

23、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A：6 B：3 C：2 D：1 E：工程保险金

24、注册监理工程师变更注册不需要提交的材料是。A：申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料 B：申请人变更注册申请表 C：申请人的工作调动证明

D：申请人与新聘用单位签订的聘用劳动合同复印件 E：工程保险金

25、【例3·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，企业管理费中的劳动保险和职工福利费，可以包括发生的费用。A：夏季防暑降温 B：工作服

C：专业技术人员继续教育 D：职工死亡丧葬补助费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建筑安装工程费构成中，属于企业管理费的有。A：管理人员工资 B：工具用具使用费 C：加班加点工资 D：财务费 E：劳动保护费

2、在工程质量控制统计方法中，与因果分析图法含义相同的是。A：树枝图 B：鱼刺图

C：特性要因图 D：推导演绎表 E：层次分析图

3、施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是（）。A．编制施工组织设计 B．签署工程付款凭证 C．执行工程承包合同 D．审查工程结算

E．审查施工技术方案和施工进度计划

4、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括__等。

A．不可预见的外界条件 B．施工中遇到文物和古迹 C．异常不利的气候条件

D．业主或其他承包人的干扰 E．后续法规的调整

5、在费用优化中，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定应符合__原则。

A．缩短持续时间的工作可以变为非关键工作

B．缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间 C．缩短后工作的持续时间不能小于其最长持续时间 D．缩短持续时间的工作不能变为非关键工作 E．缩短的时间不能大于其紧后工作持续时间

6、与供方互利关系原则是GB/T 19000—2000族标准质量管理应遵循的原则之一。实施这一原则的措施包括__。

A．识别并选择重要供方，考虑眼前和长远利益 B．与重要供方达成长期合作协议

C．创造一个畅通和公开的沟通渠道，及时解决问题，联合改进活动 D．与重要供方共享专门技术、信息和资源 E．激发、鼓励和承认供方的改进及其成果

7、控制图的异常情况有__。A．周期性变动 B．多次同侧 C．趋势或倾向 D．离散性强

E．点子排列接近控制界限

8、在建设工程风险事件发生前，风险管理的目标有__。A．使实际损失最小 B．使潜在损失最小

C．减少忧虑及相应的忧虑价值 D．承担社会责任 E．满足外部附加义务

9、财务评价的基本报表有（）。A．财务现金流量表 B．资金来源与运用表 C．损益与利润分配表 D．外汇平衡表 E．借款偿还计划表

10、已知现金流量如下图所示，计算F的正确表达式是（）。A．F=A(P/A，i，6)(F/P，i，8)B．F=A(P/A，i，5)(F/P，i，7)C．F=A(F/A，i，6)(F/P，i，2)D．F=A(F/A，i，5)(F/P，i，2)E．F=A(F/A，i，6)(F/P，i，1)

11、下列关于实际进度与计划进度的比较方法说法正确的是。

A：横道图比较法主要用于工程项目中某些工作实际进度与计划进度的局部比较 B：S曲线比较法是以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成任务量

C：前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度的局部比较；又可用来分析和预测工程项目整体进度状况

D：S曲线比较法主要用于工程项目中某些工作实际进度与计划进度的局部比较 E：横道图比较法既适用于工作实际进度与计划进度的局部比较；又可用来分析和预测工程项目整体进度状况

12、单位建筑工程概算的审查内容包括。A：计算的工程量 B：采用的定额或指标 C：各项费用的计取 D：定额基价的换算

E：材料价格及供销部门手续费

13、设计概算可分为__。A．单位工程概算 B．一般土建工程概算 C．单项工程综合概算 D．建设工程总概算 E．预备概算

14、根据质量管理的基本原理，质量计划包含为达到质量目标、质量要求的__环节的相关内容，即PDCA循环。A．计划 B．实施 C．检查 D．处理 E．控制

15、下列关于建设工程进度控制的表述中，正确的是__。

A．局部工期延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间不存在某种等值关系

B．合理确定具体的搭接工作内容和搭接时间，是进度计划优化的重要内容 C．进度控制的重点对象是关键线路上的各项工作 D．组织协调对进度控制的作用最为突出且最为直接

E．在工程建设早期由于资料详细程度不够而无法编制进度计划

16、多级网络计划系统除具有一般网络计划的功能和特点外，还有其自身的特点，其表现在。

A：其编制过程是一个由浅入深、从顶层到底层、由粗到细的过程，并且贯穿在该实施计划系统的始终

B：可以随时进行分解和综合

C：不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制 D：层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关 E：不同层级的网络计划，由一个人负责编制，因此达到统一

17、工程网络计划中的关键线路是指的线路。A：单代号搭接网络计划中由关键工作组成 B：双代号时标网络计划中自始至终没有波形线 C：单代号网络计划中相邻工作时间间隔均为零 D：双代号网络计划中自始至终没有虚箭线 E：双代号网络计划中由关键声点组成

18、【例1·多选题】关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有。A：成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B：总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准 C：市场采购设备，一般用于小型通用设备的采购

D：建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E：向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

19、按照现行《建设工程文件归档整理规范》，监理单位应长期保存的监理文件是。

A：监理月报中的有关质量问题 B：工程开工令／复工令 C：监理实施细则

D：质量事故报告及处理意见 E：分包单位资质材料

20、审核监理规划时。对监理组织机构审核的内容包括。A：是否理解了业主的工程建设意图 B：是否包括了全部委托的工作任务 C：是否与工程实施的具体特点相结合 D：是否与业主的组织关系相协调 E：是否与承包方的组织关系相协调

21、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有。A：双方签订的采购合同 B：施工合同对材料的要求 C：合同约定的质量标准 D：合同未约定的推荐性质量标准 E：双方当事人共同封存的样品

22、某工程双代号网络计划如图3-58所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明。A：工作2-5为关键工作 B：工作5-7为关键工作 C：工作1-6的自由时差为0 D：工作4-7的自由时差为1 E：工作2-3的自由时差为1

23、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，安全文明施工费包括。

A：环境保护费 B：临时设施费 C：施工降水费 D：二次搬运费

E：冬雨季施工增加费

24、某工程单代号网络计划图如下，下列选项正确的是（）。A．工作A的EF为2天 B．工作D的FF为2天 C．工作C的EF为Z天 D．工作B的FF为1天 E．计算工期为8天

25、施工图设计阶段，监理工程师对设计图纸进行审核的主要内容包括__。A．使用功能和质量要求是否得到满足 B．设备选型是否先进、适用、经济合理

C．各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D．各专业设计之间是否协调一致

E．建设法规、技术规范要求的满足程度

第三篇：天津2015年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理考试题（xiexiebang推荐）

天津2015年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理

考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人。A：可以采用直接委托方式发包 B：可以自行招标，但应当备案 C：可以自行招标，无须备案 D：必须委托中介机构代理招标 E：专业监理

2、【例2．单选题】根据《招标投标法实施条例》，下列说法错误的是。A：履约保证金不得超过中标合同金额的15％

B：招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性內容的其他协议

C：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果

D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金

3、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A：单价计算结果与总价不一致

B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章 E：专业监理

4、对于无权代理行为，被代理人行使__后，代理行为有效。A．后履行抗辩权 B．追认权 C．拒绝权

D．不安抗辩权

5、施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审查内容的是。A：投标人的企业资质是否满足招标工程的要求 B：投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历 C：投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历

D：投标人自有施工机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要 E：专业监理

6、【例2·单选题】单代号搭接网络计划的表示方法为。

A：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系和搭接关系 B：以节点表示工作及其逻辑关系，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系 C：以节点表示工作及其搭接关系，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系 D：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系 E：自我评定

7、如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为__。

A．仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B．仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C．仲裁条款无效，由人民法院解决争议

D．仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式

8、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是。

A：承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间 B：施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准 C：运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用 D：承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有 E：专业监理

9、【例1·单选题】工程监理单位在工程勘察过程中的服务不包括。A：工程勘察方案的审查 B：工程勘察过程控制 C：工程设计成果审查

D：工程勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查 E：工程保险金

10、合同法律关系，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A：主体 B：客体 C：内容 D：事实 E：专业监理

11、建筑工程一切险的保险期限的开始时间为。

A：自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准 B：自工地动工

C：自主要材料、设备运抵工地 D：保险公司中约定日期 E：专业监理

12、总监理工程师应在开工日期天前发出工程开工令。A：1 B：5 C：7 D：14 E：工程变更单

13、市场风险分析属于可行性研究报告中的。A：环境影响评价 B：市场调查与预测 C：社会评价 D：风险分析

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、【例1·单选题】资格预审是指在，对申请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面情况的审查。A：开标后 B：投标前 C：中标后

D：发出招标公告后 E：工程保险金

15、【例3·单选题】某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第天。A：6 B：8 C：11 D：13 E：自我评定

16、建筑工程一切险往往还加保。A：安装工程一切险 B：人身意外伤害险 C：机动车辆险 D：第三者责任险 E：专业监理

17、施工进度计划实施中常用的检查方式是。A：不定期的现场实地检查和监督

B：召开施工单位负责人参加的现场会议 C：定期收集施工绩效报表资料

D：邀请建设单位管理人员面对面交流 E：自我评定

18、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A：12 B：24 C：48 D：72 E：工程保险金

19、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是__。

A．发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B．发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C．承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D．承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

20、土建工程基础定额与安装工程预算定额都属于。A：其他直接费定额 B：直接费定额 C：间接费定额 D：现场经费定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、对承包人超出设计图纸范围的工程量，监理工程师应。A：经发包人同意后计量 B：与承包人协商后计量 C：在竣工结算时计量 D：不予计量

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、编制工程概算定额的基础是。A：估算指标 B：概算指标 C：预算指标 D：预算定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作，属于监理工作的措施。A：合同 B：组织 C：技术 D：经济

E：工程保险金

24、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。

A．不会影响其紧后工作的最迟开始 B．不会影响其后续工作的正常进行 C．必定影响其紧后工作的最早开始 D．必定影响其后续工作的正常进行

25、某住宅工程项目设计深度不够，其结构特征与概算指标的结构特征局部有差别，编制设计概算时。宜采用的方法是。A：扩大单价法 B：修正概算指标法 C：概算指标法 D：预算单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、影响项目监理机构人员数量的主要因素包括。A：工程建设强度 B：建设工程复杂程度 C：建设工期长短

D：监理单位的业务水平E：项目监理机构的组织结构和任务职能分工

2、当项目实际工程量与估计工程量没有实质性差别时，由承包人承担工程量变动风险的合同形式有。A：固定总价合同 B：纯单价合同

C：成本加奖励合同 D：可调总价合同

E：成本加固定百分比酬金合同

3、关于违约赔偿损失的说法，正确的有。A：当事人可以在违约金之外约定赔偿金额 B：损失赔偿额应相当于违约所造成的损失

C：损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益

D：损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失 E：损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用

4、质量检验计划的内容包括__。

A．明确分部分项工程名称及检验部位 B．认定合格的评价条件 C．检验程度和抽检方案 D．技术文件和抽检方案 E．采用的检验方法和手段

5、下列属于招标公告应当载明的有。A：建设单位的名称和地址 B：招标项目的性质 C：招标项目的实施地点 D：获取招标文件的办法 E：招标项目的最高报价

6、下列情况中，承包商可以提出工期索赔的是。A：合同文件的内容出错或互相矛盾 B：业主合理终止合同

C：业主和监理工程师命令暂停工程 D：业主违约

E：业主未能按时提供现场

7、工程师对工程索赔的影响主要是__。A．工程师可能会引起承包人的索赔 B．工程师无权单方面作出索赔处理决定

C．工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书 D．工程师在争议的仲裁中作为仲裁人 E．工程师在争议的诉讼过程中作为见证人

8、【例2·多选题】是质量管理原则中“持续改进”包括的基本内容。A：核心是提高有效性和效率，实现质量目标 B：全员参与 C：PDCA循环

D：利用资源，将输入转化为输出的活动体系 E：管理评审

9、【例4·多选题】工程项目质量的内涵，从功能和使用价值来看，包括等方面。A：适用性 B：可靠性 C：节能性 D：外观质量 E：环境协调

10、划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括__。A．工程规模 B．招标方式

C．潜在投标人数量

D．工程项目的专业特点 E．被监理合同的难易程度

11、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，其他项目清单由组成。A：暂列金额 B：暂估价 C：计日工

D：总承包服务费 E：措施项目费

12、下列选项属于网络计划时间参数的有。A：工期

B：两项工作之间的时间间隔 C：最早完成时间 D：节点最早时间 E：节点时差

13、下列对于预备费的理解，正确的是。

A：涨价预备费以建筑安装工程费以及设备及工、器具购置费之和为计算基数 B：基本预备费以建筑安装工程费以及设备及工、器具购置费之和为计算基数 C：涨价预备费以建筑安装工程费以及设备及工、器具购置费和工程建设其他费之和计算基数

D：基本预备费又称不可预见费 E：涨价预备费又称不可预见费

14、设备安装过程的质量控制主要包括。A：设备基础检验

B：设备就位和调平找正 C：设备的复查与二次灌浆

D：安装工序中恒温恒湿保障措施 E：设备安装质量记录资料的控制

15、《工程建设监理规定》和《建设工程监理规范》要求工程监理企业按照__原则开展监理工作。A．公正 B．独立 C．客观 D．自主 E．科学

16、建设工程组织依次施工时，其特点包括__。A．没有充分地利用工作面进行施工，工期长

B．如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业 C．施工现场的组织管理工作比较复杂

D．单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织 E．相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业

17、建设工程监理工作文件一般由__构成。A．监理组织设计 B．监理大纲 C．监理规划

D．监理实施细则 E．监理目标

18、某工程项目时标网络图如图3-52所示，则。A：工作I的最早开始时间为10 B：工作D的总时差为3 C：工作C的自由时差为2 D：工作C的最迟开始时间为2 E：工作D的最迟完成时间为12

19、工料测量师在立约前阶段的主要任务包括。A：对建设项目做出初步的经济评价 B：针对各种拟建方案制订初步估算 C：对不同的设计及材料进行成本分析 D：审核承包人的索赔 E：制订工程变更清单 20、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有__。A．办理土地征用

B．向工程师提供工程进度计划

C．提供保证施工安全需要的围栏设施

D．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E．提供施工现场的地下管线资料

21、设备运杂费通常是由构成的。A：运费和装卸费 B：包装费

C：供销部门手续费 D：增值税

E：采购与仓库保管费

22、下列关于招标文件与资格审查说法正确的是。A：招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复

B：对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出 C：通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标

D：潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出

E：依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告，应当在省级发展改革部门依法指定的媒介发布

23、建设投资估算方法包括__。A．生产能力指数法 B．分项详细估算法 C．扩大指标估算法

D．综合指标投资估算法 E．比例估算法

24、下列属于招标控制价的审查内容的是。A：编制依据是否正确 B：清单列项是否齐全 C：费用表格是否规范 D：承包范围

E：各费用的计算基础是否正确

25、项目监理机构的组织结构设计工作内容包括。A：确定项目监理机构目标 B：选择组织结构形式 C：划分项目管理机构部门 D：制定岗位职责和考核标准 E：制定工作流程和信息流程

第四篇：2015年青海省注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理试题

2015年青海省注册监理师：建设工程材料设备采购合同管

理试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在图3-40所示双代号时标网络计划中，如果C、E、H三项工作因共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为周。A： B：1 C：2 D：3 E：自我评定

2、下列关于建设工程固定总价合同的说法中，错误的是__。A．合同执行中承包方承担主要风险 B．适合于工期在1年内的工程

C．要求初步设计已完成并可以估算出工程量 D．合同总价在合同约定的风险范围内不可调整

3、对于不合格的施工作业人员__有权要求承包单位予以撤换。A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．资质管理部门 D．监理员

4、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 E：专业监理

5、业主对分包合同的管理主要表现为。A：对分包商发布指令 B：对分包工程的批准 C：向分包商支付工程款 D：审查分包商的资质 E：专业监理

6、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。A．施工图设计 B．设备调查 C．勘察成果

D．建筑材料配置

7、施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于。A：职务代理 B：指定代理 C：法定代理 D：委托代理 E：专业监理

8、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为。

A：2009年10月6日 B：2009年10月25日 C：2009年10月27日 D：2009年10月28日 E：专业监理

9、当采用非匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线起点落在计划横道线起点的右侧，则二者之间的差距表示工作。A：实际早开工的时间 B：实际晚开工的时间 C：超额完成的工作量 D：拖欠的工作量 E：自我评定

10、根据施工合同示范文本规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承担。A：发包人 B：承包人

C：监理工程师

D：发包人与承包人共同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、针对确认不需专业处理的质量缺陷，应能保证它不构成对工程安全的危害，并满足安全和使用要求，并必须征得的同意。A：监理单位 B：施工单位 C：设计单位

D：设计单位和建设单位 E：工程变更单

12、【例1·单选题】对于下面的现金流量图而言，计算F的正确表达式是。A：F=A(P／A，i，6)(F／P，i，8)B：F=A(P／A，i，5)(F／P，i，7)C：F=A(F／A，i，5)(F／P，i，2)D：F=A(F／A，i，6)(F／P．i，1)E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、建设工程项目可行性研究报告中的重大技术(经济)方案至少应进行__个方案的比选。A．2 B．3 C．4 D．5

14、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。A．权责一致

B．总监理工程师负责制 C．严格监理，热情服务 D．公正、独立、自主

15、项目总工期允许拖延的时间有限，则以作为规定工期进行网络计划调整。A：总工期

B：总工期加上拖延的时间 C：总工期的限制时间 D：总工期减拖延时间 E：自我评定

16、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是。

A：设计标准不得高于国家规范的强制性要求 B：技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要 C：施工图设计文件应满足设备材料采购的需要 D：方案设计文件应满足编制工程预算的要求 E：专业监理

17、公证员对公司的审查是采取__。A．全面审查 B．部分审查 C．重点审查 D．筛选审查

18、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的。A：自愿原则 B：公平合理原则

C：依法独立进行原则 D：一裁终局原则 E：专业监理

19、依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的。A：三分之一 B：三分之二 C：四分之一 D：一半

E：工程保险金 20、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当。

A：编制工程设计作业进度计划 B：审查设计进度计划的合理性和可行性 C：检查工程设计人员的专业构成情况 D：编制工程设计阶段进度计划 E：自我评定

21、合同解除生效后，合同约定的条款仍然有效。A：专用条件 B：通用条件 C：协议书

D：有关结算、清理 E：工程保险金

22、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为。A：已经成立

B：完备形式后成立 C：效力待定 D：未成立 E：专业监理

23、对施工过程的质量监控，必须以__为基础。A．设置质量控制点 B．工程质量预控 C．工序质量控制 D．质量监督检查

24、施工单位在申请索赔费用支付时，应填写的表格是。A：费用索赔申请表 B：工程款支付申请表 C：费用索赔意向表 D：工程款支付证书 E：工程保险金

25、依据有关“建筑工程—切险”的规定，下列描述中正确的是。A：投保人和被保险人是保险合同的当事人

B：保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

C：发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D：保险合同的有效期至工程保险期满为止 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、政府审核企业提交的项目申请报告，主要从等方面进行核准。A：提高财务收益 B：保障公共利益 C：保护生态环境 D：预测市场前景 E：维护经济安全

2、某工程双代号网络计划如下图所示，工作C的后续工作有。A：工作J B：工作H C：工作I D：工作K E：工作L

3、下列合同属于按照承发包的内容进行分类的是。A：建设工程勘察合同

B：建设工程设计施工总承包合同 C：工程施工承包合同 D：建设工程施工合同 E：施工分包合同

4、设计合同示范文本中规定的设计人的责任有__。A．参加工程验收工作

B．解决施工中出现的设计问题

C．为施工承包人提供设计依据的基础资料 D．组织施工招标工作

E．在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底

5、对建设工程质量进行全方位控制，包括对进行控制。A：建设工程所有工程内容的质量 B：建设工程各个阶段工作的质量 C：建设工程质量目标的所有内容

D：建设工程投资、进度、质量目标的协调与平衡 E：影响建设工程质量目标的所有因素

6、自由时差的特点是。

A：独立的，利用了不影响其他工作的开工时间 B：本工作时差，及时使用过期作废 C：非关键线路上自由时差一定为零 D：它为全线路所共有

E：自由时差一定小于等于总时差

7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有。A：中标通知书一合同协议书一合同专用条款 B：中标通知书一投标书一合同通用条款

C：履行过程中的书面洽商一合同专用条款一工程量清单 D：投标书一合同专用条款一标准规范 E：图纸一合同专用条款一工程量清单8、9、建设工程项目参建各方依法订立的合同都要有明确的__条款。A．公证机关 B．质量要求 C．履约担保 D．违约责任 E．法律依据

10、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有等。A：选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B：竞争的激烈程度相对较差 C：招标时间长 D：招标费用高 E：评标工作量较大

11、下列费用中，属于措施费的有__。A．临时设施费 B．夜间施工增加费 C．固定资产使用费 D．检验试验费 E．工程排污费

12、分部分项工程进度计划经常针对工程。A：基础土方工程 B：大体积混凝土工程

C：大面积预制构件吊装工程 D：复杂的基础加固工程 E：大型桩基工程

13、监理工程师对分包商的现场工作进行监督检查的重点主要包括（）。A．分包商工地会议

B．分包商的设备使用情况 C．分包商的施工人员情况

D．实施工程的质量是否符合工程承包合同规定的标准 E．分包商的施工进度情况

14、按照招标人和投标人参与程度，将招标过程粗略划分为__阶段。A．招标准备 B．设计招标 C．招标投标 D．施工招标 E．决标成交

15、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括__。A．建设工程设计单位配合施工的能力 B．建设工程总进度目标对施工工期的要求 C．类似工程项目的实际进度

D．施工单位项目经理部组织能力 E．外部协作条件的配合情况

16、在FIDIC《施工合同条件》中，工程师可批准承包商合理的利润索赔的情况有__。

A．业主提前占用工程 B．对竣工检验的干扰

C．非承包原因检验导致施工的延误 D．其他承包人的干扰 E．不可预见的外界条件

17、投资估算是建设工程的投资控制目标。A：技术设计 B：设计方案选择 C：初步设计 D：施工图设计 E：承包合同价

18、建设工程监理规划编写的依据包括__。A．基本构成内容应当力求统一 B．具体内容应具有针对性

C．监理规划应当遵循建设工程的运行规律 D．监理规划一般应以实施阶段统一编写 E．表达方式旅游活动格式化、标准化

19、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有。

A：该担保方式是抵押 B：该担保方式是质押 C：双方应当办理登记

D：汇票仍由施工企业保管

E：施工企业应当将汇票交付债权人

20、下列关于监理规划的说法中，正确的有。A：监理规划的表述方式不应该格式化、标准化 B：内容应具有针对性、指导性和可操作性 C：应由总监理工程师组织编制

D：监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分 E：应把握工程项目运行脉搏

21、建设工程施工期间，监理工程师要对承包单位的各种质量记录资料进行监控。施工质量记录资料包括。

A：施工现场质量管理检查记录资料 B：各种工程合同文件 C：工程材料质量证明资料 D：施工单位质量自检资料 E：各种设计文件

22、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成丁程量清单所列项目的全部费用，包括__。

A．分部分项工程费 B．措施项目费 C．规费 D．税金 E．预留金

23、建筑安装工程费构成中，属于企业管理费的有。A：管理人员工资 B：工具用具使用费 C：加班加点工资 D：财务费 E：劳动保护费

24、选择一个合格的供货厂商，是向厂家订购设备质量控制工作的首要环节。对供货厂商进行初选的内容有。A：企业性质

B：供货厂商的资质 C：设备供货能力

D：过去几年的资金平衡表和资产负债表 E：检验检测手段及试验室资质

25、竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，包括__。A．工程造价比较分析 B．竣工财务决算报表 C．竣工工程平面示意图 D．施工方案技术经济分析 E．竣工财务决算说明书

第五篇：浙江省2016年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理试题

浙江省2016年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管

理试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是。

A：承包人应向业主提交索赔意向通知 B：承包人应向工程师提交索赔意向通知 C：承包人提交索赔意向通知没有期限限制

D：承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失 E：专业监理

2、为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型没备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为__。A．监理单位 B．建设单位 C．安装单位 D．供货厂商

3、工程材料、构配件、设备报审表中的附件，不包括下列。A：工程材料、构配件、设备清单 B：质量证明文件 C：自检结果 D：检验制度 E：工程变更单

4、”保证各种与质量管理体系有关的文件之间的协调，不产生矛盾，保证各自为实现总目标承担好相应的任务。”体现监理单位组织编制质量管理体系文件时的原则。A：符合性 B：确定性 C：相容性 D：可操作性 E：工程变更单

5、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付万元。A：10 B：25 C：20 D：35 E：专业监理

6、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。A．联系单 B．变更单 C．通知单 D．回复单

7、关于项目投资中流动资金的说法，正确的是。A：流动资金估算一般采用分项详细估算法

B：流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债

C：项目总投资中的流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金 D：流动资金应列入建设工程造价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、开标时判定为无效的投标文件，应当。A：不再进入评标 B：在初评阶段淘汰 C：在详评阶段淘汰 D：在定标阶段淘汰 E：专业监理

9、某工程单代号搭接网络计划中工作B、D、E之间的搭接关系和时间参数如下图所示。工作D和工作E的总时差分别为6天和2天，则工作B的总时差为天。A：3 B：8 C：9 D：12 E：自我评定

10、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程__。A．可以不实行监理 B．必须实行监理

C．仅建筑安装工程实行监理 D．设备制造实行监理

11、《建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员．应当依法取得的范围内从事建筑活动。

A：相应的专业毕业证书，并在其专业领域涉及 B：相应的职称证书，并在其职称等级对应

C：相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可 D：相应的继续教育证明，并在其接受继续教育 E：工程保险金

12、【例1．单选题】《建设工程质量管理条例》规定，有防水要求的卫生间最低保修期限为。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金

13、设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由__组织试车。A．发包人 B．设计人 C．承包人

D．设备供应单位

14、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的。A：自愿原则 B：公平合理原则

C：依法独立进行原则 D：一裁终局原则 E：专业监理

15、某工程在施工图预算审查时，审查人员利用各分部分项工程的单位建筑面积工程量基本指标比较预算中相应分部分项工程的工程量，并据此对分部分项工程量进行详细审查。这种审查方法称为__审查法。A．标准预算 B．筛选 C．分组计算 D．对比

16、施工过程中，检验批的验收应由组织。A：项目技术负责人 B：建设单位现场代表 C：项目经理

D：专业监理工程师 E：工程变更单

17、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。A．项目决策咨询评估制度 B．工程招标投标制度 C．建设工程监理制度 D．项目法人责任制度

18、《担保法》是指调整因__而产生的债权债务关系的法律规范的总称。A．买卖关系 B．担保关系 C．合同关系 D．保证合同

19、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。A．2 B．3 C．4 D．5 20、建设工程风险识别是由若干工作构成的过程，最主要成果是。A：风险清单

B：识别建设工程风险因素 C：建设工程风险分解

D：识别建设工程风险事件及其后果 E：工程保险金

21、【例2·单选题】某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是。A：提前工期1个月给予承包人奖励

B：延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C：对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D：因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0．5个月追究承包人违约责任

E：专业监理

22、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图样及设备的基础土建设计文件应由__进行审查认可。A．承包总体工程设计的设计单位 B．发包人

C．监理工程师

D．设备安装承包商

23、【例1·单选题】FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。A：25 B：30 C：40 D：50 E：专业监理

24、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应。A：由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行 B：由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行 C：由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行 D：按照成本加利润原则，由监理人商定 E：专业监理

25、某单代号网络图，有多项开始工作和结束工作，则该网络图。A：起点节点为实工作，终点节点为实工作 B：起点节点为实工作，终点节点为虚拟工作 C：起点节点为虚拟工作，终点节点为实工作 D：起点节点为虚拟工作，终点节点为虚拟工作 E：自我评定

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、设备安装质量记录资料的控制内容有__。A．安装单位质量管理检查资料 B．分包单位的资质资料 C．安装依据

D．设备、材料的质量证明资料 E．安装设备验收资料

2、【例4·多选题】在工程网络计划中，关键线路上。A：相邻两项工作之间的时间间隔全部为零 B：工作的持续时间总和为计算工期

C：工作的总时差等于计划工期与计算工期之差 D：相邻两项工作之间的时距全部为零 E：节点的最早时间等于最迟时间

3、施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按来划分。A：设计系统 B：安装工艺 C：主要工种 D：楼层 E：组别

4、下列费用中，属于建安工程造价措施费的有。A：二次搬运费 B：夜间施工费 C：总承包服务费 D：已完工程保护费 E：施工排水费

5、对于承包单位提交的施工组织设计，需报送监理单位技术负责人审查并提出意见的工程项目包括。A：一般小区室外工程

B：规模大、技术复杂的工程 C：新型结构工程 D：特种结构工程 E：临时设施工程

6、导致非计划性风险自留的原因主要有。A：缺乏风险意识 B：风险识别失误

C：已建立非基金储备 D：有母公司保险 E：期望损失不严重

7、根据《建筑安装工程费用项目组成》定，施工机械使用费包括。A：机械操作人员的工资 B：大型机械设备安拆费 C：燃料动力费 D：大修理费 E：税费

8、下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有。A：总投资收益率 B：财务内部收益率 C：利息备付率 D：财务净现值 E：资产负债率

9、下列费用中，属于建安工程造价规费的有。A：安全文明施工费 B：工程排污费 C：养老保险费

D：大型机械进出场费 E：住房公积金

10、关于支付工程预付款的说法，正确的有。A：重大项目可一次性支付

B：重大项目应按计划逐年支付 C：发包人应在签订合同后7天内支付 D：未签订施工合同不得支付 E：不具备施工条件不得支付

11、施工阶段设计交底是正确执行施工程序的一项重要工作，监理工程师参加设计交底工作应着重了解的内容包括__。A．有关设计意图 B．有关自然条件

C．设计中存在的问题 D．施工应注意的事项

E．主管部门及其他部门对本工程的要求

12、设置施工质量控制点是施工过程质量控制的有效方式，可以作为质量控制点的有。

A：主要零件 B：技术纯熟工序 C：关键部位 D：薄弱环节

E：易产生缺陷的工艺过程

13、下列情况中，承包商可以提出工期索赔的是。A：合同文件的内容出错或互相矛盾 B：业主合理终止合同

C：业主和监理工程师命令暂停工程 D：业主违约

E：业主未能按时提供现场

14、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有。

A：向承包人发出要求提前竣工的通知 B：与承包人协商签订提前竣工的协议 C：负责修改施工计划

D：为承包人提供赶工的必要条件 E：减少工程质量检测的试验项目

15、对于不合格的处理，要做到__。

A．上道工序不合格，不准进入下道工序施工 B．不合格的材料、构配件、半成品不允许使用 C．对已进场的不合格品限期清除出现场 D．对不合格检验批要给予清除

E．不合格的工序或工程产品不予计价

16、建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间、衔接关系根据原则编制计划并付诸实施。A：进度总目标 B：进度计划 C：质量计划

D：资源优化配置 E：投资计划

17、建筑安装工程费用中的税金是指按规定应计入工程造价内的。A：固定资产投资方向调节税 B：营业税 C：增值税

D：城乡维护建设税 E：教育费附加

18、建设工程目标控制的效果直接取决于__。A．控制目标的设定是否合理 B．目标控制的措施是否得力 C．目标控制的介入点是否合理

D．是否将主动控制与被动控制有机结合 E．采取控制措施的时间是否及时

19、在工程质量验收过程中，下列情况中应予以验收。A：返工重做的检验批

B：经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批

C：经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批 D：施工单位难以纠正的建筑错位 E：建设单位认可的检验批

20、与其他的风险对策相比，非保险转移对策的优点主要体现在__。A．可以转移某些不可投保的潜在损失

B．双方当事人对合同条款的理解不会发生分歧 C．被转移者有能力更好地进行损失控制

D．可以中断风险源，使其不发生或不再发展

E．可以降低损失的发生概率或降低损失的严重程度

21、乙级工程监理企业的技术负责人应当。A：具有10年以上从事工程建设工作的经历 B：具有15年以上从事工程建设工作的经历 C：具有高级技术职称

D：取得监理工程师注册证书 E：取得监理工程师资格证书

22、【例4·多选题】监理工程师控制工程建设进度时，在施工阶段进度控制的任务是。

A：编制施工总进度计划，并控制其执行 B：编制详细的出图计划，并控制其执行 C：编制项目总进度计划

D：编制工程、季、月实施计划，并控制其执行 E：施工现场条件调查和分析

23、工程项目的预验收和验收，必须有城建档案管理部门参加。A：国家重点 B：省市重点 C：县级重点 D：某些特大型 E：某项大型

24、工程项目建设总进度计划是对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署，其主要内容有。A：投资计划分配表 B：设计总进度计划表 C：工程项目一览表

D：建设资金平衡表 E：工程项目进度平衡表

25、下列对于措施费的理解，正确的是。A：措施费属于非工程实体项目发生的费用

B：包括二次搬运费、施工机械使用费、大型机械设备进出场及安装拆卸费等 C：可分为通用措施项目和专业措施项目 D：措施费是工程实体项目发生的费用

E：措施费包括施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费