台湾省2015年下半年设备监理师合同管理：合同管理法律基础考试题

第一篇：台湾省2015年下半年设备监理师合同管理：合同管理法律基础考试题

台湾省2015年下半年设备监理师合同管理：合同管理法律

基础考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在设备安装完毕后，出卖人和买受人双方应共同参加__工作。A．安全交底 B．质量验收 C．技术交底

D．启动试车检验

2、下列____不属于设备工程项目投资管理方面的信息。A：项目投资估算、设计概算、施工图预算 B：项目参与人员、物资、设备情况

C：工程款支付单、工程变更费用、工程索赔费用 D：设备工程造价、各种价格指数

3、价值工程对象选择中，凭借开展价值工程活动人员的经验和智慧，根据对象选择应考虑的因素，通过定性分析选择对象的方法，称为__。A．经验分析法 B．百分比法 C．ABC分析法 D．强制确定法

4、关于合同履行中债权转让和债务转移下列说法错误的是__。A．可以约定债务人向第三人履行债务 B．可以约定第三人向债务人履行债务

C．合同当事人之间的债权债务关系可以在约定债务人向第三人履行债务和约定第三人向债务人履行债务情况下部分改变

D．合同当事人之间的债权债务关系不能在约定债务人向第三人履行债务和约定第三人向债务人履行债务情况下发生改变

5、设备制造过程影响设备质量的因素有人、材料、机器、方法和__。A．资金 B．治安 C．工艺 D．环境

6、只取得《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》，而没有__的人员，既不能承担设备监理工程师的责任，也不享有相应的权利。A．注册 B．备案 C．审核 D．批准

7、下列指标中属于动态指标的是__。A．净现值 B．投资利润率

C．资本金净利润率 D．借款偿还期

8、建筑工程合同如果无效，一般应采取__处理。A．返还财产 B．赔偿损失 C．作价补偿

D．追缴财产，收归国有

9、履行期限不明确的，债务人可以__履行。A．按时 B．随时 C．立即 D．强制

10、当检查工程进度时，如某项工作出现进度偏差且拖延时间超过其总时差，在__情况下原计划不需要调整。A．工程项目总工期不允许拖延 B．工程项目总工期允许拖延 C．工作进度超前

D．工程项目总工期允许拖延的时间小于产生的进度偏差

11、控制图不用于__。

A．决定某—过程何时需要调整，何时需要保持 B．评估过程的稳定性

C．决定在何处集中力量进行改进 D．确定某一过程的改进

12、委托方、设备制造企业等被监理单位和设备监理单位对监理活动中产生的争议，处理方式不包括__。

A．依据合同相关条款协商解决 B．依据合同申请仲裁 C．向人民法院起诉 D．强制执行

13、__是决定设备概念质量的基础。A．详细设计 B．初步设计 C．工作图设计 D．施工图设计

14、非匀速进展横道图比较法绘制步骤为__。①随着工作的进展，在横道线下方绘制粗实线，从开始之日起至检查日期止。对此期间未工作的时间，以空白表示，由此可以得知工作的连续与间断情况；②比较同一时刻计划完成任务量累计百分比与实际完成任务量累计百分比；③在横道线下方，与第①步对应位置，标注各主要时刻工作的实际完成任务量累计百分比；④绘制横道图进度计划，并在横道线上方标出各主要时刻工作的计划完成任务量累计百分比。A．①②③④ B．②①③④ C．①②④③ D．①③②④

15、在无权代理的情况下，以下有关当事人的表述，正确的是__。A．被代理人享有追认权和拒绝权，第三人享有催告权和撤销权 B．被代理人享有追认权和催告权，第三人享有拒绝权和撤销权 C．被代理人享有撤销权和摧告权，第三人享有追认权和拒绝权 D．被代理人享有拒绝权和催告权，第三人享有追认权和撤销权

16、__是指正常情况下不能在制造过程中出现的设备差错。A．明显隐患 B．设备隐患 C．潜在隐患 D．安全隐患

17、承揽合同属于法定可以采用__形式的合同。A．风险防范 B．安全担保 C．留置担保 D．招标

18、估算生产装置投资的常用方法是__。A．资金周转法 B．生产能力指数法 C．功能单元法 D．指标估算法

19、设备工程总工期允许拖延的时间有限，则以__作为规定工期进行网络计划调整。

A．总工期

B．总工期加拖延的时间 C．总工期的限制时间 D．总工期减拖延时间

20、以下有关设备监理资料管理的说法中，错误的是__。A．设备工程监理资料都是在设备工程监理过程中形成的

B．设备工程监理资料是设备监理单位在实施监理的过程中形成的各种原始记录 C．总监理工程师领导监理资料的管理工作，同时指派专人具体负责管理监理资料

D．根据反映的内容可将设备工程监理资料分为文件合同、监理工作文件、设备工程经济及技术资料、设备工程制造安装调试过程的文件和竣工验收类文件

21、有A、B两投资项目，其中IRRA=15%，IRRB=12%，△IRRB-A=11%，ic=10%，则__。

A．A项目优于B项目 B．B项目优于A项目 C．A项目等同B项目 D．无法判断

22、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是__。A．不履行合同 B．终止履行合同 C．中止履行合同 D．要求对方履行合同

23、概率分析一般是计算项目净现值的期望及净现值__时累计概率。A．大于0 B．大于等于0 C．小于0 D．等于0

24、承包商接到工程停工令后，应按质量处理程序进行整改，然后提出复工申请，经监理工程师检查认可后，由__签发复工令。A．监理单位 B．总监理工程师 C．雇主 D．承包商

25、__的范围，是指保证人在主债务履行期限届满债务人不履行债务时所应承担的保证责任的范围。A．保证担保 B．留置担保 C．抵押担保 D．质押担保

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在直线型组织结构的基础上，演化出多种组织结构形式，包括__。A．职能型组织结构 B．项目型组织结构 C．事业部制式组织结构 D．功能型组织结构 E．矩阵型组织结构

2、设备监理工程师介入监理工作的不必经历的阶段是__。A．项目决策 B．设计 C．制造

D．安装与调试

3、在人工日工资单价中应包含的费用有__。A．劳动保护费

B．生产工人教育经费 C．职工休假期间的工资 D．职工工会经费 E．职工福利费

4、__是指针对某设备的设计任务建立质量目标，规定质量要求和安排应开展的各种活动。A．质量策划 B．设计策划 C．设备策划 D．过程策划

5、设备监理工程师在受聘的设备监理机构中享有的权利有__。

A．代表设备监理机构独立执行本专业设备工程监理任务，参与设备形成各过程的监理工作

B．对选择设备工程设计、采购、制造、安装、调试等过程提出否决

C．对项目承包合同、技术方案、法规与标准、重要和关键的工艺规程、安装与调试规程等技术文件与资料进行审核并提出修改意见

D．对设备形成的重要过程、关键部件的质量控制进行鉴证、检验和审核 E．同时在两个以上设备监理单位执业

6、编制设备工程进度计划时，工作定义后的工作步骤是__。A．确定实施方案和分配资源 B．确定工作的逻辑关系

C．确定各工作或活动的持续时间 D．计算工作量

7、中小型设备工程设计可进行两阶段设计，即__。A．初步设计 B．技术设计

C．施工组织设计 D．施工方案设计 E．工作图设计

8、流程图里面的开始和结束用__表示。A．矩形 B．圆 C．椭圆 D．菱形

9、承包商编制的承包商文件及其他设计文件的版权和其他知识产权应归__所有。A．雇主 B．承包商

C．雇主和承包商 D．国家

10、下列不属于《建设工程委托监理合同(示范文本)》组成内容的是__。A．通用条件 B．标准条件 C．专用条件 D．附加条件

11、以下__对于在安装、施工阶段业主一方职责的说明是正确的。

A．将任命的业主代表和设备监理工程师(必要时可撤换)以口头形式通知供应商 B．继续抓紧完成施工开始前未完成的工程用地征用手续以及移民等工作 C．负责项目的融资以保证工程项目的顺利实施

D．批准经设备监理工程师研究后提出建议并上报的工程延期报告 E．对设计方案进行选择、确定

12、关于无效合同，下列说法错误的是__。A．违反了法律规定的条件 B．自订立起就没有法律效力 C．不受到法律保护 D．自宣布无效之日起无效

13、__是将主要的项目可交付成果划分为较小、更容易管理的不同组成部分。A．范围计划 B．范围定义 C．范围核实

D．范围变更控制

14、甲与乙订立合同，但由于丙的原因甲未能向乙完全履行，则__。A．甲向乙承担违约责任 B．丙向乙承担违约责任

C．甲和乙共同向丙承担违约责任 D．甲和丙均不向乙承担违约责任

15、当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方__。A．只能适用二者中数额较小的 B．只能适用二者中数额较大的 C．可以选择适用二者之一 D．可以并用违约金、定金

16、如果业主和承包商经过协商不能达成协议，致使索赔争议仍然未能解决的，业主和承包商可以根据仲裁协议，将索赔争议提交双方选定的__解决。A．工程监督委员会 B．投标委员会 C．政府机关 D．仲裁委员会

17、根据ISO9000:2000中的定义，质量是一组固有特性满足需求的__。A．程度 B．品质 C．过程 D．标准

18、监理工程师索赔审核时，应以__为基本原则。A．公平合理 B．重证据

C．不主观臆断 D．实事求是 E．及时、有效

19、在设备工程实施过程中，设备工程监理单位的主要任务是__。A．必须掌握充分的信息，编制进度控制计划，尽量使信息数据化 B．收集有关设备工程工期的信息，协助业主确定工期目标 C．编制或者审核设备工程各类进度计划的执行 D．控制设备各工程各级、各类进度计划的执行

E．设备工程开始前对拟进行的全部工作的完成时间进行预测 20、下列叙述不正确的是__。

A．如承包商遇到不可预见的物质条件，并发出通知，则承包商可以索赔工期、费用和利润

B．当任何工作准备就绪，在将其包装、覆盖或隐蔽之前承包商应及时通知业主代表 C．竣工试验的顺序是：启动前试验→启动试验→试运行 D．只有履约证书应被视为构成对工程的认可

21、在质量控制中，系统整理分析某个质量问题与其产生原因之间的关系可采用__。

A．调查表法 B．因果分析图法 C．分层法 D．排列图法

22、设备采购委托合同与设备采购代理合同的区别为__不同。A．委托方式 B．委托客体 C．责任主体 D．授权事项

23、设备监理与建设监理的区别是__。A．监理对象不同 B．监理方法不同

C．监理管理体制不同 D．监理手段不同

E．时间和空间跨度不同

24、甲、乙级资质设备监理单位的经营范围__。A．均受国内地域限制 B．均不受国内地域限制 C．均不受行业限制

D．只有甲级工程监理企业不受国内地域限制

25、规费是指__部门规定必须缴纳的费用。A．行业 B．协会

C．政府和有关权力 D．上级

第二篇：辽宁省设备监理师合同管理：签订合同试题

辽宁省设备监理师合同管理：签订合同试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、监造人员直接进入设备制造厂的制造现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施质量监控的方式是__。A．巡回监控

B．设置质量控制点监控 C．旁站监控 D．驻厂监控

2、关于合同变更下列说法错误的是__。A．协商一致是必要条件 B．仅指合同内容的变更 C．一定条件下可变更主体

D．合同的变更一般不涉及已履行的内容

3、不属于设备价格评估的方法是__。A．成本法 B．市场法 C．收益法 D．询价法

4、__是指管理组织中一个职能部门最合理的能够管理与控制的下二级部门以及部门之间关系的数目。A．最佳层次 B．最佳组合 C．最佳结构 D．最佳跨度

5、在设备工程网络计划执行中，如果发现某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的__。A．平行工作 B．后续工作 C．先行工作 D．紧前工作

6、下面对风险因素的描述中，正确的是__。A．风险因素是风险事件发生的基础和条件

B．风险因素是指可能产生风险的各种问题或因素

C．消除了风险因素，并不意味着对应的风险也随之消失

D．对风险的控制，实际是对引发风险事件的风险因素的控制

7、以下监理服务质量评价中，不属于定量评价的是__。A．对设备监理机构的人员结构和数量的评价

B．对被监理工程的质量、进度、投资目标的实现情况的评价

C．对与被监理工程有关的监理设备的评价和对监理取费费率的评价 D．业主(监理委托方)和承包商(被监理单位)的评价

8、用于指导设备监理机构全面开展监理工作的指导性文件是__。A．设备监理合同 B．设备监理大纲 C．设备监理规划

D．设备监理实施细则

9、以下文件中，可以成为索赔产生的文件依据有__。A．设备工程合同

B．业主或设备监理工程师代表的指令、通知、确认函 C．业主或设备监理工程师代表签证的票据 D．现场设备工程施工、安装记录

10、某企业进口一台设备，FOB货价折合人民币20万元，该企业与某保险公司签订了保险预约合同，约定设备的平均运费率10%，保险费率0.27%，则该设备的保险金额为__万元。A．22.05 B．22 C．20.05 D．2.01

11、若项目净现值小于零，则意味着__。A．该项目亏损不可行

B．该项目未达到预定收益水平但可行 C．该项目未达到预定收益水平不可行 D．该项目利润较低

12、关于委托人的义务的说法不正确的是__。A．委托人有义务支付合同定金

B．委托人有义务遵循合理设计周期的规律 C．委托人有义务支付设计费

D．委托人没有义务提供设计依据资料

13、承包商在开工之前应编制制造__，统筹制造的全过程。A．上艺流程图 B．工艺方案 C．施工计划 D．制造方案

14、图8表示的是（）。A．项目型组织结构 B．弱矩阵型组织结构 C．强矩阵型组织结构 D．平衡矩阵型组织结构

15、签订合同协议书并收到设备供应商的履约保函后，__应尽快将投标保函退还设备供应商和其他未中标的投标者。A．业主

B．招标代理机构 C．监理工程师

D．监理工程师代表

16、一般专制机械设备的采购，在合同签订后开始制造前，由买方向卖方提供合同总价的__的预付款。A．10%～20% B．30%～40% C．50%～60% D．70%～80%

17、设计策划要形成文件，通常以__的形式编制，并作为设计管理和控制的重要文件。

A．设备计划 B．工作图计划 C．初步设计计划 D．设计计划

18、下列构成合同的文件中，当理解发生歧义时，应以__解释为准。A．通用条件 B．专用条件 C．一般条件 D．规则说明

19、__是事后进度控制的内容。A．处理设备工程索赔

B．核实已完工程量，签发应付工程进度款 C．对收集的进度数据进行整理和统计 D．做好设备工程施工进度记录

20、在设备监理合同中，__是编制设备监理规划的基本界限。A．监理机构和监理工程师的授权与义务 B．设备监理合同对监理效果的要求 C．监理的工作范围和监理内容 D．设备工程项目承包合同

21、在检验批的抽样方案制订中，关于合格质量水平的生产方风险a是指__。A．合格批被判为不合格批的几率 B．不合格批被判为合格批的几率 C．已检验被判为未检验的几率 D．未检验被判为已检验的几率

22、信息管理的目的就是通过__，使决策者能及时、准确地获得相应的信息。A．对信息的合理分类 B．有组织的信息流通 C．建立信息管理系统

D．正确运用信息管理手段

23、设备制造过程影响设备质量的因素有人、材料、机器、方法和__。A．资金 B．治安 C．工艺 D．环境

24、__导致的费用偏差，往往是无法避免和控制的，只能防患于未然，力求减少经济损失。A．客观原因 B．业主原因 C．设计原因

D．工程实施原因

25、国质检质联[2001] 174号文件附件《设备监理管理暂行办法》中所指的重要设备包括__。

A．国家投资的各类基本建设项目、技术改造项目等所需的用于满足工业生产工艺流程、形成生产能力的全部成套设备、单元设备，以及国家重点信息系统的重要硬件及支持其运行的配套软件

B．国家投资的各类基本建设项目、限额以上技术改造项目等所需的用于满足工业生产工艺流程、形成生产能力的全部成套设备、单元设备，以及国家重点信息系统的重要硬件及支持其运行的配套软件

C．国家大中型基本建设项目、限额以上技术改造项目等所需的用于满足工业生产工艺流程、形成生产能力的成套设备、重要单元设备，以及国家重点信息系统的重要硬件及支持其运行的配套软件

D．国家大中型基本建设项目、限额以上技术改造项目等所需的用于满足工业生产工艺流程、形成生产能力的全部成套设备、单元设备，以及国家重点信息系统的重要硬件及支持其运行的配套软件

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理是__。A．法定代理 B．指定代理 C．表见代理 D．委托代理

2、关于设计期限说法，正确的是__。

A．设计期限是合同约定的交付设计文件的时间

B．设计期限还包括由于非设计人的原因经过双方补充协议确定应顺延的时间之和

C．因不可抗力影响，设计应顺延

D．因非设计人的原因影响，设计期限应顺延

E．因发包人应承担责任的事件对设计进度的干扰的影响，设计期限应顺延

3、造成工期延长的因素中，最常见和最重要的是__。A．不可抗力 B．设备较复杂 C．现场条件 D．人为因素

4、下列说法不正确的是__。

A．设备监理工程师应协助设备工程业主选择设计单位 B．工程设备设计进度计划由设备监理工程师编制

C．设备监理工程师应对各设计单位的进度计划进行审核，使之与设备工程设计总进度计划一致

D．设备监理工程师应协调设备工程业主，设计单位、安装单位以及设备制造单位的关系

5、寿命周期成本C＝C1+C2，其中C1为研制生产费用，C2为__。A．开发费用 B．使用费用 C．折旧费用 D．维修费用

6、下列有关计日工作说法正确的是__。

A．在为工作订购货物前，承包商应向雇主提交报价单。当申请支付时，承包商应提交任何货物的发票、凭证以及账单或收据

B．除计日工作计划表中规定不应支付的任何项目外，承包商应向雇主提交每日的精确报表，一式二份，报表应包括前一日工作中使用的各项资源的详细资料 C．精确报表应包括：承包商人员的姓名、职业和使用时间；承包商设备和临时工程的标识、型号和使用时间；所用的生产设备和材料的数量和型号 D．报表如果正确或经同意，将由雇主签署并退回承包商两份

E．承包商应在经它们列入其后根据合同“其中支付的申请”条款的规定提交的报表前，先向雇主提交关于有关资源的估价报表

7、设备监理工程师在设备安装阶段协助业主的工作主要有__。A．编制设备安装阶段进度控制监理工作细则 B．确认对设备安装各项工作所做的进度安排 C．确定设备安装的工期目标 D．确定安装施工单位 E．办理有关工程建设手续

8、在单代号网络计划中__。

A．箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作之间的逻辑关系 B．节点表示工作方向，箭线表示工作间的关系

C．箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束 D．节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系

9、在进度计划系统中，设备工程业主的进度计划包括__。A．设备工程总进度计划 B．设备工程计划 C．设计总进度计划 D．设备工程进度计划 E．进度计划说明文件

10、将风险分为纯风险和投机风险是按__进行的分类。A．风险产生的原因 B．风险的影响范围 C．风险造成的后果 D．风险分析的依据

11、索赔产生的文件依据有__。A．完工时间表

B．批准的设备工程进度计划

C．工程设计制造、安装图纸、技术规范、质量标准、操作规程 D．设备工程合同洽商、变更协议 E．设备工程合同文件

12、当事人可以解除合同的情形有__。A．因不可抗力致使不能实现合同目的

B．在履行期限届满之前明确表示不履行主要债务 C．在履行期限届满之前暗示不履行主要债务

D．当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 E．当事人一方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的

13、索赔求偿的证明依据有__。①业主或设备监理工程师代表指令、通知、确认函；②业主或设备监理工程师代表签证的票据；③现场设备工程施工、安装记录；④材料、设备验收检验报告；⑤设备工程中间竣工、试车验收报告；⑥设备工程分项结算凭证；⑦相关法律规范性文件；⑧设备工程合同。A．①②③④⑥⑦ B．①②③④⑥⑧ C．①③④⑤⑥⑦ D．①②③④⑤⑥

14、各类工程项目进行招标必须达到的标准包括__。A．施工单价合同估算价在200万元人民币以上

B．重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上 C．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上 D．项目总投资在3000万元人民币以上 E．项目总投资在2000万元人民币以上

15、在对投资项目进行比较与排序时，应注意备选项目之间的关系，备选项目间关系类型最常见的是__。A．相关型 B．互斥型 C．相容型 D．独立型 E．层混型

16、业主希望进一步就合同内容与投标者进行谈判的原因往往足__。

A．通过谈判与该设备承包商代表和有关技术人员接触，进一步确信该设备承包商确有实力，能令人满意地圆满实施设备合同所规定的设备和服务

B．国内采购设备时，业主可能提出要求投标者降价，在双方自愿的基础上就价格进行调整

C．争取合理的合同价格

D．争取尽可能地改善合同条款

17、下列不属于《建设工程委托监理合同(示范文本)》组成内容的是__。A．通用条件 B．标准条件 C．专用条件 D．附加条件

18、货运合同中承运人的权利有__。A．依法留置运输的货物 B．货物提存权

C．处置无人认领的货物 D．收取合理运费 E．派人押运货物

19、下列关于合同中规定执行政府定价或政府指导价的说法，错误的有__。A．合同约定的交付期限内政府价格调整时，按交付时的价格计算 B．逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按新价格执行 C．逾期交付标的物的，遇价格下降时，按原价格执行

D．逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按原价格执行 E．逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行 20、当事人承担违约责任的方式有__。A．继续履行 B．采取补救措施 C．赔偿损失 D．法律手段 E．重新签约

21、设备采购的主要任务包括__。

A．遵循采购供应的质量政策和质量文件 B．采购符合质量要求的设备

C．做好设备采购的收货、储存和投产使用过程中的质量监理 D．加强采购供应的质量管理 E．对采购价格进行谈判

22、某设备工程基础土方工程量为1000m3，其工作定额为5m3/工日，计划每天安排2班，每班10gm人工作，则该项工程活动的持续时间为__。A．5 B．8 C．10 D．15

23、__是把设备概念质量转化为设备规范质量的关键环节。A．初步设计 B．技术设计 C．方案设计 D．开发设计 E．工作图设计

24、__，是指设备因不可归责于任何一方当事人的事由而遭受的意外损失。A．风险 B．事故 C．危险 D．威胁

25、公路运输方式的特点有__。A．对设备的规格限制少

B．车辆行驶比较平稳，不易造成所运输货物的损坏，运输风险小 C．运输的灵活性好，不受运输时间、地点的限制 D．运量较大

第三篇：2015年台湾省监理工程师《合同管理》：合同的变更考试题

2015年台湾省监理工程师《合同管理》：合同的变更考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某当年完工的工程项目，建筑安装工程费2000万元，设备及工、器具购置费3000万元，工程建设其他费600万元，涨价预备费率为3％，建设期贷款利息180万元，铺底流动资金160万元，则该项目的建设投资为万元。A：5930 B：5948 C：6090 D：6108 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、【例2·单选题】由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。A：提交给业主 B：提交给工程师 C：提交给承包商

D：分别提交给业主和承包商 E：专业监理

3、依据投资概算核拨的，由建设单位直接移交使用单位。A：固定资产 B：无形资产

C：项目铺底流动资金 D：其他资产

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、与限制民事行为能力人订立的合同属于。A：无效合同 B：效力待定合同 C：可变更合同 D：可撤销合同 E：工程保险金

5、在建设工程材料采购合同中，有供货方代运的货物，应由在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。A：采购方和运输部门 B：供货方和采购方 C：供货方和运输部门

D：供货方、采购方和运输部门 E：专业监理

6、资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于。A：技术难度较大 B：投标人数量多 C：标准化项目 D：公开招标 E：专业监理

7、某新建项目包含多个单项工程，则该项目新增固定资产的计算应以为对象。A：建设项目 B：单项工程 C：单元工程 D：单位工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、某企业向银行借款，甲银行年利率2．8％，每年计息一次；乙银行年利率3．2％，每季度计息一次。则。

A：甲银行实际利率低于乙银行实际利率 B：甲银行实际利率高于乙银行实际利率 C：甲乙两银行实际利率相同

D：甲乙两银行的实际利率不可比

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、在建设工程施工过程中，因施工单位原因造成实际进度拖延．监理工程师确认施工单位修改后的施工进度计划，表明。A：解除施工单位应负的责任 B：批准合同工期延长

C：施工进度计划满足合同工期要求 D：同意施工单位在合理状态下施工 E：自我评定

10、勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于的委托任务。

A：岩土工程勘察、水文地质勘察 B：要求简单的勘察、要求复杂的勘察 C：民用建设工程勘察、其他专业工程勘察

D：为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察 E：专业监理

11、由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是__。

A．费用由发包人承担，工期给予顺延 B．费用由承包人承担，工期不予顺延 C．费用由发包人承担，工期不予顺延 D．费用由承包人承担，工期给予顺延

12、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是。A：发包人提供的材料、设备不符合要求 B：发包人原因指示的暂停施工 C：发包人要求提前交货

D：隐蔽工程的重新检验证明质量合格 E：专业监理

13、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作G的总时差为周。A：2 B：3 C：4 D：5 E：自我评定

14、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。A．运走施工设备

B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人 C．更换施工设备 D．暂停施工

15、在图3-39所示双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作用一台施工机械且必须顺序施工，则该施工机械在现场最小闲置时间为周。A：1 B：2 C：3 D：4 E：自我评定

16、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由。A：行业协会指定 B：仲裁委员会指定

C：业主与承包商协商选定 D：工程师和承包商协商选定 E：专业监理

17、组织构成因素包括__工作。A．确定管理层次 B．确定工作内容 C．制定信息流程 D．制定工作流程

18、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括__。A．协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B．按工程需要提供非夜间施工使用的照明

C．办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D．组织设计交底

19、某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是。

A：试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目 B：监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任 C：监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任 D：试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任 E：专业监理

20、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，需要通知监理人 A：第一阶段 B：第二阶段 C：第三阶段

D：三个阶段都需要 E：专业监理

21、【例2·单选题】发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报进行批准。A：原设计单位 B：原审批机关 C：原备案部门

D：建设行政管理部门 E：专业监理

22、下列质量管理应用的统计方法中，具有动态分析功能的是。A：排列图法 B：因果分析图法 C：直方图法 D：控制图法 E：工程变更单

23、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1-4周实际完成的工程量见表4-5，则截至第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的。A：左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60天 B：右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60天 C：左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50天 D：右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50天 E：自我评定

24、在评标过程中，评标委员会可以书面方式，要求投标人澄清投标人在其投标书中有关内容所包含的意愿，澄清内容整理成文字材料作为投标书的正式组成部分，但会谈中不得涉及__事项。A．变更工期 B．变更报价

C．变更主要工种施工方案 D．变更报价、工期等

25、《注册监理工程师管理规定》于__起施行。A．2005年4月31日 B．2005年12月31日 C．2006年4月1日 D．2006年6月1日

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中__。A．与投标人就投标价格进行谈判 B．将中标结果通知未中标的投标人 C．强制中标人接受新的承包条件

D．在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人 E．授权评标委员会确定中标人

2、在施工过程中，允许承包商既可索赔工期又可索赔费用的情况有__。A．施工现场发现地下构筑物

B．施工现场地下水位过高而引起抽水台班增加 C．业主采购的钢筋未及时供应 D．特殊恶劣气候造成停工 E．施工图纸未按时提供

3、监理企业规章制度包括__。A．档案文书管理制度 B．人事管理制度 C．经营管理制度

D．项目法人管理制度 E．财务管理制度

4、下列属于专业甲级工程监理企业资质等级标准的是。A：具有独立法人资格且注册资本不少于300万元

B：企业近2年内独立监理过2个以上相应专业的二级工程项目 C：申请工程监理资质之日前2年内没有规定禁止的行为

D：申请工程监理资质之日前1年内没有因本企业监理责任造成质量事故 E：企业具有必要的工程试验检测设备

5、__属于对归档文件的质量要求。A．不得利用施工图改绘竣工图

B．工程文件必须采用碳素墨水或蓝黑墨水书写

C．工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合

D．工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程

E．归档的工程文件必须为原件，不能采用复印件

6、工程开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的__。A．合同管理体系 B．质量管理体系 C．技术管理体系 D．组织管理体系 E．检查验收体系

7、建筑材料或产品质量检验方式中，与全数检验相比较，抽样检验的优点有。A：检验数量少，比较经济

B：适合于需要进行破坏性试验的检验项目 C：不需要复杂设备 D：检验结果准确性高 E：检验所需时间较少

8、施工准备阶段质量控制的内容主要有__。A．作业技术交底

B．设计交底和图纸会审 C．施工组织设计审查

D．施工生产要素配置质量审查 E．审查开工申请，把好开工关

9、施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有__。A．办理施工所需的证件

B．提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C．按规定办理施工噪声有关手续 D．负责已完成工程的成品保护

E．保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

10、设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是__。A．提供地下管线资料

B．办理法律、法规规定的批准手续 C．进行图纸会审

D．按规定办理安全生产有关手续 E．协调处理古树名木的保护工作

11、变异系数是用标准差除以算术平均数得到的相对数，其数值大，说明。A：数据分布集中程度高 B：离散程度大

C：均值对总体的代表性差 D：离散程度小

E：数据分布集中程度低

12、【例2·多选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，承包人应在每个计量周期到期后的7d内，向发包人提交工程进度款支付申请，并应包括内容。

A：累计已完的合同价款

B：本周期合计完成的合同金额 C：返工损失费

D：恶劣气候造成的窝工损失费 E：本周期合计应扣减的金额

13、对工程质量产生影响的环境条件包括（）。A．工程技术环境 B．工程作业环境 C．工程周边环境 D．工程经济环境 E．工程地区环境

14、工程价款的动态结算方法有。A：固定综合单价法 B：按主材计算价格法 C：调值公式法 D：工料单价法 E：竣工调价系数法

15、在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法正确的有__。A．委托人违约应承担违约责任

B．监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算

C．监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限 D．监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任 E．监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任

16、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。A．竣工财务决算说明书 B．工程竣工图

C．工程造价对比分析 D．竣工财务决算报表 E．建设项目财务结算书

17、建设工程监理文件档案资料管理的主要内容是监理文件档案资料的__。A．收文、发文与登记 B．传阅 C．分类存放

D．归档、借阅、更改与作废 E．移交

18、为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，其包括__。A．招标广告 B．合同协议书 C．评标方法

D．资格预审文件 E．定标原则

19、引进技术和进口设备其他费包括。A：外贸手续费 B：银行手续费

C：国外工程技术人员的来华费用 D：分期和延期付款的利息 E：进口设备检测鉴定费用

20、项目法人的工作内容包括。A：项目用地预审 B：项目资金筹措 C：项目环评审查 D：项目建设实施 E：项目债务偿还

21、施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是__。A．固定价格合同 B．总价合同

C．可调价格合同 D．单价合同

E．成本加酬金合同

22、对建设工程质量进行全方位控制，包括对进行控制。A：建设工程所有工程内容的质量 B：建设工程各个阶段工作的质量 C：建设工程质量目标的所有内容

D：建设工程投资、进度、质量目标的协调与平衡 E：影响建设工程质量目标的所有因素

23、重大质量事故是指满足__条件之一的质量事故。A．造成永久质量缺陷 B．工程倒塌或报废 C．直接经济损失10万元以上

D．严重影响使用功能和工程结构安全 E．造成人员死亡或重伤3人以上

24、《建设工程监理规范》规定，当承包单位提出费用索赔的理由同时满足__条件时，项目监理机构应予以受理。

A．索赔事件造成了承包单位直接经济损失的 B．索赔事件是由于非承包单位的责任发生的

C．承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料

D．索赔事件耽误了工期

E．索赔事件是由于其他单位的责任发生的

25、根据建立健全企业信用管理制度的要求。监理单位应当建立的信用管理制度包括。

A：合同管理制度

B：项目监理机构管理制度 C：与建设单位的合作制度 D：监理服务需求调查制度 E：内部信用管理责任制度

第四篇：台湾省2016年上半年监理工程师《合同管理》：合同的转让考试题（定稿）

台湾省2016年上半年监理工程师《合同管理》：合同的转

让考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、履行施工合同时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在。A：所有合同文件之后 B：中标通知书之前 C：投标书之后 D：图纸之后 E：专业监理

2、施工合同示范文本规定，发包人，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。A：未经承包人同意 B：未经工程师审核确认

C：未经工程师对分包工程验收 D：在分包人未提交工程进度表时 E：专业监理

3、监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过。

A：观察和必要的判断 B：检查和必要的鉴定 C：回访和必要的跟踪 D：分析和必要的验证 E：工程变更单

4、财务分析中，融资后分析不包括。A：盈利能力分析 B：生存能力分析 C：可持续性分析 D：偿债能力分析

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1600万元、1630万元；乙，1620万元、1610万元；丙，1670万元、1620万元；丁，1630万元、1590万元，则中标候选人中排序第一的应为。A：甲 B：乙 C：丙 D：丁

E：专业监理

6、某宗房地产未来第一年的净收益为20万元．此后每年的净收益会在上一年的基础上增加3万元，该类房地产的报酬率为8%。该房地产的价格为__万元。A．695.83 B．681.25 C．715.83 D．718.75

7、委托监理合同法律关系的客体是__。A．监理工程 B．监理服务 C．监理规划

D．监理投标方案

8、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是。

A：对方当事人降低注册资金 B：对方当事人银行贷款数额激增 C：对方当事人的法定代表人变更 D：对方当事人经营状况严重恶化 E：专业监理

9、对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。

A：分部分项工程量清单 B：措施项目清单 C：其他项目清单 D：零星工作项目表

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、质量是指“一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”是指的需要和期望。

A：供方和需方 B：组织和个人 C：明示和隐含 D：一般和特殊 E：工程变更单

11、我国规定，参加监理工程师资格考试的条件之一是取得中级技术职称满三年，此规定的目的在于保证监理工程师具有__。A．较高的学历

B．丰富的工程建设实践经验 C．良好的职业道德 D．充沛的精力

12、某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是__。

A．试验室只接受发包人指示的试验项目 B．试验室应完成承包人要求的试验项目

C．监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责 D．监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任

13、工程监理企业申请综合资质、专业甲级资质的，应当向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市__提出申请。A．工程管理部门

B．人民政府建设主管部门 C．人民政府规划主管部门 D．工程监理资质评审委员会

14、施工进度计划经审核签认，并报建设单位批准后方可实施。A：业主代表 B：技术负责人 C：总监理工程师 D：专业监理工程师 E：自我评定

15、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工时，施工许可证应由。A：施工单位报发证机关核验 B：监理单位向发证机关重新申领 C：建设单位报发证机关核验

D：建设单位向发证机关重新申领 E：工程保险金

16、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》。下列建设工程中，不属于必须实行监理的是。

A：总投资额在3000万元以上的市政工程项目

B：使用国际组织援助资金总投资额为400万美元的项目 C：建筑面积为2000平方米的小型剧场项目 D：建筑面积小于5万平方米的住宅项目 E：工程保险金

17、某监理公司计划第5年末购置一套20万元的检测设备，拟在这5年内每年末等额存人一定资金到银行作为专用基金，银行存款年利率为10%，按复利计算，则每年等额存入的资金额应不少于__万元。A．2.876 B．2.976 C．3.176 D．3.276

18、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，在下列费用中，属于规费的是。A：施工单位搭设的临时设施费 B：工程排污费

C：生产工人劳动保护费 D：已完工程和设备保护费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和。A：修补处理

B：实验验证后处理 C：定期观察处理 D：专家论证后处理 E：工程变更单

20、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是。A：委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任 B：监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

C：委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出 D：监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出 E：专业监理

21、承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示。A：可以拒绝执行

B：应当执行，但可获得费用补偿

C：应当执行，但可获得费用和利润的补偿 D：应当执行，不能获得补偿 E：专业监理

22、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲：1600万元、1630万元；乙：1620万元、l610万元；丙：1670万元、1620万元；丁：l630万元、1590万元，则中标候选人中排序第一的应为 A：甲 B：乙 C：丙 D：丁

E：专业监理

23、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置方面的状态参数是。A：施工段 B：流水强度 C：流水节拍 D：施工过程 E：自我评定

24、下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是（）。A．初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请

B．注册有效期满需继续执业的，应在有效期满 1周前，提出延续注册申请 C．在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年

D．每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料

25、在风险型CM模式下，CM合同价格为。

A：CM费+与CM单位签订合同的各分包商、供应商合同价 B：CM费+所有施工单位合同价+所有供应单位合同价 C：CM费

D：CM费+GMP E：工程保险金

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设工程监理表格体系中，属于施工单位报审、报验用表的有。A：工程开工报审表 B：工程复工报审表 C：分包单位资格报审表 D：工程款支付证书 E：分部工程报验表

2、审查施工组织设计时应掌握的原则有__。A．质量第一、安全第一 B．针对性和可操作性 C．技术方案的先进性

D．施工措施是否切实可行 E．PDCA循环

3、排列图是质量管理的重要工具之一，它可用于。A：分析造成质量问题的薄弱环节 B：寻找质量不合格是最多的关键过程

C：分析比较各制造技术水平和质量管理水平D：分析费用、安全问题

E：分析质量特性的分布规律

4、监理工程师在控制工程投资方面的主要业务内容包括（）。A．审核承包商的工程核算成本 B．审查结算

C．用技术经济方法组织评选设计方案

D．调解建设单位和承建单位之间的经济纠纷 E．编制施工组织设计

5、施工单位应当具备国家规定的__等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程。A．注册资本 B．工作场所

C．专业技术人员 D．技术装备 E．安全生产

6、BIM在工程项目管理中的应用范围包括方面。A：可视化模型建立 B：管线综合 C：4D虚拟施工 D：成本核算 E：3D虚拟施工

7、某分部工程中各项工作间逻辑关系见下表，相应的双代号网络计划如下图所示，图中错误有__。A．工作 B．A C．B D．C E．D F．E G．F H．G I．H J．I K．J L．紧后工作 M．C N．F、G O．H P．H Q．H、I、J R．H、I、J S．I、J T．— U．— V．—

8、时间性评价指标包括（）。A．投资回收期 B．财务净现值 C．借款偿还期 D．利息备付率 E．偿债备付率

9、在可行性研究报告中，项目评价内容主要包括（）。A．财务评价 B．国民经济评价 C．环境影响评价

D．市场及拟建规模评价 E．社会评价

10、竣工结算与竣工决算的区别包括。A：编制的目的不同 B：编制的作用不同 C：反映的内容不同 D：编制的时间不同 E：作用和性质不同

11、工程项目竣工决算的内容是（）。A．竣工结算书

B．竣工财务决算说明书 C．竣工财务决算报表 D．竣工工程平面示意图 E．工程造价比较分析

12、在建设工程风险识别过程中，核心工作是__。A．建立建设工程风险清单 B．建立初始风险清单 C．建设工程风险分解

D．识别建设工程风险因素，风险事件及后果 E．建立风险量函数

13、取得国有土地使用费包括（）。A．土地补偿费 B．临时安置补助费 C．城市建设配套费 D．拆迁补偿费 E．土地投资补偿费

14、由于承包人原因造成工程拖期，业主向承包人提出工程拖期索赔时应考虑的因素有。

A：赶工导致施工成本增加 B：工程拖期后物价上涨

C：工程拖期产生的附加监理费 D：工程拖期引起的贷款利息增加 E：工程拖期产生的业主盈利损失

15、【例3·多选题】设计人配合施工的义务包括。A：设计交底

B：解决施工中出现的设计问题 C：工程验收 D：编制商务标 E：编制技术标

16、通过实际进度与计划进度的比较，能够分析判断工程总工期是否受影响及其影响程度的方法有。

A：匀速进展横道图比较法 B：S曲线比较法

C：非匀速进展横道图比较法 D：前锋线比较法 E：香蕉曲线

17、在工程质量事故处理中，监理工程师应做的主要工作有__。A．发出“质量通知单”，必要时发出停工令 B．提交“质量缺陷调查报告”

C．组织审查调查报告、分析事故原因 D．研究制定并实施事故处理方案 E．提交“质量事故处理报告”

18、对承包单位提交的竣工结算资料进行审查的内容包括。A：进度款是否按规定程序支付 B：竣工工程内容是否符合合同条件 C：隐蔽验收记录是否手续完整

D：预付款支付额度是否符合合同约定 E：设计变更审查、签证手续是否齐全

19、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括。

A：监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意 B：监理人调换总监理工程师须征得委托人同意 C：批准监理人的监理工作实施细则 D：审查监理人提交的监理报告 E：要求更换不称职的监理人员

20、某工程双代号网络计划如下图所示，工作B的后续工作有。A：工作D B：工作E C：工作J D：工作K E：工作L

21、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的质量标准与技术规范包括。

A：工程项目施工质量验收标准

B：有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术、法规性依据 C：建筑业企业资质管理规定

D：控制施工作业活动质量的技术规程 E：有关的新技术、新材料的质量标准

22、在价值工程活动的分析阶段，实施价值工程的步骤有。A：功能系统分析 B：提案编写 C：方案创新 D：方案评价 E：功能评价

23、对因履行无效合同和撤销合同而产生的法律后果的处理方式有__。A．返还财产 B．没收财产 C．赔偿损失 D．追缴财产 E．清理财产

24、【例2·多选题】根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以划分为等类型。A：按子项目分解 B：按投资构成分解 C：按时间分解 D：按净现值分解 E：按终值分解

25、对于确定变更价款的程序，应该是__。

A．承包人在工程变更确定后14天内，提出变更价款要求的报告，B．工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内给予答复 C．工程师确认的追加合同价款，与工程进度款同期支付

D．施工中与其他承包商发生干扰后提出变更合同价款的报告

E．未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整

第五篇：监理合同管理

第六章工程建设项目监理合同管理

教学目标：

1、了解建设工程监理的合同管理概述

2、了解施工合同文件与合同条款

3、介绍《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013--0201)

教学重难点：建设工程监理的合同管理

教学过程：

一、建设工程监理的合同管理概述

1、合同的概念合同:又称契约。我国《民法通则》第八十五条规定：“合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。”合同法律关系: 是指由合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的权利义务关系，由主体、内容、客体三部分组成。

• 合同法律关系主体，是指参加合同法律关系，依法享有权利、承担义务的当事人。

• 合同法律关系的客体，是指法律关系主体的权利和义务所指向的对象。

• 合同法律关系的内容，即是合同主要条款所规范的主体的权利和义务。

2、监理合同的特点

监理合同是委托合同，与其他施工所涉及合同的最大区别，表现在标的性质上的差异。监理合同的标的是“服务”。监理人凭借自己的知识、经验、技能为委托人提供监督、协调、管理的服务。监理合同具有以下几方面的特点：

1）服务性合同。

2）非承包性合同。首先，监理人不向委托人承包工程造价。其次，监理合同期限也不是一个包死的概念。在合同约定的有效期内，监理人不仅不对委托人承担赔偿工程延误损失的责任，而且有权要求委托人对相应展延合同期内的服务工作给予额外的酬金补偿。再者，对工作质量的缺陷，监理人不负直接责任，保质、保量完成工作是其他合同承包实施者的义务，监理人仅负责质量的控制和检验。

3）非经营性合同。监理人接受委托，不是以经营性盈利为目的，他提供相应的服务后仅是获得酬金。监理人的预期利润包括在签订合同的酬金内，不允许在合同履行过程中再从委托人或被监理人处获得经营性盈利。

4）合同内包括有授权内容。

3、对监理人的要求

工程建设监理公司应具备相应的资格。

4、我国的监理与国际惯例中咨询的区别

我国目前的“监理”则设定在国际咨询范围内“工程师”的工作，即主要依据合同对项目实施过程进行投资、进度和质量方面的控制管理。

二、合同的内容

1、合同的内容

(1)当事人的名称或者姓名和住所(2)标的(3)数量(4)质量(5)价款或者报酬

(6)履行期限、地点和方式(7)违约责任(8)解决争议的方法

2、合同文件的解释

对合同文件的解释，应遵循的原则：

优先次序原则、主导语言原则、适用法律原则、整体解释原则、目的解释原则

3、建设工程中的主要合同关系

1）建设单位的主要合同关系2）承包单位的主要合同关系3）监理单位的主要合同关系

三、施工合同文件与合同条款

（一）施工合同文件

1．施工合同文件的内容

(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及附件

(4)合同条款(5)规范(6)图纸(7)工程量清单(8)其他

2．施工合同文件的优先次序

(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件；

(4)专用条款；(5)通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；

(7)图纸；(8)工程量清单；(9)工程报价单或预算书。

（二）施工合同条款及其标准化

1．合同条款的内容施工承包合同的合同条款，一般均应包括下述主要内容：定义，合同文件的解释，建设单位的权利和义务，承包单位的权利和义务，监理工程师的权力和职责，分包单位和其他承包单位，工程进度、开工和完工，材料、设备和工作质量，支付与证书，工程变更，索赔，安全和环境保护，保险与担保，争议，合同解除与终止，其他。

2．合同条款的标准化

3．常见的标准合同条款国际国内有代表性的标准合同条款见表——见课件。

四、使用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013--0201)的合同管理

（一）建设工程施工合同的主要内容

1、建设工程施工合同的法律关系三要素：主体、客体、内容

主体：是指建设单位(发包方)和施工企业(承包方)；

客体：是指建筑安装工程项目，内容：是指合同条款中具体规定的双方权利与义务。

《建设工程施工合同》示范文本由三部分组成： “协议书”、“通用条款”、“专用条款”

2、第一部分“协议书”包括的内容：

订立合同双方(主体)的名称，标的工程(客体)的概况、范围、工期和质量标准，组成合同的文件，承包人和发包人的相互承诺，以及合同生效的约定。

3、第二部分“通用条款”包括的内容：

（1）词语定义；合同文件及解释顺序；语言文字和适用法律、标准及规范；图纸。

(2)双方一般权利和义务工程师；工程师的委派和指令；项目经理；发包人工作；承包人工作。

(3)施工组织设计和工期进度计划；开工及延期开工；暂停施工；工期延误；工程竣工。

(4)质量与检验工程质量；检查和返工；隐蔽工程和中间验收；重新检验；工程试车。

(5)安全施工安全施工与检查；安全防护；事故处理。

(6)合同价款与支付合同价款及调整；工程预付款；工程量的确认；工程款(进度款)支付。

(7)材料设备供应发包人供应材料设备；承包人采购材料设备。

(8)工程变更工程设计变更；其他变更；确定变更价款。

(9)竣工验收与结算竣工验收；竣工结算；质量保修。

(10)违约、索赔和争议违约；索赔；争议。

(11)其他工程分包；不可抗力；保险；担保；专利技术和特殊工艺；文物和地下障碍物；合同解除；合同生效与终止；合同份数。

4、第三部分“专用条款”

用于“通用条款”针对本合同工程需要进一步明确约定的各项内容，其各条均与“通用条款”所列条款序号对应。

（二）监理对施工合同履行的监督管理

1、工程变更的管理

(1)工程变更的概念:因施工条件改变、业主要求、监理工程师指令或设计原因使工程或其任何部分的形式、质量或数量发生变更，称之为工程变更

(2)项目监理机构对工程变更的处理程序

2、工程索赔的处理

索赔:是在工程承包合同履行过程中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。

(1)监理工程师处理索赔的一般原则

＊监理工程师处理双方所提出的索赔必须以合同为依据

＊监理工程师必须注意资料的积累

＊及时、合理地处理索赔

＊加强主动监理，减少工程索赔

(2)业主索赔的内容与处理

＊对拖延竣工期限索赔

＊对不合格的工程拆除和不合格材料运输费用索赔

＊对承包方未履行的保险费用索赔

＊对承包方超额利润的索赔

＊对指定分包企业的付款索赔

＊业主合理终止合同或承包方不正当地放弃工程的索赔

(3)施工索赔的内容与处理

施工索赔:系指由于业主或其他有关方面的过失或责任，使承包方在工程施工中增加了额外的费用，承包方根据合同条款的有关规定，以合法的程序要求业主或其他有关方面偿还在施工中所遭受的损失。＊不利的自然条件与人为障碍引起的索赔

＊工程变更引起的索赔

＊关于工期延长和延误的索赔

＊由于业主不正当地终止工程而引起的索赔

＊关于支付方面的索赔

＊施工索赔的处理程序: 提出索赔要求，报送索赔资料监理工程师裁决会议协商解决邀请中间人调解提交仲裁.合同争议的处理

解决合同争议的四种方式:

和解、调解、仲裁或起诉.合同的解除

五、建设工程委托监理合同（范例）——见本章课件

教学后记：