2016年广西注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理考试题

第一篇：2016年广西注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理考试题

2016年广西注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理

考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，一般情况下，监理工程师发出《监理工程师通知单》以后，下一步要做的工作是。A：进行原因分析

B：要求有关单位提交质量缺陷调查报告 C：及时向建设单位和监理公司汇报 D：组织调查取证 E：工程变更单

2、在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于。A：招标人 B：评标委员会 C：招标代理机构 D：招标监督机构 E：专业监理

3、某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款。第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6％，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期贷款利息为。A：76．8万元 B：106．8万元 C：366．3万元 D：389．3万元

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、发包人供应的材料设备因承包人的原因发生损坏丢失，应__。A．由承包人负责赔偿 B．由发包人重新采购 C．由工程师确定赔偿责任

D．由承包人和发包人共同承担责任

5、单位工程验收时，对主要功能还需进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由商定。A：监理和建设单位 B：施工和设计单位 C：设计和建设单位

D：参加验收的各方人员 E：工程变更单

6、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是。

A：协调工程项目的外部关系 B：报送监理人员情况 C：保守工程秘密

D：协调合同管理工作 E：专业监理

7、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，材料费的组成内容，不包括。A：采购及保管费 B：运输损耗费 C：检验试验费 D：运杂费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能

9、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是。A：工期和经济损失均由承包人承担 B：给予经济损失补偿，不顺延合同工期 C：顺延合同工期，不补偿经济损失 D：补偿经济损失并顺延合同工期 E：专业监理

10、某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量和产量定额别是：，/工日；，／工日；，／工日。其综合时间定额为工日。A：0．013 B：0．015 C：0．017 D：0．020 E：自我评定

11、当工程发生需要加固补强的质量缺陷时，监理单位应先签发。A：监理通知单 B：工程暂停令 C：整改通知 D：工程变更单 E：工程变更单

12、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：工程保险金

13、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。A：项目名称 B：项目特征 C：项目划分 D：项目编码

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、在工程网络计划中，关键工作是指的工作。A：双代号时标网络计划中箭线上无波形线 B：与其紧后工作之间的时间间隔为零 C：最早开始时间与最迟开始时间相差最小 D：双代号网络计划中两端节点为关键节点 E：自我评定

15、招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是__。A．返还所有投标人的投标保函

B．要求所有投标人延长投标保函有效期

C．要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期

D．要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

16、根据《注册监理工程师管理规定》。下列权利和义务中，属于注册监理工程师享有的权利是。

A：保证执业活动成果的质量

B：依据本人能力从事相应的执业活动

C：在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动 D：接受继续教育，努力提高执业水准 E：工程保险金

17、工程建筑面积㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。A：100 B：200 C：300 D：500 E：工程保险金

18、FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指；__。A．完成扫尾、清理施工现场工作 B．完成所有缺陷修复工作

C．能按预定目的交给业主占用或使用 D．完成主体工程的施工任务

19、根据诚信的经营准则，工程监理企业应当建立健全的信用管理制度之一是__制度。

A．人力资源管理 B．与委托方沟通管理 C．企业风险管理

D．企业人员继续教育

20、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是。A：提供监理单位施工现场办公房屋 B：提供夜间施工使用的照明设施 C：提供施工现场的工程地质资料 D：提供工程进度计划 E：专业监理

21、某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费：完成业主要求的合同外工程花费3万元；由于业主缘故导致功效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失0．5万元。则承包商可索要的人工费为万元。A：2．0 B：3．0 C：5．0 D：5．5 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、设计方案竞赛的主要目的是。A：选定设计单位

B：获得理想的设计方案 C：降低设计费用

D：保证工程设计质量 E：自我评定

23、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A：6 B：3 C：2 D：1 E：工程保险金

24、注册监理工程师变更注册不需要提交的材料是。A：申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料 B：申请人变更注册申请表 C：申请人的工作调动证明

D：申请人与新聘用单位签订的聘用劳动合同复印件 E：工程保险金

25、【例3·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，企业管理费中的劳动保险和职工福利费，可以包括发生的费用。A：夏季防暑降温 B：工作服

C：专业技术人员继续教育 D：职工死亡丧葬补助费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建筑安装工程费构成中，属于企业管理费的有。A：管理人员工资 B：工具用具使用费 C：加班加点工资 D：财务费 E：劳动保护费

2、在工程质量控制统计方法中，与因果分析图法含义相同的是。A：树枝图 B：鱼刺图

C：特性要因图 D：推导演绎表 E：层次分析图

3、施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是（）。A．编制施工组织设计 B．签署工程付款凭证 C．执行工程承包合同 D．审查工程结算

E．审查施工技术方案和施工进度计划

4、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括__等。

A．不可预见的外界条件 B．施工中遇到文物和古迹 C．异常不利的气候条件

D．业主或其他承包人的干扰 E．后续法规的调整

5、在费用优化中，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定应符合__原则。

A．缩短持续时间的工作可以变为非关键工作

B．缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间 C．缩短后工作的持续时间不能小于其最长持续时间 D．缩短持续时间的工作不能变为非关键工作 E．缩短的时间不能大于其紧后工作持续时间

6、与供方互利关系原则是GB/T 19000—2000族标准质量管理应遵循的原则之一。实施这一原则的措施包括__。

A．识别并选择重要供方，考虑眼前和长远利益 B．与重要供方达成长期合作协议

C．创造一个畅通和公开的沟通渠道，及时解决问题，联合改进活动 D．与重要供方共享专门技术、信息和资源 E．激发、鼓励和承认供方的改进及其成果

7、控制图的异常情况有__。A．周期性变动 B．多次同侧 C．趋势或倾向 D．离散性强

E．点子排列接近控制界限

8、在建设工程风险事件发生前，风险管理的目标有__。A．使实际损失最小 B．使潜在损失最小

C．减少忧虑及相应的忧虑价值 D．承担社会责任 E．满足外部附加义务

9、财务评价的基本报表有（）。A．财务现金流量表 B．资金来源与运用表 C．损益与利润分配表 D．外汇平衡表 E．借款偿还计划表

10、已知现金流量如下图所示，计算F的正确表达式是（）。A．F=A(P/A，i，6)(F/P，i，8)B．F=A(P/A，i，5)(F/P，i，7)C．F=A(F/A，i，6)(F/P，i，2)D．F=A(F/A，i，5)(F/P，i，2)E．F=A(F/A，i，6)(F/P，i，1)

11、下列关于实际进度与计划进度的比较方法说法正确的是。

A：横道图比较法主要用于工程项目中某些工作实际进度与计划进度的局部比较 B：S曲线比较法是以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成任务量

C：前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度的局部比较；又可用来分析和预测工程项目整体进度状况

D：S曲线比较法主要用于工程项目中某些工作实际进度与计划进度的局部比较 E：横道图比较法既适用于工作实际进度与计划进度的局部比较；又可用来分析和预测工程项目整体进度状况

12、单位建筑工程概算的审查内容包括。A：计算的工程量 B：采用的定额或指标 C：各项费用的计取 D：定额基价的换算

E：材料价格及供销部门手续费

13、设计概算可分为__。A．单位工程概算 B．一般土建工程概算 C．单项工程综合概算 D．建设工程总概算 E．预备概算

14、根据质量管理的基本原理，质量计划包含为达到质量目标、质量要求的__环节的相关内容，即PDCA循环。A．计划 B．实施 C．检查 D．处理 E．控制

15、下列关于建设工程进度控制的表述中，正确的是__。

A．局部工期延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间不存在某种等值关系

B．合理确定具体的搭接工作内容和搭接时间，是进度计划优化的重要内容 C．进度控制的重点对象是关键线路上的各项工作 D．组织协调对进度控制的作用最为突出且最为直接

E．在工程建设早期由于资料详细程度不够而无法编制进度计划

16、多级网络计划系统除具有一般网络计划的功能和特点外，还有其自身的特点，其表现在。

A：其编制过程是一个由浅入深、从顶层到底层、由粗到细的过程，并且贯穿在该实施计划系统的始终

B：可以随时进行分解和综合

C：不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制 D：层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关 E：不同层级的网络计划，由一个人负责编制，因此达到统一

17、工程网络计划中的关键线路是指的线路。A：单代号搭接网络计划中由关键工作组成 B：双代号时标网络计划中自始至终没有波形线 C：单代号网络计划中相邻工作时间间隔均为零 D：双代号网络计划中自始至终没有虚箭线 E：双代号网络计划中由关键声点组成

18、【例1·多选题】关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有。A：成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B：总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准 C：市场采购设备，一般用于小型通用设备的采购

D：建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E：向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

19、按照现行《建设工程文件归档整理规范》，监理单位应长期保存的监理文件是。

A：监理月报中的有关质量问题 B：工程开工令／复工令 C：监理实施细则

D：质量事故报告及处理意见 E：分包单位资质材料

20、审核监理规划时。对监理组织机构审核的内容包括。A：是否理解了业主的工程建设意图 B：是否包括了全部委托的工作任务 C：是否与工程实施的具体特点相结合 D：是否与业主的组织关系相协调 E：是否与承包方的组织关系相协调

21、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有。A：双方签订的采购合同 B：施工合同对材料的要求 C：合同约定的质量标准 D：合同未约定的推荐性质量标准 E：双方当事人共同封存的样品

22、某工程双代号网络计划如图3-58所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明。A：工作2-5为关键工作 B：工作5-7为关键工作 C：工作1-6的自由时差为0 D：工作4-7的自由时差为1 E：工作2-3的自由时差为1

23、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，安全文明施工费包括。

A：环境保护费 B：临时设施费 C：施工降水费 D：二次搬运费

E：冬雨季施工增加费

24、某工程单代号网络计划图如下，下列选项正确的是（）。A．工作A的EF为2天 B．工作D的FF为2天 C．工作C的EF为Z天 D．工作B的FF为1天 E．计算工期为8天

25、施工图设计阶段，监理工程师对设计图纸进行审核的主要内容包括__。A．使用功能和质量要求是否得到满足 B．设备选型是否先进、适用、经济合理

C．各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D．各专业设计之间是否协调一致

E．建设法规、技术规范要求的满足程度

第二篇：广西2017年上半年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理试题

广西2017年上半年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在工程建设中，经济制裁属于进度控制常见因素的。A：政策因素 B：社会环境因素 C：资金因素

D：组织管理因素 E：自我评定

2、在维护建设单位的合法权益的同时，不损害施工单位的合法权益体现了监理的。

A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公平性 E：工程保险金

3、关于合同效力的说法，正确的是。A：合同无效但仲裁条款可以有效 B：当事人不能通过约定让合同生效

C：当事人的意思是否真实不影响合同效力 D：当事人的民事权利能力对合同效力无影响 E：专业监理

4、对于投资偏差的原因，不属于业主原因的是。A：投资规划不当 B：建设手续不全 C：未及时提供场地 D：图纸提供不及时

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、开标应当在的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 A：招标人 B：一投标人

C：建设行政主管部门 D：评标委员会 E：工程保险金

6、【例4·单选题】下列选项中，可以质押的是。A：动产和智力成果 B：动产和权利

C：智力成果和权利 D：人身利益和权利 E：专业监理

7、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20％。设计工作完成40％时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应支付设计单位的设计费为万元。A：20 B：40 C：50 D：100 E：专业监理

8、下列财务评价指标中，能反映项目偿债能力的是。A：投资回收期 B：总投资收益率

C：项目投资财务净现值 D：利息备付率

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。A．报价最低 B．报价合理

C．公平、公正、独立

D．公开、公正、平行竞争

10、质量管理体系程序的内容包括__。A．不合格控制程序 B．整改措施程序 C．顾客投诉程序

D．文件流程控制程序

11、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是。A：价值工程的对象是什么 B：价值工程对象的用途是什么 C：提高价值是否有替代方案 D：提高价值的方案成本是多少

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、【例1．单选题】重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。A：县级人民政府 B：省级人民政府

C：设区的市级人民政府

D：国务院或者国务院授权有关部门 E：工程保险金

13、【例3·单选题】供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用计算交货数量。A：查点法 B：理论换算法 C：衡量法

D：经验鉴别法 E：专业监理

14、《建设工程监理规范》规定，监理资料的管理应由__。A．总监理工程师负责，并指定专人具体实施 B．专业监理工程师负责

C．专业监理工程师指定的专人负责实施 D．资料员负责

15、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人正确的应对措施是。

A：继续停工等待工程师的指示

B：向工程师再次发出请求复工的报告 C：自行复工

D：向发包人提交请求复工的报告 E：专业监理

16、【例1·单选题】设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是。A：发包人原因造成质量不合格 B：异常恶劣的气候条件 C：发包人要求提前交货

D：隐蔽工程的重新检验证明质量合格 E：专业监理

17、对于规模大、工艺复杂、需要分期出图的工程项目，承包单位要求分阶段报审施工组织设计的，应经过批准。A：建设单位 B：设计单位 C：监理单位 D：质监部门 E：工程变更单

18、是由工程监理的基本任务决定的，它主要表现在工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导等方面。A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公平性 E：工程保险金

19、在建设工程实施阶段，对投资实行全过程控制的任务主要集中在__。A．可行性研究阶段、设计阶段、招标阶段 B．设计阶段、招标阶段、施工阶段

C．可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段 D．设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段

20、某人以8％单利借出15000元，借款期为3年，收回后以7％的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第十三年年终可以获得复本利和是万元。A：3．3568 B：3．4209 C：3．5687 D：3．6589 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、直接调动和组织人力、财力和物力等具体活动内容，是组织结构中的任务。A：决策层 B：协调层 C：执行层 D：操作层 E：工程保险金

22、按照《建设工程监理规范》，建设工程项目总监理工程师的基本职责不包括。A：组织审查单位工程质量检验资料

B：检查进场的工程材料、构配件、设备的质量 C：组织审核分包单位资格

D：签发工程开工令、暂停令和复工令 E：工程保险金

23、预算单价法编制施工图预算的过程包括：①计算工程量；②套用定额单价，计算直接工程费；③按计价程序计取其他费用，并汇总造价；④编制工料分析表；⑤准备资料，熟悉施工图纸。正确的排列顺序是。A：④⑤②①③ B：④⑤①②③ C：⑤②①③④ D：⑤①②④③

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、对建设工程实施监理时，工程监理单位应遵守的基本原则之一是。A：权责一致原则 B：才权相称原则 C：弹性原则

D：集权与分权统一原则 E：工程保险金

25、采用比例估算法估算拟建化工项目建设投资时，一般以拟建项目的作为估算其他专业投资的基数。

A：主要车间的建筑安装工程投资 B：设备投资

C：建筑工程投资

D：主要设备的安装费用

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、法人应当具备的条件有。A：依法成立

B：有必要的财产或者经费

C：有自己的名称、组织机构和场所 D：能够独立承担民事责任 E：必须有人来承担

2、采用工程量清单计价模式时，不得作为竞争性费用的有。A：安全文明施工费 B：其他项目费 C：规费 D：税金 E：风险费用

3、影响项目监理机构人员数量的主要依据包括__。A．工程建设强度 B．建设工程复杂程度 C．建设工期长短

D．监理单位的业务水平

E．项目监理机构的组织结构和任务职能分工

4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的有。A：从施工现场外部接通施工用电线路 B：施工现场的安全保卫 C：已完工程的保护

D：办理爆破作业行政许可手续 E：施工现场邻近建筑物的保护

5、组织平行施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有__。A．各工作面按施工顺序同时组织施工

B．不同专业的专业队在各施工段可平行施工 C．各施工段同时开展相同专业的施工 D．施工现场的组织管理较复杂 E．实质是有节奏流水施工

6、当承包商认为有工程延期事件发生时，以下说法正确的有。

A：承包单位应在合同规定的有效期内，口头或书面通知监理工程师

B：随后，承包单位在合同规定有效期内向监理工程师提交详细的申述报告(包括延期理由和依据)C：如延期事件具有持续性，在合同有效期内不能提交最终详细申述报告时，应向监理工程师提交阶段性详情报告

D：监理工程师在调查核实阶段性报告的基础上，应尽快做出延长工期的临时决定。临时决定的延期时间不宜太短，一般应超过最终批准的延期时间

E：但对于一时难以做出结论的延期事件，如不属于持续性事件，不能做出临时延期决定，而应立即成立专门小组进行处理

7、建设投资由等组成。A：设备及工、器具购置费 B：流动资金

C：建筑安装工程费 D：工程建设其他费 E：预备费

8、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则__。

A．发包人无权要求交付工程 B．发包人有权要求交付工程

C．发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任 D．发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任 E．承包人可以留置该工程

9、工程质量问题处理完毕，监理工程师应组织相关人员写出质量处理报告，其主要内容包括。

A：基本处理工程描述

B：施工方提供的有关数据及资料 C：质量问题处理依据

D：施工方质量问题处理方案

E：对处理结果的检查、鉴定和验收结论

10、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有。

A：批准分包工程部位 B：审查分包商资质 C：协调分包工程的施工

D：检查分包工程使用的材料

E：参与计量分包人完成的永久工程

11、设计招标与其他招标在评标原则上存在不同，评标委员应更多关注方案的等方面的内容。A：经济可行性 B：技术先进性 C：方案合理性

D：所达到的技术指标

E：对工程项目投资效果的影响

12、根据《建筑安装工程费用项目组成》文件的规定．社会保险费包括。A：养老保险费 B：失业保险费 C：医疗保险费 D：生育保险费 E：劳动保险费

13、关于工程费用与工期在一般情况下的关系，说法正确的有。A：工期延长，工程总费用一定增加 B：工期缩短，工程总费用一定增加 C：工期缩短，直接费用随着增加

D：工期缩短，工程间接费用随着增加 E：工期缩短，间接费用随着减少

14、某分部工程单代号网络计划图如下图所示，其中关键工作有（）。A．工作B B．工作C C．工作D D．工作E E．工作G

15、进行工程计量支付时，应采用均摊法支付的有。A：测量设备保养费用

B：为监理工程师提供宿舍的费用 C：购买建筑工程保险的费用 D：计量混凝土构件体积的费用 E：维护施工工地清洁的费用

16、网络计划的特点主要有__。A．网络计划直观明了

B．网络计划能够明确地表达各项工作之间的逻辑关系

C．通过网络计划时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作 D．通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间 E．网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整

17、组织流水施工时，确定流水步距应满足的基本要求有__。A．各专业队投入施工后尽可能保持连续作业

B．相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接 C．流水步距的数目应等于施工过程数

D．流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值

E．流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值

18、制定监理工作程序，应体现__。A．事前、事中、事后控制 B．事前控制

C．主动控制与被动控制 D．主动控制 E．前馈控制

19、下列选项中，关于项目建设总进度计划的作用叙述正确的有。A：保证项目建设的连续性 B：增强建设工作的预见性 C：确保项目按期动用

D：编制上报计划的依据

E：使建设前期的各项工作相互衔接

20、采用排列图法进行工程质量控制统计分析，考虑a～f这6种影响因素，影响频数分别为：a为350，b为30，c为100，d为70，e为400，f为50。下列说法正确的是。

A：a因素是次要因素 B：b因素是一般因素 C：c因素是次要因素 D：d因素是次要因素 E：e因素是主要因素

21、在采用Partnering模式时，工程实施产生的效益由建设工程参与各方共享。其中无形效益有。

A：避免争议和诉讼的产生 B：工程信息增加 C：工作积极性提高 D：建设周期缩短

E：施工单位社会信誉提高

22、建设单位管理费包括（）。A．工程招标费

B．建设单位采购及保管材料费 C．合同契约公证费

D．工程质量监督检测费 E．竣工验收费

23、某分部工程双代号网络计划如图3-53所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明。A：工作1-3为关键工作 B：工作1-4的总时差为1 C：工作3-6的自由时差为1 D：工作4-8的自由时差为0 E：工作6-10的总时差为3

24、【例2·多选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，下列合同价款调整的因素中，属于工程变更类的包括。A：法律法规变化 B：项目特征不符 C：暂估价

D：工程量偏差 E：计日工

25、进行建设投资估算常用的方法有__。A．生产能力指数法 B．比例估算法 C．头脑风暴法 D．指数平移法

E．综合指标投资估算法

第三篇：天津2015年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理考试题（xiexiebang推荐）

天津2015年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理

考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人。A：可以采用直接委托方式发包 B：可以自行招标，但应当备案 C：可以自行招标，无须备案 D：必须委托中介机构代理招标 E：专业监理

2、【例2．单选题】根据《招标投标法实施条例》，下列说法错误的是。A：履约保证金不得超过中标合同金额的15％

B：招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性內容的其他协议

C：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果

D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金

3、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A：单价计算结果与总价不一致

B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章 E：专业监理

4、对于无权代理行为，被代理人行使__后，代理行为有效。A．后履行抗辩权 B．追认权 C．拒绝权

D．不安抗辩权

5、施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审查内容的是。A：投标人的企业资质是否满足招标工程的要求 B：投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历 C：投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历

D：投标人自有施工机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要 E：专业监理

6、【例2·单选题】单代号搭接网络计划的表示方法为。

A：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系和搭接关系 B：以节点表示工作及其逻辑关系，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系 C：以节点表示工作及其搭接关系，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系 D：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系 E：自我评定

7、如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为__。

A．仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B．仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C．仲裁条款无效，由人民法院解决争议

D．仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式

8、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是。

A：承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间 B：施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准 C：运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用 D：承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有 E：专业监理

9、【例1·单选题】工程监理单位在工程勘察过程中的服务不包括。A：工程勘察方案的审查 B：工程勘察过程控制 C：工程设计成果审查

D：工程勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查 E：工程保险金

10、合同法律关系，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A：主体 B：客体 C：内容 D：事实 E：专业监理

11、建筑工程一切险的保险期限的开始时间为。

A：自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准 B：自工地动工

C：自主要材料、设备运抵工地 D：保险公司中约定日期 E：专业监理

12、总监理工程师应在开工日期天前发出工程开工令。A：1 B：5 C：7 D：14 E：工程变更单

13、市场风险分析属于可行性研究报告中的。A：环境影响评价 B：市场调查与预测 C：社会评价 D：风险分析

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、【例1·单选题】资格预审是指在，对申请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面情况的审查。A：开标后 B：投标前 C：中标后

D：发出招标公告后 E：工程保险金

15、【例3·单选题】某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第天。A：6 B：8 C：11 D：13 E：自我评定

16、建筑工程一切险往往还加保。A：安装工程一切险 B：人身意外伤害险 C：机动车辆险 D：第三者责任险 E：专业监理

17、施工进度计划实施中常用的检查方式是。A：不定期的现场实地检查和监督

B：召开施工单位负责人参加的现场会议 C：定期收集施工绩效报表资料

D：邀请建设单位管理人员面对面交流 E：自我评定

18、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A：12 B：24 C：48 D：72 E：工程保险金

19、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是__。

A．发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B．发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C．承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D．承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

20、土建工程基础定额与安装工程预算定额都属于。A：其他直接费定额 B：直接费定额 C：间接费定额 D：现场经费定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、对承包人超出设计图纸范围的工程量，监理工程师应。A：经发包人同意后计量 B：与承包人协商后计量 C：在竣工结算时计量 D：不予计量

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、编制工程概算定额的基础是。A：估算指标 B：概算指标 C：预算指标 D：预算定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作，属于监理工作的措施。A：合同 B：组织 C：技术 D：经济

E：工程保险金

24、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。

A．不会影响其紧后工作的最迟开始 B．不会影响其后续工作的正常进行 C．必定影响其紧后工作的最早开始 D．必定影响其后续工作的正常进行

25、某住宅工程项目设计深度不够，其结构特征与概算指标的结构特征局部有差别，编制设计概算时。宜采用的方法是。A：扩大单价法 B：修正概算指标法 C：概算指标法 D：预算单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、影响项目监理机构人员数量的主要因素包括。A：工程建设强度 B：建设工程复杂程度 C：建设工期长短

D：监理单位的业务水平E：项目监理机构的组织结构和任务职能分工

2、当项目实际工程量与估计工程量没有实质性差别时，由承包人承担工程量变动风险的合同形式有。A：固定总价合同 B：纯单价合同

C：成本加奖励合同 D：可调总价合同

E：成本加固定百分比酬金合同

3、关于违约赔偿损失的说法，正确的有。A：当事人可以在违约金之外约定赔偿金额 B：损失赔偿额应相当于违约所造成的损失

C：损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益

D：损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失 E：损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用

4、质量检验计划的内容包括__。

A．明确分部分项工程名称及检验部位 B．认定合格的评价条件 C．检验程度和抽检方案 D．技术文件和抽检方案 E．采用的检验方法和手段

5、下列属于招标公告应当载明的有。A：建设单位的名称和地址 B：招标项目的性质 C：招标项目的实施地点 D：获取招标文件的办法 E：招标项目的最高报价

6、下列情况中，承包商可以提出工期索赔的是。A：合同文件的内容出错或互相矛盾 B：业主合理终止合同

C：业主和监理工程师命令暂停工程 D：业主违约

E：业主未能按时提供现场

7、工程师对工程索赔的影响主要是__。A．工程师可能会引起承包人的索赔 B．工程师无权单方面作出索赔处理决定

C．工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书 D．工程师在争议的仲裁中作为仲裁人 E．工程师在争议的诉讼过程中作为见证人

8、【例2·多选题】是质量管理原则中“持续改进”包括的基本内容。A：核心是提高有效性和效率，实现质量目标 B：全员参与 C：PDCA循环

D：利用资源，将输入转化为输出的活动体系 E：管理评审

9、【例4·多选题】工程项目质量的内涵，从功能和使用价值来看，包括等方面。A：适用性 B：可靠性 C：节能性 D：外观质量 E：环境协调

10、划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括__。A．工程规模 B．招标方式

C．潜在投标人数量

D．工程项目的专业特点 E．被监理合同的难易程度

11、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，其他项目清单由组成。A：暂列金额 B：暂估价 C：计日工

D：总承包服务费 E：措施项目费

12、下列选项属于网络计划时间参数的有。A：工期

B：两项工作之间的时间间隔 C：最早完成时间 D：节点最早时间 E：节点时差

13、下列对于预备费的理解，正确的是。

A：涨价预备费以建筑安装工程费以及设备及工、器具购置费之和为计算基数 B：基本预备费以建筑安装工程费以及设备及工、器具购置费之和为计算基数 C：涨价预备费以建筑安装工程费以及设备及工、器具购置费和工程建设其他费之和计算基数

D：基本预备费又称不可预见费 E：涨价预备费又称不可预见费

14、设备安装过程的质量控制主要包括。A：设备基础检验

B：设备就位和调平找正 C：设备的复查与二次灌浆

D：安装工序中恒温恒湿保障措施 E：设备安装质量记录资料的控制

15、《工程建设监理规定》和《建设工程监理规范》要求工程监理企业按照__原则开展监理工作。A．公正 B．独立 C．客观 D．自主 E．科学

16、建设工程组织依次施工时，其特点包括__。A．没有充分地利用工作面进行施工，工期长

B．如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业 C．施工现场的组织管理工作比较复杂

D．单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织 E．相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业

17、建设工程监理工作文件一般由__构成。A．监理组织设计 B．监理大纲 C．监理规划

D．监理实施细则 E．监理目标

18、某工程项目时标网络图如图3-52所示，则。A：工作I的最早开始时间为10 B：工作D的总时差为3 C：工作C的自由时差为2 D：工作C的最迟开始时间为2 E：工作D的最迟完成时间为12

19、工料测量师在立约前阶段的主要任务包括。A：对建设项目做出初步的经济评价 B：针对各种拟建方案制订初步估算 C：对不同的设计及材料进行成本分析 D：审核承包人的索赔 E：制订工程变更清单 20、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有__。A．办理土地征用

B．向工程师提供工程进度计划

C．提供保证施工安全需要的围栏设施

D．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E．提供施工现场的地下管线资料

21、设备运杂费通常是由构成的。A：运费和装卸费 B：包装费

C：供销部门手续费 D：增值税

E：采购与仓库保管费

22、下列关于招标文件与资格审查说法正确的是。A：招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复

B：对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出 C：通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标

D：潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出

E：依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告，应当在省级发展改革部门依法指定的媒介发布

23、建设投资估算方法包括__。A．生产能力指数法 B．分项详细估算法 C．扩大指标估算法

D．综合指标投资估算法 E．比例估算法

24、下列属于招标控制价的审查内容的是。A：编制依据是否正确 B：清单列项是否齐全 C：费用表格是否规范 D：承包范围

E：各费用的计算基础是否正确

25、项目监理机构的组织结构设计工作内容包括。A：确定项目监理机构目标 B：选择组织结构形式 C：划分项目管理机构部门 D：制定岗位职责和考核标准 E：制定工作流程和信息流程

第四篇：广西2016年下半年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理考试试卷（模版）

广西2016年下半年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、Project Controlling与工程项目管理的地位不同，Project Controlling咨询单位为服务。A：施工单位 B：设计单位 C：业主

D：监理单位 E：工程保险金

2、工程造价动态比较的内容包括。

A：工程造价目标分解值与造价实际值的比较 B：工程合同价与工程预算值 C：工程造价实际值的预测分析 D：工程预算值与概算值 E：工程保险金

3、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人正确的应对措施是。

A：继续停工等待工程师的指示

B：向工程师再次发出请求复工的报告 C：自行复工

D：向发包人提交请求复工的报告 E：专业监理

4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为之日。A：工程师发出设计变更通知 B：承包人完成变更工程

C：承包人提交变更追加合同价款报告 D：最近一期工程进度款支付 E：专业监理

5、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师应由具有年以上同类工程监理经验的人员担任。A：4 B：3 C：2 D：1 E：工程保险金

6、【例2·单选题】下列关于招标流程的相关说法错误的是。A：现场踏勘是由招标人组织的

B：招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜

C：评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二 D：组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行 E：专业监理

7、工程项目建设的各阶段对工程项目最终质量的形成都产生重要影响，其中项目决策阶段是。

A：确定项目质量目标与水平的依据 B：确定项目质量目标与水平C：将项目质量与水平具体化

D：确定项目质量目标与水平达到的程度 E：工程变更单

8、下列关于分部分项工程量清单编制的说法中。错误的是。A：清单应包括项目编码、项目名称

B：清单应包括项目特征、计量单位和工程量 C：清单为不可调整的闭口清单

D：清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失5000万元，该事故为。

A：特别重大生产安全事故 B：重大生产安全事故 C：较大生产安全事故 D：一般生产安全事故 E：工程保险金

10、某二层现浇钢筋混凝土建筑结构的施工，其主体工程由支模板、绑扎钢筋和浇筑混凝土3个施工过程组成，每个施工过程在施工段上的延续时间均为5天，划分为3个施工段，则总工期为天。A：35 B：40 C：45 D：50 E：自我评定

11、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。A：资质等级高 B：资质等级低 C：各自 D：综合后 E：工程保险金

12、【例1．单选题】勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)，两个版本分别适用于的委托任务。A：岩土工程勘察、水文地质勘察 B：民用建设工程勘察、其他专业工程勘察

C：为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察 D：要求简单的勘察、要求复杂的勘察 E：专业监理

13、流水施工的表达方式除网络图外，主要还有横道图和垂直图。这两种图形均可以清楚地表达出该工程__。A．每单位时间完成的丁作量 B．计划期间内完成的工作量 C．每个施工过程的工作量

D．各施工过程的时间和空间状况

14、施工进度计划实施中常用的检查方式是。A：不定期的现场实地检查和监督

B：召开施工单位负责人参加的现场会议 C：定期收集施工绩效报表资料

D：邀请建设单位管理人员面对面交流 E：自我评定

15、措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的项目。

A：工程暂列 B：工程实体 C：非工程实体 D：分部分项工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1600万元、1630万元；乙，1620万元、1610万元；丙，1670万元、1620万元；丁，1630万元、1590万元，则中标候选人中排序第一的应为。A：甲 B：乙 C：丙 D：丁

E：专业监理

17、项目总承包管理模式的主要优点为__。A．有利于质量控制

B．有利于业主选择承建单位 C．合同管理、组织协调比较有利 D．有利于投资控制

18、采用生产能力指数法进行投资估算时正确的公式是。

A：拟建项目投资=已建同类项目投资×(拟建项目生产能力／已建同类项目生产能

B：拟建项目投资=已建同类项目投资×(已建同类项目生产能力／拟建项目生产能

C：拟建项目投资=已建同类项目投资×生产能力指数×(已建项目生产能力／拟建项目生产能力)×价格调整系数

D：拟建项目投资=已建同类项目投资×生产能力指数×(已建项目生产能力／拟建项目生产能力)×价格调整系数

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、对设备进行检查验收时，一般通用或小型设备试车不合格则不能投入使用，应由__组织相关部门研究处理。A．建设单位 B．设计申位

C．设备供应单位 D．监理单位

20、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是。A：投标单位的质量管理体系是否科学 B：投标方案的投入、产出比的高低 C：完成初步设计时间的早晚 D：投标单位的企业规模大小 E：专业监理

21、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A：7 B：14 C：15 D：20 E：工程保险金

22、在建筑工程施工质量验收统一标准中，是指对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。A：主控项目 B：一般项目 C：保证项目 D：基本项目 E：工程变更单

23、为了有效地进行投资控制，可采取的经济措施是。A：采取节约投资的奖励

B：深入技术领域研究节约投资的可能性 C：严格审核施工图设计 D：明确管理职能分工

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、材料、工程设备单价变化超过时，超过部分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整相关费用。A：1％ B：3％ C：5％ D：15％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、【例2·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照计算的。A：设计文件图示尺寸的工程量净值 B：设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值 C：工程实体量和损耗量之和 D：实际施工完成的全部工程量

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列工作中，属于建设工程设计准备阶段进度控制任务的有。A：编制监理进度计划

B：编制工程项目总进度计划 C：进行工期目标和进度控制决策 D：编制详细的出图计划

E：进行环境及施工现场条件的调查和分析

2、排列图是质量管理的重要工具之一，它可用于。A：分析造成质量问题的薄弱环节 B：寻找质量不合格是最多的关键过程

C：分析比较各制造技术水平和质量管理水平D：分析费用、安全问题 E：分析质量特性的分布规律

3、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，下列属于建筑安装工程措施费的有。A：大型机械设备进出场费 B：安全文明施工费 C：工程排污费

D：已完工程及设备保护费 E：二次搬运费

4、从建设工程风险管理目标的角度分析，建设工程风险可分为__。A．投资风险 B．进度风险 C．质量风险 D．合同风险 E．安全风险

5、分项工程应按__等进行划分。A．主要工种 B．材料 C．施工工艺 D．设备类别 E．施工顺序

6、影响项目监理机构人员数量的主要因素包括。A：工程建设强度 B：建设工程复杂程度 C：建设工期长短

D：监理单位的业务水平

E：项目监理机构的组织结构和任务职能分工

7、在施工过程中，允许承包商既可索赔工期又可索赔费用的原因有。A：特殊恶劣气候造成停工

B：业主采购的材料不符合合同要求 C：发包人提供的资料错误导致损失 D：承包商采购的材料未及时供应 E：施工现场发现文物

8、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括。A：采用先进的施工方法以减少施工过程的数量 B：增加工作面，组织更多的专业工作队 C：改善劳动条件和外部配合条件 D：增加劳动力和施工机械的数量 E：改进施工工艺并实施强有力的调度

9、控制施工工序质量等方面的技术规范性依据包括__。A．有关建筑安装作业方面的操作规程 B．有关工程施工及验收规范 C．工程承包合同文件

D．工程项目质量检验评定标准 E．设计文件

10、《建没工程施工合同(示范文本)》中规定的固定价格合同__。A．是在约定的风险范围内价款不冉调整的合同 B．是绝对不可调整合同价款的一种计价方式 C．是约定范围内的风险由承包人承担

D．包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同 E．无需约定风险范围

11、关于监理合同赔偿责任的说法，正确的有。

A：只要监理的建设项目质量达不到要求，监理人即应向委托人赔偿损失 B：因监理人的过错给施工单位造成损失的，施工单位有权向监理人要求赔偿 C：因非监理人原因且监理人无过错，发生工程质量事故造成的损失，监理人不承担赔偿责任

D：委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此产生的费用 E：监理人向委托人的索赔不成立时，不赔偿委托人由此产生的费用

12、在建设工程施工阶段，监理工程师实施进度控制的主要工作内容包括（）。A．审核承包商调整后的施工进度计划 B．签发工程进度与支付凭证 C．协助承包商确定工程延期时间 D．编制进度控制工作细则

E．定期向业主提交工程进度报告

13、工程师可以通过__措施来预防和减少施工索赔。A．做好日常监理工作，随时与承包人保持协调 B．建立和维护工程师处理合同事物的威信 C．尽量为承包人提供力所能及的帮助 D．正确理解合同规定

E．能够对索赔进行有力的反驳，将承包者当作对立面，维护业主利益

14、下列费用中，属于工程量清单计价构成中其他项目费的有。A：暂列金额 B：材料购置费

C：专业工程暂估价 D：财产保险费 E：计日工

15、在工程网络计划中，关键线路上__。A．相邻两项工作之间的时间间隔全部为零 B．工作的持续时间总和即为计算工期

C．工作的总时差等于计划工期与计算工期之差 D．相邻两项工作之间的时距全部为零 E．节点的最早时间等于最迟时间

16、【例5·多选题】属于S曲线比较法的绘制步骤的是。A：确定工程进展速度曲线

B：计算规定时间计划完成的任务量 C：绘制S曲线

D：确定工程项目实际进度与计划进度的比较情况

E：计算工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间

17、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师的职责包括。A：参与工程质量事故的调查

B：对进场材料、设备、构配件进行平行检验 C：主持整理工程项目的监理资料

D：负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收 E：负责本专业的工程计量工作

18、工程开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的__。A．合同管理体系 B．质量管理体系 C．技术管理体系 D．组织管理体系 E．检查验收体系

19、依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有。

A：设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充 B：由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同

C：发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有相应资质的设计单位修改 D：发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用

E：在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费 20、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第107号)规定，建设工程招标投标的计价可采用__。A．工料单价法 B．实物单价法 C．工程量清单法 D．综合单价法 E．定额指标法

21、关于建设工程监理特点的说法，正确的是__。

A．建设工程监理是受建设单位的委托，只为建设单位服务 B．建设工程监理是依靠法律与行政手段强制推行的制度

C．建设工程监理的市场准人采取了企业资质和人员资格的双重控制 D．建设工程监理的主要方法是规划、控制、协调 E．建设工程监理可促使施工单位保证建设工程质量

22、根据《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在工程开工前应负责办理。A：施工图设计文件的报审 B：设计交底

C：专项施工方案编制 D：施工许可证 E：质量监督手续

23、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有。A：延误发放图纸 B：延误移交施工现场

C：施工中遇到异常恶劣的气候条件影响

D：执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对__进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。A．建筑材料 B．建筑构配件 C．施工用具 D．设备

E．商品混凝土

25、根据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(第107号部令)的规定，发包价与承包价的计算方法有__。A．工料单价法 B．综合单价法 C．预算单价法 D．概算单价法 E．实物单价法

第五篇：北京2016年下半年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理考试题

北京2016年下半年注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足的需要。A：控制概算 B：编制招标文件 C：施工图设计

D：非标准设备制作 E：专业监理

2、施工合同实行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告，关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是。A：视为不需要补偿

B：工程师应主动确定变更价款予以补偿 C：工程师应与承包人协商补偿的变更价款

D：工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款 E：专业监理

3、在各种风险对策中，预防损失的主要作用是。A：中断风险源

B：降低损失发生的概率 C：降低损失的严重性

D：遏制损失的进一步发展 E：工程保险金

4、某通用设备采购合同中约定：采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是。A：同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 E：专业监理

5、根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议纪要由负责起草，并经与会各方代表会签。A：建设单位 B：施工单位

C：项目监理机构 D：总监理工程师 E：工程保险金

6、【例1·单选题】下列各类建设工程中，属于《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定的必须实行监理的是。A：投资总额2000万元的学校工程

B：投资总额2000万元的科技、文化工程 C：投资总额2000万元的社会福利工程 D：投资总额2000万元的道路、桥梁工程 E：工程保险金

7、评标委员会对投标书初评时，主要检查的内容不包括__。A．报价计算的正确性 B．评标价的优劣 C．投标人的资格 D．投标保证有效性

8、【例2·单选题】某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6．5万美元，外贸手续费率为1．5％。美元兑人民币的汇率为6．15。则该进口设备的离岸价为万元人民币。A：1230．00 B：1310．87 C：1331．48 D：1351．47 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、依据有关“建筑工程—切险”的规定，下列描述中正确的是。A：投保人和被保险人是保险合同的当事人

B：保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

C：发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D：保险合同的有效期至工程保险期满为止 E：专业监理

10、纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。A：直线职能制组织形式 B：职能制组织形式 C：直线制组织形式 D：矩阵制组织形式 E：工程保险金

11、施工生产工人因节约材料而获得的奖金属于。A：人工费 B：规费

C：企业管理费 D：现场管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、指定分包商是与签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位。A：工程师 B：承包人 C：发包人

D：政府主管部门 E：专业监理

13、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按顺序解释。

A：合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书 B：中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C：合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单 D：合同专用条款、合同通用条款、中标通知书 E：专业监理

14、工程勘察工作一般分为三个阶段，不包括下列。A：可行性研究勘察 B：初步勘察 C：详细勘察 D：收尾勘察 E：工程变更单

15、颁发整个工程的接收证书时，将保留金的前支付给承包商。A：25％ B：50％ C：30％ D：10％ E：专业监理

16、开标应当在的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 A：招标人 B：一投标人

C：建设行政主管部门 D：评标委员会 E：工程保险金

17、当工程总报价确定后，通过调整工程量清单内某些项目的单价，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为（）。A．多方案报价法 B．不平衡报价法 C．巳先亏后盈法 D．内部协调法

18、监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有__。A．直线制和职能制 B．职能制和矩阵制 C．直线制和直线职能制 D．矩阵制和直线制

19、在混凝土灌注桩施工过程要求每桩测定混凝土坍落度2次，每30～50cm测定一次浇筑高度，这是针对可能发生的质量问题而采取的预控措施。A：混凝土强度不足 B：斜孔、断桩 C：钢筋笼上浮 D：缩颈、堵管 E：工程变更单 20、【例1·单选题】发包人应在收到承包人进度款支付申请后的天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。A：7 B：14 C：28 D：30 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构(配)件，在采购订货前应向__申报。

A．建设单位现场代表 B．项目技术负责人 C．监理工程师 D．项目经理

22、某拟建化工项目生产能力为年产量300万t。已知已建年产量为100万t的同类项目的建设投资为5000万元，生产能力指数为0.7，拟建项目建设时期与已建同类项目建设时期相比的综合价格指数为1.1。则按生产能力指数法估算的拟建项目的建设投资为__万元。A．8934.78 B．9807.59 C．11550.00 D．11867.18

23、【例1·单选题】下列不属于投标文件编制依据的是。A：监理大纲

B：工程监理招标文件 C：企业现有的设备资源

D：国家及地方有关工程监理投标的法律法规及政策 E：工程保险金

24、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为__年。A．5 B．3 C．2 D．1

25、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是。

A：投标文件的符合性鉴定 B：投标人的资格预审 C：商务标评审 D：技术标评审 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、抵押合同自登记之日起生效的包括__等抵押合同。A．土地使用权 B．土地所有权 C．城市房地产 D．机器 E．车辆

2、对于主要或关键设备，在制造过程中质量检查控制的主要内容包括__。A．钢结构焊接部件 B．机械类部件

C．电气自动化部件 D．配件及备件 E．设备的组装

3、建设工程施工阶段投资控制时，根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以划分为__等类型。A．按子项目分解 B．按投资构成分解 C．按时间分解 D．按净现值分解 E．按终值分解

4、在建设单位的进度计划系统中，工程项目计划的编制依据有。A：工程项目建设总进度计划 B：综合进度控制计划 C：批准的设计文件 D：设计总进度计划

E：施工图设计工作进度计划

5、在《担保法》规定的担保方式中，不能作为保证人。A：公民 B：国家机关

C：企业法人的分支机构 D：企业法人的职能部门

E：经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关

6、企业定额的水平（）。

A．与劳动生产率水平变动方向一致 B．与劳动消耗水平变动方向相反 C．与劳动生产率水平变动方向相反 D．与劳动消耗水平变动方向一致 E．与物质消耗水平变动方向相反

7、下列费用中，属于建筑安装工程费用施工机械使用费的有。A：机械折旧费 B：机械大修理费 C：机械经常修理费

D：大型机械进场及安拆费 E：机械操作人员工资

8、下列关于监理招标的特点，说法正确的是__。A．招标宗旨是对监理单位能力的选择 B．报价占主要地位 C．报价占次要地位 D．邀请的投标人较多 E．邀请的投标人较少

9、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有。A：汽车 B：土地

C：土地所有权 D：支票

E：可以转让的商标专用权

10、纯单价合同计价方式主要适用于工程。A：没有施工图 B：工程简单 C：工程量不明 D：资金不足 E：急需开工

11、从国际工程市场的情况来看，工程咨询的发展趋势有__。A．向全过程和全方位服务方向发展 B．逐渐取代工程承包

C．与工程承包相互渗透、相互融合

D．带动本国工程设备、材料和劳务出口 E．促进国际间工程领域的交流和合作

12、政府审核企业提交的项目申请报告，主要从等方面进行核准。A：提高财务收益 B：保障公共利益 C：保护生态环境 D：预测市场前景 E：维护经济安全

13、下列属予工程建设程序的是。A：策划 B：设计 C：施工

D：投入生产 E：运营

14、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程监理控制投资目标可按__分解。

A．建设工程的投资费用组成 B．、季度

C．建设工程实施阶段 D．建设工程组成

E．建设工程投资具有的风险

15、《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为。A：履行期限条款 B：结算条款 C：清理条款 D：质量条款 E：违约责任条款

16、下列内容中，属于监理股份有限公司特点的是。A：应当有2个以上发起人

B：公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的30％ C：须有半数以上的发起人在中国境内有住所

D：股份有限公司注册资本的最低限额为人民币伍佰万元

E：股份有限公司采取发起方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额

17、分部分项工程进度计划经常针对工程。A：基础土方工程 B：大体积混凝土工程

C：大面积预制构件吊装工程 D：复杂的基础加固工程 E：大型桩基工程

18、可行性研究报告的内容包括__。A．市场调查与市场预测 B．建设规模与产品方案 C．设计概算 D．节能措施 E．节水措施

19、国际咨询工程师联合会(FIDIC)所规定的首选行为准则除了“对社会和咨询业的责任”之外，还包括以下几方面要求。A：独立性 B：能力

C：廉洁和正直 D：反腐败

E：对他人的公正

20、工程师确定延误工期可以相应顺延的包括__情形。A．承包人违约

B．承包人承担的风险

C．发包人不按专用条款的约定提供开工条件

D．一周内由于发包人原因停电、停水、停气造成停止累计超过8h E．发包人不按约定日期支付工程预付款、进度款，使工程不能正常进行

21、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括__。A．设计依据及参数 B．设计意图 C．结构特点

D．设计计算方法 E．施工要求

22、与横道图相比，网络图具有以下主要特点。A：网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系

B：通过网络图时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作 C：通过网络图时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间 D：网络图可以利用计算机进行计算、优化和调整 E：比横道图直观明了

23、某分部工程时标网络计划如下图所示，当计划执行到第3周末及第6周末时，检查得到的实际进度如图中的实际进度前锋线所示。该图表明（）。A．工作A和工作D在第4周至第6周内实际进度正常 B．第3周末检查时预计工期拖后1周 C．第6周末检查时预计工期拖后1周

D．工作B和工作E在第4周至第6周内实际进度正常 E．第6周末检查时工作G实际进度拖后1周

24、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。

A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动

B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等 C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分

E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计

25、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师除了审核承包单位试验室的资质等级及其试验范围之外，还应考核。A：试验室的管理制度 B：试验人员的资格证书

C：试验计划的时间安排及实施情况 D：本工程的试验项目及其要求

E：法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明