第一篇:成功实施国际工程总承包项目的经验总结
成功实施国际工程总承包项目的经验总结
中国海外工程有限责任公司(COVEC)于2003年1月与博茨瓦纳卫生部就马哈拉佩医院项目签订了设计-施工总承包合同,合同总金额为20,488.00万普拉,折合4300万美元,浮动标,合同工期为35个日历月;医院占地面积约15万平方米,总建筑面积49,666平方米。
该工程有以下三个特点:一是深受政府和国会的关注重点。二是难度较大。该项目执行“菲迪克”(FIDIC)条款,业主方聘用的咨询工程师队伍较为庞大,对项目管理要求很严格,另外该项目的指定专业分包队伍很多,协调难度很大。三是前期设想、规划不完善。执政党出于下届选举需要,项目立项、决策阶段均比较仓促。
项目实施举措
人才本地化和劳动力本地化。充分利用当地的人力资源,大胆吸收、培养和使用当地雇员,发挥他们在语言、文化、社会关系及技术方面的优势,为企业服务。在从国内选派优秀有经验的项目管理人员的同时,着手搞好当地劳动力资源的收集和管理,建立当地分包商及工人档案,从中选取以前合作过、且表现较好的分包商,以及经验丰富、技术较熟练的工人。提供给当地人才的工作岗位比较全面,包括项目管理人员、秘书、文员、估算师、工长、技术工种及普通劳力,该项目在实施高峰期中方人员约80人,当地工人超过1000人。
加强与当地咨询队伍的合作与配合。博茨瓦纳咨询队伍实力雄厚、素质优良,与我们合作进行项目设计的建筑师事务所是集建筑设计、工程管理、室内装潢及环境规划等为一体的国际综合性建筑事务所。另外还有估价师事务所,土木/结构工程师事务所,电气/机械工程师事务所等,这些咨询公司具备设计和管理的丰富经验,并有很高的信誉。在与上述事务所合作过程中,我们熟练掌握“菲迪克”(FIDIC)条款,本着认真、严谨的工作作风,高起点、高水准的管理与各咨询、设计队伍加强合作与配合。
加强分包管理与协调工作。马哈拉佩医院是一个大型综合性医院,涉及的专业非常广泛,指定分包的工作量占合同额的40%,在该项目中的主要指定专业分包有电气及医用器材分包、机械分包、电梯分包、发电机分包及锅炉分包等,承担这些分包工程的分包商均是综合型跨国公司,拥有丰富的国际工程管理经验,其技术力量雄厚。
我公司作为马哈拉佩医院项目的总承包商,在统筹管理项目的同时,专门聘请了一名项目管理经验丰富的外籍员工担任该项目的协调人,协调各分包商的工作,监督工程质量和进度,取得了良好的效果。同时还聘用了一名经验丰富的南非老估算师,负责项目的管理、对外交往及索赔工作。实践证明,上述人员在中方人员的指挥管理下,不仅解决了在语言交流上的困难,还增强了公司对外实力。
项目实施过程中,管理协调好各方之间的关系,对于全面实施合同、加快进度、提高工程质量起着举足轻重的作用。在马哈拉佩医院项目进行过程中,我们坚持每月召开两次总包与咨询工程师、总包与分包之间的协调会,会上主要解决每一阶段项目实施过程中存在的问题,处理项目信息,并协调有关各方的工作。
加强现场材料管理。材料管理工作是加快项目进度、降低项目成本的重要环节,材料供应又是保证项目能否顺利进行的关键。由于马哈拉佩医院项目设计所使用的大部分材料需要从南非、欧洲进口,而当地产品的生产种类和规模又有一定的局限性,因此提前订货就显得非常重要。加之该医院项目是浮动标,订货采购程序较为复杂。为了降低项目成本,我们在确保材料质量和供货周期的情况下,货比三家,选择质优、价实、供货周期短的供货商与其签订供货合同。在控制材料计划、材料质量、材料价格和供货周期这些材料管理工作关键程序的同时,明确材料人员的职责范围,制定出分阶段材料供货到场的计划安排,定期召开材料方面的协调会,确保生产所需材料、构件、设备等及时供应。
应用网络技术,加强项目进度管理和控制。该项目的工期十分紧张,我们运用网络技术,编制了施工总体进度控制网络图、基础施工网络图、主体施工网络图、钢结构制作安装施工网络图、医疗设备安装施工网络图、装饰工程施工网络图、各类管道施工网络图、走道棚和道路施工网络图等,这些都对保证工期起到了重要的作用。
加强索赔工作。马哈拉佩医院项目在签订合同时是浮动标,因此索赔工作就显得尤为重要。尽管材料报价、购买、索赔工作程序繁琐,但它关系到整个项目的经济效益,所以我们将其作为工程索赔工作中的一项重要环节来抓。材料索赔是按照购买时的材料价与投标时的基价比较进行索赔的,因此在材料报价、购买、索赔时我们严格依据FIDIC条款和该项目估价师的要求,对该项目的所有材料在订货前向业主方估价师提供报价。该项目严格遵守FIDIC条款,条款对时间的要求很严格(承包商的索赔必须在28天内发出),因此,各种索赔资料准备得是否及时、详细、有理有据是索赔能否成功的关键。
马哈拉佩医院项目的顺利实施,得到了业主、博茨瓦纳政府及社会各界的赞誉,并为公司带来了可观的经济效益。
实施的经验和体会
加强工程总承包项目管理人才的培养和储备工作。在经济日益“全球化”的今天,市场竞争越来越激烈,企业之间的市场竞争实际上已经演变成了一场激烈的人才竞争战。企业培养和储备一批工程总承包项目管理人才,是企业在国际工程总承包领域站稳脚跟,抢占市场先机,不断发展壮大,在国际市场竞争中立于不败之地的关键。从项目管理实践中锻炼成长的人才更是企业的宝贵财富。
加强对FIDIC合同条件的掌握和应用。当前,在国际工程总承包领域,FIDIC合同条件的应用非常广泛。世界银行、亚洲开发银行、非洲开发银行贷款的工程项目以及一些国家的工程项目招标文件中,有些全文采用FIDIC合同条件。因此,培养一大批熟悉FIDIC合同条件,熟练掌握和运用FIDIC合同条件的人才对于企业开发工程总承包项目非常重要。常用的FIDIC合同主要有四种,《土木工程师施工合同条件》即“红皮书”,《机电工程合同条件》即“黄皮书”,《业主与咨询工程师服务协议模式》即“白皮书”,《设计施工及交钥匙合同条件》即“橙皮书”。有时业主的合同非常苛刻,但是承包商在合同谈判和项目实施时,仍然可以利用FIDIC条款为自己争取到正当、合理的权益。在这方面,我公司从对FIDIC合同条款的掌握和应用中收益良多,比如巴新柏马公路项目和博茨瓦纳马哈拉佩医院项目的索赔工作,为我公司赢得了巨大的经济效益。
加强项目管理研究,规范项目管理流程。我公司在认识到项目管理重要性的基础上,组织了项目管理理论、方法、工具与公司实际相结合的研究工作,并组织项目管理的全员培训。我公司还通过总结具体项目管理案例的实践经验,通过制定项目管理手册和项目管理办法,以制度化的程序和要求规范项目管理流程和项目管理过程,从而达到项目管理有条不紊地进行,即使是从未干过项目的人员在接手项目后也知道应该做哪些管理工作,知道应该怎样一步步地去管理项目。目前项目管理不但广泛应用于我公司众多具体工程项目的管理中,并且已经渗透到公司层面的管理之中,日益成为我公司管理工作的核心。
努力实现属地化经营管理。在境外实施工程总承包项目,走属地化经营管理之路,是成功实施项目的关键,是扩大当地市场占有量的必由之路。属地化经营管理的实质就是要实行属地化策略,要在经营管理的各个层面按照项目所在国的规章、制度和运作方式规范操作流程。人才属地化是实现属地化管理的一项重要内容,要充分利用当地的人力资源,充分发挥他们在语言、文化、社会关系、沟通协调上的优势,甚至有些重要的项目管理岗位都可以大胆地起用当地人才。
我公司1989年四月在博茨瓦纳注册,目前当地雇员已经超过1500人,分布在办事处总部、各项目经理部和施工现场各个层面。属地化经营使我们拿到了马哈拉佩医院的总承包项目,并通过该项目的成功实施,进一步提升了我公司在当地的知名度,使我公司在当地占领了一定的市场份额,成为当地主要承包商之一。通过属地化经营使我公司在立足博茨瓦纳的基础上,实现了进一步向周边国家的辐射功能,最近拿到了南非莱索托高原调水二期控制性工程Vaal河水坝扩建项目,合同金额7005万美元。
加强与国内外大型工程总承包公司的合作。据统计,国际知名的大型承包商在工程总承包方面的营业额一般超过其年营业额的50%以上。我们与这些公司还存在着巨大的差距,要学习他们先进的管理经验和工程总承包经验。在工程总承包市场领域,尤其是开拓新市场时,我们需要与有实力、有影响的大公司加强合作,前面提到的南非Vaal河水坝扩建项目就是我公司与当地著名公司组成联合体拿到的项目,博茨瓦纳的光缆敷设融资项目也是与当地公司组成联合体拿到的项目。
国际工程总承包的市场前景必将是更加广阔的,工程承包企业面临着机遇,同时也面临着激烈的市场竞争和巨大的挑战,施工企业只有努力打造自身的核心竞争力,提升自身的实力,才能在国际工程领域站稳脚跟,实现持续、稳定发展。
第二篇:国际工程总承包案例
某房地产开发公司甲在某市老城区参与旧城改造建设,投资3亿元,修建1个四星级酒店,2座高档写字楼,6栋宿舍楼,建筑周期为20个月,该项目进行了公开招标,某建筑工程总公司乙中标,甲与乙签订工程总承包合同,双方约定:必须保证工程质量优良,保证工期,乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。乙为保证工程质量与工期,将6楼宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公司丙与丁,并签订分包协议书。根据总包合同要求,在分包协议中对工程质量与工期进行了约定。
工程根据总包合同工期要求按时开工,在实施过程中,乙保质按期完成了酒店与写字楼的施工任务。丙在签订分包合同后因其资金周转困难,随后将工程转交给了一个具有施工资质的施工单位,并收取10%的管理费,丁为加快进度,将其中1栋单体宿舍楼分包给没有资质的农民施工队。
工程竣工后,甲会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现丁施工的宿舍存在质量问题,必须进行整改才能交付使用,给甲带来了损失,丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任,甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉。
问题:(1)丙与丁的行为是否合法?各属于什么行为?
(2)这起事件应该由谁来承担责任?为什么?
(3)违法分包行为主要有哪些?
答案:(1)不合法。丙的行为属于非法转包行为,丁作为分包单位,将工程再分包给没有资质的农民施工队,属违法分包行为。
(2)丁施工的工程质量有问题,给甲带来了损失,乙和丁应对工程质量问题向承担连带责任。因为乙作为该工程的总承包单位与丁之间是总包与分包的关系,根据《合同法》与《建筑法》的规定,总包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包的工程质量承担连带责任。
(3)违法分包行为为主要有:
1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位;
2)建设工程总承包合同中未约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其它单位完成的;
3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其它单位的;
4)分包单位将其分包的建设工程再分包的。
甲是发包人,乙是总承包人,丙和丁是分包人。丙和丁的行为不合法。
承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人,禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。
(2):由乙和丁负责。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。
(3):(1)施工单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。施工单位不得转包或者违法分包工程。
(2)施工单位对建设工程的施工质量负责。
施工单位应当建立质量责任制,确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责;建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的,总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。
(3)总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
(4)施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。
(5)施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的,不得使用。
(6)施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。
(7)施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
(8)施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程,应当负责返修。背景:A、B两栋相同的住宅项目,总建筑面积86000㎡.施工时分A、B分区,项目经理下分设2名栋号经理,每人负责一个分区,每个分区又安排了一名专职安全员。项目经理认为,由栋号经理负责每个栋号的安全生产,自己就可以不问安全的事了。
A区地下一层结构施工时,业主修改首层为底商,因此监理工程师通知地下一层顶板不能施工,但是墙柱可以施工。为了减少人员窝工,项目经理安排劳务分包200人退场,向B区转移剩余人员50人。A区墙柱施工完成后3个月复工,项目经理又安排200人进场。向业主索赔时,业主说,A区虽然停工了,但是B区还在施工,也没有人员窝工,因此只同意A区工期延长3个月。
工程竣工后,项目经理要求质量监督站组织竣工验收。
问题 :(1)该项目经理对安全的看法是否正确?为什么?
(2)业主对索赔的说法是否正确?施工单位在A区停工期可索赔哪些费用?
(3)项目经理向质量监督站要求竣工验收的做法是否恰当?为什么?
答案 :(1)不正确。《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定:施工单位的项目负责人应对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产负责制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。项目经理不能只安排了人员管理安全工作,就认为自己可以不对安全负责,应对整个合同项目内的安全负全面领导责任。
(2)不正确。施工单位停工期可索赔A区如下费用:
人工费:200人进出场费。
材料费:材料价格上涨费,部分材料超期保管费。周转料具租凭费和进出场费的分摊费。机械费:自有机械停滞台班费,租凭机械实际租金和进出场费的分摊费。
现场管理费:工期延长3个月增加的工地管理费。
保险费:工期延长3个月增加的保险费。
保函手续费:工期延长3个月增加的保函手续费。
利息:工期延长3个月增加的利息。
(3)不恰当。因为,竣工验收应由施工单位先自行组织有关人员进行检查评定,合格后,向建设单位提交工程竣工验收申请报告及相关资料;建设单位收到工程验收申请报告后,应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位工程验收;当参加验收各方对工程质量验收不一致时,可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。
第三篇:国际工程承包
1、国际无限竞争性招标和国际有限竞争性招标的优缺点 国际无限竞争性招标 优点:
①投标人数太多,竞争激烈,业主有较大的选择余地②有利于降低工程造价,提高工程质量,缩短工期③引进国外的先进技术和工程管理经验
④透明度高,不容易产生不规范或者腐败行为缺点:
①招标工作量大;
②组织复杂,需要投入较多的人力、物力;③招标过程所需要的时间比较长;国际有限竞争性招标 优点:
①招标工作的组织较容易;②工作量较小;③采购周期短。缺点
①投标人较少;②竞争性较差;
③业主对投标人选择的余地较小。
2、总价合同,单价合同,成本补偿合同,混合式合同的应用范围:
1)固定不可调价总价合同适用于工期较短,结构简单、工程量小、合同价格低,在合同执行过程中风险较小的工程项目
2)可调价总价合同适用于工期较长(一年以上)、结构比较复杂、在合同执行过程中风险较大的工程项目
3)单价表合同的适用维修工程、时间较短的工程以及工作量难以确定的情形
4)工程量清单合同也称作估计工程量单价合同和固定单价合同,是应用最广泛的合同类型
5)单价与包干混合式合同对业主方存在风险,对承包商而言,这种合同避免了总价合同中的许多风险因素,其承担的风险比总价合同小。
6)成本补偿合同适用旧建筑物维修、翻新工程、应急工程以及施工风险很大的项目
8)混合合同往往是上面三个合同类型的组合,没有固定的形式
3、设计-采购-施工/交钥匙合同优缺点: 优点: 1)由EPC总承包商对项目的设计、采购、施工全面负责,项目责任单一,简化了合同组织关系,有利于业主管理;2)采用固定总价合同,业主投资成本在早期即可确定并得到保证;
3)由于EPC总承包商承担了项目实施阶段的管理工作,减轻了业主方在项目管理方面的负担和投入;4)EPC总承包商介入工程前期决策工作,并且可以将采购纳入设计过程,有利于工期的缩短;5)业主承担的风险较少。缺点:
1)能够承担EPC大型项目的总承包商数量较少,不易获得有竞争力的报价,工程造价相对较高;
2)由于EPC模式还没有形成固定的运作方式,在实践中存在多变类型,导致业主方与EPC总承包商就某些职责划分容易出现争议
3)承包商承担的风险较大,因此工程项目的收益、质量完全取决于EPC总承包商的经验及水平;
4)对业主、EPC总承包商的管理水平要求较高。
4.什么是BOT项目融资模式?对于项目的主要参与方,其优缺点是什么?
BOT(Build--Operate--Transfer建设---运营---移交)是指基础设施建设的一类方式,也是一种私营机构参与基础设施的开发和运营的方式 BOT的特点
① 主体的特殊性②风险很大
③授权期满转让给政府
④政府是项目成功的关键角色之一⑤投资规模大,经营周期长⑥项目难度大
⑦要求各方通力合作
⑧BOT项目一般都不可能直接赚取外汇 5.编制投标书时应注意的事项
①投标书的组成文件必须齐全,不能缺少任何文件。②各文件按规定填写,不能漏填。③各文件应该清晰,可复制。
④递交的文件,应按招标文件要求的格式,每页签字。⑤装帧美观大方,按格式和顺序装订。⑥招标文件的澄清。
⑦发现的问题单独写成备忘录提要,不上交,自己保存。⑧写一份更简洁的致函。⑨标前会议。
6、在项目实施过程中,经常发生并需要通过索赔谈判解决的事项主要包括哪些?
①变更工作所产生的索赔谈判;②违约索赔谈判;
③合同歧义或模糊产生的索赔谈判; ④工期延误索赔谈判; ⑤竣工验收索赔谈判; ⑥缺陷责任制索赔谈判。7.合同签订时应注意的问题
①全部事项必须形成书面文件,得到双方签认;合同分口头合同和书面合同,由于国际工程合同内容复杂,履行期限较长以及涉及众多参与方等特点,为慎重考虑,采用书面形式。
②认真审查合同双方主体资格及履约信用;合同发包方应注意承包商是否具有相应资质,承包商应注意业主是否具有开发项目的合法主体资格以及开发所需资金是否落实。
③严格审查合同条款;为保证合同有效性,必须严格审查,项目施工条款必须备齐,措辞必须准确,重要条款必须包括在合同中,最后注意合同生效方式。④明确规定不可抗力条款的内容;《通用条件》会对不可抗力发生后当事人应承担的责任、义务、费用等作出详细规定,此外,双方应在合同中对可能发生的自然灾害的程度予以量化。
8、工程变更的原因①工程量增减;
②某些工程内容被取消;
③工程质量、性质或类型的改变;
④工程任何部分的标高、基点、位置、尺寸的改变;⑤任何种类的附加工作;
⑥工程任何部分规定的施工顺序或时间安排的改变;⑦因合同实施中的问题,必须调整合同目标或修改合同条款。
9、工程项目费用控制的要点?①完成工作量的计量;②计日工及暂定金额;③工程变更及索赔费用;④价格调整;
⑤误期损害赔偿及提前竣工奖金;⑥延误支付的融资费用;⑦保留金的扣除与支付;⑧预付款的支付与扣回。
10、工程变更的涉及的两个方面以及包含的内容 ①工作单价的调整
1)一项工作的数量变动超过工程量清单或其他明细表中列明的10%以上;
2)工程量的变化导致合同金额的变化量超过中标合同款额的0.01%;
3)工程量的变化对该项工作的费用的直接影响超过1%; 4)这项工作并没有在工程中标明为“固定单价项”。②变更工作估价方法
1)按合同中约定的用于变更工作估价的单价计算工程款。2)参照投标单价确定新单价。3)重新确定新单价。
论述中国企业在国际工程承包市场中存在的主要问题,为此如何开拓国际市场? 存在的问题:
1.企业管理、决策体制上存在的问题。体制问题,主要存在于作为市场主体的大型国有企业,作为国有独资或控股公司,管理模式与改制前没有太大变化。
2.国际工程的投资模式的多元化,及招投标方式的多样化。对项目实施中出现的问题不能及时、有针对性地开展研究讨论。
3.思想观念落后,对国外市场缺乏了解。
4.融资能力不足。融资能力已成为许多国际工程项目投标能否入围的先决条件。而我国企业普遍存在融资能力不足的问题。
5.国际工程管理人才严重缺乏。国外项目成败的关键在人才,这是许多国际承包企业多年来的共识。
6.缺乏有效的行业管理,国外项目存在无序竞争。如何开拓国际工程承包市场:
1.工程规模日益大型化,复杂化。国际工程承包市场发包的单项工程正在朝着大型化、复杂化的方向发展2.国际工程的技术标准要求越来越高。
3.国际工程承包产业分工体系深化。建立一个透明、高效的投标程序,确保只有那些证明自己有能力完成项目的承包商才能通过资格预审。
4.国际承包商之间的联合与重组愈演愈烈。承包商不仅要成为服务的提供者,而且要成为项目的投资者和资本的运营者。
5.工程安全和绿色工程逐渐为各国所重视。全球最主要的业主和承包商都认为工程现场零事故是可以实现的,并在安全保护方面投入巨资,使得事故率大大下降。
1.国际工程的采购方式
国际竞争性招标;询价采购;直接签订合同 2.设计----采购----施工/交钥匙合同 EPC/T
第二、三章
1.行业的获利潜力和竞争状态取决于:
新加入者的威胁;替代产品或服务的威胁;现实竞争对手的威胁;供应商的砍价能力;购买者的砍价能力 2.国际工程承包市场对承包商的融资能力要求:
承包商为保证项目正常实施所需流动资金量,即财务能力;承包商协助业主的融资了能力 3评价承包商财务能力的指标
流动资本;资本净值;可获得贷款额度
BOT项目融资模式Build-Oprate-Transfer(建造-运营-移交)第四章
1标价的费用构成:①工程直接费②工程间接费③总部管理及盈余④暂定金额
2暂定金额:是业主在筹集资金时考虑的一笔备用资金,承包商在投标报价时均应将此暂定金额按招标文件要求列出,计入工程总报价。承包商无权自主使用
3计日工的报价:不具备竞争性指承包商填写的计日工单价不计入承包商的总报价,不会因承包商抬高报价而导致总报价的增加 第五章
1、谈判构成要素:谈判主题 谈判议题 谈判方式 谈判约束条件
2、谈判技巧:听 说 问 答 辨 看 写
3、合同实施阶段的谈判内容:变更和索赔
4、缺陷责任索赔谈判:缺陷通知期也称质量保修期,主要目的是要在正常使用的条件下,验证合同中所规定的承包商责任和义务是否得到严格遵守 第六章
1、国际工程承包合同生命周期:1)合同准备阶段2)合同签订阶段3)合同履行阶段4)合同收尾阶段
2、合同管理全过程:三个阶段1)合同形成阶段2)合同履行(合同变更、索赔、争端解决)3)合同收尾阶段
3、合同变更:业主或工程师发出书面变更指令→针对变更进行价格工期调整谈判→变更批准→变更执行
4、合同索赔:索赔意向通知→报送索赔谈判→索赔争端解决
5、在工程项目承发包中合同是影响利润的最主要因素
6、PDCA计划 执行 检查 处理
7、一个PDCA循环应经完成,随着工作的进展将转入下一个PDCA循环中,本循环中的经验和教训将作为下一个循环计划的资料和依据
8、合同管理体系持续改进的主要对象:合同管理组织、合同管理各过程
9、合同管理体系持续改进的主体:组织的领导和管理人员 第七章
1.范围变更控制的主要依据: 合同文件、进度报告、变更指令
2.项目的参与方:业主、工程师和承包商 3.申请变更:
工程师和承包商均可对合同工作范围提出变更请求 工程师提出变更是发现设计中存在缺陷或错误
承包商提出工作范围变更是考虑便于施工,降低费用,缩短工期
业主提出变更,为了提高项目使用功能和质量要求 第八章
1.国际工程项目的组织结构
1).职能型2).项目型3).矩阵型 2.国际工程项目团队特征 1).项目团队构成的开放性;2).项目团队生命的周期性;3).项目团队目标的约束性。
3.项目的形成和发展需要经历四个发展阶段 形成,震荡,规范,表现
4.项目经理:是对外承包派驻具体项目,针对代表企业对合同下的国际工程进行管理,是项目的第一负责人和实现项目目标的组织者 第九章
1.货物采购工作内容:
1).工程投标阶段2).工程实施阶段;3).工程完工和验收后物料善后处理。
2.FOB船上交货(指定装运港)又称“离岸价格” 3.CIF成本保险费加运费(指定目的港)第十章
1.进度计划种类
1).根据进度计划时间跨度:年、月、日施工计划
2)根据进度计划编制的主体:总承包商编制的总进度计划、分包商编制的进度计划
2.工程项目进度管理常用方法:
1).横道图比较法2).网络图分析法3).S型曲线法 3.国际工程项目费用管理包括: 1).承包商内部预算管理2).业主和承包商之间的费用收支管理
4.质量的特征(列举6个)性能,适用性,可信性,安全性,环境,经济性,时间性,美学第十一章
1、HSE管理定义
健康、安全、环境一体化管理。
2、HSE管理特点:
①多级HSE管理网络,自上向下层负责;
②项目部根据HSE管理体系和工程所在国HSE管理方面的法律要求,制定HSE管理程序。
③致力于从根源上解决问题,而不只是考虑保护措施、维修和补救工作。
④鼓励全员参与,吸收所在国的政策和文化,创造良好的HSE文化。
⑤要求管理人员将“关注健康、安全和环保”精神注入到HSE管理的全过程。
⑥HSE管理是一个动态改进和运作的过程。
3、建设工程中职业健康安全事故主要包括:
1)职业伤害事故2)职业病3)流行性疾病4)社会安全问题。
4、安全保护装置:(1)防坠落保护措施;(2)个人防护装置;(3)防火;(4)符号、标志和路障。5.现场检查分类:(1)联合检查;(2)日常巡检;(3)专项检查;(4)施工机械和设施例行检查
6.承包商应根据工程所在国的相关法律法规,对所有进入现场的施工人员和管理人员进行相关培训 7.易发生职业病的危:
1)生产性粉尘2)缺氧和CO危害3)有机溶剂危害4)焊接作业产生的金属烟雾危害5)生产性噪音和局部震动危害6)高温作业
8.应急管理工作:应急预案应急演习
9.30%—40%城市垃圾来源与建筑活动,施工过程还产生了超过30%的城市噪声 第十二章 1.风险管理的目标:
控制与处理风险,以防止和减少损失,保障项目顺利进行 分为:(1)风险发生前目标;(2)风险发生后目标 2.风险识别方法:(1)专家调查法;(2)风险检核表法;(3)经济数据发;(4)风险调查法;(5)财务表法 3.保险分类 1)、按保险标的划分:人身保险、财产保险、责任保险 2)、按是否盈利划分:社会保险、商业保险 3)、按照实施方式划分:自愿保险、强制保险 第十三章
一、索赔的四层意思:
1、一方认为他应获得的2、向对方申请或要求
3、双方尚未达成有关协议
4、所索要的是一种权利或付款
二、承包商索赔一般原则
1、承包商能同时得到工期延长、费用和利润补偿的索赔,一般由业主或工程师原因造成的2、对客观原因造成的索赔,承包商可以得到工期延长,有事也可以要求费用补偿,但不会再得到费用补偿
3、可索赔利润的条款,一定可以同时索赔费用
三、索赔费用构成直接费、间接费、利润、其他补偿费用
四、利润补偿额=合同中规定的利润百分百*(直接费+现场管理费+总部管理费)
第四篇:国际工程承包
谈中国在国际工程承包方面的问题与对策 摘要:
引言
加入世贸组织后,随着我国市场的逐步开放,世贸组织其他成员会对我国进一步开放市场,提供贸易投资便利,将为促进我国企业“走出去”开展跨国经营提供有利条件。国家也鼓励有条件的企业到境外开展工程承包等业务,胡锦涛同在十七大报告中明确提出“支持企业在研发、生产、销售等方面开展国际化经营,加快培育我国的跨国公司和国际知名品牌。”,为对外承包企业开展国际业务提供了千载难逢的良机,但在走出去的过程中充满了艰辛与坎坷。中国在对外工程承包的进程中也必然会遇到各种各样的问题,面对这些问题,企业与政府采取何种对策成为亟待解决的问题。
一:国际工程承包简述
1:什么是国际工程承包
国际工程承包是指一个国家的政府部门、公司、企业或项目所有人委托国外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务。国际工程承包是一种综合性的国际经济合作方式,是国际技术贸易的一种方式,也是国际劳务合作的一种方式。
2:国际工程承包的分类(1)分项工程承包合同:发包人将总的工程项目分为若干部分,发包人分别与若干承包人签订合同,由他们分别承包一部分项目,每个承包人只对自己承包的项目负责,整个工程项目的协调工作由发包人负责。
(2)“交钥匙”工程承包:交钥匙工程指跨国公司为东道国建造工厂或其他工程项目,一旦设计与建造工程完成,包括设备安装、试车及初步操作顺利运转后,即将该工厂或项目所有权和管理权的“钥匙”依合同完整地“交”给对方,由对方开始经营。
(3)“半交钥匙”工程承包:承包人负责项目从勘察一直到竣工后试车正常运转符合合同规定标准,即可将项目移交给发包人。
(4)“产品到手”工程承包:承包人不仅负责项目从勘察一直到正式生产,还必须在正常生产后的一定时间(一般分为二、三年)内进行技术指导和培训、设备维修等,确保产品符合合同规定标准。
二:中国国际工程承包现状
由于我国建筑企业在全球范围内兼具成本优势和技术优势,同时,我国政府也长期以经济援助形式帮助非洲和南亚国家开展基础设施建设,因此我国国际工程承包业务近年来增长迅速。商务部数据显示,2001 年以来,我国对外承包工程完成营业额及新签合同额一直保持了较高的增长速度。但受国际金融危机的影响,我国2009 及2010 年对外工程新签合同额增速有所放缓,但随着全球经济的逐步复苏以及我国对外经济合作力度的加大,我国对外承包工程新签合同额已在2010 年8 月恢复了正增长,并保持了稳定增长态势。2010 年,我国对外承包工程完成营业额和新签合同额分别为922 亿美元和1,344 亿美元,同比增长18.66%和6.50%。2011 年1-6 月,我国对外承包工程完成营业额和新签合同额分别为为425 亿美元和662 亿美元,同比增长13.80%和20.50%。
三:中国在国际工程承包方面的问题案例
1:案例概况
南亚某国的水电站工程,利用13KM河段的95m水头,修建拦河堰和引水隧洞发电站。水电站工程的施工采取了国际性竞争招标,通过激烈的竞争,最终由中国和一个发达国家的公司共同组成了国际性的“承包联营体”以最低报价中标,承建引水隧洞和水电站厂房,合同价7384万美元,工期为42个月。
但是由于勘探设计工作深度不够,招标文件所提供的地质资料不准确,致使“承包联营体”陷入严重困境,面临工期拖延和成本超支的局面,因此向业主和咨询工程师提出了工期索赔和经济亏损索赔。
索赔初期,“承包联营体”采取了结合工程进度款支付的逐月清理索赔款的方式,这样可使项目繁多的索赔争议逐个解决,分散支付,以免累计为巨额数字,增加与业主之间的矛盾。但不幸的是,在个别索赔顾问的怂恿下,“承
包联营体”改变了这种按月单项索赔的方式,改用总成本法的综合索赔方式,企图一次性获得巨额赔偿款。因此,合同双方的索赔争议日益升级,无丝毫协商解决的可能性,最终寻求“巴黎国际商会”的仲裁意见。
2:案例评价
(1)“承包联营体”在接手项目初期,没有对项目经行深入的了解和勘察,由于未预料到的困难和自然条件的限制使自己陷入绝境。
(2)“承包联营体”采取了高额索赔的策略,期望在业主狠砍一刀的情况下仍能得到足够的经济补偿,致使索赔报告的篇幅和款额大的惊人。这样,索赔文件被咨询工程师长期搁置,不予理睬。
(3)采取总算账的索赔方式不仅使索赔款累计成堆,款额巨大,而且这种索赔计价方法也遭到咨询工程师的拒绝,以致竣工时,索赔仍处于争议阶段。所以中国在经行国际工程承包方面要注意怎样的问题和如何采取相应的对策呢?
四:中国在国际工程承包进程中存在的问题
1:市场占有率低。我国公司在国际市场的份额虽然在逐年扩大,但和我国拥有大约4000万工程队伍,几百万工程技术人员和上千家对外公司相比,实际占有率很低。以2005年为例,进入国际大承包商行列的这46家对外公司营业额总和为100.7亿美元,比第3名的法国VINCI公司的营业额102.68亿美元还少。
2:总承包项目较少,融资能力差
融资能力不足是许多国际工程承包企业发展中遇到的主要问题之一,国外很多人一提到中国公司都知道是大公司,但往往也会说,中国公司没钱。融资能力已成为许多国际工程项目投标能否入围的先决条件。而我国企业普遍存在融资能力不足的问题。当前国际建筑市场形势是投资国际化的程度越来越高,国际资本在工程承包市场占有的比重越来越大,BT和BOT项目形式也越来越多。而国际工程承包范围也已超出了过去单纯的工程施工和安装,逐步成为货物贸易、技术贸易和服务贸易的综合载体。如果我们没有一批具有很强的融资能力和具有国际竞争实力的工程承包企业,我们就不能在国际承包市场上拿到工程总承包业务,就不能带动我国设备、材料的出口,在国际工程承包市场上我们就只能被日益边缘化。
3:我国对外承包企业产业集中度不高国际化水平低
以2005年进入世界225强的46个公司而言,每个公司平均的国际市场营业仅为2.19亿美元,而美国公司为6.70亿美元,欧元公司为19.60亿美元,日本公司为9.42亿美元,韩国公司为3.43亿美元。国际大承包商的国际市场营业额占公司营业额的60%走右,而我国公司则远远低于这个水平。
4:工程项目管理水平低,项目的经济效益不理想
5:主要市场集中在经济不发达地区和华语圈国家
我国国际承包企业在亚洲和非亚洲等经济不发达国家的合同额、营业额的比例达到70%以上。这些国家和地区的国际工程承包市场的规模有限,项目连续性差,很难取得规模效益。
6:国际工程管理人才匮乏
国际工程管理人才严重缺乏。国外项目成败的关键在人才,这是许多国际承包企业多年来的共识。国际工程项目管理需要的人才应该是复合型、创新型、外向型的高级管理人才。而这样的人才也是我们的企业最为短缺的。复合型是要求人才一方面应具备某一个专业领域的理论基础及实践经验,具备作为一位工程师或是管理人员所应有的知识结构,另一方面要具有多学科比如管理科学、经济学等理论基础以及较好的专业外语水平。简而言之就是要一专多能。
五:我国面对国际工程承包问题应对的措施
从体制上入手,建立适合国际市场运作的不同法人结构的工程公司。国际工程承包企业必须要向国际化的经营模式转变,更新观念,走智力密集、技术密集和资金密集的道路。要改变原来在管理、决策方面的弊端,就本企业在国外的发展方向准确定位。方法之一就是进行资产重组,将国际工程业务从总公司的业务中分离出来,整活现有资源,集中优势力量投入到国际工程项目中去。国际工程公司要有独立的经营决策权,公司的结构形式可以采用股份制、中外合资等多种不同形式。原则就是要满足市场需要,有利于对项目进行有效管理,有利于公司在国外长远发展。
加强企业间的强强联合,建立战略同盟。在国际工程承包市场上,单一的施工企业现在很难立足,很多国际化的大公司例如西门子等都是涵盖了从项目规划、融资、设计、施工、制造、营运管理等全方位的服务,我们的企业要想发展,一定要适应这种发展趋势。各大型企业集团发挥各自的优势,进行功能互补,能够有效地聚集资金投入,较好地解决融资能力不足问题,能够按照效益最大化的原则配置资源,从而为各方获取较大的经济收益。进而以更强的实力和自信心打开、占领国际工程承包市场。
通过各种方式和途径增强企业的融资能力。要认识到融资能力已经成为制约我国工程承包企业在国际市场上进一步发展的瓶颈,尽快提升企业的筹融资能力,从运营资本的层次提高企业在国际市场上的竞争能力已是当务之急。除了挖掘自身潜力,还要通过各种方式建立更广泛的融资渠道。
在这一方面,除了企事业自身的努力,还需要政府的进一步扶持,为企业间的合作、联合提供更广阔的平台和相关政策,加快国有商业银行的改革和走出去的步伐,进一步探讨放宽易货贸易的范围,鼓励有资金能力的私营经济参与国际工程项目。
加大人才培养力度。按照国际工程项目管理工作的需要,大力培养和引进复合型、创新型、外向型的高级管理人才,尤其是项目经理人才,以提高项目的管理决策水平。逐步形成一个涵养投标报价、施工组织、质量控制、财务管理、材料管理、合同管理及法律服务等技术、管理人员比例得当的项目管理人才体系。与此同时,还应建立起有效的人才使用和贮备机制,为各类人才提供良好的发展机会,创造施展本领的舞台,尤其是对身处国外的人员,要全方位的关心爱护,使得企业能够培养出人才,留得住人才,更能发挥出人才的应有作用。只有很好地解决了人才战略,才能保证公司的可持续性发展。只有培养一大批高水平的国际工程管理人才,才能使企业的各项管理制度能够得到准确地执行和落实,我国的国际工程项目管理总体水平才能上一个大台阶。
依托政府,积极发挥行业协会作用,推动工程承包企业依靠整体的实力进入国际市场。在大市场的背景下,单个企业的单打独斗很难在国际市场上取得成功,我们跨出国门的企业,要充分利用国家改革开放以来取得的良好形象和国际地位,依靠我们驻各国的大使馆和经参处,建立起中国大公司的品牌优势,全面了解和尽快融入当地社会。充分发挥行业协会的作用,积极探索企业间的联合经营、联手投标。化解和分担市场风险,增强总体的竞争能力。同时避免承包商之间的过度竞争,提高中标率,降低经营风险和交易成本。企业间的这种联合,需要政府和行业协会从中发挥重要作用。完善法律制度,规范市场行为,促进企业间互信。
海外巨大的工程承包市场给企业的发展提供了广阔的舞台,国家鼓励企业走出去的政策更是给企业提供了难得的历史机遇,机会就在面前,如何把握住这个机会,带动企业完成一次跳跃式的发展,值得每一个工程承包企业认真思考,也是每个国际工程承包企业所应担负的艰巨使命。只要能够脚踏实地地对市场进行研究,合理制定企业的国际工程承包发展目标,学习吸收国际先进企业的经验,努力反省自身的不足,高起点、高标准地
建立国际工程项目管理体系,发挥自身优势,我们一定能在国际工程承包市场上占有一席之地,并不断发展壮大,真正实现走出去的发展战略。
参考文献
[1]魏群.我国海外工程承包项目管理研究 [J].中外企业家,2010.06
[2]戴红.浅谈如何提升海外工程经营安全防范水平[J].铁道建筑技术,2011.z1
[3]雷鹏.浅谈中国铁路企业在海外工程中应注意的问题 [J].城市建设理论研究(电子版),2011.23
4:
第五篇:工程总承包项目HSE管理
工程总承包项目HSE管理
工程总承包项目中健康、安全与环保(Health Safety and Environment,简称HSE)管理的核心理论是,将HSE的理念完全贯彻到整个项目的实施中。工程总承包项目HSE管理是通过建立、实施HSE管理体系,对健康、安全、环保进行全方位的管理,从而使对项目建设中的危险、对社会的危害、对环境的破坏降低到最低点。从国际工程发展的趋势来看,HSE管理必然会成为项目管理的重要组成部分。
14.1工程总承包项目HSE管理概述 14.1.1 HSE管理的目的和主要任务(1)HSE管理的目的
>减少由项目建设引起的人员伤害、财产损失和环境污染。>降低项目的风险。
>促进项目的可持续发展。(2)HSE管理的主要任务
>建立完善HSE管理体系,并保持其持续有效。
>按照HSE管理体系要求对项目进行持续的HSE管理。>加强对HSE管理必需的资源进行管理。
14.1.2 HSE管理职责分工EPC总承包商对HSE的管理主要是由HSE部来负责,由其他相关部门协助来实施的。典型的HSE部岗位设置如图14.1所示。EPC总承包商应依据分包合同规定,要求各分包商对所承包项目进行HSE管理。
(1)EPC总承包商项目经理
>贯彻执行国家HSE相关的法律、法规。>负责HSE方针和目标的全面建立和实施。
>负责建立、完善、实施HSE管理体系,并组织评审体系的有效性,保证其得到持续改进。
>建立完善的组织机构,对HSE进行有效的管理。>对HSE管理进行承诺,保证提供必要的资源。(2)HSE部
1)项目HSE经理
>协助项目经理建立、完善、实施HSE管理体系。>负责HSE管理体系文件的编制、修订、审核工作。>组织其他相关部门对与项目相关的HSE因素进行评价。>监督HSE文件的执行情况,并协调HSE工作。
>负责制定应急计划,审定应急预案,会同其他部门组织实施,并检查、监督应急措施的落实情况,确保在发生事故后能适用、有效。>负责处理健康、安全、环保事故,审查事故报告。>负责HSE记录的规范化及统一协调工作。2)安全管理工程师
>协助项目HSE经理编制、修订、审核HSE管理体系文件并监督执行。>负责对参与项目人员进行安全能力评价工作,并对相关人员进行安全知识的培训。
>定期对安全设施进行检查,保证安全设施的完整性、有效性并符合EPC总承包商项目经理部规定的标准以及集团公司的要求。
>协助各部门编制和完善所需的工作程序文件,考虑安全因素。>负责项目所需的安全防护用品策划、检验工作。>参与对各分包商HSE的评价与管理。
>协助信息文控中心对HSE文件、信息的整理和归档工作。>协助项目HSE经理对安全事故进行调查,编写事故报告,提出纠正和预防的措施,督促有关部门执行,防止事故的再发生。3)健康管理工程师
>协助项目HSE经理编制、修订、审核HSE管理体系文件并监督执行。>贯彻实施总承包项目所在地有关劳工保护的法律、政策与规定。>协助各部门编制和完善所需的工作程序文件,考虑健康因素。>建立项目参与人员的健康档案。
>对从事特殊工作人员定期组织体检,确保其在工作期间处于良好身体状态。
>按照总承包项目的需要,制定保护物品、保健用品的配备和使用方案。>协助信息文控中心对HSE文件、信息的整理和归档工作。
>参与HSE部组织的检查活动以及对各种事件的调查、分析与评价
4)环保管理工程师
>协助项目HSE经理编制、修订、审核HSE管理体系文件并监督执行。>贯彻实施项目所在地与环境有关的法律,法规和规定以及集团公司HSE政策。
>协助各部门编制和完善所需的工作程序文件,考虑环保因素。>组织对项目参与人员的各项培训活动,提高他们的环境意识。>确保在环境影响评价报告中所提出的环保方案得到有效的实施。>协助信息文控中心对HSE文件、信息的整理和归档工作。
>参与HSE部组织的检查活动以及对各种事件的调查、分析与评价在筮寸0(3)行政办公室
>负责HSE各级组织机构的设置和职责的制定,并负责监督检查其执行情况。
>负责监督实施和考核HSE方针和目标。
>宣传项目的HSE方针和目标,建立和维护HSE团队文化。
>做好各级HSE管理机构和HSE岗位人员的调配,明确各岗位的HSE职责。>为EPC总承包商项目经理部员工HSE能力的评价制定标准,并负责人员能力评价的管理工作,负责把HSE培训内容纳入员工培训计划中并组织实施,负责对各部门培训情况进行检查指导和考核。>参与HSE的事故调查和审核工作。
>负责提出资源配置计划,并监督实施。>负责地方关系的协调。4)环保管理工程师
>协助项目HSE经理编制、修订、审核HSE管理体系文件并监督执行。>贯彻实施项目所在地与环境有关的法律,法规和规定以及集团公司HSE政策。
>协助各部门编制和完善所需的工作程序文件,考虑环保因素。>组织对项目参与人员的各项培训活动,提高他们的环境意识。>确保在环境影响评价报告中所提出的环保方案得到有效的实施。>协助信息文控中心对HSE文件、信息的整理和归档工作。
>参与HSE部组织的检查活动以及对各种事件的调查、分析与评价等(3)行政办公室
>负责HSE各级组织机构的设置和职责的制定,并负责监督检查其执行情况。
>负责监督实施和考核HSE方针和目标。
>宣传项目的HSE方针和目标,建立和维护HSE团队文化。
>做好各级HSE管理机构和HSE岗位人员的调配,明确各岗位的HSE职责。>为EPC总承包商项目经理部员工HSE能力的评价制定标准,并负责人员能力评价的管理工作,负责把HSE培训内容纳入员工培训计划中并组织实施,负责对各部门培训情况进行检查指导和考核。>参与HSE的事故调查和审核工作。
>负责提出资源配置计划,并监督实施。
>负责地方关系的协调。(4)财务部
>审查项目健康、安全、环境保护项目资金落实情况。
>负责HSE管理、培训、监测和有关项目的资金筹措和审批。>负责编制HSE有关的费用计划和资金预算计划。>参与工程招标,对各分包商的HSE审查、评价。>负责建立业务范围内的工作程序,并监督实施。>负责应急资金的落实。
>按记录的规范化要求,对本部门HSE记录的使用、收集、保管及 HSE记录的准确性、真实性、连贯性、完整性负责。
>参与事故的处理,负责与保险公司联系,并办理索赔事宜。
>参与HSE管理体系的审核。(5)信息文控中心 .
>负责HSE信息的收集、传递、整理、归档工作。
>负责监督检查文件、记录的收发、登记、传递、利用情况。>负责本部门人员的能力评价和培训工作。
>负责HSE信息网络的软、硬件建设,提供网上技术服务与信息管理,促进HSE信息管理现代化。
>负责HSE管理体系文件和资料的控制管理,并对执行情况进行监督检查。(6)其他部门
其他部门包括设计部、采购部、施工部、控制部、试运行部。
>采购部负责HSE管理、监测等工作中所需要的设备、材料、仪器、药品等物资供应工作;保证供应商和相关部门有良好的HSE管理体系;负责应急状态下所需物资保障等。
>施工部参与安全、环保“三同时”(同时设计、同时施工、同时投入使用)检查和安全、环保设施竣工验收;负责组织应急调度、应急通讯演习;应急通讯设备、器材的储备和维护;应急状态下完成通讯设施故障的处理等。
>控制部负责编制、评审各个分包合同、提出有关HSE要求;监督检查与各分包商合同中有关HSE条款的落实情况;负责对各分包商提供的资源进行审查验收。
>各部门参与危险源辩识和环境因素的识别,编制管理方案,监督实施。>各部门严格按照项目HSE的要求编制工作方案,在工作中应尽量避免或减少对安全、健康和环境的影响。
>各部门编制本部门相关资源配置计划,分别报主管部门审批。>各部门对本部门人员进行技术指导、培训。
>各部门负责建立本部门的工作程序以满足HSE管理的要求,并监督实施。>各部门对于变更,进行专业的指导和监督。
>各部门负责本部门有关的HSE纠正与预防措施的制定与实施。
>各部门按记录的规范化要求,对本部门HSE记录的使用、收集、保管及HSE记录的准确性、真实性、连贯性、完整性负责。
>各部门参与工程招标,对各分包商的HSE进行审查、评价。
>各部门参与事故的调查。>各部门参与HSE管理体系的审核工作。>各部门负责应急的宣传教育,建立本部门的应急管理措施,并负责 14.2工程总承包项目HSE管理体系 14.2.1 HSE管理体系概述
进行HSE管理,首先应当建立一个组织严密、目标和职责明确能够持续得到改进的HSE管理体系。HSE管理体系由以下7个要素组成:领导和承诺;方针和目标;组织机构,资源和文件;评价和风险管理;规划;实施和检测;评审。将在本章14.2.3中详细介绍HSE管理体系的七个要素。HSE管理体系文件中应包括HSE管理手册、程序文件、作业文件以及HSE“两书一表”(HSE作业指导书、HSE作业计划书、HSE现场检查表)等,如图14-2所示描述了HSE管理体系文件框架。
>HSE管理手册为纲领性文件,描述健康、安全与环保的承诺、方针和目标,HSE体系的要素、主要控制环节、控制程序及相关程序。
>程序文件是项目内部对健康、安全与环保的具体管理程序和控制要求。>作业文件是程序文件的进一步细化,是指导基层现场作业的工作指南性文件,规定现场作业的具体工作办法,是企业行为的指南。各种文件的编制能够使HSE管理规范化,并具有很强的可操作性。
14.2.2 HSE管理体系建立的步骤
总承包企业应当建立符合其企业特点的HSE管理体系,各个总承包项目可以根据总承包企业的HSE管理体系,并针对项目的特殊性,进行一定的修改、评审,运用到总承包项目中。把项目中的经验再反馈回企业,使企业的HSE管理体系更趋完善。企业建立HSE管理体系的主要步骤包括:领导决策、成立工作组、人员培训、初始状态评审、体系策划与设计、HSE管理体系文件编制、体系试运行、内部审核和管理评审。
14.2.3 HSE管理体系要素(1)领导和承诺
集团公司所属企业的高层管理者应对HSE管理提出明确的承诺,努力创造和维护良好的企业文化,以支持集团公司的HSE。总承包项目经理应根据项目的特点提出项目的HSE承诺。1)职责
>项目经理和各分包商的最高领导者应对HSE管理提出明确的承诺,为HSE管理体系的建立、实施和维持提供强有力的领导,努力创造和培育良好的团队文化。
>HSE部负责HSE承诺的征集与推荐工作。
>HSE部组织EPC总承包商项目经理部各部门对承诺是否符合法律、法规、规范、资源、保证条件等进行评价、审核,并提出意见,上报EPC总承包商项目经理。
>EPC总承包商项目经理部各部门及分包商负责对HSE承诺的具体贯彻实施。
2)承诺的原则
EPC总承包商项目经理部向社会及员工做出承诺。承诺应依据项目所在国家的法律、法规、标准及项目的特点和资源条件,按照科学、合法和可行的原则就健康、安全与环保向社会和员工提供公开的、明确的承诺。3)承诺的内容
>承诺遵守法律法规。>承诺污染和事故的预防。
>承诺为HSE管理提供必要的资源。>承诺持续改进。(2)方针和目标
集团公司HSE方针是:以人为本,预防为主,领导承包,全员参与,体系管理,持续改进。.
集团公司HSE战略目标是:追求零事故,无伤害,无损失,努力向国际HSE管理的先进水平迈进。(3)组织机构,资源和文件 1)组织机构
参见本手册第6章相关内容,各部门职责参见本章14.1相关内容。2)资源
为了对HSE进行有效的管理,必须提供有效的资金、物质资源、人力资源和技术资源等,以不断提高HSE表现水平,更加有效的保护员工生命和财产安全,保护生态环境,总承包项目应保证提供并优化配置用于HSE管理体系实施的各类资源。
资源配置的依据:
>国家政策、法律法规、标准及业主有关规定。>总承包项目的建设规划和发展战略。>总承包项目的HSE管理体系方针、目标。
>总承包项目建设活动中风险削减及应急需要等。
资源配置的原则:
>最大限度地满足项目建设质量及健康、安全与环境目标的实现。>依靠技术,人尽其才,物尽其用,最大限度地挖掘各种资源的潜力。>合理开发,优化组合,最大限度地发挥各种资源的综合效益。>节约资源。.
资源配置的程序:
>资源配置计划的编制和审批。>资源配置计划的实施与监督。
>根据具体情况对资源配置计划进行变更。3)文件
为了对HSE管理体系运行有关的文件和资料实施有效的控制,确保在总承包项目HSE体系运行的所有场合得到适用的有效文件和资料,应该加强对HSE有关的文件进行管理。
HSE文件管理的对象包括: >HSE管理手册。
>技术性文件,包括内部文件(与HSE相关技术文件)和外部文件(国家颁发的有关的技术文件和标准)。
>管理性文件,包括内部文件(HSE计划、与管理手册等文件相关的管理制度)和外部文件(国家、地方、行业、上级主管部门、业主、PMC/监理有关HSE管理方面的文件)。
HSE文件管理的内容包括:
>各种文件和资料的编制(包括管理手册、各种程序文件、作业手册等相关文件)。
>文件和资料的编号。
>文件和资料的批准和发布。>文件和资料的发放和保管。>文件和资料的更改与换版。
>文件和资料的归档。(4)评价和风险管理
为了对HSE进行有效、有针对性的管理,必须对项目运行过程中可能存在的风险进行识别、评价、监控,并采取有效的预防措施。风险管理具体内容参见本手册第15章相关内容。(5)规划
为了保证HSE管理的顺利进行,必须要对HSE管理进行规划,这包括HSE设施完整性管理、程序和工作指南管理、变更管理和应急管理等。1)HSE设施完整性管理
目的是保证HSE管理的设施、设备符合规定要求,并得到维护,使之处于完好状态,从而使HSE管理体系有效。HSE设施包括:特种设备,报警装置,防护装置,控制装置,环保设施,健康设施,应急救生设施,各种劳保用品,消防设施,各种用于HSE的检验、监测和实验设施等。HSE设施管理的主要内容:
>加强设计控制,使HSE设施的设计符合有关规定。
>加强采购质量控制,使所有的HSE设备性能符合规定标准。
>加强检验、检测控制,对设施设备进行能力评价,使设施、设备保持规定的技术指标和性能,及时了解其偏差并进行纠正。>施工过程中应首先考虑设施完整性方案的要求。>施工现场应按标准配备各种HSE警示、标志,并保证警示、标志齐全完好。>特种设备(设施)按国家有关规定期限,送交指定部门检验。>HSE设施的建造和购置应符合国家、地方、行业相关标准规定。2)程序和工作指南管理
目的是避免由于缺乏工作程序而导致违反HSE方针或法规要求活动的出现,对所有活动应制定程序和准则,指导所有参与项目人员开展HSE活动。程序和工作指南的描述应简单、明确、易于理解。需要建立操作程序或工作指南的活动包括:
>各种控制危害和消减风险的措施。>特殊、危险作业操作程序。3)变更管理
目的是控制和减少由于人员、机构、设备、项目设计、工艺流程、施工方案、操作规程等的变更对HSE的有害影响。4)应急管理
目的是提高对自然灾害和突发事件的整体应急能力,确保紧急情况下能够及时有序地采取应急措施,有效保护人员生命和财产安全,把事故损失降低到最小程度。项目应建立书面形式的应急反应计划。这些计划是可操作的和经过测试的,所有项目参与人员均应熟悉它们并参与其演练。应急管理包括:
>建立应急指挥系统: >收集与传递应急信息; >编制应急反应计划; >建立应急保障系统; >应急培训与演练; >应急善后处理。(6)实施和检测
在总承包项目运行的过程中,应该对HSE运行状况进行时刻监测,以利于HSE运行状况的评审。一般实施和监测管理包括:监测管理、HSE记录管理、纠正和预防措施管理、事故报告和调查处理。1)监测管理
>监测管理的程序:监测计划的编制与审批、监测工作的组织和实施、编写监测报告。
>监测管理的内容:环境监测、技术安全监测、健康监测、安全检查、体系运行监测。2)HSE记录管理
通过对HSE记录的有效控制,做到规范化管理,保证HSE管理体系的有效性并实现可追溯性,为制定纠正和预防措施提供依据。HSE记录管理的范围包括HSE记录、HSE报告、HSE报表以及与HSE体系运行有关的各种受控记录和资料。HSE记录管理的内容包括记录的收集、记录的编目、HSE记录的查阅、记录的归档、HSE记录的贮存与保管。3)纠正和预防措施管理
对事故、不符合进行管理,采取纠正与预防措施,以纠正HSE管理体系运行中出现的偏差,包括体系文件与法律、标准、其他要求的不符合、项目运行与体系文件的不符合等。
纠正和预防措施管理的程序: >不符合信息的收集; >不符合的确认;
>不符合的分级与确认;
>不符合项的处置及纠正、预防措施。4)事故报告和调查管理
应编制相应的事故处理程序和应急程序,规范事故管理,及时准确地报告、统计、调查、处理事故,对事故进行有效地监控、分析和预测,吸取教训和预防类似事故发生。
事故报告和调查管理程序: >事故的分类和分级;
>事故报告编制和报送管理; >事故的调查; >事故的处理: >事故的建档。(7)评审
通过评审,验证体系是否符合HSE工作的计划安排和标准要求,发现HSE管理体系中需要改进的领域,以便对HSE管理体系各要素进行有效控制,并确定体系的有效运行和持续改进。评审的程序:
>编制评审计划;
>评审前准备,包括受评审方的准备; >评审具体实施; >对不符合进行纠正; >纠正措施的跟踪和验证:
>编写评审报告体系的总体分析和报告。14.3工程总承包项目HSE管理内容 14.3.1健康管理(1)总则
工程总承包项目应确立“以人为本,健康至上”的理念,本着“安全第 一,预防为主"的原则,恪守“保护公众和员工安全和健康,坚持预防为主,追求无事故、无伤害、无损失的目标”的承诺,为员工提供必须和必要的劳动防护用品,保障员工在生产工作中的安全与健康,努力为全体员工营造一个健康、人性化的工作氛围及生活环境。(2)健康管理内容 1)职业卫生管理
>采取相应的措施,使工作场所职业危害因素降到最小。>所有防护设施、设备应定期维修,保持运转性能良好。>所有在危害场所作业的员工,佩戴相应的防护用品。>要定期对职业病防治工作进行监督、检查、评价、考核。2)健康监测
>所有参与项目人员都必须是体检合格人员,并定期对员工,特别是有毒有害工作环境中的人员进行健康检查,并记录。
>对项目所在地的地方病、传染病进行调查,并向员工介绍预防知识,采取预防措施。
>对群发性疾病要及时报告并采取措施密切监护控制病情,经诊断确认为传染病应立即报告,采取隔离措施限制感染者。
>按照“HSE能力评价管理与培训”的规定,制定项目参与人员职业健康教育与培训计划并组织实施。3)劳动防护用品管理
>制定劳动防护用品的管理制度,满足项目人员的使用。>所有的劳动防护用品必须符合国家及行业标准中的规定。
>根据安全生产和防止职业病危害的需要,按照不同工种、不同劳动环境配备不同防护作用、不同防护能力的劳动防护用品。
>须对劳动防护设备、设施、机具进行定期的检查和维护,不合格的禁止使用。
>对员工上岗使用劳动防护用品情况要经常检查,制定必要的管理制度。4)营地建设管理
>营地规划时应充分考虑营地周围环境、自然条件、交通等具体情况统筹合理布置,营地的位置、布置、设施应合理。
>建立营地管理规定,并体现“以人为本”的方针,为员工提供安全、卫生的生活场所。
>营地内应配备良好的生活设施以及防护设施,包括洁净的宿舍、厨房、餐具、食堂、厕所,消防灭火设施等。5)医疗措施与急救
>应为员工提供良好的医疗保障措施和医疗急救设备。
>必须设立一定装备、药品、有资质的医护人员的医疗站,方便员工就诊。>应调查项目所在地周边的医疗卫生机构,了解其所在位置、医疗、救护设施、能力,交通、通讯情况并登记建立档案。确定适合的、可提供良好医疗保障、医疗急救的医疗单位,与之取得联系,建立医疗保障、急救关系。
>现场配备相应的急救设施包括车辆,保证在出现意外时能够紧急救援。14.3.2安全管理(1)总则
安全管理的目的是为了加强总承包项目的安全管理工作,最大限度地保障员工在生产作业过程中的人身安全、健康和企业财产不受损失。(2)安全管理内容 1)安全生产责任制
以制度的形式明确各个领导、各个部门、各类人员在项目中应负的责任。严格执行安全生产责任制,使所有参与项目人员负起责任,建立健全安全专职机构,加强安全部门的领导,严格执行安全检查制度。
>EPC总承包商、各分包商要加强生产安全管理,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,认真落实安全生产责任制。
>所有项目参与人员应自觉遵守安全生产规章制度、清楚和熟悉自己岗位的职责和安全程序,不违章作业、不违章指挥,遵守工作纪律和职业道德,主动做好事故预防工作。2)安全生产管理
>对所有员工定期进行安全培训。
>各有关部门必须制定并严格执行安全检查制度。>项目的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,即“三同时”。
>对危险性较大的作业,在作业前应编制和审批安全预案和安全应急计划,在作业过程中,应随情况变化及时对安全应急计划进行修改和充。>对关键生产设备、安全防护设施和装备应进行严格管理。>对危害应进行识别并对事故隐患进行管理。>对劳动保护用品管理,保证其合格和适用。>对重点要害部位进行安全管理。
>消防安全工作和交通安全工作应纳入整个安全生产的工作部署。3)安全生产奖惩
>应设立项目安全生产奖励资金,在预算中应核定。
>运用行政、经济等措施对违反安全生产法规、制度的行为实行重罚;对认真履行安全生产责任,及时发现重大事故隐患,避免重、特大事故的员工要实行重奖。
>对各类事故要按照“四不放过”原则(事故原因没有查清不放过;事故责任者没有严肃处理不放过;广大员工没有受到教育不放过;防范措施没有落实不放过)严肃处理,追究有关责任人的行政和经济乃至法律责任。14.3.3环境保护管理(1)总则
在总承包项目执行过程中,应采取措施合理利用自然,防止对自然资源、生态资源等造成污染,保护人类的生态环境,并促进项目可持续发展,创一流HSE业绩。
(2)环境保护管理内容 在工程总承包项目的环境保护管理中应实行环境影响评价制度和“三同时”制度。环境影响评价制度是指对可能影响环境的项目,预先进行调查、预测和评价,提出环境影响及防治方案的报告,经主管部门批准才能进行建设。1)设计阶段
在初步设计时,按照行业环境保护设计规范及其他有关技术规范的要求,编制环境保护篇章,并依据经批准的建设项目环境影响报告书或者环境影响报告表,在环境保护篇章中落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境工程投资概算。在施工图设计阶段,根据初步设计审查的审批意见,EPC总承包商、设计分包商,在施工图中落实有关环保工程的设计及其环保投资。2)采购阶段
所购物资、设备必须符合国家或行业有关的环保标准要求。对易污染环境的物资,供应商应提供有关运输、储存、使用和处置的详细说明;设备供应商应提供设备使用中控制污染的技术要求,并为设备的使用和维护保养提供技术服务支持。
3)施工阶段
施工过程中会产生施工垃圾、污水、噪声等环境污染,所以施工阶段环境保护工作的主要内容应该涉及到以下方面: >废弃物、垃圾的处理; >危险物溢出的预防与控制;
>粉尘、烟尘、污水、放射性物质和噪音的管理; >文物、古迹的管理; ‘
>人工林、天然林和自然保护区的管理; >水源、湿地、河流保护的管理; >河道、路面影响控制; >水土保持的控制; >地貌恢复。4)试运行阶段
环保工程要和主体工程同时投入试运行,并做好试运行记录。环境监测部门应对试运行过程进行监测。
14.4工程总承包项目HSE管理与可持续发展
可持续发展要求项目既满足当前的需要又满足未来需要。项目可持续性是指项目既能满足现在需要、亦能适应未来发展的能力,是与当前的可持续发展主题相一致的。
14.4.1项目可持续发展的影响因素(1)项目的经济效益
在进行可持续性评价时项目的经济效益评价是指项目生命周期的经济效益和项目的间接经济效益评价。项目全生命周期的经济效益是指整个生命周期内项目的投入与产出状况。项目可持续发展追求达到最佳的全生命周期经济效益。总承包项目不可避免地对周边经济产生影响,产生间接的经济效益。间接经济效益的好坏关系到外界对项目的支持力度,影响到项目以后运营、发展的外界环境条件,这些都直接影响项目的发展前景。(2)项目资源利用情况
资源的持续性和资源利用的合理性直接关系到项目能否持续发展。建设期资源利用主要是对建筑材料的选择、评价、选用,并通过它来评价项目的可持续性,运营期所需资源供应的连续性和项目运营产生的废弃物处理的合理性直接影响项目的持续发展能力,项目报废后资源的回收再利用,可以减少其对环境的影响并节约社会资源。(3)项目的可改造性
项目的改造再应用可以延长项目生命周期、提高项目资源利用率、降低项目生命周期成本。但是进行项目的改造要考虑改造的经济可能性和改造的技术可能性。即在项目建设时应考虑到降低改造成本和项目采用的技术要适合以后的改造。
(4)项目环境影响
任何项目都处于一定的自然环境和社会环境中,对环境不可避免地产生影响,对环境的影响是决定项目能否持续发展乃至能否存在的主要因素之一。项目对环境的影响包括自然环境、社会环境、生态环境等几方面。1)对自然环境的影响
对自然环境影响是指项目是否造成环境污染如光污染、噪声污染、废气、污水污染等,表明项目与周围自然环境是否具有相容性、协调性,即项目是否破坏了周围自然环境,是否与周围自然景观相协调。2)对社会环境的影响
对社会环境的影响包括对周围居民生活的影响,对社会文化的影响,对社会经济环境的影响等,表明了项目是否与社会文化相容,是否与人们的生活习惯相协调。
3)对生态环境的影响
项目处在一定的环境中,都或多或少地对生态环境产生影响,对生态环境影响的评价主要通过比较项目存在前后生态环境的变化。必须考虑其对生态环境的影响,将对生态坏境影响的评价作为可持续评价的一个主要方面。(5)项目科技进步性
项目只有具有先进的技术才能避免被淘汰的命运或延长其淘汰时限,从而延长生命周期。项目的设计要具有科学性、超前性,并有发展余地。项目的实施技术和运营技术也要具有先进性,并具有可持续发展的前景。(6)项目的可维护性
项目的可维护性是指项目运营期间维修、维护的难易程度。只有项目维护简单、费用低,项目才具有生命力,才有发展前景。项目的可维护性是项目可持续发展的前提,并为可持续发展提供保障。14.4.2项目可持续发展的内容
在总承包项目设计、采购、施工过程中,应该采取一定的措施,来满足可持续发展的要求。实现可持续发展的活动包括以下内容。(1)培训和教育
教育、培训和技能的提高是项目可持续发展的众多目标的重要元素之一。必须有一个综合的计划,论述如何实行培训和教育。应包括以下几项: >员工的能力和技术特征; >监督和管理能力; >岗位和岗外培训; >特殊环境下的行为;
>增加当地居民利益和机会而制定的培训计划。
(2)有效地利用自然资源项目应考虑以下事项来减少自然资源和不可再生资源的消耗。
>彻底评价消耗燃料、水、能源的工作程序的效率及减少使用的可能性。>循环使用建筑材料,诸如木材、土等。
>替换、不使用或减少使用给料,或者使用环境成本少的给料。
(3)给社区带来效益
EPC总承包商应考虑以下事项从而采取可以最大化当地社区效益的措施。>建造那些完工后可以供当地社区利用的设施工程,以提高或增加社区使用的可能性。
>实施可以增加当地居民利益和机会的培训计划和采购政策。>最大限度的增加当地劳动力的雇佣比率。>购买当地物资。
>循环使用材料并购买可再利用的材料。
(4)尊重和保护人
应考虑当地居民和员工文化方面、社会方面、健康方面的需求。要采取以下措施: .
>采取措施保障所有员工的社会、文化、健康需求。>尽可能少的打扰当地居民。
>为驾驶员提供培训计划保证他们遵守当地驾驶规章。
>将当地居民的文化融入到所有的培训计划中,使项目参与人员能够融入当地生活,建立良好的项目文化。(5)减少环境影响
应考虑可以减少对自然环境和生态环境破坏的措施。包括以下事项: >在项目运行中有效地管理废物和污染物。
>实施污染控制和废物监督计划,减少对项目周边环境的影响。
>保证在项目完成时没有垃圾或污染物遗留现场。
(6)考虑实施的可行性
在考虑采取措施来保证项目的可持续发展时,应考虑这些措施的以下方面来决定是否采用: >成本; >复杂性;
>技术可靠度; >对进度的影响; >需要培训的程度。