承包施工项目经济承诺书

第一篇：承包施工项目经济承诺书

承包施工项目经济承诺书

鉴于绍兴市正源建设工程有限公司已与建设单位签订一份《建设工程施工合同》，承诺人要求以自负盈亏的方式承包施工该工程，并保证在施工过程中严格遵守各项法律法规规章、正源公司签订的《建设工程施工合同》及有关补充协议等。为此，特向正源公司承诺如下：

1、建设单位： 工程名称： 工程地点：

承包范围和内容：工程建筑面积： M2，施工图范围内所有土建，场外工程等。

2、工程开竣工日期及总日历天：总日历天数 天，工程质量等级。

3、工程造价：。

具体以正源公司签订的建设工程施工合同及有关补充协议为准。

1、承诺人将严格依据有关法律法规、规章等规定做好施工管理，切实履行《建设工程施工合同》及有关补充协议等的约定，确保承包工程安全施工、按时完工，确保工程质量。

2、承诺人自行负责落实工程施工所需的一切施工机械及施工材料等的供应，自行聘用施工所需的技术和作业人员，服从正源公司派驻施工现场代表的监督、指导。

3、承诺人将按规定做好施工人员及有关财产的投保工作，对整个施工现场的各项安全负责，及时妥善处理在工程施工、完工和修补缺陷中可能发生的一切人员伤亡、财产损失事故，并承担一切经济赔偿责任。

4、施工期间由专人维护施工秩序，做到文明施工，规范设立标志标牌，做到警示设施齐全，尽量减少施工噪音，按规定开展夜间施工，及时办理相应施工手续，并承担全部费用。

5、及时收集、整理工程施工资料，及时按规定完成相应的施工签证，在竣工验收前做好验收资料的整理，及时按规定完成工程资料的送审、审定及档案馆的备案等。

6、严格服从、配合上级主管部门、正源公司的定期和不定期检查，严格按质监站、建设单位及监理单位的要求进行整改。

7、施工所需的一切资金均由承诺人自行筹集，与正源公司无涉。

8、无条件接受和执行《招标文件》、《投标文件》、《建设工程工程合同》及补充协议等中业主、监理、质监对正源公司的所有要求。

9、及时支付施工所需的一切水电等费用，确保不因此影响施工。

1、承包工程的各项进度款由承诺人负责与建设单位联系落实，确保各项进度款能及时汇入正源公司的指定帐户。在款项进入正源公司指定帐户后，正源公司有权直接扣除承诺人承诺的各项费用，所有款项的领取均应经正源公司各职能部门主管及公司负责人的会签同意。

2、承包工程的款项由正源公司在财务管理中设内部专用账册，承诺人按正源公司的规定进行领取，承诺人承诺将领取的工程款项专款用于承包工程的施工，及时向材料商、施工人员等支付相应款项，否则正源公司有权随时追回之前支付的款项或停止支付建设单位汇入的款项。

3、承包工程的结算严格按建设单位与正源公司签订的《建设工程施工合同》及有关补充协议的约定执行。

4、在工程具备结算条件后，若因承诺人原因未能及时与建设单位进行工程结算的，承诺人同意由正源公司自行与建设单位进行结算，正源公司的一切结算后果均由承诺人承担，相应的结算费用由承诺人承担。

1、承包工程由承诺人自筹资金、自负盈亏，并承担一切施工费用及施工责任。

2、该工程施工所产生的税金、规费及其他一切相关费用均由承诺人承担，若正源公司代为垫付了相应的营业税及附加费等的，该垫付费用可在应支付给承诺人的任何款项中直接扣除。

3、承诺人自愿按《建设工程施工合同》及补充协议确定的工程最终审定价的 %向正源公司支付综合管理费用，正源公司有权在建设单位汇入的每一笔款项中直接按该标准扣除综合管理费用。

4、有关法律法规规章、《建设工程施工合同》等确定的履约保证金、民工工资保证金等均由承诺人自行支付，必要时应按要求通过正源公司的帐户支付，相关款项的退还按规定执行，且均不计息。

5、在建设单位汇入工程进度款后，正源公司可以依本承诺书约定及有关法律法规规定，直接扣除应由承诺人承担的各项费用(含违约金、赔偿款等)。

6、在工程完工、施工资料完成备案、建设单位完成工程款审核且工程款(除保修金)全部汇入正源公司指定帐户后，承诺人才有权利与正源公司进行工程结算，结算时承诺人应向正源公司提交该工程中承诺人的对外合同已全部履行完毕、债权债务已全部结清的证明，否则正源公司可不予结算，且不承担任何责任。

7、承诺人在领取工程进度款或结算款时，应按正源公司要求提供国家规定的税务有效材料发票和工资单。

8、正源公司有权在应支付给承诺人的任何款项中直接扣除本承诺书确定或有关法律规定的各类款项，若不足扣除的，不足扣除部分视为承诺人向正源公司的借款，承诺人愿按银行同期贷款利率的四倍向正源公司支付自正源公司支付或发生之日起的利息。

1、承诺人保证严格依有关法律法规规章等规定进行施工，保证按要求对施工材料做好相应的检测工作，并承担相应费用。未经检验擅自使用的，一切责任均由承诺人承担。

2、承诺人保证严格按图施工，遵守工程施工技术操作规范，服从现场监理工程师的监督，工程中如应变更须经发包方、承包方、设计、监理同意后方可变更，否则一切责任均由承诺人承担。

3、如若发生质量问题，承诺人保证按要求及时返工，并承担相应费用，造成工期影响的，承诺人将采取必要措施及时赶上。因工期延误造成的一切责任均由承诺人承担。

4、如若发生安全事故，承诺人保证及时妥善处理，并承担一切责任。

5、工程质量、工程工期等的奖罚按正源公司与建设单位签订合同约定执行，相应的责任均由承诺人承担。

六、承包责任承诺

1、承诺人保证严格依法施工，并承担一切施工责任，对承包工程的质量终身负责。

2、未经正源公司书面同意，承诺人不得以正源公司或工程项目部或其他与正源公司有关的名义对外签订任何合同，有关的材料采购、机构设备租赁、人员聘用等均由承诺人以个人名义实施，承诺人为完成施工签订的所有合同均须报正源公司备案。如确需由正源公司出面签署合同的，合同款项仍由承诺人直接支付，正源公司也有权在任何工程款中扣留置并代为支付。

3、承诺人保证依法及时支付民工工资，配备专职人员做好相应的考勤、发放工作，并随时接受正源公司及有关主管部门的检查。

4、承诺人保证规范施工，若有关主管部门、建设单位、监理等在检查中发现问题并进行处罚的，一切责任均由承诺人承担，相应的处罚由承诺人全额承担，正源公司有权再按相同标准对承诺人进行处罚。若因此给正源公司造成其他损失的，相应的损失按150%的标准由承诺人承担。

5、若承诺人未及时支付有关施工费用，导致正源公司承担相应责任的，正源公司有权按所承担责任(含支付的款项、支出的律师费、差旅费等)的150%向承诺人追偿。

6、若因此导致正源公司涉诉的，每发生一起承诺人应承担 元的违约金；正源公司的帐户或财产每被查封、冻结一次，承诺人除应承担被查封、冻结的损失外，还应承担每次 元的违约金。

7、若因承诺人未及时支付民工工资，导致民工上访的，承诺人愿承担 元/次。

8、若承诺人未及时与建设单位完成结算，导致正源公司以诉讼方式进行结算的，相应的诉讼费用均由承诺人承担(含诉讼费、律师费、差旅费等)。

9、若承诺人无故停工经催告仍不复工的，或出现重大安全、质量事故的，或工期明显延误经催告仍不改正的，或建设单位明确要求正源公司接管的，正源公司有权直接接管该工程，承诺人应依正源公司要求撤场，正源公司之后的一切接管施工后果仍由承诺人承担(即使承诺人未对有关施工费用进行确认)。正源公司接管的，承诺人的已完工程(如能确认)按50%与承诺人进行结算。

10、因前条原因正源公司接管工程或正源公司依法解除承诺人承包的，承诺人除承担相应责任外，另应承担总工程价款10%的违约金。

1、上述承诺条款均系承诺人的真实意思表示，承诺人保证不以任何理由提出异议。

2、承诺人提供的联系地址、电话等均真实无误，如有变更将有变更后的二日内以书面方式告知正源公司，否则正源公司依此发送的相关函件自寄送之后的第三日均视承诺人已收悉，相应的责任由承诺人承担。

3、本承诺书在施工工程的一切法律责任结束、施工款项均账清了结后终止。

4、因承诺人承包工程或因本承诺书发生的纠纷均由正源公司所在地法院管辖。

5、本承诺书自承诺人签字之日起生效。

承诺人(签字、按印)：

日期：

承诺人配偶声明：本人完全知悉承诺人的承包工程事项及上述承诺内容，本人愿 与承诺人一起对正源公司共同承担一切可能的责任。

承诺人配偶(签字、按印)：

日期：

附：承诺人及承诺人配偶的身份证复印件

第二篇：项目承包承诺书

项目承包承诺书

1、项目承包人：

身份证号：

负责工程施工范围内的一切事宜，包括施工安排，施工进度、工程质量控制、安全防护、现场关系协调等一切有关的事宜。并严格执行公司的有关规定。乙方保证在签署责任书时已经全面和充分知悉本工程所依据的合同、协议、招标书、投标书、中标通知书、责任书、承诺书等内容，并完全接受认可和保证完成上述涉及本工程建设所形成的各项法律文件的全部责任和义务。

2、本人郑重承诺：对于本工程安全、质量终身负责。

3、工程竣工一切资料交于公司管理。

4、一切外购材料不得以公司名义赊账。

5、项目部印章由公司保管，项目承包人如需要使用印章需经申请、审批、登记程序。

6、项目承包人负责承担工程施工过程中施工全过程及合同规定时间内的质量安全责任，施工过程中如发生重大安全质量事故，其发生的一切费用由项目承包人承担，承担相应的法律责任和经济责任。

7、施工过程中的用工与鉴定劳务合同交公司监督执行。

8、为防止发生劳务、机械、材料等纠纷，工程竣工验收时最后一笔工程款在账户上预留三个月后支付。

9、为防止工程质量问题再发生，工程5%的质保金到账后预留三个月后支付。

10、未尽事宜由项目承包人请示公司协商解决。

11、本承诺书一式二份，甲方一份，乙方一份，签字盖章后生效。

项目承包人签字：

****年**月**日

第三篇：项目承包承诺书

承 诺 书

中厦建设集团有限公司西安分公司：

由本人承包工程项目，作为该项目内部承包人和责任人，现郑重承诺如下：

1、本人已认真审核并认可工程项目的投标报价及施工合同条款，保证将全面履行施工合同条款的规定，所有费用独立包干，自负盈亏。如本项目施工中，出现工程款不足以支付应付款项，本人自行筹集资金保证工程按期顺利完工（建设方违反约定，严重逾期支付工程款导致停工的除外）。

2、本人已认真阅读并认可工程项目内部承包合同，保证将严格执行项目内部承包合同书之规定，执行公司的财务管理制度，依法照章纳税；保证工程款全部汇入公司指定银行账号，绝不私自向建设方借款或与建设方结算领款，保证工程款专款专用。

3、工程竣工验收合格经审计后，保证按规定向公司提供完整竣工验收资料、决算报告及公司财务规定所需的所有正式税务发票，否则公司可暂停或不予以支付最后工程款。

4、工程结算完毕，领取最后工程款时，本人保证付清本工程所有应付的款项，包括工程劳务款、农民工工资、材料设备款等各类费用，如未付清或最后工程款不足以支付欠款时，本人自行承担支付。

5、本人已认真阅读并认可《中厦建设集团西安公司内部管理制度》及《中厦建设集团西安公司项目管理手册》各项条款，保证严格执行相关管理规定，服从公司的管理。

6、本人如未完成以上承诺条款，自愿赔偿公司损失，并承担相应的经济责任和法律责任。

特此承诺。

承诺人：

年月日

第四篇：承包拆除施工承诺书

承包拆除施工承诺书

崇明县房屋拆除工程施工安全管理办公室： 崇明县房屋（土地）征收中心：

我公司对承包中船长兴造船基地二期工程（新建村）拆除项目承诺如下：

1、所有施工人员严格遵守国家地方的法律法规。

2、所有施工保山严格按照《上海市建构筑物拆除技术规程》、《建设工程安全生产管理条例》等行业规定。

3、遵守市县拆房管理部门对本项目的规定和指示精神，结合施工组织设计，把本项目积极安全有序地完成。

4、公司组织有效管理网络，本项目做到在施工过程中文明安全，做好各项工作预案。认真负责地完成工程的各道工序，直至工程竣工。

承诺单位：崇明县大同建筑工程公司

第五篇：施工项目承包协议书

施工项目承包协议书

发包人(全称)：温宿渝兴房地产开发有限公司 承包人(全称)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承建甲方西域现代美食城项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况：

1．工程名称：西域现代美食城

2．工程地点：温宿县新城区阿温大道以东、托峰路以西、欣业路以北、建业路以南。

3．结构形式：框架结构。

4．取费类别：按国家及自治区相关规定工程类别取费（二类）。5．总建筑面积：157816平米。分一期(地块四41538平米)、二期(地块三46979平米)三期(地块五71321平米)建设群体工程

6．承包方式：包工包料。

7．工程承包范围：施工图纸范围内所有内容，不包括消防与电梯。

二、合同工期：

计划开工日期：2015年3月15日以前进场。计划竣工日期：2015年10月1日（为一期工程）。一期工程。

三、质量标准：合格

四、合同价款的确定：

合同价款的确定：执行新疆地区现行建筑安装预算定额、估价表、人、材、机执行当地地区定额站发布的现行信息指导价格进行调整执行。按相应类别取费。最终按实结算：施工图预算+设计变更+经济签证+人工材料现行信息指导价+甲乙双方认可的材料价。执行2012年最新预算定额，(暂定价1800元。每平方米，不低于1800元每平方米，最后按图纸决算价款计算)。

五、工程款支付方式：

1、该工程无预付款，前期垫资施工，乙方只能垫付主体工程完工，不包括验收，甲方应付乙方70%工程款后，再组织主体验收。主体装修部分按进度每月支付工程款，完工付至总款的85％。结算完毕(15)天之内付至95％。剩余5％在一年保修期结束15日内一次付清。

2、乙方在交工30日内给甲方报决算资料，甲方在一个月内将审核完毕。

3、每一项的支付款不能超过一个月，如到期未付，造成的人工费必须支付。如交工后甲方未按双方约定不能支付工程款，如用房抵押，房屋只能按建设成本价抵付，不得另加费用，并提供房屋手续，否则以上条文不成立。

六、甲方的权利和义务：

1．甲方负责征地，规划，设计，勘探，报建(含消防、环保、安全生产评价)等一切前期手续。

2．甲方有权监督乙方工程的安全、进度、质量，如有违反施工合同约定的条款，根据情节给予处罚。

3．甲方指定分包的项目，安全、进度、质量甲方负责，乙方配合，分包商向乙方交纳现场配套费。

4．甲方有义务给乙方提供设计施工图及施工中的协调工作。

七、乙方的权利和义务：

1．乙方承接甲方的工程项目，进场后每期向甲方交纳安全、质量、保证金200万元，先支付50万元，进场前补150万元，保证金返还。施工至一层应返还保证金50%，一期工程从开工之日起算三个月内保证完成主体工程。(二期工程、三期工程、还由原来的乙方优先承建，保证金顺延)。

2．民工风险保证金，劳保统筹费由甲方代扣代缴，意外伤害保险由乙方自理。

3．根据甲方提供的施工图，严格遵照国家建筑标准施工。4．包质量、包安全、包工期完成施工合同内容。5．施工中接受甲方、监理、和监督部门的管理。6．管理人员必须尽职在岗，如有脱岗，根据情节处罚。7．由甲方认可的承包人，乙方不得以任何形式转包，如发现有权清理出场。

8．文明施工必须达标，如在大检查中受到点名批评和通报批评的，但必须给乙方文明施工费。

9．必要时公司出面解决钢筋担保(利息由乙方承担)。

10．如需交管理费，甲方在总价的基础上上浮3％，作为建筑公司的管理费。

八、补充协议：

1、乙方在施工中因甲方手续不全造成停工，所造成的一切损失由甲方负责承担；乙方在合同约定内，无故停工，所造成的一切损失，乙方负责承担。

2、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

3、甲方给乙方每平方米100元，预算与决算以外的利润。

4、开工日期定于2015年4月15日之前开工，如因甲方的原因不能正常开工。甲方要承担乙方所向甲方交的保证的资金利息同期银行贷款利息的四倍。

5、如果2015年5月15日还不能正常开工，甲方双倍退还乙方交的保证金。

九、合同生效：

本合同双方签字盖章，保证金进入公司账户后生效。

十、合同份数：

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人(公章)

承包人：

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：(签字)

(签字)

****年**月**日

****年**月**日