2013年一级建造师(真题)(2014二建法规必看)（5篇）

第一篇：2013年一级建造师(真题)(2014二建法规必看)

2013年一级建造师《建设工程法规及相关知识》

真题及答案解析

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门的是（）A.《全国人民代表大会组织法》 B.《中华人民共和国国籍法》 C.《中华人民共和国反垄断法》

D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》 【答案】C

【解析】《反垄断法》属于经济法。参见教材P2。

2.根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。

A.设计错误

B.原材料缺陷 C.不可预料的意外事故 D.工艺不完善 【答案】C 【解析】建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。参见教材P40。

3.下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）A.处分 B.暂扣执照 C.回复原状 D.罚金 【答案】D 【解析】刑事处罚包括主刑和附加刑两部分。主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。附加刑有：罚金、剥夺政治权利和没收财产。参见教材P46。

4.根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护工作。

A.15天 B.1个月 C.2个月 D.3个月 【答案】B 【解析】在建工程在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。参见教材P54。

5.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。

A.土地主管部分

B.建设行政主管部门 C.城乡规划主管部门 D.授权的镇人民政府 【答案】C 【解析】以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。参见教材P51。

6.关于建筑工程施工许可证管理的说法，错误的是（）A.申请施工许可证是取得用地规划许可证的前置条件

B.保证工程质量和安全的施工措施在申请施工许可证前编制完成 C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件 D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证 【答案】A 【解析】只有取得规划许可证之后，方可申请办理施工许可。参见教材P51。

7.关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）A.无资质承包主题的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关 D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任 【答案】D 【解析】实际施工人的权益受到侵害时，其可以向合同相对方主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包主张方主张权利，实际施工人以转包、违法包人为被告起诉时，人民法院应当依法受理，实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。参见教材P65。

8.施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）A.施工企业负责人 B.专职安全员 C.专职消防安全员 D.项目负责人 【答案】D 【解析】施工单位是主要负责人是本单位的消防安全负责人；项目负责人则应是本项目施工现场是消防安全负责人。参见教材P235

9.施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。

A.公安机关 B.做出决定的公安机关消防机构 C.人民法院 D.建设行政主管部门 【答案】B 【解析】当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行参见教材P239。

10.某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元根据《生产安全事故报告和调查处罚案倒》，该事故等级为（）

A.特别重大事故 B.较大事故 C.重大事故 D.一般事故 【答案】B 【解析】较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤参见教材P235。

11.根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）A.一代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果自被代理人承担 B.代理人可以超越代理权实施代理行为 C.被代理人对代理人的切行为承担民事责任

D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为 【答案】A 【解析】代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施名师法律行为被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任参见教材P12。

12.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担

A.设备使用单位 B.具有相应资质的单位 C.设备出租单位 D.检验检测机构 【答案】B 【解析】安装、拆卸施工起重机械和自升式架设设施必须具备相应的资质。参见教材P258。

13.关于发包人受到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）

A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据 B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据 D.此约定即使写入合同中，也属无效合同条款 【答案】B 【解析】参见教材P239。

14.根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成 B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成 C.首席仲裁员可以当事人双方共同选定 D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生 【答案】C 【解析】仲裁庭组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者明仲裁员组成。参见教材P328。

15.建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场

A.12 B.36 C.48 D.24 【答案】D 【解析】文物行政部门应该在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见

16.下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）A.电工 B.架子工 C.钢筋工 D.起重信号工 【答案】c 【解析】建筑行业属于特种作业人员有： 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员，特种作业人员必须经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗。

17.根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）A.施工划总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成

B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位 D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包 【答案】A 劳务分包无需经总包的认可

18.关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 C.对各类能源消耗实行分类计量和统计 D.对能源消费应实行包费制

【答案】D 任何单位不得对能源消费实行包费制。

19.下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）A.食品加工生产企业 B.建筑施工企业 C.烟花爆竹生产企业 D.矿石企业 【答案】A

20.施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质的质量检测单位进行检测。

A.施工企业质量管理部门 B.设计单位或监理单位 C.工程质量监督机构 D.建设单位或监理单位 【答案】D

21.关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）

A.可以转包检测业务 B.具有独立的法人资格 C.是中介机构 D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质 【答案】A 【解析】检测机构不得转包业务

22.出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为（）

A.简易交付

B.占有决定 C.指示交付

D.拟制交付 【答案】D 【解析】

23.根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案成为（）

A.发明 B.实用新型 C.外观设计 D.设计方案 【答案】B

24.关于人民法院对民事上述案件的二审裁判的说法，正确的是（）A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决 B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判

D.原判决违反法定程序的，依法改判 【答案】C 参见教材P320

25.根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（）监督管理。A.企业 B.政府 C.社会 D.行业 【答案】B 26.项目负责人是安全生产责任不包括（）A.对建设项目的安全施工责任

B.确保生产安全生产费用的有效使用

C.落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程 D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案 【答案】D

27.招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）

A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C.依照当事人申请可停止公告

D.公告部门可自行决定是否停止公告 【答案】A

28.建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。

A.3年 B.6个月 C.1年 D.2年 【答案】A

参见教材P72。29根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用。B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款

C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进人下一道工序 D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收

【答案】B 未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。参见教材P285。

30.某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（）

A.乙供应商因无过错，无需返还。

B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求

C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款。D.甲供应商有权直接要求乙应商给付该笔款项 【答案】B

参见教材P23。31根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）A.在试用期间被证明不符合录用条件的 B.严重违反用人单位

C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的 D.被依法追究刑事责任的

【答案】C

参见教材P142。32.根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是（）A.定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿 B.没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付 C.报酬约定不清的，定作人有权拒付

D.因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任

【答案】A

定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人的损失的，应当赔偿损失。参见教材P161。

33.安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督。

A.施工单位负责项目管理的技术负责人 B.装、拆卸单位的专业技术人员 C.监理单位负责安全的工程师 D．出租单位生产管理人员

【答案】B

《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。参见教材P258。

34.某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）

A.因显失公平而无效

B.由于分包单位自愿签署而有效 C.仅对总承包单位分包单位有效 D.因违反法律、法规强制性规定而无效

【答案】D 按照《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任，参见教材P101。

35.根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）

A.终身不予注册

B.吊销执业资格证书，5年内不予注册 C.责令停止执业3年 D.责令停止执业1年 【答案】A

参见教材P81.36.根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）

A.评标截止时间前 B.评标开始前

C.提交投标文件的截止时间前 D.投标有效期内

【答案】C 《招标投标法》第二十九条规定，投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。

37.对于达到一定规模是危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家进行论证、审查。

A.安全监督管理机构 B.建设单位 C.施工单位 D.监理单位

【答案】C

参见教材P229，施工单位应当组织专家进行论证、审查。

38.借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程 A.营业执照 B.技术人员 C.资金 D.高层管理人员 【答案】A 【解析】参见教材P105。建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

39.公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是（）

A.不服行政机关作出的行政处分 B.不服行政机关作出的行政处罚决定 C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解 D.部分地方人民政府颁布的规章 【答案】B

参见教材P339。《行政复议法》第1条。

40.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B.已签署的工程结算文件

C.完整的技术档案和施工管理资料

D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件 【答案】B 【解析】：参见教材P287～288.建设工程竣工验收应当具备的5个条件不包括已签署的工程结算文件。

4l.关于行政行为特征的说法，错误的是（）A.行政行为的主体是法定的 B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为多属于无常行为 D.行政行为具有不可裁量性 【答案】c 【解析】行政行为的特征是：

(1)行政行为是执行法律的行为，任何行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明确规定或援权，行政主体不得作自任何行政行为。

(2)行政行为具有一定的裁量性，这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应变性所决定的。

(3)行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，即可依法自主作出。即使是在行政合同行为中，在行政合同的缔结、变更、解除与履行等诸方面，行政主体均具有与民事合同不同的单方意志性。

(4)行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性，行政相对方必须服从并配合行政行为。否则，行政主体将予以制裁或强制执行。这种强制性与单方意志性是紧密联系在一起的，没有行政行为的强制性，就无法实现行政行为的单方意志性。(5)效力先定性：行政行为一经作出，就事先假定其符合法律规定。(1)行政行为是执行法律的行为，任何行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明确规定或援权，行政主体不得作自任何行政行为。

(2)行政行为具有一定的裁量性，这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应变性所决定的。

(3)行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，即可依法自主作出。即使是在行政合同行为中，在行政合同的缔结、变更、解除与履行等诸方面，行政主体均具有与民事合同不同的单方意志性。

(4)行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性，行政相对方必须服从并配合行政行为。否则，行政主体将予以制裁或强制执行。这种强制性与单方意志性是紧密联系在一起的，没有行政行为的强制性，就无法实现行政行为的单方意志性。(5)效力先定性：行政行为一经作出，就事先假定其符合法律规定。

42.关于工程监理的说法，正确的是（）A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B.工程监理单位可以分包监埋业务

C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务

D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系 【答案】D 【解析】：监理单位不得转让工程监理业务。监理不得与设备的供应单位有隶属关系，也没有分包这个说法。

43.甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是（）

A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权 B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司 C.甲拟将房产所有极及土地使用权和地役权一并转让给丙

D.甲拟将房产所有极及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁 【答案】C 参见教材P20.44根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是（）A.由于不可抗力致使合同不能履行 B.法定代表人变更 C.事人一方发生合并、分立 D.当事人一方违约 【答案】A

参见教材P133.45.依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）

A.发包人驻工地代表

B.工程监理单位 C.设计单位

D.项目技术负责人 【答案】B 参见教材P263

46.下列保险中，属于强制性保险的是（）。A.意外伤害保险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险 D.工伤保险 【答案】D 【解析】：工伤保险是强制的，意外伤害保险是鼓励上的。参见教材P151。

47.根据《公司法》，公司法人成日期是（）之日 A.公司营业执照签发 B.申请公司设立 C.工商管理机关批准 D.组织机构代码证发 【答案】A 【解析】《公司法》第七条规定：依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。

48.不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录

A.乡（镇）B.县 C.市 D.省 【答案】B 【解析】：参见教材P108。

49.根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）

A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确 C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程 【答案】D 【解析】：勘察、设计单位不得违法分包所承揽的工程。参见教材p281。50.根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。

A.抢修 B.抢险 C.抢工期 D.生产工艺要求必须连续 【答案】C 【解析】在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。

51.建设工程质量保修书的提交时间上（）。

A.自提交工程竣工验收报告之日起l5日内 B.工程竣工验收合格之日 C.自工程竣工验收合格之日起15日内 D.提交工程竣工验收报告时 【答案】D 【解析】建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。

52.特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效期满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A.1个月 B.10天 C.l5天 D.2个月 【答案】A 【解析】《特种设备安全监察条例》第七十四条第四项：“特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿：

（四）未按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求的。

53.根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人 B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人 C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人

D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人 【答案】C 【解析】依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。参见教材P95。

54.根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（），出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1/3 B.1/2 C.1/5 D.2/3 【答案】：C 【解析】《合同法》第一百六十七条分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

55.关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）。A联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可 B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可 C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件

D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级 【答案】C 【解析】联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。

56.分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是（）。

A.分包单位只对总承包单位负责

B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利 C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

【答案】C 【解析】分包单位就分包工程和总包单位向建设单位承担连带责任，由分包单位单位造成的质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失，总包可以要求总包单位赔偿，超出总包承担份额的，有权向分包主张权利。

57.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期

A.勘察、设计单位

B.监理单位

C.建筑安全监督管理机构 D.工程质量监督机构 【答案】A 【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计位鉴定，并根据结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。参见教材p298。

58.下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）

A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书 B.由行政主管部门主持达成的调解书 C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书

D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议 【答案】B

参见教材P303。

59.在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。

A.施工单位 B.建设单位

C.监理单位 D.建设主管部门 【答案】A 【解析】隐蔽工程需要经监理单位验收，所以该责任应当由施工单位承担。

60．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.15 B.20 C.30 D.40 【答案】C 【解析】除交通事故、火灾事故是自事故发生之日起7日内补报事故造成的人员伤亡情况变化，其他事故为30日。

61.负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）。A.国务院质量监督行政主管部门 B.国务院安全监督行政主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.国务院工商行政主管部门 【答案】C 【解析】国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作，参见教材P266。

62.建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产许可证。

A.2 B.1 C.3 D.5 【答案】B 【解析】建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，不予受理或者颁发安全生产许可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。参见教材P215。

63.甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）。

A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责 B.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同

C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 D.该行为属于肢解工程发包的违法行为 【答案】C 【解析】联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任，见教材P94。

64.关于建设工程未经竣工验收，发包人扇子使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任 D.承包人的保修责任可以免除 【答案】B 【解析】地基基础、主体结构不受发包人擅自使用的影响，都应在其合理的使用寿命内承担质量责任。

65.监理单位的主要安全责任之一是（）。A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议 D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位 【答案】D 【解析】A是施工单位的责任；B是建设单位的责任；C是设计单位的责任；D是监理单位的责任。

66． 建筑市场不良行为信息公布期限一般为（）。

A．1个月至2年 B．2个月至1年 C．3个月至2年 D．6个月至3年 【答案】D 【解析】建筑市场不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年。参见教材P110.67.劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件

B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动 C.用人单位未及时足额支付劳动报酬

D.用人单位制定的规章制度违法法律、法规的规定，损害劳动者的权益 【答案】B 【解析】用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危机劳动者人生安全的，劳动者可以立即解除合同，不需事先告知用人单位，见教材P141.68．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是（）。A．法律 B．行政法规

C．部门规章 D．地方性法规 【答案】C 【解析】《工程项目招标范围和规模标准规定》属于部门规章。参见教材P4。

69.乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协力扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。

A.应以备案合同作为结算工程价款依据

B.该补充协议属于可撤销合同

C.应以补充协议作为结算工程价款依据

D.乙方行为构成合同违规

【答案】A

【解析】建设工程纠纷中，应以备案合同作为结算工程价款的依据。

70．根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。

A． 债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B． 同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿

C． 同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D． 抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿！

【答案】D

【解析】抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。参见教材P37。

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（）。

A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期

B.应当以鉴定合格日期为竣工日期

C.鉴定日期为顺延工期的期间

D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期

E．应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期

【答案】BC

【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释[2004]14号第十四条之规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：

（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移战友建设工程之日为竣工日期

第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量鉴定合格的，鉴定日期为顺延工期期间。

72．关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）。A．贷款人不得预先在本金中扣除利息 B．借款人应当按照约定的用途使用借款

C．对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借款人可以随时偿还 D．订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保 E．贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产 【答案】ABD

参见教材P168.73．下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有（）。A．赔礼道歉 B．支付违约金

C．赔偿损失 D．采取补救措施 E．罚金 【答案】BCD

参见教材P134.74．施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括（）。A．组织制定安全施工措施 B．消除安全事故隐患

C．及时、如实上报安全事故

D．编制安全生产规章制度和操作规程 E．确保安全生产费用的投入 【答案】BCE

参见教材P219.75.根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。

A.监察机关

B.人民法院

C.公安机关

D.人民检察院 E．工会 【答案】ACDE 【解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条 事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。

76．下列情形导致要约失效的有（）。A．拒绝要约的通知到达要约人 B．要约人依法撤销要约 C．要约人依法撤回要约

D．承诺期限届满，受要约人未作出承诺 E．受要约人对要约的内容作出实质性变更 【答案】ABDE 【解析】《合同法》第20条规定：有下列情形之一的，要约失效。1．拒绝要约的通知到达要约人； 2．要约人依法撤销要约；

3．承诺期限届满，受要约人未作出承诺； 4．受要约人对要约的内容作出实质性变更。

77．根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。

A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 B.勘察问价应注明工程使用年限

C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计

D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责

E．有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定 【答案】ACD 【解析】《建设工程质量管理条例》第十八条 从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程。勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽工程。

第十九条 勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。

注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。

78.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同为约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）

A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 B.丙的保证方式为连带责任保证

C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担责任 E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任 【答案】BE

参见教材P35-36。

79.根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）

A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告

C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造 【答案】ABCD

详见《民用建筑节能管理规定》

80.根据《工程建设项目施工招标投标方法》。下列情形应按废标处理的有（）A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金 B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点 C.投标文件未按照招标文件密封

D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字 E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议 【答案】BE 【解析】投标文件有下列情形之一的，有投标委员会初审后按废标处理 1.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 2.为按规定格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的 3.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外 4.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致 5.未按照招标文件要求提交投标保证金的 6.联合体投标未附联合体各方共同投标协议

85.下列情形能够引发合同之债的有（）A.建设单位拖欠工程进度款 B.施工中偷工减料造成的损失

C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D.噪声污染使周边居民无法正常休息 E.建材供应商供应的建筑材料不合格 【答案】AE

详见教材P23

86.下列标准属于强制性国家标准的有（）A.行业专用的质量标准 B.工程建设通用是安全标准

C.工程建设行业专用的制图方法标准 D.工程建筑通用的试验标准

E.工程建设行业专用的评定方法标准 【答案】BD 【解析】参见教材P262。工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（3）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；（4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；（5）工程建设重要的通用的信息技术标准；（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准

87.某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照是规范性法律文件包括（）

A.各地的地方法规 B.法律、行政法规 C.案件所在县人民政府公开发布的规定

D.案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章

E.案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章 【答案】ABE 【解析】参见教材P341。人民法院审理行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案件，人民法院审理民族自治地方的行政案件，并以该民族自治地方的自治条例和单行条例为依据。人民法院审理行政案件，参照国务院、委根据法律和国务院的行政法规、决定、命令制定、发布的规章以及省、自治区、直辖市和省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民政府根据法律和国务院的行政法规制定、发布的规章。

88.根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）A.依照企业破产法规定进行重整的 B.生产经营发生严重困难的

C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的 D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的

【答案】ABDE 【解析】可以经济性裁员的情形：依照企业破产法规定进行重整的生产经营发生严重困难的企业转让、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的其它致使劳动合同无法履行的

89.建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案提交的材料有（）A.工程竣工验收备案表 B.住宅使用说明说 C.工程竣工验收报告

D.施工单位签署的工程质量保修书

E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件 【答案】ACDE 【解析】工程质量竣工备案需提交的资料： 工程竣工验收备案表 工程竣工验收报告 规划、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件

公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊工程验收合格证明文件 施工单位签署的工程质量保证书 住宅质量保证书和住宅使用说明说

本题由于是大型公共建筑，不是住宅，所以不需要提供住宅质量保证书和住宅使用说明说

90.关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（）A.已经确定施工企业

B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查 C.建设资金已经落实

D.按照规定需要委托监理的工程已经委托监理 E.按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告 【答案】ABCD 【解析】申请领取施工许可证，应当具备下列条件： 1.已经办理该建筑工程用地批准手续；

2.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证； 3.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 4.已经确定建筑施工企业 5.有满足施工需要的施工图纸及技术资料 6.有保证工程质量和安全的具体措施 7.建设资金已经落实 8.法律、行政法规规定的其他条件（按照规定应该委托监理的工程已委托监理）

91.必须实施鉴证取样和送检的试块、试件和材料的有（）

A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 C.用于承重机构的钢筋及连接头试件 D.所有是水泥材料 E.地下、屋面、厕所间使用的防水材料

【答案】ABCE

参见教材P272

92.施工作业人员享有的安全生产权有（）A.纠正和处理违章作业 B.拒绝连续加班作业 C.拒绝冒险作业 D.紧急避险

E.对施工安全生产提出建议 【答案】BCDE 【解析】参见教材P221-223。

93.在施工过程中施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应（）A.继续按照施工图纸施工 B.按照技术标准修改图纸 C.按照标准图集施工 D.及时提出意见和建议

E.通过建设单位要求设计单位予以修改 【答案】DE

参见教材P270

94.施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有（）

A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的

B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施 D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的

E.未按照节能设计进行施工的 【答案】：BCD

参见教材P108

95.根据《安全生产许可证条例》，国家对（）实行安全生产许可制度。A.矿山企业

B.建筑企业

C.日用化学生产、经营、储存单位 D.危险化学生产、经营、储存单位

E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业 【答案】ABDE 【解析】参见教材P212

96.根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有（）A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织 B.有明确的被告

C.有具体的诉讼请求和理由 D.事实清楚，证据确实充分 E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖 【答案】ABCE 【解析】参见教材P317

97.根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形俄，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。

A.双方当事人均不满意仲裁结果 B.没有仲裁协议

C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由

D.没有对另一方当事人形成强制作用 E.裁决事项超出仲裁委员会权限 【答案】BCE

参见教材P331

98.根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）A.对施工质量负责

B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工 C.对建筑材料、设备等进行检验检测 D.建立健全施工质量检验制度

E.审查批准高大模板工程的专项施工方案 【答案】ABCD

参见教材P268-276

99.在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）

A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的 B.经追认的越权代理行为 C.委托书授权不明的代理行为

D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人 E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的 【答案】：AC

参见教材P16。

100.根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有（）

A.编制施工安全生成规章制度和操作资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案

D.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险

【答案】AE 参见教材p251。

第二篇：2009真题 一级建造师 法规

需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．关于推荐标准，下面说法正确的是（）。

A．不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B．如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C．如果是推荐性行业标准，也必须要执行 D．如果是推荐性国家标准，也必须要执行

【答案】A【解析】根据《标准化法》第七条的规定，国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准。《标准化法》第十四条规定，强制性标准，必须执行。推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。违反了关于强制性标准的规定，要承担相应的民事、行政乃至刑事法律责任。对于推荐性标准，虽然不是国家强制执行的，但是一经约定采用，即在当事人之间将产生法律约束力。

2．某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。

A．9月10日

B．9月15日

C．9月17日

D．9月18日

【答案】C【解析】《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。《合同法》第九十六条规定，当事人一方依照本法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。

3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的（），按照法定标准给予征地补偿。

A.原用途

B.生产能力

C.经济价值

D.区位

【答案】A 【解析】根据《土地管理法》的有关规定，国家征用土地应当依法定程序进行，并根据被征用土地的原用途，按照法定标准给予征地补偿。对于大中型水利、需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、水电工程建设征用土地的，还要按国务院有关规定进行移民安置。

4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后，乙公司又反悔，则下列说法正确的是（）。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决 C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决 D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

【答案】A【解析】根据《民事诉讼法》的有关规定，判决前能够调解的，还可以进行调解。调解书经双方事人签收后，即具有法律效力。调解不成的，如调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。根据《民事诉讼法》的有关规定，对于下列具有法律效力的法律文书，一方当事人不履行的，对方当事人可以向有管辖权的法院申请执行：①法院制作的发生法律效力的民事判决、裁定以及生效的调解书；②仲裁机构制作的依法由人民法院执行的仲裁裁决书、生效的仲裁调解书；③公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书等。

5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是（）。

A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

【答案】A 【解析】有限责任公司，是指由50个以下股东出资设立，股东以其所认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的企业法人。股东责任的有限性表现在：有限责任公司的股东，仅以其出资额为限对公司负责。此外，对公司及公司债权人不负任何财产责任，公司的债权人亦不得直接向股东主张债权或请求清偿。

6.关于表见代理的错误说法是（）。

A.表见代理的行为人没有代理权 B.表见代理是无效代理

需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、C.表见代理在本质上属于无权代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

【答案】B 【解析】表见代理是指虽无代理权，但表面上有足以使人相信有代理权而须由被代理人负授权之责的代理。《合同法》第四十九条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

【答案】C 【解析】《安全生产许可证条例》第九条规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是()。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

【答案】A 【解析】《合同法》第七十三条规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。

9.某施工单位拒不履行法院生效的判决，现查明该单位在银行账户有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（）。

A.冻结

B.查封

C.拍卖

D.提存

【答案】A 【解析】根据《民事诉讼法》第二十二章及相关司法解释规定，执行措 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、施主要包括：①查询、冻结、划拨被执行人的存款；②扣留、提取被执行人的收入；③查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产；④搜查被执行人隐匿的财产；⑤强制被执行人和有关单位、公民交付法律文书指定的财产或票证；⑥强制被执行人迁出房屋或退出土地；⑦强制被执行人履行法律文书指定的行为；⑧需办理有关财产权证照转移手续的，向有关单位发出协助执行通知书；⑨强制被执行人支付迟延履行期间债务利息及迟延履行金；⑩依申请执行人申请，通知对被执行人负有到期债务的第三人向申请执行人履行债务。

10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）。

A.700万元

B.800万元

C.900万元

D.1000万元

【答案】B 【解析】《招标投标法》第三十三条规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。所谓“成本”应指投标人的个别成本，该成本一般应根据投标人的企业定额测定。

11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（）。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

【答案】D 【解析】环境保护“三同时”制度，是指“建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”。《环境影响评价法》第二十六条规定，建设项目建设过程中，建设单位应当同时实施环境影响报告书、环境影响报告表以及环境影响评价文件审批部门审批意见中提出的环境保护对策措施。

12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是（）。

A.劳动合同

B.借款合同

C.劳务分包合同

D.房屋租赁合同

【答案】A 【解析】《合同法》的调整范围是指我国《合同法》调整对象的范围，并 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、非所有的合同都受《合同法》调整，现行《合同法》只调整一部分合同，即狭义的合同。部分合同却不受《合同法》调整，主要包括：①有关身份关系的合同；②有关政府行使行政管理权的行政合同；③劳动合同；④政府间司协议。

13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

【答案】B 【解析】《工程项目施工招标投标办法》第二十九条规定，招标文件应该规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。

14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年1月23日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是（）。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2007年12月31日起诉讼时效中止

C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

【答案】A 【解析】《民法通则》第一百三十九条规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。《民法通则》第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、新计算。本案中，2007年1月23日，承包方向法院提起诉讼的行为发生诉讼中断的效力，诉讼时效期间重新计算。

15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（）。

A.对王某实行货币补偿

B.对张某实行货币补偿 C.对张某实行房屋产权调换

D.对王某实行房屋产权调换

【答案】D 【解析】拆迁补偿有两种方式，即货币补偿和房屋产权调换。除个别规定外，被拆迁人可以选择补偿的方式。《城市房屋拆迁管理条例》第二十七条规定，拆迁租赁房屋，被拆迁人与房屋承租人解除租赁关系的，或者被拆迁人对房屋承租人进行安置的，拆迁人对被拆迁人给予补偿。被拆迁人与房屋承租人对解除租赁关系达不成协议的，拆迁人应当对被拆迁人实行房屋产权调换。产权调换的房屋由原房屋承租人承租，被拆迁人应当与原房屋承租人重新订立房屋租赁合同。本案中，王某的房屋已经租给张某，且张某不同意解除租赁合同，在这种情形下，拆迁人应当对王某实行产权调换。

16.《建筑业企业资质管理规定》属于（）。

A.行政法规

B.一般法律

C.司法解释

D.部门规章

【答案】D 【解析】部门规章是国务院各部门、各委员会、审计署等根据宪法、法律和行政法规的规定和国务院的决定，在本部门的权限范围内制定和发布的调整本部门范围内的行政管理关系的、并不得与宪法、法律和行政法规相抵触的规范性文件。《建筑业企业资质管理规定》在2001年3月14日，由建设部制定。在性质上，属于部门规章。

17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是（）。

A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程 B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格审时没有通过审查

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

【答案】D 【解析】缔约过失责任是指在订立合同过程中，一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使另一方信赖利益遭受损失，依法应承担的民事责任。根据《合同法》 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、第四十二条，缔约过失责任的情形主要包括：①假借订立合同，恶意进行磋商；②故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；③其他违背诚实信用原则的行为。

18.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。

A.物证

B.勘验笔录

C.书证

D.视听资料

【答案】C 【解析】根据《民事诉讼法》第六十三条的规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下7种，分别是：书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录。书证，是指以所载文字、符号、图案等方式所表达的思想内容来证明案件事实的书面材料或者其他物品。物证，是指能够证明案件事实的物品及其痕迹，凡是以其存在的外形、重量、规格、损坏程度等物体的内部或者外部特征来证明待证事实的一部或者全部的物品及痕迹，均属于物证范畴。本案中，价目表是以其内容来证明案件的事实，属于书证。

19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程（）分析，并提出相应的棱柱处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

【答案】C 【解析】《建设工程质量管理条例》第二十四条规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在地 D.建设工程所在地

【答案】A 【解析】根据《仲裁法》第五十八条，当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：①没有仲裁协议的；②裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；③仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；④裁决所根据的证据是伪造的；⑤对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；⑥仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，拘私舞弊，枉法裁决行为 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、的。人民法院经组成合议庭审查核实裁决有前款规定情形之一的，应当裁定撤销。人民法院认定该裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。

21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

【答案】C 【解析】《担保法》第十九条规定，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。第二十二条规定，保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。第二十六条规定，连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。

22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（）。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止 C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止 D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

【答案】D 【解析】《建设工程安全生产管理条例》第三十八条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

23.某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是（）。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证” B.建设行政主管部门在诉讼过程中不 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、得自行取证

C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任

D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

【答案】B 【解析】民事诉讼举证责任分配的基本规则是“谁主张，谁举证”。而在行政诉讼中，被告对其作出的具体行政行为负有举证责任，并应当提供该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。在行政诉讼中，行政诉讼证据主要是在作出具体行政行为程序中已产生或确定的证据，并主要由被告提供。在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收集证据。

24.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（）。

A.承包人可申请法院撤销合同

B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利 D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

【答案】C 【解析】对于可变更、可撤销合同，撤销权由重大误解的误解人、显失公平的受害人，被欺诈方、被胁迫方、乘人之危的受害方行使。只有这些合同当事人才有权行使合同撤销权，对方当事人不享有撤销权。根据《合同法》第五十四条的规定，一旦合同是可撤销的，则撤销权人可以申请法院或者仲裁机构撤销合同，也可以申请法院或者仲裁机构变更合同，当然，还可以不行使撤销权继续认可该合同的权利。如果撤销权人请求变更的，法院或者仲裁机构不得撤销。

25.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（）。

A.向法院申请撤销裁决

B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉

D.向人民法院申请执行

【答案】D

【解析】《仲裁法》第六十二条规定，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定，向人民法院申请执行。

26.甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。

需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、A.共同投标协议在中标后提交

B.甲公司与乙公司必须是同一专业

C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级

D.联合体是以一个投标人的身份投标

【答案】D 【解析】联合体投标是指某承包单位为了承揽不适于自己单独承包的工程项目而与其他单位联合，以一个投标人的身份去投标的行为。《招标投标法》第三十一条规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。根据《招标投标法》第三十一条的规定，对联合体各方资质条件要求如下：①联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；②国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件；③由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

27.根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（）。

A.有名合同，双务合同，有偿合同

B.有名合同，双务合同，不要式合同

C.无名合同，单务合同，要式合同

D.有名合同，单务合同，要式合同

【答案】A

【解析】双务合同是当事人之间互相承担义务，或者说，当事人均承担义务的合同，建设工程施工合同属于双务合同。有偿合同，是当事人一方享有合同规定的权益，须向另一方付出相应代价的合同，建设工程施工合同属于有偿合同。有名合同，又称典型合同，是法律对某类合同赋予专门名称，并设定专门规范的合同，建设工程施工合同在《合同法》第十六章作了专门规定，属于有名合同。

28.某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。

A.2008年3月26日

B.2008年3月31日

C.2008年4月7日

D.2008年4月11日

【答案】C

【解析】根据《招标投标法》第四十六条第一款的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是（）。

A.不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容

B.采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C.采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容

D.采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、【答案】A

【解析】合同的变更有广义与狭义的区分。狭义的变更是指合同内容的某些变化，是在主体不变的前提下，在合同没有履行或没有完全履行前，由于一定的原因，由当事人对合同约定的权利义务进行局部调整。通常表现为对合同某些条款的修改或补充。广义的合同变更是指除包括合同内容的变更外，还包括合同主体的变更。即由新的主体取代原合同的某一主体。实质上是合同的转让。《合同法》第七十七条规定，当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。

30.某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()元。

A.24万

B.120万

C.80万

D.20万

【答案】C 【解析】《工程建设项目施工招标投标办法》第三十七条规定，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是现金、银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过八十万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天。投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保证金随投标文件提交给招标人。投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。

31.下列选项中不能提起行政复议的行为是（）。

A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级

B.某市建设行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押

C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分

D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

【答案】C 【解析】根据《行政复议法》第八条的规定，下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，而不能提起行政复议：①行政机关的行政处分或者其他人事处理决定；②行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理。根据《行政复议法》第六条的有关规定，在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事人可以申请复议的情形通常包括：①行政处罚；②行政强制措施；③行政许可；④认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的；⑤认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；⑥认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的等。

32.在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（）。

A.施工单位可以不接受

B.建设单位的要求，施工单位必须接受

C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

【答案】A 【解析】《建筑法》第二十五条规定，按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

33.某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。

A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

D.由评标办委员会按废标处理

【答案】A 【解析】根据《招标投标法》第二十八条的规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点；在截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

34.某建筑公司与安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是（）。

A.建设单位可以向建筑公司索赔20万元 B.建设单位只能向安装公司索赔20万元

C.建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元

D.建设单位不可以向安装公司索赔20万元

【答案】A

【解析】《建筑法》第二十七条规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。依据《建筑法》，联合体中共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。也就是说，建设单位可以要求建筑公司承担赔偿责任，也可以要求安装公司承担赔偿责任。已经承担责任的一方，可以就超出自己应该承担的部分向对方追偿。

35.某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、保全措施。3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（）前未起诉，法院将解除该财产保全。

A.3月22日

B.3月18日

C.3月13日

D.3月12日

【答案】B

【解析】根据《民事诉讼法》第九十三条的规定，利害关系人请求人民法院采取诉前财产保全措施，应当提供担保，不提供担保的，驳回申请。人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。裁定采取诉前财产保全措施的，应当立即开始执行。申请人应当在人民法院采取诉前财产保全措施后15日内起诉。未在该期限内起诉的，人民法院应当解除诉前财产保全。

36.下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（）。

A.提交投标文件是承诺

B.发放招标文件是要约

C.签订书面合同是承诺

D.发放中标通知书是承诺

【答案】D 【解析】要约与承诺是订立合同的两个基本程序，施工合同的订立是通过招标与投标来履行这两个程序的：①招标公告(或投标邀请书)是要约邀请；②投标文件是要约。投标文件中含有投标人期望订立的施工合同的具体内容，表达了投标人期望订立合同的意思，是要约；③中标通知书是承诺。中标通知书是招标人对投标文件(即要约)的肯定答复，因而是承诺。

37.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。

A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B.向施工单位提供准确的地下管线资料

C.对拆除工程进行备案

D.向施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

【答案】D 【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》第六条的规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。根据第十条的规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。第十一条规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：①施工单位资质等级证明；②拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；③拆除施工组织方案；④堆放、清除废弃物的措施。实施爆破作业的，应 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。

38.建设工程质量监督部门对某施工项目上进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（）。

A.要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书

B.要求提交质量保证体系和质量责任制度文件

C.抽查施工中主要建筑材料的质量

D.检查劳动合同履行及劳动保护情况

【答案】D 【解析】建设工程质量监督机构的主要任务包括：①根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目质量监督。②制定质量监督工作方案；③检查施工现场工程建设各方主体的质量行为；④检查建设工程的实体质量；⑤监督工程竣工验收；⑥工程竣工验收后5日内，应向委托部门报送建设工程质量监督报告；⑦对预制的建筑构件和商品混凝土的质量进行监督；⑧受委托部门委托，按规定收取工程质量监督费；⑨政府主管部门委托的工程质量监督管理的其他工作。

39.按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）。

A.厂矿的职能部门

B.有限责任公司

C.政府机关

D.某高等学校

【答案】B

【解析】《担保法》第七条规定，具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。同时，《担保法》也规定了下列单位不可以作保证人：①国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；②学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人；③企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。

40.在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。

A.定金

B.质押

C.抵押

D.留置

【答案】C 【解析】抵押，是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照《担保法》规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。留置，是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照《担保法》规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、方式。定金是以一方当事人向另一方当事人提供一定数额的金钱作为担保的担保方式。

41.某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（）。

A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任

B.应由总承包单位对建设单位承担责任

C.应由分包单位对建设单位承担责任

D.由建设单位自行承担责任

【答案】A 【解析】《建筑法》第二十九条第二款规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

42.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。

A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B.建设单位不得任意压缩合理工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

【答案】C

【解析】《建设工程质量管理条例》第十条规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。第十五条规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。

43.建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。

A.读职罪 B.重大劳动安全事故罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪

【答案】B 【解析】重大劳动安全事故罪，主要是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。本案符合重大劳动安全事故罪的犯罪特征。

44.甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）。

A.若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少

B.甲必须收回房屋并向乙方交付 C.丙取得该房屋的所有权 D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

【答案】B 【解析】根据《物权法》第九条的规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。本案中，甲虽然与乙签订合同在先，但是并没有办理房屋登记手续，乙并没有获得房屋所有权；而甲、丙之间则进行了登记，丙取得了房屋所有权，甲无权收回房屋，只能向乙承担违约责任。

45.甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由(www.xiexiebang.com)向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A.甲建筑公司或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲建筑公司和乙建筑公司

【答案】B 【解析】《建设工程安全生产管理条例》第五十条规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

46.在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（）。

A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工

B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延

C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工

D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

【答案】C

【解析】《合同法》第一百一十七条规定，因不可抗力不能履行合同 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。洪灾是不可抗力，属于违约责任的免责情形。

47.某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（），最终该项目未能通过。

A.项目招标计划

B.项目施工组织设计

C.安全管理实施方案

D.合理用能的专题论证

【答案】D

【解析】根据《节约能源法》第十二条，固定资产投资工程项目的可行性研究报告，应当包括合理用能的专题论证。固定资产投资工程项目的设计和建设，应当遵守合理用能标准和节能设计规范，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机关不得批准建设；项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，不予验收。

48.某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（）。

A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效

B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同

C.自当事人双方签字盖章后即生效

D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效

【答案】C

【解析】根据《物权法》第十五条规定，当事人之间词立有关设立、变更、转让和消火不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。据此规定，本案中签订的抵押合同应当自当事人双方签字盖章后即生效。

49.以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（）。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议

【答案】B

【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全责任主要体现在：①审查施工组织设计的责任。工程监理单位应当审查施工组织设计中 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；②安全隐患报告的责任。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告；③依法监理的责任。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

50.受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照《合同法》的规定，下列选项中正确的是（）。

A.应视为受要约人撤回承诺

B.应视为受约人撤销承诺

C.若要约人未做出任何表示，则该承诺有效

D.因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效

【答案】C 【解析】《合同法》第二十九条规定，受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。

51.甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理，在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。

A.移送二审法院裁决

B.按撤诉处理

C.按缺席判决

D.进入再审程序

【答案】B 【解析】《民事诉讼法》第一百二十九条规定，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。本案中，原告甲方未经法庭许可中途退庭，应当按撤诉处理。

52.民事责任的承担方式中不包括（）。

A.恢复原状

B.消除危险

C.赔礼道歉

D.没收财产

【答案】D 【解析】根据《民法通则》第一百三十四条，承担民事责任的方式主要包括：①停止侵害；②排除妨碍；③消除危险；④返还财产；⑤恢复原状；⑥修理、重作、更换；⑦赔偿损失；⑧支付违约金；⑨消除影响、恢复名誉；⑩赔礼道歉。在上述十种民事责任承担方式中，除修理、重作、更换和支付违约金仅适用于违约责任外，其余八种均可适用于侵权责任。除此之外，法院在审理民事案件时，还可以予以训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动的财物和非法所得，并可以依法处以罚款和拘留。

53.王某发现吊装预制构件欲落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、律赋予的（）。

A.正当防卫权

B.紧急避险权

C.拒绝权

D.知情权

【答案】B 【解析】紧急避险，是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已而采取的损害另一较小合法利益的行为。为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫。

54.下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）。

A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期

B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】A 【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：①建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；②承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；③建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条规定，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

55.甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

【答案】B

【解析】根据《民事诉讼法》第三十四条，下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：①因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；②因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖；③因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。本案中，发生 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、争议的不动产商品房位于乙市，案件应当由乙市的人民法院管辖。

56.下列关于格式条款的说法中，正确的是（）。

A.格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准

B.只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款

C.对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释

D.对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释

【答案】C

【解析】《合同法》第三十九条规定，采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。《合同法》第四十一条规定，对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格条式款不一致的，应当采用非格式条款。

57.某建设工程勘察单位业务力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为（）。

A.丁级

B.丙级

C.乙级

D.甲级

【答案】D

【解析】《建设工程勘察设计企业资质管理规定》第六条规定，工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。工程勘察综合资质只设甲级；工程勘察专业资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别；工程勘察劳务资质不分级别。取得工程勘察综合资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制；取得工程勘察专业资质的企业，可以承接同级别相应专业的工程勘察业务；取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井工程勘察劳务工作。

58.按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（）审核。

A.建设行政主管部门

B.公安消防机构 C.消防检测机构

D.质量监督机构

【答案】B 【解析】根据《消防法》第十条的规定，按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核；未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。

59.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、是（）。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

【答案】D

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款规定，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。这里的责任方，主要是就施工承包合同当事人而言的，而不是指真正的责任方。本案中，由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用就要由建设单位承担。也就是说，施工单位可以就此向建设单位索赔，而不是直接向监理单位索赔。

60.某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（）。

A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B.供应商应向施工单位承担违约责任

C.供应商应向贸易公司承担违约责任

D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

【答案】C 【解析】《合同法》第六十五条规定，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。第六十四条规定，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任。本案中，施工单位不是合同的主体，是第三人。

61.工程保险中属于强制保险的是（）。

A.安装工程一切险 B.职业责任险

C.建筑工程一切险

D.意外伤害险

【答案】D 【解析】强制保险合同，又称法定保险合同，是指依据法律、行政法规的规定而强制实施的保险合同，如我国《建筑法》规定的建筑意外伤害险。自愿保险合同，是指基于投保人自己的意思而订立的保险合同。在我国工程建设领域，建筑工程一切险、安装工程一切险以及相关职业责任险等，均属于自愿保险合同。

62.按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、保证人后，保证人（）。

A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任

B.必须在原担保范围内继续承担保证责任

C.可以拒绝再承担保证责任

D.同意后，才继续承担保证责任

【答案】B 【解析】《担保法》第二十二条规定，保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。第二十三条规定，保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。

63.某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（）的同意。

A.城乡规划行政主管部门

B.环境保护行政主管部门

C.土地行政主管部门 D.建设行政主管部门

【答案】A

【解析】根据《土地管理法》和《城市房地产管理法》及有关规定，土地使用权出让，应当由政府土地管理部门与土地使用者签订书面出让合同。土地使用者必须按照出让合同约定，支付土地使用权出让金。未按照出让合同约定支付的，土地管理部门有权解除合同，并可以请求违约赔偿。土地使用权者在支付全部土地使用权出让金后，应当依照规定办理登记，领取土地使用证。土地使用者应当按照土地使用权出让合同的约定和城市规划的要求使用土地，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和城市规划行政主管部门的同意，签订变更协议或重新签订出让合同，相应调整土地使用权出让金。

64.某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具有资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（）。

A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉

B.不予受理

C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会

D.应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

【答案】B 【解析】根据《民事诉讼法》第一百一十一条的规定，依照法律规定，双方当事人对合同纠纷自愿达成书面仲裁协议向仲裁机构申请仲裁、不得向人民法院起诉的，告知原告向仲裁机构申请仲裁。据此，有效的仲裁协议可以排除法院的管辖。

需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、65.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在（）的监督下现场取样并送检。

A.设计单位 B.工程质量监督机构 C.监理单位

D.施工企业质量管理部门

【答案】C 【解析】《建设工程质量管理条例》第三十一条规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

66.建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括（）。

A.施工组织设计已编制完成并批准

B.材料、设备等物资供应合同已签订

C.施工项目管理规划已编制完成 D.勘察设计所需资金已经落实

【答案】D 【解析】根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第九条，依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时应当具备的条件包括：①按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已履行审批手续，取得批准；②勘察设计所需资金已经落实；③所必需的勘察设计基础资料已经收集完成；④法律法规规定的其他条件。

67.甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。

A.乙建筑公司

B.丙土方公司

C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D.甲房地产开发公司

【答案】D

【解析】《建筑法》第七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。本案中，已确定了建筑施工企业，符合建设单位申请领取施工许可证的条件。

68.某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是()。

A.这起行政处罚不适用听证程序

B.行政机关应负责组织听证

C.行政机关应承担组织听证的费用

D.施工单位有权要求举行听证

【答案】A【解析】听证程序，是指针对行政执法机关作出吊销资质证书、执业资格证书、责令停产停业、责令停业整顿(包括属于停业整顿性质的，责令在规定的时限 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、内不得承接新的业务)、责令停止执业业务、没收违法建筑物、构筑物和其他设施以及处以较大数额罚款等行政处罚，而设定的行政处罚程序。对于适用听证程序的行政处罚，行政机关在作出行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。

69.施工单位所承建的办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是（）。

A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位应当承担责任

B.主体结构的最低担保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

【答案】A

【解析】《建设工程质量管理条例》第四十一条规定，建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。根据该条规定，质量问题应当发生在保修范围和保修期以内，是施工单位承担保修责任的两个前提条件。《房屋建筑工程质量保修办法》(2000年6月30日建设部令第80号发布)规定了三种不属于保修范围的情况，分别是：①因使用不当造成的质量缺陷；②第三方造成的质量缺陷；③不可抗力造成的质量缺陷。

70.商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（）。

A.询问证人时，其他证人不得在场

B.审判人员和当事人可以对甲进行询问

C.甲应当出庭作证

D.甲可以旁听法庭审理

【答案】D 【解析】根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，证人应当出庭作证。证人确有困难不能出庭的，经人民法院许可，证人可以提交书面证言或者视听资料或者通过双向视听传输技术手段作证。审判人员和当事人可以对证人进行询问。证人不得旁听法庭审理；询问证人时，其他证人不得在场。人民法院认为有必要的，可以让证人进行对质。

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他部门考核合格的人员包括（）。

A.应急救援人员

B.单位主要负责人

C.从业人员

D.安全生产管理人员

E.特种作业人员

【答案】BD 【解析】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条第四项的规定，主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格是建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件之一。

72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（）。

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质两个独立的序列

C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

【答案】BDE 【解析】工程勘察综合资质只设甲级；工程勘察专业资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别；工程勘察劳务资质不分级别。取得工程勘察综合资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制；取得工程勘察专业资质的企业，可以承接同级别相应专业的工程勘察业务；取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井工程勘察劳务工作。工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质。工程设计综合资质只设甲级；工程设计行业资质和工程设计专项资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别。工程监理企业的资质等级分为甲级、乙级和丙级，并按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别。我国建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（）。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请

B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约

D.水泥厂新报价属于承诺

E.水泥厂新报价属于新要约

需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、【答案】ABE

【解析】根据《合同法》第十四条，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：①内容具体确定；②表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。承诺是受要约人同意要约的意思表示。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。但是如果商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。

74.下列选项中，属于无效合同的有

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的买卖合同

C.施工单位将工程转包给他人签订的转包合同 D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

【答案】BC 【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。

75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（）。

A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作

B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C.按约定的工作范围进行勘察

D.按约定的时间完成勘察任务

E.提供完整的勘察报告

【答案】CDE

【解析】勘察合同中勘察人的主要义务包括：①按照约定进行工作。包括工作依据、工作地点、工作组织机构、工作范围、工作深度、工作装备、工作时间、工作程序等方面均应符合约定；②按约定提交工作成果。主要指建设工程勘察文件，包括文件的内容、深度、形式、装订要求均应符合约定；③质量义务。勘察人应当保证其所提供的勘察文件符合约定的要求，否则，应当继续完善勘察。如果因此给发包人造成损失，应减收或者免收勘察并赔偿损失；④接受检查。在勘察工作进行过程中，发包人有权对勘察人的工作状况进行督促检查；⑤保密。勘察文件所描述的是发包人的重要信息或数据，承包人要按照约定承担保密义务c对某些重要工程，勘察文件甚至构成国家机密，受《保密法》调整和保护，这就不受当事人之间合同约定的限制。

76.关于工程建设施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有（）。

需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

【答案】BCD 【解析】根据《消防法》第十五条的规定，在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍。在设有车间或者仓库的建筑物内，已经设置员工集体宿舍的，应当限期加以解决。对于暂时确有困难的，应当采取必要的消防安全措施，经公安消防机构批准后，可以继续使用。根据《消防法》第十八条的规定，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续。作业人员应当遵守消防安全规定，并采取相应的消防安全措施。进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。根据《消防法》第十九条的规定，消防产品的质量必须符合国家标准或者行业标准。

77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有（）。

A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全事故而受到刑事处罚

B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D.周先生拖欠农民工工资

E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分

【答案】 AC

【解析】取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。申请人有下列情形之一的，不予注册：①不具有完全民事行为能力的；②申请在两个或者两个以上单位注册的；③未达到注册建造师继续教育要求的；④受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；⑤因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；⑥因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、之日止不满3年的；⑦被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；⑧在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；⑨申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；⑩年龄超过65周岁的；⑾法律、法规规定不予注册的其他情形。

78.关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（）。

A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

【答案】ABCE 【解析】《合同法》第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《合同法》第一百一十六条规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有（）。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交

B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交

C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交

D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交

【答案】BC【解析】建设工程项目实行总承包的，总包单位负责收集、汇总各分 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位移交；各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总包单位。勘察、设计、施工单位在收齐工程文件并整理立卷后，建设单位、监理单位应根据城建管理机构的要求对档案文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查。审查合格后向建设单位移交。工程档案一般不少于两套，一套由建设单位保管，一套(原件)移交当地城建档案馆(室)。

80.下列关于提存的说法中，正确的有(www.xiexiebang.com)。

A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕 B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人

C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起一年内不行使而消灭

【答案】AC 【解析】根据《合同法》第一百零三条的规定，自提存起，标的物毁损、灭失的风险也转归债权人。提存部门有保管提存标的物的权利和义务，应采取适当措施保管提存标的物，有权收取提存费用。根据《合同法》第一百零四条的规定，债权人有权随时领取提存物，但债权人对债务人负有到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物。但是，债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

81.甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙却已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（），以维护自己的合法权益。

A.行使同时履行抗辩权 B.终止合同 C.中止履行合同并通知对方 D.请求对方提供适当担保

E.转让合同

【答案】CD 【解析】根据《合同法》第六十八条，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。《合同法》第六十九条规定，当事人依照本法第六十八条的规定中止履行的，应当及时通知对方。对方提 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、供适当担保时，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同。

82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（）。

A.评标委员会由5人以上的单数组成 B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

【答案】ADE【解析】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》第九条的规定，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。第十一条规定，评标专家应符合下列条件：①从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；②熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；③能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。

83.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。

A.继续按照工程设计图纸施工

B.按照技术标准修改工程设计

C.追究设计单位违法责任 D.及时提出意见和建议 E.通过建设单位要求予以变更

【答案】DE 【解析】《建设工程质量管理条例》第二十八条规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。据此，如果施工单位在施工的过程中发现施工图中确实存在一定的问题，应当提出意见和建议，并按照规定程序提请变更。根据合同相对性原理，施工单位和设计单位之间不具有合同关系，不能直接请求设计单位变更图纸，只能建议建设单位要求设计单位变更设计图纸。

84.根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。

A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位 B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，没有通知乙单位

C.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、司

E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

【答案】ABD 【解析】根据《合同法》第七十九条，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：①根据合同性质不得转让；②按照当事人约定不得转让；③依照法律规定不得转让。《合同法》第八十条规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。

85.根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（）。

A.有充分的证据

B.有明确的被告 C.属于人民法院受理民事诉讼的范围

D.原告是与本案有间接利害关系的公民

E.有书面的起诉书

【答案】BC 【解析】根据《民事诉讼法》第一百零八条，起诉必须符合的条件包括：①原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；②有明确的被告；③有具体的诉讼请求和事实、理由；④属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

86.以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（）。

A.某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷

B.村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷

C.某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷

D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷

E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

【答案】ABCD

【解析】《仲裁法》第二条规定，平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。第三条规定，下列纠纷不能仲裁：①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；②依法应当由行政机关处理的行政争议。E项属于劳动仲裁范围。

87.根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有（）。

A.土地所有权 B.宅基地使用权 C.荒山承包经营权 D.学校图书馆E.被扣押的汽车

【答案】ABDE 【解析】根据《担保法》第三十七条，下列财产不得抵押：①土地所有权；②耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但本法第三十 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、四条第(五)项、第三十六条第三款规定的除外；③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；④所有权、使用权不明或者有争议的财产；⑤依法被查封、扣押、监管的财产；⑥依法不得抵押的其他财产。第三十四条第五项规定，抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权可以抵押。

88.按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立条件的有（）。

A.行为人意思表示真实

B.行为人必须具有完全民事行为能力

C.行为内容合法

D.行为形式合法

E.行为不违反社会公共利益

【答案】ACDE 【解析】根据《民法通则》的相关规定，民事法律行为应当具备的条件包括：第一，行为人具有相应的民事行为能力；第二，意思表示真实；第三，不违反法律或者社会公共利益。这种要求表现在三个方面：①标的合法。民事法律行为的标的即意思的内容合法。不得违反强制性法律规范和社会公共利益；②形式合法。对于要式民事法律行为，如果当事人没有按照法律规定去实施行为将可能导致行为不发生法律效力；③不存在以合法形式掩盖非法目的。

89.在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。

A.混凝土连续浇筑

B.特殊需要必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修 D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工

E.路面塌陷抢修

【答案】CE 【解析】《环境噪声污染防治法》第三十条规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民。

90.某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括（）。

A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同

B.《建设工程质量管理条例》

C.《建设工程安全生产管理条例》

D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同

需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、E.《工程建设标准强制性条文》

【答案】ABCE

【解析】根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，工程监理的依据包括：①法律、法规。工程监理单位执行监理任务，必须符合法律、法规的规定；②有关的技术标准。技术标准分为强制性标准和推荐性标准；③设计文件。设计文件不仅是施工的依据，也是监理的依据；④建设工程承包合同。建设单位和承包单位通过订立建设工程承包合同，明确双方的权利和义务。

91.根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的（）。

A.成木 B.红利

C.费用

D.损失

E.收益

【答案】ACD

【解析】企业所得税税金为应纳税所得额，通常为纳税人每一纳税的收入总额减去准予扣除项目后的余额为应纳税所得额。计算应纳税所得额时准予扣除的项目，是指与纳税人取得收入有关的成本、费用和损失。

92.根据我国《行政诉讼法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是（）。

A.地方政府规章

B.法律

C.部门规章

D.行政法规

E.地方性法规

【答案】BD

【解析】《行政处罚法》根据我国的立法体系，对不同法律规范性文件设定各类行政处罚的权限划分作出了规定：①法律可以设定各种行政处罚。其中，限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定；②行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚；③地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚；④尚未制定法律、行政法规的，部门规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚；⑤尚未制定法律、法规的，地方政府规章可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚。

93.施工企业按照安全生产责任的要求，应完成的安全保障工作包括（）。

A.明确法定代表人对本企业的安全负主要责任

B.设置安全处室对安全负责

C.对内部职工进行安全培训，持证上岗

D.落实各岗位人员的安全生产责任

E.制定企业内部安全生产绩效考核标准

【答案】ABD

【解析】安全责任制度的主要内容包括：①从事建筑活动主体的负责人的责任制。建筑施工企业的法定代表人要对本企业的安全负主要的安全责任；② 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制。建筑企业根据需要设置的安全处室或者专职安全人员要对安全负责；③岗位人员的安全生产责任制。岗位人员必须对安全负责。从事特种作业的安全人员必须进行培训，经过考试合格后方能上岗作业。

94.下面关于项目招标的说法错误的是（）。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B.个人投资的项目不需要招标

C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

D.涉及到公众安全的项目必须招标

E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

【答案】BD【解析】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，达到下列标准之一的，必须进行招标：①施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；③勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；④单项合同估算价低于第1, 2, 3项规定的标准。但项目总投资额在3000万元人民币以上的。根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的，可以不进行招标。

95.甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。

A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力

B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C.若当事人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

E.该调解书自2006年7月6日产生法律效力

【答案】AE 【解析】根据《仲裁法》的规定，调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、时作出裁决。

96.某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（）。

A.监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准

B.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件

C.民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造

D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准

E.在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收

【答案】ABDE

【解析】《民用建筑节能管理规定》第二十一条规定，监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同及监理合同对节能工程建设实施监理。第十七条规定，建设单位应当按照建筑节能政策要求和建筑节能标准委托工程项目的设计。建设单位不得以任何理由要求设计单位、施工单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准。第十一条规定，新建民用建筑应当严格执行建筑节能标准要求，民用建筑工程扩建和改建时，应当对原建筑进行节能改造。第二十条规定，施工单位应当按照审查合格的设计文件和建筑节能施工标准的要求进行施工，保证工程施工质量。第二十四条规定，建设单位在竣工验收过程中，有违反建筑节能强制性标准行为的，按照《建设工程质量管理条例》的有关规定，重新组织竣工验收。

97.下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（）。

A.有防水要求的卫生间为2年

B.给排水管道为5年

C.电气设备安装工程为2年

D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

E.装修工程为2年

【答案】CDE

【解析】《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、98.对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（）申请行政复议。

A.市建设行政主管部门 B.市人民政府 C.省级建设行政主管部门 D.省级人民政府 E.国务院建设行政主管部门

【答案】BC 【解析】《行政复议法》第十二条规定，对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。对海关、金融、国税、外汇管理等实行垂直领导的行政机关和国家安全机关的具体行政行为不服的，向上一级主管部门申请行政复议。

99.施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（）。

A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日

B.建设工程已实际交付的，为交付之日

C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日

E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

【答案】BCE【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

100.甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（）。

A.招标范围

B.招标方式和发布招标公告的媒介

C.招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款和内容

D.资格预审文件

E.评标委员会的组成和评标报告

【答案】ABCE

【解析】根据《招标投标法》的有关规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。《工程建设项目施工招标投标办法》规定该书面报告应当至少包括的内容 需要视频课件加QQ912969192、三天一本书培训系列 一二级建造师、造价、注安、监理、咨询、会计师、经济师、职称英语、、、、是：①招标范围；②招标方式和发布招标公告的媒介；③招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容；④评标委员会的组成和评标报告；⑤中标结果

第三篇：2012一级建造师工程法规真题

2012一级建造师工程法规真题

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、下列代理行为中，不属于委托代理的是()

A、招标代理 B、采购代理 C、诉讼代理 D、指定代理

2、下列物权中，不属于用益物权的是()

A、土地所有权 B、土地承包经营权

C、建设用地使用权 D、地役权

3、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是()

A、建设用地使用权 B、地役权

C、相邻权 D宅基地使用权

4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()

A、占有权 B、使用权 C、收益权 D、所有权

5、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()

A、债 B、所有权

C、知识产权 D、担保物权

6、关于知识产权的说法，正确的是()

A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权

C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权

D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果

7、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算

A、注册商标申请人寄出申请书 B、商标局收到申请书

C、公告发布 D、核准注册

(1)期限不同：发明专利20年，实用新型、外观设计专利为10年;商标权10年。

(2)起点不同：专利权保护期限自申请日起算;商标权保护期限自核准注册日起算。

(3)专利权不予续展，商标权可以续展。

8、保证合同是()订立的合同。

A、债权人与债务人 B、债务人和保证人

C、债权人与保证人 D、债权人与债务人和保证人

9、关于刑事责任的说法，错误的是()

A、拘役是刑罚主刑的一种 B、罚款是刑罚附加刑的一种

C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用

D、死刑缓期二年执行是死刑的一种

10、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理

A、咨询单位 B、总承包单位 C、监理单位 D、建设单位

11、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算

A、竣工验收合格 B、交付使用

C、发包方支付全部价款 D、竣工验收备案

12、施工现场所使用的安全警示标志()

A、可根据建筑行业特点自行制作 B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置

C、必须符合国家标准 D、必须以图形表示

13、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()

A、乙承担损失 B、甲可根据实际情况部分接收

C、双方合同已变更，乙送货构成违约

D、甲拒绝接收，应承担违约责任

14、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。

A、文物保护单位 B、建设单位

C、施工单位 D、设计单位

15、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。

A、其他设计单位 B、具有相应资质等级的设计单位

C、监理单位 D、装修施工单位

16、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A、20 B、30 C、60 D、15

17、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为()

A、施工合同中约定采用的推荐性标准 B、建筑法律

C、施工图设计文件 D、工程监理合同

18、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是()

A、施工人员有权拒绝该指令

B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚

C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展

19、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用

A、建设行政主管部门 B、省级人民政府

C、县级以上人民政府 D、环境保护主管部门

20、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()

A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效

B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息

D、垫资违反相关规定，应予以没收

21、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。

A、安全监督管理机构 B、建设单位

C、监理单位 D施工企业

22、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()

A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件

B、工程竣工验收报告

C、施工企业签署的工程质量保修书

D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》

23.根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。

A.旁站检验 B.型式检验

C.平行检验 D.破损检验

24.下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。

A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的

B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的 C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的

25.某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。

A.分包单位只承担民事赔偿责任

B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责

C.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任

26.实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。

A.建设单位 B.施工总承包单位

C.监理单位 D.各分包单位

27.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.职工患病，在规定的医疗期内 B.女职工在孕期内

C.女职工在哺乳期内 D.在试用期间被证明不符合录用条件

28.建筑施工企业的特种作业人员不包括()。

A.架子工 B.钢筋工

C.起重信号工 D.起重机械司机

29.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。

A.劳动报酬 B.试用期

C.保守商业秘密 D.福利待遇

30-36……………

37.要式合同是指()的合同。

A.法律上已经确定了一定的名称和规则 B.当事人双方互相承担义务

C.根据法律规定必须采用特定形式 D.当事人双方意思表示一致即告成立

(38.下列不属于发包人义务的情形是()。

A.提供必要施工条件 B.及时组织工程竣工验收

C.向有关部门移交建设项目档案

D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明

39.对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()

A.行政行为超越职权 B行政行为

C.被告不履行或迟延履行法定职责 D.行政处罚显失公平

40.施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。

A.作出决定的公安消防机构 B.公安机关

C.人民法院 D.建设行政主管部门

41.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。

A.要约邀请 B.承诺

C.承诺意向 D.新要约

42.施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担()责任。

A.合同 B.不当得利

C.无因管理 D.侵权

43.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人()

A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁

B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉

C.只能向合同履行地的人民法院起诉

D.必须重新确定受诉人民法院

44.建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。

A.施工需要并通过监理单位审查 B.施工需要并按规定通过了审查

C.编制招标文件的要求 D.工程竣工验收备案的要求

45.物权变更自登记时发生法律效力的是()。

A.船舶所有权 B.土地抵押权

C.机动车所有权 D.地役权

46.若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。

A.有权进行修改 B.可以按照规范施工

C.有权拒绝施工 D.应当及时提出意见和建议

47.借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。

A.营业执照 B.技术方案

C.施工设备 D.施工业绩

48.工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。

A.一般性标准 B.特殊性标准

C.建议性标准 D.强制性标准

49.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。

A.施工企业 B.建设单位

C.建设行政主管部门 D.建设工程质量监督机构

50.在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。

A.安全许可证 B.销售许可证

C.产品合格证 D.安装许可证

51.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。

A.三方共同 B.水泥厂

C.承包商 D.运输公司

52-----57 模糊看不清

58.施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月

A.1 B.2

C.3 D.6

59.投标有效期应从()之日起计算。

A.招标文件规定的提交投标文件截止 B.提交投标文件

C.提交投标保证金 D.确定中标结果

60.下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()

A.保险合同纠纷 B.侵权行为纠纷

C.不动产纠纷 D.票据纠纷

61.行政责任的承担方式包括行政处罚和()

A.行政复议 B.行政处分

C.行政赔偿 D.行政许可

62.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()

A.甲与乙、丙之间的合同均有效

B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C.甲与乙、丙之间的合同均无效

D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

63.关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()

A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B.应当依法报审施工图设计文件

C.不得将建设工程肢解发包

D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续

64.在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.不需要进行大修即可继续使用的年限

C.安全使用不低于50年

D.工程竣工验收合格之日起5年

65.关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档

D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账

66.根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。

A.技术规范 B.拆装方案

C.设备运至现场的运输方案 D.进度控制横道图

67.根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是()。

A.保证本单位安全生产投入的有效实施 B.及时、如实报告生产安全事故

C.为从业人员缴纳意外伤害保险费 D.建立、健全本单位安全生产责任制

68.建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。

A.吊销资质证书 B.罚款

C.停业整顿 D.降低资质等级

69.根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当()。

A.在投标时为职工办理意外伤害保险

B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

C.在中标后为职工办理意外伤害保险

D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

70.根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.施工主要技术采用特定专利或专有技术

D.军队建设项目

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.施工企业保证工程质量的最基本要求包括()。

A.不得压缩合同工期 B.按设计图纸施工

C.与监理单位建立友好的沟通关系 D.严格履行企业质量管理认证体系

E.不擅自修改设计文件

72.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有()。

A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责

B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责

E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任

73.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。

A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准

B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

C.不得破坏文物保护单位的历史风貌

D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准

E.全国重点文物保护单位不得拆除

74.房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括()。

A.工程概况、房屋使用管理要求 B.保修范围和内容

C.超过合理使用年限继续使用的条件 D.保修期限和责任

E.保修单位名称、详细地址

75.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。

A.货物运输 B.人员伤害

C.房屋权属 D.土地使用权出让

E.建设工程施工合同

【

76.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有()。

A.该仲裁协议当然无效

B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效

C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁

D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构

E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效

【

77.根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有()

A.投标文件 B.中标通知书

C.符合要约规定的售楼广告 D.拍卖公告

E.招标公告

【

78.关于建设工程保险的说法，正确的有()。

A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用

B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商

C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险

D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天

E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期

【

79.连带责任保证的法定保证期间属于()。

A.诉讼时效期间 B.可变期间

C.除斥期间 D.指定期间

E.不可变期间

【

80.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 C.被依法追究民事责任的

D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的 【

81.合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有()。

A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行

B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间

C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行

D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行

E.履行费用负担不明确的，由债权人承担

【

82.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括()。

A.事故发生地点 B.人员伤亡数量

C.直接经济损失数额 D.事故发生时间

E.社会影响程度

【

83.根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。

A.建筑面积200平方米的房屋 B.城市大型立交桥

C.抢险救灾工程 D.实行开工报告审批制度的建筑工程

E.城市居住小区

84.根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。

A.合同自办理物权登记时生效 B.未办理物权登记合同无效

C.合同生效当然发生物权效力 D.合同自成立时生效

E.未办理物权登记不影响合同效力

当事人之间订立有关设立不动产物权的合同除法律另有规定或者合同另有约定外该合同效力情形表现为（）。A.合同自成立时生效

B.合同自办理物权登记时生效 C.未办理物权登记合同无效

D.未办理物权登记不影响合同效力

E.合同生效当然发生物权效力 【

《物权法》中规定，当事人之间设立不动产物权相关合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，合同效力表现应为（）。合同自办理物权登记时生效 未办理物权登记合同无效 合同生效当然发生物权效力 未办理物权登记不影响合同效力

85.根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。

A.双方约定的其他地方 B.原告住所地

C.被告住所地 D.合同履行地

E.合同签订地

【

86.关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有()

A.调解只能在民事诉讼阶段进行

B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行

C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议

D.仲裁实行一裁终局制

E.民事诉讼实行两审终审制 【

87.申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()

A.安全防护设施搭设计划 B.专项安全施工组织设计方案

C.书面委托监理合同 D.安全施工组织计划

E.安全措施费用计划

【

88.建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有()

A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的 B.未取得施工许可证擅自施工的 C.将承包的工程转包或者违反分包的 D.发生过安全事故的

E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的 【

89.下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。

A.受自然地域环境限制的

B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的 C.施工主要技术需要使用某项特定专利的 D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的 E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的 【

90.根据代理权获得的方式不同，代理可分为()

A.指定代理 B.隐名代理

C.委托代理 D.居间代理

E.法定代理

91.建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()

A.工程规划许可证 B.设计单位资质等级证书

C.工程勘察设计文件 D.中标通知书及施工承包合同

E.用地规划许可证

【

92.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括()

A.分部、分项工程全体施工人员名单 B.竣工验收报告

C.设计变更通知单 D.隐蔽验收记录及施工日志

E.竣工图

【

93.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。

A.建筑材料供应商 B.勘察设计单位

C.施工企业 D.建设单位

E.设备供应商

【

94.关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有()

A.责令改正,没收违法所得

B.对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款

C.追究刑事责任

D.责令停业整顿,降低资质等级

E.情节严重的,吊销资质证书

【

95.施工企业承揽业务不良行为的认定标准有()

A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B.以欺骗手段取得资质证书的 C.将承包的工程转包或违法分包的

D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的

E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的 【

96.申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应()

A.中止仲裁程序 B.不予受理反请求

C.审查反请求是否符合受理条件 D.将案件移送相关人民法院

E.继续审理原仲裁申请

【

97.仲裁协议应当具备的内容有()

A.仲裁事项 B.具体的仲裁请求和事实、理由

C.仲裁委员会的住所地 D.请求仲裁的意思表示

E.选定的仲裁委员会

98.具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但()可以停止执行。

A.被申请人认为需要停止执行的 B.申请人申请停止执行的 C.申请人提供担保的 D.行政复议机关认为需要停止执行的 E.被申请人被撤销的 99.根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有()。

A.警告 B.没收违法所得

C.责令企业停产停业 D.吊销营业执照

E.行政拘留

【

100.施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。

A.建立、健全本单位安全生产责任制

B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C.保证本单位安全生产投入的有效实施

D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

E.编制专项工程施工方案

第四篇：2009年一级建造师建筑工程法规真题

2009年一级建造师建筑工程法规真题

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.关于推荐性标准，下面说法正确的是（）。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

2.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。

A.9月10日 B.9月15日C.9月17日 D.9月18日

3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的（），按照法定标准给予征地补偿。

A.原用途

B.生产能力

C.经济价值

D.区位

4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决

C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解 5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是()。

A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任 6.关于表见代理的错误说法是（）。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理是无效代理

C.表见代理在本质上属于无权代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全 B.重大死亡

C.死亡 D.重伤

8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（）。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务 9.某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（）。

A.冻结

B.查封

C.拍卖

D.提存

10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）。

A.700万元

B.800万元

C.900万元

D.1000万元

11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是（）。

A.劳动合同

B.借款合同

C.劳务分包合同

D.房屋租赁合同

13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（）。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1曰至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是()。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B.2007年12月31日起诉讼时效中止

C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（）。

A.对王某实行货币补偿

B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换

D.对王某实行房屋产权调换 16.《建筑业企业资质管理规定》属于（）。

A.行政法规

B.一般法律

C.司法解释

D.部门规章 17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是（）。

A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

18.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。

A.物证

B.勘验笔录

C.书证

D.视听资料

19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程（）分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在地

D.建设工程所在地 21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任 22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（）。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D.自工程开工之日起至竣工验收合格止 23.某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是（）。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”

B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证

C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任

D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

24.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（）。

A.承包人可申请法院撤销合同

B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利 D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利 25.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（）。

A.向法院申请撤销裁决

B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉

D.向人民法院申请执行

26、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）.A、共同投标协议在在中标后提交

B、甲公司与乙公司必须是同一专业 C、甲公司与乙公司必须是同一资质等级

D、联合体是以一个投标人的身份投标

27、根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（）：

A、有名合同、双务合同、有偿合同

B、有名合同、双务合同、不要式合同 C、无名合同、单务合同、要式合同

D、有名合同、单务合同、要式合同

28、某项目2008年3月1日确定了中标人，3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。

A、2008年3月16日B、2008年3月31日C、2008年4月7日D、2008年4月11日

29、依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中，正确的是（）。

A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容 B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容

D、采用竞争性招标订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

30、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金最高应为（）。

A、240万

B、120万

C、80万

D、20万

31、下列行政行为不能提起行政复议的是（）。

A、某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降为二级

B、某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行了扣押

C、某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分 D、某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

32、在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（）。

A、施工单位可以不接受

B、建设单位的要求施工单位必须接受 C、建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D、建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

33、某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通堵塞于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。

A、招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B、经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序 C、经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序 D、由评标委员会按照废标处理

34、某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是（）

A、建设单位可以向建筑公司索赔20万元

B、建设单位只能向安装公司索赔20万元 C、建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元 D、建设单位不可以向安装公司索赔20万元

35、某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（）未起诉，法院将解除对该财产保全。

A、3月22日

B、3月18日

C、3月13日

D、3月12日

36、关于下列招标方式订立施工合同的说法中，正确的是（）。

A、提交投标文件是承诺

B、发放招标文件是要约 C、签订书面合同是承诺

D、发放中标通知书是承诺

37、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）不属于建设单位安全责任的范围（）。

A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B、向施工单位提供准确的地下管线资料

C、对拆除工程进行备案

D、为施工现场从事特种作业人员提供安全保障

38、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（）。

A、要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书 B、要求提供质量保证体系和质量责任制度文件

C、抽查施工主要建筑材料的质量

D、检查劳动合同履行及劳动保护情况

39、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）。

A、厂矿的职能部门

B、有限责任公司

C、政府机关

D、高等学校 40、在下列财产担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。

A、定金B、质押

C、抵押

D、留置

41、某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（）。

A、应由分包单位与总承包单位对建设单位承担责任 B、应由总承包单位对建设单位承担责任

C、应由分包单位对建设单位承担责任D、由建设单位自行承担责任

42、下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量 B、建设单位不得任意压缩合同工期

C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

43、建筑公司某总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。

A、渎职罪

B、重大劳动安全事故罪

C、重大责任事故罪

D、工程重大安全事故罪

44、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款的25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中正确的是（）。

A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少 B、甲必须收回房屋并向乙支付

C、丙取得该房屋的所有权 D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

45、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了安全生产事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A、甲建筑公司或乙建筑公司

B、甲建筑公司

C、乙建筑公司

D、甲建筑公司和乙建筑公司

46、在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形的是（）。

A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按照合同约定的时间开工 B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延

C、因为发生洪灾，建筑公司无法再合同约定的工期内竣工

D、因为三通一平工程拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

47、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目建设的可行性研究报告已经上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（），最终该项目未能通过。

A、项目招标计划

B、项目施工组织设计 C、安全管理实施方案

D、合理用能的专题论证

48、某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷资金。按照相关法律规定，该抵押合同（）。

A、在贷款方将资金拨付借款方账户时生效

B、由于事先没获得林业主管部门批准，属于无效合同 C、自当事人双方签字盖章后生效 D、借贷双方办理完抵押登记后生效

49、以下各项中，属于监理单位安全责任的是（）

A、组织专家论证，审查深基坑专项施工方案

B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关部门报告 C、申请施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施资料 D、提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故措施的建议

50、受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过了承诺期限。按照《合同法》规定，下列选项中正确的是（）。

A、应视为受要约人撤回承诺

B、应视为受要约人撤销承诺 C、若要约人未作出任何表示，则该承诺有效 D、因承诺超过规定的期限，该承诺只能无效

51、甲诉乙建设工程施工合同一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉案件（）

A、移送二审法院裁决

B、按照撤诉处理

C、按缺席判决

D、进入再审程序

52、民事责任的承担方式中不包括（）。

A、恢复原状

B、消除危险

C、赔礼道歉

D、没收财产

53、王某发现吊装预制构件预脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为时行使法律规定的（）。

A、正当防卫权

B、紧急避险权

C、拒绝权

D、知情权

54、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述的是（）。

A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，鉴定日期为工程竣工日期

B、承办人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C、建设工程经竣工验收合格，以竣工验收合格之日为竣工日期

D、建设工程未竣工验收，发包人擅自使用，以转移占有建设工程之日为竣工日期

55、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。

A、甲市

B、乙市

C、丙市

D、丁市

56、下列关于格式条款的说法中，正确的是（）。

A、格式条款与非格式条款不一致的，应以格式条款为主

B、只要合同中写明，提供格式条款的一方无需提请对方注意限制其责任的条款 C、对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释 D、对格式条款有两种以上解释的，应当作出有利于起草方的解释

57、某建设工程勘察单位实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘单位的资质最低须为（）。

A、甲级

B、乙级

C、丙级

D、丁级

58、按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及相关资料报送（）审核。

A、建设行政主管部门

B、公安消防机构

C、消防检测机构

D、质量监督机构

59、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。

A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 60、某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按照合同约定交货，则（）。

A、施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B、供应商向施工单位承担违约责任

C、供应商向贸易公司承担违约责任 D、施工单位与贸易公司均可以向供应商追究违约责任 61、工程保险中属于强制性保险的是（）

A、安装工程一切险

B、职业责任险

C、建筑工程一切险

D、意外伤害险 62、按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债权人和保证人后，保证人（）。A、可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任

B、必须在原担保范围内继续承担保证责任

C、可以拒绝再承担保证责任 D、同意后，才继续承担保证责任

63、某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定土地用途的，必须取得出让方和（）的同意。

A、城乡规划行政主管部门

B、环境保护行政主管部门 C、土地行政主管部门

D、建设行政主管部门

64、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款，合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（）。

A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉

B、不予受理 C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会 D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

65、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在（）的监督下现场取样送检。

A、设计单位

B、工程质量监督机构

C、监理单位

D、施工企业质量管理部门 66、建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括（）。

A、施工组织设计已经编制完成并批准

B、材料、设备等物质供应合同已签订 C、施工项目管理规划已经编制完成 D、勘察设计所需资金已经落实 67、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在开工前，应当由（）按照有关规定申请施工许可证。

A、乙建筑公司

B、丙土方公司

C、甲房地产开发公司与乙建筑公司共同 D、甲房地产开发公司 68、某施工单位因严重违章施工造成了重大安全生产事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是（）。

A、这起行政处罚不适用听证程序

B、行政机关应负责组织听证 C、行政机关应承担组织听证的费用

D、施工单位有权要求举行听证

69、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用，3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下列说法正确的是（）。

A、主体结构的最低保修年限为50年，施工单位应当承担保修责任

B、主体结构的最低保修年限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经支付足额工程款 D、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任 70、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实，以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（）。

A、询问证人甲时，其他证人不得在场

B、审判人员和当事人可以对甲进行询问 C、甲应出庭作证

D、甲可以旁听法庭审理

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）。

A.应急救援人员 B.单位主要负责人C.从业人员 D.安全生产管理人员E.特种作业人员 72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（）。

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列

C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别 73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约

D.水泥厂新报价属于承诺

E.水泥厂新报价属于新要约 74.下列选项中，属于无效合同的有()。

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C..施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（）。

A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作 B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C.按约定的工作范围进行勘察

D.按约定的时间完成勘察任务

E.提供完整的勘察报告

76.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有（）。

A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有（）。

A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚

B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D.周先生拖欠农民工工资

E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分 78.关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（）。

A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减 79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交

B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交

C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交

D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交 80.下列关于提存的说法中，正确的有()。

A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人

C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭 81.甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以()，以维护自己的合法权益。

A.行使同时履行抗辩权

B.终止合同

C.中止履行合同并通知对方

D.请求对方提供适当担保

E.转让合同

82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括()。

A.评标委员会由5人以上的单数组成

B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

83.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。

A.继续按照工程设计图纸施工

B.按照技术标准修改工程设计 C.追究设计单位违法责任

D.及时提出意见和建议 E.通过建设单位要求设计单位予以变更

84.根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。

A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位 C.甲将中标的某项目的劳务作业全部包给具有相应资质的丁企业

D.甲不顾合同给定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位 85.根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（）。

A.有充分的证据

B.有明确的被告 C.属于人民法院受理民事诉讼的范围

D.原告是与本案有间接利害关系的公民

E.有书面的起诉书 86.以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（）。

A.某建筑公司与某设备安装公司之间的贷款合同纠纷 B.村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷 C.某施工单位和施工单位之间的施工合同纠纷 D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷 E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

87.根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有（）。

A.土地所有权

B.宅基地使用权

C.荒山承包经营权

D.学校图书馆

E.被扣押的汽车

88.按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有（）。

A.行为人意思表示真实

B.行为人必须具有完全民事行为能力 C.行为内容合法

D.行为形式合法 E.行为不违反社会公共利益

89.在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。

A.混凝土连续浇筑

B.特殊需要必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修 D.由于施工单位闭幕向国庆献礼而抢进度的施工

E.路面塌陷抢修 90.某工程监理公司是施工项目的，其监理的依据包括（）。

A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同

B.《建设工程质量管理条例》

C.《建设工程安全生产管理条例》 D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同 E.《工程建设标准强制性条文》

91.根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的（）。

A.成本

B.红利

C.费用

D.损失

E.收益

92.根据我国《行政诉讼法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是（）。

A.地方政府规章

B.法律

C.部门规章

D.行政法规

E.地方性法规

93.施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（）。

A.明确法定代表人对本企业的安全负主要责任

B.设置安全处室对安全负责 C.对内部职工进行安全培训，持证上岗

D.落实各岗位人员的安全生产责任 E.制定企业内部安全生产绩效考核标准

94.下面关于项目招标的说法错误的是（）。

A.施工单位合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B.个人投资的项目不需要招标

C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标 D.涉及到公众安全的项目必须招标

E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

95.甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。

A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力 B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁 D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请 E.该调解书自2006年7月6日生产法律效力

96.某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（）A.监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准 B.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 C.民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造

D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E.在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收 97.下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（）。

A.有防水要求的卫生间为2年

B.给排水管道为5年

C.电气设备安装工程为2年 D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

E.装修工程为2年

98.对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（）申请行政复议。

A.市建设行政主管部门

B.市人民政府

C.省级建设行政主管部门 D.省级人民政府

E.国务院建设行政主管部门

99.施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（）。

A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日

B.建设工程已实际交付的，为交付之日 C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日 E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

100.甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（）等内容。

A.招标范围

B.招标方式和发布招标公告的媒介

C.招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容 D.资格预审文件

E.评标委员会的组成和评标报告

参考答案：

1A2C;3A;4A;5A;6B;7C;8A;9A;10B;11D;12A;13B;14C;15D;16D;17D;18C;19C;20A;21C;22D;23B;24C;25D;26D;27A;28C;29A;30C;31C;32A;;33A;34A;35B;36D;37D;38D;39B;40C;41A;42C;43B;44C;45B;46C;47D;48B;49B;50C;51B;52D;53B;54A;55B;56C;57D;58B;59B;60C;61D;62B;63A;64B;65C;66D;67D;68A;69B;70D

bde72 bde 73 abe 74 BC 75 cde 76 bcd 77 ac 78 abc 79 bc80 acde 81 cd 82 acde 83 de 84 abd 85 bc 86 acd 87 abde 88 acde 89 ce 90 abce 91 acd 92 bd 93 abd 94 bd 95 ae 96 abde 97

cde

bc 99 bce 100 abce

第五篇：2016年一级建造师法规真题(无答案)

2016年一级建造师法规真题

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）。

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批准

D.自治县的单行条例由自治州人大常委员会报送全国人大常委会和国务院备案

2.2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（）。

A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效 B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权 C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任

D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。

A.税率的确定 B.环境保护 C.历史文化保护

D.增加施工许可证的申请条件

4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于”按日连续处罚“的说法，正确的是（）。

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤、死亡。该施工企业的行为构成（）。

A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.强令违章冒险作业罪 D.工程重大安全事故罪

6．根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）。

A．工程所在地法院

B．被告所在地法院

C．原告所在地法院

D．合同签订地法院

7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）。

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书 B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C.建筑起重机械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

8.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（）。

A.李某 B.施工企业 C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人 9.关于评标的说法，正确的是（）。

A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明 10.关于工伤医疗停工留薪期的说法，正确的是（）。

A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少 B.停工留薪期一般不超过12个月

C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付

D.停工留薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇 11.关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）。

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限 B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日 C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许 D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳 12.关于仲裁的说法，正确的是（）。

A.仲裁委员会隶属行政机关 B.仲裁以公开审理为原则 C.仲裁委员会由当事人协商确定 D.仲裁裁决作出后可以上诉

13.在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）。

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利 C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

14、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）。

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任 C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任 D.乙公司向甲施工企业承担责任

15.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。

A.合同约定的工程验收合格的 B.合同约定工程尚未开工的 C.合同约定的工程主体已经完成的

D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

16.某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖性丧失的情形是（）。

A.申请日前5个月被他人泄密的 B.申请日前3个月在学术论文中发表的 C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的 D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

17.建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后（）内。

A.10日 B.5日 C.15日 D.20日

18.关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用 B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任 D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题 19.关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。

A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施

B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用

C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文 D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的 B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的 D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的 21.在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。

A.债权 B.担保物权 C.所有权 D.用益物权

22.施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应（）。

A.经建设单位同意，由施工企业负责修改 B.经建设单位同意，由设计单位负责修改 C.由施工企业负责修改，经监理单位审定 D.经监理单位同意，由建设单位负责修改

23.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权转让给丙。关于各方权利的说法，正确的是（）。

A.甲的地役权因办理登记而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意 C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力

24.关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。

A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任 B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商

C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明 D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限 25.关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。A.建筑材料应该由建设单位采购

B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用 C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌

D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

26.关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续 27，关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）。

A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告 B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确有实效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

28.关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行 B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定 D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

29.下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是（）。

A.侵权之债 B.不当得利之债 C.无因管理之债 D.合同之债

30.关于招标文件的说法，正确的是（）。

A．招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价 B．潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C．招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起

D．招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

31.当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定 C.工程所在地的基层人民法院裁定 D.合同签订地的中级人民法院裁定

32.仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。

A.调解书不具有强制执行效力 B.调解书自作出之日起发生法律效力 C.调解书与裁决书具有同等法律效力 D.裁决书不可以申请撤销

33.根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（）。

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证 C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定 D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

34.建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。

A.发证机关核验施工许可证 B.发证机关收回施工许可证 C.施工企业重新办理施工许可证 D.施工许可证自行废止

35.关于分包工程的说法，正确的是（）。

A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保 B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成 C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任 D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成 36.在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。

A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前 C.仲裁案件裁决作出前 D.仲裁庭首次开庭前

37.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册 B.处以一定比例的罚款 C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册 38.根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围 B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围 C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围 D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围 39.根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案 B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见 C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

40.关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的（）。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁 C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年 D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算 41.关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是（）。

A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系 B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察、设计或施工 C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察、设计或施工等企业签订合同 42.关于劳务派遣的说法，正确的是（）。

A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员 B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上 C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资

D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额

43.根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡建设主管部门颁发的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后（）内。

A.15日 B.5日 C.10日

44.在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。

A.不能增加保险费，可以解除保险合同 B.不能解除保险合同，可以增加保险费 C.可以增加保险费，也可以解除保险合同

D.不能增加保险费，也不能解除保险合同

45.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（）。

A.新建住宅 B.新建厂房

C.新建必要公共服务设施 D.新建办公楼

46.甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为（）。

A.财产租赁合同 B.融资租赁合同 C.买卖合同 D.租买合同

47.同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。

A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任 C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任 D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债

48.某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。D.工程总承包单位可以在同一工程项目上同时担任工程总承包和工程项目管理业务

D.20日 A.行政处罚 B.行政裁决 C.行政处分 D.行政强制

49.关于抵押实现的说法，正确的是（）。

A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿 B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

50.下列合同中，属于实践合同的是（）。

A.保管合同 B.运输合同 C.租赁合同 D.建设工程合同

51.按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）

A.降低资质等级 B.撤回资质证书 C.处以相应罚款 D.吊销资质证书

52.建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）

A.施工企业 B.建设单位 C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

53.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（）

A.开工报告手续 B.监理单位的委托手续 C.保证安全施工措施的审批手续 D.工程质量监督手续

54.关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案 B.施工企业应当在开工的3日前通知管道所属单位 C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

55.下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。

A.取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的 B.转让安全生产许可证的

C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的 56.关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款 C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担 57.关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金 C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出 58.关于转代理的说法，正确的是（）。

A.法定代理人死亡后可以转代理 B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意 59.关于工程建设标准的说法，正确的是（）。

A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准 C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施 D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次 60.关于建设工程代理的说法，正确的是（）。

A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

61.根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（）。

A．根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计

B．要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80% C．应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D．利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化

62.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。

A.安装期保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日 B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担其维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始 63.关于法人的说法，正确的是（）。

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告 C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格 D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格

64.甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。

A.丙公司承担 B.甲施工企业承担 C.乙公司承担

D.甲施工企业与丙公司分担

65.关于建筑节能的说法，正确的是（）。

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统 D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

66.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人 B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人 D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任 67.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。

A.不同类型的建设工程，其保修范围相同

B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修 C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同 D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还

68.根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）。

A.处以一年年收入30%的罚款 B.处以一年年收入40%的罚款 C.降级、撤职处分 D.吊销有关人员资格

69.关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续

C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案

D.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实、准确、完整 70、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25% B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查

D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71.关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（）。

A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月 B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计 C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

D.发包人原因导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期 E.承包人原因导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计 72.关于电子招标投标的说法，正确的有（）。

A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件

B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力 C.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收

D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布

E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件 73.关于商标专用权的说法，正确的有（）。

A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利 B.商标专用权的内容只包括财产权 C.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面 D.未经核准注册的商标不受商标法保护 E.商标设计者的人身权由专利权法保护

74.关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有（）。

A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核

B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字

C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字 D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字 E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会 75.关于土地权属的说法，正确的有（）。

A.城市郊区的土地归国家所有 B.自留地归集体所有 C.城市市区土地归国家所有 D.农村土地均归集体所有 E.宅基地归农民个人所有

76.关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。

A.安全生产许可证的有效期为3年

B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续

C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续

D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期

E.安全生产许可证有效期延期3年

77.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有（）。

A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准 B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准 C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定 D.工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定 78.使用单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（）。

A.经检验达不到安全技术标准规定的 B.属国家明令淘汰或者禁止使用的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 D.没有完整安全技术档案的 E.没有齐全有效的安全保护装置的

79.甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有（）。

A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效 B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权

C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同 D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力 E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同

80.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。

A.给予警告，限期整改 B.责令改正，没收违法所得 C.并处工程合同价款一定比例的罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E.情节严重的，吊销资质证书

81.根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有（）。

A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批 B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治

C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理 D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费 E.限期治理由省级人民政府按国务院规定的权限决定 82.关于调解法律效力的说法，正确的有（）。

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力 B.仲裁调解书经人民法院确认后，即发生法律效力 C.经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力 D.经调解组织调解达成的调解协议，具有强制执行的法律效力 E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力

83.在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵犯专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有（）。

A.申请人提出申请时，应当提供担保

B.人民法院裁定责令停止有关行为的，应当立即执行 C.人民法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定

D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉

E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施 84.下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。A.警告 B.行政拘留 C.罚金 D.排除妨碍 E.没收财产

85.关于工程建设中债的说法，正确的有（）。

A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债 B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利之债 C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债 D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债 E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债

86.关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有（）。

A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任 B.代理人不履行职责，应当承担民事责任

C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任 D.表见代理的民事责任由被代理人承担 E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担

87.某工程采暖制冷系统出现严重问题给业主造成损失，经查，其主要原因是施工企业使用的采暖制冷系统不符合施工图设计文件要求。根据《民用建筑节能条例》，该施工企业应当承担的法律责任有（）。

A.由建设主管部门责令改正，处以罚款 B.情节严重的，吊销资质证书 C.逾期不改正的，处以罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E.依法承担刑事责任

88.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有（）。

A.建设单位项目负责人 B.监理单位负责人 C.勘察单位项目负责人 D.施工单位项目经理 E.造价单位项目负责人

89.关于买卖合同的说法，正确的有（）。

A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有

B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买 C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物 D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物 E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间

90.施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（）。

A.总承包合同中约定分包的内容 B.建设单位指定分包人

C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意 D.劳务分包合同由建设单位确认

E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择 91.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任有（）。

A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年 B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册 92.关于施工许可制度和开工报告制度的说法，正确的有（）。

A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定 B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月 C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告审批手续

E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

93.申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。

A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可以口头申请

D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请 E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理 94.关于和解的说法，正确的有（）。

A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请 B.和解协议具有强制执行力

C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序 D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解

E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书 95.关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）。

A.乡镇企业不适用最低工资标准制度 B.延长工作时间工资不包括在最低工资内

C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内 D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资 E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

96.根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。

A.施工单位签署的工程保修书 B.工程监理日志

C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 D.完整的技术档案和施工管理资料

E.工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 97.关于仲裁协议效力的说法，正确的有（）。

A.合同无效，仲裁协议亦无效

B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼 C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议 D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权 E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力

98.生产安全事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有（）。

A.疏散、撤离、安置受到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生、衍生事故 B.抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通的需要

C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录

D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意

E.尽量使现场少受破坏

99.根据《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（）。

A.交通运输工具 B.建筑物

C.生产设备、原材料 D.正在建造的船舶 E.建设用地使用权

100.当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有（）。

A.延付或拒付租金请求权 B.寄存财物被丢失的赔偿请求权 C.兑付国债本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权 E.支付工程款请求权