二级建造师考试辅导班资料-法规（合集五篇）

第一篇：二级建造师考试辅导班资料-法规

2010年建设工程法规及相关知识重点测试

一．填空

1.建造师管理体制遵循“分级管理、条块结合”的原则。

2.建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。

3.注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。

4.当代中国法的渊源主要是以宪法为核心的各种制定法。5.行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文件。部门规章的效力低于法律、行政法规。

6.国际条约是我国法的一种形式，对所有国家机关、社会组织和公民都具有法律效力

7.平等权也是具有相对性的，并不排斥合理的差别。

8.人格尊严不受侵犯：人格尊严主要包括公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权和隐私权。社会经济权利包括财产权、劳动权、休息权。9.监督权是指宪法赋予公民监督国家机关及其工作人员的活动的权利，其内容包括批评建议权、检举控告权和申诉权。

10.民法，是我国法律体系中最基本和最重要的法律部门之一。《著作权法》、《专利法》、《商标法》是保护知识产权的三部主要法律。11.法律关系都是由法律关系主体、法律关系客体和法律关系内容三个要素构成。

12.法律关系的变更分为主体变更、客体变更和内容变更。法律关系的终止可分为自然终止、协议终止和违约终止。

13.非自然人之间的借款则属于要式法律行为，必须采用书面形式。

14.代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任。代理人和第三人串通，损害被代理人的了利益的，由代理人和第三人负连带责任。15.代理人知道被委托的代理事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任。

16.财产权体系包括三个部分，即以所有权为核心的有体财产权制度，以知识产权为主体的无体财产权制度，以债权、继承权等为内容的其他财产权制度。

17.著作权法保护的对象是作品，即文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。

18.著作权包括人身权和财产权。著作人身权包括：人身权；署名权;修改权；保护作品完整权。财产权：使用权；许可使用权；转让权；获得报酬权。19.执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

20.发明专利权的期限是20年，实用新型和外观设计专利的期限是10年，均自申请日起计算。专利权期限届满后专利权终止。21.根据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第3 条第1款的规定，经商标局核准注册的商标为注册商标；商标注册人享有商标注册专用权，受法律保护。

22.人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为2年。23.特殊诉讼时效不是由民法规定的，而是由特别法规定的诉讼时效。例如，《合同法》第129条规定涉外合同诉讼时效期间为4年。《海商法》第257条规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年。24.诉讼时效期间从知道或应该知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。

25.抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权以该财产折价或者以、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。

26.《物权法》规定了可以在建工程作为抵押物。同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。

27.不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。

28.《物权法》第20条规定，当事人签订买卖房屋或者其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力。预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起三个月内申请登记的，预告登记失败。

29.船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。

30.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。

31.工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当采取竟标、拍卖等公开竞价的方式出让。

32.建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押的，当事人应采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。

33.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满的续期，依照法律规定办理。34.《建筑法》第7条规定：“建筑工程开工前，建设单位应当依照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证”。

35.建设资金已经落实建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50﹪，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30﹪。

36.2001年7月4日施行的修改后的《建筑工程施工许可管理方法》第10条规定：“对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。”

37.《建筑法》第9条规定：“建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期限制的，施工许可证自行废止。”

38.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。39.按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

40.国务院建设行政主管部门负责全国建筑企业资质、建设工程勘察、设计资质、工程监理企业资质的归口管理工作。

41.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

42.工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。

43.工程勘察综合资质只设甲级；工程勘察专业资质设甲级、乙级，部分专业可以设丙级；工程勘察劳务资质不分等级。

44.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计资质和工程设计专项资质。工程设计综合资质只设甲级；工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。

45.工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。其中，专业资质按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别。

46.建设工程的发包方式主要有两种：招标发包和直接发包。

47.按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑配件和设备或者指定生产厂、供应商。

48.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

49.《建筑法》明确规定：禁止承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。也禁止分包单位将其承包的工程再分包。

50.因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

51.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。

52.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

53.工程监理单位只有保持独立性，才有可能做到客观公正。工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。

54.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。55.《招标投标法》第5条规定：“招标投标活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。”

56.投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金一般不得超过投标总价的2﹪，但最高不得超过

80万元人民币。投标保证金有有效期应当超出投标有效期30天。投标人不按招标文件要求提交投标保证金，该投标文件将被拒绝，作废标处理。57.投标文件的提交在截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。58.在提交招标文截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。

59.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目投标。60.联合体参加资格预审并通过的，其组织的任何变化都必须在提交投标文件截止之日前征得投标人的同意。61.联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。62.联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。

63.招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。设有标底的，应当参考标底。

64.招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。

65.根据《招标投标法》的有关规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15 日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。

66.根据《招标投标法》第10条规定，招标方式分为公开招标和邀请招标。67.根据《工程建设项目施工招标投标的办法》的有关规定，资格审查分为资格预审和资格后审。

68.根据《工程建设项目施工招标投标的办法》第15条的规定，招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件。自招标文件出售之日起之停止出售之日止，最短不得少于5 个工作日。69.工程招标代理机构资格分为甲级、乙级和丙级。70.生产经营单位的从业人员，是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员、技术人员和各岗位的工人，也包括生产经营单位临时聘用的人员。

71.《安全生产法》第68条规定；“县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。”

72.事故单位的报告情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人员政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

73.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时。

74.生产安全事故处理规定重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的

人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日起做到批复；特别重大事故，30日内作出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30 日。

75.安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

76.《建设工程安全生产管理条例》第14条规定：“工程监理单位应当审查施工组织设计中安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。”对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案。

77.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

78.《建设工程安全生产管理条例》第21条第2款规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应职业资格的人员担任，对建设项目的安全事故负责。79.《建设工程安全生产管理条例》第24条规定,“建设工程实行施工总承包的，由承包单位对施工现场的安全生产负总责。”“总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。”“分承包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。”

80.施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

81.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员的人员，不得上岗。

82.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

83.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

84.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构监测。经检测不合格的，不得继续使用。施工起重机械和自升式架设设施在使用过程中，应当按照规定进行定期检测，并及时进行全面检修保养。85.设备检验检测机构进行设备检验检测时发现严重事故隐患，应当及时告知施工单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告。86.《安全生产许可证条例》第9条规定，“安全生产许可证的有效期为3年，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不在审查，安全生产许可证有效期延期3年”。

87.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。

88.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

89.质量缺陷是指建设工程的质量不符合工程建设强制性标准以及合同的约定。

90.《建设工程质量管理条例》第41条规定：“建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。”

91.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

92.《建设工程质量管理条例》明确规定，国家实行建设工程质量监督管理制度。政府实行建设工程质量监督的主要目的是保证建设工程使用安全和环境质量，主要依据是法律、法规和强制性标准，主要方式是政府认可的第三方强制监督，主要内容是地基基础、主体结构、环境质量和与此相关的工程建设各方主体的质量行为，主要手段是施工许可制度和竣工验收备案制度。

93.建设工程质量监督管理特点：具有权威性；具有综合性。94.政府部门主要对建设工程质量监督机构进行业务指导和管理，不进行具体工程质量监督。

95.建设工程质量监督机构在进行监督工作中发现有违反建设工程质量管理规定行为和影响工程质量的问题时，有权采取责令改正、局部暂停施工等强制性措施，直至问题得到改正。

96.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

97.建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

98.销售者要保证所销售的产品质量是合格的，所以，销售者应当建立并执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识。

99.工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。

100.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

101.工程建设中采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。

102.工程建设标准批准部门应当定期对建设项目规划审查机关、施工图设计文件审查单位、建筑安全监督管理机构、工程质量监督机构实施强制性标准的监督进行检查，对监督不力的单位和个人，给予通报批评，建议有关部门处理。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。

103.《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。104.建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

105.环境保护“三同时”制度，是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

106.民用建筑，是指居住建筑、国家机关办公建筑和商业、服务业、教育、卫生等其他公共建筑。

107.国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源。

108.设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员，应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理。109.根据《消防法》，按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用

110.劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

111.所谓未成年工，是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。根据我国《劳动法》的有关规定，对未成年工的特殊保护规定主要包括：不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动；用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。112.用人单位强令劳动者违章冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果的，对责任人员依法追究刑事责任。113.我国《劳动法》第77条明确规定：“用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。”

114.调解协议书由双方当事人签名或者盖章，经调解员签名并加盖调解组织印章后生效，对双方当事人具有约束力，当事人应当履行。自劳动争议调解组织收到调解申请之日起15日内未达成调解协议的，当事人可以依法申请仲裁。

115.人民法院受理劳动争议案件的条件：其一是争议案件已经过劳动争议仲裁委员会仲裁；其二是争议案件的当事人在接到仲裁决定书之日起15日内向法院提起诉讼。

116.用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。

117.用人单位招用劳动者时，应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及劳动者要求了解的其他情况；用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况，劳动者应当如实说明。

118.劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。

119.劳动者非因本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作的，劳动者在原用人单位的工作年限合并计算为新用人单位的工作年限。原用人单位已经向劳动者支付经济补偿的，新用人单位在依法解除、终止劳动合同计算支付经济补偿的工作年限时，不再计算劳动者在原用人单位的工作年

限。

120.劳动合同对劳动报酬和劳动条件等标准约定不明确，引发争议的，用人单位与劳动者可以重新协商；协商不成的，适用集体合同规定；没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的，实行同工同酬；没有集体合同或者集体合同未规定劳动条件等标准的，适用国家有关规定。

121.试用期的时间长度限制劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。

122.《劳动合同法》规定，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

123.劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分应分摊的培训费用。

124.劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，不视为违反劳动合同。

125.用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的，用人单位应当向劳动者给予经济补偿。

126.集体合同可分为专项集体合同、行业性集体合同和区域性集体合同。集体合同订立后，应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起十五日内未提出异议的，集体合同即行生效。

127.用人单位违反集体合同，侵犯职工劳动权益的，工会可以依法要求用人单位承担责任；因履行集体合同发生争议，经协商解决不成的，工会可以依法申请仲裁、提出诉讼。

128.劳务派遣当事人包括劳务派遣单位、劳动者和用工单位。劳动派遣的劳动合同由劳务派遣单位与劳动者签订。

129.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。

130.工程准备阶段文件，指工程开工以前，在立项、审批、征地、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的文件。

131.监理文件，指工程监理单位在工程监理过程中形成的文件。

132.建设单位应当收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并应进行立卷归档。

133.建设工程项目实行总承包的，总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并及时向建设单位移交。

134.勘察、设计单位应当在任务完成时，施工、监理单位应当在工程竣工验收前，将各自形成的有关工程档案向建设单位归档。

135.勘察、设计、施工单位在收齐工程文件并整理立卷后，建设单位、监理单位应根据城建管理机构的要求对档案文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查。

136.根据《税收征收管理法》的有关规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月。纳税

人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。

137.欠缴税款的纳税人或者他的法定代表人需要出境的，应当在出境前向税务机关结清应纳税款、滞纳金或者提供担保。

138.根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定，企业及其在外地设立的分支机构等从事生产、经营的纳税人，应当自领取营业执照之日起30日内，向税务机关申报办理税务登记。

139.我国《民法通则》根据民事责任的承担原因将民事责任主要划分为两类，即违约责任和侵权责任。

140.《行政处罚法》明确规定，公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当根据法律、法规或规章给予行政处罚的，行政机关应当依法定程序实施，“没有法定依据或者不遵守法定程序的，行政处罚无效”。141.行政处罚的决定程序种类《行政处罚法》、《建设行政处罚程序暂行规定》基于建设行政处罚的不同情况，规定了简易程序、一般程序和听证程序。142.当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，除法律另有规定的以外，行政处罚不停止执行。

143.我国刑法规定的犯罪都必须具备犯罪客体、犯罪的客观方面、犯罪主体、犯罪的主观方面这四个共同要件。

144.根据《刑法》第134条及《刑法修正案》

（六）的规定，重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。145.根据《刑法》第135条及《刑法修正案》

（六）的规定，重大劳动安全事故罪，主要指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。

146.根据《刑法》第137条的规定，工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。

147.要约的方式：书面形式；口头形式；行为。

148.要约的生效是指要约开始发生法律效力。自要约生效起，其一旦被有效承诺，合同即告成立。

149.受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。

150.受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺达到要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。

151.承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当在承诺通知达到要约人之前或者与承诺通知同时达到要约人。

152.约定争议解决方式，主要是在仲裁与法院诉讼之间作选择。和解与调解并非争议解决的必经阶段。

153.合同形式可以以口头形式、书面形式和其他形式来体现。

154.无效合同自订立时起就不具有法律效力，而不是从合同无效原因发现之日或合同无效确认之日起，合同才失去效力。合同无效，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款效力。

155.无效合同具有不得履行性，因此不发生当事人所期望的法律效果；但是，并非不产生任何法律效果，而是产生包括返还财产、损害赔偿以及其他法定效果。

156.任何一方当事人任务合同是由重大误解订立的或者显失公平订立的，都可以向法院提出变更或撤销的请求。而以欺诈、胁迫或者乘人之危订立合同的，请求变更、撤销权只有受损害方才能行使。

157.无权代理人以被代理人名义订立的合同的相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认；被代理人未作表示的，视为拒绝追认，合同没有效力。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利，撤销应当以通知的方式作出。158.《合同法》第45条规定，“当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。” 159.附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。

160.《合同法》第46条规定，“当事人对合同的效力可以约定附期限。附生效期限的合同，自期限届至时生效。附终止期限的合同，自期限届满时生效。”

161.债权人行使代位权的，必须以自己的名义提起诉讼，因此，代位权诉讼的原告只能是债权人。代位权必须通过诉讼程序行使。

162.在债务链中，如果原债务人的债务人向原债务人履行债务，原债务人拒绝受领时，则债权人有权代原债务人受领。但在接受之后，应当将该财产交给原债务人，而不能直接独占财产。然后，再由原债务人向债权人履行其债务。如原债务人不主动履行债务时，债权人可请求强制履行受偿。163.《合同法》第75条规定：“撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。” 164.根据《合同法》第74条规定，“撤销权的行使范围以债权人的债权为限。”其含义债权人行使撤销权，只能以自身的债权为基础，而不能以债务人的其他债权人的债权为保全对象。

165.合同变更分为约定变更和法定变更。合同的变更效力仅及于发生变更的部分，已经发生变更的部分以变更后的为准；已经履行的部分不因合同变更而失去法律依据；未变更部分继续原有的效力。166.《合同法》第82条规定：“债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。”

167.合同义务全部转移，承担人取代债务人成为新的合同债务人，若承担人不履行债务，将由承担人直接向债权人承担违约责任，原债务人脱离合同关系。

168.只有双务合同才可能将债权债务一并转移，否则只能为债权转让或者是债务转移。

169.《合同法》第88条规定：“当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人，”可见，经对方同意是概括转让的一个必要条件。因为概括转让包含了债务转移，而债务转移要征得债权人的同意。

170.《合同法》第90条规定，“当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织行使合同权利，履行合同义务。当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。”

171.违约责任的承担方式主要有三种，即继续履行、采取补救措施和赔偿损失。

172.违约金可分为约定违约金和法定违约金。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。173.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

174.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

175.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

176.保证的方式分为：一般保证和连带责任保证。一般保证是指债权人和保证人约定，首先由债务人清偿债务，当债务人不能清偿债务时，才由保证人代为清偿债务的保证方式。

177.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。178.定金既指一种债的担保方式，也指作为定金担保方式的那笔预先给付的金钱。

179.定金的性质;证约性质;预先给付的性质;担保性质.180.我国《担保法》规定的担保形式有五种，即保证、抵押、质押、留置和定金。

181.民事诉讼特征：公权性；强制性 ；程序性。

182.仲裁的基本特点：自愿性；专业性；灵活性；保密性；快捷性 ；经济性；独立性。

183.和解达成的协议不具有强制执行的效力。但是可以成为原合同的补充部分。当事人不按照和解达成的协议执行，另一方当事人不可以申请强制执行，但是却可以追究其违约责任。

184.在执行中，双方当事人在自愿协商的基础上，达成的和解协议，产生结束执行程序的效力。如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。185.调解的形式：民间调解；行政调解；法院调解；仲裁调解。

186.民事诉讼证据的种类是指七种证据形式即书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论、勘验笔录。

187.对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预缴交鉴定费用或者拒不提供相关资料，致使无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的后果。188.勘验笔录是否全面和准确往往会受到主观因素的影响和客观因素的制约，所以必须经过审查核实后才能作为定案的依据。

189.根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第23条规定，当事

人依据《民事诉讼法》第74条的规定向人民法院申请保全证据的，不得迟于举证期限届满前7日。当事人申请保全证据的，人民法院可以要求其提供相应的担保。

190.所谓举证时限，是指法律规定或法院、仲裁机构指定的当事人能够有效举证的期限。

191.合议制度，是指由3人以上单数人员组成合议庭，对民事案件进行集体审理和评议裁判的制度。

192.两审终审制度是指一个民事案件经过两级法院审理就宣告终结的制度。193.建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。

194.委托权限分为一般授权与特别授权。若授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，视为诉讼代理人没有获得特别授权，无权行使实体性诉讼权利。

195.财产保全有两种，即诉前财产保全和诉讼财产保全。财产保全措施有查封、扣押、冻结或法律规定的其他方法。

196.审判程序可以分为一审程序、二审程序和审判监督程序。

197.普通程序是第一审程序中最基本的程序，具有独立性和广泛性，是整个民事审判程序的基础。

198.在法定的上诉期限内对判决不服，提起上诉的时间为15天；对裁定不服，提起上诉的期限为10天。

199.二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出以下处理：维持原判；依法改判；发回重审；发回重审或查清事实后改判。

200.抗诉是指人民检察院对人民法院发生法律效力的判决、裁定，发现有提起抗诉的法定情形，提请人民法院对案件重新审理。

201.行政复议，是指行政机关根据上级行政机关对下级行政机关的监督权，在当事人的申请和参加下，按照行政复议程序对具体行政行为进行合法性和适当性审查，并作出裁决解决行政侵权争议的活动。

202.行政诉讼，是指人民法院应当事人的请求，通过审查行政行为合法性的方式，解决特定范围内行政争议的活动。

二．简述题

1.《中华人民共和国立法法》第85条规定：地方性法规、规章不一致时，由有关机关依照哪些规定的权限作出裁决？

1)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决； 2)地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，不能确定如何使用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应提请全国人民代表会常务委员会裁决； 3)部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由

国务院裁决。

2.简述民事法律关系主体有哪些？

1.完全民事行为能力

1)16周岁以上不满18周岁的公民，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。

2.限制民事行为能力

1)10周岁以上的未成年人是限制民事行为能力人。

2)不能完全辨认自己行为能力的精神病人是限制民事行为能力人。3.无民事行为能力

1)不满10周岁的未成年人是无民事行为能力人。这种人由他的法定代理人代理民事活动。2)不能辨认自己行为能力的精神病人是无民事行为能力人。这种人也由他的法定代理人代理民事活动。

3.债的消灭有哪几种？

1.债因履行而消灭； 2.债因抵消而消灭； 3.债因提存而消灭； 4.债因混合而消灭； 5.债因免除而消灭；

6.债因当事人死亡而消灭。

4.知识产权具有哪些特征？

1.2.3.4.具有人身权和财产权的双重性质； 专有权； 地域权； 时间性。

5.重新计算的时间点可以依照哪些情形确定？

1.因提起诉讼而中断的情形

1)虽然诉讼的本意是由法院代表国家进行使审判权解决民事争议的方式，但是此处的诉讼应作广义的理解，还应该包括仲裁。

2)因提起诉讼或仲裁中断时效的，应于诉讼终结或法院作出裁判是重新计算；权利人申请执行程序的，应以执行程序完毕之时重新计算。2.因提出要求而中断的情形

1)提出要求即债权人表达出了请求债务人履行义务的要求。书面通知的，应该书面通知到达相对人时重新开始；口头通知的，应以相对人了解通知内容是重新开始。

2)请求的相对应人包括义务人、义务人的代理人、主债务的保证人。

3.同意履行义务而中断的情形

1)同意履行义务是指义务人向权利人表示同意履行已取得意思。同意的反方式，法律没有限制。同意履行义务而导致诉讼中断的，书面形式同意的，应以书面通知到达债权人时重新开始；口头形式同意的，应以债权人了解通知内容时重

新开始。

2)同意的相对人包括权利人、权利人的代理人。

6.质权人的义务有哪些？

1)质权人不得擅自使用、处分抵押财产

质权人在质权存续期间，未经出质人同意，擅自使用、处分质押财产，给出质人造成损害的，应当承担赔偿责任。2)质权人不得擅自转质

质权人在质权存续期间，未经出质人同意转质，造成质押财产毁损、灭失的，应当向出质人承担赔偿责任。

7.动产物权生效的特殊情形有哪些？

除了交付动产之外，《物权法》还规定了其他几种特殊的动产物权生效的情形： 1.动产物权设立和转让前，权利人已经依法占有该动产的，物权自法律行为生效时发生效力。2.动产物权设立和转让前，第三人依法占有该动产的，负有交付义务的人可以通过转让请求第三人返还原物的权利代替交付。3.动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自该约定生效时发生效力。

8.简述物权设立、变更、转让和消灭行为为生效的其他规定？

《物权法》还对上面一般情形之外的特殊情形作出了规定。对于这些情形享有不动产物权的，处分该物权时，依照法律规定需要办理登记的，未经登记，不发生物权效力。1.因人民法院、仲裁委员会的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、消灭的，自法律文书或者人民政府的征收决定等生效时发生效力。2.因继承或者受遗赠取得物权的，自继承或者受遗赠开始时发生效力。3.因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自事实行为成就时发生效力。

9.依据《建筑法》第8条，申请施工许可证应当具有哪些条件？

（一）已经办理该建筑工程用地批准手续

（二）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

（四）已经确定建筑施工企业

（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料

（六）有保证工程质量和安全的具体措施

（七）建设资金已经落实

（八）法律、行政法规规定的其他条件。

10.不需要申请施工许可证的工程类型有哪些？

在我国并不是所有的工程在开工前都需要办理施工许可证，有六类工程不需要办理：

（一）国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程

1.所谓的限额以下的小型工程指的是：工程投资额在30万以上或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。

（二）作为文物保护的建筑工程

1.《建筑法》第83条规定：“依法核定作为文物保护纪念建筑物和古建筑等的修缮，依照文物保护的有关法律规定执行。”

（三）抢险救灾工程

1.由于此类工程的特殊性，《建筑法》明确规定此类工程开工前不需要申请施工许可证。

（四）临时性建筑

（五）军用房屋建筑

（六）按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的

11.简述资质管理纠纷的处理？

1.建设工程施工合同无效，但建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。2.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：

1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；

2)修复后的建设工程经竣工验收不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

3)承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。

12.简述《建筑法》、《建设工程质量管理条例》更进一步将违法分包的情形界定？

1.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；

2.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；

3.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的； 4.分包单位将其承包的建设工程再分包的。

13.工程监理的内容有哪些？

工程监理在本质上是项目管理，是代表建设单位而进行的项目管理。其监理的内容自然与项目管理的内容是一致的。其内容包括三控制、三管理、一协调： 1.进度控制 2.质量控制

3.成本控制 4.安全管理 5.合同管理 6.信息管理 7.沟通协调

14.简述必须招标的项目范围和规模原则？

（一）必须招标的工程建设项目范围

1.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目；

2.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目； 3.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

（二）必须招标项目的规模标准

1.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；

2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；

3.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的； 4.单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准。但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

15.可以不进行招标的勘察、设计项目有哪些？

《建设工程勘察设计管理条例》第16条规定，下列建设工程的勘察、设计、经有关主管部门批准，可以直接发包：

1.采用特定的专利或者专有技术； 2.建筑艺术造型有特殊要求的；

3.国务院规定的其他建设工程的勘察、设计。

16.禁止投标人实施的不正当行为的种类有哪些？

（一）投标人相互串通投标报价

《工程建设项目施工招标投标方法》第46条规定，下列行为均属于投标人串通投标报价：

1.投标人之间相互约定抬高或降低投标报价；

2.投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价； 3.投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标； 4.投标人之间其他串通投标报价行为。

（二）投标人与招标人串通投标

《工程建设项目施工招标投标办法》第47条规定，下列行为均属于招标人与投标人串通投标：

1.招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价； 2.招标人向投标人泄露标底； 3.招标人与投标人商定，投标时压低或抬高价，中标后再给投标人或招标人额外补偿； 4.招标人预先内定中标人；

5.其他串通投标行为。(三)以行贿的手段谋取中标

投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是中标无效，有关责任人和单位应当承担相应的行政责任或刑事责任，给他人造成损失的，还应当承担民事赔偿责任。

（四）以低于成本的报价竞标

《招标投标法》第33条规定，“投标人不得以低于成本的报价竞标。”在这里，所谓“成本”，应指投标人的个别成本，该成本是根据投标人的企业定额测定的成本。

17.《招标投标法》及相关规定，开标应当遵守程序是什么？

开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标的其他主要内容。开标过程应当记录，并存档备查

18.按废标处理的情形有哪些？

1.《工程建设项目施工招标投标办法》第50条规定，以下的情形将被作为废标处理：

1)无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； 2)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；P47 3)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 4)投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的； 5)未按招标文件要求提交投标保证金的;6)联合体招标未附联合体各方共同投标协议的。

2.2005年3月1日起施行的《工程建设项目货物招标投标办法》在《工程建设项目施工招标投标办法》的基础上进一步补充了应当作为废标的情形： 1)无法定代表人出具的授权委托书的；

2)投标人名称或组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的； 3)投标有效期不满足招标文件要求的；

19.简述中标的要求？

一、确定中标人

1.评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定。2.依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

二、中标通知书

1.招标人不得以向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，依此作为发出中标通知书和签订合同的条件。2.中标通知书对招标人和投标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

三、签订合同

（一）签订合同的要求 1.《招标投标法》第46条规定：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。” “备案的中标合同”就是依据《招标投标法》第46条签订的书面合同

20.应当公开招标的施工招标向项目，有哪些情形之一的，经批准可以进行邀请招标？

1.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的； 2.受自然地域环境限制的；

3.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标不但不宜公开招标的；

4.拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的； 5.法律、法规规定不宜公开招标的。

21.对招标文件的要求有哪些？

为了规范招标人的行为，保证招标文件的公正合理，我国《招标投标法》及其相关规定还要求招标人编制招标文件，应当遵守如下规定： 1.原则性要求

《招标投标法》第19条规定：“招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。

招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明。”

2.对技术的要求

（1）合理划分标段、确定工期

《工程建设项目施工招标投标办法》第27条规定：“施工招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明。对工程技术上紧密相连、不可分割的单位工程不得分割标段。

招标人不得以不合理的标段或工期限制或者排斥潜在投标人或者投标人。(2)科学编制标底

标底由招标人自行编制或委托中介机构编制。一个过程只能编制一个标底。任何单位和个人不得强制招标人编制或报审标底，或干预其确定标底。3.对时间的要求

（1）确定编制投标文件的时间

《招标投标法》第24条规定：“招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。”

22.简述生产经营单位的安全生产保障措施？

（一）组织保障措施

1.建立安全生产保障措施

其他生产经营单位，从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在300 人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。

2.明确岗位责任

（1）生产经营单位的主要负责人的职责

生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

1)建立、健全本单位安全生产责任制；

2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3)保证本单位安全生产投入的有效实施；

4)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

6)及时、如实报告生产安全事故。（2）对安全设施、设备的质量负责的岗位

1)对安全设施的设计质量负责岗位

建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。2)对安全设备质量负责的岗位

生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。

（二）管理保障措施

1.人力资源管理

1)对主要负责人和安全生产管理人员的管理

生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。2.物力资源管理

1)生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

（三）经济保障措施

1.保证安全设施所需要的资金

1)生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

23.安全生产中从业人员的权利？

1.知情权

生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。

2.批评权和检举、控告权

从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。

3.拒绝权

从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

4.紧急避险权 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

5.请求赔偿权

因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权力的，有权向本单位提出赔偿要求。

依法为从业人员缴纳工伤社会保险费和给予民事赔偿，是生产经营单位的法定义务。生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费；生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。P63 6.获得劳动防护用品的权利

生产经营必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教

育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

7.获得安全生产教育和培训的权利

生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

24.安全生产中从业人员的义务有哪些？

1.自律遵规的义务

从业人员在工作过程中，应当严格遵守本单位的安全规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2.自觉学习安全生产知识的义务

从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

3.危险报告义务

从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理

25.生产安全事故的分类有哪些？

2007年6月1日起施行的《生产安全事故报告和调查处理条例》对生产安全事故作出了明确的分类。

根据安全生产事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

1.特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者一亿元以上直接经济损失的事故；

2.重大事故，是指造成10以上30人以下死亡，或者50 人以上100人以下重伤，或者5000 万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

3.较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

4.一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

26.安全生产法关于安全事故报告的规定有哪些？

根据《安全生产法》第70～72条的规定，生产安全事故的报告应当遵守以下规定： 1.生产经营单位发生安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理责任部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。对于实行施工总承包的建设工程，根据《建设工程安全生产管理条例》第50条的规定，由总承包单位负责上报事故。

生产安全事故的逐级报告

1)特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门； 2)较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门；

3)一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责部门。

27《生产安全事故报告和调查处理条例》对生产安全事故调查的规定有哪些？

1.事故调查的管辖

（1）级别管辖

1)特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。2)重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。3)未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。P66(2)地域管辖

1)特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。

2.事故调查组的组成

1)组成的原则

事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。2)成员的来源

根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、检察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。

3)事故调查组组长

事故调查组组长由负责事故调查的人民政府指定。事故调查组组长主持事故调查组的工作。

3.事故调查组的职责

1)未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息。P67 4.调查的时限

1)事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不得超过60日。2)事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定。必要时，事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。

28.安全生产监督管理部门的职权有哪些？

负有安全生产监督管理职责的部门依法对生产经营单位执行有关安全生产法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：

1.进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。

2.对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定。

3.对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者

停止使用；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用

对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并应当在15日内依法作出处理决定。监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。

29.建设单位的安全责任有哪些？

（一）向施工单位提供资料的责任

1.建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

（二）依法履行合同的责任

1.建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

（三）提供安全生产费用的责任

1.《安全生产管理条例》第8条规定：“建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。”

（四）提供安全施工措施资料的责任

1.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。P73 2.依照批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。3.建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：

1)2)3)4)

施工单位资质等级证明；

拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明； 拆除施工组织方案；

堆放、清除废弃物的措施。

30.专职安全生产管理人员的职责有哪些？

（1）专职安全生产管理人员的职责

1)专职安全生产管理人员是指经建设主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格，并取得安全生产考核合格证书在企业从事安全生产管理工作的专职人员，包括施工单位安全生产管理机构的负责人及其工作人员和施工现场专职安全生产管理人员。

2)专职安全生产管理人员的安全责任主要包括：对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对于违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

31.施工单位应采取的安全措施有哪些？

（一）施工现场安全警示标志的设置

1.施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出人通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符

合国家标准。

（二）施工现场的布置应当符合安全和文明施工要求

1.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

（三）施工现场的消防安全措施

1.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人。

（四）安全防护设备管理

1.使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。

2.施工单位应当自施工单位起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

（五）办理意外伤害保险

1.意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

32.简述建设单位的质量责任和义务？

（一）不得干预投标人的责任

1.建设单位也不得任意压缩合理工期，不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。

（二）送审施工图的责任

1.施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

（三）确保提供的物资符合要求的责任

1.按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。2.如果建设单位提供的建筑材料、建筑构配件和设备不符合设计文件和合同要求，属于违约行为，应当向施工单位承担违约责任，施工单位有权拒绝接受这些货物。

（四）依法组织竣工验收的责任

1.建设工程竣工验收应当具备下列条件：

1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

2)有完整的技术档案和施工管理档案；

3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告； 4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格条件； 5)有施工单位签署的工程保修书。

2.如果建设单位有下列行为，根据《建设工程质量管理条例》将承担法律责任：

1)未组织竣工验收，擅自交付使用的； 2)验收不合格的，擅自交付使用的；

3)对不合格的建设工程安装合格工程验收的； 3.此外，根据最高人民法院的有关司法解释规定，“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任”。

33.简述施工单位的质量责任和义务？

1.建立质量保证体系的责任

1)施工单位对建设工程的施工质量责任。施工单位应当建立质量责任制，确定工

程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。

2.分包单位保证工程质量的保证

1)总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

3.保修的责任

1)在建设工程竣工验收合格前，施工单位应对质量问题履行返修义务；建设工程竣工验收合格后，施工单位应对保修期内出现的质量问题履行保修义务。《合同法》第281条对施工单位的返修义务也有相应规定：“因施工人原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应对承担违约责任。”返修包括修理和返工。

34.简述保修范围和最低保修期限？

1.《建设工程质量管理条例》第40条规定了保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限： 1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； 3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

35.《房屋建筑工程质量保修办法》规定了三种不属于保修范围的情况是什么？

1)因使用不当造成的质量缺陷； 2)第三方造成的质量缺陷； 3)不可抗力造成的质量缺陷；

36.就工程质量保修事宜，建设单位和施工单位应遵守基本程序是什么？

1)建设工程在保修期限内出现质量缺陷，建设单位应当向施工单位发出保修通知。2)施工单位接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

3)施工单位不按工程质量保修书约定保修的，建设单位可以另行委托其他单位保修，由原施工单位承担相应责任。

4)保修费用由造成质量缺陷的责任方承担

37.建设工程质量监督机构的主要任务有哪些？

1)检查施工现场工程建设各方主体的质量行为。主要包括：

(a)核查施工现场工程建设各方主体及有关人员的资质或资格；

(b)检查勘察、设计、施工、监理单位的质量保证体系和质量责任制落实情况；(c)检查有关质量文件、技术资料是否齐全并符合规定。2)检查建设工程的实体质量。主要包括：

(a)按照质量监督工作方案，对建设工程地基基础、主体结构和其他涉及结构安全的关键部位进行现场实地抽查；

(b)对用于工程的主要建筑材料、构配件的质量进行抽查；(c)对地基基础分部、主体结构分部工程和其他涉及结构安全的分部工程的质量验收进行监督。

38.《产品质量法》规定了生产者不得有哪些行为？

1.生产者不得生产国家明令淘汰的产品。

2.生产者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。3.生产者不得伪造或者冒用认证标志等质量标志。

4.生产者生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。

39.《工程建设国家标准管理办法》第3条的规定，哪些工程建设国家标准属于强制性标准？

1)工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等行业专用的综合性标准和重要的行业专用的质量标准； 2)工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准

3)工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准； 4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准； 5)工程建设重要的通用的信息技术标准； 6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准；

40.《工程建设行业标准管理办法》第3条的规定，哪些工程建设行业标准属于强制性标准？

1)工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等行业专用的综合性标准和重要的行业专用的质量标准； 2)3)4)5)

工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准；

工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法等标准； 工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准； 工程建设重要的行业专用的信息技术标准；

6)行业需要控制的其他工程建设标准。

41.防止地表水污染的具体规定有哪些？

1)在生活饮用水源地、风景名胜区水体、重要渔业水体和其他有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，必须保证保护区水体不受污染。

2)排污单位发生事故或者其他突然性事件，排放污染物超过正常排放量，造成或者可能造成水污染事故的，必须立即采取应急措施，通报可能受到水污染危害和损害的单位，并向当地环境保护部门报告。P106 3)向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准，防止热污染危害。

42.防止地下水污染的具体规定有哪些？

1)在开采多层地下水的时候，如果各含水层的水质差异大，应当分层开采；对已受污染的潜水和承压水，不得混合开采。2)人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。

43.依据《大气污染防治法》，与工程建设相关的具体规定有哪些？

1.向大气排放粉尘的排污单位，必须采取除尘措施。

2.严格限制向大气排放含有毒物质的废气和粉尘；确需排放的，必须经过净化处理。不超过规定的排放标准。

3.运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的，必须采取密闭措施或者其他防护措施。

4.在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染活动的单位，必须按照当地环境保护的规定，采取防治扬尘污染的措施。

44.《环境噪声污染防治法》中与工程建设有关的噪声是建筑施工噪声和交通运输噪声。具体规定有哪些？

1.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

2.“噪声敏感建筑物”是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。”噪声敏感建筑物集中区域“是指医疗区、文教科研区和以机关或者居民住宅为主的区域。

45.危险废物污染环境防治的特别规定有哪些？

依据《固体废物污染环境防治法》，与工程建设有关的具体规定有：

1.以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门的规定的，应当缴纳危险废物排污费。2.收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。

3.直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。

4.禁止经中华人民共和国过境转移危险废物。

46.工程建设中应当采取的消防安全措施有哪些？

1.在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍。

2.生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的单位、个人。必须执行国家有关消防安全的规定。

3.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续。

47.调解解决劳动争议的组织有哪些？

1.企业劳动争议调解委员会；企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成。2.依法设立的基层人民调解组织；

3.在乡镇、街道设立的具有劳动争议调解职能的组织。

48.劳动争议仲裁的特点有哪些？

1.从仲裁实行的原则看，劳动争议仲裁实行的是法定管辖，而《仲裁法》规定的是约定管辖。

2.从与诉讼的关系看，当事人对劳动争议仲裁裁决不服的，可以向法院起诉。《仲裁法》规定的仲裁，则采用或裁或审的体制。

49.劳动争议仲裁的原则有哪些？

1.一次裁决原则

即劳动争议仲裁实行一个裁级一次裁决制度，一次裁决即为终局裁决。当事人如不服仲裁裁决，只能依法向人民法院起诉，不得向上一级仲裁委员会申请复议或要求重新处理。

2.合议原则

仲裁庭裁决劳动争议案件，实行少数服从多数的原则。合议原则是民主集中制在仲裁工作中的体现，其目的是为了保证仲裁裁决的公正性。3.强制原则

劳动争议仲裁实行强制原则。

50.仲裁员应当公道正派并符合哪些条件之一？

1)曾任审判员的；

2)从事法律研究、教学工作并具有中级以上职称的；

3)具有法律知识、从事人力资源管理或者工会等专业工作满5年的； 4)律师执业满3年的。

51.简述劳动争议仲裁的申请？

1)根据《劳动争议调解仲裁法》第27条的规定，“劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。2)因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在本条第一款规定的仲裁时效期间申请仲裁的，仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。

3)劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。

52.订立劳动合同的时间限制有哪些？

1.已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。

1)因劳动者的原因未能订立劳动合同的法律后果

自用工之日起一个月内，经用人单位书面通知后，劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系，无需向劳动者支付经济补偿，但是应当依法向劳动者支付其实际工作时间的劳动报酬。2)因用人单位的原因未能订立劳动合同的法律后果

用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当依照劳动合同法第82条的规定向劳动者每月支付两倍的工资，并与劳动者补订书面劳动合同；劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动者关系，并按照劳动合同法第47条的规定支付经济补偿。

这里，用人单位向劳动者每月支付两倍工资的起算时间为用工之日起满一个月的次日，截止时间为补订书面劳动合同的前一日。2.无固定期限劳动合同

1.有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同： 1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的；

2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的； 3)连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有本法第39条（即用人单位可以解除劳动合同的条件）和第40条第1项、第2项规定（即劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的）的情形，续订劳动合同的。

53.有哪些情形之一，用人单位与劳动者解除约定服务期的劳动合同的，劳动者应当按照劳动合同的约定向用人单位支付违约金？

1)劳动者严重违反用人单位的规章制度的；

2)劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的； 3)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的； 4)劳动者以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使用人单位在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的； 5)劳动者被依法追究刑事责任的。

54.劳动者可以解除劳动合同的情形有哪些？

1.《劳动合同法》规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：

1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的； 2)未及时足额支付劳动报酬的；

3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的；

4)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；

5)因本法第26条第1款（即：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的）规定的情形致使劳动合同无效的；

6)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。

2.在此基础上，《劳动合同法实施条例》进一步规定，具备下列情形之一的，劳动者可以与用人单位解除固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同或者以完成一定工作任务为期限的劳动合同：

1)劳动者与用人单位协商一致的；

2)劳动者提前30日以书面形式通知用人单位的；

3)劳动者在试用期内提前3日通知用人单位的；

4)用人单位在劳动合同中免除自己的法定责任、排除劳动者权利的； 5)用人单位违反法律、行政法规强制性规定的。

55.用人单位可以解除劳动合同的情形有哪些？

用人单位单方解除劳动合同，应当事先将理由通知工会。

除用人单位与劳动者协商一致，用人单位可以与劳动者解除合同外，下列情形，用人单位也可以与劳动者解除合同。

1.随时解除 2.预告解除

有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：

1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；

2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的； 3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。3.经济性裁员

有下列情形之一，需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：

1)依照企业破产法规定进行重整的； 2)生产经营发生严重困难的；

3)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；

4)其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。P129

56.《劳动合同法》第47条规定了终止劳动合同的补偿标准，具体标准是什么？

1.经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

2.劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年

57.简述重大建设项目档案验收？

（一）验收组织

项目档案验收组人数为不少于5人的单数，组长由验收组织单位人员担任。P139

（二）验收申请

1.项目档案验收组织单位应在收到档案验收申请报告的10个工作日内作出答复。2.申请项目档案验收应具备下列条件：

1)项目主体工程和辅助设施已按照设计建成，能满足生产或使用的需要； 2)项目试运行指标考核合格或者达到设计能力；

3)完成了项目建设全过程文件材料的收集、整理与归档工作； 4)基本完成了项目档案的分类、组卷、编目等整理工作。

（三）验收要求

1.项目档案验收会议

项目档案验收应在项目竣工验收3个月之前完成。2.档案质量的评价

3.检查项目档案，采用质询、现场查验、抽查案卷的方式。抽查档案的数量应不少于100卷，抽查重点为项目前期管理性文件、隐蔽工程文件、竣工文件、质检文件、重要合同、协议等。

58.侵权行为与违约行为的区别有哪些？

1.侵权行为违反的是法定义务，违约行为违反的是合同中的约定义务。2.侵权行为侵犯的是绝对权，违约行为侵犯的是相对权即债权。

3.侵权行为的法律责任包括财产责任和非财产责任，违约行为的法律责任仅限于财产责任。

59.承担民事责任的方式有哪些？

《民法通则》第134条规定，承担民事责任的方式主要有：

（一）停止侵害

（二）排除妨碍

（三）消除危险

（四）返还财产

（五）恢复原状

（六）修理、重作、更换

（七）赔偿损失P144

（八）支付违约金

（九）消除影响、恢复名誉

（十）赔礼道歉。

60.工程建设领域常见行政责任种类有哪些？

（一）行政处罚

行政处罚是更为常见的行政责任形式。

（二）行政处分

行政处分是国家行政机关依照行政隶属关系对违反失职的公务员给予的惩戒。

61.刑罚种类有哪些？

根据我国《刑法》第32条规定，刑罚分为主刑和附加刑。

（一）主刑

根据《刑罚》第33条的规定，主刑的种类如下：

1.管制

管制具有一定的期限，管制的期限为3个月以上2年以下，数罪并罚时不到超过3年。管制的刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押1日抵折刑期2日。2.拘役

拘役的期限为1个月以上6个月以下。3.有期徒刑 4.无期徒刑 5.死刑

（二）附件刑

根据《刑法》第34条的规定，附加刑的种类如下： 1.罚金

2.剥夺政治权利 3.没收财产

62.合同法的基本原则有哪些？

（一）平等原则

（二）自愿原则

自愿原则是合同法的重要基本原则，合同当事人通过协商，自愿决定和调整相互权利义务关系。

(三)公平原则

具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务，不得滥用权利，不得欺诈，不得假借订立合同恶意进行磋商；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。

（四）诚实信用原则

诚实信用原则具体包括：第一，在订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；第二，在履行合同义务时，当事人应当遵循诚实信用的原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行及时通知、协助、提供必要的条件、防止损失扩大、保密等义务；第三，合同终止后，当事人也应当遵循诚实信用的原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务，称为后契约义务。

（五）不得损害社会公共利益原则

63.不受合同法调整的主要关系类型有哪些？

1.有关身份关系的合同

如婚姻合同（婚约）适用《婚姻法》、收养合同适用《收养法》等专门法。2.有关政府行使行政管理权的行政合同

例如政府特许经营合同、公务委托合同（如税款代扣合同即是）、公益捐赠合同、行政奖励合同、行政征用补偿合同等。3.劳动合同

在我国，劳动者与用人单位之间的劳动合同适用《劳动法》、《劳动合同法》等专门法。

4.政府间协议

国家或者特别地区之间的协议，适用国际法，如国家之间各类条约、协定、议定书等。

64.简述合同的分类有哪些？

一、有名合同与无名合同

1.有名合同，也称典型合同，是法律上已经确定一定的名称，并设定具体规则的合同。2.无名合同，也称非典型合同，是法律上尚未确定专门名称和具体规则的合同。

二、双务合同与单务合同

1.依当事人双方是否互负对待给付义务为标准，合同可以分为双务合同与单务合同。2.双务合同是当事人之间互负义务的合同。例如买卖合同、租赁合同、借款合同、加工承揽合同与建设工程合同等。

3.单务合同是只有一方当事人负担义务的合同。例如赠与合同、借用合同等。

三、有偿合同与无偿合同

1.根据当事人是否可以从合同中获取某种利益为标准，可以将合同分为有偿合同与无偿合同。

四、诺成合同与实践合同

1.以合同的成立是否必须交付标的物为标准，合同分为诺成合同与实践合同。2.诺成合同，是指当事人各方的意思表示一致即告成立的合同，如委托合同、勘察、设计合同等。3.实践合同，又称要物合同，是指除双方当事人的意思表示一致以后，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同、定金合同等。

65.《合同法》第16条规定：“要约到达受要约人时生效。”生效的情形具体可表现是什么？

1)口头形式的要约自受要约人了解要约内容时发生效力； 2)书面形式的要约自到达受要约人时发生效力；

3)采用数据电子文件形式的要约，当收件人指定特定系统接收电文的，自该数据电文进入该特定系统的时间（视为达到时间），该要约发生效力；若收件人未指定特定系统接收电文的，自该数据电文进入收件人任何系统的首次时间（视为达到时间），该要约发生效力。

66.要约消灭的原因有哪些？

要约因如下原因而消灭： 1.要约人依法撤销要约

2.拒绝要约的通知到达要约人

3.承诺期限届满，受要约人未作出承诺 4.受要约人对要约内容作出实质性变

67.缔约过失责任适用情形有哪些？

（一）假借订立合同，恶意进行磋商

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况

（三）其他违背诚实信用原则的行为

68.合同的生效要件有哪些？

（一）订立合同的当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力

（二）意思表示真实。

（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不损害社会公共利益

（四）具备法律所要求的形式

69.无效合同的原因有哪些？

（一）一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益

在法律上，欺诈国有企业与欺诈其他合同当事人是一样的，而不能作为损害国家利益来对待。

（二）一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益

（三）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同

（四）以合法形式掩盖非法目的

（五）损害社会公共利益

（六）违反法律、行政法规的强制性规定

70.导致合同变更与撤销的原因有哪些？

（一）重大误解

（二）显失公平

（三）因欺诈、胁迫而订立的合同

（四）乘人之危而订立的合同未损害国家利益

71.效力待定合同不同于可撤销合同。二者主要区别有哪些？

可撤销合同在未被撤销前是有效的，效力待定合同是欠缺某种生效要件，是否有效未确定；可撤销合同只能通过法院或者仲裁机构进行撤销，效力待定合同不必通过法院或者仲裁机构，而是通过私人之间的行为（诸如追认、催告）或者一定事实来确定合同效力。

72.合同履行的原则有哪些？

合同当事人履行合同时，应遵循以下原则： 1.全面、适当履行的原则 2.遵循诚实信用的原则

3.公平合理，促进合同履行的原则

4.当事人一方不得擅自变更合同的原则。

73.简述建设工程合同履行纠纷的处理?

（一）解除建设工程施工合同的条件问题

1.发包人请求解除合同的条件

承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；

2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的； 3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的； 4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。2.承包人请求解除合同的条件

发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

1)未按约定支付工程价款的；

2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的； 3)不履行合同约定的协助义务的。3.合同解除后的法律后果

已经完成的建设工程质量不合格的，按照下列情况处理：

1)修复后建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；

2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

（二）对竣工日期的争议问题

1.竣工日期可以分为合同中约定的竣工日期和实际竣工日期。

2.我国建设工程施工合同第32.4款规定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

3.由于建设单位和施工单位对于工程质量是否符合合同约定产生争议而导致对竣工日期的争议。

1)《解释》第15条规定：“建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。”从这个规定我们看到，应该以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。

4.由于发包人拖延验收而产生的对实际竣工日期的争议

1)《解释》第14条规定：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合同之日为竣工日期。承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。5.由于发包人擅自使用工程而产生的对于实际竣工验收日期的争议

1)《解释》第14条同时做出了下面的规定：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

（四）对计价方法的争议问题

《解释》第18条对何时开始计付利息做出了规定：利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：

1.建设工程已实际交付的，为交付之日；

2.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；

3.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

（五）对工程量的争议问题

关于确认工程量引起的纠纷

1.对未经签证但事实上已经完成的工程量的确认

依据这个条款，《解释》第19条规定：“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。” 2.对于确认工程量的时间的纠纷 《解释》第20条规定：“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。”

74.简述解决合同条款空缺的具体规定? 1.适用于普通商品的具体规定

1)履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。

2.适用于政府定价或者政府指导价商品的具体规定

1)政府指导价是指对于一些特殊的商品，政府不允许当事人根据供给和需求自行决定价格，而是由政府直接为该商品确定价格的浮动区间。

2)政府定价或者政府指导价的商品由于其具有自身的特殊性，《合同法》作出了单独规定：执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。

75.同时履行抗辩权的成立要件有哪些？

1.由同一双务合同产生互负的债务 2.在合同中未约定履行顺序 3.当事人另一方未履行债务

4.对方的对待给付是可能履行的义务

76.先履行抗辩权的成立要件有哪些？

1.双方基于同一双务合同且互负债务

2.履行债务有先后顺序

3.有义务先履行债务的一方未履行或者履行不符合约定

77.不安抗辩权的成立要件有哪些？

1.履行顺序在后的一方履行能力明显下降，有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形。

根据《合同法》68条规定：“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：

1)经营状况严重恶化；

2)转移财产、抽逃资金以逃避债务； 3)丧失商业信誉；

4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。2.履行顺序在后的当事人未提供适当担保

3.如果后履行方提供适当担保，则先履行方的债权不会受到损害，所以，就不得行使不安抗辩权。

78.代位权的行使范围以债权人的债权为限，其含义包括哪几个方面? 1.债权人行使代位权的，只能以自身的债权为基础，而不应以债权人的其他债权人的债权为基础。

2.债权人代位行使的债权数额应当与其对债权人享有的债权数额为上限。即债务人所享有的债权超过了债权人所享有的债权，债权人不得就超过的部分行使代位权。

79.撤销权的成立要件有哪些？

（一）债务人实施了处分财产的行为

可能导致债权人行使撤销权的债务人行为包括如下三种情形：

1.债务人放弃到期债权； 2.债务人无偿转让财产；

3.债务人以明显不合理的低价转让财产。

（二）债务人处分财产的行为发生在债权人的债权成立后

如果债务人处分财产的行为发生在债权人债权成立之前，债务人的行为不发生危及债权的可能性。

（三）债权人处分财产的行为已经发生效力

（四）债务人处分财产的行为侵害债权人债权

80.合同转让的类型有哪些？

1.合同权利转让； 2.合同义务转让；

3.合同权利义务概况转让，又称为概况承受、概况转移。

81.单方解除的条件有哪些？

法定解除的条件，依据《合同法》规定，有下列情形： 1)因不可抗力致使不能实现合同目的；

2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，这种行为称为预期违约； 3)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

82.保证人的资格条件有哪些？

《担保法》规定了下列单位不可以作保证人：

1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。

2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。

企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。

83.简述保证期间的含义? 1.一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人免除保证责任；

2.连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。

84.简述定金与违约金、预付款的区别有哪些？

（一）定金与违约金的区别及适用规则

定金和违约金都是一方应给付给对方的一定款项，都有督促当事人履行合同的作用，但二者也有不同，其区别主要表现以下几方面：

1.定金须于合同履行前交付，而违约金只能发生违约行为以后交付； 2.定金有证约和预先给付的作用，而违约金没有；

3.定金主要起担保作用，而违约金主要是违反合同的民事责任形式； 4.定金一般是约定的，而违约金可以是约定的，也可以是法定的。

（二）定金与预付款的区别

1.定金是合同的担保方式，主要作用是担保合同履行；而预付款的主要作用是为对方履行合同提供资金上的帮助，属于履行的一部分。

2.交付定金的协议是从合同，而交付预付款的协议一般为合同内容的一部分。

3.定金只有在交付后才能成立，而交付预付款的协议只要双方意思表示一致即可成立。4.定金合同当事人不履行主合同时，适用定金罚则，而预付款交付后当事人不履行合同的，不发生丧失预付款或双倍返还预付款的效力。

85.对法院委托鉴定申请重新鉴定的情形有哪些？

1.鉴定程序或者鉴定人员不具有相关的鉴定资格的； 2.鉴定程序严重违法的；

3.鉴定结论明显依据不足的；

4.经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。

86.简述诉讼管辖?

（一）级别管辖

1.中级人民法院管辖下列第一审民事案件；

1)重大涉外案件；

2)在本辖区有重大影响的案件；

3)最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件。

（二）地域管辖

1.一般地域管辖

一般地域管辖，通常实行“原告就被告”原则。2.特殊地域管辖

特殊地域管辖，是指以被告住所地、诉讼标的所在地或法律事实所在地为标准确定的管辖。

3.专属管辖

1)我国《民事诉讼法》第34条规定了三种适用专属管辖的案件。其中，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。2)建筑工程施工合同纠纷不适用专属管辖。

87.采取诉前保全，须符合哪些条件? 1)必须是紧急情况，不立即采取财产保全将会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害。

2)必须由利害关系人向财产所在地的人民法院提出申请，法院不依职权主动采取财产保全措施。

3)申请人必须提供担保，否则，法院驳回申请。

申请人在人民法院采取保全措施后15日内不起诉的，人民法院应当解除财产保全。

88.先予执行的适用范围有哪些？

根据《民事诉讼法》第97条：“人民法院对下列案件，根据当事人的申请，可以书面裁定先予执行：

1.追索赡养费、抚养费、抚育费、抚恤金、医疗费用的； 2.追索劳动报酬的；

3.因情况紧急需要先予执行的。”

89.《行政复议法》第6条的有关规定，当事人可以申请复议的情形通常有哪些？

1.行政处罚；

2.行政强制措施；

3.行政许可；

4.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的；

5.认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法有权履行其他义务的； 6.认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的

90.人民法院受理公民、法人和其他组织对哪些具体行政行为不服提起的诉讼? 1.对拘留、罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚不服的； 2.对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结财产等行政强制措施不服的； 3.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的；

4.认为符合法定条件申请行政机关颁发许可证和执照，行政机关拒绝颁发或者不予答复的；

第二篇：二级建造师考试辅导班资料-建筑

2010年建筑工程管理与实务重点测试

一填空

1.房屋结构按随时间的变异分类：永久作用、可变作用、偶然作用。2.按荷载作用面大小分类：均布面荷载、线荷载、集中荷载。

3.平面力系的平衡条件，一般平面力系的平衡条件还要加上力矩的平衡。

4.结构应具有以下几项功能：安全性、适用性、耐久性,概括称为结构的可靠性。5.结构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为以下五种：拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。

6.构件的跨度：与跨度l的n次方成正比，此因素影响最大。

7.房屋建筑在正常设计、正常施工、正常使用和维护下所应达到的使用年限。P7 8.混凝土保护层厚度不仅关系到构件的承载力和适用性，而且对结构构件的耐久性有决定性的影响。

9.基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm；当无垫层时，不应小于70mm。

10.梁的正截面破坏，影响最大的是配筋率。适筋破坏为塑性破坏；超筋破坏和少筋破坏均为脆性破坏。

11.梁的斜截面破坏，影响较大的是配箍率。

12.纵向受力钢筋的数量一般不得少于两根；当梁宽小于100mm时，可为一根。13.由于双向板是在两个方向受弯，受力钢筋应沿两个跨度方向布置。

14.《砌体结构设计规范》规定，用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。

15.在实际工程中，若墙体的承载力不满足要求，可以采取增加墙厚或提高砖和砂浆的强度等级等措施来保证。16.规范规定，对于跨度大于6m的屋架和跨度大于4.8m的梁，其支承面下为砖砌体时，应设置混凝土或钢筋混凝土垫块；当墙中设有圈梁时，垫块与圈梁宜浇成整体。17.墙体的构造措施主要有三个方面，即伸缩缝、沉降缝和圈梁。

18.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力，同时可以增加房屋结构的整体性，防止因振动（包括地震）产生的不利影响。19.构造柱必须与圈梁连接；墙与构造柱连接处应砌成马牙槎。

20.小砌块房屋各楼层均应设置现浇钢筋混凝土圈梁，不得采用槽型小砌块做模；小砌块房屋墙体交接处或芯柱、构造柱与墙体连接处，应设置拉结钢筋网片。

21.住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层到六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅。22.建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。

23.实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。

24.非实行建筑高度控制区内建筑高度：平屋顶应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算；坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算；下列突出物不计入建筑高度内：局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者，突出屋面的通风道、烟囱、通信设施和空调冷却塔等。25.烟道或通风道应伸出屋面，平屋面伸出高度不得小于0.60m，且不得低于女儿墙的 1

高度。

26.高层建筑不应采用外开窗。双面弹簧门应在可视高度部分装透明玻璃；旋转门、电动门和大型门的临近应另设平开疏散门，或在门上设疏散门。27.梯井净宽大于0.20m时，必须采取安全措施。

28.凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，要求：临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于1.05m，临空高度在24m及24m以上（包括中高层住宅）时，栏杆高度不应低于1.10m；底部有宽度大于或等于0.22m，且高度低于或等于0.45m的可踏部位，栏杆高度应从可踏部位顶面起计算；栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空。29.屋面排水应优先采用外排水；室内相邻地面有高差时，应在高差处墙身的侧面加设防潮层。楼板四周除门洞外，应作混凝土翻边，其高度不应小于120mm。30.开关频繁、要求瞬时启动和连续调光等场所，宜采用热辐射光源。

31.应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明，必须选用能瞬时启动的光源。

32.隔撞击声采用不连续的结构形式，墙面、顶棚、地面与结构连接处加设弹性阻尼垫层。

33.体形系数：建筑物与室外大气接触的外表面积F0与其所包围的体积V0的比值。建筑物的高度相同，其平面形式为圆形时体形系数最小，依次为正方形、长方形以及其他组合形式。体形系数越大，耗热量比值也越大。

34.间歇空调的房间宜采用内保温；连续空调的房间宜采用外保温。

35.建筑金属材料主要是建筑钢材和铝合金。建筑钢材又可分为钢结构用钢、钢筋混凝土结构用钢和建筑装饰用钢材制品。36.不锈钢是指含铬量在12％以上的铁基合金钢。

37.龙骨 主要分为吊顶龙骨（代号D）和墙体龙骨（代号Q）大类。

38.钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能等。

39.建筑石膏的技术性质：凝结硬化快、硬化时体积微膨胀、硬化后孔隙率高、防火性能好、耐水性和抗冻性差。

40.国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。

41.和易性是一项综合的技术性质，包括流动性、黏聚性和保水性等三方面的含义。42.混凝土拌合物的黏聚性和保水性主要通过目测结合经验进行评定。

43.影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。

44.混凝土的耐久性是一个综合性概念，包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能，这些性能均决定着混凝土经久耐用的程度，故称为耐久性。

45.早强剂可加速混凝土硬化和早期强度发展，缩短养护周期，加快施工进度，提高模板周转率。

46.缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混凝土等，使用前必须进行试验，检测其缓凝效果。

47.砂浆的组成材料包括胶凝材料、细集料、掺合料、水和外加剂。

48.空心率小于25％或无孔洞的砌块为实心砌块；空心率大于或等于25％的砌块为空心砌块。P29 49.蒸压加气混凝土砌块：抗压强度和抗冻性分为优等品、合格品两个等级。

50.陶瓷卫生产品的主要技术指标是吸水率，水龙头合金材料中的铅含量愈低愈好。

51.影响木材物理力学性质和应用的最主要的含水率指标是纤维饱和点和平衡含水率。52.材的变形在各个方向上不同，顺纹方向最小，径向较大，弦向最大。

53.实木地板的技术要求有分等、外观质量、加工精度、物理力学性能。其中物理力学性能指标有：含水率（7%≤含水率≤我国各地区的平衡含水率）、漆板表面耐磨、漆膜附着力和漆膜硬度等。

54.安全玻璃包括钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。

55.钢化玻璃机械强度高，抗冲击性也很高，弹性比普通玻璃大很多，热稳定性好，在受急冷急热作用时，不易发生炸裂，碎后不易伤人。

56.防火玻璃是指在规定的耐火试验中能够保持其完整性和性隔热的安全玻璃。防火玻璃按结构可分为复合防火玻璃（FFB）和单片防火玻璃（DFB）。57.节能装饰型玻璃包括着色玻璃、镀膜玻璃和中央玻璃。58.单面镀膜玻璃在安装时，应将膜层面向室内，以提高膜层的使用寿命和取得节能的最大效果。

59.中央玻璃的性能特点有四大特性：良好的隔热作用，有效保温隔热、降低能耗，露点很低，露点满足。60.仪主要由望远镜、水准器和基座三个主要部分组成，水准仪的主要功能是测量两点间的高差。

61.经纬仪由照准部、水平度盘和基座三部分组成，其主要功能是测量两个方向之间的水平夹角。

62.全站仪由电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置组成。

63.建筑物细部点的平面位置的测设：直角坐标法、极坐标法、角度前方交会法、距离交会法。

64.基坑开挖一般采用 “开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的开挖原则。65.深基坑工程的挖土方案，主要有放坡挖土、中心岛式（也称墩式）挖土、盆式挖土和逆作法挖土。

66.地基验槽通常采用观察法。对于地基以下的土层不可见部位，通常采用钎探法。67.大体积混凝土的养护方法分为保温法和保湿法两种。

68.凝土浇筑完毕后，应在12h内加以覆盖和浇水。对有抗渗要求的混凝土，采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d；采用矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d。

69.组合钢模版：主要有钢模板、连接体和支撑体三部分组成。模板工程设计的主要原则：实用性、安全性和经济行。

70.钢筋代换原则：按等强度代换或等面积代换。钢筋的连接方法有焊接、机械连接和绑扎连接三种。

71.钢结构的连接方法有焊接、普通螺栓连接、高强度螺栓连接和铆接。

72.焊缝缺陷通常分为：裂纹、孔穴、固体夹杂、未熔合、未焊透、形状缺陷和上述以外的其他缺陷。

73.钢结构中使用的连接螺栓一般分为普通螺栓和高强度螺栓两种。74.螺栓孔必须钻孔成型，不得采用气割扩孔。

75.屋面防水应以防为主，以排为辅。

76.施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在5℃以上。77.铺设防水层时，在管道穿过楼板面四周，防水材料应向上铺涂。

78.吊顶具有保温、隔热、隔声和吸声的作用，也是电气、暖卫、通风空调、通风和防火、报警管线设备等工程的隐蔽层。吊顶工程由支承部分（吊杆和主龙骨）、基层（次龙骨）和面层三部分组成。

79.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm。当大于300mm时，应增加吊杆。当吊杆长度 大于1.5m时，应设置反支撑。

80.主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开。

81.跨度大于15m的吊顶，应在主龙骨上每隔15m加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢 82.明龙骨吊顶饰面板的安装方法有：搁置法、嵌入法、卡固法等。

83.暗龙骨吊顶饰面板的安装方法有：钉固法、粘贴法、嵌入法、卡固法等。84.轻质隔墙按构造方式和所用材料不同分为板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙。85.骨架隔墙是指在隔墙龙骨两侧安装墙面板以形成墙体的轻质隔墙，轻钢龙骨石膏板隔墙就是典型的骨架隔墙。

86.骨架隔墙一般以纸面石膏板、人造木板、水泥纤维板等为墙面板。87.玻璃隔墙按采用的材料不同分为玻璃砖隔墙工程、玻璃板隔墙工程。

88.建筑地面包括建筑物底层地面和楼层，也包含室外散水、明沟、台阶、踏步和坡道等。

89.建筑地面下的沟槽、暗管等工程完工后，经检验合格并作隐蔽记录，方可进行建筑地面工程施工。

90.采用掺有水泥、石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时，温度不应低于5℃；采用砂、石材料铺设时，不应低于0℃。P71 91.厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20；楼板四周除门洞外，应做混凝土翻边，其高度不应小于120mm。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确，严禁乱凿洞。

92.成品保护：整体面层施工后，养护时间不应小于7d ；当板块面层的水泥砂浆结合层的抗压强度达到设计要求后，方可正常使用。93.饰面板安装工程是指内墙饰面板安装工程和高度不大于24m、抗震设防烈度不大于7 度的外墙饰面板安装工程。饰面砖工程是指内墙饰面砖和高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、满粘法施工方法的外墙饰面砖工程。94.石材饰面板安装方法有湿作业法、粘贴法和干挂法。

95.墙、柱面砖粘贴：粘贴前应进行放线定位和排砖，每面墙不宜有两列以上非整砖，非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。96.2m高以内的门窗每边不少于3块木砖，木砖间距以0.8～0.9m为宜；2m高以上的门窗框，每边木砖间距不大于1m，以保证门窗框安装牢固。

97.金属门窗安装应采用预留洞口的方法施工，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。金属门窗的固定方法应符合设计要求，在砌体上安装金属门窗严禁用射钉固定。

92.门窗扇安装必须有防脱落措施；密封条安装时应留有比门窗的装配边长20～30mm，转角处应斜面断开，并用胶粘剂粘贴牢固，避免收缩产生缝隙。

93.固定片与框连接应采用自攻螺钉直接钻入固定，不得锤击钉入。

94.门窗玻璃不应直接接触型材。单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室 4

内，但磨砂玻璃作为浴室、卫生间门窗玻璃时，则应注意将其花纹面朝外，以防表面侵水而透视。中央玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层，镀膜层应朝向室内。

95.应对建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能进行复验。

96.涂饰工程包括水性涂料涂饰工程、溶剂型涂料涂饰工程、美术涂饰工程。

97.混凝土及抹灰面涂饰方法，一般采用喷涂、滚涂、刷涂、抹涂和弹涂等方法，以取得不同的表面质感。

98.常用建筑幕墙预埋件有平板形和槽形两种，其中平板形预埋件应用最为广泛。99.预埋件安装的技术要求：预埋件应在主体结构浇捣混凝土时按照设计要求的位置、规格埋设；幕墙与砌体结构连接时，宜在连接部位的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构梁、柱。

100.硅酮结构密封胶注胶前必须取得合格的相容性检验报告，必要时应加涂底漆。不得使用过期的密封胶。

101.安装半隐框固定点的间距不宜大于300mm，并不得采用自攻螺钉固定玻璃板块。102.玻璃幕墙开启窗的开启角度不宜大于30°，开启距离不宜大于300mm。

103.密封胶的施工厚度应大于3.5mm,一般控制在4.5mm以内。密封胶的施工宽度不宜小于厚度的2倍。

104.所有钢结构焊接完毕后，应进行隐蔽工程验收，验收合格后再涂刷防锈漆。105.防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托，不得采用铝板。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封；防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告。106.从节能工程的角度考虑，建筑幕墙可分为透明幕墙和非透明幕墙两种，透明幕墙的主要热工性能指标有传热系数和遮阳系数两项。107.幕墙构架立柱与主体结构的连接应有一定的相对位移的能力。立柱应采用螺栓与角码连接。

108.金属板应按需要设置边肋和中肋等加劲肋，铝塑复合板折边处应设边肋，加劲肋可采用金属方管、槽形或角形型材。

109.单位工程施工组织设计是一个工程的战略部署，是宏观定性的，体现指导性和原则性的，是一个将建筑物的蓝图转化为实物的指导组织各种活动的总文件。

110.单位工程施工组织设计编制与审批：单位工程施工组织设计由项目技术负责人编制，项目负责人组织，项目经理部全体管理人员参加，企业主管部门审核，企业技术负责人或其授权人审批。

111.确定施工顺序应满足工艺合理、保证质量、安全施工、充分利用工作面、缩短工期的要求。施工进度计划分为施工总进度计划、单位工程施工进度计划、分部分项工程进度计划和季度进度计划4个层次。

112.材料质量控制，土料：应采用就地挖土的黏性土及塑性指数大于4的粉土，土内不得含有松软杂质和腐殖土；土料应过筛，最大粒径不应大于15mm。

113.施工过程质量控制：分段施工时，不得在墙角、柱墩及承重窗间墙下接缝。上下两层的搭接长度不得小于50cm。104.砂宜选用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂或粗砂，当选用细砂或粉砂时应掺加粒径20～50mm的碎石，分布要均匀。105.人工制作的砂石地基应拌合均匀，分段施工时，接头处应做成斜坡，每层错开0.5～1m。

106.模板工程施工模板及其支架的拆除时间和顺序必须按施工技术方案确定的顺序进 5

行，一般是后支的先拆，先支的后拆；先拆非承重部分，后拆承重部分。

107.施工进场的水泥必须对其强度、安定性、初凝时间及其他必要的性能指标进行复试。108.拌制混凝土的水宜用饮用水或洁净的自然水，严禁使用海水。109.施工现场进行质量检查的方法有目测法、实测法和实验法三种。目测法可归纳为“看、摸、敲、照”四个字，实测法可归纳为“靠、吊、量、套”四个字。110.建筑工程的施工，应建立各道工序的操作人员“自检”、“互检”和专职质量管理人员“专检”相结合的“三检”制度；工程质量控制过程中，施工单位和材料供应单位为自控主体，建设单位、监理单位和设计单位为监控主体。111.施工现场砌块应堆放整齐，堆放高度不宜超过2m。112.砌筑砂浆搅拌后的稠度以60～80mm为宜。

113.现场砌筑砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕。当施工期间最高气温超过30℃时，须分别在拌成后2h和3h内使用完毕。114.用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑填充墙时，墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖或混凝土小型空心砌块，或现浇混凝土坎台等，其高度不宜小于200mm。厕浴间和有防水要求的房间，所有墙底部200mm高度内均应浇筑混凝土坎台。115.如采用铺浆法砌筑，铺浆长度不得超过750mm。施工气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm。

116.砌筑外墙时，不得留脚手眼，可采用里脚手或双排外脚手。

117.纵横墙整体咬槎砌筑，临时间断可拖斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。118.墙上埋设电管时，只能垂直埋设，不得水平镂槽，开竖缝时不得锤斧剔凿，电管直径不宜大于25mm。

119.防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm，并不得贯通。放水混凝土结构厚度不应小于250mm，迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。120.碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度，低合金钢应在完成焊接24h后进行焊缝无损检测检验。

121.钢结构安装每节柱的定位轴线应从地面控制线直接引上，不得从下层柱的轴线引上；结构的楼层标高按相对标高或设计标高进行控制。

122.抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验，饰面板（砖）工程粘贴用水泥和地面工程应对水泥的凝结时间、安定性和抗压强度进行复验。

123.密封胶现场要检验进口硅酮结构密封胶的商检证是否符合工程要求。结构密封胶和耐候密封胶在使用前，必须与其相接触的所有材料作相容性和剥离粘结性试验。124.用穿条工艺生产的隔热铝型材，其隔热材料应使用PA66GF25（聚酰胺66＋25玻璃纤维，俗称尼龙66）材料，不得采用PVC材料。用浇注工艺生产的隔热铝型材，其隔热材料应使用PUR（聚氨基甲酸乙酯）材料。现场主要检查隔热型材的品种、规格及生产厂家提供隔热型材的力学性能和热变形性能试验报告，其中隔热型材的抗拉强度和抗剪强度是应进行复验的指标。

125.保温材料的导热系数和密度是应进行复验的指标。126.在需要进行复验的材料中，同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。

127.连接部位的混凝土强度等级不应低于C20；对需要增加的后置埋件，按规定进行锚栓拉拔力抽样检测。

128.规范要求工程竣工验收时应提供建筑幕墙的风压变形性能、气密性能、水密性能的检测报告（通常称为“三性试验”）。必要时可增加平面内变形性能及其他（如保温、6

隔声等）性能检测。129.幕墙性能检测中，由于安装缺陷使某项性能未达到规定要求时，允许在改进安装工艺、修补缺陷后重新检测。检测报告中应叙述改进的内容，幕墙工程施工时应按改进后的安装工艺实施；由于设计或材料缺陷导致幕墙检测性能未达到规定值域时，应停止检测，修改设计或更换材料后，重新制作试件，另行检测。

130.“三性试验“的时间，应在幕墙工程构件大批量制作、安装前完成。

2131.对幕墙面积大于3000m或建筑外墙面积50％的工程，还要求在现场抽取材料和配件，在检测试验室安装试件进行气密性能检测。

132.建筑幕墙工程主要物理性能检测和后置埋件拉拔试验必须委托有资质的检测单位检测。

133.根据规范要求，在寒冷地区应对石材的耐冻融性能进行复验。

134.岩棉不应紧贴幕墙玻璃铺设。纠正意见：岩棉与玻璃面之间宜用装饰板隔离。理由：岩棉吸热后，传递热量能力低，使与其直接接触的玻璃温度升高，易造成玻璃碎裂或自爆，所以应用装饰板隔离。

135.防雷电阻测试合格，只说明当前该工程具有防雷能力，而不能保证长期具有防雷能力。如果不进行隐蔽工程验收，防雷连接的钢材规格、焊接、防腐若不符合设计要求，也无法发现和纠正。若干年后有可能因钢材腐蚀、脱焊等原因造成部分防雷功能失效，使工程存在防雷隐患。所以必须按照规范要求进行隐蔽工程验收。

136.为保证玻璃板块安全，规范要求应对幕墙“隐框玻璃板块的固定”进行隐蔽工程验收。

137.平整场地的表面坡度应符合设计要求，设计无要求时，应向排水沟方向做不小于2‰的坡度。

138.填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实系数及所用机具经试验确定。填方应按设计要求预留沉降量，一般不超过填方高度的3％。冬季填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20％～25％，预留沉降量比常温时适当增加。139.填方土料应符合设计要求，保证填方的强度和稳定性。一般不能用淤泥和淤泥质土、膨胀土、有机质物含量大于8％的土、含水溶性硫酸盐大于5％的土、含水量不符合压实要求的黏性土。

140.建筑工程及其室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7d以后，工程交付使用前进行。

141.认真做好防水层施工，施工结束后应作蓄水试验，蓄水20～30mm，24h不渗漏为合格，合格后方可铺设地面面层。

142.《落地式外脚手架检查评分表》中施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收6项内容为保证项目。保证项目为一票否决项目，在实施安全检查评分时，当一张检查表的保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时，此张检查评分表不得分。143.安全检查的主要形式一般可分为定期安全检查、经常性安全检查、季节性安全检查、节假日安全检查、开工、复工安全检查、专业性安全检查和设备设施安全验收检查等。144.特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。建筑工程施工过程中电工、电焊工、气焊工、架子工、起重机司机、起重机械安装拆卸工、起重机司索指挥工、施工电梯司机、龙门架及井架物料提升机操作工、场内机动车驾驶员等人员为特种作业人员。

145.脚手架拆除作业应按与搭设相反的程序由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。146.连墙件的拆除，必须在其上全部可拆杆件均已拆除以后进行，严禁先松开连墙件，7

再拆除上部杆件。凡已松开连接的杆件必须及时取出、放下，以免作业人员误扶、误靠，引起危险。

147.模板立柱底部支承结构必须具有支承上层荷载的能力；为保证立柱的整体稳定，在安装立柱的同时，应加设水平拉结和剪刀撑。148.模板工程作业高度在2m及2m以上时，要有安全可靠的操作架子或操作平台，并按要求进行防护。

149.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者，应编制用电组织设计。临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者，应制定安全用电和电气防火措施。

150.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致，不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。

151.现场金属架（照明灯架、塔吊、施工电梯等垂直提升装置、高大脚手架）和各种大型设施必须按规定装设避雷装置。

152.三级安全教育是指公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。153.外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆，进出口处的上部应根据电梯高度搭设足够尺寸和强度的防护棚；外用电梯与各层站过桥和运输通道，进出口处尚应设置常闭型的防护门。

154.外用电梯的安全装置包括制动器、限速器、门联锁装置、上、下限位装置、断绳保护装置、缓冲装置等。

155.高处作业是指凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业。156.高处作业危险部位应悬挂安全警示标牌。夜间施工时，应保证足够的照明并在危险部位设红灯示警。

157.移动式操作平台台面不得超过10㎡，高度不得超过5m，台面脚手板要铺满钉牢，台面四周设置防护栏杆。平台移动时，作业人员必须下到地面，不允许带人移动平台。

158.交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作，要做到上部与下部作业人员的位置错开，使下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围以外，当不得满足要求时，应设置安全隔离层进行防护。159.基坑工程监测包括支护机构监测和周围环境监测。

160.地下水的控制方法主要有集水明排、真空井点降水、喷射井点降水、管井降水、截水和回灌等。161.木工机具安全控制要点：不得使用合用一台电机的多功能木工机具；平刨时严禁拆除安全防护手装置进行刨削，严禁戴手套进行操作。作业人员不得站在和面对锯片离心力方向操作，手不得跨越锯片。

162.钢筋冷拉场地应设置警戒区，设置防护栏杆和安全警示标志。

163.料斗升起时，严禁在其下方工作或穿行。高压线下两侧10m以内不得安装打桩机。164.建设工程合同按照承包工程计价方式可分为：固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同。

165.固定总价合同一般适用于施工条件明确、工程量能够较准确地计算、工期较短、技术不太复杂、合同总价较低且风险不大的工程项目。

166.合同价款的调整分布分项工程量清单：设计变更、施工洽商部分据实调整。167.按照索赔的目的可以将工程索赔分为费用索赔和工期索赔。费用索赔的费用内容一般可以包括人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息费、保险费、利润及管理费等。

168.专业分包合同中承包人应当在接到分包人延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人。

169.分包人应在工期延误情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。

170.承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格内容除外）供分包人查阅。当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同（有关承包工程的价格内容除外）的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）。

171.劳务报酬的约定有如下三种方式：固定劳务报酬（含管理费）；约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算等三种约定。

172.承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人，或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

173.手提式灭火器应使用挂钩悬挂，或摆放在托架上、灭火器内，其顶部离地面高度应小于1.5m，底部离地面高度宜大于0.15m。

174.做好成品保护是保证工程实体质量的重要环节，是施工管理的重要组成部分。175.拆除建筑物、构筑物时，应采用隔离、洒水等措施，并应在规定期限内将废弃物清理完毕。建筑物内施工垃圾的清运，必需采用相应的容器倒运，严禁凌空抛掷。176.建筑工程结构施工阶段噪音白天施工不允许超过70dB，夜间施工不允许超过55dB。177.现场临时用电的范围包括临时动力用电和临时照明用电。

178.安全警示牌应牢固的固定在依托物上，不能产生倾斜、卷翘、摆动等现象，高度应尽量与人眼的视线高度相一致。

179.多个安全警示牌在一起布置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下进行排列。各标志牌之间距离至少应为标志牌尺寸的0.2倍。180.检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。181.结构实体检验内容应包括：混凝土强度、钢筋保护层厚度及工程合同约定的

182.建筑装饰装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。

183.观感质量检查标准没有具体化，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行。

184.民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行。

185.建筑节能工程验收时应核查并纳入竣工技术档案的资料：主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告。186.单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。

187.在组织竣工验收前，应提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行预验收，未取得工程档案验收认可文件，不得组织工程竣工验收。188.供热与供冷系统的保修期为2个采暖期、供冷期。

189.工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当要求施工单位改正；施工单位拒不改正的，工程监理单位应当及时报告建设单位，并向有关主管部门报告。

190.在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为5年。保温工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

191.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。

192.装修材料按其燃烧性能应划分为四级：A级：不燃性；B1级：难燃性；B2级：应可燃性；B3级：易燃性。193.建筑内部装修工程的防火施工与验收，应按装修材料种类划分为纺织织物子分部装修工程、木质材料子分部装修工程、高分子合成材料子分部装修工程、复合材料子分部装修工程及其他材料子分部装修工程。

194.Ⅰ类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等。195.游离甲醛释放量测试方法有环境测试舱法、穿孔法和干燥器法等三种。196.饰面人造木板可采用环境测试舱法或干燥法测定游离甲醛释放量，当发生争议时应以环境测试舱法的测定结果为准；胶合板、细木工板宜采用干燥器法测定游离甲醛释放量；刨花板、中密度纤维板等宜采用穿孔法测定游离甲醛含量。197.Ⅰ类民用建筑工程室内装修，必须采用E1类人造木板及饰面人造木板。198.严禁在民用建筑工程室内用有机溶剂清洗施工用具。199.桩基础包括静力压桩和混凝土灌注桩。

200.现浇结构模板安装的偏差,层高垂直度：不大于5m时，允许偏差6mm，大于5m时，允许偏差8mm。

201.凡在砂浆中掺入有机塑化料剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等，应经检验和试配符合要求后，方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。202.施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。203.焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。

204.施工中，严禁损坏房屋原有绝热设施；严禁损坏受力钢筋；严禁超荷载集中堆放物品；严禁在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件。205.抹灰应分层进行，每遍厚度宜为5～7mm。

206.同一回路电线应穿入同一根管内；电源插座底边距地宜为300mm，平开关板底边距地宜为1400mm。

二．简述题

1.砌体结构具有那些特点？

（1）容易就地取材，比使用水泥、钢筋和木材造价低；（2）具有较好的耐久性、良好的耐火性；（3）保温隔热性能好，节能效果好；（4）施工方便，工艺简单；（5）具有承重与围护双重功能；

（6）自重大，抗拉、抗剪、抗弯能力低；（7）抗震性能差；

（8）砌筑工程量繁重，生产效率低。

2．验槽时必须具备的资料有哪些？

1）详勘阶段的岩土工程勘察报告；

2）附有基础平面和结构总说明的施工图阶段的结构图； 3）其他必须提供的文件或记录。

3．在建筑工程施工中对施工缝的留置位置要求有哪些？

（1）施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，施工缝的留置位置应符合下列规定：

1）柱：宜留置在基础、楼板、梁的顶面，梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面； 2）与板连成整体的大截面梁（高超过1m），留置在板底面以下20～30mm处； 3）单向板：留置在平行于板的短边的位置；

4）有主次梁的楼板，施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内；

5）墙：留置在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横的交接处；

6）双向受力板、大体积混凝土结构、拱、穹拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层刚架及其他结构复杂的工程，施工缝的位置应按设计要求留置。

4．在施工缝处继续浇筑混凝土时，应符合哪些规定？

1）已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于1.2N/mm；

2）在已硬化的混凝土表面上，应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层，并加以充分湿润和冲洗干净，且不得积水；

3）在浇筑混凝土前，宜先在施工缝处铺一层水泥浆（可掺适量界面剂）或与混凝土内成分相同的水泥砂浆；

4）混凝土应细致捣实，使新旧混凝土紧密结合。

3.在建筑工程施工中对设置脚手眼有哪些规定？

（1）120mm厚墙、料石清水墙和独立柱；

0（2）过梁上与过梁成60角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；（3）宽度小于1m的窗间墙；

（4）气体门窗洞口两侧200mm（石砌体为300mm）和转角处450mm（石砌体为600mm）范围内；

（5）梁或梁垫下及其左右500mm范围内；

（6）设计不允许设置脚手眼的部位。

5.屋面及室内防水工程施工中卷材铺贴方向应符合哪些规定？

（1）屋面坡度小于3％时，卷材宜平行屋脊辅贴；

（2）屋面坡度在3％～15％时，卷材可平行或垂直屋脊铺贴；

（3）屋面坡度大于15％或屋面受震动时，沥青防水卷材可垂直屋脊铺贴，高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴；

（4）上下层卷材不得相互垂直辅贴。

6.屋面及室内防水工程施工中卷材的辅贴方法应符合哪些规定？

（1）当辅贴连续多跨的屋面卷材时，应按先高跨后低跨、先远后近的次序。铺贴天沟、檐沟卷材时，宜顺天沟、檐沟方向，减少卷材的搭接。

（2）铺贴卷材应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝，应顺流水方向搭接；垂直于屋脊的搭接缝，应顺年最大频率风向搭接。上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开，搭接宽度应符合规范要求。

（3）卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法，但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘。

（4）防水层采用满粘法施工时，找平层分隔缝处宜空铺，空铺的宽度宜为100mm。

7.地面工程施工技术中变形缝设置规定有哪些？

（1）室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝；纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝不得大于12m。

（2）水泥混凝土散水、明沟，应设置伸缩缝，其延米间距不得大于10m；房屋转角处0应作45缝。水泥混凝土散水、明沟和台阶等与建筑物连接处应设缝处理。上述缝宽度为15～20mm ,缝内填嵌柔性密封材料。

（3）木搁栅与墙之间留出30mm的缝隙；毛地板木材髓心应向上，其板间缝隙不应大于3mm，与墙之间留出8～12mm的缝隙。

8.玻璃幕墙工程施工技术中 立柱安装哪些规定？

（1）铝合金型材截面开口部位的厚度不应小于3.0mm。

（2）铝合金立柱一般以设计成受拉构件，上支承点宜用圆孔，下支承点宜用长圆孔，形成吊挂受力状态。

（3）立柱应先于钢连接件连接，钢连接件再与主体结构连接。

（4）凡是两种不同金属的接触面之间，除不锈钢外，都应加防腐隔离柔性垫片，以防止产生双金属腐蚀。

9.全玻幕墙安装的一般技术要求有哪些？

（1）全玻幕墙面板玻璃厚度不宜小于10mm；夹层玻璃单片厚度不应小于8mm；玻璃肋截面厚度不应小于12mm，截面高度不应小于100mm。（2）全玻幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶。

（3）全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。

10.点支承玻璃幕墙制作安装的技术要求有哪些？

（1）点支承玻璃幕墙的玻璃面板厚度：采用浮头式连接件时，不应小于6mm；采用沉头式连接件时，不应小于8mm。

（2）点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃或由钢化玻璃合成的夹层玻璃和中央玻璃，玻璃肋应采用钢化夹层玻璃。

11.幕墙节能工程施工的技术要点有哪些？：

（1）为了保证幕墙的气密性符合设计规定的等级要求，幕墙的密封条是确保密封性能的关键材料。密封条的品种、规格很多，应进行认真比较选择。（2）幕墙的开启窗也是影响幕墙气密性能的关键部件。（3）幕墙节能工程使用保温材料的安装应注意三点：一是保证保温材料的厚度不小于设计值；二是要保证安装牢固；三是保温材料在安装过程中应采取防潮、防水措施。（4）遮阳设施一般装在室外。

（5）幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施是保证节能效果的重要环节。

（6）幕墙的隔汽层是为了避免非透明幕墙部位内部结露而使保温材料发生性状改变。（7）幕墙的冷凝水应根据设计要求，进行有组织的收集和排放，以防止冷凝水渗透到室内。

（8）幕墙与周边墙体间的接缝处应采用弹性闭孔材料填充，并采用耐侯密封胶密封。

12.在建筑工程施工中施工部署应包括内容有哪些？

（1）项目的质量、进度、成本、安全、环保及节能等管理目标。（2）拟投入的最高人数和平均人数。

（3）分包计划，劳动力使用计划，材料供应计划，机械设备供应计划。（4）施工程序。

（5）项目管理总体安排。

13．模板工程施工质量控制应符合哪些规定？

（1）对大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。设计无要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000～3/1000。

（2）底膜及其支架拆除时，同条件养护试块的抗压强度应符合设计要求；设计无要求时，应符合规范要求。

（3）模板及其支架的拆除时间和顺序必须按施工技术方案确定的顺序进行，一般是后支的先拆，先支的后拆；先拆非承重部分，后拆承重部分。

14.进场材料质量控制要领是什么?

（1）掌握材料信息，优选供货厂家。

（2）合理组织材料供应，确保施工正常进行。

（3）合理组织材料使用，减少材料损失。（4）加强材料检查验收，严把材料质量关。

（5）重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格材料。（6）加强现场材料管理。

15.混凝土表面因缺少水泥砂浆而形成石子外露的原因有哪些？：

（1）混凝土配合比的原材料称量偏差大，粗骨料多，和易性差。（2）浇筑混凝土时，混凝土离析，石子集中，振不出水泥浆。（3）混凝土搅拌时间短，拌合不均匀，和易性差。（4）混凝土振捣不密实，漏振。

（5）模板缝隙大，混凝土漏浆。

16.涂料防水层施工质量控制要点有哪些？

（1）有机防水涂料宜用于结构主体的迎水面，无机防水涂料宜用于结构主体的背水面。（2）涂料防水层不宜留设施工缝，如面积较大须留设施工缝时，接涂时缝处搭接应大于100mm，且对复涂处的接缝涂膜应处理干净。

（3）胎体增强材料涂膜，胎体材料同层相邻的搭接宽度应大于100mm，上下层接缝应错开1/3幅宽。

17.传统湿作业法施工大理石饰面板不允许板块局部空鼓。产生空鼓的原因有哪些？

（1）施工顺序不合理：走廊净高2.8m，大理石饰面板安装采用传统湿作业法施工时，不宜一次安装到顶。

（2）结合层砂浆厚度太厚：结合层砂浆一般宜为7～10mm厚。

（3）灌浆分层超高：本案例板材规格600mm×450mm，每层板材安装后分两次灌浆。灌注时应分三层进行，每层灌注高度应为150～200mm，且不超过板高的1/3。插捣应密实，待其初凝后方可灌注上层水泥砂浆。（4）没有及时进行养护。

18.施工安全控制一般脚手架安全控制要点有哪些?（1）脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接在纵向水平杆上且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中，横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于杆长的0.4倍，且不应大于500mm。（2）脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上，横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

（3）高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置，中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同部搭设，各底层斜杆下端均必须支承载垫块或垫板上。P152（4）24m以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。50m以下（含50m）脚手架连墙件应按3步3跨进行布置，50m以上的脚手架连墙件应按2步3跨进行布置。

19.一般脚手架检查与验收程序有哪些?（1）脚手架的检查与验收应由项目经理组织，项目施工、技术、安全、作业班组负责人等有关人员参加，按照技术规范、施工方案、技术交底等有关技术文件，对脚手架进行分段验收，在确认符合要求后，方可投入使用。（2）脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查和验收： ①基础完工后及脚手架搭设前。②作业层上施加荷载前。③每搭设完10～13m高度后。④达到设计高度后。

⑤遇有六级及以上大风与大雨后。⑥寒冷地区土层开冻后。

⑦停用超过一个月的，在重新投入使用之前。

（3）脚手架定期检查的主要项目包括：

①杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求。

②地基是否有积水，底座是否松动，立杆是否悬空。

③扣件螺栓是否有松动。④高度在24m以上的脚手架，其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要求。

⑤架体的安全防护措施是否符合要求。

⑥是否有超载使用的现象等。

20.洞口作业安全防护基本规定有哪些?（1）各种楼板与墙的洞口，按其大小和性质应分别设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。

（2）电梯井口除设置固定的栅门外，还应在电梯井内每隔两层（不大于10m）设一道安全平网进行防护。

（3）施工现场大的坑槽、陡坡等处，除需设置防护设施与安全警示标牌外，夜间还应设红灯示警。、21.洞口的防护设施有哪些要求?（1）楼板面等处边长为25～50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及因缺件临时形成的洞口，可用竹、木等作盖板，盖住洞口，盖板要保持四周搁置均衡，并有固定其位置不发生挪动移位的措施。

（2）边长为50～150cm 的洞口，必须设置一层以扣件扣接钢管而成的网格栅，并在其上满铺竹笆或脚手板，也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网栅，钢筋网格间距不得大于20cm。

（3）边长在150cm以上的洞口，四周必须设防护栏杆，洞口下张设安全平网防护。（4）墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门，门栅网格的间距不应大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。

22.临边作业安全防护有哪些基本规定?（1）在进行临边作业时，必须设置安全警示标牌。

（2）基坑周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台周边、无外脚手架防护的楼面与屋面周边、分层施工的楼梯与楼梯段边、龙门架、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道的两侧边、框架结构建筑的楼层周边、斜道两侧边、料台与挑平台周边、雨篷与挑檐边、水箱与水塔周边等处必须设置防护栏杆、挡脚板，并封挂安全立网进行封闭。

（3）临边外侧靠近街道时，除设防护栏杆、挡脚板、封挂立网外，立面还应采取荆笆等硬封闭措施，防止施工中落物伤人。

23.防护栏杆的设置要求有哪些?（1）防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0～1.2m，下杆离地高度为0.5～0.6m。

（2）防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆，板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。

24.施工单位项目经理安全生产岗位职责的主要内容有哪些?（1）对建设工程项目的安全施工负责；

（2）负责落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；（3）确保安全生产费用的有效使用；

（4）根据工程的特点组织制定安全措施计划，消除安全事故隐患；（5）及时、如实报告生产安全事故。

25.保证模板拆除施工安全的基本要求是什么?（1）承重模板，应在与结构同条件养护的试块强度达到规定要求时，方可拆除。（2）后张预应力混凝土结构底模必须在预应力张拉完毕后，才能进行拆除。

（3）在拆模过程中，如发现实际混凝土强度并未达到要求，有影响结构安全的质量问题时，应暂停拆模，经妥善处理实际强度达到要求后，才可继续拆除。

（4）已拆除模板及其支架的混凝土结构，应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值 15

后，才允许承受全部设计的使用荷载。

（5）拆除芯模或预留孔的内模时，应在混凝土强度能保证不发生塌陷和裂缝时，方可拆除。

（6）拆模之前必须要办理拆模申请手续，在同条件养护试块强度记录达到规定要求时，技术负责人方可批准拆模；拆模作业区应设安全警戒线，以防有人误入。

26.施工用电安全控制中配电箱的设置有哪些规定？

（1）施工用电配电系统应设置总配电箱（配电柜）、分配电箱、开关箱，并按照“总—分—开”顺序作分级设置，形成“三级配电”模式。

（2）施工用电配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。

（3）为保证临时用电配电系统三相负荷平衡，施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路，动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。（4）施工现场所有用电设备必须有各自专用的开关箱。

27.施工用电安全控制中电气装置的选择与装配有哪些规定？：

（1）施工用电回路和设备必须加装两级漏电保护器，总配电箱中应加装总漏电保护器。（2）施工用电配电系统各配电箱、开关箱中应装配隔离开关、熔断器或断路器。

（3）开关箱中装配的隔离开关只可用于直接控制现场照明电路和容量不大于3.0KW的动力电路。容量大于3.0KW动力电路的开关箱中应采用断路器控制。

（4）在开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。在潮湿、有腐蚀性介质的场所中，漏电保护器要选用防溅型的产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。

28.施工用电安全控制中施工现场照明用电有哪些规定？

（1）隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不得大于36V。

（2）潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V。（3）特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。（4）照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自耦变压器。（5）室外220V灯具距地面不得低于3m，室内220V灯具距地面不得低于2.5m。

（6）碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上，灯线应固定在接线柱上，不得靠近灯具表面。

29.垂直运输机械安全控制中物料提升机安全控制要点是什么?（1）物料提升机在安装和拆除作业前，必须针对其类型特点、说明书的技术要求，结合施工现场的实际情况制定详细的施工方案。

（2）物料提升机的吊篮安全停靠装置必须齐全、灵敏、可靠。（3）为保证物料提升机整体稳定采用缆风绳时，高度在20m以下可设1组（不少于4根），高度在30m以下不少于2组，超过30m时不应采用缆风绳锚固方法，应采用连墙杆等刚性措施。

（4）在建工程各层与提升机连接处应搭设卸料通道，通道两侧应按临边防护规定设置防护栏杆及挡脚板。

（5）各层通道口处都应设置常闭型的防护门。地面进料口处应搭设防护棚，防护棚的尺 16

寸应视架体的宽度和高度而定，防护棚两侧应封挂安全立网。

（6）物料提升机组装后应按规定进行验收，合格后方可投入使用。

30.垂直运输机械安全控制中塔式起重机安全控制要点是什么?：

（1）塔吊的安装和拆卸作业必须由取得相应资质的专业队伍进行，安装完毕经验收合格，取得政府相关主管部门核发的《准用证》后方可投入使用。

（2）遇六级及六级以上大风等恶劣天气，应停止作业，将吊钩升起。行走式塔吊要夹好轨钳。当风力达十级以上时，应在塔身结构上设置缆风绳或采取其他措施加以固定。

31.高空作业安全控制高处作业的分级有哪些?（1）高处作业高度在2～5m时，划定为一级高处作业，其坠落半径为2m。（2）高处作业高度在5～15m时，划定为二级高处作业，其坠落半径为3m。（3）高处作业高度在15～30m时，划定为三级高处作业，其坠落半径为4m。（4）高处作业高度大于30m时，划定为四级高处作业，其坠落半径为5m。

32.拆除工程施工准备有哪些?（1）开工前应全面了解拆除工程的图纸和资料，进行现场勘查。

（2）拆除工程必须制定生产安全事故应急预案，根据拆除工程施工现场作业环境，制定相应的消防安全措施。（3）施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目的安全警示标志，非施工人员不得进入施工区。当临街的被拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时，必须采取相应的安全隔离措施。

33.人工拆除作业安全控制要点有哪些?（1）施工程序应从上至下，按板、先非承重墙、梁、承重墙、柱顺序依次进行，或依照先非承重结构后承重结构的原则进行拆除。

（2）拆除施工应逐层拆除分段进行，不得垂直交叉作业，作业面的孔洞应封闭。

（3）建筑楼板上严禁多人聚集或集中堆放材料，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。

（4）人工拆除建筑墙体时，不得采用陶掘或推倒的方法。拆除梁或悬挑构件时，应采取有效的塌落控制措施，方可切断两端的支撑。

34.爆破拆除作业安全控制要点有哪些?（1）爆破拆除工程设计必须按级别经当地有关部门审核，做出安全评估和审查批准后方可实施。

（2）爆破拆除单位必须持有所在地法定部门核发的《爆炸物品使用许可证》，承担相应等级的爆破拆除工程。

（3）爆破器材必须向工程所在地法定部门申请《爆炸物品购买许可证》，到指定的供应点购买。

（4）运输爆破器材时，必须向所在地法定部门申请领取《爆破物品运输许可证》，按照规定路线运输，派专人押送。

35.基坑支护安全控制中应采取支护措施的基坑（槽）有哪些?（1）基坑深度较大，且不具备自然放坡施工条件。

（2）地基土质松软，并有地下水或丰盛的上层滞水。

（3）基坑开挖会危及邻近建、构筑物、道路及地下管线的安全与使用。

36.手持电动工具的安全控制要点有哪些?（1）使用Ⅰ类手持电动工具外壳应做接零保护，并加装漏电保护装置。露天、潮湿场所或在金属构架上操作，严禁使用Ⅰ类手持电动工具。

（2）在危险场所和高度危险场所，必须采用Ⅱ类工具，在狭窄场所（锅炉、金属容器、地沟、管道内等）宜采用Ⅲ类工具。

电焊机安全控制要点有哪些?（1）电焊机的接零保护、漏电保护和二次侧空载降压保护装置必须齐全有效。（2）电焊机一次侧电源线应穿管保护，长度一般不超过5m，焊把线长度一般不应超过30m，并不应有接头，一二次侧接线端柱外应有防护罩。（3）电焊机施焊现场10m范围内不得堆放易燃、易爆物品。

38.简述建设工程施工合同的索赔索赔的程序？

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

39.劳务分包合同中工时及工程量的确认有哪些规定？

（1）采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。

（2）采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承报人，由工程承包人确认。

（3）采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月（或旬、日）将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。（4）劳务分包人做法正确，因为全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。

40.施工现场防火规定中动火审批程序有哪些规定？

（1）一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管理部门审查批准后，方可动火。

（2）二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施，填写动火申请表，报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后，方可动火。

（3）三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后，方可动火。

（4）动火证当日有效，如动火地点发生变化，则需重新办理动火审批手续。

41.现场文明施工文明施工主要内容有哪些?（1）规范场容、场貌，保持作业环境整洁卫生。（2）创造文明有序安全生产的条件和氛围。

（3）减少施工对居民和环境的不利影响。

（4）落实项目文化建设。

42.文明施工管理要点有哪些?（1）一般路段的围挡高度不得低于1.8m，市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。（2）现场出入口明显处应设置“五牌一图”，即：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌及施工现场总平面图。（3）现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰，并应采取相应的隔离防护措施，在建工程内严禁住人。

（4）现场应建立防火制度和火灾应急响应机制，落实防火措施，配备防火器材。明火作业应严格执行动火审批手续和动火监护制度。

43.现场临时用水管理规定有哪些?（1）现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。

（2）消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计，消防干管直径应不小于100mm，消防栓处昼夜要有明显标志，配备足够的水龙带，周围3m内不准存放物品。

（3）高度超过24m的建筑工程，应安装临时消防竖管，管径不得小于75mm，严禁消防竖管作为施工用水管线。

44.简述不同安全警示牌的作用和基本形式？

（1）禁止标志是用来禁止人们不安全行为的图形标志。基本形式是红色带斜杠的圆边框，图形是黑色，背景为白色。

（2）警告标志是用来提醒人们对周围环境引起注意，以避免发生危险的图形标志。基本形式是黑色正三角形边框，图形是黑色，背景为黄色。

（3）指令标志是用来强制人们必须做出某种动作或必须采取一定防范措施的图形标志。基本形式是黑色圆形边框，图形是白色，背景为蓝色。

（4）提示标志是用来向人们提供目标所在位置与方向性信息的图形标志。基本形式是矩形边框，图形文字是白色，背景是所提供的标志，为绿色。消防设备提示标志用红色。

45.单位（子单位）工程质量验收合格应符合哪些规定？

（1）（2）（3）（4）（5）单位（子单位）工程所含部分（子分部）工程的质量均应验收合格。质量控制资料应完整。

单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。观感质量验收应符合要求。

46.当建筑工程质量不符合要求时，应按哪些规定进行处理？

（1）经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。

（2）经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

（3）经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。

（4）经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

47.建筑装饰装修工程中有关防火的规定中对民用建筑的一般规定有哪些?（1）当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，其厚度应不大于15mm，且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10％。

（2）图书室、资料室、档案室和存放文物的房间，其顶棚、墙面应采用A级，地面应采用不低于B1级的装修材料。

（3）大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间，其顶棚和墙面应采用A级装修材料，地面及其他装修应采用不低于B1级。

（4）消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等，其内部所有装修材料均应采用A级。

（5）无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

（6）建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时，其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B1级。（7）防烟分区的挡烟垂壁，其装修材料应采用A级。

（8）建筑内部的变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）两侧的基层应采用A级材料，表面装修应采用不低于B1级的装修材料。

48.建筑内部防火施工应对哪些材料进行抽样检验？

（1）现场阻燃处理后的纺织织物，每种取2㎡检验燃烧性能；

（2）施工过程中受湿浸、燃烧性能可能受影响的纺织织物，每种取2㎡检验燃烧性能；

（3）现场阻燃处理后的木质材料，每种取4㎡检验燃烧性能；（4）现场阻燃处理后的泡沫塑料每种取0.1m检验燃烧性能；

（5）现场阻燃处理后的复合材料每种取4㎡检验燃烧性能。二级建造师实务90个重点

1、惯性矩的单位是：M4

2、砼结构环境类别分：五类

3、楼梯踏步的宽度B和高度H的关系：2H+B=600-620mm

4、人耳对声音最灵敏的音频是1000Hz。

5、钢板规格表示方法为度厚长，大于4M2的钢板为厚板

6、不锈钢是含铬量在12%以上的铁基合金钢。

7、生石灰：CaCO3

8、普通硅酸盐水泥：P.O

9、水泥强度等级是以水泥胶砂试件在3天和28天龄期来评定。

10、矿渣水泥耐热性最好，硅酸盐水泥适用于早期强度要求高的砼工程。

11、选用非活性骨料，就可以避免砼遭受碱骨料反应而破坏。

12、砌砂浆优先选用中砂，空心率小于25%称为实心砌体。

13、大理石属于碱性变质岩。

14、针叶树木实地板干密度不低于0.32g/cm2。阔叶不低于0.50g/cm2。

15、在一般工程中水准测量使用DS3型水准仪。

16、普通经纬仪DJ6。

17人工挖土预留15-30一层土不挖。

18、在地下水位以下挖土，应将水位降至坑度500mm以下。

19、基坑挖完前应进行：测量定位，抄平放线。20、雨期施工，基坑应采取：分段开挖。

21、砖基础下面一层灰缝大于20mm应用细石砼找平。

22、矿渣水泥，火山灰水泥大体积砼养护不得少于21天。

23、大体积砼浇筑方案有：全面分层，分段分层，斜面分层。

24、砖、石基础特点：抗压性好，整体性好，造价较低。

25、大体积砼内外温差一般控制在25度。

26、大体积磔浇完应在12小时内加以覆盖和浇水。

27、大体积砼养护时间 不得少于14天。

28、钢筋强度标准值应具有不少于95%的保证率。

29、箍筋主要目的是：提高斜截面的承载能力。30、钢砼梁中承受剪力的钢筋是：箍筋。

31、钢筋延伸率是衡量塑性性能的指标。

32、钢筋备料加工的依据是：钢筋配料单。

33、后浇带养护15天的湿润养护。

34、在已浇筑的砼强度 未达到1.2N/mm2以前，不得在上面工作。

35、沉降缝是防止砌体房屋结构产生裂缝的措施之一，并且基础必须分开。

36、普通砖砌筑砂浆稠度为70-90mm。

37、砖墙的水平灰灰缝砂浆饱满度不得小于80%。

38、在砖墙上留施工洞，其侧边离交接处墙面不应小于500mm。

39、加气砼砌块竖向灰缝宽度宜为20mm。

40、钢结构中永久性普通螺栓的紧固质量，可采用锤击法。

41、钢结构采用普通螺栓连接紧固时，紧固次序应：从中间开始，对称向两边进行。

42、高强螺栓连接形式是：摩擦连接。

43、衡量钢筋塑性指标是：冷弯，延伸率。

44、屋面防水为Ⅲ级时，合理使用年限为10年。

45、当屋面坡度大于25%时，防水 采取下滑固定措施。

46、地下工程防水等级分为四级。

47、防水砼养护时间不得小于7天。

48、地下防水工程装立面卷材宜采有：满粘法施工。

49、抹灰厚度大于35 mm时，应采取加强措施。50、抹灰用石灰膏熟化期不应少于15天。

51、主龙骨起拱高度为0.1-0.3%。

52、暗龙骨吊顶内填充吸声材料应有防散落措施。

53、水泥砂浆地面厚度不应小于20mm。

54、水泥砂浆地面应用中粗砂且含泥量不应大于3%。

55、门窗玻璃单块大于1.5 m2时应使用安全玻璃。

56、在砼抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8%。

57、场地平整排水方向的坡度不应小于2%。

58、平整场地逐点检查每100-400m2取一点。

59、施工单位项目质量计划应由项目经理主持编制。

60、建筑工程施工质量控制要全面控制施工过程，重点控制：工序质量。

61、钢结构安装时，磨光顶紧面紧贴不少于75%；

62、选择施工机械时，首先应该选择主导工程的机械。63、降低成本措施的指定应以施工预算为尺度。

64、单位工程平面图设计的第一步是确定起重机的位置。

65、施工组织设计内容的三要素是：施工方案、施工进度、施工平面图

66、流水步距是指两个相邻工作队相继投入工作的最小时间间隔

67、当网络计划的计划工期等于计算工期时，关键工作的总时差等于零

68、工作总时差是指：在不影响总工期的前提下，该工作可以利用的机动时间。69、自由时差与总时差的关系为：自由时差小于等于总时差

70、安全帽在保证承受冲击力的前提下，要求越轻越好，重量不应超过400g 71、对企业发生安全事故，应坚持四不放过原则进行处理 72、当高度为25米时，坠落半径为4米

73、四口防护：楼梯口、电梯井口、通道口和预留洞口

74、结构施工自二层起，凡人员进口的通道都应搭设符合规范要求的防护棚，高度超过24米的交叉作业，应设双层防护棚进行防护。

75、配电系统主要由配电线路、配电装置和接地装置三部分组成。76、开关箱与所控制的固定式用电设备水平距离应不超过3米 77、固定总价合同承担风险最小。

78、对承发包双方而言可调价格合同分担风险最为合理

79、按《建筑工程施工合同》规定，工程预付款的预付时间不应迟于约定的开工日期前7天

80、《合同》规定，确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程进度款。

81、建筑工程合同按照承包工程计价方式可分为：固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同。

82、高度超过24米以上的建筑施工现场应设置高压水泵。83、施工现场的消防道路不应小于3.5米

84、施工现场消火栓干管直径不应小于100mm.85、施工现场的灭火器每组之间的距离不应小于30米 86、灭火器箱离地面的高度不宜小于0.15米

87、施工平面图规定，消火栓距离不应小于120米 88、木板临时建筑之间的距离不应小于6米 89、白天打桩施工的噪音不允许超过85Db

90、施工现场临时用电基本原则：采用三相五线系统、采用三级配电系统、采用二级漏电保护系统

第三篇：2015年二级建造师法规预测考试

2015年二级建造师考试《法规及相关知识》预测试题

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）。

A．原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B．公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C．依照当事人申请可停止公告 D．公告部门可自行决定是否停止公告

2、某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2011年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2012年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）。A．2011年10月10日 B．2011年10月20日 C．2011年12月1日 D．2012年5月1日

3、《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人（）。A．应当拒收

B．经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序 C．由评标委员会按废标处理

D．经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

4、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（）验收。验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。A．环境保护主管部门 B．建设行政主管部门 C．省级人民政府 D．县级以上人民政府

5、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为（）合同。A．无效

B．可变更、可撤销 C．有效 D．效力待定

6、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4．5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应（）。A．向某仲裁机构请求供应商支付3万元 B．直接要求供应商支付3万元 C．直接要求供应商支付7．5万元

D．向某仲裁机构请求供应商支付4．5万元

7、诉讼文书的受送达人下落不明的，应采用的送达方式是（）。A．转交送达 B．委托送达 C．公告送达 D．留置送达

8、下列不属于承揽人义务的是（）。A．按照合同约定完成承揽工作 B．材料检验

C．交付符合质量要求的工作成果 D．依法赔偿损失

9、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）。

A．原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定

B．原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

C．原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判

D．原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

10、仲裁裁决书自（）之Et起发生法律效力。A．发出 B．当事人收到 C．申请撤销期限届满 D．作出

11、下列关于合同解除特征的表述，错误的是（）。A．合同的解除适用于合法有效的合同 B．合同解除须具备法律规定的条件

C．合同解除无需解除行为，双方就解除合同达成一致即可 D．合同解除使合同关系19始消灭或者向将来消灭

12、《招标投标法》规定，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2～5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由（）吊销营业执照。A．公安机关 B．建设行政主管部门 C．工商行政管理机关 D．市人民政府

13、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的（）日内，依照《立法法》的规定报有关机关备案。A．10 B．20 C．30 D．45

14、甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（）。A．向法院申请撤销裁决 B．向人民法院起诉 C．向上级仲裁机构申诉 D．向人民法院申请执行

15、下列民事诉讼案件适用专属管辖的是（）。A．保险合同纠纷 B．侵权行为纠纷 C．不动产纠纷 D．票据纠纷

16、《招标投标法》规定，投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是（）。A．中标无效 B．追加投标保证金 C．中标结果效力待定 D．没收投标保证金

17、《民事诉讼法》规定，被执行人或者被执行的财产在外地的，可以委托当地人民法院代为执行。受委托人民法院收到委托函件后，（）。A．可以拒绝

B．必须在10日内开始执行，不得拒绝 C．必须在15日内开始执行，不得拒绝 D．必须在30日内执行完毕

18、对工程进行竣工检查和验收，是（）法定的权利和义务。A．建设单位 B．施工单位 C．建设行政主管部门 D．建设工程质量监督机构

19、下列关于行政强制措施实施主体的表述，错误的是（）。A．行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实施 B．行政强制措施权可以委托

C．行政强制措施应当由行政机关具备资格的行政执法人员实施，其他人员不得实施 D．依据《行政处罚法》的规定行使相对集中行政处罚权的行政机关，可以实施法律、法规规定的与行政处罚权有关的行政强制措施

20、企业法人依法经（）后取得法人资格。A．公司营业执照签发 B．组织机构代码证签发 C．工商行政管理机关核准登记

D．申请公司设立

21、规划和指导施工全过程的综合性技术经济文件是（）。A．施工组织设计 B．安全技术措施 C．施工现场临时用电方案 D．安全技术交底

22、劳动合同的期限一般始于（）之日。A．劳动合同的生效 B．劳动合同的签订 C．劳动者开始工作 D．劳动者领取工资

23、《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（）的原则实施。A．减量化优先 B．合理用能 C．政府监管 D．规范使用

24、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷以（）为合同履行地。A．原告住所地 B．合同签订地 C．被告住所地 D．施工行为地

25、合同示范文本具有（）。A．引导性、参考性 B．引导性、强制性 C．参考性、强制性 D．临时性、辅助性

26、《注册建造师管理规定》规定，以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，（）年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。A．1 B．3 C．5 D．6

27、行政机关决定实施查封、扣押的，查封、扣押的期限不得超过（）日。A．10 B．15 C．20 D．30

28、按照《担保法》的规定，下列可以作为保证人的是（）。1 A．政府机关 B．某高等学校 C．有限责任公司 D．厂矿的职能部门

29、下列选项中，不需要办理施工许可证的是（）。A．城市居住小区 B．城市大型立交桥 C．建筑面积200m2的房屋

D．实行开工报告审批制度的建筑工程

30、生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，被判处有期徒刑的，根据我国《安全生产法》的规定，自刑罚执行完毕之日起（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A．1 B．2 C．3 D．

531、下列关于安装工程一切险的表述，错误的是（）。

A．安装工程一切险的保险人对因自然灾害、意外事故造成的损失和费用，负责赔偿 B．安装工程一切险的试车考核期的长短必须超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

C．安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任 D．安装工程一切险可以保障机器设备在安装、调试过程中，被保险人可能遭受的损失能够得到经济补偿

32、根据《招标投标法实施条例》，下列行为中，不属于投标人相互串通投标的是（）。A．投标人之间约定中标人

B．投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标 C．投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 D．招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价

33、甲乙双方签订总价为100万元的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为（）万元。A．10 B．20 C．30 D．50

34、担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同（）。A．无效 B．仍然有效 C．效力待定

D．在担保期间内有效

35、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）。A．整改，并及时报告有关主管部门 B．整改，并及时报告建设单位 C．暂时停止施工，并及时报告建设单位 D．暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

36、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议的，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的市场价格履行。A．材料所在地 B．订立合同时履行地 C．合同签订地

D．履行义务一方所在地

37、《建设工程安全生产管理条例》规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（）的罚款。A．1倍以上3倍以下 B．2倍以上5倍以下 C．1倍以上5倍以下 D．3倍以上7倍以下

38、《劳动合同法》规定，用人单位自用工之日起满（）不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。A．3个月 B．6个月 C．1年 D．2年

39、关于联合体共同承包的说法，正确的是（）。A．联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任 B．联合体各方对承包合同履行承担连带责任

C．不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D．不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

40、国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经（）批准，可以进行邀请招标。A．国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府

B．国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 C．国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

D．国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府

41、下列关于招标代理机构的表述，错误的是（）。

A．招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉

B．工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

C．工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定

D．招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织

42、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（）事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。A．特别重大 B．重大 C．较大 D．一般

43、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是（）。A．工程项目技术人员的劳动合同 B．工程项目采用的材料、设备

C．工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D．工程项目的安全、质量

44、施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）。A．王某应当向施工企业赔偿损失

B．施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失 C．保险公司找到王某追回保费后，方可给予施工企业赔偿 D．保险公司应当支付保险金，并可向王某追偿

45、《建筑业企业资质管理规定》规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在（）年内不得再次申请建筑业企业资质。A．1 B．2 C．3 D．5

46、王某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与王某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于（）前以书面形式通知王某。A．6月1日 B．6月16日 C．7月2日 D．7月16日

47、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。A．在仲裁程序中形成的仲裁调解书 B．由行政主管部门主持达成的调解书 C．人民法院在民事案件审理中制作的调解书 D．司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议

48、下列关于委托合同的表述，错误的是（）。A．委托合同的目的是为他人处理或管理事务 B．委托合同的订立以双方相互信任为前提 C．委托合同必定是有偿合同

D．委托合同是一种典型的提供劳务的合同

49、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A．10 B．15 C．20 D．25

50、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。

A．从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 B．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确 C．设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 D．勘察、设计单位不得分包所承揽的工程

51、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。

A．县级以上人民政府 B．省级人民政府 C．国务院

D．省级文物行政部门

52、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件不包括（）。A．保证本单位安全生产条件所需资金的投入

B．建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程 C．依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

D．特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

53、在工程总承包的方式中，（）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责。A．设计采购施工/交钥匙总承包 B．设计——施工总承包 C．设计——采购总承包 D．采购——施工总承包

54、建筑业企业资质证书的有效期为（）年。A．1 B．2 C．3 D．5

55、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业是（）作业。A．抢修 B．抢险 C．抢工期

D．生产工艺要求必须连续

56、根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为（）。A．终身不予注册

B．吊销执业资格证书，5年以内不予注册 C．责令停止执业3年 D．责令停止执业1年

57、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。A．产品合格证 B．安全许可证 C．销售许可证 D．安装许可证

58、建设单位为提前获得投资效益，在工程未经验收就提前投产或使用，由此而发生的质量等问题，应由（）承担责任。A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．建设单位和施工单位共同

59、人民调解的基本原则不包括（）。A．当事人平等原则 B．合法原则 C．当事人自愿原则 D．诚实信用原则

60、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）。A．无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B．实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 C．实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关

D．建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

61、《招标投标法》规定，招标代理机构应当具备的条件有（）。A．有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量 B．有从事招标代理业务的相应资金 C．有从事招标代理业务的营业场所

D．有对投标人的财务状况进行审计的专业人才

E．有符合本法规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库

62、下列代理行为中，应当由被代理人承担法律后果的是（）A．张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同

B．已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同 C．李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益 D．普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同 E．某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同

63、关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有（）。A．责令改正，没收违法所得 B．追究刑事责任 C．责令停业整顿，降低资质等级 D．情节严重的，吊销资质证书

E．对承包单位处工程合同价款0．5%以上1%以下的罚款

64、按照《担保法》、《物权法》的规定，可以质押的权利包括（）。A．建设用地使用权 B．汇票、支票、本票 C．依法可以转让的股份、股票 D．依法可以转让的商标专用权、专利权 E．存款单、仓单、提单

65、下列关于行政行为特征的表述，正确的是（）。A．行政行为是执行法律的行为

B．行政主体在实施行政行为时具有单方意志性 C．行政行为具有一定的裁量性 D．行政行为带有强制性

E．行政行为以有偿为原则，以无偿为例外

66、建设工程施工合同中的双方相互协作条款一般包括双方当事人在施工前的准备工作，施工人及时向发包人提出（）对发包人的监督检查提供必要协助等。A．开工通知书 B．施工进度报告书 C．工程验收范围与内容 D．工程验收标准与依据 E．技术档案资料

67、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格的，关于竣工日期的说法，正确的有（）。

A．应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B．应当以鉴定合格日期为竣工日期 C．鉴定期间为顺延工期的期间 D．应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E．应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期 68、安全专项施工方案编制应当包括（）等内容。A．工程概况

B．施工工种安全技术交底 C．劳动力计划 D．编制依据 E．施工计划

69、生产经营单位（）的，给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A．使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业 B．非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证

C．未设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员 D．使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证 E．未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训

70、根据《水污染防治法》，防止地下水污染的具体规定包括（）。

A．向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准，防止热污染危害

B．禁止企业事业单位利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物

C．在开采多层地下水的时候，如果各含水层的水质差异大，应当分层开采 D．兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施 E．人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质

71、事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照（）规定处以罚款。

A．发生一般事故的，处上一年年收入30％的罚款 B．发生较大事故的，处上一年年收入40％的罚款 C．重大责任事故的，处上一年年收入50％的罚款 D．发生重大事故的，处上一年年收入60％的罚款 E．发生特别重大事故的，处上一年年收入70％的罚款

72、施工项目负责人的安全生产责任主要是（）。A．对建设工程项目的安全施工负责 B．制订安全生产规章制度和操作规程 C．及时、如实报告生产安全事故情况 D．确保安全生产费用的有效使用

E．根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患

73、建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程（）。A．同时施工 B．同时设计 C．同时竣工

D．同时投产使用 E．同时招标

74、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械有（）情形，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。A．属国家明令淘汰或者禁止使用的

B．超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 C．经检验达不到安全技术标准规定的 D．没有完整安全技术档案的

E．没有齐全有效的安全保护装置的

75、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位除了要做好检查、检验并做好记录外，还应当及时通知（）。A．建设单位 B．设计单位

C．建设工程质量监督机构 D．建设工程质量检测单位 E．勘察单位

76、《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（）。A．购物发票

B．安全性能检测合格证 C．生产(制造)许可证 D．产品合格证 E．进场试验报告

77、《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行的活动有（）。

A．开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动 B．占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路

C．修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库 D．在历史建筑上刻划、涂污

E．在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动

78、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责造成（）或者其他严重后果，构成犯罪的，依照《刑法》有关规定追究刑事责任。A．重大安全事故 B．较大安全事故 C．一般安全事故 D．重大伤亡事故 E．较大伤亡事故

79、《合同法》规定，当事人可以解除合同的情形有（）。A．当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 B．当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的 C．因不可抗力致使不能实现合同目的 D．当事人一方发生合并、分立

E．在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务

80、借款合同中贷款人的主要义务是（）。A．提供担保 B．提供借款 C．提供真实情况 D．不得预扣利息 E．按照约定收取借款

第四篇：09年二级建造师法规考试问答题

09年二级建造师法规考试问答题

一、什么是民事行为能力？

所谓民事行为能力，是指民事主体通过自己的行为取得民事权利、承担民事义务的资格。民事行为能力分为完全民事行为能力、限制民事行为能力、无民事行为能力三种。

二、什么人属于完全民事行为能力人？

完全民事行为能力人包括两种：

1．18周岁以上的公民是成年人，具有完全民事行为能力，可以独立进行民事活动，是完全民事行为能力人。

2．16周岁以上不满18周岁的公民，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。

三、什么人属于限制民事行为能力人？

限制民事行为能力人包括两种：

1．10周岁以上的未成年人是限制民事行为能力人。这种人可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动。

2．不能完全辨认自己行为的精神病人。这种人可以进行与他的|考试大|精神健康状况相适应的民事活动；其他民事活动由他的法定代理人代理，或者征得他的法定代理人的同意。

四、什么人属于无民事行为能力人？

无民事行为能力人包括两种：

1．不满10周岁的未成年人。这种人由他的法定代理人代理民事活动。

2．不能辨认自己行为的精神病人。这种人也由他的法定代理人代理民事活动。

五、什么是诉讼时效？

诉讼时效，是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度。

胜诉权就是向人民法院请求保护民事权利的权利，胜诉权的存在，可以使得当事人的民事权利得到保护。而超过了诉讼时效期间，法律消灭了当事人的胜诉权，就意味着当事人的民事权利已经得不到法律的保护了。

六、有哪几种诉讼时效？

根据我国《民法通则》及有关法律的规定，诉讼时效期间通常可划分为四类：

1．普通诉讼时效；

2．短期诉讼时效；

3．特殊诉讼时效；

4．权利的最长保护期限。

七、普通诉讼时效期间有多长？

普通诉讼时效期间通常为2年。普通诉讼时效是相对于|考试大|不普通的诉讼时效而言的，去除短期诉讼时效和特殊诉讼时效，余下的就都是普通诉讼时效了。

八、哪些情形符合短期诉讼时效？

下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损毁的。

九、什么是特殊诉讼时效？

特殊诉讼时效不是由民法规定的，而是由特别法规定的诉讼时效。例如，《合同法》第129条规定涉外合同期间为4年。《海商法》第257条规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年。

十、权利的最长保护期限有多长？

诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。

十一、什么是诉讼时效中止？

《民法通则》第139条规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

中止诉讼时效的法定事由必须是发生在诉讼时效期间的最后6个月才能导致诉讼时效中止，法定事由如果发生在诉讼时效期间的最后6个月之前，只有该事件持续到最后6个月内才产生中止时效的效果。

十二、什么是诉讼时效中断？

《民法通则》第140条规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。

十三、申请施工许可证的条件有哪些？

依据《建筑法》第8条，申请施工许可证应当具备以下条件：

1．已经办理该建筑工程用地批准手续

2．在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

3．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

4．已经确定建筑施工企业

5．有满足施工需要的施工图纸及技术资料

6．有保证工程质量和安全的具体措施

7．建设资金已经落实

8．法律、行政法规规定的其他条件

十四、什么情况下施工许可证将被废止？

建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

十五、超越资质承揽工程所签订的合同是否有效？

2005年1月1日开始实行的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第（5）项的规定，认定无效：

1．承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；

2．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

3．建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

十六、对于超越资质承揽工程的合同，建设单位是否需要向承包商支付工程款？

上面的三种情形违反了《建筑法》关于发承包的规定，依据《合同法》第52条，属于无效的合同。对该合同按照以下办法处理：

1．建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

2．建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：

（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；

（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。

十七、如果超越资质承揽工程而竣工前取得了相应资质，是否按无效合同处理？

承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。

十八、联合共同承包的各方应承担怎样的责任？

《建筑法》第27条规定：“大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。”

1．内部责任

组成联合体的成员单位投标之前必须要签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。依据《工程建设项目施工招标投标办法》，联合体投标未附联合体各方共同投标协议的，由评标委员会初审后按废标处理。

2．外部责任

《建筑法》第27条同时规定：“共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。”

负有连带义务的每个债务人，都负有清偿全部债务的义务，履行了义务的人，有权要求其他负有连带义务的人偿付他应当承担的份额。

十九、什么是转包？

转包指的是承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁|考试大|止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第4条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则的规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”

这里的违法所得，依照相关司法解释，应理解为“扣除成本后的获利部分”。

二十、如何理解总承包单位与分包单位的连带责任？

《建筑法》第29条第2款规定：“建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。”

连带责任既可以依合同约|考试大|定产生，也可以依法律规定产生。建设单位虽然和分包单位之间没有合同关系，但是当分包工程发生质量、安全、进度等方面问题给建设单位造成损失时，建设单位既可以根据总承包合同向总承包单位追究违约责任，也可以根据法律规定直接要求分包单位承担损害赔偿责任，分包单位不得拒绝。总承包单位和分包单位之间的责任划分，应当根据双方的合同约定或者各自过错大小确定；一方向建设单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向另一方追偿。

二十一、实行强制监理的建设工程范围有哪些？

并不是所有的工程都需要实行监理。下列工程必须实行监理。

1．国家重点建设项目；

2．大中型公用事业工程；

3．成片开发建设的住宅小区工程；

4．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；

5．国家规定必须实行监理的其他工程。

第五篇：二级建造师相关资料

二级建造师考试

考试科目

二级建造师[1]执业资格考试设《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》、《专业工程管理与实务》3个科目。

综合考试包括《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》2个科目，这2个科目为各专业考生统考科目。专业知识为《专业工程管理与实务》一个科目。

专业类别

专业科目设置6个专业类别：建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程。考生在报名时根据工作需要和自身条件选择一个专业进行考试。考试题型

各科考试时间、题型、题量、分值见下表：

序号科目名称考试时间（小时）题型题量满分

1建设工程法规及相关知识2单选题多选题6020100

2建设工程施工管理3单选题多选题7025120

3专业工程管理与实务3单选题多选题案例题40103120其中案例题60分

答题要求

《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》2个科目的试题题型均为客观题，考生答题时在答题卡上用2B铅笔填涂作答。《专业工程管理与实务》科目的试题题型分为主观题和客观题。客观题部分用2B铅笔在答题卡上填涂作答，主观题部分用黑色钢笔或签字笔在专用答题卡上作答。主观题部分采用计算机网络阅卷，考生开始在专用答题卡上作答前，应注意：

1、答题前要认真阅读答题注意事项（答题卡首页）；

2、主、客观题部分答题用笔不同，防止用错；

3、在专用答题卡指定题号和有效范围（框架）内作答。考生应考时，须携带黑色钢笔或签字笔，2B铅笔，橡皮，无声无编辑功能计算器。各科试卷题本可作草稿纸使用，考后收回，不再另发草稿纸。

成绩查询

成绩查询一般在考后两个月公布，及时关注各地人事网或中国资格考试网公布的消息，第一时间掌握考试信息。

考试成绩实行两年为一个周期的滚动管理办法，参加全部3个科目考试的人员必须在连续的两个考试内通过全部科目；免试部分科目的人员必须在一个考试内通过应试科目。

合格标准

全国各个地区的合格分数不一样，以当地人事考试网公布的信息为主也可以关注资格考试网的二级建造师动态。

浙江2010年二级建造师考试合格标准

合格标准为：施工管理62分；相关知识56分；建筑工程专业科目：72分； 其它专业科目62分；

重庆市2010年二级建造师考试合格标准

合格标准为:施工管理60分：相关知识56分;专业科目：60分；

安徽省2010年二级建造师考试合格标准

合格标准为:施工管理65分：相关知识50分;专业科目：50分-55分；

上海2010年二级建造师考试合格标准

合格标准为:工程法规及相关知识 60分，建设工程施工管理 65分，机电：55分，市政：60分，建筑：72分；

内蒙古2010年二级建造师考试合格标准

合格标准为:施工管理72分：相关知识60分;专业科目：72分；

报考条件

（一）凡遵纪守法，具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满 2年的人员，可报名参加二级建造师执业资格考试。

（二）符合上述

（一）的报考条件，具有工程（工程经济类）中级及以上专业技术职称或从事建设工程项目施工管理工作满 15年的人员，同时符合下列条件的，可免试部分科目：

1、已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》，可免试《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》科目，只参加《专业工程管理与实务》1个科目的考试。

2、已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业二级项目经理资质证书》，可免试《建设工程施工管理》科目，只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》2个科目的考试。

（三）已取得《中华人民共和国二级建造师执业资格证书》的人员，可根据实际工作需要，选择《专业工程管理与实务》科目的相应专业，报名参加考试。考试合格后核发相应专业合格证明。该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。

（四）上述报考条件中有关学历的要求是指经国家教育行政主管部门承认的正规学历或学位；从事建设工程项目施工管理工作年限的截止日期为考试报名当年年底。考试时间

2010年二级建造师统一考试时间（个别省市例外）：6月26-27日。

具体时间如下： 6月26日建设工程施工管理 9：00---12：00； 建设工程法规及相关知识 15：00---17：00

6月27日专业工程管理与实务

报名时间

每年的3-4月份左右，二级建造师考试报名时间各地不一样，大家可以参考2010年二级建造师考试报名信息。

资格审核

资格审核通过就网上缴费，然后等待考试。

考试内容

考试科目

二级建造师执业资格考试设《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》3个科目。其中《专业工程管理与实务》科目分为:建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程6个专业类别，考生在报名时可根据实际工作需要选择其一。

调整

2007年《专业工程管理与实务》科目的专业类别进行了调整，将原“房屋建筑、装饰装修”合并为“建筑工程”；原“矿山、冶炼（土木部分内容）”合并为“矿业工程”；原“电力、石油化工、机电安装、冶炼（机电部分内容）合并为“机电工程”，调整后设置了6个专业类别：建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程。对于2006年报名参加考试且部分科目合格、2007年需要继续参加考试的人员，凡《专业工程管理与实务》科目中房屋建筑工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、石油化工工程、机电

安装工程、装饰装修工程专业未通过的，应当按原各科目考试大纲的要求复习备考，《专业工程管理与实务》科目中其他专业未通过的均按新大纲考试，《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》科目一律按新大纲要求进行考试。其他参加二级建造师资格考试的人员，报名时可根据实际工作需要在调整后的《专业工程管理与实务》科目中选择其中一个相应专业类别。各科目具体考试时间和考务工作计划。新旧专业对照表

新专业原专业

二级建造师专业设置建筑工程(合并)房屋建筑工程

装饰装修工程

公路工程公路工程

水利水电工程水利水电工程

市政公用工程市政公用工程

矿业工程(合并)矿山工程

冶炼工程（土木部分）

机电工程(合并)电力工程

石油化工工程

机电安装工程

冶炼工程（机电部分）

取消港口与航道工程

取消通信与广电工程

报考资料

首次报考人员需提供以下材料：

（1）相应的学历证书原件及复印件；

（2）本人身份证（或军官证）原件及复印件；

（3）有效的业务工作证明（在报名表“单位意见”栏填写并加盖公章）；

（4）本人近期1寸同底免冠照片2张, 2寸同底免冠照片1张（贴于报名表指定位置）；

（5）如实填写的当二级建造师执业资格考试报名表（新考生）；

（6）如实填涂的省人事考试报名信息卡；

（7）免试部分科目需提供相应专业的中级及以上专业技术资格证书及复印件，一、二级项目经理资质证书及复印件。

续考人员需提供以下材料：

（1）本人身份证（或军官证）原件及复印件；

（2）上一的准考证原件及复印件；

（3）本人近期1寸同底免冠照片1张, 2寸同底免冠照片1张（贴于报名表指定位置）；

（4）如实填写的当二级建造师执业资格考试报名表（老考生）；

（5）如实填涂的省人事考试报名信息卡。

免考条件

为体现项目经理向建造师过渡的精神，对取得建筑施工二级项目经理资质及以上证书，符合报名条件并满足下列条件之一可以考虑免考相应科目：

（1）具有中级及以上技术职称，从事建设项目施工管理工作满15年，可免《建设工程施工管理》考试,免考部分科目的人员必须在一个考试内通过应考科目。

（2）取得一级项目经理资质证书，并具有中级及以上技术职称；或取得一级项目经理资质证书，从事建设项目施工管理工作满15年，可免《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》考试。

（3）已取得某一个专业二级建造师执业资格的人员，可根据工作实际需要，选择另一个《专业工程管理与实务》科目的考试。考试合格后核发相应专业合格证明。该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。

证书获得办法

二级建造师执业资格实行全国统一大纲，各省、自治区、直辖市命题并组织考试的制度。建设部负责拟定二级建造师执业资格考试大纲，人事部负责审定考试大纲。培训工作按照培训与考试分开、自愿参加的原则进行。一级建造师执业资格考试为滚动考试（每两年为一个滚动周期），参加4个科目考试的人员必须在连续两个考试内通过应试科目为合格。符合免试条件，参加2个科目（建设工程法规及相关知识和专业工程管理与实务）考试的人员必须在一个考试内通过应试科目为合格。

相关规定

（一）凡遵纪守法，具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年的人员，可报名参加二级建造师执业资格考试。

（二）符合上述

（一）的报名条件，具有工程（工程经济类）中级及以上专业技术职称或从事建设工程项目施工管理工作满15年的人员，同时符合下列条件的，可免试部分科目：

1、已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》，可免试《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》科目，只参加《专业工程管理与实务》1个科目的考试。

2、已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业二级项目经理资质证书》，可免试《建设工程施工管理》科目，只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》2个科目的考试。

（三）已取得《中华人民共和国二级建造师执业资格证书》的人员，可根据实际工作需要，选择《专业工程管理与实务》科目的相应专业，报名参加考试。考试合格后核发相应专业合格证明。该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。

（四）上述报名条件中有关学历或学位的要求是指经国家教育行政主管部门承认的正规学历或学位；从事建设工程项目施工管理工作年限的截止日期为2008年年底。