第一篇:云南省二级建造师考试法规相关时间汇总
※初次注册与执业印章的有效期为3年。
※发明专利权期限是20年、实用新型和外观设计专利权的期限是10年。
※普通诉讼时效通常是2年。涉外合同诉讼时效为4年。※诉讼时效的中止发生在诉讼期间的最后6个月内。※身体受到伤害、延期或拒付租金、出售质量不合格商品未声明、寄存财物丢失或损毁的、海上货物运输向承运※人要求赔偿的请求权诉讼时效通常是1年。
※预告登记后,债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起3个月内未申请登记的,预告登记失效。
※建设单位应当自领取施工许可证3个月内开工,可以延期2次,每次3个月。
※因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起1个月内,向发证机关报告。中止施工满1年的工程恢复施工前建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
※因故不能按期开工超过6个月的应当重新办理开工报告的批准手续。
※投标保证金有效期应超出投标文件有效期30天。
※评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般在15日内确定中标人,但最迟应在投标有效期结束日30个工作日前确定。评标5人以上单数,专家不得少于成员总数的3分之2。
※中标通知发出30天内,招标人和中标人订立书面合同。
※招标人和中标人订立书面合同后5日,应向未中标的投标人退还投标保证金。
※招标文件至出售到停售最短不得少于5天;招标人对招标文件修改澄清,应当在招标要求投标文件截止时间至少15天前;自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日至,最短不得少于20天。
※未履行安全管理职责的主要负责人,5年不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
※单位负责人接到安全事故报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。逐级上报事故情况,每一级上报的时间不得超过2小时。及时补报发生事故30天内的伤亡人数变化情况;火灾、道路交通事故自发生之日起7日内,事故造成伤亡人数发生变化的及时补报。事故调查组应当自事故发生之日起60天内提交事故调查报告。
※重大事故、较大事故、一般事故,负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15天内做出批复;※特别重大事故30天内做出批复,特殊情况下,批复时间可以适当延长,但延长时间最长不得超过30天。※安全生产监督管理部门对不符合标准的设施、设备、器材予以查封或扣押,并应在15日内做出处理决定。※建设单位应当自开工报告批准之日起15天内,将保证安全施工的措施报送有关部门备案。
※建设单位应当在拆除工程施工15日前,将拆除单位的资质证明;拟拆除建筑物,构造物及可能危及可能危及毗邻建筑的说明;拆除施工组织方案;堆放,清除废弃物的措施报送有关部门备案。
※执业人员(包括监理工程师)未执行法律、法规和工程建设强制性标准的,责令停业执业3个月以上1年以下;情节严重的,吊销执业资格证书,5年不予注册;造成重大安全事故的,终身不予注册;构成犯罪的,依照刑法的有关规定追究刑事责任。
※安全生产许可证的有效期是3年,企业应于期满前3个月向原发证机关办理延期手续,有效延期为3年。如果建
筑施工企业名称、法人、地址变更的,应在变更后10日内,到原发证机关办理变更手续。
※监理工程师、注册建筑师、注册结构工程师因过错造成质量事故的,责令停业执业1年;造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,5年不予注册;情节特别恶劣的,终身不予注册。
※基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限。防水工程为5年。供热供冷、电气管线、设备安装和装修工程为2年。
※缺陷责任期一般为6个月、12个月、24个月。
※发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内核实;核实后14天内返还承包人;发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复,经催告后14天内仍不予答复的,视为认可承包人的返还保证金申请。
※工程竣工验收后5天内,应向委托部门报送建设工程质量监督报告。
※竣工验收备案制度:建设单位应当自建设工程竣工验收合格15日内,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或其它有关部门备案。
※建设工程发生质量事故,有关部门应当在24小时向当地建设行政主管部门和其它有关部门报告。
※建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年方决定开工建设的,应当报原审批部门重新审核。
※需要进行试生产的建设项目,建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内,向环境保护的主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
※在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15天前向工程所在地环境保护行政主管部门申报。
※民用建筑节能规划审查建设主部门应当自收到征求意见材料之日起10日内提出意见。
※建设单位应当自依法取得施工许可证之日起7个工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查。公安机关消防机构自受理申请之日起10个工作日内对该场所进行消防安全检查。※自劳动争议调解组织收到调解申请15天内未达成调解协议的,当事人可以依法申请仲裁。
※自劳动争议申请仲裁的时效为1年,从当事人知道或应该知道权利受到侵害之日开始计算。
※商事仲裁的受理:商事仲裁委员会收到仲裁申请书5天内,认为符合受理条件的应当受理;申请撤销自收到裁决6个月内提出。
※劳动争议仲裁的受理:劳动争议仲裁委员会收到仲裁申请书5天内,认为符合受理条件的应当受理;应当在5天内将仲裁申请书副本送达被申请人;被申请人收到仲裁申请书副本后,应当在10日内向劳动争议仲裁委员会提交答辩书;劳动争议仲裁委员会收到答辩书后,应当在5日内将答辩书副本送达申请人;仲裁庭应当在开庭5日前,将开庭日期,地点书面通知双方当事人;有正当理可以在开庭前3日前请求延期开庭;劳动争议仲裁的应当自受理之日起45日内结束;案情复杂的可延长但不得超过15日;当事人对仲裁裁决不服,自收到裁决书15日内,可以向人民法院起诉,期满不起诉的,裁决书即发生法律效力。
※审判:人民法院对原告的起诉审查,认为符合受理条件的应当受理;应当在7天内立案(不符合受理的7天内裁定不予受理);应在立案之日起6个月内审结;有特殊情况的经院长批准可延长6个月,还需延长的,报上级人民法院批准。对判决不服,提起上诉时间为15天,对裁定不服,提起上诉时间为10天,只有双方的上诉期满均未提起上诉的,期满不起诉的,裁判才发生法律效力。
※当事人申请再申,应在裁判发生效力后2年内提出。发现审判人贪污受贿的自知道3个月内提出。
※当事人认为执行违法的可提起书面异议,法院收到书面异议后15日内审查,理由成立撤改,不成驳回。当事人不服可以在收到裁决10日内向上一级人民法院申请复议。案外人提起异议的15日内审查15日内起诉。
※已建立用工关系的,应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付2倍的工资。从用工之日起满1个月的次日至满1年的前日计,并视自用工之日起满1年的当日已经与劳动者订立无固定期限合同。
※无固定期限合同:
1、连续工作满10年的。
2、企业改制连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的。
3、连续订立2次固定期限合同的。
※试用期:以完成一定工程量为限的合同或劳动合同期限不满3个月的,不得约定试用期。劳动合同期限3个月以上不满1年的,不得超过1个月;1年以上不满3年的,不得超过2个月;3年以上的固定及不固定合同,不得超过6个月。
※劳动者解除劳动合同,劳动者提前30天以书面形式通知用人单位。试用期的前3天通知用人单位。
※劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上固定期限合同。
※非全日制用工:劳动者在同一单位一般平均每日工作时间不得超过4小时,每周累计不超过24小时,结算支付周期最长不得超过15天。
※档案:建设单位在工程竣工验收后3个月内,必须向城建设档案馆移室移交一套符合规定的工程档案。档案验收组不少于5人单位。项目档案验收组织单位应在收到档案验收申请报告的10 个工作日内作出答复。
※缴纳税款有困难的经局长批准可延期,但不得超过3个月。未缴纳的从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。
※撤消权:消灭1年内没有行使或放弃。5年后消失。
※发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。
※付款时间没有明确的情况:已实际交付的,这交付之日。没有交付的,为提交竣工结算文件之日。未交付,工程款也未结算的,为当事人起诉之日。
※建设承包人行使优先权的期限为6个月。
※定金不超过主合同标的额的20%。
※法院对当事人提出的回避申请,应当在申请提出3天内口书作决,申请人不服的可以申请复议1次3天回复。※财产保全:法院须48小时作出裁定。15日不起诉的应当解除。
※行政复议:认为受到侵犯60天内提出,法规超过除外。
※当事人不服行政复议决定的,收到行政复议决定书15日内向法院提起诉讼,复议机关不做决定的,在复议期满15天内起诉,法院接到诉状7日内审查立案或不予受理,不服可以提起上诉。法院在应当立案5天内将诉状副本送达被告;被告收到诉状请书副本后,应当在10日内向法院提交答辩书;法院收到答辩书后,应当在5日内将答辩书副本送达原告;当事人对第一审判决不服的,有权在判决书送达之起15日内向上一级人民法院上诉,逾期不上诉的,一审判决书发生法律效力。
第二篇:云南省二级建造师考试培训班
云南二级建造师考试面授培训班 网络课程学习效果好吗
昆明建皇教育邀请昆明理工大学,云南农业大学等高校的,具有丰富教学经验的知名教授、考试专家授课,他们大多为历年建造师命题组成员、考试教材编委,都是研究注册建造师命题的应试专家,有着丰富的教学经验,可以对考试重点和难点准确把握。将为每一位学员提供入学诊断,建立学习档案,制订个性化复习计划,助教全程追踪服务。昆明建皇教育先开设现开设二级建造师、造价员、资料员、施工测量员等培训。
一、云南二级建造师报名条件:凡具备工程类或工程经济类中等专科以上学历,并从事建设工程施工管理工作满2年者(其他相近专业满5年)。上述报名条件中有关学历或学位的要求,是指经国家教育行政部门承认的正规学历或学位。
二、考试科目:《建筑工程法规及相关知识》、《建设工程施工管理》、《专业工程管理与实务》。其中《专业工程管理与实务》科目分为:建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程等6个专业类别;课程设置和时间安排:晚班
周一到周五 晚上7:00-9:00;周末班 每周六、周日 9:00-17:00
三、服务保障 :建皇教育在云南省建筑职业资格证书考试辅导领域首屈一指,优秀的学员选择了优秀的建皇教育。建皇教育的成功首先源于学员的成功,口碑是最,好的广告。正如建皇教育往届学员所说:“建皇教育如此高的命中率和通过率,是我人生事业发展的黄埔军校”!选择建皇教育,选择的是信誉保证、信心保证、成功保证!
四、培训优势:零基础培训、学籍终身有效。无限制免费重学
五、全方位的优质服务:
1、建皇教育师生相处融洽,学生与老师互动性强
(1)帮助学员制定复习计划;
(2)随时保持要与学员沟通,了解学员学习状况,解决学员学习问题。
(3)24小时开机或扣扣等方式随时解答学员学习问题。
(4)上课期间在教室解决学员遇到的疑难问题。
2、及时权威的内部资料:建皇教育学员可享受到辅导老师专门编写及博达备考资料中心精心整理的量大、系统、权威的内部免费辅导资料。
3、及时全面的备考信息:建皇教育会及时将各种有关考试的最,新信息(大纲、复习资料、教材、报名、考试动态、考分查询等)通过课堂、编印内部资料、网站传送给学员。
地址:昆明市盘龙区北京路736号意圆大厦4楼(圆通大桥旁,紧靠穿心鼓楼地铁站)更多详情咨询建皇教育王老师:130.7878.1675 扣扣:309.866.7989
第三篇:.2018.二级建造师法规时间知识点
0小时
1、开标时间与投标截止时间要求同一时间。
2、仲裁裁决和二审判决立即生效。
3、对开标的异议要求开标当场提出,当场答复。
1小时
安全生产事故:单位负责人接到报告后,应当于1小时内向县级以上政府安监部门和有关部门报告。
2小时
安全质量事故安监部门逐级上报的时间:2小时。
3小时
加班时间限制:一般每日不超过1小时;特殊原因在保障劳动者身体健康的条件下每日不得超过3小时,但是每月不得超过36小时。
4小时
非全日制用工:一般平均每日工作时间不超过4小时,每周累计不超过24小时。
24小时
1、建设工程发生质量事故:有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
2、在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。
48小时
1、建设工程工期:工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人;48小时内不答复视为同意承包人要求,工期顺延。
2、暂停施工:工程师认为有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见;承包人实施工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在48小时内予以答复;48小时内未答复,承包人可自行复工。
3、隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查;监理人不能按时检查的,应在检查前24小时向承包人提出书面延期要求,但延期不能超过48小时;监理人未按时检查,也未提出延期要求的,视为隐蔽工程检查合格。
4、诉讼证据保全:情况紧急的,必须在48小时内作出裁定;诉前证据保全:必须在48小时内作出裁定。
3日(工作日)
1、资格预审文件澄清或修改:提交资格预审申请文件截止时间至少3日前。
2、试用期解除劳动合同:劳动者在试用期内提前三日通知用人单位可以解除劳动合同。
3、招标人对招标文件异议的答复时间:收到异议之日起3日内。
4、依法必须招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日。
5、评标结果异议:投标人或其他利害关系人对依法必须招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
6、受理投诉时间:行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉。
5日
1、招标文件(资格预审文件)的发售时间:自出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5日。
2、依法必须招标的项目提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日不得少于5日。
3、未中标人保证金的退还:招标人与中标人签订合同后5日内。
4、质量监督机构:于工程竣工验收后5日内,应向委托部门报送建设工程质量监督报告。
5、劳动仲裁(商事仲裁)的受理:收到仲裁申请之日起5日内受理;受理后5日内送达仲裁申请书副本;10日内提交答辩状。
7日
1、建设工程工期:承包人不能按时开工,应当不迟于协议约定的开工日期前7天,以书面形式向工程师(总监理工程师)提出延期开工的理由和要求。
2、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间:行政处罚决定做出后7日内
3、民事诉讼的受理:收到起诉书之日起7日内决定是否受理。
4、在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。
5、生产安全事故补报时间:道路交通事故、火灾事故7日内补报。
10日
1、安全生产许可证变更:在变更后10日内到原发证机关办理变更。
2、裁定:裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。
3、投诉时间:投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。
15日
1、澄清或修改时间:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改影响投标文件的编制的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。
2、依法必须招标的项目,招标人应当自确定中标人之日起15日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
3、竣工验收备案:竣工验收合格之日起15日内报建设行政主管部门或其他有关部门备案
4、拆除工程在施工15日前进行备案。
5、可能产生环境噪声污染的施工:在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。
6、劳动仲裁裁决的起诉期:当事人对仲裁裁决不服的,可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。一方当事人不履行的,另一方当事人可向人民法院申请强制执行。
7、判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。
8、管辖权异议:当事人对管辖权有异议的,应当在提交答辩状期间提出;受诉法院应当在受理异议之日起15日内作出裁定。
9、依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
20日
编制投标文件时间:依法必须招标的项目,自招标文件开始发售之日至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日。
1个月
1、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
2、事故处理时限:重大事故、较大事故、一般事故,负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复;特别重大事故,30日内做出批复,特殊情况下,批复时间可以适当延长,但延长的时间最长不超过30日。
3、劳动者预告解除:劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。
4、经济性裁员:用人单位提前三十日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见。
5、施工企业资质证书的变更:工商变更手续后30日内办理资质证书变更手续。
6、举证时限:普通程序的举证时限不少于30日,但经双方当事人同意后可以少于30日;简易程序的举证时限可以少于30日。
7、查封、扣押的期限不得超过30日;情况复杂的可以延长,但延长不得超过30日。
8、投诉处理的规定:行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。
9、安全事故补报时间:一般事故30日内补报。
10、应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。
11、建设单位应当自中止施工之日起1个月内,向发证机关报告。
12、效力待定合同:相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认。法定代理人未作表示的,视为拒绝追认
13、企业申请工伤认定的时间:为1个月。
2个月(60日)
1、事故调查期限:事故发生之日起60日内提交事故调查报告;最长可延长60日。
2、当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请,但法律规定的申请期限超过60日的除外。
3、除非法律另有规定,行政复议机关一般应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定。
3个月(90日)
1、领取施工许可证之日起3个月内开工。
2、延期以两次为限,每次不超过3个月(注:最长9个月不开工,施工许可证自行废止)。
3、企业可于安全生产许可证期满前3个月向原发证机关办理延期手续。
4、试生产:自试生产之日起3个月内申请环境保护设施竣工验收。
5、一审简易程序:应当在立案之日起3个月内审结。
6、发包人原因时缺陷责任期的确定:在承包人提交竣(交)工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。
7、女职工生育享受不少于98天的产假。
8、没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起3个月内,申请法院强制执行。
9、不良行为公布的最短时间:省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果,对整改确有实效的,由企业提出申请,经批准,可缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于3个月。
10、试车考核期的保险责任一般不超过3个月,否则应另加收保险费。
11、合同解除提出异议的时间:异议期限没有约定时最长为3个月。
12、以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的,不得约定试用期。
13.施工企业资质证书有效期期满前3个月办理延续手续。
4个月(120日)可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形:因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。
6个月
1、开工报告:因故不能按期开工超过6个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。
2、未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。
3、中止发生时间:在诉讼时效期间的最后6个月。
5、试用期:三年以上固定期限和无固定期限:不得超过6个月。
4、经济性裁员:六个月内重新招用人员的,同等条件下优先招用被裁减的人员。
5、申请再审的时间:在判决、裁定发生法律效力后6个月内提出。
6、一审普通程序:应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长6个月;还需要延长的,报请上级法院批准。
7、再申请执行:收到申请执行书之日起超过6个月未执行的,可以向上一级人民法院申请执行。
8、当事人申请撤销裁决的,应当自收到裁决书之日起6个月内提出。
9、建设工程价款优先受偿权:行使期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
10、第三人因不能归责于本人的事由未参加诉讼,但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书损害其民事权益的,可以自知道或应当知道其民事权益受到损害之日起6个月内,向作出判决、裁定、调解书的法院起诉。
11、商标应当在期满前12个月内申请续展注册,在此期间未能提出申请的,可以给予6个月的宽限期,可以无数次续期。
12、租赁期限6个月以上的,应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的,视为不定期租赁。
13、建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工资料。
14、行政争议未经行政复议的,应当自知道作出具体行政行为之日起6个月内起诉;经过行政复议的,应当在收到行政复议决定书之日起15日内起诉。7个月
不得延长工作时间和夜班劳动:怀孕7个月以上、哺乳期。
1年
1、短期诉讼时效(1年)情形:身体受到伤害要求赔偿的;延付或拒付租金的;出售质量不合格的商品未声明的;寄存财物被丢失或损毁的。
2、施工许可证:中止施工满1年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
3、申请劳动争议仲裁的时效期间:一般为1年。拖欠劳动报酬争议不受1年限制;但劳动关系终止的,应当自劳动关系终止之日起一年内提出。
4、撤销权的消灭:知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;明确表示或以行为放弃撤销权。
5、对公民提起的民事诉讼:由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地(连续居住满1年)人民法院管辖。
6、自用工之日起超过一个月但不满一年:向劳动者每月支付二倍的月工资。
7、自用工之日起满一年:视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
8、劳动者申请工伤认定的时间:为1年。
9、全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内,由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围,作出标志说明,建立记录档案,没置专门机构或者指定专人负责管理。
2年
1、普通诉讼时效期间:2年。
2、供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;
3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。
4、用人单位(劳务派遣单位):劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立二年以上的固定期限劳动合同;
5、申请执行的期限为2年。
6、不予注册情形:被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年;
3年
1、注册建造师资格证书3年内不注册需继续教育后才可以注册;注册建造师执业证书的有效期:3年。
2、安全生产许可证有效期:3年。
3、建筑市场诚信行为记录信息的公布公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。
4、初始注册:自资格证书签发之日起3年内提出申请,逾期未申请者,须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
5、不予注册的情形
(1)非执业原因受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满3年;
(2)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故;
5年
1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;
2、不予注册的情形:因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年;
3、因过错造成质量事故的,责令停业1年;造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,5年内不予注册;情节特别恶劣的,终身不予注册。
4、施工企业资质证书:有效期为5年;期满前60日办理延续手续;延续期也是5年。
10年
1、实用新型和外观设计保护期:10年。
2、商标有效期为10年,自核准注册之日起算。
3、应当订立无固定期限劳动合同情形
(1)劳动者已在该用人单位连续工作满十年的;
(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的;
12年
劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的上职工月平均工资的三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。
20年
1、专利权的保护期限:发明20年。
2、诉讼时效最长保护期:20年(客观起算时间:权利被侵害之日)。
3、租赁合同最长有效期:20年。
50年
著作权保护期
1、自然人:生前加上死后50年。
2、法人:发表之日起50年
第四篇:2015年二级建造师法规预测考试
2015年二级建造师考试《法规及相关知识》预测试题
一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,关于公告的说法,正确的是()。
A.原则上不停止公告,但行政处理决定依法停止执行的除外 B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C.依照当事人申请可停止公告 D.公告部门可自行决定是否停止公告
2、某建设工程合同约定,“工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款”。2011年10月1日工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包人将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款。2012年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()。A.2011年10月10日 B.2011年10月20日 C.2011年12月1日 D.2012年5月1日
3、《招标投标法》规定,在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人()。A.应当拒收
B.经招标办审查批准后,该投标有效,可以进入开标程序 C.由评标委员会按废标处理
D.经其他全部投标人过半数同意,该投标可以进入开标程序
4、根据《水污染防治法》,与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施,应当经过()验收。验收不合格的,该建设项目不得投入生产或者使用。A.环境保护主管部门 B.建设行政主管部门 C.省级人民政府 D.县级以上人民政府
5、甲乙两公司为减少应纳税款,以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》,该合同为()合同。A.无效
B.可变更、可撤销 C.有效 D.效力待定
6、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元,发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4.5万元,则施工企业为最大限度维护自身利益,应()。A.向某仲裁机构请求供应商支付3万元 B.直接要求供应商支付3万元 C.直接要求供应商支付7.5万元
D.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元
7、诉讼文书的受送达人下落不明的,应采用的送达方式是()。A.转交送达 B.委托送达 C.公告送达 D.留置送达
8、下列不属于承揽人义务的是()。A.按照合同约定完成承揽工作 B.材料检验
C.交付符合质量要求的工作成果 D.依法赔偿损失
9、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法,正确的是()。
A.原判决、裁定认定事实清楚,适用法律正确的,以判决、裁定方式驳回上诉,维持原判决、裁定
B.原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审
C.原判决认定基本事实不清的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审,或者查清事实后改判
D.原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审
10、仲裁裁决书自()之Et起发生法律效力。A.发出 B.当事人收到 C.申请撤销期限届满 D.作出
11、下列关于合同解除特征的表述,错误的是()。A.合同的解除适用于合法有效的合同 B.合同解除须具备法律规定的条件
C.合同解除无需解除行为,双方就解除合同达成一致即可 D.合同解除使合同关系19始消灭或者向将来消灭
12、《招标投标法》规定,中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,取消其2~5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由()吊销营业执照。A.公安机关 B.建设行政主管部门 C.工商行政管理机关 D.市人民政府
13、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的()日内,依照《立法法》的规定报有关机关备案。A.10 B.20 C.30 D.45
14、甲、乙双方因施工合同纠纷,经仲裁机构裁决乙方应承担责任,然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定,甲方可以()。A.向法院申请撤销裁决 B.向人民法院起诉 C.向上级仲裁机构申诉 D.向人民法院申请执行
15、下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()。A.保险合同纠纷 B.侵权行为纠纷 C.不动产纠纷 D.票据纠纷
16、《招标投标法》规定,投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是()。A.中标无效 B.追加投标保证金 C.中标结果效力待定 D.没收投标保证金
17、《民事诉讼法》规定,被执行人或者被执行的财产在外地的,可以委托当地人民法院代为执行。受委托人民法院收到委托函件后,()。A.可以拒绝
B.必须在10日内开始执行,不得拒绝 C.必须在15日内开始执行,不得拒绝 D.必须在30日内执行完毕
18、对工程进行竣工检查和验收,是()法定的权利和义务。A.建设单位 B.施工单位 C.建设行政主管部门 D.建设工程质量监督机构
19、下列关于行政强制措施实施主体的表述,错误的是()。A.行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实施 B.行政强制措施权可以委托
C.行政强制措施应当由行政机关具备资格的行政执法人员实施,其他人员不得实施 D.依据《行政处罚法》的规定行使相对集中行政处罚权的行政机关,可以实施法律、法规规定的与行政处罚权有关的行政强制措施
20、企业法人依法经()后取得法人资格。A.公司营业执照签发 B.组织机构代码证签发 C.工商行政管理机关核准登记
D.申请公司设立
21、规划和指导施工全过程的综合性技术经济文件是()。A.施工组织设计 B.安全技术措施 C.施工现场临时用电方案 D.安全技术交底
22、劳动合同的期限一般始于()之日。A.劳动合同的生效 B.劳动合同的签订 C.劳动者开始工作 D.劳动者领取工资
23、《循环经济促进法》规定,发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下,按照()的原则实施。A.减量化优先 B.合理用能 C.政府监管 D.规范使用
24、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定,建设工程施工合同纠纷以()为合同履行地。A.原告住所地 B.合同签订地 C.被告住所地 D.施工行为地
25、合同示范文本具有()。A.引导性、参考性 B.引导性、强制性 C.参考性、强制性 D.临时性、辅助性
26、《注册建造师管理规定》规定,以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的,由注册机关撤销其注册,()年内不得再次申请注册,并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。A.1 B.3 C.5 D.6
27、行政机关决定实施查封、扣押的,查封、扣押的期限不得超过()日。A.10 B.15 C.20 D.30
28、按照《担保法》的规定,下列可以作为保证人的是()。1 A.政府机关 B.某高等学校 C.有限责任公司 D.厂矿的职能部门
29、下列选项中,不需要办理施工许可证的是()。A.城市居住小区 B.城市大型立交桥 C.建筑面积200m2的房屋
D.实行开工报告审批制度的建筑工程
30、生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责,导致发生生产安全事故,被判处有期徒刑的,根据我国《安全生产法》的规定,自刑罚执行完毕之日起()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A.1 B.2 C.3 D.
531、下列关于安装工程一切险的表述,错误的是()。
A.安装工程一切险的保险人对因自然灾害、意外事故造成的损失和费用,负责赔偿 B.安装工程一切险的试车考核期的长短必须超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
C.安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任,也不承担其维修期的保险责任 D.安装工程一切险可以保障机器设备在安装、调试过程中,被保险人可能遭受的损失能够得到经济补偿
32、根据《招标投标法实施条例》,下列行为中,不属于投标人相互串通投标的是()。A.投标人之间约定中标人
B.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标 C.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 D.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价
33、甲乙双方签订总价为100万元的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为()万元。A.10 B.20 C.30 D.50
34、担保合同是主合同的从合同,主合同无效,担保合同()。A.无效 B.仍然有效 C.效力待定
D.在担保期间内有效
35、工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患,情况严重的,应当要求施工单位()。A.整改,并及时报告有关主管部门 B.整改,并及时报告建设单位 C.暂时停止施工,并及时报告建设单位 D.暂时停止施工,并及时报告有关主管部门
36、某施工项目材料采购合同中,当事人对价款没有约定,未达成补充协议的,也无法根据合同有关条款或交易习惯确定,则应按照()的市场价格履行。A.材料所在地 B.订立合同时履行地 C.合同签订地
D.履行义务一方所在地
37、《建设工程安全生产管理条例》规定,为建设工程提供机械设备和配件的单位,未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的,责令限期改正,处合同价款()的罚款。A.1倍以上3倍以下 B.2倍以上5倍以下 C.1倍以上5倍以下 D.3倍以上7倍以下
38、《劳动合同法》规定,用人单位自用工之日起满()不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年
39、关于联合体共同承包的说法,正确的是()。A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任 B.联合体各方对承包合同履行承担连带责任
C.不同资质类别和等级的单位组成联合体,按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.不同资质类别和等级的单位组成联合体,按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
40、国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经()批准,可以进行邀请招标。A.国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府
B.国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 C.国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门
D.国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府
41、下列关于招标代理机构的表述,错误的是()。
A.招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务,任何单位和个人不得非法干涉
B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标
C.工程建设项目招标代理业务的招标代理机构,其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定
D.招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织
42、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,()事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。A.特别重大 B.重大 C.较大 D.一般
43、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,下列监督检查内容中,不属于强制性标准监督检查的内容是()。A.工程项目技术人员的劳动合同 B.工程项目采用的材料、设备
C.工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D.工程项目的安全、质量
44、施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同,并足额缴付了保费,但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单,后施工企业发生保险事故要求赔偿时,保险公司称王某已离职,且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法,正确的是()。A.王某应当向施工企业赔偿损失
B.施工企业补缴保费后,保险公司方可赔偿损失 C.保险公司找到王某追回保费后,方可给予施工企业赔偿 D.保险公司应当支付保险金,并可向王某追偿
45、《建筑业企业资质管理规定》规定,申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的,不予受理或者不予行政许可,并给予警告,申请人在()年内不得再次申请建筑业企业资质。A.1 B.2 C.3 D.5
46、王某因不能胜任工作,公司经理办公会研究决定,从8月1日起解除与王某的劳动合同。根据《劳动法》的规定,该公司最迟应于()前以书面形式通知王某。A.6月1日 B.6月16日 C.7月2日 D.7月16日
47、下列法律文书中,不具有强制执行效力的是()。A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书 B.由行政主管部门主持达成的调解书 C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书 D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
48、下列关于委托合同的表述,错误的是()。A.委托合同的目的是为他人处理或管理事务 B.委托合同的订立以双方相互信任为前提 C.委托合同必定是有偿合同
D.委托合同是一种典型的提供劳务的合同
49、《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位应当自开工报告批准之日起()日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.10 B.15 C.20 D.25
50、根据《建设工程质量管理条例》,关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法,错误的是()。
A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确 C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
51、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的,必须经()批准。
A.县级以上人民政府 B.省级人民政府 C.国务院
D.省级文物行政部门
52、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的规定,建筑施工企业取得安全生产许可证,应当具备的安全生产条件不包括()。A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
B.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程 C.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险
D.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书
53、在工程总承包的方式中,()是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目设计和施工,并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责。A.设计采购施工/交钥匙总承包 B.设计——施工总承包 C.设计——采购总承包 D.采购——施工总承包
54、建筑业企业资质证书的有效期为()年。A.1 B.2 C.3 D.5
55、根据《环境噪声污染防治法》,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业是()作业。A.抢修 B.抢险 C.抢工期
D.生产工艺要求必须连续
56、根据《建设工程质量管理条例》,注册建造师因过错造成重大质量事故,情节特别恶劣的,其将受到的行政处罚为()。A.终身不予注册
B.吊销执业资格证书,5年以内不予注册 C.责令停止执业3年 D.责令停止执业1年
57、在施工现场使用的装配式临时活动房屋,应当具有()。A.产品合格证 B.安全许可证 C.销售许可证 D.安装许可证
58、建设单位为提前获得投资效益,在工程未经验收就提前投产或使用,由此而发生的质量等问题,应由()承担责任。A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.建设单位和施工单位共同
59、人民调解的基本原则不包括()。A.当事人平等原则 B.合法原则 C.当事人自愿原则 D.诚实信用原则
60、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法,正确的是()。A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效,其合同权益不受法律保护 B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 C.实际施工人以发包人为被告主张权利时,则与转包人、违法分包人无关
D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任
二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
61、《招标投标法》规定,招标代理机构应当具备的条件有()。A.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量 B.有从事招标代理业务的相应资金 C.有从事招标代理业务的营业场所
D.有对投标人的财务状况进行审计的专业人才
E.有符合本法规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库
62、下列代理行为中,应当由被代理人承担法律后果的是()A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同
B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同 C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益 D.普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同 E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同
63、关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的,正确的行政处罚有()。A.责令改正,没收违法所得 B.追究刑事责任 C.责令停业整顿,降低资质等级 D.情节严重的,吊销资质证书
E.对承包单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款
64、按照《担保法》、《物权法》的规定,可以质押的权利包括()。A.建设用地使用权 B.汇票、支票、本票 C.依法可以转让的股份、股票 D.依法可以转让的商标专用权、专利权 E.存款单、仓单、提单
65、下列关于行政行为特征的表述,正确的是()。A.行政行为是执行法律的行为
B.行政主体在实施行政行为时具有单方意志性 C.行政行为具有一定的裁量性 D.行政行为带有强制性
E.行政行为以有偿为原则,以无偿为例外
66、建设工程施工合同中的双方相互协作条款一般包括双方当事人在施工前的准备工作,施工人及时向发包人提出()对发包人的监督检查提供必要协助等。A.开工通知书 B.施工进度报告书 C.工程验收范围与内容 D.工程验收标准与依据 E.技术档案资料
67、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,经鉴定工程质量合格的,关于竣工日期的说法,正确的有()。
A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 C.鉴定期间为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期 68、安全专项施工方案编制应当包括()等内容。A.工程概况
B.施工工种安全技术交底 C.劳动力计划 D.编制依据 E.施工计划
69、生产经营单位()的,给予警告,并处1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A.使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业 B.非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证
C.未设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员 D.使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证 E.未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训
70、根据《水污染防治法》,防止地下水污染的具体规定包括()。
A.向水体排放含热废水,应当采取措施,保证水体的水温符合水环境质量标准,防止热污染危害
B.禁止企业事业单位利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物
C.在开采多层地下水的时候,如果各含水层的水质差异大,应当分层开采 D.兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动,应当采取防护性措施 E.人工回灌补给地下水,不得恶化地下水质
71、事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责,导致事故发生的,依照()规定处以罚款。
A.发生一般事故的,处上一年年收入30%的罚款 B.发生较大事故的,处上一年年收入40%的罚款 C.重大责任事故的,处上一年年收入50%的罚款 D.发生重大事故的,处上一年年收入60%的罚款 E.发生特别重大事故的,处上一年年收入70%的罚款
72、施工项目负责人的安全生产责任主要是()。A.对建设工程项目的安全施工负责 B.制订安全生产规章制度和操作规程 C.及时、如实报告生产安全事故情况 D.确保安全生产费用的有效使用
E.根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患
73、建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程()。A.同时施工 B.同时设计 C.同时竣工
D.同时投产使用 E.同时招标
74、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,建筑起重机械有()情形,出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废,并向原备案机关办理注销手续。A.属国家明令淘汰或者禁止使用的
B.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 C.经检验达不到安全技术标准规定的 D.没有完整安全技术档案的
E.没有齐全有效的安全保护装置的
75、隐蔽工程在隐蔽前,施工单位除了要做好检查、检验并做好记录外,还应当及时通知()。A.建设单位 B.设计单位
C.建设工程质量监督机构 D.建设工程质量检测单位 E.勘察单位
76、《建设工程安全生产管理条例》规定,出租的机械设备和施工机具及配件,应当具有()。A.购物发票
B.安全性能检测合格证 C.生产(制造)许可证 D.产品合格证 E.进场试验报告
77、《历史文化名城名镇名村保护条例》规定,在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行的活动有()。
A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动 B.占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路
C.修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库 D.在历史建筑上刻划、涂污
E.在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动
78、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责造成()或者其他严重后果,构成犯罪的,依照《刑法》有关规定追究刑事责任。A.重大安全事故 B.较大安全事故 C.一般安全事故 D.重大伤亡事故 E.较大伤亡事故
79、《合同法》规定,当事人可以解除合同的情形有()。A.当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行 B.当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的 C.因不可抗力致使不能实现合同目的 D.当事人一方发生合并、分立
E.在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务
80、借款合同中贷款人的主要义务是()。A.提供担保 B.提供借款 C.提供真实情况 D.不得预扣利息 E.按照约定收取借款
第五篇:09年二级建造师法规考试问答题
09年二级建造师法规考试问答题
一、什么是民事行为能力?
所谓民事行为能力,是指民事主体通过自己的行为取得民事权利、承担民事义务的资格。民事行为能力分为完全民事行为能力、限制民事行为能力、无民事行为能力三种。
二、什么人属于完全民事行为能力人?
完全民事行为能力人包括两种:
1.18周岁以上的公民是成年人,具有完全民事行为能力,可以独立进行民事活动,是完全民事行为能力人。
2.16周岁以上不满18周岁的公民,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人。
三、什么人属于限制民事行为能力人?
限制民事行为能力人包括两种:
1.10周岁以上的未成年人是限制民事行为能力人。这种人可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动。
2.不能完全辨认自己行为的精神病人。这种人可以进行与他的|考试大|精神健康状况相适应的民事活动;其他民事活动由他的法定代理人代理,或者征得他的法定代理人的同意。
四、什么人属于无民事行为能力人?
无民事行为能力人包括两种:
1.不满10周岁的未成年人。这种人由他的法定代理人代理民事活动。
2.不能辨认自己行为的精神病人。这种人也由他的法定代理人代理民事活动。
五、什么是诉讼时效?
诉讼时效,是指权利人在法定期间内,未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时,法律规定消灭其胜诉权的制度。
胜诉权就是向人民法院请求保护民事权利的权利,胜诉权的存在,可以使得当事人的民事权利得到保护。而超过了诉讼时效期间,法律消灭了当事人的胜诉权,就意味着当事人的民事权利已经得不到法律的保护了。
六、有哪几种诉讼时效?
根据我国《民法通则》及有关法律的规定,诉讼时效期间通常可划分为四类:
1.普通诉讼时效;
2.短期诉讼时效;
3.特殊诉讼时效;
4.权利的最长保护期限。
七、普通诉讼时效期间有多长?
普通诉讼时效期间通常为2年。普通诉讼时效是相对于|考试大|不普通的诉讼时效而言的,去除短期诉讼时效和特殊诉讼时效,余下的就都是普通诉讼时效了。
八、哪些情形符合短期诉讼时效?
下列诉讼时效期间为1年:身体受到伤害要求赔偿的;延付或拒付租金的;出售质量不合格的商品未声明的;寄存财物被丢失或损毁的。
九、什么是特殊诉讼时效?
特殊诉讼时效不是由民法规定的,而是由特别法规定的诉讼时效。例如,《合同法》第129条规定涉外合同期间为4年。《海商法》第257条规定,就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权,时效期间为1年。
十、权利的最长保护期限有多长?
诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是,从权利被侵害之日起超过20年的,人民法院不予保护。
十一、什么是诉讼时效中止?
《民法通则》第139条规定,在诉讼时效期间的最后六个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起,诉讼时效期间继续计算。
中止诉讼时效的法定事由必须是发生在诉讼时效期间的最后6个月才能导致诉讼时效中止,法定事由如果发生在诉讼时效期间的最后6个月之前,只有该事件持续到最后6个月内才产生中止时效的效果。
十二、什么是诉讼时效中断?
《民法通则》第140条规定,诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起,诉讼时效期间重新计算。
十三、申请施工许可证的条件有哪些?
依据《建筑法》第8条,申请施工许可证应当具备以下条件:
1.已经办理该建筑工程用地批准手续
2.在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证
3.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求
4.已经确定建筑施工企业
5.有满足施工需要的施工图纸及技术资料
6.有保证工程质量和安全的具体措施
7.建设资金已经落实
8.法律、行政法规规定的其他条件
十四、什么情况下施工许可证将被废止?
建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
十五、超越资质承揽工程所签订的合同是否有效?
2005年1月1日开始实行的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条规定:“建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第52条第(5)项的规定,认定无效:
1.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;
2.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;
3.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
十六、对于超越资质承揽工程的合同,建设单位是否需要向承包商支付工程款?
上面的三种情形违反了《建筑法》关于发承包的规定,依据《合同法》第52条,属于无效的合同。对该合同按照以下办法处理:
1.建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。
2.建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:
(1)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;
(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。
因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。
十七、如果超越资质承揽工程而竣工前取得了相应资质,是否按无效合同处理?
承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,不予支持。
十八、联合共同承包的各方应承担怎样的责任?
《建筑法》第27条规定:“大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。”
1.内部责任
组成联合体的成员单位投标之前必须要签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。依据《工程建设项目施工招标投标办法》,联合体投标未附联合体各方共同投标协议的,由评标委员会初审后按废标处理。
2.外部责任
《建筑法》第27条同时规定:“共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。”
负有连带义务的每个债务人,都负有清偿全部债务的义务,履行了义务的人,有权要求其他负有连带义务的人偿付他应当承担的份额。
十九、什么是转包?
转包指的是承包单位承包建设工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。
禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁|考试大|止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第4条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则的规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”
这里的违法所得,依照相关司法解释,应理解为“扣除成本后的获利部分”。
二十、如何理解总承包单位与分包单位的连带责任?
《建筑法》第29条第2款规定:“建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。”
连带责任既可以依合同约|考试大|定产生,也可以依法律规定产生。建设单位虽然和分包单位之间没有合同关系,但是当分包工程发生质量、安全、进度等方面问题给建设单位造成损失时,建设单位既可以根据总承包合同向总承包单位追究违约责任,也可以根据法律规定直接要求分包单位承担损害赔偿责任,分包单位不得拒绝。总承包单位和分包单位之间的责任划分,应当根据双方的合同约定或者各自过错大小确定;一方向建设单位承担的责任超过其应承担份额的,有权向另一方追偿。
二十一、实行强制监理的建设工程范围有哪些?
并不是所有的工程都需要实行监理。下列工程必须实行监理。
1.国家重点建设项目;
2.大中型公用事业工程;
3.成片开发建设的住宅小区工程;
4.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;
5.国家规定必须实行监理的其他工程。