广西2017年公路造价师《技术与计量》：路基土石方作业模拟试题

第一篇：广西2017年公路造价师《技术与计量》：路基土石方作业模拟试题

广西2017年公路造价师《技术与计量》：路基土石方作业

模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、路基填方碾压工程，如填料含水量不够，需要洒水时，其洒水费用__。A．另外计量 B．不予计量

C．由建设单位确定是否计量 D．根据费用大小确定

2、暂定金额由__批准使用。A．业主 B．总承包人 C．监理工程师 D．上级主管部门

3、不同实施阶段，②分标段、分阶段；③按施工队伍多少，分阶段，④按施工队伍规模大小分阶段 A．①④ B．①③ C．②④ D．①②

4、招标代理行为属于__。A．委托代理 B．法定代理 C．指定代理 D．复代理

5、企业法定代表人授权该企业合同部刘经理对外签订合同，属于__的法律行为。A．法定代理 B．指定代理 C．代表企业 D．代表部门

6、桥梁一般由五大部分组成，下列说法正确的是__。A．栏杆、主梁、桥墩、基础、护坡 B．主梁、支座系统、桥台、基础、护坡

C．桥跨结构、支座系统、桥墩、桥台、基础 D．主梁、次梁、桥台、基础、护坡

7、吊桥的主要承重结构是__。A． 桥面

B． 缆索

C． 桥台

8、移运、堆放、吊装时，混凝土的强度一般不得低于设计强度的__。A．70% B．75% C．80% D．85%

9、签发工程暂停令和复工指令是监理工程师在__方面的职责。A．工程质量监理 B．工程进度监理 C．工程费用监理

D．合同其他事项管理

10、Ⅱ、Ⅲ三个级配。A．2.5mm B．1.25mm C．0.63mm D．0.315mm

11、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先__。A．由工程师对争议事项作出决定 B．双方友好协商 C．申请仲裁 D．提起诉讼

12、被撤销或者终止时，下列说法正确的是__。

A．不影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力 B．影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力 C．只影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力 D．部分影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力

13、净现值率是净现值与__的比值。A．投资总额 B．投资现值 C．投资年值 D．投资未来值

14、下列定额中不属于国家规定的计价定额的是__。A．施工定额 B．预算定额 C．估算指标 D．概算定额

15、目前我国在能源和交通等建设项目的投资是主要依靠__。A．银行贷款 B．发行债券

C．国家预算内投资 D．发行股票

16、业主将工程项目的任务分别发包给多个承包人，并分别与各承包人签订合同，这种项目管理模式是__。A．平行发包模式 B．总分包模式

C．联合体承包模式 D．CM承包模式

17、在施工图设计阶段，编制施工图预算时采用的是（）。A．预算定额 B．概算定额 C．概算指标 D．企业定额

18、在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，应选择的压缩对象分别是这两条关键线路上__的工作。A．持续时间最长 B．资源消耗最少 C．直接费最少

D．直接费用率最小

19、在资金时间价值计算的公式中，一次支付现值的公式是__。A．P＝F·(1+n B．P＝F·(1+-n C．P＝F·[(1+n-1]/i D．P＝F·i[(1+n-1] 20、把对工程的__交给监理工程师，是执行好监理制度的关键。A．工程停工与返工权 B．工程验收与计量权

C．工程费用支付的签认与否决权 D．旁站与抽查权

21、标底是工程项目施工的__。A．投标价 B．合同价

C．预期施工价 D．协议合同价

22、《公路工程机械台班定额》中，下列__不属于可变费用。A．经常性修理费 B．机上人工费

C．养路费及车船使用费 D．燃料动力费

23、《公路工程国内招标文件范本》中规定的开工预付款的性质属于__。A．定金 B．保证金 C．无息贷款 D．暂付款

24、方案的投资发生在期初，且各年的净收益均相等时，投资回收期与投资收益__。A．相等 B．互为倒数 C．无关 D．成正比

25、在建设项目财务评价中，当财务净现值为__时，项目方案可行。A．FNPV≤0 B．FNPV＜0 C．FNPV≥0 D．FNPV＞0

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列说法正确的有__。

A．材料或设备监理工程师签发预付款支付证书，即被视为监理工程师对该本材料或设备的批准

B．当工程竣工后，所有剩余材料设备的所有权应属建设单位，施工单位不得将其运走

C．如果施工单位在提交第一次付款申请或在这个时间前提交一份由建设单位认可的担保金额为合同价5%的银行保函，则中期支付证书中不再将扣留金退还施工单位

D．在监理工程师颁发全部工程的交工证书后，应当将全部保留金退还施工单位 E．施工阶段施工单位为能遵照监理工程师的指示对有缺陷的工程进行修补，则建设单位可以雇佣他人来完成有关工作，费用可从保留金支出

2、公路工程投资估算指标同其他计价定额相比，具有更大的__。A．精确性 B．综合性 C．系统性 D．科学性 E．概括性

3、用重型击实法求得的路堤填料最大干密度为2.20g/cm3，要求压实度为96%，下面为各测点的工地干密度，压实合格的测点有__。A．2.09g/cm3 B．2.10g/cm3 C．2.19g/cm3 D．2.15g/cm3

4、申请建筑工程许可证的条件是__。

A．已经办理该建筑工程用地批准手续，或者在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

B．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求，或者已经确定建筑施工企业 C．有满足施工需要的施工图纸及技术资料 D．建筑合同书齐全，资金齐全

E．建筑资金已经落实，且法律、行政法规规定的其他条件也满足

5、现场监理机构有__几种类型。A．一级监理机构 B．二级监理机构 C．三级监理机构

D．总监理工程师办公室 E．高级驻地监理办公室

6、以下关于评标工作叙述正确的是__。

A．评标委员会评标结束后，要提出书面评标报告，并决定合格的中标人选 B．评标委员会经评审认为所有投标都不符合要求的，可以否决所有投标 C．评标工作必须保密

D．任何人不得干预影响评标的过程和结果 E．评标工作应实行回避制度

7、在__几种经济活动中需对资产进行评估。A．企业贷款

B．企业间的资产赠予 C．企业联营 D．企业破产 E．企业担保

8、我国现行《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)规定，下列哪些指标不代表路面整体强度刚度的设计指标__。A．容许弯沉值 B．计算弯沉值 C．设计弯沉值 D．实测弯沉值

9、水泥混凝土路面横向采取的__等抗滑措施，其构造深度应符合施工规范要求。A．拉毛 B．压槽 C．刻槽 D．凿毛

10、建设单位决定采用哪种合同形式，应根据__综合考虑。A．设计工作深度 B．工期长短

C．质量要求的高低 D．工程复杂程度 E．施工单位的要求

11、钻孔灌注桩的成孔方法常用的主要有__。A．正循环回转钻机成孔 B．反循环回转钻机成孔 C．冲击钻机成孔 D．打桩锤成孔

12、SMA路面的正常施工温度范围（当使用改性沥青时）为（）。A．摊铺温度不低于170℃ B．初压始温度不低于160℃ C．复压开始温度不低于130℃

D．开放交通时的路表温度不高于50℃

13、水泥混凝土原材料按质量计的允许误差不应超过__。A．水泥±1% B．粗细骨料±3% C．水±1% D．外加剂±2%

14、下列费用中属于人工单价组成内容的有__。A．生产工人的工资性津贴 B．生产工人的福利费 C．地区生活补贴

D．现场管理人员的工资

E．生产工人的工会经费和职工教育经费

15、某白云岩抗压强度88MPa，双筒磨耗机测的磨耗率为4.5%，则某岩石属（）。A.石灰岩类 B.岩浆岩类 C.1级石料 D.2级石料

16、资产评估的经济性原则是__。A．贡献原则 B．有偿原则 C．定量原则 D．替代原则 E．预期原则

17、FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起__。

A．获得施工场地占有权的延误 B．因承包人责任引起的暂时停工 C．不利自然条件的影响

D．业主提前占用导致施工延误

18、工程项目建设程序的性质有__。

A．任何建设项目，都要根据各自的使用目的，结合不同功能，先设计、后施工 B．对于特殊建设项目，可结合自身功能，边设计，边施工 C．建设的工程项目固定，而施工却是流动的

D．建设工程项目投资巨大，工期长，建设环境复杂多变，不可预见因素多，稍有失误则损失很大

E．建设的工程项目和施工位置都固定

19、我国公路工程施工监理使用的标准合同有__。A．《公路工程国际招标文件范本》

B．FIDIC编制的《业主咨询工程师标准服务协议书》 C．《公路工程施工合同范本》 D．《公路工程施工监理合同范本》 E．《公路工程国内招标文件范本》

20、公路施工环境保护监理的主要任务包括__。A．环境达标监理 B．水土保持监理 C．环境监测 D．地表水环境监理 E．环保工程监理

21、下列属于特殊投入物的是__。A．资金 B．劳动力 C．土地

D．机械设备 E．自然资源

22、先张法墩式台座必须具有足够的__。A．尺寸 B．强度 C．刚度 D．稳定性

23、工程支付应遵循的原则是__。A．支付必须以工程计量为基础

B．支付必须以技术规范和报价单为依据 C．支付必须及时

D．支付必须以日常记录和合同条款为依据 E．支付必须遵循严格的程序

24、__是评价项目施工质量的尺度。A．质量检验评定标准 B．合同文件 C．设计文件 D．质量数据 E．工程验收资料

25、混凝土浇筑时对模板__。A．应稳固、搭接准确、紧密平顺 B．接头及模板与基层接触处不得漏浆 C．模板内侧面应涂隔离剂

D．模板可以就地取材无需作特殊处理 E．高度为混凝土板厚的2倍

第二篇：广西2015年下半年公路造价师《技术与计量》资产评估模拟试题

广西2015年下半年公路造价师《技术与计量》资产评估模

拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、设名义利率为r，在一年中计算利息m次，则当m大于1时，实际利率i将（）名义利率r。A．不确定 B．小于 C．等于 D．大于

2、钻孔灌注桩按其支撑情况，有摩擦桩和__两种。A．打入桩 B．支承桩 C．沉入桩 D．群桩

3、驻地监理工程师、专业监理工程师)是一种__。A．技术职称 B．岗位职务 C．行政职务 D．技术职务

4、工程总费用由直接费和间接费组成，随工期的缩短，其变化是__。A．直接费、间接费都增加 B．直接费、间接费都减少 C．直接费增加，间接费减少 D．直接费减少，间接费增加

5、FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件响不能进行竣工检验，对该部分工程，监理工程师应认为__。

A．已经竣工不需再进行竣工检验 B．需经检验后才能判定是否竣工 C．已经竣工但还需进行竣工检验 D．尚未竣工

6、成本、功能这三者的关系是__。A．成本＝价值×功能 B．价值＝成本×功能 C．价值＝功能/成本 D．功能＝价值/成本

7、某公路工程施工过程中发生了质量事故，造成直接经济损失60万元，此质量事故应判定为__。A．质量问题 B．一级一般质量事故 C．二级一般质量事故 D．重大质量事故

8、干密度的定义是__。A．干土重/土总体积 B．干土重/土颗粒体积 C．干土重/土中空隙的体积 D．干土重/原土体总重

9、关于风险的定义，说法错误的是__。A．风险就是与出现损失有关的确定性 B．肯定发生损失后果的事件不是风险 C．没有损失后果的不确定性事件不是风险

D．风险就是在给定情况下和特定时间内，可能发生的结果之间的差异

10、工程变更总费用超过__时，需要在合同价格中加上或扣除一笔调整金额。A．10% B．15% C．20% D．25%

11、在法律上，工程施工合同的成立可分为要约和__两个阶段。A．履约 B．承诺 C．要约邀请 D．违约

12、标准属于__。A．工程外部环境资料 B．工程建设的法律、法规 C．政府批准的工程建设文件 D．工程实施过程中的有关信息

13、网喷混凝土加固基坑壁施工时，喷射混凝土在掺加速凝剂前应该__。A．做与水泥的相容性试验及水泥净浆凝结效果试验 B．计算掺加速凝剂的数量 C．符合国家有关的标准规范 D．满足施工及设计要求

14、所有钢筋接头都不宜位于（）。A．最大弯矩处 B．最大剪力处

C．最大轴心压力处 D．最大扭矩处

15、竣工财务决算组成文件的核心是______。A．竣工财务决算报表 B．竣工财务决算说明书 C．竣工工程平面示意图 D．工程造价比较分析

16、第一次工地会议，必须在__举行。A．合同签订后 B．监理进场前 C．工程开工前 D．工程开工后

17、底基层的承包商自检的无机稳定土材料强度应在__取样。A．拌和机出口 B．摊铺碾压现场

C．成型、养护后，钻芯取样试验 D．试验室拌制

18、小胡在大学四年学习期间，每年年初从银行借款2000元用以支付学费，若按年利率6%计复利，第四年年末一次归还全部本息需要__。A．8700元 B．9275元 C．9245元 D．9000元

19、计日工劳务基本单价是指承包人劳务的__。A．全部直接费用 B．管理费 C．税费 D．利润

20、对于正常经营企业来说，一般利息备付率应__。A．等于1 B．小于1 C．大于1 D．大于2

21、承包人__。

A．可将主体和重要的单位工程分包 B．不可将主体和重要的单位工程分包 C．经业主同意可将主体和重要工程分包

D．经监理工程师同意可将主体和重要单位工程分包

22、工程索赔计算时最常用的一种方法是__。A．总费用法

B．修正的总费用法 C．实际费用法 D．协商法

23、路面弯沉值一般可用__测量。A．性承载板 B．贝克曼梁 C．三米直尺 D．水准仪

24、混凝土的养护时间是__。A．10～15d B．14～20d C．14～2ld D．15～20d

25、在项目风险管理中最重要的风险转移技术是__。A．合同转移 B．工程分包 C．银行担保 D．工程投保

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、可索赔的延误可分为__。A．以变更的方式处理 B．可索赔工期的延误

C．可索赔工期和费用的延误 D．可索赔费用的延误 E．工期、费用均不可索赔

2、因工程变更，监理工程师下达了某分部工程的暂停令，使承包人的三台专用机械设备闲置，对承包人的设备闲置损失应按__方法来计算。A．机械设备燃料费 B．机械台班费 C．机械折旧费

D．机械设备租赁费 E．机械设备的进出场费

3、关于经济效果评价的内容和方法，下列理解正确的有__。A．盈利能力分析就是分析和测算项目计算期内的投资回收能力

B．对于逐年收益大致相等的项目，既可用静态评价方法，也可用动态评价方法 C．动态评价方法考虑了利率的影响，时间的影响在此忽略不计 D．静态评价方法适用于对短期投资项目进行评价 E．方案初选阶段可采用静态评价方法

4、对路面基层材料的主要要求是（）。A．足够的强度和刚度 B．良好的水稳定性 C．尽可能少的扬尘 D．足够的抗滑性 E．适当的抗磨耗能力

5、主要由（）材料组成。A．沥青 B．粗集料 C．细集料 D．填料 E．水

6、标准试验是__。

A．现场质量控制的重要手段 B．控制指导施工的科学依据 C．包括水泥试验 D．包括集料的级配试验 E．结构的强度试验

7、采用桁架挂篮施工时，应遵守下列规定__。

A．挂篮组拼后，要进行全面检查，并做静载试验；

B．挂篮两侧前移要对称平衡进行，挂篮移动中应设观察哨进行监控； C．大风雪雨天气不得移动挂篮，遇有大风及恶劣天气时，应停止作业； D．挂篮移动到位以后，要检查前后锚点、吊带、后锚锚固是否到位。

8、工程费用支付按支付的内容进行分类，可分为__。A．中期支付 B．最终支付 C．清单支付 D．合同支付 E．前期支付

9、在沥青混合料组成设计中，矿料配合比的确定方法有（）。A．试算法 B．正规方程法 C．图解法 D．试配法

10、有资格代理招标的机构应条件包括__。A．必须是法人组织

B．不得与行政机关有隶属关系 C．有从事招标代理义务的场所 D．有编制招标文件的能力 E．有自己的评标专家库

11、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。A．建筑物 B．工资表 C．劳务行为 D．建设资金 E．工程量构筑物

12、采用滑升模板浇筑墩台时，混凝土宜为__。A．高流动度的 B．低流动度的 C．干硬性的 D．半干硬性的 E．全湿性的

13、以下关于评标工作叙述正确的是__。

A．评标委员会评标结束后，要提出书面评标报告，并决定合格的中标人选 B．评标委员会经评审认为所有投标都不符合要求的，可以否决所有投标 C．评标工作必须保密

D．任何人不得干预影响评标的过程和结果 E．评标工作应实行回避制度

14、时间定额的劳动时间包括__。A．准备结束的时间 B．基本生产时间 C．辅助生产时间

D．不可避免的中断时间 E．工人娱乐的时间

15、关于工程进度的表述，正确的是__。

A．当所有工期延误值＜0时，说明是工期提前 B．关键线路只能是一条

C．EF=LF则说明该工序在关键线路上 D．关键线路工期是可以压缩的

E．顺序作业、平行作业、流水作业三者可以转化

16、石灰工业废渣稳定土基层施工的要点有__。A．宜在秋末和夏季组织施工，配料应准确 B．二灰砂砾采用厂拌法生产，运到现场摊铺

C．二灰砂砾基层施工时严禁用薄层贴补法找平，应适当挖补

D．必须保湿养生，不使二灰砂砾层表面干燥，在铺设封层和面层前应封闭交通 E．养生7d，严禁车辆通行

17、某桥梁因洪水冲毁，急需修复，承包合同宜采用__合同。A．固定总价 B．可调总价

C．估计工程量清单 D．纯单价 E．成本加酬金

18、__情况下，施工合同可以解除。A．双方经协商达成协议

B．由于不可抗力的作用无法实现合同目的 C．由于一方法定代表人的变动

D．由于一方违约，使施工合同履行成为不必要 E．当事人一方破产而确实无法履行合同

19、根据可持续发展的理论，项目地区环境因素包括__。A．自然环境 B．生态环境 C．社会环境

D．人民生活环境 E．经济技术环境

20、在施工过程中，__引起承包人费用增加，可向业主提出索赔。A．不可预见的施工现场条件的变化 B．施工机械的故障 C．国家政策法规的变化 D．业主原因的工程延误

E．工程施工质量问题引起的返工

21、分类计算，汇总后再扣减__。A．预计利润 B．税金

C．动员预付款 D．材料预付款 E．扣留保留金

22、以下叙述正确的是__。

A．在业主和承包商未能就工程变更的费用、工期、质量等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，以便于支付进度款

B．工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包商可以实施 C．工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包商不可以实施 D．未经总监理工程师审查同意的工程变更，项目监理机构不得予以计量 E．未经总监理工程师审查同意的工程变更，项目监理机构可以直接计量

23、施工企业成本费用预测中，常用的定量预测方法有__。A．高低点法 B．回归分析法 C．盈亏平衡法 D．量本利分析法 E．函询调查法

24、下列有关名义利率和实际利率的叙述，正确的有__。A．名义利率和实际利率适用于任何情况

B．名义利率与实际利率的区别在于是否考虑了前面各期利息的再生因素 C．通常所说的年利率指的是名义利率 D．有效利率是指名义利率

E．工程经济分析中，如果各方案计息期不同，必须换算成实际利率进行评价

25、工程项目融资的主要资金提供者是__。A．商业银行 B．社保基金

C．非银行金融机构

D．国外政府的出口信贷机构 E．国家政府

第三篇：2016年江苏省公路造价师技术与计量：路基工程说明试题

2016年江苏省公路造价师技术与计量：路基工程说明试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、监理计划的内容中，监理工作__应当最先确定。A．目标 B．程序 C．制度 D．方法

2、迟付款利息计算时从规定的付款截止日期起到恢复付款日为止，按__计算利息。A．单利 B．复利

C．付款截止日期银行利率 D．恢复付款日银行利率

3、属于无权代理行为的有__。①未经被代理人授权的代理行为，②超越代理权限的代理行为；③“双方代理”产生的代理行为；④恶意串通的代理行为 A．①② B．②④ C．③④ D．①④

4、《公路工程国内招标文件范本》规定，缺陷责任终止证书应由监理工程师签发并报经业主同意后，由业主在缺陷责任期终止后__天内发给承包人。A．14 B．21 C．28 D．35

5、基层施工机械安全作业中，以下叙述错误的是__。

A．装卸、摊铺及翻动粉状材料时，操作人员应站在上风侧

B．拌和过程中，拌和机不能急转弯或原地转向，严禁使用倒档进行拌和作业 C．自卸汽车与撒布机联合作业，应紧密配合，以防碰撞 D．除洒水车外，其他工程车辆驾驶室外不得载人

6、下列可以使用暂定金的工程项目是__。①施工过程中可能增加的工程细目，②零星工程在招标时未能确定的：③指定分包工程；④分包工程 A．①②④ B．①②③ C．①④ D．②④

7、《公路工程国内招标文件范本》规定，在合同工程交工证书签发后42天之内，承包人应向监理工程师提交__。A．最后结账单 B．交工结账单 C．交工验收申请 D．索赔报告

8、对施工风险很大的工程通常采用__。A．总价合同 B．单价合同 C．分包合同

D．成本加酬金合同

9、无效经济合同的确认权属于__。A．法院或仲裁机关 B．法院 C．工商局

D．建设管理部门

10、雨季施工增加费应__。

A．按定额费率常年计取，包干使用 B．按冬、雨季施工期规定费率计取 C．按实际发生费用计取 D．按测算费用计取

11、修复、重新覆盖的费用损失和工期损失的处理为__。A．费用由业主承担，工期由承包人承担 B．费用和工期损失均由业主承担

C．费用由承包人承担，工期由业主承担 D．费用和工期损失均由承包人承担

12、拱桥台背填土的顺序应符合设计要求。拱桥台背填土宜在主拱圈施工以__完成；梁式桥的轻型桥台台背填土宜在梁体安装__，在两侧平衡地进行。A．前，后 B．后，前 C．后，后 D．前，前

13、按现行有关规定，在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于______。A．现场管理费 B．其他工程费 C．企业管理费 D．直接工程费

14、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在签订合同协议书后__天内向监理工程师提交开工报告，监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令。A．14 B．21 C．28 D．35

15、土木工程施工合同文件中合同通用条件与合同专用条件间的关系是__。A．通用条件是主条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面，如有不一致应以通用条件为准

B．专用条件是主条件，通用条件是从属条件，如有不一致应以专用条件为准 C．专用条件是针对通用条件有关条款进行补充、修改或具体化，如有不一致应以专用条件为准

D．通用条件和专用条件是各自独立的部分

16、混凝土的养护时间是__。A．10～15d B．14～20d C．14～2ld D．15～20d

17、在小半径弯道且需要视线诱导的地方设置护栏的最好形式是（）。A．缆索 B．波形梁 C．混凝土 D．箱梁

18、吊桥的主要承重结构是__。A． 桥面

B． 缆索

C． 桥台

19、当事人订有仲裁协议的，解决施工合同争议应由__申请仲裁。A．业主 B．承包人

C．业主和承包人任伺一方 D．业主和承包人双方共同

20、在风险管理流程中，__工作最重要。A．风险的预测和识别 B．风险分析和评估

C．风险处理对策的规划和决策 D．实施和检查

21、__的大小，反映了工程质量的稳定性。A．平均值 B．中位数 C．标准偏差 D．极差

22、高等级公路沥青混凝土面层施工的拌和设备宜采用__。A．

间歇式拌和机

B．

连续式拌和机 C．

两种拌和机均宜采用

23、严密性的必要措施。

A．板缝混凝土内模板一次安装到顶

B．必须严格按设计要求，完善板缝钢筋施工 C．缠绕环向预应力钢丝

D．对测定缠丝预应力值所用仪器进行检测标定

24、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起__，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A．7日内 B．14日内 C．15日内 D．30日内

25、管道两侧及管顶0.2m内对回填土的要求是__。A．不得含有坚硬的物体、冻土块 B．含有石灰、粉煤石、石块等物质 C．用钢筋混凝土回填

D．用地基开挖时剩余的土回填

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按照FIDIC合同条件的规定，在__期限内承包商都有权提出索赔。A．合同签字日到发布开工令日 B．开工令日到颁发工程移交证书日

C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日 D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 E．结清单生效日到提出合同争议日

2、项目经济评价常用的风险分析方法有__。A．投资回收期法 B．盈方平衡分析 C．敏感性分析 D．概率分析 E．内部收益率法

3、建设工程施工阶段进度控制的主要任务有__。A．确定工期总目标 B．编制项目总进度计划

C．编制施工总进度计划并控制其执行 D．编制详细的出图计划并控制其执行

E．编制施工年、季、月实施计划并控制其执行

4、工程师可以将自己的权力以书面的形式委托给工程师代表，该委托送达到__后开始生效。A．业主 B．监理

C．上级主管部门 D．承包人

5、安全作业指导书(操作细则)。A．斜拉桥 B．悬索桥 C．钢架桥 D．吊桥

6、仲裁协议包括如下__内容。A．请求仲裁的意思表示 B．不向法院起诉的承诺 C．仲裁事项

D．双方争议的解决方式

E．所选定的仲裁委员会争议调解人

7、建筑安装工程直接费中的人工费包括__。A．因气候影响的停工工资 B．生产工人工资性补贴 C．生产工人学习期间的工资

D．因连续停电超过8h的停工工资 E．因业主修改设计影响的停工工资

8、铺筑面层所用的沥青混合料的组成设计必须考虑__。A．温度稳定性

B．耐久性、抗滑稳定性 C．抗疲劳性能 D．表面平整度

9、基础倾覆稳定性与合力的偏心距关系是__。

A．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越小 B．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越大

C．在设计中，可以用限制合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 D．在设计中，可以用增大合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 E．在设计中，可以用减小合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性

10、某白云岩抗压强度88MPa，双筒磨耗机测的磨耗率为4.5%，则某岩石属（）。A.石灰岩类 B.岩浆岩类 C.1级石料 D.2级石料

11、施工企业的利润总额由__组成。A．工程结算利润 B．营业利润 C．投资净收益

D．营业外收支净额 E．其他业务利润

12、如发生__等情况，承包人可向业主提出利息索赔。A．业主超过合同规定时间支付工程款 B．承包人贷款完成业主的变更工程 C．承包商用自有资金完成新增工程 D．业主扣除保留金 E．承包人提交银行保函

13、公路建设的BOT投资方式包含__几方面的含义。A．建设 B．转卖 C．经营 D．转让 E．回收

14、在公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括__。A．办理招标备案 B．编制招标有关文件 C．发布招标公告 D．发售招标文件 E．组织现场考察

15、公路工程质量事故可划分为__。A．重大质量事故 B．严重质量事故 C．一般质量事故 D．质量问题

E．极端严重质量事故

16、热拌沥青混合料的压实机械应符合下列规定（）。A．双轮钢筒式压路机为6～8t B．三轮钢筒式压路机为8～12t或12～15t C．轮胎压路机为6～8t D．轮胎压路机为12～20t或20～25t

17、沥青混合料组成设计的目标包括__。A．达到高温稳定性 B．达到高温抗裂性 C．达到耐久性 D．达到抗滑性 E．达到抗疲劳性

18、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较__等方面内容。A．监理工作目标设置的合理性 B．项目监理班子组织机构的完备性 C．工作计划的可行性

D．承诺保证提前竣工时间的长短 E．提交的方案是否有创新性

19、直接工程费由__组成。A．材料费 B．企业管理费 C．直接费

D．其他直接费 E．现场缴费

20、可索赔的损失索赔费用包括__。A．由索赔事项引起的直接和间接成本 B．由于合同延期而带来的利润损失

C．由于合同延期而带来的额外时间相关损失 D．合同延期引起的上级部门或公司管理费损失 E．由于干扰造成的生产率降低所引起的额外成本

21、建筑安装工程费用中的税金是指按规定应计入工程造价内的__。A．固定资产投资方向调节税 B．营业税 C．增值税

D．城乡维护建设税 E．教育费附加

22、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。A．建筑物 B．工资表 C．劳务行为 D．建设资金 E．工程量构筑物

23、材料组成类型以及结构强度和稳定性的不同，可将路面分成（）。A．高级路面 B．次高级路面

C．中级和低级路面 D．水泥混凝土路面

24、下列属于公路工程投资无形资产的是__。A．土地

B．公路经营权 C．企业信誉 D．技术人员 E．专利技术

25、监理工程师索赔管理的任务有__。A．预测和分析导致索赔的原因和可能性 B．通过有效的合同管理减少索赔事件发生 C．公正地处理和解决索赔 D．减少承包人的索赔机会

E．尽量拒绝承包人的索赔要求以保护业主利益

第四篇：2017年黑龙江公路造价师技术与计量：工程量的概念模拟试题

2017年黑龙江公路造价师技术与计量：工程量的概念模拟

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需主要材料的储备而逐步减少，以方式扣回 A．抵充工程款 B．变更合同价 C．索赔 D．保修金

2、在工程招标编制标底时，一般不考虑的因素是__。A．工期 B．质量标准

C．投标企业资质 D．自然地理条件

3、可行性研究属于项目__主要工作之一。A．计划阶段 B．施工准备阶段 C．实施阶段 D．决策阶段

4、法定代表人越权的情形下所签订的合同属于__。A．无效合同 B．有效合同 C．可撤销合同 D．效力待定合同

5、材料消耗定额是指完成一定______所消耗的材料的数量标准。A．合格产品 B．产品数量 C．投资数额

D．单位合格产品

6、__的大小，反映了工程质量的稳定性。A．平均值 B．中位数 C．标准偏差 D．极差

7、在风险事件发生后，风险管理的目标是__。A．使潜在损失最小 B．减少忧虑价值 C．使实际损失最小

D．选择最佳的风险对策组合

8、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。A．行为 B．物 C．财

D．智力成果

9、当事人对保证方式没有约定或约定不明时，应当按照__方式承担保证责任。A．一般保证 B．连带保证 C．违约金 D．定金

10、合同采用定金担保时，当事人约定定金的数额__。A．不得超过主合同标的额的10% B．不得低于主合同标的额的10% C．不得超过主合同标的额的20% D．不得低于主合同标的额的20%

11、速动比率指标是用于反映项目__。A．偿债能力

B．偿付流动负债的能力 C．财务风险程度

D．快速偿付流动负债能力

12、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容__。①基本情况和数据表；②评标委员会成员名单；③经评审的投标人排序，④经评审的价格或者评分比较一览表，⑤符合要求的投标一览表；⑥开标记录 A．④⑤⑥ B．②④⑥

C．①②③④⑤⑥ D．①②③④

13、抢险救灾紧急工程应采用__方式选择实施单位。A．公开招标 B．邀请招标 C．议标

D．直接委托

14、发包模式的缺点，在业主委托一家监理单位的条件下，要求监理单位有较强的__能力。

A．质量控制和组织协调 B．质量控制和合同管理 C．质量控制和费用控制 D．合同管理和组织协调

15、拱桥台背填土的顺序应符合设计要求。拱桥台背填土宜在主拱圈施工以__完成；梁式桥的轻型桥台台背填土宜在梁体安装__，在两侧平衡地进行。A．前；后 B．后；前 C．后；后 D．前；前

16、概预算编制完成后，必须进行下列的哪一项工作才能拿出其文件（）。A．文件归档 B．资料入库 C．复核与审核 D．呈送有关部门

17、对生态环境的主要影响因素有__。A．水土流失

B．取砂冲洗引起水质混浊 C．施工人员的生活污水 D．扬尘

18、FIDIC通用条款第60条第10款规定：业主收到监理工程师提交的中期付款证书的天内，或最终支付证书天内，向承包人付款，否则将安支付延期付款利息 A．28，56 B．14，28 C．45，60 D．15，30

19、按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，中标人应在收到中标通知书后28天内，并在__，应按合同规定向业主提供履约担保。A．签订合同协议书之前 B．签订合同协议书之后 C．签订合同协议书的同时 D．中标人选定的时间 20、证明工程的照管责任已从承包人转移给业主，和缺陷责任期起算时间的文件是__。

A．中间支付证书 B．交工结账证书 C．工程交工证书

D．缺陷责任终止证书

21、监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位__。

A．向业主支付使用费并归还业主 B．可将设备免费带走

C．可向业主支付使用期间的折旧费后带走 D．不需向业主支付任何费用，设备归还业主

22、当路基填土较高时，路槽底面以下__为上部路基。A．30cm B．60cm C．100cm D．80cm

23、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是__。

A．合同协议书、通用条款、专用条款 B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、标准

24、基层材料强度试验中，试验结果的偏差系数为（）。A.选项A B.选项B C.选项C D.选项D

25、监理工程师在履行监理职责时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求__赔偿损失。A．监理工程师 B．监理单位 C．项目经理 D．建设单位

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、经济活动。其包括__。A．没有代理权而为代理行为

B．代理行为开始前的“代理”行为 C．代理人超越代理权限为代理行为 D．代理权终止为代理行为 E．其他代理行为

2、为提高沥青路面抗永久变形能力，宜使用__改性剂。A．热塑性橡胶类 B．热塑性树脂类 C．橡胶类 D．树脂类

3、监理单位的义务包括__。

A．选择承担工程项目建设的实施单位 B．与承包商签订施工合同

C．公正地维护有关各方的合法权益 D．不得泄露与本工程有关的保密资料

E．不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

4、按力学性能，道路路面可分为（）A.弹塑性路面 B.柔性路面 C.半刚性路面 D.刚性路面

5、水泥混凝土路面接缝常见的病害有__。A．挤压 B．拱起 C．错台 D．唧泥 E．拥包

6、监理工程师索赔管理的任务有__。A．预测和分析导致索赔的原因和可能性 B．通过有效的合同管理减少索赔事件发生 C．公正地处理和解决索赔 D．减少承包人的索赔机会

E．尽量拒绝承包人的索赔要求以保护业主利益

7、沥青拌和厂应具备下列__条件。A．有大吨位自卸汽车

B．应有良好的防雨及排水设施并应符合国家有关环境保护、消防安全等规定 C．应配备试验仪器齐全的试验室，保证生产质量 D．拌和机械需配套并有备用 E．交通运输方便

8、仲裁协议包括如下__内容。A．请求仲裁的意思表示 B．不向法院起诉的承诺 C．仲裁事项

D．双方争议的解决方式

E．所选定的仲裁委员会争议调解人

9、水泥混凝土路面较沥青路面的优点有（）。A．强度高 B．稳定性好 C．噪音小 D．修复容易

10、以下关于公开招标有关叙述有误的是__。A．公开招标是一种有限竞争方式 B．可以给投标人提供平等竞争的机会 C．投标人选择范围较广

D．可以选择最具竞争实力的承包商 E．对于一些专业性较强的工程尤其适用

11、对投标申请人进行资格评分主要是对其__进行评分。A．技术能力 B．施工经验 C．人员数量 D．财务状况

E．法人的管理水平

12、计划利润的计费基数包括__。A．直接费 B．定额直接费 C．间接费

D．施工技术装备费 E．其他直接费

13、分类计算，汇总后再扣减__。A．预计利润 B．税金 C．动员预付款 D．材料预付款 E．扣留保留金

14、施工企业成本费用管理，应着重围绕__等环节进行。A．花较大成本更新设备而使产品功能略有提高 B．通过改进产品质量从而提高产品价格

C．在保证产品使用功能的前提下，设法降低成本 D．在不增加成本的前提下，设法提高产品功能 E．消除或减少一些多余功能，从而降低产品成本

15、评价沥青路面现场压实质量可以通过__进行。A．平整度 B．压实度

C．现场空隙率 D．渗水系数

16、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定，对于采用密度法计算的配合比，应实测拌和物视密度，并应按__。A．视密度调整配合比

B．调整时水灰比不得增大，单位水泥用量不得减小 C．钢纤维掺量不得减小

D．调整后拌和物视密度允许偏差为±1%

17、合同内容包括__。A．标的 B．标的数量 C．标的质量 D．合同法

18、监理工程师目标控制的前提工作是__。A．落实全部建设奖金 B．做好目标规划和计划

C．与被监理单位建立良好关系 D．与业主密切合作

E．落实控制机构、人员及其各自职能

19、混凝土浇筑接缝时传力杆的安装方法有__。A．钢模板固定法 B．顶头木模固定法 C．支架固定法 D．混凝土浇筑法 E．顶头钢模固定法

20、水泥混凝土路面的接缝除施工缝外，尚有（）。A．横向缩缝 B．横向胀缝 C．纵向缩缝 D．纵向胀缝

21、下列属于公路工程投资无形资产的是__。A．土地 B．公路经营权 C．企业信誉 D．技术人员 E．专利技术

22、下列对水泥稳定混合料的设计叙述正确的是（）。A.应考虑气候．水文条件等因素

B.通过试验选取最适于稳定的材料，确定最佳含水泥剂量和最佳含水量 C.工地实际用水泥剂量可比室内高1.0%～2.0% D.施工实际用水泥剂量按设计办，无须批准

23、支架上现浇预应力混凝土连续梁的技术要求和注意事项有__。

A．支架稳定，强度、刚度的要求应符合规范要求，验算倾覆稳定系数不得小于 1.3；受载后挠曲的杆件，挠度不得大于结构跨度的1/400 B．支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求

C．整体浇筑时应采取措施，防止梁体不均匀下沉产生裂缝，若地基下沉可能造成梁体混凝土产生裂缝时，应分段浇筑 D．支架长度必须满足施工要求

E．浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近

24、下列构造物中属于堤岸直接防护与加固的设施有__。A．丁坝 B．顺坝 C．植树 D．石笼

25、项目经济评价常用的风险分析方法包括__。A．投资回收期法 B．盈亏平衡分析 C．敏感性分析 D．概率分析 E．内部收益率法

第五篇：新疆2015年上半年公路造价师《技术与计量》天棚工程模拟试题

新疆2015年上半年公路造价师《技术与计量》天棚工程模

拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、《公路工程国内招标文件范本》规定的“工期”，是指本合同工程或某单项工程从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至__止。A．交工证书上写明的交工日期 B．签发最后支付证书之日 C．承包人提交最后结账单之日 D．签发缺陷责任终止证书之日

2、工程质量是施工出来的，而不是检验出来的，因此质量管理的重点要贯彻__的原则。A．动态控制 B．工序控制 C．被动控制 D．预防为主

3、按混凝土路面接缝的用途可将其分为__。A．纵缝、横缝、工作缝 B．胀缝、横缝、缩缝 C．胀缝、缩缝、工作缝 D．纵缝、胀缝、工作缝

4、桥涵放样定位当有良好的丈量条件时可采用直接丈量法进行墩台施工定位。桥墩中心线在桥轴线方向上的位置误差不应超出士__mm。A．20 B．15 C．25 D．30

5、当事人因第三人的原因未能履行合同义务的，应当由__承担合同责任。A．该当事人 B．第三人

C．该当事人和第三人连带

D．该当事人和第三人按一定比例

6、桥梁设计和施工中，要进行稳定性验算，当验算模板及支架在风荷载等作用下的抗倾倒稳定时，验算倾覆的稳定系数不得小于（）。A．1.5 B．2.0 C．1.3 D．2.5

7、风险管理中，以下__工作最重要。A．风险的预测和识别 D．风险分析和评估 C．规划并决策 D．风险回避

8、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件__。A．只交验企业法人营业执照 B．只交验企业等级证书 C．优良工程证书

D．企业法人营业执照和企业等级证书

9、在确定监理费用中，__适用于小型或中等规模的工程项目。A．费率法 B．固定价格法 C．按时计费法

D．成本加固定费用法

10、建设工程信息管理系统的目标是__。

A．实现信息的系统管理及提供必要的预算信息 B．实现信息的管理系统化和共享化

C．实现信息的系统管理及提供必要的决策支持 D．实现信息的管理系统化和享用的方便快捷化

11、在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需主要材料的储备而逐步减少，以方式扣回 A．抵充工程款 B．变更合同价 C．索赔 D．保修金

12、对于规模较小，技术不太复杂的中小型工程，承包方一般在报价时可以合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险，这时采用__比较适宜。A．固定单价合同 B．总价合同

C．成本加酬金合同 D．可调单价合同

13、法定代表人越权的情形下所签订的合同属于__。A．无效合同 B．有效合同 C．可撤销合同 D．效力待定合同

14、某投资100万元的项目，计划10年内全部收回投资。若年利率为8%，则每年应收回__元。A．108000 B．118490 C．149030 D．153090

15、合同双方发生争议后，不妥的解决方式是__。A．首先双方协商

B．向协议条款约定的单位或人员要求调解 C．向仲裁机构申请仲裁 D．立即向人民法院起诉

16、根据原交通部《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)的要求，履约保证金的清退应在__内。

A．工程交工验收完成后15天 B．工程竣工验收完成后15天 C．工程交工验收完成后14天

D．工程竣工验收完成后14天(缺陷责任期)

17、明挖基础施工时，监理工程师应督促施工单位__。A．开挖基坑的人员不得在坑壁休息 B．在基坑顶面安设安全防护围栏 C．经常保持坑内的通风 D．应设上下扶梯及安全网

18、基准线和基准高程等书面资料，并负责对承包人的施工定线或放线进行检查验收。A．7 B．14 C．21 D．28

19、在资金时间价值计算的公式中，一次支付现值的公式是__。A．P＝F·(1+n B．P＝F·(1+-n C．P＝F·[(1+n-1]/i D．P＝F·i/[(1+n-1] 20、.为加快江西发展，我省提出了构建鄱阳生态经济区的发展战略。以下哪一个城市没有纳入鄱阳湖生态经济区？ A．南昌 B．九江 C．景德镇 D．赣州

21、混凝土的养护时间是__。A．10～15d B．14～20d C．14～2ld D．15～20d

22、对水泥稳定类基层，土的液限不宜超过__。A．20% B．25% C．30% D．35%

23、设名义利率为r，在一年中计算利息m次，则当m大于1时，实际利率i将（）名义利率r。A．不确定 B．小于 C．等于 D．大于

24、下列监理工作，属于环保达标监理的是__。A．对施工过程废物排放进行监理 B．对水处理工程进行监理 C．对绿化工程进行监理 D．对声屏障工程进行监理

25、互斥方案比选时，用净现值法和增量内部收益率法进行项目比选的结论__。A．相同 B．不相同

C．不一定相同 D．近似

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列关于工程量清单的作用说法正确的有__。A．提供公开的竞争环境

B．为办理工程结算提供了依据 C．编制估算指标的基础 D．询标评标的基础

E．为施工过程中支付工程进度款提供依据

2、支架上现浇预应力混凝土连续梁的技术要求和注意事项有__。

A．支架稳定，强度、刚度的要求应符合规范要求，验算倾覆稳定系数不得小于 1.3；受载后挠曲的杆件，挠度不得大于结构跨度的1/400 B．支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求

C．整体浇筑时应采取措施，防止梁体不均匀下沉产生裂缝，若地基下沉可能造成梁体混凝土产生裂缝时，应分段浇筑 D．支架长度必须满足施工要求

E．浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近

3、桥梁工程质量标准总体上讲包括__等方面。A．外观要求 B．桥梁总结质量 C．监理抽样试验 D．承包人自检 E．承载能力

4、价值工程工作的分析阶段的主要工作内容包括__。A．收集整理信息资料 B．功能定义 C．方案评价 D．功能整理 E．功能评价

5、热拌沥青混合料按集料最大粒径分为__。A．粉粒式 B．中粒式 C．细粒式 D．砂粒式 E．粗粒式

6、缔约过失责任的构成应具备__等条件。A．一方有损失 B．当事人有过错 C．合同尚未成立 D．合同已经成立

E．当事人未按合同约定履行义务

7、符合动员预付款支付规定条件的是__ A．是用于永久性工程 B．签订了合同协议书 C．提交了履约的银行保单

D．承包人员、材料、机器设备已到达指定地点，可以开工 E．提交了动员预付款的保单

8、路基试验段一般是为了确定__等指标。A．压实机械组合 B．最大干密度 C．松铺厚度 D．最佳含水量 E．压实遍数

9、竣工决算报表包括以下__内容。A．建设项目全部投资现金流量表 B．建设项目竣工财务决算总表 C．建设项目竣工财务决算明细表 D．建设项目竣工工程概况表 E．资金来源情况表

10、政府行政主管部门对招标投标的管理包括__等工作。A．批准招标

B．查处假招标行为 C．指定招标代理机构 D．核查招标文件并备案

E．追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任

11、钢筋混凝土桩的收缩裂缝要求符合（）。A.宽度不得超过0.2mm B.深度不得超过20mm C.裂缝长度不得超过1/2桩宽 D.裂缝长度不得超过1/3桩宽

12、石灰工业废渣稳定土基层施工的要点有__。A．宜在秋末和夏季组织施工，配料应准确 B．二灰砂砾采用厂拌法生产，运到现场摊铺

C．二灰砂砾基层施工时严禁用薄层贴补法找平，应适当挖补

D．必须保湿养生，不使二灰砂砾层表面干燥，在铺设封层和面层前应封闭交通 E．养生7d，严禁车辆通行

13、经济分析的基本方法有__。A．现值法 B．年值法

C．内部收益率 D．投资回收期法 E．经验分析法

14、资金使用成本包括以下__。A．支付股息和红利 B．贷款利息 C．资信评估费 D．公证费 E．担保费

15、下列应列入直接费中人工费的有__。A．生产工人劳动保护费 B．生产工人探亲假期工资 C．退休工资

D．生产工人福利费 E．生产工人教育经费

16、下列属于项目融资实施程序的是__。A．融资决策分析 B．投资决策分析 C．融资谈判 D．融资的执行 E．签订融资合同

17、合同内容包括__。A．标的 B．标的数量 C．标的质量 D．合同法

18、下列关于桥梁施工测量的叙述正确的是__。A．施工控制网的作用之一是放样各桥墩位置

B．施工放样的目的是将图上所设计的结构物的位置、形状、大小和高低在实地标定出来，作为施工的依据

C．1000～2000m特大桥施工水准测设精度应不低于四等水准测量要求

D．对于单跨大于40m的连续梁桥等施工，临时水准点高程偏差不超过120mm E．单跨等于40m的连续结果施工时，临时水准点高程偏差不超过±20mm

19、为提高沥青路面抗永久变形能力，宜使用__改性剂。A．热塑性橡胶类 B．热塑性树脂类 C．橡胶类 D．树脂类

20、公路建设项目后评价主要是对__进行评价。A．项目前期工作 B．项目实施阶段内容 C．项目建设方的工作业绩 D．项目营运状况 E．项目运作方式

21、铺筑面层所用的沥青混合料的组成设计必须考虑__。A．温度稳定性

B．耐久性、抗滑稳定性 C．抗疲劳性能 D．表面平整度

22、企业的货币资金包括下列__。A．库存现金 B．外埠存款 C．基金 D．股票

E．银行本票存款

23、路面施工中路面拌和场运行对环境的潜在影响包括__。A．植被破坏和水土流失 B．噪声和有害气体

C．水泥和沥青等泄露污染土壤

D．清洗拌锅、皮带等产生的废水污染

24、采用滑升模板浇筑墩台时，混凝土宜为__。A．高流动度的 B．低流动度的 C．干硬性的 D．半干硬性的 E．全湿性的

25、公路工程投资估算指标同其他计价定额相比，具有更大的__。A．精确性 B．综合性 C．系统性 D．科学性 E．概括性