第一篇：2015年四川省监理工程师合同管理：合同解除试题
2015年四川省监理工程师合同管理：合同解除试题
一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的。
A：由总承包单位承担主要责任
B：由分包单位承担主要责任
C：由总承包单位和分包单位承担连带责任
D：由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任
E：工程保险金
2、纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。
A：直线职能制组织形式
B：职能制组织形式
C：直线制组织形式
D：矩阵制组织形式
E：工程保险金
3、按照可操作性原则，监理工程师要审查承包单位的施工组织设计是否。
A：有能力执行并保证工期和质量目标
B：掌握了本工程的特点及难点
C：采用了先进的技术方案
D：全面分析了施工条件
E：工程变更单
4、在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用。
A：排列图法
B：因果分析图法
C：直方图法
D：控制图法
E：工程变更单
5、注册监理工程师按专业注册，每人最多可以申请个专业注册。
A：1 B：2 C：3 D：4 E：工程保险金
6、由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由。
A：业主额外支付
B：工程师承担
C：承包商自行承担
D：业主与承包商协商补偿
E：专业监理
7、设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计人的一笔拨款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，__。
A．按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回
B．按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回
C．每次阶段支付时均不许扣减定金
D．每次阶段支付时可将一定比例定金冲抵部分设计费
8、【例2·单选题】见证取样的实验报告中发生试样不合格情况，应在小时内上报质监站，并建立不合格项目台账。
A：12 B：24 C：36 D：72 E：工程保险金
9、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作是。
A：工作A和工作D B：工作C和工作D C：工作A和工作E D：工作C和工作E E：自我评定
10、针对工程质量检验工作的流动性、分散性和复杂性特点，为使监理人员有效实施对承包单位施工质量的监控，项目监理机构应制定施工质量的计划。
A：抽样检验
B：平行检验
C：旁站监理
D：复测复检
E：工程变更单
11、同时适用于平行承发包、设计或施工总分包、项目总承包模式的委托监理模式是业主__ A．按不同合同标段委托多家监理单位
B．按不同建设阶段委托监理单位
C．委托一家监理单位
D．委托多家监理单位
12、某项目的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率(ROE)为。
A：10％
B：15％
C：20％
D：30％
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
13、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，分部分项工程量应按施工图计算。
A：尺寸并考虑施工误差
B：图示尺寸并结合施工方案 C：标示的工程实体净值
D：标示的尺寸加不可避免的损耗量
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
14、下列费用中，属于建设工程动态投资的是。
A：基本预备费
B：涨价预备费
C：工程建设其他费
D：设备及工器具购置费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
15、资格后审是指在，由评标委员会根据招标文件中规定的资格审查因素、方法和标准，对投标人资格进行的审查。
A：开标后
B：投标后
C：中标后
D：发出招标公告后
E：工程保险金
16、【例1·单选题】资格预审是指在，对申请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面情况的审查。
A：开标后
B：投标前
C：中标后
D：发出招标公告后
E：工程保险金
17、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承担。
A：发包人
B：承包人
C：监理人
D：发包人和承包人
E：专业监理
18、在工程网络计划执行过程中，如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时，需要调整的工作对象应该是工作的。
A：平行工作
B：紧后工作
C：后续工作
D：先行工作
E：自我评定
19、债权人领取提存物的权利。自提存之日起年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金
20、某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失5000万元，该事故为。
A：特别重大生产安全事故
B：重大生产安全事故
C：较大生产安全事故
D：一般生产安全事故
E：工程保险金
21、某项目投资中，建筑安装工程费用为560万元，设备及工、器具购置费为330万元，工程建设其他费用为110万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为55万元，建设期贷款利息为59万元，则静态投资为万元。
A：1000 B：1100 C：1155 D：1214 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
22、我国建设工程质量监督管理的具体实施者是__。
A．建设行政主管部门
B．工程质量监督机构
C．监理单位
D．建设单位
23、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。
A．7 B．10 C．15 D．20
24、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差为天。
A：均为5 B：6和5 C：均为6 D：11和6 E：自我评定
25、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。
A：项目名称
B：项目特征
C：项目划分
D：项目编码
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批。
A：项目建议书
B：可行性研究报告
C：资金申请报告
D：初步设计和概算
E：复工报告
2、索赔费用中的人工费是指__。
A．由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用
B．法定人工费增长
C．恶劣天气引起的人员窝工费
D．非承包商责任工程延误导致的人员窝工费
E．超过8小时工作时间加班劳动费
3、按抽验方式分，常用的抽样检验方案有。
A：标准型抽样检验方案
B：计数值标准型抽样检验方案
C：多次抽样检验方案
D：分选型抽样检验方案
E：调整型抽样检验方案
4、监理工程师在现场施工准备的质量控制中需要进行等工作。
A：施工现场质量管理检查
B：施工图设计的审查
C：分包单位资质的审核与确认
D：查验施工控制测量成果
E：施工试验室的检查
5、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师对建设工程质量控制工作包括__。
A．可要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保质量的措施，审核同意后予以签认
B．应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查
C．应对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认
D．对施工过程中出现的质量缺陷，应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果
E．应对承包单位的试验室进行考核
6、下列费用中，属于措施费的有（）。
A．临时设施费
B．夜间施工增加费
C．固定资产使用费
D．检验试验费
E．工程排污费
7、竣工结算要有严格的审查，一般从方面入手。
A：核对合同条款
B：检查隐蔽验收记录 C：落实设计变更签证
D：实测工程数量
E：执行定额单价
8、监理工程师初始注册需要提交下列材料。
A：申请人的注册申请表
B：申请人的资格证书和身份证原件
C：申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同原件
D：所学专业、工作经历、工程业绩、工程类中级及中级以上职称证书等有关证明材料
E：逾期初始注册的，应当提供达到继续教育要求的证明材料
9、某工程项目出现了需要加固补强的质量问题，设计单位对此提出了处理方案，监理工程师在审核确认该处理方案时，应牢记原则。
A：安全可靠、不留隐患
B：满足建筑物的功能和使用要求
C：技术可行
D：经济合理
E：时间最短
10、下列工作职权中，属于项目法人总经理职权的有。
A：提出开工报告
B：确定工程监理中标单位
C：组织项目后评估
D：提出项目竣工验收申请报告
E：组织项目试生产和单项工程预验收
11、【例3·多选题】下列属于影响建设工程进度的社会环境因素。
A：汇率浮动和通货膨胀
B：临时工程施工干扰
C：节假日交通、市容整顿的限制
D：临时停水、停电、断路
E：相关法律及其制度变化，经济制裁，战争、骚乱、罢工、企业倒闭等
12、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有__。
A．增加劳动力和施工机械的数量
B．改进施工工艺和施工技术
C．采用更先进的施工机械
D．改善外部配套条件
E．采用工程分包方式
13、施工单位填写的施工现场质量管理检查记录应由__进行检查，并做出检查结论。
A．项目经理
B．总监理工程师
C．专业监理工程师
D．建设单位负责人
E．建设单位技术负责人
14、建设工程的风险识别往往是通过__方式，在对建设工程风险进行多维分解的过程中，认识工程风险，建立工程风险清单。A．对经验数据的分析
B．风险调查
C．风险评价
D．专家咨询
E．实验论证
15、平行施工方式的特点包括__。
A．能够充分利用工作面进行施工
B．施工现场的组织管理比较简单
C．单位时间内投入的资源量成倍增加
D．劳动力及施丁机具等资源能均衡使用
E．各专业工作队能够连续施工
16、《建筑法》规定，工程监理人员认为工程施工不符合的，有权要求建筑施工企业改正。
A：工程设计规范
B：工程设计要求
C：施工技术标准
D：施工成本计划
E：承包合同约定
17、基本风险是指作用于整个经济或大多数人群的风险，下列__事件属于基本风险。
A．火灾
B．战争
C．自然灾害
D．偷盗
E．高膨胀率
18、下列__情况宜对有关工作内容采用新的费率或价格。
A．该项工作工程量的变化造成其单位成本的变动超过1% B．该项工作工程量的变化造成其单位成本的变动超过0.5% C．该项工作实际测量工程量比原工程量表的工程量的变动大于10% D．该项工作实际测量工程量比原工程量表的工程量的变动大于15% E．该工作是根据变更与调整的指示进行的。
19、下列属于招标人与投标人串通投标的情形的有。
A：不同投标人的投标文件相互混装
B：招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人
C：招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价
D：招标人授意投标人撤换、修改投标文件
E：招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息
20、项目总承包工程管理模式的缺点包括__。
A．组织协调工作量大
B．投资控制难度大
C．招标发包工作难度大
D．质量控制难度大
E．业主择优选择承包方范围小
21、在总投资额为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有。
A：单项合同估算价为1000万元的施工项目
B：单项合同估算价为170万元的材料采购项目
C：单项合同估算价为30万元的设计项目
D：单项合同估算价为20万元的勘察项目
E：单项合同估算价为20万元的监理项目
22、在质量管理中，应用排列图法可以分析。
A：造成质量问题的薄弱环节
B：各生产班组的技术水平差异
C：产品质量的受控状态
D：提高质量措施的有效性
E：生产过程的质量能力
23、已知网络计划中工作M有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第15天和第18天，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第6天和第9天。如果工作M的持续时间为9天。则工作M（）。
A．总时差为3天
B．自由时差为0天
C．总时差为2天
D．自由时差为2天
E．与紧后工作时间间隔分别为0天和3天
24、关于价值工程特点的说法，正确的有。
A：以使用者的功能需求为出发点
B：核心是对研究对象进行功能系统分析
C：目的是降低研究对象的成本
D：强调不断改革创新
E：将功能、寿命周期成本和价值作为一个整体考虑
25、施工图预算是建设单位的依据。
A：确定项目造价
B：进行施工准备
C：控制施工成本
D：监督检查执行定额标准
E：施工期间安排建设资金
第二篇：山西省2017年监理工程师《合同管理》：合同的解除试题
山西省2017年监理工程师《合同管理》：合同的解除试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承担。A：发包人 B：承包人 C：监理人
D：发包人和承包人 E：专业监理
2、监理服务招标应优先考虑__因素。A．技术 B．经济 C．组织 D．管理
3、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不包括。A：煤炭 B：铁路 C：邮政
D：商品住宅 E：工程保险金
4、某建设工程设备购置费为500万元，基本预备费80万元，建筑安装工程投资1O00万元，建设期利息50万元，工程建设其他费750万元，涨价预备费90万元，则上述投资中属于动态投资的为万元。A：140 B：158 C：236 D：80 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
5、从事建设工程监理活动，应当遵守__的准则。A．公正、独立、自主、科学 B．守法、热情、严格、科学 C．守法、诚信、公平、科学 D．守法、诚信、公正、科学
6、下列关于某项工作进度偏差对后续工作及总工期的影响的说法中，正确的是。A：工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响后续工作 B：工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响总工期
C：工作的进度偏差未超过该工作的自由时差时，则此进度偏差不影响后续工作 D：非关键工作出现进度偏差时，则此进度偏差不会影响后续工作 E：自我评定
7、对于规模大且工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程所报送和审查的分阶段施工组织设计，须经批准。A：建设单位 B：监理单位
C：质量监督机构 D：施工图审查机构 E：工程变更单
8、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为。A：需等待发包人批准 B：工程师已拒绝索赔要求 C：承包人的索赔要求已成立
D：承包人需进一步提交补充索赔证据 E：专业监理
9、某项目建设期为2年，运营期为5年。建设期内每年年初贷款分别为300万元和500万元，年利率为10％。若在运营期后3年每年末等额偿还贷款，则每年应偿还的本利和为万元。A：413．52 B：444．23 C：560．49 D：601．34 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
10、合同法律关系，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A：主体 B：客体 C：内容 D：事实 E：专业监理
11、当延期事件是有持续性时，承包单位在合同规定的有效期内。A：仅向监理工程师提交最终的详情报告 B：仅向监理工程师提交阶段性的详情报告
C：不能提交最终详细的申诉报告时，应先向监理工程师提交阶段性的详情报告 D：向监理工程师提交工程延期意向通知 E：自我评定
12、【例1·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，工程量清单应由编制。
A：招投标管理部门认可的代理机构 B：具有相应资质的工程造价咨询人 C：具有招标代理资质的中介机构 D：项目管理公司合同管理机构
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
13、【例1·单选题】某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由承担。A：公路管理部门 B：承包人 C：发包人
D：承包人与发包人共同 E：专业监理
14、建设项目投资应贯穿于建设工程全过程，在建设项目做出投资决策后，应以为重点控制项目投资。A：施工 B：设计 C：招标 D：决策
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
15、【例1·单选题】某建设项目，建设期为2年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第1年400万元，第2年600万元，贷款年利率6％，建设期不支付利息，则该项目的建设期利息为万元。A：12．00 B：120．00 C：54．72 D：42．72 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
16、在工程网络计划中，关键工作是指的工作。A：双代号时标网络计划中箭线上无波形线 B：与其紧后工作之间的时间间隔为零 C：最早开始时间与最迟开始时间相差最小 D：双代号网络计划中两端节点为关键节点 E：自我评定
17、监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是__。
A．要求承包人在合理的状态下施工 B．监理工程师对工程延期的批准 C．作为承包人进行工期索赔的依据 D．对承包人赶工措施的批准
18、在涉外工程中，由于缺乏有关外汇市场的知识和信息，为避免承担由此带来的经济风险，决策者决定选择本国货币作为结算货币，从而丧失了从汇率变化中获益的可能性，这一对策为。A：风险自留 B：损失转移 C：风险回避 D：风险控制 E：工程保险金
19、为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由__。A．承包人负责检验工作，发包人承担检验费用 B．承包人负责检验工作，并承担检验费用 C．发包人负责检验工作，并承担检验费用
D．发包人负责检验工作，承包人承担检验费用 20、【例2·单选题】下列不属于监理员职责的是。A：进行工程计量 B：进行见证取样
C：检查工序施工结果
D：复核工程计量有关数据 E：工程保险金
21、项目施工技术风险应由承包商承担，是建设工程风险对策中__的具体运用。A．风险回避 B．风险自留 C．损失控制 D．风险转移
22、关于建设程序中各阶段工作的说法，错误的是。
A：在初步设计或技术设计的基础上进行施工图设计，使其达到施工安装的要求 B：工程开始拆除旧建筑物和搭建临时建筑物时即可算作工程的正式开工 C：生产准备阶段是由建设阶段转入生产经营阶段的重要衔接阶段 D：竣工验收是考核建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤 E：工程保险金
23、市场采购的设备，若由建设单位直接采购，监理工程师要协助编制设备采购方案，设备采购方案最终需获得的批准。A：总监理工程师 B：建设单位 C：质监站
D：建设单位工程主管部门 E：工程变更单
24、下列不属于监理月报的主要内容。A：本月工程实施情况 B：本月监理工作情况 C：下月监理工作重点 D：监理工作总结 E：工程保险金
25、依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时。
A：债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任
B：债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 C：保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D：保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 E：专业监理
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、非确定型网络计划，是指网络计划中各项工作及其持续时间和各工作之间的相互关系都是不确定的。下列各项中属于非确定型网络计划的有。A：双代号网络计划 B：单代号网络计划 C：计划评审技术 D：风险评审技术 E：决策关键线路法
2、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，应当由承包方承担。
A：承包方人员伤亡损失 B：发包方人员伤亡损失
C：承包方施工设备损坏的损失
D：运至施工场地待安装工程设备的损害 E：工程修复费用
3、下列关于双代号时标网络计划的表述中，正确的有__。
A．工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间
B．工作箭线中波形线的水平投影长度表示该工作与其紧后工作之间的时距 C．工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间 D．工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零
E．工作箭线中不存在波形线时，表明该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零
4、下列属于监理工程师不予注册的情形有。A：不具有完全民事行为能力的
B：未达到监理工程师继续教育要求的 C：在两个或者两个以上单位申请注册的 D：年龄超过60周岁的
E：以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书的
5、单位建筑工程概算的审查内容包括。A：计算的工程量 B：采用的定额或指标 C：各项费用的计取 D：定额基价的换算
E：材料价格及供销部门手续费
6、《建设工程监理规范》规定，编制监理实施细则的依据有。A：施工方案 B：工程承包合同 C：施工组织设计 D：监理规划
E：与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料
7、建设工程可行性研究的主要作用包括__。A．为项目建设勘察提供依据
B．为监理单位的工作开展提供依据 C．为银行贷款提供依据 D．为项目评估提供依据 E．为建设项目设计提供依据
8、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成丁程量清单所列项目的全部费用，包括__。
A．分部分项工程费 B．措施项目费 C．规费 D．税金 E．预留金
9、下列属于注册监理工程师的义务的有。
A：保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密 B：履行管理职责，执行技术标准、规范和规程 C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任
D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章 E：对本人执业活动进行解释和辩护
10、划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括__。A．工程规模 B．招标方式
C．潜在投标人数量
D．工程项目的专业特点 E．被监理合同的难易程度
11、工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上，应严格按验收标准及有关规范的规定并结合__进行验收。A．监理人员的旁站、巡视和平行检验结果 B．质量事故处理方案的要求 C．实际量测结果
D．有关的各种资料数据 E．建设单位意见
12、下列关于建设工程三大目标控制技术措施的表述中，正确的有。A：对多个可能的建设方案、施工方案等进行技术可行性分析 B：对施工组织设计、施工方案等进行审查、论证
C：技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果 D：采用工程网络计划技术、信息化技术等实施动态控制
E：对由于业主原因所导致的目标偏差，技术措施可能成为首选措施
13、按抽验方式分，常用的抽样检验方案有。A：标准型抽样检验方案
B：计数值标准型抽样检验方案 C：多次抽样检验方案 D：分选型抽样检验方案 E：调整型抽样检验方案
14、监理单位对勘察单位提出的勘察成果，重点检查其__的要求，验证其真实性、准确性。
A．是否符合委托合同
B．是否符合有关技术规范标准 C．是否符合勘察实施方案 D．是否符合监理单位 E．是否符合勘察费用
15、监理实施细则中，专业工程特点应从专业工程施工的进行有针对性的阐述。A：重点和难点 B：施工工艺 C：施工工序 D：工程概况
E：施工范围和施工顺序
16、已知现金流量如下图所示，计算F的正确表达式是（）。A．F＝A(P/A，i，6)(F/P，i，8)B．F=A(P/A，i，5)(F/P，i，7)C．F＝A(P/A，i，6)(F/P，i，2)D．F=A(P/A，i，5)(F/P，i，2)E．F＝A(P/A，i，6)(F/P，i，1)
17、工程监理企业组织形式中，有限责任公司的组织机构包括。A：股东会 B：项目经理 C：董事会 D：经理 E：监事会
18、建设工程实施过程中投入的传统生产要素包括。A：建筑材料 B：工程设备 C：工程图纸 D：施工机具 E：施工技术人员
19、项目监理机构人员数量的确定方法步骤包括。A：项目监理机构人员需要量定额 B：确定工程建设强度 C：确定工程复杂程度
D：根据工程投资和工程工期套用监理人员需要量定额 E：根据实际情况确定监理人员数量
20、可行性研究中的社会评价主要包括__。A．项日对社会的影响分析 B．项目对环境的影响分析 C．项目与所在地互适性分析 D．社会风险分析
E．项目的节能、节水措施分析
21、施工风险因素的典型风险事件有。A：施工工艺落后 B：未考虑施工可能性 C：施工安全措施不当 D：未考虑场地情况 E：施工技术和方案不合理
22、价值工程的三要素，包括。A：价值 B：功能 C：不断创新 D：管理技术 E：寿命周期成本
23、向生产厂家订购设备前，对合格供货厂商的评审内容有。A：企业性质和融资规模 B：经营范围和生产许可证 C：生产能力和技术水平
D：质量管理体系的运行和产品质量状况 E：检验检测手段及试验室资质
24、进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾。A：科学性 B：节约性 C：严格性 D：完整性 E：灵活性
25、某工程双代号网络计划中各项工作的最早开始时间和最迟开始时间如图3-51所示，该计划表明。
A：工作2-6与工作3-5的自由时差相等 B：工作4-5与工作6-7的总时差相差 C：工作3-7的总时差与自由时差相等 D：工作1-2与工作1-3的自由时差相等 E：工作1-3的总时差与自由时差相等
第三篇：2017年上半年浙江省监理工程师合同管理：合同解除模拟试题
2017年上半年浙江省监理工程师合同管理：合同解除模拟
试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是。A：工期索赔 B：工程变更索赔
C：合同中默示的索赔 D：意外风险索赔 E：专业监理
2、下面关于CM合同的说法错误的是。A：CM合同属于管理承包合同
B：代理型CM合同需要承担项目的实施风险
C：依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类
D：风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法 E：专业监理
3、招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是。A：通知中标结果并退还投标保证金 B：通知中标结果，但不退还投标保证金 C：不通知中标结果，也不退还投标保证金 D：不通知中标结果，但退还投标保证金 E：专业监理
4、图纸会审和设计交底应由来组织进行。A：发包人 B：承包人 C：设计人 D：监理单位 E：专业监理
5、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11％，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12％，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款的年实际利率为。A：11．00％ B：11．46％ C：12．00％ D：12．36％
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
6、我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，其中是核心内容。A：项目法人负责制 B：招标投标制 C：工程监理制 D：合同管理制 E：专业监理
7、下列内容不属于合同协议书中应明确填写的内容。A：签约合同价 B：合同工期 C：质量标准
D：争议解决方法 E：专业监理
8、某人以8％单利借出15000元，借款期为3年，收回后以7％的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第十三年年终可以获得复本利和是万元。A：3．3568 B：3．4209 C：3．5687 D：3．6589 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
9、监理月报报送建设单位时间，一般为收到施工单位当月相关资料__内提交。A．5天 B．7天 C．5～7天 D．10天
10、下列关于质量风险导致损失的表述中，正确的是__。A．质量风险只会增加返工费用，不会造成工期延误损失 B．质量风险只会增加返工费用，不会造成第三者责任损失 C．质量风险既会造成工期延误损失，也会造成第三者责任损失 D．质量风险只会造成工期延误损失，不会造成第三者责任损失
11、《中华人民共和国建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程．可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担。A：主要责任 B：法律责任 C：全部责任 D：连带责任 E：工程保险金
12、施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于。A：职务代理 B：指定代理 C：法定代理 D：委托代理 E：专业监理
13、下列不属于注册监理工程师业务范围的是。A：工程监理 B：工程施工
C：工程经济与技术咨询 D：工程招标与采购咨询 E：工程保险金
14、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是。A：社会**影响施工进度 B：恶劣气候影响施工安全 C：地震灾害导致施工暂停
D：图纸设计错误导致的工程返工 E：专业监理
15、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是。
A：工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同
B：业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同
C：采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同
D：设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同 E：专业监理
16、下列单位中，属于项目监理机构远外层协调范围的单位是。A：材料供应商和设备供应商 B：设备供应商和政府部门 C：政府部门和社会团体 D：社会团体和材料供应商 E：工程保险金
17、【例2·单选题】以下专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。A：高大模板工程 B：浅基坑工程 C：大爆破工程 D：脚手架工程 E：专业监理
18、监理人收到承包人变更报价书后的天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A：7 B：14 C：15 D：28 E：专业监理
19、当工程发生需要加固补强的质量缺陷时，监理单位应先签发。A：监理通知单 B：工程暂停令 C：整改通知 D：工程变更单 E：工程变更单 20、监理工程师控制物资供应进度时，组织编制的物资供应招标文件的内容不包括。A：图纸
B：规定的投标书格式 C：分包条件
D：包装及运输方面的要求 E：自我评定
21、由于业主原因导致承包商自有机械停工，则台班窝工费一般按计算。A：台班单价 B：台班折旧费 C：台班人工费 D：台班维护费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
22、委托监理合同法律关系的客体是__。A．监理工程 B．监理服务 C．监理规划
D．监理投标方案
23、根据FIDIC《施工合同条件》，不属于不可预见物质条件的是。A：人为干扰
B：不利于施工的气候条件 C：图纸未标明的地下障碍物
D：与业主提供资料不一致的不良地质条件 E：专业监理
24、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不包括。A：煤炭 B：铁路 C：邮政
D：商品住宅 E：工程保险金
25、负责具体质量管理体系的建立工作。A：领导班子 B：领导小组 C：职能小组 D：执行小组 E：工程变更单
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有__。A．增加劳动力和施工机械的数量 B．改进施工工艺和施工技术 C．采用更先进的施工机械 D．改善外部配套条件 E．采用工程分包方式
2、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权__。A．将工程直接收归已有
B．与发包人协议将该工程折价 C．自行将该工程卖给他人
D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程拍卖的价款优先受偿
3、某工程双代号网络计划中各项工作的最早开始时间和最迟开始时间如图3-51所示，该计划表明。
A：工作2-6与工作3-5的自由时差相等 B：工作4-5与工作6-7的总时差相差 C：工作3-7的总时差与自由时差相等 D：工作1-2与工作1-3的自由时差相等 E：工作1-3的总时差与自由时差相等
4、需要进行国民经济评价的项目是__。A．盈利能力明显的项目 B．偿债能力强的项目 C．基础设施项目
D．外部效果非常显著的项目 E．公益性项目
5、根据《建筑法》，建设单位申请领取施工许可证应当具备的条件包括__。A．已经取得规划许可证 B．拆迁完毕
C．已经确定建筑施工企业
D．有保证工程质量和安全的具体措施 E．建设资金已经落实
6、工程网络计划资源优化的目的是。A：资源均衡利用条件下的最短工期安排 B：资源有限条件下的最短工期安排 C：工期最短条件下的资源均衡方案 D：工期固定条件下的资源均衡方案
E：工期最短条件下总费用最低的资源配置方案
7、建设投资由等组成。A：设备及工、器具购置费 B：流动资金
C：建筑安装工程费 D：工程建设其他费 E：预备费
8、下列机电产品可以不进行国际招标的是。A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品 B：一次性采购产品合同估算价格150万元人民币 C：供生产企业研究开发用的样品样机
D：产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50％的机电产品 E：供产品维修用的零件及部件
9、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定。分部分项工程费中的人工费包括生产工人。A：劳动保险费
B：因气候影响的停工工资 C：培训期间的工资 D：劳动保护费
E：病假在六个月以内的工资
10、监理工程师在目标控制中采取的合同措施有__。A．严格按合同规定审核结算报告并付款 B．在拟订合同条款时注意严密性和全面性
C．协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式 D．分析不同合同之间的相互联系和影响 E．落实合同管理的机构和人员
11、下列建设工程监理组织协调方法中，不具有合同效力的有。A：会议协调法 B：交谈协调法 C：书面协调法 D：访问协调法 E：情况介绍法
12、下列费用中，属于建安工程造价措施费的有。A：二次搬运费 B：夜间施工费 C：总承包服务费 D：已完工程保护费 E：施工排水费
13、固定节拍流水施工的特点是（）。
A．只有一个施工过程在各个施工段流水节拍均相等 B．所有施工过程在各个施工段流水节拍均相等 C．相邻施工过程的流水步距相等
D．各施工段同时开展相同专业的施工 E．同一时间内将会有多个专业队施工
14、工程监理单位受建设单位委托实施工程监理时，应遵循的基本原则有。A：综合效益的原则
B：公平、独立、诚信、科学的原则 C：权责一致的原则
D：监理单位法人负责制的原则 E：严格监理，热情服务的原则
15、为满足要求工期，在对工程网络计划进行工期优化时应。
A：在多条关键路线中选择直接费用率最小的一项关键工作缩短其持续时间 B：按经济合理的原则将所有的关键路线的总持续时间同时缩短 C：在满足资源限量的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案 D：在缩短工期的同时，尽可能地选择对质量和安全影响小，并使所需增加费用最少的工作
E：在满足资源需用均衡的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案
16、下列施工过程中，作为建造类施工过程而必须列入流水施工进度计划之中的有。
A：混凝土构件预制 B：基础混凝土浇筑 C：建筑材料运输 D：砂浆预制 E：主体结构工程
17、重点审查法审查施工图预算时，重点审查的对象是__。A．工程量大或造价高的项目 B．补充定额 C．编制依据
D．定额中的单价是否合理 E．取费基础
18、下列有关确定变更价款的做法，正确的有。A：变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 B：工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 C：确定的价款报送造价管理部门备案
D：工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准 E：承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额
19、多级网络计划系统除具有一般网络计划的功能和特点外，还有其自身的特点，其表现在。
A：其编制过程是一个由浅入深、从顶层到底层、由粗到细的过程，并且贯穿在该实施计划系统的始终
B：可以随时进行分解和综合
C：不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制 D：层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关 E：不同层级的网络计划，由一个人负责编制，因此达到统一
20、根据《建设工程质量管理条例》中的相关规定，建设单位办理工业工程验收备案应提交的材料有__。A．工程竣工验收备案表 B．住宅质量保证书 C．工程竣工验收报告
D．施工单位签署的工程质量保修书 E．住宅使用说明书
21、《建设工程施工合同范本》的附件包括__等。A．协议书 B．通用条款
C．工程质量保修书 D．专用条款
E．发包人供应材料设备一览表
22、【例2．多选题】下列属于要约失效的情形的有。A：要约人依法撤销要约
B：接受要约的通知到达要约人
C：承诺期限届满，受要约人未做出承诺 D：受要约人对要约的内容做出实质性变更
E：要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销
23、分包商应立即执行的变更指令包括__的书面指令。A．业主直接送达 B．工程师直接送达 C．工程师代表直接送达 D．承包商代表直接送达
E．经承包商代表确认工程师发布
24、管理层次是指从组织的最高管理者到最基层的实际：工作人员之间的等级层次的数量，一般可分为__。A．领导层 B．决策层 C．协调层 D．执行层 E．操作层
25、某工程项目时标网络图如下所示，则（）d。A．工作A B．工作B C．工作C D．工作E E．工作F
第四篇：四川省2016年下半年监理工程师：担保合同试题
四川省2016年下半年监理工程师：担保合同试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A：12 B：24 C：48 D：72 E：工程保险金
2、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是。A：自行负责
B：由发包人给予补偿，合同工期不予顺延 C：不予补偿，但应合理顺延合同工期
D：由发包人给予补偿，合同工期相应顺延 E：专业监理
3、下列职责中，属于专业监理工程师职责的是。A：组织编写监理日志，参与编写监理月报 B：参与或配合工程质量安全事故的调查和处理 C：复核工程计量有关数据
D：检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况 E：工程保险金
4、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是__。A．不同时在两个或两个以上单位执业 B．坚持独立自主地开展工作 C．不以个人名义承揽监理业务 D．接受对社会的职业责任
5、依据《建设工程质量管理条例》，__在建设工程竣工验收后，应及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。A．设计单位 B．施工单位 C．监理单位 D．建设单位
6、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于。A：债务承担 B：债权转让
C：债务人向第三人履行债务 D：由第三人向债权人履行债务 E：专业监理
7、勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于状态。A：成立但不生效 B：生效但不成立
C：既不成立也不生效
D：承诺生效但合同不成立 E：专业监理
8、按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中__不违反监理人员应遵守的职业道德。
A．向其他人泄露委托人申明的秘密 B．从承包方获取提前工期奖金 C．帮助承包人完善施工组织设计
D．鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
9、施工阶段监理工程师进行投资控制的经济措施之一是。A：明确投资控制人员的责任 B：确定工程变更的价款 C：审核施工方案 D：做好施工记录
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
10、下列属于归档文件立卷原则的有。
A：一个建设工程由多个单位工程组成，工程文件应按照单位工程组卷 B：工程准备文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷 C：竣工图可以按照单位丁二程、专业等组卷 D：立卷不宜过厚，一般不超过40mm E：工程保险金
11、在招标阶段预见肯定要发生，但是由于标准尚未明确，暂时无法确定材料具体价格者，属于。A：暂列金额 B：暂估价
C：材料暂估价
D：专业工程暂估价
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
12、【例2·单选题】发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报进行批准。A：原设计单位 B：原审批机关 C：原备案部门
D：建设行政管理部门 E：专业监理
13、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是。A：招标公告 B：投标文件 C：宣传广告 D：招股说明书 E：专业监理
14、《招标投标法实施条例》明确规定了必须依法进行招标的项目，下列项目可以不进行招标。
A：总投资额3000万元，但是单项施工项目合同估算价为150万元 B：关系社会公共利益的公用事业项目合同估算价为100万元 C：使用国有投资的项目施工单项合同估算价150万元
D：具有相应资质，能自行建设的单项合同估算价为500万元 E：专业监理
15、建设工程文件档案资料由__组成。A．建设工程文件 B．建设工程监理文件 C．建设工程验收文件
D．建设工程文件，建设工程档案和建设工程资料
16、【例1·单选题】采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。A：累计完成量
B：自由时差和总时差 C：计划工期 D：计算工期 E：自我评定
17、编制监理规划的时间是。A：第一次工地会议前 B：监理大纲编制完成 C：提交投标文件后
D：签订监理合同及收到工程设计文件后 E：工程保险金
18、某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4．15万元，外贸手续费13．8万元，增值税198．72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％，则该进口设备的抵岸价为万元。A：1212．67 B：1215．67 C：1320．67 D：1323．67 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
19、【例1．单选题】设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由整理，与会各方会签。A：施工单位 B：监理单位 C：设计单位 D：建设单位 E：工程变更单
20、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为__。A．3月1日 B．3月15日 C．3月18日 D．3月20日
21、某建设工程有X、Y、Z三项风险事件，发生概率分别为：=10％，=15％，=20％，潜在损失分别为：=18万元。=10万元，=8万元，则该工程的风险量为万元。A：1．5 B：1．6 C：1．8 D：4．9 E：工程保险金
22、下列不属于要约失效的情形的是。A：拒绝要约的通知到达要约人 B：要约人依法撤销要约
C：承诺期限届满前，受要约人作出承诺 D：受要约人对要约的内容作出实质性变更 E：工程保险金
23、【例2．单选题】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A：7 B：15 C：20 D：30 E：工程保险金
24、按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同终止的条件是__ A．工程验收通过
B．承包人送交了竣工验收报告 C．办理完移交工程手续
D．发包人支付了竣工结算款
25、【例1．单选题】下列应当公开招标的是。
A：受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择 B：采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 C：技术复杂、有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择 D：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目 E：工程保险金
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、【例1·多选题】美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括。A：传统模式 B：CM模式
C：设计一建造模式 D：集成化管理模式 E：Partnering管理模式
2、某城市立交桥工程在组织流水施工时，需要纳入施工进度计划中的施工过程包括。
A：桩基础灌制 B：梁的现场预制
C：商品混凝土的运输
D：钢筋混凝土构件的吊装 E：混凝土构件的采购运输
3、【例3·多选题】下列有关确定变更价款的做法，正确的有。A：变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 B：工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 C：确定的价款报送造价管理部门备案
D：工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准 E：承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额
4、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有。A：投标人提供投标保函
B：中标人提供担保公司出具的履约保证书 C：发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D：发包人提供的在建工程留置权担保 E：承包人提交的预付款保函
5、下列机电产品可以不进行国际招标的是。A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品 B：一次性采购产品合同估算价格150万元人民币 C：供生产企业研究开发用的样品样机
D：产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50％的机电产品 E：供产品维修用的零件及部件
6、下列流水施工进度计划正确的表述是__。A．按施工工艺顺序分过程不分段绘制 B．按施工组织顺序不分过程分段绘制 C．按施工顺序分过程分段绘制
D．各专业队在各施工段均应连续施工
E．相邻专业队投入流水施工应实现最大搭接
7、履行合同的担保方式包括。A：投标保证 B：留置 C：动产抵押 D：定金 E：违约金
8、建设工程档案验收必须送由城建档案管理部门进行的是__。A．国家、省市重点工程项目或一些特大型、大型的工程项目的预验收和验收 B．工程档案的最后验收 C．工程档案的验收
D．列入城建档案管理部门档案接收范围的工程验收 E．首次验收不合格，再次报送验收的工程档案
9、监理机构应当采取__等组织措施，以便与其他方面的措施相配套，对项目目标实施有效控制。
A．根据工程实际调整目标或计划 B．合理调配监理人员
C．制定监理人员岗位职责标准 D．确定考核监理人员工作的办法
E．确定监理人员目标控制工作和职能分工
10、在价值工程活动的分析阶段，实施价值工程的步骤有。A：功能系统分析 B：提案编写 C：方案创新 D：方案评价 E：功能评价
11、某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投杯人未参加该现场考察，则__。
A．参加现场考察投标人的费用自行承担 B．参加现场考察投标人的费用由招标人承担
C．未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任 D．参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任 E．未参加现场考察的投标人将被取消投标资格
12、工程网络计划的资源优化是指通过改变，使资源按照时间的分布符合优化目标。
A：工作的持续时间 B：工作的开始时间 C：工作之间的逻辑关系 D：工作的完成时间 E：工作的资源强度
13、监理规划审核内容中，对安全生产管理监理工作内容的审核包括。A：在工程进展中各个阶段的工作实施计划是否合理、可行 B：审核安全生产管理的监理工作内容是否明确 C：是否建立了对现场安全隐患的巡视检查制度 D：是否制定了相应的安全生产管理实施细则
E：是否建立了对施工组织设计、专项施工方案的审查制度
14、采用FIDIC施工合同条件的工程，监理工程师在__方面认为有必要时发布变更指令。
A．任何工作质量 B．特性的变更
C．任何联合竣工检验
D．协调几个承包商施工的干扰 E．要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程
15、工程建设的各个阶段都对工程质量的形成产生影响，其中施工阶段是。A：确保工程实体的最终质量
B：使决策阶段确定的质量目标和水平具体化 C：形成工程实体质量的决定性环节 D：实现建设工程质量特性的保证 E：实现设计意图的重要环节
16、某工程，合同约定3月10日开工，当年11月10日竣工。3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场，书面向工程师提出延期10天开工的申请。工程师对此申请始终未作任何答复，承包人延至3月20日实际开工。关于承包人竣工责任的说法，正确的有。
A：承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用自行承担 B：承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用由发包人承担 C：承包人通过赶工在11月10日竣工，可获得提前竣工奖励 D：工程在11月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任 E：工程在11月20日竣工，承包人应承担拖期违约责任
17、实施建设工程监理和编制监理规划共同的依据有。A：施工组织设计 B：工程建设法律法规 C：工程建设文件 D：建设工程合同 E：监理合同
18、监理工程师审核施工进度计划的内容有。A：是否按工程量清单对分部分项工程进行分解 B：施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求
C：生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现 D：业主负责提供的施工条件安排得是否合理 E：是否明确进度控制人员的职责分工
19、__是FIDIC合同条件下工程师的职权。A．根据需要中止承包商的某些义务 B．任命工程师代表和助理 C．批准或拒绝工程分包 D．批准或拒绝工程转包
E．批准承包商授权的驻工地代表 20、建设投资由等组成。A：设备及工、器具购置费 B：流动资金
C：建筑安装工程费 D：工程建设其他费 E：预备费
21、有关仲裁协议的叙述中，正确的表述是__。A．合同当事人均受仲裁协议的约束 B．仲裁机构对纠纷进行的补充条件 C．不排除法院对纠纷的管辖权 D．仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁 E．仲裁裁决具有强制性
22、【例2·多选题】下列机电产品可以不进行国际招标的是。A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品 B：一次性采购产品合同估算价格150万元人民币 C：供生产企业研究开发用的样品样机
D：产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50％的机电产品 E：供产品维修用的零件及部件
23、招标代理机构所具备的条件包括。
A：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 B：有审查投标单位资质的能力 C：具备相应的专家库
D：符合法律规定的其他条件 E：能够编制招标文件和组织评标
24、监理工程师审查总包单位提交的《分包单位资质报审表》，主要审查__。A．施工承包合同是否允许分包
B．分包的范围和工程部位是否可进行分包 C．关于拟分包工程的情况 D．分包单位是否有相应能力 E．总包单位的管理责任
25、按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括__。
A．领有公共运输执照施工车辆的损失 B．不可预料事件造成施工人员的人身伤亡 C．施工建筑物的损害
D．业主在工地的原有建筑物受到的损害 E．临时工程受到的损害
第五篇：2017年上半年吉林省监理工程师《合同管理》：合同的解除试题
2017年上半年吉林省监理工程师《合同管理》：合同的解除
试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、某建设项目的财务现金流量表如下，则其静态投资回收期为年。A：8 B：7 C：10 D：7．6 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
2、国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制申请与产权界定之间的工作是__。
A．资产评估 B．股权设置 C．认缴出资额 D．制定公司章程
3、下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是（）。A．初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请
B．注册有效期满需继续执业的，应在有效期满 1周前，提出延续注册申请 C．在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年
D．每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料
4、对初步设计阶段尚无法明确或具体解决的重大技术问题，应通过加以解决，以满足设计质量的要求。A：扩初设计 B：技术设计 C：施工图设计 D：方案设计 E：工程变更单
5、对于进口材料、构配件和设备，除常规质量证明文件外，专业监理工程师应要求施工单位报送。A：合格证 B：检验报告
C：进口商检证明文件 D：材料复试报告 E：工程变更单
6、工程监理企业伪造《资质等级证书》，违反了工程监理企业经营活动准则中的内容。A：守法 B：诚信 C：公平D：科学
E：工程保险金
7、下列不属于监理工程师延续注册需要提交的材料是。A：申请人延续注册申请表
B：申请人的资格证书和身份证复印件
C：申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件
D：申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料 E：工程保险金
8、【例1·单选题】在搭接网络计划中，工作之间的搭接关系是由决定的。A：工作的持续时间 B：工作的总时差
C：工作之间的时间差值 D：工作的间歇时间 E：自我评定
9、某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为天。流水节拍(单位：天)A：17 B：20 C：23 D：24 E：自我评定
10、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)规定，建安工程造价中的利润包含在中。A：分部分项工程费 B：其它项目费 C：措施项目费 D：规费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
11、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。A．2 B．3 C．4 D．5
12、施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是。A：审核施工进度计划
B：控制施工工作按进度计划执行 C：争取提前工期完成工程 D：发布工程暂停令 E：专业监理
13、【例1·单选题】乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同：甲知道乙的该行为，却不予否认。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同。A：效力待定 B：无效 C：有效
D：经过乙催告甲后生效 E：专业监理
14、对建设单位的质量责任说法错误的是。A：建设单位要根据工程特点和技术要求，按有关规定选择相应资质等级的勘察、设计和施工单位，且在合同中必须有质量条款
B：建设单位应根据工程特点配备相应的质量管理人员
C：建设单位在工程开工后负责办理有关施工图设计文件的审查手续 D：建设单位按合同的约定负责采购供应的材料构配件，应符合设计和合同要求，对发生的质量问题承担相应责任 E：工程变更单
15、工程项目在开工建设之前，要切实做好各项准备工作不包括。A：组建生产管理机构 B：征地、拆迁和场地平整 C：准备必要的施工图纸
D：办理工程质量监督和施工许可手续 E：工程保险金
16、关于投标保证有效期的说法，正确的是。A：投标保证有效期应从开标日起算 B：投标保证有效期应从投标截止日起算 C：投标保证有效期不得延长
D：投标保证有效期应长于投标有效期 E：专业监理
17、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当。A：及时提出意见和建议 B：要求设计单位改正
C：报告建设单位要求设计单位改正 D：报告监理单位要求设计单位改正 E：工程保险金
18、采取CM承发包模式，属于控制建设工程进度的。A：合同措施 B：技术措施 C：经济措施 D：组织措施 E：自我评定
19、勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于__的委托任务。
A．岩土工程勘察工作、水文地质勘察工作
B．民用建设工程勘察工作、其他专业工程勘察工作 C．为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察工作 D．要求简单的勘察工作、要求复杂的勘察工作 20、竣工图是__。
A．工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样 B．工程实施过程中，设计单位提供的经过不断修改的最终图纸 C．工程竣工时，在验收前由施工单位完成的竣工图纸和文件
D．工程竣工后，由建设单位或施工单位完成的建设工程项目的图纸
21、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是。A：表明从发出该通知时间开始工作 B：与“开工通知”的说法相同
C：表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期 D：该通知是由发包人发出的 E：专业监理
22、监理员需要有学历，并经过监理业务培训。A：高中 B：大专 C：本科
D：中专及以上 E：工程保险金
23、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为__。A．驻厂监造
B．设置质量控制点监控 C．跟踪监控 D．巡回监控
24、某建筑物单位工程在质量评定时，所含8个分部了程中4个评为合格，4个评为优良，其主体和装饰分部工程为优良，该工程质量保证资料基本齐全，观感质量评分得分率为 86%，则该单位工程质量可评为__。A．合格 B．基本合格 C．优良
D．基本优良
25、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20％。设计工作完成40％时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应支付设计单位的设计费为万元。A：20 B：40 C：50 D：100 E：专业监理
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、由于承包商的原因造成工期延误，业主进行反索赔，在确定违约金费率时，一般应考虑__因素。A．业主盈利损失
B．由于工期延长造成的货款利息增加 C．由于工期延长带来的附加监理费 D．由于工期延长导致的设备涨价
E．由于工程拖期不能使用，继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费
2、某工程项目的计划进度和截止到第8周末的实际进度如下图所示（双线条表示计划进度，单线条表示实际进度）。如果各项工作均为匀速进展，则截止到第8周末（）。A．工A已完成
B．工作B的实际进度拖后2周 C．工作C的实际进度正常 D．工作D尚未开始
E．工作E的实际进度正常
3、关于支付工程预付款的说法，正确的有。A：重大项目可一次性支付
B：重大项目应按计划逐年支付 C：发包人应在签订合同后7天内支付 D：未签订施工合同不得支付 E：不具备施工条件不得支付
4、应用建设工程数据库确定建设工程目标的工作内容包括__。A．确定建设工程数据库基本结构 B．明确拟建工程的基本技术要求
C．找出拟建工程与已建类似工程的差异 D．调整修正拟采用的已建类似工程数据 E．分解建设工程项目目标
5、下列选项属于项目间接建设成本的是。A：项目管理费 B：工艺建筑费 C：管理系统费 D：开工试车费 E：运费和保险费
6、工程材料进场必须有。A：出厂合格证 B：生产许可证 C：产品营业证 D：质量保证书 E：使用说明书
7、在执行《建筑工程施工质量验收统一标准》和各专业验收规范体系的过程中，还需要依托相关质量技术支持体系，该体系主要包括。A：政府质量监督管理体系 B：工法与施工工艺标准 C：施工操作规程
D：企业管理工作标准 E：现场检测方法标准
8、《建设工程监理范围和规模标准规定》规定，必须实行监理的项目工程是__。A．6.2万平方米的某住宅小区项目 B．总投资3.7万元的体育馆项目
C．总投资2.5万元的国外政府援助资金的项目 D．总投资3.4万元的高速公路项目 E．总投资1.7万元的生态环境保护项目
9、施工合同的当事人包括。A：发包人
B：发包人法定代表人 C：工程师 D：承包人
E：承包人法定代表人
10、工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括。
A：在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充
B：设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C：经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D：经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E：施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
11、工程网络计划过程中的关键线路是指的线路。A：单代号搭接网络计划中时间间隔均为零 B：双代号时标网络计划中时距均为零 C：单代号网络计划中由关键工作组成 D：双代号网络计划中由关键点组成 E：双代号时标网络计划中无波形线
12、政府的工程质量监督管理的特点为__。A．强制性 B．公正性 C．科学性 D．服务性 E．综合性
13、工程质量会受到各种因素的影响，下列属于系统性因素的有__。A．使用不同厂家生产的规格型号相同的材料 B．机械设备过度磨损 C．设计中的安全系数过小
D．施工虽然按规程进行，但规程已更改 E．施工方法不当
14、《建设工程工程量清单计价规范》(GBS0500—2008)中的综合单价是由完成一个计量单位的分部分项工程量清单项目的直接工程费和等组成。A：企业管理费 B：利润 C：一定范围的风险费用 D：间接费用 E：其他直接费
15、下列关于工程质量事故处理鉴定验收的说法，正确的是__。
A．工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上进行验收
B．工程质量事故处理验收合格后，由建设单位办理交工验收文件，组织各有关单位会签
C．涉及结构承载力的工程质量事故处理工作，需要做必要的试验和检验鉴定工作
D．即便是不需要进行专门处理的质量事故，也应出具书面结论
E．对于处理验收合格的工程质量事故，质量事故调查组应注明责任方主要承担的经济责任
16、施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向__请求撤销合同。A．人民法院 B．仲裁机构
C．建设行政主管部门 D．工程师 E．设计单位
17、承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括__。A．运转操作费 B．机械折旧费 C．设备租赁费 D．机械台班费 E．机上人员的工资
18、工程项目的设备质量应分别通过进行检验。A：开箱检查 B：专业检查 C：例行检查
D：单机无负荷试车或联动试车 E：完好率检查
19、网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外时，其进度计划的调整方法可分为三种情况。A：项目总工期不允许拖延 B：项目总工期允许拖延
C：项目总工期允许拖延的时间有限 D：项目持续时间允许拖延 E：项目持续时间不允许拖延
20、下列关于对建设工程组织管理Partnering模式的协议表述中，正确的是__。A．Partnering模式于20世纪80年代中期首先出现在德国 B．Partnering协议仅是业主与施工单位双方之间的协议
C．提出Partnering模式的时间可能与签订Partnering协议的时间相距甚远 D．Partnering协议的参与者未必一次性全部到位 E．Partnering协议必须经过参与各方的充分讨论后确定该协议的内容，经参与各方一致同意后共同签署
21、建设工程档案验收必须送由城建档案管理部门进行的是__。
A．国家、省市重点工程项目或一些特大型、大型的工程项目的预验收和验收 B．工程档案的最后验收 C．工程档案的验收
D．列入城建档案管理部门档案接收范围的工程验收 E．首次验收不合格，再次报送验收的工程档案
22、风险识别的特点有。A：个别性 B：客观性 C：复杂性 D：继承性 E：确定性
23、设计标准的作用包括__。
A．对项目规模、内容、建造标准进行控制 B．减少设计工程量和预算工程量 C．提高设计效率
D．提高建筑物功能，降低成本
E．促进建筑工业化，装配化，加快建设速度
24、工程质量问题处理之后，监理工程师应写出质量问题处理报告，报送存档备案。
A：质量监督机构 B：建设单位 C：监理单位 D：设计单位 E：勘察单位
25、监理工程师对分包商的现场工作进行监督检查的重点主要包括__。A．分包商工地会议
B．分包商的设备使用情况 C．分包商的施工人员情况
D．实施工程的质量是否符合工程承包合同规定的标准 E．分包商的施工进度情况
点击咨询 