电力设施移改工程施工合同范本

第一篇：电力设施移改工程施工合同范本

施 工 合 同

合同编号：

工程名称： “**********************”项目

发包方（甲方）：**********************

承包方（乙方）：**********************

合同签订时间：2018 年 01 月 02 日

合同签订地点： 江西南昌

合同双方：

0

发包方： **********************（以下简称“甲方”）承包方： **********************（以下简称“乙方”）

“**********************”项目工程经招标活动，由乙方负责其线路迁改工作，为明确甲乙双方的权利和义务，依照有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。

第一章 一般条款

第一条 工程概况

工程概况：

1、工程名称： “**********************”项目

2、工程地点： **********************

3、电压等级：10千伏

4、工程内容：拆除高低压配电线路；道路两旁电缆沟基础施工，沿红线外10KV电缆敷设；箱式变压器及高压设备安装、调试等。本工程所涉及的手续办理、施工涉及的协调及其他临时设施的修筑等（实际工程量以设计图纸及甲方、乙方、监理共同签认的工程量签证及南昌市财政审核部门审定后的为准）。

5、工程期限：由签订的工程合同之日起至工程竣工，确定工程总工期为 60 天（正常施工天数）。

准；

6、合同价款：本工程合同总价为人民币：（￥ 元）。最终工程结算价款以合同价为准。

第二章 双方责任

第二条 甲方工作

一、甲方在约定的时间内完成以下工作：

1、办理土地开挖、征用、拆迁等办证手续工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

2、甲方协调施工场地周围建筑物和地下管线的保护工作，开工前向乙方提供市政规划局地下设施管线走向图，无图部分由乙方自费探明，双方并约定为：甲方负责有关部门的协调工作，乙方负责处理施工中的保护工作。保护要达到有关部门的要求和满足工程施工需要。施工中如有损坏，乙方负责修复并赔偿一切损失。

3、甲方依合同约定，按施工进度拨付工程款，保证工程连续施工所需的资金。

二、甲方未按合同约定履行以上义务，延误工期予以相应的顺延。

三、甲方如将上述某项工作以书面委托乙方完成，甲方应承担相应费 用。但事先应订协议并经财政部门同意。第三条 乙方工作

一、乙方在约定的时间内完成以下工作：

1、负责向甲方代表定期提供（月度或日程）的工程进度计划。

2、对施工场地交通和噪音、环保等管理，乙方必须严格遵守工程当地有关规定，并办理有关手续，所发生的费用由乙方承担。

3、从工程开工之日起，直至颁发整个工程或单位工程的移交责任书之

日止：

（1）乙方应对工程设备材料等负有保管和照护的完全责任；

4、乙方负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护工作。

5、乙方负责施工场地的清洁，安全文明施工，交工前现场应满足竣工 验收要求。

6、乙方做好施工路段的交通防护工作，如造成交通事故，由乙方承担

全部责任。

第三章 合同价款与支付

第四条 合同价款调整

1、设计变更和工程签证按定额执行2006年《江西省市政工程消耗量定额及单位估价表》及2014年《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》；

2、国家能源局发布《20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》《20KV及以下配电网工程设备材料价格信息》；

3、工程材料单价按施工计量期内南昌市造价站《造价信息》执行；

4、上述依据中缺项部分，按南昌供电局部门类似工程材料招标价执行；

5、人工价差调整按最新文件执行。

如发生以下情况，双方协商解决：（1）国家计划重大调整。（2）因不可抗拒的自然灾害。

（3）其他约定事宜： 第五条 工程款支付

一、本合同签订生效之日后，甲方按合同支付合同价款的45%，即预暂

支付（¥：

元），工程验收合格及工程结算经财审部门审核定案并出具财审报告后，甲方在一个月内付清全部剩余工程款。

二、甲方应在收到工程款请款函十个工作日内，经核实已完成工程量后，向财政部门申请办理向乙方支付工程款的有关手续。

三、工程款支付方式：转帐。

第四章 设备材料供应

第陆条 材料设备采购

一、关于工程材料单价按施工计量期内南昌市造价站《造价信息》执行，但最终须征得甲方认可方可用于工程。

二、本工程所需的一切材料设备均由乙方负责采购、保管及使用。乙方应根据设计要求及国家有关标准、规定进行招标采购，并提供产品质量合格证明，对材料设备质量负责。

三、乙方采购的材料与设计和规范要求不符，甲方代表拒绝验收，由乙方重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不能顺延。

第五章 设计变更

第七条 设计变更

一、乙方执行电力建设施工及验收技术规范、建设工程施工技术管理的有关规定，严格按设计施工图施工，发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修补，应及时向甲方代表提出变更设计申请。设计变更和工程签证按按定额执行2006年《江西省市政工程消耗量定额及单位估价表》及2014年《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》执行。

二、甲方对原设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应送原设计单

位审查、修改、补充，取得相应的图纸、说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准。设计变更如需要追加投资，甲方应将追加投资经财局批准文件及设计变更通知，同时发给乙方，否则乙方有权拒绝变更。

三、设计变更内容：

1、设计变更引起的工程量增减；

2、取消或增加某一项目；

3、改变有关工程的性质、质量、规格；

4、改变有关部分的标高、基线、尺寸和位置；

5、其他有关工程变更需要的附加工作；

四、由于甲方原因的重大设计变更导致的费用和乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。由于乙方原因的设计变更，由乙方承担费用，延误的工期不能顺延。

第六章 竣工验收与付款方式

第八条 竣工验收及移交

一、工程具备竣工条件乙方向供电局生技部提交“迁改工程竣工验收申请报告”申请验收，由供电局生技部组织有关部门进行验收。

二、施工中的隐蔽工程需要中间验收的，乙方必需提出中间验收申请 报告。

第七章 其 他

第九条 安全及文明施工

一、乙方必须明确安全目标，保证现场施工安全，要教育职工文明施工，配备一定的消防器材，认真采取安全防护措施。由于乙方管理不善造成的人身伤亡、设备和工程事故、工地火灾以及其它人为事故，其全部责任均由乙方承担及费用。非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用。

二、乙方必须保证现场的文明施工，贯彻落实《电力建设文明施工规定及考核办法》制定出具体实施办法报甲方审批。由于文明施工不合格造成的全部责任由乙方自负。第十条 不可抗力

按有关部门发布的文告或文件为准。

第十一条 合同的生效与终止

一、本合同自签字盖章之日起生效。

二、乙方按合同规定尽其责任施工、竣工本工程符合甲方的要求后，只有规定的缺陷责任证书能被视为对合同结束的认可，且甲方按合同规定全部支付完工程款后，合同即告终止。第十二条 合同份数

一、合同壹式陆份，具有同等效力，甲方执叁份，乙方执叁份。为此，双方代表在此签字并加盖公章。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 税号： 税号： 地址： 地址： 日期： 日期：

第二篇：电力设施建设工程施工合同

友谊农场四分场设施蔬菜基地电力工程建设合同

合同编号：

甲方（建设单位）：河南省友谊农场

乙方（施工单位）：泛区供电局

依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就友谊农场设施蔬菜基地供电设施建设用电工程变压器安装、地理线路埔设施工、棚内线路架设的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。

一、工程概况

1、工程名称：友谊农场设施蔬菜基地供电项目用电工程

2、工程地点：友谊农场四分场（设施蔬菜园区）

二、工程承包方式及内容

1、乙方承包方式：工料全包。

2、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为设施蔬菜基地供电项目用电工程架设用电线路，主要包括架空线路、地理线路埔设、采购和安装100KVA变压器一台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。（详见工程造价预结算书所列项目）

三、工程工期

1、工程时间： 2011 年11月20日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。

(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。

(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。

2、如遇下列情况，工期相应顺延。

(3)、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。

四、图纸资料

1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后3日内，乙方向甲方提供线路施工图2套，其中施工现场图1套。

2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。

3、工程预算书 1 份。

五、材料设备供应

材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。

六、工程质量

1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。

2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。

七、工程价款

以上一台100KVA变压器及配电安装工程包干总价为人民币贰拾捌万玖仟元整(小写： 289000元整)。含正规发票。

八、工程费用结算方式

1、付款方式：转账（合同签定后 3个工作日内付给乙方拾万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款）

2、开户银行及帐号

乙方：

开户银行：

账号：

九、甲方应承担的主要工作及责任

1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。

2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。

3、提供材料的堆放场地。

4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。

3、工程质量：合格工程。

5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。

十、乙方承担的主要工作及责任

1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。

2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。

3、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。

4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。

5、工程质量：本工程应符合《电气装臵安装工程20kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-92）相关要求，质量合格。

6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。

7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。

十一、工程竣工验收

1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。

2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12个月。保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并

承担因维修不及时给甲方造成的损失。

十二、其他

1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。

2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。

4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

签订时间：年月日

第三篇：改厕工程施工合同

工程施工合同

甲方： 乙方：

本协议内容为乙方揽甲方美丽乡村提升改造农村改厕和清除连茅圈改造工程有关事宜，经双方友好协商达成如下协议：

一、承包方式：包工包料

二、工程名称：

三、合同价：

四、工期要求：

五、质量要求：合格。

六、甲乙双方责任：

甲方责任：对工程材料、施工质量，施工进行监督协调工程施工中监时占地、水电供应等事宜。

乙方责任：负责按照甲方要求对工程进行施工，确保工程施工质量、工期及施工安全，因乙方违规施工等原因造成的工程质量达不到要求，出现安全事故等责任由乙方负责。

七、工程付款方式：工程竣工验收合格后一次性付给乙方。

八、本协议甲乙双方签字盖章生效，一式三份，甲乙双方各持一份，交乡一份。

九、附加协议与本协议有同等法律效力。

十、本协议未尽事宜另行协商。

甲方：

乙方：

工程施工合同

甲方： 乙方：

本协议内容为乙方揽甲方大任庄村小学操场硬化工程有关事宜，经双方友好协商达成如下协议：

一、承包方式：包工包料

二、工程名称：大任庄村小学操场硬化工程。

三、合同价：50000元，大写五万元整。硬化操场600平方米，单价85元，厚度15公分。

四、工期要求：2015年3月3日至2015年3月28日。

五、质量要求：合格。

六、甲乙双方责任：

甲方责任：对工程材料、施工质量，施工进度进行监督，协调工程施工中监时占地、水电供应等事宜。

乙方责任：负责按照甲方要求对工程进行施工，确保工程施工质量、工期及施工安全，因乙方违规施工等原因造成的工程质量达不到要求，出现安全事故等责任由乙方负责。

七、工程付款方式：工程竣工后有大队验收小组验收合格后协商付款。

八、本协议甲乙双方签字盖章生效，一式三份，甲乙双方各持一份，交乡一份。

九、附加协议与本协议有同等法律效力。甲方：

乙方：

甲方代表：

年 月

年 月日 日

第四篇：消防工程施工合同+改

消防工程施工合同

合同编号:

发 包 人：

承 包 人：

工程名称：

工程地点：

签订日期：年月日

施工合同

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管

理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原

则，双方经协商一致订立本协议。

一工程概况

(一)工程名称：

(二)工程地点：(三)工程内容：本工程所有图纸（消防工程的自动报警系统、消火栓，喷淋系

统）、。

二承包范围及承包内容

(一)、承包范围: 消防各系统主要包括消火栓系统、火灾自动报警系统、自动

喷淋系统系统。

（二）、承包内容:本消防工程划分为若干个单项工程施工，各个单项工程包含

以下内容 :

三工程质量标准

1、按国家或地区最新有效、适时的相关设计及施工验收标准、规范及规程执行,要求工程质量合格,保证各单项工程通过当地消防部门和质量监督管理部门的检测

和验收。

2、承包单位要保证本工程通过消防专业审查，以及承诺确保通过消防专业验收

及建管部门组织的统一验收(乙方配合非合同范围内其他专业通过消防验收；如因非

承包人施工的工程因质量问题导致验收未通过，二次验收费用由招标人承担。)。

3、工程质量要求：必须达到国家验收标准的合格等级、符合建设工程强制性条

文的相关要求、符合设计规范要求、符合国家及本地的相关要求。承包单位应及时

提供有关质量保证的各项文件，材料设备合格证等。

4、工程质量验收标准：以本工程执行的工程设计和施工技术规范等资料和文件

及工程合同为依托，执行国家规定的相关工程验收规范和质量检验评定标准及相关

行业标准。

5、承包单位须承担所承包工程施工质量及相关的管理责任。承包单位在竣工验

收时，应向发包人提供符合国家档案部门规格要求，编制成册四套技术档案资料、竣工图；工程质量不符合设计要求、质量不合格者，发包人可要求承包人停工和返

工，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。

四验收

1、按国家或地区最新有效、适时的相关规范，由发包人、承包人及政府各相关

管理部门共同验收，并确保工程验收合格(包含本项目范围内一切需要消防检测和消防验收、电气检测的各工程，无论专业工程是否由承包人施工)。

五质量保修期

一年

六合同工期

1、消防工程的开工时间和工期应符合各个单体工程的要求，消防工程总工期暂定；

（2）、具体开工日期以发包人签发的开工令确定的开工日期为准。

（3）、具体竣工日期以发包人签发的开工令日期及合同总工期顺延。

（4）、总包单位和发包人可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行分段施工，承包人应按总包单位或发包人下发的分段施工指令组织施工。

（5）、不得影响装修工程的施工进度，发包人、总包单位为平衡工程总体进度作出的适当的工期调整，承包人应无异议并予以积极配合。如因发包人原因导致工期延误由发包人签证，工期相应顺延。

七合同价款

(一)、合同价

（￥：.00）。

2、合同总价包含本工程承包范围内全部工程内容所需的全部费用,包括但不仅限于全部人工、设备及辅材、机械，各项工程及人员保险费、管理费、人工费、材料费、甲供材采保费、机械费、利润、措施项目费、设备材料检验费、系统调试费、安全文明费、规费、税金、风险费、工程保修、配合二次装修进行的相应局部修改产生的费用及未提及的本工程所需其它一切费用。

1、本工程合同总价为元整（人民币大写）

八工程款支付：

（1）合同签订后7日内预付工程总价的80%；竣工后付至合同总价款的95%；

九双方责任：

(一)、发包人责任：

1、发包人提供施工用水、电源点；

2、委派为发包人现场代表，协调工地相关配合事宜，检查工程质量、进度、安全，进行工程中间验收及竣工验收；

(二)、承包人责任：

1、在进场后7天内提供施工组织设计，经发包人审核同意后实施。

3、负责完成工程相关报建报批检测验收手续。

4、负责本工程竣工验收（保证工程通过当地消防管理部门的验收）。并配合总包单位完成当地质监站备案科和城建档案部门对工程资料的收集、整理和验收。

十现场施工条件

1、由总包人提供施工用电源（三级柜以后所有配电箱、电线电缆由承包人自行解决）、水源驳接点，承包人自行安装计量表独立计费，并承担相应费用。

2、进场材料需堆放在总包人指定区域。

3、发包人为承包人提供两间住宿和办公场所，相关生活费用由承包人承担。

十一、合同生效：本合同壹式2份，发包人一份、承包人一份，自双方签字盖章之日起生效。

发包人（盖章）：

法定代表人（签字）：

代理人签字：

联系电话：

年月日

承包人（盖章）： 法定代表人（签字）： 代理人签字：联系电话： 银行账号： 开户行： 开户单位名称 年月日

第五篇：电力设施迁改管理办法

电力设施迁改管理办法

第一章总则

为进一步规范公司系统电力设施的交叉跨越、穿越和迁改管理工作，保护电力线路通道资源和变电站站址资源，确保电网安全运行，特制订本办法。

本办法适用于公司系统所属各全资、控股供电企业。各全资、控股供电企业及运检公司所属资产范围内 10千伏及以上电压等级的电力设施迁改管理应遵守本办法的规定。

本办法所称输变电设施是指公司所属各类在运或停运（但没有作资产报废处理）的架空及电缆电力线路、变电站及开关站等输变电设施，客户是指对公司系统所属资产范围内的电力设施提出了跨（穿）越和迁改需求的各级政府、电力用户、公路、铁路和机场等项目建设单位。

公司发展策划部是电力设施迁改管理的牵头部门，生技部、基建部为主要配合部门，共同开展相关管理工作。

第二章跨（穿）越和迁改申请程序

因公司电网建设或运行管理需要，由公司出资对现有电力 因市政、公路、铁路等基础设施或其它建设需要，由客户提出需跨（穿）越或迁改公司所属电力设施的，由客户出资建设。其中 220

千伏及以下的跨（穿）越、迁改申请由所在电业局（公司）受理，500千伏的跨（穿）越、迁改申请由运检公司受理。

客户的跨（穿）越、迁改申请的主要内容应包括：

（一）客户建设项目简况，跨（穿）越、迁改电力设施的原因、跨（穿）越地点和方式，迁改范围和方式（架空或电缆入地），与跨（穿）越或迁改电力设施相关的客户建设项目施工计划，并附图说明。

（二）客户应对迁改费用以及迁改后电力设施维护管理、形成的实物资产（含电力设施、变电站站址用地、线路通道、电缆沟道等）的无偿移交等作出安排，确保迁改后的电力设施产权明晰、权责明确、无权属争议风险，并承诺办理该迁改项目的相关行政审批手续。

（三）客户申请跨（穿）越、迁改涉及其它设施或可能妨害其它设施的，客户应自行与其它设施产权人达成同意迁改工程建设的协议。

电业局（公司）及运检公司在受理客户跨（穿）越、迁改申请文件后，应按以下要求办理：

（一）对于客户的跨（穿）越申请，电业局（公司）及运检公司应在 13个工作日内对申请内容予以审核并书面答复客户。

（二）对于 35千伏及以下的电力设施迁改申请，电业局（公司）应在 13个工作日内对申请内容予以审核并书面答复客户。

（三）对于 110千伏及以上的电力设施迁改申请，电业局（公司）及答复客户并说明原因，具备条件的立即上报公司发展策划部。

公司发展策划部原则上每月召集一次会议，会同生技部、基建部等有关部门对迁改申请进行审查，并由发展策划部根据会议审查意见在会议后 10个工作日内予以批复，电业局（公司）及运检公司根据批复意见向客户出具书面答复。

第三章跨（穿）越和迁改方案审查和建设管理

电业局（公司）及运检公司在答复同意客户跨（穿）越申请以后，应与客户协商并共同制定跨（穿）越方案，合理选择跨（穿）越点和实施时间，为确保电网运行安全，客户在工程实施时应落实安全保障措施，电业局（公司）及运检公司应予以监护。

客户在其迁改申请获得电业局（公司）及运检公司同意迁改的批复后，应委托有资质的电力设计咨询单位按现行电力行业、国家电网公司技术标准编制电力设施迁改方案设计报告。

电力设施迁改方案审查：

（一）35千伏及以下电力设施迁改方案，由电业局（公司）组织审查并批复，并报公司备案。

（二）110 千伏、220千伏电力设施迁改方案，如不改变原架空电力线路路径，仅为杆塔升降、平移或者增减杆塔数量的，由电业局（公司）

组织审查并批复，并报公司备 案；其它涉及路径变更等较大变动的迁改方案，由电业局（公司）初审后转报公司，公司发展策划部组织审查并批复。

（三）500千伏电力设施迁改方案，由运检公司初审后转报公司，公司发展策划部组织审查并批复，运检公司根据公司批复意见书面答复客户。

电力设施迁改工程的建设管理：

（一）电力设施迁改工程由客户委托有资质的施工单位实施，施工图设计、施工组织方案和停电时间等应取得所在电业局（公司）或运检公司的书面同意，施工期间电业局（公司）或运检公司应予以监护，确保电网安全运行。

（二）迁改工程实施过程中的费用收取：

跨（穿）越电力设施时，如果不改变电力设施，不影响电网正常运行，符合公司安全管理规程规定以及环境保护要求的，不应收取客户任何费用。

公 路、铁路建设引起的电力设施迁改，费用收取标准按照《公路、铁路、输电线路相互交叉跨（穿）越或迁改工程建设管理协调意见》（川发改项目〔2010〕 393号）及《印发铁道部国家电网公司关于相互配合支持铁路与电力基础设施建设工作的实施办法的通知》（铁计〔2010〕17号）文中有关要求执行。

迁改资产的接收与处置

（一）迁改工作中新建成的资产应由迁改出资方无偿移交给资产拆迁方。资产无偿移交前，应完善相关手续，根据迁改方案批复意见，签订资产移交协议,并按照《四川省 电力公司固定资产管理办法》中有关无偿接收电网资产的相关规定，依据新投运资产的竣工决算报告，办理接收资产的相关手续及权属登记、资产账务处理工作。

（二）在迁改工作中报废的原有固定资产，资产产权属公司各全资、控股供电企业及运检公司所有的，应根据资产报废规定办理固定资产报废手续。同时按照《四川省电力公司废旧物资管理办法》等相关规定，做好固定资产报废的账务处理及残值回收工作。

（三）在迁改工作中报废的原有固定资产，资产产权不属于公司各全资、控股供电企业及运检公司所有的，由客户自行处理并完善相关手续。

（四）因迁改工作导致的设备异动应按设备调度管辖范围办理设备异动和申请投运手续。

第四章附则

本办法由公司发展策划部负责解释。

本办法经公司总经理办公会审议通过，自发布之日起执行，原《四川省电力公司电力设施迁改管理办法》（川电发展〔2008〕202号）同时废止。

四川省电力公司办公室印发