一级建造师《建设工程法规》 讲义及模拟试题[最终版]

第一篇：一级建造师《建设工程法规》 讲义及模拟试题[最终版]

一级建造师《建设工程法规》讲义及模拟试题

2011 年版

1Z301000 建设工程基本法律知识

1Z301010

建设工程法律体系

1Z301011

法律体系的基本框架

1Z301012

法的形式和效力层次

【例 1】根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（）

A．法律

B.部门规章

C．行政法规

D.单行条例

【答案】C

【例2】根据《立法法》，（）之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。（2010-86）

A．地方性法规与地方政府规章 B．部门规章 C．部门规章与地方性法规 D．地方政府规章与部门

规章

E．同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定

【答案】BD

【例3】某地法院在审理案件过程中发现，该省人民代表大会所制定的地方性法规规定与国家某部委制定的规章规定不一致，不能确定如何适用。在此情形下，下列处理办法中正确的是（）A．由国务院决定在该地方适用部门规章 B．由全国人民代表大会决定在该地方是适用地方性法规还是适用部门规章 C．由最高人民法院通过司法解释加以决定 D．由国务院决定在该地方适用地方性法规，或者由国务院提请全国人民代表大会常务委员会裁决在该地方适用部门规章

【答案】D

1Z301013

建设法律、行政法规和相关法律的关系

1Z301020 建设工程法人制度

1Z301021

法人应具备的条件

1Z301022

法人在建设工程中的地位和作用

1Z301023

企业法人与项目经理部的关系

1Z301030

建设工程代理制度

1Z301031

代理的法律特征和主要种类

【例1】某施工单位法定代表人授权市场合约部经理

赵某参加某工程招标活动，这个行为属于（）

（2007-2）

A.法定代理

B.委托代理 C.指定代理

D.表见代理

【答案】 B 1Z301032

建设工程代理行为的设立和终止

1Z301033 代理人和被代理人的权利、义务及法律责任

【例2】乙公司接受甲公司的委托，与丙公司签订了一份货物买卖合同。在履行合同过程中，由于甲对乙的授权不明确，给丙公司造成了10万元的经济损失，那么丙公司要求赔偿损失的说法正确的是（）

A.丙公司只能向甲公司要求赔偿全部损失。B.丙公司可以要求甲公司赔偿全部损失。C.丙公司可以要求乙公司赔偿全部损失。D.由于甲、乙公司有平摊损失的约定，丙公司只能要

求甲乙各赔偿 5 万元。

E.丙公司可以要求甲赔偿7万元损失，乙赔偿3万元损失。

【答案】B C E

1Z301040 建设工程物权制度

1Z301041 物权的法律特征和主要种类

【例】根据《物权法》，建设用地使用权属于()。

（2010年第6题）

A．所有权 B．用益物权 C．担保物权 D．留置权

【答案】B

1Z301042 土地所有权、建设用地使用权和地役权

【例】国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（）方式设立。

A.出租 B.出让 C.划拨 D.抵押 E.转让

【答案】BC

1Z301043 物权的设立、变更、转让、消灭和保护

【例】根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。

A．买卖合同生效

B．转移登记

C．交付 D．买方占有

【答案】C

1Z301050

建设工程债权制度

1Z301051 债的基本法律关系

1Z301052 建设工程债的发生根据

【例】在建设项目施工中，施工单位与其他主体产生合同之债的情形有（）等。（2005-71）A 施工单位与材料供应商订立合同

B 施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人

C 施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位帐号 D 材料供应商向施工单位交付材料

E 施工单位向材料供应商支付材料款 【答案】ADE

1Z301053 建设工程债的常见种类

1Z301060

建设工程知识产权制度

1Z301061 知识产权的法律特征

1Z301062

建设工程知识产权的常见种类

【例 1】甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图

纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归（）享有。

A.甲建设单位

B.乙设计单位

C.注册建筑师王某 D.甲、乙两单位共同

【答案】B

【例 2】王某经长期研究发明了高粘度建筑涂料胶粉，2001 年 3 月 5 日委托某专利事务所申请专利，3 月 15 日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5 月 日专利局将其专利公告，2003 年 2 月 13 日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）

A．2021 年 3 月 5 日 B．2021 年 3 月 15 日 C．2021 年 5 月 15 日 D.2023 年 2 月 13 日

【答案】B

1Z301063 建设工程知识产权的保护 1Z301064 建设工程知识产权的法律责任 1Z301070

建设工程担保制度 1Z301071 担保与担保合同的规定

1Z301072 建设工程保敃担保的方式和责任

【例1】甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。（2009-21）

A．丙的保证方式为一般保证 B．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 C．如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D．如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

【答案】C

【例2】按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）。（2009-39）

A．厂矿的职能部门

B．有限责任公司 C．政府机关

D．某高等学校

【答案】 B

1Z301073 抵押权、质权、留置权、定金的规定

【例1】承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。（2010-53）

A．抵押权 B．质押权 C．抵销权 D．留置权

【答案】D

【例2】某项目勘察费用为40万元，合同中约定定金为10%，也约定了违约金为5万元，发包方尚未交付定金，但是承包方不能按合同约定履行合同，此时，承包方应支付给发包方（）万元。

A．4万元

B．5万元

C．8万元

D．9万元

【答案】B

【例3】甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费用为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了12万元定金，乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还（）万元。

（2005-55）

A.12

B.24

C.16

D.32

【答案】B

【例 4】根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是（）。

A．正在建造的航空器 B．土地所有权

C．生产原材料

D．荒地承包经营权

【答案】B

1Z301080

建设工程保险制度

1Z301081

保险与保险索赔的规定

1Z301082

建设工程保险的主要种类和投保权益

1Z301090

建设工程法律责任制度

1Z301091

法律责任的基本种类和特征

1Z301092

建设工程民事责任的种类及承担方式

【例】下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。（2010-99）A．施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金 B．施工单位违约造成供货商重大损失 C．工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤 D．施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 E．分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏

【答案】CDE

1Z301093

建设工程行政责任的种类及承担方式

1Z301094

建设工程刑事责任的种类及承担方式

【例】某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成 6000 万元直接经济损失，应当认定为（）

A．串通投标罪

B.工程重

大安全事故罪

C．重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

【答案】 B

1Z302000 施工许可制度

1Z302010 建设工程施工许可制度

1Z302011 施工许可敃和开工报告的适用范围

1Z302012 申请主体和法定批准条件

【例 1】甲建设单位改建办公大楼，该工程由乙施工单位承建，根据《建筑法》关于施工许可证的有关规定，下列说法正确的有（）。

A．拆迁工作必须全部完成 B．应由甲向建设行政主管部门申请领取施工许可

证

C．应由乙向建设行政主管部门申请领取施工许可证

D.领取施工许可证前，建设资金必须全部到位 E．领取施工许可证前，该工程应有满足施工需要 的施工图纸

【答案】B E

1Z302013

延期开工、核验和重新办理批准的规定

1Z302014

违法行为应承担的法律责任

【例 2】某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是（）。（2007-6）

A．责令改正，并处以罚款

B.责令改正，可以处以罚款

C．责令停止施工，并处以罚款

D.责令停止施工，可以处以罚款

【答案】D

1Z302020

施工企业从业资格制度

1Z302021

企业资质的法定条件和等级

【例】根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是（）。（2010年第

8题）A．建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列 B．建筑业企业按照各自工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别 C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级

D．房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一

级、二级三个等级

【答案】 D

1Z302022

禁止无资质或越级承揽工程的规定

1Z302023

禁止以他企业或他企业以本企业名义承揽工程的规定

1Z302024

违法行为应承担的法律责任

1Z302030

建造师注册执业制度

1Z302031 建设工程专业人员执业资格的准入管理

1Z302032 建造师考试和注册的规定

【例1】有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有（）。

（2009-77）A．李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导

致了安全生产事故而受到刑事处罚 B．赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利

用业余时间从事施工管理工作 C．王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施

工企业，申请在这两个单位分别注册 D．周先生拖欠农民工工资 E．张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图

纸而受到了处分

【答案】ABC

1Z302033 建造师受聘单位和执业岗位范围

1Z302034 建造师的基本权利和义务

【例2】注册建造师享有的权利有（）A.使用注册建造师名称 B.遵守法律、法规和有关规定 C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业

印章

D.保管和使用本人注册证书、执业印章 E.获得相应的劳动报酬

【答案】 ACDE

1Z302035 违法行为应承担的法律责任

1Z303000 建设工程发承包制度

1Z303010

建设工程招投标制度

1Z303011 建设工程必须招标的范围、规模和招标方式

【例】下面关于项目招标的说法错误的是（）

（2009-94）。A．施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项

目必须招标

B．个人投资的项目不需要招标 C．施工主要技术采用特定专利的项目可以招标 D．涉及到公众安全的项目必须招标 E．符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估

算价在100万元人民币以上的项目必须招标

【答案】ABD

【例】下列建设项目中，可以不招标的是（）

（2010-30）A．个人捐资的教育项目中合同估算价为80 万元的监

理合同

B．外商投资的供水项目中合同估算价为1000 万元的施工合同

C．使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80 万元的材料采购合同

D．上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500 万元的材料采购合同

【答案】C

1Z303012 招标基本程序和禁止肢解发包的规定

【例1】某建设项目递交投标文件的截止时间为2008 年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3 月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确

做法是（）。

A．招标人不予受理，该投标文件作为无效标书

处理

B．经招标办审查批准后，该投标有效，可以进

入开标程序

C．经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

D．由评标委员会按废标处理

【答案】A

【例 2】《招标投标法》规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（）。（2004-77）

A.逾期送达的 B.未送达指定地点的 C.未按规定格式填写的

D.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的

E.未按招标文件要求密封的

【答案】ABE

【例3】某港口建设项目向社会公开招标，招标文件中明确规定提交投标文件的截止时间为2006年6月2 日上午9点，则下列说法正确的有（）。

A．开标时间为2006年6月2日上午9点至2006年6月3日上午9点之间

B．开标由该市建设行政主管部门主持 C．邀请所有投标人参加开标会 D．开标时，由投标人当众检查投标文件的密封情况 E．招标人对2006年6月2日上午9点15分送达的投标文

件不予受理

【答案】C D E

【例4】某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（）

A、减少一名招标人代表，专家不再增加 B、减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专

家

C、不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家

D、不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家

E、不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家

【答案】 BD

【例5】在项目评标委员会的成员中，无须回避的是

（）

A．投标人主要负责人的近亲属

B.项目主管部门的人员

C．项目行政监督部门的人员

D.招标人代表

【答案】D

【例 6】某招标人 2005 年 4 月 1 日向中标人发出了中标通知书，根据相关法律规定，招标人和投标人应在

（）前按照招标文件和中标人的投标文件立书面合同。（2005-12）

A 2005 年 4 月 15 日

B 2005 年 5 月 1 日 C2005 年 5 月 15 日

D 2005 年 6 月 1 日

【答案】B

【例7】关于招标代理机构的说法，正确的有()。

（2010-89）A．招标代理机构是社会中介组织

B．未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让

代理业务 C．工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标 D．工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

E．由评标委员会指定招标代理机构

【答案】ABD

1Z303013 投标文件的法定要求和投标保敃金

【例1】在某项目的招投标中，甲公司依法提交了投标文件后，由于报价失误准备修改投标文件，以下关于此事的表述正确的是（）

A．经招标人同意可以修改 B．在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以

自由修改

C．在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改，但不得修改其中的实质性内容

D．甲公司可以在法定期限内口头通知招标人对投标文件的修改

【答案】

B

【例2】根据招标投标相关法律规定，在投标有效期

结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（）。（2009-8）

A．投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保

证金

B．投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保

证金

C．投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保

证金

D．投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

【答案】

B

【例3】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是（）。（2010-49）

A．投标保证金最高不得超过50 万元 B．招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自

动终止

C．投标保证金不得采用银行保函方式 D．中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其

投标保证金

【答案】D

【例4】某项目招标中，招标文件要求投标人提交投

标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（）（2007-75）

A、投标人在投标有效期内撤回投标文件 B、投标人在开标前撤回投标文件 C、中标人拒绝提交履约保证金 D、投标人拒绝招标人延长投标有效期要求 E、中标人拒绝签订合同

【答案】ACE

1Z303014 禁止投标人实施不正当竞争行为规定

【例 9】在某大型基础设施工程的招标活动中，存在下述现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为有（）。（2005-75）A、招标人组织投标人踏勘项目现场 B、投标人向其中的某投标人透露标底 C、招标人在开标前，开启了标书，并将投标情况透

露给了某投标人 D、招标人与投标人商定，在招标投标时压低标价，中标后在给投标人一定的额外补偿 E、招标人在要求某投标人就其投标文件澄清时，故

意作引导性提问，促使其中标

【答案】BCDE

1Z303015 联合体投标

【例1】甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（）（2007-73）

A、如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付 B、建设单位可直接要求甲承担12万元 C、建设单位可直接要求乙承担12万元 D、建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责

任

E、先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿

【答案】BCE

【例2】在甲公司作为招标人的办公大楼招标中，乙、丙、丁三家建筑公司决定组成联合体进行投标，以下做法错误的是（）

A．甲公司不允许此三家公司组成联合体 B．乙、丙、丁三家虽组成联合体，但仍是以三个投

标人身份共同投标

C．乙公司不具备承建该工程的资质，但可以与符合资质等级要求的丙、丁组成联合体

D．乙、丙、丁组成联合体后不得再以自己的名义单独投标

E．乙、丙、丁就中标项目对甲承担按份责任

【答案】A B C E

1Z303016 中标的法定条件

1Z303017 违法行为应承担的法律责任

【例】建设工程项目招标中，中标人拒绝与招标人订立合同。中标人提交的投标保证金是2万元，拒签合同的行为给招标人造成2.5万元的损失。则招标人有权（）。（2006-66）

A 没收招标保证金，但无权主张保证金以外的赔偿 B没收投标保证金，且有权主张保证金以外的0.5万元

损失

C没收投标保证金，且有权主张保证金以外的2.5万元损失

D向法院诉讼要求赔偿，但不得自行没收投标保证金

【答案】B

1Z303010 建设工程承包制度

1Z303021 建设工程总承包的规定

1Z303022 建设工程共同承包的规定

【例】某建筑公司与某安装公司共同承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担 50％。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程 万元损失，则以下说法正确的是（）。A．建设单位可以向建筑公司索赔 20 万元 B．建设单位只能向安装公司索赔 20 万元 C．建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索

赔 l0 万元 D．建设单位不可以向安装公司索赔 20 万

【答案】A

1Z303023 建设工程分包的规定

【例】甲施工单位（总包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位，且已征得建设单位同意。下面关于该分包行为的说法正确的是

（）A.甲必须向上级主管部门批准备案 B．甲就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责

任

C．乙应按照分包合同的约定对甲负责 D.建设单位必须与乙重新签订分包合同 E.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证

【答案】B C

1Z303024 违法行为应承担的法律责任

1Z303030 建筑市场信用体系建设

1Z303031 建筑市场诚信行为信息的分类

1Z303032 建筑市场施工主体不良行为记录认定标准

1Z303033 建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制

1Z303034 建筑市场主体诚信评价的基本规定

1Z304000 建设工程合同和劳动合同法律制度

1Z304010 建设工程合同制度

1Z304011 合同的法律特征和订立原则

【例 1】某施工企业于 2000 年承建某单位办公楼，2001 年 4 月竣工验收合格并交付使用，2006 年 5 月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现合同法的（）原则。

A．公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利

益 【答案】C

【例2】根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（）。（2009-27）

A．有名合同，双务合同，有偿合同 B．有名合同，双务合同，不要式合同 C．无名合同，单务合同，要式合同 D．有名合同，单务合同，要式合同

【答案】A

1Z304012 合同的要约与承诺

【例1】甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当（）到达乙公司。

A．在要约到达乙公司之前

B．与要约同时

C．在乙公司发出承诺前

D．在乙公司发出承诺的同时

E．在乙公司发出承诺后

【答案】A B

【例2】承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求

按市场价格订购200t42.5级硅酸盐水泥，并要求3日内运抵施工现场。则承包商的订购行为（）。

A．属于要约邀请，随时可以撤销 B．属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回 C．属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销 D．属于要约，而且不可撤销

【答案】D

【例3】建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购，于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需要延期10日方能交付”。电梯厂的回函属于（）

A．要约邀请

B．要约撤销

C．承诺

D．新要约

【答案】D

【例4】甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（）。

A．水泥厂的价目表属于要约邀请 B．甲建筑公司的订购表示属于要约 C．水泥厂的价目表属于要约 D．水泥厂新报价属于承诺 E．水泥厂新报价属于新要约

【答案】 A B E

【例5】甲商场向乙企业发出采购100台电冰箱的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至甲商场，时逢其总经理外出，5月9日总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺何时生效？（）

A.5月1日

B.5月8日

C.5月9日

D.5月 10日

【答案】 B

1Z304013 建设工程施工合同的法定形式和内容

1Z304014 建设工程工期和支付价款的规定

【例1】某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法

院，则人民法院对垫资利息的处理，则（）

A.予以追缴

B．不予支持

C.按合同约定支付

D.只支持按银行同类贷款利率的利息

【答案】D

【例2】施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（）。

（2010-44）A．尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行

发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予

支持 B．由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不

予支持

C．尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持 D．由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持

【答案】D

【例3】某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）

A、2005年10月10日

B、2005年10月20日 C、2005年12月1日D、2006年5月1日

【答案】C

【例4】建设工程优先受偿权

发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（）

A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖 B．承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿 C.承包人可直接拍卖该工程

D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价

E．承包人因发包人违约造成的损失，可在工程拍卖

所得中扣除

【答案】 A D

1Z304015 建设工程赔偿损失的规定

1Z304016 无效合同和效力待定合同的规定

【例1】某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又于乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程主体部分。则甲公司与乙公司签订的合同为（）

A.转包合同，合同有效

B.转包合同，合同无效

C.分包合同，合同有效

D.分包合同，合同无效

【答案】 D

【例 2】下列选项中，属于无效合同的有（）。A．供应商欺诈施工单位签订的采购合同 B．村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签

订的村内道路施工合同 C．施工单位将工程转包给他人签订的转包合同 D．分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的

买卖合同 E．施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

【答案】 BC

【例3】甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将塔吊卖给丙公司。依据《合同法》规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于（）

A．无效

B．可撤销

C.效力待定

D.可变更

【答案】

C

【例4】根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。（2010-94）A．建设单位直接与专业施工单位签订的合同 B．未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 C．承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D．投标人串通投标中标后与招标人签订的合同 E．招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同

【答案】BCD

1Z304017 合同的履行、变更、转让、撤销和终止

【例1】依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是（）。

A．不论采用何种形式订立的合同，履行期间当

事人通过协商均可变更合同约定的内容 B．采用范本订立的合同，履行期间不允许变更

合同约定的内容

C．采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容

D．采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

【答案】 A

【例2】某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（）承担。

A．发包人

B.承包人 C.监理工程师

D．承包人和发包人共

同

【答案】B

【例3】根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。

A．甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B．甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位

C．甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

D．甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司

E．甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

【答案】 A B D

【例4】根据《合同法》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（）

A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质 B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工

人和施工机械撤离现场

C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议

D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误

【答案】D

【例5】某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包

人停止施工。9月l5日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。

A．9月10日 B．9月15日 C．9月17日 D．9月18日

【答案】 C

【例6】施工合同可撤销的情形有（）A.在订立施工合同时显失公平B．施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益 C.违反了《建筑法》的强制性规定 D.订立合同时，建设单位存在重大误解 E.损害社会公共利益

【答案】

A D

【例7】施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时

将想购买的A型钢材误写为买B型钢材，则施工单位

（）A、只能按购买A型钢材履行合同 B、应按效力待定处理该合同 C、可以要求变更为按购买B型钢材履行合同 D、可以要求撤消该合同 E、可以要求确认该合同无效

【答案】CD 【例 7】某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（）。

A．承包人可申请法院撤销合同 B．承包人可放弃撤销权继续认可该合同 C．承包人放弃撤销权后发包人享有该权利 D．承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

【答案】 C

【例8】合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对

人应承担责任的起始时间是从（）之日开始。

A．合同订立 B．合同开始履行 C．一方向仲裁机构申请撤销合同 D．仲裁机构裁定为可撤销合同

【答案】 A

1Z304018 违约责任及违约责任的免除

【例1】施工单位因违反施工合同而支付违约金后，建设单位仍要求其继续履行合同，则施工单位应

（）

A．拒绝履行

B.继续履行

C．缓期履行

D．要求对方支付一定费用后履行

【答案】B

【例2】施工企业和材料供应商订立的合同中约定“任

何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应（）

A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元 B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元 C.直接要求供应商支付7.5万元 D.直接要求供应商支付3万元

【答案】A

【例3】关于违约金条款的适用，下列说法正确的有

（）。A．约定的违约金低于造成的损失的，当事人可

以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

B．违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C．当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D．当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E．约定的违约金高于造成的损失的，当事人可

以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

【答案】A B C

【例4】依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。

A.建设资金未能按计划到位的施工暂停 B．发包人改变项目建设方案的工程停建 C．传染病流行导致施工暂停 D．征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误

【答案】 C

【例5】在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（）。

A．因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工

B．因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延 C．因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的

工期内竣工

D．因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

【答案】C

1Z304019 建设工程合同示范文本的使用与法律地

位

1Z304020

劳动合同及劳动关系制度

1Z304021 劳动合同订立的规定

1Z304022 劳动合同的履行、变更、解除和终止

【例1】王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则

（）A．必须取得用人单位同意 B．口头通知用人单位即可 C．应提前30日以书面形式通知用人单位 D．应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知

用人单位

【答案】C

【例2】某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，那么，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（）

A．女职工李某，正在家中休产假 B．会计刘某，非因公负伤，正在住院还未痊愈

C．职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停

职在家 D．工程师吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧

床在家

E．司机于某，因盗窃罪被法院判处有期徒刑5年

【答案】 A B D

1Z304023 合法用工方式与违法用工模式的规定

1Z304024 劳动保护的规定

【例1】小刚未满17岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（）。

A．小刚未成年，签订劳动合同属于无效劳动合同 B．因为是临时工作，可以不签劳动合同 C．不得安排小刚从事有毒有害的劳动 D．可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证

安全

【答案】 C

【例2】某单位生产过程中，有如下具体安排，其中不符合《劳动法》劳动保护规定的有（）

A．安排女工赵某在从事有毒有害作业

B．安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

C．批准女工孙某只能休产假120天 D．安排17岁的李某担任矿井安检员

【答案】D

1Z304025 劳动争议的解决

1Z304026 工伤处理的规定

1Z304027 违法行为应承担的法律责任

1Z304030 相关合同

1Z304031 承揽合同的法律规定

【例】某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据《合同法》，该合同属于（）合同。（2010-48）

A．施工承包 B．承揽 C.信托 D．委托

【答案】B

1Z304032 买卖合同的法律规定

1Z304033 借款合同的法律规定

【例】某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）(2007-96)

A、应以书面方式订立

B、如果未约定利息，应按银行同类贷款利息计算 C、利率不得低于银行同类贷款利率 D、利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍 E、除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复

利计息

【答案】ABCE

1Z304034 租赁合同的法律规定

【例 1】某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为 8 个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是（）A.应以书面方式订立 B.若以口头方式订立，则租赁期视为 6 个月 C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同 D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

【答案】B

1Z304035 融资租赁合同的法律规定

1Z304036 运输合同的法律规定

1Z304037 仓储合同的法律规定

1Z304038 委托合同的法律规定

1Z305000 建设工程施工环境保护制度

1Z305010 施工现场环境保护制度

1Z305011

施工现场噪声污染防治的规定

【例】在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。

A．混凝土连续浇筑 B．特殊需要必须连续作业

C．自来水管道爆裂抢修

D．由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施

工

E．路面塌陷抢修

【答案】ACE

1Z305012 施工现场废气、废水污染防治的规定

1Z305013

施工现场固体废物污染防治的规定

1Z305014

违法行为应承担的法律责任

1Z305020 施工节约能源制度

1Z305021 施工合理使用与节约能源的规定

1Z305022 施工节能技术进步和激励措施的规定

1Z305023 违法行为应承担的法律责任

1Z305030 施工文物保护制度

1Z305031 受国家保护的文物范围

1Z305032 在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定

1Z305033 施工发现文物报告和保护的规定

1Z305034 违法行为应承担的法律责任

1Z306000 建设工程安全生产法律制度

1Z306010 施工安全生产许可制度

1Z306011 申请领取安全生产许可敃的条件

【例1】某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）。

A．应急救援人员 B．单位主要负责人 C．从业人员 D．安全生产管理人员 E．特种作业人员

【答案】

B D

1Z306012 安全生产许可敃有效期和政府监管的规定

【例2】某施工企业于2004年3月1日取得安全生产许

可证，该许可证至（）届满。

A．2006年3月1日 B.2007年3月1日 C.2008年3月1日 D．2009年3月1日

【答案】B

【例3】根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A．安全 B．重大死亡 C．死亡 D．重伤

【答案】C

1Z306013 违法行为应承担的法律责任

1Z306020 施工安全生产责任和安全生产教育培训制度

1Z306021 施工单位的安全生产责任

1Z306022 施工项目负责人的安全生产责任

【例8】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（）

A．应当制定安全生产规章制度

B．落实安全生产责任制

C．确保安全生产费用的有效使用

D．保证安全生产条件所需资金的投入 E．及时、如实报告生产安全事故

【答案】BCE

1Z306023 施工总承包和分包单位的安全生产责任

【例6】总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始怀疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致发生重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（）

A．总承包单位对施工现场的安全生产负总责 B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理 C.总承包单位与专业承包单位对全部安全生产事故

承担连带责任

D．专业承包单位对该重大安全生产事故承担主要责

任 E．分包合同应明确双方的安全生产方面的权利与义

务

【答案】A B D E

1Z306024 施工作业人员安全生产的权利和义务

【例】王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的（）。

A．正当防卫权 B．紧急避险权 C．拒绝权 D．知情权

【答案】 B

【例2】大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与民工王某口头商定，不管出现任何事故，公司最多赔付5000元。后在施工中，由于王某疏忽致使扣件坠落，砸伤了张某，花去医疗费7000元。下述说法正确的是（）。

A．公司最多赔偿5000元 B．张某应要求王某赔偿

C．公司应赔偿医疗费7000元

D．公司应赔偿6000元医疗费，另1000元由张某赔偿

【答案】 C

【例3】根据《安全生产法》的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是（）

A．遵守安全操作规程

B．支付安全培训费用 C．提高安全生产技能

D．购买劳保用品

E．报告事故隐患

【答案】

ACE

1Z306025 施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的规定

【例】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员有（）。

A．垂直运输机械作业人员

B．安装拆卸工 C．爆破作业人员

D．起重信号工 E．钢筋工

【答案】 A B C D

1Z306026 违法行为应承担的法律责任

1Z306030 施工现场安全防护制度

1Z306031 编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定

【例】起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（）

A．施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B．需要编制专项施工方案，并附安全验算结果 C．经专职安全管理人员签字后实施 D．由专职安全管理人员进行现场监督

【答案】C

1Z306032 施工现场安全防护的规定

【例】建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位（）

A．经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B．经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C．必须迁出

D．经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

【答案】C

【例3】施工单位应当组织专家进行论证、审查的工程是（）。

A.脚手架工程 B.爆破工程 C.模板工程 D．地下暗挖工程

【答案】D

【例4】下列关于脚手架工程表述正确的有（）A．登高架设作业人员须取得特种操作资格证书后，方可上岗

B．登高架设作业人员经过企业的安全教育培训合格后，即可上岗

第二篇：2012年一级建造师建设工程法规模拟试题

2012年一级建造师建设工程法规模拟试题

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、根据规定，郑某受聘于一个施工总承包企业，企业委托郑某担任甲、乙2个工程的项目经理，则（）。A、企业的委托是正确地 B、企业的委托不符合规定

C、郑某可以根据委托担任项目经理

D、只要注册一个企业，单位如何安排工作不受限制

2、对建造师注册、执业活动进行监督管理的部门不包括（）。A、信息产业部门 B、铁路管理部门 C、建设主管部门 D、公安部门 答案：D 解析：国务院建设主管部门对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理；国务院铁路、交通、水利、信息产业、民航等有关部门按照国务院规定的职责分工，对全国有关专业工程注册建造师的执业活动实施监督管理。

县级以上地方人民政府建设主管部门对本行政区域内的注册建造师的注册、执业活动实施监督管理；县级以上地方人民政府交通、水利、通信等有关部门在各自职责范围内，对本行政区域内有关专业工程注册建造师的执业活动实施监督管理。

国务院建设主管部门应当将注册建造师注册信息告知省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门。省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当将注册建造师注册信息告知本行政区域内市、县、市辖区人民政府建设主管部门。(p.10)

3、正确理解具有完全民事行为能力的是（）。A、18周岁以上的成年人是具有完全民事行为能力的人 B、16周岁以上不满18周岁的公民不具有完全民事行为能力

C、以自己的劳动收入为主要生活来源的17岁未成年人，不能视为完全民事行为能力人 D、具有完全民事行为能力的人，包括可以独立进行民事活动的成年人

答案：D 解析：完全民事行为能力，是指法律赋予达到一定年龄和智力状态正常的公民通过自己的独立行为进行民事活动的能力。

《民法通则》第11条规定：“18周岁以上的公民是成年人，具有完全民事行为能力，可以独立进行民事活动，是完全民事行为能力人。16周岁以上不满18周岁的公民，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。”

4、其他组织的特点不包括（）。A、合法成立 B、有一定的组织机构 C、有一定的财产 D、具备法人资格

5、委托代理的代理行为的当事人是（）。A、委托人和代理人 B、代理人和第三人 C、委托人和第三人 D、三方都是

6、由于被代理人死亡，其被代理人委托的事项已经在被代理人死亡前后的一段时间内由代理人完成，被代理人的继承人对此代理行为的处理正确的是（）。A、终止代理，已经履行的无效

B、如果代理人不知道被代理人死亡，认可其代理行为 C、只承认被代理人死亡前已经进行的部分 D、符合继承人利益的部分有效

7、专利权的客体不包括（）。A、发明 B、创造 C、实用新型 D、外观设计

答案：B 解析：专利权的客体，即专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创造。根据《著作权法》及其实施细则的规定，发明创造包括发明、实用新型和外观设计。（1）发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

（2）实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

（3）外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

发明专利权的期限是20年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年，均自申请日起计算。专利权期限届满后，专利权终止。

8、刘某2005年7月被王某伤害，当时没有发现问题，2006年11月经确诊属于明显伤害，且为残疾，则刘某要求赔偿的诉讼时效计算时间是（）。A、伤害之日起1年内 B、确诊之日起1年内 C、起诉之日起1年内 D、判决之日起1年内

9、建设单位因故不能在规定的期限内开工的，应当向发证机关申请延期，申请延期的次数最多为（）次。A、1 B、2 C、3 D、4

10、根据合同约定由承包单位负责采购建筑材料，则（）。A、发包人可以为承包单位指定生产厂，而不能指定供应商 B、发包单位指定生产厂、供应商属于违法 C、发包单位指定生产厂、供应商构成违约

D、发包人为承包单位指定的材料质量缺陷由承包单位承担责任

11、下列不属于违法分包的是（）。A、建设工程总承包合同中未有约定而分包的 B、未经建设单位认可分包的

C、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 D、分包单位将其承包的建设工程的劳务再分包

答案：D 解析：《建设工程质量管理条例》将违法分包的情形界定为：（1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；

（2）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；

（3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（4）分包单位将其承包的建设工程再分包的。(p.41)

12、根据规定，下列项目可以不招标的是（）。A、涉及国家安全、国家秘密的项目

B、属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目 C、关系到社会公共利益的公用事业项目 D、国有企业自有资金投资的项目

答案：B 解析：如果建设项目不属于必须招标的项目则可以招标也可以不招标。但是，即使符合必须招标项目的条件但是属于某些特殊情形的，也可以不招标。

《招标投标法》第66条规定：“涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。”

根据2003年3月8日国家发改委、建设部等7部委令第30号发布的《工程建设项目施工招标投标办法》第12条的规定，工程建设项目有下列情形之一的，依法可以不进行施工招标：（1）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；（2）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；（3）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；

（4）施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；

（5）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。(p.48)3

13、下列潜在投标人符合资格预审的是（）。A、乙单位不具有独立订立合同的权利

B、丙单位在两年前严重违约出现重大工程质量问题 C、丁企业履行合同能力不可靠

D、甲投标人两年前曾被责令停业整顿半年

14、投标有效期的起始计算时间是（）。A、自出售招标文件截止之日起计算 B、自投标人提交投标文件截止之日起计算 C、自开始出售招标文件之日起计算 D、自确定中标人之日起计算

15、联合体中标后，建设单位签订合同的对象是（）。A、联合体各方 B、联合体代表 C、联合体任意一方 D、联合体

16、某企业没能够根据招标文件的要求密封，招标人对该文件应该（）。A、不予受理

B、开标前由投标人或者其推选的代表确认 C、开标前由招标人委托的公证机构确认 D、承认其有效

17、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书, 中标人放弃中标项目的，应该().A、承担法律责任 B、承担违约责任 C、承担赔偿责任 D、不承担责任(p.61)

18、从业人员在作业过程中应当（）。

A、遵守国务院安全管理部门规定的的安全生产规章制度和操作规程 B、正确佩戴和使用劳动防护用品 C、提高安全生产技能

D、接到不安全因素的报告应当及时予以处理(p.67~68)

19、在所有安全生产管理制度中，其核心是（）。A、安全生产教育培训制度 B、安全责任追究制度 C、安全生产检查制度

D、安全生产责任制度(p.71)20、监理工程师对建设工程安全生产事故承担的责任是（）。A、侵权责任 B、行政责任 C、民事责任 D、监理责任

21、工程实行总承包的，其分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是（）负责支付。A、分包单位 B、劳务分包单位 C、总承包单位 D、建设单位

22、设计图纸完成后应该报有关部门审查，保送的单位是（）。A、设计单位 B、监理单位 C、建设单位 D、施工单位(p.86)

23、勘察单位承揽工程必须是（）。A、在其资质等级许可的范围内承揽工程 B、以其他设计单位的名义承揽工程

C、根据注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员的多少承揽工程 D、在其建设工程合同许可的范围内承揽工程(p.87)

24、建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为，构成犯罪的，犯罪的主观方面一般表现为（）。A、过失 B、故意

C、降低工程质量标准

D、公共安全和国家有关工程建设管理的法律制度(p.265)

25、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，投标人提交投标保证金的数额为（）。A、不超过勘察设计费投标报价的百分之二 B、最多不超过八十万元人民币

C、不超过勘察设计费投标报价的千分之二 D、最多不超过三十万元人民币(p.98)

26、确需修改建设工程勘察、设计文件（）。A、应当由建设单位委托相关单位单位修改 B、应当由原批准单位指定设计单位修改

C、应当由原建设工程勘察、设计单位委托其他单位修改 D、应当由原建设工程勘察、设计单位修改(p.99)

27、建设项目有行业主管部门的，其环境影响报告书或者环境影响报告表应当().A、报有审批权的行业主管部门审批。B、报有审批权的环境保护行政主管部门审批 C、报有审批权的建设行政主管部门审批

D、经行业主管部门预审后，报有审批权的环境保护行政主管部门审批(p.104)

28、如果对大气污染不加以控制和防治，将严重的破坏（）。A、空气环境和自然环境 B、场界周围环境和人体健康 C、作业环境和自然环境 D、生态系统和人类生存条件(p.106)

29、转移固体废物出省，应当（）。A、经国务院批准

B、接受地的省级人民政府许可 C、经省级人民政府同意

D、向固体废物移出地的省级人民政府环境保护行政主管部门报告(p.109)30、按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时（）。A、必须经原设计单位进行消防验收合格方可投入使用

B、必须由建设、施工、监理、设计单位共同进行消防验收合格方可投入使用 C、必须和主体工程竣工验收同时进行消防验收 D、必须经公安消防机构进行消防验收合格方可投入使用(p.112)

31、国家发展和改革委员会委托的省级政府投资主管部门组织验收的项目，由（）组织项目档案的验收。A、国家档案局

B、中央主管部门档案机构 C、省级档案行政管理部门

D、中央主管部门档案机构、省级档案行政管理部门(p.118)

32、项目档案验收意见的主要内容包括().A、项目建设建议

B、存在问题、整改要求与建议 C、项目档案管理情况建议 D、档案验收的方法建议(p.119)

33、任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用（）、A、国有土地 B、集体土地 C、地方土地 D、单位土地(p.121)

34、申请领取房屋拆迁许可证的，应当向房屋所在地（）申请。A、省级人民政府房屋主管部门 B、市、县人民政府房屋产权管理部门 C、省级人民政府房屋拆迁管理部门 D、的市、县人民政府房屋拆迁管理部门

35、根据《城市房屋拆迁管理条例》规定，拆迁范围确定后，在拆迁范围内下列行为合法的是（）。A、李某改建自己的住宅 B、王某扩建自己的面积 C、张某将住宅出租 D、刘某对住房进行装修

36、根据《劳动法》的规定，我国劳动者的法定最低就业年龄为（）周岁。A、10 B、14 C、16 D、18(p.126)

37、用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，根据规定可以理解为（）。A、由人民法院宣告破产 B、由劳动部门裁决破产

C、在人民政府备案后根据情况的严重程度及时裁员 D、听取工会或者职工的意见，经向劳动行政部门报告后，可以裁减人员 答案： D 解析：根据《劳动法》第27条的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，应当提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，经向劳动行政部门报告后，可以裁减人员。用人单位依据本条规定裁减人员，在6个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。(p.128)

38、用人单位应当对未成年工定期进行健康检查指得是（）。A、年满16周岁未满18周岁的劳动者 B、年满10周岁未满16周岁的劳动者 C、年满18周岁的劳动者 D、未满18周岁的劳动者 答案： A 解析：（2）未成年工特殊保护

所谓未成年工，是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。根据我国《劳动法》的有关规定，对未成年工的特殊保护规定主要包括：

1）不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。

2）用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。(p.129)

39、有关对保险价值的理解错误的是（）。A、保险事故发生时保险人赔付的实际价值

B、投保人与保险人订立财产保险合同时约定的保险标的的实际价值 C、投保人对保险标的所享有的保险利益的货币价值 D、保险事故发生时保险标的的实际价值 答案： A 解析：保险金额，是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额。

保险价值，是指投保人与保险人订立财产保险合同时约定的保险标的的实际价值，即投保人对保险标的所享有的保险利益的货币价值。确定保险价值的方式一般有两种：一是根据合同订立时保险标的的实际价值确定，即由当事人在订立合同时，在合同中明确约定并载明；二是根据保险事故发生时保险标的的实际价值确定。财产保险中，对保险价值的确定直接影响保险金额的大小。保险金额等于保险价值为足额保险；保险金额小于保险价值是不足额保险。根据《保险法》第40条的规定，保险金额不得超过保险价值；超过保险价值的，超过的部分无效。保险金额低于保险价值的，除合同另有约定外，保险人按照保险金额与保险价值的比例承担赔偿责任。

《保险法》第44条还规定：“保险事故发生后，保险人已支付了全部保险金额，并且保险金额相等于保险价值的，受损保险标的的全部权利归于保险人；保险金额低于保险价值的，保险人按照保险金额与保险价值的比例取得受损保险标的的部分权利。”(p.131)40、财产保险中保险人赔偿被保险人的损失后，可以取得在其赔付保险金的限度内，要求被保险人转让其对造成损失的第三人享有追偿的权利是（）。A、保险人的代位求偿权 B、被保险人的代位求偿权 C、受益人的代位求偿权 D、保险人的转让追偿权 答案： A 解析：（1）代位求偿权的概念

代位求偿权，是指财产保险中保险人赔偿被保险人的损失后，可以取得在其赔付保险金的限度内，要求被保险人转让其对造成损失的第三人享有追偿的权利。《保险法》第45条第1款规定：“因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利。”

在财产保险中，当保险标的发生保险责任范围内的损失，且该损失应当由第三人负赔偿责任时，投保人既可以要求该第三人赔偿，也可以要求保险人赔偿。如果投保人选择向保险人要求赔偿，则保险人承担了保险金赔付责任后，便取得了对第三人的追偿权利。(p.136)

41、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过（）。A、一个月 B、三个月 C、六个月 D、一年 答案：B 解析：（1）特殊情况下延期纳税的权利

根据《税收征收管理法》的有关规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月。纳税人未按照规

定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。（2）收取完税凭证的权利

税务机关征收税款时，必须给纳税人开具完税凭证。扣缴义务人代扣、代收税款时，纳税人要求扣缴义务人开具代扣、代收税款凭证的，扣缴义务人应当开具。(p.140)

42、劳务报酬所得5000元，税基应该是（）。

A、收入额减除费用一千六百元后的余额，为应纳税所得额 B、收入额减除百分之二十的费用后的余额，为应纳税所得额 C、收入额为应纳税所得额

D、收入额减除费用八百元后的余额，为应纳税所得额 答案：B 解析：（3）个人所得税的税基

个人所得税的税基为应纳税所得额。根据《个人所得税法》第6条的规定，应纳税所得额按如下方式计算： 1）工资、薪金所得，以每月收入额减除费用一千六百元后的余额，为应纳税所得额。

2）个体工商户的生产、经营所得，以每一纳税的收入总额，减除成本、费用以及损失后的余额，为应纳税所得额。

3）对企事业单位的承包经营、承租经营所得，以每一纳税的收入总额，减除必要费用后的余额，为应纳税所得额。4）劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得，每次收入不超过四千元的，减除费用八百元；四千元以上的，减除百分之二十的费用，其余额为应纳税所得额。

5）财产转让所得，以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额，为应纳税所得额。6）利息、股息、红利所得，偶然所得和其他所得，以每次收入额为应纳税所得额。(p.142)

43、根据《税收征收管理法》的有关规定，纳税申报是指（）。A、纳税人必须按规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报 B、扣缴义务人按规定确定的申报期限、申报内容如实报送纳税额度 C、扣缴义务人可以延期办理报送代扣代缴、代收代缴税款报告表 D、纳税人可以延期办理纳税申报 答案：A 解析：根据《税收征收管理法》的有关规定，纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报，报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。扣缴义务人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实报送代扣代缴、代收代缴税款报告表以及税务机关根据实际需要要求扣缴义务人报送的其他有关资料。

纳税人、扣缴义务人不能按期办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表的，经税务机关核准，可以延期申报，但应在核准的延期内办理税款结算。(p.144)

44、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案属于（）的职权范围。A、董事长 B、股东大会 C、董事会 D、总经理 答案：B 解析：有限责任公司股东会和股份有限公司股东大会均由全体股东组成，分别是有限责任公司和股份有限公司的权力机构。根据《公司法》第38条的规定，股东会/股东大会行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会或监事的报告；

（5）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；

（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（10）修改公司章程；

（11）公司章程规定的其他职权。(p.146)10

45、受合同法调整的合同是（）。A、身份关系的合同 B、劳动合同

C、政府依法进行社会管理活动的行政合同

D、政府作为平等的民事主体与他人订立有关民事权利义务的合同 答案：D 解析：合同法的调整范围有哪些？

合同有广义和狭义之分，狭义的合同是指债权合同，即两个以上的民事主体之间设立、变更、终止债权关系的协议。广义的合同是指两个以上的民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议；广义的合同除了民法中债权合同之外，还包括物权合同、身份合同，以及行政法中的行政合同和劳动法中的劳动合同等。合同法的调整范围是指我国合同法调整对象的范围，并非所有的合同都受合同法调整，现行合同法只调整一部分合同，即狭义的合同。

不受合同法调整的主要关系类型有：（１）有关身份关系的合同

如婚姻合同（婚约）适用《婚姻法》、收养合同适用《收养法》等专门法。（２）有关政府行使行政管理权的行政合同

政府依法进行社会管理活动，属于行政管理关系，适用各行政管理法，不适用合同法，但是，当政府作为平等的民事主体与他人订立有关民事权利义务的合同时，应受合同法调整。（３）劳动合同

在我国，劳动者与用人单位之间的劳动合同适用《劳动法》、《劳动合同法》等专门法。（４）政府间协议

国家或者特别地区之间协议，适用国际法，如国家之间各类条约、协定、议 定书等。(p.153)

46、要约开始发生法律效力的条件是（）。A、口头形式的要约自要约人发出要约内容时发生效力 B、书面形式的要约自到达受要约人时发生效力

C、采用数据电子文件形式的要约，自该该数据电文进入该数据系统时，该要约发生效力 D、采用电子邮件的要约，自该邮件进入收件人任何系统的首次时间，该要约发生效力 答案：B 解析：要约在什么情况下生效？

要约的生效是指要约开始发生法律效力。自要约生效起，其一旦被有效承诺，合同即告成立。《合同法》第16条规定：“要约到达受要约人时生效。”

要约可以以书面形式作出，也可以以口头对话形式，而书面形式包括了信函、电报、传真、电子邮件等数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。除法律明确规定外，要约人可以视具体情况自主选择要约的形式。生效的情形具体可表现为：

（１）口头形式的要约自受要约人了解要约内容时发生效力；（２）书面形式的要约自到达受要约人时发生效力；

（３）采用数据电子文件形式的要约，当收件人指定特定系统接收电文的，自该该数据电文进入该特定系统 的时间（视为到达时间），该要约发生效力；若收件人未指定特定系统接收电文的，自该数据电文进入收件人任何系统的首次时间（视为到达时间），该要约发生效力。(p.157)

47、承担缔约过失责任不包括（）。A、假借订立合同，恶意进行磋商

B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚拟情况 C、违背履约协议的行为 D、违反通知、保密等附随义务 答案：C 解析：《合同法》第42条规定了缔约过失责任主要包括如下三种情形：（1）假借订立合同，恶意进行磋商

恶意磋商是在缺乏订立合同真实意愿情况下以订立合同为名目与他人磋商。其真实目的可能是破坏对方与第三方订立合同，也可能是贻误竞争对手商机等。

（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚拟情况

依诚实信用原则，缔约当事人负有如实告知义务，主要包括：告知自身财务状况和履约能力；告知标的物真实状况（包括瑕疵、性能、使用方法等）。若违反此项义务，即构成欺诈；若因此致对方受到损害，应负缔约过失责任。

（3）其他违背诚实信用原则的行为

主要有如下几种情形：违反有效要约和要约邀请，违反初步协议，未尽保护、照顾、通知、保密等附随义务，违反强制缔约义务。(p.163~164)

48、甲乙两个单位采用数据电文的形式订立合同，双方约定在合同成立之前要求签订确认书。则错误的理解是（）。

A、确认书具有最终正式承诺的意义

B、双方当事人以最后一方签字盖章时合同成立 C、当事人可以约定在合同成立之前要求签订确认书 D、签订确认书时合同成立 答案：B 解析：合同成立时间关系到当事人何时受合同关系拘束，因此合同成立时间具有重要意义。确定合同成立时间，遵守如下规则：

根据《合同法》第32条，“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。”各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。

根据《合同法》第33条，“当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。”此时，确认书具有最终正式承诺的意义。(p.165)

49、当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款无效的是（）。A、因意外事故造成对方财产损失的 B、造成对方人身伤害的

C、因自然因素造成对方财产损失的 D、因社会因素造成工程滞后的 答案：B 解析：

免责条款，是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款；免责条款无效，是指没有法律约束力的免责条款。

《合同法》第53条规定：“合同中的下列免责条款无效：（１）造成对方人身伤害的；

（２）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。”(p.167)50、宏远建筑公司于1998年3月18日签订了工程承包合同，4月1日办理相关手续时经有关单位提醒可能存在误解，1998年5月10日组织有关技术专家研究发现因重大误解订立的合同可能给公司损失巨大，于是决定申请人民法院对合同予以撤销，其撤销权的行使期限截至时间是（）。A、1999年3月18日 B、1999年4月1日 C、1999年5月10日 D、2003年3月18日 答案：B 解析：可变更、可撤销合同的效力状态完全取决于撤销权人是否行使撤销权，以及如何行使撤销权。在其行动之前，合同效力状态是不确定的。为了维护交易秩序，法律不允许合同效力状态长期处于不稳定。为此，《合同法》第55条规定，“有下列情形之一的，撤销权消灭：

（1）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；（2）具有撤销权的当事人知道撤销事后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。”(p.170)

51、某施工企业与开发商签订了工程承包合同，采用政府指导价，由于延付工程款导致工期后延2个月，之后遇到市场价格上涨20％，其后延2个月的工程的费用应该（）。A、按原合同价执行 B、按新价格执行

C、按签合同时市场价执行 D、按涨价前的市场价执行 答案：B 解析：政府定价是指对于一些特殊的商品，政府不允许当事人根据供给和需求自行决定价格，而是由政府直接为该商品确定价格。

政府指导价是指对于一些特殊的商品，政府不允许当事人根据供给和需求自行决定价格，而是由政府直接为该商品确定价格的浮动区间。

政府定价或者政府指导价的商品由于其具有自身的特殊性，《合同法》作出了单独规定。《合同法》第63条规定：“执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。”(p.177)

52、合同的变更中狭义的变更是指（）。A、合同主体的变更 B、合同客体的变更 C、合同内容的局部变更 D、合同已经履行后的变更 答案：C 解析：合同的变更有广义与狭义的区分。

狭义的变更是指合同内容的某些变化，是在主体不变的前提下，在合同没有履行或没有完全履行前，由于一定的原因，由当事人对合同约定的权利义务进行局部调整。这种调整，通常表现为对合同某些条款的修改或补充。

广义的合同变更是指除包括合同内容的变更外，还包括合同主体的变更。即由新的主体取代原合同的某一主体。这实质上是合同的转让。(p.184)

53、合同权利部分转让是第三人，与合同原债权人共同享有债权，对于权利的大小如果没有约定，则（）。A、推定为连带共享债权 B、按份分享合同债权 C、由新债权人独享债权 D、由原债权人独享债权 答案：A 解析：

合同权利转让是指在不改变合同权利义务内容基础上，享有合同权利的当事人将其权利转让给第三人享有。合同权利转让包括合同权利部分转让和合同权利全部转让。

合同权利部分转让是第三人（受让人）与合同原债权人共同享有债权，可以约定是按份分享合同债权，也可以约定连带共享债权。如果没有约定，一般推定为连带共享债权。合同权利全部转让是第三人（受让人）取代合同原债权人而成为新债权人，原债权人脱离合同关系。(p.185)

54、必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，招标人应承担的法律责任是（）。

A、处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款 B、处20万元以上50万元以下的罚款 C、处项目合同金额2％以上4％以下的罚款 D、处项目合同金额25％以上50％以下的罚款 答案：A 解析：《招标投标法》第49条规定，违反本法规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对全部或者部

分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。(p.273)

55、当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的,其赔偿额度为（）。A、不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失 B、合同中约定的额度

C、违反合同一方违反合同时预见到的损失 D、给对方造成的实际损失和自己获得的利益 答案：A 解析：根据《合同法》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。(p.194)

56、当事人在合同订立后因一方违约而应向另一方支付违约金，违约金的支付正确地是（）。A、双方可以在合同中约定因违约产生的损失赔偿额，并按此支付 B、约定的违约金低于造成的损失的，按约定支付

C、约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少 D、违约方支付违约金后，合同终止 答案：C 解析：违约金，是指当事人在合同中或合同订立后约定因一方违约而应向另一方支付一定数额的金钱。违约金可分为约定违约金和法定违约金。

违约金的根本属性是其制裁性，此外还具有补偿性。

《合同法》第114条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”(p.195)

57、建设单位为了贷款，将自己公司的一套房产抵押，则理解正确的是（）。A、抵押担保合同属于贷款合同的从合同 B、抵押担保合同的效力低于贷款合同的效力 C、贷款合同于抵押担保合同各自独立

D、担保合同被确认无效，由担保人承担全部责任 答案：A 解析：从事担保活动需要签订担保合同，由担保合同约定有关担保的事项。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。例如，建设单位为了贷款，将自己公司的一套房产抵押。如果建设单位偿还了银行的贷款，则该抵押合同自然解除。

这是一般的规定，对于此，《担保法》第5条同时也规定了：“担保合同另有约定的，按照约定。” 担保合同作为合同的一种，自然也存在无效的可能。如果担保合同无效，债权人的利益就无法得到保障。就要区分导致担保合同无效的原因追究责任以弥补债权人的损失。同时，由于导致担保合同无效的原因可能是基于违反了法律，也要对当事人予以处罚。《担保法》第5条规定：“担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。”(p.197~198)

58、保证人对债权人可以拒绝承担保证责任的情况是（）。A、保证合同是连带保证，债务人的财产没有执行完毕 B、保证合同是一般保证，债务人的财产没有执行完毕 C、保证合同没有明确采用保证的方式 D、债务人财产依法强制执行仍不能履行债务 答案： B 解析：保证的方式分为：一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。（１）一般保证

一般保证是指债权人和保证人约定，首先由债务人清偿债务，当债务人不能清偿债务时，才由保证人代为清偿债务的保证方式。

《担保法》第17条规定：“一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。”（２）连带责任保证

连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式。

《担保法》第18条规定：“连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。”(p.199)

59、质权人的义务有（）。A、质权人要求出质人提供相应的担保 B、质权人收取质物所生的孳息 C、质权人妥善保管质物 D、质权人依法拍卖或者变卖质物 答案： C 解析：（１）质权人的权利

质权人有权收取质物所生的孳息。质押合同另有约定的，按照约定。前款孳息应当先充抵收取孳息的费用。质物有损坏或者价值明显减少的可能，足以危害质权人权利的，质权人可以要求出质人提供相应的担保。出质人不提供的，质权人可以拍卖或者变卖质物，并与出质人协议将拍卖或者变卖所得的价款用于提前清偿所担保的债权或者向与出质人约定的第三人提存。（２）质权人的义务

质权人负有妥善保管质物的义务。因保管不善致使质物灭失或者毁损的，质权人应当承担民事责任。质权人不能妥善保管质物可能致使其灭失或者毁损的，出质人可以要求质权人将质物提存，或者要求提前清偿债权而返还质物。

质权因质物灭失而消灭。因灭失所得的赔偿金，应当作为出质财产。(p.203)60、股票出质后，当事人的权利和义务符合规定的是（）。A、经出质人与质权人协商同意的可以转让 B、在质押期间不得转让

C、质权人转让股票所得的价款应当交还出质人 D、质权人转让股票所得应当向约定的第三人提存 答案： A 解析： 以载明兑现或者提货日期的质物出质且该兑现或者提货日期先于债务履行期的，质权人可以在债务 履行期届满前兑现或者提货，并与出质人协议将兑现的价款或者提取的货物用于提前清偿所担保的债权或者向与出质人约定的第三人提存。

股票出质后，不得转让，但经出质人与质权人协商同意的可以转让。出质人转让股票所得的价款应当向质权人提前清偿所担保的债权或者向与质权人约定的第三人提存。

以依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权出质的，权利出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但经出质人与质权人协商同意的可以转让或者许可他人使用。出质人所得的转让费、许可费应当向质权人提前清偿所担保的债权或者向与质权人约定的第三人提存。

61、建设工程施工合同不能认定无效的是（）。A、承包人超越资质等级承揽工程

B、借用有资质的建筑施工企业名义承揽工程 C、建设工程必须进行招标而未招标

D、资质低的承包人以自己的资质联合承揽工程 答案：D 解析：2004年9月29日最高人民法院审判委员会第1327次会议通过了《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》），该《解释》于自2005年1月1日起施行。该《解释》对施工合同产生的特殊纠纷作出了具体的规定。

《解释》第1条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法52条第（5）项的规定，认定无效：

（１）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（２）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（３）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。”

通过上面的法律规定，我们看到上面的三种情形都违反了相应的法律，属于无效合同。但是，在实际工作中经常出现属于上面的情况但是却已经修建完了建设项目的情况。在这种情况下，如果承包商向建设单位提出支付工程款的要求，建设单位经常会以所签订的合同属于无效合同为由而拒绝支付。这样一来，就使得承包商蒙受巨大的损失。(p.205)

62、发包人请求解除建设工程施工合同应予支持的是（）。A、承包人已经完成的建设工程质量不合格 B、承包人将承包的建设工程分包 C、承包人合同约定的期限内没有完工 D、承包人以行为表明不履行合同主要义务 答案：D 解析：承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（１）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；

（２）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（３）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（４）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。(p.209)63、法律上买卖合同的当事人是().A、出卖人与购买人 B、售货人与购买人 C、出售人与提货人 D、出卖人与买受人 答案：D 解析：根据《合同法》第130条，买卖合同是出卖人将标的物的所有权转移给买受人，买受人支付价款的合同。在建设工程施工实践中，买卖合同使用广泛，材料、设备、机具、办公或生活用具的获取，通常通过买卖合同方式获取。

买卖合同的当事人是出卖人与买受人。买受人应具备相应的民事行为能力（注意，不要求具备完全民事行为能力），同时，不得违背法律对买受人的限制性规定，例如，根据《拍卖法》规定，拍卖公司自身不得购买受委托拍卖的财产。

出卖人应具备相应的民事行为能力，还应当具有买卖合同标的物的所有权或者处分权。

根据《合同法》第130条规定，买卖合同的标的应是实物。但不得是禁止流通物，否则为无效合同。买卖合同的内容可由当事人自由约定，主要包括合同标的、数量和质量、包装方式、检验标准和方法、价款、结算办法、履行期限、履行地点、履行方式、违约责任、争议解决办法等。(p.217)64、根据租赁合同约定的租赁期限履行责任，最长约定为（）。A、5年 B、10年 C、15年 D、20年 答案：D 解析：租赁合同是指，出租人将租赁物交付给承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。租赁物包括法律允许流通的动产和不动产。在建设工程施工实践中，租赁行为普遍发生，既包括不动产租赁，如厂房、车间、办公用房、宿舍、仓库、土地使用权租赁等，也包括动产租赁，如施工机具、周转材料租赁等。

根据租赁合同是否约定租赁期限，可以将租赁划分未定期租赁与不定期租赁。就不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，但是应在解除合同之间通知对方。但是，无论如何约定租赁期限，租赁期限均不得超过20年；超过20年的，超过部分无效。

租赁期限在6个月以下的，当事人可以自由选择合同形式；租赁期限在6个月以上的，应当采用书面形式，否则无论当事人是否约定租赁期限，均视为不定期租赁。(p.219)65、托运人的主要义务不包括（）。A、支付运输费用 B、包装 C、移交 D、留置 答案：D 解析：（１）托运人的主要义务

1）支付运输费用。这是托运人的最主要义务。如托运人不支付运费、保管费等运输费用的，除非有相反约定，完成运送的承运人有留置权。

2）包装义务。由托运人包装的货物，托运人应当按照约定或者货物的状况，以适宜保护货物的方法包装货物。若是托运危险品，还应作一定警示标志。3）移交义务。托运人应将货物移交到约定地点，或者，按约定向承运人指示货物存放地点。

4）告知义务。托运人应当向承运人准确说明如下内容：收货人的名称或者姓名，货物名称、性质、重量、数量、收货地点等。(p.224)66、民事诉讼的基本特征不包括（）。A、公权性 B、强制性 C、程序性 D、独立性 答案：D 解析：（1）公权性

民事诉讼是由人民法院代表国家意志行使司法审判权，通过司法手段解决平等民事主体之间的纠纷，这使得民事诉讼与具有民间性质的调解和仲裁有所不同。（2）强制性

民事诉讼的公权性，决定了其在案件的受理和执行等方面具有强制性。调解、仲裁均建立在当事人自愿的基础上，如果一方当事人不愿意进行调解、仲裁，调解和仲裁将不会发生。但民事诉讼则不同，只要原告起诉符合法定的条件，无论被告是否愿意，诉讼都会发生。此外，民间的和解、调解协议的履行依靠当事人的自觉，不具有强制执行的效力，但法院的裁判则具有强制执行的效力，当事人不自动履行生效裁判，法院依另一方当事人申请可依法强制执行。（3）程序性

民事诉讼是依照法定程序进行的诉讼活动，无论是法院，还是当事人和其他诉讼参与人，均须按照民事诉讼法律规定的程序实施诉讼行为。与民事诉讼相比，民间调解通常没有严格的程序规则，仲裁虽然也要按照预先确定的程序进行，但相对灵活，当事人的选择权也较大。(p.229)67、调解包括法院调解与诉讼外调解，诉讼外调解不包括（）。A、行政调解 B、民间调解 C、仲裁调解 D、自行调解 答案：D 解析： 调解，是指第三人(即调解人)应纠纷当事人的请求，依法或依合同约定，对双方当事人进行说服教育，居中调停，使其在互相谅解、互相让步的基础上解决其纠纷的一种途径。

调解包括法院调解与诉讼外调解。法院调解，是指在人民法院的主持下，在双方当事人自愿的基础上，以制作调解书的形式，从而解决纠纷的一种方式。诉讼外调解分为：一是民间调解，即在当事人以外的第三人或组织的主持下，通过相互谅解，使纠纷得到稳妥的解决；二是行政调解，或称行政调处，是指在有关行政机关的主持下，依据相关法律、行政法规、规章及政策，处理纠纷的一种方式；三是仲裁调解。仲裁庭在作出裁决前，可以进行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。仲裁的调解达成协议，应当制作调解书或者裁决书。(p.232)19 68、有关举证时限的概念理解错误的是（）。

A、由人民法院指定举证期限的，该指定的期限不得少于30日 B、设置举证时限的主要目的在于促使当事人积极举证 C、当事人没有在期限内提交证据，可以延长30日补充证据 D、当事人没有在期限内提交证据，所承担的法律后果是举证不能 答案： C 解析： 所谓举证时限，是指法律规定或法院、仲裁机构指定的当事人能够有效举证的期限。举证时限是一种限制当事人诉讼行为的制度，其主要目的在于促使当事人积极举证，提高诉讼效率，防止当事人违背诚实信用原则，在证据上搞“突然袭击”。

举证时限制度对当事人举证的有效性和法院裁判有很大的影响，如果当事人没有在法律规定或法院、仲裁机构指定的期限内提交证据，将视为当事人放弃举证权利，法院、仲裁机构有权利不组织质证或不予接受，当事人将承担举证不能的法律后果。

根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，人民法院在送达案件受理通知书和应诉通知书的同时向当事人送达举证通知书，举证通知书应载明人民法院根据案件情况指定的举证期限以及逾期提供证据的法律后果。由人民法院指定举证期限的，该指定的期限不得少于30日，自当事人收到案件受理通知书和应诉通知书的次日起计算。举证期限也可以由当事人协商一致，并经人民法院认可。

当事人应当在举证期限内向人民法院提交证据材料，当事人在举证期限内不提交的，视为放弃举证权利。对于当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证。当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的，也应当在举证期限届满前提出。当事人在举证期限内提交证据材料确有困难的，应在举证期限内申请延期举证，经人民法院批准，可以适当延长举证期限。(p.235)69、人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在（）提出的异议。A、提交起诉书期间 B、举证前 C、质证期间 D、提交答辩状期间 答案：D 解析：管辖权异议，是指当事人向受诉法院提出的该法院对案件无管辖权的主张。《民事诉讼法》第38条规定：“人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。人民法院对当事人提出的异议，应当审查。异议成立的，裁定将案件移交有管辖权的人民法院；异议不成立的，裁定驳回。”(p.240)70、人民法院审理第一审民事案件通常适用的程序是（）。A、普通程序 B、简易程序 C、基本程序 D、审判程序 答案：A 解析： 一审程序包括普通程序和简易程序，普通程序是指人民法院审理第一审民事案件通常适用的程序。普通程序是第一审程序中最基本的程序，具有独立性和广泛性，是整个民事审判程序的基础。

普通程序是《民事诉讼法》规定的民事诉讼当事人进行第一审民事诉讼和人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序。同时，由于我国现行《民事诉讼法》并未单独规定有关审判程序的总则，普通程序的有关规定在一定程度上还起着程序总则的作用。例如，《民事诉讼法》第157条规定：“第二审人民法院审理上诉案件，除依照本章规定外，适用第一审普通程序”。

适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》第135条的规定，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需要延长的，报请上级法院批准。

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71、执业印章失效的条件包括（）。A、聘用单位破产

B、与聘用单位解除聘用合同关系 C、年龄超过60周岁 D、民事行为能力受限 E、聘用单位被停业整顿 答案：ABD 解析：注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：（1）聘用单位破产的；

（2）聘用单位被吊销营业执照的；

（3）聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；（4）已与聘用单位解除聘用合同关系的；（5）注册有效期满且未延续注册的；（6）年龄超过65周岁的；

（7）死亡或不具有完全民事行为能力的；（8）其他导致注册失效的情形。(p.5)

72、某写字楼工程建设单位和施工单位签订了承包合同，合同中约定了工程款、支付方式、质量要求、工期等条款，该合同法律要素属于内容的是（）。A、写字楼 B、工程款 C、质量 D、支付方式 E、工期 答案：CDE 解析：民事法律关系内容，是指民事主体之间基于民事法律关系客体所形成的民事权利和民事义务。这种法律权利和法律义务的来源可以分为法定的权利、义务和约定的权利、义务。例如，承包商按时开工，业主及时支付工程款都是法律关系的内容。(p.16)73、著作权包括人身权和财产权，下列属于人身权的是（）。A、发表权 B、修改权 C、使用权 D、转让权 E、发表权 答案：ABE 解析：著作权，又称版权，是指文学、艺术和科学作品的作者及其相关主体依法对作品所享有的人身权利和财产权利。著作权主要受到《中华人民共和国著作权法》（以下简称《著作权法》）的调整。著作人身权包括：

(1)发表权，是指作者决定作品是否公之于众的权利；(2)署名权，是作者为表明其身份、在作品上署名的权利；(3)修改权，是作者修改或者授权他人修改作品的权利；

(4)保护作品完整权，是指作者保护其作品不受歪曲、篡改的权利。(p.25~26)74、能够作为监理的依据的有（）。A、法律、法规 B、建设合同 C、有关技术标准 D、设计文件 E、工程经验 答案：ABCD 解析：根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，工程监理的依据包括：（1）法律、法规。（2）有关的技术标准。（3）设计文件。

（4）建设工程承包合同。(p.13)75、投标文件包括的内容有（）。A、投标函 B、工程量清单 C、投标报价 D、施工组织设计 E、商务和技术偏差表 答案：ACDE 解析：根据《招标投标法》第27条的规定，“投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件的实质性要求做出响应。招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。” 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，投标文件一般包括下列内容：（1）投标函；（2）投标报价；（3）施工组织设计；（4）商务和技术偏差表。

投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在招标文件中载明。(p.54)76、招标人自行招标的，应当具备的条件有（）。A、具有项目法人资格

B、有从事同类工程建设项目招标的经验 C、拥有国家提供的专家库

D、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章 E、拥有2名专职招标业务人员 答案：ABD 解析：2000年7月1日颁布《工程建设项目自行招标试行办法》第4条规定了招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件：

（1）具有项目法人资格（或者法人资格）；

（2）具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；（3）有从事同类工程建设项目招标的经验；

（4）设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员；（5）熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章。

同时，《招标投标法》还规定，依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。(p.61)77、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，其培训的的主要内容包括（）。A、安全管理能力 B、安全生产知识 C、安全生产规章制度 D、安全操作规程 E、安全操作技能 答案：BCDE 解析：（5）请求赔偿权

《安全生产法》第48条规定：“因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。”（6）获得劳动防护用品的权利；

《安全生产法》第37条规定：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”（7）获得安全生产教育和培训的权利。

《安全生产法》第21条规定：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。”(p.67)23 78、出租机械设备和施工机具及配件的单位在出租相关设备时应当（）。A、出具检测合格证明

B、对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测 C、具有生产（制造）许可证 D、具有出租许可证 E、提供安全标志 答案：ABC 解析： 《建设工程安全生产管理条例》第16条规定：“出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。”(p.81~82)79、设计单位的质量责任包括（）。A、科学设计 B、选择材料设备 C、指定供应商 D、解释设计文件 E、参与质量事故调查 答案：ABD 解析： 除上文的《建设工程质量管理条例》第18条规定外，设计单位还负有以下责任：（1）科学设计的责任

《建设工程质量管理条例》第21条规定：“设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。”（2）选择材料设备的责任

《建设工程质量管理条例》第22条规定：“设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。

除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。”（3）解释设计文件的责任

《建设工程质量管理条例》第23条规定：“设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。”

由于施工图是设计单位设计的，设计单位对施工图会有更深刻的理解，由其对施工单位作出说明是非常必要的，有助于施工单位理解施工图，保证工程质量。

《建设工程勘察设计管理条例》第30条规定：“建设工程勘察、设计单位应当在建设工程施工前，向施工单位和监理单位说明建设工程勘察、设计意图，解释建设工程勘察、设计文件。建设工程勘察、设计单位应当及时解决施工中出现 的勘察、设计问题。”（4）参与质量事故分析的责任

《建设工程质量管理条例》第24条规定：“设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。”(p.88)24 80、依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时已经符合的条件是（）。A、项目已履行审批手续，取得批准 B、有必需的勘察设计基础资料的收集计划 C、勘察设计所需资金已经落实 D、工程需要的设计图纸已审查合格 E、已经取得规划许可证 答案：AC 解析：而对于需要进行招标的工程，需要具备一定条件方可招标。《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第9条规定：依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时应当具备下列条件：（1）按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已履行审批手续，取得批准。（2）勘察设计所需资金已经落实。

（3）所必需的勘察设计基础资料已经收集完成。（4）法律法规规定的其他条件。

招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标；也可以在保证项目完整性、连续性的前提下，按照技术要求实行分段或分项招标。但招标人不得将依法必须进行招标的项目化整为零，或者以其他任何方式规避招标。

81、环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。A、同时施工 B、同时评价 C、同时投产使用 D、同时勘察 E、同时设计 答案：ACE 解析：所谓环境保护“三同时”制度，是指“建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”。《环境影响评价法》第26条规定：“建设项目建设过程中，建设单位应当同时实施环境影响报告书、环境影响报告表以及环境影响评价文件审批部门审批意见中提出的环境保护对策措施。”(p.104)

82、存放可溶性剧毒废渣的场所，必须采取（）措施。A、防水 B、防毒气 C、防渗漏 D、防流失 E、防蒸发 答案：ACD 解析：（5）禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。存放可溶性剧毒废渣的场所，必须采取防水、防渗漏、防流失的措施。（6）禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物。

（7）禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。（8）禁止向水体排放或者倾倒放射性固体废弃物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水，必须符合国家有关放射防护 的规定和标准。

（9）向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准，防止热污染危害。（10）排放含病原体的污水，必须经过消毒处理；符合国家有关标准后，方准排放。(p.106)83、我国节能的概念是（）。A、技术上先进 B、经济上合理 C、环境和社会优化

D、减少各个环节中的损失和浪费 E、更加有效、合理地利用能源 答案：BDE 解析：所谓节能，则是指加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源。

节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。为推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标，经国务院同意，国家发展和改革委员会于2004年11月制定发布了《十一五节能中长期专项规划》。节能专项规划是我国能源中长期发展规划的重要组成部分，也是我国中长期节能工作的指导性文件和节能项目建设的依据。《十一五节能中长期专项规划》规定了节能的十大重点工程，分别是：燃煤工业锅炉（窑炉）改造工程、区域热电联产工程、余热余压利用工程、节约和替代石油工程、电机系统节能工程、能量系统优化工程、建筑节能工程、绿色照明工程、政府机构节能工程、节能监测和技术服务体系建设工程。(p.110)84、机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责有（）。A、制定消防安全制度、消防安全操作规程 B、针对社会进行消防宣传教育 C、建立防火组织，及时处理火灾隐患 D、配置消防设施和器材

E、确保消防设施和器材完好、有效 答案：ADE 解析：根据《消防法》第14条的规定，机关、团体、企业、事业单位应当履行下列消防安全职责：（1）制定消防安全制度、消防安全操作规程；

（2）实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人；（3）针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育；（4）组织防火检查，及时消除火灾隐患；

（5）按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；

（6）保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。(p.113)26 85、房屋拆迁管理部门在发放房屋拆迁许可证的同时，应当将房屋拆迁许可证中载明的（）等事项，以房屋拆迁公告的形式予以公布。A、拆迁范围 B、拆迁安置 C、拆迁期限 D、拆迁补偿 E、拆迁人 答案： ACE 解析：《城市房屋拆迁管理条例》第8条规定，房屋拆迁管理部门在发放房屋拆迁许可证的同时，应当将房屋拆迁许可证中载明的拆迁人、拆迁范围、拆迁期限等事项，以房屋拆迁公告的形式予以公布。房屋拆迁管理部门和拆迁人应当及时向被拆迁人做好宣传、解释工作。(p.123)86、拆迁人与被拆迁人应当依照《城市房屋拆迁管理条例》的规定，订立拆迁补偿安置协议，其内容包括（）。A、补偿期限 B、补偿金额 C、搬迁地点 D、搬迁过渡方式 E、过渡期限 答案： BDE 解析：拆迁补偿安置协议是拆迁人与被拆迁人签订的，因拆迁而导致被拆迁人发生损失的补偿协议。拆迁人与被拆迁人应当依照《城市房屋拆迁管理条例》的规定，就补偿方式和补偿金额、安置用房面积和安置地点、搬迁过渡方式和过渡期限等事项，订立拆迁补偿安置协议。(p.124)87、保险合同可以分类为（）。A、财产保险合同 B、人身保险合同 C、强制保险合同 D、自愿保险合同 E、意外保险合同 答案： ABCD 解析：根据不同的标准，保险合同可以作如下分类：（1）财产保险合同与人身保险合同（2）强制保险合同与自愿保险合同(p.132)88、被保险人刘某因第三者李某的行为而发生死亡保险事故，保险人向受益人给付保险金后，（）。A、保险人可以享有向李某追偿的权利 B、受益人仍有权向李某请求赔偿 C、受益人无权向李某请求赔偿 D、保险人不得享有向李某追偿的权利 E、保险人和受益人均可向李某追偿的权利 答案： BD 解析：（2）代位求偿权的范围

代位求偿权的行使范围限于财产保险合同，在人身保险合同中，保险人不得享有代位求偿权。《保险法》第68条规定：“人身保险的被保险人因第三者的行为而发生死亡、伤残或者疾病等保险事故的，保险人向被保险人或者受益人给付保险金后，不得享有向第三者追偿的权利。但被保险人或者受益人仍有权向第三者请求赔偿。”

此外，即使在财产保险合同中，对代位求偿权行使对象的第三人范围也有一定限制。根据《保险法》第47条的规定，这里的第三人通常不包括被保险人的家庭成员或者其组成人员，除非是由于他们的故意行为而引起保险事故。(p.136)89、合同法的基本原则包括（）。A、公正原则 B、公开原则 C、公平原则 D、诚实信用原则

E、不得损害社会公共利益原则 答案：CDE 解析：合同法的基本原则包括：（1）平等原则;（2）自愿原则;（3）公平原则；（4）诚实信用原则；

（5）不得损害社会公共利益原则。(p.151)90、对承诺的理解正确的是（）。A、承诺必须由受要约人作出 B、承诺须向要约人作出

C、承诺的内容不一定与要约的内容一致 D、承诺应当在承诺确定的期限内到达要约人 E、承诺期限自要约到达受要约人时开始计算 答案：ABE 解析：（１）承诺必须由受要约人作出；（２）承诺须向要约人作出；

（３）承诺的内容必须与要约的内容一致；（４）承诺应在有效期内作出。(p.158)91、可以行使撤销权的人有（）。A、显失公平的受害人 B、重大误解的误解人 C、欺诈方 D、胁迫方

E、乘人之危的受害方 答案：ABE 解析：符合撤销的条件，当事人享有撤销合同的权利，该权利就是撤销权。撤销权由重大误解的误解人、显失公平的受害人、被欺诈方、被胁迫方、乘人之危的受害方行使。只有这些合同当事人才有权行使合同撤销权，对方当事人不享有撤销权。

根据《合同法》第54条，一旦合同是可撤销的，则撤销权人可以申请法院或者仲裁机构撤销合同，也可以申请法院或者仲裁机构变更合同，当然，还可以不行使撤销权继续认可该合同的权利。如果撤销权人请求变更的，法院或者仲裁机构不得撤销。

《合同法》第56条规定：“无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。”(p.169)92、构成可撤销合同的法定原因包括（）。A、重大误解 B、显失公平C、损害他人利益 D、欺诈、胁迫 E、掩盖非法目的 答案：ABD 解析：（３）形成原因不同

构成可撤销合同的法定原因是重大误解、显失公平、欺诈、胁迫和趁人之危。效力待定合同的形成原因则主要是当事人不具备签订此合同的相应的权利。(p.171)93、合同权利转让其他权利随之转移的有（）。A、从权利 B、抗辩权 C、抵销权 D、撤销权 E、代位权 答案：ABC 解析：（１）受让人成为合同新债权人

有效的合同转让将使转让人（原债权人）脱离原合同，受让人取代其法律地位而成为新的债权人。但是，在债权部分转让时，只发生部分取代，而由转让人 和受让人共同享有合同债权。（２）其他权利随之转移

1）从权利随之转移。《合同法》第81条规定：“债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外。” 合同可以分为主合同和从合同。主合同是指不以其他合同的存在为前提而独立存在和独立发生效力的合同。

从合同又称附属合同，是指不具备独立性，以其他合同的存在为前提而成立并发生效力的合同。

例如在借贷合同与担保合同中，借贷合同属于主合同，因为它能够单独存在，并不因为担保合同不存在而失去法律效力；而担保合同则属于从合同，它仅仅是为了担保借贷合同的正常履行而存在的，如果借贷合同因为借贷双方履行完合同义务而宣告合同效力解除后，担保合同就因为失去存在条件而失去法律效力。主合同和从合同的关系为：主合同和从合同并存时，两者发生互补作用。主合同无效或者被撤消，从合同也将失去法律效力；而从合同无效或者被撤消一般不影响主合同的法律效力。

主合同中的权利和义务称为主权利、主义务，从合同中的权利和义务称为从权利、从义务。

2）抗辩权随之转移。由于债权已经转让，原合同的债权人已经由第三人代替，所以，债务人的抗辩权就不能再向原合同的债权人行使了，而要向接受债权的第三人行使。

《合同法》第82条规定：“债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。” 3）抵销权的转移。如果原合同当事人存在可以依法抵销的债务，则在债权转让后，债务人的抵销权可以向受让人主张。

《合同法》第83条规定：“债务人接到债权转让通知时，债务人对让与人享有债权，并且债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期的，债务人可以向受让人主张抵销。”(p.186)94、合同义务转移的效力包括（）。

A、承担人成为合同新债务人，若承担人不履行债务，将由承担人直接向债权人承担违约责任 B、债务人与承担人成为连带债务人 C、债务人的抗辩权由接受债务的第三人行使 D、新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩 E、新债务人不承担与主债务有关的从债务 答案：ACD 解析：（１）承担人成为合同新债务人

就合同义务全部转移而言，承担人取代债务人成为新的合同债务人，若承担人不履行债务，将由承担人直接向债权人承担违约责任；原债务人脱离合同关系。就合同义务部分转移而言，债务人与承担人成为连带债务人。

（２）抗辩权随之转移

由于债务已经转移，原合同的债务人已经由第三人代替，所以，债务人的抗辩权就只能由接受债务的第三人行使了。

《合同法》第85条规定：“债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。”（３）从债务随之转移

《合同法》第86条规定：“债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于原债务人自身的除外。”(p.187)95、合同解除的法律后果是（）。A、尚未履行的，终止履行 B、尚未履行的，继续履行

C、已经履行的，当事人可以要求恢复原状 D、已经履行的，当事人可以要求赔偿损失 E、已经履行的，当事人可以要求返还财产 答案：ACD 96、工程建设活动中常见的担保形式有（）。A、预付款支付担保 B、投标担保 C、履约担保 D、工程款支付担保 E、抵押担保 答案：ABCD 解析：合同的担保是指合同当事人一方或第三方以确保合同能够切实履行为目的，应另一方要求，而采取的保证措施。

在工程建设活动中常见的担保形式有：预付款支付担保、投标担保、履约担保和工程款支付担保。在担保法律关系中，担保权人就是债权人，担保人可能是债务人或者第三人。在我国《担保法》规定的５种担保形式中，保证的担保人只能是第三人；抵押和质押的担保人可以是债务人也可以是第三人；留置和定金的担保人只能是债务人。

合同的担保可以有效保证债权人权利的实现。(p.197)97、质押担保的当事人包括（）。A、质权人 B、出质人 C、债务人 D、第三人 E、保证人 答案： ABCD 解析：质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照本法规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿的担保方式。质押担保的当事人包括：质权人、出质人、债务人。其中，质权人就是债权人，出质人包括第三人或债务人。移交的动产或权利叫质物。

出质人和质权人应当以书面形式订立质押合同。质押合同自质物移交于质权人占有时生效。质押合同应当包括以下内容：

（１）被担保的主债权种类、数额；（２）债务人履行债务的期限；（３）质物的名称、数量、质量、状况；（４）质押担保的范围；（５）质物移交的时间；

（６）当事人认为需要约定的其他事项。质押合同不完全具备前款规定内容的，可以补正。

出质人和质权人在合同中不得约定在债务履行期届满质权人未受清偿时，质物的所有权转移为质权人所有。(p.202)98、发包人对建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的是（）。A、提供的设计有缺陷

B、直接指定分包人分包专业工程 C、提供的场地滞后

D、建设项目必须进行招标而未招标 E、指定购买的建筑材料不符合强制性标准 答案：ABE 解析：《建设工程质量管理条例》第9条规定：“建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。”

《建设工程质量管理条例》第14条规定：“按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。”

但是在实际工作中，却经常出现建设单位违法上述规定的情形。这些情形的出现，有的是源于过失，有的则是建设单位出于为自身谋取利益。(p.210)99、出卖人的主要义务包括（）。A、交付标的物

B、将标的物的使用权转移给买受人 C、标的物质量应符合约定

D、保证第三人不得向买受人主张任何权利 E、交付有关单证和资料 答案：ACDE 解析：（１）出卖人的主要义务

1）交付标的物。买卖合同中，出卖人应按照合同约定（包括按约定的期限、地点、数量等）将标的物交付给买受人。

2）将标的物的所有权转移给买受人。根据《合同法》第133条，标的物所有权自标的物交付起转移给买受人，但是法律另有规定或者当事人另有约定除外。

上述法律另有规定的情形主要包括：就车辆、船舶等价值较高的特殊动产，应当依法办理所有权转移登记手续，否则不得对抗第三人；不动产所有权转移必须依法办理转移登记，否则标的物所有权不发生转移。3）标的物质量应符合约定。出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物，该义务也被称为瑕疵担保义务，或者质量担保义务。

4）保证第三人不得向买受人主张任何权利。根据《合同法》第150条，除非法律另有规定，出卖人负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务。该义务也被称为权利的瑕疵担保义务。违反权利瑕疵担保义务的情形，例如，出卖他人所有物、擅自出卖共有财产或者出卖他人共有份额、第三人提出知识产权方面的权利要求。

5）交付有关单证和资料。出卖人还应当按照约定或者交易习惯向买受人交付标的物有关单证和资料。（２）买受人义务

1）支付价款。买受人应按照合同约定数额、时间、地点支付价款。这是买受人最主要义务。

2）受领标的物。买受人有义务按照合同约定或者交易习惯受领标的物。当然，如果出卖人交付的标的物不符合合同约定，买受人有权拒绝受领。(p.218)100、设计合同当事人的权利义务更强调的是（）。A、知识产权保护

B、施工图设计须接受政府审查 C、外国设计人的特别义务 D、署名权的确认 E、专利权的申请 答案：ABC 解析：除上述类似于勘察合同的主要权利义务之外，设计合同更强调当事人如下主要权利义务。（１）尊重对方著作权等知识产权

设计人对工程设计作品享有著作权，也可能对工艺流程或施工方法享有专利权。如果设计合同未约定著作权的归属，则应推定该著作权属于完成设计的作者--设计人；设计合同也可能对著作权的归属作出明确约定，署名权等人身性质的权利除外。

如果设计文件内包含了设计人享有专利权的成果，如果未约定设计人是否转移专利权给发包人，一般视为发包人未受让专利权而只有获得许可在本工程项目使用该专利的权利，但是，也有例外；如果有约定，应按照约定。

著作权、专利权等知识产权应得到尊重，一方使用设计作品不应侵犯知识产权人未转让或者未许可的权利。（２）设计人的知识产权保障义务

通常，设计人应当保障发包人免于遭受因设计人侵犯他人知识产权而被第三人索赔、诉讼或受到其他损害。（３）施工图设计须接受政府审查

施工图设计文件未经政府认可的审图机构审查合格的，不得使用。这是发包人在接受行政监督管理上所应当承担的义务，但是，施工图审查制度也直接影响设计合同当事人的权利义务。

第三篇：2018一级建造师《法规》讲义：建设工程承包制度

学尔森整理“2018年一级建造师考试《工程法规》讲义”，更多关于一级建造师考试讲义、一建考试知识点，请访问学尔森一级建造师考试网。2018年一级建造师考试《工程法规》复习讲义汇总 1Z303020建设工程承包制度

建设工程承包制度包括：总承包、共同承包、分包等制度 1Z302021建设工程总承包的规定

1.工程总承包不设专门资质――依法在资质等级许可的业务范围内承包P100 承接施工总承包――必须取得施工总承包资质 建筑企业资质：施工总承包(可以自己干或别人干)专业承包 劳务分包

2.总承包单位可承担项目管理业务(受建设单位委托进行管理，不直接勘察设计施工);不得再同一项目上同时担任总承包和项目管理;不得与总承包或项目管理的另一企业有隶属或利害关系;P1012、3段 1.总包、分包单位――连带责任

02022建设工程共同承包的规定P101页 l.共同承包――大型、复杂工程 2.资质――按等级低的资质

3.责任――A、B联合体对各自工程质量负责――内部关系 A、B联合体对建设单位――连带责任

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 1Z302023建设工程分包的规定P102页 1.工程分包类型：专业工程分包――总承包企业发包 劳务作业分包――总承包企业、专业承包企业发包

一、分包工程的范围

1.总承包单位应分包给有资质的分包单位――禁止全部转包――主体结构自己完成 2.为保证合同履行：分包工程发包人――要求承包人――提供分包工程履约担保 承包人提供担保后――要求发包人――同时提供工程付款担保

二、分包单位的条件与认可

1.承包单位具有资质――承揽业务不得超越资质――也适用于工程分包单位 2.分包的要求：除总承包协议中约定可分包外经建设单位认可√ 建设单位直接指定×

建设单位推荐，承包方可拒绝或采用

三、禁止分包单位再分包

四、转包和违法分包的界定P104 1.违法分包：分包给无资质――个人承揽分包业务――包工头 合同未约定(建设单位不认可)――实施分包的 主体结构未由总承包人自行完成

分包单位再分包――(但专业承包企业可以把劳务作业分包)2.总承包人、专业承包人不与劳动者签订书面合同，或不办理社保――视为转包 3.工程没分包，但项目负责人、技术负责人、核算负责人、质量管理人、安全管理人不是本单位的――允许他人以自己名义承揽――视为转包

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

五、分包单位的责任：

连带责任：法定连带责任――总承包、联合承包连带责任(不能约定)约定连带责任

1Z303024违法行为应当承担的法律责任(略)P105页【案例】 【真题示例】

1.甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位。下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有()。A.乙可以将专业工程分包给丙 B.丙可以将劳务作业分包给丁 C.乙可以将劳务作业分包给丁 D.甲可以将劳务工程发包给丙 E.甲可以将劳务作业分包给丁

【注】专业承包单位将劳务分包，不构成再分包;建设单位不能将劳务发包。2.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是()。

A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任 B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D.分包单位只对总承包单位承担责任

3.对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人()，招标人可以确点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 定排名第二的中标候选人为中标人。A.提供虚假资质证明 B.向评标委员会成员行贿 C.因不可抗力提出不能履行合同 D.与招标代理机构串通

4.关于建设工程分包的说法，正确的是()。A.劳务作业的分包可以不经建设单位认可 B.承包单位可将其承包的全部工程进行分包 C.建设工程主体结构的施工可以分包 D.建设单位有权直接指定分包工程的承包人

5.根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有()。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的 B.主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的

C.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

D.施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的 E.分包单位将承包的建设工程再分包的12 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第四篇：2018一级建造师《工程法规》模拟测试题

除了课堂上的学习外,平时的积累与练习也是学生提高成绩的重要途径,以下是小编为大家搜索整理的一级建造师考试训练题，希望能给大家带来帮助!更多精彩内容请及时关注我们应届毕业生考试网!

单选题

1、下列法律中，属于经济法的是()。

A.《标准化法》

B.《招标投标法》

C.《物权法》

D.《合同法》

参考答案：A2、《天津市建筑市场管理条例》所属的法的形式是()。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.部门规章

参考答案：C3、当地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，下列说法正确的是()。

A.不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决

B.不能确定如何适用时，由国务院提出意见

C.国务院认为适用地方性法规的，应提请全国人民代表大会常务委员会裁决

D.国务院认为适用部门规章的，应决定在该部门适用地方性法规的规定

参考答案：B

共有15049人答过，平均正确率57.75%

4、法人在建设工程中的地位，主要表现在()。

A.所扮演的分包角色上

B.工程总承包合同约定的权利、义务中

C.具有民事权利能力和民事行为能力

D.工程建设参与方分工协作的关系中

参考答案：C5、下列行为中，不得代理的行为是()

A.工程承包

B.材料设备采购

C.诉讼

D.招标

参考答案：A6、乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。

A.效力待定

B.无效

C.有效

D.经过乙催告甲后生效

参考答案：C7、某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同()。

A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效

B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同

C.自当事人双方签字盖章后即生效

D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效

参考答案：C8、王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》的规定，下列主体可以作为保证人的是()。

A.某项目经理

B.某项目工程部

C.某公立小学

D.某国家机关

参考答案：A9、某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是()。

A.其间构成了不当得利之债

B.其间构成了无因管理之债

C.其间构成了侵权之债

D.其间没有形成债的关系

参考答案：C10、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的船舶

C.交通运输工具

D.半成品

参考答案：A11、建设工程一切险的保险终止日应为()之日。

A.工程竣工验收

B.工程验收合格

C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日

D.合同双方约定的终止日

参考答案：C12、根据《民法通则》的规定，属于承担民事责任方式的是()。

A.返还财产

B.责令停产停业

C.暂扣或者吊销执照

D.没收违法所得，没收非法财物

参考答案：A13、下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是()。

A.某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失

B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤

C.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死

D.施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定，造成3人重伤

参考答案：C14、根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，()在开工前依法可以不办理施工许可证。

A.投资45万元的厂房

B.造价为60万元的管道安装工程

C.建筑面积为250平方米的装修工程

D.建筑面积为350平方米的修缮工程

参考答案：C15、建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期，但延期以两次为限，每次不超过()个月。

A.3B.4C.5D.6

参考答案：A16、建筑业企业资质证书有效期为()年。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满3个月前，申请办理资质延续手续。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

参考答案：D17、建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是，()。

A.因工伤被鉴定为限制民事行为能力人

B.其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼

C.其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育

D.执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年

参考答案：B18、下列情形中，属于注册建造师担任项目经理期间可以进行更换的是()。

A.项目经理部调往别的施工项目任职

B.发包方同意更换项目负责人

C.发包方与建造师受聘企业变更了承包合同

D.项目经理无法适应工程所在地的气候条件

参考答案：B19、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。

A.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿

D.分包单位只对总承包单位负责

参考答案：C20、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是()

A.涉及国家安全，国家秘密的项目

B.使用各级财政预算资金的项目

C.使用国有企业事业单位自有资金的项目

D.抢险救灾的项目

第五篇：2010年一级建造师法规模拟试题精选

2010年一级建造师法规模拟试题精选

1．张某于2007年8月1日取得建造师注册证书和执业印章，2008年张某与所在单位解除劳动关系并应聘到新的单位上班，则（）。

A．张某可以直接在新单位继续以建造师名义执业至2010年7月31日

B．注册机关应撤销张某的注册证书及印章

C．张某可以仍以原单位职工名义执业

D．张某可以申请变更注册，经变更执业单位后可继续以建造师名义执业至2010年7月31日

2．下列关于建造师管理相关制度中正确的是：（）

A．建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年

B．大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任

C．注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用

D．信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为

3．按照法律体系的类别划分，《建筑法》、《招标投标法》属于（）。

A．民法

B．商法

C．经济法

D．法律

4．下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是（）。

A．部门规章的效力肯定高于地方政府规章

B．地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章

C．地方性法规的法律效力可顶高于部门规章

D．地方性法规的法律效力肯定高于行政法规

5．某建设单位长期拖欠施工单位工程进度款，则拖欠进度款项是工程建设法律关系的（）。

A．主体

B．义务

C．客体

D．内容

6．某建筑公司南方分公司是依法设立并领取了营业执照，但它不是法人的根本原因是（）。

A．没有自己的经费

B．没有固定的经营场所

C．不能独立承担民事责任

D．没有自己的组织机构

7．在工程施工中，施工单位甲委托材料商乙采购国家已经明令淘汰的产品在工程中使用，由此而造成工程质量事故，请问该法律责任应由（）承担。

A．甲单位

B．乙单位

C．甲和乙连带

D．甲或乙一方

8．下列情形中构成不当得利之债的是（）。

A．总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用

B．建设单位在开工之初按照约定支付工程预付款

C．施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项

D．施工单位向劳务分包多支付了劳务报酬

9．某开发商与建筑公司就工程结算款达成延期付款协议，由另一投资公司承诺对所款项支付承担连带责任，后付款期至开发商仍未按时付款，则建筑公司（）。

A．只能要求开发商支付所欠款项

B．在开发商没有履行能力的情况下，才可以要求投资公司支付所欠款项

C．可以同时要求开发商和投资公司支付款项

D．不能单独要求投资公司支付款项

10．某钢结构加工厂为建筑安装公司带料加工了一批钢结构构件，由于建筑公司没有支付加工费用，钢结构厂遂拒绝交付制作完成的构件，则钢结构厂行使的不是（）

A．他物权

B．动产物权

C．用益物权

D．担保物权

1．D

2．D

3．C

4．B

5．C

6．C

7．C

8．D

9．C

10．C 11．某建筑公司总工程师李某在完成单位工作工程中，利用自己业余时间编著了较为先进的《高层烟筒滑模法施工工艺》，则关于该作品的使用表述错误的是（）。

A．该作品著作权由李某享有

B．该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用

C．李某完全可以将该作品著作权许可第三人使用

D．经单位同意，李某可以许可第三人使用

12．法律规定发明专利权的期限为（）年，自（）起计算。

A．10，申请日

B．10，注册日

C．20，申请日

D．20，注册日

13．施工企业租赁脚手架，却一直拖延支付租金，租赁公司预起诉，其诉讼时效为（）。

A．1年

B．2年

C．3年

D．4年

14．现场两施工单位对堆放某工地的一批钢筋材料都主张为其所有，争议不下，后一方向法院提起诉讼，请问其应提出什么主张来切实保护自己的合法权益：（）

A．请求排除妨碍

B．请求返还财产

C．请求确认物权

D．请求赔偿损失

15．建设单位申请建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期期限的（）。

A．建筑施工许可证自行废止

B．由发证机关收回

C．建设行政主管机关强令开工

D．取消该建设项目

16．建筑施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必需具备的条件是（）

A．有符合规定的注册资本和净资产

B．有符合规定的专业技术人员、技术装备

C．有符合规定的工程质量保证体系

D．已完成的建设工程业绩

17．国家推行建筑工程监理制度，（）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A．国务院

B．建设部

C．国家发改委

D．监理协会

18．监理工程师张某在工程监理过程中，发现设计图纸存在瑕疵，则张某（）。

A．可以要求设计单位修改设计文件

B．应当要求设计单位修改设计

C．将设计文件修改后交给施工单位实施

D．应当报告建设单位要求设计单位修改设计

19．某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2009年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2009年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在（）前签订书面建设工程施工合同。

A．2009年3月15日

B．2009年3月20日

C．2009年4月1日

D．2009年4月10日

20．按照《招标投标法》规定，截至招标文件要求提交投标文件的截止时间，投标人少于三个的，招标人应当（）。

A．直接开标

B．适当延长投标截止时间

C．邀请其他具备项目能力、资信良好的法人或组织参与投标 D．重新招标

11．C

12．C

13．A

14．C

15．A

16．C

17．A

18．D

19．C

20．D 21．评标委员会在对投标文件进行评审过程中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确作法是（）。

A．修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审

B．修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人后进行评审

C．宣布此次招标投标作废，重新进行招标

D．严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审

22．下列，（）制度是安全生产的基本保障。

A．安全检查

B．安全生产教育培训

C．安全生产责任

D．群防群治

23．甲是总包单位，乙是建设单位直接分包的专业分包单位，在施工过程中，乙不服从甲的管理仍继续违章作业，最终乙施工工程发生重大安全生产事故，则（）承担主要责任。

A．建设方

B．甲

C．乙

D．甲和乙

24．以下做法符合法律规定的是：（）

A． 某建筑施工企业从业人员为300人，遂配备了兼职安全生产管理人员

B． 某危险品生产厂，委托了专业安全生产管理公司提供安全专项服务

C． 某建设单位将一扩建项目的安全设施投资纳入了建设项目概算

D． 某企业的危险品仓库与员工宿舍在同一幢楼内，但保持了安全距离

25．建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，（）

A．分包工程现场的安全生产由分包单位负总责

B．分包单位的生产安全事故由分包单位负责

C．分包单位应当接受监理人员的安全生产管理

D．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

26．由某专业施工队对建筑外墙面进行防水、防渗施工，该部分工程于2003年5月1日通过竣工验收并合格，问该施工单位按照法定质量保修制度承担保修责任应截至（）。

A．2005年5月2日；

B．2006年5月2日；

C．2008年5月2日；

D．合理寿命期终止日；

27．关于建设项目的环境评价制度，下列说法错误的是：（）

A． 对可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书

B． 对可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表

C． 对可能造成轻度环境影响的，应当填报环境影响登记表

D． 对环境影响很小、不需要进行环境评价的，应当填报环境影响登记表

28．以下不属于建筑工程一切险承保范围的工程是（）。

A．隧道工程

B．飞机场工程

C．石油工程

D．铁路工程

29．某建筑总承包商将主体工程劳务作业分包给某劳务公司，则总承包商缴纳营业税的营业额应为（）。

A．总承包合同的承包额

B．总承包合同全部承包额减去分包合同额

C．分包合同额

D．整个工程建安费用

30．下列产品中适用《产品质量法》的是：（）

A． 施工企业在工程中使用的自行制作的模板

B． 施工企业为施工需要搭建的临时办公住房

C． 施工企业为施工需要购买的钢材

D． 施工企业为施工需要租用的塔吊

21．D

22．A

23．C

24．C

25．D

26．C

27．C

28．C

29．B

30．D

31．对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是：（）

A．安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动

B．不得安排女职工从事高处、低温劳动

C．应当对未成年工定期进行健康检查

D．对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动

32．根据《建设工程文件归档整理规范》，下列表述错误的是（）。

A．建设单位应当收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并立卷归档

B．建设单位在组织工程竣工验收后，应取得城建档案管理机构出具的认可文件

C．勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，应贬值移交清单，双方签字、盖章后方可交接

D．建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案

33．纳税人、扣缴义务人未按照规定的期限缴纳税款，除被责令缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。

A．万分之五

B．万分之二

C．万分之一

D．百分之一

34．下列合同中，不属于《合同法》调整的是（）。

A．施工单位与樊某签订的挖掘机租赁合同

B．建设单位与张某签订的借款合同

C．监理单位与拓维设计公司签订的联合投标协议书

D．建筑集团公司与税务机关签订的异地代扣营业税的合同

35．以下属于非实质性变更的是（）。

A．受要约人将要约中的争议解决方式由法院变更为仲裁

B．受要约人将要约中的履行方式由铁路运输变更为空运，费用由受要约人承担

C．受要约人将要约中的付款方式由现金支付变更为银行汇付

D．受要约人将要约中的承诺生效后三天发货变更为承诺生效后立即发货

36．甲、乙公司于2008年10月5日签订了一份模板租赁合同，交货地点是北京，但合同中没有对甲的交货时间做出明确规定，合同履行过程中，双方发生争议并未能达成一致，则应按照（）履行。

A．乙随时可以要求甲方履行

B．甲随时可以供货

C．乙方必须按照甲方所在地规定时间进行履行

D．乙方可以随时供货，但应当给对方必要的准备时间

37．关于缔约过失责任的表现方式，说法不正确的是：（）

A．在订立合同时故意提供虚假情况

B．为拖延合同履行恶意磋商

C．由于合同未签订，将知悉的对方的商业秘密告知其他同行

D．签约谈判时故意隐瞒重要事实

38．甲、乙于2004年5月31日签订木材买卖合同，约定甲于2004年7月1日交货，乙于2004年7月4日付款。6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并没有交货。则下列表述正确的是（）。

A．甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同；

B．如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力

C．甲有权解除合同

D．甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任

39．2007年1月1日，某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以赠予的形式让给自己的关联公司，2010年1月1日，开发商的债权人建筑公司（开发商长期拖欠建筑公司工程款项）知道了该转让行为，则建筑公司的撤销权截止于（）。

A．2009年1月1日

B．2008年1月1日

C．2012年1月1日

D．2011年1月1日

40．某一购销合同约定交货日期为2005年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2005年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。

A．供货方甲

B．材料商乙

C．买受人丙

D．都不承担责任

31．A

32．B

33．A

34．D

35．C

36．D

37．B

38．A

39．D

40．A

41．施工单位于2009年5月1日向水泥厂发出了要约，并在要约中约定了：如果同意，收到文件后15个工作日将货物送到现场。水泥厂于5月5日收到，5月15日做出了完全同意的承诺并以快递的方式当天送达到了施工单位。水泥厂于5月25日将货物送到了现场。请问以下（）是不正确。

A．施工单位与水泥厂没有形成有效的合同关系

B．水泥厂的承诺是无效的 C．水泥厂的书面承诺是有效的 D．施工单位有权拒收该货物

42．某混凝土生产厂与施工单位签订了一份商混凝土的供货合同，合同中约定工厂单位每月10日向施工单位上报上个月的商混凝土的使用量，施工单位根据使用量支付工程款，则（）。

A．不管什么情况发生，工厂都先履行义务，否则就要承担违约责任

B．如果工厂有确切证据证明施工单位已申请破产，就可以要求施工单位提供担保证明其可以继续履行合同

C．如果工厂有确切证据证明开施工单位不能支付工程款，就可以终止履行合同

D．如果工厂有确切证据证明施工单位不能支付工程款，就有权要求施工单位必须先付款再供货

43．甲建设单位拖欠乙施工单位1000万元工程款未付，经多次协商，甲、乙商定由丙材料商代替甲还款1000万，甲与丙签订了转让协议。后乙向丙主张付款时，丙以债权超过诉讼时效为由拒绝。下列说法中正确的是：（）。

A．甲、丙之间的转让符合法定程序

B．超过诉讼时效的债权不得转让

C．超过诉讼时效的抗辩只能由甲行使

D．甲、丙之间的转让协议对乙不发生效力

44．按照《担保法》的规定，抵押期间，抵押人转让已经登记的抵押物的，应（），否则无效。

A．通知抵押权人

B．取得抵押权人同意

C．告知受让人

D．A和C

45．某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司许可。在后续合同履行时正确做法是：（）。

A．乙向甲交付水泥时要求支付货款，甲应当支付

B．应由丙公司向甲交付水泥并要求支付货款

C．甲应当遵守乙、丙的约定

D．应由乙、丙共同享有连带债权，承担连带债务

46．甲施工单位为工程使用向乙供应商购买钢材，签订合同后，乙因临时缺货，与丙供应商协商由丙直接向甲供货，并将此情况通知了甲；以下说法正确的是：（）

A．甲乙之间的合同为单务合同

B．因乙通知了甲，可以由丙直接供货

C．必须经过甲的同意，才可由丙直接供货

D．该变更属于合同的客体变更

47．某一买卖合同设定了定金条款，其中主合同的标的额为500万元，则定金的数额应为（）万元。

A．80

B．120

C．150

D．200

48．供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是：（）。

A．供应商应及时通知施工方

B．施工方接到通知后有义务防止损失扩大

C．施工方应止损产生的费用由双方合理分担

D．施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担

49．某市为举办全国性运动会建设运动场馆，某施工单位承包主场馆装饰部分工程。开工后由于该施工单位自身原因致使工程严重拖期，建设方多次要求要保证进度，确保场馆及时竣工保证运动会按时召开，但拖期状态一直未见好转，严重影响运动会如期举行。下列说法中正确的是：（）

A．建设方可以解除合同

B．建设方可以申请撤销合同并要求施工方承担违约责任

C．建设方应中止合同履行

D．建设方应变更合同

50．甲建设单位开发大型展馆，乙施工单位中标，甲提供了下述两项作为工程款支付担保：一是甲的建设用地使用权的抵押担保并办理了登记；二是某家商业银行提供的银行保函，但保函中未约定担保方式和保证期间。工程建设期间甲无力支付工程款，乙要求担保人承担责任。以下说法正确的是（）。

A．由于商业银行未约定担保方式，则应视为一般保证担保

B．保函未约定保证期间，保证期间为竣工后6个月

C．乙可以在行使抵押权或要求银行承担保证责任两种方式中任选其一以实现其债权

D．乙应先行使抵押权以实现其债权

41．C

42．B

43．A

44．A

45．C

46．C

47．A

48．C

49．A

50．D 51．某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。对上例下列说法错误的是：（）。

A．甲、乙之间的合同是违法分包合同；

B．乙承担修复费用后按照甲、乙合同约定支付工程款

C．乙承担修复费用后参照甲、乙合同约定支付工程款

D．人民法院可以收缴甲的违法所得

52．关于证据对同一事实的证明力，下列说法错误的是：（）

A．国家机关依职权制作的公证文书的证明力大于一般书证

B．物证、档案的证明力大于一般视听资；

C．鉴定结论的证明力大于一般书证

D．证人对与其有密切关系的当事人的证言，证明力小于其他证人证言

53．某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。

A．钢材供货商应自己亲自完成代购行为

B．钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要

C．钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付

D．钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任

54．商事仲裁是目前解决建设工程纠纷的重要途径，关于仲裁的审理，下列表述正确的是：（）

A．审理方式分为开庭审理和不公开审理

B．仲裁庭作出的裁决送达双方当事人后即生效

C．当事人对裁决有异议，应当在裁决作出之日起6个月内提出撤销

D．仲裁庭的组成不合法的，将被裁定不予执行仲裁裁决

55．二审法院对于上诉案件，经过审理，认为一审判决事实清楚，但适用法律错误的，应当（）

A．驳回上诉，发回原审法院重审 B．开庭重新审理，查明事实后改判 C．依法改判

D．裁定撤销原判，发回原审法院重审

56．依据《行政诉讼法》，有关行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不可以提起行政诉讼的是（）

A．甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证

B．乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目投标

C．丙行政主管部门处罚过重

D．丁建设行政主管部门以未经报验为由查封现场吊装设备

57．某仲裁机构对甲公司与乙公司之间的合同纠纷进行裁决后，乙公司不履行仲裁裁决。甲公司向法院申请强制执行，乙公司申请法院裁定不予执行。经审查，法院认为乙公司的申请理由成立，裁定不予执行该仲裁裁决。对此，下列哪一种说法是正确的？（）

A．甲公司可以就法院的裁定提请复议一次

B．甲公司与乙公司可以重新达成仲裁协议申请仲裁

C．甲公司与乙公司可以按原仲裁协议申请仲裁

D．当事人不可以再就该纠纷重新达成仲裁协议，此案只能向法院起诉

58．甲诉乙侵权一案经某市东区法院一审终结，判决乙赔偿甲6万元。乙向该市中级法院提出上诉，二审法院驳回了乙的上诉请求。乙居住在该市南区，家中没有什么值钱的财产，但其在该市西区集贸市场存有价值5万元的货物。甲应当向下列哪一个法院申请执行？（）

A．该市东区法院

B．该市南区法院

C．该市西区法院

D．该市中级法院

59．下列哪些文书不可以作为民事执行根据？（）

A．仲裁机构制作的发生法律效力的调解书

B．刑事判决书

C．发生法律效力的刑事附带民事判决书

D．公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款的债权文书

60．南丰公司与北富公司因钢材买卖合同发生争议，南丰公司向仲裁委员会申请仲裁，在仲裁中双方达成和解协议，南丰公司向仲裁庭申请撤回仲裁申请。之后，北富公司拒不履行和解协议。下列哪一选项是正确的？（）

A．南丰公司可以根据原仲裁协议申请仲裁

B．南丰公司应与北富公司重新达成仲裁协议后，才可以申请仲裁

C．南丰公司可以直接向法院起诉

D．仲裁庭可以裁定恢复仲裁程序

51．B

52．D

53．D

54．D

55．C

56．B

57．B

58．C

59．B

60．A

61．某工程监理机构违反国家规定，降低工程质量标准，为此而造成重大安全事故，则该监理机构涉嫌（）

A．重大责任事故罪

B．重大劳动安全罪

C．工程重大安全罪

D．重大失职罪

62．以下民事责任中，仅适用于违约责任的是（）

A．恢复原状

B．赔礼道歉

C．修理重做

D．恢复名誉

63．仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人不可以根据下列（）情形申请撤销仲裁裁决。

A．裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的 B．裁决所根据的证据是伪造的

C．对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D．仲裁裁决适用法律错误

64．限制人身自由的行政处罚，只能由（）来设定。

A．法律

B．法律和行政法规

C．规章以上都可以

D．行政法规

65．下列具体处罚措施中，不属于刑罚处罚主刑种类的是（）。

A．拘役

B．拘留

C．管制

D．有期徒刑并缓刑

66．某经济适用房建设工程由甲施工单位总承包，由于利润较低，甲未经建设单位同意将工程的主体结构部分交给另一家具有总承包特级资质的乙施工企业完成施工并签定了分包合同。建设单位发现后采取了如下做法，其中可能得到人民法院或仲裁机构支持的是：（）。

A．通知施工单位解除总承包合同

B．通知施工单位解除甲、乙的分包合同

C．通知施工单位撤销甲、乙的分包合同

D．只能要求甲承担违约责任但不能解除合同

67．某开发商为保证工程款的支付，将一栋办公楼、一块土地使用权、一幢尚未完工的住宅楼、四辆奔驰汽车提供给施工单位作为抵押，双方签订了四份抵押合同均未办理登记。后开发商无力支付工程款，施工单位可以对（）行使抵押权。

A．办公楼

B．土地使用权

C．四辆奔驰汽车

D．尚未完工的住宅楼

68．下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是（）。

A．因迟延支付工程款所产生的利息

B．因迟延交付场地而产生的窝工损失

C．承包人支付的材料费

D．因发包方违约而产生的索赔

69．某施工单位依约对博物馆进行装修改造，施工中作业人员李某不小心将馆藏多年的一幅古画划伤破损，博物馆为此提出了赔偿要求，则不能适用的民事责任承担方式是（）。

A．修理

B．更换

C．赔偿损失

D．赔礼道歉

70．下列关于行政处罚的具体措施中，说法错误的是（）。

A．罚款是行政机关对违法者的一种经济制裁，在行政责任中，适用范围较为广泛

B．《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿手段谋取中标的，亦可对单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员处以罚款

C．责令停产停业，往往指令一定期限，同时要求违法者在此期限内进行整改

D．行政拘留的期限是1日以上，14日以下

61．C

62．C

63．D

64．A

65．B

66．A

67．C

68．C

69．B

70．D

二、多选题

1．建造师不予注册的情形包括（）

A．未达到注册建造师继续教育的要求

B．受到行政处罚，处罚尚未执行完毕

C．因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕起至申请注册之日止不满3年的 D．申请人聘用单位被吊销营业执照；

E．申请人年龄为66周岁

2．下列规范性法律文件中，（）属于行政法规。

A．《安全生产许可证条例》

B．《工程建设项目施工招标投标办法》

C．《建设工程勘察设计管理条例》

D．《建设项目环境保护管理条例》

E．《建设工程质量管理条例》

3．在建设工程施工过程中，下列属于产生合同之债的情形有（）

A．施工单位与设备出租方签订租赁合同

B．材料供应商与施工单位达成延期付款协议

C．建设单位月进度款超付了15万元

D．施工现场基础坑内坠入行人

E．施工单位与受伤害员工达成补偿协议

4．下列情形中属于委托代理权终止的是（）。

A．代理人死亡

B．被代理人死亡

C．代理人丧失民事行为能力

D．代理人法人资格终止

E．被代理人法人资格终止

5．实施工程监理前，建设单位应当将委托的建设工程（）书面通知被监理的建筑施工企业。

A．监理单位

B．总监理工程师

C．监理内容

D．监理程序

E．监理权限

6．《安全生产法》规定，以下（）单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A．建筑施工单位

B．矿山单位

C．水上运输单位

D．危险物品的生产、经营单位

E．危险物品的储存单位

7．以下属于安全生产过程中从业人员拥有的权利（）。

A．检举、控告权

B．危险报告

C．紧急避险权

D．赔偿请求权

E．拒绝违章作业权

8．下述（）工程的专项施工方案，应由施工单位组织专家进行论证、审查。

A．降水B．深基坑

C．高大模板

D．爆破工程

E．地下暗挖

9．下述属于符合办理施工许可证条件的是（）。

A．尚未办理取得建设工程规划许可证，但正在办理过程中

B．工程前期需要拆迁，拆迁计划尚能满足施工进度需要

C．经过招标投标确定了施工企业

D．施工图纸设计文件正在审查过程中

E．建设用地的批准手续已经办理

10．下述工程中，哪些不属于申请施工许可证的工程项目有（）。

A．投资额约为24万元的改造工程

B．工人临时宿舍工程

C．建筑结构形式有特殊要求的工程

D．国务院批准的工程

E．防洪抢险工程

1．A、C、D、E

2．A、C、D、E

3．A、B、D、E

4．A、C、E

5．A、C、E

6． A、B、D、E

7．A、C、D、E

8． B、C、E

9．B、C、E

10． A、B、D、E

11．甲、乙两建筑公司在某项目中组成联合体以一个投标人的身份共同投标，则在该项目中下列（）行为是被法律、法规所禁止的。

A．甲建筑公司以自己名义单独投标

B．乙建筑公司以自己名义单独投标

C．乙建筑公司与丙建筑公司组成联合体投标

D．甲、乙建筑公司私下约定中标后由甲公司实际施工

E．甲、乙建筑公司签订联合体投标协议

12．招标人认为根据实际招投标情况需要延长投标有效期的，应通知所有的投标人，则下列说法正确的是（）。

A．所有投标人均应同意

B．拒绝延长的投标人可以撤标但投标保证金不予退还

C．拒绝延长的投标人可以撤标并有权收回投标保证金

D．同意延长的投标人延长其投标担保期限但可以适当修改投标文件的实质性内容

E．同意延长的投标人延长其投标担保期限但不得修改投标文件的实质性内容

13．评标委员会在对投标人的投标文件评审时，发现部分投标文件存在以下问题：分部分项工程单价与工程量的乘积与总价不一致；大写数额与小写数额不一致；投标人承诺工期比招标文件的要求适当延长。对上述情形正确的认定是（）。

A．总价与单价不一致的，以总价为准

B．总价与单价不一致的，以单价为准，但单价数额小数点有明显错误的除外

C．大写金额和小写金额不一致的，以大写为准

D．大写金额和小写金额不一致的，以小写为准

E．投标工期延长的视为废标

14．根据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人在安全方面的主要职责包括（）。

A．建立、健全本单位安全生产责任制

B．组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C．对安全生产状况进行经常性检查，消除生产安全事故隐患

D．保证本单位安全生产投入的有效实施

E．及时、如实报告安全生产事故

15．根据《消防法》的相关规定，以下正确的是：（）

A．消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证

B．自动消防系统的操作员必须持证上岗

C．未经消防验收或验收不合格的，不得擅自使用工程

D．消防器材的经销人员必须持证上岗

E．降低消防技术标准施工逾期不改的，对直接负责人可以罚款

16．按照《建设工程文件归档整理规范》的标准，应当归档的建设工程文件主要包括（）。

A．工程准备阶段文件

B．设计文件

C．施工文件

D．监理文件

E．竣工图和竣工文件

17．根据《劳动法》的规定，对女职工的特殊保护，下列正确的是（）。

A．不得安排女职工在哺乳一周岁婴儿期间夜班劳动

B．女职工生育享受不少于3个月的产假

C．不得安排女职工在经期从事高处作业

D．不得安排女职工在经期从事第四级体力劳动强度的劳动

E．不得安排女职工在哺乳一周岁婴儿期间延长工作时间

18．根据《合同法》规定，合同当事人在合同谈判过程中，发生的下列（）行为，应当承担缔约过失责任。

A．为了打击竞争对手，而故意与竞争对手对方洽谈合同，造成竞争对手的损失

B．一方当事人故意不告之标的物的使用方法，C．一方当事人故意隐瞒与签约有关的重要事实

D．一方当事人故意提供虚假情况，给对方造成损失

E．一方未尽通知义务，造成对方损害

19．下列关于无效合同主要类型的表述中，不正确的是（）。

A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同

B．损害国有企业、集体或者第三人利益

C．以合法形式掩盖非法目的

D．违反地方性法规的强制性规定

E．一方有恶意，而另一方没有恶意的情况下串通签订合同，损害了私人的利益

20．甲公司与乙公司签订买卖合同，合同约定甲公司交货后3天内乙公司付款。交货前夕，甲公司听说乙公司负债累累，怀疑乙不能按时支付货款，遂暂时不向乙公司交货。对此，下列分析正确的有（）。

A．甲公司不交货属于违约行为

B．甲公司可以行使不安抗辩权，暂不交货

C．甲公司有权解除合同

D．甲公司应按约定交货，除非有确切材料证明乙公司无付款能力

E．甲公司有权要求乙公司先支付货款

11．A、B、C、D

12． C、E

13．B、C、E

14． B、D、E

15．A、B、C、E

16．A、C、D、E

17．C、E

18．A、D、E

19．A、B、D、E

20．A、D

21．某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后尚未履行即分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款。甲供应商履行合同时才发现原企业已经分立，甲正确履行合同的方式是（）。

A．由于某企业分立时未通知甲，甲可仍向原企业履行

B．由于某企业分立，原合同失效

C．甲可向乙履行并要求支付货款

D．甲可向丙履行并要求支付货款

E．甲可以依乙、丙之间的约定履行

22．某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是：（）。

A．合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成 B．合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状

C．合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效

D．合同解除后，对于未完部分的工程终止履行

E．施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失

23．某工程建设方一直拖欠工程进度款，工程竣工验收时质量存在缺陷，施工方拒绝修复。双方采取的下列做法中正确的是：（）。

A．建设方可以解除合同

B．建设方可以要求减少支付工程款

C．施工方可以解除合同

D．建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款

E．施工方可以要求建设方承担违约责任

24．某工程建设项目，建设方甲，施工方乙，投资担保公司丙提供工程款支付保证担保。下列表述中错误的是（）。

A．甲、丙之间应签订保证合同

B．乙、丙之间应签订委托合同

C．甲、乙协商延长了施工合同的工期，通知丙后丙继续承担保证责任

D．甲、乙协商延长了施工合同付款期限，取得丙口头同意后丙继续承担保证责任

E．甲、乙协商增加了施工合同付款数额，取得丙书面同意后丙继续承担保证责任

25．天成幕墙公司依据合同中的仲裁协议向甲仲裁委员会申请仲裁，要求飞达公司支付拖欠的工程款。甲仲裁委员会受理案件后，天成公司发现飞达公司有转移其财产的行为，欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法（）是正确的。

A．天成公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院

B．天成公司可以将财产保全申请书提交给甲仲裁委员会

C．甲仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院

D．甲仲裁委员会作出财保全的裁定后，交由财产所在地人民法院执行

E．天成公司可以将财产保全申请书提交给飞达公司住所地人民法院

26．《民法通则》规定了施工单位在公共场所、道旁或通道上挖坑、修缮、安装地下设施等，造成他人损害的行为模式和法律后果，下列说法正确的有（）。

A．不论受害人有无过错，施工单位应当依法承担民事责任

B．没有设置明显标志和采取安全措施的，施工单位应当承担损害赔偿责任

C．已设置明显标志和采取安全措施，并且这些标志和措施已足以使行人意识到危险所在和通行安全的，施工单位不承担损害赔偿责任

D．一般由施工企业承担民事责任，除非施工单位如果能够证明损害不是由其故意造成的

E．不论施工企业是否设置明显标志和采取安全措施，建设单位作为所有人都应当承担全部损害赔偿责任

27．有关行政诉讼中举证责任正确的理解是（）。

A．人民法院可责令双方当事人中任何一方负主要举证责任

B．在行政机关不能提供主要证据时,应当径行判决其败诉

C．被告一方承担主要举证责任

D．被告一方在第一审庭审结束前,不提供或者不能提供作出具体行政行为的主要证据和所依据的规范性文件的,人民法院可以判决撤销被诉具体行政行为

E．行政机关应对作出的具体行政行为承担举证责任

28．下列承担民事责任的方式中，仅适用于违约责任的是（）。

A．恢复原状

B．修理、重做、更换

C．支付违约金

D．排除障碍

E．消除影响

29．某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，下列说法正确的是（）。

A．双方应订立书面的租赁合同，否则无效

B．承租人应当在约定期限内支付租金

C．承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任

D．租赁物需要维修的，承租人应当及时通知租赁公司

E．承租人可以自行决定将施工机械进行改装，提高机械的性能，改装费用自付

30．下列关于我国刑罚的种类的表述中，错误的是（）。

A．一个罪可以同时适用多个主刑，但不能适用多个附加刑

B．管制是不予关押，由公安机关执行的刑罚方法

C． 拘役的期限为3个月以上6个月以下

D．无期徒刑必须附加剥夺政治权利终身

E．没收财产为犯罪人非法所得财产

21．C、D、E

22．D、E

25． B、C

26．C、D

27．B、C、D、E

23．A、B、E

24．A、B、C、D28．

B、C 29．B、D 30．A、C、E