第一篇：2011监理员考试模拟试题
2011 监理员考试模拟试题
一、单项选择题 DBACBAACCACABABABADC
一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、建设项目管理的服务主体是（）。
A．施工单位 B．总承包单位
C．项目业主 D．监理单位
2、工程项目建设能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（）A．服务性 B．公正性 C．独立性 D．科学性
3、项目的最终决策文件和设计依据是（）
A．项目可行性研究报告 B．监理大纲 C．建设合同 D．招标文件
4、报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术活工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（）
A．1年 B．2年 C．3年 D．.5年
5、监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（）以上学历。
A．中专 B．大专 C．本科 D．研究生
6、管理跨度和管理层次的关系是（）
A．管理跨度加大，管理层次就减少 B．管理跨度加大，管理层次也加大 C．管理跨度加大，管理层次没影响 D．管理跨度减小，管理层次没影响
7、合同法律的主体是（）
A．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人
B．具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的组织 C．基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人 D．以自己的名义参与民事活动的经济实体
8、下列关于要约与承诺说法不正确的是（）
A．撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人 B．撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人 C．承诺的内容可以与要约的内容不一致 D．承诺须由受要约人向要约人作出
9、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（）
A．1/2 B 1/3 C．2/3 D 3/4
10、因为购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用，应由（）承担。A 发包人 B 承包人 C 发包人和承包人 D不能确定
11、下列那种措施不是承包人承担违约责任的方式（）
A赔偿损失 B支付违约金 C 顺延工期 D 继续履行
12、工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（）
A 外部的、横向的控制 B 内部的、横向的控制C 外部的、纵向的控制 D 内部的、自身的控制
13、关于质量体系描述不准确的一项是（）
A 质量体系包括组织机构、程序、过程和资源4个部分B 资源是质量体系的人事保证 C 程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件 D 过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动
14、在工程建设中起决定性作用的环节是（）
A 设计质量控制 B 施工质量控制C 监理质量控制 D 策划质量控制
15、下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（）
A 建筑安装工程费属于静态投资
B 设备工器具购置费属于动态投资 C 建设期利息属于动态投资
D 固定资产投资方向调节税属于动态投资
16、工程项目投资决策确定后，控制投资的关键阶段是（）
A 设计阶段 B建设项目发包C 施工阶段 D 项目竣工验收阶段
17、可行性研究报告是（）向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照的依据。
A 施工单位 B 项目业主C 监理单位 D 设计单位
18、影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（）
A 人为因素 B 技术因素C 设备与构配件因素 D 水文地质与气象因素
19、下列关于关键线路和关键节点说法不准确的是（）
A 双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点
B 双代号网络计划中以关键点为完成节点的工作的总时差和自由时差相等 C 关键线路上所有节点均为关键节点 D 关键线路上的工作不必完全是关键工作
20、建设项目监理工作中，各有关部门之间、同一层次的各有关人员之间的互相信息交流属于（）
A 自上而下流动信息B 自下而上流动信息C 横向流动信息D 建设项目内部与外部环境之间流动的信息
二、多项选择题（每小题3分，共30分）
二、多项选择题 BDF 2 ABCDE 3 ABC 4 ABE 5 ABC 6 ABCDE 7 ABCDE 8 ABD 9 ABCDE 10 ABCDE
1、监理工程师“良好的品德”这一素质的要求包括（）
A不损害他人名誉
B 有科学的工作态度，廉洁奉公，为人正直、办事公道 C 不泄漏保密的事项
D 能够听取不同方面的意见
E 热爱本质工作
2、工程监理企业的监理能力和效果主要取决于（）
A监理人员素质 B 专业配套能力 C 监理设施和管理水平D 监理业绩 E 注册资本
3、工程项目三大目标间的对立关系表现在（）
A 提高质量标准就增加投资 B 提高质量标准就延长工期 C 缩短工期就增加投资 D 提高质量工程不返工，相当于缩短工期 E 缩短工期，项目提前动用，增加经济效益
4、合同法律关系的构成要素是（）
A 主体 B 客观 法律责任 D 法律效力 D内容
5、监理招标的特点有（）
A招标宗旨是对监理单位能力的选择 B 报价在选择中居于次要地位
C 监理单位的选择一般采用邀请招标 D 邀请投标人越多越好 E 监理招标鼓励价格竞争
6、造成工期延误的原因可能有（）
A 发包人不能按专用条款的约定提供开工条件 B 设计变更和工程量增加 C 不可抗力 D 发包人未按约定支付工程款 E 非承包方原因停水停电
7、监理工程师在质量控制中应遵循的原则有（）A 坚持质量第一的原则 B 坚持以人为控制核心
C 坚持以预防为主 D 坚持质量标准 E 贯彻科学、公正、守法的职业规范
8、投资估算的主要作用包括（）
A 项目主管不猛审批项目建议书，可行性研究报告的依据之一
B 项目筹资决策和投资决策的重要依据 C 确定施工方案的依据 D 编制初步设计概算的依据 E 向环保部门申请建设执照的依据
9、影响建设工程进度因素的来源可能有（）A建设单位及上级机构 B 设计、施工及供货单位 C 政府建设主管部门 D 监理单位本身 E 自然条件
10、监理信息编码的原则有（）
A编码唯一 B 应用方便 C 逻辑性强 D 具有扩充性 E 标准化
三、案例分析题（没小题15分，共30分）
对某项工程的施工，预祝通过公开招标方式选定了承包商。签订和同时业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
问题：
（1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？（2）定金与预付款有什么区别？ 1 参考答案
（1）对承包商资质审查的内容有；企业和法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。
（2）定金与预付款的区别：
1)目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。
2）性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。
3）处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果：①合同正常履行，定金返还；②合同不履行，双方都无过错，定金返还；③支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；④收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣换的方式归还。某办公楼工程建设项目的合同价为1750万元，该工程所签订的合同为可调值总价合同，合同报价日期为2008年3月，合同工期为12个月，每个季度结算一次，工程开工日期为2008年4月1日。2008年第四季度施工单位完成产值是710万元。
在施工过程中，发生如下四项事件：
事件1：2008年四月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质给定地质资料不符，造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；
事件2：2008年5月，施工单位为了保证质量扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3万元，相应工序的持续时间增加了3天；
事件3：2008年7月，在主体砌筑过程中，因施工图设计有误，实际费用增加了3.8万元，相应工序的持续时间增加了2天；
事件4：2008年8月进入雨季施工，恰逢20年一遇大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。在以上事件中，除事件4外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件施工单位提出如下索赔要求：（1）增加合同工期13天；（2）增加费用11.8万元。
问题
（1）施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔，为什么？
（2）如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，则所发生的维修费用该如何处理？ 2 参考答案
（1）事件1费用索赔成立，因为业主提供的地质资料与实际情况不符，这是承包方不可预见的。工期不予延长。
事件2费用索赔不成立，工期索赔也不成立。因为该工作属于承包商采取的质量环保措施。事件3费用索赔成立，因为这是设计方案有误。工期不予延长。
事件4费用索赔不成立，工期可延长。因为属异常气候条件变化承包商不应得到费用补偿。
（3）所发生的维修费用应从乙方保修金（活质量保证金、保留金中扣除）。
1、大型建设工程由两个以上单位联合监理的，确定联合体资质等级的原则是：()A、资质高的监理单位的资持等级 B、资质低的监理单位的资质等级 C、重新审定资质等级
D、由质量监督部门确定其资质等级
2、建设工程施工阶段监理过程中，当质量、进度、投资三者发生矛盾时，放在第一位的是：()A、进度 B、质量 C、投资 D、按实际情况决定
3、第一次工地会议主持人应是：(A)A、业主代表 B、承包商 C、总监理工程师 D、监理单位负责人
4、工程竣工验收的组织者一般是：()A、建设单位 B、设计单位 C、承包单位 D、总监理工程师
二、多项选择题(每小题2分，共20分)
1、下列内容属于砌体质量控制点的是：()A、皮数杆 B、沉降观测点 C、预留洞孔 D、预理件位置与数量
2、施工组织设计的审定：()A、报业主审定
B、报项目监理部由总监理工程师组织监理工程师审定 C、报质量监督部门审定
D、对重大或特殊的工程报监理公司总工程师审定
3、建筑安装工程造价部分的费用组成是：()A、工程直接费 B、税金 C、间接费 D、利润
4、当分项工程质量不符合相应质量检验评定标准合格的规定时，正确的评定质量等级是：()A、返工重做的不应评定质量等级
B、经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的，其质量仅应评为合格 C、经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的，其量可评为优良
D、经法定检测单位鉴定达不到原设计要求，但经设计单位认可能够满足结构安全和使用功能要求可不加固补强的，其质量可定为合格，但所在分部工程不应评为优良
1．不属于材料质量检验的方法有（B）。
A．书面检查
B．内部检查
C．理化检验
D．无损检验
2．拌制砂浆用砂，不得含有冰块和大于（A）mm的冻结快。
A．10
B．20
C．30
D．40
3．冷拉钢筋取样数量：每批冷拉钢筋应做（）个拉伸试验，（）个弯曲试验，（D）
A．1,1
B．2,1
C．1,2
D．2,2
4．电渣压力焊接头强度检验时，每批切取（A）个接头进行抗拉试验，每个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的规定数值。
A．3
B．4
C．5
D．6
5．找平层表面应压实平整，排水坡度应符合设计要求。采用水泥砂浆时，水泥砂浆抹平后应（B）次压光。
A．一次
B．两次
C．三次
D．四次
6．同条件养护试件达到等效养护龄期时，一般认为当逐日劣迹养护温度达到（C）时，其强度与28天龄期标养时间强度相等。
A．800
B．550
C．600
D．750
7．不属于沉管灌注桩堆施工可选用的方法是（D）。
A．单打法
B．反插法
C．复打法
D．正循环法
8．钢筋混凝土预制管桩接桩时为保证焊缝质量，焊好的庄接头应自然冷却后才可继续锤击，电焊结束后停歇时间应大于（A）min。
A．1
B．2
C．3
D．4
9．抹灰子分部工程表面质量的验收首先是（A）
A．观感质量
B．立面垂直度
C．平整度
D．分格条直线度
10．当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时、应对该批钢筋进行（C）检验
A．合金成分
B．矿物质
C．化学成分
D．物理力学
1．不属于抹灰工程质量通病控制内容（A）
A．毛刺
B．脱层
C．空鼓
D．裂缝
2．根据设计图纸要求和施工测量控制点，用钢尺复核，复核施工单位所布设的土钉孔位位置，允许偏差为±（A）mm。
A．100
B．200
C．300
D．400
3．厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置（A）
A．防水隔离层
B．吸水层
C．渗水层
D．干燥隔离层
4．不是地下室裂缝和渗水问题的主要原因是（A）
A．混凝土骨料颗粒过大造成 B．烧捣过程中振捣不到位
C．混凝土质量问题造成
D．水泥水化过程释放大量热所产生的温度变化和混凝土收缩共同作用
5．不属于吊顶常用的饰面材料是（D）
A．石膏板
B．金属板
C．木板
D．大理石板
6．钢筋应按批次进行检查和验收，每批重量不大于（C）吨。
A．40
B．50
C．60
D．70
7．工程量清单是指由建设工程（A）发出的，对招标工程全部项目的工程数量的表格。
A．招标人
B．投标人
C．监理人
D．设计人
8．外墙及室内工程量的计算顺序一般从图纸（B）角开始，顺时针方向依此计算。
A．右上
B．左上
C．右下
D．左下
9．建设项目总投资是指（C）
A．建设项目进行固定资产再生产的投资
B．建筑安装工程投资
C．建设项目进行工程建设化花费的全部费用
D．建设项目的全寿命费用
10．建筑企业职工教育经费包括在建筑安装工程（D）中
A．直接工程费
B．措施费
C．规费
D．企业管理费
1．当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从（B）中支付。
A．建设单位的基本预备费
B．建设单位的管理费
C．施工单位的现场管理费
D．施工单位的其它直接费
2．标底价格的计价内容，包括承包范围．（A）及招标文件的其他有关条款。
A．招标文件规定的计价方法
B．工程图纸
C．工期
D．质量
3．某工程基础底板的设计厚度为1．5m，施工单位做了1．6m，多做的工程在工程价款的计量支付时应（A）。
A．不予计量
B．予以计量
C．计量一半
D．由业主与施工单位协商
4．根据施工合同示范文本的规定，工程变更价款通常由（）提出，报（B）批准。
A．监理工程师，业主
B．承包商，业主
C．承包商，监理工程师
D．业主，承包商
5．保修期间因施工安装单位的施工和安装质量原因造成的问题，由（B）负责保修及承担费用。
A．设计单位
B．原施工安装单位
C．用户另行委托施工单位
D．材料供应单位
6．（D）不包括在建筑安装工程直接工程费中的人工费。
A．生产工人工资性补贴
B．生产工人福利费
C．生产工人劳动保护费
D．生产工人退休工资
7．工程量清单是编制工程标底和投标报价的依据，也是支付（C）和竣工结算时调整工程量的依据。
A．工程进度款
B．备料款
C．索赔款
D．临时借款
8．人工费是指直接从事建筑安装工程施工的（A）开支的各项费用。
A．生产工人
B．管理人员
C．技术人员
D．生产和管理人员
9．由于（D）方原因造成的工期延长称为工期延误。
A．设计
B．业主
C．监理
D．施工
10．编制和实施施工进度计划是（C）单位的责任。
A．业主
B．设计
C．施工
D．监理
1．建设工程进度控制的经济措施是指（A）
A．对工期延迟给予罚款
B．保证材料的供应
C．保证劳动力的供应
D．保证机具设备的供应
2．工程竣工日期应当是从（C）算起，加上合团工期所确定的日期。
A．建设单位与承包单位签订合团之日
B．建设单位做好建设准备之日
C．监理工程师发布工程开工令之日
D．施工单位进场之日
3．在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，调整施工进度计划可以采用的组织措施有（D）。
A．改进施工工艺和施工技术
B．改善外部配合条件
C．改善劳动条件
D．增加每天的施工时间
4．在工程施工过程中，由于调查处理施工质量事故造成实际进度拖后时，承包商接到监理工程师赶工令后采取赶工措施所增加的费用应由（C）承担
A．工程业主
B．监理单位
C．承包商
D．设计单位
5．在施工阶段进度控制中，编制年度．季度．月度工程进度计划属于（A）的内容。
A．事前控制
B．事前中控制
C．事后控制
D．动态控制
6．由于（D）方原因造成的工期延长称为长期延误。
A．设计
B．业主
C．监理
D．施工
7．（B）对工程项目的安全生产监理工作负总责。
A．监理单位
B．总监理工程师
C．监理单位的技术负责人
D．专职安全监理工程师
8．建设工程项目建筑面积50500m2的，该项目的专职施工安全监理人员不少于（C）人。
A．1
B．2
C．3
D．4
9．以下不属于项目安全监理体系管理资料的是（D）。
A．安全监理名册、岗位职责
B．安全监理证书、岗位证书
C．安全监理制度
D．安全监理细则
10．编制施工安全监理细则是（D）在施工安全监理工作中的主要职责。
A．专职安全监理员
B．总监理工程师
C．总监代表
D．专职安全监理工程师
1．电渣压力焊接头强度检验时，每批切取（A）个接头进行抗拉试验，每个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的规定数值。
A．3
B．4
C．5
D．6
2．当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时、应对该批钢筋进行（C）检验
A．合金成分
B．矿物质
C．化学成分
D．物理力学
3．审查专业分包和劳务分包的企业资质是（B）在施工安全监理工作的主要职责。
A．专职安全监理员
B．总监理工程师
C．监理单位的技术负责人
D．专职安全监理工程师
4．厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于（C）。
A．C15
B．C25
C．C20
D．C30
5．我国目前绝大多数的索赔为承包商向建设单位的索赔，称（B）。
A．索赔
B．施工索赔
C．合同索赔
D．变更索赔
6．措施费是指为完成工程项目施工，发生与该工程施工前和施工过程中的（C）项目的费用。
A．实体
B．主体结构
C．非实体
D．实体和非实体
7．（C）是进度计划中常用的表示方法。
A．鱼刺图
B．直方图
C．横道图
D．因果图
8．施工阶段进度控制工作细则是以（B）为指导而进一步编制的。
A．监理大纲
B．监理细则
C．监理方案
D．监理报告
9．检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通，应在雨后或持续淋水（A）h后进行。
A．2
B．3
C．4
D．5
10．当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于（B）。
A．1.5
B．1.25
C．2.0
D．1.75
1．在审查项目投资估算时，应注意审查（ABE）。
A．投资估算编制依据的时效性．准确性
B．审查选用的投资估算方法的科学性．适用性
C．审查投资估算的编制内容与拟建项目规划要求的一致性
D．审查投资估算的费用项目．费用数额的正确性
E．审查投资估算的费用项目．费用数额的真实性
2．审查建筑工程概算时，主要依据（ACE）对工程量进行审查。
A．初步设计图纸
B．预算定额
C．工程量计算规划
D．取费标准
E．概算定额
3．建设工程监理有（ACDE）控制。
A．投资
B．实体
C．进度
D．安全
E．质量
4．建设投资中的预备费包括（CD）。
A．流动资金
B．建设期利息
C．基本预备费
D．涨价预备费
E．工程建设其他费用
5．监理人员对工程进度检查手段主要有（ABC）。
A．工程质量检测
B．旁站
C．核查进度报告
D．录象
E．照相
6．监理工程师进行建设工程进度控制的经济措施包括（CE）。
A．落实进度控制人员及其职责
B．编制项目建设总进度计划
C．建立进度实施中的检查分析制度
D．确定进度协商会议制度
E．实践进度与计划进度的动态比较
7．为了减少或避免工程延期事件的发生，监理因做好的工作包括（ACD）。
A．及时下达工程开工令
B．及时提供施工场地
C．妥善处理工程延期事件
D．提醒业主履行自己的职责
E．及时支付工程进度款
8．影响建设工程进度的不利因素有（ABDE）。
A．业主因素
B．勘察设计因素
C．施工技术因素
D．自然环境因素
E．社会环境因素
9．《建设工程安全生产管理条例》规定的监理单位的四类违法行为是（ABCD）。
A．未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的 B．发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的 C．施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的 D．未依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理的
E．发现施工企业降低安全生产条件或存在安全隐患，未按《建设工程监理规范》有关规定及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工的。
10．施工安全监理的法律责任包括（BCD）几大类。
A．经济责任
B．民事责任
C．行政责任
D．刑事责任
E．违法责任
1．土方开挖的原则（ABDE）。
A．开槽支撑
B．先撑后挖
C．同步跟进
D．分层开挖
E．严禁超挖
2．根据土质情况和荷载要求，沉管灌注桩施工可分别选用（ABC）。
A．单打法
B．反插法
C．复打法
D．正循环法
E．反循环法
3．统筹计算工程量要点为（ABCE）
A．统筹程序、合理安排
B．一次算出、多次使用
C．利用基数、连续算出
D．先易后难
E．联系实际，灵活机动
4．冷拉钢筋应分批进行验收，每批由（ABC）的钢筋组成。
A．重量不大于20t
B．同级别
C．同直径
D．同出厂日期
E．同长度
5．建设工程投资控制，就是在建设项目投资（ABDE），把建设工程投资控制在批准的投资的投资限额以内。
A．决策阶段
B．设计阶段
C．勘察阶段
D．发包阶段
E．实施阶段
6．结构工程中以下部位须旁站监理的有：（ABDE）。
A．大体积混凝土浇捣工程
B．梁体、柱体等重要结构部位混凝土浇筑及施工缝处理
C．隐蔽工程验收
D．结构吊装
E．预应力施工
7．《监建设工程监理规范》内容包括（ABCE）。
A．项目监理机构及设施
B．监理规划及监理实施细则
C．设备采购监理与设备监理
D．监理合同及监理大纲
E．施工合同管理的其他工作
8．实行建设监理制，目的是为了提高工程建设的（CD）
A．经济效益
B．政治效益
C．投资效益
D．国民收入
E．个人收入
9．大中型公用事业工程，是指项目总投资在3000万元以上的哪些工程项目？（A．供水、供电、供气、供热等市政工程项目
B．科技、教育、文化等项目
C．成片开发建设的高级住宅小区工程
D．卫生、社会福利等项目
E．其他公用事业项目。
10．下列建设工程必须实施监理的是（ABCE）
A．国家重点建设工程
B．大中型公用事业工程
C．成片开发建设的住宅小区工程
D．国家重要军事基地
E．利用外国政府或者国际组织贷款、救助资金的工程
ABDE）
第二篇：监理员考试模拟试题精选
2012年监理员考试模拟试题精选
年监理员考试模拟试题精选年监理员考试模拟试题精选 年监理员考试模拟试题精选 1．建筑工程开工前，（）人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A．施工单位向工程所在地的县级以上 B．建设单位向工程所在地的县级以上
C．建设单位会同施工单位向工程所在地的市级以上 D．建设单位或施工单位向工程所在地的省级
2．施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基 坑支护与降水工程．脚手架工程等达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工 方案，并附具安全验算结果，经()签字后，由专职安全生产管理人员进行现场监督。A．施工单位项目经理 B．施工单位技术负贵人
C．施工单位技术负责人和总监理工程师 D．总监理工程师
3．监理规划是在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导 项目监理机构（）的指导性文件。A．控制工程质量 B．制定工作计划 C．开展协调工作 D．全面开展监理工作
4．监理实施细则应符合（）的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。A．监理工作 B．监理规划 C.监理计划 D．监理合同
5．专业监理工程师核查进场材料、设备、构配件的原始凭证．检测报告等质量证明文 件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料．设备．构配件进行（），合格 时予以签认。A．检查 B．清点 C．平行检验 D．旁站
6．监理员检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好（）。A．检查记录
B．验收 C．测量 D．巡视检查
7．监理单位应公正、（）地开展监理工作，维护建设单位和承包单位的合法权益。A．独立、自主 B．认真、负责 C．公平、独立 D．公平、公开 8．专业监理工程师负责本专业（）验收及隐蔽工程验收。A．单位工程 B．分项工程 C．工程项目 D．单项工程 2012 20122012 2012监理员试题
监理员试题监理员试题 监理员试题
模拟的
模拟的模拟的 模拟的
一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题 意）
1、建设项目管理的服务主体是（D）。A．施工单位 B．总承包单位 C．项目业主 D．监理单位
2、工程项目建设能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具 有（B）
A．服务性 B．公正性 C．独立性 D．科学性
3、项目的最终决策文件和设计依据是（A）A．项目可行性研究报告 B．监理大纲 C．建设合同 D．招标文件
4、报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术活工程经济 专业中级职务的人员，任职期限必须满（C）A．1年 B．2年 C．3年 D．.5年
5、监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（B）以上学历。A．中专 B．大专 C．本科 D．研究生
6、管理跨度和管理层次的关系是（A）A．管理跨度加大，管理层次就减少
B．管理跨度加大，管理层次也加大 C．管理跨度加大，管理层次没影响 D．管理跨度减小，管理层次没影响
7、合同法律的主体是（A）
A．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人
B．具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义 务的组织
C．基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人 D．以自己的名义参与民事活动的经济实体
8、下列关于要约与承诺说法不正确的是（C）A．撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约 人
B．撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人 C．承诺的内容可以与要约的内容不一致 D．承诺须由受要约人向要约人作出
9、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数 为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（C）A．1/2 B 1/3 C．2/3 D 3/4
10、因为购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用，应由（A）承担。
A 发包人 B 承包人 C 发包人和承包人 D不能确定
11、下列那种措施不是承包人承担违约责任的方式（C）A赔偿损失 B支付违约金 C 顺延工期 D 继续履行
12、工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的 质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（A）A 外部的、横向的控制 B 内部的、横向的控制 C 外部的、纵向的控制 D 内部的、自身的控制
13、关于质量体系描述不准确的一项是（B）
A 质量体系包括组织机构、程序、过程和资源4个部分 B 资源是质量体系的人事保证
C 程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形 成文件
D 过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动
14、在工程建设中起决定性作用的环节是（A）
A 设计质量控制 B 施工质量控制
C 监理质量控制 D 策划质量控制
15、下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（B）A 建筑安装工程费属于静态投资 B 设备工器具购置费属于动态投资 C 建设期利息属于动态投资
D 固定资产投资方向调节税属于动态投资
16、工程项目投资决策确定后，控制投资的关键阶段是（A）A 设计阶段 B建设项目发包
C 施工阶段 D 项目竣工验收阶段
17、可行性研究报告是（B）向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照 的依据。
A 施工单位 B 项目业主 C 监理单位 D 设计单位
18、影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（A）A 人为因素 B 技术因素
C 设备与构配件因素 D 水文地质与气象因素
19、下列关于关键线路和关键节点说法不准确的是（D）A 双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点
B 双代号网络计划中以关键点为完成节点的工作的总时差和自由时差相等 C 关键线路上所有节点均为关键节点 D 关键线路上的工作不必完全是关键工作
20、建设项目监理工作中，各有关部门之间、同一层次的各有关人员之间的互相 信息交流属于（C）A 自上而下流动信息 B 自下而上流动信息 C 横向流动信息
D 建设项目内部与外部环境之间流动的信息
二、多项选择题（每小题3分，共30分）
1、监理工程师“良好的品德”这一素质的要求包括（BDF）A不损害他人名誉
B 有科学的工作态度，廉洁奉公，为人正直、办事公道 C 不泄漏保密的事项
D 能够听取不同方面的意见 E 热爱本质工作
2、工程监理企业的监理能力和效果主要取决于（ABCDE）A监理人员素质 B 专业配套能力
C 监理设施和管理水平D 监理业绩 E 注册资本
3、工程项目三大目标间的对立关系表现在（ABC）A 提高质量标准就增加投资 B 提高质量标准就延长工期 C 缩短工期就增加投资
D 提高质量工程不返工，相当于缩短工期 E 缩短工期，项目提前动用，增加经济效益
4、合同法律关系的构成要素是（ABE）
A 主体 B 客观 法律责任 D 法律效力 D内容
5、监理招标的特点有（ABC）
A招标宗旨是对监理单位能力的选择 B 报价在选择中居于次要地位 C 监理单位的选择一般采用邀请招标 D 邀请投标人越多越好 E 监理招标鼓励价格竞争
6、造成工期延误的原因可能有（ABCDE）A 发包人不能按专用条款的约定提供开工条件 B 设计变更和工程量增加 C 不可抗力
D 发包人未按约定支付工程款 E 非承包方原因停水停电
7、监理工程师在质量控制中应遵循的原则有（ABCDE）A 坚持质量第一的原则 B 坚持以人为控制核心 C 坚持以预防为主 D 坚持质量标准 E 贯彻科学、公正、守法的职业规范
8、投资估算的主要作用包括（ABD）
A 项目主管不猛审批项目建议书，可行性研究报告的依据之一 B 项目筹资决策和投资决策的重要依据 C 确定施工方案的依据 D 编制初步设计概算的依据
E 向环保部门申请建设执照的依据
9、影响建设工程进度因素的来源可能有（ABCDE）
A建设单位及上级机构 B 设计、施工及供货单位 C 政府建设主管部门 D 监理单位本身
E 自然条件
10、监理信息编码的原则有（ABCDE）A编码唯一 B 应用方便 C 逻辑性强 D 具有扩充性 E 标准化
三、案例分析题（没小题15分，共30分）
对某项工程的施工，预祝通过公开招标方式选定了承包商。签订和同时业 主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包 商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都 作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工 10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部 分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：
（1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？
（2）定金与预付款有什么区别？ 2 某办公楼工程建设项目的合同价为1750万元，该工程所签订的合同为可调值
总价合同，合同报价日期为2008年3月，合同工期为12个月，每个季度结算一 次，工程开工日期为2008年4月1日。2008年第四季度施工单位完成产值是710 万元。工程人工费、材料构成比例及相关季度造价指数如表1所示。项目 人工费 材料费 不可 调 值费 用
钢材 水泥 集料 砖 砂 木材 比例 28 18 13 7 9 4 6 15 2008年第一季 度
造价指数
100.8 102 93.6 100.2 95.4 93.4 2008年第四季 度
造价指数
116.8 1.6.6 110.5 95.6 98.9 93.7 95.5 在施工过程中，发生如下四项事件：
事件1：2008年四月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质给定地质资料 不符，造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；
事件2：2008年5月，施工单位为了保证质量扩大基础底面，开挖量增加导
致费用增加3万元，相应工序的持续时间增加了3天； 事件3：2008年7月，在主体砌筑过程中，因施工图设计有误，实际费用增
加了3.8万元，相应工序的持续时间增加了2天；
事件4：2008年8月进入雨季施工，恰逢20年一遇大雨，造成停工损失2.5 万元，工期增加了4天。
在以上事件中，除事件4外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期 无影响。针对上述事件施工单位提出如下索赔要求：（1）增加合同工期13天；（2）增加费用11.8万元。问题
（1）施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔，为什么？
（2）如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥 落等问题，业主多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况 下，另请其他施工单位维修，则所发生的维修费用该如何处理？
答案提示
答案提示答案提示 答案提示
一、单项选择题
DBACBAACCACABABABADC
二、多项选择题 BDF 2 ABCDE 3 ABC 4 ABE 5 ABC 6 ABCDE 7 ABCDE 8 ABD 9 ABCDE 10 ABCDE
三、案例分析题 1 参考答案
（1）对承包商资质审查的内容有；企业和法人营业执照和资质证书、人员 素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。（2）定金与预付款的区别：
1)目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预 付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。
2）性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约 定俗成的习惯，不是法律行为。
3）处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果：①合同正常履行，定金返还；②合同不履行，双方都无过错，定金返还；③支付定金的一方不履行 合同，无权获得返还定金；④收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付 款在工程进度款中按比例以扣换的方式归还。2 参考答案
（1）事件1费用索赔成立，因为业主提供的地质资料与实际情况不符，这 是承包方不可预见的。工期不予延长。
事件2费用索赔不成立，工期索赔也不成立。因为该工作属于承包商采取 的质量环保措施。
事件3费用索赔成立，因为这是设计方案有误。工期不予延长。
事件4费用索赔不成立，工期可延长。因为属异常气候条件变化承包商不 应得到费用补偿。
（3）所发生的维修费用应从乙方保修金（活质量保证金、保留金中扣除）。
第三篇：2012年安徽省监理员考试模拟试题
2012年安徽省监理员考试模拟试题
一、单选题（每题1分）
1、标志建设工程监理在全国范围进入全面推行阶段的是（A）实施。
A、《质量管理条例》 B、《安全生产管理条例》 C、《建筑法》 D、开展建设监理工作的通知
2、建设工程监理的行为主体是（D）。
A、建设单位 B、施工单位 C、设计单位 D、监理单位
3、工程建设监理，是指具有相应（D）的监理单位，受工程项目建设单位委托，对工程建设实施专业化监督管理。
A.技术能力 B.注册资金 C.注册监理工程师 D.资质
4、未经（A），建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。A.总监理工程师签字 B.监理工程师签字 C.监理单位盖章 D.项目监理部盖章 5、1-6-2-2(A)监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。
A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制 6、2-1-3涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样的比例不得小于应取数量的（C）。
A、10% B、20% C、30% D、50% 7、2-1-5下列不属于旁站监理人员主要职责的是（D）。
A、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况 B、核查进场建筑材料、构配件、设备、商品混凝土的质量检验报告 C、跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案、强标情况 D、检查项目经理到场情况 8、2-3-4下列关于建筑工程施工质量验收的程序和组织，正确的是（B）。
A、检验批和分项工程由监理员组织验收 B、分部工程应由总监理工程师组织验收 C、竣工验收由监理单位组织验收 D、单位工程竣工验收后施工单位向有关部门备案 9、2-4下列关于质量问题和质量事故表述错误的是（C）。
A、不按建设程序办事是导致工程质量问题或质量事故的重要原因
B、对可以通过返修或返工弥补的质量问题监理工程师应责成施工单位提出处理方案 C、工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《监理工程师通知单》
D、事故处理的基本要求是：安全可靠，不留隐患；满足功能和使用要求；技术可行，经济合理 10、3-2-1下列不属于施工组织基本方式的是（D）。
A、依次施工 B、平行施工 C、流水施工 D、立体交叉施工 11、3-2-3按（A）分类，可以将网络图分为双代号网络图和单代号网络图。
A、按表达方法 B、按有无时间坐标 C、按目标 D、按性质 12、3-2-4，1不属于双代号网络图基本要素的是（B）。
A、节点 B、参数 C、箭线 D、线路 13、3-2-4,2关于虚工作描述错误的是（B）。
A、虚工作不消耗时间和资源 B、虚工作不消耗资源但消耗时间 C、虚工作表示工作之间的逻辑关系 D、虚工作用虚箭线表示 14、3-2-7关于关键线路、关键工作表述错误的是（C）。A、总时差最小的工作是关键工作
第四篇：监理员继续教育考试试题汇总
1.单选题 【本题型共10道题】
1.（c）深圳市政府发布《深圳市建筑工务署政府公共工程BIM应用实施纲要》，同期配套发布《BIM实施管理标准（2015版）》。
A．2011年6月
B．2012年6月
C．2015年4月
D．2015年6月
2.BIM技术被认为是继CAD之后建筑业的（b）。
A．第一次科技革命
B．第二次科技革命
C．第一次技术革命
D．第二次技术革命
3.BIM的灵魂是（a）。
A．以模型为载体的信息
B．可视化的模型
C．施工模拟
D．工程量计算
4.BIM应用的新趋势中属于协同化的描述正确的是（c
A．从设计向施工延伸
B．从单业务向多业务转化
C．从单机应用向基于网络的协同应用转变
。）D．从单技术应用向项目管理转化
5.对于BIM是信息化的技术，以下选项的描述正确的是（c）。
A．是设施的数字化表达
B．是一个共享的知识资源
C．需要信息化软件的支撑并通过BIM软件实现在BIM模型中提取、应用、更新相关信息
D．应用于设计、建造、运营的数字化管理方法和协同工作过程
6.以下对于BIM的发展路线正确的是（b）。
A．2D CAD ——手工绘图——3DCAD——BIM
B．手工绘图——2D CAD——3DCAD——BIM
C．2D CAD ——3DCAD——手工绘图——BIM
D．手工绘图——2D CAD——BIM——3DCAD
7.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》在（d）发布，明确了BIM发展目标和各方的重要工作，将极大促进BIM发展。
A．2011年6月
B．2012年6月
C．2014年7月
D．2015年6月
8.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑，申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到（c）。
A．70% B．80%
C．90%
D．100%
9.根据中国建筑施工行业信息化发展报告（2015）-BIM深度应用调查问卷显示，BIM应用的现状主要集中在（c）阶段。
A．施工阶段
B．设计阶段
C．概念普及
D．成熟应用
10.广东省发布的《关于开展建筑信息模型BIM技术推广应用工作的通知》中规定到（c 年底，全省建筑面积2万平方米及以上的建筑工程项目普遍应用BIM技术。
A．2016年
B．2017年
C．2020年
D．2022年
2.多选题 【本题型共10道题】
1.以下属于BIM+应用的是哪些（abcd）。
A．VR
B．AR
C．扫描仪
D．预制加工）E．设备选型
2.目前BIM现状推广的难点有哪些（abcde）。
A．BIM建模与信息管理难
B．BIM应用软件不配套
C．BIM集成应用难
D．BIM创新应用少
E．从CAD到BIM转换难
3.建筑产业模式下的项目阶段划分有（abcde）。
A．运维阶段
B．交易阶段
C．设计阶段
D．生产阶段
E．施工阶段
4.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》内容中工程总承包BIM的重要工作有哪些（abcde）。
A．设计控制
B．成本控制
C．进度控制
D．协调管理
E．交付工程总承包模型
5.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》特点有哪些？（abcd）。A．首发国家级指导
B．强调全生命周期
C．明确应用目标
D．清晰工作重点
E．强调施工阶段管理
6.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》的应用目标中列出，到2020年末，建筑行业以下哪些建筑行业企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用（abcd）。
A．甲级勘察单位
B．甲级设计单位
C．特级房屋建筑工程施工企业
D．一级房屋建筑工程施工企业
E．乙级设计单位
7.下面哪些属于BIM的五个特点（abcde）。
A．可视化
B．协调性
C．模拟性
D．优化性
E．出图性
8.以下属于运维阶段BIM应用的有哪些（abcd）。
A．设备管理
B．智慧社区 C．智慧园区
D．设备故障影响分析
E．日照分析
9.《广东省住房城乡建设系统工程质量治理两年行动实施方案》中鼓励（abcde）责任主体成立BIM技术联盟，促进BIM技术在大型复杂工程的设计、施工和运行维护全过程的推广应用。
A．建设
B．勘察
C．设计
D．施工
E．监理
10.BIM的关键特性有（abc）。
A．可视化
B．数字化
C．数量化
D．优化性
E．模拟性
1.单选题 【本题型共16道题】
1.我国自2008年4月开展绿色建筑评价标识工作以来，截至2015年12月10日住建部发布的绿色建筑评价标识项目公告全国绿色建筑标识项目累计总数已有3636项，其中2015年新增（b）项，创历年同期新高。A．1088
B．1098
C．1290
D．1360
2.单位工程施工阶段评价应由（b）组织，项目建设单位和施工单位参加，评价结果应由建设、监理、施工单位三方签认。
A．设计单位
B．监理单位
C．建设单位
D．施工单位
3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）应与《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）配套使用。（GB50300）为（a）标准，各类验收规范均在本标准的框架下制定。
A．基础
B．行业
C．专业
D．技术
4.我国绿色建筑标识评价分绿色建筑设计评价标识和绿色建筑运行评价标识两种，分一、二、三星3个标准，由（b）主办此项业务。
A．中国建筑科学研究会
B．中国城市科学研究会
C．中国环境科学研究会 D．中国社会科学研究会
5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定：对已出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经（a）认可后进行处理。
A．监理单位
B．建设单位
C．设计单位
D．施工单位
6.我国能源结构中煤炭占了（c），远高于世界平均水平。
A．50%
B．60%
C．70%
D．80%
7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）应与《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)配套使用，（GB50204）为（b）标准，仅对混凝土结构施工的结果进行验收和评定，而GB50666为结构施工工艺和方法的国家标准，是施工质量验收的前提。
A．技术
B．验收
C．专业
D．行业
8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定：钢筋入场时，对不同时间进场的同批钢筋，当确有可靠依据时，可按（d）进场的钢筋处理。
A．同次 B．再次
C．二次
D．一次
9.广东省住房和城乡建设厅关于推进房屋建筑工程绿色施工试点工作的通知（粤建质函〔2016〕2659号）要求：2016年年底前，广州、深圳、珠海、佛山、东莞5市超过（c）平方米的新开工房屋建筑工程应按照有关规定实施绿色施工管理。
A．5万
B．4万
C．3万
D．2万
10.绿色施工中对建筑垃圾控制要求是加强建筑垃圾减量化和回收再利用管理，建筑垃圾的再利用和回收率达到（a）。
A．30％
B．40％
C．50％
D．60％
11.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于（c）。
A．30％
B．40％
C．50％
D．60％
12.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定：对不做结构性能检验的构件，施工和监理单位应作（a）过程检查和验收。
A．首件构件
B．安装
C．施工
D．隐蔽
13.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定：同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，不超过（d）为一批。
A．60t
B．50t
C．40t
D．30t
14.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）于2015年（d）起实施。
A．6月1日
B．7月1日
C．8月1日
D．9月1日
15.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定：对大型预应力混凝土受弯构件可只进行抗裂和（b）。
A．抗拉检验
B．扰度检验
C．抗压检验 D．抗裂检验
16.单位工程绿色施工评价应由（c）组织，项目施工单位和监理单位参加，评价结果应由建设、监理、施工单位三方签认。
A．设计单位
B．监理单位
C．建设单位
D．施工单位
2.多选题 【本题型共18道题】
1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定：混凝土的强度等级必须符合设计要求。对同一配合比混凝土，取样与试件留置应符合下列规定：①每拌制100盘且不超过100m3时，取样不得少于一次；（abde）。
A．每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次
B．连续浇筑超过1000 m3时，每200 m3取样不得少于一次
C．连续浇筑超过2000 m3时，每00 m3取样不得少于一次
D．每一楼层取样不得少于一次
E．每次取样应至少留置一组试件
2.每个评价要素应由（cde）三类评价指标组成。
A．加分项
B．评分项
C．控制项
D．一般项 E．优选项
3.广东省住房和城乡建设厅关于推进房屋建筑工程绿色施工试点工作的通知（粤建质函〔2016〕2659号）要求：2016年底前，广州、（abce）5市以外的广东省其他地区应确定2项以上新开工房屋建筑工程作为绿色施工试点项目，按照有关规定实施绿色施工管理。
A．深圳
B．珠海
C．佛山
D．中山
E．东莞
4.评价等级应分为（abc）。
A．不合格
B．合格
C．优良
D．优秀
E．优质
5.新版《绿色建筑评价标准》（GB /T50378-2014）共分11章，绿色建筑评价设（abcd）室内环境、施工管理、运营管理七类指标体系，每类指标分为控制项和评分项，提高与创新为加分项。
A．节地
B．节能
C．节水
D．节材 E．节电
6.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定：结构实体位置与尺寸偏差检验合格应符合下列规定：（ace）。
A．当全部偏差的合格率为80%及以上时，检验结果应判为合格
B．当全部偏差的合格率为90%及以上时，检验结果应判为合格
C．当全部偏差的合格率小于80%但不小于70%时，可再抽取相同数量的构件进行检验
D．当全部偏差的合格率小于90%但不小于80%时，可再抽取相同数量的构件进行检验
E．当按两次抽样综合计算的合格率为80%及以上时，检验结果判为合格
7.绿色施工评价框架体系应由（acde）构成。
A．评价阶段
B．评价批次
C．评价要素
D．评价指标
E．评价等级
8.发生下列事故之一，不得评为绿色施工合格项目：①发生安全生产死亡责任事故；②发生重大质量事故，并造成严重影响；（bcde）。
A．工地发生鼠疫流行事件
B．发生群体传染病、食物中毒等责任事故
C．施工中因“四节一环保”问题被政府管理部门处罚
D．违反国家有关“四节一环保”的法律法规造成严重社会影响 E．施工扰民造成严重社会影响
9.2012年4月，财政部及住建部联合发布了《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》（财建[2012]167号）明确了对高星级绿色建筑给予财政政策奖励，其奖励标准（ce）。
A．一星级绿色建筑25元/平方米
B．二星级绿色建筑35元/平方米
C．二星级绿色建筑45元/平方米
D．三星级绿色建筑60元/平方米
E．三星级绿色建筑80元/平方米
10.现场办公和生活用房采用周转式活动房。现场安全生产文明施工围挡等设施应最大限度地利用（cde）围挡、栏杆栏板等。工地临房办公、生活用房及样板引路做法等应用可重复使用的板房或集装箱改造成的设施。
A．构件化
B．部品化
C．标准化
D．定型化
E．装配式可重复使用的
11.建筑工程绿色施工应依据（abcd）五个要素进行评价。
A．环境保护、节材与材料资源利用
B．节水与水资源利用
C．节能与能源利用和
D．节地与土地资源保护
E．绿色施工管理 12.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定：结构位置与尺寸偏差检验构件的选取应符合下列要求：（bcde）。
A．对梁、板受弯构件，应抽查构件数量的1%，且不应少于3件
B．对梁、柱，应抽查构件数量的1%，且不应少于3件
C．对墙和板，应按有代表性的自然间抽查1%，且不少于3间
D．对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查1%，且平均不少于3面
E．对层高，应抽查总层数的10%，且不少于3层及总层数的较小值
13.新版《绿色建筑评价标准》（GB /T50378-2014）设七类指标体系，每类指标分为（abe）。
A．控制项
B．评分项
C．一般项
D．优选项
E．加分项
14.节材与材料资源利用中的周转材料应选用耐用、维护与拆卸方便的周转材料和机具。推广使用（abcd）。多层、高层建筑使用可重复利用的模板体系，模板支撑宜采用工具式支撑。高层建筑的外脚手架，采用整体提升、分段悬挑等方案。
A．定型钢模
B．钢框胶合板
C．铝合金模板
D．塑料模板
E．竹模板
15.广东省绿色施工示范工程申报立项的项目必须提交资料：①《广东省建筑业绿色施工示范工程申报表》；②绿色施工实施规划方案。实施规划方案内容包括：明确绿色施工目标，涵盖（bcde）六个要素要求；③绿色施工管理体系和管理制度，实施目标管理的措施。
A．绿色施工策划
B．绿色施工管理和环境保护
C．节材与材料资源利用
D．节水与水资源利用
E．节能与能源利用和节地与土地资源保护
16.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定：在连接点叠合构件浇筑混凝土之前，应进行隐蔽工程验收，其主要内容应包括：①混凝土粗糙面的质量，键槽的规格、数量、位置；（abcd）。
A．钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距等
B．钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等
C．钢筋的锚固方式及锚固长度
D．预埋件、预埋管线的规格、数量、位置
E．连接点叠合处的垃圾清理
17.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定：水泥进场时，检查数量：按（bcde）同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样数量不应少于一次。
A．同一产地
B．同一厂家
C．同一品种
D．同一代号
E．同一强度等级
18.绿色建筑是指在全寿命周期内，最大限度地节约资源（acde）、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。
A．节能
B．节电
C．节地
D．节水
E．节材
1.单选题 【本题型共20道题】
1.国务院办公厅发布的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）文中提出发展装配式建筑的工作目标：力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到（b）。
A．20%
B．30%
C．35%
D．40%
2.建筑工业化：是指通过现代化的制造、运输、安装和科学管理的大工业的生产方式，来代替传统建筑业中分散的、低水平的、低效率的（c）生产方式。
A．机械化
B．现场临时组合 C．手工业
D．劳动力
3.2014年广东省住建厅组织编写《广东省房屋建筑工程装配式施工质量安全监督管理办法》和广东省标准《装配式混凝土建筑结构技术规程》，启动装配式、钢结构建筑工程建设计价定额的研究编制工作，单项资助最高（a）。A．200万元
B．250万元
C．300万元
D．350万元
4.广东省绿道大量推广（b）交通的使用，可提高道路设施资源的利用率，符合集约型城市对资源高效利用的要求。
A．电动车
B．公共自行车
C．机动车
D．电瓶车
5.国务院办公厅于2016年（a）发布了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）。
A．9月27日
B．3月27日
C．6月27日
D．10月27日
6.绿色基础设施是由多功能的开放空间组成的网络，包括公园、花园、（b）水体、湿地、森林和开阔的村庄等等。它是由所有的环境资源共同组成的。
A．公园和园林
B．林地和绿廊
C．水体和湖泊
D．森林和古树 7.绿色基础设施强调（c），重视开放空间和绿地的作用，并将其作为相互联系的系统的一部分。
A．观赏性
B．休闲性
C．连接性
D．通达性
8.绿色基础设施的（a）也是绿色基础设施的一大特点，它试图在自然生态保育和游憩之间达到平衡。
A．多功能性
B．交通属性
C．便利性
D．通达性
9.按照《广东省建设工程优质结构评审办法(试行)》规定：申报广东省建设工程优质结构工程,必须应用现行推广的“建筑业十项新技术”（b）以上。
A．2项
B．3项
C．4项
D．5项
10.建筑设计标准化的基础是采用统一的建筑模数，减少建筑构配件的类型和规格，提高（c）。
A．操作性
B．合理性
C．通用性 D．适用性
11.国务院办公厅发布的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）文中提出发展装配式建筑的工作目标：以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过（c）的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区，因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。
A．200万
B．250万
C．300万
D．400万
12.装配化率：达到装配率要求的（b）的面积占项目总面积的比率。有些省市提出到“十三五”末，力争房建工程装配化率达到30%的目标。
A．建筑物
B．建筑单体
C．单位工程
D．单项工程
13.《建设工程质量管理条例》规定：监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和（a）等形式，对建设工程实施监理。
A．平行检验
B．监督
C．监视
D．检查
14.2015年全国新开工的装配式建筑面积达到3500万平方米—4500万平方米，近3年新建预制构件厂数量达到（b）左右。A．50个
B．100个
C．150个
D．200个
15.广东省十三五期间的综合管廊建设规划显示：2015年至2020年，兴建（a）。
A．925公里，投资469亿
B．1150公里，投资510亿
C．1219公里，投资550亿
D．1350公里，投资600亿
16.按照《广东省建设工程优质奖评选办法》规定：广东省建设工程优质奖的工程，必须在施工技术上应用了现行推广的“建筑业十项新技术”（b）以上。
A．8项
B．7项
C．6项
D．5项
17.装配率（又称PC率）：建筑单体范围内，预制构件混凝土方量占所使用的所有（a）方量的比率称为装配率。装配率越高，工业化程度越高。
A．混凝土
B．构件
C．部件
D．部品 18.绿色屋面需要保证不会被植被根系穿透，且要耐旱，所以对植被有特殊要求，考虑房屋的承重能力，其结构也很特殊，很多时候都采用一些轻质材料，构造复杂，且成本（a）。
A．较高
B．合理
C．较低
D．客观实际
19.植被浅沟用以替代传统沟渠排水，在沉淀、过滤、渗透、吸收及生物降解等作用去除（d）,达到雨水径流的收集利用和径流污染控制的目的。
A．垃圾
B．嗅气
C．赃水
D．污染物
20.绿色基础设施以一种与（b）模式相一致的方式寻求土地发展与保护并重的精明增长与精明保护模式。
A．当地环境
B．自然环境
C．外部环境
D．客观环境
2.多选题 【本题型共10道题】
1.《广东省装配式建筑工程质量安全管理办法（暂行）》规定：实施预制构件生产制作全过程的驻厂监理，应对（abe）。A．预制构件原材料进行质量检查、见证送检
B．对预制构件生产过程的隐蔽工程和检验批进行质量验收
C．对预制构件生产工艺进行检查
D．对预制构件进行验收把关
E．对需要进行结构性能检验的预制构件见证送检
2.建筑工业化的主要标志是（abcd）。
A．建筑设计标准化
B．构配件生产工厂化
C．施工机械化
D．组织管理科学化
E．部件预制化
3.大跨空间钢结构建造技术是一种具有三维空间的形体和三维受力特性的结构。大跨空间结构包括网架结构、网壳结构、薄壳结构、管桁架结构、悬索结构和膜结构等。它广泛应用于（acde）、大跨度桥梁等大型公共建筑中。
A．体育馆
B．会议中心
C．影剧院
D．展览馆
E．航站楼
4.《广东省装配式建筑工程质量安全管理办法（暂行）》规定：监理单位应对预制构件的施工安装过程进行监理，包括以下内容：（bcde）。
A．预制构件原材料进行质量检查、见证送检 B．组织施工、预制构件生产单位对进入施工现场的预制构件进行质量验收
C．核查施工管理人员及安装作业人员的培训情况
D．对关键工序、关键部位实施旁站及巡视
E．对预制构件施工安装过程的隐蔽工程和检验批进行质量验收
5.生态景观道路横断面透水材料主要应用于透水路面和人行道，其符合（bcde）减少扬尘，降低噪音等等。
A．生态、文明的理念
B．利于树木生长，净化环境
C．防止大雨造成交通堵塞
D．减轻市政排水系统压力
E．“地气”通透，调节城市小气候
6.广东省绿道建设借用（acd）等非建设用地综合安排游憩功能，使其成为兼有生产与休闲娱乐功能为一体的综合性绿化空间，提高了非建设用地的综合利用效率。
A．林地
B．山谷
C．苗圃
D．农田
E．丘陵
7.当前我国装配化施工的三种方式：（ade）。
A．装配式钢筋混凝土结构
B．索膜结构
C．外墙挂板 D．装配式钢结构
E．装配式集装箱
8.绿色基础设施的合理规划与建设可以（abce），是维持自然生命过程必须具备的“基础设施”。
A．有效降低城市对于灰色基础设施的依赖
B．节省国家公共资源的投入
C．减少对自然灾害的敏感性
D．促进人们生活质量极大的提高
E．与城市生态系统健康及人类健康有非常紧密的关系
9.生态景观道路实现形式（ace）；自然植草的碟形边沟；“服务带”理念及绿色交通。
A．高低分幅的路段
B．布置平纵线型
C．半下沉道路
D．弧形的边坡
E．透水材料
10.将LID（低影响开发）理念纳入水系统规划中，LID是一种可轻松实现城市雨水收集利用的生态技术体系，其关键在于（acde）。
A．原位收集
B．集中排放
C．自然净化
D．就近利用
E．回补地下水 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定：对裂缝、连接部位出现的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷，技术处理方案尚应经（c）认可。
A．监理单位
B．建设单位
C．设计单位
D．施工单位
单位工程施工批次评价应由（施工单位三方签认。
d）组织，项目建设单位和监理单位参加，评价结果应由建设、监理、A．设计单位 B．监理单位 C．建设单位 D．施工单位
1.单选题 【本题型共5道题】
1.风险按风险范围分为（b）。
A．纯粹风险和投机风险
B．外部风险和内部风险
C．管理风险和经营风险
D．市场风险和运营风险
2.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择（d）。
A．只能采用违约金
B．只能采用定金 C．部分违约金、部分定金
D．违约金或者定金
3.部门规章与地方规章之间的冲突，由（a）裁决。
A．国务院
B．全国人大常委会
C．地方人大常委会
D．地方政府
4.《民法通则》规定向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（b 定的除外。
A．一年
B．二年
C．三年
D．四年
5.法律风险按产生的方向分为（c）。
A．违约风险和侵权风险
B．民事责任风险和行政责任风险
C．内部法律风险和外部法律风险
D．违法违规风险和怠于行使权利的风险），法律另有规广东省十三五期间的综合管廊建设规划显示：2015年至2017年，兴建（c）。
A．325公里，投资109亿
B．450公里，投资250亿
C．219公里，投资120亿
D．550公里，投资310亿
广东省十三五期间的综合管廊建设规划显示：2020年之后，兴建（d）。
A．1425公里，投资630亿
B．1550公里，投资660亿
C．1750公里，投资690亿
D．1936公里，投资706亿
.预制装配建筑的主要特点是构件在工厂制作，然后运送到现场，用机械或人工进行安装。该施工方法比传统方法可节省（bcd）。
A．材料5% 左右
B．人工25％~30％
C．降低造价10％~15％
D．缩短工期50％左右
E．增加利润3%左右
生态景观道路理念的规划优先考虑（abcd），使道路在顺其自然的曲折中获得良好的景观，将道路融入周围优美环境的同时，强调自然环境基底的保留。
A．尊重自然山水 B．布置平纵线型
C．尽量顺应山势地形 D．少大填大挖，减少对自然生态的破坏
E．边坡防护
在新建道路、地块规划设计中明确LID的理念，可增加多种形式的绿色基础设施（abde）地下蓄渗、透水路面等。
A．生态植草沟 B．下凹式绿地 C．弧形的边坡 D．雨水花园
E．绿色屋顶
城市综合管沟，将设置在地面、地下或架空的各类公用管线集中容纳于一体，并留有供检修人员行走通道的隧道结构，容纳（bcde）、给排水等各种管线。避免反复建设，节省空间，统一美观，保护管线，方便养护维修。
A．电缆
B．市政
C．电力
D．通讯
E．热力
建筑设计标准化，是将建筑构建的类型、规格、质量、材料、尺度等规定统一标准。将其中（bcde）的建筑构配件及零部件、设备装置或建筑单元，经过综合研究编制成配套的标准设计图，进而汇编成建筑设计标准图集。
A．节点大样
B．建造量大
C．使用面积广 D．共性多
E．通用性强
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定：每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取1个钢筋试件，总数不少于（c）。
A．6个
B．4个
C．3个
D．2个
版《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)于2015年（a）实施。
A．1月1日
B．2月1日
C．3月1日
D．6月1日
绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的（d），实现节能、节地、节水、节材和环境保护。
A．施工阶段
B．建造活动
C．建设活动
D．施工活动
绿道是一种线形绿色开敞空间，通常沿着河滨、溪谷、山脊、风景道路等自然和人工廊道建立，内设可供行人进入的景观游憩线路，连接主要的（abcd）和城乡居民居住区等。
A．公园
B．自然保护区
C．风景名胜区
D．历史古迹
E．民居
3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定：针对工厂化生产的预制构件，预应力混凝土预制构件应进行（b）检验。
A．物理性能 B．结构性能 C．力学性能 D．化学性能
5.实施绿色施工，应加强对整个施工过程的扬尘控制和管理。场地布置喷洒（喷雾）设施，裸露的地面进行绿色，散料堆场应用塑料纤维编织布覆盖等。地基与基础施工阶段扬尘控制高度（a），其他阶段扬尘控制高度≤0.2m。
A．≤1.5m
B．≤1.8m
C．≤2.0m
D．≤2.5m
13.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定：（c），应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果应符合相应标准的规定。
A．钢筋入场前 B．钢筋验收时 C．钢筋入场时 D．钢筋使用时
15.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定：每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取1个钢筋试件，总数不少于（c）。
A．6个 B．4个 C．3个 D．2个
17.新版《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)于2015年（a）实施。
A．1月1日 B．2月1日 C．3月1日 D．6月1日
第五篇：监理员考试
1．为什么建设工程监理的行为主体是监理企业？ 答:《建筑法》第三十一条规定“实行监理的建设工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理”。从法律层面上规定： 建设工程监理只能由具有相应资质的工程监理企业来开展，建设工程监理的行为主体是工程监理企业。
2．建设工程监理的实施是否需要建设单位委托和授权？为什么？ 答： 建设工程监理的实施需要建设单位委托和授权。《建筑法》明确规定，建设单位与其委托的工程监理企业应当以书面形式签订建设工程监理合同，即建设工程监理的实施需要建设单位的委托和授权。通过工程监理合同，明确监理的范围、内容、义务、权利、责任后，工程监理单位才能在规定的范围内实施建设工程监理。工程监理单位在委托监理的工程中拥有一定的管理权限，开展项目管理活动，是建设单位授权的结果
3．建设工程监理的依据是什么？
答： 建设工程监理的依据是： ① 工程建设文件。② 有关的法律、法规和规范、标准。③ 建设工程监理合同和有关的建设工程合同。
4．监理工程师可在哪些行业的企业注册？
答： 监理工程师可在工程监理、勘察、设计、施工、招标代理、造价咨询等企业注册。
5．监理工程师申请初始注册，应当具备哪些条件？ 答： 监理工程师申请初始注册，应当具备以下条件： ① 经全国监理工程师执业资格统一考试合格，取得监理工程师资格证书。② 受聘于一个相关单位。③ 达到继续教育要求。
6．监理工程师变更注册包含哪几种变更？
答： 监理工程师变更注册有以下2种情况的变更： ① 变更执业单位。② 变更注册专业。
7．注册监理工程师没有特殊情况是否可以一直延续注册下去？
答： 不，注册监理工程师年满65周岁，其注册证书和执业印章将自动失效。
8．未取得《监理工程师执业资格证书》、《监理工程师注册证书》是否可以以监理工程师名义执行业务？
答： 不可以。对于未取得《监理工程师执业资格证书》、《监理工程师注册证书》，以监理工程师名义执行业务的人员，政府建设行政主管部门将予以取缔，并处以罚款；有违法所得的，予以没收。9．除了工程监理企业外，其他企业是否可以申请工程监理企业资质？
答： 可以。依据原建设部规定，具有设计资质或施工总承包资质的企业亦可申请工程监理资质从事工程监理业务。但必须符合独立性的原则。10．工程监理企业专业资质分为几级几类?
答： 工程监理企业专业资质分为甲级、乙级；其中房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级。按照工程性质和技术特点分为14个专业工程类别，每个专业工程类别按照工程规模或技术复杂程度又分为3个等级。
11．事务所资质的工程监理企业可承接何种监理业务？
答： 事务所资质的工程监理企业可承接专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务，但是国家规定必须实行监理的工程除外。
12．工程监理企业是否可以承接建设工程项目管理业务？
答： 按国家规定，工程监理企业都可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务，且不必另行申请资质。
1．请根据《建筑法》有关规定，简述工程监理的依据及监理工作内容。
答： 建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。
2．根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位应当承担哪些安全责任？
答： 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
3．《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位有哪些行为将会被追究法律责任？
答： 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定，违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： 1）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施
工方案进行审查的。2）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的。3）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的。4）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。
4．请根据《建筑法》简述： 工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，以及工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当如何处理？
答： 工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。
1．根据《合同法》规定，合同一般应当包括哪些条款？
答： 1）当事人的名称或者姓名和住所。2）标的。3）数量。4）质量。5）价款或者报酬。6）履行的期限、地点和方式。7）违约责任。8）解决争议的方法。
2.招标阶段的主要工作内容包括什么？
答：1）发布招标公告。2）资格预审。3）编制招标文件。4）现场考察。5）解答投标人的质疑。3． 监理合同要求监理人必须完成的工作包括哪几类？ 答： 监理合同要求监理人必须完成的工作包括三类： 1）正常工作。监理合同的专用条款内注明的委托监理工作范围和内容，从工作性质而言属于正常的监理工作。
2）附加工作。与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。可能包括： ① 由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间。② 增加监理工作的范围和内容等。
3）额外工作。指服务内容和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。由于附加工作和额外工作是委托正常工作之外要求监理人必须履行的义务，因此委托人在其完成工作后应另行支付附加监理工作酬金和额外监理工作酬金。酬金的计算办法应在专用条款内予以约定。4． 对建设工程施工合同当事人双方有约束力的合同文件包括哪些？
答： 在协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。
一、订立合同时已形成的文件： 1）施工合同协议书。2）中标通知书。3）投标书及其附件。4）施工合同专用条款。5）施工合同通用条款。6）标准、规范及有关技术文件。7）图纸。8）工程量清单。9）工程报价单或预算书。
二、合同履行过程中形成的文件。合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。
5． 简述建设工程物资采购合同的特点。答： 建设工程物资采购合同与项目的建设密切相关，其特点主要表现为：
1）建设工程物资采购合同的当事人。2）物资采购合同的标的。3）物资采购合同的内容。4）货物供应的时间。
1． 项目管理承包与项目承包管理的区别有哪些？ 答： 项目管理承包是指专业化、社会化的项目管理公司或工程咨询公司受业主委托，按照合同约定对工程项目建设活动承担项目管理业务；项目承包管理则是承包商或总承包商在实施承包任务过程中对自己及其分包商进行组织、策划、监督等的管理活动。二者在承包收入上存在原则性差异。在项目承包管理活动中，存在经营性盈利或亏损，即在履行合同过程中，由于管理科学、规范产生的承包盈利归于承包商自己，反之，造成的经营性亏损也要承包商承担。在项目管理承包活动中，由于管理效果显著使业主节约投资的，仅按合同约定给予项目管理承包单位一定的奖励；反之，如果由于管理失误导致工程投资超过委托合同约定的最高目标值，则项目管理承包单位要承担超出部分的经济赔偿责任。
2． PMC承包商在项目实施阶段的主要工作有哪些？
答： 1）准备招标文件、主持招标活动。提出备选E、PC、承包商的名单，并协助业主与中标承包商签订合同。2）对项目的设计、施工过程进行监督、协调和控制。3）设备安装完毕组织启动试车，试运行期间负责性能考核的检验工作。
4）工程达到竣工标准后负责组织验收和移交。3． 代建工程主要阶段的工作包括哪些？
答： 1）代建项目的建立。2）选定代建单位。3）确定委托的代建任务。
4）代建合同的签订。5）代建合同的履行。4． 建立和实施建设项目全寿命期动态联盟管理模式的优越性在于哪些方面？
答： 1）作为企业群体的动态联盟组织，由于采用项目团队的组织形态，其组织结构是柔性和动态的，可以适应项目全寿命期管理目标的变化，从而提高管理绩效。2）动态联盟的扁平化和网络化组织结构有利于项目全寿命期中各组织之间的沟通与合作，既可以加快信息请求反馈的节奏，也可以减少信息传递过程中的扭曲和失真，同时还能降低信息获取成本。3）由于项目的成功和增值成为动态联盟中各组织的共同目标，有利于盟主和盟员将优势资源集中于项目，以降低项目的风险，保障项目总体目标的实现。5． 项目可行性研究的主要内容是什么？
答：1）市场预测。2）建设规划与产品方案比选。3）场址选择。4）技术方案、设备方案和工程方案分析。5）环境影响评价。6）组织机构与人力资源配置。7）项目实施进度安排。8）投资估算。9）融资方案分析。10）经济评价。11）社会评价。12）风险分析。
1、简述监理控制的三大目标及其概念：1）三大目标：质量、进度、投资。
2、常用目标控制措施有哪些：
组织措施，技术措施，经济措施，合同措施。
3、简述实现投资目标的具体做法。
一是对按工程内容分解的各项投资进行控制，另一是对按总投资构成内容分解的各项费用进行控制。
1、试述监理对施工进度的检查方式、方法：
答：在建设工程施工过程中，监理工程师可以通过以下方式获取实际进展情况：
（1）定期地、经常的手机由承包单位提交的有关进度报表资料。（2）监理人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况。除上述两种情况外，由监理工程师定期组织现场施工负责人召开现场会议也是获得建设工程实际进展情况的一种方式，通过这种面对面的交谈，监理工程师可能从中了解到施工过程中的潜在问题，以便及时采取相应的措施加以预防。施工进度检查的主要方法是对比法，主要包括横道图比较法、S曲线比较法、香蕉曲线比较法、前锋线比较法和列表比较法。
2、影响施工进度的因素主要有哪些：
答：工程建设相关单位的影响，物资供应进度的影响，资金的影响，设计变更的影响，施工条件的影响，各种风险因素的影响，承包单位自身管理水平的影响。
3、简述制定进度计划图的一般原则：
答：制定进度计划的一般原则，都是在工期合理的前提下，追求低成本和高质量，使质量目标和成本目标的水平与进度目标相结合，从而形成以时间分配为主线的项目进度计划。
4、简述横道图进度计划的编制步骤：
答：（1）熟悉工程对象的情况，初步拟定施工过程的流水方案。
（2）根据流水方案，进行流水段的初步划分。（3）根据流水段数进行施工过程分解，确定进入流水施工过程的罗东组合方案。
（4）计划各施工过程的流水节拍值。（5）对每条流水线进行各种时间参数的计算，得出初步方案的计划工期。（6）根据工期合理与否，检查流水施工方案的合理性，并着手采取不同的措施调整计划方案。（7）当流水方案基本上合理时，可着手绘制流水施工进度计划表。
1、简述建设工程投资的特点：
（1）建设工程投资数额巨大。（2）建设工程投资差异明显。（3）建设工程投资需单独计算。（4）建设工程投资确定依据复杂。（5）建设工程投资确定层次繁多。（6）建设工程投资需动态跟踪调整。
2、投资动态控制过程中应着重做好哪些工作：（1）对计划目标值的论证和分析。（2）及时对工程进展做出评估。（3）进行项目计划值与实际值的比较是否存在偏差。（4）采取控制措施以确保投资控制目标的实现。
1．简述建设工程投资的特点。
答： 1）建设工程投资数额巨大。2）建设工程投资差异明显。3）建设工程投资需单独计算。4）建设工程投资确定依据复杂。5）建设工程投资确定层次繁多。6）建设工程投资需动态跟踪调整。2.投资动态控制过程中应着重做好哪些工作？
答： 投资控制是动态的，并且要贯穿于项目的整个过程中。在这一动态控制过程中，应着重做好以下几项工作：
1）对计划目标值的论证和分析。实践证明，由于各种主观和客观因素的制约，项目规划中的计划目标值有可能是难以实现或不尽合理的，需要在项目实施的过程中合理调整或细化和精确化。只有项目目标是正确合理的，项目控制方能有效。
2）及时对工程进展做出评估，即收集实际数据，没有实际数据的收集，就无法清楚工程的实际进展情况，更不可能判断是否存在偏差。因此，数据的及时、完整和正确是确定偏差的基础。3）进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差。这种比较同样也要求在项目规划阶段就应对数据体系进行统一的设计，以保证比较工作的效率和有效性。
4）采取控制措施以确保投资控制目标的实现。3.请简述《建设工程施工合同（示范文本）》约定的工程计量程序。
答： 工程计量的一般程序是： 承包商按专用条款约定的时间，向监理工程师提交已完工程量的报告，监理工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量24小时前通知承包方，承包方必须为监理工程师进行计量提供便利条件，并派人参加予以确认。
承包方无正当理由不参加计量，由监理工程师自行进行，计量结果仍然视为有效，作为工程价款支付的依据。
监理工程师收到报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包方报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据。监理工程师不按约定时间通知承包方，使承包方不能参加计量，计量结果无效。对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
4.简述工程变更价款的确定办法。
答：《建设工程施工合同（示范文本）》约定的工程变更价款的确定方法如下：
1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。
2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。
3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师确认后执行。
1、信息具有哪些特点：
答：真实性，系统性，时效性，不完全性，层次性。
2、建设工程信息管理工作的原则有哪些：
答：标准化原则，有效性原则，定量化原则，时效性原则，高效处理原则，可预见原则。
1、什么是监理？
根据最新的《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）及《建设工程监理规范》（讨论稿）中词语定义：“监理”是指工程监理单位受建设单位的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
2、监理工作的基本内容有哪些？
对于强制实施监理的建设工程，下列22项工作属于监理单位需要完成的基本工作，也是确保建设工程监理取得成效的重要基础。
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报建设单位。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由建设单位主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由建设单位主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工单位提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工单位工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（6）检查施工单位专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）检查施工单位提交的施工进度计划，核查施工单位对施工进度计划的调整；
（8）检查施工单位的试验室；
（9）审核施工分包单位资质条件；
（10）查验施工单位的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（13）审核施工单位提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报建设单位审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工单位整改并报建设单位；
（15）经建设单位同意，签发工程暂停令和复工令；
（16）审查施工单位提交的采用新材料、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（18）审查施工单位提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工单位提交的竣工结算申请并报建设单位；
（22）编制、整理工程监理文档文件并报建设单位。
3、监理人员的概念是什么？
（1）监理人员包括：注册监理工程师（国家、省）和监理员
国家注册监理工程师：经资格考试取得中华人民共和国监理工程师资格证书；经注册，取得中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书和印章；从事工程监理及其相关业务的专业人员。（取得工程师职称满3年以上才允许报考）（2）省注册监理工程师：是指具备免考资格或通过省建设行政主管部门培训、考核获取岗位证书，并从事建设工程监理活动的专业人员。（只要取得工程师职称就可以报考）（3）省注册监理员：是指具备免考资格或通过设区市建设行政主管部门培训、考核获取岗位证书，并从事建设工程监理活动的专业人员。（对职称无要求）
4、监理人员的职责有哪些？ 《建设工程监理规范》明确规定了总监、专监、监理员的职责。（1）总监理工程师的职责：（共13条），不做详细讲解。（2）专业监理工程师应履行以下职责：（10条）1)负责编制本专业的监理实施细则； 2)负责本专业监理工作的具体实施； 3)组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议； 4)审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；5)负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收； 6)定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示； 7)根据本专业监理工作实施情况做好监理日记； 8)负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报； 9)核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据10)实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认； 11)负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。（3）监理员应履行以下职责：（6条）1)在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作； 2)检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录； 3)复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证； 4)按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及5)工序施工质量检查结果进行记录； 6)担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告； 7)做好监理日记和有关的监理记录
点击咨询 