2016年下半年吉林省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试卷

第一篇：2016年下半年吉林省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试卷

2016年下半年吉林省监理工程师考试《合同管理》：申请撤

销裁决考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、建设工程档案是指__。

A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录 B．建设工程中各种文件的总称 C．建设工程中的文件档案资料

D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录

2、缔约过失责任的构成必须具备的条件不包括__。A．缔约一方有损失 B．缔约一方有违约行为 C．缔约当事人有过错 D．合同尚未成立

3、采用工程量清单招标的工程，工程量清单的准确性和完整性由__负责。A．项目监理机构 B．招标人

C．招标投标管理机构 D．投标人

4、施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前书面通知项目监理机构。A：8h B：12h C：24h D：48h E：工程变更单

5、【例1·单选题】FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。A：25 B：30 C：40 D：50 E：专业监理

6、采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为。A：发包人 B：承包人 C：监理人 D：分包人 E：专业监理

7、依据《建设工程监理规范》，建设工程监理表格体系包括3类表式，其中A类表为。

A：承包单位用表 B：建设单位用表 C：监理单位用表 D：各方通用表 E：工程保险金

8、风险自留与其他风险对策的根本区别是。

A：不改变工程风险的发生率，也不改变工程风险潜在损失的严重性 B：不改变工程风险的发生率，但可改变工程风险潜在损失的严重性 C：改变工程风险的发生率，但不改变工程风险潜在损失的严重性 D：改变工程风险的发生率，也改变工程风险潜在损失的严重性 E：工程保险金

9、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为__关系。A．依次 B．搭接 C．组织 D．工艺

10、监理股份有限公司监事会的成员不得少于。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金

11、基准日期是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，通用条款规定的基准日期。A：发布招标公告之日

B：承包商提交投标文件之日 C：投标截止日前第28天 D：签订施工合同后第28天 E：专业监理

12、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1-4周实际完成的工程量见表4-5，则截至第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的。A：左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60天 B：右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60天 C：左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50天 D：右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50天 E：自我评定

13、某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费：完成业主要求的合同外工程花费3万元；由于业主缘故导致功效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失0．5万元。则承包商可索要的人工费为万元。A：2．0 B：3．0 C：5．0 D：5．5 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为。A：10万元 B：20万元 C：30万元 D：50万元 E：专业监理

15、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由。A：行业协会指定 B：仲裁委员会指定

C：业主与承包商协商选定 D：工程师和承包商协商选定 E：专业监理

16、取得国有土地使用费不包括。A：土地使用权出让金 B：城市建设配套费 C：临时安置补助费 D：土地管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、与工程建设有关单位的外部协调，建设工程系统内的单位不包括。A：设计单位 B：施工单位

C：资金提供单位

D：政府建设行政主管机构 E：工程保险金

18、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。A：项目名称 B：项目特征 C：项目划分 D：项目编码

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在支付或扣除。A：竣工结算

B：下一次进度款中 C：本次进度付款中 D：以上都不正确 E：专业监理

20、下列属于监理工程师控制建设工程进度的组织措施的是__。A．编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制 B．建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度 C．推行CM承发包模式，对建设工程实行分段发包 D．采用网络计划技术对建设工程进度实施动态控制

21、监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核__。A．建设优质工程的情况

B．在工程建设中是否具有良好的信誉 C．质量保证措施的落实情况

D．与拟建工程相似或接近的工程

22、某企业第1年初向银行借款500万元，年利率为7％，银行规定每季度计息1次，则企业在第4年末一次性向银行支付本利和为万元。A：659．96 B：659．45 C：655．40 D：535．93 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、关于要约撤销的说法，正确的是。

A：撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人 B：要约撤销的目的是让要约丧失法律效力 C：要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D：撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人 E：专业监理

24、工程监理单位的服务对象是。A：施工单位 B：监理工程师 C：建设单位 D：建设工程 E：工程保险金

25、【例2·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑因素。A：投标价 B：交货期 C：运输费 D：寿命残值 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、监理工程师应根据工程的__等条件，确定参与投标企业的类型及资质等级。A．规模 B．结构 C．类型 D．特点 E．工期

2、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有。A：办理土地征用

B：向工程师提供工程进度计划

C：提供保证施工安全需要的围栏设施

D：协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E：提供施工现场的地下管线资料

3、设计概算可分为。A：单位工程概算 B：一般土建工程概算 C：单项工程综合概算 D：建设工程总概算 E：预备概算

4、施工图设计阶段的监理工作是__。

A．督促并控制设计单位按照委托设计合同约定的日期，保质、保量、准时交付施工图及概(预)算文件

B．审核设计单位交付的施工图及概(预)算文件，并提出评审验收报告 C．根据有关法规的规定，对报送施工图进行审查 D．编写工作总结报告，整理归档监理资料 E．为设计单位提供技术咨询和服务

5、关于工程监理企业资质的说法，符合《工程监理企业资质管理规定》的有。A：综合资质由企业所在地省级建设主管部门初审 B：专业乙级资质由企业所在地省级建设主管部门审批 C：事务所资质由企业所在地市级建设主管部门审批 D：工程监理企业资质证书的有效期为5年 E：工程监理企业资质证书的有效期为3年

6、工程质量事故处理结束后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上，应严格按验收标准及有关规范的规定并结合__进行验收。A．监理人员的旁站、巡视和平行检验结果 B．质量事故处理方案的要求 C．实际量测结果

D．有关的各种资料数据 E．建设单位意见

7、根据《建设工程监理规范》规定，工程项目开工前，总监理工程师应对质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系加以审核，审核的主要内容有__。A．质量管理、技术管理和质量保证的组织机构 B．质量管理、技术管理制度

C．专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证 D．技术管理方案

E．质量管理、技术管理的程序

8、在损失控制计划系统中，应急计划是在损失基本确定后的处理计划，其应包括的内容有。

A：采用多种货币组合的方式付款 B：全面审查可使用的资金情况 C：准备保险索赔依据

D：控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害 E：确定保险索赔的额度

9、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括__等。

A．不可预见的外界条件 B．施工中遇到文物和古迹 C．异常不利的气候条件

D．业主或其他承包人的干扰 E．后续法规的调整

10、【例2·多选题】在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有。A：完成施工中出现的设计变更 B：提供设计人在现场的工作条件

C：设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续 D：向施工单位进行设计交底 E：保护设计人知识产权

11、仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以由__鉴定部门鉴定。A．当事人约定的 B．仲裁庭约定的 C．法律规定的

D．地方政府指定的 E．人民法院指定的

12、施工图预算是建设单位的依据。A：确定项目造价 B：进行施工准备 C：控制施工成本

D：监督检查执行定额标准 E：施工期间安排建设资金

13、某建筑材料采购合同被法院认定为可撤销合同，其法律后果有__。A．返还财产 B．赔偿损失 C．支付违约金 D．双倍返还定金 E．没收财产

14、建筑工程总概算是根据所包括的汇总编制而成的。A：单项工程综合概算 B：预算费用

C：单位工程概算

D：工程建设其他费用概算 E：预备费用

15、可以不申请办理施工许可证的情形有。A：工程投资额在80万元以下的建筑工程 B：工程投资额在30万元以下的建筑工程 C：建筑面积在以下的建筑工程 D：政府投资的建筑工程

E：建筑面积在以下的建筑工程

16、下列关于设计施工总承包合同的特点，说法正确的是。A：合同责任单一

B：固定工期、固定费用 C：减少设计变更 D：建设周期长

E：增加承包人的索赔

17、根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括。A：为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件 B：负责组织设计成果鉴定 C：负责审查各阶段设计文件 D：对外商的设计资料的审查 E：保护设计人的知识产权

18、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位不得将工程发包给。A：不具备相应资质的单位 B：无资质证书的单位

C：以欺骗手段取得资质证书的单位 D：非本地区的施工企业 E：超越资质等级的单位

19、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括__。

A．选定施工合同的承包人

B．批准施工合同承包人选定的分包人 C．确定工程规模

D．主持工程建设有关协作单位的组织协调 E．审核承包人的索赔

20、监理规划审核内容中，对安全生产管理监理工作内容的审核包括。A：在工程进展中各个阶段的工作实施计划是否合理、可行 B：审核安全生产管理的监理工作内容是否明确 C：是否建立了对现场安全隐患的巡视检查制度 D：是否制定了相应的安全生产管理实施细则

E：是否建立了对施工组织设计、专项施工方案的审查制度

21、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是__。

A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期 B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系 C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系 D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间 E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象

22、建设工程的风险识别往往通过__方式，在对建设工程风险进行多维分解的过程中，认识工程风险，建立工程风险清单。A．对经验数据的分析 B．风险调查 C．风险评价 D．专家咨询 E．实验论证

23、抽样检验可能产生的两类错误是__。A．将不合格产品认定为合格产品 B．将未检验产品认定为已检验产品 C．将合格产品认定为不合格产品 D．将已检验产品认定为未检验产品 E．以上均不完全正确

24、项目环境调查主要包括__。A．自然环境 B．经济环境 C．社会环境 D．特殊环境 E．生态环境

25、在施工阶段监理工程师编制资金使用计划的主要形式有 A：按子项目分解的资金使用计划 B：按业主要求编制的资金使用计划 C：按时间进度分解的资金使用计划

D：按资金到位情况编制的资金使用计划 E：按承包商要求编制的资金使用计划

第二篇：2015年上半年吉林省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试卷

2015年上半年吉林省监理工程师考试《合同管理》：申请撤

销裁决考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在建设工程三大目标控制中，__对进度控制的作用最为突出。A．合同管理 B．组织协调

C．全方位控制措施 D．全过程控制措施

2、监理工程师要对施工质量做出独立判断，必须应用__手段取得依据。A．承包单位自检 B．平行检验

C．承包单位互检 D．交叉检验

3、工程招标阶段所确定的作为投标人入围条件的企业资质等级，应取得的认可。A：建设主管部门 B：招标管理部门 C：工商管理部门 D：资质管理部门 E：工程变更单

4、某工程由于种种原因导致工程延期，对其处理正确的是。

A：由于承包单位以外的原因造成工期拖延，承包单位无权提出延长工期的申请 B：若承包单位提出延长工期的申请被通过，应纳于合同工期，作为合同工期的一部分

C：如果承包单位得到监理工程师批准的工期延期，就要赔偿由于工期延长而支付的误期损失费

D：若某项工程被批准为工程延期，业主没有必要承担由于工期延长所增加的费用

E：自我评定

5、【例1．单选題】下列属于监理单位工程进度控制內容的是。A：参加工程竣工验收 B：编写工程质量评估报告 C：对实际完成量与计划完成量进行比较分析D比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响

D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金

6、影响工程进度的因素中，施工安全措施不当属于。A：业主因素 B：施工技术因素 C：组织管理因素 D：社会环境因素 E：自我评定

7、表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是__。A．GB/T 19000—2000 B．GB/T 19001—2000 C．GB/T 19004—2000 D．ISO 19011

8、在工程网络计划中，如果某项工序拖延的时间超过其自由时差但没有超过总时差，则。

A：影响工程总工期

B：该项工作会变成关键工作

C：对后续工作及工程总工期无影响 D：使其紧后工作不能按最早时间开始 E：自我评定

9、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。A．监理大纲 B．监理规划

C．监理实施细则 D．监理目标

10、按施工层次划分工程质量控制的系统过程时，最基本的控制对象是。A：原材料和构配件 B：施工机械与设备 C：施工作业过程 D：分部工程 E：工程变更单

11、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是。A：指示承包商修复缺陷后再进行检验

B：经业主同意折价接收工程并签发接收证书 C：建议业主解除施工合同

D：颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限 E：专业监理

12、施工图预算的方法中，简单易懂，便于掌握，审查和发现问题速度快的审查方法是。

A：全面审查法 B：对比审查法 C：筛选审查法 D：重点审查法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、关于项目监理机构组织形式的说法，正确的是。A：矩阵制监理组织形式的优点是纵横向协调工作量小 B：直线职能制监理组织形式的优点是信息传递路线短 C：直线制监理组织形式只适用于小型建设工程项目 D：职能制监理组织形式能发挥职能机构专业管理作用，提高管理效率 E：工程保险金

14、【例6·单选题】某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍(天)见表2-7。如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第天。A：9 B：11 C：14 D：15 E：自我评定

15、在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是。A：流水节拍 B：流水间隔 C：流水强度 D：流水时距 E：自我评定

16、下列属于项目监理机构内部工作制度的是。A：监理工作日志制度

B：工程材料、半成品质量检验制度 C：监理工作报告制度 D：施工备忘录签发制度 E：工程保险金

17、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)编制的分部分项工程量清单，其工程数量是按照计算的。A：工程实体量和损耗量之和 B：实际施工完成的全部工程量 C：设计文件图示尺寸的工程量净值

D：设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表后，在熟悉本工程的试验项目及其要求后对施工试验室进行考核。A：总工程师 B：总实验师

C：专业监理工程师 D：专业工程师 E：工程变更单

19、下列不属于监理月报的主要内容。A：本月工程实施情况 B：本月监理工作情况 C：下月监理工作重点 D：监理工作总结 E：工程保险金

20、某项目的建筑安装工程投资为1500万元，基本预备费为100万元，设备购置费为500万元，涨价预备费为80万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的因素总和为万元。A：2150 B：1550 C：2180 D：2100 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、【例2·单选题】监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A：7 B：14 C：15 D：28 E：专业监理

22、对于规模大、工艺复杂、需要分期出图的工程项目，承包单位要求分阶段报审施工组织设计的，应经过批准。A：建设单位 B：设计单位 C：监理单位 D：质监部门 E：工程变更单

23、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。A：项目名称 B：项目特征 C：项目划分 D：项目编码

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工，已知各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、4天，则流水步距和专业工作队数分别为__。A．6天和3个 B．4天和4个 C．4天和3个 D．2天和7个

25、从整体角度判定工程实际进度偏差，并能预测后期工程进度的比较方法是。A：前锋线比较法 B：S曲线比较法

C：匀速进展横道图比较法 D：非匀速进展横道图比较法 E：自我评定

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、关于支付工程预付款的说法，正确的有。A：发包人应在发出开工通知前支付工程预付款 B：发包人应在发出开工通知后支付工程预付款

C：承包人提交预付款保函后，发包人才支付工程预付款 D：在整个施工阶段预付款保函金额应维持不变

E：发包人不按时支付工程预付款，承包人有暂停施工的权利

2、GB/T 19000—2000族标准中对质量的定义是：“一组固有特性满足要求的程度”。其中满足要求应包括（）的需要和期望。A．图纸中明确规定 B．组织惯例

C．质量管理方面 D．行业规则

E．其他相关方利益

3、某一特殊构筑物因涨大水冲毁而急需修复，则其承包合同宜采用__合同。A．成本加酬金 B．纯单价

C．估计工程量单位 D．可调总价 E．可调单价

4、排列图是一种常见的质量控制统计分析法，可用于。A：分析造成质量问题的薄弱环节 B：评价生产过程的能力 C：掌握质量数据的分布规律 D：分析质量控制措施的有效性

E：找出生产不合格品最多的关键过程

5、可行性研究中的社会评价主要包括__。A．项日对社会的影响分析 B．项目对环境的影响分析 C．项目与所在地互适性分析 D．社会风险分析

E．项目的节能、节水措施分析

6、【例1·多选题】美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括。A：传统模式 B：CM模式

C：设计一建造模式 D：集成化管理模式 E：Partnering管理模式

7、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当编制专项施工方案的分部分项工程有。

A：基坑支护与降水工程 B：土方开挖工程 C：起重吊装工程 D：主体结构工程

E：模板工程和脚手架工程

8、担保是指当事人根据__，为促使债务人履行债务实现债权人的债权的法律制度。

A．法律规定 B．委托代理 C．保险合同

D．公证机关规定 E．双方约定

9、关于建设工程监理作用的说法．正确的有。A：有利于提高建设工程投资决策科学化水平B：有利于监理单位维护建设单位的合法权益 C：有利于规范工程建设参与各方的建设行为 D：有利于实现建设工程投资效益的最大化 E：有利于促使施工单位保证建设工程质量

10、一个工程项目要经历__三个时期。A．投资前期 B．生产经营时期 C．建设时期 D．存活期 E．衰退期

11、工程建设设计阶段，监理工程师控制进度的主要任务包括__。A．审核项目总进度计划 B．审核设计总进度计划

C．审核各专业工程的出图计划 D．提供设计基础资料

E．监督设计进度计划的实施

12、关于设备采购的质量控制，下列说法正确的有__。A．成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B．总包单位采购，采购方案由监理工程师编写并报建设单位批准 C．市场采购设备，一般适用于小型通用设备的采购

D．建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E．向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

13、”按图施工”是工程质量控制的一项重要原则，施工图必须，才能作为施工的依据。

A：经过设计单位正式签署 B：经过工程监理单位核准 C：获得质量监督机构认可 D：得到建设单位的同意 E：进行设计交底和会审

14、建筑工程一切险自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地时生效，其保险期终止时间可以是日。A：工程动工

B：全部工程验收合格

C：工程所有人实际占有全部工程 D：施工合同约定的竣工 E：保修期满

15、《合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括__。A．补偿性原则 B．严格责任原则 C．惩罚性原则 D．有限责任原则 E．连带责任原则

16、【例2·多选题】监理工程师受业主委托实施全过程监理时，在建设工程设计准备阶段进度控制的任务有。

A：进行环境及施工现场条件的调查和分析 B：编制设计阶段工作计划及详细的出图计划

C：收集有关工期的信息，协助业主确定工期总目标 D：编制工程项目总进度计划及、季、月实施计划 E：编制工程项目前期工作计划及总进度计划

17、根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有。A：组织设计成果鉴定 B：参加隐蔽工程验收

C：对外商提供的设备设计图纸进行审查

D：向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案 E：组织并主持有关方面参加的设计交底会

18、在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括。

A：由于大量浪费材料其实际用量超过计划用量而增加的材料费用 B：由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用

C：由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用 D：由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用

E：承包商为保证混凝土质量选用高强度等级水泥而增加的材料费用

19、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有__。A．增加劳动力和施工机械的数量 B．改进施工工艺和施工技术 C．采用更先进的施工机械 D．改善外部配套条件 E．采用工程分包方式

20、施工单位可以在其资质等级许可的范围内（）。A．将其承接的工程转包

B．允许其他单位以本单位的名义承揽工程

C．按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施212 D．将其承接的工程合理分包

E．将其承接的工程肢解后转包给很多分包商

21、可行性研究报告的内容包括__。A．市场调查与市场预测 B．建设规模与产品方案 C．设计概算 D．节能措施 E．节水措施

22、工程建设的各个阶段都对工程项目质量的形成产生影响，其中施工阶段是__。A．确保工程实体的最终质量

B．使决策阶段确定的质量目标和水平具体化 C．形成工程实体质量的决定性环节 D．实现建设工程质量特性的保证 E．实现设计意图的重要环节

23、监理实施细则中，专业工程特点应从专业工程进行有针对性的阐述。A：施工的重点和难点 B：施工工艺 C：施工工序 D：工程概况

E：施工范围和施工顺序

24、建设单位在工程开工前应负责向建设行政管理部门办理等手续。A：建设资金贷款 B：施工图文件审查 C：工程施工许可证 D：工程质量监督手续 E：大型施工机械进场许可

25、下列关于合同成立地点的说法正确的是。A：承诺生效的地点为合同成立的地点

B：采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点 C：没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点 D：要约生效的地点为合同成立的地点

E：当事人采用合同书形式订立合同的．双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点

第三篇：四川省2016年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试卷

四川省2016年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁

决考试试卷

一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在工程监理行业，能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展，这体现的是建设工程监理__的发展趋势。

A．适应市场需求，优化工程监理企业结构

B．以市场需求为导向，向全方位、全过程监理转化

C．与国际惯例接轨

D．加强培训工作，不断提高从业人员素质

2、某通用设备采购合同中约定：采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是。

A：同时履行抗辩权

B：后履行抗辩权

C：不安抗辩权

D：先诉抗辩权

E：专业监理

3、关于合同鉴证的说法，正确的是。

A：经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证

B：法律规定强制实施合同鉴证

C：合同鉴证的效力不限于我国国内

D：合同鉴证由工商行政管理机关作出

E：专业监理

4、当选定设计单位后，应由就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。

A：监理工程师和设计单位

B：业主和建设单位

C：监理工程师和承包单位

D：建设单位和设计单位

E：自我评定

5、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与签订分包合同。

A：业主

B：工程师

C：承包商

D：承包商代表

E：专业监理

6、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。

A．要素有用性

B．动态相关性

C．主观能动性

D．规律效应性

7、工程监理企业应当由足够数量的有丰富管理经验和应变能力的监理工程师组成骨干队伍，这是建设工程监理的具体表现。

A：服务性

B：科学性

C：独立性

D：公正性

E：工程保险金

8、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是。

A：因施工方案缺陷，应由承包人承担责任

B：因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任

C：因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任

D：因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任

E：专业监理

9、【例3·单选题】建设工程施工进度控制工作细则的内容不包括。

A：施工进度控制人员的职责分工

B：施工进度控制工作流程

C：工程进度款支付条件及方式

D：施工进度控制目标实现的风险分析

E：自我评定

10、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差为周。

A：

B：1 C：2 D：3 E：自我评定

11、通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的经济措施是。

A：实行包干奖励

B：采用更先进的施工方法

C：增加每天的施工时间

D：改善劳动条件

E：自我评定

12、因果分析图法是利用因果分析图来系统的有效工具。

A：找出影响质量的主次因素

B：寻找某一质量问题与其产生原因之间关系

C：整理有关质量数据 D：统计分析质量数据

E：工程变更单

13、下列关于招标流程的相关说法错误的是。

A：招标人需要向建设行政主管部门办理申请招标手续

B：必须设定标底

C：现场踏勘的费用由投标人自己承担

D：对于投标人提问的问题，招标人应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人

E：专业监理

14、进口设备外贸手续费的计算公式为：外贸手续费=×人民币外汇牌价×外贸手续费率。

A：离岸价

B：离岸价+国外运费

C：离岸价+国外运输保险费

D：到岸价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核是未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则。

A：发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B：承包人承担费用和延误的工期

C：发包人承担费用并延长工期，无需支付利润

D：发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

E：专业监理

16、依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的。

A：三分之一

B：三分之二

C：四分之一

D：一半

E：工程保险金

17、某项目投资方案的现金流量如图3-3所示，从投资回收期的角度评价项目，如基准静态投资回收期为7．5年，则该项目的静态投资回收期。

A：P_C” />，项目不可行

B：，项目不可行

C：，项目可行

D：，项目可行

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、按建设工程特点的不同，定额可分为等。

A：行业定额和企业定额

B：人工消耗定额和材料消耗定额

C：建筑工程定额和安装工程定额

D：预算定额和概算定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、在控制图中出现了“链”的异常现象，根据规定，当连续出现链时，应开始调查原因。

A：五点

B：六点

C：七点

D：八点

E：工程变更单

20、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人已到场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为。

A：无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B：无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C：补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D：补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

E：专业监理

21、某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80％，实际完成合同计划价的70％，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为。

A：超支100万元、超前50万元

B：超支50万元、拖后100万元

C：节约50万元、拖后100万元

D：节约100万元、超前50万元

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、实行施工总承包的，施工现场安全由负责。

A：业主

B：监理单位

C：设计单位

D：总承包单位

E：工程保险金

23、建设工程施工过程中存在，监理人员在进行质量检验时极易产生将不合格的建设工程误认为是合格品的判断错误。

A：隐蔽性

B：局限性

C：特殊性

D：波动性

E：工程变更单

24、在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括__。

A．对设计、施工承包单位的选定权

B．对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权

C．对工程设计变更的审批权

D．对工程规模、规划设计等要求的认定权

25、组成FIDIC合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（）。

A．合同专用条件

B．投标书 C．合同协议书

D．合同通用条件

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、施工合同履行过程中，当发包人要求提前竣工时，与承包人签订提前竣工协议所包含的内容有。

A：提前竣工时间

B：发包人为赶工提供的便利条件

C：承包人的赶工措施

D：提前竣工所需追加的合同价款

E：承包人不能按约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的计算方法

2、施工图审查机构的主要职责有。

A：制定审查程序、范围和内容

B：对涉及安全和强制性标准执行情况进行技术审查

C：提交施工图审查报告

D：承担施工图审查失职责任

E：颁发施工图审查批准书

3、监理单位对设备制造过程的监造实行__。

A．现场见证

B．询问见证

C．会议见证

D．合同见证

E．文件见证

4、监理工程师在现场施工准备的质量控制中需要进行等工作。

A：施工现场质量管理检查

B：施工图设计的审查

C：分包单位资质的审核与确认

D：查验施工控制测量成果

E：施工试验室的检查

5、工程质量会受到各种因素的影响，下列属于系统性因素的有。

A：使用不同厂家生产的规格型号相同的材料

B：机械设备过度磨损

C：设计中的安全系数过小

D：施工虽然按规程进行，但规程已更改

E：施工方法不当

6、设备采购的原则有。

A：向有良好信誉，供货质量稳定合格的供货商采购

B：所采购设备和配件的价格是合理的，技术相对先进，交货及时，维修和保养能得到充分保障

C：向有信誉的合作单位介绍的供货企业采购

D：所采购设备的质量是可靠的，满足设计文件所确定的各项技术要求，能保证整个项目生产或运行的稳定性

E：符合国家对特定设备采购的政策法规

7、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的专门技术法规性文件包括。

A：建筑工程施工质量验收统一标准

B：施工材料及其制品质量的技术标准

C：质量管理体系标准

D：控制施工作业活动质量的技术规程

E：有关的新技术、新材料的质量标准

8、中小型设备工程设计可进行两阶段设计，即__。

A．初步设计

B．技术设计

C．施工组织设计

D．施工方案设计

E．工作图设计

9、在实施建设项目法人责任制的情况下，项目总经理的职权包括__。

A．负责筹措建设资金

B．编制并组织实施归还贷款和其他债务计划

C．组织工程建设实施

D．负责组织项目试生产和单项工程预验收

E．负责提出项目竣工验收申请报告

10、用实物法编制施工图预算时，其直接工程费的计算与（）有关。

A．人工、材料、机械的市场价格

B．工、料、机的定额消耗量

C．预算定额基价

D．工程量

E．取费定额

11、建设工程风险最常见的非保险转移主要有__。

A．承包商进行合同转让或工程分包

B．业主将合同责任和风险转移给对方当事人

C．购买保险

D．第三方保险

12、在建设工程设计准备阶段监理工程师进度控制的任务包括。

A：协助建设单位确定工期总目标

B：编制工程项目建设总进度计划

C：编制设计阶段简单的工作计划

D：施工现场条件调查和分析

E：编制施工总进度计划

13、【例1.多选题】工程监理企业组织形式中，股份有限公司的设立条件有。

A：发起人符合法定人数

B：有公司住所

C：股份发行、筹办事项符合法律规定

D：有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构

E：股东共同制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过

14、下列对于招标控制价的规定，说法正确的有。

A：招标控制价应在招标文件中公布，可根据实际情况上浮或下调 B：招标人应将招标控制价报工程所在地的工商管理部门备查

C：投标人经复核人认为招标人公布的招标控制价未按《建设工程工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在开标前5日向招投标监督机构或工程造价管理机构投诉

D：投标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核

E：招标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝

15、工程量清单编制的作用有。

A：是建设工程计价的依据

B：是工程付款和结算的依据

C：是工程预付款和决算的依据

D：是调整工程量、进行工程索赔的依据

E：为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础

16、监理合同终止的条件有。

A：工程竣工并移交

B：监理人完成合同约定的全部工作

C：施工单位办理完竣工结算

D：委托人与监理人结清并支付全部酬金

E：施工单位保修期结束

17、关于监理合同性质和特点的说法，正确的是。

A：监理合同是委托合同的一种

B：监理合同是建设工程合同的一种

C：监理合同的标的是服务

D：监理合同的标的是工程

E：监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序

18、变异系数是用标准差除以算术平均数得到的相对数，其数值大，说明。

A：数据分布集中程度高

B：离散程度大

C：均值对总体的代表性差

D：离散程度小

E：数据分布集中程度低

19、下列关于投资控制目标值的叙述，正确的有__。

A．建设项目投资控制目标值包括建设项目的总目标值、分目标值、各详细目标值

B．如果没有明确的投资控制目标，就无法进行项目投资实际支出值与目标值的比较，不能进行比较就不能找出偏差，不知道偏差就会使控制措施缺乏针对性

C．为了实现投资目标值，设备价格及各项有关费用一定要与投资目标值相适应

D．投资目标值与人工单价不相适应也可以实现投资控制目标

E．投资目标与材料预算价格可以不相适应

20、某工程单代号网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有。

A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E

21、按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括__。

A．投标书及其附件

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答

C．资格审查文件

D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议

22、总监理工程师负责制原则的内涵包括。

A：总监理工程师是工程监理的责任主体

B：总监理工程师是工程监理的权力主体

C：总监理工程师是工程监理的质量主体

D：总监理工程师是工程监理的造价主体

E：总监理工程师是工程监理的利益主体

23、工程质量事故的特点主要有。

A：复杂性

B：严重性

C：可变性

D：经济性

E：多发性

24、工程网络计划资源优化的目的是。

A：资源均衡利用条件下的最短工期安排

B：资源有限条件下的最短工期安排

C：工期最短条件下的资源均衡方案

D：工期固定条件下的资源均衡方案

E：工期最短条件下总费用最低的资源配置方案

25、建设工程实施过程中投入的传统生产要素包括。

A：建筑材料

B：工程设备

C：工程图纸

D：施工机具

E：施工技术人员

第四篇：2017年吉林省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题

2017年吉林省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决

模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列对于应急费的阐述，正确的是。

A：包括未明确项目的准备金和不可预见准备金

B：不可预见准备金是为了补偿直至工程结束时的未知价格增长 C：不可预见准备金是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用 D：未明确项目准备金是用来补偿估算的误差 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、【例1·单选题】在采用定额单价法编制施工图预算的过程中，工料分析表的编制依据是。

A：分部分项工程实物工程量和预算定额中的实物量 B：分部分项工程实物工程量和企业定额中的价格信息 C：定额项目中所列的工、料、机的数量

D：分部分项工程实物工程量以及预算定额中的实物量、企业定额中的价格信息 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、在网络计划工期优化过程中，当出现多条关键线路时，在考虑对质量、安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是各条关键线路上。

A：直接费之和最小的工作组合，且压缩后的工作仍然是关键工作 B：直接费之和最小的工作组合，而压缩后的工作可能变为非关键工作 C：直接费用率之和最小的工作组合，且压缩后的工作仍然是关键工作

D：直接费用率之和最小的工作组合，而压缩后的工作可能变为非关键工作 E：自我评定

4、流水施工的基本组织方式包括。A：无节奏流水施工、异节奏流水施工 B：异节奏流水施工、等节奏流水施工 C：无节奏流水施工、有节奏流水施工 D：等节奏流水施工、无节奏流水施工 E：自我评定

5、颁发整个工程的接收证书时，将保留金的前支付给承包商。A：25％ B：50％ C：30％ D：10％ E：专业监理

6、下列监理工程师对质量控制的措施中，属于技术措施的是__。A．落实质量控制责任 B．制定质量控制协调程序 C．严格质量控制工作流程 D．严格进行平行检验

7、下列业主造成的情况下，承包方不可以提出利润索赔。A：工程变更

B：业主未能提供现场 C：暂停施工

D：文件有缺陷或技术性错误

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、FIDIC合同的缺陷通知期的开始日期是__。A．工程破土动工之日 B．工程投入使用之日

C．工程接收证书中写明的竣工日 D．工程师颁发履约证书之日

9、编制工程概算定额的基础是。A：估算指标 B：概算指标 C：预算指标 D：预算定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、由建设工程投资、进度、质量三大目标之间存在对立关系可知，建设工程三大目标应。

A：同时达到最优

B：分别进行分析与论证 C：作为一个系统统筹考虑 D：尽可能进行定量的分析 E：工程保险金

11、《建设工程安全生产管理条例》规定。施工单位专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和报告。A：监理机构

B：安全生产管理机构 C：建设单位

D：建设主管部门 E：工程保险金

12、某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作40％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人。A：3万元 B：5万元 C：7万元 D：10万元 E：专业监理

13、【例2·单选题】单代号搭接网络计划的表示方法为。

A：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系和搭接关系 B：以节点表示工作及其逻辑关系，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系 C：以节点表示工作及其搭接关系，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系 D：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系 E：自我评定

14、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11％，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12％，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款的年实际利率为。A：11．00％ B：11．46％ C：12．00％ D：12．36％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、某城市的广播电视塔是一个。A：单位工程 B：分部工程 C：分项工程 D：检验批 E：工程变更单

16、某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费：完成业主要求的合同外工程花费3万元；由于业主缘故导致功效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失0．5万元。则承包商可索要的人工费为万元。A：2．0 B：3．0 C：5．0 D：5．5 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是。A：服务对象的多样性

B：通过经济手段引导推行的制度 C：具有完善的诚信体系 D：具有监督功能 E：工程保险金

18、某建设项目的财务现金流量表如下，则其静态投资回收期为年。A：8 B：7 C：10 D：7．6 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、某企业用50万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12％，则每年均等的净收益至少应为万元。A：7．893 B：8．849 C：9．056 D：9．654 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

20、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是。A：物 B：财 C：行为

D：智力成果 E：专业监理

21、招标控制价是招标人根据政府主管部门发布的有关计价依据和办法，按计算的对招标工程限定的最高工程造价。A：概算指标 B：施工图纸 C：估算指标 D：基础定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、当延期事件具有持续性时，承包单位在合同规定的有效期内。A：向监理工程师提交最终的详情报告 B：向监理工程师提交阶段性的详情报告

C：不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交阶段性的详情报告 D：向监理工程师提交工程延期意向通知 E：自我评定

23、某工程项目，承包人与2012年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字，承包人的竣工日期应确定为。A：5月1日 B：5月15日 C：5月25日 D：5月28日 E：专业监理

24、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是。A：地基基础 B：防水工程 C：给水管道 D：排水管道 E：专业监理

25、下列费用中不属于静态投资的是。A：设备及工、器具购置费 B：建设单位管理费 C：建设期贷款利息 D：研究试验费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在工程网络计划中，关键线路上__。A．相邻两项工作之间的时间间隔全部为零 B．工作的持续时间总和即为计算工期

C．工作的总时差等于计划工期与计算工期之差 D．相邻两项工作之间的时距全部为零 E．节点的最早时间等于最迟时间

2、施工过程中技术复核工作的主要内容可概括为（）。A．图纸审查

B．隐蔽工程的检查验收 C．技术交底

D．工序间交接检查验收 E．工程施工预检

3、施工过程中遇到的下列不利条件中，属于FIDIC《施工合同条件》规定的不可预见物质条件的有。

A：不利于施工的外界自然条件 B：超音速飞行物产生的压力波干扰 C：招标文件中未提供的水文条件 D：不利于施工的气候条件

E：招标文件和图纸均未说明的地下障碍物

4、下列施工阶段的目标控制工作中，属于监理工程师质量目标控制工作的有。A：审查施工管理制度 B：审查施工组织设计 C：计量已完合格工程量 D：比选工程变更方案 E：审核竣工图

5、监理工程师在现场施工准备阶段的质量控制主要是对（）的控制。A．工程定位和标高基准 B．施工平面布置

C．材料构配件采购订货 D．施工机械配置 E．见证取样送检

6、在建设工程质量验收时，室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程，室外工程的子单位包括。A：附属建筑工程 B：智能工程 C：道路工程

D：给排水与采暖工程 E：电气工程

7、在财务现金流量表中，作业现金流出的有（）。A．流动资金 B．回收流动资金 C．销售税金及附加 D．固定资产余值回收 E．产品销售收入

8、【例2·多选题】下列关于固定节拍流水施工特点的说法中，正确的有。A：所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等 B：相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等 C：专业工作队的数量等于施工过程的数量 D：各施工段之间没有空闲时间

E：流水施工工期等于施工段数与流水节拍的乘积

9、【例2．多选题】下列属于要约失效的情形的有。A：要约人依法撤销要约

B：接受要约的通知到达要约人

C：承诺期限届满，受要约人未做出承诺 D：受要约人对要约的内容做出实质性变更

E：要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销

10、【例2·多选题】下列有关见证取样的要求，描述正确的有。A：试验室要具有相应的资质并进行备案、认可

B：负责见证取样的专业监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得从事监理工作的上岗资格

C：施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员或专职质检人员担任 D：试验室出具的报告不可作为工序产品质量评定的依据

E：见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定

11、与其他的风险对策相比，非保险转移风险对策的优点主要体现在。A：可以转移某些不可投保的潜在损失

B：双方当事人对合同条款的理解不会发生分歧 C：被转移者有能力更好地进行损失控制

D：可以中断风险源，使其不发生或不再发展

E：可以降低损失的发生概率或降低损失的严重程度

12、合同成立后，具备其生效的条件是__。A．当事人是法人 B．意思表示真实

C．不违反法律或者社会公共利益

D．合同的标的、数量等内容协商一致

E．当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

13、施工合伺示范文本规定，因__等原因导致竣工时间延长，经监理工程师确认后可以顺延工期。A．不可抗力

B．承包商基础施工超挖 C．工程量增加

D．监理下程师延误提供所需指令 E．设计变更

14、下列属于合同的内容的是。A：数量 B：标的 C：履行期限 D：价款 E：招标公告

15、风险可根据不同的角度进行分类，按风险所造成的不同后果可将风险分为__。A．基本风险 B．特殊风险 C．综合风险 D．纯风险 E．投机风险

16、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉讼到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有__。A．有防水要求的卫生间发生渗漏 B．基础底板断裂 C．电气管线不通路 D．给水管道接口漏水 E．主体结构明显倾斜

17、施工招标阶段及施工阶段投资控制的技术措施主要是__。A．设计阶段推行限额设计和优化设计 B．施工招标阶段编制标底

C．材料、设备供应阶段进行价格、质量评审，合理确定生产、供应厂家 D．按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费 E．合理商签工程承包合同

18、可行性研究报告既为建设工程投资决策提供依据，也可为提供依据。A：项目设计 B：银行贷款 C：设备制造 D：工程竣工 E：项目评估

19、设计合同中，发包人的责任包括__等。A．对设计依据资料的正确性负责 B．保证设计质量

C．提出技术设计方案

D．解决施工中出现的设计问题 E．提供必要的现场工作条件

20、下列各种建设工程组织管理模式的优点中，有利于工程造价控制的模式有。A：工程总承包模式 B：工程总承包管理模式 C：设计总分包模式 D：施工总承包模式 E：平行承发包模式

21、下列监理工程师权利和义务中，既是监理工程师权利又是监理工程师义务的有__。

A．使用注册监理工程师的称谓 B．在规定范围内从事执业活动

C．保证执业活动成果的质量，并承担相应责任 D．在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字 E．接受继续教育

22、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，其特点是。

A：时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期 B：时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系 C：横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系 D：横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间 E：横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象

23、按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括__。A．中标函 B．投标保函

C．监理合同标准条件 D．监理委托函 E．标准、规范

24、建筑工程一切险加保第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括。A：在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失

B：正常水位变化引起第三者财产损失

C：在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡

D：被保险人因上诉而支付的诉讼费用

E：工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失

25、合同法律关系的构成要素有__。A．内容 B．主体 C．规范 D．客体 E．行为

第五篇：2016年上半年吉林省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

2016年上半年吉林省监理工程师考试《合同管理》：申请撤

销裁决试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、当选定设计单位后，应由就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。A：监理工程师和设计单位 B：业主和建设单位

C：监理工程师和承包单位 D：建设单位和设计单位 E：自我评定

2、【例1·单选题】如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。A：5％ B：10％ C：15％ D：20％

E：工程保险金

3、按建设工程特点的不同，定额可分为等。A：行业定额和企业定额

B：人工消耗定额和材料消耗定额 C：建筑工程定额和安装工程定额 D：预算定额和概算定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。A．质量事故 B．安全事故 C．进度拖延 D．经济损失

5、【例2．单选题】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A：7 B：15 C：20 D：30 E：工程保险金

6、下列不能作为保证人的团体是。A：私营公司 B：国有公司 C：法人 D：学校 E：专业监理

7、【例1·单选题】在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应有审核后报建设单位。A：专业监理工程师 B：总监理工程师 C：业主代表 D：技术负责人 E：自我评定

8、按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在小时内写出质量事故报告。A：12 B：24 C：36 D：48 E：工程变更单

9、下列对于消费税的计算方法正确的是。

A：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)÷(1-消费税率)×消费税率 B：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)×消费税率 C：消费税=(组成计税价格+关税)×消费税率

D：消费税=(组成计税价格+关税)÷(1-消费税率)×消费税率 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、应控制在批准的总概算及投资包干限额内。A：工程总费用 B：投标价格 C：标底

D：分包价格

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的__文件。A．概算 B．修正概算 C．预算

D．修正预算

12、《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。A：一年 B：三年 C：五年 D：十年

E：工程保险金

13、【例1·单选题】某建设项目，建设期为2年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第1年400万元，第2年600万元，贷款年利率6％，建设期不支付利息，则该项目的建设期利息为万元。A：12．00 B：120．00 C：54．72 D：42．72 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、关于EPC模式与项目总承包模式承包范围的说法，正确的是。A：两者的承包范围完全相同 B：两者的承包范围完全不同

C：EPC模式的承包范围比项目总承包模式的承包范围窄 D：EPC模式的承包范围比项目总承包模式的承包范围宽 E：工程保险金

15、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是。A：人工费上涨 B：定额消耗量变化 C：遇雨季导致工期延长 D：设计变更

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、组织设计需要遵循一定的原则，其中反映组织中不同管理层次之间关系的是__的原则。

A．集权与分权统一 B．分工与协作统一

C．管理跨度与管理层次统一 D．合同管理和组织协调

17、在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购、报验的材料不合格，监理工程师不予签字，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，__。A．施工单位承担赔偿责任，监理单位不承担连带赔偿责任 B．监理单位与施工单位连带责任

C．施工单位承担直接责任，监理单位承担监理责任 D．施工单位不承担责任，材料供应单位承担责任

18、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照处理。

A：增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B：增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C：增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D：增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延 E：专业监理

19、设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计人的一笔拨款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，__。

A．按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B．按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回 C．每次阶段支付时均不许扣减定金

D．每次阶段支付时可将一定比例定金冲抵部分设计费 20、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间其他工程需要使用该设备时，正确的做法为。A：承包人可自行调运到其他工地

B：为了保证后续工程的施工，不得调出工地 C：经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地 D：经过业主书面同意后，可以调运到其他工地 E：专业监理

21、安全生产事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A：1 B：2 C：3 D：4 E：工程保险金

22、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为。A：不成立 B：无效 C：可撤销 D：效力待定 E：专业监理

23、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有__特点。A．隐蔽性 B．波动性

C．影响多样性 D．影响复杂性

24、工程监理企业申请综合资质、专业甲级资质的，应当向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市__提出申请。A．工程管理部门

B．人民政府建设主管部门 C．人民政府规划主管部门 D．工程监理资质评审委员会

25、按工程量清单计价模式计价时，工程量清单的编制人应是。A：工程设计单位 B：工程投标单位 C：工程招标单位

D：工程造价管理部门

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在FIDIC《施工合同条件》中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是__。A．不包含在合同价格之内 B．业主的备用金

C．可作为供意外用途的开支 D．支付时不需业主同意

E．用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额

2、监理规划的编写依据包括。A：监理大纲 B：工程分包合同 C：工程设计文件

D：工程施工承包合同 E：工程施工组织设计文件

3、以下__在工程开工前不需要办理施工许可证。A．商品用房 B．抢险救灾工程 C．国家大型工程 D．军用房屋建筑 E．临时性建筑

4、建设工程除具有一般产品的质量特性外，还具有其特殊的质量特性，具体表现在__方面。A．适用性 B．安全性 C．可靠性 D．复杂性

E．环境的协调性

5、【例5·多选题】下列各项中不属于世界银行规定的项目管理费包括内容的是。A：总部人员的薪金和福利费

B：施工管理现场人员的薪金、福利费 C：业主的行政性费用 D：设备安装工人工资 E：服务性建筑费用

6、【例3·多选题】下列工程进度控制措施中，那些是属于工程师采取的技术措施。

A：审查施工单位的进度计划 B：建立工程进度计划制度

C：协调进度计划与合同工期之间的关系 D：利用网络技术控制工程进度 E：协助施工单位编制施工组织设计

7、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有。A：指示再进行一次重复的竣工检验

B：经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程 C：建议业主解除合同 D：颁发接收证书并延长保修期限

E：要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

8、组织流水施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有（）。A．只有一个专业队在各施工段组织流水施工 B．各专业队在各施工段均可组织流水施工

C．同一时间段只能有一个专业队投入流水施工 D．各专业队可按施工顺序实现最大搭接 E．有利于提高劳动生产效率和工程质量

9、风险识别的特点有。A：个别性 B：客观性 C：复杂性 D：继承性 E：确定性

10、为了有效控制建设工程进度，就必须对影响进度的有利因素和不利因素进行全面、细致的分析和预测，以实现对建设工程进度的（）。A．主动控制 B．纠编控制 C．动态控制 D．事中控制 E．事后控制

11、施工单位可以在其资质等级许可的范围内。A：将其承接的工程转包

B：允许其他单位以本单位的名义承揽工程

C：按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工 D：将其承接的工程合理分包

E：将其承接的工程肢解后转包给很多分包商

12、价值工程的方案评价，应当通过实现综合评价。A：财务评价 B：技术评价 C：经济评价 D：社会评价 E：环境评价

13、按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括__。

A．领有公共运输执照施工车辆的损失 B．不可预料事件造成施工人员的人身伤亡 C．施工建筑物的损害

D．业主在工地的原有建筑物受到的损害 E．临时工程受到的损害

14、下列属于施工机械使用费的有。

A：施工机械由原驻地迁移至另一地区的机械运输费 B：经常修理费

C：工具用具使用费 D：机械由一工地运至另一工地的运输费 E：机上司机、司炉的基本工资和工资性津贴

15、某工作计划进度与实际进度如图4-12所示，从图中可获得的正确信息有。A：第4天至第7天内计划进度为匀速进展 B：第1天实际进度超前，但在第2天停工 C：前2天实际完成工作量大于计划工作量 D：该工作已提前1天完成

E：第3天至第6天内实际进度为匀速进展

16、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师的职责是。A：验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程 B：审核分部工程的质量检验评定资料

C：参与编制监理规划，负责编制监理实施细则 D：对重大问题及时向承包单位做出指示 E：参与工程竣工预验收和竣工验收

17、【例2·多选题】依据施工合同示范文本规定．工程竣工验收报告经发包人认可后28天内．承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料．造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时。A：承包人要求交付工程，发包人应当接收

B：承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求 C：发包人要求交付工程，承包人应当交付

D：发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任 E：工程结算款将不再支付

18、FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括__。A．由工程师确定

B．提交争端裁决委员会决定 C．双方协商

D．提交仲裁机构裁决 E．通过诉讼解决

19、监理工程师在现场施工准备阶段的质量控制主要是对（）的控制。A．工程定位和标高基准 B．施工平面布置

C．材料构配件采购订货 D．施工机械配置 E．见证取样送检

20、影响钢筋混凝土框架结构实体质量的重要因素有__。A．钢筋 B．人员素质 C．水泥

D．施工方法 E．施工机械设备

21、初始清单法中，对于大型复杂工程的单位工程应分别从进行分解。A：时间维 B：目标维 C：分部工程 D：分项工程 E：因素维

22、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，其他项目清单由组成。A：暂列金额 B：暂估价 C：计日工

D：总承包服务费 E：措施项目费

23、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，在下列各项中，属于企业管理费的是。

A：管理人员工资 B：劳动保护费 C：财产保险费 D：工程排污费 E：检验试验费

24、监理工程师写出的质量问题处理报告内容主要包括（）。A．调查与核查情况

B．质量问题处理补救的建议方案 C．审核认可的质量问题处理方案 D．质量问题处理结论

E．对处理结果的检查、鉴定和验收结论

25、建设工程设计一般分为三个阶段。A：施工组织设计 B：方案设计 C：初步设计 D：设计准备 E：施工图设计