西藏2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试题

第一篇：西藏2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试题

西藏2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：申请撤

销裁决考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、编制建设工程监理规划需满足的要求是。

A：基本构成内容和具体内容都具有针对性、指导性和可操作性 B：基本构成内容和具体内容都应当力求统一

C：基本构成内容应力求统一，具体内容应有针对性、指导性和可操作性 D：基本构成内容应有针对性、指导性和可操作性，具体内容应力求统一 E：工程保险金

2、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟__。A．5天，但不影响总工期 B．1天，但不影响总工期 C．5天，并使总工期延长1天 D．4天，并使总工期延长2天

3、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力。

A：是终局的，对发包人具有强制约束力 B：不是终局的，对发包人具有强制约束力 C：是终局的，仅对承包人具有强制约束力

D：不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力 E：专业监理

4、《建设施工合同(示范文本)》的通用条件规定，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A：未经招标

B：未经发包人同意 C：未提交分包人资质

D：分包人未与发包人签订合同 E：专业监理

5、缔约过失责任的构成必须具备的条件不包括__。A．缔约一方有损失 B．缔约一方有违约行为 C．缔约当事人有过错 D．合同尚未成立

6、因故中止施工的建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当__。A．重新申请领取施工许可证

B．向发证机关申请延期施工许可证 C．报发证机关核验施工许可证 D．重新办理开工报告的批准手续

7、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时：应以为准。A：现场考察时招标人口头解释 B：招标文件规定 C：书面回函解答 D：仲裁机构裁定 E：专业监理

8、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的。A：自愿原则 B：公平合理原则

C：依法独立进行原则 D：一裁终局原则 E：专业监理

9、《中华人民共和国建筑法》规定，由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。A．国务院

B．工商行政管理部门

C．国务院安全行政主管部门 D．国务院建设行政主管部门

10、关于建设工程文件移交的说法，错误的是。

A：施工单位应将在工程建设过程中形成的文件向监理单位档案管理机构移交 B：监理单位应将在工程建设过程中形成的文件向建设单位档案管理机构移交 C：设计单位应将在工程建设过程中形成的文件向建设单位档案管理机构移交 D：建设单位应将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交 E：工程保险金

11、采用非匀速进展横道图比较法比较工作实际进度与计划进度时，涂黑粗线的长度表示该工作的。A：计划完成任务量 B：实际完成任务量 C：实际进度偏差 D：实际投入的时间 E：自我评定

12、下列属于三大目标控制合同措施的是。A：调整控制人员的分工

B：选择合理的承发包模式和合同计价方式

C：要求施工单位增加施工机械，并给予合理的补偿 D：修改技术方案加快进度 E：工程保险金

13、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GBS0500—2013)，当没有约定主要材料、工程设备价格变化范围和幅度时，材料、设备单价变化超过时，超过部分的价格需调整。A：3％ B：5％ C：10％ D：15％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、建设工程总投资包括。A：工程造价 B：固定资产

C：流动资产投资

D：建设投资和流动资产投资

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。A：21．6 B：23．6 C：23．8 D：24．0 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、工程变更如果涉及结构主体及安全时，该工程变更就要按有关规定报送及管理部门进行审批，否则变更不能实施。A：建设单位上级主管部门 B：当地质检部门

C：建设行政主管部门 D：施工图原审查机构 E：工程变更单

17、常用的风险分析与评价方法不包括。A：调查打分法 B：蒙特卡洛模拟法 C：计划评审技术法 D：头脑风暴法 E：工程保险金

18、某通用设备采购合同中约定：采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是。A：同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 E：专业监理

19、合同转让是合同变更的一种特殊形式，合同转让不是变更合同中规定的权利义务内容，而是变更合同。A：主体 B：客体 C：标的物 D：第三方 E：工程保险金

20、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件时，应__。A．下达工程暂停令

B．责令不得用于工程重要部位 C．责令做出标识，限期清除出场 D．责令限期修补合格后备用

21、是指单位时间内投入的建设工程资金的数量。A：工程建设强度 B：工程建设工期 C：工程建设投资

D：建设工程复杂程度 E：工程保险金

22、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是。

A：工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同

B：业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

C：采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

D：设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同 E：专业监理

23、建设单位直接采购或招标采购设备时，则委托__实施监造工作。A．监理工程师 B．总包单位 C．安装单位 D．项目经理

24、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是。A：合同约定的开始日至完成日

B：合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日 C：合同签订日至合同约定的完成日

D：合同约定的开始日至工程验收合格日 E：专业监理

25、质量管理八项原则可以指导组织通过关注顾客的需求预期而达到__目的。A．确保顾客满足 B．改进其总体业绩

C．评定质量管理体系运动状况 D．提高领导作用

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、国际工程中，工程咨询公司主要为业主提供服务。A：技术咨询 B：材料设备采购 C：合同咨询和索赔 D：生产准备、调试验收 E：工程招标

2、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有等。A：选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B：竞争的激烈程度相对较差 C：招标时间长 D：招标费用高 E：评标工作量较大

3、某必须招标的施工项目，采用综合评分法评标。经详评，甲、乙两投标人的得分排名为第一、第二，评标报告中推荐了甲、乙为中标候选人。下列关于此次招标确定中标人的说法中，正确的有。A：招标人应确定甲为中标人

B：招标人可以在甲、乙两单位中任选一个为中标人 C：如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人 D：如果甲拒签合同，招标人应重新招标

E：如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人

4、在工程项目进度控制计划系统中，由建设单位负责编制的计划表包括。A：工程项目进度平衡表 B：年度计划形象进度表 C：年度建设资金平衡表

D：项目动用前准备工作计划表 E：工程项目总进度计划表

5、下列合同中，属于无效合同的有。

A：一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同 B：以合法形式掩盖非法目的的合同

C：约定的质量标准低于国家强制性标准的合同 D：必须招标的项目未招标的合同 E：订立合同时显失公平的合同

6、施工总承包模式的特点有。A：建设周期较短

B：施工总承包单位的报价可能较高 C：有利于质量控制

D：不利于建设工程的组织管理 E：不利于工程造价控制

7、【例3·多选题】下列属于影响建设工程进度的社会环境因素。A：汇率浮动和通货膨胀 B：临时工程施工干扰

C：节假日交通、市容整顿的限制 D：临时停水、停电、断路

E：相关法律及其制度变化，经济制裁，战争、骚乱、罢工、企业倒闭等

8、在与项目建设有关的其他费用中，属勘察设计费的有（）。A．勘察费 B．设计费

C．可行性研究费 D．项目建议书编制费 E．研究试验赞

9、满足下列情形可以不必编制监理实施细则。A：采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程 B：专业性较强的分部分项工程 C：危险性较大的分部分项工程 D：工程规模较小、技术较为简单

E：有成熟监理经验和施工技术措施落实

10、工程监理企业中，__的专业资质可以设立丙级。A．房屋建筑 B．装饰装修 C．水利水电 D．机电安装 E．公路和市政

11、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括__。A．设计变更给承包人增加的款额 B．工程师批准承包商索赔的款项

C．承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费

D．承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出 E．承包商收取的分包管理费

12、绘制和使用因果分析图时应注意的问题是。A：集思广益 B：过程分析 C：制定对策

D：明确质量问题 E：ABC分类法

13、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有（）。A．工作A B．工作D C．工作C D．工作G E．工作I

14、建设工程进度风险导致的损失可能是__。A．货币的时间价值

B．延期投入使用的收入损失 C．延期增加的索赔款 D．第三者责任的损失

E．为赶上进度所需的额外费用

15、若干部门组成的工作体系即为建设工程项目监理机构，为了使整个监理机构系统处于有序状态，其项目监理机构内部组织关系可从__等方面进行协调。A．明确规定每个部门的目标、职责和权限 B．建立信息沟通制度 C．及时消除工作中的矛盾和冲突

D．事先约定各个部门在工作中的相互关系 E．在工作委任上要职责分明

16、工程计量的依据一般有（）。A．质量合格证书 B．工程量清单前言 C．工程量清单技术规范 D．设计图纸 E．施工图纸

17、对于的建设工程，采用CM模式进行管理，尤其能体现该模式的优点。A：设计变更可能性较大

B：由承包商承担工程建设大部分风险 C：不宜采用公开招标或邀请招标 D：时间因素最为重要

E：因总的范围和规模不确定而无法准确定价

18、施工过程中，对材料构配件见证取样的要求包括__。A．从事取样的人员必须是专职质检人员 B．送往试验室的样品要填“送验单” C．样品需加封后送往试验室

D．负责见证取样的监理工程师要在质量监督机构备案 E．见证取样的试验费用由承包单位支付

19、采用装运港船上交货价进行进口设备采购时，其买方的责任有。A：办理出口手续 B：负责租船 C：支付运费

D：负责货物装船前的一切费用 E：办理进口手续

20、美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括。A：传统模式 B：CM模式

C：设计—建造模式 D：集成化管理模式 E：Partnering管理模式

21、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，下列费用中属于企业管理费的有。A：住房公积金 B：工伤保险费 C：办公费 D：财务费

E：工具用具使用费

22、根据FIDIC《施工合同条件》，出现情况且对承包商造成不利影响时，承包商也不能索赔利润。A：不可抗力 B：法规改变 C：业主未能提供现场 D：文件有技术性错误 E：暂停施工

23、进度计划的调整方法有（）。A．改变某些工作间的逻辑关系 B．缩短某些工作的持续时间

C．将顺序进行的工作改为流水作业 D．将顺序进行工作改为搭接作业 E．缩短关键线路上的后续工作

24、组织流水施工时，划分施工段的原则是__。A．能充分发挥主导施工机械的生产效率

B．根据各专业队的人数随时确定施工段的段界 C．施工段的段界尽可能与结构界限相吻合 D．划分施工段只适用于道路工程

E．施工段的数目应满足合理组织流水施工的要求

25、根据《建设工程勘察合同示范文本》的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括。A：办理施工许可证 B：拆除地下障碍物 C：平整施工现场 D：挖好排水沟渠 E：接通水源电源

第二篇：2017年西藏监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

2017年西藏监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应。A：积极参与事故调查

B：要求施工单位提供相应证据 C：回避参与事故调查

D：积极协助客观提供相应证据 E：工程变更单

2、关于工程延期审批原则的说法，正确的是。A：导致工期拖延确实属于承包单位的原因

B：工期拖延事件必须位于施工进度计划的关键线路上

C：承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知 D：批准的工程延期必须符合实际情况 E：自我评定

3、工程进度动态比较的内容包括。A：工程进度目标值的预测分析 B：工程预算值与概算值 C：工程合同价与工程预算值

D：工程进度目标分解值与合同价比较 E：工程保险金

4、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是。A：委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任 B：监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

C：委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出 D：监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出 E：专业监理

5、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：工程保险金

6、在组织施工的方式中，占用工期最长的组织方式是施工。A：依次 B：平行 C：流水 D：搭接 E：自我评定

7、某分部工程由三个施工段组成，组织等节奏流水施工，已知施工过程数为4，流水节拍为2天，间歇时间之和为2天，则工期为天。A：8 B：10 C：12 D：14 E：自我评定

8、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是。

A：监理的工程施工质量完全满足规范的要求 B：监理的工程施工中未发生安全事故

C：委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资 D：监理人的有效协调避免了承包人的索赔 E：专业监理

9、某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款。第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6％，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期贷款利息为。A：76．8万元 B：106．8万元 C：366．3万元 D：389．3万元

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制论证总进度目标实现的可能性。

A：总进度计划 B：总进度纲要 C：阶段进度计划 D：阶段进度纲要 E：自我评定

11、当委托人更换其代表时，应提前天通知监理人。A：7 B：14 C：20 D：30 E：工程保险金

12、安全生产事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A：1 B：2 C：3 D：4 E：工程保险金

13、【例1·单选题】注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。A：1年内 B：5年内 C：8年内 D：终身

E：工程保险金

14、《建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。A．报价最低 B．报价合理

C．公平、公正、独立

D．公开、公正、平行竞争

15、监理工程师对施工现场计量作业的控制中，主要是检查__。A．操作人员资格 B．操作方法

C．施工设备状况 D．记录方式

16、材料、工程设备单价变化超过时，超过部分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整相关费用。A：1％ B：3％ C：5％ D：15％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是。

A：提交工程师决定

B：提交争端裁决委员会决定 C：诉讼 D：仲裁 E：专业监理

18、目的在于了解工程场地和周围环境情况，以获取认为有必要的信息。A：组织现场踏勘 B：召开投标预备会 C：组织资格审查 D：发售招标文件 E：工程保险金

19、建设工程风险按照风险影响范围划分为。A：局部风险和总体风险

B：可管理风险和不可管理风险

C：建设单位的风险、设计单位的风险、施工单位的风险、工程监理单位的风险 D：自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险 E：工程保险金

20、建安工程费用中的城乡维护建设税，其纳税人所在地为市区的，按营业税的征收。A：7％ B：5％ C：3％ D：1％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、土建工程基础定额与安装工程预算定额都属于。A：其他直接费定额 B：直接费定额 C：间接费定额 D：现场经费定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由。A：设计人承担 B：发包人承担 C：双方各自承担

D：设计审批部门承担 E：专业监理

23、按照GB/T 19000族标准要求，通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。作业层次上的质量目标应是__。A．定性的 B．定量的

C．定性为主定量为辅 D．定量为主定性为辅

24、某混凝土工程按计划12天完成，下图中标出了截止第7天末的实际施工时间，从图中可以看出。

A：该工作实际开始时间比计划开始时间晚2天 B：第5天末实际进度比计划进度拖后3％ C：第4天内计划完成的任务量为12％ D：第7天内实际进度比计划进度拖后5％ E：自我评定

25、道路交通事故、火灾事故自发生之日起日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A：7 B：15 C：30 D：60 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、【例5·多选题】下列关于流水施工参数的说法中，正确的有。A：流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数 B：流水强度表示工作队在一个施工段上的施工时间 C：划分施工段的目的是为组织流水施工提供足够的空间 D：流水节拍可以表明流水施工的速度和节奏性 E：流水步距的大小仅取决于流水节拍

2、质量控制点是施工质量控制的重点，（）应作为质量控制点的对象。A．隐蔽工程 B．主体工程

C．施工条件困难或技术难度大的工序或环节 D．采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节 E．基础工程

3、监理工程师对设计单位提交的施工图进行审核的内容有。A：使用功能是否得到满足 B：设计内容是否准确完整

C：技术方案是否符合总体方案要求 D：编制深度是否符合要求

E：专业设计是否符合预定质量标准

4、工程质量数据的抽样检验的优点包括（）。A．具有充分的代表性 B．准确性高

C．可用于破坏性检验 D．较经济 E．数据可靠

5、建设工程的保证人一般是__。A．法人 B．银行 C．担保公司 D．公证机关

E．建设行政主管部门

6、下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有。A：地震 B：洪水 C：社会**

D：发包人承担责任的火灾 E：承包人承担责任的爆炸

7、对设计投标人的资格审查包括__。A．证书的种类 B．证书级别

C．允许承接的任务范围 D．近几年完成工程项目表 E．提供方案的技术先进性

8、设置施工质量控制点是施工过程质量控制的有效方式，可以作为质量控制点的有。

A：主要零件 B：技术纯熟工序 C：关键部位 D：薄弱环节

E：易产生缺陷的工艺过程

9、建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好__。

A．对计划目标值的论证和分析 B．收集实际数据

C．进行项目计划值与实际值的比较 D．不断地与质量目标进行对比

E．采取控制措施以确保投资目标的实现

10、招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括__。

A．要求施工企业必须具备一定的资质等级

B．要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级 C．要求投标人必须拥有进口的施工机具

D．要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材 E．要求专业工程的施工企业必须是本系统的

11、产量的盈亏平衡分析的假定条件是，在一定时期内，都保持不变。A：固定成本

B：单位产品的销售价格 C：生产数量

D：生产产品的需求量 E：单位产品的可变成本

12、担保方式中，有优先受偿权的担保方式是__。A．保证 B．抵押 C．质押 D．留置 E．定金

13、关于设计阶段特点的说法，正确的是。

A：设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段 B：设计阶段是影响建设工程投资的关键阶段 C：设计阶段是资金投入量最大的阶段 D：设计阶段合同关系复杂，合同争议多 E：设计阶段持续时间长，风险因素最多

14、施工总分包模式的优点之一是有利于质量控制。其原因在于。A：有分包单位的自控 B：有总包单位的监督 C：有监理单位的检查认可

D：有合同约束与分包单位之间相互制约 E：有监理单位监督与分包单位之间相互制约

15、【例5·多选题】工程保险费是指建设工程在建设期间根据需要，实施工程保险部分所需费用，包括。A：建筑工程一切险 B：财物保险 C：人身意外伤害保险 D：安装工程一切险 E：机器损坏保险

16、工程网络计划的资源优化是指通过改变，使资源按照时间的分布符合优化目标。

A：工作的持续时间 B：工作的开始时间 C：工作之间的逻辑关系 D：工作的完成时间 E：工作的资源强度

17、根据《建设工程文件归档整理规范》，建设工程档案验收应符合的要求有__。A．列入城建档案管理部门档案接收范围的工程，建设单位在组织工程竣工验收前，应提请城建档案管理部门对工程档案进行验收

B．国家、省市重点工程项目或一些特大型、大型工程项目的预验收和验收，必须有地方城建档案管理部门参加

C．对不符合技术要求的建设工程档案，一律直接退回编制单位进行改正、补齐 D．监理单位对编制报送工程档案进行业务指导、督促和检查 E．地方城建档案管理部门负责工程档案的最后验收

18、应用建设工程数据库确定建设工程目标的工作内容包括。A：确定建设工程数据库基本结构 B：明确拟建工程的基本技术要求

C：找出拟建工程与已建类似工程的差异 D：调整修正拟采用的已建类似工程数据 E：分解建设工程项目目标

19、工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有。

A：施工期间发生地震影响工期 B：发包人订购的设备未能按时到货 C：施工作业方法存在重大安全隐患

D：后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作 E：施工中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸 20、监理工程师应当履行的义务包括。

A：保证执业活动成果的质量．并承担相应责任 B：在规定范围内从事执业活动 C：不收受被监理单位的任何礼金

D：接受继续教育，努力提高职业水准

E：不得同时在两个或两个以上单位受聘或执业

21、按抽验方式分，常用的抽样检验方案有。A：标准型抽样检验方案

B：计数值标准型抽样检验方案 C：多次抽样检验方案 D：分选型抽样检验方案 E：调整型抽样检验方案

22、工程项目竣工投入运营后，所花费的总投资应按照会计制度和有关税法的规定，形成相应的资产，包括__。A．固定资产 B．无形资产 C．流动资产 D．净现资产 E．其他资产

23、对建设工程进度全方位控制的重点是对进行控制。A：各阶段工作的合理搭接 B：关键线路的进度

C：建设工程所有工作内容的进度 D：建设工程所有工程内容的进度 E：影响进度的各种因素

24、项目评价通常对推荐方案进行及风险分析。A：环境影响评价 B：安全卫生评价 C：国民经济评价 D：财务评价 E：综合评价

25、施工准备阶段的信息收集包括__。A．监理大纲 B．监理规范

C．建设单位的工程准备文件 D．施工图情况 E．监理细则

第三篇：甘肃省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试题

甘肃省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列不属于建设工程合同管理的目标。A：发展和完善建筑市场 B：推进建筑领域的改革 C：提高工程的质量

D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪 E：专业监理

2、合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以__的方式变更。A．专业条款 B．补充协议 C．双方协商 D．仲裁

3、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告要求设计单位改正。A：建设单位 B：监理单位 C：总承包单位

D：建设行政主管部门 E：工程保险金

4、网络图的是指寻求工程总成本最低时候的工期安排，或要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。A：工期优化 B：工期成本优化 C：效果优化 D：资源优化 E：自我评定

5、现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是。A：服务对象的多样性

B：通过经济手段引导推行的制度 C：具有完善的诚信体系 D：具有监督功能 E：工程保险金

6、某工程项目建设其他费用不包括。A：土地使用费 B：研究试验费 C：设备运杂费 D：联合试运转费 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、某建设项目在建设期初的建安工程费和设备工器具购置费为2000万元，项目建设期2年，投资分年使用比例为第一年50％，第二年50％。在基本预备费率为5％，年平均价格总水平上涨率为10％的情况下，该项目建设期的涨价预备费是万元。A：212．6 B：310．0 C：315．0 D：325．5 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、下列建设工程承包价格方法中，最少被采用的是。A：固定单价 B：可调总价

C：最高限额成本加固定最大酬金 D：成本加固定百分比酬金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为__周。A．1 B．2 C．3 D．4

10、巡视监理人员认为发现的问题自己无法解决或无法判断是否能够解决时，应立即向汇报。A：总监理工程师 B：专业监理工程师 C：监理单位技术负责人 D：建设行政主管部门 E：工程保险金

11、按计划期分解施工进度控制目标是指分解。A：按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件 B：按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修 C：按、季度、月度等时间 D：按资金、材料供应 E：自我评定

12、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则__。

A．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效

13、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是。

A：担保发包人能够按期支付工程进度款 B：发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难 C：表明发包人与承包人合作的诚意

D：防止承包人擅自变更、终止施工合同 E：专业监理

14、的直方图，是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成。A：折齿型 B：孤岛型 C：双峰型 D：绝壁型 E：工程变更单

15、城市维护建设税的计税基础是。A：直接费 B：间接费 C：所得税 D：营业税

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施可以是。A：增加施工机械的数量 B：采用更先进的施工机械 C：实施强有力的施工调度 D：改善外部配合条件 E：自我评定

17、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。A：业主方的备用金 B：承包商的风险准备金 C：建筑安装工程的暂定单价 D：工程师风险控制基金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A：验收7小时后 B：验收24小时后 C：验收48小时后 D：验收72小时后 E：专业监理

19、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。A：措施费 B：直接工程费 C：企业管理费 D：现场管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

20、工程网络计划中，某项工作的总时差为零时，则该工作的必然为零。A：时间间隔 B：时距 C：间歇时间 D：自由时差 E：自我评定

21、某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩7天，才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以。A：招标文件为准，开标时间后延 B：招标文件为准．开标时间不变 C：书面解答为准，开标时间后延 D：书面解答为准，开标时间不变 E：专业监理

22、【例3·单选题】供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用计算交货数量。A：查点法 B：理论换算法 C：衡量法

D：经验鉴别法 E：专业监理

23、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。A．要素有用性 B．动态相关性 C．主观能动性 D．规律效应性

24、对生产连续性和生产稳定性的检验批质量抽样方案可选用__。A．分层抽样 B．全数抽验 C．免检

D．调整型抽样

25、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同有效期终止日应为。

A：颁发工程接收证书日 B：颁发履约证书日 C：承包商提交结清单日 D：结清单生效日 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列说法正确的是__。

A．订立合同时，应注意通用条款及专用条款需明确说明的内容

B．如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是招标文件要求的天数 C．如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是承包人承诺的天数 D．在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期

E．如果有发包人分阶段移交的单位工程或部分工程时，在专用条款内还需约定中间交工工程的范围和竣工时间

2、下列选项属于委托代理关系终止的是。A：代理期间届满或者代理人事项完成 B：代理人死亡或代理人丧失民事行为能力 C：被代理人取消委托或代理人辞去委托 D：作为被代理人或者法人终止 E：监护关系消灭

3、对工程网络计划优化的目的是使该工程（）。A．资源强度最低 B．总量用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

4、在FIDIC施工合同中属于承包商应提供的担保是__。A．支付担保 B．预付款担保 C．履约担保 D．质量担保 E．进度担保

5、组织流水施工时，确定流水步距应满足的基本要求是（）。A．各专业队投入施工后尺可能保持连续作业

B．相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接 C．流水步距的数目应等于施工过程数

D．流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值 E．流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值

6、设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括__。A．处理有关设计问题 B．进行设计交底

C．协助施工承包人编制施工方案 D．参加竣工验收

E．参加重要隐蔽工程部位验收

7、损失机会是指损失出现的概率，可分为主观概率和客观概率，客观概率的确定方法主要有__。A．演绎法 B．专家估计法 C．归纳法

D．损失分析法 E．统计法

8、现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括。A：定量计算法 B：衡量法 C：经验鉴别法 D：理论换算法 E：查点法

9、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括__。

A．工程所需清理费

B．由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失 C．工程本身的损害

D．工程损害导致第三方人员伤亡 E．承包人施工机械的停工损失

10、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有。A：工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止 B：工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止 C：工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日

D：被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响 E：被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日

11、监理工程师的职业道德守则包括。A：不以个人名义承揽监理业务 B：不收受被监理单位的任何礼金 C：接受继续教育，努力提高执业水准

D：不泄漏监理工程各方认为需要保密的事项 E：保证执业活动的质量．并承担相应责任

12、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，应当由承包方承担。

A：承包方人员伤亡损失 B：发包方人员伤亡损失

C：承包方施工设备损坏的损失

D：运至施工场地待安装工程设备的损害 E：工程修复费用

13、依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有。

A：设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充 B：由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同

C：发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有相应资质的设计单位修改 D：发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用

E：在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费

14、以下有关关键线路的说法中正确的有（）。A．关键线路上的工作都是关键工作

B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作 C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移 D．总持续时间最短的线路是关键线路 E．关键线路只有一条

15、按照《合同法》规定，与合同转让中的债权转让比较，由第三人向债权人履行债务的主要特点表现为__。A．合同当事人没有改变

B．第三人可以向债权人行使抗辩权

C．第三人可以与债权人重新协商合同条款

D．第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意 E．第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

16、FIDIC《施工合同条件》规定的指定分包商，其特点为__。A．由业主选定并管理 B．与承包商签订合同

C．其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支 D．承担不属于承包商应完成工作的施工 E．由承包商负责协调管理

17、设备验收阶段的监理工作主要有__。A．开打检验 B．安装调试检验 C．启动试车 D．性能验收 E．最终验收

18、根据《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备的条件有__。

A．已经办理了该建筑工程用地批准手续

B．在城市规划区的建筑工程，正在申请规划许可证 C．已经确定了建筑施工企业

D．有保证工程质量和安全的具体措施 E．建设资金正在落实

19、建设工程监理规划在编写完成后，对其审核的内容包括。A：工作计划 B：监理工作制度 C：监理范围

D：监理单位的资质 E：编写人员资格 20、根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的以及有关材料，应当在建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A：试块 B：机具 C：设备 D：试件 E：器具

21、对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：复工报告

22、最终确定招标方式是以__为依据。A．招标文件

B．工程项目的特点 C．合同类型

D．招标人的管理能力

E．招标前准备工作的完成情况

23、加快的成倍节拍流水施工的特点是__。

A．同一施工过程在各施工段的流水节拍成倍增加 B．相邻专业队的流水步距相等 C．专业队数大于施工过程数

D．各专业队在施工段上能够连续作业

E．加快的成倍节拍流水施工属于有节奏流水施工

24、【例2·多选题】某网络计划图如下图3-3所示，下列说法正确的是。A：工作A的紧后工作是工作D B：工作C的紧后工作是工作G C：工作E的紧前工作是工作B D：工作D的紧后工作是工作H E：工作F的紧前工作是工作B

25、《招标投标法》规定，下列可以不进行招标的有。A：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制 B：采购人依法能够自行建设、生产或者提供 C：需要采用不可替代的专利或者专有技术

D：需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

E：已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

第四篇：新疆监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

新疆监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在2000版9000族国际标准的术语中，质量控制是质量管理的一部分，其目的是__。

A．致力于增强满足质量要求的能力

B．致力于提供质量要求会得到满足的信任 C．致力于满足质量要求

D．致力于制定质量目标并想法实现其质量目标

2、竣工决算是反映建设项目的文件，是竣工验收报告的重要组成部分。A：实际造价和投资效果

B：已投入生产设备的购置费用 C：新增生产能力 D：新增固定资产

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、【例1·单选题】建设项目总进度目标是在项目定义时确定的。A：项目决策阶段 B：项目设计阶段 C：项目实施阶段 D：项目验收阶段 E：自我评定

4、可以促使承包方关心和降低成本，缩短工期，而且成本可以随设计的进展而加以调整，实际工程中应用较多的合同计价方式为。A：成本加固定百分率酬金 B：成本加固定金额酬金 C：成本加奖罚 D：可调价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理(CM)方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责方面的监督、管理与协调工作。A：施工招标和施工 B：设计和施工招标 C：设计和施工

D：设计、施工招标和施工 E：自我评定

6、下列不属于安全文明施工费的是。A：环境保护费 B：文明施工费 C：夜间施工费 D：临时设施费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、下列关于总监理工程师的说法错误的是。A：总监理工程师应由注册监理工程师担任

B：同时担任二项建设工程监理合同的总监理工程师

C：需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意

D：一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师 E：工程保险金

8、【例2·单选题】实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向负责。A：总承包单位 B：设计单位 C：建设单位 D：监理单位 E：工程变更单

9、下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是__。A．建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件 B．建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容 C．建设工程监理可以保证建设程序的科学性 D．建设程序规定了监理工作的程序

10、物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和。A：物资供应计划

B：物资采购计划、物资加工计划 C：物资需求计划、物资储备计划 D：物资申请计划、物资采购计划 E：自我评定

11、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。A：21．6 B：23．6 C：23．8 D：24．0 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

13、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1—4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的。A：左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60t B：右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t C：左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50t D：右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t E：自我评定

14、关于工程网络计划的说法，正确的是。A：关键线路上的工作均为关键工作 B：关键线路上工作的总时差均为零 C：一个网络计划中只有一条关键线路

D：关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移 E：自我评定

15、总投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的与项目总投资的比率。A：息税前利润 B：净利润

C：总利润扣除应缴纳的税金 D：总利润扣除应支付的利息

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、【例1．单选题】依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交。A：现场同期记录 B：索赔意向通知 C：索赔报告 D：索赔证据 E：专业监理

17、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其相符合。A：组织机构 B：管理体制 C：资质等级 D：业务能力 E：工程变更单

18、下列费用中，属于监理间接成本的是。A：监理辅助人员的工资、奖金 B：监理人员的劳保费、保险费 C：监理企业交纳的各种税金 D：监理企业经营性业务开支 E：工程保险金

19、在保修期内，由于勘察设计方面的原因造成的质量缺陷，应由承担经济责任。A：建设单位 B：施工单位

C：勘察设计单位 D：监理单位

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、国产标准设备原价一般是指。A：设备出厂价与采购保管费之和 B：设备购置费

C：设备出厂价与运杂费之和 D：设备出厂价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程为价值工程对象。A：甲 B：乙 C：丙 D：丁

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由进行审查认可。A：承包总体工程设计的设计单位 B：发包人

C：监理工程师

D：设备安装承包商 E：专业监理

23、关于合同鉴证的说法，正确的是。

A：经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证 B：法律规定强制实施合同鉴证 C：合同鉴证的效力不限于我国国内 D：合同鉴证由工商行政管理机关作出 E：专业监理

24、为改善产品的特征及特性和(或)提高用于生产和交付产品的过程有效性和效率所开展的活动，称为。A：质量改进 B：持续改进 C：质量策划 D：组织行为 E：工程变更单

25、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由支付。A：委托人 B：承包人

C：委托人和承包人共同 D：政府主管部门 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在建设工程设计准备阶段监理工程师进度控制的任务包括。A：协助建设单位确定工期总目标 B：编制工程项目建设总进度计划 C：编制设计阶段简单的工作计划 D：施工现场条件调查和分析 E：编制施工总进度计划

2、某分部工程双代号网络图如图3-61所示，图中错误有。A：多个起点节点 B：多个终点节点 C：工作代号重复 D：存在循环回路 E：节点编号有误

3、偿债能力分析指标有__。A．借款偿还期 B．投资回收期 C．利息备付率 D．偿债备付率 E．资产负债率

4、法人应当具备等条件。A：依法成立

B：有必要的财产或者经费

C：有自己的名称、组织机构和场所 D：能够独立承担民事责任 E：经上级行政主管机关批准

5、Partnering模式与其他模式相互关系的比较，Partnering模式相互关系的特点有。

A：强调各方的权利、义务和利益 B：在微观利益上相互对立 C：共同解决问题 D：强调合作精神

E：强调共同的目标和利益

6、监理工程师对勘察成果的审核与评定是勘察阶段最重要的监理工作，勘察成果应__。

A．按规定的程序进行审批

B．经过专家评审后再提交给监理工程师审核 C．按质量管理有关程序进行检查和验收 D．满足技术标准和合同规定的要求 E．满足勘察任务书的要求

7、组织流水施工时，划分施工段的原则是__。A．能充分发挥主导施工机械的生产率

B．根据各专业队的人数随时确定施工段的段界 C．施工段的段界尽可能与结构界限相吻合 D．划分施工段只适用于道路工程

E．施工段的数目应满足合理组织流水施工的要求8、9、建筑安装工程费构成中，属于企业管理费的有。A：管理人员工资 B：工具用具使用费 C：加班加点工资 D：财务费 E：劳动保护费

10、材料、通用型设备采购招标．应当具备条件。A：项目法人已经依法成立

B：按国家规定履行审批手续的，已经审批 C：资金来源已经落实

D：能够提出货物的使用与技术要求 E：有相应的技术人员

11、施工合伺示范文本规定，因__等原因导致竣工时间延长，经监理工程师确认后可以顺延工期。A．不可抗力

B．承包商基础施工超挖 C．工程量增加

D．监理下程师延误提供所需指令 E．设计变更

12、建筑安装工程直接工程费中的人工费包括生产工人__。A．劳动保险费

B．因气候影响的停32：12资 C．培训期间的工资 D．劳动保护费

E．病假在六个月以内的工资

13、有关CM模式的描述中，错误的是__。A．非代理型CM模式又称为纯粹CM模式

B．代理型CM单位只能对设计单位提出合理化建议 C．非代理型CM单位不与设备供应单位签订合同 D．非代理型CM单位与业主签订的合同包括CM服务的内容和工程施工承包的内容

E．非代理型CM单位与施工单位之间是总分包关系

14、目前，大部分施工企业是以国家或行业制定的预算定额作为的依据。A：工料分析 B：施工管理 C：工料预算 D：经济核算 E：计算施工成本

15、建设工程监理合同的组成文件有。A：协议书 B：中标通知书 C：投标文件 D：专用条件 E：格式条款

16、按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2003)的规定，工程量清单应采用综合单价计价，其综合单价是由完成一个规定计量单位项目所需的__等所组成。A．措施费

B．人工费、材料费和机械使用费 C．管理费 D．利润 E．税金

17、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括。A：本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款 B：设计变更调整的合同价款

C：因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款 D：本期应扣回的工程预付款 E：承包人的索赔款

18、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有。

A：因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工

B：承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故 C：承包商未能发现设计错误，导致施工返工 D：监理工程师未按规定程序进行质量检验

E：监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故

19、重大质量事故是指满足__条件之一的质量事故。A．造成永久质量缺陷 B．工程倒塌或报废

C．直接经济损失10万元以上

D．严重影响使用功能和丁程结构安全 E．造成人员死亡或重伤3人以上

20、在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物。A：供货方应赔偿因此造成的额外损失 B：采购方可通知供货方办理解除合同手续

C：如采购方仍需要，供货方可继续发货照数补齐，不承担逾期交货责任 D：供货方有义务发出发货协商通知

E：采购方接到发货协商通知后的15天内不予答复视为同意供货方继续发货

21、下列属于招标公告应当载明的有。A：建设单位的名称和地址 B：招标项目的性质 C：招标项目的实施地点 D：获取招标文件的办法 E：招标项目的最高报价

22、施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则有__。

A．施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等

B．每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求 C．施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性

D．每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求

E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面

23、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法错误的有。A：指示承包商修复缺陷后再进行检验

B：经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程 C：建议业主解除合同

D：颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

E：要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

24、计数值标准型二次抽样方案为(、、；、)，其中C为合格判定数，r为不合格判定数，若咒中有个不合格品，中有个不合格品，则可判断送检品合格的情况有。A： B： C： D： E：

25、下列__情况宜对有关工作内容采用新的费率或价格。A．该项工作工程量的变化造成其单位成本的变动超过1% B．该项工作工程量的变化造成其单位成本的变动超过0.5% C．该项工作实际测量工程量比原工程量表的工程量的变动大于10% D．该项工作实际测量工程量比原工程量表的工程量的变动大于15% E．该工作是根据变更与调整的指示进行的。

第五篇：2016年上半年西藏监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决模拟试题

2016年上半年西藏监理工程师考试《合同管理》：申请撤销

裁决模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有__特点。A．隐蔽性 B．波动性

C．影响多样性 D．影响复杂性

2、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是__。A．保证 B．定金 C．留置 D．质押

3、【例2．单选题】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A：1 B：12 C：24 D：48 E：工程保险金

4、【例1·单选题】开展价值工程活动的目的是。A：提高所研究对象的价值 B：实现使用者需要的功能 C：降低产品的寿命周期成本 D：对产品进行功能分析

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商。A：可以拒绝索赔 B：应承担全部责任

C：先行赔偿再向业主追索

D：代替分包商向工程师递交索赔报告 E：专业监理

6、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为元／件。A：1400 B：1650 C：2100 D：2400 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、流水施工的表达方式除网络图外，主要还有横道图和垂直图。这两种图形均可以清楚地表达出该工程__。A．每单位时间完成的丁作量 B．计划期间内完成的工作量 C．每个施工过程的工作量

D．各施工过程的时间和空间状况

8、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是。

A：承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间 B：施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准 C：运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用 D：承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有 E：专业监理

9、【例1·单选题】根据《建设工程监理规范》，属于专业监理工程师职责的是。A：审查分包单位的资质，并提出审查意见 B：组织编写监理日志，参与编写监理月报

C：检查承包单位投入工程的人力、资料和设备的使用运营状态并做好检查记录 D：按设计图及有关标准，对施工工序进行检查和记录 E：工程保险金

10、【例1．单选题】依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定申标人之日起日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A：15 B：20 C：30 D：60 E：工程保险金

11、某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中，措施费为直接工程费的5％，间接费费率为l0％，利润率为4％，综合计税系数为3．41％。该工程的建筑安装工程含税造价为万元。A：612．05 B：616．40 C：618．91 D：621．08 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、某工程双代号时标网络计划如图3-42所示，其中工作C的总时差为周。A：1 B：2 C：3 D：4 E：自我评定

13、某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由承担。A：承包人 B：发包人 C：监理单位 D：钢材供应商 E：专业监理

14、设计概算是在阶段编制的确定工程项目投资费用的文件。A：方案设计 B：初步设计 C：技术设计 D：施工图设计

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、在质量管理的常用工具和方法中，控制图与排列图法、分层法等其他方法的最大区别是。

A：排列图法、分层法等方法可以动态的反映质量特性的变化，而控制图不能动态地反映质量特性的变化

B：控制图可动态地反映质量特性的变化，根据数据随时间的变化，可以动态地掌握质量状态，判断其生产过程的稳定性，而排列图法、分层法不能动态地反映质量特性的变化

C：控制图比排列图等其他的图更复杂

D：排列图法、分层法等其他方法只能动态地反映质量特性的变化，而控制图既可以反映质量特性的变化，又能动态地掌握质量状态，判断其生产过程的稳定性 E：工程变更单

16、【例1·单选题】为了确保施工工艺工序按施工方案进行、避免其他干扰正常施工的因素．应该采取监理方式。A：旁站 B：巡视 C：见证取样 D：平行检验 E：工程保险金

17、【例1·单选题】铺底流动资金一般按流动资金的计算。A：20％ B：30％ C：40％ D：35％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)编制的分部分项工程量清单，其工程数量是按照计算的。A：工程实体量和损耗量之和 B：实际施工完成的全部工程量 C：设计文件图示尺寸的工程量净值

D：设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求__承担责任。A．施工单位 B．监理单位 C．材料供应商 D．项目经理

20、进口设备外贸手续费的计算公式为：外贸手续费=×人民币外汇牌价×外贸手续费率。A：离岸价

B：离岸价+国外运费

C：离岸价+国外运输保险费 D：到岸价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、按照国家规定，钢筋、水泥、外加剂等进场检验方法不包括。A：检查产品合格证 B：出厂检验报告 C：进场复验报告

D：物理性质试验报告 E：工程变更单

22、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是__。A．发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B．发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期 C．承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款 D．承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

23、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续费为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17％，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为7／元。A：1260．00 B：1271．90 C：1321．50 D：1330．40 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、下列关于工程项目建设各阶段对质量形成的影响的说法，错误的是。A：项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量 B：工程施工阶段是影响工程项目质量的保证阶段

C：项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平

D：工程竣工验收对质量的影响是保证最终产品的质量 E：工程变更单

25、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。A．部门负责人 B．技术负责人 C．档案室负责人 D．档案管理员

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括__。

A．选定施工合同的承包人

B．批准施工合同承包人选定的分包人 C．确定工程规模

D．主持工程建设有关协作单位的组织协调 E．审核承包人的索赔

2、按照《建设工程施工合同(示范文本)》对“设计变更”的规定，下列情况中属于设计变更的有。

A：减少合同中约定的工程量

B：删减合同中约定的部分承包工作内容 C：提高合同中约定的部分工程质量标准 D：增加附加工作内容

E：变更工程有关部分的基线

3、在CB/T19000—2000标准中，质量体系术语是指为实现质量管理所需的（）。A．组织结构 B．程序 C．过程方法 D．持续改进 E．资源

4、对每一个建设工程的风险都从头开始识别，该做法的缺点有。A：不利于专业风险识别人员积累经验 B：耗费时间和精力，风险识别工作效率低 C：可能导致风险识别的随意性

D：不利于按时间维对建设工程风险进行分解 E：不便积累风险识别的成果资料

5、根据《建设工程委托监理合同》的规定__是监理人的权利。A．选择施工总承包人的确认权与否决权 B．工程实际竣工日期的签认权

C．工程上使用的材料和施工质量的检验权 D．设计变更的审批权

E．工程款支付的审核和签认权

6、下列监理人可以向委托人发出终止合同通知的情况是__。

A．监理人在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人未作出书面解释

B．暂停监理业务期限已起过3个月 C．暂停监理业务期限已超过半年

D．因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大 E．因不可抗力导致合同履行暂停

7、施工图预算审查的具体内容包括。A：各项取费标准是否符合现行规定 B：是否考虑了施工方案对工程量的影响 C：工程计量单位是否符合要求 D：施工组织设计是否合理

E：利润和税金的计取是否符合规定

8、控制图的异常情况有__。A．周期性变动 B．多次同侧 C．趋势或倾向 D．离散性强

E．点子排列接近控制界限

9、施工招标中投标人的必要合格条件包括__。A．营业执照 B．固定资产 C．资质等级 D．履约情况 E．分包计划

10、下列监理工程师权利和义务中。既是监理工程师权利又是监理工程师义务的有。

A：使用注册监理工程师的称谓 B：在规定范围内从事执业活动

C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任 D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字 E：接受继续教育

11、下列有关确定变更价款的做法，正确的有。A：变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 B：工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 C：确定的价款报送造价管理部门备案

D：工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准 E：承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额

12、人工费的索赔包括。

A：完成合同之外的额外工作所花费的人工费用 B：由于承包商责任的工效降低所增加的人工费用 C：超过法定工作时间加班劳动 D：法定人工费增长

E：非承包商责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费

13、我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的项目有（）。A．财务费 B．工会经费 C．脚手架费 D．劳动保险费 E．住房公积金

14、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括__。A．建设工程设计单位配合施工的能力 B．建设工程总进度目标对施工工期的要求 C．类似工程项目的实际进度

D．施工单位项目经理部组织能力 E．外部协作条件的配合情况

15、工程项目竣工决算的内容有__。A．竣工结算书

B．竣工财务决算报表 C．竣工财务决算说明书 D．竣工工程平面示意图 E．工程造价比较分析

16、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的等特种作业人员，必须按照国家专门规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A：垂直运输机械作业人员 B：钢筋作业人员 C：爆破作业人员

D：登高架设作业人员 E：起重信号工

17、为更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括__。

A．工作的开始时间与完成时间 B．工作间的逻辑关系

C．完成工作时各项资源消耗的成本 D．完成各工作所达到的质量标准 E．各工作时差的利用

18、项目监理机构的组织设计应遵循__等基本原则。A．公正、独立、自主 B．分工与协作统一 C．稳定性与适应性统一 D．严格监理与热情服务 E．总监理工程师负责制

19、我国现行的监理费计算方法有__。A．按监理工程概预算的百分比计算 B．按参与监理工作的平均人数计算 C．由甲乙双方按商定的其他方法计算

D．中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定 E．按委托人提出的方法确定 20、某工程双代号时标网络计划执行到第3周末和第7周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（）。

A．第3周末检查时工作0拖后1周，但不影响总工期 B．第3周末检查时工作C拖后1周，但不影响总工期 C．第7周末检查时工作I提前2周，总工期预计缩短2周 D．第7周末检查时工作G提前1周，将不影响总工期 E．第4周至第7周内工作E和工作H的实际进度正常

21、【例2·多选题】建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与的协调。

A：所在地区社会环境 B：周围生态环境 C：周围已建工程 D：周围生活环境 E：所在地区经济环境

22、由建设单位项目负责人组织单位或子单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有。A：施工单位 B：设计单位 C：监理单位 D：劳务单位 E：供货单位

23、【例4·多选题】在建设工程施工中，为了有效地控制施工进度，不仅要明确施工进度总目标，还要将此总目标按进行分解，形成从总目标到分目标的目标体系。

A：投标单位 B：项目组成 C：承包单位 D：工程规模 E：施工阶段

24、估算项目投资所需的资料很多，因而在审查投资估算所采用的数据资料时，必须注意其__。A．可信性 B．时效性 C．准确性 D．一致性 E．相关性

25、下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有。A：延误发放施工图纸 B：延误移交施工现场

C：施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工 D：施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工 E：依据工程师提供的错误数据导致的放线错误