2015年上半年吉林省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试卷

第一篇：2015年上半年吉林省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试卷

2015年上半年吉林省监理工程师考试《合同管理》：申请撤

销裁决考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在建设工程三大目标控制中，__对进度控制的作用最为突出。A．合同管理 B．组织协调

C．全方位控制措施 D．全过程控制措施

2、监理工程师要对施工质量做出独立判断，必须应用__手段取得依据。A．承包单位自检 B．平行检验

C．承包单位互检 D．交叉检验

3、工程招标阶段所确定的作为投标人入围条件的企业资质等级，应取得的认可。A：建设主管部门 B：招标管理部门 C：工商管理部门 D：资质管理部门 E：工程变更单

4、某工程由于种种原因导致工程延期，对其处理正确的是。

A：由于承包单位以外的原因造成工期拖延，承包单位无权提出延长工期的申请 B：若承包单位提出延长工期的申请被通过，应纳于合同工期，作为合同工期的一部分

C：如果承包单位得到监理工程师批准的工期延期，就要赔偿由于工期延长而支付的误期损失费

D：若某项工程被批准为工程延期，业主没有必要承担由于工期延长所增加的费用

E：自我评定

5、【例1．单选題】下列属于监理单位工程进度控制內容的是。A：参加工程竣工验收 B：编写工程质量评估报告 C：对实际完成量与计划完成量进行比较分析D比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响

D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金

6、影响工程进度的因素中，施工安全措施不当属于。A：业主因素 B：施工技术因素 C：组织管理因素 D：社会环境因素 E：自我评定

7、表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是__。A．GB/T 19000—2000 B．GB/T 19001—2000 C．GB/T 19004—2000 D．ISO 19011

8、在工程网络计划中，如果某项工序拖延的时间超过其自由时差但没有超过总时差，则。

A：影响工程总工期

B：该项工作会变成关键工作

C：对后续工作及工程总工期无影响 D：使其紧后工作不能按最早时间开始 E：自我评定

9、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。A．监理大纲 B．监理规划

C．监理实施细则 D．监理目标

10、按施工层次划分工程质量控制的系统过程时，最基本的控制对象是。A：原材料和构配件 B：施工机械与设备 C：施工作业过程 D：分部工程 E：工程变更单

11、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是。A：指示承包商修复缺陷后再进行检验

B：经业主同意折价接收工程并签发接收证书 C：建议业主解除施工合同

D：颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限 E：专业监理

12、施工图预算的方法中，简单易懂，便于掌握，审查和发现问题速度快的审查方法是。

A：全面审查法 B：对比审查法 C：筛选审查法 D：重点审查法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、关于项目监理机构组织形式的说法，正确的是。A：矩阵制监理组织形式的优点是纵横向协调工作量小 B：直线职能制监理组织形式的优点是信息传递路线短 C：直线制监理组织形式只适用于小型建设工程项目 D：职能制监理组织形式能发挥职能机构专业管理作用，提高管理效率 E：工程保险金

14、【例6·单选题】某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍(天)见表2-7。如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第天。A：9 B：11 C：14 D：15 E：自我评定

15、在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是。A：流水节拍 B：流水间隔 C：流水强度 D：流水时距 E：自我评定

16、下列属于项目监理机构内部工作制度的是。A：监理工作日志制度

B：工程材料、半成品质量检验制度 C：监理工作报告制度 D：施工备忘录签发制度 E：工程保险金

17、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)编制的分部分项工程量清单，其工程数量是按照计算的。A：工程实体量和损耗量之和 B：实际施工完成的全部工程量 C：设计文件图示尺寸的工程量净值

D：设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表后，在熟悉本工程的试验项目及其要求后对施工试验室进行考核。A：总工程师 B：总实验师

C：专业监理工程师 D：专业工程师 E：工程变更单

19、下列不属于监理月报的主要内容。A：本月工程实施情况 B：本月监理工作情况 C：下月监理工作重点 D：监理工作总结 E：工程保险金

20、某项目的建筑安装工程投资为1500万元，基本预备费为100万元，设备购置费为500万元，涨价预备费为80万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的因素总和为万元。A：2150 B：1550 C：2180 D：2100 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、【例2·单选题】监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A：7 B：14 C：15 D：28 E：专业监理

22、对于规模大、工艺复杂、需要分期出图的工程项目，承包单位要求分阶段报审施工组织设计的，应经过批准。A：建设单位 B：设计单位 C：监理单位 D：质监部门 E：工程变更单

23、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。A：项目名称 B：项目特征 C：项目划分 D：项目编码

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工，已知各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、4天，则流水步距和专业工作队数分别为__。A．6天和3个 B．4天和4个 C．4天和3个 D．2天和7个

25、从整体角度判定工程实际进度偏差，并能预测后期工程进度的比较方法是。A：前锋线比较法 B：S曲线比较法

C：匀速进展横道图比较法 D：非匀速进展横道图比较法 E：自我评定

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、关于支付工程预付款的说法，正确的有。A：发包人应在发出开工通知前支付工程预付款 B：发包人应在发出开工通知后支付工程预付款

C：承包人提交预付款保函后，发包人才支付工程预付款 D：在整个施工阶段预付款保函金额应维持不变

E：发包人不按时支付工程预付款，承包人有暂停施工的权利

2、GB/T 19000—2000族标准中对质量的定义是：“一组固有特性满足要求的程度”。其中满足要求应包括（）的需要和期望。A．图纸中明确规定 B．组织惯例

C．质量管理方面 D．行业规则

E．其他相关方利益

3、某一特殊构筑物因涨大水冲毁而急需修复，则其承包合同宜采用__合同。A．成本加酬金 B．纯单价

C．估计工程量单位 D．可调总价 E．可调单价

4、排列图是一种常见的质量控制统计分析法，可用于。A：分析造成质量问题的薄弱环节 B：评价生产过程的能力 C：掌握质量数据的分布规律 D：分析质量控制措施的有效性

E：找出生产不合格品最多的关键过程

5、可行性研究中的社会评价主要包括__。A．项日对社会的影响分析 B．项目对环境的影响分析 C．项目与所在地互适性分析 D．社会风险分析

E．项目的节能、节水措施分析

6、【例1·多选题】美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括。A：传统模式 B：CM模式

C：设计一建造模式 D：集成化管理模式 E：Partnering管理模式

7、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当编制专项施工方案的分部分项工程有。

A：基坑支护与降水工程 B：土方开挖工程 C：起重吊装工程 D：主体结构工程

E：模板工程和脚手架工程

8、担保是指当事人根据__，为促使债务人履行债务实现债权人的债权的法律制度。

A．法律规定 B．委托代理 C．保险合同

D．公证机关规定 E．双方约定

9、关于建设工程监理作用的说法．正确的有。A：有利于提高建设工程投资决策科学化水平B：有利于监理单位维护建设单位的合法权益 C：有利于规范工程建设参与各方的建设行为 D：有利于实现建设工程投资效益的最大化 E：有利于促使施工单位保证建设工程质量

10、一个工程项目要经历__三个时期。A．投资前期 B．生产经营时期 C．建设时期 D．存活期 E．衰退期

11、工程建设设计阶段，监理工程师控制进度的主要任务包括__。A．审核项目总进度计划 B．审核设计总进度计划

C．审核各专业工程的出图计划 D．提供设计基础资料

E．监督设计进度计划的实施

12、关于设备采购的质量控制，下列说法正确的有__。A．成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B．总包单位采购，采购方案由监理工程师编写并报建设单位批准 C．市场采购设备，一般适用于小型通用设备的采购

D．建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E．向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

13、”按图施工”是工程质量控制的一项重要原则，施工图必须，才能作为施工的依据。

A：经过设计单位正式签署 B：经过工程监理单位核准 C：获得质量监督机构认可 D：得到建设单位的同意 E：进行设计交底和会审

14、建筑工程一切险自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地时生效，其保险期终止时间可以是日。A：工程动工

B：全部工程验收合格

C：工程所有人实际占有全部工程 D：施工合同约定的竣工 E：保修期满

15、《合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括__。A．补偿性原则 B．严格责任原则 C．惩罚性原则 D．有限责任原则 E．连带责任原则

16、【例2·多选题】监理工程师受业主委托实施全过程监理时，在建设工程设计准备阶段进度控制的任务有。

A：进行环境及施工现场条件的调查和分析 B：编制设计阶段工作计划及详细的出图计划

C：收集有关工期的信息，协助业主确定工期总目标 D：编制工程项目总进度计划及年度、季、月实施计划 E：编制工程项目前期工作计划及总进度计划

17、根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有。A：组织设计成果鉴定 B：参加隐蔽工程验收

C：对外商提供的设备设计图纸进行审查

D：向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案 E：组织并主持有关方面参加的设计交底会

18、在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括。

A：由于大量浪费材料其实际用量超过计划用量而增加的材料费用 B：由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用

C：由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用 D：由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用

E：承包商为保证混凝土质量选用高强度等级水泥而增加的材料费用

19、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有__。A．增加劳动力和施工机械的数量 B．改进施工工艺和施工技术 C．采用更先进的施工机械 D．改善外部配套条件 E．采用工程分包方式

20、施工单位可以在其资质等级许可的范围内（）。A．将其承接的工程转包

B．允许其他单位以本单位的名义承揽工程

C．按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施212 D．将其承接的工程合理分包

E．将其承接的工程肢解后转包给很多分包商

21、可行性研究报告的内容包括__。A．市场调查与市场预测 B．建设规模与产品方案 C．设计概算 D．节能措施 E．节水措施

22、工程建设的各个阶段都对工程项目质量的形成产生影响，其中施工阶段是__。A．确保工程实体的最终质量

B．使决策阶段确定的质量目标和水平具体化 C．形成工程实体质量的决定性环节 D．实现建设工程质量特性的保证 E．实现设计意图的重要环节

23、监理实施细则中，专业工程特点应从专业工程进行有针对性的阐述。A：施工的重点和难点 B：施工工艺 C：施工工序 D：工程概况

E：施工范围和施工顺序

24、建设单位在工程开工前应负责向建设行政管理部门办理等手续。A：建设资金贷款 B：施工图文件审查 C：工程施工许可证 D：工程质量监督手续 E：大型施工机械进场许可

25、下列关于合同成立地点的说法正确的是。A：承诺生效的地点为合同成立的地点

B：采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点 C：没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点 D：要约生效的地点为合同成立的地点

E：当事人采用合同书形式订立合同的．双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点

第二篇：2016年下半年吉林省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试卷

2016年下半年吉林省监理工程师考试《合同管理》：申请撤

销裁决考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、建设工程档案是指__。

A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录 B．建设工程中各种文件的总称 C．建设工程中的文件档案资料

D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录

2、缔约过失责任的构成必须具备的条件不包括__。A．缔约一方有损失 B．缔约一方有违约行为 C．缔约当事人有过错 D．合同尚未成立

3、采用工程量清单招标的工程，工程量清单的准确性和完整性由__负责。A．项目监理机构 B．招标人

C．招标投标管理机构 D．投标人

4、施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前书面通知项目监理机构。A：8h B：12h C：24h D：48h E：工程变更单

5、【例1·单选题】FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。A：25 B：30 C：40 D：50 E：专业监理

6、采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为。A：发包人 B：承包人 C：监理人 D：分包人 E：专业监理

7、依据《建设工程监理规范》，建设工程监理表格体系包括3类表式，其中A类表为。

A：承包单位用表 B：建设单位用表 C：监理单位用表 D：各方通用表 E：工程保险金

8、风险自留与其他风险对策的根本区别是。

A：不改变工程风险的发生率，也不改变工程风险潜在损失的严重性 B：不改变工程风险的发生率，但可改变工程风险潜在损失的严重性 C：改变工程风险的发生率，但不改变工程风险潜在损失的严重性 D：改变工程风险的发生率，也改变工程风险潜在损失的严重性 E：工程保险金

9、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为__关系。A．依次 B．搭接 C．组织 D．工艺

10、监理股份有限公司监事会的成员不得少于。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金

11、基准日期是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，通用条款规定的基准日期。A：发布招标公告之日

B：承包商提交投标文件之日 C：投标截止日前第28天 D：签订施工合同后第28天 E：专业监理

12、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1-4周实际完成的工程量见表4-5，则截至第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的。A：左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60天 B：右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60天 C：左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50天 D：右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50天 E：自我评定

13、某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费：完成业主要求的合同外工程花费3万元；由于业主缘故导致功效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失0．5万元。则承包商可索要的人工费为万元。A：2．0 B：3．0 C：5．0 D：5．5 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为。A：10万元 B：20万元 C：30万元 D：50万元 E：专业监理

15、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由。A：行业协会指定 B：仲裁委员会指定

C：业主与承包商协商选定 D：工程师和承包商协商选定 E：专业监理

16、取得国有土地使用费不包括。A：土地使用权出让金 B：城市建设配套费 C：临时安置补助费 D：土地管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、与工程建设有关单位的外部协调，建设工程系统内的单位不包括。A：设计单位 B：施工单位

C：资金提供单位

D：政府建设行政主管机构 E：工程保险金

18、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。A：项目名称 B：项目特征 C：项目划分 D：项目编码

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在支付或扣除。A：竣工结算

B：下一次进度款中 C：本次进度付款中 D：以上都不正确 E：专业监理

20、下列属于监理工程师控制建设工程进度的组织措施的是__。A．编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制 B．建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度 C．推行CM承发包模式，对建设工程实行分段发包 D．采用网络计划技术对建设工程进度实施动态控制

21、监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核__。A．建设优质工程的情况

B．在工程建设中是否具有良好的信誉 C．质量保证措施的落实情况

D．与拟建工程相似或接近的工程

22、某企业第1年初向银行借款500万元，年利率为7％，银行规定每季度计息1次，则企业在第4年末一次性向银行支付本利和为万元。A：659．96 B：659．45 C：655．40 D：535．93 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、关于要约撤销的说法，正确的是。

A：撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人 B：要约撤销的目的是让要约丧失法律效力 C：要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D：撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人 E：专业监理

24、工程监理单位的服务对象是。A：施工单位 B：监理工程师 C：建设单位 D：建设工程 E：工程保险金

25、【例2·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑因素。A：投标价 B：交货期 C：运输费 D：寿命残值 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、监理工程师应根据工程的__等条件，确定参与投标企业的类型及资质等级。A．规模 B．结构 C．类型 D．特点 E．工期

2、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有。A：办理土地征用

B：向工程师提供工程进度计划

C：提供保证施工安全需要的围栏设施

D：协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E：提供施工现场的地下管线资料

3、设计概算可分为。A：单位工程概算 B：一般土建工程概算 C：单项工程综合概算 D：建设工程总概算 E：预备概算

4、施工图设计阶段的监理工作是__。

A．督促并控制设计单位按照委托设计合同约定的日期，保质、保量、准时交付施工图及概(预)算文件

B．审核设计单位交付的施工图及概(预)算文件，并提出评审验收报告 C．根据有关法规的规定，对报送施工图进行审查 D．编写工作总结报告，整理归档监理资料 E．为设计单位提供技术咨询和服务

5、关于工程监理企业资质的说法，符合《工程监理企业资质管理规定》的有。A：综合资质由企业所在地省级建设主管部门初审 B：专业乙级资质由企业所在地省级建设主管部门审批 C：事务所资质由企业所在地市级建设主管部门审批 D：工程监理企业资质证书的有效期为5年 E：工程监理企业资质证书的有效期为3年

6、工程质量事故处理结束后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上，应严格按验收标准及有关规范的规定并结合__进行验收。A．监理人员的旁站、巡视和平行检验结果 B．质量事故处理方案的要求 C．实际量测结果

D．有关的各种资料数据 E．建设单位意见

7、根据《建设工程监理规范》规定，工程项目开工前，总监理工程师应对质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系加以审核，审核的主要内容有__。A．质量管理、技术管理和质量保证的组织机构 B．质量管理、技术管理制度

C．专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证 D．技术管理方案

E．质量管理、技术管理的程序

8、在损失控制计划系统中，应急计划是在损失基本确定后的处理计划，其应包括的内容有。

A：采用多种货币组合的方式付款 B：全面审查可使用的资金情况 C：准备保险索赔依据

D：控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害 E：确定保险索赔的额度

9、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括__等。

A．不可预见的外界条件 B．施工中遇到文物和古迹 C．异常不利的气候条件

D．业主或其他承包人的干扰 E．后续法规的调整

10、【例2·多选题】在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有。A：完成施工中出现的设计变更 B：提供设计人在现场的工作条件

C：设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续 D：向施工单位进行设计交底 E：保护设计人知识产权

11、仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以由__鉴定部门鉴定。A．当事人约定的 B．仲裁庭约定的 C．法律规定的

D．地方政府指定的 E．人民法院指定的

12、施工图预算是建设单位的依据。A：确定项目造价 B：进行施工准备 C：控制施工成本

D：监督检查执行定额标准 E：施工期间安排建设资金

13、某建筑材料采购合同被法院认定为可撤销合同，其法律后果有__。A．返还财产 B．赔偿损失 C．支付违约金 D．双倍返还定金 E．没收财产

14、建筑工程总概算是根据所包括的汇总编制而成的。A：单项工程综合概算 B：预算费用

C：单位工程概算

D：工程建设其他费用概算 E：预备费用

15、可以不申请办理施工许可证的情形有。A：工程投资额在80万元以下的建筑工程 B：工程投资额在30万元以下的建筑工程 C：建筑面积在以下的建筑工程 D：政府投资的建筑工程

E：建筑面积在以下的建筑工程

16、下列关于设计施工总承包合同的特点，说法正确的是。A：合同责任单一

B：固定工期、固定费用 C：减少设计变更 D：建设周期长

E：增加承包人的索赔

17、根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括。A：为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件 B：负责组织设计成果鉴定 C：负责审查各阶段设计文件 D：对外商的设计资料的审查 E：保护设计人的知识产权

18、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位不得将工程发包给。A：不具备相应资质的单位 B：无资质证书的单位

C：以欺骗手段取得资质证书的单位 D：非本地区的施工企业 E：超越资质等级的单位

19、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括__。

A．选定施工合同的承包人

B．批准施工合同承包人选定的分包人 C．确定工程规模

D．主持工程建设有关协作单位的组织协调 E．审核承包人的索赔

20、监理规划审核内容中，对安全生产管理监理工作内容的审核包括。A：在工程进展中各个阶段的工作实施计划是否合理、可行 B：审核安全生产管理的监理工作内容是否明确 C：是否建立了对现场安全隐患的巡视检查制度 D：是否制定了相应的安全生产管理实施细则

E：是否建立了对施工组织设计、专项施工方案的审查制度

21、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是__。

A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期 B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系 C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系 D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间 E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象

22、建设工程的风险识别往往通过__方式，在对建设工程风险进行多维分解的过程中，认识工程风险，建立工程风险清单。A．对经验数据的分析 B．风险调查 C．风险评价 D．专家咨询 E．实验论证

23、抽样检验可能产生的两类错误是__。A．将不合格产品认定为合格产品 B．将未检验产品认定为已检验产品 C．将合格产品认定为不合格产品 D．将已检验产品认定为未检验产品 E．以上均不完全正确

24、项目环境调查主要包括__。A．自然环境 B．经济环境 C．社会环境 D．特殊环境 E．生态环境

25、在施工阶段监理工程师编制资金使用计划的主要形式有 A：按子项目分解的资金使用计划 B：按业主要求编制的资金使用计划 C：按时间进度分解的资金使用计划

D：按资金到位情况编制的资金使用计划 E：按承包商要求编制的资金使用计划

第三篇：2016年上半年吉林省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

2016年上半年吉林省监理工程师考试《合同管理》：申请撤

销裁决试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、当选定设计单位后，应由就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。A：监理工程师和设计单位 B：业主和建设单位

C：监理工程师和承包单位 D：建设单位和设计单位 E：自我评定

2、【例1·单选题】如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。A：5％ B：10％ C：15％ D：20％

E：工程保险金

3、按建设工程特点的不同，定额可分为等。A：行业定额和企业定额

B：人工消耗定额和材料消耗定额 C：建筑工程定额和安装工程定额 D：预算定额和概算定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。A．质量事故 B．安全事故 C．进度拖延 D．经济损失

5、【例2．单选题】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A：7 B：15 C：20 D：30 E：工程保险金

6、下列不能作为保证人的团体是。A：私营公司 B：国有公司 C：法人 D：学校 E：专业监理

7、【例1·单选题】在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应有审核后报建设单位。A：专业监理工程师 B：总监理工程师 C：业主代表 D：技术负责人 E：自我评定

8、按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在小时内写出质量事故报告。A：12 B：24 C：36 D：48 E：工程变更单

9、下列对于消费税的计算方法正确的是。

A：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)÷(1-消费税率)×消费税率 B：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)×消费税率 C：消费税=(组成计税价格+关税)×消费税率

D：消费税=(组成计税价格+关税)÷(1-消费税率)×消费税率 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、应控制在批准的总概算及投资包干限额内。A：工程总费用 B：投标价格 C：标底

D：分包价格

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的__文件。A．概算 B．修正概算 C．预算

D．修正预算

12、《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。A：一年 B：三年 C：五年 D：十年

E：工程保险金

13、【例1·单选题】某建设项目，建设期为2年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第1年400万元，第2年600万元，贷款年利率6％，建设期不支付利息，则该项目的建设期利息为万元。A：12．00 B：120．00 C：54．72 D：42．72 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、关于EPC模式与项目总承包模式承包范围的说法，正确的是。A：两者的承包范围完全相同 B：两者的承包范围完全不同

C：EPC模式的承包范围比项目总承包模式的承包范围窄 D：EPC模式的承包范围比项目总承包模式的承包范围宽 E：工程保险金

15、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是。A：人工费上涨 B：定额消耗量变化 C：遇雨季导致工期延长 D：设计变更

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、组织设计需要遵循一定的原则，其中反映组织中不同管理层次之间关系的是__的原则。

A．集权与分权统一 B．分工与协作统一

C．管理跨度与管理层次统一 D．合同管理和组织协调

17、在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购、报验的材料不合格，监理工程师不予签字，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，__。A．施工单位承担赔偿责任，监理单位不承担连带赔偿责任 B．监理单位与施工单位连带责任

C．施工单位承担直接责任，监理单位承担监理责任 D．施工单位不承担责任，材料供应单位承担责任

18、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照处理。

A：增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B：增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C：增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D：增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延 E：专业监理

19、设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计人的一笔拨款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，__。

A．按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B．按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回 C．每次阶段支付时均不许扣减定金

D．每次阶段支付时可将一定比例定金冲抵部分设计费 20、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间其他工程需要使用该设备时，正确的做法为。A：承包人可自行调运到其他工地

B：为了保证后续工程的施工，不得调出工地 C：经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地 D：经过业主书面同意后，可以调运到其他工地 E：专业监理

21、安全生产事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A：1 B：2 C：3 D：4 E：工程保险金

22、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为。A：不成立 B：无效 C：可撤销 D：效力待定 E：专业监理

23、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有__特点。A．隐蔽性 B．波动性

C．影响多样性 D．影响复杂性

24、工程监理企业申请综合资质、专业甲级资质的，应当向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市__提出申请。A．工程管理部门

B．人民政府建设主管部门 C．人民政府规划主管部门 D．工程监理资质评审委员会

25、按工程量清单计价模式计价时，工程量清单的编制人应是。A：工程设计单位 B：工程投标单位 C：工程招标单位

D：工程造价管理部门

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在FIDIC《施工合同条件》中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是__。A．不包含在合同价格之内 B．业主的备用金

C．可作为供意外用途的开支 D．支付时不需业主同意

E．用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额

2、监理规划的编写依据包括。A：监理大纲 B：工程分包合同 C：工程设计文件

D：工程施工承包合同 E：工程施工组织设计文件

3、以下__在工程开工前不需要办理施工许可证。A．商品用房 B．抢险救灾工程 C．国家大型工程 D．军用房屋建筑 E．临时性建筑

4、建设工程除具有一般产品的质量特性外，还具有其特殊的质量特性，具体表现在__方面。A．适用性 B．安全性 C．可靠性 D．复杂性

E．环境的协调性

5、【例5·多选题】下列各项中不属于世界银行规定的项目管理费包括内容的是。A：总部人员的薪金和福利费

B：施工管理现场人员的薪金、福利费 C：业主的行政性费用 D：设备安装工人工资 E：服务性建筑费用

6、【例3·多选题】下列工程进度控制措施中，那些是属于工程师采取的技术措施。

A：审查施工单位的进度计划 B：建立工程进度计划制度

C：协调进度计划与合同工期之间的关系 D：利用网络技术控制工程进度 E：协助施工单位编制施工组织设计

7、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有。A：指示再进行一次重复的竣工检验

B：经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程 C：建议业主解除合同 D：颁发接收证书并延长保修期限

E：要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

8、组织流水施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有（）。A．只有一个专业队在各施工段组织流水施工 B．各专业队在各施工段均可组织流水施工

C．同一时间段只能有一个专业队投入流水施工 D．各专业队可按施工顺序实现最大搭接 E．有利于提高劳动生产效率和工程质量

9、风险识别的特点有。A：个别性 B：客观性 C：复杂性 D：继承性 E：确定性

10、为了有效控制建设工程进度，就必须对影响进度的有利因素和不利因素进行全面、细致的分析和预测，以实现对建设工程进度的（）。A．主动控制 B．纠编控制 C．动态控制 D．事中控制 E．事后控制

11、施工单位可以在其资质等级许可的范围内。A：将其承接的工程转包

B：允许其他单位以本单位的名义承揽工程

C：按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工 D：将其承接的工程合理分包

E：将其承接的工程肢解后转包给很多分包商

12、价值工程的方案评价，应当通过实现综合评价。A：财务评价 B：技术评价 C：经济评价 D：社会评价 E：环境评价

13、按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括__。

A．领有公共运输执照施工车辆的损失 B．不可预料事件造成施工人员的人身伤亡 C．施工建筑物的损害

D．业主在工地的原有建筑物受到的损害 E．临时工程受到的损害

14、下列属于施工机械使用费的有。

A：施工机械由原驻地迁移至另一地区的机械运输费 B：经常修理费

C：工具用具使用费 D：机械由一工地运至另一工地的运输费 E：机上司机、司炉的基本工资和工资性津贴

15、某工作计划进度与实际进度如图4-12所示，从图中可获得的正确信息有。A：第4天至第7天内计划进度为匀速进展 B：第1天实际进度超前，但在第2天停工 C：前2天实际完成工作量大于计划工作量 D：该工作已提前1天完成

E：第3天至第6天内实际进度为匀速进展

16、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师的职责是。A：验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程 B：审核分部工程的质量检验评定资料

C：参与编制监理规划，负责编制监理实施细则 D：对重大问题及时向承包单位做出指示 E：参与工程竣工预验收和竣工验收

17、【例2·多选题】依据施工合同示范文本规定．工程竣工验收报告经发包人认可后28天内．承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料．造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时。A：承包人要求交付工程，发包人应当接收

B：承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求 C：发包人要求交付工程，承包人应当交付

D：发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任 E：工程结算款将不再支付

18、FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括__。A．由工程师确定

B．提交争端裁决委员会决定 C．双方协商

D．提交仲裁机构裁决 E．通过诉讼解决

19、监理工程师在现场施工准备阶段的质量控制主要是对（）的控制。A．工程定位和标高基准 B．施工平面布置

C．材料构配件采购订货 D．施工机械配置 E．见证取样送检

20、影响钢筋混凝土框架结构实体质量的重要因素有__。A．钢筋 B．人员素质 C．水泥

D．施工方法 E．施工机械设备

21、初始清单法中，对于大型复杂工程的单位工程应分别从进行分解。A：时间维 B：目标维 C：分部工程 D：分项工程 E：因素维

22、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，其他项目清单由组成。A：暂列金额 B：暂估价 C：计日工

D：总承包服务费 E：措施项目费

23、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，在下列各项中，属于企业管理费的是。

A：管理人员工资 B：劳动保护费 C：财产保险费 D：工程排污费 E：检验试验费

24、监理工程师写出的质量问题处理报告内容主要包括（）。A．调查与核查情况

B．质量问题处理补救的建议方案 C．审核认可的质量问题处理方案 D．质量问题处理结论

E．对处理结果的检查、鉴定和验收结论

25、建设工程设计一般分为三个阶段。A：施工组织设计 B：方案设计 C：初步设计 D：设计准备 E：施工图设计

第四篇：江西省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试题

江西省监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、以下各项中，属于监理规划编写依据的是__。A．监理合同 B．监理招标文件

C．项目监理组织建立的原则 D．施工组织设计

2、从确定建设工程投资的依据看，编制估算指标的直接基础是__。A．概算定额 B．预算定额 C．工程量清单 D．施工定额

3、建设工程施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，因此质量存在。A：局限性 B：波动性 C：隐蔽性 D：复杂性 E：工程变更单

4、新增固定资产的价值构成应包括__。A．预备费 B．无形资产

C．铺底流动资金 D．进厂职工培训费

5、建设领域各项制度实际上是以为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。A：项目法人负责制度 B：招标投标制度 C：工程监理制度 D：合同制度 E：专业监理

6、【例2·单选题】监理规划编制完成后，须经审核批准。A：总监理工程师

B：监理单位经营部门负责人 C：监理单位技术负责人 D：监理单位负责人 E：工程保险金

7、【例4·单选题】材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该。A：提取全部材料，按实际交付数量付款 B：按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C：拒绝提前提货，拒付货款

D：提取全部材料，按订购数量付款 E：专业监理

8、见证取样的实验报告中发生试样不合格情况，应在小时内上报收监质监站，并建立不合格项目台帐。A：12 B：24 C：36 D：72 E：工程保险金

9、根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是。

A：满足主要材料订货的需要 B：满足设备材料采购的需要 C：满足编制施工招标文件的需要 D：满足编制施工图设计文件的需要 E：专业监理

10、预算单价法编制施工图预算的过程包括：①计算工程量；②套用定额单价，计算直接工程费；③按计价程序计取其他费用，并汇总造价；④编制工料分析表；⑤准备资料，熟悉施工图纸。正确的排列顺序是。A：④⑤②①③ B：④⑤①②③ C：⑤②①③④ D：⑤①②④③

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。A．经济人员 B．管理人员

C．工程监理人员 D．工程技术人员

12、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在__后签订。A．开标

B．发出中标函 C．提交履约保证 D．开工

13、【例2·单选题】在下列实际进度与计划进度的比较方法中，从工程项目整体角度判定实际进度偏差的方法是。A：匀速进展横道图比较法 B：前锋线比较法

C：非匀速进展横道图比较法 D：S曲线比较法 E：自我评定

14、【例1·单选题】下列不属于工程质量评估报告的主要内容。A：工程概况

B：工程质量验收情况 C：工程质量评估结论

D：工程实施的主要问题分析及处理情况 E：工程保险金

15、由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由承担。A：采购方 B：代运方 C：供货方

D：采购方和供货方共同 E：专业监理

16、质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。

A：施工单位质量负责人 B：施工单位保管人员 C：监理员

D：专业监理工程师 E：工程变更单

17、根据《建设工程设计合同示范文本》，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是。

A：满足主要材料订货的需要 B：满足设备材料采购的需要 C：满足编制施工招标文件的需要 D：满足编制施工图设计文件的需要 E：专业监理

18、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由。A：承包人全部承担

B：承包人与审查单位连带承担 C：审查单位与监理单位共同承担

D：承包人承担设计损失，发包人承担施工损失 E：专业监理

19、某工程划分为3个施工过程、4个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4和4天，则应组织个专业工作队。A：3 B：4 C：6 D：7 E：自我评定 20、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。A．10万元 B．50万元 C．100万元 D．1000万元

21、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是。A：评标的工作量小 B：选择中标人的范围窄 C：评标时间短 D：招标费用低 E：专业监理

22、质量事故发生后，就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交项目监理机构和业主。A：施工单位有责任

B：监理单位应要求施工单位 C：监理员

D：事故调查小组 E：工程变更单

23、项目监理大纲、监理规划、监理细则是相互关联的。它们在制定的时间上具有先后顺序。下面顺序中，正确的是。A：监理规划→监理大纲→监理细则 B：监理大纲→监理规划→监理细则 C：监理大纲→监理细则→监理规划 D：监理细则→监理大纲→监理规划 E：工程保险金

24、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)编制的分部分项工程量清单，其工程数量是按照计算的。A：工程实体量和损耗量之和 B：实际施工完成的全部工程量 C：设计文件图示尺寸的工程量净值

D：设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、【例1·单选题】在采用定额单价法编制施工图预算的过程中，工料分析表的编制依据是。

A：分部分项工程实物工程量和预算定额中的实物量 B：分部分项工程实物工程量和企业定额中的价格信息 C：定额项目中所列的工、料、机的数量

D：分部分项工程实物工程量以及预算定额中的实物量、企业定额中的价格信息 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、【例3·多选题】在传统计价模式下，编制施工图预算的主要依据是。A：施工图设计文件 B：施工组织设计文件 C：有关的合同或协议 D：预算定额

E：工程量清单计价规范

2、物资需求计划中的计划期需求量的编制方法有。A：计算法

B：横道图比较法 C：前锋线比较法 D：卡段法 E：列表比较法

3、下列关于对建设工程监理的作用表述中，正确的是__。A．有利于对建设单位的建设行为进行监督管理 B．有利于提高建设工程投资决策科学化水平

C．有利于政府对工程建设各方的建设行为进行全面监督管理 D．有利于实现建设工程项目投资规模最大化

E．有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

4、某工程双代号时标网络计划执行到第3周末和第7周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明。

A：第3周末检查时工作B拖后1周，使总工期延长1周 B：第3周末检查时工作F拖后0．5周，但不影响总工期 C：第7周末检查时工作I拖后1周，但不影响总工期 D：第7周末检查时工作J拖后1周，使总工期延长1周 E：第7周末检查时工作K提前1周，总工期预计提前3周

5、工程总承包模式下工程监理委托方式优点主要有。A：有利于业主选择承包方 B：有利于控制工程进度 C：建设单位的合同关系简单 D：组织协调工作量小 E：有利于质量控制

6、关于格式条款的说法，正确的有。

A：格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定的 B：格式条款中不允许出现免除提供方责任的条款

C：格式条款提供方应以合理方式提请对方注意限制其责任的条款 D：格式条款提供方应按对方要求对限制其责任的条款予以说明 E：格式条款提供方无权对限制其责任的条款进行说明

7、工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括。A：业主延误移交施工现场 B：不可抗力造成的损失

C：业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失

D：施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿 E：施工中遇到异常恶劣气候条件的影响

8、关于建设工程监理作用的说法．正确的有。A：有利于提高建设工程投资决策科学化水平B：有利于监理单位维护建设单位的合法权益 C：有利于规范工程建设参与各方的建设行为 D：有利于实现建设工程投资效益的最大化 E：有利于促使施工单位保证建设工程质量

9、根据现行建筑安装工程造价组成的有关规定，下列费用中属于企业管理费的有。

A：休病假期限为6个月的工资 B：危险作业意外伤害保险费 C：工具用具使用费 D：财务费 E：印花税

10、关于设计阶段特点的说法，正确的是。

A：设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段 B：设计阶段是影响建设工程投资的关键阶段 C：设计阶段是资金投入量最大的阶段 D：设计阶段合同关系复杂，合同争议多 E：设计阶段持续时间长，风险因素最多

11、下列关于流水施工的表述中，正确的有（）。A．流水施工工期就是整个建设工程的总工期 B．划分施工段的目的就是为了组织流水施工

C．流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式 D．专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数 E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求

12、偿债能力分析指标有__。A．借款偿还期 B．投资回收期 C．利息备付率 D．偿债备付率 E．资产负债率

13、最高管理者应通过__活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据 A．制定质量方针和质量目标 B．对满足要求和持续改进的承诺 C．确保可获得必要的资源

D．提供制定和评审质量目标的框架

E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性

14、【例6·多选题】在图3-8所示双代号网络计划中，如果其计划工期等于计算工期，则自由时差为零的工作有。A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E

15、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有。A：中标意向书 B：合同专用条款 C：有关技术文件 D：投标书附件

E：施工过程中双方洽商达成的书面协议

16、按照项目业主责任制要求，在委托监理的项目中，监理单位可以承担的工作是__。

A．负责招标工作，自主决定中标单位 B．审查工程设计和工程概算 C．负责提供各种建设条件

D．编写招标文件，组织评估活动 E．监督管理工程承包合同的履行

17、工程质量事故处理完毕后，监理工程师应组织编写事故调查报告，事故调查报告的内容中应包括（）。A．工程质量事故的情况 B．质量事故原因分析 C．质量事故鉴定 D．质量事故的分类 E．质量事故处理依据

18、影响合同计价方式选择的因素有。A：项目的复杂程度 B：工程设计工作的深度 C：工程施工的难易程度

D：工程进度要求的紧迫程度 E：工程投资目标的约束条件

19、【例4·多选题】建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有。A：流水能力 B：工作面 C：施工过程 D：施工段

E：专业工作队数

20、有关实施见证取样的要求的说法中，不正确的是（）。A．承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责人 B．送验要有见证取样监理工程师的签字

C．试验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存 D．见证取样的试验费用由建设单位支付

E．实行见证取样可代替承包单位应对材料、构配件进场时必须的自检

21、建筑工程一切险加保第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括。A：在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失

B：正常水位变化引起第三者财产损失

C：在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡

D：被保险人因上诉而支付的诉讼费用

E：工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失

22、工程质量控制的监控主体主要包括。A：政府 B：施工单位

C：工程监理单位 D：勘察、设计单位 E：业主

23、【例6·多选题】在国外项目的总建设成本中．属于项目间接建设成本。A：项目管理费 B：开工试车费 C：土地征购费

D：建设成本上升费 E：生产前费用

24、下列属于招标公告应当载明的有。A：建设单位的名称和地址 B：招标项目的性质 C：招标项目的实施地点 D：获取招标文件的办法 E：招标项目的最高报价

25、绘制和使用因果分析图时应注意的问题是(．)。A．集思广益 B．过程分析 C．制订对策

D．明确质量问题 E．ABC分类

第五篇：新疆监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

新疆监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在2000版9000族国际标准的术语中，质量控制是质量管理的一部分，其目的是__。

A．致力于增强满足质量要求的能力

B．致力于提供质量要求会得到满足的信任 C．致力于满足质量要求

D．致力于制定质量目标并想法实现其质量目标

2、竣工决算是反映建设项目的文件，是竣工验收报告的重要组成部分。A：实际造价和投资效果

B：已投入生产设备的购置费用 C：新增生产能力 D：新增固定资产

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、【例1·单选题】建设项目总进度目标是在项目定义时确定的。A：项目决策阶段 B：项目设计阶段 C：项目实施阶段 D：项目验收阶段 E：自我评定

4、可以促使承包方关心和降低成本，缩短工期，而且成本可以随设计的进展而加以调整，实际工程中应用较多的合同计价方式为。A：成本加固定百分率酬金 B：成本加固定金额酬金 C：成本加奖罚 D：可调价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理(CM)方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责方面的监督、管理与协调工作。A：施工招标和施工 B：设计和施工招标 C：设计和施工

D：设计、施工招标和施工 E：自我评定

6、下列不属于安全文明施工费的是。A：环境保护费 B：文明施工费 C：夜间施工费 D：临时设施费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、下列关于总监理工程师的说法错误的是。A：总监理工程师应由注册监理工程师担任

B：同时担任二项建设工程监理合同的总监理工程师

C：需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意

D：一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师 E：工程保险金

8、【例2·单选题】实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向负责。A：总承包单位 B：设计单位 C：建设单位 D：监理单位 E：工程变更单

9、下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是__。A．建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件 B．建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容 C．建设工程监理可以保证建设程序的科学性 D．建设程序规定了监理工作的程序

10、物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和。A：物资供应计划

B：物资采购计划、物资加工计划 C：物资需求计划、物资储备计划 D：物资申请计划、物资采购计划 E：自我评定

11、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。A：21．6 B：23．6 C：23．8 D：24．0 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

13、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1—4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的。A：左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60t B：右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t C：左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50t D：右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t E：自我评定

14、关于工程网络计划的说法，正确的是。A：关键线路上的工作均为关键工作 B：关键线路上工作的总时差均为零 C：一个网络计划中只有一条关键线路

D：关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移 E：自我评定

15、总投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的与项目总投资的比率。A：息税前利润 B：净利润

C：总利润扣除应缴纳的税金 D：总利润扣除应支付的利息

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、【例1．单选题】依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交。A：现场同期记录 B：索赔意向通知 C：索赔报告 D：索赔证据 E：专业监理

17、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其相符合。A：组织机构 B：管理体制 C：资质等级 D：业务能力 E：工程变更单

18、下列费用中，属于监理间接成本的是。A：监理辅助人员的工资、奖金 B：监理人员的劳保费、保险费 C：监理企业交纳的各种税金 D：监理企业经营性业务开支 E：工程保险金

19、在保修期内，由于勘察设计方面的原因造成的质量缺陷，应由承担经济责任。A：建设单位 B：施工单位

C：勘察设计单位 D：监理单位

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、国产标准设备原价一般是指。A：设备出厂价与采购保管费之和 B：设备购置费

C：设备出厂价与运杂费之和 D：设备出厂价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程为价值工程对象。A：甲 B：乙 C：丙 D：丁

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由进行审查认可。A：承包总体工程设计的设计单位 B：发包人

C：监理工程师

D：设备安装承包商 E：专业监理

23、关于合同鉴证的说法，正确的是。

A：经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证 B：法律规定强制实施合同鉴证 C：合同鉴证的效力不限于我国国内 D：合同鉴证由工商行政管理机关作出 E：专业监理

24、为改善产品的特征及特性和(或)提高用于生产和交付产品的过程有效性和效率所开展的活动，称为。A：质量改进 B：持续改进 C：质量策划 D：组织行为 E：工程变更单

25、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由支付。A：委托人 B：承包人

C：委托人和承包人共同 D：政府主管部门 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在建设工程设计准备阶段监理工程师进度控制的任务包括。A：协助建设单位确定工期总目标 B：编制工程项目建设总进度计划 C：编制设计阶段简单的工作计划 D：施工现场条件调查和分析 E：编制施工总进度计划

2、某分部工程双代号网络图如图3-61所示，图中错误有。A：多个起点节点 B：多个终点节点 C：工作代号重复 D：存在循环回路 E：节点编号有误

3、偿债能力分析指标有__。A．借款偿还期 B．投资回收期 C．利息备付率 D．偿债备付率 E．资产负债率

4、法人应当具备等条件。A：依法成立

B：有必要的财产或者经费

C：有自己的名称、组织机构和场所 D：能够独立承担民事责任 E：经上级行政主管机关批准

5、Partnering模式与其他模式相互关系的比较，Partnering模式相互关系的特点有。

A：强调各方的权利、义务和利益 B：在微观利益上相互对立 C：共同解决问题 D：强调合作精神

E：强调共同的目标和利益

6、监理工程师对勘察成果的审核与评定是勘察阶段最重要的监理工作，勘察成果应__。

A．按规定的程序进行审批

B．经过专家评审后再提交给监理工程师审核 C．按质量管理有关程序进行检查和验收 D．满足技术标准和合同规定的要求 E．满足勘察任务书的要求

7、组织流水施工时，划分施工段的原则是__。A．能充分发挥主导施工机械的生产率

B．根据各专业队的人数随时确定施工段的段界 C．施工段的段界尽可能与结构界限相吻合 D．划分施工段只适用于道路工程

E．施工段的数目应满足合理组织流水施工的要求8、9、建筑安装工程费构成中，属于企业管理费的有。A：管理人员工资 B：工具用具使用费 C：加班加点工资 D：财务费 E：劳动保护费

10、材料、通用型设备采购招标．应当具备条件。A：项目法人已经依法成立

B：按国家规定履行审批手续的，已经审批 C：资金来源已经落实

D：能够提出货物的使用与技术要求 E：有相应的技术人员

11、施工合伺示范文本规定，因__等原因导致竣工时间延长，经监理工程师确认后可以顺延工期。A．不可抗力

B．承包商基础施工超挖 C．工程量增加

D．监理下程师延误提供所需指令 E．设计变更

12、建筑安装工程直接工程费中的人工费包括生产工人__。A．劳动保险费

B．因气候影响的停32：12资 C．培训期间的工资 D．劳动保护费

E．病假在六个月以内的工资

13、有关CM模式的描述中，错误的是__。A．非代理型CM模式又称为纯粹CM模式

B．代理型CM单位只能对设计单位提出合理化建议 C．非代理型CM单位不与设备供应单位签订合同 D．非代理型CM单位与业主签订的合同包括CM服务的内容和工程施工承包的内容

E．非代理型CM单位与施工单位之间是总分包关系

14、目前，大部分施工企业是以国家或行业制定的预算定额作为的依据。A：工料分析 B：施工管理 C：工料预算 D：经济核算 E：计算施工成本

15、建设工程监理合同的组成文件有。A：协议书 B：中标通知书 C：投标文件 D：专用条件 E：格式条款

16、按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2003)的规定，工程量清单应采用综合单价计价，其综合单价是由完成一个规定计量单位项目所需的__等所组成。A．措施费

B．人工费、材料费和机械使用费 C．管理费 D．利润 E．税金

17、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括。A：本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款 B：设计变更调整的合同价款

C：因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款 D：本期应扣回的工程预付款 E：承包人的索赔款

18、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有。

A：因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工

B：承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故 C：承包商未能发现设计错误，导致施工返工 D：监理工程师未按规定程序进行质量检验

E：监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故

19、重大质量事故是指满足__条件之一的质量事故。A．造成永久质量缺陷 B．工程倒塌或报废

C．直接经济损失10万元以上

D．严重影响使用功能和丁程结构安全 E．造成人员死亡或重伤3人以上

20、在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物。A：供货方应赔偿因此造成的额外损失 B：采购方可通知供货方办理解除合同手续

C：如采购方仍需要，供货方可继续发货照数补齐，不承担逾期交货责任 D：供货方有义务发出发货协商通知

E：采购方接到发货协商通知后的15天内不予答复视为同意供货方继续发货

21、下列属于招标公告应当载明的有。A：建设单位的名称和地址 B：招标项目的性质 C：招标项目的实施地点 D：获取招标文件的办法 E：招标项目的最高报价

22、施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则有__。

A．施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等

B．每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求 C．施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性

D．每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求

E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面

23、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法错误的有。A：指示承包商修复缺陷后再进行检验

B：经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程 C：建议业主解除合同

D：颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

E：要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

24、计数值标准型二次抽样方案为(、、；、)，其中C为合格判定数，r为不合格判定数，若咒中有个不合格品，中有个不合格品，则可判断送检品合格的情况有。A： B： C： D： E：

25、下列__情况宜对有关工作内容采用新的费率或价格。A．该项工作工程量的变化造成其单位成本的变动超过1% B．该项工作工程量的变化造成其单位成本的变动超过0.5% C．该项工作实际测量工程量比原工程量表的工程量的变动大于10% D．该项工作实际测量工程量比原工程量表的工程量的变动大于15% E．该工作是根据变更与调整的指示进行的。