2013年公路工程技术与计量：工程量计算的依据试题（5篇范例）

第一篇：2013年公路工程技术与计量：工程量计算的依据试题

2013年公路工程技术与计量：工程量计算的依据试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、在按成本加酬金确定合同价时，最不利于降低成本的是（）。A．成本加固定百分比酬金 B．成本加固定金额酬金 C．成本加奖罚金 D．成本加固定利润

2、总价合同必须满足的条件是__。A．设计图纸和说明书详细全面 B．工程量不大 C．工程风险不大

D．在合同条件允许的范围内给承包人以各种方便

3、填方路堤上层的压实度应比下层的压实度__。A．大 B．小 C．相等

D．可大可小

4、下列行为属于招标人与投标人串通投标的是__。

①招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价，②投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

③招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿，④招标人预先内定中标人，⑤投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标 A．①③⑤ B．①③④ C．①②③

D．①②③④⑤

5、合同虽然已经成立，但因其不完全符合合同的生效要件，因此其法律效力能否发生还不能确定，一般须经权利人确认才能生效的合同是指__。A．生效的合同 B．无效合同

C．效力待定合同 D．可变更合同

6、现场管理费中的其他单项费用是__。A．现场管理人员工资 B．主副食运费补占 C．办公费

D．固定资产使用费 E．职工探亲路费

7、某公路工程施工监理机构设置为二级监理机构，下列各项工作中，属于驻地监理工程师办公室职责的是__。

A．审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分 B．协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量 C．对关键工序进行签认

D．签发单位工程或合同工程的暂停令和复工令

8、某建设项目设计生产能力为10000，产品单台销售价格为800元，年固定成本132万元，单台产品可变成本为360元，单台产品销售税金为40元，盈亏平衡点的销售收入应为：__。A．256万元 B．264万元 C．281万元 D．300万元

9、钢筋原材力学性能的检验项目包括__。A．屈服强度 B．极限抗拉强度 C．90°冷弯 D．180°冷弯

10、已知水泥消耗量是41200吨，损耗率是3%，则水泥的净用量是（）。A．38994吨 B．42436吨 C．40000吨 D．42474吨

11、软土地基埋深2～3m，最适宜的处理办法是__。A．塑料排水板 B．粉喷桩 C．置换填土

D．轻质路基填筑

12、沥青的三大指标指标是（）。A．稳定度 B．延度 C．软化点 D．针入度

13、不能进入清标工作组成员的是__。A．本地交通主管部门人员 B．本地其他行政监督部门人员

C．与投标人法定代表人有近亲属关系人员 D．由招标人选派的人员

E．与投标人有利害关系的人员

14、一项工程直接工程费为180万元，间接费为30万元，计划利润为10万元，税率为3%，则该工程的税金为__。A．6.6万元 B．5.6万元 C．6.3万元 D．5.3万元

15、根据设计要求，在施工过程中需对某种钢筋混凝土结构进行一次破坏性试验，以验证设计正确性，此项费用应由__支付。A．设计单位

B．建设单位预算研究试验费 C．施工单位其他直接费 D．施工单位的间接费

16、西安A路桥公司通过电子邮件向兰州甲公司发出订购一批沥青的要约，此要约的生效时间为__。A．邮件发出时

B．邮件进入甲公司指定的电子信箱时 C．甲公司知道时

D．甲公司知道该要约内容时

17、盖板涵及箱涵台背填土必须在支撑梁(或涵底铺砌)及盖板安装且砂浆强度达到__以后方可进行。A．70% B．80% C．90% D．100%

18、当提高工程项目的功能和使用要求时，通常会引起__。A．投资增加、工期延长 B．投资增加、工期缩短 C．投资减少、工期延长 D．投资减少、工期缩短

19、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是__。

A．由业主负责 B．由承包商负责 C．由设计单位负责

D．由业主与承包商各负责一半

20、在某一条非关键线路上，由于非承包商原因误期lo天，监理批准延期10天，则__。

A．与原计划相比，每项工作都可增加10天持续时间

B．与原计划相比，除新、老关键线路外，每项工作都增加10天总时差 C．与原计划相比，除新关键线路外，每项工作都增加10天总时差 D．与原计划相比，所有工作都增加10天总时差

E．从检查日起，工作的时差不能一概而论，应根据具体情况计算才能确定

21、提前竣工奖金应不超过__。A．投标书附件中说明的限额 B．计日工形式计算出的数额 C．工程量清单中的单价 D．监理工程师认可数额

22、解决合同争议的方法中，其结果具有强制执行的法律效力的是__。A．和解 B．仲裁 C．调解 D．诉讼 E．评判

23、最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，其影响因素主要有__。A．合同类型特点

B．发生应由业主承担责任的事件 C．分包合同的工作内容不同 D．承包人延误工期或提前竣工

E．合同中有承包人无法完成的不合理要求

24、坐标法放样目前主要采用的仪器是__。A．经纬仪

B．红外线测距仪 C．全站仪 D．GPS

25、基本建设项目投资的最高限额为______。A．投资估算 B．批准的概算 C．施工图预算 D．工程标底

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括__。A．办理招标备案 B．编制招标有关文件 C．发布招标公告 D．发售招标文件 E．组织现场考察

2、投标单位有以下__行为时，招标单位可以没收其投标保证金。A．不参加现场考察 B．不参加开标会议 C．中标后拒绝签订合同 D．开标后要求撤回投标书 E．通过资格预审后不投标

3、承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准应具备的条件有__。A．工程延期事件是否有文字材料作依据 B．延期事件是否发生在关键线路上 C．延期是由承包人自身原因引起

D．由于分包人的失职造成的工期延长 E．是否符合合同

4、成本费用定性预测最常用的方法是（）。A．高低点法 B．加权平均法

C．调查研究判断法 D．本量利分析法

5、工程质量验收中，评定一段路基或路面密实程度的指标是__。A．重力密度 B．压实度 C．压实系数

D．压实度代表值

6、当工程变更减少了工程量或工作内容时，实际完工所需天数也相应缩短，则__合同工期。A．不能缩短 B．应缩短 C．应延长 D．重新签订

7、路面水泥混凝土与结构用混凝土相比，在配合比设计过程中还应对混凝土的__提出要求。A．强度 B．和易性 C．耐久性 D．耐磨性

8、工程变更主要原因有__。

A．新的施工规范或质量验收标准出台

B．由于设计、监理、承包人事先没有很好的理解业主的意图导致图纸修改 C．工程环境变化预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更 D．由于合同出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款 E．业主新的变更指令、对建筑进行修改

9、办公和生活用具家具购置费包括__。A．照明、通风动力设备 B．办公室家具 C．单身宿舍用具 D．生活福利设施 E．购置的清扫车

10、下列关于分部分项工程量清单项目名称编制说法不正确的是__。A．项目名称按照计量规则的项目名称

B．招标人可对计量规则中的项目名称作补充

C．招标人可根据具体项目特征组合确定该具体项目名称 D．项目名称应表达详细、准确

11、水泥稳定类基层施工时，当压实厚度超过__时，应分层摊铺。A．10cm B．15cm C．20cm D．30cm

12、对路面基层材料的主要要求是（）。A．足够的强度和刚度 B．良好的水稳定性 C．尽可能少的扬尘 D．足够的抗滑性

E．适当的抗磨耗能力

13、__是工程量清单计价的前提和基础。A．合理的清单项目设置和统一的消耗量标准 B．合理的清单项目设置和准确的工程数量

C．合理的清单项目设置和统一的工程量计算规则 D．合理的清单项目设置和统一的计量单位

14、在软弱地层的基坑工程中支撑结构的定义是__。

A．支撑结构是承受围护墙所传递的土压力、水压力的结构体系 B．支撑结构是阻止由于荷载而引起坑底土体产生以向上为主的位移

C．支撑结构主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力并将此压力传递到支撑

D．支撑结构是支撑整个结构并把力传到地下的一种结构体系

15、为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中定义的“基准日”是指__。

A．投标截止日 B．风险事件发生日

C．投标截止日前第28天

D．承包商接到中标通知书日

16、当我们对某个投资方案进行分析时，发现有关参数不确定，而且这些参数变化的概率也不知道，只知道其变化的范围时，可采用的分析方法为__。A．盈亏平衡分析 B．敏感性分析 C．概率分析

D．不确定性分析

17、硅酸盐水泥最适用于__工程。A．大体积混凝土

B．干燥环境中的混凝土 C．耐热混凝土

D．水泥混凝土路面

18、业主将工程项目的任务分别发包给多个承包人，并分别与各承包人签订合同，这种项目管理模式是__。A．平行发包模式 B．总分包模式

C．联合体承包模式 D．CM承包模式

19、签发分项工程的开工通知单是监理工程师在__方面的职责。A．工程质量监理 B．工程进度监理 C．工程费用监理 D．合同管理

20、基层施工前，监理工程师应检查的内容有__。A．施工人员数量

B．混合料拌和场的位置、拌和设备以及运输车辆能否满足质量要求及连续施工的要求

C．路用原材料

D．混合料配合比设计试验报告 E．试验路段施工与总结报告

21、对用于路面施工的颗粒材料，有级配要求的路面结构层有__。A．填隙碎石 B．泥结碎石 C．沥青贯入式 D．沥青混凝土 E．水泥混凝土

22、施工监理评标可以使用__评标方法。A．固定标价评分法 B．技术评分合理标价法 C．综合评标法 D．最低标价法

E．法律、法规允许的其他评标方法

23、桥梁工程在墩台基础的设计计算中，必须控制合力偏心距的目的是__。A．增大基底压力 B．减小基底应力

C．使基底应力分布比较均匀 D．增大抗滑稳定性

24、预制构件安装作业中，从安全的角度考虑，不必__。A．安装大型盆式橡胶支座时，墩顶两侧应搭设操作平台

B．起吊大型及有突出边棱的构件时，应在钢丝绳与构件接触的拐角处设垫衬 C．单面配筋的盖板上应标明起吊标志

D．进行预压试验，以检查支架的承载能力和稳定性，消除非弹性变形

25、压实作业应遵循的原则是__。A．先轻后重、先边后中、先慢后快 B．先重后轻、先边后中、先慢后快 C．先轻后重、先中后边、先慢后快 D．先轻后重、先边后中、先快后慢

第二篇：2013年公路工程技术与计量：工程量计算的依据考试题

2013年公路工程技术与计量：工程量计算的依据考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、以下职责中不属于项目法人职责的是（）。A．筹措建设资金 B．办理开工报告

C．组织项目交工验收 D．查处建设违法行为

2、最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，其影响因素主要有__。A．合同类型特点

B．发生应由业主承担责任的事件 C．分包合同的工作内容不同 D．承包人延误工期或提前竣工

E．合同中有承包人无法完成的不合理要求

3、某企业利用长期债券融资5000万元，债券的利息率为10%，筹资费费率为3%，所得税税率为33%，则债券的成本率为__。A．6.02% B．6.91% C．9.7% D．10.3%

4、某合同履行费用的负担不明确，合同双方当事人未能达成补充协议且也无法按交易习惯确定，则应当__。A．宣告合同无效

B．由享有权利的一方负担 C．由双方分担

D．由履行义务的一方负担

5、以下属于清单支付项目的工程费用是__。A．动员预付款 B．价格调整 C．计日工

D．迟付款利息

6、暂定金额的使用权由__批准。A．业主

B．监理工程师 C．承包人

D．建设主管部门

7、直线式组织形式的缺点是__。A．决策迅速 B．结构简单 C．权力集中 D．横向联系困难

8、PDCA循环的阶段是__。A．计划 B．执行 C．检查 D．讨论

E．总结 处理

9、承包人收到开工通知后的28d内，按工程师要求的格式和详细程度提交施工进度计划，说明为完成施工任务而打算采用的__。A．施工方法 B．施工组织方案 C．施工规范和条例 D．进度计划安排

E．按季度列出根据合同预计应支付给承包人费用的资金估算表

10、__基层施工时，应控制其延迟时间。A．无机结合料 B．石灰稳定类

C．石灰稳定工业废渣 D．水泥稳定类

11、下列财产中，__不得抵押。A．土地所有权 B．土地使用权 C．房屋

D．交通运输工具

12、承包人申请计量6座通道，其中一座的现浇顶板混凝土强度报告结果未达到设计强度级。承包人引用《公路工程质量检验评定标准》说明此6座通道为同一混凝土配合比、同一班组、同一批次浇筑，统计强度是合格的。监理工程师正确的处理方法包括__。A．强度合格，可予计量 B．该通道顶板凿掉重做 C．请示业主，由业主决定 D．和承包人协商决定

E．强度不合格，不予计量

13、各级质检站直接从事工程质量监督的工程技术人员不能少于该站人员总数的__。A．50% B．60% C．70% D．80%

14、公路建设项目环境影响评价文件一般应在__报环境保护行政主管部门审批。A．项目设计阶段 B．项目建议书阶段 C．项目招标阶段

D．项目可行性研究阶段

15、基层、底基层的承包商自检的无机稳定土材料的强度应在__取样。A．拌和机出口 B．摊铺碾压现场

C．成形、养护后，钻芯取样试验 D．试验室拌制

16、施工企业法人是指__。A．依法成立的路桥公司 B．公司总经理 C．公司股东大会 D．公司人事处

17、填方路堤逐层填筑时，应安排好石料运输路线，专人指挥，按水平分层，__卸料，并用大型推土机摊平。A．先低后高 B．先高后低

C．先中央后两侧 D．先两侧后中央

18、《公路基本建设工程概预算编制办法》96版规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除__外，均以概预算定额基价为计算基数。A．利润 B．现场经费 C．税金 D．间接费

19、施工阶段的合同管理包括__几个方面。A．施工进度管理 B．施工质量管理 C．工程变更管理

D．对承包人设备管理

E．工程进度款的支付管理

20、订立合同可采用的形式有__。A．承诺 B．要约 C．要约邀请 D．书面 E．口头

21、下列属于地下排水设施的有__。A．盲沟 B．渗沟 C．截水沟 D．渗井

22、对桥涵结构混凝土工程计量时，直径小于200mm的管子、钢筋、锚固杆、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积__。A．按实际所占体积扣除 B．按统一估算体积扣除

C．只对管道和桩所占体积进行扣除 D．不予扣除

23、项目的经济评价包括财务评价和国民经济评价，并应进行__，得出评价结论。A．静态分析 B．动态分析

C．动态和静态分析 D．两者都不需要

24、要约相对人对要约主要条款部分同意、部分作变更的答复文件，可视为__。A．承诺 B．部分承诺 C．新要约 D．拒绝

25、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以__日为标志。A．工程接收证书签发 B．颁发履约证书 C．“结清单”生效 D．提交竣工报表

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在最高限额成本加固定最大酬金合同中，承包方只能得到全部成本，说明实际成本__。

A．低于最低成本

B．在最低成本和报价成本之间 C．在报价成本和最高限额成本之间 D．超过最高限额成本

2、水泥混凝土面层直接承受行车荷载的作用和环境的影响，应具有__。A．较高的抗压强度 B．较高的抗弯拉强度 C．耐久性、耐磨性 D．抗滑性

3、建筑安装工程费用中的税金是指按规定应计入工程造价中的__。A．固定资产投资方向调节税 B．营业税 C．增值税

D．城乡维护建设税 E．教育附加费

4、道路边缘、检查井、雨水口周围以及沟槽回填土时宜采用__方式夯实。A．压路机夯实

B．小型夯压机或人力夯压 C．振动压路机夯实 D．多功能振动夯夯实

5、支架安装完毕后应对__进行全面检查，符合要求后，方可进行下一步工序。A．平面位置 B．顶部标高 C．节点连接 D．纵横向稳定性 E．强度

6、对于沥青混合料的碾压作业温度的规定为__。A．初压温度不应低于110℃

B．碾压终了温度钢轮压路机不得低于70℃ C．轮胎压路机不得低于95℃ D．振动压路机不得低于65℃

7、平行承、发包模式下的监理模式有__种。A．1 B．2 C．3 D．4

8、净现值率是净现值与__的比值。A．投资总额 B．投资现值 C．投资年值 D．投资未来值

9、我国财务制度规定，下列项目中，应计提固定资产折旧的有__。A．以经营租赁方式租入的固定资产 B．以融资租赁方式租人的固定资产 C．未使用的房屋

D．季节性使用的固定资产 E．不需要的机器设备

10、可撤销的合同在撤销前，属于__合同。A．有效 B．无效

C．既未成立也未生效 D．虽未成立但已生效

11、桥梁工程在墩台基础的设计计算中，必须控制合力偏心距的目的是__。A．增大基底压力 B．减小基底应力

C．使基底应力分布比较均匀 D．增大抗滑稳定性

12、下列招标程序中应在接受投标书程序之前完成的程序是__。A．发售招标文件 B．编制标底

C．招标文件答疑 D．评标

E．投标人资审

13、经济评价的主要内容包括__。A．盈利能力 B．管理能力 C．筹资能力 D．清偿能力 E．抗风险能力

14、因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，__推迟开工日期。A．工程师应以书面形式通知承包人 B．应当经过承包人批准 C．发包人与承包人协商

D．应当经过建设行政主管部门批准

15、投标单位__，招标单位可视其为严重违约行为而没收其投标保证金。A．通过资格预审后不投标 B．不参加开标会议 C．中标后拒绝签订合同 D．开标后要求撤回投标书 E．不参加现场考察

16、关于争端裁决委员会，下列说法正确的是__。

A．其性质属于个人委托，具有强制性和法律效力的行为 B．保证公正处理合同争议是其最基本义务

C．委员会到现场考察和处理合同争议的时间按日酬金计算 D．离开现场时，不必向业主和承包商提交考察报告 E．付给委员会的酬金应由业主承担

17、沥青三大指标是：__。A．针入度 B．含水量 C．延度 D．软化点

18、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为__。A．是否解答投标单位的答疑 B．是否组织现场考察 C．是否公开开标

D．是否进行资格预审

19、项目监理组织在开展活动时离不开协调工作。下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。A．审核承包人提出的索赔报告 B．同意接受承包人索赔要求 C．认定承包人索赔理由成立

D．确认承包人索赔计算正确与否

20、下列合同中，不属于合同法分则所列的合同为__。A．技术合同 B．劳务合同

C．建设工程合同 D．赠与合同

21、在施工招投标中，下面有关“投标文件”和“要约”的提法中，正确的是__。A．要约的定义是：希望和他人订立合同的意思表示 B．投标有效期自开标之时起算

C．投标有效期从招标人签收投标文件时开始起算 D．在投标有效期内要约人可以反悔 E．不当的撤销、不当变更都属于反悔

22、下列时间参数中，单代号网络具有的是__。A．ES B．LS C．EF D．LF E．LT

23、社会监理的主要任务是__。A．质量监理 B．安全监理 C．进度监理 D．合同管理 E．信息反馈

24、根据《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师对其口头指令应在__内予以书面确认。A．1天 B．2天 C．3天 D．4天

25、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气

D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

第三篇：广东省公路造价师《技术与计量》：工程量计算的依据试题

广东省公路造价师《技术与计量》：工程量计算的依据试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在工程网络计划中，如果工作A和工作B之间的先后顺序关系属于工艺关系，则说明它们的先后顺序是由__决定的。A．劳动力调配需要 B．原材料调配需要 C．工艺技术过程

D．机械设备调配需要

2、混凝土墩柱应一次浇完，盖梁混凝土一般应在墩柱浇完__h后才允许浇筑。A．20 B．24 C．18 D．12

3、对水泥稳定类基层，土的液限不宜超过__。A．20% B．25% C．30% D．35%

4、投标书的有效期一般规定为（）。

A．从开标日起算28d，视合同复杂程度而定 B．从开标日起算14d，视合同复杂程度而定 C．从开标日起算21d，视合同复杂程度而定 D．从开标日起算90d，视合同复杂程度而定

5、下列文件中，__不是公路施工招标文件必须包括的内容。A．工程量清单 B．投标人须知 C．标底

D．施工图设计文件

6、当采用匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，则该端点与检查日期的距离表示工作__。A．实际少花费的时间 B．实际多花费的时间 C．进度超前的时间 D．进度拖后的时间

7、高速公路路面基层压实度应不小于__。A． 95% B． 96% C．

97% D，98%

8、合同被确认无效时，应从__即无法律约束力。A．双方发生争议时 B．合同订立时

C．当事人一方提出时 D．被法院确认时

9、Ⅱ、Ⅲ三个级配。A．2.5mm B．1.25mm C．0.63mm D．0.315mm

10、在小半径弯道且需要视线诱导的地方设置护栏的最好形式是（）。A．缆索 B．波形梁 C．混凝土 D．箱梁

11、根据FIDIC合同条件的规定，按金额扣回动员预付款时应止于支付金额达到合同价__的当月。A．30% B．50% C．60% D．80%

12、《公路工程国内招标文件范本》规定，索赔事件发生后的__天内，承包人应向监理工程师提交索赔意向通知。A．7 B．14 C．21 D．28

13、检查压实度时，环刀法适用于细粒土，__适用于各类土。A．抽样法

B．核子密实度仪法 C．灌砂法 D．比重法

14、不属于公路项目的特点的是__。A．具有单项性和高投人性 B．具有隐蔽性和局限性

C．具有一次性与寿命的长期性 D．具有生产管理方式的特殊性

15、下列（）结构层不宜用做高等级公路基层。A．石灰土 B．二灰碎石 C．水稳碎石 D．级配碎石

16、因不可抗力不能履行合同，当事人的义务为__。A．通知 B．继续履行 C．赔偿损失

D．不必继续履行或赔偿损失，但约定定金的，应损失定金或双倍返还，17、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在每月未向监理工程师提交月结账单一式6份，经审核后，确认该月应结算的款额大于投标书附录中列明的期中支付证书的最低金额，则监理工程师应在收到上述月结账单后__天内签发期中支付证书。A．14 B．21 C．28 D．35

18、现金流量图的三要素包括 A．资金数额，方向，期间 B．资金数额，流入，时间点 C．大小，流向，时间点 D．大小，流出，时间

19、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还__万元。A．100 B．150 C．200 D．250 20、根据规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验费或试验费用由______承担。A．发发包人与承包人共同 B．承包人

C．监理工程师 D．承包人

21、下列定额中不属于国家规定的计价定额的是__。A．施工定额 B．预算定额 C．估算指标 D．概算定额

22、与半刚性基层施工程序相比，沥青混凝土路面施工不需要__。A．拌和 B．摊铺 C．碾压 D．养生

23、当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方__。A．只能适用二者中数额较少的 B．只能适用违约金 C．只能适用二者中数额较多的 D．可以选择适用二者之一

24、在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随工程所需主要材料储备的逐步减少，以__方式扣回。A．抵充工程款 B．变更合同价 C．索赔 D．保留金

25、C2为两比较方案的年经营成本，C2＜C1，K1、K2为两个比较方案的全部投资，且K2＞K1，静态差额投资回收期是__。A．(C2-C1)/(K2-K1)B．(C2-C1)/(K1-K2)C．(K2-K1)/(C1-C2)D．(K2-K1)/(C2-C1)

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、公路工程施工环境保护监理制度有__。A．例会制度 B．月报制度

C．污染事故报告制度 D．工作记录制度 E．函件往来制度

2、社会监理的性质有__。A．公正性 B．服务性 C．强制性 D．科学性 E．独立性

3、招标工程项目，其标底的作用是__。A．作为招标方最高造价标准

B．使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务 C．给上级主管部门提供核实建设规模的依据 D．作为衡量投标单位标价的准绳 E．是评标的重要尺度

4、以下有关工程费用支付的叙述中，正确的是__。A．监理工程师有权确定工程变更后的费用

B．监理工程师有权通过随后的支付证书对已签发的支付证书的错误尽行纠正 C．索赔费用的确定权归建设单位 D．工程费用支付的权力归建设单位 E．监理工程师有价格调整的权力

5、路面施工中路面拌和场运行对环境的潜在影响包括__。A．植被破坏和水土流失 B．噪声和有害气体 C．水泥和沥青等泄露污染土壤

D．清洗拌锅、皮带等产生的废水污染

6、承包人在完成较小附加工程后申请计日工支付时，应提供__。A．用工清单 B．材料清单 C．设备清单 D．费用清单 E．工程量清单

7、从担保法和会计制度上看，开工预付款(国际惯例称其为动员预付款)不应当属于__性质的款项。A．定金 B．保证金 C．无息贷款 D．暂付款

E．承包人具有的留置权

8、按招标的范围进行分类，可以分为__。A．国际招标 B．国内招标 C．施工招标 D．公开招标 E．邀请招标

9、建筑安全生产管理包括__。A．纵向管理 B．横向管理 C．纵横向管理 D．施工现场管理 E．委托管理

10、板式橡胶支座，安装是相当重要的环节，对两端支承垫石水平面应仔细校核，避免支座发生__现象。A．偏歪

B．不均匀受力 C．滑动 D．脱空

11、招标文件中下列__情况属于细微偏差。A．在算术性复核中发现的算术性差错

B．修正后的最终投标价与原报价相比偏差为2% C．在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程细目的单价和合价 D．在招标人给定的工程量清单中修改了某些支付号的工程数量 E．施工组织设计不够完善

12、关于FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系，表述错误的是__。

A．通用条件是主条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面 B．专用条件是主条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先 C．专用条件是钋对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化 D．专用条件和通用条件均为主条件 E．通用条件和专用条件均为从属条件

13、工程承包按承包人所处地位可分为__。A．总承包 B．分承包 C．直接承包 D．间接承包 E．联合承包

14、下列属于公路工程投资无形资产的是__。A．土地

B．公路经营权 C．企业信誉 D．技术人员 E．专利技术

15、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括__。A．有利于本地区的承包商 B．有利于本系统的承包商 C．施工内容的专业要求

D．避免施工现场的交叉干扰 E．对项目建设总投资的影响

16、钻孔桩的泥浆一般可采用__。A．合格的黏土悬浮泥浆 B．合格的膨胀土悬浮泥浆 C．膨润土悬浮泥浆 D．砂性土悬浮泥浆

17、下列关于预应力混凝土桥梁施工的规定正确的是__。

A．混凝土的水泥用量不宜超过500kg/m3，最大不超过550kg/m3。B．悬臂施工中挂篮行走时和混凝土浇注时的稳定系数不小于1.5 C．预应力束张拉实际伸长量与理论伸长量之差应在6%以内

D．后张法施工中，每个断面断丝之和不超过该断面钢丝总数的2% E．孔道压浆所用水泥浆的泌水率不超过4%

18、沥青拌和厂应具备下列__条件。A．有大吨位自卸汽车

B．应有良好的防雨及排水设施并应符合国家有关环境保护、消防安全等规定 C．应配备试验仪器齐全的试验室，保证生产质量 D．拌和机械需配套并有备用 E．交通运输方便

19、影响盈亏平衡点产量的因素有__。A．设计生产能力 B．总固定成本 C．产品价格

D．单位产品变动成本 E．所得税

20、企业发行股票筹集资金的特点包括__。A．增发股票，降低原有股东控制权 B．发行公司少缴所得税 C．降低了公司的负债比率

D．普通股股东有权参与公司的剩余利润分配 E．需要还本付息

21、关于盈亏平衡分析的论述，下列说法正确的有__。A．盈亏平衡点是按项目投产后的正常年份计算的 B．盈亏平衡点产量越小，抗风险能力就越强 C．盈亏平衡点产量越大，抗风险能力就越强

D．当实际产量小于盈亏平衡点产量时，企业亏损 E．盈亏平衡的含义是指企业的固定成本等于变动成本

22、有资格代理招标的机构应条件包括__。A．必须是法人组织

B．不得与行政机关有隶属关系 C．有从事招标代理义务的场所 D．有编制招标文件的能力 E．有自己的评标专家库

23、挖孔桩只适用于__的地方。A．无水或少水 B．有水 C．任意土层

D．较密实的土层

24、我国会计核算的基本规范是__。A．《会计法》 B．《企业会计准则》 C．《企业会计制度》 D．《企业财务通则》

二、多项选择题（共4题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

25、按力学性能，道路路面可分为（）A.弹塑性路面 B.柔性路面 C.半刚性路面 D.刚性路面

第四篇：黑龙江2015年公路造价师《技术与计量》：工程量计算的依据试题

黑龙江2015年公路造价师《技术与计量》：工程量计算的依据试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、法定代表人越权的情形下所签订的合同属于__。A．无效合同 B．有效合同 C．可撤销合同 D．效力待定合同

2、钻孔灌注桩按其支撑情况，有摩擦桩和__两种。A．打入桩 B．支承桩 C．沉入桩 D．群桩

3、修改和完善，这表明监理规划__。A．应分阶段编写

B．具体内容应有针对性 C．基本内容应力求统一

D．应遵循建设工程的运行规律

4、根据规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验费或试验费用由______承担。A．发发包人与承包人共同 B．承包人

C．监理工程师 D．承包人

5、价值工程的目标在于提高工程对象的价值，它追求的是__。A．满足用户最大限度需求的功能 B．投资费用最低时的功能

C．寿命周期费用最低时的必要功能 D．使用费用最低时的功能

6、在公路工程监理活动中，承包人是依据__接受监理的。A．施工合同文件 B．监理委托合同

C．监理单位给承包人的书面通知 D．项目法人给承包人的书面通知

7、当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方__。A．只能适用二者中数额较少的 B．只能适用违约金

C．只能适用二者中数额较多的 D．可以选择适用二者之一

8、在绿化及环境保护工程中，表土铺设应按完成的铺设面积并经验收以__计量。A．米 B．平方米 C．立方米

D．不另行计量

9、下列评价指标中，属于动态指标的是__。A．投资利润率 B．投资利税率 C．内部收益率 D．流动比率

10、《公路基本建设工程概预算编制办法》96版规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除__外，均以概预算定额基价为计算基数。A．利润 B．现场经费 C．税金 D．间接费

11、按照FIDIC合同条件的规定，在__期限内承包商都有权提出索赔。①合同签字日到发布开工令日，②开工令日到颁发工程移交证书日；③颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日；④颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 A．①②③ B．①③④ C．②③④ D．①②③④

12、重力式挡土墙若向外移动，墙身承受的主动土压力__。A．不变 B．增大 C．减小

D．增大或减小

13、某企业年初向银行借款1500万元，年有效利率为10%。若按月复利计息，则该年第3季度末借款本利和为__万元。A．1611.1 B．1612.5 C．1616.3 D．1237.5

14、反映建设项目对国家所做净贡献的一个绝对指标是__。A．经济内部收益率 B．投资回收期

C．经济效益费用比 D．经济净现值

15、不是合同文件的组成部分的是__。A．投标书及其附表 B．中标通知书 C．勘察资料 D．技术规范

16、可行性研究属于项目__主要工作之一。A．计划阶段 B．施工准备阶段 C．实施阶段 D．决策阶段

17、对一个评定路段的路面压实度的评定应采用（）公式进行评定。A．R≥Rd/(1-ZaCv)B．R-K1Sn≥0.9R C．XL＝X-D．K’＝K0-

18、搅拌、闷料、碾压后结成板体。A．百分比 B．体积比 C．重量比 D．一定比例

19、以下关于债权转让的表述中，不正确的是__。①债权人转让权利的，应当征得债务人同意；②债权人转让权利的，可以通知债务人，③债权人转让权利的，应当通知债务人；④债权人可以将权利全部转让给第三人；⑤债权人只能将部分权利转让给第三人 A．①②③ B．③④ C．①④⑤ D．②③④⑤

20、有资格代理招标的机构条件应包括__。①必须是法人组织；②不得与行政机关有隶属关系，③有从事招标代理义务的场所；④有编制招标文件的能力；⑤有自己的评标专家库 A．①②③ B．②③④⑤ C．④⑤ D．①③④

21、临时工程和材料，即视为供本合同工程施工专用。若无监理工程师的同意，承包人不得将上述物品或其中任何部分运出现场(但运输车辆除外)，这一规定被称之为__ A．代位权 B．抗辩权 C．留置权 D．保全措施

22、某企业在施工期间向银行贷一笔用于工程的流动资金，期限半年，支付利息50万元，则该项费用应计入 A．建设期贷款利息 B．建设工程间接费 C．建安工程直接费 D．建设工程现场经费

23、根据我国法律法规规定，公路工程分包的内容不得超过__比例。A．20% B．30% C．40% D．50%

24、下列选项中债权人不可以行使撤销权来保全自己债权的是__。A．债务人放弃其到债权，对债权人造成损害的 B．债务人无偿转让其财产、对债权人造成损害的

C．债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，受让人不知道该情形的

D．债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，受让人知道该情形的

25、某公路工程建设项目，当折现率ic＝10%时，财务的净现值(FNPV)＝200万元，当折现率ic＝12%时，FNPV＝-100万元，按内插公式法可求得其财务的内部收益率为__。A．12% B．10% C．11.33% D．11.67%

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定：混凝土路面施工如遇下述（）之一者，必须停工。A．现场降雨

B．风力大于6级，风速在10.8m/s以上的强风天气 C．现场气温高于40℃或拌和物摊铺温度高于35℃

D．摊铺现场连续5昼夜平均气温低于10℃，夜间最低气温低于-3℃

2、因工程变更，监理工程师下达了某分部工程的暂停令，使承包人的三台专用机械设备闲置，对承包人的设备闲置损失应按__方法来计算。A．机械设备燃料费 B．机械台班费 C．机械折旧费

D．机械设备租赁费 E．机械设备的进出场费

3、对工程单价有重大影响的因素有__。A．人工工日、材料或货品设备的基础价格 B．工程定额 C．施工工期 D．摊入系数 E．调价因素

4、酸雨、除冰盐或硫酸盐等腐蚀环境影响范围内的混凝土路面和桥面，在使用硅酸盐水泥时，应（）。A．掺加粉煤灰 B．掺加磨细矿渣 C．掺加硅灰掺和料

D．可单独使用硅酸盐水泥，可使用矿渣水泥或普通水泥

5、合同标底是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。A．建筑物 B．工资表 C．劳务行为 D．建设资金 E．工程量构筑物

6、下列关于网络图和横道图的描述，正确的有__。A．网络图可以明确表达各项工作的逻辑关系 B．网络图直观、形象 C．横道图不能确定工期

D．网络图可以确定关键工作和关键路线 E．网络图可以确定工作的机动时间

7、资产评估的经济性原则是__。A．贡献原则 B．有偿原则 C．定量原则 D．替代原则 E．预期原则

8、监理工程师对工程承包单位资质的核查内容包括__。A．建设业绩 B．建设规模 C．技术措施 D．技术装备

9、下列属于合同支付项目的是__。A．价格调整 B．工程变更 C．费用索赔 D．暂定金额 E．计日工

10、法律关系的特征是__。

A．法律关系是一种思想社会关系，是建立在一定经济基础之上的上层建筑 B．法律关系是以法律上的权利和义务为内容的社会关系 C．法律关系是由国家强制力保证的社会关系

D．法律关系的存在，必须以相应的现行法律规范的存在为前提，法律关系不过是法律规范在实际生活中的体现

E．法律关系不需要由国家强制力保证实施

11、设计交底的目的有__。

A．对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图 B．使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解 C．掌握关键工程部位的质量要求，确保工程质量

D．使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸，了解工程特点和设计意图 E．解决图纸中存在的问题，减少图纸的差错

12、高等级公路路基宽度由__组成。A．路面宽度 B．路肩宽度 C．分隔带 D．路缘带

E．变速车道爬坡车道

13、关于FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系，表述错误的是__。

A．通用条件是主条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面 B．专用条件是主条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先 C．专用条件是钋对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化 D．专用条件和通用条件均为主条件 E．通用条件和专用条件均为从属条件

14、进行施工招标的项目，评标时一般主要对投标企业的__进行评审。A．投标报价 B．施工方案 C．垫资方案

D．主要材料用量 E．投标技巧

15、井点降水适用于（）的土质基坑。A.粗砂 B.细砂 C.黏土 D.粉砂

16、应计提折旧的固定资产包括__。A．大修理停用固定资产 B．未使用固定资产 C．房屋及建筑物

D．经营租入固定资产

E．已提折旧继续使用固定资产

17、粉喷桩如发现断桩，监理应指令承包人（）。

A.在12小时以内按原喷粉量进行补喷，重叠孔段长度应大于100cm B.在12小时以上，则要求补桩 C.立即挖除断桩，回填后原位重喷 D.作好断桩与补桩的纪录

18、《公路工程国内招标文件范本》规定，__情况下监理工程师发布“暂停施工”指令，是应给承包人相应的工期补偿。A．由于承包人应负责任的必要停工

B．由于现场正常气候条件的影响而导致的停工 C．监理工程师无法及时提供施工图纸而引起的停工 D．为了部分工程的安全而必要的停工 E．业主提供设计图纸错误引起的停工

19、拆除工程施工作业过程中，必须严格监控__。A．从下向上逐层拆除，立体交叉同时拆除 B．坚持先拆板后拆次梁再拆主梁，严禁顺序颠倒

C．坚持拆除楼梯板和梁时，必须从中间向两端基本对称进行

D．坚持在每拆一层板、梁和其下的柱、墙时，都能实现有下部楼板梁或其钢筋骨架网作临时可靠的水平防护

20、混凝土浇筑接缝时传力杆的安装方法有__。A．钢模板固定法 B．顶头木模固定法 C．支架固定法 D．混凝土浇筑法 E．顶头钢模固定法

21、内部收益率和净现值两个评价指标共同的特点是__。A．都能够反映投资过程的收益程度 B．都能直接反映各年的经营情况 C．都考虑了项目计算期内的经济状况

D．都取决于投资过程的现金流量并且不受外部参数的影响 E．都可以用于独立方案的评价，而且结果相同

22、监理工程师目标控制的前提工作是__。A．落实全部建设奖金 B．做好目标规划和计划

C．与被监理单位建立良好关系 D．与业主密切合作

E．落实控制机构、人员及其各自职能

23、投标文件中法定代表人必须在__上签字。A．投标书 B．投标书附录 C．工程量清单

D．企业内部财务报告 E．投标书附表

24、计划利润的计费基数包括__。A．直接费 B．定额直接费 C．间接费

D．施工技术装备费 E．其他直接费

25、FIDIC合同条件下工程费用管理的特点有__。A．业主与承包人共同使用 B．承包人申请、使用 C．监理工程师签认 D．业主支付

E．承包人与监理共同使用

第五篇：贵州2017年公路造价师《技术与计量》：工程量计算的依据考试试题

贵州2017年公路造价师《技术与计量》：工程量计算的依

据考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在公路工程监理活动中，承包人是依据__接受监理的。A．施工合同文件 B．监理委托合同

C．监理单位给承包人的书面通知 D．项目法人给承包人的书面通知

2、施工监理的__是由施工监理要达到的基本目的决定的。A．服务性 B．公正性 C．科学性 D．委托性

3、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是__。

A．由业主负责 B．由承包商负责 C．由设计单位负责

D．由业主与承包商各负责一半

4、车辙试验主要是用来评价沥青混合料的__。A．高温稳定性 B．低温抗裂性 C．耐久性 D．抗滑性

5、根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位__。A．在工程建设的早期尚无法编制总进度计划 B．在工程建设的早期就应当编制总进度计划 C．在设计阶段就应当编制总进度计划 D．在招标阶段就应当编制总进度计划

6、《公路工程国内招标文件范本》规定的动员预付款扣回办法是，当中期支付累计金额达到合同价格的__之后，开始按工程进度以每完成合同价格的1%，扣回开工预付款2％的固定比例，从每月的月进度支付中扣回，直到全部扣完为止。A．20% B．30% C．40% D．50%

7、下列属于高级驻地监理工程师的责任的是__。A．提出各项工作流程及质量控制程序 B．系统记录并分析整理各项质量成果 C．监督、检查和检验工程质量 D．明确质量标准，评定工程质量

8、监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位__。

A．向业主支付使用费并归还业主 B．可将设备免费带走

C．可向业主支付使用期间的折旧费后带走 D．不需向业主支付任何费用，设备归还业主

9、甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，保证合同约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，下列表述正确的是__。

A．在买卖合同纠纷未经审判或者仲裁，并就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务时，丙对甲可拒绝承担保证责任

B．买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可以请求丙承担保证责任 C．此保证合同属于共同保证

D．此保证合同属于对将来债务的保证

10、《公路工程国内招标文件范本》规定，在隐蔽工程覆盖以前，承包人应通知监理工程师到场检查，并约定检查的时间。如果上述约定时间后的__小时内，监理工程师或其代表未能到场对上述工程进行检查，承包人即可自行检查，并如实做出自检报告，在确认自检合格后覆盖，监理工程师事后应予认可。A．6 B．8 C．10 D．12

11、项目的（）计算结果越大，表明其盈利能力越强。A．财务净现值 B．投资回收期 C．盈亏平衡点 D．借款偿还期

12、工程变更是指工程在实施期间，监理工程师根据合同规定对部分工程在__所做的改变。①形式；②内容；③质量；④数量；⑤施工顺序 A．①②④ B．②③④⑤ C．①④⑤ D．①③④⑤

13、某建设工程，当折现率ic＝10%时，财务净现值FNPV=200万元；当ic＝13%时，FNPV＝-100万元，用内插公式法可得其财务内部收益率大约为（）。A．11% B．12% C．13% D．14%

14、价值工程中，功能评价值指可靠地实现用户要求功能的成本 A．最高 B．适中 C．最低 D．最优

15、拱桥台背填土的顺序应符合设计要求。拱桥台背填土宜在主拱圈施工以__完成；梁式桥的轻型桥台台背填土宜在梁体安装__，在两侧平衡地进行。A．前；后 B．后；前 C．后；后 D．前；前

16、按照法律规定，__不能成为建筑施工合同的担保人。A．建设主管部门 B．建筑公司 C．银行

D．贸易公司

17、某施工企业为购买新实验设备，向银行贷款100万元，年利率为10%，该企业计划分 10年等额偿还，当该企业偿还贷款5次后，决定将余下贷款在第10年末一次归还，则应归还__元。已知：(A/P，10%，10)＝0.16275；(F/A，10%，5)＝6.105 A．99.359 B．83.625 C．81.375 D．16.275

18、颁发合同工程交工证书之前，承担照管工程的责任人是__。A．业主 B．承包人

C．业主和承包人双方 D．监理工程师

19、在施工图设计阶段，编制施工图预算时采用的是（）。A．预算定额 B．概算定额 C．概算指标 D．企业定额 20、目标的动态控制是一个有限的循环过程，应贯穿于工程项目实施阶段的全过程，动态控制应该提倡__。A．负反馈控制 B．反馈控制 C．被动控制 D．主动控制

21、索赔和反索赔是（）的索赔。A．同一事件中业主与承包商相互间 B．承包商对业主 C．业主对承包商

D．业主对承包商和承包商对业主

22、在施工技术规范中，对石油沥青混合料的碾压温度规定为：正常施工，开始碾压的温度为110～140℃，碾压终了的温度不低于__。A． 70℃

B． 60℃

C． 50℃

23、监理工程师对结构物混凝土体积进行计量，应以__为准。A．合同图纸净尺寸 B．现场实际测量尺寸 C．与业主协商确定 D．与承包人共同确认

24、雨季施工增加费应__。

A．按定额费率常年计取，包干使用 B．按冬、雨季施工期规定费率计取 C．按实际发生费用计取 D．按测算费用计取

25、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人申请交工的工程，在经交工验收后，被认为完全符合有关规定和要求，则__在交工验收工作完毕后14天内向承包人签发交工证书。A．业主

B．监理工程师 C．质监站

D．上级主管部门

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、预算费用由以下__部分组成。A．建筑安装工程费 B．工程建设其他费用 C．计划利润 D．预留费用

E．设备、工具、器具及家具购置费

2、以代理权产生的依据不同，可将代理分为__。A．委托代理 B．间接代理 C．法定代理 D．直接代理 E．指定代理

3、在建设工程中运用价值工程时，提高工程价值的途径有__。A．通过采用新方案，既提高产品功能，又降低成本 B．通过设计优化，在成本不变的前提下，提高产品功能 C．施工单位通过严格履行施工合同，提高其社会信誉

D．在保证建设工程质量和功能的前提下，通过合理的组织管理措施降低成本 E．适量增加成本，大幅度提高项目功能和适用性

4、下述关于桥台说法正确的是__。

A．组合桥台自身承受桥跨结构传来的竖向力、水平力以及台后土压力 B．重力式桥台主要靠自重来平衡台后土压力

C．轻型桥台利用自身结构抗弯能力来减小圬工体积而使桥台轻型化 D．承拉桥台应具有承压和承拉的功能

5、钻孔灌注桩清孔方法有__。A．换浆 B．抽浆 C．掏渣

D．空压机喷射 E．砂浆置换

6、下列合同中，属于主合同的是__。A．施工承包合同 B．施工分包合同 C．担保合同 D．监理合同 E．工程保险合同

7、线性盈亏平衡分析要满足的前提条件是__。A．生产量等于销售量

B．总生产成本为生产量的线性函数 C．销售收入为销售量的线性函数 D．生产多种产品 E．只生产单一产品

8、在合同纠纷处理过程中，仲裁与诉讼比较具有以下特点__。A．效率高 B．保密性好 C．成本低

D．法律约束力强 E．更有实用性

9、袋装砂井用的中粗砂应检验哪几个指标__。A．含泥量 B．颗粒组成 C．针片状含量 D．渗透系数

10、建设项目的现金流入量一般包括__。A．产品销售收入 B．回收固定资产原值 C．流动资金

D．回收流动资金 E．税金

11、应由监理工程师签发的文件包括__。A．临时支付证书 B．竣工结算支付证书 C．最终报表

D．最终支付证书 E．结清单

12、确定沥青配合比最佳沥青含量初始比值OAC采用的沥青含量为（）。A．对应稳定度最大的沥青含量 B．对应密度最大的沥青含量 C．对应孔隙率范围中值沥青含量 D．对应延度范围中值沥青含量 E．对应饱和度最大的沥青含量

13、层铺法施工单层式沥青表面处治的基本工序有（）。A．清理基层 B．洒布沥青 C．铺撒矿料 D．碾压 E．初期养护

14、属于下列__情况，即为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同。A．没有经过上级主管部门审批 B．主体不合格

C．没有经工商局鉴证 D．内容不合法

E．没有经公证处公证无效代理

15、桥梁工程质量标准总体上讲包括__等方面。A．外观要求 B．桥梁总结质量 C．监理抽样试验 D．承包人自检 E．承载能力

16、下列说法不正确__。

A．依法成立的合同自成立时生效

B．只有经过公证的合同才具有法律效力 C．只有经过鉴证的合同才具有法律效力

D．只有经过上级主管部门批准的合同才具有法律效力

17、试桩试验中，静压试验的目的（）。A．确定单桩承载力 B．荷载与位移关系

C．校核动力公式的准确程度 D．施工工艺是否合理

18、SMA路面的正常施工温度范围（当使用改性沥青时）为（）。A．摊铺温度不低于170℃ B．初压始温度不低于160℃ C．复压开始温度不低于130℃

D．开放交通时的路表温度不高于50℃

19、施工机械使用费的索赔包括__。A．完成额外工作增加的机械使用费 B．恶劣天气引起机械降效增加的机械使用费 C．由于施工组织设计原因造成机械停工的窝工费 D．监理工程师原因造成机械停工的窝工费 E．业主原因造成工效降低增加的机械使用费 20、下列属于项目融资实施程序的是__。A．融资决策分析 B．投资决策分析 C．融资谈判 D．融资的执行 E．签订融资合同

21、铺筑面层所用的沥青混合料的组成设计必须考虑__。A．温度稳定性

B．耐久性、抗滑稳定性 C．抗疲劳性能 D．表面平整度

22、桥梁明挖基础的分类有__。A．刚性扩大基础 B．单独或联合基础 C．条形基础

D．片筏和箱形基础 E．柱形基础

23、桥梁工程中水泥混凝土拌和与浇筑对环境的潜在影响包括__。A．水泥浆搅拌和输送的噪声 B．水泥倾倒、拆袋时有扬尘污染 C．振捣机振捣噪声

D．浇筑时混凝土落于河道污染河水

24、__适用于采用一次掺配法制备改性沥青。A．搅拌法 B．母体法 C．混融法 D．胶乳法

25、下列对水泥稳定混合料的设计叙述正确的是（）。A.应考虑气候．水文条件等因素

B.通过试验选取最适于稳定的材料，确定最佳含水泥剂量和最佳含水量 C.工地实际用水泥剂量可比室内高1.0%～2.0% D.施工实际用水泥剂量按设计办，无须批准