2015年上半年新疆公路造价师：钢筋工程量计算规则试题

第一篇：2015年上半年新疆公路造价师：钢筋工程量计算规则试题

2015年上半年新疆公路造价师：钢筋工程量计算规则试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列几种情况下，投标文件有效的是__。

A．投标文件无投标单位法定代表人或其授权的代理人签字，且无投标单位盖章 B．投标单位未参加开标会议 C．投标文件逾期送达 D．投标文件未密封

2、[2005年考题]《公路工程施工监理规范》明确规定监理技术档案不包括__。A．停工指令 B．现场指令 C．监理日报(记)D．试验记录

3、当路基填土较高时，路面底面以下__为路床部分。A．80cm B．100cm C．120cm D．150cm

4、浇筑板缝混凝土应在__时进行。A．在板缝宽度最大 B．在板缝宽度最小 C．在混凝土初凝时间内 D．在当日气温最低

5、根据《仲裁法》的规定，以下不属于仲裁协议应当具备的内容的是__。A．请求仲裁的意思表示 B．仲裁事项

C．选定仲裁委员会

D．双方当事人对仲裁费用的承担方式

6、计量、支付办法；④投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；⑤投标人对合同条款没有重要保留 A．①②③⑤ B．①②③④ C．①②③⑤ D．①③④⑤

7、《公路工程国内招标文件范本》规定的开工预付款的支付办法是，业主在收到监理工程师签发的开工预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的__，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。A．50% B．60% C．70% D．80%

8、中标人在收到中标通知书的__内，招标人和中标人应订立书面合同。A．10d B．28d C．30d D．40d

9、__与出租者有机结合在一起的设备租赁形式。A．设备的型号 B．租金支付方式 C．承租人 D．贸易

10、建设项目环境影响报告书应由__编制。A．建设单位

B．有资质的环境影响评价机构 C．环保部门

D．行业主管部门

11、设备购置费组成为

A．设备原价+采购与保管费 B．设备原价+运费+装卸费 C．原价+运费+采购与保管费 D．设备原价+运杂费

12、与半刚性基层施工程序相比，沥青混凝土路面施工不需要__。A．拌和 B．摊铺 C．碾压 D．养生

13、FIDIC条款中，监理工程师有权__。①撤换不称职的承包商代表；②撤换不称职的监理工程师代表；③批准承包人转让合同的要求；④下令对不合格的工程停工整顿；⑤终止业主与承包商的合同关系 A．①②④ B．②③④ C．①④ D．③④

14、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定：项目总投资额在__人民币以上的必须进行招标。A．5000万元 B．4000万元 C．3000万元 D．1000万元

15、材料消耗定额是指完成一定__所消耗的材料的数量标准。A．合格产品 B．产品数量 C．投资数额

D．单位合格产品

16、业主和承包人联名投保的工程一切险保险期限应为__。A．从现场开始工作直至工程竣工颁发竣工证书为止 B．从投保之日到工程竣工移交之日 C．从投保之日到最终结算日

D．从现场开始工作到缺陷责任期结束

17、保证合同的当事人是__。A．保证人和债务人 B．保证人和债权人

C．保证人、债务人和债权人 D．债权人和债务人

18、速动比率指标是用于反映项目__。A．偿债能力

B．偿付流动负债的能力 C．财务风险程度

D．快速偿付流动负债能力

19、《公路工程国内招标文件范本》规定的“工期”，是指本合同工程或某单项工程从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至__止。A．交工证书上写明的交工日期 B．签发最后支付证书之日 C．承包人提交最后结账单之日 D．签发缺陷责任终止证书之日

20、某企业在施工期间向银行贷一笔用于工程的流动资金，期限半年，支付利息50万元，则该项费用应计入 A．建设期贷款利息 B．建设工程间接费 C．建安工程直接费 D．建设工程现场经费

21、《公路工程国内招标文件范本》规定的材料预付款的退还办法是，当材料已用于永久工程时，材料预付款应从期中支付证书中扣回，扣回期不超过__个月。A．5 B．3 C．2 D．1

22、《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)中对总监理工程师的要求之一是应具有__的现场监理经历。A．6年以上 B．5年以上 C．4年以上 D．3年以上

23、材料等物资的采购，单项合同结算价在__人民币以上必须进行招投标。A．200万元 B．180万元 C．100万元 D．80万元

24、监理计划的内容中，监理工作__应当最先确定。A．目标 B．程序 C．制度 D．方法

25、监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交__。A．清账书 B．最后结账单 C．竣工报告 D．竣工报表

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、道路交通标线按形态可分为__。A．线条 B．字符标记 C．突起路标

D．路边线轮廓标 E．垂直路标

2、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

3、现行《公路路基施工技术规范》对潮湿地区的界定__。A．年平均降雨量800mm以上 B．年平均降雨量1000mm以上 C．潮湿系数大于2 D．潮湿系数小于2

4、下列关于网络图和横道图的描述，正确的有__。A．网络图可以明确表达各项工作的逻辑关系 B．网络图直观、形象 C．横道图不能确定工期

D．网络图可以确定关键工作和关键路线 E．网络图可以确定工作的机动时间

5、施工图预算是在施工图设计完成后，以施工图为依据，根据__进行编制的。A．预算定额 B．设计概算 C．取费标准 D．概算定额

E．地区人工、材料、机械台班的预算价格

6、有资格代理招标的机构应条件包括__。A．必须是法人组织

B．不得与行政机关有隶属关系 C．有从事招标代理义务的场所 D．有编制招标文件的能力 E．有自己的评标专家库

7、土的压实效果与哪些因素有关__。A．压实机械 B．含水量 C．土质

D．压实厚度

8、公路工程施工招标的项目应当具备的条件包括__。A．有意向修建的项目 B．初步设计文件已被批准 C．建设资金已经落实 D．正在进行设计的项目

E．项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求

9、下列应列入直接费中人工费的有__。A．生产工人劳动保护费 B．生产工人探亲假期工资 C．退休工资

D．生产工人福利费 E．生产工人教育经费

10、价值工程的工作步骤可归纳为__。A．功能收集 B．分析问题 C．综合研究 D．方案评价 E．提高价值

11、下列属于高级路面的有__。A．路拌沥青碎石路面 B．整齐块石路面 C．水泥混凝土路面 D．砂石路面

12、沥青混合料摊铺机摊铺作业时，应遵守（）。

A．驾驶台及作业现场要视野开阔，有碍工作的障碍物要清除 B．运料车向摊铺机卸料时，应协调动作，防止碰撞

C．熨平板预热时，应控制热量，防止因局部过热而变形，加热过程中必须有专人看管

D．清洗摊铺机时，如用柴油难以洗净，可以结合火烧的办法进行

13、由于建设单位的原因，导致工程暂停两个月，则施工单位可提出的索赔项目有__。A．利润

B．人工窝工费

C．机械设备窝工费 D．增加的利息支出

E．增加的履约保函手续费

14、挖孔桩只适用于__的地方。A．无水或少水 B．有水 C．任意土层

D．较密实的土层

15、进度前锋线的检查功能有__。A．确定检查时刻的实际进度 B．预测工序、项目的发展趋势 C．为计划调整提供依据 D．确定工期延期时间 E．确定工期延误时间

16、不能进入清标工作组成员的是__。A．本地交通主管部门人员 B．本地其他行政监督部门人员

C．与投标人法定代表人有近亲属关系人员 D．由招标人选派的人员

E．与投标人有利害关系的人员

17、夹具和连接器进场主要验收项目有__。A．外观 B．硬度

C．静载锚固性能试验 D．单位强度重量 E．饱和度

18、沥青三大指标是：__。A．针入度 B．含水量 C．延度 D．软化点

19、钻孔灌注桩钻孔时使用泥浆起__作用。A．悬浮钻渣 B．润滑

C．减少水头损失 D．护壁

20、对路面基层材料的主要要求是（）。A．足够的强度和刚度 B．良好的水稳定性 C．尽可能少的扬尘 D．足够的抗滑性 E．适当的抗磨耗能力

21、钢筋原材力学性能的检验项目包括__。A．屈服强度 B．极限抗拉强度 C．90°冷弯 D．180°冷弯

22、不计提折旧的固定资产范围包括__。A．不需用固定资产

B．以融资租赁方式租入的固定资产 C．以经营租赁方式租入的固定资产 D．已提足折旧但继续使用的固定资产 E．因修理停用的固定资产

23、在进行寿命期不同的互斥方案选择时，可采用的方法是__。A．最小公倍数法 B．内部收益率法 C．净年值法

D．差额净现值法 E．资金利润率

24、监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时，审核的重点包括__。A．设计依据 B．设计参数 C．设计规模

D．设备及结构的选型 E．项目组成及布局

25、建筑安全生产管理包括__。A．纵向管理 B．横向管理 C．纵横向管理 D．施工现场管理 E．委托管理

第二篇：广东省公路造价师《技术与计量》：工程量计算的依据试题

广东省公路造价师《技术与计量》：工程量计算的依据试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在工程网络计划中，如果工作A和工作B之间的先后顺序关系属于工艺关系，则说明它们的先后顺序是由__决定的。A．劳动力调配需要 B．原材料调配需要 C．工艺技术过程

D．机械设备调配需要

2、混凝土墩柱应一次浇完，盖梁混凝土一般应在墩柱浇完__h后才允许浇筑。A．20 B．24 C．18 D．12

3、对水泥稳定类基层，土的液限不宜超过__。A．20% B．25% C．30% D．35%

4、投标书的有效期一般规定为（）。

A．从开标日起算28d，视合同复杂程度而定 B．从开标日起算14d，视合同复杂程度而定 C．从开标日起算21d，视合同复杂程度而定 D．从开标日起算90d，视合同复杂程度而定

5、下列文件中，__不是公路施工招标文件必须包括的内容。A．工程量清单 B．投标人须知 C．标底

D．施工图设计文件

6、当采用匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，则该端点与检查日期的距离表示工作__。A．实际少花费的时间 B．实际多花费的时间 C．进度超前的时间 D．进度拖后的时间

7、高速公路路面基层压实度应不小于__。A． 95% B． 96% C．

97% D，98%

8、合同被确认无效时，应从__即无法律约束力。A．双方发生争议时 B．合同订立时

C．当事人一方提出时 D．被法院确认时

9、Ⅱ、Ⅲ三个级配。A．2.5mm B．1.25mm C．0.63mm D．0.315mm

10、在小半径弯道且需要视线诱导的地方设置护栏的最好形式是（）。A．缆索 B．波形梁 C．混凝土 D．箱梁

11、根据FIDIC合同条件的规定，按金额扣回动员预付款时应止于支付金额达到合同价__的当月。A．30% B．50% C．60% D．80%

12、《公路工程国内招标文件范本》规定，索赔事件发生后的__天内，承包人应向监理工程师提交索赔意向通知。A．7 B．14 C．21 D．28

13、检查压实度时，环刀法适用于细粒土，__适用于各类土。A．抽样法

B．核子密实度仪法 C．灌砂法 D．比重法

14、不属于公路项目的特点的是__。A．具有单项性和高投人性 B．具有隐蔽性和局限性

C．具有一次性与寿命的长期性 D．具有生产管理方式的特殊性

15、下列（）结构层不宜用做高等级公路基层。A．石灰土 B．二灰碎石 C．水稳碎石 D．级配碎石

16、因不可抗力不能履行合同，当事人的义务为__。A．通知 B．继续履行 C．赔偿损失

D．不必继续履行或赔偿损失，但约定定金的，应损失定金或双倍返还，17、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在每月未向监理工程师提交月结账单一式6份，经审核后，确认该月应结算的款额大于投标书附录中列明的期中支付证书的最低金额，则监理工程师应在收到上述月结账单后__天内签发期中支付证书。A．14 B．21 C．28 D．35

18、现金流量图的三要素包括 A．资金数额，方向，期间 B．资金数额，流入，时间点 C．大小，流向，时间点 D．大小，流出，时间

19、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还__万元。A．100 B．150 C．200 D．250 20、根据规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验费或试验费用由______承担。A．发发包人与承包人共同 B．承包人

C．监理工程师 D．承包人

21、下列定额中不属于国家规定的计价定额的是__。A．施工定额 B．预算定额 C．估算指标 D．概算定额

22、与半刚性基层施工程序相比，沥青混凝土路面施工不需要__。A．拌和 B．摊铺 C．碾压 D．养生

23、当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方__。A．只能适用二者中数额较少的 B．只能适用违约金 C．只能适用二者中数额较多的 D．可以选择适用二者之一

24、在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随工程所需主要材料储备的逐步减少，以__方式扣回。A．抵充工程款 B．变更合同价 C．索赔 D．保留金

25、C2为两比较方案的年经营成本，C2＜C1，K1、K2为两个比较方案的全部投资，且K2＞K1，静态差额投资回收期是__。A．(C2-C1)/(K2-K1)B．(C2-C1)/(K1-K2)C．(K2-K1)/(C1-C2)D．(K2-K1)/(C2-C1)

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、公路工程施工环境保护监理制度有__。A．例会制度 B．月报制度

C．污染事故报告制度 D．工作记录制度 E．函件往来制度

2、社会监理的性质有__。A．公正性 B．服务性 C．强制性 D．科学性 E．独立性

3、招标工程项目，其标底的作用是__。A．作为招标方最高造价标准

B．使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务 C．给上级主管部门提供核实建设规模的依据 D．作为衡量投标单位标价的准绳 E．是评标的重要尺度

4、以下有关工程费用支付的叙述中，正确的是__。A．监理工程师有权确定工程变更后的费用

B．监理工程师有权通过随后的支付证书对已签发的支付证书的错误尽行纠正 C．索赔费用的确定权归建设单位 D．工程费用支付的权力归建设单位 E．监理工程师有价格调整的权力

5、路面施工中路面拌和场运行对环境的潜在影响包括__。A．植被破坏和水土流失 B．噪声和有害气体 C．水泥和沥青等泄露污染土壤

D．清洗拌锅、皮带等产生的废水污染

6、承包人在完成较小附加工程后申请计日工支付时，应提供__。A．用工清单 B．材料清单 C．设备清单 D．费用清单 E．工程量清单

7、从担保法和会计制度上看，开工预付款(国际惯例称其为动员预付款)不应当属于__性质的款项。A．定金 B．保证金 C．无息贷款 D．暂付款

E．承包人具有的留置权

8、按招标的范围进行分类，可以分为__。A．国际招标 B．国内招标 C．施工招标 D．公开招标 E．邀请招标

9、建筑安全生产管理包括__。A．纵向管理 B．横向管理 C．纵横向管理 D．施工现场管理 E．委托管理

10、板式橡胶支座，安装是相当重要的环节，对两端支承垫石水平面应仔细校核，避免支座发生__现象。A．偏歪

B．不均匀受力 C．滑动 D．脱空

11、招标文件中下列__情况属于细微偏差。A．在算术性复核中发现的算术性差错

B．修正后的最终投标价与原报价相比偏差为2% C．在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程细目的单价和合价 D．在招标人给定的工程量清单中修改了某些支付号的工程数量 E．施工组织设计不够完善

12、关于FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系，表述错误的是__。

A．通用条件是主条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面 B．专用条件是主条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先 C．专用条件是钋对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化 D．专用条件和通用条件均为主条件 E．通用条件和专用条件均为从属条件

13、工程承包按承包人所处地位可分为__。A．总承包 B．分承包 C．直接承包 D．间接承包 E．联合承包

14、下列属于公路工程投资无形资产的是__。A．土地

B．公路经营权 C．企业信誉 D．技术人员 E．专利技术

15、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括__。A．有利于本地区的承包商 B．有利于本系统的承包商 C．施工内容的专业要求

D．避免施工现场的交叉干扰 E．对项目建设总投资的影响

16、钻孔桩的泥浆一般可采用__。A．合格的黏土悬浮泥浆 B．合格的膨胀土悬浮泥浆 C．膨润土悬浮泥浆 D．砂性土悬浮泥浆

17、下列关于预应力混凝土桥梁施工的规定正确的是__。

A．混凝土的水泥用量不宜超过500kg/m3，最大不超过550kg/m3。B．悬臂施工中挂篮行走时和混凝土浇注时的稳定系数不小于1.5 C．预应力束张拉实际伸长量与理论伸长量之差应在6%以内

D．后张法施工中，每个断面断丝之和不超过该断面钢丝总数的2% E．孔道压浆所用水泥浆的泌水率不超过4%

18、沥青拌和厂应具备下列__条件。A．有大吨位自卸汽车

B．应有良好的防雨及排水设施并应符合国家有关环境保护、消防安全等规定 C．应配备试验仪器齐全的试验室，保证生产质量 D．拌和机械需配套并有备用 E．交通运输方便

19、影响盈亏平衡点产量的因素有__。A．设计生产能力 B．总固定成本 C．产品价格

D．单位产品变动成本 E．所得税

20、企业发行股票筹集资金的特点包括__。A．增发股票，降低原有股东控制权 B．发行公司少缴所得税 C．降低了公司的负债比率

D．普通股股东有权参与公司的剩余利润分配 E．需要还本付息

21、关于盈亏平衡分析的论述，下列说法正确的有__。A．盈亏平衡点是按项目投产后的正常年份计算的 B．盈亏平衡点产量越小，抗风险能力就越强 C．盈亏平衡点产量越大，抗风险能力就越强

D．当实际产量小于盈亏平衡点产量时，企业亏损 E．盈亏平衡的含义是指企业的固定成本等于变动成本

22、有资格代理招标的机构应条件包括__。A．必须是法人组织

B．不得与行政机关有隶属关系 C．有从事招标代理义务的场所 D．有编制招标文件的能力 E．有自己的评标专家库

23、挖孔桩只适用于__的地方。A．无水或少水 B．有水 C．任意土层

D．较密实的土层

24、我国会计核算的基本规范是__。A．《会计法》 B．《企业会计准则》 C．《企业会计制度》 D．《企业财务通则》

二、多项选择题（共4题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

25、按力学性能，道路路面可分为（）A.弹塑性路面 B.柔性路面 C.半刚性路面 D.刚性路面

第三篇：黑龙江2015年公路造价师《技术与计量》：工程量计算的依据试题

黑龙江2015年公路造价师《技术与计量》：工程量计算的依据试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、法定代表人越权的情形下所签订的合同属于__。A．无效合同 B．有效合同 C．可撤销合同 D．效力待定合同

2、钻孔灌注桩按其支撑情况，有摩擦桩和__两种。A．打入桩 B．支承桩 C．沉入桩 D．群桩

3、修改和完善，这表明监理规划__。A．应分阶段编写

B．具体内容应有针对性 C．基本内容应力求统一

D．应遵循建设工程的运行规律

4、根据规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验费或试验费用由______承担。A．发发包人与承包人共同 B．承包人

C．监理工程师 D．承包人

5、价值工程的目标在于提高工程对象的价值，它追求的是__。A．满足用户最大限度需求的功能 B．投资费用最低时的功能

C．寿命周期费用最低时的必要功能 D．使用费用最低时的功能

6、在公路工程监理活动中，承包人是依据__接受监理的。A．施工合同文件 B．监理委托合同

C．监理单位给承包人的书面通知 D．项目法人给承包人的书面通知

7、当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方__。A．只能适用二者中数额较少的 B．只能适用违约金

C．只能适用二者中数额较多的 D．可以选择适用二者之一

8、在绿化及环境保护工程中，表土铺设应按完成的铺设面积并经验收以__计量。A．米 B．平方米 C．立方米

D．不另行计量

9、下列评价指标中，属于动态指标的是__。A．投资利润率 B．投资利税率 C．内部收益率 D．流动比率

10、《公路基本建设工程概预算编制办法》96版规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除__外，均以概预算定额基价为计算基数。A．利润 B．现场经费 C．税金 D．间接费

11、按照FIDIC合同条件的规定，在__期限内承包商都有权提出索赔。①合同签字日到发布开工令日，②开工令日到颁发工程移交证书日；③颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日；④颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 A．①②③ B．①③④ C．②③④ D．①②③④

12、重力式挡土墙若向外移动，墙身承受的主动土压力__。A．不变 B．增大 C．减小

D．增大或减小

13、某企业年初向银行借款1500万元，年有效利率为10%。若按月复利计息，则该年第3季度末借款本利和为__万元。A．1611.1 B．1612.5 C．1616.3 D．1237.5

14、反映建设项目对国家所做净贡献的一个绝对指标是__。A．经济内部收益率 B．投资回收期

C．经济效益费用比 D．经济净现值

15、不是合同文件的组成部分的是__。A．投标书及其附表 B．中标通知书 C．勘察资料 D．技术规范

16、可行性研究属于项目__主要工作之一。A．计划阶段 B．施工准备阶段 C．实施阶段 D．决策阶段

17、对一个评定路段的路面压实度的评定应采用（）公式进行评定。A．R≥Rd/(1-ZaCv)B．R-K1Sn≥0.9R C．XL＝X-D．K’＝K0-

18、搅拌、闷料、碾压后结成板体。A．百分比 B．体积比 C．重量比 D．一定比例

19、以下关于债权转让的表述中，不正确的是__。①债权人转让权利的，应当征得债务人同意；②债权人转让权利的，可以通知债务人，③债权人转让权利的，应当通知债务人；④债权人可以将权利全部转让给第三人；⑤债权人只能将部分权利转让给第三人 A．①②③ B．③④ C．①④⑤ D．②③④⑤

20、有资格代理招标的机构条件应包括__。①必须是法人组织；②不得与行政机关有隶属关系，③有从事招标代理义务的场所；④有编制招标文件的能力；⑤有自己的评标专家库 A．①②③ B．②③④⑤ C．④⑤ D．①③④

21、临时工程和材料，即视为供本合同工程施工专用。若无监理工程师的同意，承包人不得将上述物品或其中任何部分运出现场(但运输车辆除外)，这一规定被称之为__ A．代位权 B．抗辩权 C．留置权 D．保全措施

22、某企业在施工期间向银行贷一笔用于工程的流动资金，期限半年，支付利息50万元，则该项费用应计入 A．建设期贷款利息 B．建设工程间接费 C．建安工程直接费 D．建设工程现场经费

23、根据我国法律法规规定，公路工程分包的内容不得超过__比例。A．20% B．30% C．40% D．50%

24、下列选项中债权人不可以行使撤销权来保全自己债权的是__。A．债务人放弃其到债权，对债权人造成损害的 B．债务人无偿转让其财产、对债权人造成损害的

C．债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，受让人不知道该情形的

D．债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，受让人知道该情形的

25、某公路工程建设项目，当折现率ic＝10%时，财务的净现值(FNPV)＝200万元，当折现率ic＝12%时，FNPV＝-100万元，按内插公式法可求得其财务的内部收益率为__。A．12% B．10% C．11.33% D．11.67%

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定：混凝土路面施工如遇下述（）之一者，必须停工。A．现场降雨

B．风力大于6级，风速在10.8m/s以上的强风天气 C．现场气温高于40℃或拌和物摊铺温度高于35℃

D．摊铺现场连续5昼夜平均气温低于10℃，夜间最低气温低于-3℃

2、因工程变更，监理工程师下达了某分部工程的暂停令，使承包人的三台专用机械设备闲置，对承包人的设备闲置损失应按__方法来计算。A．机械设备燃料费 B．机械台班费 C．机械折旧费

D．机械设备租赁费 E．机械设备的进出场费

3、对工程单价有重大影响的因素有__。A．人工工日、材料或货品设备的基础价格 B．工程定额 C．施工工期 D．摊入系数 E．调价因素

4、酸雨、除冰盐或硫酸盐等腐蚀环境影响范围内的混凝土路面和桥面，在使用硅酸盐水泥时，应（）。A．掺加粉煤灰 B．掺加磨细矿渣 C．掺加硅灰掺和料

D．可单独使用硅酸盐水泥，可使用矿渣水泥或普通水泥

5、合同标底是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。A．建筑物 B．工资表 C．劳务行为 D．建设资金 E．工程量构筑物

6、下列关于网络图和横道图的描述，正确的有__。A．网络图可以明确表达各项工作的逻辑关系 B．网络图直观、形象 C．横道图不能确定工期

D．网络图可以确定关键工作和关键路线 E．网络图可以确定工作的机动时间

7、资产评估的经济性原则是__。A．贡献原则 B．有偿原则 C．定量原则 D．替代原则 E．预期原则

8、监理工程师对工程承包单位资质的核查内容包括__。A．建设业绩 B．建设规模 C．技术措施 D．技术装备

9、下列属于合同支付项目的是__。A．价格调整 B．工程变更 C．费用索赔 D．暂定金额 E．计日工

10、法律关系的特征是__。

A．法律关系是一种思想社会关系，是建立在一定经济基础之上的上层建筑 B．法律关系是以法律上的权利和义务为内容的社会关系 C．法律关系是由国家强制力保证的社会关系

D．法律关系的存在，必须以相应的现行法律规范的存在为前提，法律关系不过是法律规范在实际生活中的体现

E．法律关系不需要由国家强制力保证实施

11、设计交底的目的有__。

A．对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图 B．使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解 C．掌握关键工程部位的质量要求，确保工程质量

D．使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸，了解工程特点和设计意图 E．解决图纸中存在的问题，减少图纸的差错

12、高等级公路路基宽度由__组成。A．路面宽度 B．路肩宽度 C．分隔带 D．路缘带

E．变速车道爬坡车道

13、关于FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系，表述错误的是__。

A．通用条件是主条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面 B．专用条件是主条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先 C．专用条件是钋对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化 D．专用条件和通用条件均为主条件 E．通用条件和专用条件均为从属条件

14、进行施工招标的项目，评标时一般主要对投标企业的__进行评审。A．投标报价 B．施工方案 C．垫资方案

D．主要材料用量 E．投标技巧

15、井点降水适用于（）的土质基坑。A.粗砂 B.细砂 C.黏土 D.粉砂

16、应计提折旧的固定资产包括__。A．大修理停用固定资产 B．未使用固定资产 C．房屋及建筑物

D．经营租入固定资产

E．已提折旧继续使用固定资产

17、粉喷桩如发现断桩，监理应指令承包人（）。

A.在12小时以内按原喷粉量进行补喷，重叠孔段长度应大于100cm B.在12小时以上，则要求补桩 C.立即挖除断桩，回填后原位重喷 D.作好断桩与补桩的纪录

18、《公路工程国内招标文件范本》规定，__情况下监理工程师发布“暂停施工”指令，是应给承包人相应的工期补偿。A．由于承包人应负责任的必要停工

B．由于现场正常气候条件的影响而导致的停工 C．监理工程师无法及时提供施工图纸而引起的停工 D．为了部分工程的安全而必要的停工 E．业主提供设计图纸错误引起的停工

19、拆除工程施工作业过程中，必须严格监控__。A．从下向上逐层拆除，立体交叉同时拆除 B．坚持先拆板后拆次梁再拆主梁，严禁顺序颠倒

C．坚持拆除楼梯板和梁时，必须从中间向两端基本对称进行

D．坚持在每拆一层板、梁和其下的柱、墙时，都能实现有下部楼板梁或其钢筋骨架网作临时可靠的水平防护

20、混凝土浇筑接缝时传力杆的安装方法有__。A．钢模板固定法 B．顶头木模固定法 C．支架固定法 D．混凝土浇筑法 E．顶头钢模固定法

21、内部收益率和净现值两个评价指标共同的特点是__。A．都能够反映投资过程的收益程度 B．都能直接反映各年的经营情况 C．都考虑了项目计算期内的经济状况

D．都取决于投资过程的现金流量并且不受外部参数的影响 E．都可以用于独立方案的评价，而且结果相同

22、监理工程师目标控制的前提工作是__。A．落实全部建设奖金 B．做好目标规划和计划

C．与被监理单位建立良好关系 D．与业主密切合作

E．落实控制机构、人员及其各自职能

23、投标文件中法定代表人必须在__上签字。A．投标书 B．投标书附录 C．工程量清单

D．企业内部财务报告 E．投标书附表

24、计划利润的计费基数包括__。A．直接费 B．定额直接费 C．间接费

D．施工技术装备费 E．其他直接费

25、FIDIC合同条件下工程费用管理的特点有__。A．业主与承包人共同使用 B．承包人申请、使用 C．监理工程师签认 D．业主支付

E．承包人与监理共同使用

第四篇：贵州2017年公路造价师《技术与计量》：工程量计算的依据考试试题

贵州2017年公路造价师《技术与计量》：工程量计算的依

据考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在公路工程监理活动中，承包人是依据__接受监理的。A．施工合同文件 B．监理委托合同

C．监理单位给承包人的书面通知 D．项目法人给承包人的书面通知

2、施工监理的__是由施工监理要达到的基本目的决定的。A．服务性 B．公正性 C．科学性 D．委托性

3、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是__。

A．由业主负责 B．由承包商负责 C．由设计单位负责

D．由业主与承包商各负责一半

4、车辙试验主要是用来评价沥青混合料的__。A．高温稳定性 B．低温抗裂性 C．耐久性 D．抗滑性

5、根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位__。A．在工程建设的早期尚无法编制总进度计划 B．在工程建设的早期就应当编制总进度计划 C．在设计阶段就应当编制总进度计划 D．在招标阶段就应当编制总进度计划

6、《公路工程国内招标文件范本》规定的动员预付款扣回办法是，当中期支付累计金额达到合同价格的__之后，开始按工程进度以每完成合同价格的1%，扣回开工预付款2％的固定比例，从每月的月进度支付中扣回，直到全部扣完为止。A．20% B．30% C．40% D．50%

7、下列属于高级驻地监理工程师的责任的是__。A．提出各项工作流程及质量控制程序 B．系统记录并分析整理各项质量成果 C．监督、检查和检验工程质量 D．明确质量标准，评定工程质量

8、监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位__。

A．向业主支付使用费并归还业主 B．可将设备免费带走

C．可向业主支付使用期间的折旧费后带走 D．不需向业主支付任何费用，设备归还业主

9、甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，保证合同约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，下列表述正确的是__。

A．在买卖合同纠纷未经审判或者仲裁，并就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务时，丙对甲可拒绝承担保证责任

B．买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可以请求丙承担保证责任 C．此保证合同属于共同保证

D．此保证合同属于对将来债务的保证

10、《公路工程国内招标文件范本》规定，在隐蔽工程覆盖以前，承包人应通知监理工程师到场检查，并约定检查的时间。如果上述约定时间后的__小时内，监理工程师或其代表未能到场对上述工程进行检查，承包人即可自行检查，并如实做出自检报告，在确认自检合格后覆盖，监理工程师事后应予认可。A．6 B．8 C．10 D．12

11、项目的（）计算结果越大，表明其盈利能力越强。A．财务净现值 B．投资回收期 C．盈亏平衡点 D．借款偿还期

12、工程变更是指工程在实施期间，监理工程师根据合同规定对部分工程在__所做的改变。①形式；②内容；③质量；④数量；⑤施工顺序 A．①②④ B．②③④⑤ C．①④⑤ D．①③④⑤

13、某建设工程，当折现率ic＝10%时，财务净现值FNPV=200万元；当ic＝13%时，FNPV＝-100万元，用内插公式法可得其财务内部收益率大约为（）。A．11% B．12% C．13% D．14%

14、价值工程中，功能评价值指可靠地实现用户要求功能的成本 A．最高 B．适中 C．最低 D．最优

15、拱桥台背填土的顺序应符合设计要求。拱桥台背填土宜在主拱圈施工以__完成；梁式桥的轻型桥台台背填土宜在梁体安装__，在两侧平衡地进行。A．前；后 B．后；前 C．后；后 D．前；前

16、按照法律规定，__不能成为建筑施工合同的担保人。A．建设主管部门 B．建筑公司 C．银行

D．贸易公司

17、某施工企业为购买新实验设备，向银行贷款100万元，年利率为10%，该企业计划分 10年等额偿还，当该企业偿还贷款5次后，决定将余下贷款在第10年末一次归还，则应归还__元。已知：(A/P，10%，10)＝0.16275；(F/A，10%，5)＝6.105 A．99.359 B．83.625 C．81.375 D．16.275

18、颁发合同工程交工证书之前，承担照管工程的责任人是__。A．业主 B．承包人

C．业主和承包人双方 D．监理工程师

19、在施工图设计阶段，编制施工图预算时采用的是（）。A．预算定额 B．概算定额 C．概算指标 D．企业定额 20、目标的动态控制是一个有限的循环过程，应贯穿于工程项目实施阶段的全过程，动态控制应该提倡__。A．负反馈控制 B．反馈控制 C．被动控制 D．主动控制

21、索赔和反索赔是（）的索赔。A．同一事件中业主与承包商相互间 B．承包商对业主 C．业主对承包商

D．业主对承包商和承包商对业主

22、在施工技术规范中，对石油沥青混合料的碾压温度规定为：正常施工，开始碾压的温度为110～140℃，碾压终了的温度不低于__。A． 70℃

B． 60℃

C． 50℃

23、监理工程师对结构物混凝土体积进行计量，应以__为准。A．合同图纸净尺寸 B．现场实际测量尺寸 C．与业主协商确定 D．与承包人共同确认

24、雨季施工增加费应__。

A．按定额费率常年计取，包干使用 B．按冬、雨季施工期规定费率计取 C．按实际发生费用计取 D．按测算费用计取

25、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人申请交工的工程，在经交工验收后，被认为完全符合有关规定和要求，则__在交工验收工作完毕后14天内向承包人签发交工证书。A．业主

B．监理工程师 C．质监站

D．上级主管部门

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、预算费用由以下__部分组成。A．建筑安装工程费 B．工程建设其他费用 C．计划利润 D．预留费用

E．设备、工具、器具及家具购置费

2、以代理权产生的依据不同，可将代理分为__。A．委托代理 B．间接代理 C．法定代理 D．直接代理 E．指定代理

3、在建设工程中运用价值工程时，提高工程价值的途径有__。A．通过采用新方案，既提高产品功能，又降低成本 B．通过设计优化，在成本不变的前提下，提高产品功能 C．施工单位通过严格履行施工合同，提高其社会信誉

D．在保证建设工程质量和功能的前提下，通过合理的组织管理措施降低成本 E．适量增加成本，大幅度提高项目功能和适用性

4、下述关于桥台说法正确的是__。

A．组合桥台自身承受桥跨结构传来的竖向力、水平力以及台后土压力 B．重力式桥台主要靠自重来平衡台后土压力

C．轻型桥台利用自身结构抗弯能力来减小圬工体积而使桥台轻型化 D．承拉桥台应具有承压和承拉的功能

5、钻孔灌注桩清孔方法有__。A．换浆 B．抽浆 C．掏渣

D．空压机喷射 E．砂浆置换

6、下列合同中，属于主合同的是__。A．施工承包合同 B．施工分包合同 C．担保合同 D．监理合同 E．工程保险合同

7、线性盈亏平衡分析要满足的前提条件是__。A．生产量等于销售量

B．总生产成本为生产量的线性函数 C．销售收入为销售量的线性函数 D．生产多种产品 E．只生产单一产品

8、在合同纠纷处理过程中，仲裁与诉讼比较具有以下特点__。A．效率高 B．保密性好 C．成本低

D．法律约束力强 E．更有实用性

9、袋装砂井用的中粗砂应检验哪几个指标__。A．含泥量 B．颗粒组成 C．针片状含量 D．渗透系数

10、建设项目的现金流入量一般包括__。A．产品销售收入 B．回收固定资产原值 C．流动资金

D．回收流动资金 E．税金

11、应由监理工程师签发的文件包括__。A．临时支付证书 B．竣工结算支付证书 C．最终报表

D．最终支付证书 E．结清单

12、确定沥青配合比最佳沥青含量初始比值OAC采用的沥青含量为（）。A．对应稳定度最大的沥青含量 B．对应密度最大的沥青含量 C．对应孔隙率范围中值沥青含量 D．对应延度范围中值沥青含量 E．对应饱和度最大的沥青含量

13、层铺法施工单层式沥青表面处治的基本工序有（）。A．清理基层 B．洒布沥青 C．铺撒矿料 D．碾压 E．初期养护

14、属于下列__情况，即为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同。A．没有经过上级主管部门审批 B．主体不合格

C．没有经工商局鉴证 D．内容不合法

E．没有经公证处公证无效代理

15、桥梁工程质量标准总体上讲包括__等方面。A．外观要求 B．桥梁总结质量 C．监理抽样试验 D．承包人自检 E．承载能力

16、下列说法不正确__。

A．依法成立的合同自成立时生效

B．只有经过公证的合同才具有法律效力 C．只有经过鉴证的合同才具有法律效力

D．只有经过上级主管部门批准的合同才具有法律效力

17、试桩试验中，静压试验的目的（）。A．确定单桩承载力 B．荷载与位移关系

C．校核动力公式的准确程度 D．施工工艺是否合理

18、SMA路面的正常施工温度范围（当使用改性沥青时）为（）。A．摊铺温度不低于170℃ B．初压始温度不低于160℃ C．复压开始温度不低于130℃

D．开放交通时的路表温度不高于50℃

19、施工机械使用费的索赔包括__。A．完成额外工作增加的机械使用费 B．恶劣天气引起机械降效增加的机械使用费 C．由于施工组织设计原因造成机械停工的窝工费 D．监理工程师原因造成机械停工的窝工费 E．业主原因造成工效降低增加的机械使用费 20、下列属于项目融资实施程序的是__。A．融资决策分析 B．投资决策分析 C．融资谈判 D．融资的执行 E．签订融资合同

21、铺筑面层所用的沥青混合料的组成设计必须考虑__。A．温度稳定性

B．耐久性、抗滑稳定性 C．抗疲劳性能 D．表面平整度

22、桥梁明挖基础的分类有__。A．刚性扩大基础 B．单独或联合基础 C．条形基础

D．片筏和箱形基础 E．柱形基础

23、桥梁工程中水泥混凝土拌和与浇筑对环境的潜在影响包括__。A．水泥浆搅拌和输送的噪声 B．水泥倾倒、拆袋时有扬尘污染 C．振捣机振捣噪声

D．浇筑时混凝土落于河道污染河水

24、__适用于采用一次掺配法制备改性沥青。A．搅拌法 B．母体法 C．混融法 D．胶乳法

25、下列对水泥稳定混合料的设计叙述正确的是（）。A.应考虑气候．水文条件等因素

B.通过试验选取最适于稳定的材料，确定最佳含水泥剂量和最佳含水量 C.工地实际用水泥剂量可比室内高1.0%～2.0% D.施工实际用水泥剂量按设计办，无须批准

第五篇：新疆2015年上半年公路造价师《技术与计量》天棚工程模拟试题

新疆2015年上半年公路造价师《技术与计量》天棚工程模

拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、《公路工程国内招标文件范本》规定的“工期”，是指本合同工程或某单项工程从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至__止。A．交工证书上写明的交工日期 B．签发最后支付证书之日 C．承包人提交最后结账单之日 D．签发缺陷责任终止证书之日

2、工程质量是施工出来的，而不是检验出来的，因此质量管理的重点要贯彻__的原则。A．动态控制 B．工序控制 C．被动控制 D．预防为主

3、按混凝土路面接缝的用途可将其分为__。A．纵缝、横缝、工作缝 B．胀缝、横缝、缩缝 C．胀缝、缩缝、工作缝 D．纵缝、胀缝、工作缝

4、桥涵放样定位当有良好的丈量条件时可采用直接丈量法进行墩台施工定位。桥墩中心线在桥轴线方向上的位置误差不应超出士__mm。A．20 B．15 C．25 D．30

5、当事人因第三人的原因未能履行合同义务的，应当由__承担合同责任。A．该当事人 B．第三人

C．该当事人和第三人连带

D．该当事人和第三人按一定比例

6、桥梁设计和施工中，要进行稳定性验算，当验算模板及支架在风荷载等作用下的抗倾倒稳定时，验算倾覆的稳定系数不得小于（）。A．1.5 B．2.0 C．1.3 D．2.5

7、风险管理中，以下__工作最重要。A．风险的预测和识别 D．风险分析和评估 C．规划并决策 D．风险回避

8、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件__。A．只交验企业法人营业执照 B．只交验企业等级证书 C．优良工程证书

D．企业法人营业执照和企业等级证书

9、在确定监理费用中，__适用于小型或中等规模的工程项目。A．费率法 B．固定价格法 C．按时计费法

D．成本加固定费用法

10、建设工程信息管理系统的目标是__。

A．实现信息的系统管理及提供必要的预算信息 B．实现信息的管理系统化和共享化

C．实现信息的系统管理及提供必要的决策支持 D．实现信息的管理系统化和享用的方便快捷化

11、在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需主要材料的储备而逐步减少，以方式扣回 A．抵充工程款 B．变更合同价 C．索赔 D．保修金

12、对于规模较小，技术不太复杂的中小型工程，承包方一般在报价时可以合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险，这时采用__比较适宜。A．固定单价合同 B．总价合同

C．成本加酬金合同 D．可调单价合同

13、法定代表人越权的情形下所签订的合同属于__。A．无效合同 B．有效合同 C．可撤销合同 D．效力待定合同

14、某投资100万元的项目，计划10年内全部收回投资。若年利率为8%，则每年应收回__元。A．108000 B．118490 C．149030 D．153090

15、合同双方发生争议后，不妥的解决方式是__。A．首先双方协商

B．向协议条款约定的单位或人员要求调解 C．向仲裁机构申请仲裁 D．立即向人民法院起诉

16、根据原交通部《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)的要求，履约保证金的清退应在__内。

A．工程交工验收完成后15天 B．工程竣工验收完成后15天 C．工程交工验收完成后14天

D．工程竣工验收完成后14天(缺陷责任期)

17、明挖基础施工时，监理工程师应督促施工单位__。A．开挖基坑的人员不得在坑壁休息 B．在基坑顶面安设安全防护围栏 C．经常保持坑内的通风 D．应设上下扶梯及安全网

18、基准线和基准高程等书面资料，并负责对承包人的施工定线或放线进行检查验收。A．7 B．14 C．21 D．28

19、在资金时间价值计算的公式中，一次支付现值的公式是__。A．P＝F·(1+n B．P＝F·(1+-n C．P＝F·[(1+n-1]/i D．P＝F·i/[(1+n-1] 20、.为加快江西发展，我省提出了构建鄱阳生态经济区的发展战略。以下哪一个城市没有纳入鄱阳湖生态经济区？ A．南昌 B．九江 C．景德镇 D．赣州

21、混凝土的养护时间是__。A．10～15d B．14～20d C．14～2ld D．15～20d

22、对水泥稳定类基层，土的液限不宜超过__。A．20% B．25% C．30% D．35%

23、设名义利率为r，在一年中计算利息m次，则当m大于1时，实际利率i将（）名义利率r。A．不确定 B．小于 C．等于 D．大于

24、下列监理工作，属于环保达标监理的是__。A．对施工过程废物排放进行监理 B．对水处理工程进行监理 C．对绿化工程进行监理 D．对声屏障工程进行监理

25、互斥方案比选时，用净现值法和增量内部收益率法进行项目比选的结论__。A．相同 B．不相同

C．不一定相同 D．近似

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列关于工程量清单的作用说法正确的有__。A．提供公开的竞争环境

B．为办理工程结算提供了依据 C．编制估算指标的基础 D．询标评标的基础

E．为施工过程中支付工程进度款提供依据

2、支架上现浇预应力混凝土连续梁的技术要求和注意事项有__。

A．支架稳定，强度、刚度的要求应符合规范要求，验算倾覆稳定系数不得小于 1.3；受载后挠曲的杆件，挠度不得大于结构跨度的1/400 B．支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求

C．整体浇筑时应采取措施，防止梁体不均匀下沉产生裂缝，若地基下沉可能造成梁体混凝土产生裂缝时，应分段浇筑 D．支架长度必须满足施工要求

E．浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近

3、桥梁工程质量标准总体上讲包括__等方面。A．外观要求 B．桥梁总结质量 C．监理抽样试验 D．承包人自检 E．承载能力

4、价值工程工作的分析阶段的主要工作内容包括__。A．收集整理信息资料 B．功能定义 C．方案评价 D．功能整理 E．功能评价

5、热拌沥青混合料按集料最大粒径分为__。A．粉粒式 B．中粒式 C．细粒式 D．砂粒式 E．粗粒式

6、缔约过失责任的构成应具备__等条件。A．一方有损失 B．当事人有过错 C．合同尚未成立 D．合同已经成立

E．当事人未按合同约定履行义务

7、符合动员预付款支付规定条件的是__ A．是用于永久性工程 B．签订了合同协议书 C．提交了履约的银行保单

D．承包人员、材料、机器设备已到达指定地点，可以开工 E．提交了动员预付款的保单

8、路基试验段一般是为了确定__等指标。A．压实机械组合 B．最大干密度 C．松铺厚度 D．最佳含水量 E．压实遍数

9、竣工决算报表包括以下__内容。A．建设项目全部投资现金流量表 B．建设项目竣工财务决算总表 C．建设项目竣工财务决算明细表 D．建设项目竣工工程概况表 E．资金来源情况表

10、政府行政主管部门对招标投标的管理包括__等工作。A．批准招标

B．查处假招标行为 C．指定招标代理机构 D．核查招标文件并备案

E．追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任

11、钢筋混凝土桩的收缩裂缝要求符合（）。A.宽度不得超过0.2mm B.深度不得超过20mm C.裂缝长度不得超过1/2桩宽 D.裂缝长度不得超过1/3桩宽

12、石灰工业废渣稳定土基层施工的要点有__。A．宜在秋末和夏季组织施工，配料应准确 B．二灰砂砾采用厂拌法生产，运到现场摊铺

C．二灰砂砾基层施工时严禁用薄层贴补法找平，应适当挖补

D．必须保湿养生，不使二灰砂砾层表面干燥，在铺设封层和面层前应封闭交通 E．养生7d，严禁车辆通行

13、经济分析的基本方法有__。A．现值法 B．年值法

C．内部收益率 D．投资回收期法 E．经验分析法

14、资金使用成本包括以下__。A．支付股息和红利 B．贷款利息 C．资信评估费 D．公证费 E．担保费

15、下列应列入直接费中人工费的有__。A．生产工人劳动保护费 B．生产工人探亲假期工资 C．退休工资

D．生产工人福利费 E．生产工人教育经费

16、下列属于项目融资实施程序的是__。A．融资决策分析 B．投资决策分析 C．融资谈判 D．融资的执行 E．签订融资合同

17、合同内容包括__。A．标的 B．标的数量 C．标的质量 D．合同法

18、下列关于桥梁施工测量的叙述正确的是__。A．施工控制网的作用之一是放样各桥墩位置

B．施工放样的目的是将图上所设计的结构物的位置、形状、大小和高低在实地标定出来，作为施工的依据

C．1000～2000m特大桥施工水准测设精度应不低于四等水准测量要求

D．对于单跨大于40m的连续梁桥等施工，临时水准点高程偏差不超过120mm E．单跨等于40m的连续结果施工时，临时水准点高程偏差不超过±20mm

19、为提高沥青路面抗永久变形能力，宜使用__改性剂。A．热塑性橡胶类 B．热塑性树脂类 C．橡胶类 D．树脂类

20、公路建设项目后评价主要是对__进行评价。A．项目前期工作 B．项目实施阶段内容 C．项目建设方的工作业绩 D．项目营运状况 E．项目运作方式

21、铺筑面层所用的沥青混合料的组成设计必须考虑__。A．温度稳定性

B．耐久性、抗滑稳定性 C．抗疲劳性能 D．表面平整度

22、企业的货币资金包括下列__。A．库存现金 B．外埠存款 C．基金 D．股票

E．银行本票存款

23、路面施工中路面拌和场运行对环境的潜在影响包括__。A．植被破坏和水土流失 B．噪声和有害气体

C．水泥和沥青等泄露污染土壤

D．清洗拌锅、皮带等产生的废水污染

24、采用滑升模板浇筑墩台时，混凝土宜为__。A．高流动度的 B．低流动度的 C．干硬性的 D．半干硬性的 E．全湿性的

25、公路工程投资估算指标同其他计价定额相比，具有更大的__。A．精确性 B．综合性 C．系统性 D．科学性 E．概括性