石子场厂房建设合同（精选多篇）

第一篇：石子场厂房建设合同

工程项目施工合同

甲方： 乙方：

总纲

甲乙双方本着平等、自愿、互惠互利、共同发展的原则，就工程项目合作事宜协商一致并签订本合同。本合同为工程项目施工合同，承包人负责建筑材料包括在内的所有土建及钢结构施工，公司跟踪管理工程质量安全。第一条 工程概况

甲乙双方一致同意设立

项目部，负责双方合作项目的施工及保修。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、合同金额： 499元/m²（按实结算）

4、合同工期： 第二条 承包范围

1、甲方同意由乙方

出任该项目部经理（负责人），开展、管理该项目部的业务。

2、承包经营范围：（甲方单位）与建设日照市鲁力建设工程有限公司

单位签订的 工程施工合同和补充协议中规定的全部内容及保修。

3、乙方同意遵守甲方公司管理制度，接受甲方的监督和指导。乙方以

的名义对外开展业务时，应遵守甲方公司管理制度。按甲方公司管理制度要求，事前应进行审批或授权的业务，乙方应在获得甲方批准或授权后方可办理。

第三条 费用承担及利润分成

1、项目部独立核算，自负盈亏，一切生产经营成本和费用由乙方承担。

2、双方合作项目，乙方按工程结算总造价（含建设单位供材，不含甲方直接分包项目）的 %上交甲方管理费（管理费不含税金），剩余归乙方。双方合作项目的一切生产经营成本和费用（含质量保修）及税金、债权债务均由乙方全额承担，乙方上交甲方管理费后与此项目相关的一切收益（劳保费和业绩除外）均由乙方获得。

3、双方合作项目的劳保费返还全部归甲方。

4、双方合作项目工程款必须全额拨付至甲方账户，甲方扣除管理费后拨付至项目部账户。所有影响甲方经济及账务往来有关的其他具体事宜的处理，甲乙双方遵照甲方财务管理制度另行协商解决。

5、在工程款到位的情况下,项目部向公司财务申请流动资金,但资金控制在 元以下,用完流动资金项目部办好签字手续,发票到公司财务申请。需建筑公司经理签字。项目部拨到公司的工程款任何项目都不能一次性支走。项目部1千元以上如:工资,材料款,项目部办好日照市鲁力建设工程有限公司

手续,发票项目经理签字,持本人身份证到公司财务部,有建筑公司经理签字支取.要求项目部自己设立台账。以便于公司财务部对账。

第四条 工期、质量、安全标准

1、工期：总工期为 日历天（具体开工时间以建设方实际开工令为准），建设方另行约定按约定日期完成。

2、质量：

1）工程质量创优目标：。2）检验批合格率98%以上；

3）各验收节点需报站验收并一次性通过； 4）材料检测不得缺项漏项； 5）竣工验收一次性通过。

3、安全：

1）安全创优目标：。2）保证安全生产，无任何重大安全事故发生；职工因工重伤率不得超过万分之五，轻伤率不得超过千分之八；

3）施工现场必须达到现行国家及地方建筑施工安全检查规范评分优良等级。

第五条 双方的其他权利和义务

双方共同努力，积极加强管理。把工程从开工到竣工保修，全过程圆满完成承包任务。具体如下：

1、甲方的权利和义务：

（1）协助乙方做好开工前的工作，加强工程质量、安全、工期、日照市鲁力建设工程有限公司

场地文明的监督管理，定期及不定期的进行检查指导。

（2）甲方有对施工现场质量、安全及其他事项进行检查管理的权利，对发现的质量安全隐患及乙方其他违约行为有要求乙方整改、停工、经济处罚、解除合同并要求乙方赔偿损失的权利。

（3）若乙方违反甲方公司管理制度，甲方有权随时解除本协议。双方一致同意，在上述情形下协议解除，甲方不承担任何违约责任。

（4）若乙方中途自动放弃经营或乙方行为给甲方造成不良影响或损失，甲方有权解除本协议并向乙方追偿损失和追究违约责任。

（5）甲方要积极配合乙方及建设单位做好有关开工、施工及竣工验收、竣工备案等相关手续办理。

2、乙方的权利和义务：

（1）负责工程项目施工管理及正式开工前的一切施工准备工作和工程竣工后的一切善后工作。参与本工程的施工、验收、结算的全过程。

（2）乙方要加强施工质量和现场安全文明管理，杜绝发生质量、安全事故并保证文明施工，乙方应与具有劳务作业法定资质的承包人签订劳务分包合同或专业分包合同，不得转包或肢解转包。

（3）依据本合同，全面履行甲方与建设单位所签订的关于本工程施工合同的实施，协调建设单位、设计单位、监理及其他管理部门的工作，做好工程总承包管理工作及各分包单位协调工作，履行工程总承包合同条款。

（4）负责办理工程施工中的一切工程技术资料签证手续，填报各类报表资料，会同甲方办好工程结算、交工验收及工程保修工作。

日照市鲁力建设工程有限公司

（5）严格执行上级有关规章制度、法律、法规，接受甲方及相关部门工作检查、监督。

（6）乙方自行负责选购材料、劳务、分包商，有物资调配、人事安排、物资租赁、成本控制、计酬分配等事项。但所有事项必须符合规范规定要求，甲方有权监督，并对违反事项进行处罚。

（7）认真签订各种服务合同及责任合同，健全各种规章制度。做好善后服务工作，不准出现用户投诉、上访或诉讼、仲裁等事项。如出现，乙方除应积极主动处理并承担费用外，视情节轻重，每一起向甲方相应地支付2000-10000元的违约金，并承担其他相应法律责任。

（8）乙方承担因履行施工合同过程中所引发的任何法律责任，施工现场发生的质量、安全事故责任，对任何第三人所负债务的清偿责任，工程施工的工期迟延的责任均由乙方承担。如因乙方行为使得甲方受到任何第三方的追索而致甲方损失，甲方有权向乙方追偿。

（9）加强职工的政治的思想、法律法规教育，不断提高工人的政治思想觉悟。努力提高职工业务水平和技术素质。树立“质量第一”和“安全至上”生产意识，圆满完成和甲方签订的工程质量、安全、工期目标。

（10）乙方承担工程款索要工作，并负主要责任。

（11）乙方使用工程款时必须向甲方提报资金使用计划，经甲方批准后方可使用。

第六条 工期、质量、安全等奖罚：

1、乙方在开工前一次性上缴质量安全施工管理费 元，用日照市鲁力建设工程有限公司

于质量安全施工强制性罚款处理，当金额不足 元时，一次性再次补缴 元，若未按规定上缴质量安全施工管理费，甲方有权从所拨工程款中扣除；

2、工程工期若达不到本合同第三条第1项约定标准，乙方承担建设单位的违约处罚责任及其他相应的法律责任，甲方有进一步向乙方索赔的权利，甲方索赔总额不超过总造价的的 %。

3、工程质量若达不到本合同第三条第2项约定标准，乙方向甲方支付预算价的1%作为违约金，并同时承担建设单位的违约处罚责任及其他相应的法律责任。

4、工程安全若达不到本合同第三条第3项约定标准，乙方向甲方支付预算价的1%作为违约金，并同时承担建设单位的违约处罚责任及其他相应的法律责任。

5、乙方承担该工程的质量及安全事故责任，包括相应的民事赔偿责任等。

6、如乙方利用虚报材料或其他方法偷支工程款，每发现一次按虚报数的双倍支付甲方违约金。

7、工程款必须由甲方财务部办理，乙方不经甲方财务部而私自取得工程款，每发生一次，乙方按已取得款数的双倍支付甲方违约金。

8、乙方若劳务分包或专业工程分包，必须与有资质证书的劳务分包队伍或专业分包队伍签订相应合同（劳务分包合同、安全生产合同等），如不签订合同就开工，每发生一次乙方支付甲方500-1000元违约金。

日照市鲁力建设工程有限公司

第七条 预付款（如有）

建设方支付工程预付款的，乙方必须保证预付款全部用于该工程的支出。付款方式：乙方提出付款申请，甲方审核，同意后甲方将款项直接支付给供应商，直至建设方全部扣回预付款。

建设方支付预付款但要求甲方提供预付款保函的，甲方应提供相关材料并协助乙方予以办理，办理保函的全部费用由甲方承担。

第八条 违约责任的其他约定

任何一方违约，除应按本合同约定支付违约金外，还应向相对方赔偿由此造成的损失。

第九条 合同的变更、解除

双方协商一致时可以变更或解除本合同。甲方认为乙方的行为不符合法律规定、本合同约定或认为对甲方权益构成侵害时，有权要求乙方予以改正，乙方无正当理由而没有按甲方要求改正时，甲方有权单方解除本合同。

第十条 担保

1、为确保本合同履行。自愿为乙方提供履约担保及承担违约责任。

2、为保证本协议的履行，乙方愿意以其有权处分并拥有所有权的位于 抵押给甲方，作为履行本协议的担保。因本协议签订时，乙方还未办理该房屋产权证明，双方约定，乙方办理完该房屋产权证明后三日内应会同甲方到房屋产权管理部门办理抵押登记手续，乙方逾期不办理或故意隐瞒已办理该房屋产权证明的事日照市鲁力建设工程有限公司

实，甲方有权解除本协议且不承担任何违约责任，并有权要求乙方赔偿损失和承担违约责任。乙方同意在本协议签订后三日内，所有乙方取得该房屋产权的证明文件（购买合同、交款收据等）交由甲方保管，甲方收到上述文件，向乙方出具相应的收据。抵押期间（包括未到房屋产权管理部门办理抵押登记手续期间），未经甲方书面同意，乙方不得转让、出租、变卖、再抵押、抵偿债务、馈赠或以任何其他形式处置或转移本协议项下的抵押物，如有发生，甲方有权解除本协议且不承担任何违约责任，并有权要求乙方赔偿损失和承担违约责任。

3、乙方以欠条方式担保，欠条金额，承包前乙方向甲方开具欠款条，双方签字确认；工程结算完成后欠条归还乙方；

4、本协议期满且双方因履行本协议形成的债权债务关系解除，包括双方合作项目的对外债务（如有）已全部得到妥善解决并经甲方所认可后，解除上述房屋抵押。如乙方未依协议条款履行其义务，甲方有权对于该抵押物予以处置，而由乙方承担相应的违约责任或其他民事责任。，在乙方不能履行合同时承担履约责任。

第十一条 其他

1、乙方不得擅自以甲方名义对外签订合同、打借（欠）条等，如确需办理，应经甲方审核批准后办理。因项目经营需要，对外签订合同，由乙方申请并提出合同草案，甲方进行审查后签订。乙方违反本约定而引发纠纷的，由乙方承担相应的责任，致使甲方受到损失的，甲方有权向乙方追偿。

2、乙方应按照甲方的付款数向甲方提供合法、有效的发票和支出日照市鲁力建设工程有限公司

凭证，不提供的，甲方有权根据开发票需要交纳的税金数额在乙方工程款中扣除，由甲方自行到税务部门交税费开票。

3、其他未尽事项，甲方各项规章制度作为本合同附件，为本合同不可分割的组成部分，与本合同的内容不一致的以本合同的内容为准。

第十二条 生效

1、本合同经双方签字或盖章后生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本协议有效期：

协议期限自 年 月 日始至 年 月 日止。

甲方：（章）代表人：（签字或签章）

乙方：（签字或盖章）

合同签订日期： 年 月 日

日照市鲁力建设工程有限公司

第二篇：石子销售合同

石子销售合同

石子销售合同1

甲方：_____________________________

乙方：_____________________________

签订日期：_________________________

根据《______________________》经双方协商，签订本合同并信守下列条款，共同严格执行。

序号

名称

型号

品牌

数量

单价

小酒

合计：(人民币大写 元整)

一、交提货地点：___________________________;交货期：_________个工作日。

二、验收方法：甲方收到货后清点数量，如对数量有异议，在三天内发电报向乙方提出，否则作默认。

三、货款结算方式及期限：___________________________。税款：已含税(_________发票)。

四、质量保证：一年内非人为原因免费保修，终生维修。

五、本合同依法签定，经甲乙双方盖章和代表签字，即具有法律效力，双方必须全面履行。如因故需变更或解除，需经双方协商一致，另立协议，任何一方违反本合同条约，均按《中华人民共和国经济合同法》和有关规定承担一切经济责任。

六、其它约定事项

1、传真盖章视为有效。

2、甲方货款未付清前，货物无条件归乙方所有。

七、本合同自签订之日起生效。

甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

石子销售合同2

甲方：____________

乙方：____________

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签定本合同，以共同遵守、共同发展。

一、工程概况

1、工程名称：遵义市“119”指挥中心，培训基地，战勤保障大队建设工程

2、工程地点：遵义市新浦新区

3、承包范围：围墙工程材料及运输供应

二、名称、规格型号、数量、金额：____________

三、结算与付款方式

从材料进场开始，两个月付一个次款，并留一个月材料垫款，如甲方不需材料时，半月内按实际收方量全部结清。

四、双方权利及义务

1、甲方的权利；乙方将所有车辆的信息包括车主驾驶证，行驶证，身份证等交甲方处备案，要求乙方按照规定的'时间内，把货物运到甲方指定现场，如乙方有不配合或不服从甲方正常管理的行为，甲方有权向乙方提出变更合同内容或解除合同的要求。

2、乙方的权利；按约定时间凭合同、发票、收方单向甲方收取材料款项。

3、甲方的义务；按约定时间向乙方支付材料费。

4、乙方的义务；在规定的期限内，将货物运至甲方指定的地点，保证材料的质量要求，乙方应积极配合甲方开展工作服从甲方正常管理，否则甲方有权解除合同，乙方所运水泥及标砖必须无偿提供出厂合格证及相关资料给甲方，如因乙方未尽到以上义务导致甲方带来的损失由乙方全部赔偿。

五、违约责任一乙方责任

1、乙方接到甲方通知后，以短信回复确认购买内容4小时内送到甲方指定地点。如逾期到场地材料，甲方有权拒收

2、当乙方货到后，甲方收料员清点验收后，如发现货物缺量短少，甲方有权将该车所差量在所有未结算的车次上每车都扣减短缺数量结算。

3、乙方不得无理阻碍工地材料正常运输，由此而发生的后果由乙方全部负责。

4、乙方应负责协调好运输带来的一切干扰。

5、如在运输过程中如发生交通意外和车辆故障及违法违规现象乙方负全部责任与甲方无关。

6、乙方不履行或不适当履行以上本合同约定的其他义务，或履行义务发生错误，给甲方造成经济损失的，由乙方全部赔偿甲方经济损失。

7、甲方如到期不付款，乙方有权阻挡甲方施工。

在合同执行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，由当地有关部门进行仲裁。

六、其他

本合同签定后，甲乙双方如需提出补充或修改时，经双方协商一致后，可以签字补充合同，作为本合同的补充合同，具有同等法律效力

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

石子销售合同3

甲方（购货方）：____________地址：____________

乙方（供货商）：____________地址：____________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上进行了友好的磋商，就甲方向乙方购买监控设备和防盗报警设备的.事宜，达成以下协议。

一、甲方向乙方购货清单及合同总额：

二、设备交付：

合同设备由乙方在收到甲方货款的三个工作日内交付甲方。

三、支付条款

1、甲方须预付合同总金额的____________%，即：____________元；大写：____________圆整。

2、乙方若没有收到合同总金额的____________%，有权拒绝交付合同设备。

四、质量承保：

1、乙方保证自交货之日起12个月的质量保证期，在此期间如设备本身发生质量问题，根据甲方的口头或书面通知，乙方应在24小时内提供免费的技术咨询及维修。

2、壹年内因非人为原因出现质量问题，乙方负责免费上门维修。

3、因为甲方人为造成产品故障，乙方需要适当的收取维修费用。

五、合同的生效、终止和其他：

1、本合同由双方授权代表签字后生效。

2、合同在双方的责任和义务履行完毕后终止。

3、合同的修改应以双方授权代表签署并盖章的书面文件为准。

六、附注：

1、本合同一式两份共两页，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方本着团结合作之精神友好协商解决。如协商不能解决，任何一方均可提出诉讼，诉讼管辖地为各自所在地法院。

3、本合同所确认的货物，至交付甲方使用之日起损坏风险的承担由甲方负责。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

石子销售合同4

买方（甲方）：贵州省玉屏锦铄混凝土有限公司

地址：贵州玉屏县新店乡新店村老铺

代表人：电话：卖方（乙方）：玉屏县汇金砂厂

身份证号码：522223xx97701181256电话：15xxx9xx99

第一条 品名、规格、质量要求及数量

1、机制砂：

细度模数：ц=3.0～2.4，含泥量（或石粉含量≤5%），泥块含量≤1%，含水量≤3%（质量指标由贵州玉屏锦铄混凝土有限公司试验室确定）。合同总量不定，最终以甲方实际需求量为准。

2、碎石：

细度ц=25～31mm，片状颗粒含量≤20%，含泥量（或石粉含量）≤1%，泥块含量≤0.5%，压碎值≤10%（质量指标由贵州玉屏锦铄混凝土有限公司试验室确定）。合同总量不定，最终以甲方实际需求量为准。

3、瓜米石：

细度模数：8—12mm，片状颗粒含量≤15%。含泥量（或石粉含量）≤2%，泥块含量≤1%，压碎值≤10%（质量指标由贵州玉屏锦铄混凝土有限公司试验室确定）。合同总量不定，最终以甲方实际需求量为准。

4、细砂：

细度模数：3—6mm，片状颗粒含量≤8%，含泥量≤10%，压碎值≤8%（质量指标由贵州玉屏锦铄混凝土有限公司试验室确定），合同总量不定，最终以甲方实际需求量为准。

第二条 砂石料到场价格

砂石料从生产现场至工地现场的运费由乙方承担。砂石料的定价为：

1、碎石：33元/方（含运费）；

2、机制砂：31元/方（含运费）；

3、瓜米石：36元/方（含运费）；

4、细砂：38元/方（含运费）。

第三条交货办法

每月25日甲方向乙方提供下月材料计划（包括名称、规格、数量、质量要求），乙方签收后按材料计划组织生产或供应。

施工过程中，乙方按甲方电话通知送料至甲方工地现场，并在施工现场办理丈量方量签认手续。

第四条价款结付方式

每月25日根据实际签认单据汇总数量和合同单价进行计量结算，次月10日前结清上月价款。

第五条关于质量和供应保持约定

1、乙方所供应的'砂石，质量及规格应符合本合同第一条规定，如供应过程中砂石质量不达标，甲方可拒收料，而乙方必须立即采取措施，保证供应的砂石质量及规格达到合同要求。

2、乙方应按甲方提供的材料计划数量供应，即乙方不论采取何种方法，都必须保证甲方施工需要。

第六条其它约定

本合同供应单价随市场的上浮或下跌来作定价；

第七条违约与争议处理

1、合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不能达成一致意见时，任何一方都可向当地人民法院起诉。

2、任何一方违反合同，按合同所需求量总价款的5%偿付另一方违约金。

第八条合同生效

本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

甲方： 乙方：

代表人签字： 代表人签字：

年月日 年月日

石子销售合同5

供方：(以下简称乙方) 合同编号： 需方：(以下简称甲方) 签订地点：

一、产品名称、规格、计量单位、单价、备注：

其他各种费用均由乙方负责，甲方不再向乙方支付任何费用。供货期间如遇货物价格调整，以乙方调价函原件为准，甲、乙双方协商后3日内解决，在此期间乙方不得以任何理由停止向甲方供货。

二、开票： 提供发票。 □是 □否

三、质量验收标准：符合国家相关规定，符合样品规格，特殊约定 。

四、验收期限： 甲方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物 3 天内书面或电话通知乙方，提供相关的检测报告，否则该批货物的质量视为全部合格。经双方确定货物质量确实不合格后，乙方应将质量不合格的货物运回，并承担运回所发生的一切费用，甲方不承担任何责任，同时乙方应在当日及时换送合格货物。

乙方货物结算数量以甲方地磅过磅数量为准。当甲乙双方磅码数量误差超过3%时，甲乙双方共同分析磅差原因，必要时各自对己方地磅重新率定。

五、付款期限、方式：

1： 材料进场后，甲方应及时安排有关人员进行验收，在验收合格后开入库单并签字，以便乙方结算。

2： 每月25日及以前发生的货款在当月结算，此后发生的全部款项在次月结算。

3： 每月27日16:00以前，将当月全部合格票据按要求整理完毕后交给甲方财务室挂账。 4： 乙方在办理货物价款结算时，应向甲方提供当期货款的发票或收据，及甲方要求提供的其他有关资料。

5： 付款方式为月结。

六、运费及方式： 运输费及卸车费由乙方承担。

七、其它约定事项：

1： 乙方不能按时、按质地交货给甲方，甲方有权不支付材料款，并有权要求乙方赔偿因此引起的一切经济损失，追究其法律责任。

2： 乙方无故不交货或甲方无故退货，(非质量原因)视为违约，违约方应向对方支付不履行部分货款的.30%作违约金。

3： 本合同所订一切条款，甲，乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更修改本合同，对方有权拒绝供货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

4： 甲、乙任何一方如确因不可抗拒的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免于承担违约责任。

5： 本合同在执行中发生争议或纠纷，甲、乙双方协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或人民法院提起诉讼。

九： 本合同自双方签章之日起生效，任何一方停止供货(订货)必须提前7日通知对方，协商终止本合同。

十： 传真有效

本合同一式 份，双方各执 份，经供需双方盖章、签字后生效。 有效期： 年 月 日 至 工程结束

供方： 需方：

地址： 地址：

电话： 传真: 电话： 传真：

签约代表： 签约代表： 签订时间： 签订时间：

石子销售合同6

供方：_______________签约地点：_______________

需方：_______________签约时间：_______________

一、产品名称、型号、数量及金额

产品名称：_____________________________

规格型号：_____________________________

单位：_________________________________

数量：_________________________________

单价：___________________________（元）

总金额：_________________________（元）

备注：_________________________________

合计人民币金额（大写）：_______________

二、质量要求、质量负责条件和期限

供方保证所提供的产品符合合同规定产品质量标准，并与供方样品相符，如与合同或者样品不符，需方须在两周内通知供方，在没有损坏的情况下，一月内可进行退、调货处理，由此产生得所有费用由供方承担。根据市场需要需方可进行调货，由此产生的费用有需方承担。

三、合作方式

根据双方互惠互利、实现供应得原则下进行友好合作，合作方式为：供方以正常价格提供给需方所需产品，需方在准备购货时，向供货方提出书面购货需求，并交纳定金_____%，供方及时进行备货，货物准备妥当以后，供方通知需方将余款_______%_供方帐户，款到发货。需方首次进货，可先支付所需产品货款得_____%，剩余______%在下次进货时付清。

四、权利和义务

供货方在保证此类产品质量的前提下，以优惠价格给需方供货；需方在合同期内不得通过其他渠道购入此类产品，同时为了维护市场得稳定，需方在销售产品时其零售价格上下浮动不得超过甲方规定零售价格的______%，批发价格不得低于甲方给乙方的供货价格。

以上条款任何一方违约都将追究法律责任。

五、解决合同纠纷的.方式

1、未尽事宜，双方友好协商解决。

2、交由工商管理局经济合同仲裁委员会仲裁。

3、向合同履行地法院起诉。

六、供方在规定时间内（按照货量而定）备货完毕，需方可以请供方代办运输，由此产生的费用由需方承担。

七、合同有效时间：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

供方名称：_____________________

供方盖章：_____________________

供方身份证：___________________

日期：____________

需方名称：_____________________

需方盖章：_____________________

需方身份证：___________________

日期：____________

石子销售合同7

甲方：____________

乙方：____________

根据《中华人民共和国经济合同法》及相关法律法规和甲乙双单位的有关规定，遵循平等、自愿、公平公正、诚实信用的原则，经采购事项签订如下协议：

一、产品名称、规格、单价、数量、金额

二、质量要求技术标准：砂石料严格按照GB/T14684—____________标准组织供货，不合格材料拒收。如因质量不合格，乙方收料人有权拒收，其不合格材料由甲方立即运出乙方现场，造成的损失由甲方承担。

三、交货地点和时间：以乙方电话通知的时间为准，在乙方料场交货（乙方必须提前一天电话通知甲方，甲方接到通知后必须在次日完成货物配备）。

四、运输方式及费用负担：由甲方负责承运，乙方承担费用负担。

五、验收方法及标准：以工地现场实际过磅（方量）为准雨季材料受雨水影响含水率较高，到场数量根据实际情况进行验收按第二条约定的国标验收，数量异议在货到3日内并保持原包装的.情况下由乙方书面提出，质量异议在货到5日由乙方书面提出。因质量问题不符合约定，甲方应无条件的退货或按乙方要求换货。

六、结算付款方式及期限：以甲方开据的发货单为凭证结算，每月20日对账，次月15日按月支付80%，每半结至半年所供材料的95%，尾款每结清，甲方不开据货物和运输发票。

七、违约责任：甲乙双方自本合同签定之日起，自觉履行本合同，违约方将负责承担影响工程进度的一切费用和责任。

八、解决合同纠纷的方式：协商解决，协商不成，可提请有关职能部门进行调解，如调解不成向签约地人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项

1、甲方在运输过程中必须严密遮盖防止泼洒对环境造成污染，甲方运送车辆驾乘人员进入施工现场应佩戴安全帽，甲方在乙方工地范围外运输过程中涉及环保、道路维护、交通及运输安全、城管及外部干扰等问题由甲方自行处理。

2、其他未尽事宜，甲乙双方另行协商。

3、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。有效期自签定之日起至乙方竣工货款付清为止。

4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

5、当市场价格发生变动，上、下涨（跌）幅达到5%时，需进行价格调整，双方确定的新价格以补充合同的形式进行签定。

甲方：____________乙方：____________

签定时间：____________签定地点：____________

日期：____________日期：____________

石子销售合同8

供货方(甲方)： 采购方(乙方)：

项 目 名 称: 合同签定地点:

合同签定日期:

兹有乙方向甲方订购水泥、木材一批，经甲乙双方协商一致，形成以下共识，签订本合同。

一、订货内容：

三、供方对质量负责的条件： 甲方将合格产品运至需方所在工地，随车提供产品质量合格证(质保书)及性能检测报告。

四、交(提)货地点、方式：供货时需乙方提前三天以电话或传真形式通知供方，由甲方负责送货至乙方工地，乙方派人签收。

五、运输方式及费用负担： 公路运输，费用由甲方承担。

六、产品数量的确认： 甲方将货送至工地现场，随车携带已填写好的材料送货清单。乙方组织现场清点，以现场清点数量为准，并在甲方提供的送货清单上签字确认。

七、验收标准、方法： 根据厂家提供的'企业标准或国家相关标准进行验收。

八、结算方式及时间： 甲方在供货完后，乙方一次性付清货款450万元，剩余货款在一年内付清。

九、其他约定事项

1、在施工中供方与需方及施工单位密切配合，保证工程施工进度。在施工中遇到技术问题应及时提供现场炯术服务。甲方应与乙方密切配合，保证工程进度。

2、甲方应对提供相应技术资料承担技术及经济法律责任。甲方提供生产许可证、产品合格证

二、质量要求、技术标准： 产品质量必须符合现行国家标准。及性能检测报告等能确保验收一次性合格通过的相关技术资料。如有因产品质量问题导致的验收无法通过等事项，由甲方承担相应的经济及法律责任。

3、本合同成立后，货品价格如有涨跌，概不影响本合同所订数量、价格，甲、乙双方均不得有异议。

4、合同未尽事宜当事各方协商解决。

5、合同有效期：自本合同签定之日起至合同履行完毕。

十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，合同签字盖章后生效。

采购方(甲方)章： 法定代表人：

供货方(乙方)章：

第三篇：厂房建设施工合同

厂房建设施工合同

厂房建设施工合同1

甲方：(下称甲方)

乙方：(下称乙方)

甲、乙双方于20____年九月二十二、二十三日签订共六份的《____市建筑工程施工合同书》(下称合同)，就甲方将其____村标准、东升、贤____厂房、宿舍建设工程发包给乙方施工事宜达成了协议。根据该建设工程的具体情况，就合同未尽事宜，双方达成如下补充协议。

第1条 工程项目

1.1 工程名称：____村标准厂房、____村东升厂房、____村贤____厂房、____村标准厂房配套员工宿舍、____村东升厂员工宿舍、____村贤宿舍。其中厂房三栋，建筑面积约120____平方米;宿舍三栋，建筑面积约5000平方米。

工程地点、工程内容、承包范围按合同约定。

上述工程项目的建审批准手续由甲方负责向有关部门申报和办理，以保证项目建筑的合法性。乙方仅按甲方的指示(签证)如期开工。若因工程项目的建审批准手续没有办妥，以致政府或政府主管部门或司法机构责令停工、处罚等，由此所产生的一切损失(包括乙方的所有损失)和责任，均由甲方承担。

1.2 开工日期：

合同约定的开工日20____年9月26日和9月28日为预计开工日。根据工程建设准备的具体情况，开工日以甲、乙双方另行签证日期的为准。预计的竣工日在20____年7月30日。

1.3 合同价款：工程预算造价为人民币1400万元。

以上工程预算总造价为甲方提供的。合同价款的决算，按合同第1.4的规定执行。工程量增减以设计院出具的`变更通知书经甲方现场签证为准。

第2条 工程款支付

2.1 按合同约定，甲方应向乙方预付工程款并按工程进度付款。但甲方执行合同约定的付款方法有困难，要求乙方给予延期付款。乙方同意予宽容。

2.2 根据本协议第2.1条的规定，甲方应于20____年7月30日前向乙方支付工程款人民币300万元;20____年12月30日前，甲方应再向乙方支付工程款人民币200万元。

2.3 其余工程款，乙方同意甲方从20____年1月至20____年12月共24个月的期间内，按月平均支付相同数额给乙方。每月的支付日为该月的15日前。此部分款项，在本协议中称为欠款。

2.4 鉴于乙方给予甲方的付款的宽容，甲方同意按月息7厘向乙方支付资金占用利息。每月应支付的资金占用利息的具体计算方法为：(工程决算总造价-甲方预付的500万元工程款-甲方已支付的欠款)×月息7厘。每月的资金占用利息的支付日按本协议第2.3条的规定。

第3条 甲方违约的责任

3.1 甲方违约，应按合同第15条的规定承担违约责任。

3.2 甲方如不能按本协议第2.2条的规定向乙方支付工程款，应向乙方支付资金占用的利息。利息为按月息10厘计，计息期为本协议规定的支付日起直至款项全部付清时止。同时，工期相应顺延，乙方有权停止或中止施工，由此导致停工、窝工、人员或机械退场等一切损失，甲方应负责赔偿。

3.3 甲方不能按本协议第2.3条的规定，按月向乙方支付欠款，自逾期之日起，应按月息10厘计向乙方支付资金占用利息。同时，乙方有权提前收回所有欠款，要求甲方立即付清所有欠款。

3.4 甲方不能按本协议第2.4条的规定，按月向乙方支付工程款(欠款)的资金占用利息，自逾期之日起，应就该月应支付的资金占用利息按月息10厘计向乙方支付赔偿金。同时，乙方有权提前收回所有欠款，要求甲方立即付清所有欠款(包括资金占用利息)。

3.5 工程造价决算后，甲方应按乙方的要求，就欠款出具欠条给乙方，作为对双方有法律约束力的债务凭证。甲方同时应在每次偿还欠款和支付资金占用利息后向乙方办理债务结帐手续，重新出具欠条给乙方，作为对双方有法律约束力的债务凭证。

3.6 鉴于甲方欠款，占用乙方的流动资金，使乙方承担了银行贷款利息。因此，在还款期内，如中国人民银行规定调高银行贷款利率，甲方应在本协议第2.4条的资金占用利息的水平的基础上，按每次调高的百分点增付资金占用利息给乙方，以确保乙方不受损失。

3.7 在甲方付清所有欠款和本协议规定的资金占用利息、赔偿金前，乙方就甲方未付清的款项对在建工程或成品房享有优先权。

第4条 甲方保证

4.1 工程开工时及之后，甲方未能办妥工程建设的批准手续，政府或政府部门干预，工程停工，或经任何的诉讼(仲裁)程序，合同和本协议被确认为无效，甲方应承担所有责任，赔偿乙方的所有损失，包括但不限于按本地区同类工程适用的定额规范乙方应得的人工费、机械台班费、管理费、应邀和已交纳的税收和规费;乙方支付的材料款、设备款;依本协议乙方可得的利润等等。本项的规定具有独立性，在合同和本协议被依法确认为无效时，本项的规定作为解决无效的过错责任的依据仍然有效。

4.2 在甲方未付清合同和本协议规定的所有款项前，甲方不得将在建工程或成品房或房地产转让、过户、出售、抵押给任何第三人;也不得将在建工程或成品房或房地产作为出资或合作条件与第三人合办公司企业。合同项下的工程(包括单项工程)完工后，甲方应及时向有关部门申请房地产所有权和使用权的登记，并不得将房地产的产权申请登记为甲方以外的其他人。

第5条 与合同和本协议项下工程配套的附属工程如厂区道路、水电、化粪池、排污、给排水等工程，如甲方决定施工，应由乙方承包。

造价按实际完成的工程量，报合同约定的造价管理部门审核，以其审核的造价为准。该款项的支付，由双方另行协商确定。

第6条 本协议书是合同的组成部分，合同的内容与本协议有抵触的，以本协议的规定为准。

第7条 本合同自双方签字、盖章之日起生效。

本协议未尽事宜，双方另行签订协议作为本协议之附件，具有与本协议具有同等效力。

第8条 本协议正本壹式四份，双方各执行贰份。

发包方(章)

____年____月____日

承包方(章) 法定代表人：

____年____月____日

厂房建设施工合同2

1工程概况

山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级，主要承担发电任务，其次是反调节任务。工程规模属大(2)型，工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案，总装机为3×47mW，单机流量157.30m3/s。

2建设工程监理

水利工程施工合同具有合同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。

2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时，严格按照国家建设监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行解释时，要按照合同文件的先后排列顺序，有序安排，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的解释，不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格按照总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应承担的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。

2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中，严格按照签订的合同，审批承包商编制的施工计划，同时，严格按计划进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要，要求承包商提前完工的，监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：

①提前的时间和修订后的进度计划；

②承包人的`赶工措施；

③发包人为赶工提供的条件；

④赶工费用和奖金，以及专用条款相关具体规定。

以便提高承包方工作积极性。

对于承包商未能按期完工的，严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区别对待，特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件，不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不可抗力原因的，非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要认真分析，做到公正、公平、合理解决。

2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等，应根据具体情况具体处理，防止造成甲乙双方经济损失。

2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量；改变使用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工顺序等原因造成工程变更的，监理工程师要根据工程变更令，从提高工程效率出发，避免造成管理混乱。

2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。

2.6合同争议与索赔管理

2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为建设监理，严格按照以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一致意见的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定，因此，监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人，以便合同发生争议时妥善处理。

2.6.2索赔管理根据索赔的依据，严格按照施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是：

①与施工合同对照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的原因造成的工期延误；

②不属于承包商应承担责任；

③承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应认真审核以下项目：

①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；

②承包商的取费标准是否正确、合理；

③分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。

3几点建议

结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注：

①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；

②重视金结、机电设备安装与土建协调工作；

③重视材料供应；

④重视处理索赔及时处理。实践证明，本文论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。

参考文献

[1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版).

[2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号：SKDZ-1401010).

[3]中华人民共和国合同法.

厂房建设施工合同3

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经平等自愿协商，就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称 施工工程。

2、工程地址：

3、工程范围及标准：， 30cm厚河卵石垫层，25cm厚成品混凝土标号C25。厂房是C25。

4、承包方式：乙方包工包料施工，甲方负责水电。

5、工程期限：本工程自日竣工，工期 天。

二、验收标准

本工程竣工后，由乙方汇总施工材料，由甲乙双方会同相关管理部门进行验收，验收标准为符合国家相关标准，符合本合同要求。

三、合同价款及工人工资预付款

1、本合同工程单价为人民币(小写： )单价为税后价。

2、工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算97%。

3 本合同签订之日内，甲方收取乙方工人工资预付款人民币(共计)按时足额支付工人工资，甲方代为发放，其产生的费用将从工程价款中扣除。一个月内第一次结付工程款即退还乙方，工人工资预付款拾万元。

四、双方的权利和义务

1、乙方保证有建设本工程的资质要求。

2、甲方在工程开工前，做好清场工作，方便乙方施工建设。

3、本合同工程图纸由甲方提供，乙方必须严格按照图纸进行施工，如发现图纸有问题，应及时向甲方书面提出，未经甲方许可，不能擅自改变图纸进行施工。

4、乙方在施工过程中所使用的建筑材料必须符合国家标准。

5、在施工中，如因乙方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由乙方承担全部赔偿责任。如因甲方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由甲方承担全部赔偿责任。

6、乙方应及时足额发放施工人员工资，否则由此引发的一切后果由乙方承担。如甲方造成的工人工资不能及时发放，由甲方承担。

7、在本合同履行期间，甲方派驻工程监理一名，乙方应服从工程监理的监督。

8、对隐蔽工程在隐蔽前，乙方会同甲方组织验收，经甲方验收合格后，方可隐蔽。否则视为该隐蔽工程不合格。

9、本工程验收合格后，甲方扣除乙方工程总价款3%的质保金。

10、本工程质保期为一年，在一年内，如发生翻浆，断裂等质量问题，乙方负责免费维修。

11、平整路基厂房费用由甲方负责，由乙方负责施工管理，路基完工后。

甲方如期把工程款结清，如乙方不能正常施工，合同自动解除。

五、违约责任

1、如乙方违约，未按合同履行，造成乙方停工，一切损失由甲方负责。

2、如乙方未按合同所约定的`工期，保质保量的完成，所照成的损失由乙方承担。

3、甲乙双方如对本合同产生异议，双方协商解决，如不能达成协商，由人民法院仲裁。

4、乙方必须保资质和证件真实有效，否则视为合同无效。

本合同一式两份，双份各执一份。

甲方签字(盖章)：

____年____月____日

乙方签字(盖章)：

____年____月____日

厂房建设施工合同4

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：肇东市馨雨园锅炉房工程

2、工程地点：肇东市开发区

3、承包范围：包工包料形式。

4、工程建筑面积及计算方式：工程约800平方，每平方米按贰仟伍佰元整计算(按工程完工后实际发生量计算)，工程总造价约贰佰万元。

5、付款方式：基础完工后付款伍拾万元，主体完工后付捌拾万元，余款完工后经甲方验收合格七天内结算，一个月内付清。

6、工程期限：20____年9月9 日至20____年11月11日，共计62 天完工。

7、如遇到下雨天灾，人为不可抗拒因素，工期相应顺延。

8、工程施工中如发生变更项目，另行计算。

9、建筑物回填1米以外由甲方负责。

10、烟筒不在承包范围内。

11、如因甲方原因给乙方造成停工,一切损失由甲方负责。

二、甲方责任和权利

1、施工单位有权行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。

2、施工单位所制定的施工进度计划，乙方严格执行。

3、施工期间乙方不准随意停工。

4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸会审，如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。

5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程应以书面形式勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。

6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。

7、保证按时给乙方拨付工程款，如有延期甲方承担一切后果。

8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平时施工现场的土地。

三、乙方的责任和权利

1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督，但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。

2、必须遵守安全施工标准，规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工，必须遵守施工单位的`各项规章制度，服从施工单位现场指挥。

3、有权拒绝违章指挥和冒险作业，在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下，作业人员有权停止作业或撤离危险区域。

4、组建一支过硬的施工队伍，配齐各项工种，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工。会审，如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。

5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程应以书面形式勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。

6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。

7、保证按时给乙方拨付工程款，如有延期甲方承担一切后果。

8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平是施工现场的土地。

四、乙方的责任和权利

1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督，但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。

2、必须遵守安全施工标准，规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工，必须遵守施工单位的各项规章制度，服从施工单位现场指挥。

3、有权拒绝违章指挥和冒险作业，在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下，作业人员有权停止作业或撤离危险区域。

4、组建一支过硬的施工队伍，配齐各项工种，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工。

五、施工安全措施

1、乙方在施工操作中，严格遵守工地的一切规章制度，注意安全，在施工中乙方人员的安全问题，一切事故由乙方自负，甲方不承担一切责任。

2、乙方在施工现场，安全施工无事不得进入建设单位生产车间，如果出事，乙方承担一切责任。

3、因乙方造成停工、打架，一切后果由乙方无条件承担。

六、附则

1、本合同一式肆份，合同甲乙双方各执三份。

2、本合同签订后，承、发包双方需提出修改时经双方协商一致后，签字确认作为本合同补充合同。

3、任何一方不得违反本合同规定，未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

____年____月____日

乙方：

____年____月____日

厂房建设施工合同5

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：肇东市馨雨园锅炉房工程

2、工程地点：肇东市开发区

3、承包范围：包工包料形式。

4、工程建筑面积及计算方式：工程约800平方，每平方米按贰仟伍佰元整计算(按工程完工后实际发生量计算)，工程总造价约贰佰万元。

5、付款方式：基础完工后付款伍拾万元，主体完工后付捌拾万元，余款完工后经甲方验收合格七天内结算，一个月内付清。

6、工程期限：20____年9月9 日至20____年11月11日，共计62 天完工。

7、如遇到下雨天灾，人为不可抗拒因素，工期相应顺延。

8、工程施工中如发生变更项目，另行计算。

9、建筑物回填1米以外由甲方负责。

10、烟筒不在承包范围内。

11、如因甲方原因给乙方造成停工,一切损失由甲方负责。

二、甲方责任和权利

1、施工单位有权行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。

2、施工单位所制定的施工进度计划，乙方严格执行。

3、施工期间乙方不准随意停工。

4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸第二条：甲方责任和权利

1、施工单位有权行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。

2、施工单位所制定的施工进度计划，乙方严格执行。

3、施工期间乙方不准随意停工。

4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸会审，如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。

5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程应以书面形式勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。

6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。

7、保证按时给乙方拨付工程款，如有延期甲方承担一切后果。

8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平时施工现场的土地。

三、乙方的责任和权利

1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督，但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。

2、必须遵守安全施工标准，规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工，必须遵守施工单位的各项规章制度，服从施工单位现场指挥。

3、有权拒绝违章指挥和冒险作业，在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下，作业人员有权停止作业或撤离危险区域。

4、组建一支过硬的施工队伍，配齐各项工种，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工。会审，如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。

5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的'施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程应以书面形式勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。

6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。

7、保证按时给乙方拨付工程款，如有延期甲方承担一切后果。

8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平是施工现场的土地。

四、乙方的责任和权利

1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督，但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。

2、必须遵守安全施工标准，规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工，必须遵守施工单位的各项规章制度，服从施工单位现场指挥。

3、有权拒绝违章指挥和冒险作业，在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下，作业人员有权停止作业或撤离危险区域。

4、组建一支过硬的施工队伍，配齐各项工种，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工。

五、施工安全措施

1、乙方在施工操作中，严格遵守工地的一切规章制度，注意安全，在施工中乙方人员的安全问题，一切事故由乙方自负，甲方不承担一切责任。

2、乙方在施工现场，安全施工无事不得进入建设单位生产车间，如果出事，乙方承担一切责任。

3、因乙方造成停工、打架，一切后果由乙方无条件承担。

六、附则

1、本合同一式肆份，合同甲乙双方各执三份。

2、本合同签订后，承、发包双方需提出修改时经双方协商一致后，签字确认作为本合同补充合同。

3、任何一方不得违反本合同规定，未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

____年____月____日

乙方：

____年____月____日

第四篇：厂房建设施工合同

厂房建设施工合同

发包方：岚皋珠峰花炮制造有限公司（以下简称甲方）承包方：蔺河镇草垭村村民熊昌武（以下简称乙方）甲方因生产需要。拟在原第一车间以南接建厂房三间，门房二间，生产区大门一道，本着平等、自愿的原则，经甲乙双方协商，达成以下工程承包合同。

一、甲方将此建设工程承包给乙方施工建设。

二、乙方承包工程实行包工包料、包安全的形式（含门窗）。资金先由乙方垫付。

三、承包工价：以实际建设地面平方计算，每平方米380.00元（墙体外屋檐不计算面积）。大门另加2000.00元（含门柱、砌、粉、造型、安装铁门)。

四、质量要求：（1）房结构采取砖钢架结构，东南方用水泥砖砌成，含粉刷，加仿瓷，西方采用160cm钢柱支撑。屋梁采用50﹡50cm三角铁焊接，过领采用60*80cm扁管焊接、间距0.8米。房面采用双层夹心彩钢瓦盖面，瓦厚0.3cm，要求牢固、美观。（2）门房要求打40*20cm钢筋混泥土地圈梁，结构同上。

五、乙方负责施工过程中的一切安全责任，若出现不安全事故，甲方概不负责。

六、乙方在施工之前向甲方提供施工人员名单及平安保险复印件。

七、工程于2012年4月26日开工，工期为一个月。

甲方签字：乙方签字：

二O一二年四月二十四日

第五篇：建筑工地石子供应合同

建筑工地石子供应合同

甲方（需用方）：

乙方（供应方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方本着自愿、平等、互利、协商一致的原则，就甲方承包工地石子供应事宜达成如下协议，以共同遵守。

一 工程概况

1.工程名称：

2工程地点：

二 石子供应内容概况甲方承包的前述工程施工用石子由乙方负责供应。石子供应开始时间：2011年10月24号石子供应方式：乙方按甲方要求自购石子并组织车辆运送至甲方工地指定地点。验收方式：以甲方测量吨数为准，但须双方核实，如有异议，须经双方协商解决。石子价格：暂定为腰半66元/吨，腰二76元/吨。此价格随市场行情有波动，甲乙双方可协商重新定价。

三 付款方式

甲方将乙方运送石子的料款每月月底结清（即按月结清）。

四 甲乙双方的权利与义务乙方应按照本合同的约定按时间向甲方提供货物。甲方应按照本合同的约定向乙方支付石子款。甲方应提前一天通知乙方备货，乙方须在接到供货通知后24小时内按时足量提供产品。

五 违约责任若甲方没有按此合同规定的时间准时向乙方支付石子款，甲方应向乙方支付违约金，日违约金额为拖欠款总额的百分之一。乙方交货后甲方不接受货物的，由此给乙方造成的损失由甲方承担。3 乙方在送石子期间，甲方因拖欠乙方的石子款未给，而改用其他人送石子，甲方应一次性付清拖欠乙方的石子款后方可改用他人运送。

六 其他事宜本合同在履行过程中，如有争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。本合同一事两份，甲（乙）方各执一份，自双方签字盖章（摁手印）之日起生效。

甲方：日期：

乙方：日期：