第一篇:标准化厂房建设合同--
标准化厂房建设合同
甲方:石国俊
乙方:范海龙
甲方在南集镇新工业集中区建设标准化厂房一幢,为确保该厂房圆满竣工,经甲乙双方协商,特订立协议如下:
一、工程地点:南集镇新工业集中区
二、工程要求:依照涟水县标准化厂房设计要求施工(其中屋面设计大梁为七架)土建工程不包括厂房外的道路及下水道。
三、工程总价为肆拾捌万元,(480000.00)
四、开工时间为2012年06月10日-竣工时间为2012年11月30前。
五、付款方式,乙方进场开工建设甲方付给乙方启动资金六万元,基础完成付给总工程款的20%,主体完成付给总工程款的50%,厂房竣工交付时甲方除留工程质量保证金叁万元(一年付清)外,结清余款。
六、施工安全由乙方负责与甲方无关。
七、施工期间甲方有权对在建工程进行监督,如有修改需甲乙双方协商解决。
八、违约责任:如有一方违约,则罚违约金5万,并承担其它一切损失。
九、协议一式三份,双方各执一份,见证单位一份,本协议自签定之日期起生效。
甲方:乙方:
日期:日期:
第二篇:标准化厂房建设情况汇报
标准化厂房建设情况汇报
近年来,我县紧紧抓住承接产业转移先行先试的大好机遇,坚持把加快标准厂房建设作为第一抓手,进一步创新思路、强化领导、精心组织、加大投入,不断加快标准厂房建设进度,取得了一定成效。
一、标准化厂房进展情况
我县目前标准化厂房在建面积达5万平方米,具体情况如下:***有限公司1万平方米、***有限公司三期4万平方米。建成面积5.1万平方米,具体情况如下: ***有限公司1.2万平方米、LED产业暨光电工业园3万平方米、***一期3000平方米,***有限公司一期6000平方米等。
二、标准化厂房建设的主要做法
县委、政府高度重视标准化厂房建设,坚持实行“主要领导着力抓、分管领导具体抓、部门领导天天抓、相关部门合力抓”的工作模式,采取科学规划、政府引导、市场运作的方式,积极推动标准厂房建设和利用。
(一)坚持科学规划,高水平建设。我县在标准厂房的规划建设上坚持高起点、大手笔。一是突出规模效应。规划要求单体厂房建筑面积至少3000平方米,要求厂房结构以框架、钢架为主,近年来又大力推动多层标准厂房的建设。二是突出科学谋划。我县集中财力、物力建设标准厂房,重点在县经济开发区建设标准厂房建设。三是突出产业需求。针对园区的产业需求定位,“按类分区”开发建设符合园区产业要求和现代工业生产设计要求的标准厂房。四是突出配套完善。要完善厂房配套设施,做到既满足入驻企业生产经营所需的水电汽集中供应以及通讯等要求,又充分考虑办公和生活服务设施需求,合理设置办公和生活服务区。
(二)坚持市场运作,高效率开发。标准厂房建设主要按政府引导、市场运作的模式,探索以房地产公司或投资商为主体进行整体开发并运作经营,政府提供土地和优惠政策由开发商自主投资、自主建设并自主招商,同时,政府做好引导服务和帮助推介,借助多种模式,解决标准厂房建设资金筹措难题,促进标准厂房建设工作顺利进行。如我县经济开发区采取多种办法为园区建设资金和中小企业融资寻找突破口,每年开展多次银企对接会等,建立多种形式金融联系。通过开展银企、银园双向或多向见面洽谈会活动,化解银行的金融风险,解决企业的资金短缺问题。通过市场运作,有效地缓解公司建设资金的压力,同时使标准厂房做到了高效率开发。
(三)坚持政府扶持,高质量服务。我县始终坚持以高质量服务、多举措扶持标准化厂房建设。一是加强了组织力量。县领导主抓该项工作,由县经济开发区、县发改委、县经信委负责指导协调园区标准厂房建设;二是加大了资金投入。三是拓宽了融资平台。县财政投入了2000万元资金,建立了县工业企业还贷周转金,为标准化厂房建设拓宽了融资平台。
三、标准厂房建设存在的问题
`现阶段标准化厂房建设和利用存在众多问题,其中主要表现为用地、资金和审批手续等方面。
1.用地需求矛盾突出。由于缺少用地指标,导致土地资源比较紧张。
2.审批手续办理复杂。由于国土、建设、规划等审批手续办理繁杂,手续办理时间过长,按正规施工程序施工完成任务难度较大,投资者在没有取得土地使用权证、规划许可证前,担心建设标准化厂房有一定风险,投资回报期过长、投资回报率过低。
3.资金缺乏融资困难。县级财政投入能力有限,银行融资难,当前标准厂房的建设后续资金难以保障,需要上级政府加大资金扶持,严防开建容易收尾难的局面发生。
四、标准厂房建设打算及建议:
1.进一步加大政策支持。对县一级先行先试,适当下放审批权限到县一级,给县一级更多的自主空间,做到职能职权的统一,真正落实好市委、市政府的相关文件精神,真正做到为标准化厂房建设开绿灯。
2.进一步提高服务效率。建议相关部门简化办事手续,灵活办事方法,为标准化厂房加快建设创造更优的办事环境。
3.进一步加大资金投入。在资金上国家、省、市财政要进一步给予大力支持和政策倾斜,并严格按照文件规定及时足额兑现补贴和贷款贴息。
第三篇:(园区)标准化厂房租赁合同
(园区)标准化厂房租赁合同
甲方:重庆园业实业有限公司
乙方:
2012年【】月【】日
标准厂房租赁合同
甲方:重庆园业实业有限公司
住所:重庆市南川区西城办事处新桥居委
法定代表人:姚涛
联系电话:
传真号码:
乙方:
住所:
法定代表人:
联系电话:
甲、乙双方在平等、自愿的基础上,经双方充分协商,就乙方租用甲方标准化厂房有关事项达成一致意见,现根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,特订立本房屋租赁合同,以便共同遵守。
租赁房屋概况
1.1本合同中的租赁房屋为坐落于重庆市南川区工业园区【】园【】#楼第【】层。该房屋为砖混结构的标准化厂房。
1.2租赁房屋面积约【】平方米。租用面积以房产证记载的面积为准,房产证登记不明确时,以乙方实际占用的面积为准。
1.3由甲方负责将租赁房屋的水、电源管道铺设至厂房墙体外,进入乙方租用区域内的水、电设施由乙方自行负责铺设安装。
租期
2.1租期为【】年,从【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。
2.2租赁期届满,若乙方需继续租赁该房屋,应在租期届满前三个月以书面形式通知甲方。经双方协商一致后,另行签订租赁合同约定。
租赁房屋用途
3.1乙方租用甲方房屋专用于【】的研发□生产□销售□。年产总值不低于【¥】万元。
3.2乙方总投资不低于【¥】万元,其中固定资产投资不低于【¥】万元。
3.3未经甲方书面同意,乙方不得变更租赁房屋的用途,或者闭置租赁房屋。
租赁房屋的交付
4.1甲方应于 【20】年【】月【】日之前将租赁房屋交付给乙方,乙方应于【20】年【】月【】日之前将生产经营设备搬迁入租赁房屋并投入生产。
4.2租赁期届满前,双方无意签订续租合同的,乙方在租期届满之日将租赁房屋交还给甲方。租金及支付
5.1在租赁期内,为第【】年(即【】年【】月【】日至【】年【】月【】日)的每月租金为【¥】元/㎡;第【】年(即【】年【】月【】日至【】年【】月【】日)的每月租金为【¥】元/㎡;第【】年(即【】年【】月【】日至【】年【】月【】日)的每月租金为【¥】元/㎡。
5.2租金每6个月支付一次。乙方应在甲方将租赁房屋交付之日起,满6个月前的10日内向甲方支付当租金的50%。
5.3本合同签订之日起七日内,乙方应向甲方支付租赁物保证金【¥】万元。租赁期届满,乙方将租赁房屋交返还甲方后,若乙方无任何赔偿责任,甲方根据保证金收据退还保证金。保证金在退还前不计算利息。
5.4租期届满后,双方续签租赁合同时,根据市场行情调整租金价格。
特别约定事项
6.1甲方为乙方安装载重不低于2吨的标准货运电梯,设备及其安装费用由甲方承担。安装完毕后,乙方对货运电梯有其他需求时,由乙方自行负责完善,并承担相关费用。但任何情况下,都不得对货运电梯的使用构成妨害。若乙方所租赁标准化厂房内已安装有不低于2吨的标准货运电梯,或者乙方不需要货运电梯,本款约定对双方无约束力。
6.2乙方入住租赁厂房后一年内,在租赁房屋内的年生产总值应不低于【¥】万元,实现税收贡献应不少于【¥】万元。
6.3在租赁期间,乙方自行组织开展生产经营活动的管理。所产生的水、电、气、物管等费用由乙方自行承担,按照规定直接向相关部门交纳。
6.4乙方所使用的电话、电视和网络由乙方自行向相关部门申请开通并承担费用。乙方所产生的一切欠费与甲方无关。如办理相关手续需甲方协助的,甲方应予积极配合。
6.5在租赁期内,乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》,以及甲方制订的各项安全生产管理制度,作好安全生产管理;必须按照《中华人民共和国消防法》及其他法律法规的规定做好消防工作。乙方因安全生产管理不善而造成安全责任事故的,应承担由此造成全部损失赔偿责任。
6.6在租赁期内,乙方投资建设、生产的一切项目应严格执行环境准入制度和环境评估制度,必须符合国家和重庆市规定的环保要求。若乙方原因造成环境污染,乙方应赔偿由此造成的一切损失,并退出工业园区标准厂房。
6.7乙方应按《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律规定,建立和完善劳动用工、劳动保护等制度,不得损害劳动者的合法权益。
租赁房屋的装修与管理维护
7.1乙方因生产经营所需,必须对租赁房屋进行装修时,应以书面形式将装修方案报甲方同意后方可实施。在任何情况下,乙方均不得改变或破坏租赁房屋的原有结构。
7.2乙方在占有、使用租赁房屋期间,应承担租赁房屋的管理和维护义务, 因租赁房屋、场所给第三人造成人身伤害或者财产损害的,甲方不承担责任。确属该租赁房屋设计、建造原因所引起的建筑质量事故,乙方不承担相应的责任。
7.3乙方在占有、使用租赁房屋期间的装修费、维护管理费,由乙方自行承担。
7.4在交付租赁房屋时,双方均未发现该房屋及场所存在瑕疵。但乙方在占有、使用租赁房屋期间,发现租赁房屋存在质量安全隐患时,应立即采取防范措施,并及时通报给甲方。
7.5租赁期满,乙方添置在租赁房屋上的物品,乙方可以拆除。但附合在房屋上,拆除添置物会影响房屋结构的,乙方不得拆除。甲方以书面通知保留的添置物,由双方共同委托第三方对该物品进行评估,乙方按照评估价格将添置物转让给甲方。
合同变更
双方协调一致,可以对本合同进行变更。
合同解除
9.1有下列情形之一的,双方可以解除合同:
(1)双方协商一致;
(2)因不可抗力或国家法律、行政法规发生变化,导致合同目的不能实现;
(3)因一方严重违约给另一方造成重大经济损失,导致合同没有继续履行的必要;
(4)国家法律、行政法规规定的其他情形。
9.2有下列情形之一的,甲方可以解除合同:
(1)未经甲方同意,乙方擅自转租,或者改变房屋用途,或者擅自改变该房屋结构,或者逾期3个月未支付租金;
(2)乙方将租赁房屋闭置达3个月以上,或者乙方投资、生产经营规模未达到3.2条或6.2条标准的;
(3)因乙方管理不善,造成重大安全责任事故的;
(4)长期拖欠工人工资,导致工人集体信访,影响社会给定的。甲方有权单方解除合同,提前收回租赁物,且不赔偿乙方任何损失,乙方自行承担;
(5)甲方解除合同后,乙方已支付给甲方的租金和保证金,甲方可以不予退还。
9.3有下列情形之一的,乙方可以解除合同:
(1)甲方无故干涉乙方的独立自主活动,给乙方造成重大经济损失的;
(2)甲方出租房屋确实存在质量安全隐患,导致乙方不能正常使用的。
9.4解除通知
一方解除合同时,应通知另一方。
解除通知可采用书面形式直接送达,或者邮寄、传真方式送达到对方的生产经营场所;或者将解除通知刊登在《重庆日报》、《南川报》等政府报刊上。
书面送达的,解除通知自对方法定代表人或其他工作人员签收时生效;刊登在报刊上的,登报之日视为送达。
9.5解除后续事务的处理
(1)合同解除生效后,双方应进行结算、清理。
(2)因一方违约导致合同被解除,不影响另一方向其主张违约损害赔偿责任。
合同终止
(1)租赁期届满;
(2)本合同被依法解除。
违约责任
11.1合同一方未按本合同约定及时完全履行其义务,给对方造成损失的,对方有权要求违约方赔偿损失。
11.2乙方违约的,甲方可对乙方放置在租赁物内的物品行使留置权,但该留置物品需在公证机构的参与下进行。
租赁物的归还
12.1因租赁期届满,或因本合同被依法解除,乙方应自合同终止之日起60日内将房屋返还给乙方。
12.2除双方另有书面约定外,乙方逾期未将其物品搬出租赁房屋,视为乙方放弃该物品的所有权,甲方可以任意处置,乙方不得对甲方提出任何异议和追索。
不可抗力
13.1本合同所称不可抗力是指地震、飓风、水灾、火灾等自然灾害、战争以及其他不能预见、不可避免且不能克服的客观情况。
13.2当事人因不可抗力不能履行合同的,受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日起五日内以书面形式通知对方,并及时向对方提供公证机关证明事件的存在和影响的证明文件。受不可抗力影响的一方可据此免除全部或部分责任。
13.3不可抗力发生后,受不可抗力影响的一方应采取合理措施,继续履行合同,减少损失发生。不可抗力发生的期间从租赁期间中扣除。
争议解决
14.1因履行本合同所发生的一切争议,双方应通过友好协商解决。协商不能达成一致时,任何一方可向租赁房屋所在地的人民法院提起诉讼裁决。
14.2在争议发生时,本合同未依法终止前,双方应尽力维护租赁房屋内的正常生产经营活动,任何一方不得将损失扩大化。
其他事项
15.1未尽事宜,双方以书面形式补充,补充事项为本合同的组成部分。补充内容与本合同文本中的内容发生冲突时,以最后一次的补充内容为准。
15.2乙方为实施本合同而新设立的企业法人,自新企业法人成立之日起,本合同中乙方的权利义务概括转移给新设立的企业法人承担,乙方应为新设立的企业法人承担连带责任。
15.3本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自印章之日起生效。
15.4本合同一式陆份,甲、乙双方各持叁份。
(此页无正文)
甲方: 重庆园业实业有限公司
(盖章)
法定代表人或授权代表(签名):
****年**月**日
乙方:
(盖章)
法定代表人授权代表(签名):
****年**月**日
第四篇:厂房建设施工合同
厂房建设施工合同
厂房建设施工合同1
甲方:(下称甲方)
乙方:(下称乙方)
甲、乙双方于20____年九月二十二、二十三日签订共六份的《____市建筑工程施工合同书》(下称合同),就甲方将其____村标准、东升、贤____厂房、宿舍建设工程发包给乙方施工事宜达成了协议。根据该建设工程的具体情况,就合同未尽事宜,双方达成如下补充协议。
第1条 工程项目
1.1 工程名称:____村标准厂房、____村东升厂房、____村贤____厂房、____村标准厂房配套员工宿舍、____村东升厂员工宿舍、____村贤宿舍。其中厂房三栋,建筑面积约120____平方米;宿舍三栋,建筑面积约5000平方米。
工程地点、工程内容、承包范围按合同约定。
上述工程项目的建审批准手续由甲方负责向有关部门申报和办理,以保证项目建筑的合法性。乙方仅按甲方的指示(签证)如期开工。若因工程项目的建审批准手续没有办妥,以致政府或政府主管部门或司法机构责令停工、处罚等,由此所产生的一切损失(包括乙方的所有损失)和责任,均由甲方承担。
1.2 开工日期:
合同约定的开工日20____年9月26日和9月28日为预计开工日。根据工程建设准备的具体情况,开工日以甲、乙双方另行签证日期的为准。预计的竣工日在20____年7月30日。
1.3 合同价款:工程预算造价为人民币1400万元。
以上工程预算总造价为甲方提供的。合同价款的决算,按合同第1.4的规定执行。工程量增减以设计院出具的`变更通知书经甲方现场签证为准。
第2条 工程款支付
2.1 按合同约定,甲方应向乙方预付工程款并按工程进度付款。但甲方执行合同约定的付款方法有困难,要求乙方给予延期付款。乙方同意予宽容。
2.2 根据本协议第2.1条的规定,甲方应于20____年7月30日前向乙方支付工程款人民币300万元;20____年12月30日前,甲方应再向乙方支付工程款人民币200万元。
2.3 其余工程款,乙方同意甲方从20____年1月至20____年12月共24个月的期间内,按月平均支付相同数额给乙方。每月的支付日为该月的15日前。此部分款项,在本协议中称为欠款。
2.4 鉴于乙方给予甲方的付款的宽容,甲方同意按月息7厘向乙方支付资金占用利息。每月应支付的资金占用利息的具体计算方法为:(工程决算总造价-甲方预付的500万元工程款-甲方已支付的欠款)×月息7厘。每月的资金占用利息的支付日按本协议第2.3条的规定。
第3条 甲方违约的责任
3.1 甲方违约,应按合同第15条的规定承担违约责任。
3.2 甲方如不能按本协议第2.2条的规定向乙方支付工程款,应向乙方支付资金占用的利息。利息为按月息10厘计,计息期为本协议规定的支付日起直至款项全部付清时止。同时,工期相应顺延,乙方有权停止或中止施工,由此导致停工、窝工、人员或机械退场等一切损失,甲方应负责赔偿。
3.3 甲方不能按本协议第2.3条的规定,按月向乙方支付欠款,自逾期之日起,应按月息10厘计向乙方支付资金占用利息。同时,乙方有权提前收回所有欠款,要求甲方立即付清所有欠款。
3.4 甲方不能按本协议第2.4条的规定,按月向乙方支付工程款(欠款)的资金占用利息,自逾期之日起,应就该月应支付的资金占用利息按月息10厘计向乙方支付赔偿金。同时,乙方有权提前收回所有欠款,要求甲方立即付清所有欠款(包括资金占用利息)。
3.5 工程造价决算后,甲方应按乙方的要求,就欠款出具欠条给乙方,作为对双方有法律约束力的债务凭证。甲方同时应在每次偿还欠款和支付资金占用利息后向乙方办理债务结帐手续,重新出具欠条给乙方,作为对双方有法律约束力的债务凭证。
3.6 鉴于甲方欠款,占用乙方的流动资金,使乙方承担了银行贷款利息。因此,在还款期内,如中国人民银行规定调高银行贷款利率,甲方应在本协议第2.4条的资金占用利息的水平的基础上,按每次调高的百分点增付资金占用利息给乙方,以确保乙方不受损失。
3.7 在甲方付清所有欠款和本协议规定的资金占用利息、赔偿金前,乙方就甲方未付清的款项对在建工程或成品房享有优先权。
第4条 甲方保证
4.1 工程开工时及之后,甲方未能办妥工程建设的批准手续,政府或政府部门干预,工程停工,或经任何的诉讼(仲裁)程序,合同和本协议被确认为无效,甲方应承担所有责任,赔偿乙方的所有损失,包括但不限于按本地区同类工程适用的定额规范乙方应得的人工费、机械台班费、管理费、应邀和已交纳的税收和规费;乙方支付的材料款、设备款;依本协议乙方可得的利润等等。本项的规定具有独立性,在合同和本协议被依法确认为无效时,本项的规定作为解决无效的过错责任的依据仍然有效。
4.2 在甲方未付清合同和本协议规定的所有款项前,甲方不得将在建工程或成品房或房地产转让、过户、出售、抵押给任何第三人;也不得将在建工程或成品房或房地产作为出资或合作条件与第三人合办公司企业。合同项下的工程(包括单项工程)完工后,甲方应及时向有关部门申请房地产所有权和使用权的登记,并不得将房地产的产权申请登记为甲方以外的其他人。
第5条 与合同和本协议项下工程配套的附属工程如厂区道路、水电、化粪池、排污、给排水等工程,如甲方决定施工,应由乙方承包。
造价按实际完成的工程量,报合同约定的造价管理部门审核,以其审核的造价为准。该款项的支付,由双方另行协商确定。
第6条 本协议书是合同的组成部分,合同的内容与本协议有抵触的,以本协议的规定为准。
第7条 本合同自双方签字、盖章之日起生效。
本协议未尽事宜,双方另行签订协议作为本协议之附件,具有与本协议具有同等效力。
第8条 本协议正本壹式四份,双方各执行贰份。
发包方(章)
____年____月____日
承包方(章) 法定代表人:
____年____月____日
厂房建设施工合同2
1工程概况
山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级,主要承担发电任务,其次是反调节任务。工程规模属大(2)型,工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置,由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案,总装机为3×47mW,单机流量157.30m3/s。
2建设工程监理
水利工程施工合同具有合同标的不动产,受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响,施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中,将三控、两管、一协调的工作贯穿始终,通过对施工合同全方位管理,较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。
2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中,如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时,严格按照国家建设监理的有关规定,对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释,并做好双方的协调工作,发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则:一是检查承包合同是否符合合同法相关规定,若与合同法条款规定相抵触,建议业主对条款予以更改,使之符合合同法规定;二是监理工程师在执行解释时,要按照合同文件的先后排列顺序,有序安排,防止忙中出错;三是监理工程师对文件之间的歧义的解释,不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务;四是对于固定总价承包项目,严格按照总价予以结算,不再吸纳各方提出的任何主客观理由,实属各方应承担的风险范围;五是对于合同规定模糊之处,执行大局利益和业主利益等方面周全考虑,协调好多方面的关系。
2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中,严格按照签订的合同,审批承包商编制的施工计划,同时,严格按计划进行监理,但是,对于承包商提出的组织施工方案,作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要,要求承包商提前完工的,监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议,其协议内容应包括:
①提前的时间和修订后的进度计划;
②承包人的`赶工措施;
③发包人为赶工提供的条件;
④赶工费用和奖金,以及专用条款相关具体规定。
以便提高承包方工作积极性。
对于承包商未能按期完工的,严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区别对待,特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件,不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行的,设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的,不可抗力原因的,非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍,要认真分析,做到公正、公平、合理解决。
2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时,严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款,工程款项支付不搞官僚,找理由拖后支付,厂房监理过程中,未有滞后支付工程款现象,确保了承包方按期得到应得工程款,保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等,应根据具体情况具体处理,防止造成甲乙双方经济损失。
2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量;改变使用功能、质量要求标准和产品类型;任何部分施工顺序等原因造成工程变更的,监理工程师要根据工程变更令,从提高工程效率出发,避免造成管理混乱。
2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定,对于未经业主同意的分包项目,承包商不得将承包工程的任何部分分包;对于业主同意分包的项目,监理工程师要按标准审核分包商的资质,对不符合标准的一律不得批准,特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时,要做好协调工作,保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商,监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。
2.6合同争议与索赔管理
2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时,作为建设监理,严格按照以下程序解决:一是监理工程师主动协调解决;二是对达不成一致意见的请第三方调解解决;三是对调解不成的,则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定,但山口水电站合同中就已作了约定,因此,监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人,以便合同发生争议时妥善处理。
2.6.2索赔管理根据索赔的依据,严格按照施工合同的约定,公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是:
①与施工合同对照,已造成承包商超出施工成本的额外支出,或由于业主的原因造成的工期延误;
②不属于承包商应承担责任;
③承包商按施工合同规定的程序,提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时,应认真审核以下项目:
①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理;
②承包商的取费标准是否正确、合理;
③分清总价合同与单价合同之间是否有出入,防止出现经济黑洞。
3几点建议
结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议,以期引起同行关注:
①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象;
②重视金结、机电设备安装与土建协调工作;
③重视材料供应;
④重视处理索赔及时处理。实践证明,本文论述方面,工程监理中能够引起重视,必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。
参考文献
[1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版).
[2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号:SKDZ-1401010).
[3]中华人民共和国合同法.
厂房建设施工合同3
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定,甲乙双方经平等自愿协商,就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称 施工工程。
2、工程地址:
3、工程范围及标准:, 30cm厚河卵石垫层,25cm厚成品混凝土标号C25。厂房是C25。
4、承包方式:乙方包工包料施工,甲方负责水电。
5、工程期限:本工程自日竣工,工期 天。
二、验收标准
本工程竣工后,由乙方汇总施工材料,由甲乙双方会同相关管理部门进行验收,验收标准为符合国家相关标准,符合本合同要求。
三、合同价款及工人工资预付款
1、本合同工程单价为人民币(小写: )单价为税后价。
2、工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算97%。
3 本合同签订之日内,甲方收取乙方工人工资预付款人民币(共计)按时足额支付工人工资,甲方代为发放,其产生的费用将从工程价款中扣除。一个月内第一次结付工程款即退还乙方,工人工资预付款拾万元。
四、双方的权利和义务
1、乙方保证有建设本工程的资质要求。
2、甲方在工程开工前,做好清场工作,方便乙方施工建设。
3、本合同工程图纸由甲方提供,乙方必须严格按照图纸进行施工,如发现图纸有问题,应及时向甲方书面提出,未经甲方许可,不能擅自改变图纸进行施工。
4、乙方在施工过程中所使用的建筑材料必须符合国家标准。
5、在施工中,如因乙方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失,由乙方承担全部赔偿责任。如因甲方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失,由甲方承担全部赔偿责任。
6、乙方应及时足额发放施工人员工资,否则由此引发的一切后果由乙方承担。如甲方造成的工人工资不能及时发放,由甲方承担。
7、在本合同履行期间,甲方派驻工程监理一名,乙方应服从工程监理的监督。
8、对隐蔽工程在隐蔽前,乙方会同甲方组织验收,经甲方验收合格后,方可隐蔽。否则视为该隐蔽工程不合格。
9、本工程验收合格后,甲方扣除乙方工程总价款3%的质保金。
10、本工程质保期为一年,在一年内,如发生翻浆,断裂等质量问题,乙方负责免费维修。
11、平整路基厂房费用由甲方负责,由乙方负责施工管理,路基完工后。
甲方如期把工程款结清,如乙方不能正常施工,合同自动解除。
五、违约责任
1、如乙方违约,未按合同履行,造成乙方停工,一切损失由甲方负责。
2、如乙方未按合同所约定的`工期,保质保量的完成,所照成的损失由乙方承担。
3、甲乙双方如对本合同产生异议,双方协商解决,如不能达成协商,由人民法院仲裁。
4、乙方必须保资质和证件真实有效,否则视为合同无效。
本合同一式两份,双份各执一份。
甲方签字(盖章):
____年____月____日
乙方签字(盖章):
____年____月____日
厂房建设施工合同4
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:肇东市馨雨园锅炉房工程
2、工程地点:肇东市开发区
3、承包范围:包工包料形式。
4、工程建筑面积及计算方式:工程约800平方,每平方米按贰仟伍佰元整计算(按工程完工后实际发生量计算),工程总造价约贰佰万元。
5、付款方式:基础完工后付款伍拾万元,主体完工后付捌拾万元,余款完工后经甲方验收合格七天内结算,一个月内付清。
6、工程期限:20____年9月9 日至20____年11月11日,共计62 天完工。
7、如遇到下雨天灾,人为不可抗拒因素,工期相应顺延。
8、工程施工中如发生变更项目,另行计算。
9、建筑物回填1米以外由甲方负责。
10、烟筒不在承包范围内。
11、如因甲方原因给乙方造成停工,一切损失由甲方负责。
二、甲方责任和权利
1、施工单位有权行使合同约定的权利,履行合同约定的职责,负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。
2、施工单位所制定的施工进度计划,乙方严格执行。
3、施工期间乙方不准随意停工。
4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸,并进行图纸会审,如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方,避免造成不必要的损失。
5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程应以书面形式勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。
6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。
7、保证按时给乙方拨付工程款,如有延期甲方承担一切后果。
8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平时施工现场的土地。
三、乙方的责任和权利
1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度,接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督,但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。
2、必须遵守安全施工标准,规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工,必须遵守施工单位的`各项规章制度,服从施工单位现场指挥。
3、有权拒绝违章指挥和冒险作业,在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下,作业人员有权停止作业或撤离危险区域。
4、组建一支过硬的施工队伍,配齐各项工种,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工。会审,如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方,避免造成不必要的损失。
5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程应以书面形式勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。
6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。
7、保证按时给乙方拨付工程款,如有延期甲方承担一切后果。
8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平是施工现场的土地。
四、乙方的责任和权利
1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度,接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督,但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。
2、必须遵守安全施工标准,规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工,必须遵守施工单位的各项规章制度,服从施工单位现场指挥。
3、有权拒绝违章指挥和冒险作业,在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下,作业人员有权停止作业或撤离危险区域。
4、组建一支过硬的施工队伍,配齐各项工种,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工。
五、施工安全措施
1、乙方在施工操作中,严格遵守工地的一切规章制度,注意安全,在施工中乙方人员的安全问题,一切事故由乙方自负,甲方不承担一切责任。
2、乙方在施工现场,安全施工无事不得进入建设单位生产车间,如果出事,乙方承担一切责任。
3、因乙方造成停工、打架,一切后果由乙方无条件承担。
六、附则
1、本合同一式肆份,合同甲乙双方各执三份。
2、本合同签订后,承、发包双方需提出修改时经双方协商一致后,签字确认作为本合同补充合同。
3、任何一方不得违反本合同规定,未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
厂房建设施工合同5
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:肇东市馨雨园锅炉房工程
2、工程地点:肇东市开发区
3、承包范围:包工包料形式。
4、工程建筑面积及计算方式:工程约800平方,每平方米按贰仟伍佰元整计算(按工程完工后实际发生量计算),工程总造价约贰佰万元。
5、付款方式:基础完工后付款伍拾万元,主体完工后付捌拾万元,余款完工后经甲方验收合格七天内结算,一个月内付清。
6、工程期限:20____年9月9 日至20____年11月11日,共计62 天完工。
7、如遇到下雨天灾,人为不可抗拒因素,工期相应顺延。
8、工程施工中如发生变更项目,另行计算。
9、建筑物回填1米以外由甲方负责。
10、烟筒不在承包范围内。
11、如因甲方原因给乙方造成停工,一切损失由甲方负责。
二、甲方责任和权利
1、施工单位有权行使合同约定的权利,履行合同约定的职责,负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。
2、施工单位所制定的施工进度计划,乙方严格执行。
3、施工期间乙方不准随意停工。
4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸,并进行图纸第二条:甲方责任和权利
1、施工单位有权行使合同约定的权利,履行合同约定的职责,负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。
2、施工单位所制定的施工进度计划,乙方严格执行。
3、施工期间乙方不准随意停工。
4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸,并进行图纸会审,如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方,避免造成不必要的损失。
5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程应以书面形式勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。
6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。
7、保证按时给乙方拨付工程款,如有延期甲方承担一切后果。
8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平时施工现场的土地。
三、乙方的责任和权利
1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度,接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督,但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。
2、必须遵守安全施工标准,规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工,必须遵守施工单位的各项规章制度,服从施工单位现场指挥。
3、有权拒绝违章指挥和冒险作业,在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下,作业人员有权停止作业或撤离危险区域。
4、组建一支过硬的施工队伍,配齐各项工种,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工。会审,如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方,避免造成不必要的损失。
5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的'施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程应以书面形式勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。
6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。
7、保证按时给乙方拨付工程款,如有延期甲方承担一切后果。
8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平是施工现场的土地。
四、乙方的责任和权利
1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度,接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督,但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。
2、必须遵守安全施工标准,规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工,必须遵守施工单位的各项规章制度,服从施工单位现场指挥。
3、有权拒绝违章指挥和冒险作业,在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下,作业人员有权停止作业或撤离危险区域。
4、组建一支过硬的施工队伍,配齐各项工种,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工。
五、施工安全措施
1、乙方在施工操作中,严格遵守工地的一切规章制度,注意安全,在施工中乙方人员的安全问题,一切事故由乙方自负,甲方不承担一切责任。
2、乙方在施工现场,安全施工无事不得进入建设单位生产车间,如果出事,乙方承担一切责任。
3、因乙方造成停工、打架,一切后果由乙方无条件承担。
六、附则
1、本合同一式肆份,合同甲乙双方各执三份。
2、本合同签订后,承、发包双方需提出修改时经双方协商一致后,签字确认作为本合同补充合同。
3、任何一方不得违反本合同规定,未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
第五篇:厂房建设施工合同
厂房建设施工合同
发包方:岚皋珠峰花炮制造有限公司(以下简称甲方)承包方:蔺河镇草垭村村民熊昌武(以下简称乙方)甲方因生产需要。拟在原第一车间以南接建厂房三间,门房二间,生产区大门一道,本着平等、自愿的原则,经甲乙双方协商,达成以下工程承包合同。
一、甲方将此建设工程承包给乙方施工建设。
二、乙方承包工程实行包工包料、包安全的形式(含门窗)。资金先由乙方垫付。
三、承包工价:以实际建设地面平方计算,每平方米380.00元(墙体外屋檐不计算面积)。大门另加2000.00元(含门柱、砌、粉、造型、安装铁门)。
四、质量要求:(1)房结构采取砖钢架结构,东南方用水泥砖砌成,含粉刷,加仿瓷,西方采用160cm钢柱支撑。屋梁采用50﹡50cm三角铁焊接,过领采用60*80cm扁管焊接、间距0.8米。房面采用双层夹心彩钢瓦盖面,瓦厚0.3cm,要求牢固、美观。(2)门房要求打40*20cm钢筋混泥土地圈梁,结构同上。
五、乙方负责施工过程中的一切安全责任,若出现不安全事故,甲方概不负责。
六、乙方在施工之前向甲方提供施工人员名单及平安保险复印件。
七、工程于2012年4月26日开工,工期为一个月。
甲方签字:乙方签字:
二O一二年四月二十四日