2016年法规模拟测试题二

第一篇：2016年法规模拟测试题二

2016二级建造师执业资格考试

《建设工程法规与相关知识》模拟题

（二）主编：杨琪

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1。依照《中华人民共和国立法法》的规定《建设工程安全产许可证条例》《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等由（）制定。A全国人民代表大会

B全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会 C国务院

C地方人大及常务委员会

2在部门法体系中，《建筑法》归属于()A宪法及宪法相关法 B行政法 C经济法 D刑法

3.根据法的效力层级，法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确如何适应时,由()裁决.A.国务院B。B全国人民代表大会

C.全国人民代表大会和常务委员会 D.全国人民代表大会常务委员会

4在建设工程中,项目经理签字的材料款,如果不按时支付，材料供应商应当以（）为被告起诉

A项目经理

B 企业财务部

C企业法人

D材料管理员

5甲公司中标某大厦工程，乙公司为甲公司此工程的分包。甲公司项目经理李某与乙公司驻此工程的项目经理王某关系甚密，故想请王某帮忙租赁脚手架。某天王某持甲公司盖有合同专用章的空白合同和空白介绍信到丙公司租赁脚手架。脚手架租赁到手，王某将其用于自己负责的其他工程。后丙公司多次找甲公司催要租金无果。王某的行为属于（）A.法定代理

B.越权代理

C。表见代理

D.指定代理 6.建设用地使用权属于物权类型中的（）A.所有权

B.使用权

C.担保物权

D.用益物权

7.张某路过一暂停施工的建筑工地，发现数十包水泥未盖，眼看天要下雨，张某立即在就近的小店买来雨布将水泥盖上.由于心急，张某在盖水泥的过程中将腰部扭伤。后花去医疗费1 500元。张某就买雨布和医疗费向此工地施工单位主张债的根据是（）A.合同之债

B,侵权之债

C不当得利之债

D.无因管理之债 8.《中华人民共和国专利法》(以下称《专利法》)规定，发明专利权的期限为（）年，请日起计算。

A3

B10

C20

D50 9建筑作品是（）保护的客体。

A商标权

B专利权

C著作权

D所有权

10。某建设单位委托某设计院进行一个建设工程项目的设计工作。设计院安排赵某等人在本单位完成了这一设计任务。根据有关规定，赵某等人只享有署名权，著作权的其他权利应该由（）享有。

A.设计院

B.建设单位

C.施工单位

D.监理单位 11.《担保法》设定的担保方式为（）、抵押、质押、留置和定金。A.保险

B.保护

C.保全

D.保证

12。连带责任保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日（）内要求保证人承担保证或连带责任。A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

13.《建设工程施工合同(示范文本)》中规定，建筑工程一切险(及第三责任险)或安装工程 一切险(及第三责任险)由（）投保缴费。A，总包人

B.分包人

C发包人

D.保险公司

14.建设工程民事责任的主要承担方式包括返还财产、修理、赔偿损失和（）。A定金

B支付违约金

C.工程预付款

D.工程进度款

15.在生产、作业中违反有关安全管理规定，违章指挥、强令他人冒险作业，因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果，适用（）追究刑事责任。

A.重大玩忽职守罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大责任事故罪

D工程重大安全事故罪 16.《建筑法》规定建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定，向工程所在地县级以上人民政府行政主管部门申请领取施工许可证。

A.施工单位

B.勘察设计单位

C.监理单位

D.建设单位 17.《建筑工程施工许可证管理办法》规定，建设工期超过1年的，开工前建设单位到位资金不得少于工程合同价款的（）A.10%

B.20%

C.30 %

D, 50% 18.某大型游乐场工程即将开工。建设方已于2000年1月30日办理批准开工报告手续，尚未开工。2000年2月10日接到上级有关部门暂时停建通知。该工程（）后复工，应该重新办理开工报告批准手续。

A.2000年4月30日

B.2000年6月10日

C2000年7月30日 D.2001年1月30日

19.取得建筑企业资质的，1年内有转包、违法承包、违法分包或恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资等等，对其资质处理的办法是（）。A.不予升级和增项

B.撤回

C.撤销

D注销

20.注册建造师调换工作单位，应当于与新聘用企业签订合同后1个月内，通过新聘用企业申请办理（）手续。

A.初始注册

B.延续注册

C.增项注册

D变更注册

21.《招标投标法实施条例》规定对于技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投标人可选择的工程可以采用（）

A公开招标

B邀请招标

C总承包招标

D两阶段招标

22.某建设公司拟对N号地铁线的修建工程实行公开招标。2013年10月1日招标单位发出招标文件。投标截止时间最早为（）A.2013年10月21日

B2013年11月1日

C2014年4月1日

D2014年10月21日

23.《招标投标法》规定，评标委员会成员为5人以上的单数，评标委员会由()依法组建。

A投标人

B.招标人

C,建设单位

D.县级以上地方人民政府 24..招标人最迟在与中标人签订书面合同后5日内向中标和未中标的投标人退还（）及银行同期存款利息。A.滞纳金

B.投标保证金

C.履约保证金

D.投标文件 25.根据国际通用做法，工程总承包所采用的EPC模式为（）。A.采购一施工总承包

B，设计一采购总承包 C.设计一施工总承包

D.设计、采购、施工总承包

26.甲、乙、丙为A公司某工程联合体中标成员。分项工程验收时，A公司发现联合体中乙所承担的工程施工部分出现严重质量问题。根据《招标投标法)), A公司（）。

A.只能向甲公司追责

B.只能向乙公司追责

C，只能向丙公司追责 D可以向甲、乙、丙任何一方追责

27.《建筑法》规定，总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（）。A.法律责任

B.主要责任

C.次要责任

D.连带责任

28.《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，诚信行为记录信息公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为（）。A.7天

B.6个月

C.3年

D.3个月 29（）不是《合同法》规定的发包人的主要义务。A不得转包和违法分包工程

B及时检查隐蔽工程 C.提供必要施工条件

D.按约支付工程价款

30.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人因故不能按协议书约定的日期开工的，应于协议书约定的开工日期前（）以书面形式向本工程的监理方提出延期的理由和要求。

A.14天

B.7天

C.48小时

D.24小时 31.建设工程中通常确定合同价款的方式不包括（）。

A。固定价格合同

B.可调价格合同

C.成本加酬金合同

D.分期付款合同 32.某小区董老精神失常多年，一日乘家人不备，将家中价值8000元1只的花瓶以500元的价格卖给邻居18岁的小何。董老与小何的交易合同应视为（）。A.有偿合同

B.效力待定合同

C.无效合同

D.诺承合同

33.甲建筑公司因需要与乙材料商订立采购材料合同。不久，甲建筑公司通过市场询价，认为原合同定价过高，经与乙材料商协商变更合同，但变更合同上并未注明具体价格。工程完工，乙材料商坚持按原价结算材料款。乙材料商的行为是（）。

A违约行为

B侵权行为

C 合法行为

D违反行为

34汪某之弟因患尿毒症，需要大批医疗费用。朋友辛某获得消息后，劝汪某将自己正在升值的住房一套以原价卖给辛某。汪某无奈与辛某订立了房屋买卖合同。2014年1月10日，汪某发现不对，欲请求撤销合同，汪某必须在（）前行使撤销权。

A.2014年4月10 日

B.2014年7月10日 C, 2015年1月10日

D.2016年1月10日

35.某路桥公司与一预制厂签订一批非标路沿生产合同。合同价款9.5万元。路桥公司给付定金1.5万元。合同写明违约金为5万元。由于设计改变，路桥公司违约。法律支持的预制厂最多可获（）万元。

A.9.5

B.3

C.5

D.6.5 36.《劳动合同法》规定，用人单位必须与劳动者订立劳动合同，并不得收取财物或扣押证件。用人单位自用工之日起满1年未与劳动者订立书面劳动合同，则视为已订立（）。

A.固定期劳动合同

B.无固定期劳动合同

C.临时劳动合同 D书面劳动合同

37.劳动合同期限3年以上，试用期不得超过（）。

A,6个月B.2个月

C.1个月

D.无试用期

38.孙某与一家台商独资企业订立用工合同。合同期限到2010年12月，2010年8月该企业被一港商收购合并。孙某与台商所订用工合同（）。A.应该变更

B.应该撤销

C.视为无效

D.继续有效 39.下列（）不是劳动者可以单方解除劳动合同所规定的内容。A.未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 B及时足额支付劳动报酬的 C.未依法为劳动者缴纳社会保险费的

D.规章制度违反法律、法规，损害劳动者权益的

40.《合同法》规定，关于融资租赁的一般做法是:承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁物，由出租人向出卖人支付价款，并由（）向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务。

A.出租人

B.承租人

C.担保人

D出卖人

41.根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(以下称《环境噪声污染防治法》)的有关规定，夜间禁止进行产生噪声污染的建筑施工作业，但因抢险、抢修或生产工艺要求确需连续作业的，必须取得县级以上人民政府或其有关主管部门的证明，并且必须向工地附近居民()。

A.申请

B.公告

C.征求意见

D,赔偿损失

42.建设单位新建、改建、扩建直接或间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行（）。

A.环境保护

B综合治理

C.环境影响评价

D政府监管

43.民用建筑在新建、改建、扩建等项目中执行的节能标准应该采用（）。A.国家推荐性标准

B地方标准

C.企业标准

D.国家强制性标准 44注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准，情节严重的，由颁发资质证书的部门吊销资格证书，（）不予注册。

A.5年内

B.3年内

C1年内

D终生

45.建筑施工企业施工前应申领安全生产许可证。冒用安全生产许可证或使用伪造的安全生产许可证，责令停产、没收违法所得，并处（）罚款;构成犯罪，追究刑事责任。

A.10万一50万元

B.5万一10万元

C.50万以上

D100万以上 46.施工单位“三类管理人员”不包括（）。

A.施工单位主要负责人

B.项目经理

C财务经理

D.专职安全员 47.某商场夜间因电路老化起火，造成2名值班人员死亡，直接经济损失1 000万元。本次事故应划分为（）。

A;一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故 48.某建筑企业与建设单位在施工合同中约定：发生争议提交有管辖权的人民法院解决，后因工程款拨付发生争议又协调不成，应适用（）选择法院 A一般地域管辖

B特殊地域管辖

C专属管辖

D协议管辖 49高总出差，因需换乘其他交通工具，将小车寄存在码头附近一寄存公司内，回来时发现自己寄存的汽车挡风玻璃破碎。高总索赔的诉讼失效为（）年 A4

B2

C20

D1 50.（）不属于申请仲裁应当符合的条件。A有效的仲裁协议 B.有足够的资金担保

C.有具体的仲裁请求和事实、理由 D.属于仲裁委员会受理的范围

51.对建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率力争大于（）A.30%

B.40%

C 50%

D60% 52.施工用电及照明，因满足最低照度为原则，照度不超过最低照度()A.20%

B.40%

C.60 0%

C.80% 53.关于建筑施工企业安全生产许可证的管理，下列说法错误的是()A.不得转让、冒用或者伪造安全生产许可证 B.未取得安全生产许可证不得从事建筑施工活动 C.没有取得安全生产许可证的不得颁发施工许可证 D.应由建设单位申请领取安全生产许可证„、.__，L‘._ 54（）对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作流程，确保安全生产费用的有效使用。

A施工企业法定代表

B.施工项目负责

C.安全员

D项目工程师

55.下列关于施工单位消防安全责任中，施工单位行为错误的是（）A.建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全责任人

B，每年组织一次演练，提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力 C.查验消防产品

D建设工程施工前对施工人员进行消防安全教育

56.监理单位在实施监理过程中，发现分包工程存在重大安全施工隐患，要求总承包单位和分包单位施工进行停工整顿，分包单位拒不停工，发生重大安全事故。下列说法错误的是（）。

A.由于监理单位已书面通知停工，可免除责任 B.总承包单位对现场安全负总责 C，监理单位应当及时报告建设单位 D。即使监理单位已书面通知停工，也不能免除责任

57。施工起重机械现场安装完毕后，以下不属于安装单位的工作的是()。A.出具自检合格证明 B进行调试和试运转 C办理验收手续并签字

D.专职安全管理人员进行现场监督，技术负责人应当定期巡查

58‘施工人员在施工过程中发现图纸中有一处差错，则施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。

A.继续按照图纸施工

B.及时提出意见和建议 C.向监理单位提出增加费用

D.要求建设单位延长工期

59根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）。

A.工程结算时

B.提交竣工验收报告时 C.竣工验收时

D.交付使用时

60‘甲县的张某与乙县的刘某在丙县签订了一份合同，约定张某一周内将一套位于丁县的 住房出租给刘某，并约定租期为1年。后来张某认为租金偏低，故打电话告诉刘某已将该房卖给他人，无法按时人住。刘某想追究张某的法律责任，应向（）法院起诉。

A.甲县

B.乙县

C.丙县

D.丁县

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合 题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)61.下列责任中，属于行政处罚的是（）。A.因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑3年

B.因在建设工程质量监督工作中玩忽职守，被处以警告处分 C.施工单位将承包的工程违法分包的，责令改正，没收违法所得 D.建设单位任意压缩合理工期，被处于罚款30万元

E.施工单位违法国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，处以罚金 62注册建造师申请延续注册，应当提交的材料包括（）。A.注册建造师延续注册申请表

B原始注册证书 C.资格证书、学历证书和身份证复印件

D.申请人与聘用单位签订的聘用合同复印件或其他有效证明文件 E申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料

63.甲乙两家施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下符合规定的是()A同一专业按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程 B.甲乙对承揽工程向建设单位承担连带责任 C双方应签订联合承包协议

D甲乙双方应各自与建设单位签订合同

E甲乙违约时，建设单位只能按照承包I}议向甲乙各自要求赔偿 64，下列属于承包人应赔偿的损失是（）A.转包、违法分包造成的损失 B.压缩合理工期造成的损失 C.中途变更承揽工作要求造成的损失 D.偷工减料等造成的损失 E.保管不善造成的损失

65在施工中发现文物，下列说法正确的是()。A.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场 B.应当接受审批机关的监督和指导 C.立即报告当地文物行政部门

D文物行政部门接到报告后，应当在2}1 h赶赴现场 E文物行政部门应当在7日内提出处理意见

66.下列各选项中，属于建设工程债产生的依据有（）A.不当得利

B.无因管理

C.承诺

D产权

E.合同 67.根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保的说法中，正确的有(A.动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保 B.不动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保 C.动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保 D.动产可用于质押担保，但不可用于抵押担保 E.不动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保)68.《建筑法》规定，在城市规划区的建筑工程，申请领取施工，许可证不需具备的条件有（）。

A.已经办理该建筑工程用地批准手续 B已经取得规划许可证 C.全部完成拆迁工作

D.该工程的全部施工图纸及技术资料 E.建设资金已经落实

69.下列各选项中，属于必须进行招标的有（）A.海上石油钻井平台项目

B.投资总额为5 000万人民币的商品住宅项目 C.通过绿色节能专利技术向国家贷款的项目 D.博物馆翻新扩建项目

E.涉及国安、国密或抢险救灾的项目

70。在建设工程招标投标活动中，下列情况属于投标人不正当竞争的行为有()A.投标人相互串通“围标” B.投标人与招标人串通投标

C投标人向招标投标管理机构行贿一牟取中标 D投标人以低价竞标

E.投标人借用他人企业名义和资质投标 71.下列各选项中，属于无效合同的有（）。A.损害社会公共利益的合同

B违反法律、行政法规强制性规定的合同

C.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同 D.在订立合同时显失公平的合同

E,以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危订立的合同

72.上海市某房产开发公司与建材供应商签订了一份钢材购销合同，后因建材供应商提供的其中某一个批次的钢材质量出了问题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材供应商退还货款。建材供应商不服一审判决而上诉，二审法院审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该判决产生的法律效力有（）。A.双方的钢材购销合同解除 B.双方的钢材质量争议消灭

C.人民法院非经法定审判监督程序，不得撤销该判决

D.建材公司不履行义务，房产开发公司可申请人民法院强制执行 E.二审法院审理后，诉讼程序即告终结

73.下列各选项中，属于买卖合同的法律特征的有（）。A.转移所有权的合同

B.要式合同 C.有偿合同

D.双务合同 E.诺成合同

74.施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（）。A.深基坑土方开挖工程

B.起重吊装工程 C.地下暗挖工程

D.满堂脚手架工程 E.高大模板工程

75.对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，应附具安全验算结果，经〔)签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。A.施工单位项目负责人

B.施工单位技术负责人 C.建设单位项目经理

D.总监理工程师 E.相关专家

76.关于行业标准与国家标准之间的效力关系，下列说法正确的是（）。A.行业标准在相应发的国家标准公布之后继续有效 B.行业标准不得与国家标准相抵触

C.行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须经过国家标准的审批部门批准 D.行业标准在国家标准公布之后即行废止

E.行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止 77.需要实行安全生产许可制度的企业有（）。

A,矿山个ilk

B.食品销售企业

C监理企业 D建筑施工企业

E远洋运输企业

78.在劳动存续期间因拖欠劳动报酬发生争一议的，下列说法不正确的是（）。A.劳动者申请仲裁的诉讼时效为2年 B.劳动者申请仲裁的诉讼时效不受限制 C.劳动者申请仲裁的诉讼时效为1年

D.仲裁时效中止的，从中止时间开始，重新计算

E.虽然劳动者申请仲裁的诉一讼时效不受限制，但是劳动关系终止的，应自劳动关系终止之日起1年内提出

79.在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业，对于（）可以连续作业。

A.工期紧张工程

B.电路损坏，造成大面积停电，抢修电缆线 C.某路段水管爆裂抢修工作

D.为世博会献礼而抢进度工程 E.路面塌陷抢修

50.仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有()。

A.制作调解书

B.制作裁决书

C.驳回申请

D.撤销案件

E.要求当事人撤回申请

参考答案

（二）一、单选

1-20

CBDCC

DDCCA

DBCBC

DCCAD 21-40

BABBD

DDCAB

DBCCD

BADBD 41-60

BCDAA

CBBDB

BADBB

ABBBD

二、多选

61-65 CD

ABDE

ABC

ADE

ACDE 66-70 ABE

AE

CD

ABCD

ABCE 71-75 ABC

BCDE

ACDE

ACE

BD 76-80 BCDE

AD

ACD

BCE

AB

第二篇：法规测试题二

法规测试题二

一、单项选择题（将下列各题中唯一 一个符合题意的正确答案用英文大写字母填入括号内。每小题1分，共15分。不选、错选或多选，该小题均不得分）

1．现阶段，会计职业道德的主要内容不包括（）。

A．团结协作、尊老爱幼 会计从业资格证B．坚持准则、提高技能

C．廉洁自律、客观公正D．诚实守信、爱岗敬业

2．我国的政策性银行是具有法人资格的国有银行，其直属领导机构是（）。

A．国务院B．财政部C．中国人民银行D.全国人大

3．（）的制裁权是各级行政机关的固有权力，无须单个法律的特别授权。

A．行政处罚B．行政惩罚C．行政处分D.行政处置

4．下列选项中，可以办理托收承付结算的有（）。‘

A．商品交易款项B．代销商品的款项C．赊销商品的款项D．寄销商品的款项

5．（）是指凡是涉及款项和财务收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理、相互制约的一种工作制度。

A．内部稽核制度 B．内部牵制制度C．内部把关制度D．内部审计制度

6．法的时间效力通常包括（）问题。

A．生效时间和终止时间B．生效时间和溯及力C．终止时间和溯及力D．生效时间、终止时间和溯及力

7．下列单位设置账簿、进行会计核算的具体办法需由国务院财政部门根据《会计法》的原则另行制定的有（）。

A．中国驻外使领馆B．国家机关C．独资企业D．个体工商户

8．下列说法不正确的有（）。

A．发生销货退回的，可以用退货发票代替收据入账B．外来原始凭证必须有填制单位的公章

C．购买实物的原始凭证，必须有验收证明D．支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明

9．现金日记账和银行存款日记账必须（）结出余额。

A．每月B．每天C．每笔经济业务发生后D．每旬

10．企业银行对账单的保管期限为（）。

A．3年B．5年C．15年D.25年

11．根据《会计法》的规定，可以对单位重大违法嫌疑进行查询的部门是（）。

A．国务院财政部门及其派出机构B．省级财政部门C．市级财政部门D．县级财政部门

12．计算应纳税所得额时，不能扣除的税费是（）。

A．增值税B．教育费附加C．营业税D．城市维护建设税

13．查定征收方式适用于（）。

A．零星分散的高税率产品B．零星分散不易控制的产品、C．生产不固定、账册不健全的单位D．税收网络覆盖不到或很难控制的区域

14．某单位违反《会计法》的规定，任用不具有会计从业资格的余某担任本单位会计机构负责人。县级财政部门可以对该违法行为直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（）。

A．2000元以上20000元以下的罚款B．3000元以上30000元以下的罚款

C．5000元以上20000元以下的罚款D．5000元以上30000元以下的罚款

15．下列属于会计核算制度的有（）。

A．《具体会计准则》B．《会计从业资格管理办法》C．《会计基础工作规范》 D．《会计电算化管理办法》

二、多项选择题（每小题有两个或两个以上的正确答案。请将选定的答案用英文大写字母填入括号内。每小题1．5分，共15分。多选、少选、错选或不选均不得分）

1．下列有关会计职业道德“廉洁自律”的表述中，正确的有（）。

A．自律的核心就是自觉地抵制自己的不良欲望B．廉洁自律是会计职业道德的内在要求

C．只有自身廉洁自律，才能抵制他人的不法行为D．不能做到廉洁自律，也就很难做到客观公正和坚持准则

2．与其他有价证券相比，属于票据特征的是（）。

A．票据是完全有价证券B.票据是金钱证券

C．票据是要式证券D．票据是有困证券

3．下列各项中，属于违反《会计法》规定的有（）。

A．以未经审核的会计凭证为依据登记会计账簿的行为

B．随意变更会计处理方法的行为

C．未在规定期限办理纳税申报的行为D．未按规定建立并实施单位内部会计监督制度的行为

4.下列表述中，符合《注册会计师法》规定的有（）。

A．注册会计师是依法取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、服务业务的执业人员

B．委托单位应当如实向注册会计师提供相关的会计资料

C．任何人不得干扰注册会计师独立开展审计业务

D．省级以上财政部门有权依法对注册会计师、会计师事务所和注册会计师协会进行监督指导

5．从事生产、经营活动的企业法人，开立基本存款账户时应提供（）证明文件。

A．法人营业执照正本B．法人营业执照副本

C．税务部门颁发的税务登记证正本D．税务部门颁发的税务登记证副本

6．代理记账业务的范围包括（）。

A．根据委托人提供的会计资料进行会计核算，登记会计账簿，编制会计报表

B．定期向政府有关部门和其他会计报告使用者提供会计报告

C．定期向税务机关提供税务资料D．委托人委托的相关经济业务

7．关于支票的叙述正确的有（）。

A．单位和个人的各种款项结算，均可使用支票

B．支票适用于异地、同城或统一票据交换区域

C．用于支取现金的支票不能背书转让

D．支票的提款付款期限自出票日起10天

8．下列各项中，按规定可以在银行申请开立基本存款账户的有（）。

A．民办非企业组织B．外国驻华机构

C．个体工商户D．企业法人内部实行独立核算的销售部门

9．下列各项中，属于违反《中华人民共和国会计法》规定的行为有（）。

A．随意变更会计处理方法的行为

B．未按照规定建立并实施单位内部会计监督制度的行为

C．向不同的会计资料使用者提供的财务会计报告编制依据不一致的行为

D．任用不具有会计从业资格的人员从事会计工作的行为

10．持票人丧失票据时，可采取的补救措施有（）。

A．挂失止付B．公示催告C．普通诉讼D．登报作废

三、判断题（对的在括号内打“√”，错的打“×”。每小题1分。共10分。不答、错答不得分也不扣分）

1．企业，企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所，个体工商户和从事生产、经营的事业单位，向生产、经营所在地税务机关申报办理税务登记。（）

2．只有从事生产、经营的纳税人才需要办理税务登记。（）

3．纳税人在停业期间发生纳税义务的，应当按照税收法律、行政法规的规定申报缴纳税款。（）

4．移交人员办理完交接手续后，仍需对原工作期间经办的会计资料的真实性、完整性负责。（）

5．财物是反映一个单位进行或维持经营管理活动的具有实物形态和非实物形态的经济资源。（）

6．代理记账就是企业委托有会计资格证书的人员进行的记账行为。（）

7．所谓销毁，是指故意将依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告予以毁灭的行为。（）

8．￥425．06，应写成人民币肆佰贰拾伍元零陆分整。（）

9．一般存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。（）

10．申请人或收款人无论为单位或个人，出票银行均可为其签发现金银行汇票。（四、简答题（每小题9分。共18分）

1．支付结算的原则有哪些？

2．诚实守信是做人的基本准则，也是会计职业道德的精髓。请指出诚实守信的含义？如果你是一名会计人员。如何做到会计职业道德关于诚实守信的要求？

五、案例分析题（本题共计42分）

1．南方汽车公司2007年6月发生三笔采购业务：

（1）向轮胎厂采购一批轮胎，价款为20万元。南方汽车公司开出一张由该公司自己为出票人和付款人，轮胎厂为收款人，付款期限为3个月的商业承兑汇票，同时，保龙公司对此汇票作了保证，保证南方汽车公司到期承兑该汇票。付款期限届满后，由于南方汽车公司财务发生危机，无款可付，轮胎厂要求保龙公司支付该款项。（2）向玻璃厂采购一批玻璃，价款为30万元。南方汽车公司开出一张出票后l个月付款的、填明“现金”字样的银行汇票给玻璃厂，玻璃厂将该汇票背书后转让给星海公司。（3）向钢铁厂采购一批钢材，出票日期为2007、年6月17日，南

方汽车公司向钢铁厂开出一张金额为人民币20万元的转账支票。2007年6月29日，钢铁厂向付款人提示付款，付款人不予付款。

请根据现行法规，回答下列问题。

（1）保龙公司是否应该支付该笔款项？为什么？

（2）玻璃厂将汇票背书后转让的行为是否符合有关法规？为什么？

（3）付款人不予付款是否符合有关法规？为什么？

2．资料：

（1）会计人员看人办事：“官大办得快，官小办得慢，无官拖着办”。（2）会计人员“站得住的顶不住，顶得住的站不住”领导怎么说就怎么做，只要领导高兴，“原则”可以变成“圆则”。（3）会计人员整天与钱物打交道，“常在河边走，哪里不湿鞋的”。只要坚持“不犯罪这根底线就行了。

要求：根据上述现象分析，分别写上述三种现象违背了哪三种会计职业道德规范？为什么？

一、单项选择题

1．A【解析】会计职业道德的主要内容有：坚持准则、提高技能；廉洁自律、客观公正；诚实守信、爱岗敬业；参与管理、强化服务。

2．A【解析】所谓政策性银行系指那些多由政府创立、参股或保证的，不以营利为目的，专门为贯彻、配合政府社会经济政策或意图，在特定的业务领域内，直接或间接地从事政策性融资活动，充当政府发展经济、促进社会进步、进行宏观经济管理工具的金融机构。我国也于1994年相继建立了国家开发银行（1994年3月l7日）、中国进出口银行（1994年7月1日）、中国农业发展银行（1 994年11月8日）三家政策性银行。

3．C【解析】行政处分的制裁权是各级行政机关的固有权力，无须单个法律的特别授权。

4．A【解析】根据《支付结算办法》第183条的规定，办理托收承竹结算的款项，必须是商品交易，以及因商品交易而产生的劳务供应的款项。代销、寄销、赊销商品的款项，不得办理托收承付结算。

5。B【解析】《会计基础工作规范》规定，各单位必须建立内部牵制制度。“牵制”主要指的是对不相容职务的分离和制约。内部牵制制度是指凡是涉及款项和财务收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理、相互制约的一种工作制度。

6．D【解析】法律的时间效力，指法律何时生效、何时终止效力以及法律对其生效以前的事件和行为有无溯及力。

7．A【解析】驻外使领馆会计核算依据是行政事业单位会计核算制度．。

8．A【解析】根据《会计基础工作规范》第48条的规定，外来原始凭证必须有填制单位的公章；购买实物的原始凭证，必须有验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明；发生销货退回的，除填制退货发票外，还必须有退货验收证明；退款时，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证，不得以退货发票代替收据。所以A说法不正确。

9．B【解析】根据《会计基础工作规范》第60条的规定，现金日记账和银行存款日记账必须逐日结出余额。

10．B【解析】根据《会计档案管理办法》的规定，银行对账单的保管期限是5年。

11．A【解析】根据《会计法》第32条的规定，国务院财政部门及其派出机构对单位会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料是否真实、完整可以向与被监督单位有经济业务往来的单位和被监督单位开立账户的金融机构查询有关情况，有关单位和金融机构应当给予支持。

12．A【解析】根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定，计算应纳税所得额时，准予扣除的税费有：消费税、营业税、资源税、土地增值税、关税、城市维护建设费、教育费附加等营业销售税金及附加，以及发生的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。

13．C【解析】查定征收方式适用于生产经营规模较小、产品零星、税源分散、会计账册不健全的小型纳税单位。

14．A【解析】根据《会计法》第42条规定，任用不具有会计从业资格的余某担任本单位会计机构负责人，县级以上财政部门可以对该违法行为直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以2000元以上20000元以下的罚款。

15．A【解析】会计核算制度是有关会计确认、会计计量、会计记录和会计报告的标准、范围、程序和方法等方面规则的组合。B、C、D三个选项指的都是会计制度中的会计规章而不是具体的会计核算制度。

多项选择题

1．ABCD【解析】廉洁就是不贪污钱财，不收受贿赂，保持清白。自律是指自律主体按照一定的标准，自己约束自己、自己控制自己的言行和思想的过程。廉洁自律是会计职业道德的前提，也是会计职业道德的内在要求。自律的核心就是用道德观念自觉地抵制自己的不良欲望。会计人员的廉洁是会计职业道德自律的基础，而自律是廉洁的保证。自律性不强就很难做到廉洁，不廉洁就谈不上自律。

2．ABC【解析】票据的特征有：（1）票据是完全有价证券；（2）票据是一种设权证券；（3）票据是货币证券；（4）票据是要式证券；（5）票据是无因证券；（6）票据是流通证券；（7）票据是文义证券。

3．ABD【解析】“未在规定期限办理纳税申报的行为”不属于违反《会计法》规定的行为。

4．ABCD【解析】A、B、C、D四个选项都符合《注册会计师法》的规定。

5．AC【解析】‘本题考查企业法人开立基本存款账户时应提供的证明文件，考生要识记。

6．ABCD【解析】代理记账业务的范围包括A、B、C、D四项业务。

7．ACD【解析】《支付结算办法》规定：支票适用于在同一票据互换区域需要支付各种款项的单位和个人；用于支取现金的支票不能背书转让；支票的提示付款期限自出票日起l0日。

8．ABCD【解析】A、B、C、D四个选项都属于在银行开立基本存款账户的主体。不可以设基本户为：个人；单位非独立核算的附属机构。

9．ABCD【解析】A、B、C、D四个选项都属于违反《中华人民共和国会计法》规定的行为。

10．ABC【解析】登报作废不属于持票人丧失票据时可以采取的补救措施。

三、判断题

1．√【解析】我国税法规定，企业，企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所，个人工商户和从事生产、经营的事业单位，向生产、经营所在地税务机关申报办理税务登记。税务机关对纳税人税务登记地点发生争议的，由其共同的上级机关指定管理。

2．×【解析】我国税法规定，凡有法律、法规规定的应税收入、应税财产或应税行为的各类纳税人，均应当依照《税务登记管理办法》的有关规定办理税务登记。

3．√【解析】我国税法规定，纳税人在停业期间发生纳税义务的，应当按照税收法律、行政法规的规定申报缴纳税款。

4．√【解析】移交人员办理完交接手续后，仍需对原工作期间经办的会计资料的真实性、完整性负责。

5．×【解析】财物是反映一个单位进行或维持经营管理活动的具有实物形态的经济资源。

6．×【解析】代理记账是指从事代理记账业务的社会中介机构接受委托人的委托办理会议业务。

7．√【解析】所谓销毁，是指故意将依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告予以毁灭的行为。

8．×【解析】中文写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字。

9．√【解析】一般存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

10．×【解析】申请人或收款人为单位的，银行不得为其签发现金银行汇票。

四、简答题

1．（1）恪守信用，履约付款原则；（2）谁的钱进谁的账、由谁支配原则；（3）银行不垫款原则。

2．诚实守信的含义：诚实是指言行与内心思想一致，不弄虚作假、不欺上瞒下、做老实人、说老实话、办老实事。守信就是遵守自己所作出的承诺，讲信用，重信用，信守诺言，保守秘密。诚实守信的要求：第一，做老实人，办老实事，不搞虚假。会计人员应言行一致，实事求是，如实反映单位经济业务情况，不为个人和小集团利益，伪造账目，弄虚作假，损害国家和社会公众利益。第二，保密守信，不为利益所诱惑。会计人员不在工作岗位以外的场合谈论、评价企业的经营状况和财务数据，防止泄密情况的发生。而且要抵制住各种各样的利益诱惑，绝对不能用商业秘密作为谋利的手段。第三，实事求是，如实反映；第四，执业谨慎，信誉至上。

五、案例分析题

1（1）保龙公司应该支付该笔款项。根据票据法规定，被保证的汇票，保证人应当与被保

证人对持票人承担连带责任。汇票到期后得不到付款的，持票人有权要求保证人支付该汇票款。因此，在此案件中，保龙公司作为保证人，应当及时足额支付该笔款项。

（2）玻璃厂将汇票背书后转让给星海公司的行为违反了票据法规定，根据票据法规定，填明“现金”字样的银行汇票不得背书转让。

（3）付款人不予付款符合法规。理由是：转账支票的提示付款期限为自出票日起10日，但中国人民银行另有规定的除外，超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不予受理，付款人不予付款。

2．（1）违背了“强化服务”的会计职业道德规范，因为“强化服务”是要求会计人员具有

文明的服务态度、强烈的服务意识和优良的服务质量。强化会计职业服务的基本要求就是会计人员要有强烈的服务意识，服务要文明，质量要上乘。“官大办得快，官小办得慢，无官拖着办”，就违背了“强化服务”的基本要求。

（2）违背“坚持准则”的会计职业道德规范，因为“坚持准则”，要求会计人员在处理财务

过程中，严格按照法律制度办事，不为主观或他人意志左右。坚持准则的基本要求：一是熟悉准则；二是遵循准则；三是坚持原则。而会计人员在办理会计业务时，将“原则”变成“圆则”，就违背了“坚持原则”的基本要求。

（3）违背了“廉洁自律”的会计职业道德规范。因为廉洁是指不贪污钱财，不收受贿赂，保持清白。自律是指自律主体按照一定的标准，自己约束自己，自己控制自己的言行和思想的过程。廉洁自律的基本要求是：一是树立正确的人生观和价值观，二是公私分明，不贪不占；三是遵纪守法，尽职尽责。而会计人员整天与钱物打交道，抱着“常在河边走，哪有不湿鞋的”态度对待会计工作，放松自我约束就难免误入歧途。

第三篇：二建《法规》模拟试卷(A)

《建设工程法规及相关知识》模拟试卷（A）

一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．下列关于建造师注册有效期的表述中，正确的是（）。

A.初始注册证书和变更注册证书的有效期均为3年 B.延续注册证书和变更注册证书的有效期均为3年 C.初始注册证书和延续注册证书的有效期均为3年

D.初始注册证书、延续注册证书和变更注册证书的有效期均为3年 2．在我国的法律体系中，招标投标法属于（）。

A.民法

B.商法

C.经济法

D.行政法 3．法人必须要能够承担民事责任，其前提是（）。

A.依法成立

B.有必要的财产和经费 C.有自己的名称和组织机构

D.有固定的生产经营场所

4．某工程在施工过程中由于业主资金筹措遇到困难，将原设计的50层改为45层，这属于民事法律关系的（）。

A.内容变更

B.主体变更

C.客体性质变更

D.客体范围变更

5．如果由于委托代理的授权不明确而给第三人造成损失的，则（）。

A.被代理人要向第三人承担责任，代理人不承担责任 B.代理人要向第三人承担责任，被代理人不承担责任 C.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任 D.代理人要向第三人承担责任，被代理人承担连带责任

6．某施工单位与材料供应商签订了购买20吨钢材的合同，而材料供应商实际交货21吨钢材，该施工单位未作任何表示全部予以接收。对于该施工单位来说，这种情况属于（）。

A.不当得利

B.无因管理 C.侵权

D.违约

7．由于债权人原因致使债务人一时难以履行债务，债务人可以将履行的标的物提交有关部

门保存的行为称为（）。

A.混同

B.提存

C.抵销

D.免除 8．工程设计图纸属于知识产权中的（）。

A.著作权

B.专利权

C.商标权

D.非专利技术 9．若某施工合同的诉讼时效进行到第16个月末时发生了持续时间为5个月的不可抗力事件，则该不可抗力事件消除后，诉讼时效还有（）。

A.8个月

B.6个月

C.3个月

D.1个月 10．债权人按照合同约定占用债务人的动产动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或以变卖拍卖该财产的价款优先受偿的担保方式为（）。

A.抵押

B.质押

C.保证

D.留置

11．某建设单位于2006年3月1日领取了施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》的规定向发证机关办理了申请延期手续，该工程最迟应当在（）开工。

A.2006年5月1日

B.2006年6月1日 C.2006年9月1日

D.2006年12月1日 12．某施工单位越级承揽了某工程，该工程经竣工验收合格，（）。

A.因该施工合同为无效合同，所以建设单位可不支付工程款

B.因该工程经竣工验收合格，故该施工合同为有效合同，建设单位应支付工程款 C.虽然该施工合同为无效合同，但该工程经竣工验收合格，故建设单位应支付工程款 D.因该施工合同为无效合同，所以是否支付工程款取决于建设单位的意愿 13．下列关于分包工程的表述中，错误的是（）。

A.除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可

B.工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 C.禁止分包单位将其承包的工程再分包

D.总承包单位和分包单位对建设单位承担连带责任 14．某工程监理人员在现场检查时发现施工单位为了施工便利未按照设计图纸施工，施工单位项目经理解释说，根据他们的经验，这样施工不会影响工程质量，则该工程监理人员（）。

A.有权要求施工单位改正

B.应当通知设计单位要求施工单位改正 C.应当报告建设单位要求施工单位改正

D.应当报告主管部门要求通知施工单位改正

15．某政府投资项目的总投资额为2800万元，该项目建设单位对下列内容未进行招标，其中违反《招标投标法》规定的是（）。

A.合同价为180万元的施工合同

B.合同价为90万元的材料采购合同 C.设计费为60万元的设计合同

D.监理费为40万元的监理合同

16．甲、乙、丙三公司组成联合体参与某工程投标且中标，其共同投标协议中约定：甲、乙、丙三公司按50%、30% 和20%的比例分享利润和分担债务，甲公司为牵头公司。若在施工过程中联合体对建设单位负有80万元的债务，而丙公司已破产，无力承担相应债务，则甲公司应承担的债务为（）。

A.56万元

B.50万元 C.48万元

D.40万元

17．下列内容中，属于《招标投标法》禁止的投标人之间的串通行为是（）。

A.联合体成员之间进行内部竞价，确定最佳组合报价，然后再参加投标 B.低资质企业与高资质企业协商，借用其资质证书参加投标 C.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标 D.投标人以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标 18．某招标项目在招标文件中规定的评标标准为：投标报价在标底上下5%区间内为有效标，在此范围内最低价中标。该项目有甲、乙、丙三家施工单位参加投标，其报价分别比标底低5.3%、5.9%、6.2%，则（）。A.招标人应确定投标人甲为中标人 B.招标人应确定投标人丙为中标人

C.评标委员会可否决所有投标，招标人可取消招标 D.评标委员会可否决所有投标，招标人应重新招标

19．某招标人根据评标委员会推荐的中标候选人于2006年7月5日确定了中标人，次日向主管部门提交了招标投标情况的书面报告，于2006年7月15日向中标人发出中标通知书。由于该中标人为外地企业，该中标人于2006年7月16日收到中标通知书。根据《招标投标法》规定，招标人和投标人应当在（）前订立书面合同。A.2006年8月5日

B.2006年8月14日 C.2006年8月15日

D.2006年8月16日

20．某项目建设单位与施工单位在施工合同中约定，由施工单位垫资施工，工程竣工后工程

款在竣工结算时一次性支付，但对垫资利息没有约定，则在工程竣工结算时（）。A.不考虑垫资款的利息 B.按照工程拖欠款处理

C.按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息

D.按中国人民银行发布的同期存款利率计算利息 21．投标文件有效期的具体时间应当由（）。

A.招标投标有关法规明确规定 B.招标人在招标文件中规定 C.投标人在投标文件中确定

D.评标委员会在评标过程中根据具体情况确定 22．《安全生产法》规定，规模小、资质低、专业性强的施工单位，（）。

A.可以不设置安全生产管理机构，也不必配备安全生产管理人员 B.可以不设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员 C.可以不设置安全生产管理机构，但应当配备专职安全生产管理人员 D.也应当设置安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员 23．从业人员发现事故隐患或其他不安全因素，应当（）。

A.立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告 B.立即如实向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告 C.立即向本单位负责人或安全生产监督管理部门报告

D.立即如实向本单位负责人或安全生产监督管理部门报告

24．在建设工程安全生产管理基本制度中，安全生产检查制度是安全生产的（）。

A.核心

B.前提 C.保障

D.目标

25．某工程施工合同中规定，该工程于2004年9月1日开工，于2006年8月31日竣工。为了提早发挥投资效益，建设单位于2005年7月10日要求施工单位于2006年5月31日竣工。建设单位的这一要求违反了（）的相关规定。A.合同法

B.安全生产法

C.建设工程质量管理条例

D.建设工程安全生产管理条例 26．下列内容中，属于项目负责人安全责任的是（）。

A.制定安全生产规章制度

B.制定安全施工措施 C.制定操作规程

D.及时报告生产安全事故

27．某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故，（）。

A.由分包单位承担责任

B.由总承包单位承担责任 C.由分包单位承担主要责任

D.由总承包单位承担主要责任 28．某超高层建筑有两层地下室，其基础工程施工涉及深基坑支护工程。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对此深基坑工程，施工单位应当（）。A.编制安全技术措施并编制专项施工方案 B.编制专项施工方案并附具安全验算结果 C.编制专项施工方案并报主管部门审批

D.编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查 29．某钢筋混凝土工程的施工合同中规定，工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负责供应，其余材料由施工单位负责采购，则（）。

A.商品混凝土由建设单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验 B.商品混凝土由监理单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验 C.商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验

D.商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验

30．某工程地下室底板钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按照《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位应当通知（）。

A.建设单位和监理单位

B.建设单位和质量监督机构

C.监理单位和质量监督机构

D.质量监督机构和安全生产监督机构 31．对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（）。

A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用 B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用 C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用

D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用

32．工程建设强制性标准是指直接涉及工程（）等方面的工程建设标准强制性条文。

A.质量、安全、投资及环境保护

B.质量、安全、卫生及环境保护 C.质量、安全、投资及卫生

D.质量、安全、投资及使用功能 33．《节约能源法》规定，对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和

照明设备，应当由（）进行查验。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.负责采购的单位

34．在下列区域中，禁止夜间进行产生环境噪声的建筑施工的是（）为主的区域。

A.学校、住宅、商场

B.学校、住宅、医院 C.学校、商场、医院

D.商场、医院、住宅 35．《劳动法》规定，劳动合同争议的解决，（）。

A.实行或裁或审原则 B.实行二裁终裁原则

C.当事人对仲裁裁决不服的，可以向法院起诉 D.当事人对仲裁裁决不服的，不可以向法院起诉

36．王某与用人单位订立了为期1年的规定期限劳动合同。根据《劳动合同法》的规定，该劳动合同约定的试用期不得超过（）。

A.1个月

B.2个月 C.3个月

D.6个月

37．某施工单位在外地承接了一工程的施工任务，并与建设单位签订了施工合同。该施工单位在工程所在地招募了一批劳务工，并与他们签订了劳动合同。在施工过程中，由于建设单位资金筹措困难而导致施工合同终止，则该施工单位（）。A.可以随时解除劳动合同 B.不得解除劳动合同，应安排这批劳务工到其他工程上工作

C.可以解除劳动合同，但应提前30日以书面形式通知劳动者本人 D.可以解除劳动合同，但应提前30日以书面形式通知劳动者本人，并额外支付劳动者1个月工资

38．《劳动合同法》规定，劳务派遣协议应当由（）订立。

A.劳务派遣单位与用工单位

B.劳务派遣单位与劳动者

C.用工单位与劳动者

D.劳务派遣单位、用工单位和劳动者三方 39．安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的行为构成（）。

A.重大劳动安全事故罪

B.重大责任事故罪 C.工程重大安全事故罪

D.工程重大责任事故罪

40．合同没有约定或约定不明确而法律又没有规定的可以根据（）进行解释。

A.平等原则

B.自愿原则 C.公平原则

D.诚实信用原则

41．若采用数据电文形式订立合同且收件人指定特定系统接收数据电文，则（），视为到达时间。

A.该数据电文进入该特定系统的时间

B.该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间 C.收件人在该特定系统首次收到该数据电文的时间

D.收件人在该特定系统或其他系统首次收到该数据电文的时间

42．某施工单位参加一公开招标项目的投标，在递交投标文件后发现报价有较严重的失误，遂在招标文件规定的投标截止时间前，向招标人送交了一个书面通知，撤回已递交的投标文件。该行为是（）。

A.要约撤回

B.要约撤销 C.承诺撤回

D.承诺撤销 43．某工程项目的建设单位经过招标投标程序确定了施工单位甲为中标人。在合同谈判过程中，该建设单位要求施工单位甲让利3%，施工单位甲予以拒绝。该建设单位以此为由，不与施工单位甲签订施工合同。对此，该建设单位应承担（）。A.违约责任

B.缔约过失责任 C.侵权责任

D.失信责任

44．某房屋建筑项目的建设单位与施工单位签订的施工合同中规定：工期8个月，采用固定总价合同，合同价为600万元，使用年限为40年。该工程按合同工期竣工并及时结算，未发生合同争议，则该合同为（）。

A.有效合同

B.无效合同 C.可变更合同

D.可撤销合同

45．张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与外地甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订了一份材料采购合同，则该合同为（）。

A.效力待定合同

B.无效合同

C.可撤销合同

D.有效合同

46．某抢险工程由于时间紧迫，建设单位与施工单位在施工合同中对工程价款未明确约定，则该工程的价款应按照（）履行。A.订立合同时工程所在地的市场价格 B.订立合同时承包人所在地的市场价格 C.履行合同时工程所在地的市场价格

D.履行合同时工程所在地工程造价管理部门发布的价格

47．施工单位甲与设备供应单位乙签订了购买某种型号混凝土泵的合同，约定于2006年8月10日送货上门。设备供应单位乙委托运输公司丙运输该混凝土泵，但运输公司丙直到8月30日才将该混凝土泵送到施工单位甲，影响了施工单位甲所承包工程的施工进度。对此，应由（）向施工单位甲承担违约责任。A.设备供应单位乙

B.运输公司丙

C.设备供应单位乙或运输公司丙

D.设备供应单位乙和运输公司丙 48．某工业项目由于发包人原因比合同工期推迟2个月竣工，承包人于8月6日提交了竣工验收报告，但发包人未按照约定的时间组织竣工验收，于8月8日将该工程投入使用，则（）。

A.以8月6日为竣工日期，工程质量是否合格由以后的竣工验收结果为准 B.以8月6日为竣工日期，工程质量为合格

C.以8月8日为竣工日期，工程质量是否合格由以后的竣工验收结果为准 D.以8月8日为竣工日期，工程质量为合格

49．最高人民法院《关于施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对欠付工程款利息计付标准有约定的，（）；没有约定的，（）。

A.按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，也按前述利率计息 B.按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，不予计息 C.按照约定处理，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 D.按照约定处理，不予计息

50．乙公司对甲公司负有500万元的债务，2007年6月到期，但到期未予偿还。丙公司对乙公司负有200万元的债务，2007年7月到期，丙公司到期无力偿还。乙公司与丙公司签订了一份协议，决定免除丙公司所负债务。对此，甲公司可以（）

A.以自己的名义行使代位权

B.以乙公司的名义行使代位权

C.以自己的名义行使撤销权

D.以乙公司的名义行使撤销权

51．某施工合同为固定总价合同，合同价为2000万元，其中按合同价计算的利润为5%，按施工进度分阶段付款。当施工单位完成合同额60%时，建设单位已向施工单位支付了1000万元的工程款。此时，由于施工单位的严重违约行为，建设单位终止了该施工合同。该施工合同终止后建设单位还应向施工单位支付（）。A.250万元

B.240万元 C.200万元

D.190万元 52．某施工单位与建设单位签订了设备安装施工合同，并与设备供应单位签订了设备采购合同。施工合同中规定，工期拖延罚款为1000元/天；设备采购合同中规定，设备交货拖延罚款为1200元/天。由于设备供应商交货拖延30天，该施工单位采取了赶工措施，发生费用0.5万元.，但安装竣工工期仍拖延了20天。该设备供应商应向该施工单位承担的违约责任为（）。

A.2.5万元

B.3.6万元 C.5.6万元

D.6.1万元 53．施工单位甲与设备供应单位乙签订了价格为180万元的设备采购合同，合同规定的定金为18万元。合同订立后，施工单位甲实际向设备供应单位乙支付了20万元定金，设备供应单位乙收取定金后拒不履行合同，则施工单位甲可以要求设备供应单位乙返还（）。

A.20万元

B.36万元 C.38万元

D.40万元

54．某设备采购合同规定，设备供应方应当于2007年9月20日交货。由于该供应商近期订单很多，2007年9月1日供货方通知买货方，不能按期交货，请买货方考虑其他采购渠道。这种情况属于（）。

A.故意违约

B.提前违约 C.先期违约

D.实际违约

55．某工程施工过程中，由于建设单位负责供应的材料未能按时到场，致使施工单位多名木工窝工，项目经理安排他们去绑扎钢筋和清理场地，这是非违约方的（）。A.延伸义务

B.连带义务 C.新增义务

D.减损义务

56．与仲裁相比，民事诉讼不具有的特征是：（）。

A.专业性

B.强制性 C.公权性

D.程序性 57．在某工程施工过程中，监理工程师认为施工单位未按设计图纸施工而导致某分项工程质量不符合要求，施工单位则认为该分项工程质量符合要求。对此工程质量争议，应当由（）承担举证责任。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位

58．甲市的A公司与乙市的B公司在丙市签订了一份施工合同，该工程位于丁市。若双方在合同履行中发生争议，A公司向法院提起诉讼，则对此案有管辖权的是（）。A.甲市法院

B.乙市法院 C.丙市法院

D.丁市法院

59．甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生两种不同意见，仲裁庭应当（）作出裁决。A.按多数仲裁员的意见

B.按首席仲裁员的意见

C.提请仲裁委员会

D.提请仲裁委员会主任

60．公民、法人或其他组织直接向人民法院提起公诉的，应当在知道具体行政行为之日起（）内提出。

A.2个月

B.60天 C.3个月

D.90天

二、多项选择题（每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61．下列内容中，属于我国法律体系中经济法的是（）。

A.合同法

B.担保法

C.建筑法

D.保险法

E.招标投标法

62．下列情况中，由被代理人和代理人负连带责任的是（）。

A.代理人超越代理权限的行为

B.委托书授权不明

C.代理事项违法

D.代理人在代理权终止后的行为 E.代理人与第三人串通

63．某对外承包公司乙在某国承包一工程，2001年底竣工，经验收合格移交给业主甲。由于业主甲资金困难，在竣工结算时尚有100万美元未付清。对此，下列情况中，可作为诉讼时效中断事由的是（）。

A.2002年5月乙派人到甲处催款

B.2002年10月乙用书面方式向甲提出付款要求

C.2003年4月该国发生持续3个月的战争

D.2003年11月乙就甲未付清工程款向法院提起诉讼

E.2003年12月在法院作出判决前甲同意向乙支付剩余工程款

64．某施工单位在某工程施工过程中，由于所采取的保护措施不当，致使与该工程毗邻的若干民宅开裂和倾斜，且一民居的围墙倒塌，造成部分居民出行不便。对此，受影响的居民可向该施工单位请求（）。

A.确认物权

B.排除妨碍 C.恢复原状

D.返还原物 E.赔偿损失 65．《建筑法》规定，申请领取建筑工程施工许可证应当具备的条件包括：（）。

A.已经办理用地批准手续

B.已委托监理 C.拆迁完毕

D.建设资金落实 E.已确定建筑施工企业

66．在下列关于分包的表述中，不符合《建筑法》规定的是（）。

A.除总承包合同中决定的分包外，必须经监理工程师认可

B.总承包单位不得将总承包合同范围内的半数以上的工程内容分包 C.禁止分包单位将其承包的工程再分包

D.总承包单位和分包单位对建设单位承担连带责任 E.工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成

67．甲、乙、丙三企业组成联合体参与某工程投标，其中，甲为一级土建企业，乙为二级安装企业，甲、乙均具有法人资格；丙为劳务企业，不具有法人资格；甲为牵头企业。根据《招标投标法》的规定，下列关于该联合体的表述中，错误的是（）。A.丙企业不能作为联合体的成员

B.在丙企业不参加联合体的情况下，该联合体的资质等级为二级 C.联合体的共同投标协议应当同投标文件一并提交招标人 D.若该联合体中标，应当由甲企业与招标人签订合同 E.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

68．某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2006年6月6日14时为投标截止时间。甲、乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于6月5日17时前提交了投标文件，但6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是（）。

A.开标会由该招标代理机构主持

B.由于某评标专家迟到１小时，开标会推迟到2006年6月6日15时进行 C.开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况

D.丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑 E.丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件

69．根据《安全生产法》的规定，施工单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须（），方可投入使用。A.由专业生产单位生产

B.取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格 C.取得安全使用证或安全使用标志 D.经建设工程安全监督机构的批准

E.由经专业培训合格的特种作业人员操作

70．根据《建设工程安全生产管理条例》对施工单位安全生产责任制度的规定，施工单位主要负责人对本单位的安全生产全面负责，其主要职责包括：（）。A.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度 B.制定安全生产规章制度和操作规程

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录

71．某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级、设计使用年限15年。该工程于2004年12月15日竣工验收合格并交付使用。该工程所在地区的采暖期从每年11月15日起到次年3月15日止。施工单位出具的工程质量保修书中对保修期限的规定有下列内容，其中符合法律法规要求的有（）。A.地基基础工程和主体结构工程：50年 B.屋面防水工程：10年 C.卫生间、厨房：3年

D.电气管线、给排水管道、装修工程：1年

E.供热系统：自2004年12月15日起到2006年3月15日止 72．《劳动合同法》规定，用人单位不得解除劳动合同的情形包括（）。

A.劳动者患病在规定的医疗期内

B.疑似职业病病人在诊断期间 C.女职工在产假期内

D.未成年工在试用期内 E.在本单位连续工作满15年

73．材料供应单位甲于2006年3月1日向施工单位乙发出以某价格出售一批建筑材料的要约，并说明该价格3月31日前有效。乙需要这批建筑材料且接受该价格，遂向甲作出购买该批建筑材料的承诺。以下内容中，承诺有效的是（）。A.乙于2006年3月20日电话通知甲，表示接受该价格购买这批建筑材料 B.乙于2006年3月30日将该批建筑材料相应的货款汇到甲的账户

C.因决策延误，乙于2006年4月2日才书面通知甲，表示接受该价格购买这批建筑材

料，甲承认其效力 D.因邮递延误，乙的书面承诺通知于2006年4月2日才到达甲，甲通知乙不接受该承诺

E.乙在2006年3月20日给甲的书面承诺中，要求将交货方式由乙到甲处提货改为甲送货上门到乙处

74．某集团公司下属的甲企业投资进行扩建，与施工单位乙签订了施工合同。在施工过程中，甲由于经营状况恶化连续数月未支付工程款，经调查，甲有可能丧失付款能力，乙遂暂时停止施工。在（）后，乙应当恢复施工。A.甲企业近期接到一个大订单，经营状况好转 B.甲企业调整产品结构，重新开拓市场

C.该集团公司对甲企业的领导班子进行重大改组 D.该集团公司为甲企业向乙提供付款担保 E.该集团公司代甲企业向乙付款

75．某工业项目施工合同中约定，误期损害赔偿费为X元/天，合同争议的解决方式为仲裁。工期拖延给业主造成的损失为Y元/天。若由于施工单位原因造成工期拖延N天，则下列关于施工单位应承担的违约责任的表述中正确的是（）。A.施工单位应赔偿业主（X+Y）*N元 B.若X>Y，施工单位应赔偿业主X*N元 C.若X

D.若X过分高于Y，施工单位可以请求仲裁机构予以适当减少

E.若Y过分高于X，施工单位可以请求仲裁机构予以适当减少

76．某工程采用固定总价合同，在施工过程中发生了以下事件，其中属于不可抗力的事件有（）。

A.特大暴雨造成滑坡，使部分在建工程受损

B.建筑材料价格大幅上涨，造成施工单位在该工程上亏本 C.工程所在地发生骚乱，影响工程正常施工

D.工程毗邻建筑物采用爆破方式拆除，部分散落物使该工程现场临时设施受损 E.在工程所在地附近召开重大国际会议期间，当地政府要求该工程暂时停止施工 77．施工单位乙与建设单位甲于2009年6月30日签订了某工程的施工合同，银行丙于2009年7月20为施工单位乙提供了履约保证。在施工过程中，经甲同意，乙将该工程的设备安装工程分包给施工单位丁。对以上情况，下列表述中正确的是（）。A.该施工合同自2009年6月30日起生效

B.若乙未能按合同履行，甲可以要求丙承担承担保证责任 C.丙向甲承担保证责任后，有权向乙追偿

D.丙可以否决甲同意乙将安装工程分别给丁的决定 E.若丁未能按合同履行，丙可以拒绝承担保证责任

78．某施工合同约定由建设行政主管部门采用调解方式处理合同纠纷。对此，下列表述中正确的是（）。

A.建设行政主管部门不得作为调解人，因而该约定无效

B.与仲裁和诉讼相比，该调解方式可较经济、较及时地解决纠纷

C.若达成调解协议后当事人一方不履行调解协议，建设行政主管部门可强制执行 D.若达成调解协议后当事人一方反悔，可请建设行政主管部门再次调解 E.若达成调解协议后当事人一方反悔，可提请仲裁或提起诉讼 79．甲地的施工单位与乙地的材料供应单位签订了一批建筑材料采购合同，约定由材料供应单位送货到甲地。材料生产企业在丙地。由于材料生产企业未能按时向材料供应单位交货，致使材料供应单位不能按时向施工单位交货。对此，若施工单位就材料供应单位延期交货一事提起诉讼，下列表述中正确的是（）。A.施工单位可向甲地法院提起诉讼 B.施工单位可向乙地法院提起诉讼 C.施工单位可向丙地法院提起诉讼

D.施工单位可向甲地法院提起诉讼，不能向乙地法院提起诉讼 E.施工单位可向乙地法院提起诉讼，不能向甲地法院提起诉讼 80．仲裁协议中必不可少的内容有（）。

A.仲裁事项

B.仲裁委员会名称 C.服从仲裁的意思表示

D.请求仲裁的意思表示 E.仲裁员的姓名

参考答案

一、单项选择题

1．C

2．C

3．B

4．D

5．C

6．A

7．B

8．A

9．B

10．D

11．D

12．C

13．D

14．A

15．C

16．B

17．C

18．D

19．B

20．A

21．B

22．C

23．A 31．D

32．B

33．C 41．A

42．A

43．B 51．C

52．B

53．C

二、多项选择题

61．CE

62．BC

66．ABD

67．ABD 71．ABE

72．ABC

76．ACE

77．BCE

24．C

25．D

26．B

27．C

28．D 34．B

35．C

36．B

37．C

38．A 44．B

45．D

46．A

47．A

48．B 54．C

55．D

56．A

57．A

58．D 63．ABDE

64．BCE

65．ADE

68．AC

69．ABC

70．ABCE

73．ABC

74．ADE

75．BCD

78．BDE

79．AB

80．ABD

29．C

30．B

39．A

40．D

49．C

50．C

59．A

60．C

第四篇：《财经法规》模拟试题二

《财经法与职业道德》试题二

一、单项选择(每题1分，共20分)

1、《企业财务会计报告条例》是在（）发布的。A 1993 B 1999 C 1990 D 2000

2、某增值税一般纳税人企业采购原材料支付运杂费共计1000元，取得运输发票上注明运输费880元、保险费20元、装卸费100元。可抵扣的进项税额为（）元。A、61.6 B、70 C、77 D、88

3、未按照《中华共和国会计法》的要求设置会计账户，县级以上人民财政部门对其直接负 责的主管人员和其他直接负责人员处以的罚款金额是（）。A 5000元以上5万元以下 B 1000元以上2万元以下 C 2000元以上5万元以下 D 2000元以上2万元以下

4、下列各项中，不属于税法构成要素的是（）。

A、纳税期限B、纳税义务人C、征税人 D、税务代理人

5、《中华人民共和国会计法》修订了（）次。A 一次 B 两次 C三次 D 四次

6、税收的（）特征是区别于其他财政收入形式的最基本的特征。A、无偿性 B、固定性 C、强制性 D、收益性

7、增值税专用发票的印制权属于（）。

A、税务所

B、省级国税局

C、省级地税局

D、国家税务总局

8、《企业会计准则-基本准则》属于（）。

A 会计法 B 会计行政法规 C 国家统一的会计制度 D 规范性文件 9下列选项中，可以办理托收承付结算的有（）。

A．商品交易款项 B．代销商品的款项 C．赊销商品的款项 D．寄销商品的款项

10、无权对会计师事务所进行监督检查的部门是（）。

A 省财政部门 B 直辖市财政部门 C 自治区财政部门 D县级财政部门

11、《企业会计准则第1号—存货》属于（）。

A会计法律 B会计行政法规 C会计规章 D会计规范性文件

12、伪造、变造会计凭证、会计账簿，编制虚假财务会计报告应当要承担的法律责任是（）。A处以警告，并处以五千元以上十万元以下的罚款

B处以警告，并处以三千元以上十万元以下的罚款

D处以三千元以上五万元以下的罚款，并且吊销会计从业资格证书 D处以三千元以上一万元以下的罚款，并且吊销会计从业资格证书

13、下列不属于汇票特征的有（）。

A、汇票有出票人、付款人和收款人三个基本当事人

B、汇票是由出票人委托他人支付的票据，是一种委付证券

C、汇票可以见票即付，也可以约期付款

D、汇票只能由银行机构签发，出票人非银行机构不得签发汇票

14、注册会计师行业存在的基础是（）。

A、客观

B、公正

C、独立

D、平等

15、有些会计人员按照个别行政领导的意志钻准则、制度的空子，人为调节实现利润与亏损，这些做法是（）的。

A、违法

B、违背职业道德

C、违规

D、违纪 16.下列各项中，不属于政府采购人的权利的是()。

A.要求采购代理机构遵守委托协议约定

B.有权按照国家有关规定收取中介服务费 C.依法确定中标供应商

D.对特殊项目实施部门集中采购

17.根据《支付结算办法》的规定，下列各项中，属于收款人根据购销合同发货后委托银行向异地付款人收取款项，付款人向银行承认付款的结算方式是()。A.汇兑

B.托收承付

C.委托收款

D.国内信用证

18、王某取得一次性讲学收入500元，则王某的讲学收入的应纳所得税额为()。A.60元

B.70元

C.300元

D.0元

19、下列关于全国人民代表大会的预算管理职权的表述中不正确的是（）。

A.审查中央和地方预算草案及中央和地方预算执行情况的报告

B.批准中央预算和中央预算执行情况的报告

C.改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会关于预算、决算的不适当的决议 D.撤销国务院制定的同宪法、法律相抵触的关于预算、决算的行政法规、决定和命令 20、会计职业道德修养的前提和首要环节是（）。A、会计职业道德认知 B、会计职业道德情感 C、会计职业道德信念 D、会计职业道德行为

二、多项选择(每题2分，共40分)

1、根据《中华人民共和国会计法》的规定，下列各项中，属于会计人员监督职权的有（）。A对违反《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度规定的会计事项，有权拒绝办理或者按照职权予以纠正

B发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不符合的，按照国家统一会计制度的规定有权自行处理的，应当及时处理；无权处理的，应当立即向单位负责人报告，请求查明原因，作出处理

C监督单位从事会计工作的人员是否具备会计从业资格 D办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告

2、下列各项中，属于注销税务登记适用范围的有（）A：企业资不抵债而破产

B：企业因合并而被撤销 C：企业被工商部门暂扣营业执照

D：企业依法终止纳税义务

3、下列下列各项中，体现会计职业道德特征的有（）。A、会计人员自身必须廉洁 B、具有一定的强制性 C、具有一定的他律性 D、较多关注公众利益

4、各项中，属于对会计违法行为的行政处分的有（）。A 撤职 B 降级 C责令整改 D警告

5、下列各项中，属于违反《中华人民共和国会计法》行为的有（）。A任用会计人员不符合会计法规定的行为 B签发空头支票的行为 C随意变更会计处理方法的行为 D隐匿会计账簿的行为

6、政府采购当事人中的采购人可以是（）。

A、公安机关 B、司法机关 C、事业单位 D、社会团体

7、下列各项中，高于会计部门规章的效力的有（）。

（A）会计法律（B）会计规范性文件（C）宪法（D）会计行政法规

8、根据我国《预算法》的规定，属于国务院财政部门预算职权的有（）。A、具体编制中央预算、决算草案 B、监督中央和地方预算的执行 C、审查和批准中央预算的调整方案 D、具体编制中央预算的调整方案

9、下列属于政府采购的对象范围的有（）。

A、采购劳务 B、采购工程 C、对办公楼进行改扩建 D、租赁固定资产

10、会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，在一定情况下，其有权不接受原始凭证，并向单位负责人报告。下列各项中，属于前述的“一定情

况”的有（）。

A原始凭证不真实 B原始凭证不准确 C原始凭证不完整 D原始凭证不合法

11、下列属于集中采购机构的内部监督内容的有（）。A、建立健全内部监督管理制度 B、提高采购人员的专业技能

C、提高采购人员的职业素质和专业技能 D、政府采购项目的采购标准和采购结果应当公开

12、财政贴息支出属于我国《预算法》规定的预算支出范围的是（）。A、其他支出 B、行政管理费支出 C、国防支出 D、经济建设支出

13、下列各项中属于《预算法》规定的地方各级政府财部门的职权有（）。A具体组织本级总预算的执行 B提出本级预算预备费用方案

C定期向本级政府和上一级政府财政部门报告本级总预算的执行情况 D具体编制本级预算，预算的调整方案和决算草案。

14、税务机关税款征收有权采取的措施（）

A吊销营业执照 B加收滞纳金 C追加税款

D核定应纳税款

15、根据《中华人民共和国会计法》的规定，下列机构中应当按照有关法律规定，对有关单位的会计资料实施监督检查的有（）。

A商业银行 B审计部门 C税务部门 D财政部门

16、、应办理税务登记的包括（）。

A 中外合资企业 B 企业在外地设立的分支机构

C个体工商户 D 企业在外地设立的非从事生产、经营的场所。

17、下列各项中，属于会计违法行为的有（）。

A 变更会计处理方法 B 变造会计资料 C 编制虚假会计报告 D 伪造会计资料 18属于普通发票的是（）。

A 商品房销售发票 B 商业统一零售发票 C邮票

D增值税专用发票 19、1999年修订后重新发布的《中华人民共和国会计法》，其特点包括（）。A加大对违法会计行为的处置

B明确了会计工作在社会主义市场经济中的地位和职能作用

C特别强调了单位负责人对本单位会计工作和会计资料的真实性和完整性负责

D突出了会计职能，保证信息质量的立法宗旨

20、下列各项中属于《预算法》规定的中央预算支出的有（）。

A中央返还地方的支出 B地方各级支出 C中央补助地方的支出 D中央本级支出 三 判断题（每题1分，共20分）

1、部门预算既包括行政单位预算，又包括其下属的事业单位的预算。（）

2、纳税人发生结算、破产、撤销以及其他情形依法终止纳税义务的，应当先向工商行政管理机关办理注销登记，然后向原税务登记机关申请办理税务注销登记。（）

3、票据必须由当事人本人签章。（）

4、、会计职业道德规范“坚持准则”中的“准则”就是指会计准则。（）

5、编制决算可以总结预算中预算管理方面的经验和教训，集中反映当年国民经济和社会发展情况，供国家决策时参考。（）

6、决算，在形式上是对预算收支执行结果的会计报告，在实质上则是对预算执行结果的总结，它是国家管理预算活动的最后一道程序。（）

7、保持独立性是会计职业道德中坚持准则原则的基本要求。（）

8、各级政府预算经本级人民代表大会批准后，本级政府财政部门应当及时向本级各部门批复预算，各部门应当及时向所属各单位批复预算。（）

9、参加注册会计师全国统一考试成绩合格，并从事审计业务工作两年以上的，可以向省、自治区、直辖市注册会计师协会申请注册。（）

10、会计人员有违反《会计法》的行为，情节严重的，由所在单位吊销其会计从业资格证书。（）

11、国务院财政部门编制中央决算草案，报国务院审定后，由国务院提请全国人民代表大会常务委员会审查和批准。（）

12、增值税纳税人销售化肥适用17%的税率。()

13、无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的，其签章无效，并影响其他票据行为人签章的效力。（）

14、政府采购中，采购人采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，可以自行采购，也可以委托集中采购机构在委托的范围内代理采购。（）

15、根据《预算法》的规定，与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的企业和事业单位应按照国家规定上缴预算收入，并接受国家有关部门的监督。（）

16、根据国库集中收付制度，所有财政性资金全都纳入国库管理，收入直接缴入国库，支出

由国库直接支付到商品和劳务供应者或用款单位。（）

17财政部门在中国人民银行开设的国库单一账户是用于记录、核算和反映纳入预算管理的财政收入和支出活动，并用于与财政部门在商业银行开设的零余额账户进行清算，实现支付。（）

18、国务院财政部门编制中央决算草案，报国务院审定后，由国务院提请全国人民代表大会常务委员会审查和批准。（）

19、票据的签发、取得和转让必须具有真实的交易关系和债权债务关系，不能无偿取得。（）20、无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的，其签章无效，并影响其他票据行为人签章的效力。（）

四 案例分析题（不定项选择，每题2分，共20分）四：案例分析题（每题2分，共20分）

丁单位是实行国库集中支付的事业单位。2010年4月，按照预算安排，丁单位拟采购一台纳入政府采购集中采购目录的精密仪器A设备用于药品检验，设备价款为200万元。由于设备具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购，丁单位以投标邀请书的方式邀请了5家供应商参与投标，按照招标程序选择了供应商B企业并与其签订了采购合同。当月，丁单位按照批复的部门预算和资金使用计划，向财政国库支付执行机构提出支付设备采购价款申请，财政国库支付执行机构对支付申请审核无误后，向代理银行发出支付令，并通知中国人民银行国库部门，通过代理银行进入全国银行清算系统实时清算，将A设备采购价款200万元从国库单一账户划拨到B企业银行账户。5月，丁单位采用财政授权支付的方式直接从B企业购买了与A设备配套使用的检验试剂，价款为5万元。根据以上情况，请回答如下问题： <1>、根据《政府采购法》，下列各项关于政府采购的表述中，正确的为（）。A、集中采购可以自行采购，也可以委托集中采购机构在委托的范围内代理采购 B、政府采购只能实行集中采购的方式

C、属于地方预算的政府采购项目，其集中采购目录和政府采购限额标准由省(含自治区、直辖市)、市、县各级财政部门确定并公布

D、采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，应当委托采购代理机构实行集中采购 <2>、下列各项中，属于本例中丁单位采购A设备所采用的采购方式的为（）。A、单一来源采购 B、竞争性谈判 C、公开招标 D、邀请招标

<3>、下列各项中，属于邀请招标方式中受邀参与投标的供应商数量不得少于的数量的为（）。

A、2家 B、4家 C、1家 D、3家

<4>、下列各项中，属于本例中丁单位采用的国库集中支付方式的为（）。A、财政直接支付 B、财政直接缴库 C、财政集中汇缴 D、财政授权支付

<5>、下列各项中，属于本例中丁单位采购检验试剂所采用的采购方式的为（）。A、单一来源采购 B、公开招标 C、竞争性谈判 D、邀请招标

2、证监会组织对甲上市公司进行检查时发现以下事实：

某年，甲公司由于经营管理和市场方面的原因，经营业绩滑坡，为了获得配股资格，甲公司主要领导人贾某便要求财务总监郑某对该的财务数据进行调整，以保证公司的净资产收益率符合配股条件，否则财务部门人员全部换岗。郑某组织公司财务人员易某以虚假营业额、隐瞒费用和成本开支等方法调整了公司财务数据。甲公司根据调整后的财务资料于第二年的10月申请配股并获得批准发行。根据题意回答下列问题： <1>、该公司会计人员违背了（）要求。

A、爱岗敬业 B、客观公正 C、提高技能 D、诚实守信

<2>、题中表述的事项中，存在违法和违背会计职业道德要求的人员有（）。A、贾某 B、郑某 C、上级主管单位 D、易某

<3>、单位负责人负责单位内部的工作管理，会计人员必须服从其管理，不得违抗。（）A、对 B错

<4>、按《会计法》规定，可给予相关的处罚是（）。A、对违法行为人处以5000元以上5万元以下的罚款 B、对甲公司给予3000元以上5万元以下的罚款

C、对相关的领导人或直接责任人处以3000元以上5万元以下的罚款 D、对其中的会计人员，由县以上人民政府财政部门吊销会计从业资格证书 <5>、按《会计法》规定，单位负责人贾某（）。A、有授意、指使他人编制虚假财务会计报告的行为 B、构成犯罪的，应追究刑事责任 C、不构成犯罪的，应给予行政处分

D、不构成犯罪的，可处以5000元以上5万元以下的罚款

第五篇：2018一级建造师《工程法规》模拟测试题

除了课堂上的学习外,平时的积累与练习也是学生提高成绩的重要途径,以下是小编为大家搜索整理的一级建造师考试训练题，希望能给大家带来帮助!更多精彩内容请及时关注我们应届毕业生考试网!

单选题

1、下列法律中，属于经济法的是()。

A.《标准化法》

B.《招标投标法》

C.《物权法》

D.《合同法》

参考答案：A2、《天津市建筑市场管理条例》所属的法的形式是()。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.部门规章

参考答案：C3、当地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，下列说法正确的是()。

A.不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决

B.不能确定如何适用时，由国务院提出意见

C.国务院认为适用地方性法规的，应提请全国人民代表大会常务委员会裁决

D.国务院认为适用部门规章的，应决定在该部门适用地方性法规的规定

参考答案：B

共有15049人答过，平均正确率57.75%

4、法人在建设工程中的地位，主要表现在()。

A.所扮演的分包角色上

B.工程总承包合同约定的权利、义务中

C.具有民事权利能力和民事行为能力

D.工程建设参与方分工协作的关系中

参考答案：C5、下列行为中，不得代理的行为是()

A.工程承包

B.材料设备采购

C.诉讼

D.招标

参考答案：A6、乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。

A.效力待定

B.无效

C.有效

D.经过乙催告甲后生效

参考答案：C7、某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同()。

A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效

B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同

C.自当事人双方签字盖章后即生效

D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效

参考答案：C8、王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》的规定，下列主体可以作为保证人的是()。

A.某项目经理

B.某项目工程部

C.某公立小学

D.某国家机关

参考答案：A9、某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是()。

A.其间构成了不当得利之债

B.其间构成了无因管理之债

C.其间构成了侵权之债

D.其间没有形成债的关系

参考答案：C10、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的船舶

C.交通运输工具

D.半成品

参考答案：A11、建设工程一切险的保险终止日应为()之日。

A.工程竣工验收

B.工程验收合格

C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日

D.合同双方约定的终止日

参考答案：C12、根据《民法通则》的规定，属于承担民事责任方式的是()。

A.返还财产

B.责令停产停业

C.暂扣或者吊销执照

D.没收违法所得，没收非法财物

参考答案：A13、下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是()。

A.某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失

B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤

C.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死

D.施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定，造成3人重伤

参考答案：C14、根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，()在开工前依法可以不办理施工许可证。

A.投资45万元的厂房

B.造价为60万元的管道安装工程

C.建筑面积为250平方米的装修工程

D.建筑面积为350平方米的修缮工程

参考答案：C15、建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期，但延期以两次为限，每次不超过()个月。

A.3B.4C.5D.6

参考答案：A16、建筑业企业资质证书有效期为()年。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满3个月前，申请办理资质延续手续。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

参考答案：D17、建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是，()。

A.因工伤被鉴定为限制民事行为能力人

B.其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼

C.其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育

D.执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年

参考答案：B18、下列情形中，属于注册建造师担任项目经理期间可以进行更换的是()。

A.项目经理部调往别的施工项目任职

B.发包方同意更换项目负责人

C.发包方与建造师受聘企业变更了承包合同

D.项目经理无法适应工程所在地的气候条件

参考答案：B19、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。

A.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿

D.分包单位只对总承包单位负责

参考答案：C20、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是()

A.涉及国家安全，国家秘密的项目

B.使用各级财政预算资金的项目

C.使用国有企业事业单位自有资金的项目

D.抢险救灾的项目