煤矿竣工综合验收提交资料明细

第一篇：煤矿竣工综合验收提交资料明细

煤矿综合验收提交资料明细

一、煤矿概况

1、企业营业执照

2、采矿许可证

3、安全生产许可证

4、《爆炸物品使用许可证》、《爆炸物品储存许可证》

5、矿井主要工种及设计定员（设计与实际）

二、设计依据

1、项目（新建、技改、扩建）立项审批文件

2、地质勘探报告及储量核实备案文件

3、项目“可行性研究报告书”及“安全预评价报告书”

4、矿井设计的其他依据文件

三、设计文件

1、《矿井初步设计》、施工图及评审文件

2、《安全专篇》及评审文件

3、图纸

四、自然安全条件

1、矿井瓦斯等级鉴定报告

2、矿井各煤层内火灾倾向性鉴定报告

3、矿井各煤层煤尘爆炸危险性鉴定报告

4、地震、地热、冲击地压有害因素资料

5、有害物质组分、放射性物质类型及强度

五、矿井安全条件

1、矿井四邻：位置、距离、安全关系（图）

2、废弃巷道、采空区：位置、层位、面积（图），现在管理措施

3、矿井老窑、古空区：位置、层位、面积、积水数量、是否造成过事故，现在控制措施（图）

4、矿井火区：起火时间、位置、面积、是否造成过事故，现在控制措施（图）

六、培训与人员资质

1、矿长资格证及矿长安全资格证

七、事故预防与应急救援预案

1、矿井安全管理组织机构及人员配备（内部文件）

2、矿井通风防尘、灾害监测管理机构及人员配备（内部文件）

3、重大危险源登记、《重大危险源申报表》、评估结果及监控措施和应急预案

4、《矿山事故紧急救援预案》

5、《矿井灾害预防和处理计划》

6、矿井反风演习计划及报告

7、矿山专（兼）职应急救援组织及人员名单

8、矿山救护队或救护协议

9、工业卫生、医疗救护、组织机构及人员、物资配备

10、安全设施（资金）设计及落实情况（明细、汇总）

八、安全检测检验

1、主要通风机检测、检验报告，运行记录及合格证

2、主排水泵检测、检验报告及合格证

3、主提升设备检测、检验报告及合格证

4、主运输设备检测、检验报告及合格证

5、特殊设备（起重机、锅炉、空压机等）检测、检验报告及合格证

九、数据 资料

1、矿井通风阻力测定报告

2、矿井通风、调风、配风计算书

3、矿井测风报表

十、施工纪录

1、施工单位资质、简介，2、单项工程（施工、安装）验收记录、3、工程（投资）完成量明细与汇总

4、施工单位施工的内业资料

十一、监理记录

1、监理单位资质、简介

2、监理日志、监理大刚、监理规划、监理资料；

3、质量评估报告

十二、设计单位

1、设计单位出检查报告；

十三、其它

1、质量认证单位简介、资格证、认证意见书、评级、分数；

2、项目预验收、试运转报告（机构、全过程、各系统、记录、测试数据、结论等）

第二篇：建设工程竣工验收提交资料明细

建设工程竣工验收提交资料明细

1、建设单位申请验收方案报当地建设行政主管部门的同意验收的批复。

2、建设工程竣工规划验收、消防验收、人防验收合格书（函）。

3、土壤氡气检测报告、竣工工程室内环境检测报告。

4、参建各方对工程质量、工程资料预验收签字表，预验收报告、预验收整改报告。（原件）

5、竣工工程质量保修书、竣工决算审查及工程还款协议书。

6、工程基本报建批复、一书两证、中标通知书、施工许可证、设计图纸审查批准书、审查意见及答复，图纸会审纪要、设计变更单。

7、勘察合同、设计合同、监理合同、施工合同及分包合同。

8、建设、勘察、设计、监理、施工单位竣工验收评估报告。（原件）

9、单位工程质量竣工验收记录表G..0.1—4表。（原件）

10、单位工程基础、主体结构验收记录表及参建各方基础、主体结构验收评估报告。（原件）

11、单位工程桩基检测、基础、主体实体检测报告。（原件）

12、开、竣工报告，施工组织设计。

13、建设工程质量监督申报表、建筑工程安全开工备案表。

14、住宅工程提供质量分户验收资料。（单另装订成册）

15、建筑装饰装修工程专项验收资料。（幕墙工程结构计算书、设计说明书；使用的各种材料、构件和组件的产品合格证、性能检测报告和材料复试报告；隐蔽验收记录；硅酮结构胶相容性和剥离粘结性实验报告；后置埋件现场拉拔强度检测报告、干挂石材弯曲强度报告；幕墙的抗风压性能检测报告等单另装订成册）

16、建筑节能工程专项验收资料。（民用建筑节能质量监督专项备案登记表；使用的各种材料、构件的产品合格证、性能检测报告和材料复试报告、隐蔽验收记录；节能检测报告包括保温材料、墙体导热、窗体导热、窗三性等单另装订成册）

17、建筑电梯检测合格报告。

18、工程竣工验收前在建筑工程醒目位置采用耐久性材质制作及张挂建筑工程标志牌。（注明责任主体姓名或项目负责人姓名，且在提交资料中附照片）

19、住宅工程在单元门口张挂时间不少于半年的质量回访维修服务牌及装修注意事项。(在提交资料中附照片)

20、住宅工程每户均提供电气线路、水暖管路敷设线路图及终端、分水器控制标识。

装订要求：字迹清晰、签章齐全，按顺序编写目录、页码装订成册报市工程质量监督站备案存档。

第三篇：施工单位拒不提交竣工验收备案资料

施工单位不配合竣工验收备案、交付竣工资料的法律责任分析

目前经济下行压力增大，房地产行业作为资金密集型和受国家经济调控影响较大的行业，去库存和资金压力都很大。建设单位将此压力转移到施工企业：主要表现为拖延结算和付款迟延。施工单位在签约时是弱势地位，进入履约阶段后则变得强势起来。出于对建设单位拖延工程结算、进度款迟延支付不满等原因，经常出现施工单位不配合竣工验收和备案、使开发商无法按期交房的纠纷。

那么施工单位不配合办理竣工验收备案手续，到底是怎样的一种法律责任？笔者对相关法律规定进行了梳理和分析。

一、施工单位不配合竣工验收备案的表现形式

1、开发商在购房合同中都会对逾期交房和办证约定有违约责任；同时开发商也会对逾期竣工导致的逾期交房行为在施工合同中设置违约责任条款。施工单位只有在竣工验收后才有工程款请求权，施工单位的工期意识都很强，故施工单位对于竣工验收本身是积极配合的。

2、施工单位不配合竣工验收备案主要表现为：即不在竣工验收备案表上盖章。不移交竣工技术档案资料，少数也会不移交工程实体。

实务中，很多人对“竣工验收”和“竣工验收备案”这两个概念认识不清，要了解施工单位在现行法律体系中对于“竣工验收”和“竣工验收备案”有什么样的义务，有必要先分清这两者的区别。

二、关于竣工验收的相关规定

（一）施工单位配合竣工验收是法定义务 《建筑法》第61条第1款规定：“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。”

国务院颁布施行的《建设工程质量管理条例》中

第16条规定：“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：……(二)有完整的技术档案和施工管理资料；(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑物配件和设备的进场试验报告；……”

第29条规定：“施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑物配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。”

（二）施工单位交付包括工程实体和技术档案交付两个方面

施工合同中承包人的主要义务就是按设计要求和国家标准向发包人交付合格的建筑产品，竣工验收合格后的交付从上面的法律规定来看，其实包括两个方面：

1、建筑工程实体本身的交付：即施工单位在验收合格后，将所有的人员、机械、设施、材料及临时设施全部撤出施工现场，清场后移交给开发商。

2、建筑工程有关的技术档案和资料的交付：这里的资料即包括纸质资料也包括电子档案。

以上就是建筑行业通常所说的“五方参与”的竣工验收：即建设、勘察、设计、施工、监理单位根据国家颁发的验收规范和合同约定进行检查、评定活动，也是《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律、行政法规规定的工程交付使用条件。

三、竣工验收备案是建设单位交房和办理产权的必要条件，施工单位有配合的合同义务

（一）建设单位在竣工验收后办理竣工验收备案是其法定义务

建设部颁布的规章《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备理办法》中： 第四条：建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门(以下简称备案机关)备案。第五条：建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：(一)工程竣工验收备案表；

(二)工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；

(三)法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；

(四)施工单位签署的工程质量保修书；(五)法规、规章规定必须提供的其他文件。

第八条：备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件15日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。第九条：建设单位在工程竣工验收合格之日起15日，内未办理工程竣工验收备案的，备案机关责令限期改正，处20万元以上30万元以下罚款。

第十条：建设单位将备案机关决定重新组织竣工验收的工程，在重新组织竣工验收前，擅自使用的，备案机关责令停止使用。

（二）竣工验收备案是建设单位交房的必备条件

对于竣工验收备案是否为商品房交房的前提条件，目前在司法实务和学术界有争议，从上面国家的法律规定可以看出：竣工验收备案是指竣工验收后，建设单位还应提交规划验收、消防验收、环评验收、防雷设计验收、人防工程验收等合格资料才能取得备案手续。

1、从目前商品房购房合同纠纷发生的原因来看，有很多是出于对开发商承诺的小区配套规划设施不满意的情况，出于对购房者保护的角度，仅仅是竣工验收合格显然达不到购房者的购房意愿和目的，故笔者认为将竣工验收备案作为交房的条件更合适。

2、《消防法》、《环保法》、《规划法》等法律中都明确了房地产开发交付使用时必须要通过消防、环保、规划、人防等相关部门的验收。对于《建设工程质量管理条例》中未设置建设工程竣工应通过消防、环保、规划、人防等相关部分验收的条件这一问题，笔者理解是：其一，《条例》中所指的“竣工验收”是指工程意义上的，也就是指施工单位向建设单位交付应具备的条件，而不是可以向购房人交付的条件；其二，从立法本意来看，《条例》更多的是规范和约束工程建设中的建设、施工、监理、勘察、设计等施工参与单位的行为和权利义务；其三，即使是《条例》对此问题有所疏漏，由于其效力等级不能对抗上位法，竣工验收的条件也应遵从上位法的规定。因此，只有符合消防、环保、规划、人防等相关要求的商品房才能最终向购房人交付。

3、目前政府推出的《商品房买卖合同》示范文本中均有约定：商品房取得“一证两书”才可以交付使用（《竣工验收备案证》、《商品房使用说明书》、《商品房保修证明书》）。地方立法中对此也有此规定，如《重庆市城市房地产开发经营管理条例》（重庆市第四届人民代表大会常务委员会第六次会议通过，自2014年3月1日起施行）中 第二十六条：房地产住宅项目的交付使用应当符合下列条件：

（一）已取得建设工程竣工验收备案证；

第十一条建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，处20万元以上50万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。价款2%以上4%以下罚款。

（三）竣工验收备案是建设单位办理房屋产权的条件

建设部2004年发布的《关于加强住宅工程质量管理的若干意见》(建质[2004]18号)第3.4条规定“各地建设行政主管部门要加强对住宅工程竣工验收备案工作的管理，将竣工验收备案情况及时向社会公布。单体住宅工程未经竣工验收备案的，不得进行住宅小区的综合验收。住宅工程经竣工验收备案后，方可办理产权证。”

四、施工单位不配合竣工验收备案应承担的是民事责任

（一）法律行政法规并没有针对施工单位不配合竣工验收备案的行政责任

1、从上述规定来看，组织竣工验收备案是建设单位的法定义务，同样配合竣工验收备案也是各参建单位包括施工单位的法定义务和合同义务。但从违反竣工验收相关规范的法律后果来看，仅仅规定了建设单位的行政法律责任，并没有明确或规定施工单位不配合竣工验收备案如何处理及法律责任，这不能不说是工程竣工验收备案制度存在着一定的缺陷。

2、个别地方如东莞市出台了《东莞市建设局关于工程竣工验收备案纠纷的处理办法》，其中第三条规定、对因甲乙双方争议造成不能办理竣工验收备案的，采取以下办法处理：

（一）由建设单位提交担保金额为有争议部分造价的以施工单位为受益人的支付担保（银行不可撤销保函），保函有效期至双方纠纷处理完毕，并签订解除担保手续，或法院判决执行完毕。保函由调解机构收存。

（二）调解机构收到保函后5日内，施工单位必须提交全部竣工验收资料，并配合建设单位完成工程竣工验收和竣工验收备案。对无争议部分结算，建设单位必须在竣工验收备案前支付给施工单位。

（三）施工单位拒不提交有关竣工验收资料的，建设单位可以委托有司法鉴定资格的鉴定机构出具房屋建筑安全性鉴定报告。以安全性鉴定报告代替竣工验收报告办理竣工验收备案。

建议：以上东莞的规定值得参考，在施工单位不配合进行竣工验收和备案手续时，建设单位可以向法院起诉请求判决相关参建单位履行竣工验收义务。如果工程并没有进行实际验收，应允许建设单位请有资质的质量鉴定单位对工程进行质量鉴定，如果质量合格的，应以此为据并随同判决报建设主管部门备案。如果仅仅是不配合签署意见，应允许建设单位以判决文书作为资料申请备案。现实中建设主管部门，以没有施工单位或者其他参建单位盖章为由拒绝办理竣工备案手续的行为，其实是一种机械的行政不作为行为。

（二）施工单位交付技术档案、配合竣工验收备案是其法定和合同义务

第一、从上述规定看，施工企业在从事建筑活动中，负有提交有关工程技术资料的义务。第二、从建筑活动的特点看，施工单位的建筑活动直接决定了其施工完成的工程质量能否合乎国家法律规定及当事人约定的质量标准要求，其在施工过程中不仅负有按图施工的义务，同时还负有检验有关材料、建筑构配件以及对隐蔽工程的质量检查与记录义务，故保留并交付与建设工程相关的一系列技术资料，对确保其施工完成的工程在竣工验收后，使发包人在安全使用、合理使用、便捷使用方面具有突出的、不可缺少的作用。第三、从合同约定看，建设单位在合同中大都约定承包人在竣工验收合格后，有配合办理竣工验收备案、并交付技术档案施工资料的义务。且施工单位不得以结算办理和款项支付有异议为由不履行此义务。承包人在依约完成施工任务的同时，尚负有配合办理竣工验收备案、交付相关施工资料的附随义务。第四、从司法实践看，不少法院对发包人提出的诉请要求承包人履行交付相关技术资料的请求均能持支持的意见。如最高人民法院民一庭公布的中国建筑第二工程局与河南裕达置业有限公司拖欠工程款纠纷案中，河南省高级人民一审判决第六项判令承包人中建二局与发包人公司签订的《郑州裕达国际贸易大厦建设工程施工合同》及其他相关协议对未履行部分不再履行，中建二局应于判决生效后15日内向裕达公司移交按照国家有关规定应当移交的有关施工资料，配合裕达公司办理竣工验收手续。双方当事人分别向最高人民法院提起上诉，但对该项判决内容均服判。

（三）施工单位不配合竣工验收备案承担的主要为逾期竣工违约责任

1、双方在施工合同中如已就施工单位不配合竣工验收备案、移交技术资料约定了违约责任，则此约定是合法有效的。如前所述，竣工验收备案无法办理的，则建设单位必然面临逾期竣工、逾期交房和办证的违约责任。

2、需注意的是，即使合同有逾期竣工违约金与建设单位向小业主承担的逾期交房损失这两项责任，但笔者认为此二者皆因施工单位逾期竣工这同一项违约行为所致，故要求施工单位同时承担逾期竣工违约金和逾期交房损失可能不会同时得到支持。

综上：施工单位不配合竣工验收备案手续、拒不移交竣工档案，在目前法律体系中尚不能追究行政责任，建设单位只能在合同中对此行为约定详细的违约责任条款；同时建设主管机关也不应消极面对，应学习东莞市积极参与调解并处理建设单位与施工单位的此类纠纷，以化解因此竣工验收备案纠纷而给购房者带来的损失。

第四篇：工程竣工验收应提交的资料

工程竣工验收应提交的资料

1、工程质量保证体系审查表

2、图纸会审纪要

3、地基验槽纪录

4、地基、基桩检测报告

5、地基及基础分部工程质量验收报告

6、主体结构分部工程质量验收报告

7、建设工程基础分部验收备案表

8、建设工程主体分部验收备案表

9、建设工程分部（专业）工程验收备案表

10、建设工程单项（附属）工程验收备案表

11、防盗门合格证及性能检测报告

12、防水工程抗渗试验记录及防水材料合格证、检验报告

13、回填土密实度检测报告

14、管道水压试验记录

15、系统（生活给水）消毒清洗记录

16、绝缘测试记录

17、接地（避雷、保护）电阻测试记录

18、装饰工程水泥进场检验报告

19、装饰工程材料检测报告

20、建筑物外墙饰面砖粘结强度试验

21、楼地面工程砂浆（砼）试块强度报告

22、建设工程（单位工程）竣工验收申请报告

23、工程质量评估报告

24、设计文件质量检查报告

25、建筑工程消防验收意见书

26、民用建筑工程室内环境污染检测报告

27、环保部门检查出具的“认可使用文件”

28、建设工程项目施工安全评价书

29、施工图设计文件审查批准书

30、提请规划部门检查、出具“竣工认可文件”

31、施工企业质量管理评价手册

32、分户检查表

工程主体结构验收应提交的资料

一、结构实体资料

1、图纸会审记录

2、质量、安全监督交底记录

3、地基处理资料

4、地基验槽记录

5、基桩检测报告

6、主体结构分部工程质最验收报告

7、钢筋后锚固抗拔检测报告

8、水泥出厂合格证明、进场检验报告

9、砖出厂合格证明、进场检验报告

10、钢材出厂合格证明、进场检验报告

11、钢材连接试验报告，焊条(剂)、连接出厂合格证

12、砼、砂浆配合比通知单，砂、石检验报告

13、砼试块试验报告、砼抗渗试验报告

14、砼同条件养护试块试验报告

15、砂浆试块试验报告

16、砼、砂浆强度评定表

17、沉降观测记录

18、钢筋保护层检测报告及处理意见

19、板厚检查表

20、设计变更通知单、工程技术核定单、材料代用签证单

21、停、复工通知单及整改完成报告

22、质量问题（事故）处理资料

二、工程建设各方责任主体行为资料

建设单位：

1、房地产开发公司资质证书

2、建设工程质量安全监督证书

3、建筑工程施工许可证

4、建设工程规划许可证（通知）

5、建设工程委托监理合同

6、施工图设计文件审查意见及设计回复意见

7、建设工程施工图设计文件合格批准书

勘察、设计单位:

1、单位资质

2、省外企业入川备案登记

监理单位:

1、单位资质

2、外地监理公司入攀登记

3、工程项目监理资格审查表

4、总监、监理工程师、监理员上岗证

5、建设工程质量安全能力考核合格证

6、监理规划、监理细则

7、旁站监理方案、旁站监理记录

8、对施工组织设计的安全技术措施、专项方案、进场材料、设备的审查、签证资料

9、监理日志（应记录质量、安全问题及处理结果）

施工单位:

1、单位资质

2、外地施工企业入攀备案登记

3、安全生产许可证

4、工程施工中标通知书

5、施工现场管理人员资格证（项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员）

6、企业主要负责人和安全管理人员能力考核证（法人、项目经理、安全员）

7、继续再教育考核合格证（项目经理、安全员、质检员）

8、特种作业人员操作证：起重机械操作（司机、指挥、司索）、电工作业、金属焊接（切割）作业、建筑登高架设作业等

9、施工组织设计、专项施工方案（高边坡、深基坑、脚手架、模板、塔机、临电等）。

10、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施备案及检测。

11、意外伤害保险

12、生产安全事故应急救援预案。

13、安全交底、检查、验收记录（基坑支护、脚手架、塔机、高大模板、临电）。

14、安全评价书

15、建筑工程检验批、分项工程、分部（子分部）工程质量验收记录。

16、隐蔽工程质量验收记录

17、监督交底记录

阶段安全评价应提交的资料

一、施工准备阶段安全评价应提交的资料

1、建筑施工现场安全监督备案表（一份）。

2、攀枝花市建设工程施工安全条件现场勘验自查表（一份）。

3、施工现场及毗邻区域内有关资料的交接证明材料一览表（一份）。

4、攀枝花市建设工程施工现场安全文明施工阶段自查评价表（一份）。

5、建筑工程现场安全文明施工检查打分表（一份）“需监理及施工单位签字”

6、安全生产、文明施工责任制。

7、施工组织设计及专业性较强的安全生产专项施工组织设计。

8、安全文明施工费用落实情况。

9、安全生产、文明施工检查制度。

10、安全教育制度。

11、施工现场安全管理人员证件及特种人员作业上岗证。

12、重大危险点源监控措施和安全事故应急救援预案。

13、各阶段《建筑工程现场安全文明施工检查打分表》。

14、《建设工程项目施工安全评价书》一式三份。

15、办理意外伤害保险的证明材料。

二、其它阶段安全评价应提交的资料

1、攀枝花市建设工程施工现场安全文明施工阶段自查评价表（一份）。

2、建筑工程现场安全文明施工检查打分表（一份）“需监理及施工单位签字”

主体结构验收应具备的条件

1、主体结构分部各分项工程应按设计文件全部施工完成，并符合施工质量验收规范要求。

2、质量保证资料，参建建各方责任主体质量行为资料经审查齐全，符合要求（资料应提前五天报监督科审查）。

3、整改通知单提出的问题必须全数处理完毕，并符合要求。

4、现浇砼构件钢筋保护层检测合格（若需处理应有设计验算核定单或处理意见且签字、盖章齐全）。

5、施工现场符合文明施工安全生产条件，装饰装修阶段安全评价合格。

6、门窗框必须全数按设计、规范标准安装到位。

7、不同材质交接处和抹灰层厚度≥35mm时，防止墙面开裂的措施必须全部设置到位（增设钢丝网，每边宽度≥100mm）。

8、接线盒内的锁口套圈必须全部设置到位。

9、有防水要求的楼面除门洞外，必须全部设置高度≥120mm、宽度同墙宽的C20砼翻边。

10、楼板（每间）厚度必须全部测量完成，并由监理工程师检查认可，形成签字齐全的检查记录。

建筑起重机械设备备案应提交的资料

1、新出厂设备的制造单位、产品质量合格证明，生产许可证。

2、使用期在八年以内的设备，除提供新出厂设备的制造单位、产品质量合格证明，生产许可证外，还必须提供最近一次安（拆）装检测报告

3、使用满八年的设备，除提供新出厂设备的制造单位、产品质量合格证明，生产许可证外，还必须提供法定检测鉴定报告。

4、已使用设备安全附件，安全保护装置，测量调控装置及有关附属仪器、仪表的法定检验记录。

5、已使用设备运行故障和事故记录。

6、起重设备的七寸彩色照片一张。

备注：同一型号机械因本身质量问题发生两起重大事故，该产品禁止在我市施工现场使用。

建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件

1、四川省建设工程竣工验收备案书（一式四份）

2、施工单位签署的《工程质量保修书》（一式四份）

3、工程施工许可证或开工报告

4、单位工程质量验收文件（原件）：基础、主体分部分验收备案表、建设工程单项工程验收备案表、建设工程竣工验收申请报告。

5、规划部门出具的《工程规划许可证》及其规划批复文件。

6、公安消防部门出具的认可文件或准许使用文件

7、工程质量监督报告（由质安站提交）

8、工程竣工验收报告（原件）

9、委托监理的工程项目，监理单位对工程提出的工程质量评估报告。

10、勘察、设计单位对勘察、设计文件提出的质量检查报告

11、住宅工程的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

12、建设工程项目施工安全评价书（原件）。

13、审查部门出具的《四川省建设工程施工图设计文件审查批准书》、《建设工程施工图设计文件审查备案通知》

14、城建档案部门出具的《建设工程档案审查意见书》。

15、造价管理部门出具的《工程竣工结算确认书》。

16、视具体情况应提交的其他文件，如：环保验收意见、电梯准用证等。

第五篇：单位工程竣工验收提交资料一览表01

单位工程(建筑)竣工验收提交资料一览表

1、施工许可证（复印件）、规划许可证（复印件）。

2、项目经理、总监理工程师、设计项目负责人、勘察项目负责人资质证书（复印件）。

3、设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位资质证书（复印件）。

4、基础、主体、节能分部及工程竣工验收申报表及结论表。（结论表要求按单位工程提供）

5、五方主体质量检查报告（其中建设、监理、施工、设计四方主体报告内应有节能内容及消防内容，并按单位工程提供）

6、工程质量监理评估报告（桩基、基础、主体、节能、竣工）

7、室内环境空气质量检测报告、防雷检测报告（按单位工程提供）

8、消防验收报告、强电检测报告、电梯检测报告，9、节能材料、节能系统检测报告、影像资料（节能材料检测20000平方米以下不应少于三组，20000平方米以上不应少于六组。节能系统检测报告按单位工程提供，检测内容：

1、墙体保温材料取芯；

2、现场门窗气密性测试；

3、外墙屋面维护结构导热系数检测；影像资料按单位工程提供）

10、幕墙资料（按省建筑业管理局浙建管[2007]27号文件执行）

11、门窗四性检测报告（气密性、水密性、抗风压、保温性能）

12、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001G表G.0.1～4（按单位工程提供）注： GB 50300-2001~G.0.1需各单位法人签字并加单位公章，GB 50300-2001~G.0.2～4需单位技术负责人签字并加盖单位公章。（地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、建筑给水排水及采暖工程、建筑电器工程、建筑节能工程、自动喷水灭火系统工程、电梯工程、通风与空调工程、建筑智能化工程共十一哥分部工程）

13、钢结构资料（原材料复检、联接用紧固标准件复检、焊缝探伤、防火涂料涂层厚度检测报告、焊接工艺评定报告）

14、安全玻璃（原材料合格证、承受水平荷载的玻璃要求提供抗冲击试验报告）

15、水电资料（管道试压、排水管灌水试验、绝缘电阻及接地电阻测试报告）

16、安全问题整改回复

17、施工主要质量控制资料汇总表（质保资料、水电安装审查意见表需项目经理、监理总监、建设单位代表签字并加盖公章。）

18、工程事故报告及事故处理报告。

19、工程质量保修书、工程款支付证明。

20、施工过程中异常试件处理的书面资料。