第一篇：劳务分包合同1 2017
劳务承包协议书
承包单位：海南天腾建筑工程有限公司（以下简称甲方）分包单位：
（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就扩大劳务承包事项达成一致，订立本协议书。一.劳务承包工作范围及内容
1.工程名称：巨野县凯旋新城 2.工程地点: 巨野县人民医院西邻
3.承包方式：包人工、包施工所有小型工具、小五金、包生活；
4.承包单价： 框剪结构每平方米为： 元（依施工图纸建筑面积，此价格不含税金）此价格包括劳务用工、小型机械设备（如钢筋机械用具、木工电锯、搅拌机、震动棒、电锤、电钻以及二级配电箱以外的电箱电线）、工具、食宿、生活用品、劳保防护用品、保险、临时用工、小五金等相关综合费用； 5.建筑面积：约80000㎡（最终以实际发生的面积计算为准）。
6、图纸变更部分按照实际变更工程量另价计算，价格由甲乙双方现场签字确认。
二.施工内容: 1.主体及二次结构工程:主体、砌体、门窗过梁、内墙抹灰拉毛、外墙面抹灰、楼地面水泥砂浆找平压光、结构顶棚砼面一次成型、楼梯踏步及休息平台水泥砂浆找平压光、（不含外墙保温及镶贴）、包安全、包质量、包工期、包文明施工；
2.本工程范围内从基础大开挖开始。
零星工程：人工 清槽、边坡维护、砖砌、土方人工回填、人工平整、人工夯实；施工放线。混泥土：泵管架设拆除、浇筑、振捣、维修、清理、养护、试块留置以及水泥支棍和搅拌机； 模板：制作、转运、支护、安装、拆除、维修、保养、材料归类堆放；
钢筋：配制料单、制作、吊运、绑扎、铁钉、扎丝、焊接、墙体拉结筋预埋铁、拉拔试验、钢筋验收、清理、材料堆放、原材料归类保管、半成品保护、成品保护及维修；
砖砌体：材料施工场地内运输、砂浆制作、墙体植筋、砌体砌筑、过梁、构造柱、出风口砌筑、保湿、保养、楼层清理。
文明施工现场;机械工具摆设、二级配电以外的配电箱及电缆、临时照明设备、施工用水泵 均文明安置。机械设备：（甲方只提供泵车及一级配电箱、塔吊）塔吊技师及其它大型施工用机械设备、二级配电箱。以下相关连接线材由乙方负责购买或租赁并承担其相关费用。
三.安全文明施工：
1.施工现场及时清扫清理，工人遵守安全规范、文明施工。
2.人员组织调配协调、安全教育监督。四.甲供材料
图纸涵盖范围内的材料：除大甲方提供钢筋、混凝土、水泥、沙石料、砖块、泵车、电、现场水源、一级配电电缆配电柜外、承包方提供民工住宿、床铺、塔吊、木板、木方、施工电梯、钢管，其余的由乙方自行解决。五.质量标准：
按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，山东地区现行强制规范及验收标准，本工作必须达到质量评定合格等级。
六.合同工期：2017年6月7日至2018 年 6 月 5 日。
七、甲方分包的项目：
门窗安装工程、水电暖及消防工程、楼梯扶手、防水、镶贴、外墙涂料、电梯工程
八、甲乙双方的权利与义务
1.甲方义务：
（1）.甲方委派担任驻工地履行本协议的项目经理为＿＿＿＿＿。
（2）甲方提供临时设施。
（3）负责按照乙方工期计划和材料计划及时调配甲供材料，保证乙方施工。
（4）负责协调其他分包单位积极配合乙方施工。
（5）负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
（6）负责统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设备、工作用水、电及施工现场。负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
2、乙方义务
（1）乙方委派担任驻工地履行本协议的项目经理为：。
（2）乙方组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行清包劳务协议书内容，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向甲方负责；
（3）乙方负责执行各项管理目标，协助组织编制年、季度、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、监督、检查和验收。
（4）对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的技术员、工长、专职质检安全员、电工、熟练工人投入工作，未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人、承包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。（5）乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每周末前提交下一周施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。
（6)严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工。确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，投入足够的人力物力，保证工期，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全施工、现场脏乱造成的损失及各种违规罚款
（7）自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、适用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其它单位协调配合，照顾全局。
（8)按甲方统一规划堆放材料、机具、按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。施工区、生活区、厕所卫生需派一名专职人员清理。
（9)按时提交报表、完整的原始技术经济数据，配合甲方办理各项验收。
（10）做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
（11）乙方必须服从甲方下属管理员及工程师的指令。因乙方原因造成劳务人员上访讨薪发生一次处罚乙方2万元至5万元，并当面交清罚款，如乙方不执行，结算时甲方有权从乙方劳务款项中双倍扣除。
（12）除非本协议书的约定，乙方应对其工作内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行协议书约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
九、安全施工与检查
（1)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定。严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
（2）甲方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相同的责任及费用。
十、安全防护
（1)乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防范措施，经甲方认可后实施，防护措施材料费用由甲方承担。
（2）乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如：安全帽安全带及其它保护用品），由乙方负责承担。
十一、事故处理
（1)发生重大伤亡事故及其它安全事故，乙方员应按照有关规定立即汇报施工现场负责人，由施工现场
负责人向有关部门报告。采取急救措施同时保护现场。同时按照国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
（2）乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定找相关部门处理。
十二、保险
（1).乙方施工开始前，乙方施工场内的所有人员应办理保险，费用自理。
（2)乙方必须为从事危险作业的职工办理职工意外伤害保险，并为施工场地内自有工人员生命财产办理保险。
（3）保险事故发生时，劳务公司人员和甲方管理员有责任采取必要措施，防止或减少损失。
十三、工时及工程量的确认
采用固定劳务报酬方式的，在施工过程中不计算工时和工程量，由劳务分包项目经理按月将完成的工程量报甲方，由甲方认可确认。（因乙方原因的不予计算）十四.劳动报酬支付以及保证金条件
采用固定劳务报酬方式支付劳动报酬。乙方与甲方约定下列方式支付;（1）.一期工程主体结构完成至封顶，甲方付乙方完成工程量的70%，砌体完成后付已完工程量的80%，内外墙抹灰完成付已完成工程量的85%。
（2）工程竣工验收合格，双方办理决算确认后，一个月内付至工程确认总价的97%，留3%为质量保修金，质量保修金按国家规定一年后无质量问题无息退还。
（3）工人进场后缴纳农民工压金每平方米2.5元，单体单栋主体封顶后无息退50%，工程竣工后无息退50%。
十五、施工变更
（1）施工过程中如发生对原工作内容进行变更，甲方技术员应及时以（口头提前通知）书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更图纸和说明，乙方按照甲方（技术负责人）发出的变更通知及有关要求，进行下列必要的变更;（2）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。（3）增减合同中约定的工程量。（4）改变有关的施工时间和顺序。
（5）其它有关工程变更需要的附加工作。
（6）因变更导致劳务报酬的增加造成乙方损失，由甲方承担；延误的工期相应顺延，因变更减少的，劳务报酬相应减少，工期相应调整。
（7）施工过程中劳务人不得对原工程设计进行变更，因劳务人员擅自变更、不按图施工、不及时按甲方变更通知施工发生的费用和导致甲方的直（间）接损失，由乙方承担，延误工期不予顺延。因乙方自身原因导致的工程变故，乙方无权要求追加劳务报酬和工期。
十六、施工验收
（1）乙方应确保所完施工质量，应符合合同的约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，甲方应在收到乙方的上述报告后及时对乙方施工成果进行验收，甲方在收到乙方上报期限内（3个工作日）未组织验收的，视为乙方已经完成成了本合同约定工作。但甲方与乙方在隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不得延长工期。
（2）工程全部竣工（包括乙方完成工作在内）竣工，乙方对在质量保修期的质量保修责任由乙方承担。
十七、施工配合
乙方应积极配合甲方对其对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内 并出示相应数据，以便甲乙双方遵守劳务施工协议书内容。
十九、争议
1、甲方和乙方在履行协议时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、达不成调解的，双方约定采用下列几种方式解决争议。
（1）双方达成仲裁协议，向当地仲裁委员会申请仲裁。
（2）向当地管辖的人民法院起诉。
2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行协议，保持工作连续；保护好已完工作成果。(1）单方违约导致协议确已无法履行，双方协商终止协议。
（2）调解要求终止协议，且为双方接受。
（3）仲裁机构要求停止协议工作。
（4）法院要求停止协议。
二十、禁止转包或再分包
乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人；否则，乙方将依法承担全部责任。二
十一、不可抗拒力
本协议中不可抗拒力的定义与建筑法中的定义相同
(1)不可抗拒力发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，甲方应协助乙方采取相应措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗拒力事件结果后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及时预计、清理和修复费用的正式报告和有关资料。
(2)因不可抗拒力事件导致的费用和延误的工期由双方共同协商。
二
十二、合同的解除和终止
（1）如因不可抗拒力导致协议无法履行，或因一方违约致使协议无法履行的，甲方和乙方人可以协商解除协议。
（2）甲乙双方履行完协议全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，劳务报酬价款支付完毕。本协议自然终止。
二
十三、协议份数
本协议书一式贰份，甲方和乙方各执壹份，具有同等法律效力。二
十四、补充条款
（1）现场所有施工人员由乙方提供身份证复印件。
（2）甲方有权监督乙方工资发放，发放工资签字表交甲方存档一份。
甲方盖章：
劳务承包人：
合同代理人：
劳务代表人：
电话：
电话：
身份证：
身份证：
合同订立时间： 年 月 日
第二篇：劳务分包合同
（BF―2009―0208）
合同编号：GFF2018015000-FL-004
北京市房屋建筑和市政基础设施工程
劳务分包合同
二○一八年七月
建筑面积：
4、合同价款总额 元（人民币），大写 元。
5、分包工作期限
总工期152日历天，2018 年 7 月 28 日开工（具体开工日期以甲方通知为准）至 2018年12月27日（以甲方施工进度要求为准）。
工期总日历天数与开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准；且具体执行满足甲方总体施工计划，满足甲方与业主工期要求，具体情况以甲方通知为准。
6、劳务作业人数： 30 人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；
（2）中标通知书（如有）；（3）投标书及其附件（如有）；（4）专用条款；（5）通用条款；
（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸及工程量清单；
（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；
第二部分 通用条款
9、发包人权利和义务：
9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。
9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。
9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。9.8 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。
9.9检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。
9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之
10.7按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
10.8 做好成品保护工作。
10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。
10.10承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。
10.11配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。
10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。
10.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。
10.14 劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。
10.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
10.16其它承包人应当承担的义务。
费用的正式报告及有关资料。
13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。
14、送达：
本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。
一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。
15、事故处理：
15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。
16、施工变更：
16.1施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸； 16.1.2增减合同中约定的工程量；
20.1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。20.2发包人与建设单位的施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合同。
20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。停止工作超过28天，发包人仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出通知解除合同。
20.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同。
20.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。
20.6本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。
20.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。
20.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
112
第三部分 专用条款
22、项目经理、施工队长及劳动力管理员：
22.1发包人中标建造师（项目经理）为，职务： 项目经理，工程建造师（项目经理）证书号。身份证号码：。委托权限： 现场管理。发包人也可委托
周代杰 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。
22.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为，职务： 施工队长，岗位证书号：，身份证号码：。委托权限： 现场施工管理，人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。
22.3发包人现场劳动力管理员，上岗证号，职责为 现场劳务管理 ；承包人现场劳动力管理员 敬君萍，上岗证号，职责为现场劳务管理。
22.4承包人委派的分包合同价款收取负责人为，身份证号码：，职务： 经理，联系电话：，在京住址： 北京市，家庭住址：。
23、图纸：
发包人应在劳务分包工作开工 7 天前，向承包人提供与分包工程有关的图纸 0 套。
24、材料：
24.1承包人应在接到图纸后 7 天内，向发包人提交材料、设备、构配件供应计划；经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；
314
（6）发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的。（7）发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为；
（8）本合同9.10、10.15所列事项；（9）双方约定的其它情况。
28、本合同价款核算规则及构成方式
28.1 本工程的合同价款采用下列第（1）种方式计算：（1）固定合同价款；（2）工种工日单价；（3）综合工日单价；（4）建筑面积综合单价。
28.2分包合同价款包含以下内容：机械运输、构配件及安全生产费、税金、人工费、材料费、措施费、临时设施费、保险费、临时停水停电造成的窝工、风雨季及冬季施工费、各种管理费、利润、规费以及政策性文件规定、合同所有责任、义务和风险费用等（包括但不限于）。
28.3分包合同价格风险幅度范围为 /，超过风险幅度范围的，应当及时调整。调整标准为 /，调整依据为 /，调整程序为 /。
28.4本工程的合同价款，除经发包人和承包人双方书面确认的工程变更以及依照本合同28.3条约定的价格调整的因素以外，不再调整。
28.5采用第（1）种方式计价的，合同价款中包含机械运输、构配件及安全生产费、税金、人工费、材料费、措施费、临时设施费、保险费、临时停水停电造成的窝工、风雨季及冬季施工费、各种管理费、利润、规费以及政策性文件规定、合同所
516
29、施工过程中分包合同价款结算及支付方式：
29.1施工过程中，发包人、承包人应当在每月20日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认，书面确认时限自发包人收到承包人报送的书面资料之日起计算，最长不得超过3日。书面确认后，双方约定采取以下 电汇 方式结算支付分包合同价款：
29.1.1发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。
29.1.2发包人每月 25 日支付 30万 元分包合同价款。29.2由于发包人将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、或存在其他违规、违约支付行为的，造成后果由发包人负责。
30、违约责任： 30.1发包人违约责任：
30.1.1不按约定向承包人支付分包合同价款的，除应向承包人支付违约金 5000 元以外，还应按同期银行利率向承包人支付利息；如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予以赔偿。
30.1.2不按约定核实承包人完成的工程量，除向承包人支付违约金 5000 元以外，还应按同期银行利率向承包人支付利息；如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予以赔偿。
30.1.3不能提供足够的工作面，造成窝工的，除支付窝工费用外，还应向承包人支付违约金 5000 元。
30.1.4不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的，除应支付窝工费用外，还应向承包人支付违约金 3000 元。
30.1.5发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时，应向
718
30.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
30.4发包人先有30.1.1、30.1.2行为的，承包人的30.2.4行为不构成违约。
30.5承包人先有30.2.4、30.2.5行为的，发包人自行为发生之日起 一个计量周期 日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。
30.6发包人30.1.1、30.1.2行为、承包人的30.2.4行为的违约责任由本合同双方、发包人及承包人下列人员承担连带责任。发包人及承包人下列人员应当签订保证书作为本合同附件。
发包人：姓名 周代杰 身份证号： 5***232915 姓名 / 身份证号：
姓名 / 身份证号：
承包人：姓名 徐汝见 身份证号： ***813 姓名 / 身份证号： / 姓名 / 身份证号： /
31、特别约定：
31.1发包人承诺按照本合同约定结算、支付分包合同价款，如存在违约行为，造成承包人拖欠本工程务工人员工资的，除按照本合同的违约条款承担责任外，还应对承包人拖欠的本工程务工人员工资承担连带责任。
31.2承包人先有30.2.4行为的，双方约定自行为发生之日 起 5 日内，双方签订的关于本合同分包价款的协议为无效协议。
31.3发包人30.1.1、30.1.2的违约行为、承包人30.2.4的违约行
920
34、补充条款：
35、附件： 附件一：保证书
附件二：
附件三：
/
保证书
中标建造师（项目经理）
本人 是 项目发包人中标建造师（项目经理）。本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。
本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为发包人的授权委托人，在职责范围内禁止本合同30.1.1、30.1.2行为发生。如因本人原因发生上述行为，本人将依照本合同30.6的约定，对发生的债务承担连带责任。
中标建造师（项目经理）：
时间：
223
第三篇：劳务分包合同
劳务分包合同
甲方：
（以下简称甲方）乙方：
（以下简称乙方）
甲方
通过竞标取得
工程的总承包权，为切实履行好建设方签订的《建设工程施工合同》，依据《建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》的相关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就工程劳务分包有关事项协商达成一致意见，为明确双方的权利和义务，特签订本合同，双方共同遵守。
一、工程名称：
二、项目地点：
三、建筑面积：
m2（结算以实际测绘面积为准）。
四、承发包方式：项目的劳务分包（包括该项工程的土建设计施工图所示的人工、机械设备租赁费、周转材料、安全文明施工、临时设施费、管理费、守护费、钢筋上下车费、各工种配合费、竣工验收、、工期、工程质量、施工安全，全额包干）。
五、分包单价：该分包工程实行建筑面积平方米包干形式，即：包干价 元/平方米。此分包单价项目详见本合同第四条及安全文明设施费、工程维护等所有工作项目；签订本合同时，乙方提供分包此单价项目组价清单。
乙方所做内容：
乙方不包括所做内容：
六、工程结算依据：竣工结算时，甲方依据建筑面积计算规则和合 同约定的建筑面积平方米单价，对乙方进行包干结算。工程竣工结算时，合同约定单价不作调整。如施工中因设计变更或业主要求增加或减少工程量，按照双方签章约定清单计价；如果清单报价与实际工程量有误差甲乙双方各自承担 %的风险，超出 %按照清单报价结算。甲方付款时，乙方必须出具民工工资发放表，乙方不承担工程税费。
七、工程安全、质量及工期要求：工程安全由乙方负责；工程质量必须达到合格以上标准，并对甲方负责；施工工期为 日历天，从 年 月 日起至 年 月 日止，工程竣工验收合格。
八、合同履约保证金：为了保证合同的有效执行，乙方在签订合同时向甲方缴纳工程保证金 元，并作为合同发生效力的前提条件；履约保证金在项目竣工验收合格后一次性无息返还给乙方。
九、付款方式：乙方施工主体工程达到验收条件支付工程承包总价的 %；外墙砖完支付工程承包总价 %；工程竣工初验合格后支付工程承包总价 %；竣工验收合格后支付工程承包总价的 %，剩余部分在双方办理完结算后扣除 %的工程质量保证金，余款在办完结算 个月后一次性支付给乙方。工程保修期满壹年，一个月内甲方一次性将乙方质保金无息支付给乙方；每次工程款支付必须出具工程款拨付申请表（由甲方提供申请表格）。
十、工程验收标准
该工程根据施工图、国家现行工程质量验收规范、操作规范、施工工期要求、设计变更通知、技术核定单和甲方技术交底及方案措施进行施工，并进行阶段验收和竣工验收。
十一、甲乙双方的责任和义务
（一）甲方责任：
1、负责联系设计、质检、监理等相关部门，对分包工程的分部分项工程进行质量验收；
2、负责工程质量监督，组织各种建筑材料。
3、负责建筑物的轴线定位，水准高程控制、相关坐标的测设工作，并甲、乙双方现场交验。
4、负责施工组织设计的编制，施工进度控制计划；分部工程技术控制措施，组织协调各项目组的相邻关系，为该工程创造良好的工作环境；
5、负责协调好周边群众关系，如因周边群众阻碍施工，造成工程停工等损失由甲方负责。
6、组织各方人员进行技术交底（任务、质量、安全、进度、质量保证措施）；
7、搞好场内“三通一平”，即水通、电通、路通和场地平整；连续停水、停电超过3天以上工期顺延，但下雨包含在工期内。
8、正确指导施工，及时纠正乙方在施工中的错误，乙方自检、互检合格后通知甲方，尽量避免不必要的损失；
9、对乙方施工中的安全、质量、工期、安全文明施工、材料使用等进行监督；对乙方在施工中的违规行为进行处罚；
10、及时按合同支付乙方工程款；
（二）乙方责任
1、配备足够的专业施工、管理人员、现场负责人及各管理人员名单对该分包工程进行施工、放线，对合同中的分包工程质量、工期、进度和安全文明施工组织落实，并承担全部责任。
2、严格按照设计图纸与设计变更通知进行施工，遵守执行国家现行《施工质量验收标准和规范》，遵守和服从建设方和监理单位及甲方管理人员的监督和指挥，确保工程质量达到合格以上标准。
3、对各班组的安全生产教育严格，提高工人的安全生产意识，每个工人入场前都必须认真学习，遵守《安全生产操作规程》等相关制度，确保无违反安全操作规程，不发生安全事故。负责对违反操作规程和安全生产制度的责任人和职责部门进行处罚，并承担责任。
4、搞好文明施工，遵守现场的文明施工管理制度，搞好建设、监理及其他班组的关系，做到工完场清；
5、各班组长必须坚守在施工现场，严禁脱岗，确保工程质量、进度，保证足够的施工力量；
6、负责工地的安全施工、安全生产设施的搭建，外架搭设达到规范要求；严禁小孩和家属及非工作人员进入施工现场。
7、乙方必须按照国家现行施工规范进行施工，按甲方技术交底内容进行各种工序的施工操作，并派专业施工人员进行各楼层的施工放线和质量安全管理；
8、各分部分项工程必须自检合格，再报请建设单位及相关部门验收，验收合格后方可进行下道工序，否则造成损失由乙方承担；
9、乙方若在施工过程中管理混乱、进度缓慢，达到三次未按时完成甲方要求的时间节点，工程质量不合格，或不听从甲方统一管理，或出现重大质量事故，导致工程不能顺利进行，合同不能全部履行，甲方有权单方解除合同，并由乙方赔偿一切损失，乙方必须在规定时间移交出施工场地；待甲方落实其他施工队伍且进场施工至少三日后，方可与甲方协商处理善后清算作。
10、落实安全文明施工技术措施，编制临时用电方案和提前7天提供材料使用计划；
11、乙方进场前，必须为所有进场人员购买工伤保险，同时提供购买工伤保险的相关证据交甲方和建设方审验；严禁有伤、残、病、聋、哑和智障人员进场，因建筑行业手工操作多、劳动强度大，故进场人员年龄男工不得超过60岁，女工年龄不得超过50岁，且不得小于18岁；
12、组织工人进行安全学习，对各工班进行安全技术交底，建立健全工人“三级教育卡”。
13、未经甲方授权委托，乙方对外签署的任何合同和协议，均由乙方负责，甲方概不负一切责任。
十二、工程质量、安全文明施工管理
施工过程中，乙方应配备施工所需机械、周转材料和垂直运输设备，确保工程按期顺利完成；
（一）质量管理
1、乙方在开工前应向甲方工程部提交专项施工方案备查，技术措施严格按照进度计划施工；
2、乙方必须严格按照工程施工规范及工程设计文件要求进行工程施工，并确保工程质量满足设计文件要求和施工规范规定，乙方若有违反规范要求进行施工，造成的任何质量问题均由乙方承担全部责任，并赔偿甲方材料损失，对工程质量有争议的，由甲方现场代表和现场监理处理或交工程质量监督站鉴定；
3、检查和返工。乙方在分项工程隐蔽前或进行下步工序施工时，必须经建设方代表、甲方现场工程师、甲方委托的现场监督按照规范和设计要求共同进行验收，合格后方可进行隐蔽或进入下步工序施工，未按规定检查验收的，甲方有权对乙方进行处罚，同时视为该分项工程不合格，并赔偿甲方损失；情节严重者甲方有权单方解除合同，乙方必须在规定时间移交出施工场地；待甲方落实其他施工队伍且进场施工至少三日后，方可与甲方协商处理善后清算工作。
4、严格按照甲方制定的质量管理办法执行。
（二）安全、文明施工管理
1、定期和不定期的对工人进行安全教育和培训，让每个人都要牢固的树立“我要安全”，而不是“要我安全”的安全意识，落实专人管理；
2、安全文明施工管理：本工程安全管理目标死亡事故为零。如发生伤亡事故，乙方承担 万元以下的责任。在每月安全自检中凡评为不合格的，发给《整改通知书》，通过整改必须达到相关标准。在建设主管部门、建设工程质量监督站、城建监察大队进行综合执法大检查、质量大检查、安全生产文明施工大检查、创卫检查和专项检查工作中，凡甲 5 方因乙方原因受到通报批评，有损公司形象和企业业绩的，甲方每一次对乙方处罚的违约金 元。
4、乙方必须按照《JGJ59-99》安全操作规范搭设外墙围护脚手架，铺设密目网和水平防护，确保施工安全，在施工中乙方应遵守建设工程安全生产相关规定，严格按照安全标准和国家规范组织施工，采取安全防护措施，提高安全生产意识，消除安全隐患，确保安全生产；进场前乙方必须与甲方签订《安全生产管理协议》，杜绝违章指挥和违章作业。
十三、违约、索赔及奖励办法
1、合同中约定有违约处罚的，依约定。
2、甲方违约的具体情况有：不按时提供应由甲方提供的各种建筑材料达 天以上，或超过约定时间 天以上仍未支付合同约定工程款的，均将按银行同期贷款基准利息的3倍计算；如超过约定时间 天仍无故不支付约定工程款，由甲方赔偿乙方因违约造成的经济损失，但不可抗拒的自然灾害除外。
3、乙方违约的具体情况有：因乙方组织劳动力不足、各种机械设备和周转材料不到位、连续两周以上完不成生产任务，或工程质量不能达到合格要求，或因乙方原因造成停工或返工、造成各种建筑材料损失，均属乙方违约，概由乙方向甲方赔偿全部损失，并承担违约责任；
4、乙方违约，由乙方向甲方赔偿各种直接和间接损失，甲方有权单方终止合同；终止合同时，乙方已完成工程量的合格部分，按约定组价清单进行结算，半成品按时 %计价，并限期退场，乙方被甲方责令出场或一方自行终止履行本协议的，必须待甲方落实其他施工队伍且进场施工至少三日后，方可与甲方协商处理善后清算工作。
5、工期奖惩办法：乙方按照合同工期提前10天，甲方奖励乙方人民币 元/平方米，提前20天甲方奖励乙方人民币 元/平方米；反之，乙方延后10天，甲方处罚乙方人民币 元/平方米，延后20天甲方处罚乙方人民币 元/平方米。
6、乙方必须按月及时足额发放民工工资，否则视为违约，每违约一次，由乙方向甲方支付违约金 元，造成群体事件影响甲方企业形象的，甲方有权单方终止合同，并由乙方赔偿一切损失。
7、该工程严禁再次转包，否则甲方有权单方终止合同。
十四、争议解决办法
合同执行过程中双方若有争议，双方协商解决，达成一致意见后签订补充协议；若不能达成一致意见，可提请工地所在辖区法院裁决。
十五、本合同未尽事宜，双方协商解决，达成一致后签订补充协议。
十六、本合同附件：《安全文明施工管理办法》、《工期进度、质量、材料管理办法》、《投标人报价说明》、《价格组成清单》与本合同具有同等法律效力。
十七、本合同一式四份，双方签字盖章后生效，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，工程款结清后自行失效。
甲 方：（章）
乙方：（章）
法定代表人或
法定代表人或
委托代理人签字：
委托代理人签字：
年 月 日
年 月 日
第四篇：劳务分包合同
合同编号
施工班组劳务分包协议书
工
程
名
称：
承（分）包项目：
发
包
单
位：
渤海湾房地产开发（辽宁）有限公司
承（分）
包
人：
施工班组劳务分包协议书
甲方：
渤海湾房地产开发辽宁（辽宁）有限公司
乙
方：
身份证号码：
甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，签订本协议，以便双方共同遵守。
一、合同工期
(1)开竣工日期：
(2)工程进度：工程进度由甲方制订合理工期统筹安排，乙方在人员及进度上必须满足甲方要求。
(3)乙方所承包的工程全部完工并验收合格后本协议自动终止。
二、承包范围
甲方将
工程范围内，施工图纸（含变更）所示
工作全部人工费，含厂区内乙方所用材料的装卸车及二次倒运所需人工费。乙方保证质量、工期、安全生产和文明施工。
乙方自带的机械设备及工具：
三、合同价款与支付
1、合同单价
(1)工程量计算规则：。
(2)单价为
此单价为综合包干价格，综合单价不再做任何调整。
(3)工程量（暂估），最终结算价以甲方出具的工程结算单为准。
(4)工程总价（暂估），最终结算价以甲方出具的工程结算单为准。
(5)乙方负责保管的机械及工具：
(6)乙方承包的辅材包括：
2、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以甲方验收结算单为准。
3、工程款支付：
4、乙方必须按月支付农民工工资，如有农民工上访，甲方将暂停支付工程款，用于农民工工资支付。
四、工作内容
五、其他
1、甲乙双方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度，乙方应服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场。
2、乙方须向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、从业人员资质证书、技术人员证书，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八
岁以上的青壮年。
3、乙方在施工过程中要做到安全生产、文明施工，不得违章作业、违章指挥。一旦发生安全事故，主要责任在乙方的，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款。对外甲方承担责任后，有权向乙方追偿，并直接从工程承包费中扣除。
4、由于乙方原因中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权利；
六、违约责任
1、由于乙方原因延误工期，每延长一天乙方应按日向甲方交纳违约金
元。
2、工程质量不符合合同规定，甲方有权要求修改或返工，由此发生的费用乙方承担，如乙方拒不返工或者返工后无能力达到工程施工质量标准，甲方可随时另选工程项目施工队伍进行返工，其返工的费用再加上总工程款30%的违约金均由乙方支付，从工程款中直接扣除。
3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备、管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
4、因乙方施工质量差甲方另选施工班组进场时，乙方应无条件在规定时间内退场，否则，每逾期一日向甲方支付违约金一万元。
5、甲供材料超耗：甲供材料损耗控制在%以内，超出部分按市场价加
5%
扣回。
七、补充条款
八、本协议经甲、乙双方签字盖章后生效。
九、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。
甲方（签字盖章）：
乙方（签字）：
日期：
日期：
第五篇：劳务分包合同
劳务分包合同
发包方：（简称甲方）承包方：
（简称乙方）
经甲、乙双方友好协商，甲方将该建筑工程分包给乙方施工，乙方对本工程的招标文件、施现场、施工图纸、施工方案、工期经及相关工程的情况已经充分了解，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则基础上，达成以下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况
I、工程名称：
2、工程地点：
3、建筑面积：大约万平方米
4、结构类型：框剪带商铺
5、承包形式：包工不包料
二、合同工期
1、工期：
2、非乙方原因造成的停工，工程相应顺延，乙方损失由甲方负责承担。由乙方自己造成的工程停工，乙方自行负责。
三、质量标准 工程质量标准：合格。
四、合同项目价款及结算方式
1、计价方式：按国家现有建筑面积计算元／平方米。一楼4.5米算一层楼面积。
2、工程量按国家标准建筑面积据实计算。
3、图纸如有变更，其变更部分按实调整签证，补充变更费用。
五、承包范围
钢筋工、包扎丝、包机械、电焊、主体结构内的钢筋下料制作安装及二构等等不包括车丝接头对焊接头。
六、承包方式
1、包工。
2、包工期、包质量、包安全文明施工，工完场清。
3、包冬季、雨季、夜间施工、加班赶工、并配合其他专为一施工等相应的人工降效费、施工措施费等费用。
4、乙方按标准化工地管理发生的用工和垃圾清理。
5、由于不可抗力及自然原因造成的工程中断施工的间歇时间，施工中临时停工、停电、停水和机械发生故障及所有材料供应有可能中断时间及相关单位配合引起的非正常间歇。时间，工期顺延。由于甲方原因造成的连续停工3天以上的，甲方补偿窝工费，按每人每天元补助给乙方。
6、甲方包干在施工期间个人安全设施，劳保用具及防暑降温、保暖抗旱等费用。
7、甲方提供大型机械设备、塔吊、垂直运输机、塔吊司机、止水钢板、（木工、钢筋工、制作场地）进出道路通畅。
七、工程款的支付
1、乙方从开工日期起至主体商铺封顶后甲方一次性付进度款的70％付给乙方，其后按每月工程量支付进度款70%。主体封顶后付85%；余款验收合格15天内付清。
八、甲方的权利及义务
1、负责统一规划现场所有临设、材料堆放、安全、消防、文明施工设施。
2、负责向乙方提供施工图纸、蓝图两套，并向乙方进行安全、质量、技术交流。
3、按规定及时提供属甲方供应的建筑材料。
4、负责编制工程项目施工组织总设计、制定项目管理目标。安排施工总进度计划、实施对工程质量、安全、文明施工等安全全部控制、监督和验收。
5、随时检查乙方施工设备的运行、现场管理情况，一方违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修、对乙方人员违法、违纪或不服从管理的，有权处罚直至要求乙方予以清退。
6、负责施工用电的主要线缆，二级配箱主要进水管的材料和安装，主水管在每栋设两处以上，乙方在甲方指定水电接口处将水电接入每栋各楼层。乙方必须按甲方临时水电布置方囊规范敷设和操作（具体位置按现场调整）。
7、每月向乙方下达施工作业计划，并督促乙方按月完 成。
8、负责管理和监督乙方的工程进度，质量、安全文明 施工等。
9、负责审核乙方的每月进度表，按合同约定办理工程款拨款。
10、乙方现场人员的宿舍、食堂、办公室等生活设施由甲方提供给乙方使用，桌椅等办公用具由乙方负责，乙方负责环境卫生保洁，强调每天由专人打扫。现场施工用电及用水费用由甲方负责。
11、甲方按合同约定及时足额支付乙方工程价款，如有放假不能按时足额支付乙方工程价款，乙方有权停工，造成停工及损失由甲方负责承担乙方所有施工人员的工资（停工期间）。
九、乙方的权利义务
1、自觉遵守法律、法规及业主、监理、甲方制定的有关现场管理规章制度。接受业主、监理及甲方现场管理、检 查和监督。（乙方配备技术人员1名现场施工人员2名，安 全员2名并根据各工程配备专业的工长，根据甲方的施工组 织总设计的及施工总方案的内容编制各项作业计划并上报
甲方审核，对班组进行技术交底及安全交底，作好记录并上 报甲方）。
2、按合同约定完成承包范’围内的施工内容，承担所涉施工内容的质量、工期、安全、文明、保修等一切责任。
3、乙方必须对安全生产付全面责任，切实加强安全管理，严格遵守甲方现场管理制度。安全设施（如安全帽、安 全带）必须按照安全文明标化工地要求同一片配备。
4、交工前保护好工程成品或半成品，把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，积极配合交工验 收。在保修期内对承包范围内工程质量缺陷负责修理。
5、按甲方要求配备足额且适应本工程管理要求的管理人员。
6、乙方完全接受总承包合同中有关甲方向业主做出的工程工期、质量、安全等有关方面的承诺，业主对甲方相应的各项要求和标准均是乙方应该做到的和应尽的义务。
7、服从甲方的现场施工管理和指挥，合理组织劳动力，对甲方下达的施工任务计划，必须针对任务内容编排好周报、周作业计划并按时完成。每周作业计划需在周会前一天报甲方工程部审批。
8、所下钢筋配料单在施工前一周价甲方审核确定后方可下料，应提交一份配料单给甲方。
9、乙方的安全管理人员要按国家有关规定及甲方要求配备不少于2人（并报甲方备案），由甲方统一管理。0、建立环境保护贡任制度，必须按环境保护工作纳入 施工计划，建筑垃圾必须送至甲方指定地点，采取有效措施 防止在建设或其他活动中产生的废气、废水、废渣及噪声对 环境的污染和危害。
11、按建设单位及甲方要求、配合好其他分包单位的施工。
十、安全、文明施工要求
1、安全目标：杜绝死亡和重大责任事故，轻伤频率不大于20%，杜绝重大机械和火灾事故。
2、所有脚手架、安全扩护棚、围栏等均必须严格按照《施工现场安全管理规定》及当地相关要求实施。
3、在施工中，乙方必须按照工程建设安全生产有关管理规定、严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，服从甲方安全管理，做好自行安全检查工作，消除事故隐患，随时接受甲方及有关安全检查人员的监督检查。
4、在施工中引发安全事故，其责任和由此所产生的费用五千以内由乙方负责，五千以上由甲方负责。乙方应自觉维护好现场的安全设施和设备，并及时更换已经失效的案牵涉市和设备，非乙方的原因造成安全质量事故，由责任方承担。
5、乙方在施工期间不得破坏生活和生活设施及安全设施，不得随地大小便，保持现场整洁、卫生、文明、若违反必须接受甲方的相关处罚。
6、乙方必须按当施工现场文明施工管理有关文件规定进行现场文明施工，认真做好施工现场的保洁工作。随时接受各有关单位和部门来工地进行参观和检查。
十一、施工现场治安管理
1、乙方必须自觉遵守国家。地方政府的法律、法规、汉安条例，服从甲方的治安条例，做好自身的防盗，防火工作。
2、乙方有责任和义务制止治安事件的发生，禁止酗酒闹事、打架斗殴，违反者甲方将对其进行罚款处理，造成事故后果自负。
3、乙方必须无条件的执行甲方项目各项规章管理制度。
4、甲方必须保证乙方安全施工，协调好社会关系。
十二、履约保证金
1、如签订合同之后由甲方指定日期进场施工。乙方交保质金10万元，一个月后退还给乙方。如期不退按每月10%付息。乙方在施工中，如甲方无工程款，及地方扯皮等等，造成工程停工，无法施工，2个月后不能开工，乙方有权要求甲方结清余款乙方退场。
十三、争议解决条款
1、本合同一式二份，甲乙双方执一份，未尽事宜，双方共同协商处理，补充协议具有同等法律效力。
2、如因履行本合同发生争议，甲乙双方应尽量协调解决，若协调不成，双方均应向武汉市人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
电话：电话：
身份证：身份证：
****年**月**日
点击咨询 