建设工程监理概论案例分析[五篇材料]

第一篇：建设工程监理概论案例分析

一.某施工单位承担了某综合办公楼的施工任务，并与建设单位签订了该项目建设工程施工合同，合同价3200万元人民币，合同工期28个月。该工程未进行投保保险。某监理单位受建设单位委托承担了该项目的施工阶段监理任务，并签订了监理合同。

在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失。施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的材料和证据。索赔报告中的基本要求如下:

1.遭暴风雨袭击系非施工单位原因造成的损失，故应由建设单位承担赔偿责任。

2.给已建部分工程造成破坏，损失26万元，应由建设单位承担修复的经济责任。

3.因为此灾害使施工单位人员8人受伤。处理伤病医疗费用和补偿金总计2.8万元，建设单位应给予补偿。

4.施工单位进场的在使用的机械、设备受到损坏，造成损失6万元;由于现场停工造成机械台班费损失2万元，工人窝工费4.8万元，建设单位应承担修复和停工的经济责任。

5.因此灾害造成现场停工5天，要求合同工期顺延5天。

6.由于工程被破坏，清理现场需费用2.5万元，应由建设单位支付。

问题：

1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作? 《施工合同示范文本》对处理索赔的时限是如何规定的?

2.不可抗力发生风险承担的原则是什么? 3.如何处理施工单位提出的要求? 一.标准答案：

1.应进行以下主要工作:⑴ 进行调查、取证;⑵ 审查索赔成立条件，确定索赔是否成立;⑶ 分清责任，认可合理索赔;⑷ 与施工单位协商，统一意见;⑸ 签发索赔报告，处理意见报建设单位核准。

《施工合同示范文本》规定：

工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;如果在28天内既未予答复，也未对承包人进一步要求，则视为承包人的索赔要求已经被认可。

2.不可抗力风险承担责任的原则：

⑴ 工程本身的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担;⑵ 承发包双方人员的伤亡损失，分别由其所在单位负责，并承担相应费用;⑶ 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担;⑷ 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;⑸ 工程所需清理、修复费用，由发包人承担;⑹ 延误的工期相应顺延。3.对于施工单位提出的要求逐条处理如下：

⑴ 经济损失按上述原则由双方分别承担，工程延期应予签证顺延;⑵ 工程修复、重建26万元工程款由建设单位支付;⑶ 2.8万元索赔不予认可，由施工单位承担;⑷机械、设备受到损坏损失6万元，现场停工造成机械台班费损失2万元，工人窝工费4.8万元索赔不予认可，由施工单位承担;⑸ 现场停工5天索赔认可，顺延合同工期5天;⑹ 清理现场2.5万元索赔认可，由建设单位承担。

二、某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为，施工单位的管道竖井移位方案可能影响工程使用功能和结构安全，对此方案作了部分修改，并在该施工组织设计报审表上签字同意和送达建设单位;同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。

项目监理过程中发生如下几个事件：

事件1：基坑开挖前，专业监理工程师复核施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即经总监理工程师签字向施工单位发出了《监理工程师通知单》。

事件2：设备安装施工，要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，其中五名安装人员无安装资格证书，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。

事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改。施工单位用了两天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了 1 费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工两天导致人员窝工和设备闲置，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工两天是监理单位要求的。

问题：

1.总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。

2.专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核哪些内容?

3.事件1中专业监理工程师的做法是否妥当?《监理工程师通知单》中对施工单位的要求应包括哪些内容?

4.监理单位应如何处理事件2? 设备安装分项工程施工质量验收合格应符合哪些规定? 5.在事件3中，总监理工程师的作法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。

二、标准答案：

1.对于施工组织设计内容的审批：第一个问题的处理是不妥当的，因总监理工程师无权改变施工方案;

第二个问题的处理妥当，这是监理的工作职责;2.专业监理工程师还应从以下几个方面对承包单位的试验室进行考核：

①本试验室能开展的实验、检测项目及其仪器、设备;②法定计量部门对计量器具的标定证明文件;

③试验检测人员的资格证书;④试验室的管理制度。

3.(1)发出《监理工程师通知单》妥当。(2)《监理工程师通知单》的主要内容：重新建立施工测量控制网;改进保护措施。4.监理单位应要求施工单位将无安装资格证书的人员清除出场，并请有资格的检测单位对已完工的部分进行检查。

设备安装分项工程施工质量验收合格应符合的规定：(1)分项工程所含的检验批均应符合合格质量规定;

(2)分项工程所含的检验批质量验收记录应完整)。

5.妥当。施工单位的费用索赔和工程延期要求不应该被批准，因为暂停施工的原因是施工单位未按技术规程要求操作，属施工单位的原因。

三.监理单位承担了某工程的施工阶段监理任务，该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。施工过程中发生了以下事件：

事件1：专业监理工程师在熟悉图纸时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单位研究后，口头同意了总监理工程师的更改方案，总监理工程师随即将更改的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。

事件2：施工过程中，专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患，为此，总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。

事件3：专业监理工程师在巡视时发现，甲施工单位在施工中使用未经报验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。因此，立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令(因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施工单位也被迫停工)。同时，指示甲施工单位将该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认，并在合同约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实材料合格，可以使用，总监理工程师随即指令施工单位恢复正常施工。

事件4：乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求，而甲施工单位称：此次停工系执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。

事件5：对上述施工单位的索赔建设单位称：本次停工系监理工程师失职造成，且事先未征得建设单位同意。因此，建设单位不承担任何责任，由于停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。

问题：

1、请指出事件1中总监理工程师上述行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确处理?

2、事件2中甲施工单位的答复是否妥当?为什么?总监理工程师签发的整改通知是否妥当?为什么?

3、事件3中专业监理工程师是否有权签发本次暂停令?为什么?下达工程暂停令的程序有无不妥之处?请说明理由。

4、事件4中甲施工单位的说法是否正确?为什么?乙施工单位的损失应由谁承担?

5、事件5中建设单位的说法是否正确?为什么?

三、标准答案：

1.不妥之处：不应直接致函设计单位。理由：监理单位只承担施工阶段监理任务，无权直接处理设计变更。

正确处理：发现问题应向建设单位报告，由建设单位向设计单位提出变更要求。

2.(1)不妥。理由：分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失，总承包单位承担连带责任。

(2)不妥。理由：整改通知单应签发给甲施工单位，因为乙施工单位和建设单位没有合同关系。3.(1)无权签发《工程暂停令》。理由：因这是总监理工程师的权力。

(2)程序有不妥之处。理由：专业监理工程师应报告总监理工程师，由总监理工程师签发工程暂停令。4.不正确。理由：乙施工单位与建设单位没有合同关系，乙施工单位的损失应由甲施工单位承担。5.不正确。理由：因监理工程师是在合同授权内履行职责，施工单位所受的损失不应由监理单位承担。

四、经过有关部门批准后，某工程项目业主自行组织施工公开招标。该工程项目为政府的公共工程，已经列入地方的年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，但征地工作尚未完成，施工图及有关技术资料齐全。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，因此业主委托咨询公司编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标的评定。业主要求将技术标和商务标分别封装。

精诚建筑公司经过对该工程招标文件的认真研究决定参加该工程投标，拟定了投标活动的基本工作内容及其先后顺序为：(1)投标申请(2)接受资格审查(3)领取招标文件(4)参加投标预备会(5)参加现场踏勘(6)编制投标文件(7)编制项目可行性研究论证报告(8)投送投标文件(9)投标文件内容说明与陈述(10)参加开标会议(11)签订合同。该建筑公司完成投标文件后，在封口处加盖了本单位的公章，并由项目经理签字后，在投标截止日期的前1天将投标文件报送业主，当天下午，该承包公司又递交了一份补充材料，声明将某项分项工程原报综合单价降低5%，但是业主的有关人员认为，一个承包商不得递交2份投标文件，因而拒收该公司的补充材料。

开标会议由市招投标管理机构主持，市公正处有关人员到会。开标前，市公正处人员对投标单位的资质进行了审查，确认所有投标文件均有效后正式开标。业主在评标之前组建了评标委员会，成员共8人，其中业主人员占5人。

通过评标和定标，业主向中标的精诚建筑公司发出中标通知书。在签订合同时，业主进一步要求降低总造价20%，该承包公司亦同意。在正式签订工程合同之后的第15天，业主将定标结果通知其余未中标人，并上报给招投标主管部门。

问题：

1.该工程招标和评标工作中有哪些不当之处?

2.精诚建筑公司拟定的各项投标工作的先后顺序有何不妥? 3.定标后业主的做法有哪些不当之处?

四、标准答案：

1.不当之处：

①因征地工作尚未完成，因此不能进行施工招标;

②一个工程不能编制两个标底，只能编制一个标底;

③业主以不合理的条件排斥了潜在的投标人;

④精诚建筑公司的投标文件若由项目经理签字，应由法定代表人签发授权委托书;

⑤在投标截止日期之前的任何时间，投标人都可以递交投标文件，也可以对投标文件作出补充与修正，业主不得拒收;

⑥开标工作应由业主主持，而不应由招投标管理机构主持;

⑦市公正处人员无权对投标单位的资质进行审查;

⑧评标委员会必须是5人以上的单数，而且业主方面的专家最多占1/3，本项目评标委员会组成不符合规定;

2.不妥之处有:①参加投标预备会不应在现场踏勘之前;②编制项目可行性研究论证报告不应在编制投标文件之后;

③投标文件内容说明与陈述不应在参加开标会议之前。

3.不当之处:①应根据招标文件和投标文件的实质性内容签订工程合同，建设单位进一步要求降低总造价且承包商同意，双方都有错误);②将定标结果通知未中标人的时间过迟，应在向中标人发出中标通知书的同时,将定标结果通知所有未中标人;③将定标结果上报给招投标主管部门的时间过迟，应在确定中标人后的15个工作日内,向招投标主管部门提交招投标情况的书面报告。五．背景材料：

某工程由土建工程和设备安装工程两部分组成，业主与某建筑公司和某安装公司分别签订了施工合同和设备安装合同，土建工程包括桩基础，土建承包商将桩基础部分分包给某基础工程公司。桩为预制钢筋混凝土桩共计 1200 根，每根的混凝土量 0.8m3，承包商对此所报单价为 500 元/ m3，预制桩由甲方供应，每根价格为 350 元/根。桩基础按施工进度计划规定从 7 月 10 日开工至 7 月 20 日结束。在桩基础施工过程中，由于业主方供应的预制桩不及时，使桩基础 7 月 13 日才开工，7 月 13 日至 18 日基础公司的打桩设备出现故障，7月 19 日至 22 日出现了属于不可抗力的恶劣天气无法施工。合同约定：业主违约一天应补偿承包方 5000 元；承包方违约一天应罚款 5000 元。

问题：

1、在上述工程拖延中，哪些属于不可原谅的拖期？哪些属于可原谅而不予补偿费用的拖期？哪个属于可原谅但给予补偿费用的拖期？

2、桩基部分的价格为多少？承包方此项应得款为多少？

3、土建承包商应获得的工期补偿和费用补偿各为多少？

4、设备承包商的损失由谁负责承担？应补偿的工期和费用为多少？

五．参考答案：

1、从 7 月 10 日至 12 日共 3 天，属于不可原谅且补偿费用的拖期（业主原因）；

从7 月 13 日至 18 日共 6 天，属于不可原谅的拖期（分包商原因）；

从7月 19 日至 22 日共 4天，属于不可原谅但不予补偿费用的拖期（不可抗力原因）。

2、（1）桩基部分价格=122×0.8×500=48 万元。

（2）承包方此项应得款：

① 可原谅且给予补偿费用的拖期为 3 天，应给承包商补偿 3×5000=1.5 万元；

② 不可原谅的拖期共 6 天，对承包商罚款 6×5000=3.0 万元；

③ 承包商此项应得款=48-（1200×350/10000）+1.5-3.0=4.5 万元；

3、（1）土建承包商应获得的工期补偿为 3+4=7 天

（2）土建承包商应获得费用补偿为 3×5000-65000=-15000 元，即应扣款 1.5 万元。

4、（1）设备安装承包商的损失应由业主负责承担。因为设备安装承包商与业主有合同关系，而土建承包商与设备安装承包商无合同关系。

（2）设备安装承包商应获工期为 3+6+5=13 天。（3）设备安装承包商应获费用补偿为 13×5000=6.5 万元

六．背景材料：

建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务分别发包给某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。

建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。在工程延期方面，合同中约定，业主违约一天应补偿承包方 5000 元人民币，承包方违约一天应罚款 5000 元人民币。

该工程所用的桩是钢筋混凝土预制桩，共计 1200 根。预制桩由建设单位供应。按施工总进度计划的安排，规定桩基础施工应从 5 月 10 日开工至 5 月 20 日完工。但在施工过程中，由于建设单位供应预制桩不及时，使桩基础施工在 5 月 13 日才开工；5月 13 日至 5 月 18 日基础工程公司的打桩设备出现故障不能施工；5 月 19 日至 5 月 22 日又出现了属于不可抗力的恶劣天气无法施工。

问题：

1、在上述工期拖延中，监理工程师应如何处理？(6分)

2、土建施工单位应获得的工期补偿和费用补偿各为多少？(4分)

3、设备安装单位的损失应由谁承担责任，应补偿的工期和费用是多少？(6分)

4、施工单位向建设单位索赔的程序如何？(4分)六．参考答案：

1、对于上述工程拖期，监理工程师可做出如下的处理：

（1）从 5 月 10 日至 5 月 13 日共 3 天，属于建设单位原因造成的拖期，应给予施工单位工期和费用的补偿。(2分)（2）从 5 月 13 日至 5 月 18 日共 6 天，属于施工单位自己机械的原因造成的拖期，由施工单位承担发生的费用，工期不予顺延。(2分)（3）从 5 月 19 日至 5 月 22 日共 4 天，属于不可抗力的原因造成的拖期，施工单位承担发生的费用，工期给予顺延。(2分)

2、应予以补偿的具体数额为： 土建施工单位应获得的工期补偿为 3+4=7（天）。土建施工单位应获得的费用补偿这 3×5000-6×5000=-15000（元），即应扣款 1.5万元。(4分)

3、设备安装单位的损失应由建设单位负责。因为设备安装单位与建设单位有合同关系，它与土建施工单位无合同关系。设备安装单位应获工期补偿 3+6+4=13（天）。应获费用补偿为 13×5000=65000（元）(6分)

4、施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔：(4分)（1）索赔事件发生后 28 天内，向监理方发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后 28 天内，向监理方提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后，于 28 天内给予签复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据；

（4）监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后 25 天内未予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

第二篇：2012建设工程监理案例分析

2012年建设工程监理案例分析（结合相关教材）

一、与概论相关：

1、监理规范P19 四、一、（一）

2、监理结构：

1、组织形式（p127-131）各自优缺点

2、监理人员配备（p131-135）

3、人员职责（p136-135）（必须重视）

3、监理大纲，规划，实施细则（p145-162）谁编制、谁审核、谁负责；备注： 规划要在第一次工地会议之前报送4、150页第三节

一、案例必考部分

与合同相关的管理（合同）

招投标（哪些符合规定、哪些不符合规定、开标时间、定标等相关程序、处理方法）招投标：

1、对招标人资格审查文件的核查。P542、相关时间（投标禁止时间、开标的相关程序）p56-603、无效标的情况：中大偏差、细微偏差的处理p59

评价方法P75页（二）

二、施工合同管理（p111）

1、承发包人的义务（p111），2、双方做好施工前的准备工作 P114页

3、施工工程的合同管理

一、（一）p1154、隐蔽工程的检查、验收程序.p1175、工程试车

（一）p1256、安全防护（设立专职人员）对一些编制安全施工方案，如何处理安全责任p1257、工程变更，价款的变更程序，工程竣工验收报告的处理，p1218、工程索赔，不可抗力工期和费用的索赔及如何索赔，各自应承担的责任 p123

三、质量控制

1、工程在施工过程中遇见各种情况有谁签暂停令、开工令，结合质量规范处理问题程序（p124--130）

2、进场材料的检验，及如何处理竣工验收必备的条件和程序、隐蔽工程对比，竣工验收应当具体的条件（p116）

3、质量统计与分析案例，和案例有关的是：直方图p144、排列图p1414、现场施工准备的质量控制(一）（二)

（五）p58-59

四、进度控制

1、关键线路、工期、时差

（五）P352、第三节 一、二、P110必考题

3、P139

一、工程延期的申报月审批主考条件

4、工期压缩的原则：优先压缩费用最低的关键工作。

五、投资控制注意以下三个方面

1、索赔费用P154-1572、工程款的结算P165-175Z熟悉一遍

3、费用偏差分析：拟完计划、已完计划、已完实际 P178

一、投资偏差的概念

六、熟悉09、10、11年考试案例部分真题。

第三篇：工程建设监理概论

一、判断题

1.监理工程师可以在两个以上监理单位申请注册。（）标准答案：错误

答题分析：监理工程师只能在一个监理单位申请注册。

2.监理机构完成监理业务后，应向项目法人提交工程建设监理工作总结报告和档案资料。（）标准答案：正确

3.取得监理工程师资格证书的人员可以其个人名义接受项目法人的委托，开展建设监理业务。（）标准答案：错误

答题分析：取得监理工程师资格证书的人员不能以其个人名义接受项目法人的委托，开展建设监理业务。4.国家行政机关和具有行政职能的事业单位的现职工作人员，可以申请监理工程师注册。（）标准答案：错误

答题分析：国家行政机关和具有行政职能的事业单位的现职工作人员，不能申请监理工程师注册。5.总监理工程师在监理实施过程中发布的指令或命令，均应以书面的形式通知施工单位。（）标准答案：正确

6.监理任务不得分包，但可由两个监理单位联合承揽。（）标准答案：正确

二、单选题

1.工程监理企业应当拥有足够数量的、管理经验丰富和应变能力较强的监理工程师骨干队伍，这是建设工程监理（）的表现。A.服务性 B.科学性 C.独立性 D.公正性 标准答案：B 2.动态控制是在目标规划的基础上针对（）实施的控制，以期达到计划的实现。A.总目标 B.监理过程 C.各级分目标 D.监理工程的进度 标准答案：C

3.工程建设监理的中心任务就是（）。A.控制工程项目目标 B.控制工程项目建设 C.控制监理单位的职权 D.控制工程进度 标准答案：A 4.（）是指由全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的法律规范，由国家主席签署主席令予以公布。A．建设工程行政法规 B．建设工程法律 C．建设工程部门规章 D．建设工程建筑规范 标准答案：B 5.我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是()。A.项目决策咨询评估制度 B.工程招标投标制度 C.建设工程监理制度 D.项目法人责任制度 标准答案：A 6.工程建设监理的行为主体是（）。A.监理人员 B.监理单位 C.监理法规 D.监理项目 标准答案：B

三、多选题

1.我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括()。A.经济手段 B.技术手段

C.行政手段 D.金融手段 E.法律手段 标准答案：C,E

2.工程建设监理与政府工程质量方面的工作存在较大的区别，主要因为（）。A.工作依据不尽相同 B.它们的深度、广度也不相同 C.它们的工作权限也不同

D.两者的工作方法和手段不完全相同 E.它们的工作内容不同 标准答案：A,B,C,D

3.下列内容中，属于建设程序中生产准备阶段的工作是()。A.组建项目法人

B.组建管理机构，制定有关制度和规定 C.招聘并培训生产管理人员 D.组织设备、材料订货

E.进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货 标准答案：B,C,E 4.工程建设监理的性质有（）。A.服务性 B.独立性 C.公正性 D.科学性 E.美观性

标准答案：A,B,C,D 5.工程建设监理的实施（）。A.需要业主委托 B.需要监理人员委托 C.需要业主授权

D.需要监理人员授权 E.需要监理人员委托和授权 标准答案：A,C 6.监理单位具有（）特点。A.独立性 B.社会化 C.专业化 D.公正化 E.服务化

标准答案：A,B,C 一.判断题

1.中标单位接到中标通知书后借故拖延不签合同，招标单位可没收其投标保证金。（）标准答案：正确

2.编制标底时，项目划分、工程量、施工条件等无须和招标文件一致。（）标准答案：错误

答题分析：编制标底时，项目划分、工程量、施工条件等必须和招标文件一致。（）

3.中标单位接到中标通知书后借故拖延不签合同，招标单位可没收其投标保证金。（）标准答案：正确

4.项目法人应与监理单位依法签订书面监理合同。（）标准答案：正确

5.项目法人应与监理单位依法签订书面监理合同。（）标准答案：正确

6.监理单位的经营活动经费应列入监理费的直接成本。（）标准答案：错误

答题分析：监理单位的经营活动经费应列入监理费的间接成本。

二.单选题

1.在工程建设监理过程中，增加了维护国家的荣誉和利益，监理工程师的执业准则是（）。A.守法、守纪、公平、公正

B.诚恳、诚信、公正、科学 C.守法、诚信、公平、守纪 D.守法、诚信、公正、科学 标准答案：D

2.（）是风险管理的首要步骤。A.风险评价 B.风险对策决策 C.风险识别 D.检查 标准答案：C

3.甲级工程监理企业的资质取得监理工程师注册证书的人员不少于（）。A．25人 B．15人 C．5人 D．10人 标准答案：A

4.实现有效进度控制的关键是（）。A.组织协调

B.新技术、新材料的运用 C.提高人员的素质 D.进行严格的质量监督 标准答案：A

5.控制的核心工作是（）。A.把握对投入的控制

B.做好转换过程的控制工作 C.建立信息反馈系统

D.找出与计划所期望的状况的差距并采取纠正措施 标准答案：D 6.“将一项特定的生产或经营活动按步骤或阶段顺序以若干个模块形式组成一个流程图系列，在每个模块中都标出各种潜在的风险因素或风险事件，从而给决策者一个清晰的总体印象”是指风险识别的（）方法。A.专家调查法 B.流程图法 C.初始清单法 D.经验数据法 标准答案：B

三.多选题

1.监理工程师的权利主要包括（）。A.使用监理工程师名称

B.依法自主执行业务

C.接受职业继续教育，不断提高业务水平

D.在执业中保守委托单位申明的商业秘密

E.依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章

标准答案：A,B,E

2.风险管理过程包括（）。A.风险识别

B.风险评价

C.风险对策决策

D.实施决策及检查

E.风险测试

标准答案：A,B,C,D

3.关于政府质量监督机构和工程建设监理的质量控制，论述正确的是（）。A.政府部门的控制方式是强制性的，以行政、司法为主，并辅以经济的、管理的手段

B.政府部门需对工程项目质量上的问题承担法律和经济上的责任

C.工程建设监理的质量控制，除了依据法律、法规、规范和标准之外，还要依据有关合同条款的要求进行监理

D.工程建设监理只需对项目业主负责，无需对社会负责

E.政策部门的质量控制侧重于影响社会共同利益的质量方面

标准答案：A,C,E

4.关于监理单位内部的工作关系的说法，正确的是（）。A.工程项目总监对主管副经理负责

B.重大工程项目的总监不能直接对经理负责

C.主任监理工程师或专业监理负责人对副总监或总监代表负责

D.监理工程师对主管的主任监理工程师或对专业监理负责人负责

E.监理员对监理工程师负责

标准答案：A,C,D,E

5.监理工程师开展目标控制工作之前必须做好的前提工作是（）。A.目标规划和计划

B.收集工程信息

C.目标组织

D.收集资料信息

E.安排工程进度

标准答案：A,C

6.监理工程师是指在工程建设监理工作岗位上工作，并且通过全国的统一考试合格，又要由政府注册的监理人员。在此，他包含有三个方面的含义，即（）。A.他是从事工程建设的各种人员

B.他是从事工程建设监理工作的人员

C.已经取得国家确认的《监理工程师资格证书》

D.经省、自治区、直辖市建委（建设厅）或由国务院工业、交通等部门的建设主管单位核准、注册，取得《监理工程师岗位证书》

E.直接由国家承认并给《监理工程师岗位证书》

标准答案：B,C,D 一.判断题

1.旁站监理是在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。（）标准答案：正确

2.建设项目平行承发包模式的主要优点是便于项目建设的组织协调管理。（）标准答案：错误

答题分析：建设项目平行承发包模式的主要缺点是合同数量多，合同管理困难，项目组织协调管理工作量大

3.在监理合同文件中，监理招标文件比监理投标文件具有优先解释权。（）标准答案：正确

4.监理单位为项目监理垫付资金的利息应列入直接费。（）标准答案：错误

答题分析：监理单位为项目监理垫付资金的利息应列入间接费。

5.由于监理人的责任给发包人造成经济损失，通常，其赔偿金等于直接经济损失乘以监理报酬比例。（）标准答案：错误

答题分析：由于监理人的责任给发包人造成经济损失，通常，其赔偿金等于发包人直接经济损失所对应的监理费×监理人应承担责任的比例

6.直线—职能型管理模式的最主要缺点是命令源不唯一。（）标准答案：错误

答题分析：直线—职能型管理模式的最主要优点是命令统一，机构简单，责任分明

7.中标通知一旦发出，招标人就不得改变中标结果。（）标准答案：正确

8.项目法人应在施工准备工作完成后，申请项目报建。（）标准答案：错误

9.管理跨度是指一个管理人员有能力直接管辖的下属人员的数量。（）标准答案：正确

10.平行检验是监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。（）标准答案：正确

二.单选题

1.不同等风险量曲线上一个点离原点越远，表示风险量（）。A.越大 B.越小

C.越不容易衡量 D.越容易衡量 标准答案：A 2.采用（）模式的承包单位一般属管理型的“智力密集型”企业，并且主要的工作是项目管理。A.平行承发包模式 B.设计或施工总分包模式 C.工程项目总承包管理模式 D.工程项目总承包模式 标准答案：C 3.业主将全部设计或施工的任务发包给一个设计单位或一个施工单位，这个施工单位可以将其任务的一部分再分包给其他承包单位。这种工程项目承发包模式称为（）。A.平行承发包模式 B.设计或施工总分包模式 C.工程项目总承包模式 D.工程项目总承包管理模式

标准答案：B 4.设计或施工总分包模式的优点不包括（）。A.协调工作量较小 B.对投资控制工作有利

C.设计与施工由一个单位统筹安排，使两个阶段能有机地融合 D.有利于缩短工期 标准答案：D 5.在相同条件下，（）重复出现的概率较大，表现出某种规律性，因而人们可能较成功地预测其发生的概率，从而相对容易采取防范措施。A.基本风险 B.特殊风险 C.纯风险 D.投机风险 标准答案：C 6.关于建立工程项目监理组织的步骤是（）。

A.确定建设监理目标→确定工作内容→组织结构设计→制定工作流程与考核标准 B.确定工作内容→确定建设监理目标→组织结构设计→制定工作流程与考核标准 C.确定监理目标→确定工作内容→制定工作流程与考核标准→组织结构设计 D.确定工作内容→确定监理目标→制定工作流程与考核标准→组织结构设计 标准答案：A

三.多选题

1.CM模式的适用情况具体表现在（）。A.设计变更可能性较大的建设工程 B.地理因素最为重要的建设工程 C.时间因素最为重要的建设工程

D.因总的范围和规模确定而准确定价的建设工程 E.因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程 标准答案：A,C,E

2.工程项目承发包模式主要有（）。A.平行承发包模式 B.设计或施工总分包模式 C.直接委托模式

D.工程项目总承包管理模式 E.设计和或施工联合体承包模式 标准答案：A,B,D

3.在风险识别过程中应遵循的原则是（）。A.由粗及细，由细及粗

B.严格界定风险内涵并考虑风险因素之间的相关性 C.先怀疑，后排除 D.排除与确认并重

E.正确认识建设工程项目管理与风险管理的关系 标准答案：A,B,C,D

4.监理大纲的作用是（）。A.为监理单位承揽监理业务服务 B.为今后开展监理业务提出监理方案 C.编写监理规划的直接依据

D.指导监理单位的项目监理组织全面开展监理工作 E.指导各专业监理开展监理实务作业 标准答案：A,B,C

5.有关矩阵制监理组织的说法，正确的是（）。

A.矩阵制监理组织是由纵横两套管理系统组成的矩阵形组织结构 B.具有较大的机动性和适应性 C.只将上下集权与分权实行最优的结合 D.加强了各职能部门的横向联系

E.其适用于工程项目的地理位置上相对集中的工程

标准答案：A,B,D,E

6.平行承发包模式的优点有（）。A.有利于缩短工期目标 B.协调工作量较小

C.有利于业主择优选择承建商 D.有利于质量控制 E.合同数量多 标准答案：A,C,D

第四篇：最新《工程建设监理概论》试题

为()。试卷编号：6329 座位号

A．监理员 B．专业监理工程师 C．总监理工程师代表 D．总监理工程师 《工程建设监理概论》试题

7．对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验 单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告” 要由（）共同签署。A．建设单位、设计单位、施工单位、监理单位 题 号 一 二 三 总 分 B．总监理工程师、监理单位技术负责人 得 分

C．项目经理、总监理工程师 D．建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师 8．按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工密 程属于()。得 分 评卷人

一、单项选择题（每题2分，共40分）A．单位工程 B．分部工程 封 C．分项工程 D．子分部工程 学 号 9．按规定，建设工程四级重大质量事故应由（）归口管理。1．建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合 A．国务院 线 格的，主要原因是（）。B．国家建设行政主管部门 姓

名 A．有大量的隐蔽工程 C．省、自治区、直辖市建设行政主管部门 B．施工中未及时进行质量检查 D．市、县级建设行政主管部门 内 C．工程质量的评价方法具有特殊性 10．施工生产会受到不可避免的偶然性因素的影响，下列属于偶然性因素的是（）。

D．工程质量具有较大的波动性 电

大 A．生产人员由于疏忽未按规程操作 2.某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量 不 B．使用了与设计要求不同的其它规格的材料

控制的要求提交质量控制点明细表并实施质量控制，这是()的原则要求。C．因施工机械正常磨损而带来产品质量差异 A．坚持质量第一 B．坚持质量标准 11．我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按()计算其应纳税额。

要 C．坚持预防为主

D．坚持科学的职业道德规范 A．离岸价 B．到岸价 3．总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应（）。

C．抵岸价 D．组成计税价格 A．由总包单位负责 12．按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定，大型机械设备答

B．由总包单位与分包单位承担连带责任

进出场及安拆费列入()。C．由分包单位负责 A．施工机械使用费 B．施工机构迁移费 题 D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责 C．措施费 D．间接费 4．监理工程师对勘察现场作业质量进行控制时，应检查原始记录表格是否经（）13．人工消耗定额是指完成()所消耗的人工数量标准。签字。A.单位合格产 B．一定产品数量 A．有关作业人员 B．现场监理人员 C单位投资额度 D．单位产品 C．项目负责人 D．专业监理工程师 14．工程量清单中的其它项目清单列项不包括（）。5．在设计准备阶段监理的工作内容中，不应包括()。A．预留金 B．材料购置费 A．编制设计大纲 C．总承包服务费

D．环境保护费 B．协助建设单位编制设计招标文件 15．施工企业编制投标报价的主要依据是（）。C．组织对设计的咨询

A．企业定额 B．预算定额 D．编制监理规划 C概算定额 D．行业定额 6．按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般 16．设计单位提出的某专业工程变更应由()签发工程变更单。工程建设监理概论试题 第1页（共8页）工程建设监理概论试题 第2页（共8页）

A．业主

B．设计单位

C．总监理工程师 D．专业监理工程师

E．审核承包单位对原始基准点、基准线和标高的复测结果

3317．某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m，计划单价为400元／m；而9月份

4．对施工现场不同的原材料、半成品、工序、过程或工程产品的质量检验可以划分为33实际完成工程量为4000m，实际单价为410元／m，则该工程9月份的进度偏差为（）不同的检验程度。下列检验对象中可予以免检的是()。万元。A．有足够证据证明有质量保证的一般材料 A．-36 B．36 C．40 D．41 B．破坏性试验项目，质量保证资料齐全时 18．建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但专业 C．耐久性试验项目，质量保证资料齐全时 工作队数等于施工过程数的流水施工方式是()。D．质量长期稳定且质量保证资料齐全的材料 A．固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工 E．只有通过对施工过程的严格监控而很难再对内在质量做出检验的产品 B．加快的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工 5．在工程质量验收各层次中，总监理工程师可以组织或参与（）的验收。C．固定节拍流水施工和一般的成倍节拍流水施工 A．检验批 B．分项工程 D．一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工 C．分部工程 D．单位工程 密 19．某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为 E．子单位工程 3、4、3、3和2、5、4、3天，则流水步距和流水施工工期分别为（）天。6．工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上，应严 封 A．3和16 B．3和17 格按验收标准及有关规范的规定并结合()进行验收。C．5和18 D．5和19 A．监理人员的旁站、巡视和平行检验结果

20．在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。B．质量事故处理方案的要求 线 A．双代号时标网络计划中箭线上无波形线 C．实际量测结果 B．与其紧后工作之间的时间间隔为零 D．有关的各种资料数据 C．最早开始时间与最迟开始时间相差最小

E．建设单位意见 内 D．双代号网络计划中两端节点均为关键节点 7．质量管理体系认证的特征包括（）。A．已获得质量管理体系认证的企业，不需再进行产品认证 不 B．必须由第三方认证机构进行客观评价，作出结论

C．认证的依据只能是ISO9001

二、多项选择题(每题2分，共20分。每题的备选项中，有2个或2个得 分 评卷人 D．认证的合格标志可用于宣传，也可用于具体产品上 以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每要 E．认证的结论是企业的质量管理体系是否符合国际标准的要求 个选项得0．5分)8．建设工程措施项目清单的通用项目包括（）。1．建设工程质量受到多种因素的影响，下列因素中对工程质量产生影响的有()。答 A．临时设施 B，施工机械修理 A．人的身体素质

B．材料的选用是否合理 C．工地材料保管 D．已完工程及设备保护 C．施工机械设备的价格 D．施工工艺的先进性 E．施工排水、降水 E．工程社会环境 题 9．由于业主原因，工程暂停一个月，则承包商可索赔（）。2．施工图设计阶段，监理工程师对设计图纸进行审核的主要内容包括()。A．材料超期储存费用 B．施工机械窝工费 A．使用功能和质量要求是否得到满足 C．合理的利润 D．工人窝工费 B．设备选型是否先进、适用、经济合理 E．增加的利息支出 C．各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 10．横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与D．各专业设计之间是否协调一致，横道计划相比较，它们的特点是()。E．建设法规、技术规范要求的满足程度 A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期 3．监理工程师对承包单位的现场施工准备所进行的质量控制工作包括（）。B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系 A．审查承包单位试验室或外委试验室 C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系 B．审查认可承包单位关于建筑材料采购的申报 D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间 C．重点审查总承包单位选定的分包单位施工组织者、管理者的质量管理水平E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象 D．现场图纸核对中发现的问题应及时以书面形式报告给设计单位

工程建设监理概论试题

第3页（共8页）工程建设监理概论试题 第4页（共8页）

得 分 评卷人

三、案例分析题（每题20分，共40分）

1.某工程项目的业主与监理签订了施工阶段监理合同，与承包方签订了工程施工合同。

施工合同规定：设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。

施工过程中，承包方未经监理工程师事先同意，订购了一批钢材，钢材运抵施工现场

后，监理工程师进行了检验，检验中监理工程师发现承包方未能提交该批材料的产品合格

证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不好。

业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐

厂家，承包方与生产厂家签订了购货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场，进场时经

检查，该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包 密 方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支 付，厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。封 [问题]

一、对上述钢材质量问题监理工程师应如何处理?为什么?

二、对于装饰石料： 线 1．业主指定石料材质、颜色和样品是否合理? 2．监理工程师进行现场检查，对不符合要求的石料通知承包方不许使用是否合理? 为什么? 内 3．承包方要求退换不符合要求的石料是否合理?为什么? 4．厂家要求承包方支付退货运费，业主代扣退货费款是否合理?为什么?

不

5．石料退货的经济损失应由谁负担?为什么?

要

答

题

2.某道路工程建设项目，其工程开竣工时间分别为当年的4月1日和9月30日。业 主根椐该工程的特点及项目构成情况，将工程分为三个标段。其中，第三标段工程造价为 4 150万元，第三标段中的预制构件由甲方提供(直接委托构件厂生产)。

工程建设监理概论试题 第5页（共8页）工程建设监理概论试题 第6页（共8页）

1．A监理公司承担了第三标段的监理任务，委托监理合同中约定监理期限为190天，监理酬金为60万元。但实际上，由于非监理方原因导致监理时间延长了25天。经协商，业主同意支付由于时间延长而发生的附加工作报酬。2．为了做好该项目的投资控制工作，监理工程师明确了以下投资控制措施：．(1)编制资金使用计划，确定投资控制目标；(2)进行工程计量；(3)审核工程付款申请，签发付款证书；(4)审核施工单位编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析；(5)对施工单位报送的工程质量评定资料进行审核和现场检查，并予以签证；(6)审核施工单位现场项目机构的技术管理体系和质量保证体系。3．第三标段施工单位为C公司，业主与C公司在施工合同中约定： 密(1)开工前，业主应向C公司支付合同价25％的预付款，预付款从第三个月开始等 额扣还，四个月扣完。封(2)业主根据C公司完成的工程量(经监理工程师签证后)按月支付工程款，保留 金额为合同总额的5％，保留金按每月产值的10％扣除，直至扣完为止。(3)监理工程师签发的月付款凭证最低金额为300万元。第三标段各月完成产值如表 线 2所示。

表1 万元 内

产值 月份 4 5 6 7 8 9

单位 不

C公司 480 685 560 430 620 580

构件厂 275 340 180

[问题] 要

一、由于非监理方原因导致监理时间延长25天而发生的附加工作报酬是多少?(保留

小数点后两位)

二、监理工程师明确的投资控制措施中，哪些不属于投资控制措施? 答

三、业主支付给C公司的工程预付款是多少?监理工程师在4、5、6、7、8月底分 别给C公司实际签发的付款凭证金额是多少? 题 工程建设监理概论试题 第7页（共8页）工程建设监理概论试题 第8页（共8页）

第五篇：工程监理概论

一、填空题

1、建设工程监理的对象是 建设工程项目，建设监理执行主体是 工程监理企业，建设工程监理实施的前提是 业主的委托，建设工程监理的实施是一个 履行合同 的过程；P1

2、实施建设工程监理制度具备的三个条件是 市场经济，良好的法制环境和对应的配套制度，其中 市场经济 是建设工程监理存在发展的前提条件；p5

3、我国建设工程监理法规体系构成分三个层次，第一层次是建设法律，第二层次是行政法规，第三个层次是部门规章和地方法规，其中法律效力是建设法律效力高于行政法规，行政法规的效力高于部门规章，行政法规、地方法规和部门规章具有同级法律效力；p10

4、监理工程师注册分为初始注册，变更注册和延续注册，每一注册有效期为3年，年龄超过65周岁的不予注册；p36

5、工程监理企业按组建方式分为股份公司，合资监理企业，合作监理企业，其中股份公司又可分为有限责任公司和股份有限公司；p43

6、甲级工程监理企业的注册资本不少于100万元，取得监理工程 师注册证书的人员不少于25人，企业技术负责人应当具有15年以上从事工程建设工作的经历；

7、工程监理企业甲级资质由国务院建设行政主管部门负责审批，工程监理企业连续2年年检合格，方可申请晋升上一个资质等级；p46

8、工程监理费由监理直接成本，监理间接成本，税金和利润四部分组成，经营性业务开支应属于监理间接成本；p49

9、被动控制是一种事中控制和事后控制，或者说是一种反馈控制，其控制效果在很大程度上取决于反馈信息的全面性，及时性和可靠性；p60

10、工程监理单位应于委托监理合同签订起10日内将项目监理机构的组织形式，人员构成及对总监理的任命书书面通知建设单位；p85

11、项目监理机构一般有三个层次，其中决策层由总监理工程师和其助手组成，作业层主要由监理员、检查员等组成；

12、建设工程监理的协调从系统方法的角度看，系统外部协调分为近外层协调和远外层协调，建设工程与材料供应单位的协调属于近外层协调与政府部门的协调属远外层协调；p96

13、负责编制本专业的监理实施细则是专业监理工程师的基本职责，建立并完善项目监理组织的工作主要由总监理工程师负责；p101

14、对于工程项目总承包管理模式，监理工程师对确认分包单位工作就成了十分关键的问题，旁站监理工作通常由监理员来完成；

15、监理工程师组织协调可采用交谈协调法，会议协调法、书面协调法、访问协调法，情况介绍法；P105

16、监理大纲是监理单位在业主开始委托监理过程中编写的监理方案性文件；与监理规划相比，项目监理实施细则更具有可操作性；

17、监理单位投标书的核心是监理大纲，监理规划是建设监理主管机构对监理单位监督管理的依据；P150

18、安全监理应坚持“安全第一，预防为主”的方针和“以人为本，防微杜渐”的管理原则。

19、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对安全事故隐患拒不整改或不停止施工，工程监理单位未及时向有关主管部门告的，应责令监理单位改正，逾期未改正的，责令停止整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款。

一、判断题(在括号内用“√”表示正确，用“×”表示错误)1.在监理实施过程中，总监理工程师有权自主变更项目法人和施工单位签订的工程建设合同。（）3.取得监理资格证书的监理单位，从取得资格证书之日起便可开展建设监理业务。（）

4.取得监理工程师资格证书的人员可以其个人名义接受项目法人的委托，开展建设监理业务。（）5.监理工程师在监理实施过程中，必须坚持其独立性、公正性、科学性和廉洁性。（）6.总监理工程师领导监理工程师行使监理合同所赋予监理单位的全部职责。（）

7.监理工程师在开展监理工作中，既要维护项目法人的利益，也要维护施工单位的合法权益。（）8.监理工程师是项目法人与施工单位所签订的工程建设合同中的第三方。（）9.国家行政机关和具有行政职能的事业单位的现职工作人员，可以申请监理工程师注册。（）

10.总监理工程师在监理实施过程中发布的指令或命令，均应以书面的形式通知施工单位。11.监理单位必须保证投资目标、质量目标、进度目标按预定目标实现。（）

12.建设项目实施监理制度后，施工详图必须经监理机构审核签字后，才能交施工单位施工。14.上级主管部门、设计单位、咨询单位以及当地有关领导机关、业务监督单位在招标中均构成单独一方。（）15.监理工程师可以在两个以上监理单位申请注册。（）16.项目监理机构必须进驻施工现场。（）

17.监理机构完成监理业务后，应向项目法人提交工程建设监理工作总结报告和档案资料。18.施工单位必须按照与项目法人签订的工程建设监理合同接受监理。（）

20.监理工程师退出或调出所在的监理单位，可以带走《岗位证书》。（）21.监理任务不得分包，但可由两个监理单位联合承揽。（）22.监理单位是从属于项目法人的一方。（）

23.水利工程建设监理是一种有偿的技术服务活动。（）24.丙级监理单位只能承担小型水利工程建设监理业务。（）26.施工准备是项目建设前期阶段的重要工作阶段。（）

27.采用公开招标方式时，招标单位应对所有投标单位进行资格预审。（）

28.工程项目的设计单位即使具有与该工程项目相应的监理资格，也不得承担该项目的建设监理业务。（）29.实行招标投标制，项目法人与投标单位可以自行决定工程开工。（）

30.在国际工程领域，FIDIC是指由世界银行组织编制的一系列标准合同条件的简称。（）31.编制标底时，项目划分、工程量、施工条件等无须和招标文件一致。（）

32.中标单位接到中标通知书后借故拖延不签合同，招标单位可没收其投标保证金。（）33.建设市场中监理单位与项目法人之间是上下级关系。（）34.监理单位的经营活动经费应列入监理费的直接成本。（）

35.总监理工程师有权建议撤换承包单位的工程项目经理和工程建设承包单位。（）36.总监理工程师负责制的主要含义是总监理工程师对项目各方面全权负责。（）37.项目法人应与监理单位依法签订书面监理合同。（）

38.政府建设主管部门主要根据监理效果和管理水平对监理单位进行资质定级。（）

39.根据有关规定，监理单位的法人代表和主要技术负责人应由具有高级专业技术职称且取得监理工程师资格证书并经注册上岗的现职人员担任。（）

41．监理单位更换总监理工程师须通知项目法人，且应保持其他主要监理人员的相对稳定。42．旁站监理是在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。（）

43．平行检验是监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。（）44．《中华人民共和国公司法》所称的公司是指中国境内的有限责任公司和股份有限公司。47．工程建设监理合同属于一种工程建设合同。（）49．由于监理人的责任给发包人造成经济损失，通常，其赔偿金等于直接经济损失乘以监理报酬比例。（）50．监理单位为项目监理垫付资金的利息应列入直接费。（）

51．管理跨度是指一个管理人员有能力直接管辖的下属人员的数量。（）52．建设项目平行承发包模式的主要优点是便于项目建设的组织协调管理。（）53．直线—职能型管理模式的最主要缺点是命令源不唯一。（）54．中标通知一旦发出，招标人就不得改变中标结果。（）

55．在监理合同文件中，监理招标文件比监理投标文件具有优先解释权。（）56．项目法人应在施工准备工作完成后，申请项目报建。（）57．项目法人应在项目竣工验收后及时组织项目的生产准备工作。（）

一、判断题答案 1.× 2.× 3.× 4.× 5.√

6.√ 7.√ 8.× 9.×

10.√

11.×

12.√ 13.×

14.×

15.×

16.√

17.√

18.×

19.√ 20.×

21.√

22.×

23.√

24.× 25.√ 26.×

27.√

28.×

29.×

30.× 31.×

32.√

33.×

34.×

35.×

36.×

37.√ 38.×

39.×

40.√

41.×

42.√ 43.√ 44.√

45.×

46.×

47.×

48.× 49.×

50.×

51.√

52.×

53.×

54.√ 55.√ 56.×

57.×

二、单项选择题(请将正确选项编号填入括号内)1．项目法人一般应通过（）择优选定监理单位。A.招标方式；B.自选方式；C.招聘方式。

2．监理单位承担监理业务,应与()签订工程建设监理合同。A．施工单位； B．项目法人； C．主管部门。

3．总监理工程师应当将实施工程施工监理的管理办法（）。

A.书面通知施工单位； B.书面通知设计单位；C.书面通知行政单位。4．施工单位必须按照与项目法人签订的（）规定接受监理。A.工程建设监理合同； B.工程建设合同； C.勘测设计合同。

5．项目法人与施工单位在执行工程承包合同过程中发生的争议，须提交项目（）协调解决。A.总经理； B.总工程师； C.总监理工程师。

7．国外贷款和赠款的水利工程项目建设，应由（）负责建设监理。A． 外国工程咨询公司；

B． 中国水利工程建设监理单位； C． 国际咨询工程师联合会。

8．监理单位因监理工作失误，造成工程重大损失的应承担（）。A． 行政责任和法律责任； B． 法律责任和经济责任； C． 刑事责任和经济责任。

9．建设项目的开工时间是指建设项目设计文件中规定的任何一项（）的正式破土动工的时间。A． 基础工程； B． 临时工程； C． 永久工程。

10．邀请招标应由招标单位向有承担该工程能力的（）施工企业发出投标邀请书。A． 二个以上；B.三个以上；C.四个以上。

12．项目法人和施工单位在执行工程建设合同过程中发生的争议（）。A． 均由双方共同商议解决；

B． 均须先提交项目总监理工程师协调解决； C． 均由仲裁机关解决。

13．监理单位变更项目总监理工程师时（）。A． 应经建设单位和施工单位双方同意； B． 必须经项目法人同意，并通知施工单位。C.应征得施工单位同意。

14．在监理实施过程中，总监理工程师应（）。A． 随时向项目法人和承包商报告工程情况；

B． 随时向项目法人报告工程情况；C.定期向项目法人报告工程情况。15．项目总监理工程师是（）。A． 监理单位履行监理合同的总负责人； B． 项目法人派出的建设项目全权负责人； C． 施工单位派出的项目经理。

16．总监理工程师领导监理工程师行使（）。A． 监理合同所赋予监理单位的全部职责； B． 施工单位所赋予的全部职责； C． 项目法人所赋予的全部职责。

17．监理实施过程中，项目法人应（）。A． 积极领导监理单位开展监理工作；

B． 积极支持监理单位按监理合同开展工作，不得随意干涉； C． 积极支持监理单位开展工作并随时进行干预。

18．在监理实施过程中，由于不可预见和不可抗拒的因素，监理机构认为需要变更工程承包合同时，（）。A． 有权自主变更业主与承包商签订的工程承包合同； B． 无权变更业主与承包商签订的工程承包合同；

C． 应及时向项目法人提出建议，协助项目法人和施工单位协商变更工程承包合同。20．通常所说的建设单位属于（）。

A． 法人；B.二级法人；C.非法人组织。22．中国建设银行属于（）。

A． 政策性银行；B.政策性专业银行；C.商业银行。

23．取得监理工程师资格证书的人员申请注册（）向注册机关提出申请。A． 应由个人；B.应由所在工作单位；C.应由所参加的监理单位。24．建设监理制是在我国建设领域推行的（）。

A． 一项管理制度；B.一项管理办法；C.一项管理程序。26．社会监理的（）是区别于政府建设管理的重要特征。A． 委托性； B． 全面性； C． 宏观性。

28．监理单位与政府质量监督机构的关系是（）。

A． 监理与被监理的关系； B.被监督与监督的关系； C.上级与下级的关系。29．监理人实施施工阶段监理最直接的依据是（）。A． 工程建设合同；B． 勘测设计合同；C． 购销合同。30．监理人可行使（）权力。

A． 合同中规定的或隐含的；B． 上级赋予的或隐含的；C． 项目法人和承包商赋予的。31．项目法人和监理单位应（）的形式明确委托与被委托的关系。A． 采用口头合同；B． 采用书面合同；C． 采用批准合同。32．项目总监理工程师是监理规划编写的（）。

A． 管理者和起草者；B． 主持者和决策者；C． 指导者和起草者。

34．监理单位改组为股份制，原取得资格证书单位的注册资金占（）以上、原注册监理人员不变时，按变更处理。

A． 40%；B． 50%；C． 60%。36．《招标投标法》规定:在投标截止日期前（）天内，招标单位不再解答问题。A． 10；B.15；C.20。

37．标底一经审定应密封保存至开标时，所有接触过标底的人员均负有保密（），不得泄漏。A． 行政责任；B.法律责任；C.刑事责任。

38．对一个投标项目，施工企业只允许投一次标，一次投标只能填（）。A． 一个标底；B.一个报价；C.一个单价。39．投标单位在投标时，必须出具银行的投标保函或递交（）。A． 投标保证金；B.投标定金；C.履行保函。

40．中标单位接到中标通知后无故不签合同，招标方可没收其（）。A． 履约保函；B.投标保证金；C.预付款保函。

41．招标单位无需向未中标单位解释未中标原因，但应退回（）。A． 投标保函；B.履约保函；C.缺陷责任保函。

42．建设监理规划是监理单位在（）完成的开展监理工作的指导性文件。A．监理投标时； B．监理委托合同谈判过程中； C．监理委托合同签订后。

43．在项目法人和中标单位正式签订承包合同之前，中标单位应由具有相应（）的银行出具保函。A． 资信能力；B.履约能力；C.技术能力

46．项目法人只有将有关监理事宜明确地反映在（）中，才能使被监理单位接受并配合监理工作。A． 监理合同；B.工程建设合同；C.经济合同。47．通常监理规划应在（）基础上编写。

A． 设计文件；B.监理招标文件；C.项目法人认可的监理大纲。48．项目法人委托监理时，在选择监理单位方面主要着重（）。

A． 监理费报价高低；B.监理单位各资质要素情况；C.监理单位成立时间早晚。

49．在下列各种承发包模式中，项目法人采用（）模式时宜采用委托多家监理单位承担监理任务。A．平行承发包；B.施工联合体；C.项目总承包。50．对转让监理业务的监理单位，最高处罚是（）。A． 罚款；B.责令停业整顿；C.收缴资质证书。52．项目法人与监理单位的关系是（）关系。

A、雇佣与被雇佣 B、委托与被委托 C、领导与被领导 53．监理实施细则是在（）编制的。

A、签订监理合同前B、监理招标过程中 C、监理规划制订后 54．监理单位可以与（）联合承担监理任务。A、项目法人 B、承包人C、其他监理单位

55．监理工程师注册必须由申请者所在（）统一向有关注册机关提出。A、监理单位 B、项目法人 C、施工单位 D、工程质量监督单位

56．具有命令单

一、职责分明、决策迅速等优点的监理组织模式是（）模式。A、职能型B、直线型 C、直线—职能型D、矩阵型

58、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、7B、15C、20 D、30

59.．招标人应当自确定中标人之日起（）天内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A、7B、15C、20 D、30 60、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标，贷款方、资金提供方对招标投标的具体条件和程序有不同于我国《招标投标法》规定的，（）。

A、可以依照其规定 B、必须遵照我国《招标投标法》规定C、由当事人选择决定

61．由于监理人的原因误发施工暂停指示，使承包人造成工期延误和费用增加，承包人应向（）索赔。A、发包人B、监理人C、发包人或监理人两者之一 62．FIDIC是（）。

A、国际咨询工程师联合会的英语简称B、国际咨询工程师联合会的法语简称 C、一种国际上通用的标准合同条件

63．将全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担经济责任，这种公司组建形式属于（）。A、有限责任公司B、股份有限公司C、上市的股份公司

65.采用（）方式招标时，通常需要组织对投标人的资格预审工作。A 公开招标B 邀请招标 C 邀请议标D 公开议标 66.投标人的投标报价中应（）备用金。A 包括 B 不包括

67.投标人选择的分包人的资质材料应（）。

A 应随资格预审文件一并提交B 应随投标文件一并提交C 应在首次提出项目分包和分包人时提交 68．我国《招标投标法》规定，从（）之后，不得擅自改变中标结果。A、招标人发出中标通知 B、投标人收到中标通知 C、投标人提供履约保证 69．监理合同使用《水利工程建设监理合同示范文本》，合同规定的监理内容在（）中明确规定。A、通用合同条款 B、专用合同条款 C、合同附件D、监理投标书

70．我国《招标投标法》规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知投标人。A、10天 B、20天 C、15天 D、7天

71．依法必须进行招标的项目，自 之日起至投标文件截止日止，最短不得少于20日。A、发布招标公告 B、发出投标邀请书 C、发售招标文件、D发售资格预审文件

72．依法必须招标的项目类型，其单项监理合同在（）万元以上，必须通过招标方式选择监理单位。A、30 B、50 C、100 D、200 73．依法必须招标项目的所有投标都不符合招标文件要求时，应（）。A、进行议标B、选择相对满意的投标人C、重新招标

二、单项选择题答案

1.A 2.B 3.A 4.B 5.C 6.A 7.B 8.B9.C 10.B 11.B 12.B 13.B 14.C 15.A 16.A 17.B 18.C 19.A 20.C 21.A 22.C 23.C 24.A 25.C 26.A 27.C 28.B 29.A 30.A 31.B 32.B 33.C 34.B 35.A 36.B 37.B 38.B 39.A 40.B 41.A 42.C 43.A 44.C 45.A 46.B 47.C 48.B 49.A 50.C 51.A 52.B 53.C 54.C 55.A 56.B 57.A 58.D 59.B 60.A 61.A 62.B 63.B 64.B65.A 66.A 67.C 68.A 69.B 70.C 71.C 72.B 73.C

三、多项选择题（请将正确选项编号填入括号内）5.招标组织分为（）。

A招标人自行招标B主管部门主持招标C主管部门代理招标D委托招标代理机构代理招标 8．根据国家总体规划及流域综合规划，开展前期工作，包括（）。

A.项目施工准备 B.项目建议书 C.设计计划书 D.可行性研究报告 E.初步设计

9．某项目监理组织由总监理工程师、监理工程师、监理员组成。在通常情况下，总监理工程师应承担（）职责。

A、定期提出进度计划 B、确定主要监理人员的岗位职责C、提出工程变更方案 D、审核并签认支付凭证E、签发开工通知 F、审批单元工程开工报告

10．施工招标投标的基本方为招标单位与投标单位。（）以及当地有关领导机关、业务监督单位，在招标投标中均不构成单独的一方。

A.施工单位 B.上级主管部门 C.设计单位 D.咨询单位

11．在委托监理的项目中，被监理单位要直接接受（）的监督管理。A.设计单位 B.监理单位 C.政府建设主管部门D.咨询单位 E.质量监督机构

13．建设项目竣工投产后，一般经过1-2年生产运营后，要进行一次系统的项目后评价，其主要内容包括（）。

A.影响评价 B.经济效益评价 C.过程评价D.固定资产评价 E.自我评价 15．项目监理组织不得从事所监理工程的施工和（）等经营活动。A.建筑材料 B.构配件 C.建筑机械 D.设备E.监理 16．监理工程师不得在所监理工程的（）等单位任职。

A.项目法人单位 B.监理单位 C.施工单位 D.设备制造单位 E.材料供应单位 17．建设项目管理的基本职能是（）。A.协调 B.计划 C.建议 D.控制 E.组织 18．通常所说的监理主要措施是指（）。

A.合同措施 B.技术措施 C.强制措施 D.组织措施 E.经济措施

19．项目法人必须在监理单位实施监理前，将委托的（）及所赋予的权限，书面通知施工单位。A.监理酬金 B.监理单位 C.监理的内容D.总监理工程师的姓名

20.按照评标主要内容不同，通常分为（）。

A技术评标 B商务评标C合同评标D进度评标 D质量评标 21．建设监理组织机构有（）型模式。A.直性B.职能C.矩阵D.直线-职能E.非线性模式

22.投标文件在投标有效期内不得撤回，常见的担保方式为（）。A投标保函B投标定金C投标违约金担保D投标保证金 24.招标文件的主要作用是（）。

A作为投标人投标报价的依据B其大部分文件将成为组成合同文件的一部分C对潜在投标人具有法律约束力D属于要约行为

25．建设项目管理的三大基本目标，一般归结为（）。A.投资目标 B.工作目标 C.进度目标 D.质量目标 E.控制目标 26．建立我国建设监理制的原则是（）。

A.结合中国国情 B.照搬国际惯例 C.与国际接轨D.适应市场经济发展需要 27．总监理工程师有权建议撤换不合格的（）。

A、承包人工作人员 B、发包人代表 C、分包单位D、承包人 28．在监理组织中，监理员一般承担（）职责。

A、制定监理日志制度B、签认原始凭证C、检查单元工程质量 D、旁站监理 E、巡视检查 F、组织处理工程安全事故

30．我国《招标投标法》规定：招标方式分为（）。A.邀请招标 B.邀请议标 C.公开招标 D.公开议标 32．下列监理费用中，属于直接费的有（）。

A.垫资贷款利息 B.工会活动费C.监理人员工资 D.监理工作专项设施费 33．下列情形中，属于无效标书的有（）。

A.缺履约保函 B.投标单位未参加开标会 C.逾期送达投标书 D.投标书递交后又递交了修改函

34．我国招标投标法规定，招标人具有（）能力，可以自行办理招标事宜。A.编制招标文件 B.编写招标申请报告 C.合同谈判 D.组织评标

35．投标单位（），扰乱招标投标秩序的，由上级招标管理 机构给予处理。

A.互相串通 B.联合投标 C.互相合作 D.哄抬报价

36．协调是指通过（），联合所有的力量，使各项活动衔接有序地正常展开，以实现预定目标。A.协商 B.沟通 C.强迫 D.调度 E.决定

37．监理单位改组为股份制，符合（）时，按变更处理。

A.原注册监理人员不变 B.原注册监理工程师不变C.原取得资格证书单位的注册资金占50%以上D.原取得资格证书单位的注册资金占60%以上

38．在建设项目招投标活动中，有可能构成单独一方的单位有（）。A.主管部门 B.项目法人 C.施工单位 D.质量监督机构 E.设计单位

39．项目法人与（）是合同关系，各方应严格履行合同。A.设计单位 B.监理单位 C.质量监理单位 D.施工单位 E.主管部门 40．建设项目可逐级分解为（）。

A.单位工程 B.单项工程 C.分部工程 D.分项工程 E.附属工程 F.主体工程 41．广义地讲，监理规划分为（）三个阶段性文件。

A.监理规划 B.监理规划大纲 C.监理原则和方法 D.监理实施细则

42．监理工程师应严格按合同办事，维护（）的合法权益。A.质量监督站 B.项目法人 C.咨询单位 D.施工单位 43．监理机构在合同管理中的协调工作包括（）协调等。A.发包人和承包人的关系 B.各承包单位的作业冲突 C.资源供给与施工进度的矛盾 D.项目建设的外部环境 E.设计变更引起的施工组织设计调整

44．在我国下列各类单位中，合法从事建设监理业务的单位是（）。

A.具有法人资格的设计单位 B.具有法人资格并取得监理资质证书的监理单位

C.具有法人资格的工程咨询单位 D.具有法人资格并取得监理资质证书的科研单位

45．监理规划是（）。A.全面指导工程建设的文件

B.全面指导监理工作的纲领性文件 C.监理单位重要的总结性存档资料

D.监理合同签订后制定的监理工作的指导性文件 E.监理单位承揽监理业务的文件

46．下列人员中，（）不能称为监理工程师。A.在监理单位工作的取得监理工程师资格证书者 B.在监理单位工作的取得监理工程师岗位证书者 C.在项目法人单位工作的取得监理工程师资格证书者 D.在政府部门工作的取得监理工程师资格证书者 47．项目的特征有（）。

A.一次性 B.固定性 C.流动性 D.单件性 E.目的性 48．国家计委《招标公告发布暂行办法》规定，（）为发布依法必须招标项目的招标公告的媒介。A、《中国日报》 B、《中国经济导报》 C、《中国建设报》 D、《经济日报》

49．投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，（）为实质性要求和条件。A、项目计划 B、价格C、人员及组织机构 D、技术标准 E、主要合同条款

50．（）属于世界银行贷款项目周期的阶段。

A.项目建议 B.项目准备 C.项目评估 D.施工准备 E.项目谈判 51．工程建设监理与政府质量监督的主要区别是（）。

A、工作性质不同 B、工作范围和深度不同C、工作方法与手段不同 D、工作依据全然不同 52．在实施工程建设监理的工程中，监理单位是（）。A、公正地维护发包人与被监理单位合法利益的一方

B、委托方的全权代表 C、为发包人提供服务的一方D、发包人与承包人合同纠纷的仲裁人 54．按照法律规定必须招标范围和规模标准的项目，其（）必须进行招标。Ａ、勘察和设计 Ｂ、咨询C、施工 D、监理E、重要设备、材料采购

55．我国《招标投标法》规定：评标委员会中（）等方面的专家不得少于三分之二。Ａ、技术Ｂ、经济C、合同D、招标

56．（）等服务的采购，单项合同估算价在50万人民币以上的，必须进行招标。A、勘察B、设计 C、设备采购 D、监理E、咨询 57．招标是（）。

A、项目建设中选择施工、设计、监理单位的主要方式

B、项目建设程序的一个阶段C、一种竞争性的市场采购方式

58．下列项目中，属于公用事业项目的有（）项目。

A、水土保持 B、供水工程 C、旅游D、商品住宅 E、水利枢纽 59．我国《招标投标法》规定：招标投标活动应当遵循（）的原则。A、公开B、独立 C、公平

D、科学E、公正 F、诚实信用

三、多项选择题答案

1.B C E 2.A B C

3.A C D 4.B C D5.A D

6.A B C

7.A B C 8.B D E 9.B D E

10.B C D 11.B C E 12.B C 13.A B C

14.B C D 15.A B C D 16.A C D E 17.A B D E 18.A B D E 19.B C D 20.A B 21.A B C D 22.A D

23.A D

24.A B 25.A C D

26.A C D 27.A C

28.B C D E 29.B C

30.A C

31.A D

32.C D 33.B C

34.A D

35.A D

36.A B D 37.A C

38.B C E 39.A B D

40.B A C D 41.B A D

42.B D

43.A B C E 44.B D 45.B D

46.A C D 47.A D E

48.A B C 49.A B D E 50.B C E 51.A B C

52.A C 53.B C

54.A C D E 55.A B

56.A B D 57.A C

58.B C D 59.A C E F

四、简答题 1．工程建设监理合同主要包括哪些内容？ 5．申请监理工程师注册必须具备的条件是什么？

6．水利部《水利工程建设监理规定》规定，监理单位实施监理的一般程序是什么？ 7．建设监理规划的主要内容是什么？

9．项目作为管理对象，其特定的内涵和特点是什么？ 10．什么是建设项目管理？

11．社会建设监理的主要依据是什么？ 12．什么是社会建设监理单位？

13．什么是组织？组织机构设置的原则是什么？ 14．社会监理单位与建设市场各方的关系是什么？ 15．总监理工程师的主要素质要求是什么？ 17．项目法人选择监理单位需考虑哪些因素？

18．监理工程师违反哪些规定，由监理主管部门收缴其“资格证书”和“岗位证书”。20．投标书的内容主要包括什么？21．编制招标文件的基本原则是什么？

四、简答题答案

1．答：监理单位承担监理业务，应与项目法人签订工程建设监理合同，其主要内容应包括：监理工程项目名称；监理的范围和内容；双方的权利、义务和职责；工作条件（如交通、办公场所等）；保密内容及措施；监理费的计取与支付；违约责任；奖励和赔偿；合同生效、变更和终止；争议的解决方式；双方约定的其它事项。

5．答：申请监理工程师注册者，必须具备下列条件：（1）已取得《水利工程建设监理工程师资格证书》；（2）身体健康，胜任工程建设监理的现场工作；（3）已离退休返聘的人员年龄一般不应超过65周岁。6．答：实施监理一般应按下列程序进行：（1）编制工程建设监理规划；

（2）按工程建设进度、分专业编制工程建设监理细则；（3）按照建设监理细则实施建设监理；

（4）建设监理业务完成后，向项目法人提交工程建设监理工作总结报告和档案资料。7．答：建设监理规划的主要内容包括：(1)工程项目概况（2）监理工程范围；（3）监理工作内容；（4）监理工作目标；（5）监理工作依据；（6）项目监理组织机构；（7）监理工作程序；（8）监理工作方法及措施；（9）监理工作制度；（10）监理设施。

10．答：建设项目管理，是指在建设项目生命周期内所进行的有效的计划、组织、协调、控制等系统的管理活动，其目的是在一定的约束条件下最优地实现建设项目，达到预定的目标。11．答：社会建设监理的主要依据是：

（1）国家和部门制定颁发的法律、法规和有关政策。

（2）技术规范、技术标准。主要包括国家有关部门颁发的设计规范、技术标准、质量标准及各种施工规范、施工操作规程等。

（3）政府建设主管部门批准的建设文件、设计文件。

（4）依法签订的合同。主要包括工程设计合同、工程施工承包合同、物资采购合同以及监理委托合同等。12．答：社会监理单位，是指取得监理资格等级证书、具有法人资格的监理公司、监理事务所和兼承监理业务的工程设计、科学研究及咨询单位。

13．答：组织是为了达到某种特定的目标，经各部门分工与合作及设置不同层次的权力和责任制度，而构成的人的组合体。组织机构设置的原则：（1）目的性原则；

（2）管理跨度和分层统一的原则；（3）系统化原则；（4）精干高效原则；

14．答：社会监理单位与建设市场各方的关系是：

（1）项目法人与监理单位之间是委托与被委托的合同关系。

（2）监理单位与设计单位，在项目法人委托监理单位进行设计监理时，是监理与被监理关系；在没有委托设计监理时，是分工合作关系。

（3）监理单位与承包商的关系是监理与被监理关系。

（4）政府质量监督机构与监理单位的关系是监督与被监督的关系。

（5）监理单位与工程咨询单位，都是为项目法人提供咨询服务的，在同一建设项目工作中，是合作关系。15．答：总监理工程师主要的素质要求是：

（1）专业技术知识的深度；（2）管理知识的广度；（3）较强的领导艺术和组织协调能力。17．答：考虑的因素是：（1）监理单位的资质（2）监理单位的经历与业绩（3）监理单位的技术力量和相关资源（4）投标文件的完整性和响应性（5）监理（规划）大纲（6）合理的监理费用报价

18．答：监理工程师违法下列规定，监理主管部门将收缴其“资格证书”和“岗位证书” ：（1）末经注册，以监理工程师名义从事监理业务；（2）一人在两个或两个以上监理单位申请注册；（3）以监理工程师个人名义承接监理业务；

（4）出卖、出借、转让、涂改或以不正当手段取得《水利工程建设监理工程师资格证书》或《水利工程建设监理工程师岗位证书》；

（5）在影响公正执行监理业务的单位兼职。

20．答：投标文件的内容应符合招标书的要求，水利工程施工承包投标文件主要应包括：（1）投标书综合说明，工程总报价；

（2）按照工程量清单填写单价分析、单位工程造价、全部工程总造价、三材用量；

（3）施工组织设计，包括选用的主体工程和施工导流工程施工方案，参加施工的主要施工机械设备进场数量、型号清单；

（4）保证工程质量、进度和施工安全的主要组织保证和技术措施；

（5）计划开工、各主要阶段（截流、下闸蓄水、第一台机组发电、竣工等）进度安排和施工总工期；（6）参加工程施工的项目经理和主要管理人员、技术人员名单；（7）工程临时设施用地要求；

（8）招标文件要求的其他内容和其他应说明的事项。21．答：编制招标文件的基本原则是：

（1）应遵守国家的法律和法规。如果是国际金融组织贷款的项目，则应尊重国际惯例，遵守有关组织规定的采购原则等。

（2）应注意公正地处理业主和承包商的利益，即既要保证完成业主要求的实施项目，也要使承包商获得合理的利润。

（3）招标文件应该正确地、详尽地反映招标项目的客观情况，以使投标者在可靠的基础上投标，减少履约过程中的争议。

（4）招标文件中各部分内容应力求统一。由于招标文件将成为合同文件的主要部分，因此，应力求用词严谨、明确。