钢结构厂房承包清工合同5篇范文

第一篇：钢结构厂房承包清工合同

公司

办公综合楼楼钢结构承包合同

甲方：

联系电话： 乙方： 联系电话： 签约地点： 签约时间： 2016.06.17

根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条 工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：台儿庄区马兰屯镇北闸村

三、工程内容：公司办公综合楼钢结构厂房制作安装

四、乙方式：清工，包安全

第二条 工程承包范围

一、承包范围：主钢结构系统等所需的技术人员和施工劳动力

二、本工程钢结构建筑面积：平方米（米长，米宽）第三条 清包工费

本工程定价方式为 元/平方米；

固定总价约为人民币： 元，（大写）第四条 工程价款的支付与结算

一、工程款支付：

1、，支付

2、，支付

3、，支付

4、余下合同总价的 %作为质保金，质保期为一年，质保期满后一星期内甲方无息支付。

二、结算

1、乙方应于工程完工后7天内向甲方提交工程竣工验收报告资料。

2、遇本合同无约定的，适用国家有关规定并双方协商。

3、甲方自收到乙方的竣工验收报告资料后5天内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认竣工验收报告并通过验收。

4、乙方必须开立正规发票据以结算。第五条 设计及其变更

一、本工程由甲方提供 有限公司钢结构厂房制作安装范围的施工图设计，编制施工图设计文件应当满足设备、材料采购、非标准件制作和安装施工的需要。

二、由于设计安全性能不合理造成工程修改所产生的费用，由甲方承担；

三、甲方签订合同后在三日内将设计文件施工图 壹套，交乙方审查。

四、乙方应当按照国家钢结构工程相关标准、规范和甲方提供的资料进行施工。

第六条 工程期限及顺延

一、本合同总工期为 天，施工日期为 年 月 日始至 年 月 日止。

二、工期顺延

1、在施工准备期间如甲方提出设计变更或材料、设备变更的，则对重新设计、材料采购、制作的时间顺延。

2、施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：

2.1一周内非乙方原因造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一天计。

2.2因人力不可抗拒的因素而延误工期及政府及其相关部门依行政权利强行、强制要求停止作业的，工期顺延；

2.3 因甲方的原因引起的工程延期，工期相应顺延；

2.4合同约定和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。

3、因上述1、2条原因造成施工进度计划关键线路（由乙方提交，并经甲方确认的施工网络图中关键线路）的工期延误，经甲方书面确认后，才可顺延。非关键线路的工期在不影响总工期的情况下，工期不予顺延。

4、凡由于乙方的原因造成的工期延误，则工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由乙方自行承担。

5、甲方和乙方双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现的下雨、下雪、防洪排涝、台风、高温天气、节假日等因素以及甲方分包工程的合理工期。

三、如超过工期未完成的，甲方有权按每天总工程造价 %向乙方索要违约金；如超过工期15天的，甲方有权单方面无条件终止合同，并向乙方索要其违约行为造成的经济损失。第七条 材料、设备供应

一、甲方采购和提供材料

1、甲方必须按合同约定及施工设计要求和国家有关标准采购主要材料、设备，并应附有正规厂家的出厂合格证书。

2、乙方应根据设计要求提前7天向甲方提供需购材料清单，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

3、乙方有义务验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量问题造成的损失。

二、乙方提供工程所需各种施工工具（电焊机、切割机等，其余一切材料及辅助材料、车辆均由甲方提供），并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。第八条 安全施工

一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

二、乙方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。

三、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业，特种作业须有特种作业证，否则因此出现的一切安全事故及质量损失均由乙方承担。

四、在工期期间，乙方对工地的安全负责，如因施工过程中出现的摔伤、砸伤、碰伤等一切安全及质量事故均由乙方负全部责任，给甲方造成的任何损失均由乙方负责赔偿（包含给甲方方工人因此造成的伤害）。第十条 工程质量

一、自工程竣工验收合格日起，乙方对工程承担保修责任，保修期为一年。

二、乙方必须严格按施工图设计、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工，按照甲方、监理审批确认的进度计划组织施工。

三、乙方应建立符合其特点的质量保证体系。乙方应按该保证体系运行，有效控制工程质量。

四、乙方在施工中应自觉接受甲方工地代表的质量监督，随时接受甲方代表的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。

五、甲方代表的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影响施工的费用和损失由乙方承担，检验合格的则由甲方承担，并顺延工期。

六、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知甲方代表进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。

七、如乙方在施工中发生质量事故，应及时书面报告甲方代表。一般质量事故的处理结果由甲方代表报质检部门备案；重大质量事故的处理方案应经设计单位、甲方、质检部门共同研究决定。

八、此合同并不以工期和回款的结束而终止，在将来的生产过程中，如发现因为乙方原因造成的损失，甲方有权无条件追究。第十一条 工程保修

一、保修期：从工程竣工验收合格之日起计算，保修期1年。

二、保修责任范围：除甲方使用过程中人为损坏、第三人故意损坏、自然灾害及不可抗力因素造成的损坏外，凡属于施工质量原因造成的损坏、渗漏等，均属于乙方保修责任范围，维修费用由乙方承担（因设计、材料原因除外）。

第十二条 附件

经过双方商定本合同需有以下附件

1.双方单位营业执照复印件 2.双方法人身份证复印件 3.乙方国家要求资质所有复印件 4.工程设计施工图

5.采购清单（包括采购产品名称，型号，厂家，联系方式）6.工程进度计划表以及对应人员安排表，甲方及乙方工地代表名单，甲方工地监理名单

第十三条 其他约定

一、纠纷处理

本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

二、合同履行和纠纷处理的依据

在本合同的履行中或争议处理时，按以下原则适用合同或法律。

1、合同文件组成及优先次序为： 1.1本合同及附件； 1.2本合同的补充协议； 1.3合同施工图纸；

1.4合同履行中的补充协议、会议纪要、双方往来信息、联系单、通知书、确认书、验收报告等与本合同履行、变更、中止、解除、终止有关的各种书面函件。

2、本合同及其组成文件有约定的按约定执行；无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。第十四条 附 则

本合同一式 三 份，双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本甲方执 一 份，乙方执一 份，报甲方建设行政主管一份。在合同履行中经双方协商一致可订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。双方也可以其他合法的方式对合同内容加以变更、修改。本合同自工程验收合格，保修期满，工程款支付完毕后终止。（以下无正文）

甲方（甲方）：（盖章）法定代表人签字：（手印）

法定代表人身份证号码： 年 月 日

乙方（乙方）：（盖章）法定代表人签字：（手印）

法定代表人身份证号码：

年 月 日

第二篇：钢结构厂房承包协议书

钢结构厂房承包协议书

甲乙双方为保证工程顺利进行，明确双方责任，保证工程圆满完成。经双方协商制定本协议。一；工程名称：三；工程建筑面积 M2，工程总造价 计

四；甲方为乙方水、电、场地。做到三通一平。即水通、电通、路通，施工场地平。协助乙方顺利完成工程。

五；本工程工期暂定顺延，（下雨、停电、大风、资金、才料等）六；付款方式；

1：甲乙双方签订协议生效付乙方总造价的工程款。

2：乙方将钢柱运到现场，甲方付乙方总造价的工程款。

3：乙方将主钢架安装完毕，甲方付乙方总造价的工程款。

4：乙方将本工程完工结束，甲方付乙方总造价的工程款。

5：剩余总造价的工程款为质保金。一年内付清。

6：本工程完工后，如甲方在一周内未按上述协议

履行付款。甲方须向乙方交付未付工程款每天的违约金，直到付清为止。

七；双方都应履行本协议，如因乙方质量问题或甲方未能按期付款造成问题，双方各自承担责任。八；乙方在施工过程中，甲方有权在任何时候以适当的方式检查。如有问题，乙方无条件的反工、修理。九；安全生产，文明施工。不能违章作业。如因乙方

原因造成安全事故，有乙方负责。

十；本协议未尽事宜，由双方协商解决。

十一；本协议一式二份，甲乙双方各持一份。签字后

生效。

甲方：乙方：

身份证号：身份证号：

电话：电话：

第三篇：厂房钢结构承包合同书

合 同 书

发包方：（全称）溧阳市万达金属冷拔有限公司 承包方：（全称）

甲方因生产需要，拟在厂区（别桥镇绸缪化工园区6幢5号）建造厂房一幢，现将钢结构制作及吊装进行承包，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、承包方向发包方承诺按图纸或口头约定进行施工，发包方要求进行钢结构放样，并负责放置预算埋螺杆。如有错误，损失由承包方承担。

二、工程造价：面积约制作，进场运输吊装费、除锈、油漆，包括油漆材料。其余材料由发包方提供，造价为人民币位+行车吨位）*800吨位计算。

三、质量保证及安全施工：安全规范，施工中一切安全事故与责任由承包方负责。

四、发包方要求承包方必须投保，内容包括：危险工种人员必须办理人身保险。

五、工程款支付：工程完成后10天内付清工程全款。

六、本合同一式二份，发包方与承包方各执一份。附：合同签定地点溧阳市万达金属冷拔有限公司，变动，双方协商解决。

发包方：（公章）

法定代表人：委托代理人：电话：2560平方米，承包方负责钢结构厂房及9万元，（计算方式：/吨）其余结构配件如横条、承包方在施工中必须严格执行质量及50%，付总造价

承包方：法定代表人：委托代理人：电话：承包方按+屋架吨支撑等附件都不作

30%，工程验收合格

工程内容如有（公章）（承重柱吨位元

第四篇：钢结构厂房安装合同

钢结构厂房安装（劳务）承包协议书

程，甲方将该工程交由乙方负责安装，经甲乙双方友好协商达成以

下协议：乙方必须根据工程图纸和业主要求进行施工，保质保量地

完成安装任务，乙方自备必要的施工设备、特殊工具。施工人员和

技术人员由乙方自行组织（乙方必须为其所有的员工参加人身保

险），甲方必须按时支付工程进度款。

一、工程地址：

二、完成工期：（有效工作日）

三、安装工程造价：

四、决算以实际安装的工程量进行核算或按照地平方元/㎡计算

（1）工程范围：地脚螺栓预埋，柱、梁、檩条、天沟、系杆、偶

撑、拉条、推拉门、门柱、雨篷、雨篷彩板安装；对于焊接

部位，甲方提供油漆，乙方负责补漆，维护系统包括所有屋

面瓦、包边包角、脊瓦在内，不另计面积。注：墙屋面双层

板按单层板平方面积增加安装费（吊车费、电焊条、氧气乙

炔、钻头、切割片等工具费包含在乙方承包范围内）。

（2）安装工程进度款；

① 合同签订后付%

② 工程进度至主钢构吊装完毕后付总价%

③ 工程进度至主次钢构安装完毕后付总价%

④ 屋面维护安装完毕后付总价%

⑤ 墙体维护安装完毕后付总价%

⑥ 工程全部安装完毕后付总价%

⑦ 5%质保金6个月后付清。

五、违约罚款：因乙方原因不能按合同签订时间准时完工，乙方向

甲方支付违约金，逾期一日支付元，甲方从乙方承包费中扣除，是甲方原因甲方自负，同时赔偿乙方因误工产生的误工损失费每人每天元。

六、场地要求：乙方开工时，甲方必须保证场地三通一平（路通、水通、电通、场地平整），若因场地问题造成乙方窝工，窝工费用由甲方承担。

七、增加或减少工程量：若业主需修改增加或减少其工程计划是，甲乙双方按签订协议价格相应增加或减少。

监督进度：甲方施工现场监督和安检人员对乙方工程质量和安全随时进行监督检查和指导，乙方应根据甲方监督和安检人员的正确指示进行施工，不得以任何借口置之不理，否则造成一切后果由乙方自负。

八、工程停工：若甲方通知乙方将工程停止施工，其原因并非由乙

方原因造成，乙方停工后有权要求甲方按照已完工工程量支付费用。因由甲方产品质量原因造成停工工期延误、工程返工，甲方应按实际工程量支付乙方费用。

九、工程保管：在工程开工后和工程竣工移交前，甲方进入施工现

场的一切材料及工具设备均由乙方负责保管，丢失一切由乙方负责赔偿。如遇天灾人祸和不可抗力原因除外，但乙方要及时详列损失清单给甲方以便于工作，甲方及时核对损失。若甲方决定不再继续施工，乙方应及时与甲方交接。

十、工程保证：乙方必须按图纸和业主、甲方的要求进行施工；验

收标准按国家颁布的钢结构施工规范进行验收，如因乙方原因造成返工，乙方必须无条件在规定时间内进行返工。除天灾或业主使用不当等原因外，乙方所承建安装工程在甲方验收后保证工程质量良好一年。在保修期内乙方接到甲方维修通知后24小时内必须派人维修，否则甲方派人维修所发生的费用将从乙方质保金

中扣除。

十一、乙方在安装过程中，其人员受到伤害或给他人造成伤害的，以及财产损失的，由乙方负责赔偿。甲方如代为赔偿后，有权向乙方追偿。甲方所代付的赔偿款从乙方承包费中扣除。

十二、本合同在履行过程中，若发生争议，由甲乙双方协商解决，若协商不成，甲乙任何而一方可在人民法院或劳动仲裁部门选择其一，通过诉讼解决。

十三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

甲方：（章）乙方：（章）

法定代表人：法定代表人：

法人地址：法人地址：

身份证号码：身份证号码：

电话：电话：

日期：日期：

第五篇：钢结构厂房施工合同

钢结构厂房施工合同

发包方：

承包方：

签订时间：

签订地点：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定为明确双方在施工过程种的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檀条、钢结构部分的制作，安装防腐、屋面彩钢夹芯板的安装。

4、工程数量：

5、开工日期、工期：

合同生效后，由甲方确定开工日期、并出据开工通知单。

工期为60天，乙方必须保证按期完成工程。

二、工程价款、付款方式：

1、工程价款：

工程为全包工程，工程造价为：元/平方米，总计元。（工程验收后按实际面积结算）

2付款方式：

合同生效后，甲方即付给乙方工程总价的30%即元（大写：）作为进场费及材料购置费，钢架大量制作完毕，乙方材料进场开始吊装后，甲方再付

给乙方工程总价的30%即元（大

写：），全部施工完成后，甲方再付

给乙方30%即元（大写：），其余款项（10%）甲方再工程竣工之后六个月内一次付清。

3、工程验收

施工完毕后，乙方通知甲方进行验收，甲方必须在接到乙

方通知单十日内进行验收，并出据验收合格书。

三、甲方的义务和责任：

1、办理好各种施工手续，并在乙方进场提供给乙方；

2、施工过程中，协助乙方协调好各种关系；

3、提供施工所需的水、电。

四、乙方的责任：

1、乙方需严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料

并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相

符，甲方有权提出整改或相应的经济赔偿；

2、在施工过程中，乙方应文明施工；

3、乙方在施工过程中一切事故，由乙方负责。

五、保修期：

1钢结构部分的保修期为八年，在保修期内乙方负责屋面

和钢结构的质量（人为因素和不可抗拒因素造成的损坏除外）；钢架表面防腐保质期为二年。

六、违约责任：

1、甲方需按合同的付款方式和付款期限支付工程款，如违约，乙方有权停工，停工期内，甲方需赔付务工损失；

2、乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金；

3、施工过程中，如因甲方有关手续问题造成停工，双

方协商。

七、违约解决方式：

经济仲裁委员会仲裁或人民法院。

八、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。

如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。

甲方（代表）：乙方（代表）：