钢筋班组施工协议书

第一篇：钢筋班组施工协议书

钢筋班组施工协议书

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程钢筋施工事项协商一致，订立本协议。以明确双方权利与义务，确保工程顺利进行。

一、工程概况：

xxxxxxxxxxxxx建设项目，其中地下一层，地上18层2栋、29层1栋、局部商业用房；框架剪力墙结构。

二、承包范围：

xxxxxxxxxxxxx建设项目1#楼钢筋制作安装（包括地下室及主体结构、二次结构与钢筋有关的全部内容）。

方式：清包工施工，包质量、安全、进度、文明及模板工程所需的人工、辅助材料（除钢筋、预埋铁件以外的所有材料）、辅助机械等。

具体内容：

1、钢筋的上、下车及堆码工作，自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条及其它施工中本班组所用的零星材料等。

2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接、二级箱以下安全标准电线电箱等。

3、工程中所有钢筋的工作内容:报价范围内的钢筋工程，地下室及主体结构、二次结构与钢筋有关的全部内容（包括钢筋翻样、配料、调直、除锈、垂直及水平运输、制作、堆码、安装、报检、原材料的卸车堆码以及与二次结构有关的拉结筋、腰梁、过梁、构造柱及挑架/ 8

的预埋钢筋的焊接、配料、调直、除锈、制作、安装、施工操作面完成后的余料、废料、焊渣、垃圾的清理、运输等工作）。

4、除采用塔吊外，场内一切材料，场内运输均由乙方负责。各项工序完成做好落手清工作。甲方只负责把二级配电箱送到底层、楼层每一层设一只二级配电箱，其它电缆线及移动配电箱、灯管、照明设备等均由钢筋班组承担。

三、工期要求：

乙方必须根据甲方阶段性计划安排施工，安排人员及材料，不得无故拖延工期。若因乙方原因造成工期拖延，相应损失由乙方承担。

四、质量标准：

本工程质量标准为合格结构工程。甲方按现行施工验收规范和《质量验收统一标准》检查执行，凡没达到合同约定的标准，由此引起的返工费（材料、人工、机械费）一律由乙方承担。

五、费用及付款：

价格：总价按实际钢筋吨位 元/t计价。该价格为综合报价，包括一切费用且不可调整。包括钢筋工程人工费、材料费、机械使用费、管理费、劳保用品费等。甲方另外增加用工必须由经办施工员和项目经理签字有效。

工程量在当月底结算，在次月15日前支付上月工程款的80%，主体结构封顶后支付10%，结算后余款在半年内付清。每次结算前都必须对乙方的进度，质量、安全、文明施工、节约材料违约金等进行考核，经各主管核实认可有效。乙方申请工程材料款时提供工人花名册及工资表。

六、履约保证金和劳务款结算支付程序

1、乙方向甲方交付履约保证金计 元，该保证金必须打入甲方指定的银行帐户，且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据，除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、/ 8

收据等均无效，由此产生的一切法律后果由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人（包括甲方及甲方管理人员）的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。

2、保证金的返回：主体封顶后30日内，甲方退还保证金总额的 50 %给乙方（不计利息）；主体工程验收合格、二次结构及装饰部分等所有工作内容完成后30日内，且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下，甲方返还余下的 50 %工程履约保证金（不计利息）。

3、工程进度款的结算方式：乙方每月 25 日向甲方提交本月实际完成工程量的报表，甲方收到进度报表后 10 个工作日内审核完毕，审核完毕后 5 个工作日内按审定工程进度款的 80 %支付乙方月进度款。（如建设单位因进度质量等对项目扣款，项目部同样对乙方执行）

4、劳务工程结算款支付的特别约定：

（1）乙方在结算劳务工程款时，必须严格按照甲方的财务制度及付款规定、程序办理。

（2）乙方委托（身份证号码：）作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为乙方确认。乙方自愿委托 直接到甲方收取劳务工程款，收到甲方支付的劳务工程款后，视为乙方收到。

（3）甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收，在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单，并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认，再由该项目施工员根据结帐申请单开具工单、结帐单，开票员根据相关人员签字认可的结帐申请单、工单和结帐单再开具内部结算付款凭证。若乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续，则视为乙方放弃收取相应工程款的权利，由此产生的后果由乙方自行承担。

（4）乙方要求甲方支付工程款时，必须同时具备经甲方项目经理和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证，即：工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证/ 8

等。其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证，必须由甲方项目经理签字确认；未经甲方项目经理签字确认，以上单据不具有法律效力，视为无效单据，甲方不予认可。

（5）乙方在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须办理结帐手续，否则视为乙方放弃结帐，超过3个月后结帐的，甲方有权不予认可。

（6）乙方明确地知道，甲方任何工作人员(包括但不限于施工管理人员、项目经理、工长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等，必须经甲方分管、主管领导审核确认后，并在5日内到甲方加盖公章方为有效，否则无效，由此产生一切后果由乙方自行承担，甲方不承担任何法律责任。

5、劳务工程尾款：本工程主体(含二次结构)完成后一个月内支付至劳务款总额90%；工程竣工验收合格后一个月内将工程尾款(10%)全额支付给乙方（不计利息）。

七、甲方责任

1、甲方对乙方进场人员进行“安全、质量、治安、企业内部规章制度、法纪法规和文明礼貌”教育；

2、对乙方人员进行施工技术交底及安全技术交底；

3、按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料，按时提供大型机具。

4、对乙方人员进行技术和质量的指导、监督、验收并提出针对性的整改要求；

5、为乙方提供住宿并提供就餐方便；

6、提供符合标准的劳动安全卫生条件。

八、乙方责任

1、在主体施工时必须配备有经验的施工人员负责钢筋放样，放样结果报项目部专业工长审核。班组应严格按图及变更联系单施工，/ 8

结构施工中对图纸发生凝问，钢筋班组长应立即通知项目部施工员，若因钢筋班盲目操作造成的工料费用及工期罚款均由乙方承担。

2、乙方必须按工程进度要求安排人员和机械进场施工。特殊作业人员必须持有上岗证，严禁无证上岗。甲方有权要求乙方调离不服从管理和不称职人员。

3、贯彻落实甲方的各项交底及指令，每天上班前必须做好质量、安全、技术交底，并认真组织实施；

4、确保完成甲方下达的工期计划，服从甲方管理人员指挥，若有违反每次罚款2000元，情节严重加倍处罚。

5、乙方应向甲方提供进场人员花名册、身份证复印件、并承担办证所产生的费用；

6、乙方人员应遵守法律、法规及甲方的规章制度，自觉接受甲方、业主、监理和上级部门的监督和检查。

7、乙方签订本协议后15天内提交施工计划（含人员材料计划），报甲方认可，并应严格按计划实施。

8、基础、主体及关键施工阶段，每天下午17：00时，各班组必须到现场会议室召开碰头会议，便于相关班组的工作面交接与下道工序配合与协调并在会议记录中签字。若承包人与班组长都未参加碰头会每次支付甲方违约金100元（违约金直接从保证金内扣除）。

9、主体结构施工期间，由于木工、钢筋工、砼工等班组同时作业、故在分项隐蔽验收、或在轧筋隐蔽验收前砼浇捣后需要多次清理。为使该工序及时清理，避免扯皮，现经三个班组统一意见，落实专人负责清理。清理内容（1）木工：木模安装隐蔽验收前平板，梁底、楼梯建筑垃圾冲洗清理干净。（2）钢筋：钢筋柱、剪力墙电焊渣、轧丝箱、废手套垃圾等冲水清理。（3）泥工：浇捣时有少许落地砼及浇前施工缝清理、浇后垃圾清理并将外漏浆冲洗干净。/ 8

10、若乙方在施工中质量和进度实在难以达到甲方要求，甲方有权终止本协议，并清退该班组，乙方所做工程量，待工程完工验收合格后按70﹪结算。若乙方在本分项工程完成前，无理停工或未能按规定执行本协议或严重违反甲方的有关规章制度，则甲方有权解除本协议，乙方须补偿甲方因终止雇用乙方导致的任何损失。工程余款待本工程全部完成验收合格后按70﹪结算。

11、施工中凡属甲方提供的设备，材料等的使用计划，乙方应考虑周到，把计划提前一周上报甲方，否则由此引起的损失乙方自负。

12、乙方使用的各种机械，脚手架及防护措施，应由甲方主管部门进行验收确认符合安全标准后，方可使用。甲方供应给乙方的设备及材料。由乙方负责管理及堆放。在施工过程中必须做好设备的维修及保养。工程完工后须把剩余的材料分类整理向甲方如数移交。

13、本协议签订后，不得转包分包。如发生，乙方支付甲方违约金10000元。甲方有权终止乙方合同，工程款待验收合格后支付70℅。

九、安全文明施工：

1、认真贯彻执行安全法规，预防为主，杜绝安全事故的发生；

2、坚持特殊工种持证上岗制度；

3、入场人员必须做好“三级安全教育”；

4、在施工过程中，乙方必须遵守有关操作规程，因乙方原因造成的安全事故一切责任由乙方负责。

5、严禁使用童工，乙方进场人员年龄应在18周岁以上，55周岁以下，身体健康，无慢性疾病，有一定木工技术的人员。

6、乙方应在每天工完后做到工完场清，坚持“落手清”制度，如违反每一次处罚200元；

7、做好场容场貌标化、材料堆放整齐； / 8

8、做好宿舍清洁卫生、抓好防火防盗管理。乙方人员若有打架、赌博、偷盗等事故发生，甲方有权立即清退出场，或报当地公安机关处理。

9、乙方工人进场后必须服从项目部管理。工地场所内严禁赌博、偷盗、打架斗殴，以及男女混居等行为，每发现一次每人各处罚金500元。进入施工现场必须带好安全帽，佩戴胸卡。严禁把家属和小孩带入生活区和工地现场，每发现一次罚款500元。如乙方有女职工则由乙方自理住宿。

10、所属房间不得烧饭做菜，除照明、手电、手机充电器、电视机、电风扇外不得其它任何电器，否则每查处一次，甲方罚乙方200元。

11、遵守甲方项目部其他管理制度，若违反按相应制度处罚。

12、所有班组人员劳保用品，安全帽均需统一，并编号，费用由乙方承担。

十、合同的变更、解除与终止

1、因生产任务发生变化或由于不可抗力因素致使本合同无法履行，可变更 合同；

2、因乙方内部管理混乱，不能保证工程质量和进度;乙方无力履行合同;不服从甲方的管理，严重违章违纪，经教育不改者，甲方可直接解除合同；

3、甲方有权解释合同。

十一、合同争议：若双方因执行合同发生争议，应本着友好协商的精神进行解决，若协调不成，提请法院判决。

十二、本协议一式三份，甲方贰份，乙方一份，经甲乙双方签字后即刻生效，工完款清后自动失效。/ 8

甲方： 乙方：

（附身份证复印件）

甲方代表： 联系电话：

日期： 日期： / 8

第二篇：钢筋班组施工协议书

钢筋班组施工协书议

甲方：福清三建邵武.紫金城项目组（以下简称甲方）

乙方：肖文身份证号码：***639（以下简称乙方）

双方本着“保证质量；安全施工”，遵循平等，自愿公平和诚实的原则，在意见取得一致的基础上，经双方协商同意订立如下协议，以便共同遵守执行：

一.工程名称：邵武.紫金城南区10#.11#楼。

二.承包方式：以单包公形式施工包括绑扎钢筋的铁丝，及一切施工机具。

三.工程施工内容：

1.按工程施工图纸和业主要求施工。

2.柱、梁、板的保护层安放。以及地下室底板和顶板的钢筋马凳的制作和安装。

3.地下室底板、顶板的所有梁筋和板筋按规范焊接（电焊条乙方自购）本工程内所有的剪力墙，墙筋按图纸一次性成形施工，不可断接，否则产生费用由乙方自负。

4.地下室底板、顶板的后浇带的止水钢板的安放和焊接，以及钢筋铁丝网的制作和安装。

5.钢筋材料进场的搬卸车，并按甲方指定的场地规范堆码，以及本工程内所有与本工种有关材料的二次搬运。

6.钢筋污染的洗刷和除锈，废钢筋的收集和归堆。

7.每层钢筋安装完成后，剩余的钢筋必须收回到加工场地，若发现钢筋未能及时收回每次罚款500元。

8洗砼前后，工作面的钢筋清理、整理、浇砼时的看护。

四．施工工具：甲方负责无偿提供外架；塔吊；施工电梯及施工电源和钢筋卸车。其他所需的一切辅助材料及所有施工机械包括内架等设备全部由乙方负责，施工人员的食宿等日常用品一律由乙方自理。其中机械费及辅助材料约占总价15%。

五.工程质量：乙方必须按照设计图纸和施工规范组织施工，工程质量必须达到合格，在施工中若出现质量隐患造成返工；误工乙方应负全部责任，一切工料费由乙方负责，甲方直接从乙方结算款中扣回。

六.工期要求：每层工期为一天。（开工日期以甲方通知为准，乙方必须按合同规定时间内完工，否则每拖一天工期应扣500元违约金）。

七．承包单价：地下室；基础；斜屋面工程按甲方购买钢筋的数量每吨400元，上部工程按建筑面积每平方米17元，以上单价均包括梁柱电焊在内。

八.付款办法：甲方按已完成的工程进度确认工程量后付给乙方75%进度款，工程封顶后付至90%，全部零碎做清楚后一个月内结清。

九.乙方责任：

1.违约责任：乙方因自身施工力量不足造成施工质量与进度无法保障（停工；怠工）现象，经甲方通知仍不能改进达到甲方要求时，甲方有权单方面给予清退（终止施工合同），另选施工班组接替进场施工，乙方不得以任何借口阻扰或干预接替的新班组，乙方此前本工程所投入资金作为违约金不予退还，乙方应无条件在三天内退出施工现场。

2.安全责任：乙方应严格按照国家现行标准规定的安全施工规范条例从事工程活动，必须服从工程监理及甲方对安全事项的指导及检察工作。在施工过程中若发生一切安全事故所造成的经济损失；赔偿与法律责任由乙方自负。

3.质量责任：乙方必须严格执行国家现行的各种施工技术规范操作施工，必须服从施工监理；业主及甲方对工程质量的检查与监督，在工程施工过程中，若出现工程质量问题，所造成的经济损失及法律责任由乙方承担。

4.乙方在施工中；所用材料应按规定下料，钢筋的总耗损量应控制在3%以内。若超过乙方应负责赔偿。

十.其他事项：

1.工地严禁出现打架及使用童工，禁止出现小偷小摸等现象，违者罚款。

2.偷东西者每发现一次，轻者给予罚款500元（不包括工程部处罚），情节严重者交送当地派出所追究刑事责任。

3.打架者每出现一次，轻者每人给予罚款1000元，（不包括工程部处罚），情节严重者每人给予罚款3000元（不包括工程部处罚），并交送当地派出所追究刑事责任。

4.乙方在施工中不可以浪费材料，做到当日材料当日清，若发现乙方浪费则乙方需按价赔偿。

5.乙方不得挪用；挤占甲方支付的工人工资，若发现乙方不按时发放农民工工资，造成工人上访，则每次扣罚壹万元人民币，并承担相应的法律责任。

6.乙方白天应安排好足够劳力，晚上尽量不加班，若需要加班，所需要加班所需的电等照明设备由乙方负责并按规定拉设，同时施工人员应提供三证（婚育证；务工证；暂住证）否则造成罚款由乙方自负，应持特种操作证上岗。

十一.本协议壹式贰份，甲乙双方各执一份。本协议自甲乙双方签字后生效，尾款结清自然失效。

甲方代表：乙方代表：

签约地点：签约地点：

签约时间：2010-10-29签约时间：2010-10-29

第三篇：钢筋班组施工协议

钢筋班组施工协议书

甲方：路桥施工队

乙方：

由甲方承包的 省道201线（泉州沿海大通道）晋江仙石A合同段路桥结构工程，经甲方同意由乙方承担其K4+860、K5+283箱涵钢筋的施工任务（乙方以包工包料形式承接施工）。为了便于施工管理，确保工程质量，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同条例》的有关内容，本着平等、互利互惠的原则以及本工程的具体情况，经双方协商订立如下合同条款，共同遵守执行。

一、工程项目、地点、工程内容、工程数量、合同价款、承包方式

1、工程项目：

2、施工地点：

3、工程内容：K3+052钢筋砼箱涵原材钢筋的采购、制作安装等一切有关的工程细目。

4、工程数量：乙方根据图纸要求负责施工K3+052砼箱涵钢筋69.375吨，总工程量按现场实际施工量计算。

5、合同价款：单价为每吨伍仟肆佰叁拾元正（￥5430元/吨）设备、人员进出场费由乙方负责，以上单价均不含税。

6、承包方式：包工包料、包机械、包安全、包工艺质量（钢筋制作安装应经项目质检员、结构监理工程师检验合格）的承包方式。

二、付款方式

工程结算以图纸工程量计量。乙方钢筋原材进场后甲方支付给乙方合同价款的70%作备料款，余款30%在该箱涵砼施工结束后，1个月内一次付清。

三、工期

1、合同签定后，接到甲方通知3天内，乙方应及时组织材料、设备、工人进场进行施工作业。

2、具备施工条件下，涵洞底板钢筋安装为2个工作日；墙身及顶板钢筋安装为3个工作日。因甲方原因及不可预见因素造成工期延误时工期顺延。

四、质量要求

必须严格按照有关标准、规范及监理与甲方依据合同发出的指令进行施工，随时接受相关部门的检查检验，杜绝工程质量事故。验收达到合格标准。如工程质量达不到本合同约定的质量标准，乙方无偿为甲方返工、整改，直至工程质量达到约定标准，由此造成的损失由乙方负责。

五、安全目标

1、乙方为该项目安全生产第一责任人。必须严格按照有关规定及工艺要求进行施工，特殊工种必须持证上岗，采取严格有效的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。（非乙方责任造成的事故，由责任方承担责任和有关费用。）

2、发生事故，乙方应按有关规定立即通知甲方代表,发生的费用由事故责任方承担。

六、双方的一般责任

(一)、甲方代表

甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：

1、甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前五天通知乙方。

2、甲方向乙方提供生产技术指导，施工计划、有关的质量、安全生产要求及施工进度要求。

3、甲方按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务.4、甲方有权对乙方违反规章制度、岗位操作规程的行为进行教育并给予经济处罚，直到解除合同，对乙方的罚款直接从乙方工程款中扣除。

(二)、乙方代表

乙方工程负责人，驻工地施工现场负责人。按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：

1、乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方签字后送交甲方，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；

2、乙方代表按甲方代表批准的施工方案和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。

七、双方的权利和义务

(一)、甲方工作

甲方按协议条款约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：

1、甲方应提供施工图纸、施工规范与要求；协调好外部关系，确保工程顺利进行。使施工场地具备施工条件。

2、将施工所需电从施工场地外部接至约定地点，并保证施工期间的需要,电费由甲方支付。由甲方统一向乙方提供在施工现场员工宿舍、生活用水、供电设施。场地内水电设备的维护由乙方负责。

3、负责现场施工放样测量,定位放线和水平标高测量，做到施工场地的道路畅通。

4、组织乙方进行熟悉图纸，向乙方进行施工交底。

5、作业区内的道路、上下平台联络道的推通维护、整平由甲方负责。

(二)、乙方工作

乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作：

1、乙方在承包期内应遵守国家法律、法规，遵守甲方的规章制度，服从甲方安排与调度，禁止从事有损害甲方利益的活动，否则甲方有权对乙方进行违约罚款直至解除合同。

2、乙方必须严格按照甲方的施工计划进行作业。若无法保证完成甲方下达的生产任务，甲方有权安排其他工程队进行施工。

4、乙方进场的施工的机械设备应确保综合性能良好。

5、乙方必须管理好、维护好甲方所供的辅助设备及设施，如有损坏乙方应及时修理、修补，否则按价赔偿损失。

6、乙方领用的各种手脚架等材料，只能用于本工程的施工使用。如被甲方发现挪作它用，甲方有权按乙方领用金额的两倍扣罚，产生后果由乙方负全责。

7、按工程需要提供看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。

8、保证施工现场清洁符合有关规定。工作面结束清理现场须达到甲方合理的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

9、若甲方需调用乙方人员设备，应征得乙方同意，但涉及到抢险、救护时，乙方无条件服从。

10、乙方在施工中引起的一切经济、民事及其他刑事责任，由乙方自行承担。

11、乙方应根据甲方要求或甲方所提供的设计图纸进行施工，做好施工安全工作，并负责配合质检员、监理对钢筋成品、半成品抽检。

12、乙方所进施工人员、机械设备的能力及数量应满足现场施工进度、质量及安全要求，否则甲方有权要求乙方增加施工设备及人员。

八、工程量的核实确认

1、按图纸工程量+1%损耗量。

2、甲方要求乙方提供的（增加）用于模板加固等，经现场材料员签认的数量为准。

3、甲方代表对乙方超出要求施工增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予计量。

九、争议和违约

(一)、争议

甲乙双方因合同发生争议，要求调解、仲裁、起诉的，可按协议条款的约定，采用以下一种或几种方式解决：

1、双方及时调解，协商解决；

2、向建设项目所在地人民法院起诉。

(二)、发生争议

除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

1、合同确已无法履行；

2、双方协议停止施工；

3、调解要求停止施工，且为双方接受；

4、仲裁机关要求停止施工；

5、法院要求停止施工。

(三)、违约

1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及无法履行合同的行为，应承担违约责任，相应顺延工期；

2、乙方不能按合同工期完工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

3、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十、合同的生效与终止。

本合同自双方签订之日起生效，竣工时结算完毕、甲方付清所有工程款后，合同终止。

十一、其他事项

1、乙方不得将本工程转包给他人施工，否则甲方有权收回施工权，并对乙方处以罚款。

2、甲方有权监督乙方及时发放工人工资，必要时有权予以代发。

3、本合同结算方式按现金支付。

4、本合同未尽事项，如有甲乙双方提出的增加部分，应提前书面通知乙方，并经双方签证后，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

电话：电话：

账号：

2008年月日2008年 月日

第四篇：钢筋班组施工承包合同

钢筋班组施工承包合同

一、工程名称：**家园17#----22#

二、工程地址：

三、发包方：｛以下简称甲方｝

四、承包方：｛以下简称乙方｝

五、承包工作内容：乙方承包本工程所有钢筋下料、加工、绑扎、成品及半成品的保护等工

作。乙方负责提代详细钢筋料单，按工程部位、分类分项合计。

六、承包费用及结算方式：甲方与乙方按照平等自愿、协商一致的原则为乙方定承包价款，经协商本分项工程定价为：{}。按蓝图图纸标明建筑面积计算，基础底板按标准层面积计算一层。注：不含二次结构。

七、付款方式：按建设单位拨款形象进度，每月付工程量的80%，主体结束验收合格后付工

程量的90%，余款内墙抹灰完成后付清。

八、合同内容：

1、质量：甲方为乙方提供质量要求和技术交底，乙方必须严格按照施工规范施工，服从工地质量管理人员的安排，杜绝发生质量事故，在日常质检和分项工程竣工时，该分项工程质量必须达到国家验收规范标准。经建设单位、监理单位检查验收并达到质量验收要求后，方可进行下道工序施工。

2、安全：甲方为乙方提供劳动设施，为乙方做好安全技术交底和岗前安全教育。乙方必须严格遵守安全操作规范，服从工地安全员的管理，杜绝违章作业、杜绝发生各类安全事故。乙方工人应及时发现和上报自己操作区域内的一切安全事故隐患，严禁在存有安全隐患的区域内作业。如乙方违反安全制度，必须接受工地安全员对违反者的经济处罚，如乙方人员因违章作业照成事故，一切责任由乙方负责。

3、文明施工：乙方除保质保量完成本职工作外，还必须做到文明施工。乙方如有下列一项未达到文明施工要求，扣该承包方承包款1000元，（1）乙方必须做到施工场地文明，对工作区内做到工完料净。严禁将施工材料乱放。钢筋损耗必须控制在1%内，绑扎丝用量按绑扎钢筋量每吨3.5公斤提供。（2）乙方必须保证其材料堆放地的材料堆放整齐、文明，保证本组工人宿舍及宿舍院内卫生整洁。（3）甲方提供施工大型机具，小型机具有乙方自己解决。乙方必须保证所用机具不丢失、不损坏，且运作正常、保养良好。（4）工地严禁酗酒、打架闹事、盗窃等不良行为。如果出现打闹事件一次，对责任班组每人次罚款1000元，造成后果由责任方自负，甲方概不负责。

4、工期：乙方必须严格按照施工队统一制定的施工进度进行。不得拖期，不影响下道工序施工，如在规定期内未完成要求的工程量，每发生一次，扣罚乙方所承包款的2%，并由乙方承担所有误工和托期损失。中途退场按已完成工程量的50%进行结算。

5、工地要求：（！）甲方根据有关施工规定为乙方提供规定范围内的施工方便，确保工程顺利完工。钢筋进场乙方必须配合卸料。（2）乙方必须服从工地的各项管理规定。（3）乙方必须服从质量、安全、文明施工、临时用电等甲方各口管理人员的具体要求和安排，否则管理人员将对其进行合理处罚。（4）甲方提供床铺、临设，乙方必须爱惜，不得乱划、乱写、乱钉等，若有损坏毁坏的乙方必须照价赔偿。乙方必须节约用电、用水。（5）乙方在签约后的施工过程中，不得中途停工或半路退出，否则不予结算并扣除乙方所有的承包款。

九、本协议一式两份，签字生效。未尽事宜，协商解决。

甲方代表：乙方代表：

年月日

第五篇：钢筋绑扎班组协议书

纬五路47号院3＃楼及附属用房

钢筋绑扎班组协议书

发包方：郑州振豫建筑装饰工程有限公司（以下简称甲方）

定包方：

钢筋绑扎班组

（以下简称乙方）

为了建立稳定、和谐的劳动关系，保障甲、乙双方的合法权益，明确双方的权利和义务，依照国家、省、市的有关规定，本着平等、自愿协商一致的原则，经甲、乙双方同意签订本合同。

一、工程名称：纬五路47院3#楼及附属用房工程(地下室及车库)

二、定包方式及范围：

定包方式：包质量、包工期、包安全、包损耗、（扎丝：0.35㎏/㎡）包现场文明施工。

1.定包范围：本单位工程定包范围主体结构图纸及答疑、会审纪要、设计变更(含屋顶装饰梁、柱、后浇带)等相关技术资料所示全部有关内容的钢筋绑扎成品、构造柱等各种预留钢筋的预留、预埋铁件的预埋、除污及清理,浇筑砼前钢筋修整和验收钢筋中的杂物清理、柱根的清理、钢筋垫块垫放等一次性定包。2.定包钢筋绑扎半成品和易耗材限量领料,各种钢筋半成品按料单一次性付给, 易耗材限量领取。超出领料指标后, 超出材料费用由乙方自行承担。3.本工程主体结构所用加工区域内现场清理。

4.配合工地无条件做好上级各项检查工作,对单项变更费用不超过250元的不计取费用。

三、定包质量：

1.所有定包范围内的钢筋绑扎符合设计及规范标准，各项工序必须达到合格工程标准,否则出现一切质量问题参照本合同第十条之规定处罚。

2.因绑扎质量问题造成的停工、返工及罚款，费用由乙方全部承担,并承担工期延后甲方计取的各项费用。

3.因钢筋位置不准确,所产生的后植筋费用由乙方全部承担。4.验收一次通不过罚款200元,每收到监理通知单一次400元。

四、定包工期：

1.严格按照项目部和甲方下达的施工进度计划，不得以任何理由或借口延误工期。若因材料供应不足连续停工48小时以上（48小时以内不计），工期相应顺延。因乙方原因造成的延误工期，延误一天罚款1000元。（工期自进场至2009年1月25日止）地下室及车库、3#楼地下室至屋顶2009年1月25日完。

2.乙方所定包的工作内容必须保证按期完成，做到工完料清。乙方自主人员配备，严保工期目标，不受农忙季节减员的影响，若因乙方原因而需甲方临时增加帮工人员时，工资按同等人员工资2-3倍予以扣除。

五、安全生产及文明施工：

1.安全生产必须按照《建筑施工安全检查标准》（JG59-99）及相关专业标准执行。

2.确保安全生产，必须保证一般事故和重大安全事故目标为零,否则造成的经济损失由乙方承担。

3.严禁违章作业、杜绝野蛮施工，不伤害他人和被他人所伤害，因违章操作或采取安全生产措施不当造成的罚款、人身伤害事故划清责任,一切经济损失均由责任方全部承担。

4.现场必须做到活完场清,如一次不按要求做到,罚款100元。

5.文明施工执行郑州市卫生检查标准，因乙方原因造成本作业区不符合文明施工标准，罚款均由乙方承担。

六、定包单价：

七、结算付款方法：

1.按月进度工程量结算90%，结算手续必须经队长、质量、安全、文明施工等负责人签字生效。

2.主体施工期间，由队长统一安排预借现金，刷卡充值由定包班组负责人统一办理。

3.主体结顶全部完成后，由队长统一负责结算，经由质量、安全、文明、仓库负责人签字后付结算工程款90％（含现金、饭卡），剩余10％在主体结构验收合格后30日内一次性付清。若不能按期付清所定包的全部工程款费用时，乙方有权向上级主管部门或劳动仲裁委员会申诉执行。

八、材料管理：

1.施工过程中小型机械设备，周转性材料经仓库领出后，归乙方使用并管理，待工作内容完成后交回仓库；易耗、易损周转材料除正常损耗外，承担正常损耗外丢失、损坏所造成的经济损失。

2.耗材严格按照合同要求规定的指标控制使用，限量领取，节奖超罚，承担指标外耗材超标的费用，（超标部分耗材按市场价格包赔）。

九、甲、乙双方的责任义务：

1.甲方负责向乙方下达施工生产作业计划（提前5-7天），设计变更的传递，对乙方的工程质量、工期进度、安全生产、文明施工等工作的检查和监督。2.乙方必须保质、保量、保工期按时完成甲方下达的施工任务，服从甲方管理人员的管理和监督。

3.乙方应加强成品与半成品的保护，严防各种钢筋材料的浪费,造成浪费按原材料的2倍包赔。

4.本定包工程必须全部完成,对于中途无故退场，甲方不予结算，有权拒付工资，所造成的一切经济损失均由乙方负责。

5.加强各种机械设备和电器设备的使用与维护，非正常使用的机械、电器设备的损坏，维修费用由乙方承担。6.乙方必须服从甲方管理人员的调备，对有特殊情况急需用乙方人员(一般情况征得乙方负责人同意)应主动无条件配合，否则予以重罚。

7.工人结算工资发放必须公开透明化，乙方分配造册，待工人签字后,由甲方监督工资发放，严防克扣工人工资现象的发生。

十、质量、安全生产、文明施工问题的违约处罚标准：

1.机械连接（直螺纹、锥螺纹、套筒挤压等）,不符合规范要求者，每处罚款30元。

2.钢筋多绑、漏绑、错绑者,每处罚款50元。3.钢筋搭接倍数不满足规范要求者(长度超过或低于规范要求),每处罚款30元。4.绑扎接头与焊接头未错开者,每次罚款30元。

5.施工现场内安全设施严禁随意拆除，需拆除者报质安部批准，否则每次罚款50-100元。

6.钢筋绑扎位移超出规范要求者,采取重罚,每处罚款100元。

7.各种绑扎不规范、不整齐、间距大小不均匀、不符合要求者,每处罚款5元。8.钢筋被砼污染未清除干净者,每平方米罚款10元。9.在砼浇筑时,踩踏的钢筋无人修整者,每次罚款50元。

10.钢筋垫块(柱、墙板、梁、平板、楼梯)未按施工要求垫放的,每处罚款5元。11.钢筋绑扎成品前,梁、板内杂物没及时清扫,吹净,而有杂物时,每处罚款10元。12.构造柱等预留插筋位置必须准确,不得有漏插或错插筋,否则每根(漏插/位移3㎝以上)罚款50元。

13.开关箱内的电器安装与接线，必须由项目部电工操作，严禁私自乱接电源(含住宿区)，发现私自乱接电源者,每次罚款50元。

14.各种机械设施及施工机具安全防护措施不符合规范规定的依据其严重程度，每处罚款50-100元。

15.对在施工过程中不符合规范规定的行为或因素限期整改，限期内拒不整改的给予每次罚款100-1000元。

16.遵纪守法，严防各种违法行为的发生。发现盗窃行为时，依据其价值10倍以上予以处罚；严禁聚众赌博，发现聚众赌博（含所有参加者与旁观者）一次罚款每人100-200元；严禁聚众打架，酒后闹事，一次罚款500-1000元，情节严重触犯法律刑事责任者，送交司法机关追究刑事责任。17.以上违约处罚从当月借支中扣除。18.每个环节钢筋绑扎完毕,必须签报验单.19.对按质按量完成者,每层奖100-500元,对不能按质按量完成者每次罚款100-1000元。

十一、其他：

其他未尽事宜，待发生时双方协商解决。

十二、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自签订合同之日起生效，至履行完定包全部工作内容后终止。

甲方：郑州振豫建筑公司

乙方：钢筋绑扎组

现场施工负责人：

负责人：

2006年9月5号