点工合同

第一篇：点工合同

建设工程劳务点工合同

工程名称 ：

劳务发包人： 劳务承包人：

年 月 日

劳务点工合同

编号： 劳务发包人（简称发包方）： 劳务承包人（简称承包方）：



根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，在遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则下，双方就建设工程施工劳务分包事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况及点工工作内容

1.1工程名称： 1.2工程地点：

1.3工程概况： 第二条 合同工期

合同工期为每天按照项目部的进度要求，按时、按质、按量地完成，否则项目部将处以相应的罚款。

第三条 合同价款

本合同工程内容以外发生的零星用工：技工为 元/工日，力工为 元/工日（以实际发生，书面签证资料为准）。

第四条 合同价款的结算和支付

合同价款的支付：本劳务工程无预付款，每周结算一次。第五条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

5.1安全施工：

5.1.1发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

5.1.2劳务人员在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安

全带及其他保护用品），由劳务承包人提供。5.2重大伤亡及其他安全事故处理：

5.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

5.2.2发生安全事故，承包方应负主要经济赔偿责任。因承包方的人员自身原因造成工作事故或疾病死亡时，由承包方负责全部法律责任及一切经济损失。

第六条 工程质量、验收与保修

6.1工程质量应达到设计图纸要求及劳务发包方与业主约定标准和质量目标。

6.2承包方在保修期内履行保修义务

6.3对本工程的质量标准的奖励，双方约定如下：获得金陵杯每平方米奖10元。如验收不能合格，乙方承担验收中的一切费用等。第七条 违约责任

7.1发包人违约责任

由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。

7.2承包人违约责任

7.2.1如发生工期的明显延误、质量不合格及经返工后仍达不到要求，承包方不服发包方管理，向发包方提出无理要求或指使民工到项目部或发包方公司闹事等劳务纠纷时，发包人可以终止合同，承包方必须遵守“先退场后结算”的原则，2天内无条件退场，以确保发包方的正常施工。每延迟一天，承包方承担发包方每天2万元的赔偿。承包人退场后的结算：对已完的工程量，按承包价的70%结算。工程款在项目竣

工后结付。

7.2.2劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由劳务承包人承担。承包方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向发包方支付违约金20000元，同时赔偿因其违约给发包方造成的经济损失，延误的承包方工作时间不予顺延。

7.2.3因承包人责任造成延误工期，相关损失概由承包人承担。并按2000元/天偿付逾期违约金，如因质量、进度、影响第三方的正常施工时，承担赔偿责任并处罚金2000元/天，此罚金补偿给第三方；完工后不及时退场，按5000元/天偿付违约金，如因完工后不及时退场影响第三方的正常施工时，承担赔偿责任并处罚金5000元/天，此罚金补偿给第三方。

7.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

7.4承包人中途自行退场，已完工程量不予结算，视为补偿发包人违约金。承包人中途停工闹事，每次罚款2万。

第八条 合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可通过诉讼解决，诉讼法院为发包方所在地人民法院。

劳务发包人：（合同专用章）

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

邮政编码：

联系电话：

劳务承包人： 住 址：

法定代表人： 委托代理人： 邮政编码： 联系电话：

第二篇：点工工人承诺书

本人（姓名）（身份证号码：），于 年 月 日跟随（班组长姓名）（工种）班组到句容建中建设有限公司 御东国际五期 项目部进行劳务，本人在进场前和（班组长）商定，本人在该班组按点工工日计算报酬，特此承诺如下：

1.本人对于进场前和（班组长）商定的工资无任何异议，工资单价为 元/工日，本人自愿接受公司对本人及本班组工人进行打卡考勤并严格遵守考勤制度。以我本人签字或按手印为准，若本人未打卡考勤和在每个月的考勤薄上签字或按手印，（班组长）及项目部即可认为我本人没来上班，不予考勤，不计工日，本人无任何异议。

2.本人在进场施工前，自愿提供二代身份证原件，供公司办公室扫描存档，积极参加项目部安全科组织的安全教育培训和上下班考勤制度培训，若本人未参加安全教育培训和上下班考勤制度培训，项目部有权勒令本人不得进场施工。本人服从项目部对安全文明施工管理的一切要求和制度，若本人违反安全文明施工规范及操作规程，自愿接受项目部的处罚（包括罚款直至勒令退场）。

3.本人在施工期间服从（班组长）及项目部管理人员的工作安排，尽心做好本职工作，服从班组长及项目部的质量管理，对本人施工达不到质量要求的部位免费进行整改，若出现质量问题比较严重的整改，本人同意项目部对班组进行的经济处罚并和（班组长）商议如何分担此损失，在每次发放生活费时予以扣除。

4.本人在完全服从项目部和班组的质量、安全管理的前提下，希望项目部切实保障我个人的权益，在年底时保证我本人工资的足额发放。我已充分了解项目部原则上在每个月的25日发放生活费（如遇节假日则顺延，句容当地工人：小工每次600元，大工每次1000元；外地工人：小工每次1000元，大工每次1500元。若工人家中有及事需要借款，由所属班组长带工人本人至项目部说明情况，打好借款单后，由该名工人本人签字领取工资（借款同时需查明工人出勤情况和工资标准，以免超工资借款），如果我在此一个月期间出勤工日达不到15天则项目部此次发放生活费时本人不领取。我也充分了解项目部为了保障工人的权益，所有工人的工资发放都采取工资卡的形式直接由银行转账到我个人工资卡中，因我本人未及时提供身份证等个人原因，造成项目部统一办理工资卡时未能及时办理到的，我自愿不领取生活费。本人郑重承诺，我本人的工资卡由我本人领取，任何其他人（包括本人亲朋好友及我的班组长）都无权领取我的工资卡，我所有的生活费及年底工资请项目部安排直接打到我本人的工资卡上。因本人原因造成工资卡出错、丢失、委托他人代领等造成我的生活费及工资发生损失的，一切损失由我本人负责，与公司无关。

5.本人在基于完全信任（班组长）的基础上，跟随其至句容建中建设有限公司 御东国际五期项目部施工，本人承诺：在年底结算时，若句容建中建设有限公司按照和（班组长）所签的劳务合同足额付款后，若有金额不足部分，由本人向（班组长）结算催讨，与句容建中建设有限公司无关。

特此承诺。

承诺人：

年 月 日

第三篇：员 工 表现点 评

员 工 考 核 点 评

本旬我最佳奖夏兰芬

在本旬的日常工作中,夏兰芬积极参加加油站人性化管理建设,向落后同志伸出热情的双手, 耐心帮助和教育,对新进站员工给予了细心的指导和帮教,对站里开展的”我的小报告”活动积极投稿,(虽然文章中有不少错别字,嘻嘻!)给加油站提了自己的建议,非常的中肯.本旬委屈奖谭应东

在本旬的一次加油过程中,客户忘记了收找回的钱,正想驾车离开,谭应东抬头发现客户已经离开加油位置,及时的喊住了他,客户却以为谭应东是怀疑他的钞票是假的要找他麻烦, 不管三七二十一先声夺人,高声呵斥过来,但是谭应东没有生气,仍然心平气和的对客户说我喊你是因为还有钱要倒找给,你还没拿走呢,结果客户闹了个大红脸,尴尬的离开了.倡议大家都要向上述两位员工学习,我们的加油站会变的更美好!

油站谢谢两位的贡献!谢谢!

请大家为上述两位员工鼓掌！!

第四篇：50#工点工程施工小结

工程施工小结

一、工程概况：

本段路基(50号工点)位于湖南省衡阳市衡南县境内，竣工里程K1771+243.05 ～K1771+378.04,长134.99m，前接金台中桥，后接保冲大桥，边坡防护路基。线路穿越丘坡及谷地，植被发育。

本段路基于 年 月 日开工，年 月 日竣工。

二、施工依据：

铁道第四勘察设计院设计的施工图“武广客专乌花施图IV（路）-50”

三、施工及监理单位：

本工程由中铁三局武广客运专线XXTJIV标项目经理部第二工程总队负责施工，由武汉桥梁建筑监理有限公司武广客专JL3标向阳监理分站负责监理。

四、主要工程内容：

本段路基的主要工程有路基填挖方、边坡加固与防护、基床处理、路基排水及沉降变形观测、路基相关工程。

五、施工工艺及其方法：

1、基床处理

基床表层采用级配碎石掺5％水泥填筑，路堑地段基床表层以下挖除换填A、B组填料。挖除换填底部铺设复合土工膜一层。基床表层以下路堤填筑按“三阶段、四区段、八流程”的施工工艺组织施工；基床表层按(验收基床底层、搅拌运输、摊铺碾压、检测整修)“四区段”和(拌合、运输、摊铺、碾压、检测试验、修整养护)“六流程”的施工工艺组织施工。

2、路堑挖方

路堑开挖前先将堑顶排水沟修好，对表水可能对边坡土体产生冲刷或浸泡地段，修建临时排水沟。堑顶为斜坡时，加强施工核查，堑顶斜坡存在松散易坍滑的土体或其他不良地质体，应清除干净，对难以清除者采取加固措施。边坡开挖必须自上而下开挖，上一级边坡开挖好后应及时将边坡防护措施作好，作好上一级边坡的防护工程后方可开挖下一级边坡。

3、路基过渡段

路桥过渡段基床表层及底层采用级配碎石掺5%水泥填筑。桥台基坑回填C25混凝土。过渡段级配碎石范围外设置倒梯形的过渡段，倒梯形过渡段基床表层以下路堤采用A、B组填料填筑。

4、路基的沉降观测

1.建立精密的水准控制网；2.按设计要求设置监测断面；3.利用各种仪器进行监测或者观测；4.通过计算机的数据处理系统处理分析监测（或观测）时所得到得数据；5.准确推出路基的沉降量。

5、边坡加固与防护

边坡防护采用空心砖内客土喷播植草，立体植被护坡网内喷播植草，支撑渗沟。

截水骨架护坡施工前先清刷坡面浮土，使坡面大体平整。砌筑骨架按设计要求在每条骨架的起讫点挂线放样，然后开挖骨架沟槽，施工时先砌筑骨架衔接处，再砌筑其它部位骨架，两骨架衔接处于同一高度。自下而上逐条砌筑骨架；截水骨架、镶边、基础、边坡平台、踏步采用7.5号浆砌片石砌筑；拱型、人字型的主骨架做成槽成，用以排除地表水；在骨架底部及顶部和两侧，用M7.5号浆砌片石镶边加固。

6、路基排水系统

本段路基的排水工程主要有：侧沟、天沟、排水斜孔等。

侧沟和天沟一般地段采用C15钢筋混凝土预制块和C15混凝土预制块砌筑。路基基床级配碎石表层支撑层边缘至电缆槽间设4%的排水坡，支承层之间设2%的向中间横坡

排水系统确保排水顺畅，各排水工程间良好顺接。施工中临时排水设施与永久性排水设施相结合，并与原有地表排水系统相适应。

7、路基相关工程

准确进行接触网立柱基础位置的现场定测，成孔后采用人工清除底部松动土和浮土。浇筑桩基础的桩顶采用定型模板。钢筋骨架入孔后，其顶端采用定位型钢予以支托和固定，混凝土浇灌一次完成。

准确进行电缆槽现场定测，与路基同步施工，施工中防止破坏侧沟及平台、堑坡坡脚以及路肩，并做好防水施工。路基两侧电缆槽道采取集中预制；桥梁地段及过渡段的电缆槽道采用现场浇筑。

六、工程整体施工质量检验评定：

安全目标，以无人身重伤及以上事故等指导思想和标准化工地为要求，施工现场做到干净整洁、布局合理、场地平整、材料堆放整齐、标识准确。全部工程在安全生产方面切实达到了“标准化安全文明”工地的要求。工序间衔接缜密，现场领工员、技术员、安质员认真负责，能够严格控制施工质量。经建设、监理、设计和施工单位验收，全部工程质量全面达到国家及铁道部客运专线工程质量验收标准，合格率达到100％合格。

七、变更设计情况

无变更设计

撰写人: 审核人：

中铁三局武广第二工程总队

年 月 日

第五篇：工点防洪防汛措施（定稿）

各工点防洪防汛措施

为切实做好雨季防汛工作，确保工程施工安全和避免人员、财产损失，现将XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目经理部项目防洪防汛工作安排如下：

一、雨季施工采取的安全措施：

1、现场应采取的施工准备以及技术措施

2、施工现场内使用的大型机械及配电箱等做好防雷接地线预埋措施。

3、施工现场内的堆料场（如钢筋料场、木料场、钢管堆场等）地面高出现场地面，并做排水处理。

4、雨期施工中必须经常检查基坑边坡的稳定情况，遇有边坡裂缝或有塌方的可能性，应及时进行加固处理。危险隐患排除后，方可继续进行施工。

5、施工操作面上根据工程内集水坑位置将雨水派专人进行掏灌，用水泵由集水坑将水排至现场排水坑。

6、遇雨时，施工作业面码放的模板、钢筋、配件、配电箱等料具必须用防雨材料遮盖严密，下垫木方，防止料具浸泡锈蚀、收缩变形及进水发生触电事故。

7、现场加工成型的钢筋及原材做好防雨防护，钢筋表面有锈蚀及泥土杂物使用前必须清除干净。

8、施工现场避雷设施应单独接地，并和现场保护接地或接零区别开。共用接地装置，其接地电阻不大于0.5 欧姆方可使用。

9、施工现场内的大型机械和配电箱、盘等设备的防雷装置及其他保护接地在雨施前必须进行一次地极电阻摇测试验，并作好记录。

10、雨施期间设专职电工经常定期检查各配电箱内漏电保护装置的灵活可靠安全性，有问题及时整改，保证配电箱在施工中的正常运转。

二、雨期施工组织措施

1、加强雨施期间的安全值班制度，雨施前对现场职工进行雨施安全教育，克服麻痹思想。发现险情及时报告，组织好抢险工作。

2、加强雨施期间的现场安全施工检查力度，组织电工经常对现场内的各种配电箱、施工机械、电焊机等进行检查、维修。将施工隐患提前控制住。

3、现场安全员负责检查落实现场安全防护设施和机械防雨措施即防雷接地设施的认真贯彻实施情况，并作好检查记录。发现问题及时上报解决。

4、风雨后组织有关人员对工程脚手架等进行检查和维护，及时将发现的安全隐患排除掉。

5、各种动力、照明线路附近禁止堆放易燃物品，室内照明及现场移动式照明有可靠防潮措施，配电箱、电闸箱有防雨措施，非电工不得使用电气设备及私改线路。

6、施工用脚手架上及行人马道上采取防滑处理，检查铺设的脚手板牢固可靠性，增加防滑条。

7、继续要求施工班组加强执行对施工人员的班前讲话制度，明确强调雨期施工的安全施工注意事项，提高施工人员的自我安全防范意识。

8、加强检查现场堆料场的防雨、防雷击、排水措施的执行落实情况。将现场制定的预防措施及交底要求，向下认真进行传达、落实，做到管理跟踪到位。

三、用电、防雷措施

1、各种露天使用的电气设备应选择较高位置的干燥处放置。

2、电源开关箱须有防雨措施。

3、电焊机要放置在防水、防潮、防晒并有通风良好的棚内，焊机外壳必须良好接地，单独设开关，开合时要戴绝缘手套，侧面操作。

四、防汛措施

防汛是季节性的安全工作，各部门必须将这一工作列入安全生产的议事日程，必要时成立专门小组，统一指挥。防汛抗灾指挥部应认真组织对以下情况的灾害前的检查：

1、雨水排放系统、泄洪设施；

2、高低压电线、用电设备的检查；

3、生产要害部位、关键设备、各种物资储存仓库；

4、紧急撤退道路、救生、疏散地的准备；

5、医疗卫生防疫工作；

6、安全保卫工作；