乡村街道亮化建设工程施工合同

时间:2019-05-14 15:21:28下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《乡村街道亮化建设工程施工合同》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《乡村街道亮化建设工程施工合同》。

第一篇:乡村街道亮化建设工程施工合同

建 设 工 程 施 工 合 同

(xx省xx村街道亮化工程)

中华人民共和国建设部国家工商行政管理局

制定

1xx村路灯安装 建设工程三方协议书

甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)丙方: 建筑工程公司(以下简称丙方)

为进一步推动中央帮扶点扶贫建设,积极改善农村居住环境,提高农民生活水平,中央决定在xx村援建路灯亮化工程,具体建设事宜由xx全权负责。

为了切实加强建设工程施工现场安全生产管理,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)等相关法律法规,经甲乙丙三方平等协商,签定本施工协议。

一、工程概况

1、工程名称:xxxx村街道亮化建设工程

2、工程地点: xxxx村

3、工程主要范围及内容:xx村主街道亮化(包括村内主要街道及连接四个自然庄的路灯安装)

二、合同工期

开工日期: 2014 年 8 月10 日

竣工日期: 2014 年 8 月20日 合同工期总日历天数 10 天。

三、质量标准

工程质量标准: 符合现行国家及河北省有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

四、合同价款

金额(大写): 肆万肆仟元(人民币)

¥: RMB 44000 元

五、甲方职责

1、甲方有权督促乙方对丙方的施工资质、安全证书等相关证明进行审核,督促乙方、丙方全面履行合同,有权随时要求乙方或丙方书面报告有关该工程的所有情况;

2、甲方有权对工程质量进行检查验收;

3、工程内容全部竣工并通过甲、乙方验收合格后由甲方拨付40000万元(大写:肆万圆)给丙方;除上述款项以外的所有与本工程相关的工程款均由xx村委会支付。

4、如因乙方或丙方原因造成本工程工期延误超过10天以上的,甲方有权拒绝支付约定款项。

六、乙方职责

1、乙方有权对丙方的施工资质、安全证书等相关证明进行审核,落实该工程的合法建设用地及施工手续等,并有义务将审核结果告知甲方和丙方,并督促三方全面履行合同;

2、对丙方建设该工程的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利;

3、丙方不服从乙方的协调、管理,有严重的质量、安全问题,有不履行合同的情况,乙方有权下达停工整改通知,严重的在征得甲方书面同意的情况下,可以终止合同;

4、未经甲方和乙方许可,丙方不得擅自使用代替的设备或材料。

否则,无论工程是否竣工,甲方和/或乙方均有权要求丙方进行整改,工期不予顺延,且丙方应自行承担整改的费用和赔偿甲、乙方遭受的经济损失;

5、乙方负责筹集并按约支付村亮化工程除甲方负担部分之外的工程款;

6、乙方负责组织本工程的竣工验收,并应提前7天通知甲方参加竣工验收;

七、丙方职责

1、丙方按照甲方和/或乙方要求进行施工,施工现场设置安全警示标语和警示牌,确保安全施工;

2、丙方施工前,必须跟乙方签定施工安全协议书;保证竣工验收合格,一次性交付乙方投入使用;

3、丙方负责承担本工程所需材料及工程设备,本工程所需的全部材料、设备、成品、半成品等由乙方进行验收后存放于xx村委会指定的工程地点;

4、丙方采购的主要设备、材料、成品、半成品应持有厂家的技术标定、符合国家和行业等相应的合格证;

5、丙方采购的所有设备和材料均应符合消防规范和防火性能及环保要求,否则丙方对此造成乙方的损失应承担赔偿责任;

6、丙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工,遵守工程所在地政府、有关部门及乙方对施工现场的一切规定和要求,承担因自身原因违反规定造成的损失和罚款;

7、丙方在施工过程中当天产生的垃圾当日清理干净,保证道路畅通。施工结束后,丙方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。对施工中发生的操作、交通等安全事故由丙方负责;

八、工程款支付方式

1、甲方按照本合同第五条第三款的约定支付工程款,甲方付款

前,丙方应提供抬头为“农工民主党中央”的与甲方付款金额等额的正规发票给甲方,因丙方提供发票问题导致付款延迟,甲方不承担责任。

2、施工完成并通过甲方、乙方验收合格后由乙方一次性将工程款支付给丙方。乙方付款前,丙方应提供符合税务要求的发票给乙方,因丙方提供发票问题导致付款延迟的,乙方不承担责任。

3、乙方指定账户信息: 开户行: 账户: 账号: 联系人:

九、违约责任

1、甲乙丙三方不按协议约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。

2、乙方应按照合同约定的职责范围处理本合同项下工作,乙方超越职责范围处理的事项与甲方无关,甲方不承担责任。

3、因乙方原因导致工程工期延误的,每逾期一日,乙方应向甲方支付逾期违约金500元;逾期10日以上的,所有工程款均由乙方自行负担。若造成甲方损失的,由乙方进行赔偿。

4、因乙方原因造成工程质量问题的,由乙方负责整改,因此预期竣工的,乙方按照上款约定承担违约责任。

5、因丙方的原因未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工,每逾期一日,向甲方支付逾期违约金500元,甲方可径行从工程款中扣除;逾期10日以上的,甲方有权按照第五条第四款约定拒绝支付工程款,并且有权解除合同,甲方解除合同的,丙方须将甲方已付款项全部返还并向甲方支付违约金5000元。上述违约金不足以弥补甲方所受损失(包括但不限于实际损失、预期可得利益、诉讼

费、律师费、鉴定费、交通费等)的,以甲方所受损失为准。

6、因丙方原因工程质量未达到合同约定的质量标准,丙方按甲方要求的期限负责整改,因此逾期竣工的,丙方按上款约定承担违约责任;整改后仍达不到合同约定的质量标准的,甲方有权解除合同。甲方解除合同的,丙方须将甲方已经支付的全部款项返还给甲方并向甲方支付违约金5000元。上述违约金不足以弥补甲方所受损失(包括但不限于实际损失、预期可得利益、诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等)的,以甲方所受损失为准。

十、争议

本协议在履行过程中发生争议,三方应及时协商,协商不成时,三方均可向甲方住所地的人民法院提起诉讼。

十一、其它本协议自三方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效。本协议一式三份,甲方壹份,乙方壹份,丙方壹份。(以下无正文)

甲方: 乙方: 丙方: 签字盖章: 签字盖章: 签字盖章:

日期: 日期: 日期:

第二篇:亮化工程施工合同

工程施工合同

发包方: 承包方:

承包下述亮化工程,为明确责任,加强配合,保证施工任务顺利完成,经协商签定本合同,双方共同遵守执行。

一、工程名称:

二、工程地点:详见施工图

三、工程内容:详见施工图

四、工程安装价:LED数码管15元/条,LED点光源15元/个

五、合同工期:

本合同签定生效之日起20天完成。若因不可抗拒原因如台风、大雨导致停工则工期顺延。

六、价款支付和结算:

合同生效后,甲方预付工程款即人民币1000元给乙方作为工程备料款,工程亮灯验收后三天内按实际工程量再付工程款给乙方,保留5%的保质金,三个月内付给乙方。

七、双方责任范围:

1、甲方:提供施工用电电源及材料存放并承担费用,按时支付工程价款,组织工程竣工验收,提供广告位用电电线,每栋楼主电线配电箱提供到位,所有辅材提供。

2、乙方:负责做好材料保管,按有关规范、施工图及说明精心施工,保证质量,按时完工和交付使用,办理结算,参加竣工验收。

八、其它事项:

1、乙方应负责合同范围之内的安全防火、防盗、确保施工安全,如发生安全事故,由乙方全部承担责任。乙方在施工过程中应遵守安全操作规程,采取安全措施,防止事故发生。乙方必须提供进场人员所购买的保险单证明给甲方查验,发生工伤事故由乙方负责,甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切安全责任及费用。如有事故发生,乙方必须立即报告甲方以便及时处理问题。

2、如一方要求变更工程内容,改变装修范围及条件,应征得对方同意,并办理书面签证(为合同附件)。

3、工程未经验收,甲方擅自提前使用,由此发生的质量及其它问题,由甲方负责。

4、乙方提交具体施工实施方案并作此合同附页,乙方须严格按方案之指定材质购料,施工。

5、乙方自行设置施工安全措施,并严格全面接受甲方有关人员监督,乙方对施工人员安全负责。

6、甲方委派专人对本工程整个过程负责,主要包括对整个过程质量监控及有关事宜协调。

7、为保证甲方利益自本工程完工后一年内,乙方对整工程均作5%保质金,但是因不可抗拒之原因(如战争、地震、及他人蓄意破坏、甲方使用不当,盗窃引致相关损失不在乙方免费维修保养之列)

8、在执行合同中发生争议,如协商无效,可提交市有关仲裁机构仲裁。

9、本协议一式两份,双方各执一份,经双方协定签名后生效。

10、本协议未尽事宜及实际变通须双方协商并作附页,同具法律效力。

11、本合同双方代表签章后生效,至工程竣工办理交工验收和工程价款结算后失效。

甲方盖章:

乙方盖章: 甲方代表签字:

乙方代表签字:

签定日期:

****年**月**日

第三篇:亮化工程施工安装协议书

亮化工程施工安装协议书

甲方:乙方:

依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

第一条:工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、合同工期:

开工日期:年月日

竣工日期:年月日

合同工期总日历天数:天

合同价款(大写):元(人民币)

¥:

4、承包方式:包工不包料

第二条:工程范围:

1、乙方按照甲方指定的范围、乙方提供的效果图、产品清单和灯具安装位置,施工管材、附件;乙方根据合同中灯具清单提供的设备、材料,完成灯具安装、调试合格,直至交付甲方使用。

2、乙方在灯具安装完成后配合甲方对整个系统进行调试、验收

等工作。

第三条:甲方责任和义务

1、甲方提供所有施工材料,且负责配合乙方协调施工工作。提供图纸并进行技术交底,质量交底,安全文明施工交底,负责提供水准测量控制点。

2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育,搞好安全生产管理。

4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。

5、实行限额领料制度,对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。

第四条:乙方责任和义务

1、乙方一切食宿问题自行解决。

2、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目部经理的全面管理、协调安排,对于不服从甲方管理人员监督指挥的,按500元/人.次罚款,在工程款中扣除。

3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作,发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。

4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行,施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意,方可更换,此项内容将作为月末考核内容之一。

5、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。

6、乙方在施工期间应做好所有安装工人的安全措施,乙方如在施工期间所有安装工人的任何安全事故由乙方自己承担,甲方不承担任何责任。

第五条:材料管理

1、甲方直接将材料供应到施工现场,保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出,否则甲方将视为乙方已接受此批材料。

2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明,乙方按有关规定进行验收,验收合格予以接受并办理交接手续,作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。

3、乙方要严格按照工艺施工、文明施工、安全施工设计要求。如施工过程中,因使用不当或错用等造成的质量安全事故,由乙方承担一切经济损失。

4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。

5、乙方必须服从甲方的安排,合理使用材料,不得出现浪费现象,一经发现甲方将给予500—2000元/次的罚款,情节严重者,将重罚。

6、乙方必须按照设计及规范要求施工,否则所增加的一切费用由乙方全部承担。

第六条;工程款支付方式

1、付款方式

本工程无预付款。验收合格后,按完成的合格工程量结算70%,剩余工程款在工程完工验收后再行支付。

工程完成一半后支付总工程款项的30%作为进度款,工程完工验收后两个工作日内一次性支付给乙方70%。

2、由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用,甲方将从乙方的人工费中扣除。

3、乙方必须在规定工期内完工,否则每逾期一天支付甲方500元违约金。

第七条:工期

1、工期天为控制目标。

2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意,应严格执行。

3、乙方自身原因造成的工期拖延,甲方将给予每拖延一天元的罚款。拖延十五天以上,乙方自行退场。

4、工程一经验收通过,乙方必须在一周内撤离现场,包括所有施工人员、机具设备等,做到工完场清。

第八条:安全施工和文明施工

1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按黑龙江省七

台河市有关部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。本合同后附安全协议,作为本合同补充协议。

2、乙方必须保证安全、文明施工,发生安全事故,一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时,应立即抢救并负责保护好现场。

3、乙方如发生打架斗殴、与附近居民发生纠纷、无身份证、暂住证现象,损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市政府、业主方闹事等现象,甲方将根据情节严重程度给予每次5000元罚款,罚款在工程款中扣除。

4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工,材料堆放整齐,及时清运乙方施工产生的建筑垃圾,做到工完场清,保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时,甲方有权令其整改,并将对其处以相应罚款。

第九条:质量要求

1、本工程质量等级要求为优良,未达到100%优良,甲方将根据业主对项目的处罚的1.5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作,甲方现场管理人员当场罚款,金额视情节轻重确定,并将在工程款中扣除。

2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令,严格按施工组织设计和施工方案进行施工,并建立安保体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录。

3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方,做好自检记录,未经业主和

监理认可不得施工下道工序。

4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时,若其复查结果不符合设计要求或质量不合格,复查费用由乙方承担,工期不予顺延。

5、当乙方不能满足甲方的施工要求时,甲方将有权终止合同并责令其退场,同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场,甲方不再支付任何费用。

6、其它未尽事宜,双方协商解决签订补充协议,具有同等法律效力。

本合同经双方签字后生效。共一式两份,双方各执一份。工程竣工结算后自行废止。

本协议一式两份,双方各执一份

甲方签字:乙方签字:

年月日年月日

第四篇:亮化工程施工承包合同

古汉小学周边二十五支路亮化工程施工承包合同

甲方(发包方):长沙信天房地产开发有限公司

乙方(承包方):湖南星电实业集团股份有限公司

乙方受长沙信天房地产开发有限公司委托和甲方签订长沙市芙蓉区古汉小学周边二十五支路道路亮化工程施工合同。根据《中华人民共和国合同法》和长沙市电业局有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本协议,作为办理、施工、验收、工程款结算等依据。

一、工程概况:

1、工程名称:长沙市芙蓉区古汉小学周边二十五支路道路亮化工程

2、工程地点:长沙市芙蓉区古汉小学

3、工程内容:亮化工程及地柜

二、工程的承包及付款方式:

1、承包方式:采用包工包料总承包方式,以设计图为准,如发生变更办理签证。

2、本工程暂定总造价140万元。

3、结算方式:按实结算。工程量根据竣工图纸及签证计算,取费标准按湘建价330号文相关取费标准及解释说明,材料价格参考施工同期《长沙建设造价》发布的价格经芙蓉区审计局政府投资审计中心认可的价格结算,设计变更、现场签证按实际发生的工程数量进入结算,设计的变更必须有甲方、现场监理认可,按变更后的设计据实结算。

4、付款方式:经双方协商该项目工程的启动资金为90万元整,自签证本合同后三日内支付;工程土建竣工,路灯电缆敷设前甲方支付至合同预算金额的80%;工程完工后乙 方组织长沙市电业局及相关部门验收,验收合格并甲乙方编制结算报告交甲方甲芙蓉区审计局政府投资审计中心进行审计,结算审定后一个月内会清剩余工程款。

5、超出本合同约定、设计图之外的工程量,按甲方及监理的现场签证程序办理。

三、工期: 2011年11月1日之前完成全部施工内容。

四、工程质量及安全:

1、严格按设计图纸与说明施工,并根据现行国家工程施工及验收规范规定要求验收。

2、经检查和检验不合格的材料,乙方无条件更换,并承担相关损失。

3、甲乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定,对工程项目进行有效的安全管理,明确安全责任,做好安全措施。

五、双方责任:

甲方责任:

1、负责路灯线路迁移中的相关手续(如毁绿、渣管大证费等)的办理并承担应由甲方支付的相关费用。

2、按本协议的要求支付工程款。

3、甲方负责提供本工程施工范围的地形图以及规划图,规划道路的路幅宽度、标高等有关资料。凡由于甲方提供的数据资料有误而造成改迁后的杆线不符合要求须返工的,所造成的损失及新增费用均由甲方负责。

4、提供足够的施工作业面,为乙方创造良好的施工环境。

5、甲方委托为现场代表,监督乙方的施工质量和工作进度,协同解决施工中有关问题,并负责施工中涉及的有关单位直辖市事宜。乙方责任:

1、按经审定后的施工图(含设计变更)完成全部埋管及灯杆基础等土建工作。

2、按甲方提供的施工图纸,并按期完成此项工程。

3、负责提供该工程实施的进度计划表。

4、乙方委托庄智为乙方受权现场代表,全权解决施工中有关问题。

5、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。

6、施工期间,乙方应安全施工,防止安全事故的发生,乙方在履行合同中如因乙方责任发生的安全事故,责任均由乙方承担。

7、乙方应文明施工,交工前应清理现场。如因乙方原因造成工期延误或工程损失,由乙方承担全部损失。

8、因主体施工原因导致工期延误,则工期顺延,如因乙方原因造成工期延误或工程损失,由乙方承担全部损失。

9、竣工验收后,乙方应提供壹套完整的竣工资料给甲方,另叁套提交路灯所、芙蓉区审计局政府投资审计中心、市档安馆存档并办理相应移交验收手续。

六、其他约定:

1、乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求,则乙方承担相应责任,但如因非乙方的原因导致工期顺延,则乙方不承担延期责任。

2、甲方应按时支付工程款,如不能按期支付,应承担相应同期银行利率的违约金。

3、合同履行过程中,任何一方不得擅自变更或解除合同,否则承担违约责任。

4、双方在执行协议过程中,应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题。

5、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

6、双方发生争议后,除出现下列情况的,双方都应继续履行协议,保持施工连续,保护好已完工程:A:合同确无法履行;B:双方协议停止施工;C:法院要求停止施工。

7、本协议经双方签字盖章生效;一式陆份,甲乙双方各执叁份。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

甲方代表:(签字)乙方代表:(签字)

开户行:开户行:建行袁支行

帐号:帐号:***09988

2011年月日签约地点:湖南长沙

第五篇:亮化工程施工组织方案

亮化工程施工组织方案

1、总体施工方案

本工程施按照目前现场情况和工作情况来看,施工进度要求快,工期短,如果没有科学的统筹和必要的条件,实现预定的工期目标,就会存在一定的难度。因此,我们必须克服估计到的困难,在公司的统一指挥下,做到有组织、有步骤、有安排、有检查的将各项工作落到实处,遵循室外照明光工程施工的规范和程序,采用全面平行施工、立体交叉施工等科学有效的施工方法,紧张有序的将各项工作贯彻始终。

1.1首先作好进场前准备工作,对工人进行施工技术和施工安全交底;

1.2管、线敷设;

1.3灯具基础制作安装;

1.4灯具安装;

1.5配电控制箱安装;

1.6试亮灯及效果调试。

2、各分项工程的主要施工方法及施工管理措施

电路配管、配线施工及电器、灯具安装必须按照招标设计文件和施工图纸的要求进行施工作业,同时也应该遵照行业相关技术标准备和符合国家现行有关标准规范的规定。

本工程首先作好进场前准备工作,取得开工命令,并根据几个分项工程各自的特征制定合适的具体施工方法如下:

2.1

管线、电缆、照明线路敷设的施工方法

2.1.1

电缆、照明线路施工准备

1)施工前期准备

①挑选施工经验丰富、头脑清楚,有责任感的施工班长,施工班长并根据现场情况列出用人计划。

②进度:根据管槽完工时间和后续布线系统安装和装修封顶的时间要求,列出电缆敷设进度计划。

③质量保证方法:根据具体工程情况,列出保证质量的方法。

2)检查管槽

穿线前要严格进行穿线检查,具体要求参见相应的管槽检查要求,下面罗列的是严重影响穿线质量和进度的几个管槽质量问题:

管槽规格小、接口处有毛刺、埋地安装管槽阻塞、有水等;埋地管槽穿线前必须全面试穿。

3)文档准备

布线系统系统图、布线系统平面图、穿线技术要求、空白穿线报告、穿线交底

。穿线交底的对象是施工队队长,交底的核心内容是要使穿线者理解质量要求,过程如下:

①理解布线系统总体结构和平面图,不要穿错路线。

②能明确区分要敷设的各种电缆,不要用错电缆。

③熟悉电缆要经过的管路。

④有丰富的穿线经验,懂得预防典型的影响穿线质量和进度的问题。

⑤理解并牢记我们对于综合布线系统电缆敷设的特殊要求。

⑥思路清晰,把电气器具点分组,一条一条地敷设,不多穿,不漏穿。穿放费力容易导致电缆损伤,也容易缠绕、打结,非常影响进度。

⑦忠实严谨地做标号,并记录长度刻度。

⑧严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线,并忠实地记录电缆末端刻度。

⑨按照电缆分组要求的方法把配线架端电缆分组绑扎整齐,用短路法全面测试通端,核对标号。

⑩要求在施工过程中爱护电缆,忠实地填写《电缆敷设报告》。

2.1.2

管线敷设施工方法:

①槽式桥架应敷设在干燥和不易受机械损伤的场所,横向安装的应在图纸天花板的标高之上120mm。

②槽式桥架的连接应连续无间断;每节槽式桥架的固定点不应少于两个;在转角、分支处和端部均应有固定点,并应紧贴墙面固定;槽式桥架接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。

③桥架支架采用螺钉或其他紧固件固定,紧固后其端部应与桥架支架内表面光滑相接;桥架的出线口应位置正确、光滑、无毛刺。

④槽式桥架敷设应平直整齐;水平或垂直允许偏差为其长度的2‰,且全长允许偏差为20mm;并列安装时,槽盖应便于开启。

⑤在可拆卸盖板的槽式桥架内,包括绝缘层在内的导线接头处所有导线截面积之和,不应大于槽式桥架截面积的75%;在不易拆卸盖板的槽式桥架内,导线的接头应置于槽式桥架的接线盒内。

⑥金属槽式桥架应可靠接地,但不应作为设备的接地导体,金属槽式桥架连接处两边要用2.5mm铜线和螺栓连接,确保接地良好。

⑦槽式桥架、管、线敷设必须特别注意美观和规范,横平竖直,力求隐蔽和暗敷,接线盒做好防水处理,固定夹和螺栓螺钉全部采用不锈钢等防腐材质;槽式桥架应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺;金属槽式桥架应经防腐处理。

⑧明敷金属导线应穿管或加线槽板保护,吊顶内的导线应穿金属管或B1级PVC管保护,导线不得裸露。

⑨开挖、填平电缆沟必须符合施工规范。

2.1.3

电缆、照明线路敷设工序、穿线工序的技术管理制度

首先进行管槽检查,钢管加护口,埋地钢管试穿,并严格按照《电气装置安装工程施工规范》、《电缆敷设施工工艺标准》施工。

①所有的钢管口都要安放塑料护口,穿线人员应携带护口,在穿线时随时安放。

余长:电缆在出槽式桥架外余长90cm,余线应仔细缠绕好收在出线盒内。在配线箱处从配线柜入口算起余长为配线柜的(长+宽+深)。

②分组绑扎:余线应按分组表分组,从槽式桥架出口捋直绑扎好,绑扎点间距不大于50cm。不可用铁丝或硬电源线绑扎。

③垂直电缆通过过渡箱转入垂直钢管往下一层走时要在过渡箱中要绑扎悬挂,避免电缆重量全压在弯角的里侧电缆上,这样会影响电缆的传输特性。在垂直槽式桥架中的电缆要每米绑扎悬挂一次。

④槽式桥架内布放电缆应平直,无缠绕,无长短不一。如果槽式桥架开口朝侧面,电缆要每隔1米绑扎固定一次。

⑤转弯半径:电缆转弯半径应不小于160mm。

⑥电缆按照电气器具平面图标号,每个标号对应一条1对电线,对应的位置不能弄错。两端的标号位置距末端25厘米,用浅色塑料线码号胶带标记或贴纸质号签再缠透明胶带。

⑦穿线完成后,所有的电缆应全面进行通断测试。测试方法:把两端电缆的芯全部剥开,露出铜芯。在一端把数字万用表拨到通断测试档,两表笔稳定地接到一对电缆芯上;在另一端把这对电缆芯一下一下短暂地接触。如果持表端能听到断续的“嘀嘀”声,就OK,每根电缆的5芯都要测。这样测试能发现的问题是断线、断路和标号错。

⑧一般电线此在出线合末端到配电箱入口每隔1米用要在电线皮上用浅色塑料线码号胶带标记或贴纸质号签再缠透明胶带。

⑨电缆敷设完成后扣槽式桥架盖,并做好《技术交底记录表》交项目经理检查和验收。

2.1.4

施工过程中电缆、照明线路敷设的质量保护措施

对所有参与穿线的人员讲解布线系统结构、穿线过程、质量要点和注意保护电缆。电缆敷设施工质量保护措施具体如下:

①穿钢管时钢管两端要加护套,所有电缆经过的管槽连接处都要处理光滑,不能有任何毛刺,以免损伤电缆。

②拽线时每根线拉力应不超过30公斤,以免拉伸电缆导体。

③整个工程中电缆的贮存、穿线放线都要耐心细致,避免电缆受到任何挤压、碾、砸、钳、割或过力拉伸。布线时既要满足所需的余长,又要尽量节省,避免任何不必要的浪费。

④布线期间,电缆拉出电缆后尚未布放到位时如果要暂停施工,应将电缆仔细缠绕收起,妥善保管,不得随意散置在施工现场。

2.2

灯具安装的施工方法

在灯具施工过程中按照《电气装置安装工程施工规范》、《接地装置施工及验收规范》、《建筑照明标准》

(GB50034-2004)进行施工和检查。

2.2.1

灯具及支架安装的施工方法

1)灯具支架制作安装

①灯具支架制作完成后须先刷防锈底漆,再刷与环境颜色接近的油漆;

②支架固定采用不锈钢膨胀螺栓;

③灯具支架的强度应符合抗台风和抗腐蚀要求;

④支架安装位置和角度力求隐蔽并避免眩光;

2)光灯具安装:

①安装前检查灯具完好性;

②灯具安装必须紧固可靠;

③水底灯的安装:电源导线采用防水型橡胶电缆,在水下穿管敷设,④线盒具有良好的密封性,电缆穿过墙壁时用环氧树脂密封。

2.3新材料、新工艺施工措施

(一)灯具支架制作安装:

1.灯具支架制作完成后需刷防锈底漆,再刷与环境颜色接近的油漆

2.支架固定采用不锈钢膨胀螺栓

3.灯具支架强度应符合抗台风和抗腐蚀要求

4.灯具支架的位置和角度力求隐蔽并避免眩光

(二)投光灯安装

1.安装前必须使用安全绳索对灯具进行保护

2.使用不锈钢爆炸螺丝紧固

3.灯具间隔、方向和角度必须保持一致

4.电源接口处进行绝缘保护

5.灯具间电线使用T型管套管保护

6.严格按照电气原理图要求布线,禁止将线接错

2.4

投光灯具的接线要求和调试

1)投光灯具的接线及线头处理:

金卤灯灯管附近的导线应采用耐热绝缘材料制成的护套,不得直接使用具有延燃性绝缘的导线。

线头处理及连接应符合电气规范,紧固可靠,做好绝缘、防水处理;

2)

投光灯具试亮灯及效果调试:为杜绝安全事故,第一次试亮灯前提

前一周到通知到每一施工岗位;第一次试亮必须在白天进行,禁止

在晚上首次亮灯,以杜绝重大电气事故;调试效果阶段始终要注意

三相荷载的平衡;

3)

完成效果调试以后,全面检查管线、支架、灯具的紧固是否可靠

作相应完善工作。

照明灯具安装工作完成后,有金属外壳的灯具

进行接地测试,做好《灯具接地测试记录》交项目经理检查和验收。

2.5

LED洗墙灯的安装、接线要求和调试:

1)

安装前先给灯具定位,确定其安装位置,在LED灯具长度左右各1/4位置安装灯管支架,再将灯具固定的支架上,灯具安装必须紧固可靠;

2)

横上安装都必须在一条直线上,调节好投射角度,要注意美观;

3)接头连接牢靠,接线盒要密封牢固,连接完成要进行隐蔽。

4)

灯具的接线及线头处理应符合电气规范,紧固可靠,做好绝缘、防水;

5)投光灯具试亮灯及效果调试:为杜绝安全事故,第一次试亮灯前提

前一周到通知到每一施工岗位;第一次试亮必须在白天进行,禁止在晚上首次亮灯,以杜绝重大电气事故;调试效果阶段始终要注意三相荷载的平衡;

6)

完成效果调试以后,全面检查管线、支架、灯具的紧固是否可靠,作相应完善工作。

照明灯具安装工作完成后,有金属外壳的灯具进行接地测试,做好《灯具接地测试记录》交项目经理检查和验收。

2.6

点光源的安装、接线要求和调试:

1)

按照技术说明为灯具安装配套必要附件,如五金部件、电气附件、悬索、支撑构件、电缆、电缆管、安装支架等,达到安全、完整,保证灯具正常工作。

2)

灯具要与铝板紧密结合,并安装牢固,在安装过程中保证灯具的正确使用,防止光线溢漏、灯具变形、凹陷或其他不符合标准的现象。

3)

实施高空作业安装时,安装人员经过专业培训,正确使用吊篮及相关设备,在确保安全的情况下根据图纸或设计要求进行安装。

4)

为悬挂安装或表面安装的灯具,采用固定基准线的方式,以保证灯具保持整齐的序列。

5)

灯具的接线及线头处理应符合电气规范,紧固可靠,做好绝缘、防水;

2.7

施工过程中灯具半成品、成品质量保证措施

1)

电气施工人员在安装灯具时,应积极主动和土建人员联系,等待喷浆或涂料刷完后进行照明器具安装;安装时,电气施工人员一定要保护好土建成品,防止墙面弄脏碰坏。当室外泛光照明电气器具已安装完毕后,土建修补喷浆或墙面时,一定要密封保护好电气设备及其附属成品,防止污染。

2)

严禁在技术工种管线上吊装装修重量,如确有困难,应采用长支架或对称斜拉予以处理,对于确实有必要改动的管线,应通知项目设计师协调解

决,严禁私自改动或吊装重物,也不得在技术工种管线上吊装装修重量。

3)

对于高温、火焊作业,必须采取妥善保护措施,凡影响到装修面层、非金属管线、已穿墙的金属管线、管线外保护层时,采取隔离防护层措施才进行施工,以保护线管、管内电缆或装修面层。

4)

灯具完成安装的空间应封闭监管,以免主材、辅材及配件丢失或损坏。

5)

不易清扫的面层和设备,应在安装后或完工后立即采取保护措施,以免将来难以清理。

6)

对于浸水的面层应及时处理,着力避免现场潮湿、阳光直射、高温烘烤等情况,使施工作业在合理环境下进行。

7)

照明灯具安装工作完成后,要做好成品保护工作,做好《技术交底记录表》交接项目经理检查和验收。

2.7

配电箱的施工方法:

在施工过程中按照《电气装置安装工程施工规范》、《低压电缆头制作安装施工工艺标准》、《接地装置施工及验收规范》进行施工和检查。

照明配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。

配电箱的壳体和底板宜采用A级材料制作。配电箱不得安装在B2级以下(含B2级)的装修材料上。

导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。

照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m;照明配电板底边距地面高度不宜小于1.6m。

照明配电箱内,应分别设置零线和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号,测量地线指标应小于

欧姆。

箱内电器元件安装位置正确牢固,各回路作清晰标记,三相的相序按图纸要求接线;

多芯电缆和导线头连接到开关之前焊锡牢固,接线端子用专用压线钳压紧,安装上开关后紧固螺钉压紧;

配电箱垂直偏差每米小于1.5mm。接地牢固良好,配电箱门要用裸软线与接地系统可靠连接。

电源线要用带红、蓝标识的产品,地线(工作地、保护地、防雷地)应分开进行明确标识。

完成调试后在配电箱上作详尽标识并张贴安全操作规程。严格按照电气系统图和安装图接入各回路,并测试三相平衡,做好《技术交底记录表》,交项目经理检查。

下载乡村街道亮化建设工程施工合同word格式文档
下载乡村街道亮化建设工程施工合同.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    xxxxxxxx亮化工程施工方案

    XXXXXXXXX亮化工程 施工方案 一、编制依据 1、主要图集 2、设计图纸 二、概 况 1、主要项目工程量 (详见图纸) 2、安装地点特征 2.1为了给XXXXXXXXX亮化提供良好的视角效果,在......

    楼体亮化合同

    楼体亮化检修维护合同甲方:乙方:经甲乙双方充分、友好协商,本着平等互利、公平公正的原则,为明确双方在工程中应有的权利和义务,经协商一致,签定本亮化检修维护合同。一、甲方指......

    亮化设计合同

    合同编号: 201307 合肥百盛置业有限公司盛景大厦 灯光景观设计合同 甲方:合肥百盛置业有限公司盛景大厦 乙方:安徽省东舜电气工程有限公司 签订日期: 2013年 月 日 合肥百盛置......

    亮化工程合同

    委托方: (以下简称甲方)___________________ 承接方: (以下简称乙方)___________________ 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,共同协商签订以下合同共同遵守。......

    楼体亮化合同

    楼体亮化工程施工合同 发包人(全称):甘肃富泰华房地产开发有限公司(以下简称甲方) 承包人(全称): (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关......

    大楼夜景亮化工程施工承包合同_

    大楼夜景亮化工程承包合同 合同编号: 发包方: 以下简称甲方 承包方: 以下简称乙方 根据《中华人民共和国合同法》,甲方将五岭电信大楼夜景亮化工程承包给乙方施工,在平等、自愿的......

    关于县城亮化工程施工报告

    关于申请做好爱塞丽雅大酒店亮化工程施工的报告 县城管局: 为了迎接即将到来的县庆,营造文明县城安全、祥和的节日气氛,县里组织召开《县城亮化工程施工规定》的专题会议,其中要......

    亮化设计合同ok

    合同编号: XXXXXXXXX项目 灯光景观设计合同 甲方: 乙方: 签订日期: 年 月 日 XXXX项目灯光景观设计合同 委托方(甲方): 设计方(乙方): 为了配合 灯光景观设计的建设,甲方委托乙方......