第一篇:发电厂二期(2×300mw)工程施工合同范本
合同编号:
一期(2×300MW)工程
施 工 合 同
甲 方: 乙 方:
二零一二年五月一日
****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
目 录
1 定义和解释 ……………………………………………3 2 工程名称、地点及范围 ………………………………6 3 监理工程师 ……………………………………………7 4 转让和分包 ……………………………………………8 5 合同文件 ………………………………………………8 6 技术文件、规范、图纸 ………………………………9 7 补充图纸和指令 ………………………………………10 8 承包商的一般义务 ……………………………………10 9 不利的外界障碍和条件 ……………………………… 11 10 工程开竣工日期及详细施工计划规定 ………………11 11 承包商代表和雇员…………………………………… 11 12 安全管理 ………………………………………………12 13 文明施工要求 …………………………………………13 14 施工现场管理 …………………………………………13 15 材料、工程设备和工程的质量管理 …………………16 16 材料、设备的供应方式 ………………………………20 17 检查、检验和质量等级评定 …………………………21 18 价格与付款 ……………………………………………22 19 工程变更 ………………………………………………28 20 竣工与结算 ……………………………………………30 21 保修 ……………………………………………………30 22 承包商违约 ……………………………………………32 23 业主违约 ………………………………………………33 24 不可抗力 ………………………………………………34
第 1 页
****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同争议的解决 ……………………………………………35 26合同生效及终止 ……………………………………… 35 27 补充条款 …………………………………………… 36 28 合同份数 …………………………………………… 36 合同附件 ……………………………………………… 38 附件A 监理合同-服务范围 …………………………38
附件B 施工进度和管理 ………………………………42
附件C 承包商的劳务和人员 …………………………45
附件D 详细施工计划规定 ……………………………47
第 2 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
甲方:(以下简称业主)乙方:
(以下简称承包商)
双方经协商达成协议,并同意按如下条款签订本合同。1.定义和解释
1.1.定义
合同(如下文定义)中以下的用词及词句,除根据上下文另有要求外,应具有本条所赋予它们的涵义: 1.1.1.“业主”指:公司及其法定继承人。
1.1.2.“承包商”指,或其法定继承人(即招标过程中的投标单位,中标方),不包括其任何受让人(业主同意的除外)。
1.1.3.“分包商”指经业主同意已分包了部分工程的任何当事人,及取得该当事人资格的法定继承人,但不包括其任何受让人(业主同意的除外)。
1.1.4.“监理单位” 指为执行监理合同规定的任务的监理咨询有限公司或其法定继承人,不包括其任何受让人(业主同意的除外)。
1.1.5.“监理工程师”是指监理单位的授权代表,负责现场监理部并直接指挥工程的监理工作实施。监理工程师正常情况下应是指总监理工程师,或由业主书面通知承包商代行监理工程师职权的当事人。
1.1.6.“项目管理人员”是指业主指定的监理工程师和业主的工作人员。1.1.7.“监理工程师代表”指根据3.2条规定,由监理工程师以后任命的个人。1.1.8.“承包商授权代表”是指由承包商任命,由业主批准,在本合同项下代行承包商全权的个人。
1.1.9.“本合同”指合同、招标书、规范、图纸、工程量清单、投标书、中标通知书及明确地包括在合同或中标通知书中的其他文件。
1.1.10.“合同价格”指在合同中写明的、根据合同条件,用以支付承包商为实施并完成工程和保修的总金额。
第 3 页
****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
1.1.11.“规范”指包括在合同中的工程规范、增加的工程规范,或由承包商提供的并经业主批准的规范。
1.1.12.“图纸”指由业主根据合同向承包商提供的所有图纸、计算书和类似的技术资料,以及由承包商提供的经业主批准的所有图纸、计算书、图案以及类似的其他技术资料。
1.1.13.“投标书”是指承包商按招标文件规定向业主提供的、并为业主所接受的工程内容、施工方案、施工进度及施工质量等保证,以及有分项投标报价下浮率的承诺。
1.1.14.1.1.15.1.1.16.1.1.17.“中标通知书”指中标单位正式接受中标的通知。
“合同附件”是指附在本合同之后,并构成合同组成部分的附件。“开工日期”指业主书面确定或批准的工程开工时间。
“竣工日期”指合同中规定,并从开工日期开始计算的工程或任何区段或部分工程完工并通过竣工验收的时间。
1.1.18.“整套启动试运”指从炉、机、电及公用系统等第一次整套启动时锅炉点火开始,到完成168小时满负荷试运移交生产为止所进行的“空负荷调试”、“带负荷调试”和“满负荷试运”三个阶段。
1.1.19.1.1.20.“项目”指第二发电厂二期(2×300MW)工程。
“提留金”指业主应从每笔支付给承包商的阶段付款证书内所述的金额中扣留百分之十(10 %)。
1.1.21.1.1.22.1.1.23.1.1.24.“保修证书”指21.4条的含义。
“工程”指永久性工程及临时性工程或视情况为两者之一。“永久性工程”指根据合同规定将建造的永久性设施(包括设备)。“临时性工程”指在施工并完成工程及保修中所需的及有关的各种临时设施(不包括承包商的设备)。
1.1.25.“设备”指构成永久工程组成部分的机器、装臵或类似的物件。
第 4 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
1.1.26.“承包商设备”指不包括构成或预定构成部分永久性工程的设备、材料或其他物品在内的所有施工并完成工程及保修所需的、任何性质的设备及物品(不包括临时工程)。
1.1.27.1.1.28.“分段工程”是指在合同中特别规定的作为工程一部分的分段工程。“工地”指为工程施工由业主提供的用地及在合同中特别注明的将构成部分工地的任何其他场所。
1.1.29.“费用”指不论在工地内或工地外已合理发生或将要发生的所有开支,包括:管理费及可合理分摊的费用,但不包括任何利润补贴。
1.1.30.1.1.31.1.1.32.1.1.33.电邮通讯。
1.1.34.“工程质量监督”是电力工程质监站、电力质监中心站、电力质监中“日”指日历日。
“元”和缩写“RMB”指合同中作为货币单位的人民币元。“外币”指我国以外国家的货币,包括港币。
“书面函件”指任何手写、打印或印刷函件,包括电传、电报及传真、心总站,按规定对工程进行的质量监督活动。
1.1.35.“履约保函”是指承包商为全部履行合同,按合同规定向业主提供的商业银行为承包商出具的经业主同意的保函,金额相当于合同价格的2%。
1.1.36.利息。
1.2.标题和旁注
各个条款中的标题及旁注不应视为条款的一部分。1.3.注释
凡指当事人或当事人各方包括公司和有法人资格的任何组织的字词。1.4.单数和复数
已表明单数形式的词也可以代表复数,根据上下文需要而定,反之亦然。1.5.通知、同意、批准、证明和决定除非另有规定,凡合同条款中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证明或决定应是书面形式的。并应对“通“逾期付款利息”指按中国人民银行公布的同档同期贷款利率计算的第 5 页
****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
知”、“证明”或“决定”等词作相应的解释。任何这种同意、批准、证明或决定不应被无故收回或延误。
2.工程名称、地点及范围
2.1 工程名称:第二发电厂二期(2×300MW)工程。2.2 工程地点:
2.3 工程范围:除下述工程由业主单独发包外,本工程所有的其他项目均由承包商承包。1 桩基工程 2 烟囱工程 主厂房钢结构件制作 4 卸煤码头 5 干煤棚 灰场及厂外水力除灰管道脱硫岛(采用EPC发包)8 输煤钢结构栈桥构件制作 9 输煤皮带安装(由制造厂安装)10 厂外通讯工程 11 厂前区建筑 12 厂区内部分辅助建筑 13 启动调试
2.4 工程质量等级:优良 2.5 承包方式:包工包料。3.监理工程师
3.1.监理工程师的职责和权力(下述条款仅作为参考,最终以项目法人与监理工程师签定合同为准)
3.1.1.业主委托上海电力监理咨询有限公司对本工程实行全过程监理。3.1.2.监理工程师应履行监理合同中规定的职责。
第 6 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
3.1.3.上海电力监理咨询有限公司在现场设立监理部。总监理工程师、副总监理工程师监理单位任命,业主批准。
3.1.4.监理合同“服务范围”作为本合同附件A供承包商参阅。3.1.5.承包商同意接受监理工程师的监督和管理。3.2.监理工程师授权的权力
监理工程师随时可将赋予他自己的任何职责和权力授权给监理工程师代表,他可以随时收回其授权。任何这种授权或收回其授权均应以书面形式,并且只有在业主和承包商收到这一授权通知后方可生效。
任何根据这一授权由监理工程师代表给承包商的通知应与监理工程师发给承包商的通知有同等效力。但:
(a)监理工程师代表对任何工作、材料或设备的批准不影响监理工程师不批准这种工作、材料或设备和发出纠正指令的权力;也不减轻承包商根据本合同应承担的责任和义务。
(b)如果承包商对监理工程师代表给予的通知有疑问,可以向监理工程师询问,监理工程师应确认、取消或变更此种通知的内容。
3.3.助理的任命
监理工程师或监理工程师代表可以任命一定数量的人员,协助监理工程师代表履行其3.2条规定的职责。他应通知承包商这些人员的姓名、职务及权限。这些助理人
员无权发出指令给承包商。
3.4.书面指令
由监理工程师发出的指令应为书面形式,但如果由于某种原因,监理工程师认为有必要以口头的形式发出这类指令,承包商应遵照执行。无论在这一口头指令执行前或执行后,由监理工程师发出的对这一指令的书面确认应视为与本条规定的指令有相同的意思。另外,如果在7天内,承包商书面确认监理工程师的口头指令,这种确认在7天内未被监理工程师以书面的形式拒绝,这一指令应视为监理工程师的指令。
该规定同样适用于监理工程师及其任命的监理工程师代表发出的指令。3.5.监理工程师有权反对和要求解雇
第 7 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
监理工程师有权反对并要求承包商立即从工程中撤换其提供的、在监理工程师看来行为不轨或履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员,这种人员一旦撤换,无监理工程师的批准不得重新在工地上工作。任何被如此撤掉的人员应从速被替换。
4.转让和分包 4.1.合同的转让
承包商不得将合同全部或部分转让给第三方实施。4.2.分包
承包商不应在未得到业主的同意前将合同的任何部分分包出去,除非合同另有规定。虽经同意的分包项目,不应免除承包商根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。如果承包商擅自分包,除不能得到进度款外,还要承担违约责任。
5.合同文件 5.1.语言和法律
本合同用中文拟定,并受中华人民共和国法律约束。有关技术规范、标准、图纸等允许使用其他语言。
5.2 合同文件的优先解释顺序
构成合同的文件应互为解释,当这些文件出现多义性或不一致性时,除非合同另有规定,在发生分歧时,合同文件应按以下优先顺序解释:
(a)合同及其附件;(b)中标通知书;
(c)技术规范的组成文件:
1)包括在合同文件中的书面技术规范; 2)参考资料中包括的技术规范。(d)招标文件及补遗;(e)承包商的投标书;(f)图纸的合成资料: 1)标明的尺寸; 2)文字注释;
第 8 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
3)图解显示。
5.2.技术文件、规范、图纸保管和提供
业主应根据工程进度需要免费向承包商提供有关工程施工图纸和设备技术文件。除了严格用于合同目的,承包商不能在未得到业主批准的情况下让第三者使用或向第三方转让。
施工图纸份数:公用部分8套;单元机组部分#1机8套,#2号机增加2套;非标加工部分#
1、#2机10套;非正式出版的手册(如典管、支吊架)20套。
设备技术文件:#1机组及公用系统6套,#2机组增加2套;#2炉分包部分(锅炉、电除尘部分)另增加2套(共4套)。
设计修改:设计修改资料按被修改图纸资料相同份数发放。5.3.一套图纸应保存在工地
上述提供给承包商的图纸、技术文件应由承包商保存完整一套在工地,这些图纸应能随时提供给业主、监理工程师及其书面授权的任何其他人员检查和使用。
5.4.施工图纸进度管理
本合同生效后10天内,承包商应向业主及监理工程师提供本工程施工所需的详
细的图纸交付计划,以便业主及监理工程师组织图纸交付。凡出现图纸的交付进度可能影响工程进度或计划将拖延时,承包商应立即书面通知业主并抄报监理工程师。
业主在收到承包商要求提供图纸的通知后7天内仍不能提供图纸时,在不影响总工期及主要控制点工期的情况下,协商推迟交付图纸的时间,并尽快联系有关设计单位交付图纸,若因特殊情况不能交付时,业主可用书面通知承包商适当调整该受影响部分工程的工期。
5.5.承包商应在项目竣工后30天内向业主提供符合业主要求的竣工图原始资料2套(图纸由甲方另行提供),并应积极配合业主委托的竣工图编制单位的竣工图编制工作。
6.补充图纸和指令
业主及监理工程师有权随时向承包商发出合理和恰当地进行施工和完成工程及保修所必需的补充图纸和指令。承包商应遵照执行并受其约束。
第 9 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
7.承包商的一般义务 7.1.承包商的一般责任
承包商应根据合同的各项规定,细心和勤勉、优质高效地对工程进行施工,并完成工程和保修。承包商应根据合同规定,提供为施工和保修所必需的全部的监督、劳务、材料、机具、承包商的设备及所有其他物品。
7.2.施工与工程管理(详见本合同附件 B)7.3.承包商的劳务和人员(详见本合同附件 C)7.4.现场操作和施工方法
承包商应对整个现场各种操作和施工方法的适用性、稳定性和安全性全面负责。但是,应服从业主与监理工程师的现场协调。
7.5.错误的通知
承包商应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范中的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时通知业主和监理工程师。
8.6 现场设备的一般缺陷消除。9.不利的外界障碍和条件
9.1在工程的施工过程中,如果承包商在工地现场遇到了一般气候条件以外的实际的障碍或不利条件,这种情况在承包商看来是有经验的承包商不可预见的,承包商应立即通知业主和监理工程师。业主在收到这一通知时,如果监理工程师认为这种障碍或不利情况不可能为一个有经验的承包商所合理预见时,在与承包商及业主协商后,同意:
在不影响总工期的前提下,受这种障碍或不利条件影响的分项工程的工期可适当延长,由此而产生的有关费用的增加由双方协商解决。
9.2 除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外,承包商应严格按合同规定进行工程施工、完成工程及保修,达到使业主及监理工程师满意的程度。承包商应严格遵守与执行业主及监理工程师的指令。10.工程开竣工日期及详细施工计划规定 10.1工程开工日期:2012年5月1日。
第 10 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
10.2工程竣工日期:第一台、第二台机组分别在2013年3月5日和2013年5月1日完成168小时满负荷移交。
10.3详细施工计划规定:详见本合同附件D 11.承包商代表和雇员 11.1承包商代表
只要业主及监理工程师认为是为妥善履行合同规定的承包商义务所必须的,承包商就应在施工过程中提供一切必要的监督。由承包商法定代表人授权的经业主及监理工程师批准的(业主及监理工程师可以随时撤回批准)称职的代表应用其全部时间进行该工程的监督。该授权代表应代表承包商接受业主及监理工程师的指令。承包商授权代表应在现场工作开始前,书面报业主以获得批准。如该授权代表与投标书中的项目经理不一致时,承包商应作出详细说明。
如果业主撤回对承包商代表的批准,承包商在收到撤换通知后,在实际可能的限度内从速将其调出工地,且不得在工地任何地方再雇用此人,并任命另一位由业主批准的代表。
11.2承包商的雇员
承包商应满足本合同附件c的要求,并在工地上提供:(a)在本行业中业务熟练、经验丰富的技术、管理人员;(b)按合同要求能及时履行其义务所需要的技术工人;(c)劳务人员的工种、技术素质必须与其岗位相适应。11.3业主有权反对和要求解雇
业主及监理工程师有权要求承包商立即从工程中撤换其提供的、在业主及监理工程师看来行为不轨或履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员,这种人员一旦撤换,无业主及监理工程师的批准不得重新在工地上工作。任何被如此撤掉的人员应从速被替换。
第 11 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
业主及监理工程师有权反对承包商从工程中撤换其提供的、在业主及监理工程师看来是业务熟练、经验丰富的技术、管理人员和技工。承包商在撤换这些人员时应充分尊重业主及监理工程师的意见。
11.4 承包商聘用的劳务人员及临时工人
承包商应为其聘用的每一位劳务人员、临时工人办理进驻工地施工必要的许可,并按国家及有关部门规定签订劳务、临时用工合同,其一切管理事务由承包商负责。
11.5承包商保险
在不减少承包商在本合同项下责任的前提下,承包商应自费为其参与本工程施工的人员以及施工用设备、车辆购买并保持按照电力工程建设良好的惯例和国家有关规定应购买的保险。如果承包商未能履行本条规定的承包商的保险义务或因承包商原因造成承包商或业主或其他承包商或相关人员的损失,则由承包商赔偿此损失。12.安全管理
12.1承包商必须执行各级人民政府关于安全生产的法规、条例和规定,必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理,提高安全施工水平,确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康,并确保本工程按期达标投产。
12.2承包商必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,严格执行中华人民共和国电力行业标准(DL5009.1-92)《电力建设安全工作规程(火电发电厂部分)》、原电力部《电力建设安全施工管理规定》、《电力建设安全施工管理若干规定》和业主有关安全规定及各类行业安全工作规程。
12.3监理工程师协助业主对本工程安全管理实行统一牵头、统一指挥、统一管理、统一考核。
12.4承包商的各级行政一把手是本单位的安全第一责任人,必须亲自抓安全。建立严密的三级安全监察网络和有效的安全保障体系;必须设立独立安全监察机构。12.5出现安全事故,由承包商原因引起,责任自负并赔偿相关损失。
13.文明施工要求
第 12 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
承包商必须严格执行原电力工业部电建[1995]543号文《电力建设文明施工规定及考核办法》和业主关于文明施工管理的文件、规定。由此而发生的一切费用由承包商自理。
13.1承包商在现场应遵守所有现行的有关安全、文明施工的规章制度。除非另有协议,自现场开始工作直到工程全部移交为止,承包商应:(a)全面负责在工地上施工的人员的安全,并使工地和工程保持良好的秩序,以避免发生人身事故,保证建构筑物和设备的安全。
(b)为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便,在业主或任何依法建立的主管机关所要求的时间和地点,承包商应以其自己的费用提供并维修其承包范围内所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。
(c)采取一切合理措施,保护工地及工地周围的环境,避免污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。
13.2承包商在整个工地实现 “封闭化”管理,设备材料定臵、定位管理。14.施工现场管理
14.1承包商应服从业主及监理工程师在现场的统一管理。
14.1.1应严格按照施工总平面布臵图进行施工平面管理,明确责任区负责人及安监负责人,各区的平面管理应服从总平面图的要求和规划,并履行报批手续。承包商进入另一个承包商的责任区内施工,必须服从责任区单位的管理,并办理进出厂手续,经责任区单位签字同意并报监理工程师批准后方可实施。
14.1.2施工总平面管理应达到安全、文明要求,做到场地安排紧凑合理,符合工艺流程。方便施工以减少二次搬运,设备、机械、材料堆放合理,标记清晰,排放有序,符合防火、防洪要求。
14.1.3施工临建设施完整、环境清洁。生产临建整洁、布臵整齐,安全管理责任、制度、规定到位。
14.1.4在工程施工期间,承包商应自费保持现场不出现不必要的障碍,排除雨水或污水,并应将任何承包商的设备和多余材料储存并作出妥善安排,从现场清除并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程。
第 13 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
14.1.5各责任区应严格执行有关的环境卫生标准要求。一方面现场不积水,保持排水畅通,另一方面要防止尘土飞扬,定期洒水,保证施工人员的身体健康,为施工现场创造一个良好的工作环境。
14.1.6组合场地、施工作业区要配备足够的照明设施,并配备足够的维护人员。14.1.7厂区及施工区内的沟道、地面无垃圾,每个作业面都应作到“工完料尽场地清”,剩余材料要堆放整齐,废料及时清理。
14.1.8不准随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构,必要时需办理手续后方可实施。
14.1.9沟道、孔洞、平台、扶梯要有可靠的永久性或临时盖板或栏杆,设明显标志和安全警告牌。
14.1.10绿化区域范围内交工时,必须清除绿化区域地面及地面以下40cm范围内的建筑垃圾。
14.2工地规则
承包商应制定工地规则,建立健全各种规章制度并严格执行。这类工地规则和各种规章制度应包括但不限于下列内容:
A. 安全防卫; B. 工程安全;
为了保护工程或为了公众及其他人员的安全和方便,承包商应以其自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。
C. 消防安全; D. 工地出入管理制度; E. 环境卫生;
承包商应采取一切合理措施,保护工地及工地周围的环境,避免污染、噪声或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产的危害或干扰。
F. 周围、近邻环境保护的附加规则。14.3防止不法行为
承包商在任何时候应采取一切合理的预防措施,以防止其职员发生任何违法的、第 14 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
妨害治安的行为,并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的侵害或破坏。
14.4文物、化石处理
所有在工地被发掘的化石、硬币及有价值的物品,或文物、结构物及有地质、考古价值的其他物品,均属国家财产,承包商应及时通知业主及监理工程师和有关部门并将上述财产予以保护或上缴。
14.5业主负责提供生产、生活用水、电的水源点和10KV的电源点。承包商应负责其工作范围内水、电设施的安装、维修及其费用,并按有关规定计量交费。承包商有义务向本工程现场内的其他施工单位提供水、电源接点。
14.6交通和毗邻财产
在合同许可范围内,承包商的一切操作均不应对: A.公众的便利及私人财产损坏或破坏;
B.公用道路或私人道路的非法进入、使用或占用,而产生不必要的干扰。承包商应保障并保证业主免于承担上述事项所导致的一切索赔。15 材料、工程设备和工程的质量管理
本工程所需材料及土建、安装设备,除招标文件中明确规定由业主提供以外,其余全部由承包商提供和运输至施工现场,并负责管理使用。承包商同意: 15.1承包商所采购的主要(特种)材料、设备,应事先报业主或监理工程师审定(承包商需提出2-3个参考厂家),监理工程师和业主对承包商拟选择的设备、主要材料供应商有否决权。承包商负责的本工程有关的设备、主要材料(业主供应的材料、设备除外)的招标工作,应提前10天通知监理工程师或业主参加;承包商确定的设备、主要材料供应厂商必须是业主或监理工程师审定认可的厂商,否则承包商应负由此可能造成返工及器材清除出场的一切费用。但业主及监理工程师的同意和不同意,均不免除承包商本应承担的任何责任,也不增加业主及监理工程师的任何责任。15.2除合同另有规定外,承包商应以迅速而有序的方式将所采购的材料运至工地现场。
第 15 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
15.3承包商对所有其在工程中使用的材料、设备负责(业主提供的除外);承包商应在工程中使用未曾使用过的、优质的且符合本合同技术要求的设备、材料。承包商有权而且必须对不合格的材料、设备(包括业主方提供的设备和材料)拒收。15.4样品费用
承包商应承担提供其承包范围内按规定应该提供的全部试样的费用。15.5检验费用
如果检验属于下列情况,承包商应承担其任何检验费用:(a)所有按规范应作的常规检验项目,超出规范规定的检验费用由业主承担;(b)在合同中明确指明或规定;
(c)在合同中已作出足够详细的说明以使承包商在投标书中标价;
(d)应业主及监理工程师对质量提出异议而要求的试验,如果其怀疑得到证实的项目。
15.6质量等级评定
15.6.1工程质量应达到合同规定的工程施工质量检验及评定标准。
15.6.2工程质量达不到规定的质量条件的部分,业主和监理工程师一经发现,可要求承包商返工。承包商应按监理工程师提出的时间内返工,直到符合规定的条件。因承包商原因达不到规定条件,费用由承包商承担,工期不予顺延。若返工后仍不能达到规定条件,则承包商承担违约责任和赔偿。
15.7验收移交使用及保修期(详见本合同第21、25条)15.8工程质量管理与验收
15.8.1施工质量必须全面达到本合同约定的质量目标。
15.8.2业主的有关部门和监理工程师是对本工程建设进行质量管理和质量控制的部门,承包商必须遵照他们的指令执行。
15.8.3本工程质量管理和检查验收以国家电力行业(含原能源部、水电部、电力部、国电公司)颁发的现行规程、规范和规定为依据,不足部分按国家现行规程、规范和规定进行补充。
15.8.4质量验收等级的评定按原电力部颁发的《火电施工质量检验评定标准》执行。
第 16 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
15.8.5承包商必须按照设计完成工程施工,按照施工图纸和合同要求完成承包商内部三级验收,并配合和接受业主及监理工程师进行的监督检查和四级验收。15.8.6承包商必须按原电力部颁发的“消除施工质量通病守则”制定切实可行的措施,克服和消除质量通病。
15.8.7施工过程中,承包商应根据业主和监理工程师的要求,及时提供工程质量的技术资料。
15.8.8由于承包商自身原因造成的质量缺陷和质量事故,承包商除无条件返工或处理合格外,还应承担由此给业主造成的一切损失。
15.8.9施工质量如达不到本合同质量目标要求,业主及监理工程师有权对承包商进行必要的经济处罚。
15.8.10本工程质量保修执行质量保证金制度,保证金额按其工程造价的5%留存。
15.9业主的责任
业主应按施工组织设计,提供所有发运设备及承包商装备进入现场的场地,并要求承包商服从业主及监理工程师的统一管理。
15.10确保施工进度
在承包商无任何理由要求延长工期的情况下,如业主及监理工程师认为,工程或其任何部分施工进度太慢,而不能按合同预定的工程完工期限完工时,则业主及监
理工程师应将此情况通知承包商,而承包商应据此采取业主及监理工程师同意的必要的步骤,以加快施工进度,使工程能在预定的工期内完工。
承包商无权要求为采取这些步骤而支付任何附加费用。如果承包商为完成本款规定的义务所采取的任何措施涉及业主产生额外的管理费用,业主在与承包商协商后,决定相应的费用,业主将向承包商索赔这部分费用或从应支付或将要支付给承包商的费用中扣回,并相应通知承包商。
如果业主不能以双方约定的时间和要求及时供应图纸或设备并由此造成工期的延误,承包方因积极采取措施组织赶工并努力实现双方商定的赶工目标,由此而发生的费用由双方协商解决。
15.11误期赔偿
第 17 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
如果因承包商的原因未按合同规定的工期完成全部工程或未按合同规定的相应时间内完成任何部分工程,则承包商应根据合同条件规定向业主支付拖期违约金(而不是罚款),其日期自担保的完工日算起到全部工程或相应的部分工程发给移交证书之日止的每日或不足一日的日数,详见附件I“担保的完工日及拖期违约金”。
如果承包商未按合同规定的工期完成全部工程或未按合同规定的相应时间内完成任何部分工程的拖期违约金总额未超出拖期违约金总额限额,此种情况下承包商应支付给业主的拖期违约金总额以合同条件中载明的拖期违约金总额限额为限。
如果承包商未按合同规定的工期完成全部工程或未按合同规定的相应时间内完成任何部分工程的拖期违约金总额超出拖期违约金总额限额,则构成承包商严重违约而不受合同条件附件中载明的拖期违约金总额限额的限制。此种情况下,除支付拖期违约金外,承包商还应向业主支付合同中说明的未完工程的价值对应的金额加上业主的预期利润损失,共同作为该项承包商严重违约所致的赔偿费并被清理出场。
业主可从应付给或将要付给承包商的款项中扣回该项赔偿费。此项支付或扣除不应解除承包商对完成该项工程的义务或合同规定的承包商的其它义务和责任。
由于业主原因使承包商未能按合同规定的工期完成全部工程,工期应相应顺延,并赔偿由此给承包商造成的损失。
15.12隐蔽工程的检查
没有业主及监理工程师的批准,工程的任何部分均不得覆盖或掩蔽,承包商应提前24小时通知业主及监理工程师将予以覆盖或掩蔽的任何此类工程部分进行检查和测量,以及对任何部分工程将臵于其上的基础进行检查。无论何时,当任何工程部分或基础已准备好或即将准备好可供检查时,承包商应及时通知业主及监理工程师,除非业主及监理工程师通知承包商认为检查并无必要,否则业主及监理工程师应参加此类工程部分的检查和测量及基础的检查,且不得无故拖延。隐蔽工程工程质量符合规范要求,验收24小时后,业主及监理工程师仍未在验收记录上签字,可视为业主及监理工程师己经批准(作为前提条件,监理工程师应已在验收记录上签字),承包商可进行隐蔽或下一道工序的继续施工。
15.13隐蔽工程的复查
第 18 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
业主和监理工程师对任何隐蔽工程进行的检查和测量都不能免除承包商的责任和义务。但机组试运中发现需要对某一隐蔽工程进行检查时,业主及监理工程师可指示对工程的某一部分或某几部分进行剥露或在其内或贯穿其中开孔、检查或测量,承包商应予执行,并应对之重新复盖和整理好。检查发现属施工问题,由此发生的一切费用由承包商承担。
15.14工程的照管
承包商应全权负责工程上使用的已办理领用的材料、待安装的设备及工程本身的照管。在业主接收全部工程后,业主将负责这些事宜。
(a)如果业主发出了永久性工程的某一分段工程或部分工程的移交证书,承包商应从发出移交证书之日起,不再对这些分段或部分工程的照管负责,此时对那一区段或那一部分工程的照管责任移交给业主;(b)承包商应对其在保修期内完成的剩余工程及所用的材料、待安装的设备的照管完全负责。
15.15弥补损失或损坏的责任
在承包商负责照管期间,如发生任何损失或损坏(不可抗力除外),承包商应以其自己的费用弥补此类损失与损坏,使这些工程符合合同各项要求,达到业主及监理工程师满意的程度。
对于业主接收后,由于承包商为完成剩余工程或质保期内修理缺陷而造成的损失由承包商承担。
15.16竣工期限
所有按本合同中规定时间竣工的工程,或所要求竣工的部分工程应在从开工日起计算的合同中规定的时间内完成。
15.17竣工时的现场清理
发出任何移交证书后,承包商应立即从已签发了移交证书的那部分工地上将所有有关的承包商的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走,并使这部分工程及工地保持清洁,使业主满意。在保修期结束之前,承包商有权,为完成保修期内的义务,将其需要的材料、承包商的设备、临时工程保留在工地业主指定的位臵。
第 19 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
16.材料、设备的供应方式
除四大管道、电缆、阀门等主要装臵性材料由业主采购外其他材料均由承包商采购。所有材料和设备的卸车(船)、转运、保管费已含在承包商报价的独立费用中。
由承包商采购的主要材料、特种材料其要求除按设计文件和有关技术规范外,其品牌和供货厂商均须由业主及监理工程师的认可后方可采购。
业主及监理工程师有对材料的运货情况、质量情况和供货情况进行监督检查的职能和权力。
业主提供的设备、材料管理另行签订补充协议。17.检查、检验和质量等级评定 17.1检验的通知和时间
承包商应提前21天给业主及监理工程师通知,他将准备进行试验(竣工试验)的日期。除非另有协议,试验应在上述日期以后14天内,按业主及监理工程师通知承包商的日期进行。
如果业主及监理工程师在被如此要求后,未能指定一个时间,或未能按指定时间、地点到场,承包商有权在其制度规定下进行试验。试验应被认为是在业主及监理工程师在场进行的,业主及监理工程师对试验结果应予以认可。17.2检验和返工
承包商应按相应的《电力建设施工验收及技术规范》、约定采用的标准、设计的要求和业主及监理工程师依据合同签发的指令施工,随时接受业主及监理工程师的检查、检验,为检查、检验提供便利条件,并按业主及监理工程师的要求(这种要求应该是符合有关规范、规定的)进行返工、修改,承担由此导致的返工、修改的费用。17.3质量评定等级
17.3.1工程质量应达到合同约定的工程施工质量检验及评定标准。17.3.2质量违约金
工程质量达不到约定的质量标准,业主及监理工程师一经发现,可要求承包商返工。若返工后仍达不到约定的标准,但达到了国家规定的可安全使用的标准,则承包商应向业主支付质量违约金;质量违约金为该部分工程价值的20%,但质量违约金累
第 20 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
计不得超过本合同总价格的3%。如果质量违约金累计超过本合同总价的3%时,则可视为承包商严重违约,除支付3%的违约金外,按照第22.1条执行。如果由此导致工程拖期,承包商还应按照本合同第15.11条的规定向业主支付拖期违约金。17.4竣工验收
在机组通过联合试运转后,承包商应将单项工程及分部、分项工程的验收资料按规定整理后提交业主及监理工程师申请工程竣工验收。业主及监理工程师在收到申请后将组织人员对工程进行竣工验收,如工程符合原电力部颁发的验收标准和业主及监理工程师的要求,业主将签发竣工验收报告。17.5工程移交
在业主签发竣工验收报告后,业主与承包商将按本合同相关规定签署工程移交证书。工程移交证书的签署并不能免除承包商在合同有效期内应承担的责任和义务。
18.价格与付款
18.1本合同价格暂定为人民币捌仟万元(¥8000万元),该价格为承包商完成本合同所要求的全部工作的暂定价格。18.2合同价格的确定 18.2.1工程价款计算: 18.2.1.1以设计院完成本合同范围内的经审查批准的施工图纸以及设计变更为依据计算工程量.18.2.1.2按国家经贸委2002年4月1日发布的《电力工程建设概算定额----建筑工程》(2001年修订本)、《电力工程建设概算定额----热力设备安装工程》(2001年修订本)、电力工程建设概算定额----电气设备安装工程》(2001年修订本)和2002年版《火电、送变电建设预算费用构成及计算标准》为依据按单位工程概算汇总表(表二)形式序列分项编制出概算。
18.2.1.3按各分项工程的概算乘以承包商投标报价中该分项工程的折扣率进行计算,投标报价中没有分项折扣率的项目按相近项目的折扣率进行计算。取排水工程按施工图预算总价下浮5%,取排水工程的措施费按预算总价下浮5%。
第 21 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
18.2.1.4标准提高部分:建筑装修工程由双方共同招标确定施工单位,承包商签订合同,承包商按该工程的结算总价加收10%的管理费向业主结算。其他标准提高项目套用相应定额子目及取费标准,主要材料费用不作下浮。18.2.2独立费用
18.2.2.1本工程按业主方要求报价的独立费用为1300万元,即施工特殊措施费300万元,砼泵罐车施工增加费500万元,设备材料转运、卸车及保管费900万元。18.2.3其它费用
18.2.3.1本工程承包商参加整套启动试运转的费用按2002年版《火电、送变电建设预算费用构成及计算标准》的标准计取。分系统调试由承包商负责,费用按2002年版《电力建设工程预算定额》第六册的标准执行。
18.2.3.2施工安全措施补助费承包商按180万元包干使用。
18.2.3.3经业主核定的施工电源、水源、通信和厂内外施工道路的建设及管理费用。
18.2.4根据上述18.2.1-18.2.3条的依据和标准计算出的费用之和组成合同价格。
18.2.5厂区平整、回填、外购土方、围墙等前期工程费用以及大临费、业主委托的一些项目按签证另行结算。
18.2.6施工用水、电按概算用量、市场价由承包商包干使用。
18.2.7非承包商原因(如图纸、设备交付延期等)而发生的赶工费双方另行协商。
18.3合同价格的调整
本合同除下列情况外一律不作调整:
1)业主委托的合同范围以外的工作;2)经业主批准的50万元及以上的重大设计变更及重大施工措施费;3)非承包商原因引起的工期延误,经业主同意承包商积极采取赶工措施并实现业主预期的赶工目标所发生的费用;4)合同及招标文件中规定可以调整的其它内容;
第 22 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
18.4.预付款
18.4.1本工程预付款为合同预付款。
18.4.2预付款额度为经业主批准的每年施工计划工作量的15%。18.4.3预付款支付办法
承包商完成以下工作后15天内,业主向承包商支付预付款。(a)已与业主签订合同;
(b)已向业主提交年度施工作业计划;(c)提供招标文件所附格式的履约保函。
18.4.4预付款的扣回
当承包商完成经业主批准每年施工计划的50%工作量后,承包商开始向业主还款,业主从每次应支付给承包商的金额中分三次等额扣回工程预付款。当一次付给承包商的金额少于规定扣回的金额时,其差额应转入下一次支付中作为债务结算。18.5工程量计量
18.5.1投标工程量清单中开列的工程量是投标时估算的工程量,不能作为承包商按合同履行其责任时所应当完成的实际工程量。
18.5.2除另有规定外,监理工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值。当监理工程师要对已完工的工程量进行计量时,应适时地通知承包商参加。
18.5.3承包商按进度提交已完工程量报告及有关报表时间是:每月25日。18.5.4承包商应提供监理工程师要求的有关详细资料。
18.5.5监理工程师接到报告后应在 7天内进行计量,并在计量前24小时通知承包商参加计量。
18.5.6监理工程师在收到承包商报告之日后7天内未进行计量,则从第8天起承包商报告中开列的工程量应视为被确认,并作为工程价款支付的依据。如果承包商不参加或由于疏忽而未派代表参加计量,则监理工程师进行的或由他批准的计量结果应视为正确,并作为工程价款支付的依据。但监理工程师如果不按约定时间通知承包商参加计量,导致承包商不能参加计量,该计量结果无效。
第 23 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
18.5.7计量方法
除非合同中另有规定,工程的计量均应以本工程适用的(与概算定额相一致的工程量计算规则)计算的净值为准。计量单位除了合同另有规定外,所有计量单位均应符合本工程适用的(工程量计算规则)标准。
18.6工程进度款及支付
本工程按每月进度支付工程款,结算日为当月的25日。18.6.1 工程款的支付方式:以支票的形式支付。
18.6.2 业主和监理工程师按以下方面核定承包商申请的付款: 18.6.2.1经监理工程师计量的工程量,按构成合同价款相应项目的价格计算工程价款;18.6.2.2合同规定的承包商有权得到的其他金额;18.6.2.3根据合同规定的可调价款进行的调整;18.6.2.4减去应扣回的预付款(如有的话);18.6.2.5从第一次支付开始,在每次承包商应得的工程款中按本合同第18.6.3.4款的规定扣留10%的提留金。
18.6.2.6扣除承包商应承担的水费、电费。
18.6.2.7按照本合同第18.6.3款规定的程序进行其他工作。18.6.3 进度款支付程序
18.6.3.1在发出开工通知后,承包商应在当月的25日或25日之前,将证明承包商截止到当月二十五(25)日的进度和其应收款额的付款申请书(简称“付款申请”)连同业主可能会合理要求的支持文件提交监理工程师和业主代表,该申请中应包括依照进度报告的规定所做的有关当月实际进度的详细报告。监理工程师在18.5.6条规定的时间内审核完毕后提交业主代表。
18.6.3.2申请付款的条件
业主应在收到付款申请后于次月15日前给承包商付款,但下列条件除外 :
第 24 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
(a)承包商的付款申请未提供与该付款申请有关的所有工程进度 均已完成的证明文件;
(b)如果监理工程师不能认定或不能批准承包商认为其上月应得的金额是到期应付的,而且不能认定与该付款申请有关的所有工程已经完成,业主则按监理工程师的有效计量结果支付工程款;
(c)如果监理工程师不能证明承包商在进行本合同下的服务上有实质性进展,业主没有义务支付本合同规定的付款;“实质性进展”指承包商尽最大的努力按照项目进度表进行服务;
(d)如果本合同在最后付款支付前被终止,那么业主没有义务继续付款;(e)尽管如上所述,业主在接到履约保函前,不会签发证明或支付任何款项。此后,业主应在监理工程师核签付款申请及全部有关单据后的7日内(但不得晚于业主和监理工程师收到承包商付款申请的20天)签发一份证书和对付款的同意文件(简称“阶段付款证书”),注明业主代表认为属于到期应付的金额。阶段付款证书不应仅因下述原因而被扣留:
(1)缺陷 :若承包商未按本合同提供任何必需品或服务,但本合同的其他 要求均已满足,则业主应将调整或重臵的成本从任何到期的金额中扣除。
(2)有争议的金额:阶段付款证书应支付无争议的款项;有争议的金额本次不支付,待解决后支付。
业主可以在任何阶段付款证书中,对以前的证书进行应作的、适当的改正或修正。
(3)业主、监理工程师在收到承包商按第18.6.3.2款(a)项提交的结算单和证明后立即审查该结算单和证明及其他支持文件,并应立即将任何影响承包商结算单的争议通知承包商,且应尽快解决该争议。
18.6.3.3阶段付款明细表
在开工通知后十天内,承包商应向监理工程师和业主代表递交一份详细的 项目工程范围的财务明细表(简称“阶段付款明细表”)供审批,它将用作确定付款申请月报表中阐述的项目完工量的参考依据。业主代表应在十天内送还经批准的财务明细表
第 25 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
或提出适当的意见后予以退还。若承包商不同意该等意见,其应在七天内通知业主和监理工程师,然后有关各方应尽早会晤以便通过协商达成一致意见。若承包商、监理工程师与业主经过七(7)天协商后仍无法达成一致意见,则应采用承包商投标时提交的月度资金流量计划表作为阶段付款明细表。
18.6.3.4提留金
业主应从每笔支付给承包商的阶段付款证书内所述的金额中扣留百分之十(10 %)(简称“提留金”)。此提留金应根据下列情况分次支付给承包商:
(a)在1号机组通过168小时满负荷连续运行考验后30天内将业主已扣留的提留金总额的20%支付给承包商;
(b)根据本合同第17.5条的规定,承包商全部获得业主签发的工程移交证书(即第二台机组完成)之后30天内,业主向承包商支付30%的提留金,并退回履约保函。
(c)剩余提留金即合同总价的5%转为质保金,其支付参见21.4条。18.6.3.5最后付款
业主应在项目完工,通过试生产考核且保修期满,收到令其满意的、证实17.5条的条件均已满足的文件后三十天内把到期未付的余款(“最后付款”)支付给承包商。
18.6.3.6发票
业主在收到承包商提供相应的发票(包括增值税发票)后付款。承包商任何一次不及时提供合法发票的行为,都将导致业主有权拒绝继续付款而不承担任何责任。
18.7终止时的付款
由于承包商违约造成终止,终止付款见第22.3条;由于业主违约造成终止,终止付款见第23.4条;由于不可抗力造成终止,终止付款见第24.3条。
18.7.1终止时的核实工作
在终止全部或部分服务的九十天内,承包商应向业主提交所有结算单和其它文 件,以便使业主核实服务的进行情况及与之有关的承包商的费用,以决定终止付款的金额。
18.7.2终止付款期限
第 26 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
业主应在收到18.3条要求提交的文件后的三十天内将终止付款支付给承包 商,但本款应受22.3的限制。
18.8责任的限制
本合同按第23.2条终止时,业主仅有支付第23.4条的终止付款此一责任。任何情况下,业主对承包商实际性、偶然性、后果性损害或其他损害不负任何责任,不论承包商遭受损失的实际金额多少。
18.8严重违约时不付款
除非本合同另有规定,在承包商有严重违约的时候业主没有任何义务向承包商付款。若双方对承包商是否严重违约有争议,应按本合同第25条规定解决争议。18.9抵销
业主可以将承包商欠业主的任何金额从任何根据本合同到期或将到期的、应由业主付给承包商的金额中扣除和抵销(包括提留金)。19工程变更
尽管本合同中有可能有其它任何不同的规定,但如出现不一致时,本19条的规定将高于本合同中其它任何条款的规定。19.1业主批准的变更
任何可导致合同价格和/或保证的完工日的任何变化,必须在该等变化被发现的7日内由承包商直接向业主报告并提出“范围变更申请”,只有经业主书面批准的“范围变更申请”才为有效并可能导致合同价格和/或保证的完工日的变化;该书面批准中应明确合同双方同意调整的合同价格和/或保证的完工日。
除业主书面批准的“范围变更申请”外,业主代表和/或监理工程师对设计方案、施工方案等的任何批准,以及对可能出现的变化/变更的任何批准、认可、检查,均不减轻承包商的任何责任和义务,也不构成合同价格和/或保证的完工日的任何变化。
除业主的书面批准外,无任何其他方式的批准或同意可以导致合同价格和/或保证的完工日的变化。19.2其他变更内容
第 27 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
监理工程师根据有关规定可以对工程或其任何部分的形式、质量或数量做出变更,并为此目的或他认为适当的任何其它理由,他有权命令承包商执行,而承包商应进行下述任何工作:(a)增加或减少合同中所包括的任何工作的数量;
(b)省略任何这类工作(不包括被省略的工作由业主或其他承包商实施);(c)改变任何这类工作的性质或质量或种类;(d)改变工程任何部分的标高、基线、位臵和尺寸;(e)实施工程完工所必要的任何附加工作;(f)改变工程任何部分的任何规定的施工次序或时间。
任何此类变更均不应以任何方式使合同作废或无效,不得导致合同价格和/或保证的完工日的任何变化。19.3变更指令
无监理工程师或业主的指令,承包商不得进行任何变更。19.4变更命令程序
在任何变更命令之前,监理工程师应通知承包商变更的性质及类型。在接到上述通知以后,承包商应立即向监理工程师提交:(a)对完成工程的描述,及其执行进度。
(b)根据合同中承包商的义务,承包商对进度计划的任何必要的修改建议。(c)承包商对合同价格的调整建议。
在收到承包商意见以后,监理工程师在与承包商进行应有的磋商后,尽快决定变更是否进行。
(d)当变更涉及合同价格和/或保证的完工日的变化时,必须取得业主的批准。20.竣工与结算 20.1竣工资料
20.1.1承包商应向监理工程师提交2份完整的书面竣工资料(一份原件一份复印件)及二份电子光盘竣工资料。提交时间为:第二台机组通过168小时试运,移交试生产后一个月内。
第 28 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
20.1.2承包商向监理工程师提交竣工验收报告的时间为:在项目按工程网络进度(含调整后的网络进度)施工且具备竣工验收条件时。
20.1.3在收到竣工验收报告后组织有关部门验收的时间是:监理工程师应在收到竣工验收报告后14天内组织验收,并在验收后14天内由业主给予批复。
20.2竣工结算
整个工程竣工验收通过后60天内业主和承包商按合同规定办理竣工结算。21.保 修 21.1保修期
“保修期”系指:第21.2条B所述保修期为起始日起,按《建设工程质量管理条例》有关保修的规定计算保修期,本工程的保修期按承包商的投标承诺。
21.2验收移交使用
整个工程或部分单项工程整体验收移交后,如果:
A.由于业主原因影响部分项目的完成,则承包商应尽快予以完成,并补充验收手续。
B.由于非业主原因影响且未完项目不影响投入使用,则工程也将不被视为保修期起始。只有当此等承包商未完项目通过验收,双方签署未完项目验收证明书,且本工程两台机组已通过168小时试运之日方被视为保修期起始日。
21.3未完工程及修补缺陷
为了在保修期满时或在保修期满的尽量短的期间内,将工程以合同所要求的状态并使机组在达标投产的条件下竣工移交给业主。
A.在保修期内或期满后14天内,根据业主和监理工程师检查所发出的指示进行修补、重建、维修缺陷及其它不合格之处,承包商负责无偿修复并验收合格。
B.如果承包商未执行业主或监理工程师的合理要求,业主有权委托第三方完成该部分工作,工程费用从提留金中支付。
C.为了达到工程完工的目的,承包商必须按规定令人满意地完成业主规定的 质量和进度,完成消缺清单中的全部项目,并且必须履行完除保修期应完成的工作以外的内容。当整个工程按合同要求全部完工,且无任何缺陷(或已消除),业主签署工
第 29 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
程移交证书予承包商。但本条并不免除根据国家现行有关规定承包商应负的保修责任。
21.4.保修证书
在工程保修期满且承包商在保修期内应完成的工作已完,在工程保修期(两年)满28天内由业主签署保修证书给承包商,并退还提留金(质量保证金)余额。
业主颁发的保修证书被视为对承包商完成本工程工作的最终认可。保修证书的颁发是退还提留金(质量保证金)余额的先决条件。
21.5在“保修期”内承包商应承担下列责任。21.5.1调查缺陷的原因
在保修期期满之前,如工程出现缺陷、差失或其他毛病,业主可指示承包商在监理工程师的指导下调查原因。
21.5.2如果这些缺陷、差失或其他毛病不属承包商的合同责任,监理工程师应在与业主和承包商商议之后决定,承包商进行这项调查的费用由业主支付。
21.5.3如果业主和监理工程师书面确认这种缺陷、差失或其他毛病属承包商的责任,则上述调查工作的费用应由承包商支付。并且根据本条规定。承包商应自费修补这种缺陷、差失或其他毛病。
22.承包商违约 22.1承包商违约和补救 下列情况视为承包商违约:(1)无正当理由而未能按合同规定开工;(2)已不再履行合同且无任何合法理由的停工七(7)天;
(3)在承包商无任何合法理由要求延长工期的情况下,如业主认为工程或其任何部分施工进度太慢而不能按合同预定的工程完工期限完工时,则业主有权要求承包商加快施工进度(承包商应据此采取业主同意的必要的步骤,使工程能在预定的工期内完工但无权要求业主支付任何附加费用)。在业主发出指令后二十八(28)天内,未遵照执行并按本工程要求采取有力措施合理加快工程进度;
(4)未能按合同规定清除不合格品;
第 30 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
(5)无视监理工程师事先的书面警告,超过十四(14)天仍一贯或公然忽视履行合同的责任而不采取措施;(6)因为承包商自己的原因,其已无法继续履行合同或事实上已无法使按本合同的要求按期完成合同,业主将蒙受巨大损失;
(7)违反合同有关分包的规定,且无视监理工程师和/或业主事先的书面警告,超过28天仍不改正。
(8)拖期违约金超过最高限额(本合同总价的10%);(9)质量违约金超过最高限额(本合同总价的3%)。
则业主在向承包商发出终止通知后,可以立即进驻现场并要求承包商退出现场。业主可自行完成剩余工程,或雇用其他承包人完成剩余工程。并且当业主或上述其他承包人认为合适时,可使用按合同规定用于本工程的原承包人的一切设备、临时设施和材料。合同双方同意:上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(8)和(9)种情况为承包商严重违约,承包商应该也愿意承担并赔偿由此给业主带来的所有损失(包括预期利润:承包商已预见到的,业主如期竣工后的可得利益)。此情况下的赔偿不受本合同设臵的违约金上限的限制。
22.2在没收日进行的估价
根据第22.1条“承包商违约和补救” 的规定进驻和退出后,监理工程师应尽快证明: ⑴在上述进驻和驱逐时,承包商根据合同实际完成的工作已经合理地得到或应得到的款额。
⑵未用或已部分使用的材料、承包商设备和临时设施的价值(如有时)。22.3没收后的付款
根据第22.1条“承包商违约和补救” 的规定进驻和退出后,承包商仅可得到由监理工程师证明的承包商已合格完成的工作量并扣除了业主应得金额之后的金额。如果业主应得金额超过应支付给承包商已完工作金额,此超出部分视为承包商欠业主的债务而应及时偿还。
承包商严重违约时,业主将不再有任何义务向承包商支付任何款项。
第 31 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
22.4协议利益转让给业主
根据第22.1条“承包商违约和补救” 的规定进驻和退出后,如果监理工程师指示,而且法律许可,承包商应将其为本合同目的而签订的任何协议的利益,如工程施工、提供材料、货物、服务等协议的利益转让给业主。
23.业主违约
23.1 在第18条“价格与付款”规定的应当付款的时间期满后,如果业主拖欠按本合同的规定到期应支付承包商的款额,且在到期日后28天内仍未作出付款,该被拖欠的款额将按所欠天数逐日按预期付款利率累计利息;23.2 业主未按期付款暂停或终止
如果业主意识到其无法在某笔付款到期日向承包商支付该款项,业主应提前通知承包商。
如果业主未能向承包商支付本合同下任何到期无争议款项,且这种情况在承包商向业主发出书面通知后持续了三十(30)天,承包商可以向业主发出通知,并在该通知发出三十(30)天后,暂停履行本合同并向业主提出范围变更申请,要求业主支付该笔金额另加逾期利息并进行担保的完工日调整。如果此类不付款情况再持续二十八(28)天,承包商可在向业主发出终止通知(副本提交监理工程师)十四(14)天后终止本合同。
如果没有按期付款是由于存在实在的争议,则承包商无权终止本合同,而适用本合同第25条“争议的解决”
23.3承包商撤离施工设备
根据第23.2条“业主违约”规定发出的终止通知满21天之后.承包商应尽快从工地撤离所有他带至工地的设备。
23.4终止后的付款
如果合同因第23.2条“业主违约”而终止,则业主应以合同规定的单价和合价向承包商支付在合同终止之日以前承包商完成的全部合格工程的费用,并另外支付下述费用:
第 32 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
(1)即将交付承包商的或承包商依法有责任接收的为该工程合理订购的材料、工程设备或货物的费用,业主一经支付此项费用,该材料、工程设备或货物即成为业主的财产。
(2)考虑已完工程比例,承包商将设备运回目的地的合理费用。
(3)承包商雇用的所有从事本工程施工或与本工程有关的职员和工人在合同终止时的合理遣返费。
但业主按本款规定支付上述费用外,亦应有权要求承包商偿还在合同终止日之前,按合同规定可由业主向承包商收回的任何金额。
本款规定的任何应付金额,应由监理工程师在与业主和承包商协商后确定。24.不可抗力
24.1 “不可抗力”系指业主和承包商无法控制的事件,这类事件使合同一方的履约已变为不可能。不可抗力包括下列情况:(a)火灾,地震,洪水;
(b)战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外国敌人的行动、战时动员、征用或禁运;
(c)叛乱、**、军事政变、篡夺政权,或内战;
(d)由于任何爆炸性核装臵或其核部件的任何核燃料或核燃料燃烧后的核废物、放射性有毒炸药,或其他有害物质所引起的放射性污染;
24.2不可抗力的影响
如果在合同生效日期后发生不可抗力事件,从而阻止合同中义务的履行,则业主和承包商均不应被认为违约。
24.3因不可抗力终止合同
由于不可抗力造成合同终止,承包商应有权得到下列付款:
(a)承包商到终止日时提供服务所发生的的一切有凭据的且业主尚未支付的实际费用,此费用经由业主选定且承包商认可的一家独立的会计事务所进行审定;
(b)承包商因服务需要而发生的一切有凭据的、承包商尚未得到补偿的采购物 品的实际费用,但这些采购的物品连同所有权转让文件必须已在设施场地交付给了业
第 33 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
主。为了将承包商在所有分包合同、采购单、保证、担保和其他协议的权利、所有权及利益完全转给业主,承包商应签署并交付业主可能要求的所有文件并采取业主可能要求的所有行动,包括将承包商的合同权利合法地进行转让。这些将作为承包商取得终止付款的先决条件。
25.争议的解决
合同双方出现争端,首先应通过友好协商解决。
如果争议在一方向另一方提交此种争议通知之日后三十(30)日未能通过友好协商解决,则该等争议应提交设在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁,该仲裁应根据申请仲裁时有效的中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁规则进行。
该仲裁为终局仲裁。
仲裁可以在工程完成之前或之后进行。但承包商和业主的义务不得因争议或正在进行中的仲裁而改变。26.合同生效及终止
26.1本合同自合同协议双方正式签署日起生效。
承包商按合同规定完成工程取得业主颁发的保修证书,且业主按合同规定支付全部工程款后合同即告终止。
26.2投标文件和以后的补充承诺、合同附件,为本合同的组成部分,与本合同同时正式生效。
27.补充条款
27.1合同签字后28天内,承包商应向业主提交下述文件: A).施工组织设计
B).综合的和详细的进度计划。该进度计划应符合业主提出的一级网络进度计划要求。
C).拟用于该工程的施工机具清单。D).现场管理组织和关键人员安排。E).劳动力和管理人员需求计划。F).施工和吊装方案。
第 34 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
G).本年度图纸交付时间表。
H).《质量保证大纲》和《质量保证手册》。27.2本合同未尽事宜,双方协商并签订补充协议。28.合同份数
本合同正本两份,具有同等法律效力,由合同双方分别保存。本合同副本十份,双方各执一半。
业主: 承包商(公章):
地址: 地址:
法定代表人 法定代表人 或委托代理人: 或委托代理人: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 电话: 电话: 传真: 传真: 邮政编码: 邮政编码:
合同签字时间及地点:
第 35 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
合 同 附 件
附件A 监理合同-服务范围
监理工作主要是依据国家的法律、法规和对建设监理的有关规定,本合同业主与各工程建设合同对象所签订的合同,在本工程项目建设过程中协助业主进行以控制投资、进度、质量和安全为核心的监督、管理、协调等服务,使本工程项目全面地实现投资目标、进度目标、质量目标和安全目标。
监理工程范围为 有限公司2×300MW超临界燃煤汽轮发电机组工程进行的全部工程建设工作(不包括桩基、厂前区的办公及生活福利设施),包括施工图设计、施工准备、土建施工、安装施工、调试直至竣工验收等全过程的监理工作。监理服务包括上述工程范围内的施工图设计、设备采购、厂内外土建、施工管理、设备安装调试、可靠性试运、性能试验、移交生产、竣工验收的服务等内容。监理的具体工作包括但不限于如下范围:
1.参与初步设计阶段的设计方案讨论,核查是否符合已批准的可行性研究报告及有关设计批准文件和国家、行业有关标准。重点是技术方案经济指标的合理性和投产后的运行可靠性。
2.参与主要设备的招标、评标、合同谈判工作,并提出监理意见。
3.参与初步设计图纸方案讨论,核查设计单位提出的设计文件(如有必要时,也可对主要计算资料和计算书进行核查)及施工图纸,是否符合已批准的可行性研究报告、初步设计审批文件及有关规程、规范、标准。
4.核查施工图方案是否进行优化。
5.审查工程概(预)算,提出监理意见。协助项目法人编制项目年度资金计划,并监督检查实施情况。
6.参与对承包商的招标、评标,负责编制有关招标文件,并参加合同谈判工作。7.审查承包商选择的分包单位、试验单位的资质并提出意见。8.参与施工图交底,组织图纸会审,并提出监理意见。9.审核确认设计变更,并提出监理意见。
10.督促总体设计单位对各承包商图纸、接口配合确认工作。
第 36 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
11.对施工图交付进度进行核查、督促、协调。
12.主持分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验评。
13.主持审查承包商提交的施工组织设计、重点审核施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施。
14.协助项目法人根据有关安全管理规定,进行安全生产管理。监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定与措施。监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训。参加由项目法人组织的安全大检查,监督安全文明施工状况。遇到威胁安全的重大问题时,有权发出“暂停施工”的通知。
15.根据项目法人制定的里程碑计划编制一级网络计划,核查承包商编制的二级网络计划,并监督实施。
16.审批承包商单位工程开工申请报告。
17.审查承包商质保体系文件和质保手册并监督实施。18.检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况,并监督实施。19.负责审查承包商编制的“施工质量检验项目划分表”并督促实施。20.检查施工现场原材料、构件的质量和采购入库、保管、领用等管理制度及其执行情况,并对原材料、构件的供应商资质进行审核、确认。
21.按验收标准核查主要安装用材料、设备质量,提出有关验收问题的监理意见。参加包括三大主机、主要辅机、进口设备等主要设备以及项目法人认为必要的设备和材料的现场验收,检查设备保管办法,对设备的保管提出监理意见。
22.对检验发现的设备、材料缺陷及施工中发现或产生的缺陷提出处理意见报项目法人并协助处理。
23.制定并实施重点部位的见证点(W点)、停工待检点(H点)、旁站点(S点)的工程质量监理计划,监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。停工待检点必须经监理工程师签字才能进入下一道工序。
24.协助项目法人核实工程量,审查承包商工程结算书,工程付款必须有监理工程师签字。
第 37 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
25.协助项目法人进行工程竣工决算。
26.协助项目法人完成有关设备、材料、图纸和其它外部条件以及工程进度、交叉施工等的协调工作;定期召开质量分析会,通报质量现状提出改进措施并监督实施;盘点工程进度,分析质量进度趋势,提出分析报告及改进要求、建议,报送项目法人并监督实施。协助项目法人协调工程建设中出现的需要解决的问题,提出监理意见并监督实施。
27.监理单位应将承包商在工程中的不合格项分为处理、停工处理、紧急处理三种,并严格按提出、受理、处理、验收四个程序实行闭环管理,监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。
28.工程质量必须经监理工程师检验并签字,未经监理工程师的签字,主要材料、设备和构配件不准在工程上使用或安装,不准进入下一道工序的施工,不准拨付工程进度款,不准进行工程验收。
29.监督承包合同的履行,维护项目法人的正当权益。
30.参与对调试单位的招标、评标、合同谈判工作,提出监理意见,维护项目法人的合法权益。
31.主持审查调试计划、调试方案、调试措施。
32.严格执行分部试运验收制度,分部试运不合格不准进入整套启动试运。33.主持审查调试报告。
34.参与协调工程的分系统试运行和整套试运行工作。
35.对在试生产期中出现的设计问题、设备质量问题、施工问题提出监理意见.36.协助项目法人完成达标投产工作。37.其它工作
37.1编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等,合同完成或终止时交给项目法人。
37.2建立工程项目在质量、安全、投资、进度、合同等方面的信息和管理网络,在项目法人、设计、设备、施工、调试等单位的配合下,收集、发送和反馈工程信息,形成信息共享。
第 38 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
37.3在监理合同签订生效后,由总监理师组织编写监理规划,报项目法人批准后实行。
第 39 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
附件B 施工进度和管理
1、项目进度和进度报告
承包商要按监理工程师要求完成施工组织设计、二级网络进度。1.1 承包商的施工安排和进度安排要服从业主的目标进度要求。
1.2 承包商应每月根据本合同提供的服务情况向监理工程师和业主提供最新的进度报告,并按监理工程师的要求提供其他该类信息,以如实报告已完成或将要完成的服务情况(视具体情况而定)。负责所有与分包商的进度计划的协调工作。1.3 承包商应在合同生效后七天内向监理工程师和业主递交一个项目施工计划并监督、协调及确保项目按照本合同迅速建设。
2.检验和催交
2.1为完成服务,承包商应进行所需要的所有检验、催促、质量控制及运输等工作。承包商的责任包括但不限于: 检验设施场地内外构成或将要构成项目的、或将用于本合同项下的服务及其他工作的所有材料及设备。承包商应在施工或场外制造过程中的适当时候不时地对所有正在进行的工作进行细致的检验,以确保这些工作按本合同及设计文件的要求在进行,并使业主在这类工作中避免出现缺陷或发生质量问题。承包商应在 此类检验基础上不断地将所有工作的进度和质量向监理工程师和业主报告,在检验中发现质量问题时应向监理工程师和业主提交有关问题的书面报告以及承包商建议的补救措施。业主和监理工程师有权选择参加或部分参加所有检验,并且如果工作的进度和质量不符合本合同及设计文件的要求,有权向承包商或任何分包商提出建议,以便进行补救。
2.2承包商应拒绝接受那些被确定为与设计意图不符的材料或设备,而无论该等设备和材料来自何处。承包商还应监督材料和设备投入到项目中的方式和使用这些材料的工艺与质量。但无论承包商如何自行进行检验,承包商同意并接受其投入到项目中的材料都必须经过业主同意的现场中心实验室的检验和监理工程师的确认。
第 40 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
2.3 业主和监理工程师根据本合同进行检验与否都不意味免除承包商在本合同下的任何义务和责任,也不能解释为对本合同项下的服务或其他工作的批准或接受。此外,承包商应保证业主及监理工程师具有的检验权利。
2.4承包商应要求分包商根据本合同来履行分包合同。在履行随之而来的义务时,承包商应给予分包商建设项目所需的指示和限制,以使分包商遵守分包合同的条款及本合同的有关条款。承包商应建立并跟踪项目管理系统并按本合同中规定的标准提供工程管理服务。
2.5承包商应保护和保障业主免于承担由于工程上使用的或准备采用的任何单位的设备、材料等方面侵犯任何专利权、设计商标或名称或其它受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼费用,并保护和保障业主免于承担由此导致或与此有关的损坏赔偿、诉讼费、指控费和其它开支。但由于业主提供的设计或技术要求而侵犯上述权利的情况除外。业主供应的设备、材料侵犯上述权利的情况除外。
3.税项
承包商应经管和支付任何税务部门对承包商、其分包商及其相关的雇员在履行与其相关的义务时用于本项目的销售、采购、进口或材料、供应品、设备、服务或劳务所征收的所有增值税、销售税、使用税、毛收入税、进口关税和其它收费,包括承包商的所得税和承包商或任何分包商雇佣劳务人员而应对工人的工资、补贴、社会保障、老年福利或类似项目支付的税金(总称“税项”),并将与这些税项相关的资料和报告按要求上报税务部门,同时将所有这些资料和报告以及关于所有增值税退税设备的适用的增值税纳税凭据副本立即报送业主。
4.与其他承包商的协调
承包商将负责协调其承包范围内的项目施工及项目施工的外部接口协调,同时积极主动地与设计单位、设备/材料供应商、其他工程项目的承包商的等与项目实施有关的单位密切配合。承包商将允许其他承包商将材料带进设施场地或在设施场地上储存材料以进行他们的服务,但须得到业主的事先书面同意。承包商应与业主、监理工程师及其他承包商合作,协调承包商的服务与该类其他承包商的工作和服务。承包商应与该类其
第 41 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
他承包商互相交换有关合同的技术要求规定应提供的所有必要的图纸和其他信息,同时向业主和监理工程师各提供二份可复制(含一份电子版本)的上述全部图纸,并同时将承包商和该类其他承包商间互相交换的与工程有关的所有信息及有关的书面往来信件抄送业主和监理工程师。
5.清理和废物处理
承包商应每日对设施场地进行清理,避免设施场地因进行服务而堆满废料、垃圾及其他废物。在项目完工之时或之前,承包商应把所有(含地面及地面以下40cm范围内)石油、废料、垃圾和其他废物运至业主指定的厂区某一指定地点及非业主所拥有的一切工具、施工设备、机械和多余材料搬出设施场地,使设施场地干净、整齐,随时可用。在做任何清理与处理时应遵守一切适用条例。承包商应将自己或任何分包商运至设施场地的、或作为承包商或任何分包商施工活动的一部分而产生的、使用的或处理的任何有害物运出,不得遗留在设施场地内,并按环保规定妥善处理。一旦发现设施场地内存在有害物质或发现有害物质,从设施场地释放出来,承包商应立即通知业主,并由承包商立即无偿处理。
第 42 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
附件
C 承包商的劳务和人员
1.承包商应提供与服务有关的所有必要的劳务和职员,包括但不限于:(i)具有进行服务的执照的职业工程师;
(ii)一名项目工程师和结构、机械、化学、电气、土木、成本控制、工期计划、采购和施工等方面的专业主管人员,而该类管理人员必须具有丰富的、曾在规模和技术类似的电厂工作的经验,并在适用条例要求范围内持有能提供服务的执照;
(iii)一名项目经理或其他代表(“承包商的项目经理”),此名代表须是承包商组织机构的正式成员,他应从开始提供服务之日起一直到项目完工为止常驻设施场地并设立管理办公室,并且对项目有充分的了解并有权代表承包商执行本合同;
(iv)(v)质量检验人员。这些人员可以直接向承包商的总部汇报;
安全检查和保证人员,其全天的唯一工作、职责和责任就是确保按照本合同在设施场地或设施场地附近的承包商的设施上进行的工作和提供的服务都是以安全而谨慎的方式进行的,完全符合适用条例。他们均可以直接向承包商总部的高层领导汇报。
承包商应该根据监理工程师和业主的要求向监理工程师和业主提供为项目聘请的任何或所有人员的履历表,并根据业主的要求安排监理工程师和/或业主与他们面谈。此外,对上述第(iii)、(iv)和(v)类人员的选派,应与监理工程师和业主协商并取得业主的认可。承包商在未经监理工程师和业主书面同意前,不得对任何属于该第(ii)、(iii)、(iv)及(v)类人员的职员或任何其他处于主管或领导职位的个人进行调动。监理工程师和业主有权在任何时间要求调动和更换任何职员(不论是否曾经监理工程师和业主事先审批),并以可为监理工程师和业主接受的人员代之。承包商雇用的所有工人及劳务人员的雇用条件应符合中国劳动法及其他适用条例。
2.承包商的项目经理
承包商的项目经理是承包商的授权代表,其应将全部时间用于指导项目的实施。承包商的项目经理应接受(代表承包商)本合同项下的一切通知、指示、认可、批准、证明、决定及其他往来信息,除非合同中另有规定。承包商的项目经理不论何时离
第 43 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
开设施现场,都应指定业主和监理工程师能够接受的人选代理其职,并应以书面形式通知业主和监理工程师。
承包商的项目经理可随时将其权力、职责和管辖权委托给任何人,而且可以随时取消任何该等委托。任何该等委托或取消均应采用书面形式,且在业主和监理工程师收到由承包商的项目经理签发的、说明委托或取消的权力、职责和管辖权的内容的通知之后方可生效。
3.承包商的人员使用
承包商只应聘用(或促使聘用)那些在其各自的专业和职业中工作认真并且是充分合格的、熟练的、经验丰富的人员。如果业主和/ 或监理工程师认为承包商在设施或项目中所聘用的任何人,包括承包商的项目经理有如下表现,可建议承包商撤换(或促使撤换)此类人员:
(1)坚持错误行为;(2)不称职或玩忽职守;(3)不符合本合同的任何条款;或
(4)坚持任何危害安全、健康或环境保护的行为。
如果适当的话,承包商应任命(或促使任命)一名合适的、为业主和监理工程师 接受的人员替换上述人员。
4. 危害治安的行为
承包商任何时候都应采取合理措施防止其职员和劳务人员(以及任何分包商的 职员和劳务人员)的或他们中间的任何非法的、聚众闹事或危害治安的行为,并保护 设施附近的人身和财产不受上述行为的侵害。
第 44 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
附件D 详细施工计划规定 计划和进度报告程序 1.1总则
本规定涉及的合同计划、施工计划、施工方法和其它支持文件的准备和内容完全由承包商自己负责。业主对此的任何评论或其它行为或疏漏,都不构成指示或是强加给业主的或减少承包商的全部或部分责任或义务。
本管理程序涉及的合同计划、施工方法和其它证明文件的信息和内容不应被认作是指定的施工方法、顺序和时序,业主和监理工程师对此的评论也不应被认为是指示。业主和监理工程师计划指定施工方法、顺序或时序时,可参见合同中的相应部分。
承包商应向业主和监理工程师提交本规定中提及的合同计划、施工进度、施工方法以及其它的证明文件各四(4)份,征求其意见。
1.2合同计划
合同计划应是实现合同中规定的担保完工日而要求的关键日期的总体计划,由承包商来完成。该合同计划应分成几个主要部分,清楚表明该工程各阶段的关键日期。对该合同计划的任何更改,承包商都应通知业主和监理工程师。
因合同计划的更改导致业主对合同中项目进度所陈述的各项活动完工日期的任何延迟,在更改的合同计划实施前都要得到业主对该合同计划更改的批准。
1.3施工计划
承包商应在开工日后七(7)天内向业主和监理工程师提交施工计划。
承包商应在业主和监理工程师提出书面要求时,向其提供承包商施工计划的更具体内容。
该施工计划应包括建筑施工顺序图和任何承包商认为合适的某特定工作的独立计划,清楚地表示该项工程各方面的工作,并且应考虑到但不限于下述各方面:
1.承包商和所有分包商的工作;
2.分别由各工种完成的该项工程各关键部分的工作; 3.合同中描述的所有工作的顺序和时间;
第 45 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
4.清楚表明该项工程的各项工作,重点突出承包商认为适当的重要活动关系。为了保证这一要求得到执行,各项工作的时间坐标应表明:
1.工作周内每项工作持续时间,应反映出计划的物资设备分配情况; 2.每项工作开始和结束的最早和最迟日期; 3.关键工作顺序应单独标明;
4.承包商主要设备,如塔式起重机、临时载人电梯、材料起重机、垃圾箱等设备的安装和拆卸时间;
5.标出关键日期,包括承包商提交加工详图、坐标图、产品参数、样品和提交其它材料的日期,以及取得材料和设备的批准及其生产、交付所需要的提前时间;
6.承包商和分包商在设施场地以外的材料预加工(如果有)和材料运输等重要工作;
7.承包商为完成施工计划而需要的,并且需要其他方提供的关键信息、批文、供货或设备。应明确标出依靠这些条件才能进行的工作;
8.承包商和/或业主之间以及向有关部门提交申请、报表、报告和/或试验资料及其审核的时间以及对施工进行批准、验收或同意的时间;
9.消防设施的检查和合格证明、(临时或长期)占用许可的检查和证明以及其它由有关部门签发的检查和证明;
10.承包商与业主及监理工程师为设施完工而进行的缺陷和遗留问题检查及其清单。
1.4 施工计划的更新
施工计划应每月更新提交一次,具体要求如下: 1.每月的25号; 2.双方同意的任何时间; 3.承包商认为合适的时间。
每个更新的施工计划应是当时实施的,并反映当前工程的实际计划和完成设施(及设施各机组)拟采用的计划,明确承包商当时预计完成设施和/或达到预定目标的具体日期。
第 46 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
在不损害《施工计划的更新》一般原则的前提下,承包商应提供施工计划与实际计划的月比较表,并对未实现计划的进度作出适当的解释。
每个更新的施工计划应按照本规定中《施工计划》的要求及下述要求进行准备: 1.标明每项工作的实际开始和结束时间;
2.各项工作的所需时间要根据承包商拟采用的进度进行调整;
3.由于调整正在进行或未开始的工作的预计所需时间而引起的计划变动; 4.根据合同条款作出的指示引起工作顺序或拟采用方法的调整而导致的计划变动。
在不影响本款规定的一般原则的前提下,如果业主和监理工程师在任何时候认为相对于最终完工,实际施工进度与当时的施工计划不符,业主和监理工程师有权要求承包商制定补救计划。
1.5施工方法
承包商应在开工日之前7天向业主和监理工程师提供施工方法,该施工方法应包括下述辅助资料:
1.月劳务分析。2.施工设备分析。
3.用P3项目管理软件编制的工程施工进度表(本合同签订后7天完成)。该施工方法应详细说明承包商在设施施工中拟采用的施工方法和方式。承包商在准备该施工方法时应考虑具体项目的具体要求并提供下述详细情况: 1.钢筋混凝土的施工; 2.钢结构的施工:
3.工程各个阶段,标明进出的途径、施工主要设备和临时设施的位臵等等; 4.交通安排; 5.安全措施;
6.邻近建筑物、服务设施和构(建)筑物的保护; 7.与本项目有关的其它信息。
第 47 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
承包商应按业主和监理工程师合理要求的时间和细节提交其与施工方法(包括临时设施和施工设备的使用)有关的、承包商在设施施工过程中准备采用的信息、图纸、计算资料和其它相关文件。
承包商准备在设施施工中采用的方法和方式如果有修改或增加和/或在业主和监理工程师指示时,承包商应更新该方法说明,使其在任何更新后都是当前的,并反映设施施工时所采用的方法。
1.6施工方法及其更新的支持文件 A、劳务分析
劳务月分析应制作成图表形式,应表明承包商进行和完成施工准备使用的从事各工种工作的工人数量。
设施的每个主要部分都要求有独立的劳务月分析。B、施工设备分析
施工设备分析应说明设备的类型、生产能力和数量,并附以条形图,承包商施工时计划使用的每种设备都用一组条形对应时间座标表示。
设施的每个主要部分都要求有单独的施工设备分析。
承包商应根据本规定《施工方法》规定提供业主和监理工程师可能合理要求的进一步的信息资料。
1.7监理工程师的意见
A、在收到承包商的施工方法和施工计划第一稿后七(7)天内,监理工程师应对其提出书面意见。
B、对以后的施工方法和施工计划的所有修改,监理工程师应在收到后七(7)天内对其提出书面意见。
承包商应认真考虑监理工程师的任何意见,如果认为合适,重新将施工方法与施工计划提交给业主,由监理工程师进一步提出意见。重新提交的时间应在收到监理工程师的意见后七(7)天之内。而监理工程师也应在收到重新提交的计划后七(7)天内提出进一步的意见。
1.8修改进度计划
第 48 页 ****第二发电厂二期(2×300MW)工程施工合同
A、如果工程的进展不符合进度计划时,业主和监理工程师可指示承包商修改计划。除本合同另有规定外任何计划的修改都不得造成竣工工期的延误。因进度计划的修改而造成的费用增加由承包商自理。
B、交月度资金流量计划表
承包商投标时提交的月度资金流量计划表格式见合同条件附件F,承包商应认真计算并填写。如果业主和监理工程师提出要求,承包商应每年初对月度资金流量计划表进行一次修订。
C、提交给业主和监理工程师并得到其同意的各类施工作业计划及总说明和资金流量计划表,并不能免除承包商根据合同规定所应负的任何责任。施工进度报告格式 2.1 月进度报告
截止每月25日的进度,应于28日前向业主和监理工程师提交一式五份月进度报告(包括每月的项目计划的更新修改)。月进度报告应包括,但不限于下述内容:
1、对目前进度的总结,重点指出本月问题所在及具体情况;
2、实际进度与计划进度的对比曲线;
3、承包商成员驻留设施场地的情况;
4、签订和执行的合同定单(累计)的清单;
5、设施场地所有施工机具的数量;
6、订购的材料和设备累计清单(包括交付情况);
7、设施场地或指定存储区的主要设备和材料汇总;
8、实际进度和计划进度的对照总结,注明提前和滞后的工作(包括分包 商的工作);
9、当前出现的问题/延误小结并注明原因;
10、所有资料索要情况,指明要求的日期或要求日期,和对工程进度很关键或尚未解决的事项的总结;
11、本月业主所有书面指示的附表;
第 49 页
第二篇:二期二段土方工程施工合同-20140219
介休汾秀住宅小区御珑湾项目二期二段土方工程施工合同书
介休汾秀住宅小区(御珑湾)项目二期二段
土方开挖工程施工合同
发包方(甲方): 承包方(乙方): 合同订立时间: 合同订立地点: 合同编号:
山西金汇海房地产开发有限公司 介休市光昇建筑机械工程有限公司 2014年02月20日
介休市汾秀街209号 JX-YLW-SG-分包-056(2Q/2D)
介休汾秀住宅小区御珑湾项目二期二段土方工程施工合同书
建设工程施工合同书
(土方开挖工程)
发包人:山西金汇海房地产开发有限公司(以下简称甲方)承包人:介休市光昇建筑机械工程有限公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述工程施工项目协商一致,订立本合同。
介休汾秀住宅小区御珑湾项目二期二段土方工程施工合同书
(1)甲方未能及时提供图纸和开工条件;(2)设计变更和工程量增加;
(3)一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时;(4)不可抗力;
(5)其他经甲方同意工期顺延的其他情况。
介休汾秀住宅小区御珑湾项目二期二段土方工程施工合同书
3、土方工程施工完成后要求坑底平整,地基无机械碾压或外力扰动;表面验收标高与甲方要求标高的误差不大于±5CM;边角齐整且放坡符合要求,并及时配合甲方准确测量完成后的高程。
4、及时完成工程资料、计量文件、签证单等,按规范整理归档保管,竣工资料为1式4套。
介休汾秀住宅小区御珑湾项目二期二段土方工程施工合同书
1、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,协调处理影响施工的相关事宜,解决相关的问题。
2、甲方负责配合乙方放线定位、提供高程基准点。
3、为乙方提供必要的施工条件,包括施工过程中的用水、用电,但产生的水电费用由乙方自行承担。
4、向乙方提供工程施工图,并对施工图或工程量进行变更。
5、检查验收乙方完成的工程。
6、工程质量达不到约定标准时,甲方有权要求乙方继续施工,直到符合约定标准,因此发生的施工费用由乙方承担,工期不予顺延。
7、按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
介休汾秀住宅小区御珑湾项目二期二段土方工程施工合同书
5、乙方应严格遵守甲方的工程现场管理,支持配合监理和甲方人员的正当要求,服从甲方统一指挥,按照监理及总包单位的现场管理进行施工,全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。
6、乙方不得转包、分包本工程,若甲方核实乙方有转包、分包行为,甲方有权单方面终止合同,乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场,并承担本工程总价款20%的违约金。
7、乙方应当与聘用人员签订劳动合同并投保有关的工伤保险或人身意外保险。
8、乙方在施工过程中发生的水费、电费由甲方在向乙方支付工程款时按计量表予以据实扣除。
9、乙方未经甲方同意,不得将本工程图纸转给
介休汾秀住宅小区御珑湾项目二期二段土方工程施工合同书
施工现场负责人为双方履行合同的代表人,其签署的有效文件为本合同的补充合同。
3、本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。
4、本合同自合同双方法定代表人或其授权代表在合同协议书上签名,并分别加盖双方单位的公章后生效,双方履行完毕后自行失效。
5、本合同一式肆份,均具有同等法律效力,甲乙双方各执贰份。
发包人(甲方盖章)
住所地: 法定代表人: 委托代表人: 电话: 传真: 开户银行:
承包人(乙方盖章)
住所地: 身份证号: 委托代表人: 电话: 传真: 开户银行:
账号:
合同订立时间:2014年02月20日 合同订立地点:山西省介休市汾秀街209号
账号:
介休汾秀住宅小区御珑湾项目二期二段土方工程施工合同书
合同补充协议书
甲方(全称):
山西金汇海房地产开发有限公司 乙方(全称): 介休市光昇建筑机械工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合工程实际情况,双方就《介休汾秀住宅小区(御珑湾)项目二期二段土方开挖工程施工合同》中工程款支付事项协商一致,特订立以下补充协议书。本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于 2014年 02月20日签订的合同编号为JX-YLW-SG-分包-056(2Q/2D)的《介休汾秀住宅小区(御珑湾)项目二期二段土方开挖工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。
一、原合同
介休汾秀住宅小区御珑湾项目二期二段土方工程施工合同书
开户 银行:
开户 银行:
账
邮
号:
账
号:
编:
邮
编:
第三篇:发电厂工程施工安全协议
承包工程安全协议书
甲方(发包方):**********有限责任公司 乙方(承包方):**********有限公司 工程承包内容:三期综保改造安装 施工地点范围:**********电厂院内
施工期:自2011年 3 月 23 日开始施工至2011 年 6月30 日工程全部竣工
为保证人身及设备安全,经甲乙双方协商同意,制定此协议。做为合同附件,并与主体合同具有同等的法律效率,双方必须履行,具体条款如下: 工程开工前,甲方使用部门应向乙方全体施工人员讲解有关的安全规程、厂规、厂法及施工中的注意事项。乙方人员应认真遵守并经考试合格后,方可进入施工现场,考卷由甲方使用部门出题、判阅、保存。需要由甲方负责办理工作票及明火作业票开工、终结手续的项目。甲方在开工的措施、手续齐全后,方可通知乙方人员开工。需要乙方自行办理工作票及明火作业票开工、终结手续的项目,按照《公司两票三制管理考核办法》中外包工作票的有关规定执行。乙方施工人员应使用符合工程现场要求、劳动条件所必须的合格劳动保护用品和安全保护用品,进入现场必须佩戴安全帽,高处作业(1.5米以上)必须扎安全带。乙方施工现场人员应明确工作现场总负责人和安全员,如果同时有几处工作,每处指定工作负责人(监护人),负责现场安全监护工作。施工中遇有设备异常现象或不明情况,应立即停止工作,并及时与甲方取得联系,在征得甲方同意并采取安全措施后,方可继续工作。在施工中应认真执行《电业安全作业规程》和《电力建设安全规程》。乙方施工人员进入生产车间、变电站、油区、氢站工作,必须由甲方人员带领,并接受甲方安监人员监督,对于违反安全技术措施或电业安全规程行为,甲方安监人员有权制止,并按规定处以罚款。对乙方人员违章,情节严重者甲方有权停止其工作,由此造成延误工期等由乙方负责。由于乙方人员违章发生人员伤亡,由乙方承担责任(包括经济赔偿)。8 对于有可能造成停电、误触、误碰、触电等工程,甲方人员按照电业安全工作规程的要求,采取了完善的安全措施及交待安全注意事项,仍发生人身伤亡、火灾及设备损坏事故,均由乙方承担责任(包括经济赔偿)。严禁乙方施工人员擅动运行设备和私接电源、汽(气)源、水源,若工作需要由甲方发包部门办理申请手续,使用电动工具外壳必须可靠接地,并应装好触电保安器。10 乙方施工不应有妨碍甲方设备运行的设施和障碍物,危险作业区应设警示标志,工作告一段落后,应将场地清理干净,孔洞、井盖及时盖好,切断电源,不留事故隐患。搭设脚手架的工作负责人对所搭设的脚手架进行检验合格,并按照电厂《生产场所安全管理规定》和《关于厂内脚手架验收的补充规定》中的规定进行管理。12 甲方应提供合格的一次电源,乙方接用时安装漏电保护器,并接好零线和地线。乙方应使用合格的电动工器具、起重机具、绳索和运输车辆。乙方施工人员必须身体健康,无妨碍工作的疾病,不得使用患有高血压、心脏病、精神病、传染病的人员。参加工作的人员,必须由乙方提供健康证明和工伤保险证明;乙方不得使用未成年工和老弱病残人员,应使用年龄在18岁以上、50岁以下,具有一定的文化素质的工作人员,更换人员要办理手续。15 乙方特殊工种作业人员必须持证上岗,必须向安监部提供其特种作业操作证原件和复印件进行审核、备案,使用部门负责特种人员业务技能的鉴定,以确保人身安全和工作质量。乙方施工单位自带施工机具,需经过安全检查、检验合格。施工用大型电动、气动机具、压力容器、起重挖掘等设备必须向电厂登记备案;乙方向甲方借用的施工机具,借方必须检验合格后方能使用,使用时负责机具的安全性能,还时保证机具完好; 进入甲方厂区施工的机动车辆必须登记,办理入厂手续,服从机动车辆出、入厂管理制度;进入厂区的机动车辆必须保证安全性能完好,禁止车辆带病作业;机动车驾驶人员必须持证驾驶,不得借证冒名顶替。违反规定者,甲方有权进行处理或处罚。乙方单位有教育乙方人员认真执行甲方单位和电力系统的规程制度和厂规厂法的义务和责任:进入甲方厂区的乙方人员必须向电厂行政部武保登记备案,核准发放通行证件,并在有效期间使用,离开甲方单位时应交回证件,不得将证件转借他人;乙方人员应经过甲方单位行政部武保教育,了解甲方的安全保卫要求,不得在厂区内做违反社会治安的活动,对违反规定者,甲方有权制止并按规定进行处罚。乙方人员应爱护甲方单位的发电设备和附属建筑物,不得损坏和移动。施工中应注意保护设施,开挖沟槽时应注意保护埋入地下的电缆、管道、建筑物,并在开工前得到甲方单位有关工作人员的批准。起重、搬运中注意不得碰坏电线、设备、建筑物等; 20 乙方出现违章、违制,造成设备、设施损坏,及时缴纳违章违制处罚费和经济赔偿费,以现金支付。工程竣工后,由发包单位安全员与承包方对施工中遗留的安全未了事宜进行清理,涉及现场遗留的不安全问题及时解决,否则,发包单位和策划部、安监部有权通知财务部门,不予以结算。施工现场发生人身伤亡事故,人员中毒事故,设备损坏事故,双方有责任保护事故现场。除国家另有规定的以外,由甲乙双方共同进行调查。必要时可呈请上级主管部门或专业机构鉴定。目的是查明事故原因,落实防范措施,分清责任。因事故造成的经济损失,由事故的责任方负责。对肇事单位和个人,甲方有权进行经济处罚、清退,必要时交由司法机关追究刑事责任。发生人身伤亡事故,火灾事故,双方应通力合作,防止事故扩大,并按劳动、公安部门的规定及时统计上报。需补充的安全协议条款:无
甲方单位(发包方)公章: 乙方单位(承包方)公章:
使用部门负责人签章: 乙方负责人签章:
2011 年 月 日 2011年 月 日
使用部门安全员签章: 2011 年 月 日 安监部审批: 2011 年 月 日
第四篇:“春泽名园”(二期)消防工程施工合同
“春泽名园”(二期)
消防工程施工合同
一、合同双方
发包人:珠海市春泽元房地产开发有限公司(称甲方)
承包人:珠海市香洲区珠洲消防工程有限公司(称乙方)
二、总则
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方友好协商,甲方确定将春泽名园二期消防安装工程(包括新增人防地下室和幼儿园)由乙方承包,为明确双方的权利和义务,确定以下条款,共同遵守执行。
三、工程概况
1、工程名称:“春泽名园”(二期)消防工程
2、工程地点:珠海市拱北夏湾昌平路春泽名园。
3、工程内容:
(1)19~21栋、25~27栋、28~30栋、31~34栋、35~38栋、新增人防地下室、幼儿园等消防箱报警系统(含消防箱上部盖板)电梯迫降功能控制和每栋电表箱及商场电表箱总开关的非消防电源强切功能控制(室内线管敷设部分不含在内)。
(2)31-34栋、35-38栋地下室、一二层商场、新增人防地下室、幼儿园以及所有火灾自动报警、广播、通讯及联动系统安装。
(3)19-21栋、25-27栋、28-30栋、31-34栋、35-38栋地下室、一、二层商场、新增人防地下室火灾自动报警、广播、通讯的联动系统室外管、线、缆安装;(注:消防弱电电井、管沟挖、回填、管电井由甲方负责统一开挖,管、线由乙方负责敷设;电井至室内的线管敷设部分不含在内;幼儿园的室外线管敷设从一期4栋电井接起。)
(4)31-34栋、35-38栋地下室、一、二层商场、新增人防地下室的消防通风系统安装;(战时、电气安装部分不包括在内和未含消防卷帘门系统)
(5)31~34栋、35~38栋地下室、一、二层商场室内消防水喷淋系统及其控制由甲方土建单位承接安装;新增人防地下室消防水喷淋系统及其控制由乙方负责安装;由甲方土建单位承建的消火栓水系统、地下车库、一、二层商场的消防水喷淋自动灭火系统部分,乙方只作专业技术指导,工程质量、维修保养不属乙方责任,但由乙方协助调试和负责组织消防验收。
(6)二期室外喷淋、消防栓管道、20栋顶层消防稳压泵及控制系统安装;(阀门井至室内管道安装不含在内)
(7)室外喷淋、消防栓管网(含阀门、阀门井、室外水泵接合器等),需与一期预留口接驳。
(8)消防控制部分室内各类控制套管由各楼号水电施工队布置到位,消防工程承包单位负责各类电源、信号、广播、电话线等接至一期39栋首层消防控制中心控制柜内,消防控制中心一、二期消防系统增容和软件调试《按“春泽名园消防控制中心增容报价清单”内容包括;驱动板一块、二期CRT软件一套、总线联动控制盘LD9300E一台、多线联动控制盘 1
LD9100E-20一台、标准机柜LD5900E(B)一台》,并与一期预留容量衔接好。
(9)二期有关消防控制点对消防栓泵、喷淋泵的联动控制由乙方负责施工;(不含消防控制中心至水泵房的控制电缆及控制设备)
(10)具体内容详见“春泽名园二期消防系统招标说明”及所有消防系统图纸内容,其工程内容参照珠海市建筑设计院设计的图纸(业务号S2002-008),其中包括: 水施图纸:人防地下室01-03;19-21幢02、08、10(稳压灌系统);
室外给水平面图(2003.10)空施图纸:人防地下室01-04;31-38幢01-09; 电施图纸:(19-21幢)01、02、05、06、13、17;
(25-27幢)01、04、05、11;
(28-30幢)01、04、05、11;
(31-32幢)01、07、10、11、12、15、21;
(33-34幢)01、08、11、12、13、16、22;
(35-36幢)01、07、15、16、17、18、21;
(37-38幢)01、07、15、16、17、18、21;
新增人防地下室01-06;
幼儿园01、03、12、13、14
消防系统设计说明消防报警系统总图01
消防报警管网总平面图(2002.10)05
室外管线综合布置平面图(2004.01)1g
四、合同工期
1、开工日期:2004年3月18日。竣工日期:根据工程进度需要由甲方专业工程师书 面通知要求完工日内或土建工程竣工后十五日内完成安装(调试待总体安装完成后进行)。
2、施工中乙方提请甲方确认的材料、施工工艺、修改、隐蔽验收、技术标准及洽商等,乙方应提前三天书面通知甲方,甲方须在三天内答复,工期不顺延。
3、若甲方无法提供施工场面或特殊原因影响乙方施工,甲方应现场协调解决,确实或者特殊原因无法提供施工工作面、甲方土建单位承建部分未通过验收耽误时间由甲方签证可顺延工期;
4、乙方应到现场勘察环境,施工条件以现场自然状况为准,不可任意要求甲方改善现场面貌。
五、承包方式及价格和付款方式
1、承包方式:本工程采用包设备、包材料、包安装、包工期、包质量、包安全(包施工人员的劳动保险及人身安全保险)、包水电费、包文明施工、包消防单项验收合格(因甲方土建单位承建部分未通过验收须整改所发生费用与乙方无关)、包税金及有关费用等在内的大包干方式承包。
2、承包价格:按投标图纸和乙方“春泽名园二期消防系统安装工程报价书”和“春泽名园消防控制中心增容报价清单”的内容承包,本工程(除甲方同意个别消防室内及喷淋管道给总包单位安装外)、其它工程于大包干总包,总工程造价为1660500.00元(大写人民币壹佰陆拾陆万零伍佰元整,此价包括:材料费、人工费、机械费、水电费、管理费、利润、其他项目措施费、行政事业性收费、税金等一切费用)。本工程造价(不论原材料价格涨、跌)和不论工程量多少(依二期投标图纸内容施工,详见“工程概况第三条第(10)项”),按已确定价格,造价不作任何调整,是大包干方式承包。
3、合同价款的调整:如甲方确实须对原工程设计进行变更、调整所导致的工程量的增加或减少,套乙方“投标报价清单”价格进行调整。特殊、缺项、稀少等项目材料设备,分别由甲、乙双方确认后,由甲方用书面确定价格并由乙方采购,在工程结算中加入或扣除。
六、付款方式:
1、合同签订后施工人员和材料进场十日内支付5万元作为材料备料款(待工程竣工后结算扣除),以后按每月报进度结算及付款一次,经甲方指定负责人及预算审核确定该月工程量及价款后十天内支付该月工程进度款的65%;
2、订购(北京利达)消防报警设备时,甲方在收到乙方的购买设备清单及书面申请经审核后10日内预付设备款的65%给乙方,用于购置消防设备。但必须从当月付进度款中扣除;
3、乙方按合同内容的工程全部完工并向市消防局申报办理完竣工验收手续、向甲方移交竣工工程及符合珠海市城建档案馆有关要求资料和承建消防项目全部有关资料,并且办理完竣工结算后30天内,甲方支付乙方工程总造价至95%。
4、留5%作为质保金,二年保修期满无质量问题后付清;税金5.4%从乙方工程款中扣出,由甲方代扣代缴。付款按合同指定帐号支款。
七、材料设备的选用要求
1、室内消防给水管依设计图纸选用。室外消防给水管采用柔性接口球墨铸铁管。规格为DN150和DN100。
2、各消防控制系统的材料和设备选用“北京利达防火保安设备有限公司”E型产品。
3、地下室的通风管道采用镀锌钢板材料,通风机按《设备材料表》内容提供。
4、乙方自行采购的材料设备等必须符合设计要求并必须有出厂合格证,经甲方、监理、工地代表认可签证确认同意后,分别封样按样品进行采购。否则视为该项目不涉及合同价款之内。乙方应无条件更换不符合设计要求的材料和设备,必要时应予以返工,由此造成的损失均由乙方负责。
八、工程质量标准及验收程序
1、工程必须按照相关规范《火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-92》;《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-96》;《通风与空调工程施工质量验收规范GB50234-2002》;《给排水施工及验收规范GB50268-97》进行验收。
2、必须严格按照珠海市设计院设计图纸和甲方确认的施工图纸及变更通知单和设计要求进行施工,按照有关规范标准的相关要求为质量验收评定标准。必须符合行业的质量合格标准,争创优良标准,如验收不合格,乙方必须返工、必须整改达到质量合格标准。
3、乙方采购的设备及材料必须符合设计要求并有出厂合格证,而且是现行市面上的优质产品;不能以劣代优,因乙方原因材料设备达不到设计要求的质量标准,乙方必须返工或更换、、整改达到约定的质量标准。由此造成的损失及一切经济法律责任均由乙方负责。
4、乙方在施工期间,应服从甲方工地代表及监理工程师和总包施工单位的指挥,因乙方原因导致他方产品受损或变形,乙方必须补修恢复原形,以上由此造成的损失和一切经济及法律责任均由乙方承担
5、根据有关国家规定和双方协定,本工程实行保质期为二年,自工程竣工验收合格之日起计算。乙方负责二年内的免费维修。
九、双方驻工地代表及其职责
(一)甲方工地代表、土建施工单位责任
1、甲方委派张建设、彭冬其为工地代表,行使甲方权利,负责协调与土建单位等工作,并负责工程质量及设计变更等初步确认工作。按施工规范施工工艺要求监督施工。
2、配合乙方办理工程报建、报装等有关手续(合同签订日以后、如政府新增规定征收费用由甲方承担,其他手续费用由乙方承担)。
3、提供工程设计图纸(四套),并组织设计、施工单位进行工程设计交底。并组织生产协调会,及时签发工程指令及工程洽商。
4、负责协调土建施工单位及时提供具备施工条件的工作面,注意保护乙方成品,配合甲方对乙方进行质量、进度的协调管理。
5、负责协调土建施工单位负责提供施工用水、用电等,水电费由乙方承担。(注:施工用水用电甲方提供至工地总水阀和总电表,所需水管、水表和电源线、电表由乙方负责,乙方交付一定数量押金,按乙方所接水、电表计量)。
6、甲方(验收签字)按合同条款及时向乙方办理和拨付合格工程款。
(二)乙方驻工地代表及其职责:
1、乙方委派方施工现场的日常工作。
2、协助甲方办理本工程及小区内有关消防的报建、报装验收等有关手续(合同签订日以后、如政府新增规定征收费用除外,其他手续费用由乙方承担)。
3、乙方必须按施工图纸、技术交底、会审记录、设计修改及变更通知单、设计要求精心组织施工。
4、开工前做好施工组织设计及施工方案,报送甲方工程部及监理,组织进场,做好开工前相关准备工作。
5、服从土建施工单位的工地管理制度,搞好现场质量、安全、文明施工,施工过程中注意他方施工成品保护,乙方在施工中出现的任何安全事故和验收前与保质期间的质量事故均由乙方负责。
6、工程正式移交给甲方前,由乙方负责采取措施保护成品或半成品,乙方任何成品、半成品损坏由乙方自行负责。
7、严格执行隐蔽工程验收制度,隐蔽工程必须经过甲方及监理工地负责人验收并做好纪录。做好施工原始记录的签证,并做好竣工资料的收集、整理。
8、服从甲方工程部及监理和土建单位的监督管理,乙方食宿自理,工地现场不提供住宿。
9、未经甲方许可,不得将该工程转包给它人。若乙方私自转包,甲方有权解除本合同的履行,并按本工程总造价的30%作为违约金赔偿给甲方,以承担甲方由此造成的工期和经济损失。
十、违约责任
1、工期不得顺延要按工程进度施工(不可抗力、由于土建及其它项目交叉作业、甲方原因要求工程量增加、设计变更以及消防监督部门验收时间等,经甲方同意推延除外),因乙方原因未按进度迟延竣工验收,则每延误一天,乙方按总造价的5‰甲方赔偿延误损失甲方有权从乙方工程款中扣除,若甲方未按合同约定时间付款而造成工期延期,则每延误一天,甲方按应付款的5‰向乙方赔偿延误损失,若因乙方原因造成的工期延迟超过10日,甲方有权解除本合同的履行。
2、如乙方未能按有关要求施工,乙方应无条件整改或返工,拆除和重新施工,返工费用由乙方负担,如未能按期整改或整改后仍然达不到设计要求和质量标准,甲方有权另请施工队进场整改及施工,费用在乙方工程总造价中加倍扣除,直至有权责令乙方退场并解除本合同的履行;乙方应按本工程总造价的30%作为违约金赔偿给甲方,以承担甲方由此造成的工期和经济损失,包括直接损失和间接损失。
3、因乙方未按工程进度表的时间、计划、进度等范围内完成,则在施工过程中检查验收核实每延误一天,承包方应按进度表造价的5‰向甲方赔偿延误损失。
4、当双方对工程质量有争议时,由珠海市政府工程质量检测机构鉴定。鉴定所需的费用及损失由责任方承担。双方均有责任时根据其责任大小分别承担相应损失。
5、分部项目验收达不到质量标准时,甲方可拒付该项目的工程款,待整改达到质量标准后,甲方再支付工程款。
6、工程具备竣工验收条件,乙方按国家和珠海市有关规定向甲方提供完整竣工工程资料。甲方代表收到相关资料后,组织有关部门进行验收,并给予批准或提出整改意见,乙方应当按要求整改,并承担由自身原因造成的相应损失。
十一、工程维修
1、工程竣工通过验收之日起,乙方负责二年的工程免费保修。(乙方施工部分)
2、工程保修期内,因乙方施工质量引起的缺陷、损坏等,乙方必须进行无偿的返修,由此造成的损失均由乙方负责。二年保修期内如发生施工质量问题,乙方须在按甲方通知后一天内到达现场予以保修;否则,由甲方自行解决,费用从乙方质保金内加倍扣除。
十二、工人工资
乙方应保证按月足额发放工人工资,不得拖欠,如发生拖欠工人工资,甲方有权采取必要的适当措施。
十三、合同履行
本合同由双方协商制订,双方必须严格遵守执行,未尽事宜应协商解决,协商不成须向甲方所在地人民法院起诉(或仲裁委员会仲裁)。由此发生的诉讼费、保全费、执行费、律师代理费等均由败诉方负担。
十四﹑合同及附件
投标《安装工程报价书》和“春泽名园消防控制中心增容报价清单”及其内容作为合同附件,具有同等法律效力,本合同一式四份。双方各执二份,自签字盖章之日起生效,保质期满价款结清合同自然失效。
甲方(签章):乙方(签章):
珠海市春泽元房地产开发有限公司珠海市香洲区珠洲消防工程有限公司
签约代表(签名):签约代表(签名):
电话:8127568电话:8682389***
开户行:珠海市工商行香洲支行
帐号:204-248711-66
`
签约日期:2004年3月日签约日期:2004年3月日
第五篇:江西丰城二期发电厂设备管理交流材料
以设备管理为核心 提升企业管理水平
江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂
江西丰城二期发电厂地处江西煤都丰城,装机容量为2台700MW超临界燃煤发电机组,同步建设脱硫设施。#
5、#6机组相继于2007年1月16日、5月13日通过168小时试运行,并于当年底顺利通过生产基建达标工作。创造了工期短、安全好、质量优、投资省的国内先进水平,被江西省政府评为江西省三大重点工程建设“先进单位”。
为优化管理,我厂积极推行大部制管理理念,倡导一人多岗、一岗多责、一专多能的用人理念,人员能进能出,岗位能上能下,构筑起了一个功能完备、精干高效的的现代企业管理体系。
在商业化运营过程中,丰电二期始终坚持以科学发展观统揽全局,把“以安全生产为 1.重视安全生产,落实安全生产责任制:
坚持每月召开全厂的月度安全会议,强调在任何时候,任何情况下都把安全生产摆到头等大事去抓,同时要求各级人员要经常深入生产现场,查隐患、抓“三违”,了解掌握生产及设备运行状况,切实做到了设备运行状况清,生产情况明。在设备管理方面结合安全生产指标,在年初各部门与专业室、专业室与班组成员之间签订了安全目标协议,并成立了以专业室主任为组长的安全领导小组。逐级落实了安全生产责任指标,明确了各级安全生产 局面。
二. 严格按制度化、程序化和标准化进行设备管理 1.建立健全设备管理制度体系
设备管理工作要做好必须有完善的设备管理制度作支撑,建厂以来我们不断完善设备管理制度,除了认真执行国家和电网公司有关制度外,还结合我厂实际制定了一系列的设备管理制度,并在工作实践中不断充实和完善设备管理制度,使之程序化、标准化。建立各项工作的PDCA闭环控制程序,落实各级人员的责任和权利,做到工作有章可循、有据可查,这是企业实现长期持续发展的必然要求。我厂结合开展安全生产达标和安全性评价的工作,编制了《安全生产工作规定》、《质量监督管理规定》、《技术标准管理规定》、《发电设备管理规定》、《设备消缺管理规定》、《设备检修管理程序》、《发电设备点检定修制度》、《专业技术管理规定》等制度文件,明确了各部门的职责、权限和接口方式,充分体现了“凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有人监督”的管理思路,从而实现了以制度规范设备管理的目标。2.按程序化和标准化进行设备管理
设备管理的程序化和标准化是设备管理的关键。我厂在日常的管理工作中认真执行公司的各种规章制度、作业标准和条例,做到按制度办事、按标准操作、按程序管理。
设备检修的过程就是质量控制的过程,在检修过程中我们注重各项制度和标准在现场的实施结果。在检修管理中按程序化、标准化管理要求编写详细的设备检修项目计划、检修工期、标准工时及检修作业指导书,来规范作业人员的行为标准,保证检修过程的安全性、控制检修质量、提高作业效率。设备检修过程中,在作业方、监理方和业主方之间以程序化、标准化管理程序为纽带,实施严格的过程控制,有效地减少了人为因素造成的不合格,使整个检修质量得到可靠的保障。正是我们坚持程序化、标准化管理,使我厂在历次检修都能够实现“一次点火成功、一次启动成功、一次并网成功”,在江西省电力系统中树立了良好的形象。3.按照持续改进的原则,在过程中完善管理制度
由于我们实施检修作业标准化管理的时间不长,一些管理标准、制度在细节上还有不足之处。我们按照持续改进的原则,在检修过程中保持与现场作业人员的良好沟通,掌握现场对标准的反馈意见,找出标准不完善或与现场情况不符之处,充分发挥作业人员的经验和对现场设备积累的知识,不断对作业指导书等各类标准和技术措施进行修改完善,做到通过一次检修完善我们的设备管理及各项标准和制度。三. 树立设备主人意识,提高设备管理人员水平
在设备管理人员的管理上,我们建立了“设备主人”的理念,强调“每台设备都要有设备主人,所有的设备责任都属于设备主人”的观念。在设备管理上深入贯彻落实设备主人理念,将全厂所有设备分工细化,按设备管理人员岗位将设备落实到人,并将管理职能延伸到外包项目的设备管理,使设备管理人员的职能管理延伸到各个角落、各台设备,进行日常细致的职能监督,确保管理思维及策划方案能够得到较好执行落实,做到设备主人的真正到位。
1.加强设备管理人员的管理,提高设备管理人员水平。明确所有人员
的岗位职责,每个人员在各自的职责范围内开展工作,从多方面对人员进行管理。加强人员的政治思想工作,增加人员的责任意识,增加工作积极主动性,充分调动每个工作人员的工作主动性及积极性。2.在工作中要求设备管理人员能“工”能“技”,能“管”能“理”。要求设备管理人员做到既能现场处理缺陷,又能下现场指导工作;能够组织策划技改项目的实施完成,又能够具备总结和分析问题的能力。能够在工作中不断进行总结、完善专业技术工作,在生产技术管理上养成按PDCA循环控制工作程序习惯。针对生产上发生的异常现象,能够及时进行分析,组织人员进行技改或整改,消除设备隐患。能够从各种统计数据的基础上进行分析,理出规律性的指导意见,并指导生产工作。在工作中,培养设备管理人员不断完善各项管理工作,不断形成制度化、程序化、标准化的管理工作程序;全面提高技术人员技术管理水平。3.加强设备检修维护人员的培训,结合实际维护消缺工作,针对设备异常情况进行理论分析,提高检修维护人员对设备异常现象的理论分析能力,实现检修维护人员从“维护工”到 “工程师”的质的飞跃,为电厂培养后备人才。
4.规范管理人员与执行人员的职责,正确处理管理人员与执行维护人员的关系,在工作中加大人员的研究,将对设备的管理权力下放设备管理员,增强设备主人的责任,通过管事来提升管理人员的综合水平。四. 实施点检定修,提升设备可靠性
我厂从建厂以来逐步开始实施定检制度。点检综合利用运行岗位的日常巡回检查、点检员及其它专业人员的定期点检、精密点检、技术诊断
和劣化倾向管理、综合性能测试等五个方面的力量和手段,形成保证设备健康运转的五层防护体系,体现对设备全员管理的原则,将具有现代化管理知识和技能的人、现代化的仪器装备和现代化的管理方式三者有机地结合在一起。1.点检的实施
我厂点检实施规范化作业工作是结合设备特点和检修体制的实际情况,通过长期不断地实施和修订的过程中逐步完善的。目前主要围绕设备检修,以检修的全过程管理为中心,结合基础管理和安全管理,细化流程,明确职责,闭环监督,取得了良好的成效。
运行巡检作为日常点检,是设备点检管理的 系统(厂级监控信息系统)的点检,由点检员负责完成。目前监视的点主要是DCS上的模拟量,可以完成数据的趋势分析、SIS点的点检、耗差分析、经济指标分析等功能。在SIS系统上全厂各类设备起停,出现的参数变化都能一目了然。点检员利用SIS系统中开发的参数劣化报警功能与点检员的的综合分析结合起来,使设备的劣化分析更全面、可信,设备管理水平有了质的飞跃。通过规章制度规范点检员SIS点检的行为,规定何时点检,点检哪些内容,点检数据怎样分析处理,保证了SIS点检做到有章可循,有据可查,将SIS点检真正落到了实处。2.定修的实施
点检制度的实施使我厂能够利用现有的诊断手段对设备运行情况及设备健康状况进行诊断分析,及时发现设备潜在异常情况,及时分析设备发生潜在异常情况的原因,合理安排设备整治,消除设备缺陷隐患,进行合理的计划检修工作,尽量避免设备的抢修工作,变抢修工作为计划检修工作,保证机组设备的正常运行。设备定修的基本目的是:科学延长检修间隔;合理确定检修项目;有效管理检修过程;提高设备可靠性和可用率; 降低检修成本。
丰城二期发电厂的定修模型见下图所示:
设备检修模式优化检修定期检修状态检修故障检修改进性检修 五. 加强技术监督管理,提升设备水平1.加强技术监督管理
技术监督作为全厂设备管理的重要组成部分,对提高设备的可靠性、经济性具有重要作用。我们始终认真贯彻执行国家及电网公司的各项技术监督规定,结合《江西省电力系统技术监督实施细则》,建立健全了技术监督管理网络,将技术监督计划列入全厂计划,并明确了责任人和完成期限,分解落实。加强与江西省电科院的协作,保证技术监督体系运作正常,充分发挥江西省电科院技术服务的技术优势和作用,加强对技术监督异常的分析和跟踪监督,实现技术监督工作的闭环管理,促使设备管理水平不断提升。在参加江西省各火电厂技术监督工作评比中,我厂2008年取得 问题,发生了两次超温爆管,原因均为氧化皮堵塞管子,造成受热面超温爆管,在全国600MW机组中,使用T23管材的电厂相续发生类似问题,为解决运行中产生氧化皮问题,经到上海锅炉厂及相关600MW机组电厂调研,我们确定了将末过管材由T23改为T91的改造方案。2010年我厂利用#5机组小修、#6机组大修机会,先后将末过部分管材由T23型号改为T91型号,以杜绝末过因超温爆管,减少机组非停次数,提高机组效率。
以设备管理为核心 提升企业管理水平,提高企业竞争力是企业发展的源泉。经过多年的摸索、实践和学习,江西丰城二期发电厂逐步形成了具有丰电特色的设备管理模式,并且在企业发展过程中取得了一定的成绩,但我们和国内同类型先进水平的电厂相比还有一定的差距。在今后的工作中我们将与先进企业开展对标管理,以同类型机组的先进指标作为我们的标杆,积极开展节能降耗活动,加强设备管理,不断提升设备管理水平,使机组的发电煤耗、厂用电率和长周期运行等主要指标达到全国同类型机组的先进水平。