第一篇:临建房工程合同
石景山二管厂临建房工程合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包条例》和国家工商行政管理局的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵守。
一、工程概况: 1.工程项目名称: 2.工程项目地点:
3.承包范围及内容:办公用及宿舍用彩钢岩棉夹芯复合板房和水泥预制板房。4.承包方式:彩钢岩棉夹芯复合板为租赁,水泥预制板为购买。
二、工程期限 1.开工日期:
乙方在具备临建房施工条件3日内进场进行施工,本合同暂定于2010年3月1日开工。乙方不能按时开工,应当于开工日期前以书面形式向甲方提出延期开工的理由个要求。甲方应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复乙方。如未答复视为同意乙方要求。岩棉板房每组搭设周期为一周,每拖延一天罚款一千元。2.竣工日期:
完工日期(以工程完工,乙方提出验收申请,甲方验收合格的日期为准)本合同暂定于2010年4月5日完工。
乙方不按约定工期完工,每延期一天,应交付的违约金和计算方法:乙方按合同价款的千分之五向甲方交付违约金,总额不超过百分之四。3.因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:
3.1甲方未能按要求提供施工图纸及开工条件;
3.2甲方未能按照约定日期支付工程款,致使施工不能正常进行; 设计变更和工程量增加;
3.3非乙方原因造成的停电、停水、等原因;
3.4不可抗力(指不能预见、不能避免、并不能克服的客观条件,如风、雨、雪等等)。
三、双方权利与义务:
1.甲方负责办理土地征用,拆迁补偿,平整施工场地等工作。将施工用水、电等从外部连接至施工现场,保证施工期间需要。办理施工许可证及其它施工所需证件(乙方自身资格证件除外)。组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底。协调施工现场与地下管线和临近建筑物,构筑物(包括文物保护建筑),古树名木的保护工作,承担有关费用。
2.乙方工程未交付甲方之前,乙方负责工程的保护,期间发生损坏,乙方自费予以修复。保证施工场地清洁环境符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到使用要求。
3.乙方应保证临设的原材质量合同,并提供相应的检测报告。活动房搭设完毕后应保证使用过程中的安全。应施工质量不好造成的返修,乙方因及时安排维修,否则甲方有权安排他人维修,所发生的费用从乙方工程款中扣除。
四、质量标准:
1.工程质量应达到行业质量检验评定标准,双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检验机构鉴定。所需费用由责任方承担。
2.乙方出具材料标准材质单。所有材料必须达到A类防火等级要求,聚苯板达到B1级防火等级。
五、安全施工:
1.乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工。采取必要的安全防护措施。由乙方安全措施不力造成事故的责任和费用由乙方自行承担。
2.甲方应对乙方施工场地的人员进行安全教育,并对人员安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致事故的责任和费用由甲方承担。
3.发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定先向甲方汇报,由甲方上报有关部门。
4.双方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
六、合同价款与支付:
1.甲方与乙方约定的工程总款为(大写):约肆拾万元(¥40万元),按实际安装面积计算。
2.支付方式:彩钢岩棉夹芯复合板房租金为一次性全部付清。水泥预制板房为预付30%预付款,房屋骨架立起来再付40%,完工后再支付20%,余款三个月内付清。七 竣工验收与结算:
1.工程完工后,乙方提交验收申请,甲方在3日内组织验收,如甲方在上述时间内不组 织验收,视为该工程已验收合格。甲方从第四天起承担工程保管及一切意外责任。如乙方未提交验收申请,由乙方承担一切责任和费用。
2.工程未经验收或未验收通过前,甲方不得使用。如甲方强行使用,由此发生质量问题及其他问题由甲方承担责任。
3.工程验收合格后3日内,由甲方将工程余款全额付清。
八、违约与争议:
双方因自身原因不能履行此合同的,按损失量赔偿对方。
九、合同生效与终止:
1.本合同自订立之日起生效,本合同一式六份,甲方持四份。
2.甲方乙方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后。3.合同终止后,双方应继续履行通知,协助,保密等义务。
十、补充条款:
1.彩钢岩棉夹芯复合板为租赁方式,租期为17个月,每平米每天为0.45元(其中474.77平米按每平米每天为0.40元)。17个月后甲方享有继续租赁或者优先购买的权力,继续租赁为每平米每天0.4元,购买为每平米60元。
2.乙方负责17个月以后房屋的拆迁与异地再建的工程,工程拆迁费为每平米20元,异地搭设费用为每平米18元。异地再建导致的损坏换新的费用由甲方承担。
3.彩钢岩棉夹芯复合板面积计算方法=外延长×外延宽×层数+走廊面积+雨棚一半面积+楼梯面积。
4.水泥预制板房为每平米108元。(水泥预制板房面积计算方法=外延长×外延宽)5.以上两种临建房全部按实际发生面积结算。.6.聚苯板屋面为每平米115元。
甲方(章):
乙方(章): 地址:
地址: 代表人签字:
代表人签字: 电话:
电话:
签订日期___年___月___日
第二篇:临建房施工合同
施工合同
发包人(甲方): 承包人(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关行政法规,遵循平等、自愿、诚信、互惠、互利的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 工程地点: 区域。
二、工程承包范围 以预算清单为准
合同总价款暂定为人民币:叁拾肆万陆仟壹佰叁拾元叁分整(346130.03元)
三、质量标准
工程质量标准:达到现行施工验收规范和质量评定标准规定的合格标准。
四、承包方式
包工包料、包质量、包工期、包税金、包安全文明施工、包向业主交房。
五、结算办法及质保金
结算方法:工程竣工后以30日内支付合同内的95%,工程款328823.53元(叁拾贰万捌仟捌佰贰拾叁元伍角叁分);余款5%共计
17306.5元(壹万柒仟叁佰零陆元伍角)作为质量保证金,在缺陷责任期满后30日内一次性支付;
缺陷责任期:甲方对本合同规定的工程验收完成之日起三个月时间,为工程的缺陷责任期。
六、发包人工作
6.1、甲方委派 为项目经理,代表甲方对本项目进行质 量、安全、技术、进度等进行全面管理。
6.2、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: 6.2.1、按合同约定支付工程款。
6.2.2、组织召开工程例会,及时发出会议纪要。6.2.3、施工场地具备施工条件的要求。
6.2.4、将施工所需的水、电接至施工场地的要求,承包人承担所需费用,承包人承担施工期间的水、电费用。承包人进场后,双方应及时办理临时水电设施的移交手续,由承包人负责施工期间临时水电设施的维护和保管。
七、承包人工作
7.1、乙方委派 作为现场总负责人。
7.2、乙方现场总负责人必须常驻现场,保持24小时通讯畅通。每月在现场的时间不得少于25天。如有特殊情况暂时离开,必须向甲方负责人请假并获批后方可离开,请假期间保持通讯畅通。
7.3、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:根据工程需要,提供和维护承包人施工区域内的非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫,费用由承包人承担。
7.4、乙方施工必须达到规范规定的标准和要求,否则甲方有权要求乙方整改或返工,直到达到规范规定的标准和要求。因整改、返工引起的一切损失均由乙方承担。
7.5、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已完工程未交付发包方之前,承包人负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人负责予以维修,费用由承包方承担。
7.6、施工场地清洁卫生的要求:保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到清洁的程度,无建筑垃圾,并承担相应的费用。
7.7、按时足额发放农民工工资,若发生拖欠农民工工资,则由承包方负责解决处理,与发包人无关。若不能及时解决该问题,发包人可直接代付,所需款项直接从工程款中扣除。
八、安全与违约责任: 8.1、施工期间,在施工现场由于承包人原因造成的安全事故与劳务纠纷,对施工人员和第三人造成的伤害及劳务纠纷,均由承包人承担全部责任。若承包人未能在规定时间内及时处理安全与劳务纠纷,发包人无需在征得承包人同意的情况下,全权代为处理此事,所需款项从发包人应支付给承包人的款项中扣除。如因安全事故与劳务纠纷
给发包人造成不良影响与经济损失的,承包人应全额赔偿发包人的经济损失,并支付合同中规定的工期违约金。
8.2、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
8.3、承包人如连续两次验收不合格或者进度与其他标段进度区别很大,甲方有权直接分包承包人的部分或全部工程,并按分包数量乘以承包人综合单价的1.5倍从承包人的合同总价中扣除。8.4、有防水要求的房间,防水必须无渗漏。
8.5、承包方在工程施工中须服从各级管理机构的监督管理,同时工程施工质量必须满足村民的要求。如果因乙方质量问题造成不能如期给村民交房,造成的一切损失由乙方承担。
8.6、乙方应严格按安全规范组织施工,积极采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并对施工现场的安全负全责。
8.7、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知建设单位、监理工程师、甲方,同时按政府有关部门要求处理,并由事故责任方承担发生的费用。
九、其他事项:
9.1、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
9.2、发生争议时,双方本着合作、互利的原则协商解决。协商无法解决时,向工程所在地法院提起诉讼。
十、合同生效
本合同一式二份甲、乙双方各执一份,本合同双方约定 签字盖章之日 生效。
发 包 人:(公章)住所: 委托代理人: 电 话: 开户银行: 账 号:
承 包 人:(公章)
住所: *** 委托代理人: 电 话: *** 开户银行:***
账号: *** 年 月 日
第三篇:临电工程合同
编号:
临时供电工程施工合同
工程名称:
工程地点:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
签约地点:
签订日期:
年
月
日 临时供电工程施工合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行
施工工程达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
一、工程名称:
二、工程地址:
三、工程内容:
1、根据甲方向 市供电局申请临电的相关资料(报装 台临时变压器为 kva),乙方按照甲方申请的内容和要求,向供电主管部门办理临时用电批复,取得批复的时间要求为合同签订后10个工作日;
2、乙方按照供电主管部门批复的内容,委托有资质的电力设计公司设计临时用电施工图纸(且经供电部门审批),并按设计图纸施工,安装 台为 kva的临时变压器,施工范围为:包含且不仅限于外线施工至高压接线,包含变压器就位、高压至变压器、变压器至低压配电箱,全部高压电气安装及设备安装等。
四、合同总价: 合同包干总价为人民币 ¥元(大写:元整)。
五、工程工期:
1、工程开工日期: 年 月 日,工程完工日期: 年 月 日;共计 个日历天(以开工令为准),自甲乙双方签订合同之日起到装表通电并向甲方及供电部门移交竣工验收资料之日止。
2、如由于土地使用及其他甲方原因造成施工受阻,不能按供电局停电计划时间接火,造成不能按甲方合同要求的时间完成项目工程,工期顺延。
3、如果需另行申请停电接火时间,则由乙方协调供电部门重新办理相关手续。
4、如果由于下列原因,乙方可提出工期延长:(1)、因甲方单方变更所引起的某项工作量的显著变化,且该项工作在关键路线上;(2)、由甲方所造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍;(3)、遇不可抗力而引起的延误。
5、如果乙方认为其有权提出工期延长,应按规定以书面方式向甲方发出通知,由甲方书面确认是否予以延长。如甲方同意工期延长,因工期延长所发生的相关费用由乙方承担。
六、承包方式
1、本工程实行总价包干,乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全、包供电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包风险(物价上涨),合同施工范围内造价不予调整。
2、合同总价除包括上述费用外,还包括但不限于以下费用:相关行政交费费用、临电设计图设计费、高低压电缆敷设费用(含电缆主材及辅材)、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、材料费、过马路穿管费、顶管费、道路赔偿费、道路修复费、文明施工增加费、与使用土地使用权者的协调及支付相关费用和土地、苗木补偿费、试验费、缺陷修复费、管理费、税金、利润费用等一切费用。用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费用、达到供电主管部门电力验收、供电及移交要求的全部费用也包含在合同总价之中。
七、工程价款调整
1、本合同范围的工程为总价包干合同,总价不作调整。乙方在合同总价中已包括人工、材料、安装、调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素。
2、除发生甲方另行委托的新增工程内容时调整外,乙方不得因其它任何原因提出调整工程造价。
八、材料供应
1、本工程所需的材料设备按甲方审批的品牌由乙方采购的设备及材料为:GGD低压配电柜选用 有限公司产品;10KV进线电缆选用 电缆产品;500KVA油浸式电力变压器选用 有限公司产品;户外柱上系列设备使用 供电公司指定产品。
2、乙方自行采购的材料及设备均应满足设计和规范要求并报甲方及电力主管部门确认及验收后方可进行施工,同时向甲方和电力主管部门提供产品合格证明和检验资料,因乙方自行采购的材料质量引起的工程质量问题和由此造成其他第三方损失的由乙方承担所造成的一切损失。
九、双方责任
1、甲方责任:(1)甲方委托 作为甲方代表,负责协调本工程的一切事宜。(2)组织乙方进行图纸会审,向乙方作技术交底;(3)按合同约定支付合同款项。
2、乙方责任:(1)乙方委派 作为乙方代表,负责协调本工程的一切事宜;
(2)乙方须持有10KV及以上送变电工程施工的相应资质证书。乙方工人需持证上岗;(3)施工方案及安全方案需经甲方及 市供电局审批后方可施工;(4)自行解决临水、临电,并承担相关的接驳及使用费用;
(5)乙方在施工中应严格执行《电业安全工作规程》,负责施工区域内的安全防护,制定相应的施工安全措施,并对施工人员、设备、防火和交通安全等负责。承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任;
(6)做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护工作;
(7)遵守地方政府和有关部门对施工中的公共交通安全和环保管理规定;(8)按照甲方要求搭建临时设施,以及文明施工的标准。要求施工现场清洁整齐,现场施工人员必须统一着装。交工之前清理完与现场无关的任何多余物品及其他垃圾等,承担因违反有关规定造成的损失和罚款;
(9)乙方必须严格遵守甲方现场施工管理规定和要求;
(10)全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定,并制定相应内部管理措施,由于违反规定而,发生的一切后果由乙方自负;
(11)乙方保证按电气施工规范及施工图纸施工;
(12)乙方保证工程达到国家验收标准及电业主管部门验收标准;(13)乙方保证工程达到电业部门移交要求标准。
(14)乙方不得将合同约定的乙方的任何工作转包或分包给第三者完成,否则甲方有权单方面解除合同,且乙方须在解除合同后7天内向甲方全额退还已支付的费用,同时向甲方支付本合同总价的20%作为违约金。
十、工程保修
1、工程保修期自乙方向甲方提交供电部门颁发的工程验收合格证之日起,保修期为半年,保修金额为工程结算总价的5%。
2、保修期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起24小时内,应 无条件予以维修。若乙方因此拖延维修,则甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保修金内扣除,超出保修金的部分,甲方有权向乙方追偿。
十一、工程价款支付办法
1、本工程工期为30天,无预付款。
2、工程施工全部完成经供电部门验收合格后支付至工程合同价款的50%。工程竣工验收合格及竣工资料齐备后,乙方将工程完整移交给甲方。甲乙双方结算完成后,在送电时一次性付至工程结算总价的95%。剩余5%作为质量保修金在保修期满后支付。乙方收款前向甲方提交等额完税发票。
3、工程价款支付方式:银行转帐支票。
十二、违约责任
1、由于乙方原因使得施工延期的,逾期十五天内乙方每逾期一天,应减收工程价款的千分之二;逾期超过十五天(含十五天),甲方有权单方面解除合同,且乙方须向甲方退还已支付的费用,同时向甲方支付本合同总价的20%作为违约金。
2、凡由于乙方责任影响工期和工程质量的,造成甲方或其他任何第三方经济损失的,甲方有权从工程款中扣减,工程款不足以赔偿甲方实际损失的,甲方有权向乙方继续追索损失费用。
3、在合同的执行过程中,甲方不能按合同约定履行自己的各项义务和支付款项,及发生其它使合同无法履行的行为时,应承担违约责任。
十三、其它约定
1、由于乙方原因每超一天合同工期,甲方在违约金基础上对乙方进行追加罚款,罚款额度为每超一天扣罚工程合同总价款的百分之一。
2、乙方按合同签订的保修期期满,无任何质量问题,甲方如数退还质量保证金。甲方不承担保修期内质量保证金产生的利息。
十四、争议解决
本协议未尽事宜,由甲乙双方协商处理。履行合同过程中发生争议,首先应本着友好态度协商或向各级主管部门申请调解,若经协商不成或调解无效,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十五、其他
1、工程保险:乙方必须按规定办理各种保险。
2、本协议一式六份,甲方执肆份,乙方执贰份。(以下无正文)
甲方:
乙方:
地址:
地址:
法定代表人
法定代表人(或授权签约人):
(或授权签约人): 投诉监督电话:
投诉监督电话:
附件(共 件)
1、附件一:廉洁协议
附件一
廉 洁 协 议
甲方:乙方:
为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风,防止各种不正当行为的发生,结合工程建设的特点,甲乙双方订立协议如下:
一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定,在建设工程承发包,合同的订立、履行过程中廉洁自律。
二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由其个人支付的费用。
四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的,须事先按行政隶属关系上一级批准。
五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、乙方应当通过正常途径开展相关业务,不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等,或给甲方工作人员报销其个人费用,或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所,或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
八、乙方不得为谋取私利与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者私下达成协议。
九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者,应向甲方举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
十、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员,甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1~5%的违约金。由此给甲方造成的损失均由乙方承担。甲方有权按合同终止和解除条款执行。
十一、本廉洁协议作为
合同的附件,与合同具有同等法律效力,自双方签字盖章后生效。
十二、本协议一式
份,甲、乙双方各执
份。
甲方:
乙方: 法定代表人
法定代表人(或授权签约人):
(或授权签约人): 地址:
地址: 电话:
电话: 签约日期:
签约日期:
第四篇:临建房拆除协议
拆 除 协 议
甲方:天瑞集团禹州水泥有限公司
乙方:
为明确双方责任,协作配合,确保临建房顺利拆除,经双方协商一致,签订本协议,以兹共同遵守。
笫一条:拆除范围
1、拆除工程地点:销售楼东侧
2、拆除工程范围:原镇江四建临建房
第二条:甲方责任
1、甲方向乙方明确拆除范围及时间。
2、拆除完毕后,甲方按规定给乙方办理出门证手续。
第三条:乙方责任
1、拆除时应合理安排,做好现场安全工作,在施工中出现的一切安全事故,由乙方自行解决,并承担由此产生的经济和法律责任。
2、拆除结束后,应将拆除的建筑物及场地内垃圾按规定装车运至厂外,装车时严禁装运厂区内其他物品。
第四条:本协议双方签字之日起生效
1、本协议所定一切条款,甲乙任何一方不得擅自变更或修改。
2、木协议在执行期间,甲乙双方应本着相互信任、相互配合的原则,对拆迁中出现的问题协商解决。
3、本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲 方:天瑞集团禹州水泥有限公司浅井分公司乙 方: 代表人:代表人:
年月日年月日
第五篇:建房工程承包施工合同
建房工程承包施工合同
建房工程承包施工合同1
甲方:________________________(以下简称甲方)
身份证号:______________________
乙方:________________________
身份证号:____________________(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商,就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜,达成以下合同:
一、工作内容
房屋基坑开挖清理、基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、等各项工作内容,并满足规范和甲方要求。
二、工程价款与支付方式
1.工程价款:______________________。
2.该房屋建筑工程为包工包料承包方式,机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。
3.工程结算以乙方施工进度进行计算,第一层完工后支付35%,第二层完工后支付35%,工程竣工以后支付25%,5%作为质量保证金。质量缺陷责任期为两年。
三、材料与施工组织
1.砖:______________________。
2.砂:由乙方自行在砂厂采购运至施工地点。
3.水泥:由甲方统一采购,乙方在甲方仓库领取和运至施工地点,甲方按成本价在乙方工程款中扣除水泥款。
4.机械设备、工具、人员:乙方自行组织机械设备、工具和施工人员,并保证满足甲方的工程进度要求。
5.组织协调:乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的配合。
四、甲乙双方义务与权利
1.甲方负责现场指导、协调。
2.甲方监督乙方工程质量、安全、进度,乙方服务甲方的管理。
3.工程质量:乙方严格按规范进行施工,如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求,甲方有权利制止继续施工,并责令其返工,直到符合要求为止。
4.乙方负责所完成工程的'施工及质量缺陷责任期的维修保养工作。如在质量缺陷责任期内,乙方不进行缺陷修复,甲方扣除质量保证金,两年缺陷期满无质量问题,将退还乙方5%的保证金。
5.工程安全:乙方自行负责施工人员的安全,发生任何意外事故,均由乙方自行负责。
6.工程进度:乙方根据甲方的进度要求,组织相应的人力、物力确保工程进度。
7.治安管理:乙方施工人员不得违反治安管理条例,不得打架斗殴,发生纠纷和矛盾积极与甲方联系,通过正当方式解决。
8.凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。
五、其它
1.本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2.本合同经双方签字并盖手印后生效,在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成,乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。
3.合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方:乙方:
日期:日期:
建房工程承包施工合同2
工程发包人:__________________(甲方)
施工劳务承包人:__________________(乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《国务院村庄和集镇规划建设管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就施工劳务承包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务承包人资质情况
资质证书号码:__________________
发证机关:__________________
资质专业及等级:__________________
复审时间及有效期:__________________
二、工程概况及劳务承包内容
工程名称:__________________
结构:_________,规模_________㎡,层数:_________
工程地点:
劳务承包内容:
三、工程承包施工期限
开始进场施工日期:_________年____月____日,竣工日期:________年____月____日,总日历施工数为________天。
四、质量标准
按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》等相关规范标准,本工程必须达到质量评定等级。
五、图纸
甲方应在乙方施工劳务承包工作开工前天,向乙方提供施工图套,以及本合同工作有关的标准图套。
六、工程发包人(甲方)的义务。
(一)甲方应在乙方进入施工前完成下列工作前承担相应费用
1、在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:
2、在年月日前完成水、电、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的用水、用电、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。
3、在年月日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料。
4、在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:
5、在年月日前向乙方下列生产、生活临时设施,其交验要求与保护责任为:
(二)按时提供图纸,及时交付应供的各种合格建筑材料和设备,保证施工需要。
(三)按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
(四)负责与监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。
七、劳务承包人(乙方)的义务
(一)对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲乙方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自转包、分包,自觉遵守法律法规及有关规章制度。
(二)严格按照设计图、竣工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的'标准;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
(三)自觉接受甲方和政府有关部门的管理、监督和检查。
(四)妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
(五)为参加施工作业的人员办理意外伤害保险。
八、安全施工与检查
(一)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用,由乙方承担。
(二)甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应的责任及发生的费用。
九、事故处理
(一)发生事故伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门,并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
(二)乙方和甲方对事故责任有争议时,应按相应规定处理。
十、劳务报酬
(一)本工程的劳务报酬采用一次性固定劳务报酬包工(包管理费、安全设施费),劳务报酬共计元。
(二)双方约定的其他方式(按计时或计件)
十一、工时及工程量的确认
(一)采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。
(二)采用按确定的工时(计件)计算劳务报酬的,由乙方每日(按月)将提供劳务人数(工程量)报甲方,由甲方确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
十二、劳务报酬的中间支付
(一)采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,甲方与乙方按下列方式支付:
1、合同生效即支付预付款元。
2、中间支付
第一次支付时间为________年____月____日,支付________元。
第二次支付
时间为________年____月____日,支付________元。
(二)采用计时单价或计件单价支付劳务报酬的,甲方与乙方约定支付方法为:
十三、施工验收
乙方应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收,甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收,验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已完成了本合同约定工作,但工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致甲方的相关损失。
十四、违约责任
如一方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况,应承担违约责任,并支付另一方元的违约金。另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。
十五、争议
甲乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商和和解或要求有关主管部门调解。如和解、调解不成、采用申请有关部门仲裁或向人民法院起诉。
十六、合同解除
(一)如一方违约,并承担违约责任后,另一方可以要求解除合同。
(二)如因不可抗力(如自然灾害、国家政策调整等)致使本合同无法履行,甲乙双方可以解除合同。
十七、合同终止
甲乙双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同即告终止。
十八、合同份数
本合同一式份,由甲乙双方各执一份,送镇(乡)村镇建设管理所和各一份。
十九、补充条款
二十、合同生效
合同订立时间:________年____月____日。
合同订立地点:________________
本合同双方约定后生效。
甲方:工程发包人 乙方:劳务承包人
住所:____________住所:____________
电话:____________电话:___________
建房工程承包施工合同3
甲方:身份证号:
乙方:身份证号:
甲方将号可建住宅工程施工委托给乙方组织施工。为明确甲乙双方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下,结合本工程的具体情况达成以下协议条款:
一、工程内容:
每平方米单价_________元整。
二、工程范围:
l、昆钢新建住房钢筋混凝土砖混。
2、柱子钢筋18圆,楼顶,楼梯,圈梁钢筋18圆,板筋10圆,挑梁筋22圆,钢筋采用昆钢生产的`钢筋,砼采用C30商品砼。
地梁钢筋22圆,孔桩钢筋18圆,每棵孔桩3米以上。
3、新建住房水电安装和铝合金门窗安装。
4、新建住房、卫生间、厨房、房间里的卫生间贴砖,外墙瓷砖内外粉刮、砌砖、粉墙、面墙做瓷砖采用宜良水泥、砂浆标号#75。
5、女儿墙高度80公分,房项项层和卫生间做好防水工程。
三、工程承包方式:
根据双方协商全包干,扫地做屋。在施工过程中,从一楼算起,途中如遇到一切因素,一切责任由乙方承担。
四、付款方式:
合同签订后甲方根据工程情况付款70%。注:(押金金额为_________元,期限为一年)盖好一层算一层,房屋下沉、地基出现任何问题由乙方负责。
五、质量要求:
1、乙方应严格按照甲方要求进行采购材料,乙方采购窗140元/平方、门在400元之内、地板砖16元/块、墙砖0。58元/块、楼梯扶手100元/米,甲方陪同一起去选购,差价由甲方负责,把好材料质量关,严禁不符合质量要求的材料进入现场。
2、乙方应严格按照甲方要注的质量标准和施工验收规范进行施工,保证一次通过验收合格。
3、在施工过程中由乙方造成的质量问题,由乙方承担全部的损失及一切费用,甲方不承担责任。
六、施工工期:
20__________年_________月_________日到20__________年_________月_________日完工。
七、安全文明措施:
1、施工中乙方应严格遵守昆明市建筑施工安全文明卫生管理的有关规定及生产法律、法规的规定。
2、乙方应严格搞好治安防范,对进场员工严格管理。
施工期间,若操作导致的一切事故与甲方无关,甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切伤亡事故的赔偿责任。由手乙方对施工管理疏忽造成的施工人员以及施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。
3、施工中乙方对进场道路采取保洁措施,施工现场随时打扫干净,保证文明卫生施工。
八、甲方职责,甲方应将施工场地、水、电提供给乙方,保证施工期间顺利进行,凡有关工程事项应先通知乙方。
九、乙方职责,负责组织协调所需的机械和劳动力,保证施工质量,施工安全和施工进度顺利进行,有关政府部门拆除由乙方负责。甲方不负任何责任。
十、本合同未尽事宜双方协商解决。
十一、本合同甲、乙双方签字后生效,并具有同等法律效力。
甲方(签字或盖章):_________乙方(签字或盖章):_________
日期:_________年_________月_________日日期:_________年_________月_________日
建房工程承包施工合同4
甲方:_________________姓名(或名称):_________________住址:_________________身份证号:_________________电话:_________________
乙方:_________________姓名(或名称):_________________住址:_________________身份证号:_________________电话:_________________
甲方将位于的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:_________________
一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用的全部原材料,施工过程所需的水电费用由乙方支付,施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。施工图纸经双方签字,不能随便更改,如需要更改双方商量后同意。
二、被建房屋的建筑面积为平方米,甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴内外墙的瓷砖、室内地板砖、楼梯及其附属设施、卫生间地板砖、厨房操作台、木工、水电管线安装等)。乙方的施工承包单价为每平方米元,工程总价款为元。
三、施工要求
1、地工基础:深度70公分宽度60公分里面宽度40公分
2、墙体外墙3.7内墙2.4砌筑时内外错缝一般采用水泥沙浆,强度要达到(150号)。四角有构造柱四角和内样交换处一般要求80公分配两根6毫米拉接筋沙浆的.饱满度必须要达到三一砌筑法(一快砖一铲灰一挤揉)并使用前必须把砖潜水湿润。
3、圈过梁:过梁高度不低于12公分,钢筋直径不宜小于10毫米,刚箍直径不低于6毫米,最大距不宜超过250毫米,圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。
4、屋顶先脚板,钢筋不宜12毫米,距离16公分,混淋土150级交标号屋面炉灰前面高度25公分,后面15公分,炉灰上面5公分混淋土,2公分沙浆抹广抹墙里外水泥沙浆抹广1/3
5、地板砖60_____60黑白由甲方自选定价10元一块,如造过10元由甲方自付,砖黑白由甲方自选卫生间墙砖,不低于1.8元,墙内刷房池涂料,电线用4平米铜芯线,每件房一只热光灯插座一只开关一只
6、门窗:内门用实木门,窗户。塑钢海螺牌外门,防盗门,乙方施工时要保证质量。在施工过程中甲已双方互相协商
7、室内自来水,下水管由乙方负责。工程工期为:年月日(公历/农历)—年月日(公历/农历),按日历工期计算。乙方应按时施工,如因乙方的原因造成工期拖延的,每拖延一天,每平方米减少工钱元。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。
8、乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后,由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题,乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失,重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。
四、付款方式
开工付40%,土墙砌好付40%,刷涂料前付40%,70%交工一次付清。还声誉%一年维修给清。
五、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式三份。甲方、乙方各一份,见证人一份。
经双方协议如下:
甲方签字(签章):_________________乙方签字(签章):_________________
见证人签字(签章):_________________
签约时间:_________________(公历/农历)
签约地点:_________________
建房工程承包施工合同5
甲方:
乙方:
甲方在建工程由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本合同,以期共同遵守:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。
三、承包价格
每平方米人民币大写:_________元,建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式
合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付30%,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%,完成第二层以及屋顶付到75%,工程全部完工,交验完毕付到90%,预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,结清尾款。
五、双方责任
甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐。乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
六、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
八、工期要求
主体工程工期为_________(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在_________年_________月_________日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。
九、后期维修
因乙方质量问题所产生的'维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任
十、其它
其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。
甲方签字(章):_________乙方签字(章):_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
建房工程承包施工合同6
甲方(发包人):
乙方(承包人):
甲方将位于_________施工工程承包给乙方。经双方协商,达成如下协议:
一、承包方式:
甲方房屋施工工程以包工不包料的形式承包给乙方。楼层施工价格元/平方米(包括:梁、柱、楼面板、楼梯的浇筑,楼房砌砖,外墙砂浆粉刷);地基施工价格_________元/平方米;外墙贴墙面砖价格_________元/平方米;内墙砂浆粉刷价格元/平方米;内墙贴瓷砖价格_________元/平方米;贴地板砖价格_________元/平方米;蹲厕价格_________元/个;浇筑地基工人用餐费_________元/次;浇筑楼面工人用餐费_________元/次;扎钢筋工人用餐费_________元/人。
二、工程内容:
1、修建三层半楼房,全楼层为框架结构,第一层、第二层、第三层及楼顶半层均为毛坯房。装修另计)
2、工程包括地基的施工、全楼层梁、柱、楼面板、楼梯的浇筑、楼房砌砖、外墙砂浆粉刷、化粪池。
三、施工安全:
乙方负责施工期间的安全生产责任。从工程开工到工程竣工验收合格为止,因施工原因导致施工人员及施工人员以外的第三人人身及财产损害的,均由乙方负责,甲方不承担责任。参加建筑施工人员必须投保后才能参加施工,每人投意外险一份,由甲方和乙方各负责一半。
四、在工程开工前
甲方负责接通水、电,并按工程进度提前准备好钢筋、水泥、砖、砂子、石子等建筑材料。
五、工程质量要求:
1、乙方按工程设计图纸及甲方的`要求施工,未经甲方同意,乙方不得擅自更改施工要求。
2、乙方完成基础以及每层的梁、柱、板面布筋后,由甲方组织有关人员进行质量监督和验收,达到标准后才能进行下一步的施工。如因乙方原因造成返工,返工材料等费用由乙方负责。
3、梁、柱、楼面的浇筑必须一次性完成。
4、工程竣工后,由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检查验收。
如出现建筑质量问题,由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。重新修缮的费用(包括修缮工时费用和材料费用),全部由乙方自行承担。
5、上条所说的建筑质量问题,包括以下等方面:
(1)主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;
(2)主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋;
(3)横梁、圈梁断裂、露筋、明显扭曲;
(4)天板或地板开裂、塌陷、露筋、不与水平面垂直;
(5)梁、柱、板面中空;
(6)墙壁、屋顶上的砂浆脱落;
(7)屋顶漏水,浸水。
6、屋面防渗保修期为一年,其他保修按国家相关保修条例执行。
六、工程费用的计算:
1、工程承包方式为包工不包料,按实际施工面积计算。
2、施工过程中的水费、电费、建筑材料费及运费由甲方承担。
3、施工人员的食宿费用自理,施工中所用的施工工具费用由乙方承担。
4、开工时,甲方预付工程款
元给乙方,之后每层完工甲方付乙方_________万元,其余部分待竣工后全部付清。
七、本工程工期至_________年_________月_________日竣工,如无特殊原因,乙方不得拖延工期。
八、未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。
九、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。合同自签字之日起生效。
甲方:
乙方:
_________年_________月_________日