及时提交竣工报告的重要性[定稿]

第一篇：及时提交竣工报告的重要性[定稿]

建设单位拖延验收，施工单位如何应对（及时提交竣工报告的重要性）

——摘自集团公司信息平台《法律知识学习资料第8期》

在当前复杂的建筑市场中，工程竣工后，部分建设单位可能会以种种理由拖延验收，以达到工程款迟付的目的。在这种情况下，作为施工单位，在履行了施工合同中所规定的义务后，如何能及时收回工程款以保障自己的权利，已成为许多施工企业无法回避的困惑，而竣工日期的确定则成为应对甲方拖延验收的必要前提。

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》之规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：

（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；

（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；

（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

由此可见，如果建设单位已经擅自使用，那么以转移占有之日为竣工日期；如没有使用，则我们作为承包人，应当及时提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

根据《建设工程质量管理条例》规定：“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。”《中华人民共和国合同法》规定：“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”以上法律、法规均规定了建设单位在工程竣工后对建设工程质量的验收责任和义务。因此，建设单位拖延验收，以承包人提交竣工验收报告的日期确定竣工时间是有法律根据的，也是非常必要的。

为了避免使自己陷于被动，作为施工单位，我们应当在采取哪些措施呢？第一，竣工验收报告必须在工程完工（施工单位完成合同约定内容）时及时提交，并让对方签收，如果不签收，可以采取邮寄快递或者公证的方式送达。第二，注意收集工程已经竣工的相关证据，如可以对竣工工程进行拍照留存等。第三，切忌参加建设单位在竣工后召集的工程例会（除非竣工验收的各方单位均参加），以免让对方抓住工程仍然在施工的把柄。第四，对于建设单位单方面作出的要求维修的意见，可以以适当的方式（如发函）向对方表明态度，要求对方及时组织验收。第五，在合同约定的时间内，及时向对方提交结算报告及结算资料。

同时应当指出的是，施工单位提供质量合格的工程仍然是其不可推卸的任务。如果起诉到法院，双方对该工程是否存在质量问题有争议的，一般会委托专门的鉴定机构进行质量鉴定。如果质量鉴定为不合格，那么施工单位不但需要修复该工程直到合格，而且还要承担延期竣工的违约责任。

法律事务部

二O 一四年十二月

第二篇：工程竣工结算的程序及结算资料及时递交的重要性(已提交)

工程竣工结算的程序及结算资料及时递交的重要性

根据《建设工程施工合同》（ＧＦ－1999－0201）第33条及建设部、财政部联合颁发的《建设工程价款结算暂行办法》（以下简称“办法”）的相关规定，工程完工并竣工验收合格后，承包人应在规定的时间内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发承包方双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容进行工程竣工结算。工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。发包人通常按以下规定时限对承包方报送的竣工结算报告进行核对（审查）并提出审查意见：工程竣工结算报告金额 审查时间 1、500万元以下 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天；

2、500万元－2000万元 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天；

3、2000万元－5000万元 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天；

4、5000万元以上 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天。建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送发包人后30天内审查完成。发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在本办法规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可。发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，保留5％左右的质量保证（保修）金，待工程竣工验收合格或交付使用后一年（或合同约定的年限）质保期到期后清算，质保期内如有返修，发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，承包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

同时根据《建设工程施工合同》（ＧＦ－1999－0201）第33.5条的规定，工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。《建设工程价款结算暂行办法》第十六条第二款规定，承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。工程结算资料的及时递交关系到工程价款的正常和及时结算，尤其是在目前建筑市场存在大量的建设单位拖延审价结算的情况下，工程结算资料能否及时递交至为关键，为审价结算及后期工程款的回收争取了有利的时间和必要的机会。

法务部：黄艳兵

第三篇：提交竣工验收报告

消防工程竣工验收报告

（由建设单位负责并盖章）

三亚市公安消防局：

我单位集资建设的*********************工程，由**************工程公司承建，*********************设计院负责设计，******市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督，并委托**********消防工程监理有限公司承担现场监督，并由*********************消防设施检测单位于2007年11月25日完成本工程消防工程电气及消防设施检测，确认检测结果为合格。

工程于2007年12月21日通过了五方主体预验收工作，并完成了有关问题的质量整改闭合，现已具备竣工验收条件，工程具体情况汇报如下（各项根据实际设计安装情况报告）：

一、工程概况（建筑类别、总平面布局和平面布臵）：

1、************与广场路交叉口，南邻***建筑物，防火间距**米，北邻***建筑物，防火间距**米，西邻***建筑物，防火间距**米，东邻***建筑物，防火间距**米。本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层，独立裙房二层组成。总建筑面积为40192平方米,地下部分5252.34平方米。总建筑高度分别为80.90米。一层层高为4.50米、二层层高为4.80米，三层层高为4.50米；地下室一层高度分别为：机动车库5.60米；设备房4.80米非机动车库3.80米。地下室主要有两个消防通道口，设计容量为400立方米的消防水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房，地上二层~三层商场部分设臵有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房，正压送风机房及消防水箱设计容量18立方米等设施。

2、建筑类别及耐火等级：一类高层建筑及地下室，耐火等级为一级，北侧商业部分为二类多层建筑，耐火等级为二级。

3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构，地下室连体，地下室设有汽车库，非机动车库。

一、二层设有商场、办公区等公共场所，三层设为架空层（技术层）、露天部分设屋顶花园等休闲场所；四层及以上为住宅。

二、建筑内部装修情况：主要指出重要（公共）部位的吊顶、墙面、隔断和窗帘幕布等采用的装修材料和燃烧耐火等级。

三、安全疏散与消防电梯情况：

1、主要指出防火分区内（首层、标准层和地下室安全出口数量、布

臵方位和最远疏散距离）。

2、主要指出消防电梯数量、布臵格局、前室面积和轿厢内装修材料。

四、消防水源、消防电源情况：

1、本工程消防用水由市政供水，市政进水管*条，管径**，消防水池单独建造位于地下，容量400立方米，屋顶消防水箱与生活用水合用，采取措施保证消防用水量18立方米。

2、本工程消防用电采用市电作为主电源，自备发电机作为备用电源，发电机规格***，型号****，功率****

五、消防工程设施情况：（分类按水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、灭火器等进行报告）

（一）水灭火系统

1、设有4台消防水泵，其中消火栓泵2台，规格**，型号**，进水管数*条。喷淋泵2台，规格**，型号**，进水管数*条。

2、室外消火栓设臵数量**个，分别位于**位臵（如建筑物东南角，小区b栋旁等）。水泵接合器设臵数量**个，分别位于**位臵（如建筑物东南角，小区b栋旁等）室内消火栓标准层设臵数量**个，位于**号房间旁和消防电梯前室内

3、自动喷水灭火系统设臵部位，是否分区并做减压，采取何种措施，喷头规格**，型号**，公称动作温度、响应指数和备用数。

（二）火灾自动报警系统

1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统，由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在d-1栋一层，消防中心采用集中报警控制器控制，烟感探测器设臵的部位在地下室和**楼层。

2、本工程联动系统为集中控制，联动控制台设在一层消防控制中心内，联动功能主要有：火灾报警后停止送排风机，打开排烟口和正压送风口，启动排烟风机和正压送风机，火灾确认后接通警报装臵，10~15秒后接通紧急广播，组织疏散，同时启动消防水泵、喷淋泵，电梯迫降至底层。

3、消防控制室的联动逻辑和手动功能：a、手动按钮动作时，立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时，立即启动消防泵和喷淋泵。c、烟感、温感、水流指示器等报警时，应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层，e、消防控制室应有各消防设备的启停启示，并能手动控制各消防设

备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动开启，也可自动开启,设有话筒，也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话，在消防水泵、电梯机房、风机房设有消防电话。

（三）防排烟系统

1、分别说明机械防、排烟风机设臵位臵和数量，说明种类、规格和型号；机械排烟口和送风口的设臵位臵和数量；防火阀设臵位臵和数量。

2、采用自然排烟的说明设臵位臵、开启方式和开窗面积。

（四）气体灭火系统

1、说明保护对象设臵位臵、用途及可燃物种类；防护区几何尺寸、开口面积、门窗自行关闭和排气泄压情况；疏散通道、应急照明、声光警报、安全标志和专用呼吸器具配备情况。

2、气瓶储间设臵位臵；灭火剂储存容器数量、型号、规格、位臵、固定方式、标志，灭火剂充装量及压力。

3、驱动装臵数量、型号、规格和标志，驱动气瓶充装量及压力。

4、管网设臵情况，喷嘴型号、规格和安装位臵和方向。

（五）泡沫灭火系统

1、说明保护对象设臵位臵、用途及可燃物种类；说明泡沫灭火剂种类和重量。

2、说明泡沫比例混合、泡沫发生装臵规格、型号及安装位臵

（六）灭火器：说明配臵型号与火灾类别匹配情况，配臵数量、距离和位臵。

六、工程施工过程：

我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制，明确各自的质量责任，建立完善的工程自检制度，分工明确，责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制，在每个分项施工前，进行严格的技术交底，并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步，各项技术复核项目，自行复核合格后，报请质监站，建设单位和监理单位平行验收，在符合设计要求和验收规范的规定后，再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件，对不合格，杂乱产品拒之门外（主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1）。

七、工程存在问题：

建设单位名称（盖章）

工 程 竣 工 验 收 报 告（表）篇二：工程竣工验收应提交的资料

工程竣工验收应提交的资料

1、工程质量保证体系审查表

2、图纸会审纪要

3、地基验槽纪录

4、地基、基桩检测报告

5、地基及基础分部工程质量验收报告

6、主体结构分部工程质量验收报告

7、建设工程基础分部验收备案表

8、建设工程主体分部验收备案表

9、建设工程分部（专业）工程验收备案表

10、建设工程单项（附属）工程验收备案表

11、防盗门合格证及性能检测报告

12、防水工程抗渗试验记录及防水材料合格证、检验报告

13、回填土密实度检测报告

14、管道水压试验记录

15、系统（生活给水）消毒清洗记录

16、绝缘测试记录

17、接地（避雷、保护）电阻测试记录

18、装饰工程水泥进场检验报告

19、装饰工程材料检测报告

20、建筑物外墙饰面砖粘结强度试验

21、楼地面工程砂浆（砼）试块强度报告

22、建设工程（单位工程）竣工验收申请报告

23、工程质量评估报告

24、设计文件质量检查报告

25、建筑工程消防验收意见书

26、民用建筑工程室内环境污染检测报告

27、环保部门检查出具的“认可使用文件”

28、建设工程项目施工安全评价书

29、施工图设计文件审查批准书 30、提请规划部门检查、出具“竣工认可文件”

31、施工企业质量管理评价手册

32、分户检查表

工程主体结构验收应提交的资料

一、结构实体资料

1、图纸会审记录

2、质量、安全监督交底记录

3、地基处理资料

4、地基验槽记录

5、基桩检测报告

6、主体结构分部工程质最验收报告

7、钢筋后锚固抗拔检测报告

8、水泥出厂合格证明、进场检验报告

9、砖出厂合格证明、进场检验报告

10、钢材出厂合格证明、进场检验报告

11、钢材连接试验报告，焊条(剂)、连接出厂合格证

12、砼、砂浆配合比通知单，砂、石检验报告

13、砼试块试验报告、砼抗渗试验报告

14、砼同条件养护试块试验报告

15、砂浆试块试验报告

16、砼、砂浆强度评定表

17、沉降观测记录

18、钢筋保护层检测报告及处理意见

19、板厚检查表 20、设计变更通知单、工程技术核定单、材料代用签证单

21、停、复工通知单及整改完成报告

22、质量问题（事故）处理资料

二、工程建设各方责任主体行为资料

建设单位：

1、房地产开发公司资质证书

2、建设工程质量安全监督证书

3、建筑工程施工许可证

4、建设工程规划许可证（通知）

5、建设工程委托监理合同

6、施工图设计文件审查意见及设计回复意见

7、建设工程施工图设计文件合格批准书

勘察、设计单位:

1、单位资质

2、省外企业入川备案登记

监理单位:

1、单位资质

2、外地监理公司入攀登记

3、工程项目监理资格审查表

4、总监、监理工程师、监理员上岗证

5、建设工程质量安全能力考核合格证

6、监理规划、监理细则

7、旁站监理方案、旁站监理记录

8、对施工组织设计的安全技术措施、专项方案、进场材料、设备的审查、签证资料

9、监理日志（应记录质量、安全问题及处理结果）

施工单位:

1、单位资质

2、外地施工企业入攀备案登记

3、安全生产许可证

4、工程施工中标通知书

5、施工现场管理人员资格证（项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员）

6、企业主要负责人和安全管理人员能力考核证（法人、项目经理、安全员）

7、继续再教育考核合格证（项目经理、安全员、质检员）

8、特种作业人员操作证：起重机械操作（司机、指挥、司索）、电工作业、金属焊接（切割）作业、建筑登高架设作业等

9、施工组织设计、专项施工方案（高边坡、深基坑、脚手架、模板、塔机、临电等）。

10、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施备案及检测。

11、意外伤害保险

12、生产安全事故应急救援预案。

13、安全交底、检查、验收记录（基坑支护、脚手架、塔机、高大模板、临电）。

14、安全评价书

15、建筑工程检验批、分项工程、分部（子分部）工程质量验收记录。

16、隐蔽工程质量验收记录

17、监督交底记录

阶段安全评价应提交的资料

一、施工准备阶段安全评价应提交的资料

1、建筑施工现场安全监督备案表（一份）。

2、攀枝花市建设工程施工安全条件现场勘验自查表（一份）。

3、施工现场及毗邻区域内有关资料的交接证明材料一览表（一份）。

4、攀枝花市建设工程施工现场安全文明施工阶段自查评价表（一份）。

5、建筑工程现场安全文明施工检查打分表（一份）“需监理及施工单位签字”

6、安全生产、文明施工责任制。

7、施工组织设计及专业性较强的安全生产专项施工组织设计。

8、安全文明施工费用落实情况。

9、安全生产、文明施工检查制度。

10、安全教育制度。

11、施工现场安全管理人员证件及特种人员作业上岗证。

12、重大危险点源监控措施和安全事故应急救援预案。

13、各阶段《建筑工程现场安全文明施工检查打分表》。

14、《建设工程项目施工安全评价书》一式三份。

15、办理意外伤害保险的证明材料。

二、其它阶段安全评价应提交的资料

1、攀枝花市建设工程施工现场安全文明施工阶段自查评价表（一份）。

2、建筑工程现场安全文明施工检查打分表（一份）“需监理及施工单位签字”

主体结构验收应具备的条件

1、主体结构分部各分项工程应按设计文件全部施工完成，并符合施工质量验收规范要求。

2、质量保证资料，参建建各方责任主体质量行为资料经审查齐全，符合要求（资料应提前五天报监督科审查）。

3、整改通知单提出的问题必须全数处理完毕，并符合要求。

4、现浇砼构件钢筋保护层检测合格（若需处理应有设计验算核定单或处理意见且签字、盖章齐全）。

5、施工现场符合文明施工安全生产条件，装饰装修阶段安全评价合格。

6、门窗框必须全数按设计、规范标准安装到位。

7、不同材质交接处和抹灰层厚度≥35mm时，防止墙面开裂的措施必须全部设置到位（增设钢丝网，每边宽度≥100mm）。

8、接线盒内的锁口套圈必须全部设置到位。

9、有防水要求的楼面除门洞外，必须全部设置高度≥120mm、宽度同墙宽的c20砼翻边。

10、楼板（每间）厚度必须全部测量完成，并由监理工程师检查认可，形成签字齐全的检查记录。篇三：建设单位工程竣工验收报告2 工程竣工验收报告

工程名称： 安吉***********工程 建设单位： 浙江***********有限公司

设计单位：

浙江**********设计院

勘察单位：

浙江省*************勘察院 施工单位： 浙江************有限公司 监理单位： 浙江****************监理有限公司

报告日期：

****年**月**日 篇四：建设工程监理人收到承包人按要求提交的竣工验收申请报告后怎样处理

建设工程监理人收到承包人按要求提交的竣工验收 申请报告后怎样处理 法律咨询：建设工程监理人收到承包人按要求提交的竣工验收申请报告后怎样处理

中顾法律网律师回答：(1)监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收中请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。(2)监理人审查后认为己具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。(3)发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。(4)发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作 或补救工作后，应重新提交竣工验收中请报告。(5)除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。(6)发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。篇五：房屋建筑工程竣工验收备案时应提交的文件

三、房屋建筑工程竣工验收备案时应提交的文件

（1）工程竣工验收备案表。

（2）工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收入员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料。

（3）法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。（4）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件。

（5）施工单位签署的工程质量保修书。

（6）法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

第四篇：说说及时清收利息的重要性

说说及时清收利息的重要性

利息清收在信贷工作中是非常普通的一项，很多人把利息清收当做细枝末节，只是在欠息表打印出来之后挨个打电话催一遍。相反的，我认为利息清收是非常重要的一项工作，下力气做好了能够促进业务发展，又能减轻我们的工作量。下面我就简单的谈一谈利息清收的重要性。第一，清收利息能够直接增加利息收入。及时的利息清收能够直接增加我们的利息收入，确认业务收益，促进业务指标健康发展；相反的如果欠息不能及时清收，而是在1190里拖欠一个月、两个月，虽然最后收回来了，也会造成一种浪费，无形中增加了业务机会成本。

第二，清收利息能够帮助客户形成良好的归贷习惯。人都是有惰性的，除了少部分的能够主动、自觉按月缴存利息外，大多数的客户都需要我们及时提醒、催收。提前提醒，出现欠息后第一时间进行电话通知，电话通知不到或者通知多次仍不归还的及时上门催收，能够促使客户形成一种缴纳利息的紧迫感和习惯性。使那些不自觉的客户形成自觉缴息的习惯，自觉缴息的人多了往往给其他人造成影响：两个客户遇见了彼此问干什么去，一个说去信用社存利息，另一个就会想一想自己的利息是不是存上了，从而起到帮助我们提醒的作用，逐渐形成良性循环。反之就容易形成恶性循环，我们催的不及时，客户形成懒散的习惯和无所谓的观念，总感觉欠上两个月的利息不算什么，信用观念逐渐淡薄，徘徊在非应计贷款的边缘，随时有曝露不良的风险。

第三，清收利息能够在很大程度上帮助我们进行贷后检查。贷后检查是信贷管理中非常重要的一环，但是日常工作中真正的贷后检查、特别是农户小额贷款的贷款检查几乎不可能有效展开，而利息清收就能够在这方面给予我们很大帮助。除了极少数提前缴存数月甚至到期时贷款利息的客户之外，利息缴存情况都能够从一方面反映其目前状况。电话通知时，随口对客户目前情况进行询问，往往比正式检查的提问更能得到真实的回答；到户催收就更有助于我们了解客户生产、生活、经营的真实状况。

第四，清收利息能够很好的控制不良贷款的产生。一方面，及时的利息清收能够避免因欠息形成非应计贷款的产生。另一方面，及时的利息清收能够及时曝露风险苗头，出现欠息的客户我们都会心里有数：是生产周期的问题、是工资发放不及时的问题、是平时习惯懒散的问题、是目前生产经营欠佳的问题还是突然出现的未知的问题。日常的催收能够帮助我们对客户欠息的原因进行了解和信息的更新，对出现风险苗头的贷款及时采取措施。2013年8月份，某尹姓客户的电话突然打不通了，该客户是每个月都需要催收，随后一周甚至两周才能真正存利息的客户，打不通电话的当天我就到了其家中进行催收，结果得知其舌下妻儿老小突然下落不明。第一时间通知担保人垫付三个月利息后，与担保人说明虽然贷款不到期，但是三个月后尹某仍然无消息，两个担保人就需要承担其债务。担保人虽表现不情愿，但是在及时的催收中见到了信用社对该笔贷款的重视性和收回贷款的迫切性。期间通过与尹某家人和担保人联系，得知担保人一直都积极探听尹某下落，同尹某家里协商处置。最终在垫付两个月利息后两个担保人提前归还了该笔贷款。此外，对于经常欠息的客户，我们可以采取逐渐压缩贷款规模的方法降低风险，最起码在办理收回再贷手续的时候不能扩大授信额度，从而避免更大风险的产生。

第五篇：建设项目竣工环境保护验收提交材料

建设项目竣工环境保护验收办理标准

环评为报告表或报告书的项目，需提交以下材料：

★

1、建设项目竣工环保验收监测报告/建设项目竣工环保验收调查报告；[一般项目提供环保验收监测报告（环保验收监测单位推荐名单中任一单位都可以做），涉及生态类项目提交环保验收调查报告；监测报告封面需CMA计量认证标识，需加盖检测单位公章及盖有骑缝章；调查报告需附检测单位及负责人的环评资质，需有负责人员签字，若附带数据报告，该报告需有CMA计量认证标识；以上报告均需附带：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表，表上需同时加盖检测单位及建设单位的公章；报告需附带之前该项目环评报告的批复，若为整改项目，需提供整改报告。申请人需同时提供小于10M的监测报告/调查报告电子版。] ★

2、《建设项目竣工环保验收申请》一式两份。[申请封面需加盖申请单位公章，建设单位名称及项目名称与验收报告上的名称一致，联系人信息完整；表一中：验收申请的建设项目名称须与环评批复中的一致，若为分期项目，在括号中注明；建设地点及行业主管部门根据实际情况填写；建设项目性质分为新建、改扩建和技术改造三种；环评报告审批机关、批准文号及时间必须填写；核准备案、设计单位，监理单位及试生产运行决定文号等栏目根据实际情况酌情填写；环评报告编制单位及验收调查或检测单位、工程总投资、环保投资、开工日期及试运行日期根据实际情况填写，需与验收报告中的信息一致；表二中：相关项目的环评及批复情况根据实际情况填写，不涉及的项目填“无”，实际执行情况应该为完成，分期项目根据需说明完成情况。] ★

3、承诺书

环评为登记表的项目，仅需提交以下材料：

★

1、《建设项目竣工环境保护验收登记卡》一式两份。[登记卡需加盖建设单位公章，项目相关各栏参照《建设项目竣工环保验收申请》的要求如实填写，须与之前的环评登记表信息一致；“审批登记部门主要意见及标准要求”参照之前的环评登记表；“项目实施内容及规模”根据实际情况填写，如果与之前环评登记表有变化要写明；“污染防治措施的落实情况”填写对废水、废气、噪声、固废等污染物治理的具体落实情况。] ★

2、承诺书