第一篇:屋面维修合同(范文模版)
屋面维修合同
甲方: 淳口黄荆小学 乙方: 徐武生
甲乙双方根据相关文件的有关条款,经协商就甲方煤房屋面漏雨等维修等事项订立本合同。
一、甲方同意将黄荆小学南坑教学点建筑面积400平方米的教学楼、厨房、厕所屋面维修委托乙方予以改造维修。
二、乙方将按甲方要求按时、保质保量完成甲方黄荆小学南坑教学点屋面维修任务,甲方负有监督责任。完成不合格则由乙方承担相应责任。
三、甲方同意按照事先协商向乙方支付维修费、材料费每平方米80元、总计3200元(人名币大写叁仟贰佰元整)。
四、甲方除同意按规定支付维修费用,并为乙方修理提供方便(包括公用部位和相邻户室)。
五、乙方对甲方住房维修负责,确保共用部位和共用设施的正常使用。共用设备以及共用设施凡属人为损坏的,由损坏人负责修复或赔偿。
六、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。本合同经甲乙双方签章后生效。
甲方:
乙方:
代表:
签订日期:
****年**月**日 校门维修、玻璃安装合同
甲方: 乙方:
甲方聘请乙方为学校维修校园大门,更换教室门窗玻璃,经双方协商,特订立本合同。
1、甲方为乙方提供工作间一间,保证水、电畅通。
2、乙方必须保证及时、保质保量维修甲方学校校门,更换门窗玻璃,保证玻璃完好无损。
3、乙方所用原料必须达到甲方要求。乙方必须保证安装质量达到优等。
4、工程完成后经甲方验收合格,向乙方支付校门维修工料费1500元(人名币大写壹仟伍佰元整),安装玻璃20平方米,工料费25元/平方米,总计500元(人名币大写伍佰元)。
5、工作期间乙方必须保证自身安全,若发生意外,甲方概不负责。
6、本合同一式三份。甲乙双方各执一份,存档一份。
甲方: 乙方:
****年**月**日
第二篇:屋面防水维修合同
屋面防水维修合同
甲方:联系人身份证:乙方:联系人身份证:本着友好磋商、互相配合的原则、甲方同意将 屋面防水维修工程承包给乙方施工。为了明确双方的职责。确保该工程按质期完成。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:
第三篇:屋面防水维修合同
屋面防水维修合同
委托方(简称甲方):
受托方(简称乙方):
根据中华人民共和国《合同法》及其他相关法律法规之规定,甲方与乙方就上秦家园9号楼屋面防水维修工程达成如下协议,双方共同遵照执行。
一、工程内容
XXX号楼屋面防水维修
二、工程面积
XXX平方米
三、工程期限及要求
自2013年6月8日—2013年7月8日,维修工程总日历天数为30天。(或以物业公司通知进场时间计算)。如因甲方原因造成工期延误,工期自然顺延。如因乙方原因造成工期延误,每延误一天,甲方从乙方工程款中扣除1%的工程款,乙方还要承担因工期延误造成的一切损失。
四、工程造价及付款方式
1、工程造价采取一次性包死的方式:包括材料费、人工费、机械及运输费、现场清理费、成品保护费、维保费、管理费、利润、保险、税金等所发生的所有费用。
工程造价如下:
9号楼(全部):1080㎡×46.43元/㎡=50146元 工程总造价:
50146.36元人民币:伍万零壹佰肆拾陆元叁角陆分
2、工程竣工后经甲方、乙方、小区业主委员会三方验收合格后,甲方向乙方支付总工程款的85%,经过当年雨季未出现质量问题或未因质量问题造成损失的情况下,甲方向乙方支付总工程款的10%,剩余5%作为乙方维修工程的质保金,待合同期满没有任何质量问题的情况下,甲方向乙方一次性所剩款项结清。
五、材料质量要求
防水材料选用3毫米挂板岩抗低温-20度的SBS防水材料(聚脂胎)和高分子防水材料、外墙涂料。
材料进场后需经物业公司严格验收,必须与施工单位提供的样本相一致并经检测符合质量标准。
六、施工质量要求
1、须将原材料空鼓部位割开,粘接处理后再铺装新防
水材料。
2、须将原材料翘裂部位加热粘牢后再铺装新防水材料。
3、铺装粘接新防水材料前,必须将原材料表面清理干净,以确保新材料与原材料粘接牢固。
4、须将铺装新材料卷沿顶部做倒角封边处理。
5、其他未涉及的质量要求,按照国家机关规范要求。乙方保证本合同约定质量达到合格标准;否则甲方可拒付工程款,乙方须无条件返工,直至验收合格,并承担因此而给甲方造成的全部损失。
七、施工安全保证措施
1、安全文明施工,杜绝安全事故的发生,如发生伤亡等事故乙方承担所有损失。
2、贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,做好各项防护工作,安全施工做到经常化、制度化、规范化。
3、认真落实各项安全管理制度,坚决杜绝违章指挥和违章作业,及时检查,发现隐患及时排除。
八、双方责任
1、甲方责任
1)、甲方负责维修工程施工过程中与相关业主的协调解释工作。
2)、甲方负责乙方进行进场施工人员的登记和检查。
3)、甲方负责进场材料的质量把关和施工质量的跟踪及
验收。
4)、甲方负责依据合同约定支付工程款项。
2、乙方责任
1)、乙方负责所有进场施工人员在小区门卫登记。
2)、乙方负责进场材料的保管和施工现场的保护。
3)、乙方在施工过程中应严格遵守有关安全操作规程,消防条例和防火规范,如因乙方原因导致发生安全或火灾事故,乙方承担由此引发的一切经济损失。
4)、乙方在施工过程中应服从甲方的协调管理,密切与甲方配合并接受甲方的监督检查,及时按要求处理施工过程中出现的各种问题。
5)、乙方负责施工现场的清理和施工垃圾的外运,做到日产日清,如因施工造成环境损坏或污染,乙方应承担相应的赔偿责任。
6)、大修工程竣工后,乙方负责向甲方提供工程竣工报验单(一式四份),保证维修工程验收。否则甲方可拒绝给付乙方工程款。
九、工程保修及其他
1、本次维修工程质保期为5年,质保期内屋面防水需要维修时,乙方必须在接到电话通知24小时内到场无偿修复,否则甲方有权另找专业防水单位进行维修,维修费用从乙方所留款项中扣除。
2、质保期内,如因质量问题导致的一切损失均由乙方承担。
十、本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十一、甲、乙双方约定,在履行合同过程中发生争议时,应通过友好协商解决,协商不成,任何一方可向工程所在地法院提起诉讼。
十二、本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,小区业主委员会一份,送市物业办备案一份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:
合同签订日期:2013年月日
第四篇:屋面维修施工合同
屋面维修施工合同1
甲方(发包方):
法人代表:
乙方(承建方):
法人代表:
经双方共同协商,蜂岩镇人民政府(以下简称甲方),现将蜂岩镇朱场村办公大楼维修发包给田远(以下简称乙方)承建,并达成如下协议:
一、房屋维修造价:共计8万元(捌万元整)预算见预算报告。
二、外墙清光240平方米单独计算。
三、维修标准
1、外墙清光刮漆、正面掏小方块。
2、房顶用小青瓦盖垛脊。
3、门窗刷漆、窗子用雕花窗。
四、付款方式:竣工验收合格后付款,预留300元质量保证金,一年质保过后,无问题全部付清。并由乙方承担国家有关税收。
四、安全责任:乙方在施工工程中,应安规范要求组织施工。施工安全由乙方全权负责,甲方不承担任何安全责任。
五、工程期限:20xx年月共计20天,不得无故拖延。
六、施工监督:乙方施工过程中,必须接受甲方委托的监工人员的质量监督,对达不到技术标准的,必须重新返工。
七、其他说明:本合同未尽事宜,由双方共同协商。
本合同一式两份,甲乙双方各一份,合同自签字之日起生效,双方必须共同遵守。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
年月日:
屋面维修施工合同2
甲方:
乙方:
1、楼顶屋面维修;
2、旧油毡、细石砼去掉;
3、珍珠岩翻晒;
4、按正式工程建筑标准顶层上上防水层一次,下防水层一次;
5、重新修复完整后,重新上新油毡;
6、保质保量完工,保证六年以上不漏水,如发现质量出现问题,乙方应赔偿相应损失;
7、工程造价每平方150元;
8、工程开工预付50%材料款,工程完工后付45%,剩余部分5%工程款,作为保证金到时间后付清;
9、双方共同执行以上条款,本合同一式两份,双方各执一份,如任何一方违反本合同,后果自负。本合同双方遵守自愿平等、公平和诚信的原则,双方就本合同协商达成一致,特订立本合同。
10、施工首先以安全为主,如果发生伤亡事故,责任均由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。
甲方:(签字)
乙方:(签名)
年月日
屋面维修施工合同3
甲方:乙方:
就南昌新宇荣车辆修配有限公司屋面维修工程,经双方充分的友好协商签订本合同,共同遵守如下:
一、工程地点:南昌市洪都中大道158号鸿雁电子广场内。
二、工程项目内容:维修屋面南面整体维修,北面检修,漆房屋面整体维修。
三、工程期限:本工程自20______年12月9日至20______年12月22日完工。
四、工程造价为人民币:叁万陆仟元整。
五、付款方式:
1、合同签订后,材料进场,开工两天,甲方付乙方工程预付款壹万元整。
2、施工完成后,甲方付款贰万元整。
3、余款在第一次大雨后,待验收合格付清。
六、材料设备:本工程所需材料,设备由乙方负责采购,进场后材料需甲方认可通过,施工中产生的垃圾废物由施工方负责清理。
七、工程施工
1、乙方必须严格按照屋面维修的正规程序施工,如有违反所造面损失由乙方负责。
2、乙方应遵守施工技术规范,因乙方施工造成人身伤害,设施损坏,由施工方负责。
八、工程质量
1、由乙方提供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。
2、由乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。
3、屋面维修质量保修为壹年。
九、违约责任:
任何一方违反本合同的条款,所造成的损坏,均由违反方负责赔偿给守给方。
十、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,经双方签字和盖章后即生效,具有法律效力。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
屋面维修施工合同4
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同、
一、工程概况
工程名称:工程地点:
工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)
二、工程承包范围
承包范围:屋面防水工程
三、合同工期:
开工日期:竣工日期:
四、质量标准
工程质量标准:合格
五、结算方式
根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(20xx)89号文件、
六、付款方式
竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清、
七、工程保修
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2、防水工程为年;
3、装修工程为年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;
5、供热与供冷系统为
6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、
八、合同生效
合同订立时间:20xx年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
屋面维修施工合同5
发包人(全称):__________________(以下简称甲方)
承包人(全称):__________________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:__________________工程地点:__________________
工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)
二、工程承包范围
承包范围:屋面防水工程
三、合同工期:
开工日期:__________________竣工日期:__________________
四、质量标准
工程质量标准:合格
五、结算方式
根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据__________________年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(__________________)89号文件。
六、付款方式
竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清。
七、工程保修
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2.防水工程为年;
3.装修工程为年;
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;
5.供热与供冷系统为
6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。双方约定的'其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
八、合同生效
合同订立时间:__________________年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
屋面维修施工合同6
甲方(发包方):
法 人 代 表:
乙方(承建方):
法 人 代 表:
经双方共同协商,蜂岩镇人民政府(以下简称甲方), 现将蜂岩镇朱场村办公大楼维修发包给 田 远 (以下简称乙方)承建,并达成如下协议:
一、房屋维修造价:共计8万元(捌万元整)预算见预
二、外墙清光240平方米单独计算。
三、维修标准
1、外墙清光刮漆、正面掏小方块。
2、房顶用小青瓦盖垛脊。
3、门窗刷漆、窗子用雕花窗。
四、付款方式:竣工验收合格后付款,预留300元质量保证
四、安全责任:乙方在施工工程中,应安规范要求组织施
五、工程期限:20______年月共计20天,不得无故拖延。
六、施工监督:乙方施工过程中,必须接受甲方委托的监工人员的质量监督,对达不到技术标准的,必须重新返工。
七、其他说明:本合同未尽事宜,由双方共同协商。
本合同一式两份,甲乙双方各一份,合同自签字之日起生效,双方必须共同遵守。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
屋面维修施工合同7
(简称甲方)
(简称乙方)
本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:
一、工程概况:
1、工程地点:文三西路2号古荡街道办事处
2、工程名称:屋面防水维修工程
3、工程内容:进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材
4、承包方式:包工、包料
5、承包价格:28200元
二、乙方职责:
1、本工程开工之日起,听从甲方安排、服从甲方指挥,不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业,要带安全帽,屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成
2、在屋面防水维修过程中,乙方要严格遵守文明安全规章制度,如有违反安全规章制度所造成的安全事故,由乙方自己承担
3、质量保证,乙方所施工的屋面防水维修工程,在一年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)
三、甲方职责:
1、甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通
2、协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保补漏工程顺利进行
四、付款方法:
屋面防水维修工程开工后,甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)
五、法律责任:
1、合同签订之日起,任何一方不得擅自终止合同,违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金
2、合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神,及时协商解决,如协商不成,任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁,及向人民法院提起诉讼
3、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,以上条款望双方共同遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字盖章生效、
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
屋面维修施工合同8
甲方:
乙方:
一、合同要约
甲方将石桥小学综合楼屋顶防水工程及墙面维修工程承包给乙方施工,承包方式为包工包料,合同承包金额壹万陆仟元整,工期七天。
二、施工质量要求
1、屋顶施工
翻开屋顶石棉瓦,重做屋顶沥青防水油膏,解决屋面渗水问题及排水不畅问题,对破损石棉瓦予以更换。
2、墙面施工
对污损墙面重新粉刷,要求平整洁白。
3、施工完毕应净建筑垃圾清理干净。
三、乙方责任
1、乙方应规范施工,保证材料品质,施工期间确保施工人员安全。如发生安全责任事故,由乙方负全部责任。
2、在规定工期内完工,并通过质量验收。
3、保证施工完毕后三年内屋面不出现渗水情况,免费维护。
四、甲方责任
1、甲方应做好工程跟踪监理,确保工程质量。
2、为乙方提供水、电及饮食等必要的施工及生活条件。
3、及时给付工程款。
五、付款
1、开工前给付壹万元,保证乙方采购合格材料。
2、施工完毕通过验收,付伍仟元。
3、余下壹仟元,一年后如未出现质量问题付清。
六、未尽事宜,另行协商。
甲方(签盖):
乙方(签字):
年月日:
屋面维修施工合同9
甲方:_________
乙方:_________
经甲乙双方友好协商,现就乙方承包甲方所属________广场大厦、________公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议:
1、工程具体范围:________广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水,卧龙公寓顶层面防水层,中餐厅层面防水层进行翻修处理,在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造,对部分节点与立面墙体进行防水处理,具体工程量见<附件清单>,具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。
2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包,包干价为_________元。
3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工,采用符合国家标准的材料,确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复,乙方承担修复的.所有费用。如在保修期内,出现质量问题,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方,甲方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。
4、工程进度及完成时间为7天,自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工,工期顺延,由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。
5、工程完工且经甲方验收合格后,甲方在七个工作日内支付工程款的80%即_________元,其余20%即_________元留作质量保修保证金,一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方,余款在五年保修期满时支付给乙方。
6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定,避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
7、本协议一式三份,双方各执一份,甲方物业公司一份,自双方签字之日起生效。
8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决,不能协商一致的,任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方:________商贸有限公司乙方:_________
授权人签字:_________授权人签字:_________
____年____月____日
屋面维修施工合同10
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 工程地点:
工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)
二、工程承包范围
承包范围: 屋面防水工程
三、合同工期:
开工日期: 竣工日期:
四、质量标准
工程质量标准: 合格
五、结算方式
根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据20______年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(20______)89号文件。
六、付款方式
竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清。
七、工程保修
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2.防水工程为年;
3.装修工程为年;
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;
5.供热与供冷系统为 6.给排水设施、道路等配套工程为 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
双方约定的其他工程质量保修事项: 本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。 七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
八、合同生效
合同订立时间:
合同订立地点:
本合同双方约定 签字盖章 后生效
发 包 人(公章):
____年____月____日
承包人:
____年____月____日
第五篇:屋面防水维修施工合同
房屋屋面防水维修合同
甲方:新疆地矿局第三水文工程地质大队
代表:物业管理中心
乙方:杨芳孝身份证号;***218 合同签定地点:物业管理中心办公室
合同签定时间:2011年4月1日
为了明确双方在施工过程中的权利和义务,结合工程实际情况,经甲乙双方协商确定本合同,以保证甲、乙双方的共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称:甲方住宅楼9号楼1、2、3单元屋面防水维修46处共计46㎡与9号楼1单元地下室渗水维修
2、工程地点:喀什市多来特巴格路92号第三水文工程地质大队9号楼。
3、承包方式:包工包料、总价包干(乙方不得将此项工程转包)。
4、工程总价:5500元(伍仟伍佰元整)。
5、工期:2011年4月2日开工至2011年4月6日完工。
6、付款方式:施工完毕经甲方验收合格,乙方提供正规税务发票,甲方向乙方支付97%的工程款。余款3%作为质保金,工程结束贰年内无质量问题,甲方一次向乙方性付清。
第二条工程量及要求
1、工程量:乙方为甲方维修地质二队9号楼1、2、3单元屋面防水维修大小46处共计46㎡和9号楼1单元地下室雨水倒灌渗水维修。
2、维修要求:⑴、大面积防水维修部位需将维修面水泥砂浆填实抹灰抹平带砂SBS修复,小洞维修需将表面清理干净带砂SBS修复,女儿墙处防水维修水泥砂浆填实抹平,松木条加固带砂SBS修复,保证日后不渗不漏。
⑵1单元地下室雨水倒灌维修,需将暖气检查井内积聚淤泥清理干净,雨水倒灌部位防水处理,回填压实保证日后不渗不漏。
3、在施工过程中乙方不得损坏其他做未修复的部分,如有损坏负
责修复或赔偿。
第三条安全与措施
乙方按国家有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用。
第四条材料采购
乙方采购,由甲方验收材料。
第五条 工程进度、质量验收
1、乙方必须按甲方的要求进度组织施工,接受甲方委派的管理人员对进度、质量的检验、监督。如达不到甲方对质量及进度的要求,乙方应按甲方提出的改进措施进行整改。
2、乙方应按标准、规范的要求施工,随时接受甲方委派管理人员的检查与验收,并按甲方的要求返工,承担自身原因导致返工造成的费用。
3、上述检查验收合格后,在质保期内因乙方原因引起的质量问题,造成甲方或住户财产损失的,由乙方全额承担责任和产生的损失费用。
第六条施工现场清理
乙方在交工前,施工现场清理干净,符合甲方的要求。
第七条不可抗力
不可抗力发生后乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,如有发生双方各自承担损失。
第八条违约
1、乙方不能按合同工期竣工,每延误一天扣50元,因施工质量达不到甲方要求或发生其他使合同无法正常履行和中途退出的责任由乙方自己承担,给甲方造成的损失由乙方承担责任。
2、验收合格,乙方出据正规税务发票后,无其他及质量问题,甲方应在15日内向乙方支付97%的工程款,如有违约每天向乙方支付50元/天。
第九条保修期限
甲方签字验收之日起维修房屋的保修期限为贰年。
第十条保修金的支付方法
保修金为工程总价的3%(壹佰陆拾伍元整),保修期满后,乙方完成保修任务,甲方一次性付清。
第十一条争议的解决
双方协商解决,协商不成的,由法院依法裁决。
第十二条合同的生效与终止
1、自本合同签定的生效之日起生效,合同终止除有关保修条款仍然生效外,在验收结束后其它条款即告终止。保修期满无质量问题,保修期条款终止。
2、合同生效日期:自双方签字合同之日起生效。
3、合同终止日期:完工后,保修条例仍然生效,保修期满后,本合同即行终止。
第十三条本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):新疆地矿局乙方:
第三水文工程地质大队
地址:喀什市多来提巴格路92号地址:喀什市夏马力巴格乡11大队 代表人:身份证号:***218 电话:0998-2611526电话:***
合同签定日期2011年4月1日