造价培训2013.10.9考题(无答案版本)

第一篇：造价培训2013.10.9考题(无答案版本)

2013年10月11日造价人员培训考试试卷

【试卷中所涉及的“司法解释”是指最高人民法院施行的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，该司法解释是当前各级人民法院和仲裁机构审理建设工程施工合同案件最重要、最直接的依据。】

参考者姓名：

一、填空题：（15题*2分）

1.执业人员拿到项目资料后，必须与副总及总审或委托方交流，详细了解（委托方）意图要求，按时按质完成项目初稿，并做好工作底稿记录(涉及到审计审减的或审增项目，《初稿审减或审增的清单》必须第一时间发送电子版记录给主管副总及总审备查)。2.根据乙方反馈的书面意见，在得到委托方确认后，公司方可组织人员进行讨论，应编制《审减或审增的清单》，该清单必须第一时间发送电子版记录给主管副总及总审备查)。此程序适合第二稿，原则上不允许达到第（三）稿。

3．三方达成一致意见后，三方签署《审核结果汇总表》。如果最后仍不能与施工方达成一致意见时，在征求委托方意见后，可以由委托方组织一次面对面讨论会，并根据该讨论会议记录，委托方与（施工方）两方签署《审核结果汇总表》。如施工方仍不同意，则可以出具附带说明的正式报告书。

4．鉴定机构和鉴定人员在承办工程造价鉴定工作中除应符合本规程外，还应符合国家现行有关法律、法规、规章及（相关标准）的规定。

5．本规程中定义的鉴定人员是指鉴定机构中接受纷争项目工程造价鉴定业务委托的（自然人）。

6．对鉴定委托人要求鉴定受托人不与（利害关系人）发生联系的，鉴定受托人应按照鉴定委托人的要求开展工作。

7．鉴定委托人确定由当事人交纳鉴定费的，鉴定机构应督促当事人在接到交款通知后的（十）天内到款。对当事人在通知期限内拒不交款的，鉴定机构可中止鉴定工作，中止期不计人鉴定期限。

8．对于当事人逾期提交的举证资料，鉴定机构不得擅自组织交换证据和质证。但对于经鉴定委托人或（对方当事人）同意的除外。

9．进入鉴定工作程序后，鉴定机构宜采取与当事人核对工程量、套取定额(或计取单价)、取费等过程逐步完成鉴定；对鉴定委托人认为鉴定机构不必要与当事人做核对工作，或鉴定机构认为不必要与当事人核对的纠纷项目，鉴定机构可直接出具（鉴定意见）或鉴定意见征询意见稿。

/ 8

2013年10月11日造价人员培训考试试卷

10．在合同履行中，当事人有关工程的洽商、变更、索赔等（书面协议或文件）的解释顺序按时间排序，后立的文件优先于先立的文件。

11．省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，应由（发包人）承担。但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外。

12．合同约定由承包人采购材料和工程设备的，（物价风险）应由发承包双方合理分摊：如果主要材料、工程设备单价变化小于或等于5％的，不予调整；如主要材料、工程设备单价变化大于5％的，如合同工期得到履行，发承包方各承担50％；如因发包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者，并由发包人承担；如因承包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者，并由承包人承担。13．鉴定意见书中应按照鉴定工作的时间顺序，简述鉴定的工作过程和各项工作期间发现项目纠纷当事人争议的焦点及（解决矛盾的方法）。

14．归档的工程造价鉴定成果文件应包括（鉴定意见书）、补充鉴定意见书、补充说明等。鉴定意见书应包括封面、签署页、目录、鉴定人员声明、鉴定意见书正文、有关附件等。

15．证据规则第28条规定：“一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定结论，另一方当事人有证据足以反驳并申请重新鉴定的，（人民法院）应予准许。”

二、判断题：（40题*2分）

1.工程造价咨询企业应在其资质等级许可的范围内，接受国家、政府等有权机关的委托开展鉴定活动，超出资质等级许可出具的鉴定意见书无效，并应承担相应责任。（√）2.当事人对鉴定受托人发出威胁，导致鉴定不能进行的，可终止鉴定（√）3．鉴定受托人无法预收到鉴定费用的，可终止鉴定（√）

4．终止鉴定的，鉴定机构应根据终止的原因及责任，全部退还有关鉴定费用。（×）5．项目工程造价金额2000~5000万元时，鉴定时间为了120日历天。（√）

6．鉴定举证期限应从当事人收到鉴定机构要求其提交举证资料清单的次日起算，不少于五个工作日，最长不超过十个工作日。（√）

7．鉴定机构不宜收取鉴定资料或举证资料原件，宜收取经核对无误的复制件，必要时可采取原件扫描、拍照、摄像等方法留取证据。（√）

8．鉴定过程中，纠纷当事人主动向鉴定委托人补充举证资料，已经质证再转交鉴定机构的 2 / 8

2013年10月11日造价人员培训考试试卷

补充资料，鉴定机构可以直接作为鉴定资料使用；（√）

9．对超过了举证期限，或鉴定过程中当事人向鉴定机构主动要求补充举证资料的，鉴定机构应要求当事人首先向鉴定委托人提出申请，鉴定委托人同意当事人补充举证资料的，鉴定机构应要求当事人填写补交举证资料申请表，并按本规程补充资料执行取证和质证等程序。（√）

10．为了保证鉴定质量，按照本行业有关规定执行审核审定制。不同单位工程的经办人员与审核人员可以互相交叉，但同一人不得兼任同一单位工程的经办、审核。（√）11．项目鉴定范围和内容必须符合鉴定委托文书，鉴定成果文件表述的鉴定范围和内容必须符合鉴定委托文书要求，不得作出不符合委托的鉴定表述。（√）

12．鉴定委托人要求受托人确定合同优先解释顺序的，宜选择如下优先解释顺序：（√）1 合同协议书； 2 中标通知书； 3 投标书及其附件； 4 合同专用条款； 5 合同通用条款；

标准、规范及有关技术文件； 7 图纸； 8 工程量清单； 9 工程报价单或预算书；

当上述文件不全时，其顺序依然有效。

13．当事人未约定调价计算方法的，鉴定受托人应首先要求当事人协商确定鉴定中需要采用的计算方法；当事人不能协调达成一致意见的，鉴定受托人应提请鉴定受托人确定计算方法；鉴定受托人要求鉴定受托人确定计算方法，鉴定受托人可依据建设科学技术和工程造价、经济专门知识进行鉴别和判断并提供鉴定意见。（×）14．管理费和利润的风险由发包人全部承担（×）

15．由于不可抗力解除合同的，发包人应向承包人支付承包人撤离现场所需的合理费用，包括雇员遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用。（√）

16．鉴定意见书的附件应包括：鉴定计算书；鉴定委托书；鉴定机构的营业执照、资质证书、项目备案书以及鉴定人员的注册证书等；鉴定过程中使用过并需要在鉴定意见书中作附件装订入册的项目特有资料等。（√）

/ 8

2013年10月11日造价人员培训考试试卷

17．归档的工作底稿应包括工程量计算核实记录表、现场勘验记录、鉴定编制人的编制工作底稿、审核人的审核工作底稿、审定人的审定工作底稿、询价记录、各种有关记录等。（√）

18．按最高人民法院法函(2006)68号文件规定，“工程造价咨询单位不属于实行司法鉴定登记管理制度的范围”。（√）

19．鉴定人应当出庭接受当事人质询。鉴定人确因特殊原因无法出庭的，经人民法院准许，可以书面答复当事人的质询。（√）

20.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”，这是最高院对建设工程造价鉴定范围的有关规定。（√）

21.鉴定结论是我国《民事诉讼法》规定的七种民事诉讼证据中的一种，于今年1月1日施行的新的《民事诉讼法》把“鉴定结论”修订为“鉴定意见”。因为新《民事诉讼法》已把“鉴定结论”修订为“鉴定意见”，鉴定规程的术语中，也没有了“鉴定结论”这种说法，取而代之的是第2.0.5条的“鉴定意见”，以上这些反映出不论是立法还是行业规范，都在从立法上预防司法鉴定左右案件的处理，预防“以鉴代判”的违法操作。（√）22.按最高人民法院法函(2006)68号文件规定，“工程造价咨询单位不属于实行司法鉴定登记管理制度的范围”。目前，工程造价司法鉴定单位的资格取得，其司法鉴定能力由省级司法主管部门认可，其专业技术能力尤其是鉴定人员的造价工程师资格由建设主管部门认可颁发，各地高级人民法院(也有部分地区中级人民法院)根据司法主管部门核发的《司法鉴定许可证》和符合专业技术能力的机构以及具有造价工程师资格和实践经验的人员确立鉴定资格目册。（√）

23.在实践中，也有案件一方当事人自行委托有关部门进行了鉴定并已有鉴定意见。对此，证据规则第28条规定：“一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定结论，另一方当事人有证据足以反驳并申请重新鉴定的，人民法院应予准许。”（√）

24.法院或仲裁机构应对鉴定意见进行七个方面的审查。证据规则第29条规定：“审判人员对鉴定人出具的鉴定书，应当审查是否具有下列内容：（√）

(一)委托人姓名或者名称、委托鉴定的内容；

(二)委托鉴定的材料；

(三)鉴定的依据及使用的科学技术手段；

(四)对鉴定过程的说明；

(五)明确的鉴定结论；

/ 8

2013年10月11日造价人员培训考试试卷

(六)对鉴定人鉴定资格的说明；

(七)鉴定人员及鉴定机构签名盖章。”

法院或仲裁机构要采信的鉴定意见应当经过法庭的庭审质证。证据规则第59条规定：“鉴定人应当出庭接受当事人质询。鉴定人确因特殊原因无法出庭的，经人民法院准许，可以书面答复当事人的质询。”第60条还规定：“经法庭许可，当事人可以向证人、鉴定人、勘验人发问”。当事人对鉴定机构在鉴定过程中不符合证据规则第59、60条规定的事项，可以在质证时提出抗辩和不同意见。

25.司法解释第22条规定：“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持” ,此处固定价仅是对合同约定风险范围内的固定价部分不予鉴定。（×）

26.司法解释第23条规定：“当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外”。如果鉴定人超越委托范围进行鉴定违反了司法解释的明确规定，法院在案件庭审质证时，对鉴定单位超越委托范围的鉴定结论不组织庭审质证。（√）

27.造价鉴定与工程质量的关系，司法解释确定的原则是：不论合同是否有效，工程价款的结算必须与已完工程质量是否合格直接挂钩处理，或者说，最高院设定的工程价款计价，是有效合同参照无效合同的处理原则。对此，不论合同是否有效，鉴定人在对造价进行鉴定时一定要审计已完工程的质量是否合格作为鉴定的前提。（√）

28.按司法鉴定委托法律关系，申请人的证据应提供给法院或仲裁机构，再由委托人移交给鉴定人。实践中，有的法院或仲裁机构让申请人直接把鉴材证据提供给鉴定人，此种操作不规范，容易疏忽证据本身的真实性确认环节。（√）

29.如果鉴定委托人未明确举证期限，鉴定机构可依法、依规向当事人明确举证期限，并报鉴定委托人备案；且鉴定人须书面明确过期应视为当事人放弃权利。（√）

30.鉴定人应在鉴定过程中对工程量的确定、鉴定范围、取费原则、计价方法等问题随时做好会商纪要。对需现场勘察的项目应做好勘验笔录，此类证据，质证时法庭可能要求当庭验看。√）

31.勘验笔录的基本内容应当包括勘验的时间、地点、勘验人、在场人、勘验的经过和结果。勘验笔录应当由勘验人、到场人签字才具有效力。（√）

32.鉴定规程总则第1.0.3条确定的造价司法鉴定的客观性原则，要求鉴定人只是对案件的客观事实进行分析评判，鉴定人只是受托对案件的专门性问题做出技术层面的分析，对自

/ 8

2013年10月11日造价人员培训考试试卷

己难以确定的事项应根据案情提出供仲裁庭裁判的参考意见，而无权对案件事实、当事人的是非以及法律定性直接做出判断结论，否则就是以鉴代判，程序违法。（√）33.在建设工程案件司法鉴定的实践中，当事人与鉴定单位发生矛盾的最大的问题，是不少鉴定单位在司法鉴定中或者不承认当事人的签证；或者用定额标准擅自改变当事人的签证约定，这违反了司法解释的明确规定，其实质是鉴定人凌驾于当事人之上，违反了当事人意思自治的原则。（√）

34.鉴定人在建设工程合同案件的司法鉴定过程中，往往会遇到各种比较为难的情形：或者由于证据缺乏，根据已有证据难以作出确定结论的；或者当事人对合同效力持有争议，法院尚未释明合同效力的；或者争议双方各自都有证据证明自己观点能够成立，导致鉴定人对有些问题不能出具确定的结论的；如果遇到此类情况之一，则应该终止鉴定。（×）35.合同无效但质量合格可予支持承包人所发生的直接成本，但不能支持有效合同才能获取的利润。（√）

36.司法实践中，因工程质量合格与否形成争议；或者当一方提出价款请求时另一方提出质量缺陷的反请求，于是造价和质量都成为司法鉴定的对象。两者的互相关系是，当质量缺陷及责任人有鉴定结论后，对缺陷的整改或加固费用的鉴定，应由具有相应造价鉴定资质的鉴定人另行鉴定。建设工程质量鉴定除了司法鉴定一般要求外，还具有鉴定人资质条件和检测手段等方面的特殊要求。（√）

37.工期争议可以通过司法鉴定方式解决。工期鉴定事项主要涉及工期能否顺延、顺延日期以及工期延误造成损失的鉴定。当事人提出工期鉴定，须提供设计变更联系单，发包人或监理单位的确认签证，施工单位的停工、窝工等方面依约工期应当顺延的相应证据，当鉴定人按合同约定难以确定工期增减时，可按政府主管部门制定的工期定额标准进行鉴定。对没有地方工期定额标准的，鉴定人也可按合同约定的建筑面积与合同工期的比值套算出增减工程量所涉工期顺延或延误的期限。（√）38.鉴于人在质证时应注意的主要问题有：（√）

(1)有的鉴定单位对鉴定的具体工作如数据计算等事实上委托了相关人员或外聘人员，但出庭接受质证时必须有鉴定报告中所列的有资质的造价工程师亲自出庭，出庭时须携带鉴定机构和鉴定人的资质证书以接受当事人的查证。

(2)鉴定人对所出具的鉴定意见应当出庭接受当事人的质证，并应根据当事人已经提出的或可能提出的问题和意见，预做分析研究，做好鉴定意见质证所依据的事实依据和法律依据方面的准备工作。

/ 8

2013年10月11日造价人员培训考试试卷

(3)将鉴定结论所涉的鉴材和所依据的鉴定标准事先经过整理，标明出处并带到庭上，当事人提出相关问题时能够快捷地当庭出示证据或依据。

（4)对当事人可能庭上提出对鉴定方法或技术标准方面的质疑，鉴定人应事先准备好相应的有关资料，能够顺利通过委托人的提问和质询。

(5)有些数据的计算比较复杂，会涉及到具体的演算过程和公式，当事人往往会带专家证人到庭，鉴定人应携带计算底稿，以应对当事人或专家证人提问。

(6)对当事人就鉴定结论所列需说明的问题提出的新的事实或新的证据，如确有必要作补充鉴定的，应根据委托人的要求按时提供补充鉴定结论。

39.电子证据，包括电子邮件、电子聊天记录，应该尽量采用实名方式取得。（√）40.公正性原则。是指鉴定结论的公信度和公正性要求，是诉讼所追求目的的客观性的必然要求。包括立场公正、行为公正、程序公正、方法公正、鉴定意见实体公正。（√）

三、选择题：（6题*5分）

1．工程造价鉴定活动应当遵循以下原则（ABCD）A合法性原则 B独立性原则 C公正性原则 D客观性原则

2．具有下列情形之一的委托，鉴定受托人应不受理其业务（ABCDE）A委托事项的用途违背社会公德 B超出工程造价咨询业务范围

C委托事项不合法但未超出本企业工程造价咨询业务资质等级范围的； D鉴定要求不符合相关技术规范的；

E委托事项超出本企业专业能力和技术条件的；

3．鉴定委托人向鉴定机构交付、能直接用作鉴定依据的资料称为鉴定资料；当事人向鉴定机构提交的举证资料，经过当事人之间（ABC）后才可用作鉴定依据，也称为鉴定资料。A交换 B确认 C质证

/ 8

2013年10月11日造价人员培训考试试卷

D收集整理

4．鉴定机构应在确定受理鉴定委托之日起，根据纠纷项目工程造价金额，在鉴定期限表规定的时限内完成鉴定工作。鉴定机构与鉴定委托人对完成鉴定的时限另有约定的，从其约定。但等待当事人提交（ABCDE）等所需的时间不应计人鉴定期限。A举证资料 B补交资料 C交换资料 D质证

E、对征询意见稿反馈意见

5．如果当事人纠纷项目的合同出现如下情况，鉴定受托人可以事实为依据，根据国家法律、法规、规章和规范性文件、有权机关发布的标准和本规程有关规定，独立选择适用的计价依据和方法形成鉴定意见，选择计价依据和方法的理由应在成果文件中表述：（ABC）A合同无效；

B合同对计价依据和方法约定不明；

C合同约定的计价依据和方法无法对纠纷部分进行鉴定。D合同约定的计价依据可以对纠纷部分进行鉴定。E合同对计价依据和方法约定

6．因不可抗力事件导致的费用纠纷，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：（ABCDE）

A合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

B发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； C承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

D停丁期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

E工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

/ 8

第二篇：前厅服务员考题无答案

填空题：每空一分

服务员服务规章制度

1、餐前把所有的备用物品摆放到()，()、()。

2、注意自己的()，不()，备好自己的工作用具如：打火机、笔等。

3、保持()，保证良好的()，个人私事不能带入工作当中。

4、随时清理()和()，按标准()。

5、协助迎宾员安排客人入座。

6、备好客用开水，根据不同的客人，合理安排他们()。

7、善于观察、分清楚谁是()。

8、解答客人提出的有关()的问题，收集相关意见，及时向餐厅主管反映。服务礼仪：1、2、3、4、5、6、全员随时随处见到顾客（）、（）、问候、（）的礼仪印象。最好的心态：（）、（）、（）。最好的状态：（）、（）。最好的礼仪：（）、点头、（）、鞠躬。最专业的服务：（）、（）、（）、（）

客人到来的时候有---（）声，遇到客人的时候有---（）声，得到（）的时候有---致谢声，麻烦客人的时候有---（）声，宾客离店的时候有---（）声。心智成长篇：

1、知识是（），能力是（），胸怀（）

2、任何时候先（）再处理事情，否则事倍功半。

3、人际关系的五个秘诀，最重要的五个字：（“”）；最重要的四个字：“（）？”；最重要的三个字“（）”；最重要的两个字“（）”；最不重要的一个字：（）。

4、（）的状态是（），在员工面前、客人面前永远保持这个状态，成功永远属于自己！这是一个人成功的秘密！

5、沟通的五个基本步骤：（）、（）、（）、（）、（）。沟通的五个心：（）、包容心、同理心、（）、爱心。

劳 动 纪 律

一、提前（）到岗，换好（），检查好仪容，仪表。

二、上班时间站立规范，不得（），不准（），上班按规定时间在自己区域（），面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所，违者一次罚款5--20元。

三、遇到（），要主动问好点头致意，不能视而不见。违者一次罚款5-20元。

四、客人来要说欢迎光临，（）；在服务过程中请使用（），客人买单要致谢，客人离时要送客，请客人慢走，并诚心欢迎客人下次光临，使用礼貌用语()。违者一次罚款5--20元。

五、不准与客人争吵，要记住客人（），不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单，给酒店造成的损失由本人承担。视情节轻重罚款 20--200元。

六、拾到客人物品必须上交吧台或上一级导保管，并尽快与客人取得联系，不准（），占为己有。一经发现，罚款2~200元并后果自负。

七、如遇客人较多时，不得（），离岗要上报领班(包括上洗手间），领班安排人员顶岗后，才能离开。否则所造成的后果由本人承担，并罚款20元/每次。

八、不准在餐厅内()，不准在餐厅、包厢、公共场所()、()，违者视情节轻重罚1-5元。

九、不得（），或（），严禁向外界人（）或（），违者开除处理。

上班时间不准（），更不准私自吃、用洒店或客人的食物。违者罚款50-200元，情节严重者开除。

十、不准（）进入工作场所，违者罚数5一20元。

十一、下班后不准在（），违者罚款5元。

十二、熟悉业务知识，了解每天供应的菜式及酒水、熟记菜单洒水单，如因()，造成客人不满情绪的，视情节轻重，初次罚款是5—50元，下岗培训三天（）。所造成的损失由本人承担。

十三、不许利用职务之便（）。一经发现罚款5—100元。

十四、不许向客人只推荐（）以此误导客人，一经发现视情节轻重罚款10—50元；

简答题：

详细叙述一个自己亲身经历的服务案例。(写在后面)

第三篇：党课培训考题及答案

1、党的十八大主题

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，解放思想，改革开放，凝聚力量，攻坚克难，坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进，为全面建成小康社会而奋斗。

2、中国共产党指导思想、性质、宗旨、指导思想。

中国共产党指导思想是指马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。

中国共产党性质：中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队，是中国特色社会主义事业的领导核心，代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益。中国共产党宗旨：全心全意为人民服务

中国共产党指导思想：中国共产党以马克思列宁主义宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想作为自己的行动指南

3、政党的阶级性、先进性。

政党是指集中代表一定阶级、阶层或社会集团的利益，并以夺取、行使或参与行使国家权力为目标的政治组织。政党的本质是特定阶级利益的集中代表者。政党区别于其他政治团体的根本标志是政党具有阶级性

政党的基本特征。

其一，政党具有鲜明的阶级性(本质属性)。任何政党都是一定阶级的政治组织，都集中代表一定阶级、阶层或社会集团的利益。阶级性是政党的本质属性。

其二，政党与政权紧密联系，夺取、参与、维护、支持政权是政党的政治目标。政党和国家主权的紧密联系是政党区别于一般政治组织、社会团体的根本标志。

其三，政党具有自己的组织和纪律。政党的组织是政党存在的组织形式，是政党从事政治活动的基本依托。政党的纪律是政党的基本行为规范，是政党从事正式活动的必要保证。

政党的先进性，是指一定阶级、阶层和集团中的先进分子，顺应时代进步潮流，代表和实现本阶级利益的各种思想和行动的集中体现。

中国共产党的阶级性：中国共产党是以工人阶级为基础，代表工人阶级和最广大人民的利益的。

中国共产党的先进性：

1、党是由工人阶级先进分子组成的。

2、党是以马克思主义作为行动指南的

3、党是按照民主集中制的原则组织起来的

4、“三个代表”重要思想内容及其如何贯彻落实

“三个代表”重要思想内容是指中国共产党始终代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的前进方向,代表中国最广大人民的根本利益。

贯彻落实“三个代表”思想内容，关键在坚持与时俱进，核心在坚持党的先进性，本质在坚持执政为民。贯彻落实“三个代表”重要思想，第一，必须使全党始终保持与时俱进的精神状态，不断开拓马克思理论发展的新境界。第二，必须把发展作为党执政兴国的第一要务，不断开创现代化建设的新局面。第三，必须最广泛最充分地调动一切积极因素，不断为中华民族的伟大复兴增添新力量。第四，必须以改革的精神推进党的建设，不断为党的肌体注入新活力。

5、社会主义的本质、主要矛盾、根本任务、目的。

社会主义的本质：解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。P72 社会主义主要矛盾是：人民日益增长的物质文化需要同落后的社会主义生产之间的矛盾 社会主义的根本任务是：发展生产力，社会主义的目的是消灭剥削，消除两极分化，最终实现共同富裕.5、党的最高理想、现阶段任务

党的最高理想是：实现共产主义。P70

现阶段任务是：领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自立更生，艰苦奋斗，为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。P76

7、党的四项基本原则

指坚持社会主义道路，坚持人民民主专政，坚持中国共产党领导，坚持马克思列宁主义、毛泽东思想.8、改革开放以来我们取得成绩和进步的根本原因、各项工作总的出发点和检验标准

改革开放以来我们取得成绩和进步的根本原因是：开辟了中国特色社会主义道路，形成了中国特色社会主义理论体系。

各项工作总的出发点和检验标准是：有利于发展社会主义社会的生产力，有利于增强社会主义国家的综合国力，有利于提高人民的生活水平

7、四项基本原则和改革开放

四项基本原则：就是“第一，必须坚持社会主义道路；第二，必须坚持人民民主专政；第三，必须坚持共产党的领导；第四，必须坚持马列主义、毛泽东思想。P201 改革开放是：党在新的时代条件下带领人民进行的新的伟大革命，是我们的强国之路。改革开放目的就是要解放和发展社会生产力，实现国家现代化，让中国人民富裕起来，振兴伟大的中华民族；就是要推动我国社会主义制度自我完善和发展，赋予社会主义新的生机活力，建设和发展中国特色社会主义；就是要在引领当代中国发展进步中加强和改进党的建设，保持和发展党的先进性，确保党始终走在时代前列。

8、党的基本路线，如何坚持和贯彻党的基本路线

党在社会主义初级阶段的基本路线：领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则（即坚持社会主义道路、坚持人民民主专政、坚持共产党的领导、坚持马克思列宁主义毛泽东思想），坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家而奋斗。

如何坚持和贯彻：坚持党的基本路线不动摇，必须高举邓小平理论的伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想。只有全面党握了邓小平理论和“三个代表”重要思想，才能深刻理解党的基本路线的实质和意义，提高贯彻执行党的基本路线的自觉性；才能排除干扰，增强贯彻执行党的基本路线的坚定性。高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，是坚持党的基本路线的根本保证，也是推进建设中国特色社会主义事业的内在要求。坚持党的基本路线不动摇，关键是坚持以经济建设为中心不动摇。能否坚持以经济建设为中心，是关系到我国社会主义现代化的成败，关系社会主义的前途和命运的大问题。如果经济建设这个中心发生动摇，整个基本路线就会被动摇。坚持党的基本路线不动摇，必须把改革开放同四项基本原则统一起来，正确处理改革发展和稳定的关系。四项基本原则是立国之本，改革开放是强国之路。坚持党的基本路线不动摇，就要把二者统一起来，使其相互依存、相互促进，并正确处理好改革、发展、稳定的关系。坚持党的基本路线不动摇，必须加强党的建设。正确的政治路线要靠组织路线来保证。党的基本路线要通过各级党组织来贯彻执行。坚持党的基本路线不动摇，关键是要把共产党内部搞好。

8、中国共产党党员及要求、条件

中国共产党党员：中国工人阶级的有共产主义觉悟的先锋战士。P204 中国共产党党员要求：中国共产党党员必须全心全意为人民服务，不惜牺牲个人的一切，为实现共产主义奋斗终身。中国共产党党员永远是劳动人民的普通一员，除了法律和政策规定范围内的个人利益和工作职权以外，所有共产党员都不得谋求任何私利和特权。

中国共产党党员条件：年满十八岁的中国工人、农民、军人、知识分子和其他社会阶层的先进分子，承认党的纲领和章程，愿意参加党的一个组织并在其中积极工作、执行党的决议和按期交纳党费，可以申请加入中国共产党。9民主集中制含义及贯彻执行的有关要求

民主集中制含义是：民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合的制度。P 95 贯彻执行民主集中制的有关要求是：

1、党员个人服从党的组织，少数服从多数，下级组织服从上级组织，全党各个组织和全体党员服从党的全国代表大会和中央委员会。

2、党的各级领导机关，除了它们派出的代表机关和在非党组织中的党组外，都，由选举产生。

3、党的最高领导机关，是党的全国代表大会和它产生的中央委员会。

4、党的上级组织要经常听取下级组织和党员群众的意见，及时解决他们提出的问题。

5、党的各级委员会实行集中领导和个人分工负责相结合的制度。

6、党禁止任何形式的个人崇拜。

10、新时期发展党员工作的方针

新时期发展党员工作的方针是“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展。”

11、党的基层组织

党的基层组织，是指企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、社会组织、人民解放军连队和其他基层单位党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，还包括基层委员会经批准设立的纪律委员会。P103

12、党的纪律及其特征

党的纪律：是党按照民主集中制的原则，根据党的性质、纳领、革命发展的进程和实现党的路线方针政策的需要而确立的各种党规党法的总称，是党的组织和党员必须遵守的行为规则。

党的纪律特征：

一、客观性。

二、严肃性。

三、自觉性。

13、党的领导、毛泽东思想的灵魂、群众路线。

党的领导：中国共产党 毛泽东思想的灵魂：：实事求是，群众路线，独立自主

群众路线：就是一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去的路线。

14、科学发展观内涵

科学发展观内涵：第一要义是发展，核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续，根本方法是统筹兼顾。

15、如何正确对待党组织的决议和党的政策？

党员个人必须服从党的组织是党的民主集中制的一个重要方面。党章规定：党员个人服从党的组织，少数服从多数，下级组织服从上级组织，全党各个组织和全体党员服从党的全国代表大会和中央委员会。

党员个人必须服从党的组织，这是因为，每个党员是党的一分子，只有个人服从组织，党才能形成统一的整体。如果党员可以随心所欲地对待党组织的决议、决定，不遵守党的纪律，那么，也就丧失了战斗力。同时，在党的政治生活中，一般来说，党组织的决定反映和集中了大多数党员的要求和意见，服从组织的决定，就是服从正确或比较正确的意见。在某些时候，也会发生党员个人的意见和党组织的意见不一致，一时难以辨明哪个正确的情况，在这种情况下，为了维护党组织的集中统一，同样要求党员个人在行动上必须服从组织决定。党允许党员保留个人意见，并且可以把自己的意见向党的上级组织直至中央提出。这样既可以保证党在行动上的统一，又可以防止压制党员的正确意见。

15、党员先进与落后标准 党员先进性的标准：党的先进性是具体的、历史的，不同的时期有不同的内涵。与之相适应，衡量共产党员先进性的标准也是具体的、历史的，在不同的时期有不同的要求，呈现出不同的特征。随着我们党所处的历史方位、所肩负的历史任务的变化，党的先进性的内容也在不断丰富，先进性的标准日臻完善。新时期共产党员先进性的标准具有以下几个基本特征：1.坚持先进性和广泛性的统一，2.坚持长期性和阶段性的统一，3.坚持继承性和时代性的统一，4.坚持普遍性和特殊性的统一。

16、上下级党组织之间关系

党的组织制度规定，“下级组织服从上级组织”，也就是说，上级组织和下级组织是领导和被领导的关系。党的上级组织要经常听取下级组织的意见，及时解决他们提出的问题；对同下级组织有关的重要问题作出决定时，在通常情况下，要征求下级组织的意见；要保证下级组织能够正常行使他们的职权，凡属应由下级组织处理的问题，如无特殊情况，不要于预。党的下级组织既要向上级组织请示和报告工作，又要独立负责地解决自己职责范围内的问题；下级组织必须坚决执行上级组织的决定，如认为上级组织的决定不符合本地区、本部门的实际情况可以请求改变，如果上级组织坚持原决定，下级组织必须执行，不得公开发表不同意见，但有权向再上一级组织报告。上下级组织之间要互通情报、互相支持和互相监督。

17、“三个代表”重要思想与马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的关系。“三个代表”重要思想是对马列主义,毛泽东思想,邓小平理论的继承和发展，是一脉相承,与时俱进的。

“三个代表”重要思想是中国化的马克思主义。

1、毛泽东思想把马克思主义同中国革命实践相结合，解决了在半封建半殖民地国家建立社会社会主义制度的问题，是中国化的马克思主义，主要包括：实事求是的思想、农村包围城市理论、持久战理论、阶级分析理论等；

2、邓小平理论把马克思主义理论与中国社会主义建设实际相结合，解决了怎样建设社会主义问题，主要包括，解放思想、实事求是的理论，社会主义初级阶段理论，商品经济和社会主义市场经济理论，改革开放理论、一国两制等；

3、“三个代表”重要思想立足马克思主义基本理论，对毛泽东思想和邓小平理论进行科学概括，系统解决了在中国如何建设社会主义的问题，包括和谐社会理论，党的执政地位和加强党的建设理论，社会主义道德建设、依法治国、以德治国理论等；

4、马克思主义理论是发展的理论，发展理论就要与时俱进。马列主义,毛泽东思想,邓小平理论、“三个代表”重要思想的发展过程就是与时俱进的过程。

18、改革及其目的

改革开放是：党在新的时代条件下带领人民进行的新的伟大革命，是我们的强国之路。改革开放目的就是要解放和发展社会生产力，实现国家现代化，让中国人民富裕起来，振兴伟大的中华民族；就是要推动我国社会主义制度自我完善和发展，赋予社会主义新的生机活力，建设和发展中国特色社会主义；就是要在引领当代中国发展进步中加强和改进党的建设，保持和发展党的先进性，确保党始终走在时代前列。

19、预备党员、正式党员在权利方面的差异

在党章规定的共产党员的八项义务中，预备党员和正式党员是一样的。在八项权利中，预备党员和正式党员有七项是相同的，所不同的是正式党员有表决权、选举权和被选举权，而预备党员没有表决权、选举权和被选举权。

预备党员之所以没有表决权、选举权和被选举权，一是由于预备党员刚刚入党，一般地说，他们对党和党的事业的认识，对党的路线、方针、政策的理解，还只是初步的，同时，他们对党内政治生活的准则还不够熟悉。因此，要正确地运用党内的表决权、选举权和被选举权还有一个学习和熟悉的过程。二是由于党组织对预备党员正在进行进一步的教育和考察，为了对党的事业负责，在他们没有转为正式党员之前，也不宜享受表决权、选举权和被选举权。

20、党的建设必须在坚决实现基本要求。

党的建设必须坚决实现以下四项基本要求:1.坚持党的基本路线；2.坚持解放思想,实事求是,与时俱进；3.坚持全心全意为人民服务；4..坚持民主集中制。

21、构建社会主义和谐社会遵循的原则。

构建社会主义和谐社会遵循的原则：必须坚持以人为本，必须坚持科学发展，必须坚持改革开放，必须坚持民主法治，必须坚持正确处理改革发展稳定的关系，必须坚持在党的领导下全社会共同建设。

2、如何贯彻党的基本路线

贯彻党的基本路线：1.坚持党在社会主义初级阶段的基本路线，最根本的是坚持以经济建设为中心，不动摇，不断解放和发展社会生产力；2.坚持四项基本原则不动摇；3.坚持改革开放不动摇；4.坚持党的基本路线不动摇，必须正确处理好改革，发展，稳定三者之间的关系，巩固和发展安定团结的政治局面；5.坚持党的基本路线不动摇必须自力更生，艰苦奋斗。

23、入党的动机及以实际行动争取早日加入中国共产党。

入党的动机是一个人要求入党的内在原因和真实目的。

每个要求入党的积极分子，从争取入党的那天起，不但要立志为实现共产主义而奋斗，更要将这种愿望化为实际行动，具体要做好以下几方面：1.要坚持不懈地学习、学习、再学习；2.要坚定社会主义和共产主义理想信念；3.要自觉坚持党全心全意为人民服务的根本宗旨；4.要在学习和工作中努力创造一流业绩；5.要始终保持共产党人的高尚情操与革命气节。由此，每一个积极要求入党的积极分子，都必须对照党员标准严格要求自己，切实贯彻科学发展观，持之以恒，并在实践中锻炼和提高自己，争取早日成为合格的共产党员。

24、党内监督的重点

答：党内监督的重点内容：1.遵守党的章程和其他党内法规，维护中央权威，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议、决定及工作部署的情况。2.遵守宪法、法律，坚持依法执政的情况。3.贯彻执行民主集中制的的情况。4.保障党员权利的情况。5.在干部选拔任用工作中执行党和国家有关规定的情况。6.密切联系群众，实现、维护、发展人民群众根本利益的情况。7.廉洁自律和抓党风廉政建设的情况。

25、结合实际，谈谈如何认真学习党章，自觉遵守党章，切实贯彻党章，坚决维护党章。答:按照党的十八大要求，紧密联系中国特色社会主义的实际，认真学习党章，自觉遵守党章，切实贯彻党章，坚决维护党章。

1、学习党章,就要加强党的意识和党性观念.党章明确规定了党的性质,宗旨,任务,指导思想,奋斗目标,党的组织原则,党员的权利和义务,党的纪律等.2、遵守党章,就要自觉遵守党的原则和纪律.党章是党的最高行为规范,是全体党员必须遵守的基本准则,对各级党组织的政治行为,工作行为以及生活行为都提出了明确要求.3、贯彻党章,就要努力提高党的执政能力,加强先进性建设.4、维护党章,各级纪律检查机关,就必须全面履行职责,带头遵守,坚决维护.

第四篇：社区工作者面试考题无答案

1.自我介绍

2.你了解社区居委会工作吗？

3.你从事社区工作的优势与不足？

4.你将来打算如何干？

5.你的领导作出了一个错误的决定，你怎么办？

6.一个居民来办事，领导不在，你怎么办？

7.有人说腐败是经济的润滑剂，你怎么看？

8.城市有许多外来人口，作为社区工作者你怎样做好外来人口的管理和教育工作？

9.你对社会工作有什么看法？

10.领导安排你和同事去做件事，而这个同事不想和你去，你怎么办？

11.外省有考察团来你们社区考察，你怎么接待？

12.你认为社区孤寡老人最缺少的是什么？

13.你认为你是否能做好社区工作？

14.你被提拔后，你的2个同事，其中一个对你很好，另一个对你不好，你怎么办？

15.作为一名城管干部，上面安排你到公共户单位种树、搞绿化，可是公共户单位不给你搞，怎么办？

16.你觉得社区工作能否体现你的人生价值？

17.有人说社区工作任务多，事情多，待遇少，你怎么看待这个事情？

18.街道领导紧急布置了一项工作，你将如何完成？

19.谈谈你如何做好老龄工作？

20.如何解决社区内的具体问题（可能是家庭矛盾，可能是赡养问题，邻里纠纷等）

21.八一建军节快到了，要你组织一个活动，你怎么办？

22.你遇到过什么挫折，你从中获得了什么？

23.你的缺点是什么？

24.社区居委会安排你主持一次居民会议，你打算从哪些方面做好准备？

25.你对城市社区居委会的性质有哪些了解？

26.如果你所在的社区有一批成年残疾人，你打算怎么帮助他们？

27.结合你了解的情况，谈谈当前我国有哪些比较突出的社会问题？

28.谈谈怎样理解平常心？

29.你工作能力比较强，同事都来找你帮忙，有时候把他自己的工作也给你干，认为你肯定有时间，怎么办？接受还是拒绝？

30.你工作是相对比较艰苦的，你做好了哪些心理准备吗？之后你打算如何开展工作？怎么办？

31.现在商品房买不起，经济适用房又申请不上，已经是个普遍存在的问题，如果让你对此问题写个报告，你会如何开展调查。

32.四个词语“挫折，机遇，慈善，成功”编个故事，要求包含上述的四个词语，次序可以颠倒。

33.有关医疗改革，说现行的医疗制度存在问题，所以新的医疗改革要推出，你认为新的医疗制度应主要关注什么或解决什么问题？

34.如果你所在的社区旁边正在施工，而居民对施工的噪音很有意见，那么作为居委会的社区工作者你应该如何解决这个问题？

35.请你为社区居民做一份爱心活动策划.36.居民区边有个无照菜市场，有的居民支持，认为买菜方便，有的居民反对，扰民，你作为社区居委会工作人员，如何解决双方矛盾？

37.关于硕士论文造假，有何想法？

38.社区内新开一家宠物医院，手续齐全合法，方便了养宠物的居民，但遭到了很多人反对，如果你是社区工作者，你怎么做？

39.社区要举办一个关于消防安全的讲座，如果交由你负责，怎么做才能圆满举办？

40.你对高考人数下降的看法是怎样的？

41.如何得理空巢老人问题？

第五篇：班主任培训网上考题答案

祝大家考试过关！

单选题：

1、班级活动的最大特点是（实践性）

2.利用班会，板报，晚会等阵地，宣扬集体生活中的好人好事，批评偏离规范的言行这是班集体培养中的(强化法)

对班主任工作实施评价的不同阶段步聚中，构成评价的基础是（收集资料）

3.在小学，要求至少（两周）举行一次班会

4.班主任是学校社会家庭三方面教育影响的（协调）者

5班级管理过程的基本环节是：计划。实施，检查，总结

6.班会主题的设计应力求新颖，给学生以新奇感，有强烈的吸引力，这体现了班会确定主题的.（创造性原则）

7.（学生主体原则）要求班主任在工作中必须尊重并努力 发挥学生的主体性 班主任分析偶发事件要坚持（实事求是）原则

班主任工作的艰巨性是由班主任工作的复杂性和（长期性）所决定的。班主任做家庭工作的主要方式是（家庭访问）

8.对班级教师集体的评价方法不包括（学生评价法）

9.（班级工作计划）是班主任工作的起点和归宿，也是班级管理的准绳和，依据和重要手段

10.班级管理的最终目的是为了（培养和教育学生成为合格的人才）

11.作为班级管理的基本任务，（建设良好的班集体）始终是班主任的中心工作

12.在后进生的转化中起主导作用的是（学校的教育）

13.在健全班级组织中，班主任工作的核心内容是建设（班级集体）

14.（诗歌朗诵）既能培养孩子优美的情操，帮助他们开展五讲四美活动又能帮助他们学习普通话

15.以丰富学生生活，陶冶情操，培养审美情趣，锻炼身体，表现乐观向上的精神，促进学生身心素质发展为目的的班级活动形式是（文体活动）

16在班级个别教育的具体要求中，构成个别教育的出发点是（热爱学生）17少先队员超龄离队的年龄是（14）岁

小学生睡眠不低于（10）小时

18.班级活动中个人活动内容包括：课外阅读，观察，练习创作，书画，模型制作等，其中占重要位置的是（课外阅读）

19.班级活动中的（问题性主题）是针对学生中普遍存在的共同性问题而设计的教育性较强的主题

20.学生向师性的心理特点，要求班主任应做到（以身作则）

21.班主任工作取得成效的前提基础是（全面经常性的了解学生）

班主任工作的中心环节是（组织和培训班集体）

22（以身作则原则）是指在班主任工作中要严格要求自己，率先垂范，自正其身，要求学生做到的，自己先做到，用自己的身教来影响和感染学生。

23.举一反三，闻一知十体现了班主任工作的（启发疏导）原则的思想

24.班主任的基本职责是（班集体的建设）

班主任工作的基本原则也是学校工作的基本原则是（学生为主体）

25.班主任做个别家长工作的主要形式是（家庭访问）

26.小学生道德行为习惯培养的中心环节是（“练”）

27.班主任工作计划的核心是（班级管理目标）

28主题班会要取得效果，首先需要做的事情是（确立和设计好主题）

29.一般而言，适用于性格内向，孤僻，有自卑心理的学生的谈话方式是（渐进式）

30.班级个别教育的情感纽带是（尊重学生，关心学生）

个别教育的心理基础是（热爱学生，坦诚相待）

构成个别教育的出发点是（热爱学生）

31、（想象）是心理发展的基础和人们学习知识、识识世界的基本途径。

多选题：

32、根据班级群体的多变因素及其凝聚程度，班级群体分为（松散型、集团型、浮动型、集体型）

33、班主任工作评价的作用有（导向作用，调节作用，激励作用，鉴定作用，管理作用）

34、小学生道德判断发展的特点是（从他律到自律，从效果到动机，由片面到全面，由他人到自己）

35、班主任对处境不利儿童进行个别指导常用的方法有（行为模式纠正法，角色扮演法，正向行为强化法）

36、建设班级教师集体的具体措施可有（实行班级教导会制度，建立良好的人际关系，让教师充分展示个性，组织科研性活动，完善对班级教师集体的评价方法）

37、小学班主任进行评价的目的是为了（对班主任工作实行科学的管理，对班主任工作进行考核评定优劣，总结推广班主任工作经验并及时发现问题、调控班主任工作，使之科学化、调动班主任工作的积极性和责任心）

38、家长会类型按照内容和性质的不同，可分为（介绍性家长会、汇报性家长会，专题性家长会。）

39、在班主任工作中，贯彻民主平等原则的具体要求有（尊重学生的个性、依据学生意愿管理班级、严格要求学生）

40、班级个别教育的常用方法主要有（合作法、锻炼法）

41、概括的说，制定班级工作计划的依据主要有（学校工作目标、学校工作计划、班级教学目标、班级集体的实际情况）

42、下列说法中，主要反映了班级的作用的是（班级是学校的基本教育单位、是学生成长的摇篮、是社会的投影、是陶治学生的熔炉、是学生自我教育的课堂）

43、班主任和任课教师之间产生矛盾的主要原因有（分工不同、素质差异）

44、班主任的职责和身份说法正确的是（学生健康和谐发展的指导者、各方面教育影响或教育力量的协调者、班级集体的组织者、班级教育活动的主要实施者）

45、确定班会主题的原则有（教育性、针对性、创造性）

46、贯彻因材施教的班主任工作原则的具体要求有（了解学生个性特点和内心世界、根据学生个人特点进行教育、根据学生年齡特征进行教育）

47、班级偶发事件显著特征有（偶然性、突发性、爆炸性）