第一篇：四川省历年造价员土建考试试题
2005 年四川省造价师、造价员资格考试试题(-)土建专业(闭卷)造价师、选价员必作部分
一、单项选择题(共 45 题 , 每题 1 分。每题的备应答案中 , 只有一个最符合题意)l、以下哪项原则不属于仲裁活动的基本原则()。A: 自愿原则
B: 尊重事实、依据法律的公平合理原则 C: 仲裁依法独立进行原则 D: 一裁终局原则、以下不属于建设工程招标范围的是()。A: 单项工程合同估算价在 l 50 万元人民币以上的
B: 大型基础设施、公用事业等社会公共利益、公共安全的项目 C: 全部或者部分使用国家资金投资或者国家融资的项目 D: 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目、建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后 I5 天内汇总 , 送发包后()天内审查完成。
A:15 B :20 C :30 D :45 4、按照《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》的规定 , 以下哪项措施费用 , 不能参与投标竞争()A: 规费 B: 临时设施费 C: 文明施工费 D: 安全施工费、项目经理下设的一些职能机构 , 分别从职能角度对基层进行业务管理 , 这些职能机 构可以在项目经理授权范围内 , 就其主要的管理业务范围.向下下达命令和指示 , 属于以下哪种组织形式()A: 职能制项目组织 B : 直线制项目组织 C: 矩阵式项目组织 D: 分权制项目组织、按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定 , 从二 O O 三年七月一日起 ,()应执行该规范。A: 所有建设工程 B : 所有大中型建设工程 C: 含有国有投资的建设工程
D: 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程、《四川省建设工程工程量清单计价管理试行办法》规定 , 施工过程中实际完成的工程量与发包人提供的分部分项工程量清单中给定的工程量差值在()以上或因发 包人原因 , 致使工期延长()以上造成措施项目费用增加的应予调整。
A:10%,10% B :1 0%,15% C :15%,15% D :15%,1 0% 8、具有独立的设计文件 , 能进行独立施工 , 建成后不能独立发挥生产能力的工程称之 为()A: 单位工程 B : 单项工程 C: 分项工程 D: 建设项目、《合同法》规定 , 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止()关系的协议 A: 劳动 B : 行政 C: 民事权利义务 D : 承包经营、材料预算价格是指材料由其来源地(或交货地点)到达()价格。A: 工地 B : 工地附近的车站
C: 工地仓库堆放地后的出库 D: 施工*作地点、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中明确规定 : 当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的 , 按照约定结算工程价款 , 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化 , 当事人对该部分工程价款不能协商一致的 , 可以参照签订建设工程施工合同时当地()发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。A: 物价管理部门 B : 建设行政主管部门 C: 造价工程师协会 D : 咨询机构 12、四川省清单计价定额中 , 砖基础与墙、柱的划分以(A: 施工图设计标准为准 B : 设计室内地坪为界
C: ± 0.00 为界 D : 室内外地面高差情况而定 13、以下计算建筑面积错误的规则是()A: 跃层式底层车库按外墙上口外围水平面积计算建筑面积 B: 电梯井、提物井、管道井等均按建筑物自然层计算建筑面积
C: 突出屋面有围护结构的楼梯间、水箱间按围护结构外围水平面积的一半计算建 筑面积
D: 室外楼梯均按自然层的水平投影面积计算建筑面积、四川省清单计价定额中 , 以下关于现浇吐柱工程量计算规则错误的是()A: 有梁板的柱高 , 应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算 B: 无梁板的柱高 , 应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽上表面之间的高度计算 C: 框架柱的柱高 , 应自柱基上表面至柱顶高度计算 D: 依附柱上的牛腿并入柱身体积计算、建筑物内的技术层(如设备管道层), 层高超过()的 , 应计算建筑面积。A : 2.Om B :2.2m C :2.4m D :2.5m l6、四川省清单计价定额中 , 以下关于土石方回填计算规则错误的是(A: 按设计图尺寸以体积计算
B: 场地回填按回填面积乘以平均回填厚度计算 C: 室内回填按主墙间净面积乘以回填厚度计算
D: 基础回填按挖方体积减去设计室内地坪以下埋设的基础体积计算 17、四川省清单计价定额中 , 以下关于砼及钢筋砼工程说明错误的是()A: 现浇或预制搁放佛像的凹凸壁鑫及悬于空中的佛座按斗拱项目执行 B: 现烧混凝土杯形基础按现浇混凝土独立基础项目执行 , 人工乘以系数 1.2 C: 多棱形柱 , 圆形柱和矩形柱倒隅角者 , 按异形柱项目执行 D:“ 葫芦檩 ” 和 “ 檩带挂 ” 项目的直径是指上檩的直径或周长 18、四川省清单计价定额中 , 现浇整体弧形楼梯的折算厚度为()A:200mm B :180mm C :160mm D :140mm 19、四川省清单计价定额适用于四川省行政区域内的建设项目工程量清单计价 , 的建设工程应执行本定额。
A: 全部使用国际投资或国际投资为主 B: 全部使用国有投资或全部使用国际投资 C: 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主 D: 全部使用银行贷款或以银行贷款为主、四川省清单计价定额的消耗量标准反映了社会的(A:平均水平B : 先进水平 C: 中等偏上水平D: 中等偏下水平21 大型机械设备进出场及安拆费属于()A: 定额机械费 B: 定额综合费 C: 措施费 D:规费、四川省清单计价定额中 , 建筑物场地厚度在±()cm以内的挖,填,运,找平,应按平整场地项目计算。A: 15 B: 20 C: 30 D:40 23、四川省清单计价定额中 , 苗木胸径(干径)应为地表面向上()m 高处树干的直径 A: 1.0 B: 1.1 C: 1.2 D:1.5 24、下列费用中不属于工程量清单其他项目费的是()。A: 工程定额测定费 B : 材料购置费 C: 总承包服务费 D: 预留金、四川省清单计价定额绿化工程包括施工点()范固内的搬运 , 若超过时 , 另行计算超运距费用。A: 50m B: 100m C: 150m D:200m 26、某一混凝土基础垫层的底面积为 5m × 5m, 挖土深度 l.5m, 则挖基础土方工程量为()A: 47.04 B: 37.5 C: 60.77 D:60.48 27、100 根 300mm × 300mm 预制钢筋混凝土方桩送入地坪以下1m深处 , 按四川省清单 计价定额计算其送桩工程量为()m A: 120 B: 130 C: 140 D:150 28、某现浇整体楼梯 , 共 3 层自然层 , 楼梯间净长 6m, 净宽 4m, 楼梯井宽 450mm, 长3m, 按四川省清单计价定额计算规则计算 , 该现浇楼梯的混凝土工程量为()m2 A:22.65 B :24.OO C :67.95 D :72.00 29、四川省清单计价定额规定 , 土石方工程量的体积应按挖掘前的()计算。A : 夯实的体积 B : 天然密实体积 C: 虚方体积 D: 松填体积、四川省清单计价定额规定 , 满堂基础的挖土方按()项目计算。A: 挖土方 B : 挖基础土方
C: 挖条形基础土方 D: 挖独立基础土方
31、四川省清单计价定额规定 , 标准砖墙 3/2 砖 , 其墙体厚度按()计算。A: 365 B: 370 C:375 D:240 32、四川省清单计价定额中 , 混凝土散水、坡谨、按图示尺寸以()计算。A:m2 B :m3 C:m D : 展开面积
33、四川省清单计价定额中 , 综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程内容 所需的()。A: 人工费、材料费、施工机械使用费
B: 人工费、材料费、施工机械使用费、综合费 C: 人工费、材料费、施工机械使用费、法定利润 D: 人工费、材料费、施工机械使用费、税金
34、四川省清单计价定额中 , 以下关于楼地面块料面层工程量计算规则错误的是(A: 楼梯台阶以实铺的水平投影面积计算
B: 踢脚线(板)以延长米乘以高度按实贴面积计算 C: 楼地面金属板条、封口条按延长米计算
D: 点缀拼花按点缀实铺面积计算 , 在计算主体铺贴地面面积时 , 扣除点缀拼花所占面积
35、四川省清单计价定额中 , 单独的外窗台抹灰长度 , 如设计图纸无规定时 , 可按窗洞宽度两边共加()mm 计算
A: 150 B: 200 C:250 D:300 36、四川省清单计价中 , 整体面层、找平层的计算不扣除垛、间壁墙、烟囱及 0.3m2 以内孔洞、柱所占面积。此处的间壁墙是指厚()以内的砌体 A: 120mm B: 100mm C:60mm D:53mm 37、四川省清单计价定额中 , 墙柱面抹灰定额内均不包括(), 另按相应项目计算。A: 基层刷素水泥浆工料 B : 门窗的侧壁 C: 空圈侧壁 D: 门窗和空圈顶面
38、四川省清单计价定额中 , 墙柱面零星抹灰和零星镶贴块料面层定额项目适用于(A: 栏板 B : 应阳板 C : 花台 D :0.5m2 以内的少量分散装饰
39、四川省清单计价定额中 , 以下关于整体面层、找平层、块料面层的说明错误的是()A: 整体面层的结合层、找平层的砂浆厚度与定额不同时 , 允许按相应定额项目调整 B: 整体面层除楼梯外、定额均未包括踢脚线工料 , 按相应定额项目计算 C: 水磨石楼地面如采用金属嵌条时 , 取消定额中的玻璃条用量 D: 块料面层的材料规格不同时 , 定额用量可以调整
40、四川省清单计价定额中 , 水泥砂浆踢脚线工程量以()计算 , 不扣除门洞及空圈所占的面积 , 但门洞、空圈、垛和侧壁亦不增加。A: 延长米 B :平方米
C:平方米乘厚度计算 D : 立方米
4l、四川省清单计价定额中 , 楼地面块料面层装饰面积按实铺面积计算 , 不扣除(m2 以内孔洞所占面积。A:0.3 B :0.4 C :0.5 D :0.6 42、四川省清单计价定额中 , 门、窗、门框制作安装工程量 , 按设计门窗洞口尺寸以)计算 A: 幢 B : 面积 C: 扇 D:I l 框外围
43、四川省清单计价定额中 , 不锈钢板包门框、门窗套、门窗筒子板按()计算 A: 展开面积 B: 延长米 C: 扇 D:门窗洞口面积
44、四川省清单计价定额中 , 市政中小型机械在()以内 , 从甲工地(或基地)至乙工地的搬迁运输费和场内运输费 , 已包括在定额内。A:l5KM B :20KM C :25KM D :30KM 45、四川省清单计价定额中 , 桥涵护岸工程现浇混凝土总运距在()m 以内时 , 不得计算混凝土半成品运输费。
A:150 B :200 C :300 D :400
二、多项选择题(共 30 题 , 每题 1.5 分。每题的备选答案中 , 有两个或两个以上符合题意 , 错选 , 该题不得分;少选 , 但选择正确的每个选项得 0.25 分)46、工程竣工结算方式分为()A: 分项工程竣工结算 B : 单项工程竣工结算
C: 建设项目竣工结算 D : 单位工程竣工结算
47、当事人对工程造价发生合同纠纷时 , 可遇过下列办法解决()A: 双方协商确定 B : 按合同条款约定的办法提请调解
C: 向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
D: 向政府机关要求行政复议
48、国有资产评估的程序是()A: 申请立项 B : 资产清查 C : 资产预测 D: 验证确认
49、按定额所包含的不同生产要素定额可分为()A: 劳动定额 B : 施工定额
C: 材料消耗定额 D : 机械台班消耗定额
50、价值工程的工作程序包括以 F 哪几个阶段()A: 分析 B : 创新 C: 评价 D : 改进
51、以下属于不确定分析方法的是()A: 盈亏平衡分析 B : 敏感性分析 C : 概率分析 D : 决策法
52、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的 , 按照以下()情形分别处理。
A: 建设工程经竣工验收合格的 , 以竣工验收合格之日为竣工日期
B: 承包人已经提交竣工验收报告 , 发包人拖延验收的 , 以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C: 承包人已经提交竣工验收报告 , 发包人拖延验收的 , 以承包人提交验收报告之日后 15 日为竣工日期
D: 建设工程未经竣工验收 , 发包人擅自使用的 , 以转移占有建设工程之日为竣工日期 53、劳动定额测定中 , 工人工作时间可分为定额时间和非定额时间 , 其中定额时间包括()A: 施工本身造成的停工时间 B: 体息时间
C: 不可避免的中断时间 D: 多余工作时间
54、变形缝包括()A: 温度缝 B : 结构缝 C: 沉降缝 D: 抗震缝
55、四川省清单计价定额中 , 下列关于绿化工程的说明正确的有(A: 树木栽植后的支撑已包括在栽植项目中 , 不另计算
B:“ 生长期 ” 应为花木种植至起苗的时间
C: 定额中未包括苗木花卉的价格 , 应另行计算
D: 绿化工程已包括施工后绿化地周围 2m 以内的清理工作
56、一单层建筑净高 9.1m, 室内净面积为 150m2, 按 2004 年四川省清计价定额计算顶棚粉刷搭设满堂脚手架工程量为()A: 基本层 150 m2B : 增加层 30OM C: 增加层 450 m2D: 增加层 600 m2 57、以下不计算建筑面积的有()A: 舞台灯光控制室 B : 屋顶花架
C: 缝宽为 500mm 的变形缝 D : 有柱车棚
58、四川省清单计价定额中 , 现浇险整体楼梯包括()A: 休息平台 B :平台梁、斜梁和楼层板的连接梁
C:600mm 以内的楼梯井 D : 最上层踏步外沿 300mm 以内的板
59、清单计价定额与 2000 年计价定额相比 , 其作用有所改变 , 主要表现在以下()几个方面
A: 是强制执行的消耗量标准
B: 是招标人组合清单项目综合单价、衡量投标报价合理性的基础
C: 是投标人组合清单项目综合单价、确定投标报价的参考
D: 是编制建设工程投资估算指标的基础
60、国家规范及定额均说明 , 措施费是指为完成工程量项目施工 , 发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用 , 以下()属于措施项目费。
A: 人材机 B : 劳动保护费 C: 文明施工费 D: 临时设施费
61、四川省清单计价定额中 , 桩与地基基础工程分部 , 下列说法正确的是()A: 土壤级别的一级和二级土是根据地质资料中的土层构造和土壤物理、力学性能的有关指标 , 参照纯沉桩时间来划分的
B: 桩与地基基础工程项目中未包括桩的现场检验费
C: 现场灌柱桩的充盈量已包含在定额项目内 , 不另计算
D: 本分部的土壤级别仍以普氏分类划分
62、四川省清单计价定额中 , 零星砌砖适用于以下()项目
A: 台阶、台阶挡墙 B : 阳台栏板(杆)、楼梯栏板
C: 花台、花池 D : 女儿墙
63、四川省清单计价定额中 , 现浇险满堂基础适用于()A: 有梁式满堂基础 B : 无梁式满堂基础
一、单项选择（各专业必答试题）土建 1． 工程量清单由哪几部分组成？（）
A． 由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成； B． 由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。2．工程量清单计价计款的构成是什么？（）A． 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成；
B． 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。C． 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。3.综合单价的定义是什么？（）
A．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。
B．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
4．总承包服务费包括那些内容？（）
A．总承包服务费的内容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交叉作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。
B．总承包服务费的内容包括，协调工程进度，各专业交叉作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。5．甲方供料是否计价，如何计价？（）
A．甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。B．甲方供应的材料不计入综合单价中。
6．零星工作项目费应在预留金中开销吗？（）
A ．《计价规范》的3.4.1条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。
B ．零星工作项目可以在预留金中开销。7.工程量清单中漏项或有错如何处理？（）
A ．合同有约定的，按合同约定；合同没有约定的，按《计价规范》4.0.9条执行。B.．由招标人承担漏项和量错的风险。C．不得调整。
8.由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化，应如何调整？（）A ．由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。
B ．项目特征描述不准确发生在招标阶段，招标人可以在招标答疑会上或招标前提出；若发生在结算阶段，合同有约定的，按合同约定处理；合同没有约定的，按《计价规范》第4.0.9条规定执行。9.《计价规范》哪几条（款）为强制性条文，必须严格执行？（）
A．第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4（1）、3.2.5、3.2.6（1）条为强制性条文。B．第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.6条为强制性条文。10.《计价规范》第3.1.1条所指的中介机构，具体所指什么中介机构？（）
A ．是指建设行政主管部门批准的具有相应资质的建设工程造价咨询机构和招标代理机构。B ．是指建设工程造价咨询机构。11.清单项目设置的原则有那几条？（）
A． 清单项目设置的原则：一是基本上以形式工程实体为基础而设置；二是有个别工程项目，即不能形成工程实体又不能综合到某一实物量中去，可以单独立项；三是项目设置不能重复；四是对项目名称描述要准确、详细、全部、清晰；五是不得随意对附录中的项目名称进行修改。
B ．清单项目设置原则：一是只列项目名称，可以不加任何描述；二是对项目名称的描述，只抄项目特征，不用结合工程图纸加以具体描述；三是对项目名称的描述，可以将项目特征和工程内容混在一起描述。12．《计价规范》附录的计量单位一栏中出现个/m、m/根、小时/工时等计量单位时，在编制清单时如何列计量单位？（）
A． 在附录中的M/根等计量单位，为可选择的单位，在编制工程量清单时只能选其中的一种单位为该工程的计量单位。
B． 在编制清单时照抄附录中的计量单位。13．编制投标措施项目费的原则是什么？（）
A． 措施项目费，投标人要根据施工方案结合企业自身实力、技术专长自行计算报价，未计算或少算的费用视为此费用已包括在其它费用内，额外的费用除合同另有约定外，一般不预支付。措施费用结算时需要调整的，必须在招标文件或合同中明确。B． 措施项目费，投标人可以不报价作为优惠。14．什么样的工程必须执行工程量清单计价？（）
A． 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程应执行本规范。
B． 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程和需要招标的小型建设工程。C． 所有建设工程。
15．定额计价所称价差，是预算编制时期的人、材、机价格与竣工期的人、材、机价格之差，结算时可以调整，那么清单计价是否可以调整价差？（）
A． 除招标文件另有规定外，一般没有价差调整，在投标报价时考虑价格涨价风险。B． 可以参照定额计价时的办法调整
16．建设工程工程量清单计价活动应遵守哪些原则？（）
A． 工程量清单计价活动应遵守《计价规范》的第1.0.4条、第1.0.5条的规定。B． 工程量清单计价活动应遵守《计价规范》的第1.0.3条规定。17．工程量清单项目编码是否可以随意改动？（）
A． 工程量清单项目编码是《计价规范》四统一的内容，是强制性条款，必须严格执行。
B． 编制人在编制工程量清单时，对缺项可以按补充的原则补充编码，并报建设行政主管部门备案。C． 编制人在编制工程量清单时，对缺项可以定额计价的编码进行补充。
18．编制人在编制工程量清单时，工程数量的有效数位应遵守哪几条规定？（）
A．以“吨”为单位应保留小数点后三位数字，第四位四舍五入；以立方米、平方米、米为单位应保留小数点后二位数字，第三位四舍五入； 以“个”“项”等为单位，应取整数。
B．所有计量单位均保留小数点后两位数字。19.税金包括那些内容？（）
A．税金包括营业税、城市维护建设税、教育费附加、印花税。B．税金包括营业税、城市维护建设费、教育费附加、水利受益费 C．税金包括营业税、城市营业建设税、教育费附加。20.主要材料价格表是如何填报？（）A．将该工程所需的材料全部累列。
B．主要材料价格表主要记载工程所需的主要材料和特殊材料的价格性能、等级品牌等，而且主要材料价格表的价格必须和综合单价的材料价格的单价要一致。
21、工程量清单在招标投标活动中，对招标人和投标人都具有（）的重要文件。A、约束力 B、吸引力 C、感染力 D、影响力
22、项目编码采用（B）位阿拉伯数字，一至九位为统一编码，其中一、二位的附录顺序码。A、14 B、12 C、10 D、11
23、消耗量定额是由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需人、材料、机械台班的（）消耗量。A、社会平均 B社会先进 C平均先进 D、社会最低
24、招标投标实行（）计价，是指招标人公开提供工程量清单，投标自主报价或招标人编制标底及双方签合同价款、工程施工结算等活动。A、工程清单 B、定额 C、指标 D、协商
25、为了避免或减少经济纠纷，合理确定工程造价，本规范规定，工程量不满意计价价款，应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的（）。A、全部费用 B部分费用
26、《招标投标法》规定，招标工程高有标底的，评标时应参考标底。标底的参考作用，决定了标底的编制要有一定的（）。
A、强制性 B、普遍性 C、控制性 D、合理性
27、P6随工程量清单发函招标人的还应包括主要材料价格表，招标人提供的主要材料价格表应包括详细的（），主要材料价格表主要供评标用。A、材料编码、材料名称、规格型号、计量单位 B、材料编码、材料名称 C、规格型号、计量单位
28、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方必须由规定的（）签字、盖章。A、单位 B、人员 C、单位和人员 D、造价工程师
29、填表须知中，金额价格均以（）表示。A、人民币 B、美元 C、外币 D、欧元
30、附录A为建筑工程工程量清单项目及计算规则，适用于（）建筑物和构筑物的工程。A、工业与民用 B、安装工程 C、装饰工程 D国标工程
31、《建设工程工程量清单计价规范》是根据（）建设部令第107号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》并遵照国家宏观调控，市场竞争形成价格的原则，结合我国当前的实际情况要求编写而成的。A、中华人民共和国建筑法 B、中华人民共和国招标投标法 C、中华人民共和国担保法 D、中华人民共和国合同法
32、分部分项工程量清单项目名称的数量，应考虑三个因素，一是附录中的（），二是中的项目特征，三是拟建工程的实际情况。
A、项目名称 B工程名称 C、材料名称 D、机械名称
33、综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的（）、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
A、管理费 B、人工费 C、保险费 D税金
34、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的（）和合价，投标人均应填报。A、总价 B、单价 C、合同价 D、投标价
35、“国有资金投资为主”的工程是指国有资金占总投资额（），或虽不是50%，但国有资产投资者实质上拥有控股权的工程。
A、40% B、50% C、50%以上 D、60%
二、多项选择（各专业必答试题）
1、凡是建设工程招标投标实行工程量清单计价，不论招标主体是政府机构、国有企事业单位、集体单位、私人企业和外商投资企业，也就是资金来源于（）等都应遵守本规范。
A、国有资金 B、外国政府贷款及援助资金 C、集体资金 D、合股资金 E、私人资金
2、工程量清单是市场经济的产物，并随着市场经济的发展而发展，他必须遵循市场经济活动的基本原则，即（）的原则。
A、客观 B、公正 C、公开 D、独立 E、科学
3、工程量清单计价活动是（）很强的一项工作，波及国家的法律、法规和标准规范比较广泛。A、政策性 B、法律性 C、经济性 D、技术性 E、合理性
4、工程量清单是表现似建工程的（）的明细清单。
A、单项工程项目 B单位工程项目 C、分部分项工程项目 D、措施项目 E其他项目和相应数量
5、本规范提出了分部分项工程量清单的四个统一即（）计量单位，工程量计价规则的统一。A、项目编码 B、项目名称 C、工程量 D、计算表格
三、土建专业试题
1、挖基础土方（010101003）清单项目工程内容不包括（）。A：挖沟槽 B：人工挖孔桩挖土 C：挖淤泥、流砂 D：土方运输
2、预制钢筋混凝土桩（010201001）清单项目工程内容不包括（）。A：桩制作 B：打桩 C：送桩 D：接桩
3、框架柱的柱高应自柱基上表面算至（）之间的高度计算。A：楼板下表面 B：楼板上表面 C：梁底面 D：柱顶
4、梁与柱相连时，梁长算至（）。
A：柱的侧面 B：轴线 C：柱中心线 D：柱外缘线
5、与墙相连的薄壁柱按（）项目编码列项。A：矩形柱 B：异形柱 C：墙 D：板
6、不规则多边形钢板面积按其（）计算。
A：实际面积 B：外接矩形 C：外接圆形 D：内接矩形
7、楼梯与楼地面相连时，无梯口梁者算至最上一层踏步边沿加（）mm。A：100 B：200 C：300 D：500
8、半玻门是指玻璃面积占门扇面积的（）以上者。A：40％ B：50％ C：60％ D：80％
9、天棚吊顶清单工程量应扣除（）所占面积。A：独立柱 B：附墙柱 C：检查口 D：间壁墙
10、门窗油漆清单项目的计量单位是（）。A：m2 B：m C：樘 D：A及C 2007年造价员考试理论模拟试题
一、单选题：
（1）以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为：[ D ] A10-15％、B20-35％C、75-95％、D5-35％、E5-75％
(2)初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：[ C ] A500、B5000、C1500、D3500（３）工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：[ C ] A生产准备费、B土地征用及迁移补偿费、C与项目建设有关的费用、D设备及工器具购置费
（４）按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的[ C ] A最低限额、B最终限额、C最高限额、D规定限额
（5）工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于[ D ] A、30、60、B、20、50、C、10、40、D、60、60(6)已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12%，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日？[ A ] A、16.072
B、14.572
C、14.000
D、17.22(7)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（B）为分部工程顺序码。A、一、二位 B、五、六位 C、七至八位 D十至十二位(8)在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由[ C ]提供的文件。A工程造价中介机构、B工程招标代理机构、C招标人、D投标人
(9)[A]是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。
A、措施项目B、零星工作项目C、分部分项工程项目、D、其他项目
(10)投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在[ C ] A、±30%
B、±20%
C、±10%
D、±10%以内
（11）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（B）确认后作为结算依据。
A、造价咨询机构 B、发包人 C、造价管理部门 D、投标人
（12）实行工程量清单报价宜采用[A]合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。
A、固定单价 B、固定总价 C、成本加酬金 D、可调价格
（13）在约定风险范围时，[C]不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。Ａ、自然灾害
B、不可预见性灾害
C、设计变更及施工条件变更
D.政策性调整
（14）发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（D）计价。
A.分部分项工程项目 B.措施项目 C.其他项目 D.零星项目（15）规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（C）计算。A、基础底面积乘以挖土深度
B、基坑底面积乘以挖土深度
C、基础垫层底面积乘以挖土深度
D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度
二、多项选择选题：
（1）建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：[ ACD ] A建设项目的预备、筹建、设备购置、B生产大修理、购进施工机械、C勘察设计、试车调试、D建筑安装、竣工投产
（2）按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有[ ABDE ]：
A、运输工程项目、B、能源工程项目、C、物质文化生活需要的项目、D、工业工程项目、E、农田水利工程项目等
（3）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需［ABC］的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工
B、材料
C、机械台班D、管理费E、利润
（4）咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于[ B ]并具有[ CE ]社会功能。
A、第一产业、B、第三产业、C、服务和引导功能、D、指导和引导功能、E、联系功能
（5）我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括[ ABCE ] A、人工费和材料费、B、施工机械使用费、C、临时设施费和现场管理体费、D、企业管理费、E、其他直接费
（6）临时设施费用内容包括[ ACDE ]等费用。
A、临时设施的搭设、B、照明设施的搭设、C、临时设施的维修、D、临时设施的拆除、E、摊销
（7）工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的分可分为[ＡBＣＤ]等。A、建筑工程定额、B、建筑安装工程费用定额、C、设备安装工程定额、工器具定额、D、工程建设其他费用定额
E、施工定额
（8）《建设工程工程量清单计价规范》的特点主要包括哪几个方面[ ABCD] A、强制性、B、竞争性、C、合理性、D、实用性
E、通用性
（9）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（ABC）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工
B、材料
C、机械台班
D、管理费
E、利润（１0）不可竞争费用有（A、C、D、E、）。
A、现场安全文明施工措施费 B、临时设施费、二次搬运费 C、工程定额测定费 D、安全生产监督费 E、劳动保险费
（１1）工程量清单应采用统一格式。由封面、［Ａ］、［Ｂ］、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星项目清单、［Ｄ］组成。
A.填表须知 B.总说明 C.分部分项工程量清单综合单价分析表 D.甲供材料表、Ｅ、综合费用计算表（１2）、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、［ BD ］，并考虑风险因素。
A、材料购置费 B、利润 C、税金 D、管理费 Ｅ、其他项目费（１3）工程造价管理是 [ ABC ] 的保障。
A、合理确定工程造价 B、有效控制工程造价 C、提高投资效益 Ｄ、建筑安装费用 Ｅ、工程建设其他费用
（１4）当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的[B D ]工程量应调整。A、机械 B.模板 C.人工 D.脚手架 Ｅ、材料（１5）我国的法律形式具体包括：［ＢＣＤＥ］
Ａ、主管部门的文件 Ｂ、行政法规
Ｃ、宪法、法律
Ｄ、地方性法规 Ｅ、行政规章（１6）合同法规定：当事人订立合同有［E］种形式，其书面形式包括：［ＢＣＤ］ Ａ、五
Ｂ、合同书
Ｃ、信件 Ｄ、数据电文等 Ｅ、三（17）《中华人民共和国担保法》中规定的担保方式有：［ＡＣＤ］ Ａ、保证 Ｂ、书面 Ｃ、抵押和质押 Ｄ、留置和定金 Ｅ、口头
（18）施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人［ＣＤ］。Ａ、４ Ｂ、电文 Ｃ、８ Ｄ、书面
Ｅ、随便什么形式（19）施工合同中的索赔及其争议的处理方法有［ＡＣＤ］
Ａ、协商谈判 Ｂ、中间人谈判 Ｃ、邀请中间人调解 Ｄ、向仲裁机构申请仲裁 Ｅ、行政机关裁决（20）目前工程造价管理工作所需的意识[ A B ]。
A、创新意识 B、服务意识 C、自主意识 D、管理意识 E、指导意识 工程造价的计价与控制试题与答案
一、单项选择题（共72题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.我国现行建筑安装工程费用构成中，材料二次搬运费应计入（）。A、直接费B、其他直接费C、现场管理费D、间接费
2.在进口设备交货类别中，买方承担风险最大的交货方式是（）。A、在进口国目的港口码头交货B、在出口国装运港口交货 C、在进口国内陆指定地点交货D、在出口国内陆指定地点交货
3.某进口设备，到岸价格（ＣＩＦ）为５６００万元，关税率为２１％，增值税率为１７％，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为（）万元。A、2128 B、1151.92 C、952 D、752.08 4.进口设备采用装运港船上交货价（ＦＯＢ）时，卖方需承担的责任是（）。A、租船舱，支付运费B、办理出口手续，并将货物装上船C、装船后的一切风险和运费D、办理海外运输保险并支付保险费
5.国产标准设备原价，一般是按（）．计算的。A、带有备件的原价B、定额估价法C、系列设备插入估价 D、分组组合估价
6.在世界银行工程造价构成中，应急费应包括（）。A、建设成本上升费用B、未明确项目准备金 C、业主的行政性费用D、其他当地费用
7.我国现行建筑安装工程定额规定，建筑企业施工管理用；车辆的保险费应计入（）。A、企业管理费B、其他直接费C、工程建设其他费用 D、现场管理费
8.我国现行建筑安装工程定额规定，企业支付给离退休职工的退休金应计入（）。A、生产工人工资B、劳动保险费C、职工待业保险费 D、企业其他费用
9.与国外建筑安装工程费用构成相比，我国现行建筑安装工程费用构成中不包含（）。A、材料费B、施工机械费C、暂定金额D、管理费
10.为安装进口设备，聘用外国工程技术人员进行指导所发生的费用应计入（）。A、研究试验费B、工程承包费C、引进技术和进口设备其他费用 D、生产准备费
11.按我国现行投资构成，下列费用中不属于工程建设其他费用的是（）。A、勘察设计费B、研究试验费C、建设期贷款利息D、联合试运转费 12.按我国现行投资构成，下列费用中不属于基本预备费的是（）。A、设计变更增加的费用B、弥补自然灾害造成损失的费用
C、局部地基处理增加的费用D、建设期内由于价格变化而增加的费用 13.下列各项定额中，不属于按投资费用性质分类的是（）。A、概算定额 B、建筑工程定额 C、设备安装工程定额 D、各种费用定额
14.工程定额计价制度改革第二阶梯的核心问题是（）。A、量价分离 B、国家指导定价 C、国家定价
D、工程造价计价方式的改革
15.１０m３一砖厚普通粘土砖墙中砂浆净用量力而为（）m３。A、2.51B、2.38C、2.26D、1.59 16.根据建筑安装工程定额编制式的原则，按平均先进水平编制的是（）。A、预算定额B、企业定额C、概算定额D、概算指标
17.对于施工周转材料，能计入材料定额消耗量的是（）。A、一次使用量B、摊销量C、净用量D、回收量
18.某袋装水泥原价为３５０元／t，供销部门手续费率为4%，运杂费18元/t，二次运输费5元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则每吨水泥采购保管费为（）。A、7.71B、7.43C、7.36D、7 19.某砖混结构墙体砌筑工程,完成10m3砌体基本用工为工日13.5工日,辅助用工2.0工日,超运距用工1.5工日,人工幅度差系数为10%,则该砌筑工程预算定额中人工消耗量为()工日/10m3。A、14.85B、17.52C、18.7D、20.35 20.衡量工人劳动数和质量,反映成果和效益指标的是()。A、时间定额B、产量定额C、施工定额D、预算定额
21.某建筑机械耐用总台班为2000台班,使用寿命为7年,该机械预算价格为5万元,残值率为2%,银行贷款利率为5%,则该机械台班折旧费为()元/台班。A、24.5B、25.73C、28.79D、29.4 22.下列建筑安装工程单价中,既包含全部成本,又含利润和税金的是()。A、完全单价B、概算单价C、预算单价D、个别单价
23.某砖混结构典型工程,其建筑体积为600m3,毛石带型基础工程量为72m3,根据概算定额,10m3毛石带型基础需砌石工7.0工日,该单位工程无其他砌石工,则1000m3类似建筑工程需砌石工为()工日。A、84 B、50.4 C、30.24 D、28 24.在投资估算指标中,单位工程指标按规定应列入().A、建筑安装工程费用
B、从立项筹建到竣工交付使用的全部投资额 C、建筑安装工程费,设备厂工器具费用,其他费用 D、建筑安装工程费用和其他费用
25.工程量清单表中项目编码的第四级为().A、分类码B、具体清单项目码C、节顺序码 D、清单项目码
26.分部分项工程量清单应包括().A、工程量清单表和工程量清单说明
B、项目编码,项目名称,计量单位和工程数量 C、工程量清单表,措施项目一览表和其他项目清单 D、项目名称,项目特征,工程内容等
27.工程造价信息和其他信息一样要保持新鲜度,这体现了工程造价信息的()。A、动态性B、季节性C、专业性D、多样性--[原创]造价员考试题及答案
28.采用工程量清单计价时,要求投标报价根据()。A、业主提供的工程量,按照现行概算扩大指标编制得出
B、业主提供的工程量,结合企业自身所掌握的各种信息,资料及企业定额编制得出 C、承包商自行计算工程量参照现行预算定额规定编制得出
D、承包商自行计算工程量,结合企业自身所掌握的各种信息,资料及企业定额编制得出 29.工程造价资料可在多方面运用,其结果能使工程造价控制由静态转入动态的关键是()。A、进行单位生产能力投资分析 B、用作技术经济分析的基础资料 C、用作编制各类定额的基础资料 D、用以研究同类工程造价变化规律
30.工程造价信息不应是项目实施过程中产生数据的简单记录,应经过信息处理人员采用定量工具对有关数据进行分析和比较,这是工程造价信息的()原则。A、标准化B、定量化C、时效性D、高效处理
31.在设备,工器具价格指数的编制中,质量指标指数应当以()。A、基期的质量指标为同度量因素 B、基期的数量指标为同度量因素 C、报告期的质量指标为同度量因素 D、报告期的数量指标为同度量因素
32.投资决策阶段,建设项目投资方案选择的重要依据之一是()。A、工程预算B、投资估算C、设计概算D、工程投标报价
33.所谓项目的规模效益,就是伴随7着生产规模扩大引起()而带来的经济效益。A、单位成本上升B、单位成本下降C、投资总量的提高 D、产量大幅度提高
34.按照我国有关规定,大中型建设项目可行性研究报告,由()审批。A、国务院B、各省,自治区,直辖市政府C、国家计委D、各主管部门 35.关于生产能力指数法,以下叙述正确的是()。A、这种方法是指标估算法B、这种方法也称为因子估算法
C、这种方法是把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系D、这种方法表明,造价与规模呈非线性关系
36.某项目建设投资为5500万元,建设期二年,第一年计划投资使用比例为60%,其余为第二年计划投资额,建设期年平均价格上涨率为5%,则该项目第二年的涨价预备费应为()万元。A、338.25 B、269.28 C、225.5 D、110 37.在编制工业产品生产成本费用估算时,下列项中不属于产品制造成本范围的是()。A、燃料,动力费B、原材料费C、销售费D、直接工资及福利费
38.编制自有资金现金流量表,表中没有反映建设项目投资借款的流入流出,是因为()。A、不发生借款B、规定不必列入借贷款项目
C、站在不同角度观察项目的现金流入乡随俗流出情况 D、流入,流出在同一时点,数额相同,对净现金流量计算无影响 39.下面各项中,可以反映企业偿债能力的指标是()。A、投资利润率B、速动比率 C、净现值率
40.某项目建设期一年,建设投资800万元,第二年末净现金流量为220万元,第三年为242万元,第四年为266万元,第五年为293万元,该项目静态投资回收期为()年。A、4 B、4.25 C、4.67 D、5 41.在互斥方案比选中,差额投资回收期是()。A、两个互斥方案投资回收期的差值 B、两个互斥方案投资效果系数的差值
C、两个互斥方案业务量不同时,用差额投资净收益回收差额投资所需的时间 D、两个互斥方案年业务量相同时,用差额投资净收益回收差额投资所需的时间 42.A、方案甲,丙B、方案甲C、方案乙D、方案丙
43.在设计阶段应用价值工程进行方案优化控制工程造价时,研究对象的选取常通过()确定。A、功能分析,评价B、价值系数C、ABC分析法D、环比评分法 44.关于限额设计,以下叙述中不正确的是()。A、限额设计是建设项目投资控制系统中的一项关键措施 B、限额设计最关键的阶段是施工图书资料设计阶段
C、限额设计控制工程造价,可采用纵向控制和横向控制两种方法 D、限额设计的本质特征是投资控制的主动性
45.按有关规定,对因设计单位错误,漏项或扩大规模和提高标准而导致工程静态投资累计超过原概算值3%～5%的,要扣减()。
A、全部设计费的3% B、该部分设计费的3% D、全部设计费的5% E、该部分设计费的5% 46.设计概算是编制和确定建设项目()。
A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件 C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件 47.设备及安装工程概算的编制方法主要有()。A、扩大单价法,概算指标法,类似工程预算法 B、扩大单价法,综合指标法,类似工程预算法 C、预算单价法,概算指标法,设备价值百分比法 D、预算单价法,扩大单价法,设备价值百分比法 48.下列方法中,属于设计概算审查方法的是()。A、重点审查法B、分阶段审核法C、利用手册审查法 D、联合会审法
49.下列各项中,属于建筑单位工程预算的是()。A、卫生工程预算B、机械设备工程预算 C、电气设备工程预算D、热力设备工程预算
50.按<<招标投标法>>规定,招标文件自发放之日起,至投标截止时间的期限,最短不得少于()。A、15天B、20天C、30天D、45天
51.按<<招标投标法>>规定,大型基础设施,公用事业等关系社会公共利益,公共安全的项目,()。A、必须进行公开招标B、必须进行邀请招标
C、应当进行公开招标,但经有关部门批准可以邀请招标的除外 D、应当进行邀请招标,但经有关部门批准可以不进行招标的除外
52.投标单位应按招标单位提供的工程量清单,逐一填写单价和合价.在开标后发现投标单位没有填写单价或合价的分项,则()。
A、允许投标单位补充填写B、视为废标C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D、由招标人退回投标书
53.一个项目总报价确定后,通过调整内部各个项目的报价,以期既不提高总价,不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法是()。
A、多方案报价法B、不平衡报价法C、增加建设方案法 D、不同特点报价法
54.采用固定合同单价的工程，应根据（）办理中间结算。
A、工程量清单中的工程量B、实际完成的工程量C、合同中规定的工程量D、承包商报送的工程量 55.在下列情况中，工期不以予顺延的是（）。A、发包人未按时提供施工条件
B、设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用
C、一周内非承包人原因停水，停电，停气造成停工累计超过８小时．D、不可抗力事件 56.在合同履行过程中，发生影响承包双方权利和义务的事件时，首先应当由（。． A、发包方作出处理决定B、监理工程师作出处理决定 C、法院作出处理决定D、双方的上级主管部门作出处理决定
57.当采购生产线,成套设备,车辆等运行期各种后续费用较高的货物时,宜采用()进行评标。A、综合评标价法B、全寿命费用评标法C、最低投标价法 D、百分评定法
58.FIDIC合同条件注重业主,承包商,工程师三方的协调关系,强调在项目管理中起主要作用的是()。A、业主B、承包商C、工程师D、政府管理部门
59.按照<<建设工程施工合同(示范文本)>>规定,工程变更不包括()。A、施工条件变更B、增减合同中约定的工程量 C、有关工程的施工时间和顺序的改变 D、工程师指令工程整改返修
60.下列事项中,费用索赔不成立的是()。
A、设计单位未及时供应施工图纸B、施工单位施工机械损坏
C、业主原因要求暂停全部项目施工D、因设计变更而导致工程内容增加 61.发生人工费索赔时能按计日工费计算的是()。A、增加工作内容的人工费B、停工损失费
C、工作效率降低所引起的损失费D、机上工作人员的工资 62.当索赔事件持续进行时,承包方应()。A、视影响程度,不定期的提出中间索赔报告 B、在事件终了后,一次性提出索赔报告
C、阶段性发出索赔意向通知,索赔事件终止后128天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告 D、阶段性提出索赔报告,索赔事件终止后14天内,向工程师提供索赔的有关资料
63.将承包工程的内容分解成不同的控制界面,以业主验收控制界面作为支付工程价款的前提条件.此结算方法是()。
A、分段结算B、竣工后一次结算C、目标结款方式D、其他方式结算
64.发包方收到承包方递交的竣工结算报告及结算资料后,应给予确认或提出修改意见.根据<<建设工程施工合同(示范文本)>>规定的时间应是()。
A、7天B、14天C、28天D、56天（等着，还有啊）2003年度土建专业模拟试卷
一、单选题(共20题，每题2分)
1、测定混凝土流动性的指标是＿＿＿。
A、稠度 B、针入度 C、坍落度 D、工作度 第1题选择答案： ABCD
2、轻骨料混凝土的附加用水量，对于粉煤灰陶粒和粘土陶粒分别不大于＿＿＿。A、22%，22% B、22%，10% C、10%，22% D、10%，10% 第2题选择答案： ABCD
3、低碳钢的含碳量为＿＿＿。
A、小于0.25% B、0.25%～0.6% C、0.6%～０.8% D、0.8%～1.0% 第3题选择答案： ABCD
4、在原有建筑物附近开挖基坑时，应满足＿＿＿。
A、L≥（0.5～1.0）ΔH B、L≥（1～2）ΔH C、L≥（2～3）ΔH D、L≥（3～3.5）ΔH 第4题选择答案： ABCD
5、地下连续墙施工中，泥浆的作用主要是＿＿＿。
A、固壁 B、携砂 C、冷却 D、润滑 第5题选择答案： ABCD
6、贴塑料壁纸时，竖向对接缝应设在＿＿＿。
A、阳角处 B、阴角处 C、距阳角大于50mm处 D、距阴角大于50mm处 第6题选择答案： ABCD
7、建筑物各层中直接为生产、生活使用的净面积总和称为＿＿＿。
A、建筑面积 B、使用面积 C、结构面积 D、辅助面积 第7题选择答案： ABCD
8、设置散水或明沟是以年降水量＿＿＿为界，大时宜构筑明沟，小时宜构筑散水。A、500mm B、700mm C、900mm D、1000mm 第8题选择答案： ABCD
9、一般性建筑耐久年限要求＿＿＿。
A、大于100年 B、50～100年 C、25～50年 D、少于25年 第9题选择答案： ABCD
10、房屋净高是指＿＿＿。A、楼地面到上一层楼面上皮距离 B、楼地面到上一层楼面下皮距离 C、楼地面到梁下皮距离 D、梁下皮到楼地面下皮距离 第10题选择答案： ABCD
11、住宅建筑＿＿＿为高层。
A、4～6层 B、大于24m C、10～30层 D、7～9层 第11题选择答案： ABCD
12、公路路基标高是指＿＿＿的标高。
A、路基中心线处 B、路肩与路面结合处 C、路基边缘处 D、分隔带处 第12题选择答案： ABCD
13、作为路基的最理想材料是＿＿＿。
A、卵石、碎石 B、砂土 C、砂性土 D、粘性土 第13题选择答案： ABCD
14、结构保温轻骨料混凝土的强度等级为＿＿＿。
A、CL 5.0 B、CL 5.0～CL 15 C、CL 15～CL 30 D、CL 30～CL 40 第14题选择答案： ABCD
15、普通混凝土的表观密度为＿＿＿。
A、大于1800千克/立方米 B、1800～2600千克/立方米 C、小于1900千克/立方米 D、1900～2500千克/立方米 第15题选择答案： ABCD
16、单位工程施工组织设计的三大要素内容是＿＿＿。
A、施工准备、施工方案、施工进度计划 B、工程概况、施工方案、施工进度计划 C、施工方案、施工进度计划、施工平面图 D、施工方案、施工总进度计划、施工总平面图 第16题选择答案： ABCD
17、平整场地是指厚度在＿＿＿cm以内的就地挖填找平。A、20 B、25 C、30 D、35 第17题选择答案： ABCD
18、一建筑物平面尺寸为60m×15m，其场地平整工程量为＿＿＿平方米。A、900 B、1054 C、1216 D、1350 第18题选择答案： ABCD
19、爆破法开凿直径D＝2m的特坚石隧洞，每延长米的石方工程量为＿＿＿立方米。A、4.5 B、3.14 C、4.15 D、5.15 第19题选择答案： ABCD 20、两端采用螺丝杆锚具时，预应力钢筋长等于＿＿＿。
A、孔道长＋0.35m B、孔道长－0.35m C、孔道长 D、孔道长＋1.0m 第20题选择答案： ABCD
二、多选题(共20题，每题3分)
1、反映钢材工艺性能的指标有＿＿＿。
A、抗拉强度 B、冷弯性能 C、冲击韧性 D、硬度 E、焊接性能 第1题选择答案： ABCDE
2、混凝土和易性主要表现在＿＿＿。
A、耐水性 B、抗冻性 C、保水性 D、流动性 E、粘聚性 第2题选择答案： ABCDE
3、建筑塑料是由＿＿＿等几部分组成。
A、合成树脂 B、填充料 C、添加剂 D、固化剂 E、玻璃纤维 第3题选择答案： ABCDE
4、塑料的优点有＿＿＿。
A、比强度大 B、耐热性高 C、刚性大 D、体积密度小 E、导热性低 第4题选择答案： ABCDE
5、一般民用建筑由＿＿＿等基本构件组成。
A、地基 B、基础 C、楼地层 D、屋顶 E、散水 第5题选择答案： ABCDE
6、楼梯的平面布置形式有＿＿＿。
A、单跑式 B、双跑式 C、三跑式 D、四跑式 E、双分式 第6题选择答案： ABCDE
7、遮阳的分类有＿＿＿。
A、构造遮阳 B、活动百页窗 C、垂直遮阳板 D、水平遮阳板 E、绿化遮阳 第7题选择答案： ABCDE
8、按力学性能，道路路面可分为＿＿＿。
A、弹性路面 B、柔性路面 C、刚性路面 D、半刚性路面 E、弹塑性路面 第8题选择答案： ABCDE
9、桥面伸缩缝类型有＿＿＿。
A、锌铁皮伸缩缝 B、橡胶伸缩缝 C、塑料伸缩缝 D、钢伸缩缝 E、沥青卷材伸缩缝 第9题选择答案： ABCDE
10、混凝土常用的外加剂有＿＿＿。
A、减水剂 B、早强剂 C、缓凝剂 D、防冻剂 E、引气剂 第10题选择答案： ABCDE
11、石油沥青的主要技术性质包括＿＿＿。
A、稠度 B、闪点 C、温度稳定性 D、大气稳定性 E、塑性 第11题选择答案： ABCDE
12、建设工程的施工程序是＿＿＿。
A、先地下后地上 B、先围护后主体 C、先土建后设备 D、先结构后装饰 E、先分支后主干 第12题选择答案： ABCDE
13、单位工程施工组织设计的技术经济指标包括有＿＿＿。
A、总工期 B、单方造价 C、单方劳力消耗 D、成本降低率 E、台班利用率 第13题选择答案： ABCDE
14、计算墙体砌砖工程量应扣除＿＿＿。
A、梁头 B、过人洞 C、过梁 D、梁垫 E、暖气包壁龛 第14题选择答案： ABCDE
15、计算墙体砌砖工程量时不增加的项目有＿＿＿。
A、门窗套 B、压顶线 C、三皮砖以上的腰线 D、三皮砖以内的挑檐 E、附墙垃圾道 第15题选择答案： ABCDE
16、和预应力后张法施工有关的因素是＿＿＿。
A、锚具 B、夹具 C、孔道留设 D、台座 E、孔道灌浆 第16题选择答案： ABCDE
17、升板法施工优点是＿＿＿。
A、节约模板 B、用钢量少 C、减少高空作业 D、占用施工场地小 E、不需大型起重设备 第17题选择答案： ABCDE
18、滑模的组成有＿＿＿。
A、模板系统 B、操作平台 C、提升系统 D、控制系统 E、支撑系统 第18题选择答案： ABCDE
19、起重机平面布置方案主要依据＿＿＿等条件确定。
A、房屋平面形状尺寸 B、构件重量 C、起重机性能 D、施工现场环境条件 E、构件数量 第19题选择答案： ABCDE 20、预应力后张法当采用JM、XM、QM型锚具时，预应力钢筋长的计
A、孔道长小于20m时，等于孔道长加1.0m B、孔道长小于20m时，等于孔道长加1.8m C、孔道长大于20m时，等于孔道长加1.0m D、孔道长大于20m时，等于孔道长加1.8m E、缺省 第20题选择答案： ABCDE
1、我国工程造价管理改革的目标是（）。A.可不执行国家计价定额 B.加强政府管理职能
C.建立以市场形成的价格为主的价格机制 D.制订统一的预算定额 答案：C 解题要点：随着我国市场机制的建立和发展，传统的与计划经济相适应的概预算定额管理体制已经不能适应形势发展的需要，因此要进行改革。为适应市场机制的要求，工程造价管理改革的目标只能是建立以市场形成价格为主的价格机制。
2、有效控制工程造价应体现为以（）为重点的建设全过程造价控制。A、设计阶段 B、投资决策阶段 C、招投标阶段 D、施工阶段 答案：A 解题要点：工程造价是贯穿于建设全过程的，但必须重点突出。设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的 1％以下，但正是这少于1％的费用对工程造价的影响度占75％以上。
3、工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业（）年以上，并取得造价工程师注册证书。
A.8 B.9 C.10 D.11 E.12答案：C 解题要点：工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业10年以上，并取得造价工程师注册证书。
4、经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》（）个月内到所在省级注册初审机构申请注册。A.3 B.6 C.9 D.12 E.随时答案：A 解题要点：经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》3个月内到所在省级注册初审机构申请注册。
5、造价工程师注册的有效期为（）年。A.0.5 B.1 C.2 D.3 E.5答案：C 解题要点：造价工程师注册的有效期为2年。
6、在有关工程造价的概念中，下列说法正确的有（）。
A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同
B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价 C、实际工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制 D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分 E、建设性目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者 答案：B,C, D, E 解题要点：工程造价的两种含义是从不同角度把握同一事物的本质，是对客观存在的概括。故A错
7、建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以（）为控制重点。A.决策阶段 B.竣工决算阶段 C.招投标阶段 D.设计阶段 E.施工阶段答案：A,D 解题要点：建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以决策阶段、设计阶段为控制重点。
8、造价工程师是建设领域工程造价的管理者，作为管理人员应具有3种技能，即（）。A.技术技能 B.外语翻译技能 C.管理技能 D.人文技能 E.观念技能答案：A, D，E 解题要点：造价工程师是建设领域工程造价的管理者，他的职业范围和担负的重要任务，要求他必须具现代管理人员的技能结构。作为管理人员应具有3种技能，即技术技能、人文技能和观念技能。
9、建设期对应关系正确的是：（）。A、在项目建议书阶段：初步投资估算 B、在可行性研究阶段：项目控制造价 D、在竣工验收阶段：竣工决算 C、在招标阶段：施工图预算 E、在实施阶段：结算价 答案：A,B,D, E 解题要点：
（1）在项目建议书阶段：初步投资估算（2）在可行性研究阶段：项目控制造价
（3）在初步设计阶段：初步设计总概算（拟建项目工程造价的最高限价）（4）在施工图设计阶段：施工图预算（5）在招标阶段：承包合同价（6）在实施阶段：结算价（7）在竣工验收阶段：竣工决算
10、造价工程师有那些不予注册：（）。A、不具有完全民事行为能力；
B、刑事处罚执行完毕至申请注册之日不满7年； C、行政处罚自决定之日至申请注册不满3年；
D、吊销造价工程师注册证自处罚决定之日至申请注册不满5年； E、在两个以上单位以造价工程师名义执业的； 答案：A,C,D, E 解题要点：有以下情形之一者，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力；
（2）刑事处罚执行完毕至申请注册之日不满5年；（3）行政处罚自决定之日至申请注册不满3年；
（4）吊销造价工程师注册证自处罚决定之日至申请注册不满5年；（5）在两个以上单位以造价工程师名义执业的；（6）有关法律、法规规定不予注册的其他情形。
建设工程技术与计量(安装)全真模拟题
一、单选
1、在有腐蚀性气体渗透作用的情况下，为防止容器内壁腐蚀，采用硫化橡胶板衬里时，衬里的方法为()。
A．衬二层硬橡胶
B.衬二层软橡胶
C．先衬一层硬橡胶，再衬二层软橡胶 D．衬二层半硬橡胶
答案：A
分析：热硫化橡胶板衬里的选择原则主要应考虑腐蚀介质的操作条件及具体施工的可能性。为了避免腐蚀性气体的渗透作用，一般宜用二层硬橡胶，不采用软橡胶。
2、在流水施工参数中，施工过程、施工过程数属于()。
A．工艺参数
B．时间参数 C．空间参数
D．组织参数
答案：A
分析：在组织工程项目流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺上的开展顺序及其特点的参数，均称为工艺参数。它包括施工过程和施工过程数。
3、某起重机臂杆支点中心至旋转轴中心距离为2．50m，起重机臂杆长15m，起重臂杆仰角60度，该起重机的起重半径为()。
A．5.00m B．8.75m C．10.00m D；15.49m 答案：C
分析：起重设备的基本参数中，起重半径R的计算公式为：
R=S+Lcosa
式中 S——起重设备臂杆支点中心至旋转轴中心距离；
L——起重设备臂杆长度；
a——起重设备杆仰角。
4、定额载重量在 3000kg以上的刚性滑动导轨的制作材料是（）。A、塑料 B、铁 C、合金 D、铸铁 答案：D 分析：用铸铁制作的刚性滑动导靴的结构比较简单，被作为额定载重量为3000kg以上，运行速度v＜0．5m/s的对重导靴。
5、具有整流特性好，能耐反向电压高，反向电流最小，允许的电流密度最大的整流器是（）。
A、氧化铜整流器 B、硒整流器 C、锗整流器 D、硅整流器
答案：D
分析：具有整流特性好，能耐反向电压高，反向电流最小，允许的电流密度最大的整流器是硅整流器。
6、在下列施工中，应采用Sa2.5除锈级别的工程有()。
A．衬胶化工设备内壁防腐
B．搪铅
C．衬玻璃钢
D．衬软聚氯乙烯板
答案：BC
分析：除锈级别及适用的工程：
Sa3级：金属喷镀、衬胶化工设备内壁防腐蚀涂层。
Sa2.5级：搪铅、衬玻璃钢、树脂胶泥衬耐酸砖、板，化工设备内壁防腐涂料，化工防腐蚀材料软聚氯乙烯结衬里。
Sa2级：粘结胶泥衬耐酸砖、板，油基、沥青基或焦油基涂料。Sal：衬铅、衬软氯乙烯板。
7、膨胀水罐和膨胀管的功能是补偿贮热设备及管网中水温升高后水体积的膨胀，以防止（）。
A、系统超载 B、系统超压 C、系统超高 D、系统减压
答案：B
分析：膨胀水罐和膨胀管的功能是补偿贮热设备及管网中水温升高后水体积的膨胀，以防止系统超压。
8、从第一个专业队投入流水作业开始，到最后一个专业队完成最后一个施工过程的最后一段工作而退出流水作业为止的整个延续时间叫做（）。
A．流水步距B 持续时间C．工期D．流水节拍
答案：C
分析：流水节拍是某个专业队在各个施工段上所必需的持续时间；流水步距是两个相邻施工队进入流水作业的最小时间间隔；持续时间是一个不确定的概念。而从题意上可看出，题目所指的只能是工期，故可以判断出答案C是正确的。
9、X射线探伤的优点是显示缺陷的灵敏度高，特别是在焊缝厚度小于（）时，较γ射线灵敏度高。
A、10 B、20 C、30 D、40 答案：C
分析：X射线探伤的优点是显示缺陷的灵敏度高，特别是在焊缝厚度小于30mm时，较γ射线灵敏度高，故答案C是正确的。
10、给水系统无水箱（罐）时，水泵的扬程应满足（）。
A、水箱进水所需水压B、最不利处的配水点或消火栓所需水压
C、消火栓所需水压D、水箱出水所需水压
答案：B 分析：给水系统无水箱（罐）时，水泵的扬程应满足最不利处的配水点或消火栓所需水压。
11、大面积除锈质量要求较高的防腐蚀工程应采用（）。
A、手工除锈 B、半机械除锈 C、机械除锈
D、化学除锈
答案：C
分析：大面积除锈质量要求较高的防腐蚀工程应采用机械除锈。
12、适用于每个房间都需要分别控制室温，而每个房间冷、热负荷变化情况又不同的多层、多房间建筑的是（）。
A、单风道系统 B、双风道系统 C、全水系统 D、直接蒸发机组系统
答案：B 分析：双风道系统适用于每个房间都需要分别控制室温，而每个房间冷、热负荷变化情况又不同的多层、多房间建筑。
13、某项工作有一项紧前工作而无紧后工作，紧前工作的自由时差为3，本项工作的自由时差为2，该项工作的总时差应为()。
A．0 B．1 C．2 D．5 答案：C
分析：工作总时差的计算：工作总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以 利用的机动时间。用TFi-j表示。
TFi-j=LSi-j-ESi-j
TFi-j=LFi-j-EFi-j
工作自由时差的计算：工作自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。
14、振动式输送机的特点之一是()。
A．可小角度向上倾斜输送物料
B．可大角度向上倾斜输送物料
C．初始价格较低
D．维护费用较高
答案：A
分析：振动输送机可以输送具有磨琢性、化学腐蚀性的或有毒的散状固体物料，甚至输送高温物料。可以在防尘、有气密要求或在有压力情况下输送物料。其结构简单，操作方便，安全可靠。与其他连续运输机相比，其初始价格较高，而维护费用较低。输送物料时需要的功率较低，因此运行费用较低，但输送能力有限，且不能输送粘性强的物料、易破损的物料、含气的物料，同时不能大角度向上倾斜输送物料。
15、风冷冷凝器通常安装在室外（）。
A、靠近机组的背阳处 B、靠近机组的向阳处 C、远离机组的背阳处 D、远离机组的向阳处
答案：A
分析：风冷冷凝器通常安装在室外靠近机组的背阳处。
16、在比较短的水平距离内，提升到较高的位置，通常采用（）。
A、带式输送机 B、螺旋输送机 C、振动输送机 D、提升输送机 答案：D
分析：在比较短的水平距离内，提升到较高的位置，通常采用提升输送机，包括斗式提升机、斗式输送机、转斗式输送机和吊斗提升机等几种类型。
17、单风道集中式系统是指（）。
A、全水系统 B、直接蒸发机组系统 C、全空气系统
D、空气一水系统
答案：C
分析：单风道集中式系统是指全空气系统。
18、树脂PP指的是（）。
A 聚氯乙烯
B 高密度聚乙烯 C聚丙烯 D 聚苯乙烯 答案：C
分析：聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、高密度聚乙烯（HDPE）聚苯乙烯（PS）。
19、根据工程量清单计价规范规定，锻造水压机的安装工程量计量单位为()。
A．kg B．t C．台
D．组
答案：C
分析：锻造水压机应根据项目特征(名称、型号；质量；公称压力)，以“台”为计量单位，按设计图示数量计算。
20、在电弧焊中，能够较容易焊接 1mm以下极薄金属板的焊接方法有（）。
A、手弧焊 B、埋弧焊 C、熔化极气体保护焊 D、等离子弧焊
答案： E
分析：等离子弧焊能够焊接更细、更薄（如1mm以下极薄金属的焊接）的工件。
21、在探测器一定范围内不应有遮挡物，如书架、文件柜等。探测器距墙壁、梁边或防烟通道垂壁的净距不应小于（）。
A、0．2m B、0．3m C、0．5m D、1．5m
答案：C
分析：探测器距墙壁、梁边或防烟通道垂壁的净距不应小于0．5m。
22、灰口铸铁的性能主要取决于基体的性能和（）数量、形状、大小和分布状况。
A 石墨
B铸铁
C铝合金
D钢 答案：A
分析：灰口铸铁本身就是铸铁，所以答案B不对，铸铁成中不含有铝合金，答案C不正确；钢本身是以铁为基的合金，答案D也不正确。因此只有A正确。
23、一般情况下，煤气、天然气高压系统必须采用（）。
A、铸铁管 B、聚乙烯管 C、钢管 D、混凝土管
答案：C
分析：一般情况下，煤气、天然气的中、低压管道系统可以采用铸铁管或聚乙烯管和钢管，而高压系统必须采用钢管。液态、气态液化石油气管道均采用钢管。
24、电梯按额定运行速度分类时，快速梯的运行速度为()。
A．大于2．0m／s B．大于3．0m／s
C．大于1．0m／s、小于2．0m／s D．大5：0．5m／s、小于1．0m／s 答案：C
试题评析：电梯按速度分为：
低速梯：速度v>1．0m／s的电梯
快速梯：速度1．0m／s 高速梯：速度v<2．0m／s的电梯 25、垫铁放置应符合以下要求：承受主要负荷的垫铁组，应使用（）。 A、平垫铁 B、成对斜垫铁 C、成对开口垫铁 D、斜垫铁 答案：B 分析：承受主要负荷的垫铁组，应使用成对斜垫铁，找平后用点焊焊牢；承受主要负荷且在设备运行时产生较强连续振动时，垫铁组不能采用斜垫铁，只能采用平垫铁。 26、大型机械设备基础就位安装前需要进行预压，预压的重量为自重和允许加工件最大重量总和的（）。 A、1．15倍 B、1．20倍 C、1．25倍 D、1．30倍 答案：C 分析：大型机械设备基础就位安装前需要进行预压，预压的重量为自重和允许加工件最大重量总和的1．25倍。 27、在工程量清单计价规范中规定，中压锅炉本体设备安装中，过热系统安装工程量的 计量单位为()。 A．台 B．套 C．t D．m 答案：C 试题评析：中压锅炉本体设备的过热系统安装应根据项目特征(结构形式；蒸汽出率t／h)，以“t”为计量单位，按设备安装图示质量计算。 28、变压器安装在离地面高度为（）以上的变压器台上。 A、2 m B、2．5 m C、3 m D、3．5 m 答案：B 分析：变压器安装在离地面高度为2．5 m以上的变压器台上。 29、高压管道指的是（）管道。 A．高压P＞10MPa B．高压P≥10MPa C．高压P≥6MPa D高压P＞6MPa 答案：A 分析：工程上管道与阀门的公称压力划分为：低压0＜P≤1.6MPa；中压1．6＜P≤10Pa；高压P＞10MPa。 30、加热器制作安装，应根据项目特征（加热器构造形式、蒸汽盘管直径、排管的长度、连接管主管长度、支座构造形式），以（）为计量单位，按设计图示数量计算。 A．台B．套C．组D．米 答案：D 分析：加热器制作安装，应根据项目特征（加热器构造形式、蒸汽盘管直径、排管的长度、连接管主管长度、支座构造形式），以m为计量单位，按设计图示数量计算。 31、对于不锈钢工件焊缝表面的探伤，不能用（）。 A．磁粉探伤B．荧光探伤C 着色探伤D 超声波探伤 答案：A 分析：磁粉探伤的方法是将工件置于磁场内，使其磁化。若工件无缺陷，则磁力线是均匀分布的；若工件有缺陷部位，则磁力线产生弯曲，由此查出缺陷。而奥氏体不锈钢是非磁钢种，形成不了磁力线，故不能用该方法检验缺陷，而其他探伤方法没有这种特殊要求，故答案A是正确的。 32、在下述常用电光源中，频闪效应不明显的是()。 A．日光灯 B．白炽灯 C.高压汞灯 D．金属卤化物灯 答案：B 试题评析：频闪效应不明显的是白炽灯。 33、油罐罐壁严密性试验一般采用的方法为（）。 A、化学试验法 B、真空箱试验法 C、压缩空气试验法 D、煤油试漏法 答案：D 分析：罐底焊接完毕后，通常用真空箱试验法或化学试验法进行严密性试验，罐壁严密性试验一般采用煤油试漏法，罐顶则一般利用煤油试漏或压缩空气试验法以检查其焊缝的严密性。 34、电话交换设备安装，应根据项目特征，以（）为计量单位。 A、个 B、台 C、组 D、架 答案：D 分析：电话交换设备安装，应根据项目特征，以架为计量单位。 35、螺纹连接时采用（）来作自然补偿。A、伸缩器 B、方形补偿器 C、弯头 D、法兰 答案：C 分析：螺纹连接时采用弯头来作自然补偿。 36、在洁净空调系统中，与水平层流洁净室相比，垂直层流洁净室的特点为()。 A．自净能力差 B．投资和维修费用低 C．投资和维修费用高 D．适用于工艺过程有多种洁净度要求的情况 答案：C 试题评析：水平层流洁净室在第一工作区可达到100级洁净度。造价比垂直层流低，自净能力强，但当空气向另一侧流动过程中含尘度逐渐增高，适用于工艺过程有多种洁净度要求的洁净室。 垂直层流洁净室可获得均匀的向下气流，工艺设备可布置在任意位置，自净能力强；但造价和维修费用高，灯具布置和高效空气过滤器堵漏较困难。 37、为了防止飞行物与建筑物相撞的标志灯是（）。 A．值班照明B．警卫照明C．安全照明D．障碍照明 答案：D 分析：障碍照明是为了防止飞行物与建筑物相撞的标志灯。 38、某防爆通风系统，风管用1．8mm厚铝板制作，其连接方式应为()。 A．咬口连接 B．普通电弧焊焊接 C．铆接 D．气焊焊接 答案：D 试题评析：对铝板风管，当铝板：厚度大于1．5mm时，可采用气焊或氩壶焊接，焊接好后用热水清洗缝区，以除净焊渣和焊药，并检查焊缝质量，不得有漏焊、虚焊、穿孔及明显的凸瘤缺陷。 39、安装工作在井底坑内进行的是对重装置和（）。 A、缓冲器 B、限速装置 C、安全钳 D、曳引机 答案：A 分析：安装工作在井底坑内进行的是对重装置和缓冲器。 40、安装电缆时，1kV的电力电缆与控制电缆间距不应小于（）mm。 A、10 B、50 C、100 D、200 答案：C 分析：安装电缆时，1kV的电力电缆与控制电缆间距不应小于100mm。 41、感温探测器通常使用的三色线是（）。 A、红、黄、蓝 B、红、棕、绿 C、红、棕、蓝 D、红、黄、绿 答案：B 分析：感温探测器通常使用的三色线是红色接电源，棕色接信号，绿色是检查线。 42、对不适合做液压试验的容器，可用（）试验代替液压试验。 A 水压B 气密性C．气压D．渗漏 答案：C 分析：对不适合做液压试验的容器，或由于结构原因不能充满液体的容器，可用气压试验代替液压试验。故答案为C。 43、水池需满足最大同时工作水泵的（）出水量。 A．10 min B．15 min C．20min D．25min 答案：B 分析：水池需满足最大同时工作水泵的15 min出水量。 44、我国自行设计，其主要特点是具有限流作用及较高的极限分断能力的熔断器是 （）。 A、瓷插式熔断器 B、填充料式熔断器 C、封闭式熔断器 D、螺旋式熔断器 答案：B 分析：填充料式熔断器是我国自行设计，其主要特点是具有限流作用及较高的极限分断能力。 45、不锈钢、有色金属材质的焊环活动法兰按（）安装计算。A．平焊法兰 B．翻边活动法兰 C．对焊法兰 D 螺纹法兰 答案：B 分析：不锈钢、有色金属材质的焊环活动法兰按翻边活动法兰安装计算。 46、单位体积所具有的换热面积大，结构简单，操作弹性大，传热效果好，多用于高温、高压和大型装置的换热器类型为（）。 A、套管式 B、夹套式 C、列管式 D、蛇管式 答案：C 分析：列管式换热器是目前生产中应用最广泛的传热设备，与前述的各种换热器相比，主要优点是单位体积所具有的传热面积大以及传热效果好。此外，结构简单，制造的材料范围较广，操作弹性也较大等，因此在高温、高压和大型装置上多采用列管式换热器。 47、地下燃气铸铁管与钢管之间的连接，宜采用法兰连接，连接螺栓宜为()。 A．不锈钢螺栓 B．合金钢螺栓 C．钢制螺栓 D．可锻铸铁螺栓 答案：[D] 试题评析：对于铸铁管与钢管之间的连接，应采用法兰连接，螺栓宜采用可锻铸铁螺栓。 48、在通信线路工程，路面开挖，应根据项目特征（性质、结构），以（）为计量单位。 A、m B、km C、m2 D、m3 答案：C 分析：在通信线路工程，路面开挖，应根据项目特征（性质、结构），以m2为计量单位。 49、除去金属表面上的油脂、铁锈、氧化皮等杂物，允许有紧附的氧化皮、锈蚀产物或旧漆存在的旧锈质量等级属于（）标准。 A． 一级B．二级 C．三级 D．四级 答案：D 分析：根据除锈质量等级标准，可以断定只有除锈等级为四级时，对金属表面的规定符合题意。所以答案为D。 50、水平热力管道变径时应采用（）连接。 A、偏心导径管 B、法兰 C、卡套 D、螺栓 答案：A 分析：水平热力管道变径时应采用偏心导径管连接。 51、在建筑给水系统中一般采用的泵是()。 A．旋涡泵 B．混流泵 C．轴流泵 D．离心泵 答案：[D] 试题评析：在建筑给水系统中一般采用的泵是离心式水泵，具有结构简单、体积小、效率高、运转平稳等优点。 52、水浮正装金属储罐的施工方法适用于（）。 A、大容量的浮船式金属储罐施工 B、拱顶式金属储罐施工 C、无力矩式金属储罐施工 D、固定顶式金属储罐施工 答案：A 分析：水浮正装金属储罐的施工方法适用于大容量的浮船式金属储罐的施工。 53、工程量计算规则中仪表流量计均按（）安装。 A．法兰 B．阀门 C．管件 D 水表 答案：B 分析：各种形式补偿器（除方形补偿器外）、仪表流量计均按阀门安装。 54、可以用于液下喷射方式扑救大型储油罐火灾的灭火装置为()。 A．普通蛋白泡沫灭火系统 B．氟蛋白泡沫灭火系统 C．中倍数泡沫灭火系统 D．高倍数泡沫灭火系统 答案：[B] 试题评析：氟蛋白泡沫液中含有一定量的氟碳表面活性剂，因此其灭火效率较蛋白泡沫液高，它的应用范围与蛋白泡沫液相同，显著特点是可以用液下喷射方式扑救大型储油罐等场所的火灾。 55、防腐工程量计算规定：设备及管道的表面除锈刷油以（）为单位。 A．kg B．m3 C ． m D． m２ 答案：D 分析：首先排除不正确答案B和C。然后根据《全国统一安装工程预算定额》中的规定去选择A还是D。规定是设备及管道的除锈、刷油以面积（m２）计算，金属结构以重量（kg）计算，故正确答案为D。 56、工程对象是整体的，文件内容是全面的，发挥作用是全方位的，这个说法指的是施工组织设计的（）。 A、全过程 B、技术性 C、经济性 D、全局性 答案：D 分析：工程施工组织设计是全局性的文件。“全局性”是指，工程对象是整体的，文件内容是全面的，发挥作用是全方位的（指管理职能的全面性）。 57、对于层数较多的建筑物，当室外给水管网水压不能满足室内用水时，可将其（）。 A、竖向分区B、横向分区C、并联分区D、串联分区 答案：A 分析：对于层数较多的建筑物，当室外给水管网水压不能满足室内用水时，宜将其竖向分区。 58、对于短缝焊接，特别是对一些难以达到部位的焊接可选用（）。 A．手弧焊B．等离子弧焊C．电渣焊D．埋弧焊 答案：A 分析：手弧焊设备轻便，操作灵活，能满足难以达到部位的焊接要求，而其他焊接设备不具备这样的特点，因此答案A是正确的。 59、下置式曳力机是指（）。 A、蜗杆在蜗轮下方 B、蜗轮在蜗杆下方 C、蜗轮蜗杆都在下方 D、和蜗轮蜗杆无关 答案：A 分析：蜗杆在蜗轮下方称为下置式曳力机。 60、高电压是指额定电压在（）以上的电压。 A、1kV B、2 kV C、3 kV D、4 kV 答案：A 分析：将额定电压在1kV以上的电压称为高电压。 二、多选 61、带式输送机的特点包括()。 A．结构简单，运行维修方便，使用寿命长 B．可以按一定倾角向上或向下运输 C．经济性好 D．输送距离较短 答案：ABC 分析：带式输送机结构简单，运行、安装、维修都很方便，节省能量，操作安全可靠。 62、低温保冷工程中常用的绝热材料有()。 A．聚氨酯泡沫塑料 B．软木 C．硅酸铝纤维 D．泡沫混凝土 答案：AB 分析：低温保冷工程多用有机绝热材料，此类材料具有容重轻、导热系数小、原料来源广、不耐高温、吸湿时易腐烂等特点。例如软木、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料、聚氨基甲酸酯、毛毡、羊毛毡等。 63、磁力启动器的组成有（）。 A、接触器 B、按钮 C、热继电器 D、磁力启动器 E、磁铁 答案：ABC 分析：磁力启动器由接触器、按钮和热继电器组成。 64、锅炉受热面蒸发率或发热率是反映锅炉工作强度的指标，其数值越大，表示（）。 A、传热效果越好 B、传热效果越差 C、锅炉所耗金属量越少 D、锅炉所耗金属量越多 E、效率越低 答案：AC 分析：锅炉受热面蒸发率或发热率是反映锅炉工作强度的指标，其数值越大，表示传热效果越好，锅炉所耗金属量越少。 65、深井泵安装中，设备总质量包括()。A．本体质量 B．吊架质量 C．电动机质量 D．底座、扬水管质量 答案：ACD 分析：深井泵的设备质量以本体、电动机、底座及设备扬水管的总质量计算。 66、双代号网络图中关键路线符合（）。 A 总时差最小B 自由时差等于零C．线路时间最长D．线路时间最短E、总时差最大 答案：A、C 分析：根据关键路线的定义可知，关键路线的判断可以用两种方法：一是计算总工期最长的路线为关键路线；二是计算总时差，即计算总机动时间。当总时差最小时，该路线为关键路线。因此答案A、C是正确的。 67、热力管道直接埋地敷设的要求有()。 A．管子与保温材料之间尽量不留空气间层 B．管道保温结构具有低的导热系数 C．管道保温结构具有高的耐压强度 D．管道保温结构具有良好的防火性能 答案：[BCD] 试题评析：热力管道在土壤腐蚀性小、地下水位低、土壤具有良好渗水性以下及不受腐 蚀性液体侵入的地区，可采用直接埋地敷设。 68、按加工金属材料的方法，金属加工设备可分为（）。 A、金属型铸造机 B、砂处理设备 C、金属切削设备 D、锻压设备 E、造型设备 答案：CD 分析：按加工金属材料的方法，金属加工设备可分为金属切削设备、锻压设备。 69、表征填料效能好的指标有（）。 A、较高的空隙率 B、操作弹性大 C、较大的比表面积 D、质量轻、造价低 E、有足够机械强度 答案：ACDE 分析：表征填料效能好的指标有较大的比表面积、较高的空隙率、质量轻、造价低和有足够机械强度。 70、铝管可用来输送（）。 A、盐水B．浓硝酸C 盐酸D．醋酸 E、碱液 答案：B、D 分析：铝与氧的亲和能力很强，在空气中可形成一层非常致密的氧化铝薄膜，能保护下面的金属不再继续受到腐蚀。所以铝管可输送浓硝酸、醋酸等腐蚀性介质，但它不耐碱及含有氯离子的化合物，如盐水、盐酸等介质，故答案应选择B和D。 71、在工程量清单计价规范中规定，成套整装锅炉安装的工程内容包括()。 A．锅炉基础施工及验收 B．本体及附属设备的安装 C．管道、阀门、表计安装 D．保温、油漆 答案：BCD 试题评析：成套整装锅炉安装其工程内容包括：锅炉本体安装；附属设备安装；管道、阀门、表计安装；保温；油漆。 72、金属基体表面旧漆膜的处理方法（）。 A、火焰法 B、滚磨法 C、敲铲法 D、碱液处理法 E、脱漆剂处理法 答案：ACDE 分析：金属基体表面旧漆膜的处理方法：火焰法、敲铲法、碱液处理法、脱漆剂处理法。 73、能使用氧—燃气切割的金属应符合的条件有（）。 A、纯铁B、中碳钢C、低合金钢D、铝及其合金E、低碳钢 答案：ABCE 分析：符合氧—燃气切割条件的金属有纯铁、低碳钢、中碳钢和低合金钢以及钛等。 74、热水采暖系统入口装置的结构形式可分为()。A．设调压截止阀的入口装置 B．设节流阀的入口装置 C．设调压板的入口装置 D．设混水器的入口装置 答案：[ACD] 试题评析：采暖系统入口装置安装，包括热水采暖系统人口装置安装和蒸汽采暖系统入口安装。热水采暖系统人口装置的结构形式。一般有三种形式：设调压截止阀的入口装置、设调压板的入口装置和设混水器的人口装置。 75、高层建筑供水管路所采用的减压阀供水方式有（）减压阀给水方式。 A、低位水箱 B、高位水箱 C、气压水箱 D、无水箱 E、膨胀水箱 答案：BCD 分析：减压阀供水方式有高位水箱减压阀给水方式、气压水箱减压阀给水方式及无水箱减压阀供水方式。 76、铜和铜合金管用法兰连接的形式有()。 A．焊接法兰 B．螺纹法兰 C，翻边活套法兰 D．焊环活套法兰 答案：[ACD] 试题评析：铜和铜合金管连接方式有螺纹连接、焊接(承插焊和对口焊)、法兰连接。法兰连接的形式有焊接法兰、翻边活套法兰和焊环活套法兰。 77、管口翻边活动法兰（松套法兰）多用于（）管道的连接。 A．铜 B．不锈耐酸钢 C．优质碳素钢 D 结构钢E焊接管道 答案：AB 分析：松套法兰的一个重要用途就是用普通碳素钢代替较贵重的金属来制造法兰，常用于有色金属管道和不锈耐酸钢管道。铜为有色金属，故A、B为正确答案。 78、人工补偿是利用管道补偿器来吸收热变形的补偿方式，常用的有（）。 A、自然补偿 B、方形补偿器 C、填料式补偿器 D、波形补偿器 E、弯头 答案：BCD 分析：人工补偿是利用管道补偿器来吸收热变形的补偿方式，常用的有方形补偿器、填料式补偿器、波形补偿器。 79、下列属于焊缝非破坏性检验的有（）。 A 力学检验B 射线探伤C．金相检验 D．耐压检验E．耐腐蚀性检验 答案：B、D 分析：因为力学检验需要做冲击和拉伸试验，金相检验时要经过磨光，耐腐蚀性检验需浸入酸液腐蚀，这些都有破坏性，故A、C、E不正确；而射线探伤和耐压检验没有表面破坏问题，因此正确答案为B、D。 80、按调节规律分类的自动调节系统包括（）。 A、双位调节系统 B、比例调节系统 C、随动调节系统 D、程序调节系统 E、压力调节系统 答案：AB 分析：按调节规律分类的自动调节系统包括双位调节系统、比例调节系统、比例积分调节系统、比例积分微分调节系统。 2004年建设工程技术与计量(安装)全真模拟题[2] 一、单选 1、铸铁与钢比较,其机械性能（）。 A.好 B.差 C.相同 D.差不多 答案:B 分析:铸铁与钢比较，虽然在机械性能方面较差，但具有良好的铸造性能和良好的耐磨性、消震性及低的缺口敏感性。 2、高压开关设备主要用于关合及开断（）及以上正常电路线路。 分析：熔断器具有结构简单、体积小、价格便宜、维护方便、保护动作可靠和消除短路故障时间短等优点；但也有如不能分合操作、动作后需更换熔断件、易造成单相供电等不足之处。 19、在运行速度大于2．0m／s的电梯中，常采用的导靴为()。 A．刚性滑动导靴 B．弹性滑动导靴 C．铸铁滑动导靴 D．滚轮导靴 答案：D 试题评析：为了减少导靴与导轨之间的摩擦力，节省能量，提高乘坐舒适感，在运行速度2．0m／s的电梯中，常采用滚轮导靴取代弹性滑动导靴。 20、蛇管式换热器、列管式换热器、夹套式换热器、套管式换热器均属（）。 A、混合式换热器 B、蓄热式换热器 C、间壁式换热器 D、中间载热体换热器 答案：C 分析：蛇管式换热器、列管式换热器、夹套式换热器、套管式换热器均属间壁式换热器。 21、（）俗称塑料王。 A 高密度聚乙烯 B 聚四氟乙烯 C聚氯乙烯 D 聚酰胺 答案：A 分析：聚四氟乙烯俗称塑料王。 22、在组织流水 施工 时，每个专业工作队在各个 施工 段上完成各自的 施工 过程所必须的持续时间，称为（）。A、工期 B、流水节拍 C、流水步距 D、流水 施工 答案：B 分析：在组织流水 施工 时，每个专业工作队在各个施工段上完成各自的施工过程所必须的持续时间，均称为流水节拍。 23、机床主要是按加工性质和（）进行分类。 A、所用刀具 B、机床外形 C、加工物品名称 D、加工方式 答案：A 分析：机床主要是按加工性质和所用刀具进行分类。 24、离子交换膜法电解槽是采用具有（）的阳离子交换膜，隔开阳离子和阴离子的。 A、绝缘特性 B、选择透过特性 C、低电流高电压特性 D、透视性 答案：B 分析：离子交换膜法电解槽是采用具有选择透过特性的阳离子交换膜，隔开阳离子和阴离子的。 25、铜对大气和水的抗蚀能力很强，它是一种（）。 A．结构材料B．抗磁材料C．对大气、水和酸抗蚀能力很强的材料D 高强度材料 答案：B 分析：铜能够抗大气和水的腐蚀，但不耐酸的腐蚀，故答案C不正确。铜的塑性很好，容易成形但强度不高，不宜作结构材料，故答案A和D不正确。只有答案B是正确的。 26、电动机装设过载保护装置，电动机额定电流为10A，当采用热元件时，其保护整定值为()。 A．12A B．15A C．20A D．25A 答案：C 试题评析：对于照明等冲击电流很小的负载，熔体的额定电流应等于或稍大于电路的实际工作电流，一般熔体额定电流为电路实际工作电流的1．1～1.5倍。对于起动电流较大的负载，如电动机等，熔体额定电流为电路实际工作电流的1．5～2．5倍。 27、焊缝边缘上未与基本金属熔合的堆积金属叫（）。 A．咬边B．焊瘤C 弧焊D、电弧擦伤 答案：B 分析：焊缝边缘上未与基本金属熔合的堆积金属叫焊瘤。焊瘤下面常有未焊透存在。故答案为B。 28、换热设备主要是用于完成介质间热量交换的压力容器，主要设备有（）。 A、蒸发器 B、洗涤器 C、变换炉 D、过滤器 答案：A 分析：BD属于分离设备，C属于反映设备。 29、泵的型号表示法中冷凝水泵的材料代号是（）。 A、JQ B、F C、ZLQ D、FY 答案：ABCDE 分析：泵的型号表示法中冷凝水泵的材料代号是JQ。 30、工程 量计算规则中减压阀直径按（）计算。A．高压侧 B．低压侧 C．平均压力 D平均直径 答案：A 分析：减压阀直径按高压侧计算 31、目前，我国新建的旅游宾馆、饭店等的客房部分普遍采用（）。 A、诱导空调系统 B、风机盘管空调系统 C、洁净空调系统 D、静音空调系统 答案：B 分析：目前，我国新建的旅游宾馆、饭店等的客房部分普遍采用风机盘管空调系统。 32、玻璃钢衬里 工程，采用分层间断贴衬法时，每贴上一层玻璃纤维衬布后都要自然干燥（）h再进行下一道工序。 A、1－2 B、3－6 C、6－12 D、12－24 答案：D 分析：玻璃钢衬里 工程，采用分层间断贴衬法时，每贴上一层玻璃纤维衬布后都要自然干燥12－24h再进行下一道工序。 33、用于原油、汽油、溶剂油、重整原料油以及需要控制蒸发损失及大气污染、控制放出不良气体、有着火危险产品的储罐是（）。 A、拱顶储罐 B、浮顶储罐 C、无力矩顶储罐 D、自支承伞形储罐 答案：B 分析：一般情况下，浮顶罐用于原油、汽油、溶剂油、重整原料油以及需要控制蒸发损失及大气污染、控制放出不良气体、有着火危险的产品的储存。 34、仪表管路中的导压管，作为测量管线，一般较短为好，所以使控制点至一次仪表或传送仪表的距离要求（）。 A、不超过5m B、不超过 10 m C、不超过 15 m D、不超过 16 m 答案：D 分析：仪表管路中的导压管，作为测量管线，一般较短为好，所以使控制点至一次仪表或传送仪表的距离要求不超过 16 m。建设工程技术与计量(安装)全真模拟题 一、单选 1、在有腐蚀性气体渗透作用的情况下，为防止容器内壁腐蚀，采用硫化橡胶板衬里时，衬里的方法为()。 A．衬二层硬橡胶 B.衬二层软橡胶 C．先衬一层硬橡胶，再衬二层软橡胶 D．衬二层半硬橡胶 答案：A 分析：热硫化橡胶板衬里的选择原则主要应考虑腐蚀介质的操作条件及具体施工的可能性。为了避免腐蚀性气体的渗透作用，一般宜用二层硬橡胶，不采用软橡胶。 2、在流水施工参数中，施工过程、施工过程数属于()。 A．工艺参数 B．时间参数 C．空间参数 D．组织参数 答案：A 分析：在组织工程项目流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺上的开展顺序及其特点的参数，均称为工艺参数。它包括施工过程和施工过程数。 3、某起重机臂杆支点中心至旋转轴中心距离为2．50m，起重机臂杆长15m，起重臂杆仰角60度，该起重机的起重半径为()。 A．5.00m B．8.75m C．10.00m D；15.49m 答案：C 分析：起重设备的基本参数中，起重半径R的计算公式为： R=S+Lcosa 式中 S——起重设备臂杆支点中心至旋转轴中心距离； L——起重设备臂杆长度； a——起重设备杆仰角。 4、定额载重量在 3000kg以上的刚性滑动导轨的制作材料是（）。A、塑料 B、铁 C、合金 D、铸铁 答案：D 分析：用铸铁制作的刚性滑动导靴的结构比较简单，被作为额定载重量为3000kg以上，运行速度v＜0．5m/s的对重导靴。 5、具有整流特性好，能耐反向电压高，反向电流最小，允许的电流密度最大的整流器是（）。 A、氧化铜整流器 B、硒整流器 C、锗整流器 D、硅整流器 答案：D 分析：具有整流特性好，能耐反向电压高，反向电流最小，允许的电流密度最大的整流器是硅整流器。 6、在下列施工中，应采用Sa2.5除锈级别的工程有()。 A．衬胶化工设备内壁防腐 B．搪铅 C．衬玻璃钢 D．衬软聚氯乙烯板 答案：BC 分析：除锈级别及适用的工程： Sa3级：金属喷镀、衬胶化工设备内壁防腐蚀涂层。 Sa2.5级：搪铅、衬玻璃钢、树脂胶泥衬耐酸砖、板，化工设备内壁防腐涂料，化工防腐蚀材料软聚氯乙烯结衬里。 Sa2级：粘结胶泥衬耐酸砖、板，油基、沥青基或焦油基涂料。 Sal：衬铅、衬软氯乙烯板。 7、膨胀水罐和膨胀管的功能是补偿贮热设备及管网中水温升高后水体积的膨胀，以防止（）。 A、系统超载 B、系统超压 C、系统超高 D、系统减压 答案：B 分析：膨胀水罐和膨胀管的功能是补偿贮热设备及管网中水温升高后水体积的膨胀，以防止系统超压。 8、从第一个专业队投入流水作业开始，到最后一个专业队完成最后一个施工过程的最后一段工作而退出流水作业为止的整个延续时间叫做（）。 A．流水步距B 持续时间C．工期D．流水节拍 答案：C 分析：流水节拍是某个专业队在各个施工段上所必需的持续时间；流水步距是两个相邻施工队进入流水作业的最小时间间隔；持续时间是一个不确定的概念。而从题意上可看出，题目所指的只能是工期，故可以判断出答案C是正确的。 9、X射线探伤的优点是显示缺陷的灵敏度高，特别是在焊缝厚度小于（）时，较γ射线灵敏度高。 A、10 B、20 C、30 D、40 答案：C 分析：X射线探伤的优点是显示缺陷的灵敏度高，特别是在焊缝厚度小于30mm时，较γ射线灵敏度高，故答案C是正确的。 10、给水系统无水箱（罐）时，水泵的扬程应满足（）。 A、水箱进水所需水压B、最不利处的配水点或消火栓所需水压 C、消火栓所需水压D、水箱出水所需水压 答案：B 分析：给水系统无水箱（罐）时，水泵的扬程应满足最不利处的配水点或消火栓所需水压。 11、大面积除锈质量要求较高的防腐蚀工程应采用（）。 A、手工除锈 B、半机械除锈 C、机械除锈 D、化学除锈 答案：C 分析：大面积除锈质量要求较高的防腐蚀工程应采用机械除锈。 12、适用于每个房间都需要分别控制室温，而每个房间冷、热负荷变化情况又不同的多层、多房间建筑的是（）。 A、单风道系统 B、双风道系统 C、全水系统 D、直接蒸发机组系统 答案：B 分析：双风道系统适用于每个房间都需要分别控制室温，而每个房间冷、热负荷变化情况又不同的多层、多房间建筑。 13、某项工作有一项紧前工作而无紧后工作，紧前工作的自由时差为3，本项工作的自由时差为2，该项工作的总时差应为()。 A．0 B．1 C．2 D．5 答案：C 分析：工作总时差的计算：工作总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以 利用的机动时间。用TFi-j表示。 TFi-j=LSi-j-ESi-j TFi-j=LFi-j-EFi-j 工作自由时差的计算：工作自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。 14、振动式输送机的特点之一是()。 A．可小角度向上倾斜输送物料 B．可大角度向上倾斜输送物料 C．初始价格较低 D．维护费用较高 答案：A 分析：振动输送机可以输送具有磨琢性、化学腐蚀性的或有毒的散状固体物料，甚至输送高温物料。可以在防尘、有气密要求或在有压力情况下输送物料。其结构简单，操作方便，安全可靠。与其他连续运输机相比，其初始价格较高，而维护费用较低。输送物料时需要的功率较低，因此运行费用较低，但输送能力有限，且不能输送粘性强的物料、易破损的物料、含气的物料，同时不能大角度向上倾斜输送物料。 15、风冷冷凝器通常安装在室外（）。 A、靠近机组的背阳处 B、靠近机组的向阳处 C、远离机组的背阳处 D、远离机组的向阳处 答案：A 分析：风冷冷凝器通常安装在室外靠近机组的背阳处。 16、在比较短的水平距离内，提升到较高的位置，通常采用（）。 A、带式输送机 B、螺旋输送机 C、振动输送机 D、提升输送机 答案：D 分析：在比较短的水平距离内，提升到较高的位置，通常采用提升输送机，包括斗式提升机、斗式输送机、转斗式输送机和吊斗提升机等几种类型。 17、单风道集中式系统是指（）。 A、全水系统 B、直接蒸发机组系统 C、全空气系统 D、空气一水系统 答案：C 分析：单风道集中式系统是指全空气系统。 18、树脂PP指的是（）。 A 聚氯乙烯 B 高密度聚乙烯 C聚丙烯 D 聚苯乙烯 答案：C 分析：聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、高密度聚乙烯（HDPE）聚苯乙烯（PS）。 19、根据工程量清单计价规范规定，锻造水压机的安装工程量计量单位为()。 A．kg B．t C．台 D．组 答案：C 分析：锻造水压机应根据项目特征(名称、型号；质量；公称压力)，以“台”为计量单位，按设计图示数量计算。 20、在电弧焊中，能够较容易焊接 1mm以下极薄金属板的焊接方法有（）。 A、手弧焊 B、埋弧焊 C、熔化极气体保护焊 D、等离子弧焊 答案： E 分析：等离子弧焊能够焊接更细、更薄（如1mm以下极薄金属的焊接）的工件。 21、在探测器一定范围内不应有遮挡物，如书架、文件柜等。探测器距墙壁、梁边或防烟通道垂壁的净距不应小于（）。 A、0．2m B、0．3m C、0．5m D、1．5m 答案：C 分析：探测器距墙壁、梁边或防烟通道垂壁的净距不应小于0．5m。 22、灰口铸铁的性能主要取决于基体的性能和（）数量、形状、大小和分布状况。 A 石墨 B铸铁 C铝合金 D钢 答案：A 分析：灰口铸铁本身就是铸铁，所以答案B不对，铸铁成中不含有铝合金，答案C不正确；钢本身是以铁为基的合金，答案D也不正确。因此只有A正确。 23、一般情况下，煤气、天然气高压系统必须采用（）。 A、铸铁管 B、聚乙烯管 C、钢管 D、混凝土管 答案：C 分析：一般情况下，煤气、天然气的中、低压管道系统可以采用铸铁管或聚乙烯管和钢管，而高压系统必须采用钢管。液态、气态液化石油气管道均采用钢管。 24、电梯按额定运行速度分类时，快速梯的运行速度为()。 A．大于2．0m／s B．大于3．0m／s C．大于1．0m／s、小于2．0m／s D．大5：0．5m／s、小于1．0m／s 答案：C 试题评析：电梯按速度分为： 低速梯：速度v>1．0m／s的电梯 快速梯：速度1．0m／s 高速梯：速度v<2．0m／s的电梯 25、垫铁放置应符合以下要求：承受主要负荷的垫铁组，应使用（）。 A、平垫铁 B、成对斜垫铁 C、成对开口垫铁 D、斜垫铁 答案：B 分析：承受主要负荷的垫铁组，应使用成对斜垫铁，找平后用点焊焊牢；承受主要负荷且在设备运行时产生较强连续振动时，垫铁组不能采用斜垫铁，只能采用平垫铁。 26、大型机械设备基础就位安装前需要进行预压，预压的重量为自重和允许加工件最大重量总和的（）。 A、1．15倍 B、1．20倍 C、1．25倍 D、1．30倍 答案：C 分析：大型机械设备基础就位安装前需要进行预压，预压的重量为自重和允许加工件最大重量总和的1．25倍。 27、在工程量清单计价规范中规定，中压锅炉本体设备安装中，过热系统安装工程量的 计量单位为()。 A．台 B．套 C．t D．m 答案：C 试题评析：中压锅炉本体设备的过热系统安装应根据项目特征(结构形式；蒸汽出率t／h)，以“t”为计量单位，按设备安装图示质量计算。 28、变压器安装在离地面高度为（）以上的变压器台上。 A、2 m B、2．5 m C、3 m D、3．5 m 答案：B 分析：变压器安装在离地面高度为2．5 m以上的变压器台上。 29、高压管道指的是（）管道。 A．高压P＞10MPa B．高压P≥10MPa C．高压P≥6MPa D高压P＞6MPa 答案：A 分析：工程上管道与阀门的公称压力划分为：低压0＜P≤1.6MPa；中压1．6＜P≤10Pa；高压P＞10MPa。 30、加热器制作安装，应根据项目特征（加热器构造形式、蒸汽盘管直径、排管的长度、连接管主管长度、支座构造形式），以（）为计量单位，按设计图示数量计算。 A．台B．套C．组D．米 答案：D 分析：加热器制作安装，应根据项目特征（加热器构造形式、蒸汽盘管直径、排管的长度、连接管主管长度、支座构造形式），以m为计量单位，按设计图示数量计算。 31、对于不锈钢工件焊缝表面的探伤，不能用（）。 A．磁粉探伤B．荧光探伤C 着色探伤D 超声波探伤 答案：A 分析：磁粉探伤的方法是将工件置于磁场内，使其磁化。若工件无缺陷，则磁力线是均匀分布的；若工件有缺陷部位，则磁力线产生弯曲，由此查出缺陷。而奥氏体不锈钢是非磁钢种，形成不了磁力线，故不能用该方法检验缺陷，而其他探伤方法没有这种特殊要求，故答案A是正确的。 32、在下述常用电光源中，频闪效应不明显的是()。 A．日光灯 B．白炽灯 C.高压汞灯 D．金属卤化物灯 答案：B 试题评析：频闪效应不明显的是白炽灯。 33、油罐罐壁严密性试验一般采用的方法为（）。 A、化学试验法 B、真空箱试验法 C、压缩空气试验法 D、煤油试漏法 答案：D 分析：罐底焊接完毕后，通常用真空箱试验法或化学试验法进行严密性试验，罐壁严密性试验一般采用煤油试漏法，罐顶则一般利用煤油试漏或压缩空气试验法以检查其焊缝的严密性。 34、电话交换设备安装，应根据项目特征，以（）为计量单位。 A、个 B、台 C、组 D、架 答案：D 分析：电话交换设备安装，应根据项目特征，以架为计量单位。 35、螺纹连接时采用（）来作自然补偿。 A、伸缩器 B、方形补偿器 C、弯头 D、法兰 答案：C 分析：螺纹连接时采用弯头来作自然补偿。 36、在洁净空调系统中，与水平层流洁净室相比，垂直层流洁净室的特点为()。 A．自净能力差 B．投资和维修费用低 C．投资和维修费用高 D．适用于工艺过程有多种洁净度要求的情况 答案：C 试题评析：水平层流洁净室在第一工作区可达到100级洁净度。造价比垂直层流低，自净能力强，但当空气向另一侧流动过程中含尘度逐渐增高，适用于工艺过程有多种洁净度要求的洁净室。 垂直层流洁净室可获得均匀的向下气流，工艺设备可布置在任意位置，自净能力强；但造价和维修费用高，灯具布置和高效空气过滤器堵漏较困难。 37、为了防止飞行物与建筑物相撞的标志灯是（）。 A．值班照明B．警卫照明C．安全照明D．障碍照明 答案：D 分析：障碍照明是为了防止飞行物与建筑物相撞的标志灯。 38、某防爆通风系统，风管用1．8mm厚铝板制作，其连接方式应为()。 A．咬口连接 B．普通电弧焊焊接 C．铆接 D．气焊焊接 答案：D 试题评析：对铝板风管，当铝板：厚度大于1．5mm时，可采用气焊或氩壶焊接，焊接好后用热水清洗缝区，以除净焊渣和焊药，并检查焊缝质量，不得有漏焊、虚焊、穿孔及明显的凸瘤缺陷。 39、安装工作在井底坑内进行的是对重装置和（）。 A、缓冲器 B、限速装置 C、安全钳 D、曳引机 答案：A 分析：安装工作在井底坑内进行的是对重装置和缓冲器。 40、安装电缆时，1kV的电力电缆与控制电缆间距不应小于（）mm。 A、10 B、50 C、100 D、200 答案：C 分析：安装电缆时，1kV的电力电缆与控制电缆间距不应小于100mm。 41、感温探测器通常使用的三色线是（）。 A、红、黄、蓝 B、红、棕、绿 C、红、棕、蓝 D、红、黄、绿 答案：B 分析：感温探测器通常使用的三色线是红色接电源，棕色接信号，绿色是检查线。 42、对不适合做液压试验的容器，可用（）试验代替液压试验。 A 水压B 气密性C．气压D．渗漏 答案：C 分析：对不适合做液压试验的容器，或由于结构原因不能充满液体的容器，可用气压试验代替液压试验。故答案为C。 43、水池需满足最大同时工作水泵的（）出水量。 A．10 min B．15 min C．20min D．25min 答案：B 分析：水池需满足最大同时工作水泵的15 min出水量。 44、我国自行设计，其主要特点是具有限流作用及较高的极限分断能力的熔断器是 （）。 A、瓷插式熔断器 B、填充料式熔断器 C、封闭式熔断器 D、螺旋式熔断器 答案：B 分析：填充料式熔断器是我国自行设计，其主要特点是具有限流作用及较高的极限分断能力。 45、不锈钢、有色金属材质的焊环活动法兰按（）安装计算。 A．平焊法兰 B．翻边活动法兰 C．对焊法兰 D 螺纹法兰 答案：B 分析：不锈钢、有色金属材质的焊环活动法兰按翻边活动法兰安装计算。 46、单位体积所具有的换热面积大，结构简单，操作弹性大，传热效果好，多用于高温、高压和大型装置的换热器类型为（）。 A、套管式 B、夹套式 C、列管式 D、蛇管式 答案：C 分析：列管式换热器是目前生产中应用最广泛的传热设备，与前述的各种换热器相比，主要优点是单位体积所具有的传热面积大以及传热效果好。此外，结构简单，制造的材料范围较广，操作弹性也较大等，因此在高温、高压和大型装置上多采用列管式换热器。 47、地下燃气铸铁管与钢管之间的连接，宜采用法兰连接，连接螺栓宜为()。 A．不锈钢螺栓 B．合金钢螺栓 C．钢制螺栓 D．可锻铸铁螺栓 答案：[D] 试题评析：对于铸铁管与钢管之间的连接，应采用法兰连接，螺栓宜采用可锻铸铁螺栓。 48、在通信线路工程，路面开挖，应根据项目特征（性质、结构），以（）为计量单位。 A、m B、km C、m2 D、m3 答案：C 分析：在通信线路工程，路面开挖，应根据项目特征（性质、结构），以m2为计量单位。 49、除去金属表面上的油脂、铁锈、氧化皮等杂物，允许有紧附的氧化皮、锈蚀产物或旧漆存在的旧锈质量等级属于（）标准。 A． 一级B．二级 C．三级 D．四级 答案：D 分析：根据除锈质量等级标准，可以断定只有除锈等级为四级时，对金属表面的规定符合题意。所以答案为D。 50、水平热力管道变径时应采用（）连接。 A、偏心导径管 B、法兰 C、卡套 D、螺栓 答案：A 分析：水平热力管道变径时应采用偏心导径管连接。 51、在建筑给水系统中一般采用的泵是()。 A．旋涡泵 B．混流泵 C．轴流泵 D．离心泵 答案：[D] 试题评析：在建筑给水系统中一般采用的泵是离心式水泵，具有结构简单、体积小、效率高、运转平稳等优点。 52、水浮正装金属储罐的施工方法适用于（）。 A、大容量的浮船式金属储罐施工 B、拱顶式金属储罐施工 C、无力矩式金属储罐施工 D、固定顶式金属储罐施工 答案：A 分析：水浮正装金属储罐的施工方法适用于大容量的浮船式金属储罐的施工。 53、工程量计算规则中仪表流量计均按（）安装。 A．法兰 B．阀门 C．管件 D 水表 答案：B 分析：各种形式补偿器（除方形补偿器外）、仪表流量计均按阀门安装。 54、可以用于液下喷射方式扑救大型储油罐火灾的灭火装置为()。 A．普通蛋白泡沫灭火系统 B．氟蛋白泡沫灭火系统 C．中倍数泡沫灭火系统 D．高倍数泡沫灭火系统 答案：[B] 试题评析：氟蛋白泡沫液中含有一定量的氟碳表面活性剂，因此其灭火效率较蛋白泡沫液高，它的应用范围与蛋白泡沫液相同，显著特点是可以用液下喷射方式扑救大型储油罐等场所的火灾。 55、防腐工程量计算规定：设备及管道的表面除锈刷油以（）为单位。 A．kg B．m3 C ． m D． m２ 答案：D 分析：首先排除不正确答案B和C。然后根据《全国统一安装工程预算定额》中的规定去选择A还是D。规定是设备及管道的除锈、刷油以面积（m２）计算，金属结构以重量（kg）计算，故正确答案为D。 56、工程对象是整体的，文件内容是全面的，发挥作用是全方位的，这个说法指的是施工组织设计的（）。 A、全过程 B、技术性 C、经济性 D、全局性 答案：D 分析：工程施工组织设计是全局性的文件。“全局性”是指，工程对象是整体的，文件内容是全面的，发挥作用是全方位的（指管理职能的全面性）。 57、对于层数较多的建筑物，当室外给水管网水压不能满足室内用水时，可将其（）。 A、竖向分区B、横向分区C、并联分区D、串联分区 答案：A 分析：对于层数较多的建筑物，当室外给水管网水压不能满足室内用水时，宜将其竖向分区。 58、对于短缝焊接，特别是对一些难以达到部位的焊接可选用（）。 A．手弧焊B．等离子弧焊C．电渣焊D．埋弧焊 答案：A 分析：手弧焊设备轻便，操作灵活，能满足难以达到部位的焊接要求，而其他焊接设备不具备这样的特点，因此答案A是正确的。 59、下置式曳力机是指（）。 A、蜗杆在蜗轮下方 B、蜗轮在蜗杆下方 C、蜗轮蜗杆都在下方 D、和蜗轮蜗杆无关 答案：A 分析：蜗杆在蜗轮下方称为下置式曳力机。 60、高电压是指额定电压在（）以上的电压。 A、1kV B、2 kV C、3 kV D、4 kV 答案：A 分析：将额定电压在1kV以上的电压称为高电压。 二、多选 61、带式输送机的特点包括()。 A．结构简单，运行维修方便，使用寿命长 B．可以按一定倾角向上或向下运输 C．经济性好 D．输送距离较短 答案：ABC 分析：带式输送机结构简单，运行、安装、维修都很方便，节省能量，操作安全可靠。 62、低温保冷工程中常用的绝热材料有()。 A．聚氨酯泡沫塑料 B．软木 C．硅酸铝纤维 D．泡沫混凝土 答案：AB 分析：低温保冷工程多用有机绝热材料，此类材料具有容重轻、导热系数小、原料来源广、不耐高温、吸湿时易腐烂等特点。例如软木、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料、聚氨基甲酸酯、毛毡、羊毛毡等。 63、磁力启动器的组成有（）。 A、接触器 B、按钮 C、热继电器 D、磁力启动器 E、磁铁 答案：ABC 分析：磁力启动器由接触器、按钮和热继电器组成。 64、锅炉受热面蒸发率或发热率是反映锅炉工作强度的指标，其数值越大，表示（）。 A、传热效果越好 B、传热效果越差 C、锅炉所耗金属量越少 D、锅炉所耗金属量越多 E、效率越低 答案：AC 分析：锅炉受热面蒸发率或发热率是反映锅炉工作强度的指标，其数值越大，表示传热效果越好，锅炉所耗金属量越少。 65、深井泵安装中，设备总质量包括()。 A．本体质量 B．吊架质量 C．电动机质量 D．底座、扬水管质量 答案：ACD 分析：深井泵的设备质量以本体、电动机、底座及设备扬水管的总质量计算。 66、双代号网络图中关键路线符合（）。 A 总时差最小B 自由时差等于零C．线路时间最长D．线路时间最短E、总时差最大 答案：A、C 分析：根据关键路线的定义可知，关键路线的判断可以用两种方法：一是计算总工期最长的路线为关键路线；二是计算总时差，即计算总机动时间。当总时差最小时，该路线为关键路线。因此答案A、C是正确的。 67、热力管道直接埋地敷设的要求有()。 A．管子与保温材料之间尽量不留空气间层 B．管道保温结构具有低的导热系数 C．管道保温结构具有高的耐压强度 D．管道保温结构具有良好的防火性能 答案：[BCD] 试题评析：热力管道在土壤腐蚀性小、地下水位低、土壤具有良好渗水性以下及不受腐 蚀性液体侵入的地区，可采用直接埋地敷设。 68、按加工金属材料的方法，金属加工设备可分为（）。A、金属型铸造机 B、砂处理设备 C、金属切削设备 D、锻压设备 E、造型设备 答案：CD 分析：按加工金属材料的方法，金属加工设备可分为金属切削设备、锻压设备。 69、表征填料效能好的指标有（）。 A、较高的空隙率 B、操作弹性大 C、较大的比表面积 D、质量轻、造价低 E、有足够机械强度 答案：ACDE 分析：表征填料效能好的指标有较大的比表面积、较高的空隙率、质量轻、造价低和有足够机械强度。 70、铝管可用来输送（）。 A、盐水B．浓硝酸C 盐酸D．醋酸 E、碱液 答案：B、D 分析：铝与氧的亲和能力很强，在空气中可形成一层非常致密的氧化铝薄膜，能保护下面的金属不再继续受到腐蚀。所以铝管可输送浓硝酸、醋酸等腐蚀性介质，但它不耐碱及含有氯离子的化合物，如盐水、盐酸等介质，故答案应选择B和D。 71、在工程量清单计价规范中规定，成套整装锅炉安装的工程内容包括()。 A．锅炉基础施工及验收 B．本体及附属设备的安装 C．管道、阀门、表计安装 D．保温、油漆 答案：BCD 试题评析：成套整装锅炉安装其工程内容包括：锅炉本体安装；附属设备安装；管道、阀门、表计安装；保温；油漆。 72、金属基体表面旧漆膜的处理方法（）。 A、火焰法 B、滚磨法 C、敲铲法 D、碱液处理法 E、脱漆剂处理法 答案：ACDE 分析：金属基体表面旧漆膜的处理方法：火焰法、敲铲法、碱液处理法、脱漆剂处理法。 73、能使用氧—燃气切割的金属应符合的条件有（）。 A、纯铁B、中碳钢C、低合金钢D、铝及其合金E、低碳钢 答案：ABCE 分析：符合氧—燃气切割条件的金属有纯铁、低碳钢、中碳钢和低合金钢以及钛等。 74、热水采暖系统入口装置的结构形式可分为()。 A．设调压截止阀的入口装置 B．设节流阀的入口装置 C．设调压板的入口装置 D．设混水器的入口装置 答案：[ACD] 试题评析：采暖系统入口装置安装，包括热水采暖系统人口装置安装和蒸汽采暖系统入口安装。热水采暖系统人口装置的结构形式。一般有三种形式：设调压截止阀的入口装置、设调压板的入口装置和设混水器的人口装置。75、高层建筑供水管路所采用的减压阀供水方式有（）减压阀给水方式。 A、低位水箱 B、高位水箱 C、气压水箱 D、无水箱 E、膨胀水箱 答案：BCD 分析：减压阀供水方式有高位水箱减压阀给水方式、气压水箱减压阀给水方式及无水箱减压阀供水方式。76、铜和铜合金管用法兰连接的形式有()。 A．焊接法兰 B．螺纹法兰 C，翻边活套法兰 D．焊环活套法兰 答案：[ACD] 试题评析：铜和铜合金管连接方式有螺纹连接、焊接(承插焊和对口焊)、法兰连接。法兰连接的形式有焊接法兰、翻边活套法兰和焊环活套法兰。 77、管口翻边活动法兰（松套法兰）多用于（）管道的连接。 A．铜 B．不锈耐酸钢 C．优质碳素钢 D 结构钢E焊接管道 答案：AB 分析：松套法兰的一个重要用途就是用普通碳素钢代替较贵重的金属来制造法兰，常用于有色金属管道和不锈耐酸钢管道。铜为有色金属，故A、B为正确答案。 78、人工补偿是利用管道补偿器来吸收热变形的补偿方式，常用的有（）。 A、自然补偿 B、方形补偿器 C、填料式补偿器 D、波形补偿器 E、弯头 答案：BCD 分析：人工补偿是利用管道补偿器来吸收热变形的补偿方式，常用的有方形补偿器、填料式补偿器、波形补偿器。 79、下列属于焊缝非破坏性检验的有（）。 A 力学检验B 射线探伤C．金相检验 D．耐压检验E．耐腐蚀性检验 答案：B、D 分析：因为力学检验需要做冲击和拉伸试验，金相检验时要经过磨光，耐腐蚀性检验需浸入酸液腐蚀，这些都有破坏性，故A、C、E不正确；而射线探伤和耐压检验没有表面破坏问题，因此正确答案为B、D。 80、按调节规律分类的自动调节系统包括（）。 A、双位调节系统 B、比例调节系统 C、随动调节系统 D、程序调节系统 E、压力调节系统 答案：AB 分析：按调节规律分类的自动调节系统包括双位调节系统、比例调节系统、比例积分调节系统、比例积分微分调节系统。 一、单项选择（各专业必答试题）土建 1． 工程量清单由哪几部分组成？（） A． 由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成； B． 由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。2．工程量清单计价计款的构成是什么？（） A． 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成； B． 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。 C． 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。3.综合单价的定义是什么？（） A．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。 B．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。4．总承包服务费包括那些内容？（） A．总承包服务费的内容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交叉作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。 B．总承包服务费的内容包括，协调工程进度，各专业交叉作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。5．甲方供料是否计价，如何计价？（） A．甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。B．甲方供应的材料不计入综合单价中。6．零星工作项目费应在预留金中开销吗？（） A ．《计价规范》的3.4.1条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。 B ．零星工作项目可以在预留金中开销。7.工程量清单中漏项或有错如何处理？（） A ．合同有约定的，按合同约定；合同没有约定的，按《计价规范》4.0.9条执行。B.．由招标人承担漏项和量错的风险。C．不得调整。 8.由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化，应如何调整？（）A ．由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。 B ．项目特征描述不准确发生在招标阶段，招标人可以在招标答疑会上或招标前提出；若发生在结算阶段，合同有约定的，按合同约定处理；合同没有约定的，按《计价规范》第4.0.9条规定执行。 9.《计价规范》哪几条（款）为强制性条文，必须严格执行？（） A．第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4（1）、3.2.5、3.2.6（1）条为强制性条文。B．第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.6条为强制性条文。10.《计价规范》第3.1.1条所指的中介机构，具体所指什么中介机构？（） A ．是指建设行政主管部门批准的具有相应资质的建设工程造价咨询机构和招标代理机构。B ．是指建设工程造价咨询机构。11.清单项目设置的原则有那几条？（） A． 清单项目设置的原则：一是基本上以形式工程实体为基础而设置；二是有个别工程项目，即不能形成工程实体又不能综合到某一实物量中去，可以单独立项；三是项目设置不能重复；四是对项目名称描述要准确、详细、全部、清晰；五是不得随意对附录中的项目名称进行修改。B ．清单项目设置原则：一是只列项目名称，可以不加任何描述；二是对项目名称的描述，只抄项目特征，不用结合工程图纸加以具体描述；三是对项目名称的描述，可以将项目特征和工程内容混在一起描述。 12．《计价规范》附录的计量单位一栏中出现个/m、m/根、小时/工时等计量单位时，在编制清单时如何列计量单位？（） A． 在附录中的M/根等计量单位，为可选择的单位，在编制工程量清单时只能选其中的一种单位为该工程的计量单位。 B． 在编制清单时照抄附录中的计量单位。 13．编制投标措施项目费的原则是什么？（） A． 措施项目费，投标人要根据施工方案结合企业自身实力、技术专长自行计算报价，未计算或少算的费用视为此费用已包括在其它费用内，额外的费用除合同另有约定外，一般不预支付。措施费用结算时需要调整的，必须在招标文件或合同中明确。B． 措施项目费，投标人可以不报价作为优惠。14．什么样的工程必须执行工程量清单计价？（） A． 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程应执行本规范。 B． 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程和需要招标的小型建设工程。C． 所有建设工程。15．定额计价所称价差，是预算编制时期的人、材、机价格与竣工期的人、材、机价格之差，结算时可以调整，那么清单计价是否可以调整价差？（） A． 除招标文件另有规定外，一般没有价差调整，在投标报价时考虑价格涨价风险。B． 可以参照定额计价时的办法调整 16．建设工程工程量清单计价活动应遵守哪些原则？（） A． 工程量清单计价活动应遵守《计价规范》的第1.0.4条、第1.0.5条的规定。B． 工程量清单计价活动应遵守《计价规范》的第1.0.3条规定。17．工程量清单项目编码是否可以随意改动？（） A． 工程量清单项目编码是《计价规范》四统一的内容，是强制性条款，必须严格执行。B． 编制人在编制工程量清单时，对缺项可以按补充的原则补充编码，并报建设行政主管部门备案。 C． 编制人在编制工程量清单时，对缺项可以定额计价的编码进行补充。18．编制人在编制工程量清单时，工程数量的有效数位应遵守哪几条规定？（） A．以“吨”为单位应保留小数点后三位数字，第四位四舍五入；以立方米、平方米、米为单位应保留小数点后二位数字，第三位四舍五入； 以“个”“项”等为单位，应取整数。 B．所有计量单位均保留小数点后两位数字。19.税金包括那些内容？（） A．税金包括营业税、城市维护建设税、教育费附加、印花税。B．税金包括营业税、城市维护建设费、教育费附加、水利受益费 C．税金包括营业税、城市营业建设税、教育费附加。20.主要材料价格表是如何填报？（）A．将该工程所需的材料全部累列。 B．主要材料价格表主要记载工程所需的主要材料和特殊材料的价格性能、等级品牌等，而且主要材料价格表的价格必须和综合单价的材料价格的单价要一致。 21、工程量清单在招标投标活动中，对招标人和投标人都具有（）的重要文件。A、约束力 B、吸引力 C、感染力 D、影响力 22、项目编码采用（B）位阿拉伯数字，一至九位为统一编码，其中一、二位的附录顺序码。A、14 B、12 C、10 D、11 23、消耗量定额是由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需人、材料、机械台班的（）消耗量。A、社会平均 B社会先进 C平均先进 D、社会最低 24、招标投标实行（）计价，是指招标人公开提供工程量清单，投标自主报价或招标人编制标底及双方签合同价款、工程施工结算等活动。A、工程清单 B、定额 C、指标 D、协商 25、为了避免或减少经济纠纷，合理确定工程造价，本规范规定，工程量不满意计价价款，应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的（）。A、全部费用 B部分费用 26、《招标投标法》规定，招标工程高有标底的，评标时应参考标底。标底的参考作用，决定了标底的编制要有一定的（）。 A、强制性 B、普遍性 C、控制性 D、合理性 27、P6随工程量清单发函招标人的还应包括主要材料价格表，招标人提供的主要材料价格表应包括详细的（），主要材料价格表主要供评标用。A、材料编码、材料名称、规格型号、计量单位 B、材料编码、材料名称C、规格型号、计量单位 28、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方必须由规定的（）签字、盖章。A、单位 B、人员 C、单位和人员 D、造价工程师 29、填表须知中，金额价格均以（）表示。A、人民币 B、美元 C、外币 D、欧元 30、附录A为建筑工程工程量清单项目及计算规则，适用于（）建筑物和构筑物的工程。A、工业与民用 B、安装工程 C、装饰工程 D国标工程 31、《建设工程工程量清单计价规范》是根据（）建设部令第107号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》并遵照国家宏观调控，市场竞争形成价格的原则，结合我国当前的实际情况要求编写而成的。 A、中华人民共和国建筑法 B、中华人民共和国招标投标法 C、中华人民共和国担保法 D、中华人民共和国合同法 32、分部分项工程量清单项目名称的数量，应考虑三个因素，一是附录中的（），二是中的项目特征，三是拟建工程的实际情况。 A、项目名称 B工程名称 C、材料名称 D、机械名称 33、综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的（）、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。A、管理费 B、人工费 C、保险费 D税金 34、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的（）和合价，投标人均应填报。A、总价 B、单价 C、合同价 D、投标价 35、“国有资金投资为主”的工程是指国有资金占总投资额（），或虽不是50%，但国有资产投资者实质上拥有控股权的工程。 A、40% B、50% C、50%以上 D、60% 二、多项选择（各专业必答试题） 1、凡是建设工程招标投标实行工程量清单计价，不论招标主体是政府机构、国有企事业单位、集体单位、私人企业和外商投资企业，也就是资金来源于（）等都应遵守本规范。A、国有资金 B、外国政府贷款及援助资金 C、集体资金 D、合股资金 E、私人资金 2、工程量清单是市场经济的产物，并随着市场经济的发展而发展，他必须遵循市场经济活动的基本原则，即（）的原则。 A、客观 B、公正 C、公开 D、独立 E、科学 3、工程量清单计价活动是（）很强的一项工作，波及国家的法律、法规和标准规范比较广泛。A、政策性 B、法律性 C、经济性 D、技术性 E、合理性 4、工程量清单是表现似建工程的（）的明细清单。 A、单项工程项目 B单位工程项目 C、分部分项工程项目 D、措施项目 E其他项目和相应数量 5、本规范提出了分部分项工程量清单的四个统一即（）计量单位，工程量计价规则的统一。A、项目编码 B、项目名称 C、工程量 D、计算表格 三、土建专业试题 1、挖基础土方（010101003）清单项目工程内容不包括（）。A：挖沟槽 B：人工挖孔桩挖土 C：挖淤泥、流砂 D：土方运输 2、预制钢筋混凝土桩（010201001）清单项目工程内容不包括（）。A：桩制作 B：打桩 C：送桩 D：接桩 3、框架柱的柱高应自柱基上表面算至（）之间的高度计算。A：楼板下表面 B：楼板上表面 C：梁底面 D：柱顶 4、梁与柱相连时，梁长算至（）。A：柱的侧面 B：轴线 C：柱中心线 D：柱外缘线 5、与墙相连的薄壁柱按（）项目编码列项。A：矩形柱 B：异形柱 C：墙 D：板 6、不规则多边形钢板面积按其（）计算。 A：实际面积 B：外接矩形 C：外接圆形 D：内接矩形 7、楼梯与楼地面相连时，无梯口梁者算至最上一层踏步边沿加（）mm。A：100 B：200 C：300 D：500 8、半玻门是指玻璃面积占门扇面积的（）以上者。A：40％ B：50％ C：60％ D：80％ 9、天棚吊顶清单工程量应扣除（）所占面积。A：独立柱 B：附墙柱 C：检查口 D：间壁墙 10、门窗油漆清单项目的计量单位是（）。A：m2 B：m C：樘 D：A及C(共20题，每题2分) 1、适用于小容量球罐的施工方法是＿＿＿。 A、散装法 B、分带法 C、环带法 D、半球法 第1题选择答案： ABCD 2、耐工业大气、海水盐雾的涂料是＿＿＿。 A、聚氨酯漆 B、酚醛树脂 C、醇酸树脂 D、过氯乙烯 第2题选择答案： ABCD 3、要求耐氢氟酸腐蚀的材料有＿＿＿。 A、瓷板 B、陶板 C、辉绿岩板 D、不透性石墨板 第3题选择答案： ABCD 4、下列部件中主材利用率最高的是＿＿＿。 A、筒体（常压）B、筒体（压力）C、接管 D、地脚螺栓 第4题选择答案： ABCD 5、铠装层为细圆钢丝，外被层为聚乙烯，其代号是＿＿＿。A、22 B、43 C、33 D、43 第5题选择答案： ABCD 6、长16m的皮带式给煤机的计算是＿＿＿。 A、按实长计算 B、按两个8m计算 C、按10m计算 D、按两个10m计算 第6题选择答案： ABCD 7、空气吹扫时用白布检查，＿＿＿时间内白布无脏物者为合格。 A、10min B、15min C、20min D、5min 第7题选择答案： ABCD 8、空调工程的蒸发器是＿＿＿系统的设备。 A、冷却水 B、冷冻水 C、冷凝水 D、送风 第8题选择答案： ABCD 9、管内穿导线或电缆的总截面积，不应超过管内截面的＿＿＿%。A、40 B、50 C、60 D、70 第9题选择答案： ABCD 10、电气远传转子流量计是＿＿＿流量计。 A、容积式 B、浮子式 C、速度式 D、电磁式 第10题选择答案： ABCD 11、每一个照明回路的灯和插座数不宜超过＿＿＿个。A、20 B、30 C、40 D、25 第11题选择答案： ABCD 12、超声波探伤的缺点是＿＿＿。 A、穿透力差 B、不能用来探测厚度大的工作 C、判定缺陷类型和定位准确性差 D、成本高 第12题选择答案： ABCD 13、IH50－32－125表示＿＿＿。 A、泵入口50mm，出口32mm，流量125立方米/小时的单级单吸化工离心泵 B、泵入口50mm，出口32mm，流量125立方米/小时的单级单吸清水离心泵 C、泵入口50mm，出口32mm，泵叶直径125mm单级单吸清水离心泵 D、泵入口50mm，出口32mm，泵叶直径125mm单级单吸化工离心泵 第13题选择答案： ABCD 14、有多个仪表需接地时，应当＿＿＿。 A、把它们串接在一根接地线上接地 B、利用就近的煤气管道及其金属支架作接地线 C、每个仪表分别接地 D、通过接地母线板、接地总干线接到接地极板 第14题选择答案： ABCD 15、功率相同时，价格最低的光源是＿＿＿。 A、日光灯 B、白炽灯 C、高压钠灯 D、碘钨灯 第15题选择答案： ABCD 16、VV23电缆施工中容许的弯曲半径是直径的＿＿＿。 A、5倍 B、10倍 C、15倍 D、20倍 第16题选择答案： ABCD 17、民用建筑照明系统敷设的塑料管材大多为＿＿＿。 A、硬质塑料管 B、聚乙烯管 C、PVC阻燃管 D、波纹管 第17题选择答案： ABCD 18、＿＿＿以下为配电电路。 A、1kV B、10kV C、35kV D、110kV 第18题选择答案： ABCD 19、球罐焊接前预热区宽度应为焊缝中心线两侧各＿＿＿板厚。A、1 B、2倍 C、4倍 D、5倍 第19题选择答案： ABCD 20、球罐板厚25mm，组对焊接前预热区宽度应为焊缝中心线两侧各＿＿＿mm。A、100 B、75 C、125 D、50 第20题选择答案： ABCD 二、多选题(共20题，每题3分) 1、管道安装中定额不含管件安装的是＿＿＿。 A、铅管 B、钢管 C、硅铁管 D、铝管 E、缺省 第1题选择答案： ABCDE 2005 年四川省造价师、造价员资格考试试题(-)土建专业(闭卷)造价师、选价员必作部分 一、单项选择题(共 45 题 , 每题 1 分。每题的备应答案中 , 只有一个最符合题意)l、以下哪项原则不属于仲裁活动的基本原则()。A: 自愿原则 B: 尊重事实、依据法律的公平合理原则 C: 仲裁依法独立进行原则 D: 一裁终局原则、以下不属于建设工程招标范围的是()。A: 单项工程合同估算价在 l 50 万元人民币以上的 B: 大型基础设施、公用事业等社会公共利益、公共安全的项目 C: 全部或者部分使用国家资金投资或者国家融资的项目 D: 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 3、建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后 I5 天内汇总 , 送发包后()天内审查完成。A:15 B :20 C :30 D :45 4、按照《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》的规定 , 以下哪项措施费用 , 不能参与投标竞争()A: 规费 B: 临时设施费 C: 文明施工费 D: 安全施工费 5、项目经理下设的一些职能机构 , 分别从职能角度对基层进行业务管理 , 这些职能机 构可以在项目经理授权范围内 , 就其主要的管理业务范围.向下下达命令和指示 , 属于以下哪种组织形式()A: 职能制项目组织 B : 直线制项目组织 C: 矩阵式项目组织 D: 分权制项目组织、按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定 , 从二 O O 三年七月一日起 ,()应执行该规范。A: 所有建设工程 B : 所有大中型建设工程 C: 含有国有投资的建设工程 D: 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程、《四川省建设工程工程量清单计价管理试行办法》规定 , 施工过程中实际完成的工程量与发包人提供的分部分项工程量清单中给定的工程量差值在()以上或因发 包人原因 , 致使工期延长()以上造成措施项目费用增加的应予调整。A:10%,10% B :1 0%,15% C :15%,15% D :15%,1 0% 8、具有独立的设计文件 , 能进行独立施工 , 建成后不能独立发挥生产能力的工程称之 为()A: 单位工程 B : 单项工程 C: 分项工程 D: 建设项目 9、《合同法》规定 , 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止()关系的协议 A: 劳动 B : 行政 C: 民事权利义务 D : 承包经营、材料预算价格是指材料由其来源地(或交货地点)到达()价格。 A: 工地 B : 工地附近的车站 C: 工地仓库堆放地后的出库 D: 施工*作地点、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中明确规定 : 当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的 , 按照约定结算工程价款 , 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化 , 当事人对该部分工程价款不能协商一致的 , 可以参照签订建设工程施工合同时当地()发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。A: 物价管理部门 B : 建设行政主管部门 C: 造价工程师协会 D : 咨询机构、四川省清单计价定额中 , 砖基础与墙、柱的划分以(A: 施工图设计标准为准 B : 设计室内地坪为界 C: ± 0.00 为界 D : 室内外地面高差情况而定 13、以下计算建筑面积错误的规则是() A: 跃层式底层车库按外墙上口外围水平面积计算建筑面积 B: 电梯井、提物井、管道井等均按建筑物自然层计算建筑面积 C: 突出屋面有围护结构的楼梯间、水箱间按围护结构外围水平面积的一半计算建 筑面积 D: 室外楼梯均按自然层的水平投影面积计算建筑面积 14、四川省清单计价定额中 , 以下关于现浇吐柱工程量计算规则错误的是() A: 有梁板的柱高 , 应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算 B: 无梁板的柱高 , 应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽上表面之间的高度计算 C: 框架柱的柱高 , 应自柱基上表面至柱顶高度计算 D: 依附柱上的牛腿并入柱身体积计算、建筑物内的技术层(如设备管道层), 层高超过()的 , 应计算建筑面积。 A : 2.Om B :2.2m C :2.4m D :2.5m l6、四川省清单计价定额中 , 以下关于土石方回填计算规则错误的是（A: 按设计图尺寸以体积计算 B: 场地回填按回填面积乘以平均回填厚度计算 C: 室内回填按主墙间净面积乘以回填厚度计算 D: 基础回填按挖方体积减去设计室内地坪以下埋设的基础体积计算、四川省清单计价定额中 , 以下关于砼及钢筋砼工程说明错误的是() A: 现浇或预制搁放佛像的凹凸壁鑫及悬于空中的佛座按斗拱项目执行 B: 现烧混凝土杯形基础按现浇混凝土独立基础项目执行 , 人工乘以系数 1.2 C: 多棱形柱 , 圆形柱和矩形柱倒隅角者 , 按异形柱项目执行 D:“ 葫芦檩 ” 和 “ 檩带挂 ” 项目的直径是指上檩的直径或周长、四川省清单计价定额中 , 现浇整体弧形楼梯的折算厚度为()A:200mm B :180mm C :160mm D :140mm 19、四川省清单计价定额适用于四川省行政区域内的建设项目工程量清单计价 , 的建设工程应执行本定额。A: 全部使用国际投资或国际投资为主 B: 全部使用国有投资或全部使用国际投资 C: 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主 D: 全部使用银行贷款或以银行贷款为主、四川省清单计价定额的消耗量标准反映了社会的(A:平均水平B : 先进水平 C: 中等偏上水平D: 中等偏下水平21 大型机械设备进出场及安拆费属于()A: 定额机械费 B: 定额综合费 C: 措施费 D:规费、四川省清单计价定额中 , 建筑物场地厚度在±()cm以内的挖,填,运,找平,应按平整场地项目计算。A: 15 B: 20 C: 30 D:40 23、四川省清单计价定额中 , 苗木胸径(干径)应为地表面向上()m 高处树干的直径 A: 1.0 B: 1.1 C: 1.2 D:1.5 24、下列费用中不属于工程量清单其他项目费的是()。A: 工程定额测定费 B : 材料购置费 C: 总承包服务费 D: 预留金、四川省清单计价定额绿化工程包括施工点()范固内的搬运 , 若超过时 , 另行计算超运距费用。A: 50m B: 100m C: 150m D:200m 26、某一混凝土基础垫层的底面积为 5m × 5m, 挖土深度 l.5m, 则挖基础土方工程量为()A: 47.04 B: 37.5 C: 60.77 D:60.48 27、100 根 300mm × 300mm 预制钢筋混凝土方桩送入地坪以下1m深处 , 按四川省清单 计价定额计算其送桩工程量为()m A: 120 B: 130 C: 140 D:150 28、某现浇整体楼梯 , 共 3 层自然层 , 楼梯间净长 6m, 净宽 4m, 楼梯井宽 450mm, 长3m, 按四川省清单计价定额计算规则计算 , 该现浇楼梯的混凝土工程量为()m2 A:22.65 B :24.OO C :67.95 D :72.00 29、四川省清单计价定额规定 , 土石方工程量的体积应按挖掘前的()计算。 A : 夯实的体积 B : 天然密实体积 C: 虚方体积 D: 松填体积、四川省清单计价定额规定 , 满堂基础的挖土方按()项目计算。 A: 挖土方 B : 挖基础土方 C: 挖条形基础土方 D: 挖独立基础土方 31、四川省清单计价定额规定 , 标准砖墙 3/2 砖 , 其墙体厚度按()计算。 A: 365 B: 370 C:375 D:240 32、四川省清单计价定额中 , 混凝土散水、坡谨、按图示尺寸以()计算。 A:m2 B :m3 C:m D : 展开面积 33、四川省清单计价定额中 , 综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程内容 所需的()。A: 人工费、材料费、施工机械使用费 B: 人工费、材料费、施工机械使用费、综合费 C: 人工费、材料费、施工机械使用费、法定利润 D: 人工费、材料费、施工机械使用费、税金 34、四川省清单计价定额中 , 以下关于楼地面块料面层工程量计算规则错误的是（A: 楼梯台阶以实铺的水平投影面积计算 B: 踢脚线(板)以延长米乘以高度按实贴面积计算 C: 楼地面金属板条、封口条按延长米计算 D: 点缀拼花按点缀实铺面积计算 , 在计算主体铺贴地面面积时 , 扣除点缀拼花所占面积 35、四川省清单计价定额中 , 单独的外窗台抹灰长度 , 如设计图纸无规定时 , 可按窗洞宽度两边共加()mm 计算 A: 150 B: 200 C:250 D:300 36、四川省清单计价中 , 整体面层、找平层的计算不扣除垛、间壁墙、烟囱及 0.3m2 以内孔洞、柱所占面积。此处的间壁墙是指厚()以内的砌体 A: 120mm B: 100mm C:60mm D:53mm 37、四川省清单计价定额中 , 墙柱面抹灰定额内均不包括(), 另按相应项目计算。 A: 基层刷素水泥浆工料 B : 门窗的侧壁 C: 空圈侧壁 D: 门窗和空圈顶面 38、四川省清单计价定额中 , 墙柱面零星抹灰和零星镶贴块料面层定额项目适用于（A: 栏板 B : 应阳板 C : 花台 D :0.5m2 以内的少量分散装饰 39、四川省清单计价定额中 , 以下关于整体面层、找平层、块料面层的说明错误的是() A: 整体面层的结合层、找平层的砂浆厚度与定额不同时 , 允许按相应定额项目调整 B: 整体面层除楼梯外、定额均未包括踢脚线工料 , 按相应定额项目计算 C: 水磨石楼地面如采用金属嵌条时 , 取消定额中的玻璃条用量 D: 块料面层的材料规格不同时 , 定额用量可以调整 40、四川省清单计价定额中 , 水泥砂浆踢脚线工程量以()计算 , 不扣除门洞及空圈所占的面积 , 但门洞、空圈、垛和侧壁亦不增加。 A: 延长米 B :平方米 C:平方米乘厚度计算 D : 立方米 4l、四川省清单计价定额中 , 楼地面块料面层装饰面积按实铺面积计算 , 不扣除(m2 以内孔洞所占面积。A:0.3 B :0.4 C :0.5 D :0.6 42、四川省清单计价定额中 , 门、窗、门框制作安装工程量 , 按设计门窗洞口尺寸以)计算 A: 幢 B : 面积 C: 扇 D:I l 框外围 43、四川省清单计价定额中 , 不锈钢板包门框、门窗套、门窗筒子板按()计算 A: 展开面积 B: 延长米 C: 扇 D:门窗洞口面积 44、四川省清单计价定额中 , 市政中小型机械在()以内 , 从甲工地(或基地)至乙工地的搬迁运输费和场内运输费 , 已包括在定额内。 A:l5KM B :20KM C :25KM D :30KM 45、四川省清单计价定额中 , 桥涵护岸工程现浇混凝土总运距在()m 以内时 , 不得计算混凝土半成品运输费。A:150 B :200 C :300 D :400 二、多项选择题(共 30 题 , 每题 1.5 分。每题的备选答案中 , 有两个或两个以上符合题意 , 错选 , 该题不得分;少选 , 但选择正确的每个选项得 0.25 分)46、工程竣工结算方式分为()A: 分项工程竣工结算 B : 单项工程竣工结算 C: 建设项目竣工结算 D : 单位工程竣工结算 47、当事人对工程造价发生合同纠纷时 , 可遇过下列办法解决()A: 双方协商确定 B : 按合同条款约定的办法提请调解 C: 向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 D: 向政府机关要求行政复议 48、国有资产评估的程序是()A: 申请立项 B : 资产清查 C : 资产预测 D: 验证确认 49、按定额所包含的不同生产要素定额可分为()A: 劳动定额 B : 施工定额 C: 材料消耗定额 D : 机械台班消耗定额 50、价值工程的工作程序包括以 F 哪几个阶段()A: 分析 B : 创新 C: 评价 D : 改进 51、以下属于不确定分析方法的是() A: 盈亏平衡分析 B : 敏感性分析 C : 概率分析 D : 决策法 52、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的 , 按照以下()情形分别处理。 A: 建设工程经竣工验收合格的 , 以竣工验收合格之日为竣工日期 B: 承包人已经提交竣工验收报告 , 发包人拖延验收的 , 以承包人提交验收报告之日为竣工日期 C: 承包人已经提交竣工验收报告 , 发包人拖延验收的 , 以承包人提交验收报告之日后 15 日为竣工日期 D: 建设工程未经竣工验收 , 发包人擅自使用的 , 以转移占有建设工程之日为竣工日期 53、劳动定额测定中 , 工人工作时间可分为定额时间和非定额时间 , 其中定额时间包括() A: 施工本身造成的停工时间 B: 体息时间 C: 不可避免的中断时间 D: 多余工作时间 54、变形缝包括() A: 温度缝 B : 结构缝 C: 沉降缝 D: 抗震缝 55、四川省清单计价定额中 , 下列关于绿化工程的说明正确的有（A: 树木栽植后的支撑已包括在栽植项目中 , 不另计算 B:“ 生长期 ” 应为花木种植至起苗的时间 C: 定额中未包括苗木花卉的价格 , 应另行计算 D: 绿化工程已包括施工后绿化地周围 2m 以内的清理工作 56、一单层建筑净高 9.1m, 室内净面积为 150m2, 按 2004 年四川省清计价定额计算顶棚粉刷搭设满堂脚手架工程量为()A: 基本层 150 m2B : 增加层 30OM C: 增加层 450 m2D: 增加层 600 m2 57、以下不计算建筑面积的有()A: 舞台灯光控制室 B : 屋顶花架 C: 缝宽为 500mm 的变形缝 D : 有柱车棚 58、四川省清单计价定额中 , 现浇险整体楼梯包括()A: 休息平台 B :平台梁、斜梁和楼层板的连接梁 C:600mm 以内的楼梯井 D : 最上层踏步外沿 300mm 以内的板 59、清单计价定额与 2000 年计价定额相比 , 其作用有所改变 , 主要表现在以下()几个方面 A: 是强制执行的消耗量标准 B: 是招标人组合清单项目综合单价、衡量投标报价合理性的基础 C: 是投标人组合清单项目综合单价、确定投标报价的参考 D: 是编制建设工程投资估算指标的基础 60、国家规范及定额均说明 , 措施费是指为完成工程量项目施工 , 发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用 ，以下()属于措施项目费。 A: 人材机 B : 劳动保护费 C: 文明施工费 D: 临时设施费 61、四川省清单计价定额中 , 桩与地基基础工程分部 , 下列说法正确的是()A: 土壤级别的一级和二级土是根据地质资料中的土层构造和土壤物理、力学性能的有关指标 , 参照纯沉桩时间来划分的B: 桩与地基基础工程项目中未包括桩的现场检验费 C: 现场灌柱桩的充盈量已包含在定额项目内 , 不另计算 D: 本分部的土壤级别仍以普氏分类划分 62、四川省清单计价定额中 , 零星砌砖适用于以下()项目 A: 台阶、台阶挡墙 B : 阳台栏板(杆)、楼梯栏板 C: 花台、花池 D : 女儿墙 63、四川省清单计价定额中 , 现浇险满堂基础适用于()A: 有梁式满堂基础 B : 无梁式满堂基础 一、单项选择（各专业必答试题）土建 1． 工程量清单由哪几部分组成？（） A． 由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成； B． 由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。 2．工程量清单计价计款的构成是什么？（） A． 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成； B． 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。 C． 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。 3.综合单价的定义是什么？（） A．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。 B．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。 4．总承包服务费包括那些内容？（） A．总承包服务费的内容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交叉作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。 B．总承包服务费的内容包括，协调工程进度，各专业交叉作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。 5．甲方供料是否计价，如何计价？（） A．甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。B．甲方供应的材料不计入综合单价中。 6．零星工作项目费应在预留金中开销吗？（） A ．《计价规范》的3.4.1条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。B ．零星工作项目可以在预留金中开销。7.工程量清单中漏项或有错如何处理？（） A ．合同有约定的，按合同约定；合同没有约定的，按《计价规范》4.0.9条执行。 B.．由招标人承担漏项和量错的风险。C．不得调整。 8.由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化，应如何调整？（） A ．由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。B ．项目特征描述不准确发生在招标阶段，招标人可以在招标答疑会上或招标前提出；若发生在结算阶段，合同有约定的，按合同约定处理；合同没有约定的，按《计价规范》第4.0.9条规定执行。 9.《计价规范》哪几条（款）为强制性条文，必须严格执行？（） A．第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4（1）、3.2.5、3.2.6（1）条为强制性条文。 B．第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.6条为强制性条文。 10.《计价规范》第3.1.1条所指的中介机构，具体所指什么中介机构？（） A ．是指建设行政主管部门批准的具有相应资质的建设工程造价咨询机构和招标代理机构。B ．是指建设工程造价咨询机构。11.清单项目设置的原则有那几条？（） A． 清单项目设置的原则：一是基本上以形式工程实体为基础而设置；二是有个别工程项目，即不能形成工程实体又不能综合到某一实物量中去，可以单独立项；三是项目设置不能重复；四是对项目名称描述要准确、详细、全部、清晰；五是不得随意对附录中的项目名称进行修改。 B ．清单项目设置原则：一是只列项目名称，可以不加任何描述；二是对项目名称的描述，只抄项目特征，不用结合工程图纸加以具体描述；三是对项目名称的描述，可以将项目特征和工程内容混在一起描述。 12．《计价规范》附录的计量单位一栏中出现个/m、m/根、小时/工时等计量单位时，在编制清单时如何列计量单位？（）A． 在附录中的M/根等计量单位，为可选择的单位，在编制工程量清单时只能选其中的一种单位为该工程的计量单位。B． 在编制清单时照抄附录中的计量单位。13．编制投标措施项目费的原则是什么？（） A． 措施项目费，投标人要根据施工方案结合企业自身实力、技术专长自行计算报价，未计算或少算的费用视为此费用已包括在其它费用内，额外的费用除合同另有约定外，一般不预支付。措施费用结算时需要调整的，必须在招标文件或合同中明确。B． 措施项目费，投标人可以不报价作为优惠。14．什么样的工程必须执行工程量清单计价？（） A． 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程应执行本规范。 B． 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程和需要招标的小型建设工程。C． 所有建设工程。 15．定额计价所称价差，是预算编制时期的人、材、机价格与竣工期的人、材、机价格之差，结算时可以调整，那么清单计价是否可以调整价差？（） A． 除招标文件另有规定外，一般没有价差调整，在投标报价时考虑价格涨价风险。 B． 可以参照定额计价时的办法调整 16．建设工程工程量清单计价活动应遵守哪些原则？（）A． 工程量清单计价活动应遵守《计价规范》的第1.0.4条、第1.0.5条的规定。 B． 工程量清单计价活动应遵守《计价规范》的第1.0.3条规定。 17．工程量清单项目编码是否可以随意改动？（） A． 工程量清单项目编码是《计价规范》四统一的内容，是强制性条款，必须严格执行。 B． 编制人在编制工程量清单时，对缺项可以按补充的原则补充编码，并报建设行政主管部门备案。 C． 编制人在编制工程量清单时，对缺项可以定额计价的编码进行补充。 18．编制人在编制工程量清单时，工程数量的有效数位应遵守哪几条规定？（） A．以“吨”为单位应保留小数点后三位数字，第四位四舍五入；以立方米、平方米、米为单位应保留小数点后二位数字，第三位四舍五入； 以“个”“项”等为单位，应取整数。 B．所有计量单位均保留小数点后两位数字。19.税金包括那些内容？（） A．税金包括营业税、城市维护建设税、教育费附加、印花税。B．税金包括营业税、城市维护建设费、教育费附加、水利受益费 C．税金包括营业税、城市营业建设税、教育费附加。20.主要材料价格表是如何填报？（）A．将该工程所需的材料全部累列。 B．主要材料价格表主要记载工程所需的主要材料和特殊材料的 价格性能、等级品牌等，而且主要材料价格表的价格必须和综合单价的材料价格的单价要一致。 21、工程量清单在招标投标活动中，对招标人和投标人都具有（）的重要文件。 A、约束力 B、吸引力 C、感染力 D、影响力 22、项目编码采用（B）位阿拉伯数字，一至九位为统一编码，其中一、二位的附录顺序码。A、14 B、12 C、10 D、11 23、消耗量定额是由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需人、材料、机械台班的（）消耗量。A、社会平均 B社会先进 C平均先进 D、社会最低 24、招标投标实行（）计价，是指招标人公开提供工程量清单，投标自主报价或招标人编制标底及双方签合同价款、工程施工结算等活动。 A、工程清单 B、定额 C、指标 D、协商 25、为了避免或减少经济纠纷，合理确定工程造价，本规范规定，工程量不满意计价价款，应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的（）。A、全部费用 B部分费用 26、《招标投标法》规定，招标工程高有标底的，评标时应参考标底。标底的参考作用，决定了标底的编制要有一定的（）。A、强制性 B、普遍性 C、控制性 D、合理性 27、P6随工程量清单发函招标人的还应包括主要材料价格表，招标人提供的主要材料价格表应包括详细的（），主要材料价格表主要供评标用。 A、材料编码、材料名称、规格型号、计量单位 B、材料编码、材料名称 C、规格型号、计量单位 28、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方必须由规定的（）签字、盖章。 A、单位 B、人员 C、单位和人员 D、造价工程师 29、填表须知中，金额价格均以（）表示。A、人民币 B、美元 C、外币 D、欧元 30、附录A为建筑工程工程量清单项目及计算规则，适用于（）建筑物和构筑物的工程。 A、工业与民用 B、安装工程 C、装饰工程 D国标工程 31、《建设工程工程量清单计价规范》是根据（）建设部令第107号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》并遵照国家宏观调控，市场竞争形成价格的原则，结合我国当前的实际情况要求编写而成的。 A、中华人民共和国建筑法 B、中华人民共和国招标投标法 C、中华人民共和国担保法 D、中华人民共和国合同法 32、分部分项工程量清单项目名称的数量，应考虑三个因素，一 是附录中的（），二是中的项目特征，三是拟建工程的实际情况。A、项目名称 B工程名称 C、材料名称 D、机械名称 33、综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的（）、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。A、管理费 B、人工费 C、保险费 D税金 34、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的（）和合价，投标人均应填报。 A、总价 B、单价 C、合同价 D、投标价 35、“国有资金投资为主”的工程是指国有资金占总投资额（），或虽不是50%，但国有资产投资者实质上拥有控股权的工程。A、40% B、50% C、50%以上 D、60% 二、多项选择（各专业必答试题） 是政府机构、国有企事业单位、集体单位、私人企业和外商投资企业，也就是资金来源于（）等都应遵守本规范。 A、国有资金 B、外国政府贷款及援助资金 C、集体资金 D、合股资金 E、私人资金 2、工程量清单是市场经济的产物，并随着市场经济的发展而发展，他必须遵循市场经济活动的基本原则，即（）的原则。A、客观 B、公正 C、公开 D、独立 E、科学 3、工程量清单计价活动是（）很强的一项工作，波及国家的法律、法规和标准规范比较广泛。 A、政策性 B、法律性 C、经济性 D、技术性 E、合理性 4、工程量清单是表现似建工程的（）的明细清单。 A、单项工程项目 B单位工程项目 C、分部分项工程项目 D、措施项目 E其他项目和相应数量 5、本规范提出了分部分项工程量清单的四个统一即（）计量单位，工程量计价规则的统一。 A、项目编码 B、项目名称 C、工程量 D、计算表格 三、土建专业试题 1、挖基础土方（010101003）清单项目工程内容不包括（）。A：挖沟槽 B：人工挖孔桩挖土 C：挖淤泥、流砂 D：土方运输 2、预制钢筋混凝土桩（010201001）清单项目工程内容不包括（）。 A：桩制作 B：打桩 C：送桩 D：接桩 3、框架柱的柱高应自柱基上表面算至（）之间的高度计算。A：楼板下表面 B：楼板上表面 C：梁底面 D：柱顶 4、梁与柱相连时，梁长算至（）。 A：柱的侧面 B：轴线 C：柱中心线 D：柱外缘线 5、与墙相连的薄壁柱按（）项目编码列项。A：矩形柱 B：异形柱 C：墙 D：板 6、不规则多边形钢板面积按其（）计算。 限额 （5）工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于[ D ] A、30、60、B、20、50、C、10、40、D、60、60(6)已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12%，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日？[ A ] A、16.072 B、14.572 C、14.000 D、17.22(7)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（B）为分部工程顺序码。 A、一、二位 B、五、六位 C、七至八位 D十至十二位(8)在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由[ C ]提供的文件。 A工程造价中介机构、B工程招标代理机构、C招标人、D投标人 (9)[A]是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。A：实际面积 B：外接矩形 C：外接圆形 D：内接矩形 7、楼梯与楼地面相连时，无梯口梁者算至最上一层踏步边沿加（）mm。 A：100 B：200 C：300 D：500 8、半玻门是指玻璃面积占门扇面积的（）以上者。A：40％ B：50％ C：60％ D：80％ 9、天棚吊顶清单工程量应扣除（）所占面积。A：独立柱 B：附墙柱 C：检查口 D：间壁墙 10、门窗油漆清单项目的计量单位是（）。A：m2 B：m C：樘 D：A及C 2007年造价员考试理论模拟试题 一、单选题： 影响项目造价的可能性为：[ D ] A10-15％、B20-35％C、75-95％、D5-35％、E5-75％(2)初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：[ C ] A500、B5000、C1500、D3500 （３）工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：[ C ] A生产准备费、B土地征用及迁移补偿费、C与项目建设有关的费用、D设备及工器具购置费 （４）按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的[ C ] A最低限额、B最终限额、C最高限额、D规定 （1）以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段 1、凡是建设工程招标投标实行工程量清单计价，不论招标主体 6 A、措施项目B、零星工作项目C、分部分项工程项目、D、其他项目 (10)投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、A、人工费和材料费、B、施工机械使用费、C、临时设施费 和现场管理体费、D、企业管理费、E、其他直接费（6）临时设施费用内容包括[ ACDE ]等费用。可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握A、临时设施的搭设、B、照明设施的搭设、C、临时设施的维修、的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在[ C ] A、±30% B、±20% C、±10% D、±10%以内（11）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（B）确认后作为结算依据。A、造价咨询机构 B、发包人 C、造价管理部门 D、投标人（12）实行工程量清单报价宜采用[A]合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。A、固定单价 B、固定总价 C、成本加酬金 D、可调价格（13）在约定风险范围时，[C]不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。 Ａ、自然灾害 B、不可预见性灾害 C、设计变更及施工条件变更 D.政策性调整 （14）发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（D）计价。A.分部分项工程项目 B.措施项目 C.其他项目 D.零星项目 （15）规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（C）计算。A、基础底面积乘以挖土深度 B、基坑底面积乘以挖土深度 C、基础垫层底面积乘以挖土深度 D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度 二、多项选择选题： （1）建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：[ ACD ] A建设项目的预备、筹建、设备购置、B生产大修理、购进施工机械、C勘察设计、试车调试、D建筑安装、竣工投产 （2）按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有[ ABDE ]： A、运输工程项目、B、能源工程项目、C、物质文化生活需要的项目、D、工业工程项目、E、农田水利工程项目等（3）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需［ABC］的社会平均消耗量，称为消耗量定额。 A、人工 B、材料 C、机械台班D、管理费E、利润（4）咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于[ B ]并具有[ CE ]社会功能。 A、第一产业、B、第三产业、C、服务和引导功能、D、指导和引导功能、E、联系功能 （5）我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括[ ABCE ] D、临时设施的拆除、E、摊销 （7）工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的分可分为[ＡBＣＤ]等。A、建筑工程定额、B、建筑安装工程费用定额、C、设备安装工程定额、工器具定额、D、工程建设其他费用定额 E、施工定额 （8）《建设工程工程量清单计价规范》的特点主要包括哪几个方面[ ABCD] A、强制性、B、竞争性、C、合理性、D、实用性 E、通用性（9）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（ABC）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。 A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润（１0）不可竞争费用有（A、C、D、E、）。 A、现场安全文明施工措施费 B、临时设施费、二次搬运费 C、工程定额测定费 D、安全生产监督费 E、劳动保险费 （１1）工程量清单应采用统一格式。由封面、［Ａ］、［Ｂ］、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星项目清单、［Ｄ］组成。 A.填表须知 B.总说明 C.分部分项工程量清单综合单价分析表 D.甲供材料表、Ｅ、综合费用计算表 （１2）、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、［ BD ］，并考虑风险因素。 A、材料购置费 B、利润 C、税金 D、管理费 Ｅ、其他项目费 （１3）工程造价管理是 [ ABC ] 的保障。 A、合理确定工程造价 B、有效控制工程造价 C、提高投资效益 Ｄ、建筑安装费用 Ｅ、工程建设其他费用 （１4）当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的[B D ]工程量应调整。 A、机械 B.模板 C.人工 D.脚手架 Ｅ、材料（１5）我国的法律形式具体包括：［ＢＣＤＥ］ Ａ、主管部门的文件 Ｂ、行政法规 Ｃ、宪法、法律 Ｄ、地方性法规 Ｅ、行政规章 （１6）合同法规定：当事人订立合同有［E］种形式，其书面形式包括：［ＢＣＤ］ Ａ、五 Ｂ、合同书 Ｃ、信件 Ｄ、数据电文等 Ｅ、三（17）《中华人民共和国担保法》中规定的担保方式有：［ＡＣＤ］ Ａ、保证 Ｂ、书面 Ｃ、抵押和质押 Ｄ、留置和定金 Ｅ、口头 （18）施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人［ＣＤ］。 Ａ、４ Ｂ、电文 Ｃ、８ Ｄ、书面 Ｅ、随便什么形式（19）施工合同中的索赔及其争议的处理方法有［ＡＣＤ］ Ａ、协商谈判 Ｂ、中间人谈判 Ｃ、邀请中间人调解 Ｄ、向仲裁机构申请仲裁 Ｅ、行政机关裁决（20）目前工程造价管理工作所需的意识[ A B ]。 A、创新意识 B、服务意识 C、自主意识 D、管理意识 E、指导意识 工程造价的计价与控制试题与答案 一、单项选择题（共72题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.我国现行建筑安装工程费用构成中，材料二次搬运费应计入（）。 A、直接费B、其他直接费C、现场管理费D、间接费 2.在进口设备交货类别中，买方承担风险最大的交货方式是（）。 A、在进口国目的港口码头交货B、在出口国装运港口交货 C、在进口国内陆指定地点交货D、在出口国内陆指定地点交货 3.某进口设备，到岸价格（ＣＩＦ）为５６００万元，关税率为２１％，增值税率为１７％，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为（）万元。 A、2128 B、1151.92 C、952 D、752.08 4.进口设备采用装运港船上交货价（ＦＯＢ）时，卖方需承担的责任是（）。 A、租船舱，支付运费B、办理出口手续，并将货物装上船C、装船后的一切风险和运费D、办理海外运输保险并支付保险费 5.国产标准设备原价，一般是按（）．计算的。A、带有备件的原价B、定额估价法C、系列设备插入估价 D、分组组合估价 6.在世界银行工程造价构成中，应急费应包括（）。A、建设成本上升费用B、未明确项目准备金 C、业主的行政性费用D、其他当地费用 7.我国现行建筑安装工程定额规定，建筑企业施工管理用；车辆的保险费应计入（）。 A、企业管理费B、其他直接费C、工程建设其他费用 D、现场管理费 8.我国现行建筑安装工程定额规定，企业支付给离退休职工的退休金应计入（）。 A、生产工人工资B、劳动保险费C、职工待业保险费 D、企业其他费用 9.与国外建筑安装工程费用构成相比，我国现行建筑安装工程费 用构成中不包含（）。 A、材料费B、施工机械费C、暂定金额D、管理费 10.为安装进口设备，聘用外国工程技术人员进行指导所发生的费用应计入（）。 A、研究试验费B、工程承包费C、引进技术和进口设备其他费用 D、生产准备费 11.按我国现行投资构成，下列费用中不属于工程建设其他费用的是（）。 A、勘察设计费B、研究试验费C、建设期贷款利息D、联合试运转费 12.按我国现行投资构成，下列费用中不属于基本预备费的是（）。 A、设计变更增加的费用B、弥补自然灾害造成损失的费用 C、局部地基处理增加的费用D、建设期内由于价格变化而增加的费用 13.下列各项定额中，不属于按投资费用性质分类的是（）。A、概算定额 B、建筑工程定额 C、设备安装工程定额 D、各种费用定额 14.工程定额计价制度改革第二阶梯的核心问题是（）。A、量价分离 B、国家指导定价 C、国家定价 D、工程造价计价方式的改革 15.１０m３一砖厚普通粘土砖墙中砂浆净用量力而为（）m３。A、2.51B、2.38C、2.26D、1.59 16.根据建筑安装工程定额编制式的原则，按平均先进水平编制的是（）。 A、预算定额B、企业定额C、概算定额D、概算指标 17.对于施工周转材料，能计入材料定额消耗量的是（）。A、一次使用量B、摊销量C、净用量D、回收量 18.某袋装水泥原价为３５０元／t，供销部门手续费率为4%，运杂费18元/t，二次运输费5元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则每吨水泥采购保管费为（）。A、7.71B、7.43C、7.36D、7 19.某砖混结构墙体砌筑工程,完成10m3砌体基本用工为工日13.5工日,辅助用工2.0工日,超运距用工1.5工日,人工幅度差系数为10%,则该砌筑工程预算定额中人工消耗量为()工日/10m3。 A、14.85B、17.52C、18.7D、20.35 20.衡量工人劳动数和质量,反映成果和效益指标的是()。A、时间定额B、产量定额C、施工定额D、预算定额 21.某建筑机械耐用总台班为2000台班,使用寿命为7年,该机械预算价格为5万元,残值率为2%,银行贷款利率为5%,则该机械台班折旧费为()元/台班。 A、24.5B、25.73C、28.79D、29.4 22.下列建筑安装工程单价中,既包含全部成本,又含利润和税金的是()。 A、完全单价B、概算单价C、预算单价D、个别单价 23.某砖混结构典型工程,其建筑体积为600m3,毛石带型基础工程量为72m3,根据概算定额,10m3毛石带型基础需砌石工7.0工日,该单位工程无其他砌石工,则1000m3类似建筑工程需砌石工为()工日。 A、84 B、50.4 C、30.24 D、28 24.在投资估算指标中,单位工程指标按规定应列入().A、建筑安装工程费用 B、从立项筹建到竣工交付使用的全部投资额 C、建筑安装工程费,设备厂工器具费用,其他费用 D、建筑安装工程费用和其他费用 25.工程量清单表中项目编码的第四级为().A、分类码B、具体清单项目码C、节顺序码 D、清单项目码 26.分部分项工程量清单应包括().A、工程量清单表和工程量清单说明 B、项目编码,项目名称,计量单位和工程数量 C、工程量清单表,措施项目一览表和其他项目清单 D、项目名称,项目特征,工程内容等 27.工程造价信息和其他信息一样要保持新鲜度,这体现了工程造价信息的()。 A、动态性B、季节性C、专业性D、多样性--[原创]造价员考试题及答案 28.采用工程量清单计价时,要求投标报价根据()。A、业主提供的工程量,按照现行概算扩大指标编制得出 B、业主提供的工程量,结合企业自身所掌握的各种信息,资料及企业定额编制得出 C、承包商自行计算工程量参照现行预算定额规定编制得出 D、承包商自行计算工程量,结合企业自身所掌握的各种信息,资料及企业定额编制得出 29.工程造价资料可在多方面运用,其结果能使工程造价控制由静态转入动态的关键是()。A、进行单位生产能力投资分析 B、用作技术经济分析的基础资料 C、用作编制各类定额的基础资料 D、用以研究同类工程造价变化规律 30.工程造价信息不应是项目实施过程中产生数据的简单记录,应经过信息处理人员采用定量工具对有关数据进行分析和比较,这是工程造价信息的()原则。 A、标准化B、定量化C、时效性D、高效处理 31.在设备,工器具价格指数的编制中,质量指标指数应当以()。A、基期的质量指标为同度量因素 B、基期的数量指标为同度量因素 C、报告期的质量指标为同度量因素 D、报告期的数量指标为同度量因素 32.投资决策阶段,建设项目投资方案选择的重要依据之一是()。A、工程预算B、投资估算C、设计概算D、工程投标报价 33.所谓项目的规模效益,就是伴随7着生产规模扩大引起()而带来的经济效益。 A、单位成本上升B、单位成本下降C、投资总量的提高 D、产量大幅度提高 34.按照我国有关规定,大中型建设项目可行性研究报告,由()审批。 A、国务院B、各省,自治区,直辖市政府C、国家计委D、各主管部门 35.关于生产能力指数法,以下叙述正确的是()。A、这种方法是指标估算法B、这种方法也称为因子估算法 C、这种方法是把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系D、这种方法表明,造价与规模呈非线性关系 36.某项目建设投资为5500万元,建设期二年,第一年计划投资使用比例为60%,其余为第二年计划投资额,建设期年平均价格上涨率为5%,则该项目第二年的涨价预备费应为()万元。A、338.25 B、269.28 C、225.5 D、110 37.在编制工业产品生产成本费用估算时,下列项中不属于产品制造成本范围的是()。 A、燃料,动力费B、原材料费C、销售费D、直接工资及福利费 38.编制自有资金现金流量表,表中没有反映建设项目投资借款的流入流出,是因为()。 A、不发生借款B、规定不必列入借贷款项目 C、站在不同角度观察项目的现金流入乡随俗流出情况 D、流入,流出在同一时点,数额相同,对净现金流量计算无影响 39.下面各项中,可以反映企业偿债能力的指标是()。A、投资利润率B、速动比率 C、净现值率 40.某项目建设期一年,建设投资800万元,第二年末净现金流量为220万元,第三年为242万元,第四年为266万元,第五年为293万元,该项目静态投资回收期为()年。A、4 B、4.25 C、4.67 D、5 41.在互斥方案比选中,差额投资回收期是()。A、两个互斥方案投资回收期的差值 B、两个互斥方案投资效果系数的差值 C、两个互斥方案业务量不同时,用差额投资净收益回收差额投资所需的时间 D、两个互斥方案年业务量相同时,用差额投资净收益回收差额投资所需的时间 42.A、方案甲,丙B、方案甲C、方案乙D、方案丙 43.在设计阶段应用价值工程进行方案优化控制工程造价时,研究对象的选取常通过()确定。 A、功能分析,评价B、价值系数C、ABC分析法D、环比评分法 44.关于限额设计,以下叙述中不正确的是()。 A、限额设计是建设项目投资控制系统中的一项关键措施 B、限额设计最关键的阶段是施工图书资料设计阶段 C、限额设计控制工程造价,可采用纵向控制和横向控制两种方法 D、限额设计的本质特征是投资控制的主动性 45.按有关规定,对因设计单位错误,漏项或扩大规模和提高标准而导致工程静态投资累计超过原概算值3%～5%的,要扣减()。A、全部设计费的3% B、该部分设计费的3% D、全部设计费的5% E、该部分设计费的5% 46.设计概算是编制和确定建设项目()。 A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件 C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件 47.设备及安装工程概算的编制方法主要有()。A、扩大单价法,概算指标法,类似工程预算法 B、扩大单价法,综合指标法,类似工程预算法 C、预算单价法,概算指标法,设备价值百分比法 D、预算单价法,扩大单价法,设备价值百分比法 48.下列方法中,属于设计概算审查方法的是()。A、重点审查法B、分阶段审核法C、利用手册审查法 D、联合会审法 49.下列各项中,属于建筑单位工程预算的是()。A、卫生工程预算B、机械设备工程预算 C、电气设备工程预算D、热力设备工程预算 50.按<<招标投标法>>规定,招标文件自发放之日起,至投标截止时间的期限,最短不得少于()。A、15天B、20天C、30天D、45天 51.按<<招标投标法>>规定,大型基础设施,公用事业等关系社会公共利益,公共安全的项目,()。 A、必须进行公开招标B、必须进行邀请招标 C、应当进行公开招标,但经有关部门批准可以邀请招标的除外 D、应当进行邀请招标,但经有关部门批准可以不进行招标的除外 52.投标单位应按招标单位提供的工程量清单,逐一填写单价和合价.在开标后发现投标单位没有填写单价或合价的分项,则()。A、允许投标单位补充填写B、视为废标C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D、由招标人退回投标书 53.一个项目总报价确定后,通过调整内部各个项目的报价,以期 既不提高总价,不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法是()。 A、多方案报价法B、不平衡报价法C、增加建设方案法 D、不同特点报价法 54.采用固定合同单价的工程，应根据（）办理中间结算。 A、工程量清单中的工程量B、实际完成的工程量C、合同中规定的工程量D、承包商报送的工程量 55.在下列情况中，工期不以予顺延的是（）。A、发包人未按时提供施工条件 B、设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用 C、一周内非承包人原因停水，停电，停气造成停工累计超过８小时．D、不可抗力事件 56.在合同履行过程中，发生影响承包双方权利和义务的事件时，首先应当由（。． A、发包方作出处理决定B、监理工程师作出处理决定 C、法院作出处理决定D、双方的上级主管部门作出处理决定 57.当采购生产线,成套设备,车辆等运行期各种后续费用较高的货物时,宜采用()进行评标。 A、综合评标价法B、全寿命费用评标法C、最低投标价法 D、百分评定法 58.FIDIC合同条件注重业主,承包商,工程师三方的协调关系,强调在项目管理中起主要作用的是()。 A、业主B、承包商C、工程师D、政府管理部门 59.按照<<建设工程施工合同(示范文本)>>规定,工程变更不包括()。 A、施工条件变更B、增减合同中约定的工程量 C、有关工程的施工时间和顺序的改变 D、工程师指令工程整改返修 60.下列事项中,费用索赔不成立的是()。 A、设计单位未及时供应施工图纸B、施工单位施工机械损坏 C、业主原因要求暂停全部项目施工D、因设计变更而导致工程内容增加 61.发生人工费索赔时能按计日工费计算的是()。A、增加工作内容的人工费B、停工损失费 C、工作效率降低所引起的损失费D、机上工作人员的工资 62.当索赔事件持续进行时,承包方应()。A、视影响程度,不定期的提出中间索赔报告 B、在事件终了后,一次性提出索赔报告 C、阶段性发出索赔意向通知,索赔事件终止后128天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告 D、阶段性提出索赔报告,索赔事件终止后14天内,向工程师提供索赔的有关资料 63.将承包工程的内容分解成不同的控制界面,以业主验收控制界面作为支付工程价款的前提条件.此结算方法是()。A、分段结算B、竣工后一次结算C、目标结款方式D、其他方式结算 64.发包方收到承包方递交的竣工结算报告及结算资料后,应给予确认或提出修改意见.根据<<建设工程施工合同(示范文本)>>规定的时间应是()。 A、7天B、14天C、28天D、56天（等着，还有啊）2003土建专业模拟试卷 一、单选题(共20题，每题2分) 1、测定混凝土流动性的指标是＿＿＿。 A、稠度 B、针入度 C、坍落度 D、工作度 第1题选择答案：ABCD 2、轻骨料混凝土的附加用水量，对于粉煤灰陶粒和粘土陶粒分别不大于＿＿＿。 A、22%，22% B、22%，10% C、10%，22% D、10%，10% 第2题选择答案： ABCD 3、低碳钢的含碳量为＿＿＿。 A、小于0.25% B、0.25%～0.6% C、0.6%～０.8% D、0.8%～1.0% 第3题选择答案： ABCD 4、在原有建筑物附近开挖基坑时，应满足＿＿＿。 A、L≥（0.5～1.0）ΔH B、L≥（1～2）ΔH C、L≥（2～3）ΔH D、L≥（3～3.5）ΔH 第4题选择答案： ABCD 5、地下连续墙施工中，泥浆的作用主要是＿＿＿。 A、固壁 B、携砂 C、冷却 D、润滑 第5题选择答案： ABCD 6、贴塑料壁纸时，竖向对接缝应设在＿＿＿。 A、阳角处 B、阴角处 C、距阳角大于50mm处 D、距阴角大于50mm处 第6题选择答案： ABCD 7、建筑物各层中直接为生产、生活使用的净面积总和称为＿＿＿。 A、建筑面积 B、使用面积 C、结构面积 D、辅助面积 第7题选择答案： ABCD 8、设置散水或明沟是以年降水量＿＿＿为界，大时宜构筑明沟，小时宜构筑散水。 A、500mm B、700mm C、900mm D、1000mm 第8题选择答案：ABCD 9、一般性建筑耐久年限要求＿＿＿。 A、大于100年 B、50～100年 C、25～50年 D、少于25年 第9题选择答案： ABCD 10、房屋净高是指＿＿＿。 A、楼地面到上一层楼面上皮距离 B、楼地面到上一层楼面下皮距离 C、楼地面到梁下皮距离 D、梁下皮到楼地面下皮距离 第10题选择答案： ABCD 11、住宅建筑＿＿＿为高层。 A、4～6层 B、大于24m C、10～30层 D、7～9层 第11题 选择答案： ABCD 12、公路路基标高是指＿＿＿的标高。 A、路基中心线处 B、路肩与路面结合处 C、路基边缘处 D、分隔带处 第12题选择答案： ABCD 13、作为路基的最理想材料是＿＿＿。 A、卵石、碎石 B、砂土 C、砂性土 D、粘性土 第13题选择答案： ABCD 14、结构保温轻骨料混凝土的强度等级为＿＿＿。 A、CL 5.0 B、CL 5.0～CL 15 C、CL 15～CL 30 D、CL 30～CL 40 第14题选择答案： ABCD 15、普通混凝土的表观密度为＿＿＿。 A、大于1800千克/立方米 B、1800～2600千克/立方米 C、小于1900千克/立方米 D、1900～2500千克/立方米 第15题选择答案： ABCD 16、单位工程施工组织设计的三大要素内容是＿＿＿。A、施工准备、施工方案、施工进度计划 B、工程概况、施工方案、施工进度计划 C、施工方案、施工进度计划、施工平面图 D、施工方案、施工总进度计划、施工总平面图 第16题选择答案： ABCD 17、平整场地是指厚度在＿＿＿cm以内的就地挖填找平。A、20 B、25 C、30 D、35 第17题选择答案： ABCD 18、一建筑物平面尺寸为60m×15m，其场地平整工程量为＿＿＿平方米。 A、900 B、1054 C、1216 D、1350 第18题选择答案： ABCD 19、爆破法开凿直径D＝2m的特坚石隧洞，每延长米的石方工程量为＿＿＿立方米。 A、4.5 B、3.14 C、4.15 D、5.15 第19题选择答案： ABCD 20、两端采用螺丝杆锚具时，预应力钢筋长等于＿＿＿。A、孔道长＋0.35m B、孔道长－0.35m C、孔道长 D、孔道长＋1.0m 第20题选择答案： ABCD 二、多选题(共20题，每题3分) 1、反映钢材工艺性能的指标有＿＿＿。 A、抗拉强度 B、冷弯性能 C、冲击韧性 D、硬度 E、焊接性能 第1题选择答案： ABCDE 2、混凝土和易性主要表现在＿＿＿。 A、耐水性 B、抗冻性 C、保水性 D、流动性 E、粘聚性 第2题选择答案： ABCDE 3、建筑塑料是由＿＿＿等几部分组成。 A、合成树脂 B、填充料 C、添加剂 D、固化剂 E、玻璃纤维 第3题选择答案： ABCDE 4、塑料的优点有＿＿＿。 A、比强度大 B、耐热性高 C、刚性大 D、体积密度小 E、导热性低 第4题选择答案： ABCDE 5、一般民用建筑由＿＿＿等基本构件组成。 A、地基 B、基础 C、楼地层 D、屋顶 E、散水 第5题选择答案： ABCDE 6、楼梯的平面布置形式有＿＿＿。 A、单跑式 B、双跑式 C、三跑式 D、四跑式 E、双分式 第6题选择答案： ABCDE 7、遮阳的分类有＿＿＿。 A、构造遮阳 B、活动百页窗 C、垂直遮阳板 D、水平遮阳板 E、绿化遮阳 第7题选择答案： ABCDE 8、按力学性能，道路路面可分为＿＿＿。 A、弹性路面 B、柔性路面 C、刚性路面 D、半刚性路面 E、弹塑性路面 第8题选择答案： ABCDE 9、桥面伸缩缝类型有＿＿＿。 A、锌铁皮伸缩缝 B、橡胶伸缩缝 C、塑料伸缩缝 D、钢伸缩缝 E、沥青卷材伸缩缝 第9题选择答案： ABCDE 10、混凝土常用的外加剂有＿＿＿。 A、减水剂 B、早强剂 C、缓凝剂 D、防冻剂 E、引气剂 第10题选择答案： ABCDE 11、石油沥青的主要技术性质包括＿＿＿。 A、稠度 B、闪点 C、温度稳定性 D、大气稳定性 E、塑性 第11题选择答案： ABCDE 12、建设工程的施工程序是＿＿＿。 A、先地下后地上 B、先围护后主体 C、先土建后设备 D、先结构后装饰 E、先分支后主干 第12题选择答案： ABCDE 13、单位工程施工组织设计的技术经济指标包括有＿＿＿。A、总工期 B、单方造价 C、单方劳力消耗 D、成本降低率 E、台班利用率 第13题选择答案： ABCDE 14、计算墙体砌砖工程量应扣除＿＿＿。 A、梁头 B、过人洞 C、过梁 D、梁垫 E、暖气包壁龛 第14题选择答案： ABCDE 15、计算墙体砌砖工程量时不增加的项目有＿＿＿。 A、门窗套 B、压顶线 C、三皮砖以上的腰线 D、三皮砖以内的挑檐 E、附墙垃圾道 第15题选择答案： ABCDE 16、和预应力后张法施工有关的因素是＿＿＿。 A、锚具 B、夹具 C、孔道留设 D、台座 E、孔道灌浆 第16题选择答案： ABCDE 17、升板法施工优点是＿＿＿。 A、节约模板 B、用钢量少 C、减少高空作业 D、占用施工场地小 E、不需大型起重设备 第17题选择答案： ABCDE 18、滑模的组成有＿＿＿。 A、模板系统 B、操作平台 C、提升系统 D、控制系统 E、支撑系统 第18题选择答案： ABCDE 19、起重机平面布置方案主要依据＿＿＿等条件确定。 A、房屋平面形状尺寸 B、构件重量 C、起重机性能 D、施工现场环境条件 E、构件数量 第19题选择答案： ABCDE 20、预应力后张法当采用JM、XM、QM型锚具时，预应力钢筋长的计 A、孔道长小于20m时，等于孔道长加1.0m B、孔道长小于20m时，等于孔道长加1.8m C、孔道长大于20m时，等于孔道长加1.0m D、孔道长大于20m时，等于孔道长加1.8m E、缺省 第20题选择答案： ABCDE 1、我国工程造价管理改革的目标是（）。A.可不执行国家计价定额 B.加强政府管理职能 C.建立以市场形成的价格为主的价格机制 D.制订统一的预算定额 答案：C 解题要点：随着我国市场机制的建立和发展，传统的与计划经济相适应的概预算定额管理体制已经不能适应形势发展的需要，因此要进行改革。为适应市场机制的要求，工程造价管理改革的目标只能是建立以市场形成价格为主的价格机制。 2、有效控制工程造价应体现为以（）为重点的建设全过程造价控制。 A、设计阶段 B、投资决策阶段 C、招投标阶段 D、施工阶段 答案：A 解题要点：工程造价是贯穿于建设全过程的，但必须重点突出。设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的 1％以下，但正是这少于1％的费用对工程造价的影响度占75％以上。 3、工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业（）年以上，并取得造价工程师注册证书。A.8 B.9 C.10 D.11 E.12答案：C 解题要点：工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业10年以上，并取得造价工程师注册证书。 4、经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》（）个月内到所在省级注册初审机构申请注册。 A.3 B.6 C.9 D.12 E.随时答案：A 解题要点：经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》3个月内到所在省级注册初审机构申请注册。 5、造价工程师注册的有效期为（）年。A.0.5 B.1 C.2 D.3 E.5答案：C 解题要点：造价工程师注册的有效期为2年。 6、在有关工程造价的概念中，下列说法正确的有（）。A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同 B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价 C、实际工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制 D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分 E、建设性目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者 答案：B,C, D, E 解题要点：工程造价的两种含义是从不同角度把握同一事物的本质，是对客观存在的概括。故A错 7、建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以（）为控制重点。 一、A.决策阶段 B.竣工决算阶段 C.招投标阶段 D.设计阶段 E.施工阶段答案：A,D 解题要点：建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以决策阶段、设计阶段为控制重点。 8、造价工程师是建设领域工程造价的管理者，作为管理人员应具有3种技能，即（）。 A.技术技能 B.外语翻译技能 C.管理技能 D.人文技能 E.观念技能答案：A, D，E 解题要点：造价工程师是建设领域工程造价的管理者，他的职业范围和担负的重要任务，要求他必须具现代管理人员的技能结构。作为管理人员应具有3种技能，即技术技能、人文技能和观念技能。 9、建设期对应关系正确的是：（）。A、在项目建议书阶段：初步投资估算 B、在可行性研究阶段：项目控制造价 D、在竣工验收阶段：竣工决算 C、在招标阶段：施工图预算 E、在实施阶段：结算价 答案：A,B,D, E 解题要点： （1）在项目建议书阶段：初步投资估算（2）在可行性研究阶段：项目控制造价 （3）在初步设计阶段：初步设计总概算（拟建项目工程造价的最高限价） （4）在施工图设计阶段：施工图预算（5）在招标阶段：承包合同价（6）在实施阶段：结算价（7）在竣工验收阶段：竣工决算 10、造价工程师有那些不予注册：（）。A、不具有完全民事行为能力； B、刑事处罚执行完毕至申请注册之日不满7年； C、行政处罚自决定之日至申请注册不满3年； D、吊销造价工程师注册证自处罚决定之日至申请注册不满5年； E、在两个以上单位以造价工程师名义执业的； 答案：A,C,D, E 解题要点：有以下情形之一者，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力； （2）刑事处罚执行完毕至申请注册之日不满5年；（3）行政处罚自决定之日至申请注册不满3年； （4）吊销造价工程师注册证自处罚决定之日至申请注册不满5年； （5）在两个以上单位以造价工程师名义执业的；（6）有关法律、法规规定不予注册的其他情形。 单项选择（各专业必答试题）土建 1． 工程量清单由哪几部分组成？（） A． 由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成； B． 由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。 2．工程量清单计价计款的构成是什么？（） A． 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成； B． 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。 C． 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。 3.综合单价的定义是什么？（） A．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。B．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。 4．总承包服务费包括那些内容？（） A．总承包服务费的内容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交叉作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。B．总承包服务费的内容包括，协调工程进度，各专业交叉作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。 5．甲方供料是否计价，如何计价？（） A．甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。 B．甲方供应的材料不计入综合单价中。6．零星工作项目费应在预留金中开销吗？（）A ．《计价规范》的3.4.1条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。B ．零星工作项目可以在预留金中开销。7.工程量清单中漏项或有错如何处理？（） A ．合同有约定的，按合同约定；合同没有约定的，按《计价规范》4.0.9条执行。 B.．由招标人承担漏项和量错的风险。C．不得调整。8.由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化，应如何调整？（） A ．由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。 B ．项目特征描述不准确发生在招标阶段，招标人可以在招标答疑会上或招标前提出；若发生在结算阶段，合同有约定的，按合同约定处理；合同没有约定的，按《计价规范》第4.0.9条规定执行。 9.《计价规范》哪几条（款）为强制性条文，必须严格执行？（） A．第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4（1）、3.2.5、3.2.6（1）条为强制性条文。 B．第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.6条为强制性条文。 10.《计价规范》第3.1.1条所指的中介机构，具体所指什么中介机构？（） A ．是指建设行政主管部门批准的具有相应资质的建设工程造价咨询机构和招标代理机构。B ．是指建设工程造价咨询机构。11.清单项目设置的原则有那几条？（） A． 清单项目设置的原则：一是基本上以形式工程实体为基础而设置；二是有个别工程项目，即不能形成工程实体又不能综合到某一实物量中去，可以单独立项；三是项目设置不能重复；四是对项目名称描述要准确、详细、全部、清晰；五是不得随意对附录中的项目名称进行修改。B ．清单项目设置原则：一是只列项目名称，可以不加任何描述；二是对项目名称的描述，只抄项目特征，不用结合工程图纸加以具体描述；三是对项目名称的描述，可以将项目特征和工程内容混在一起描述。 12．《计价规范》附录的计量单位一栏中出现个/m、m/根、小时/工时等计量单位时，在编制清单时如何列计量单位？（） A． 在附录中的M/根等计量单位，为可选择的单位，在编制工程量清单时只能选其中的一种单位为该工程的计量单位。 B． 在编制清单时照抄附录中的计量单位。 13．编制投标措施项目费的原则是什么？（）A． 措施项目费，投标人要根据施工方案结合企业自身实力、技术专长自行计算报价，未计算或少算的费用视为此费用已包括在其它费用内，额外的费用除合同另有约定外，一般不预支付。措施费用结算时需要调整的，必须在招标文件或合同中明确。 B． 措施项目费，投标人可以不报价作为优惠。 14．什么样的工程必须执行工程量清单计价？（）A． 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程应执行本规范。 B． 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程和需要招标的小型建设工程。C． 所有建设工程。 15．定额计价所称价差，是预算编制时期的人、材、机价格与竣工期的人、材、机价格之差，结算时可以调整，那么清单计价是否可以调整价差？（） A． 除招标文件另有规定外，一般没有价差调整，在投标报价时考虑价格涨价风险。 B． 可以参照定额计价时的办法调整 16．建设工程工程量清单计价活动应遵守哪些原则？（）A． 工程量清单计价活动应遵守《计价规范》的第1.0.4条、第1.0.5条的规定。 B． 工程量清单计价活动应遵守《计价规范》的第1.0.3条规定。 17．工程量清单项目编码是否可以随意改动？（）A． 工程量清单项目编码是《计价规范》四统一的内容，是强制性条款，必须严格执行。 B． 编制人在编制工程量清单时，对缺项可以按补充的原则补充编码，并报建设行政主管部门备案。 C． 编制人在编制工程量清单时，对缺项可以定额计价的编码进行补充。 18．编制人在编制工程量清单时，工程数量的有效数位应遵守哪几条规定？（） A．以“吨”为单位应保留小数点后三位数字，第四位四舍五入；以立方米、平方米、米为单位应保留小数点后二位数字，第三位四舍五入； 以“个”“项”等为单位，应取整数。 B．所有计量单位均保留小数点后两位数字。19.税金包括那些内容？（） A．税金包括营业税、城市维护建设税、教育费附加、印花税。 B．税金包括营业税、城市维护建设费、教育费附加、水利受益费 C．税金包括营业税、城市营业建设税、教育费附加。20.主要材料价格表是如何填报？（）A．将该工程所需的材料全部累列。 B．主要材料价格表主要记载工程所需的主要材料和特殊材料的价格性能、等级品牌等，而且主要材料价格表的价格必须和综合单价的材料价格的单价要一致。 21、工程量清单在招标投标活动中，对招标人和投标人都具有（）的重要文件。A、约束力 B、吸引力 C、感染力 D、影响力 22、项目编码采用（B）位阿拉伯数字，一至九位为统一编码，其中一、二位的附录顺序码。A、14 B、12 C、10 D、11 23、消耗量定额是由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需人、材料、机械台班的（）消耗量。A、社会平均 B社会先进 C平均先进 D、社会最低 24、招标投标实行（）计价，是指招标人公开提供工程量清单，投标自主报价或招标人编制标底及双方签合同价款、工程施工结算等活动。 A、工程清单 B、定额 C、指标 D、协商 25、为了避免或减少经济纠纷，合理确定工程造价，本规范规定，工程量不满意计价价款，应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的（）。A、全部费用 B部分费用 26、《招标投标法》规定，招标工程高有标底的，评标时应参考标底。标底的参考作用，决定了标底的编制要有一定的（）。 A、强制性 B、普遍性 C、控制性 D、合理性 27、P6随工程量清单发函招标人的还应包括主要材料价格表，招标人提供的主要材料价格表应包括详细的（），主要材料价格表主要供评标用。 A、材料编码、材料名称、规格型号、计量单位 B、材料编码、材料名称C、规格型号、计量单位 28、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方必须由规定的（）签字、盖章。 A、单位 B、人员 C、单位和人员 D、造价工程师 29、填表须知中，金额价格均以（）表示。A、人民币 B、美元 C、外币 D、欧元 30、附录A为建筑工程工程量清单项目及计算规则，适用于（）建筑物和构筑物的工程。 A、工业与民用 B、安装工程 C、装饰工程 D国标工程 31、《建设工程工程量清单计价规范》是根据（）建设部令第107号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》并遵照国家宏观调控，市场竞争形成价格的原则，结合我国当前的实际情况要求编写而成的。 A、中华人民共和国建筑法 B、中华人民共和国招标投标法 C、中华人民共和国担保法 D、中华人民共和国合同法 32、分部分项工程量清单项目名称的数量，应考虑三个因素，一是附录中的（），二是中的项目特征，三是拟建工程的实际情况。 A、项目名称 B工程名称 C、材料名称 D、机械名称 33、综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目 所需的（）、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。 A、管理费 B、人工费 C、保险费 D税金 34、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的（）和合价，投标人均应填报。 A、总价 B、单价 C、合同价 D、投标价 35、“国有资金投资为主”的工程是指国有资金占总投资额（），或虽不是50%，但国有资产投资者实质上拥有控股权的工程。 A、40% B、50% C、50%以上 D、60% 二、多项选择（各专业必答试题） 1、凡是建设工程招标投标实行工程量清单计价，不论招标主体是政府机构、国有企事业单位、集体单位、私人企业和外商投资企业，也就是资金来源于（）等都应遵守本规范。 A、国有资金 B、外国政府贷款及援助资金 C、集体资金 D、合股资金 E、私人资金 2、工程量清单是市场经济的产物，并随着市场经济的发展而发展，他必须遵循市场经济活动的基本原则，即（）的原则。 A、客观 B、公正 C、公开 D、独立 E、科学 3、工程量清单计价活动是（）很强的一项工作，波及国家的法律、法规和标准规范比较广泛。 A、政策性 B、法律性 C、经济性 D、技术性 E、合理性 4、工程量清单是表现似建工程的（）的明细清单。A、单项工程项目 B单位工程项目 C、分部分项工程项目 D、措施项目 E其他项目和相应数量 5、本规范提出了分部分项工程量清单的四个统一即（）计量单位，工程量计价规则的统一。 A、项目编码 B、项目名称 C、工程量 D、计算表格 三、土建专业试题 1、挖基础土方（010101003）清单项目工程内容不包括（）。 A：挖沟槽 B：人工挖孔桩挖土 C：挖淤泥、流砂 D：土方运输 2、预制钢筋混凝土桩（010201001）清单项目工程内容不包括（）。 A：桩制作 B：打桩 C：送桩 D：接桩 3、框架柱的柱高应自柱基上表面算至（）之间的高度计算。 A：楼板下表面 B：楼板上表面 C：梁底面 D：柱顶 4、梁与柱相连时，梁长算至（）。 A：柱的侧面 B：轴线 C：柱中心线 D：柱外缘线 5、与墙相连的薄壁柱按（）项目编码列项。A：矩形柱 B：异形柱 C：墙 D：板 6、不规则多边形钢板面积按其（）计算。 A：实际面积 B：外接矩形 C：外接圆形 D：内接矩形 7、楼梯与楼地面相连时，无梯口梁者算至最上一层踏步边沿加（）mm。 A：100 B：200 C：300 D：500 8、半玻门是指玻璃面积占门扇面积的（）以上者。A：40％ B：50％ C：60％ D：80％ 9、天棚吊顶清单工程量应扣除（）所占面积。A：独立柱 B：附墙柱 C：检查口 D：间壁墙 10、门窗油漆清单项目的计量单位是（）。A：m2 B：m C：樘 D：A及C 2012年四川省造价员考试预测试题 （一）土建专业 一、单项选择题 (共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，合同的（）要求当事人依据社会公 认的公平观念，从事民事活动，体现了社会公共道德的要求。 A；平等原则 B：公平原则 C：诚实信用原则 D：合法原则 2、在工程造价咨询企业资质等级中，甲级资质标准不包括（）。 A：已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满三年 B：专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理 C：企业近三年工程造价咨询营业收入累计刁；低于人民币100万元 D：具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于10平方米 3、建设工程项目按建设性质划分，可分为() A：新建项目、扩建项目、改建项目、迁建项目 B：生产性建设工程项目和非生产性建设工程项目 C：竞争“陛项目、基础性项目和公益性项目 D：政府投资项目和非政府投资项目 4、在建设工程项目管理的任务中，（）是实现项目目标必刁；可少的方法和手段。 A：合同管理 B：目标控制 C：组织协调 D：信息管理 5、为了取得目标控制的理想成果，应当从多方面采取措施，只有采取适当的（），保证目标控制的组织工作明确、完善，才能使目标控制取得良好效果。 A：技术措施 B：组织措施 C：经济措施 D：合同措施 6、投标人或承包人承担的材料价格风险幅度值在（）以内取定。 A3％ B4％ C 5％ D6％ 7、对单位价值较高或总价值较大的钢材、水泥等材料的风险幅度值应在()以内取定。 A3％ B4％ C 5％ D 6％ 8、承包人应承担幅度值在()以内的施工机械使用费风险，具体幅度值由发、承包双 方在招标文件或合同中明确约定。 A5％ B 10％ C 15％ D20％ 9、承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的() A应予支持 B不予支持 C：组织协调 D：全权负责 10、EPC总承包合同文件包括：①合同通用条款；②合同协议书：⑧合同专用条件；④业主要求；⑤投标书；⑥作为合同文件组成部分的其他项目。其上述内容执行的优先次序为（）。 A：①——②——⑧——④——⑤——⑥ B：②——⑧——①——④——⑤——⑥ C：④——②——①——⑧——⑤——⑥ D：④——⑤——①——⑧——②——⑥ 11、在下列劳务合同分包合同中，刁；属于在合同中明确约定的支付劳务分包人报酬的方式 的是（）。 A：固定劳务报酬方式 B：按工时汁算劳务报酬方式 C：按工程量计算劳务报酬方式 D：浮动劳务报酬方式 12、建设工程周期长、规模大、造价高，不能一次确定可靠的价格，要在建设程序的各个阶段进行计价，以保证工程造价确定和控制的科学性，体现了工程造价的（）特点。 A：动态性 B：层次性 C：多次性 D：单个性 13、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件规定，建筑安装工程直接工程费中的人工费是指（）。 A：施工现场所有人员的工资 B：直接从事于建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用 C：直接从事于建筑安装工程施工的生产工人及现场管理人员支出的总费用 D：直接从事于建筑安装工程施工的生产工人及现场施工机械操作人员支出的总费用 14、某施工企业在某工地现场需搭建可周转使用的临时建筑物800m，若该建筑物每平方米造价为150元，可周转使用3年，年利用率为70％，刁；计其一次性拆除费用。现假定施 I项目合同工期为282天(一年按365天计算)，则该建筑物应计的周转使用的临建费为（）元。 A：44148．73 B：48721．05 C: 50904．11 D：73961．50 15、下列各种费用计算正确的是（）。 A：环境保护费二直接工程费X环境保护费费率(％) B：文明施工费二直接费X文明施工费费率(％) C：安全施工费二措施费X安全施工费费率(％) D：人工费：工日消耗量X工资单价 16、某进口设备，到岸价格(CIF)为5600万元，关税税率为21％，增值税税率为17％，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为（）万元。 A：2128．00 B：1151．92 C：952．00 D：752．08 17、下列选项中刁；属于生产准备及开办费一项的是（）。 A：人员培训费及提前进厂费 B：为保证初期正常尘产所需的生产办公、生活家具用具购置费 C：备品备件费 D：差旅交通费、劳动保护费 18、联合试运转费是指新建项目在支刊·生产前，按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行檗个生产线或装置的负荷联合试运转所发生的(·)。 A：试运转费用支出 B：试运转费用收入 C：费用净支出 D：施工单位参加试运转人员的工资 19、下列工程量清单计价方法中，关于费用计算的公式不正确的一项是（）。 A：分部分项工程费二∑分部分项工程量X分部分项工程项目综合单价 B：措施项目费：∑措施项目工程量X措施项目综合单价 C:单位工程造价：∑单项工程造价+措施项目费+利润 D：单位工程造价：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金 20、基础定额是以完成规定计量单位工序所需的人工、材料√施工机械的基础消耗量，下列不属于基础定额的是（）。 A：人工幅度差、材料损耗和机械幅度差 B：劳动定额、材料消耗定额和机械台班消耗定额 C：人工、材料、机械台班耗用量(或货币量)的数量标准 D：人工幅度差、劳动定额和机械台班耗用量 21、概算定额的编制步骤中不包括（）。 A：准备工作阶段 B：编制初稿阶段 C：修改和审查计价定额阶段 D：审查定稿阶段 22、下列属于不可避免的中断时间的一项是（）。 A：汽车装卸货物的停车时间 B：灰浆搅拌机搅拌时多运转的时间 巳未及时给机械加水、加油引起的停工时间 D：气候条件影响所引起的停工时间 23、某工程现场采用出料容量800L的混凝土搅拌机，每次循环中；装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为2min、3min、4min、3min，机械正常功能利用系数为0．85．，则该机械的台班产量定额为（）m3／台班。 A： 18．89 B：27．20 C：31．42 D：43．52 24、某企、比生产工人平均月工资1800元，该企业的工人工资性补贴情况为：‘部分按年发放，标准为50uCh；部分按月发放，发放标准为720元。全年日历天数为365天，设法定假日为115天，全年无效工作日102天，则该企业的工人工日单价中，生产工人辅助工资为（）元。 A：41．89 B：43．36 C：50．24 D：58．49 25、材料采购及保管费是指组织采购、供应和保管材料过程中所需的各项费用，下列计算公式正确的一项是（）。 A：材料采购及保管费二(材料原价+运杂费+运输损耗费)X采购及保管费率 B：材料采购及保管费二(材料原价+运输损耗费)X采购及保管费率 C：祠牛I．预算价格二(材料原价十运杂费)X(1+运输损耗费)X采购及保管费率 D：材料采购及保管费：[(材料原价+运输损耗费)X(1十运杂费率)]X(1一采购及保 管费率) 26、某市一栋普通办公楼为砖混结构3000m’，建筑直接工程费为370元／m2，其中：毛石基础为39元／m’。而今拟建一栋办公楼3500m’，采用钢筋混凝土带形基础(51元／m’)，其他结构相同，该拟建办公楼直接费的造价概算适合采用（）。 A：概算定额法 B：概算指标法 C：扩大单价法 D：类似工程预算法 27、间接费定额的各项费用支出受许多因素的影响，首先要合理地确定间接费定额的基础数据指标，这些数据指标不包括（）。 A：全员劳动生产率 B：非生产人员比例 C：定额项目基价 D：间接费年开支额 28、在编制预算定额人工消耗量时，已知其必需消耗的技术工种用工为30工日，超运距用工2工日，辅助用5E 3_T．~，人工幅度差率为10％，则预算定额的人工消耗量为（）。 A：30 B：23．5 C：38．5 D：27．3 29、下列关于企业管理费费率的计算公式中不正确的一项是（）。 A：企业管理费费率（10%）=生产工人年平均管理费/年有效施工天数x人工单价x人工费占直接费比例％，B：企业管理费费率（%）=生产工人年平均管理费/年有效施工天数x每一日机械使用费x每日机械使用费比例 ％，C: 企业管理费费率（%）=生产工人年平均管理费/年有效施工天数(人工单价+每一日机械使用费)x100％，D: 企业管理费费率（10%）=生产工人年平均管理费/年有效施工天数x人工单价 x100％，30、下列工程建设其他费用定额中，属于研究试验费的是（）。 A： 自行研究试验所需人工费、材料费等 B：新产品试制费 C：中间试验费 D：重要科学研究补助费 31、下列选项中，不属于建设项日和单项工程造价资料的一项是（）。 A：项目建设标准 B：主要的工程量、主要的材料量 C：工程的内容、建筑结构特征 D：投资仙算、概算及造价指数等 32、作为项目主管部门审批项目的依据之—，并对项目的规划、规模起参考作用的是（）。 A：项日建设书、可行性研究报告文件中投资估算 B：项目建议书阶段的投资估算 C：项目可行性研究阶段的投资估算 D：项目投资估算33、2004年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2008年拟建生产：50万吨的俐厂项日，建设期2年。自2004至2008年每年年平均造价指数递增4％，预计建设期2年个平均造价指数递减5％，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元(生产能力指 数n取0.8) A：16958 B：16815 C：14496 D：15304 34、下列投资估算方法中，估算误差较大的方法是（）。 A：单位生产能力估算法 B：生产能力估算法 C：系数仙算法 D：比例估算法 35、设计概算是编制和确定建设项日（）全部费川的文件。 A：从筹建到竣工所需建筑安装工程 B：从筹建到竣工交付使用所需 C：从升二刘竣工所需建筑安装工程 D：从开工到竣工交付使用所需 36、常川于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算，或者安装方式不上确、没有定额或指标的工程概算的方法为（）。 A：设备购置费概算法 B：预算单价法 C：设备价值百分比法 D：综合吨位指数法 37、下列选项中，不属于审查概算编制深度的内容的是（）。 A：审查编制说明 B：审查概算编制深度 C：审查编制依据的时效性 D：审查概算的编制范围 38、在审查施工图预算的方法中，（）的优点是简便易懂，便于掌握，审查速度和发现问题快。 A：筛选审查法 B：全面审查 C：分解对比审查法 D：重点抽查法 39、在初步设计阶段，需要设计优化的工作很多，下列选项中不属于初步设计优化工作的是（）。 A：做好总平面设计优化 B：合理配置辅助设施和公共设施 C：材料的选用要考虑当地市场供应情况 D：确定适当建设标准 40、下列选项中，不属于限额设计目标实现的是（）。 A：根据限额设计总目标下达分解限额设计指标 B：有效地确定和控制项目投资水平及工程建设造价水平的基础 C：采用方案比选和优化设计方法确保限额目标的实现 D：优化设计通过数学模型进行 41、工程施工招标投标是业主针对工程施工阶段的内容进行的招标，根据工程施工范围的大小及专业不同，其分类中不包括的一项是（）。 A：全部工程招标 B：单项工程招标 C：单位工程招标 D：专业工程招标 42、分部分项工程量清单由招标人根据《建设工程工程量清单计价规范》附录规定的（）和工程量计算规则进行编制。 A：项目编码、项目名称、计量单位 B：工程量清单表和工程量清单说明 C：工程量清单表、措施项目一览表和其他项目清单 D：项目名称、项目特征、工程内容 43、下列措施项目中，作为安装工程和市政工程所共有的非通用性项目是（）。 A：组装平台 B：安全施工 C：临时支护措施 D:现场施工围栏 44、下列说法中，符合标底价格编制原则的是（）。 A：标底价格应由成本、税金组成，不包括利润，B：一个工程可根据投标企业的不同，有编制单位自主选择编制方法 C：标底的计价依据可由编制单位自主选择 D：标底价格作为招标单位的期望计划价，应力求与市场的实陈变化相吻合 45、下列属于措施项目组价方法的一项是（）。 A：用价目表表现形式的组价 B：用费率形式的组价 C：用消耗量定额的组价 D：用可调单价形式的组价 46、依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（）。 A：1／3 B：1／2 C：2／3 D：3／4 47、在评标开始前，评标委员会成员应当认真研究招标文件，下列不属于其需了解熟悉的内容的是（）。 A：招标的原则 B：招标项目的范围和性质 巴招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款 D：招标文件规定的评标标准、评标方法和评标进程中考虑的相关因素 48、对于新增固定资产的土地征用费、勘察设计费等费用按（）分摊。 A：建筑工程造价 B：安装工程造价 C：需安装设备价值总额 D：工程总造价 49、根据《建设工程施工合同(文本示范)》的规定，变更超过原设计标准或标准的建设规模时，须经（）和其他有关部门审查批准。 A：原设计单位 B：原规划管理部门 C：建设单位 D：施工单位 50、对某项工程的实际总成本与原预算成本之差额提出的索赔为（）。 A：单项索赔 B：经济索赔 C：一揽子索赔 D：通融的索赔 51、采用综合索赔时，承包人必须事前征得工程师的同意，下列不需提出证明的一项是（）。 A：承包人的投标报价是合理的 B：计划发生的总成本是合理的 C：承包人对成本增加没有任何责任 D：不可能采用其他方法准确地计算出实际发生的损失数额 52、一般要求索赔证据必须是书面文件，有关记录、协议、纪要必须山双方签署；工程中 重大事件、特殊情况的记录、统计必须由工程师签证认可。这说明索赔必须具有（）。 A：真实性 B：关联性 C：全面性 D：法律证明效力 53、F-gl~主未能按《建设工程施工合同(示范文本)》中专用条款的约定提供图纸，承包人可以进行（）。 A：工期索赔 B：工期索赔和利润索赔 C：费用索赔 D：费用索赔和利润索赔 54、工程的变更必然会引起劳动量的变化，这时可以用劳动量（）来计算工期索赔 天数。 A：比例法 B：相对单位法 C：网络分析法 D：平均值计算法 55、分项法是按每个或每类干扰事件引起损失的费用项目分别计算索赔值的方法，其特点不包括（）。 A：比因素分析法复杂 B：能反映实际情况，比较科学、合理 C：能为索赔报告的进一步分析、评价、审核明确双方责任提供依据 D: 应用面广，容易被人们接受 56、机械设备在保证期截止时，卖方提交商业发票副本等单证后买方支伺‘合同总价的尾款一般为合同总价的（）；，A：10％ B：60％ C：80％’： D：90％ 57、大中型建设项目竣工财务决算表反映竣工的大中型建设项目从（）全部资金来源和资金运用的情况，它是考核和分析投资效果·，·落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出和基本建设拨款的依据。 A：破土动工到竣32 B：筹建到竣工 C：施工准备到投产 D：开工准备到竣工 58、某建设项目，基建拨款为3600万元，项目资本为860万元，项目资金公积金150万元，待冲基建支出400万元，应收生产单位投资借款1420万元，基本建设支出860万元，则基建结余资金为（）万元。 A：2180 B：2330 C：2730 D：3590 59、下列不属于新增资产价值中无形资产的是（）。 A：开办费 B：商誉 C：专利权 D：非专利权 60、关于《建设工程质量管理条例》中对建设工程在正常使用条件下的最低保修期限的要求，下列说法不正确的一项是（）。 A：地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限 B：屋面防水工程、有防水要求的卫生间的防渗漏期限为5年 C：供热与供冷系统为两个采暖期和供热期 D：电气管线、给水排水管道、设备安装工程期限为3年 二、多项选择题 ‘ ． (共20题，每题2分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选择的每个选项得0．5分)61、建设文明安全施工费由()。 A环境保护费 B文明施工费 C安全施工费及临时设施费组成 62、建设施工安全监督管理机构依据检查评价情况确定最终综合评价得分及等级，最终综 合评价等级分为()。 A良 B优良 C合格 D不合格 63、安全文明施工费分为（）。 A基本费 B现场评价费 C安全保护费 64、住房城乡建设行政主管部门的工作人员有下列行为之一的，有其所在单位或上级主管机关给予行政处分（）。 A发现违法行为刁；予查处的B不依法履行监督管理职责的其他行为 C对没有提交安全文明施工费费用支伺‘计划的工程颁发施工许可证的 65、依据《中华人民共和国合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确且又不能达成补充协议时，其履行原则为()。 A：交付不动产的，在不动产所在地履行 B：结付货币的，在给付货币一方所在地履行 C：交付动产的，在接受动产一方所在地履行 D：设备采购，在采购方所在地履行 E：材料采购，在供货方所在地履行 66、我国现行《建筑安装工程费用项目组成》中，社会保障费包括（）。 ． A：危险作业意外伤害保险 B：养老保险费 C：失业保险费 D：财产保险费 E：医疗保险费 67、建设管理费是指建设单位从项目筹建开始直至工程竣工验收合格或支付使用为止发生的项目建设管理费用。费用内容包括（）等。 A：工程监理费 B：工程质最监督费 C：研究试验费 D：招标代理费 E：勘察设计费 68、价差预备费是指建设项目在建设期间，山于价格等变化引起工程造价变化的预备预测费用，费用内容包括（）。 A：对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用 ． B：人工、设备、材料、施工机械的价差费 C：设计变更、局部地基处理等增加的费用 D：利率、汇率调整等增加的费用 E：建筑安装工程费及下程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加费用 69、工程量清单计价法的程序和方法与工程量定额计价法基本一致，包括（）等。 A：计算工程量 D：套定额单价 C：分析综合单价 D：热悉图纸和现场 E：编制说明 70、下列选项中，预算定额的编制依据有（）。 A：全国统一劳动定额、全国统一基础定额 B：通用的标准图和已选定的典型工程施工图纸 C：选择的典型下程施工图和其他有关资料 D：施工现场测定资料、实验资料和统计资料 E：人工：厂资标准、材料概算价格和机械台班概算价格 71、关于材料消耗员定额与损耗量定额之间的关系，下列算式表达正确的有（）。 A：材料消耗定额二材料消耗净用量+材料损耗量 B：材料总消耗量二材料消耗定额十材料消耗净用量 C：材料损耗员’材料净用最X损耗率 D：材料损耗率=材料损耗虽／材料净用量x100％ E：材料消耗定额：材料消耗净用员X(1+损耗率) 72、建筑安装工程费用定额的编制原则有（）。 A：合理确定定额水平 B：客观、清晰性 C：简明、适用性 D：定性与定员分析相结合 E：考虑成本，贯彻勤俭节约 73，间接费定额的编制最终表现为间接费率，其间接费的计算方法按取费基数的不同可分为（）。 A：以人工费为计算基础 B：以直接费为计算基础 Cc以机械费为计算基础 D：以直接费和机械费为计算基础 E：以人工费和机械费为计算基础 74、系数估算法是以拟建项目的主体工程费或主要设备为基数，以其他工程费与主体工程费或主要设备费的百分比为系数估算项目总投资的方法，其种类很多，具体包括（）。 A：比例系数法 B：设备系数法 C：指标系数法 D：主体专业系数法 E：朗格系数法 75、下列选项中，项目决策和设计阶段工程造价控制的意义有（）。 A：在项目决策和设计阶段进行工程造价控制可以提高投资管理效率 B：在项目决策和设计阶段控制工程造价会使控制工作更加主动 C：在项目决策和设计阶段控制工程造价便于技术与经济相结合 D：在项目决策和设计阶段控制工程造价便于采用各种手段优化设计 E：在项目决策和设计阶段控制工程造价效果最显著 76、建设项目招标投标制是在市场经济条件下产生的，因而必然受（）的制约。 A：垄断机制 B：竞争机制 C：供求机制 D:价格机制 E：管理机制 77、投标文件由评标委员会初审后按废标处理的情形是（）。 A：无单位盖章并无法定代表人签字 B：未按规定的格式填写，内容刁；全 C：投标人名称与资格预审时不一致 D：联合体投标未附联合体各方共同投标协议 E：未按招标文件的要求提交投标预伺·款 78、以下属于非对抗性工程造价争议解决办法的是（）。 A：友好协商解决 B：调解解决 C：仲裁 D：诉讼解决 E：仲裁或诉讼解决 79、关于仲裁，下列说法正确的是（）。 A：当合同约定了通过仲裁解决争·议的，则争议发生后双方只能通过仲裁的方式解决争议 B：合同约定通过诉讼解决争议，但争议发生后双方又达成仲裁协议时，也只能通过诉讼解决 C：仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，·不影·响仲裁协议的效力 D：裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请诉讼的，人民法院不予受理 E：裁决被人民法院依法裁定撤销，当事人就该纠纷可以向人民法院起诉 80、小型建设项目竣工财务决算报表包括（）。 A：建设项目竣工财务决算审批表 B：建设项目概况表 C：竣工财务决算总表 D：建设项目竣工财务决算表 E：建设项目支付使用资产明细表 参考答案 一、单项选择题 1～5 BCACB 6～10BABBB 11～15DCBAA 16～20BCCCA 21～25 CABDA 26～30BCCBA 31—35 CBAAB 36～40DCACB ” 41～45 CADDB 46～50 CAABC 51～55 BDABA 55—60ADCAD 二、多项选择题 61、ABC 62、BCD 63、AB 64、ABC 65、AE 66、BCE 67、ABD 68、BDE 69、ADE 70、ABD 71、ACDE 72、ACD 73、ABE 74、BDE 75、ABCE 76、BCD 77、ABCD 78、AB 79、ACDE 80、ACE 2012年四川省造价员考试预测试题 （二）土建 一、单项选择题 ． 1．500~2000万元的工程，发包人应该从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）进行核刘·(审查)并提出审查意见。 A：20天 B：30天 C：40天 D：45天 [参考答案]：B [答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第三章第十四条 2．当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（）作为结算工程价款的根据。 ： A：另行订立的施工合同 B：双方协商解决 C：重新计算工程价款 D：备案的中标合同 [参考答案]：D [答案依据]：《最高人民法院关于施工合同纠纷案件解释》第二十一条 3．工程竣工后，发承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，（）。 A：质监部门不予办理备案手续 B：建管部门不予办理权属登记· C：城建档案部门不予办理备案登记 D：有关部门不予办理权属登记 [参考答案]：D [答案依据)：《建设工程价款结算暂行办法》第五章第二十一条 4．当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的（）。 A：支持 B：经上级主管部门同意可以进行 C：向仲裁机构申请同意后可以进行 D：不予支持 [参考答案]：D [答案依据]：《最高人民法院关于施工合同纠纷案件的解释》第二十二条 5．包工包料工程的预伺·款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的（）。 A：10％ B：20％ C：30％ D：40％ [参考答案]：C [答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第三章第十二条 6．当事人对欠伺·工程价款利息计伺·标准没有约定的，按照（）。 A：中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 B：中国人民银行发布的利率计息 C：中国人民银行同期贷款利率计息 D：中国人民银行发布贷款利率计息 [参考答案]：A [答案依据]：《最高人民法院关于施工合同纠纷案件的解释》第十七条 7．取得造价员资格考试合格证书的人员，应在考试合格后（）个月内，向省造价协会申请注册。 A： B：C：3 D：4 [参考答案]：C [答案依据]：川建价师协[2007]05·号文第三章第十六条 8．按照《中华人民共和国建筑法》规定，实行施工总承包的施工现场安全由（）负责。 A：分包单位 B：总承包单位 C：建设单位 D：监理单位 [参考答案]：B [答案依据儿《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节p3 9．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投 标文件截止时间（），以书画形式通知所有招标文件收受人。 A：至斗’7日前 B：至少10口前 Cc至少15口前 D：至少20日前 [参考答案]：C [答案依据]:《建工程造价管理基础知识》第一章第‘一节P18 10．造价目标、进度日标、质量目标之间的关系是（）的关系：，A：于盾 B：一致 C：．对立 D：刘立统一 [参考答案]：D ． [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第一节p45 11．（）是建没工程项目成本管理白勺核心内容，也是项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础的管理内容。 A：成本计划 B：成本控制 C：成本核算 D：成本分析 [参考答案]：B [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第二节p50 12．建设项目投资决策和建设实施两个发展时期可分为若干阶段，这些阶段之间的先后顺序（）。 A：不能进行交叉，也刁二能任意颠倒次序 B: 能进行交叉，但可以适当颠倒次序 C：可以进行合理白勺交叉，但不能任意颠倒次序 D：可以进行合理的交叉，也可以适当颠倒次序 [参考答案]：C [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第一节P39 13．以下项目成本控制的方法表述错误的是（）。 A：项目成本分析表法 B：工期一成本同步分析法 C：挣值分析法 D：定率汁算法 [参考答案]：D [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第二节P51 14．建筑安装工程造价指数属于（）。 A：综合造价指数 B：单项价格指数 B：人工费价格指数 D：主要材料价格指数 [参考答案]：A [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第七节P136· 15．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商，这 种工程承发包模式又寸应的工程承包合同稍二为（）c： A：EPC承包合同 B：施工总承包合同 C：单项工程承包合同 D：：特殊专业工程承包合同 [参考答案]：A [答案依据]： 《建设工程造价管理基础知识》第三章第一节P59 16．根据我国《仲裁法》的规定，下列陈述中不正确的是（）。 A：仲裁裁决具有法律约束力 B：裁决作出后，当事人就同一争议再申请仲裁，仲裁机构应予受理 C：当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定 D：当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定 [参考答案]：B [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节P17 17．设备进口的关税计算公式是（）。 A：关税：离岸价格x进口关税税率 B：关税二到岸价格x进口关税税率 C：关税=原币货价x进口关税税率 D：关税：货价X进口关税税率 [参考答案]：B [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第四章第二节P96 18．下列给出的费用属于措施费的项目有（）。 A：养老保险费 B：环境保护费 C：失业保险费 D：工程排污费 [参考答案]：B [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第四章第二节P87 19．建设工程施工投标文件内容不包括（>。 A：履约保证金 B：授权委托书 C：资格审查表 D：辅助资料表 [参考答案]：A [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》，第七章第四节P212 20．采用工程量清单方式招标，工程量清单的准确性和完整性由（）负责。 A：程造价咨询人 B：投标人 C：设计人 D：招标人 [参考答案]：D [答案依据]：计价规范(GB50500--2008)第3．1．2条P4、计价规范辅教P21 21．（）经过对招标控制价的复查后应作出书面结论，并将复查结论书面通知投诉人，被投诉人和招投标监督机构及该工程的项目审批部门。 A：造价咨询单位 B：工程造价管理机构 C：招投标代理机构 D：工程监理单位 [参考答案]：B [答案依据]：(川建发[20091 61号)招标控制价投诉处理办法第四章第十四条 标人差额履约担保。 22．当评审后的中标价低于公布的招标控制价的()时，实行中标人差额履约担保。 A：70％ B：80％ C：85% D：90％ [参考答案]：C [答案依据]： (川建发[2009]60号)投标报价评审办法第一章第八条 23．包工包料工程的预伺·款按合同约定拨伺‘，预伺飞匕例不低于合同金额的（）。 A：5％ B： 10％ C：15％ D：20％ [参考答案]：B [答案依据]： (川建发[2009]67号)规范实施办法第三章第五节第三十九条 24．投标报价的编制依据下面说法错误的是（）。 A：招标文件 B：咨询单位书面答复的有关资料 C：企业定额 D：建设工程设计文件及相关资料 [参考答案]：B [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第七章第四节P2t3 25．索赔事件发生后（）天内，承包商向监理(业主)发出书面形式的索赔意向通知。 A：·7天 B：14天 C：21天 D：28天 [参考答案]：D [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第八章第三节P232 26．工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经（）和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。 ： A：原建设行政主管部门 B：原招标机构 ． C：原规划管理部门 D：原财政部门 [参考答案)：C [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第八章第二节P223 27．竣工验收报告一般由设计、施工、监理等单位提供单项总结或素材，由（）汇总和编制。 A：建设单位 B：施工单位 C：监理单位 D：造价咨询企业 [参考答案]：A [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第九章第一节P251 28．投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标，内容因行业不同各异，一般分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次。单项工程投资属于以上哪个层次的指标（）。 A：建设项目综合指标 B：单项工程指标 C：单位工程指标 D：以上都不是 [参考答案)：A [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第三节P118 29．材料预算价格是指材料从其来源地到达（）价格。 A：工地 B：施工操作地点 C：工地仓库 D：工地仓库堆放场地后的出库 [参考答案] D [答案依据]《建设工程造价管理基础知识》第五章第五节P125 30．全部使用政府投资的建设项目，预留保证金的比例为（）。 A： 1％ B：·3％ C：5％ D： 10％ [参考答案]：C [答案依据]《建设工程造价管理基础知识》第九章第三节P269 31．坡屋顶内建筑面积计算，下列说法正确的是（）。 A：净高超过2．1m时，应全部计算全面积 B：净高不足2．1m时，应全部计算1／2面积 C：净高不足2．1m的部位，不应计算建筑面积 D：净高不足1．2m的部位，不应计算建筑面积 [参考答案]：D [答案依据儿2009年土建定额建筑面积计算规则P3页 32．砖基础与墙、柱的划分下列说法不正确的是（）。 A：应以防潮层为界，以上为墙身，以下为基础 B：应以设计室内地坪为界(有地下室的按地下室室内设计地坪为界)，以上为墙身，以下为基础 C：位于设计室内地坪≤4-300mm时以不同材料为界 D：砖围墙应以设计室外地坪为界 [参考答案]：A ． [答案依据]：2009年土建定额砌筑工程说明P134页 33．弧形钢架桥按相应定额项目的人工、机械费乘以系数（） A： 1。 B： 1．C： 1．D： 1．[参考答案]：C [答案依据]：2009年土建定额金属结构工程说明P678页 34．楼地面块料面层项目内只包括结合层砂浆，结合层厚度为（）mm，如与设计不同时，按找平层相应项目调整。 A： B： C： D： [参考答案]：C [答案依据]：2009年装饰定额楼地面工程说明P5页 · 35．屋面及防水工程定额规定，建筑油膏、丙烯酸酯、非焦油聚氨酯变形缝断面按（）计算。 A：30mmX25mm B：30mmX30mm C：25mmX25mm D：35mmX 30mm [参考答案]A [答案依据]：2009年土建定额屋面及防水工程说明P717页 36．屋面单坡面积（）者，按亭屋面项目计算。 A： m’ B： ≤5 m’ C： m’ D： m’ [参考答案．B [答案依据]：2009年土建定额屋面及防水工程说明P7i5 37．木结构工程中，下列说法正确的是（）。 A：园檩是直接采用原木加工考虑的 B：本分部消耗材积未考虑操作损耗 C：一类木材包括红松、白松 D：采用三类木材时，人工、·机械乘以系数1．2 [参考答案]：A [答案依据]：2009年土建定额／—库房大门、特种门、木结构工程说明P569 38．装饰楼地面工程，零星项目包括楼梯台阶牵边侧面及（）以内少量分散的楼地面装修。 A：0．3 m’ B：0．5 m，C：1．0 m，D：1．5 m’ [参考答案]：B [答案依据]：2009午装饰定额楼地面工程说明P6 39．拖式铲运机的进场费按相应规格的履带式推土机乘以系数（）。 A： 1．B： 1．C： 1．D.: 1．[参考答案]：A [答案依据]：2009年定额中措施项目P200． 40．市政道路中，减让线按横道线定额人工费及机械费乘以系数（）； A： 1．B： 1．C： 1．05 D： 1．[参考答案]：C [答案依据]：2009年市政定额道路工程说明P64 二、多项选择题 41．冈建设工程质量发生争议的，发包人可以以（）为共同被告捉起诉讼。 A．总承包人 B．工程监理单位 C．分包人： D．实际施工人 [参考答案]：ACD [答案依据]：《最高人民法院关于施工合同纠纷案件的解释》第二十五条 42．造价员执业资格考试专业划分为（） A：土建工程专业 B：土石方工程专业 C：安装工程专业 D：机械设备专业 [参考答案]：AC [答案依据]川建价师协[2007]5号第二章第九条 43．工程量清单应由(，)编制。 A：招标人 B：施工单位造价人员 C：监理单位造价人员 D：具有相应资质的工程造价咨询人 [参考答案AD [答案依据]计价规范(GB50500—2008)正文第3．1．1条P4 44．在下列各项中，属于造价员享有权利的是（）。 A：在限定范围内允许他人以本人名义执业 B：在工程造价成果文件上签字 C：使用造价员名称 D：在执业中保守技术、经济秘密 [参考答案]：BC · [答案依据]： (J，J建价师协[20071 5号)第四章第三十五条 45．建设工程工程进度款结算方式分为（）。 A：按形象进度结算与支付 B：按月结算与支付 c：按季结算与支付 D：分段结算与支付 [参考答案]：BD [答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第三章第十三条 46．发包人具有下列情形之一，致使承包—人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持（）。 A：未按约定支付工程价款的B：提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的 c：未经承包人同意进行分包 D：不履行合同约定的协助义务的 [参考答案]：A、B、D [答案依据)：《高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件解释》第九条 47．造价员有下列情形之一的，不予注册（）。 A：年龄超过60·周岁的 B：申请在两个单位注册的 c：·受刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的 D：在工程造价执业中有重大过失，受过行政处罚或者撤职以上行政处分，且处罚、处分决定之日至申请注册之日不满两年的 [参考答案]：BCD [答案依据]：(川建价师协[2007]5号)第三章第土9条 48．建设工程项目管理是通过（）等措施，保证工程项目质量、进度、造价目标得到有 效控制。 A：合同管理 B： 目标控制 C：风险管理 D：环境保护 [参考答案)：A、B、C [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第一节P47 49．基本预备费包括()。 A：在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用，设计变更、局部地基处理等增加的费用 B：建筑安装工程费及工程建设其他费用调整等增加的费用 C：超长、．超宽、超重引起的运输增加费用 D：竣工验收时为鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用 [参考答案]：A、C、D [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第四章第二节P100 50．单位工程设计概算常用的编制方法有（）等。 A：比例估算法 B：类似工程预算法 C：概算定额法 D：概算指标法 [参考答案]：B、C、D [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第六章第三节P166--169 51．《招标投标法》规定，下列工程建设项目必须进行招标的是（）。 B：全部或部分使用国家资金投资的项目 C：国家融资的项目 D：使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目 [参考答案]：B、C、D [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第七章第一节P196 52．《建设工程工程量清单计价规范》规定，其他项目清单组成的内容有（）。 A：规费 B：暂列金额 C：总承包服务费 D：税金 [参考答案]：BC [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第七章第二节P206—207 53．建设工程施工投标文件组成内容包括（）。 A：投标文件格式 B：投标保证金 C：资格审查表 D：投标书附录 [参考答案]：BCD [答案依据)：《建设工程造价管理基础知识》第七章第四节P2t2 54．承包方提出设计变更申请后，由工程师审查，一旦工程变更后超过了原设计标准与规模时，原设计与规划审查部门需要进行（）。 A：审查批准 B：提出追加投资建议 C：提出追加工程量建议 D：提出追加工日建议 [参考答案]：AB [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第八章第二节P223 55．根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，竣工验收应具备的条件包括（）。 A：有上级主管部门对验收项目批准的各种文件 B：有完整的施工管理资料 C：发包人已按合伺约定支付工程款 D：有承包人签署的工程质量保修书 [参考答案]：BCD [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第九章第一节P250 56．《建设工程造价咨询合同》中明确规定，下列文件均为建设工程造价咨询合同的组成部分（）。 A：建设工程造价咨询合同标准条件 B：建设工程造价咨询合同专用条件 C：比选中标通知书 D：双方共同签署的补充与修正文件 [参考答案]：ABD [答案依据1：《建设工程造价管理基础知识》第三章第一节P63 57．预算定额的。人工工日消耗量应包括（） A：基本．T B：材料超运距用工 C：人工幅度差 D：材料运输用工 [参考答案]：ABC [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第三节P114 58．编制招标控制价需要考虑的因素包括（）。 A：目标工期的要求 B：不同的施工方案 C：材料差价因素 D：工程承发包模式 [参考答案]：AC [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第七章第三节P21i 59．索赔是受损失者的权力，其根本目的在于（）。 A：保扩自身利益 B：挽回损失 C：增加赢利 D：避免亏本 [参考答案]：ABD [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第／博第三节p228 60．设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其（）等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。 A：规格 B：晶牌 C：型号 D：性能 [参考答案]：A、C、D [答案依据]《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节p4 61．编制材料消耗定额的基本方法有（）。 A：现场技术测定法 B:试验法 C：统计法 D：平均法 [参考答案]：ABC [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第四节P122 62．定额基价的编制依据有（）。 A：现行的施工定额 B：现行的工资标准 C：现行的地区材料预算价格 D：现行的施工机械台班价格 [参考答案]：BCD [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第五节Pt28． 63．下程建设其它费用主要包括（） A：工程监理费 B：建设用地费 C：临时设施费 D：工程排污费 [参考答案]：ABC [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第六章第二节Pi53—154 64．因不可抗力导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款（） A：承包人员伤亡由承包人负责，并承担相应费用 B：承包人的停工损失由发包人承担 C：发包人人员伤亡由发包人负责，并承担相应费用 D：工程所需清理、修复费用，由发包人承担 [参考答案]：ACD [答案依据]：(川建发[2009]67号)计价规范实施办法第四十七条 65．发、承包人在签订合同时对工程价款的约定可选用下列约定方式（）。 A：固定总价 B：固定单价 C：系数包干 D：可调价格 [参考答案]：ABD [答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第二章第八条 66．下列不计算建筑面积的是（）。 A：建筑物通道(骑楼、过街楼的底层) B：附墙柱 C：建筑物内分隔的单层房间 D：层高不足2，2m的立体书库 [参考答案]：ABC [答案依据]：2009年土建定额建筑面积计算规则P4、6页 67．关于砖基础与墙、柱的划分，下列说法正确的是（）。 A：砖基础与墙以防潮层为界 B：砖基础与柱以设计室内地坪为界 C：毛石基础与墙身以室内地坪为界 D：砖围墙以设计室外地坪为界 [参考答案]：BD [答案依据]：2009年土建定额砌筑工程说明P134 68．关于混凝土现浇构件的计算规则，下列说法正确的是（）。 A：混凝土高杯柱基高杯部分的高度大于横截面长边的5倍，则该部分高杯按柱计算 B：框架柱的柱高，应自柱基上表面至柱顶高度计算 C：构造柱嵌接墙体部分马牙槎并人柱身体积 D：圈梁带宽度-300mm线脚者按梁计算 [参考答案]：BCD [答案依据]：2009年十建定额混凝土及钢筋混凝土工程工程量计算规P252 69．金属结构工程中，下列说法正确的是（）。 A：钢架桥适用于人行天桥、路桥、城市立交桥 B：弧形钢构件按相应定额项目的人工、机械费乘以系数土．3 C：钢管柱定额中钢板是按<15llllTl厚编制的 D：垃圾箱按零星钢结构项目计算 [参考答案]：AD [答案依据]：2009年土建定额金属结构工程说明P678页 70．墙面水泥砂浆抹灰，下列说法正确的是()。 A：普通抹灰：一遍底层、一遍面层、二遍成活 B：普通抹灰：一遍底层、一遍中层、一遍面层、三遍成活 C：高级抹灰：二遍底层、一遍中层、一遍面层、四遍成活 D：高级抹灰：一遍底层、二遍中层、一遍面层、四遍成活 [参考答案]：BC [答案依据]：2009年装饰定额墙柱面工程说明P85 71．招标工程的合同价款应当在规定时间内，依据（），由发包人与承包人订立书面合同约定。 A：审定的工程预(概)算书 B：招标文件 C：中标人的投标文件 D：中标通知书 [参考答案]：B、C． [答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第六条 72．造价员注册单位变更分为（）等几种情况。 A：企业之间变更 B：省内变更 C：本省转出 D：省外(或行业)转入 [参考答案]：BCD [答案依据]：(川建价师协[2007]05号)第三章第二十一条 73．国家实行土地用途管理制度，将土地分类为（）。 A：农用地 B：建设用地 C：其他用地 D：未利用地 [参考答案]：ABD [答案依据)：《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节P22 74．以下说法符合四川省“全国建设工程造价员”管理办法的是（）。 A：有“审核”权的造价员可以承担全部专业的造价工作 B：造价员只能受聘于一个工作单位 C：造价员在咨询单位的，完成的造价成果文件要加盖咨询单位资质专用章，由咨询单位承担相应责任 D：无“审核”权的造价员不能从事有关“审核”和“鉴定”工作 [参考答案]：ABD [答案依据]：川建价师~jj,r2007]5号第四章．第三十四条 75．下列关于我国工程造价咨询企业管理的论述中，错误的有（）。 A：工程造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级、丙级三个等级 B：工程造价咨询企业的业务承接，刁；受行政区域的限制 C：工程造价咨询企业的分支机构可以分支机构的名义承揽咨询业务 D：工程造价咨询企业跨省区承接业务时，应该在企业所在省区的建设主管部门备案 [参考答案]：ACD [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节P31 76．在可调价合同中，合同价款的调整因素包括（）。 A：法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B：工程造价管理部门公布的价格调整 C：一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过4小时 D：双方约定的其他因素 [参考答案]：ABD [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第三章第二节P7i 77．计人建筑安装工程造价内的税金包括（）。 A：印花税 B：营业税 C：城市维护建设税及教育费附加 D：土地使用税 [参考答案]：BC [答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第四章第二节P93 78．有关预制构件制作、安装及灌浆说明正确的是（）。 A：安装中含修路、铺垫道木 B：构件灌浆工料已综合在项目中，不另计算 C：后张法预应力构件制作是按后张自锚工艺考虑的 D：构件安装中未含吊装机械费 [参考答案]：BCD [答案依据] 2009年土建定额混凝土及钢筋混凝土工程说明第246页 79．2009年四川省建设工程工程量清单计价定额，砌筑工程中，关于砖墙身高度计算规则，下列说法正确的是（）。 A：外墙高度，室内有天棚者，算至屋架下弦底加200mm B：内外山墙按其平均高度计算 C: 女儿墙从屋面板上表面算至女』L墙顶面 D：内墙墙身高度：无屋架者算至天棚底加200mm [参考答案]：ABC [答案依据]：2009年土建定额砌筑工程工程量计算规则F138 80．装饰定额楼地面工程中，下列说法正确的是（） A：螺旋形楼梯装饰面执行相应楼梯项目，乘以系数1．10 B：块料面层的材料规格刁；同时，定额用量不得调整 C：木龙骨已综合了刷防火涂料二遍的工料 D：木地板中地龙骨为30mmX40mm(毛料) [参考答案]：BC [答案依据]：2009年装饰定额楼地面工程说明F5、6 《 试题包 》 历年造价员考试试题大全 一、单选题 1、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是----------------（B） A、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 C、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D、资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额 2、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是（B） A、概算定额 B、施工定额 C、预算定额 D、投资估算指标 3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（D）工日。A、3.36 B、25.36 C、28 D、31.36 4、机械台班单价中的折旧费计算公式为（C）A、台班折旧费=机械预算价格/ 耐用总台班数 B、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/ 耐用总台班数 C、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）×贷款利息系数/ 耐用总台班数 D、台班折旧费=机械帐面净值/ 耐用总台班数 5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法（D）的特点。A、满足竞争的需要 B、有利于实现风险合理分担 C、有利于标底的管理和控制 D、有利于业主对投资的控制 6、工程量清单表中项目编码的第四级为（C） A、分类码 B、章顺序码 C、清单项目码 D、具体清单项目码 7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（A）确定 A、项目特征 B、工程内容 C、计量单位 D、项目编码 8、建设项目总概算是编制和确定建设项目-（B）A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件 C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件 9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则（C） A、允许投标单位补充填写 B、视为废标 C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回招标书 10、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（D）A、费用由工程师承担，工期由承包人承担 B、费用由承包人承担，工期由工程师承担 C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商 D、费用和工期由承包人承担 11、在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为（B）万元。A、2．56 B、4 C、8 D、6 12、下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是（D）A、成本加固定百分比酬金确定的合同价 B、成本加固定金额酬金确定的合同价 C、成本加奖罚确定的合同价 D、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价 13、如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（B）A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、以上合同类型均合适 14、施工图设计阶段的计价是（B）。 A.投资预算 B.预算造价 C.概算造价 D.合同价 15、进口设备的原价是指（B）。 A.FOB价 B.抵岸价 C.合同价 D.到岸价 16、某企业年初从银行贷款200万元，年利率为10%，还款周期为5年，还款方式为每年年末等额偿还，则每年末还款额为（B）万元。 A.47.96 B.52.76 C.58.03 D.63.83 17、在建设项目财务评价中，当财务净现值为（C）时，项目方案可行。A.NPV＞0 B.NPV＜0 C.NPV≥0 D.NPV=0 18、工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价可不包括（D）。A.分部分项工程费 B.风险因素增加的费用C.措施项目费 D.规费和税金 19、《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（D） A.不能索赔 B.费用 C.工期 D.工期和费用 20、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（D） A.施工单位的临时设施费 B.职工福利费 C.施工现场环境保护费D.工程定额测定费 21、一般建筑工程的预付备料款不超过（C）。 A.当年工作量的10% B.当年工作量的15% C.当年工作量的30% D.合同价的25% 22、承包方在工程变更确认后（14天）内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。 23、根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（8小）时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。 24、按照FIDIC合同条件，关于工程变更的计算，说法不正确的是（D）。 A.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格，应以该单价计算变更工程费用 B.工程量表中虽然有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价或价格的基础上制定合理的新单价或价格 C.工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，应按照与合同单价水平一致的原则，确定新的单价或价格 D.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，由工程师确定新的单价或价格 25、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（B）。A.第三方人员伤亡费用B.承包人机械设备损坏费用C.工程所需清理、修复费用 D.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用 26、在下列情况下，承包人工期不予顺延的是（B） A发包人未按时提供施工条件 B设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用 C一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h D不可抗力事件 27、某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为（C）万元。 A、119.75 B、128.75 C、114.25 D、127.25 28、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（C）A、设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准 B、增减合同中约定的工程量不属于设计变更 C、改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D、发包人要求更高的质量标准属于设计变更 29、按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留（3%~5%）的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。 30、某项目承包工程价款总额为4000万元，承包工程总值为1500万元，预付备料款额度为20%，主要材料比重为50%，则该工程预付备料款起扣点为（3400）万元。 31、工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（建设单位） 32、建设项目竣工决算包括的范围是（B）A、从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用 B、从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用 C、建安工程费用和设备工器具购置费用D、建安工程费用和其他费用] 33、（A）主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件。A、竣工决算报告情况说明书 B、竣工财务决算报表 C、建设工程竣工图 D、工程造价比较分析 34、在可行性研究阶段，其投资和成本估算的精度要求在（±10%）以内。 35、建设工程施工费用按“人工费+机械费”或“人工费”为计算基数，人工费、机械费是指(B)A、直接工程费中的人工费B、直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费 C、直接工程费及施工措施费中的人工费和机械费 D、直接工程费中的人工费和机械费，其机械费包括大型机械设备进出场费及安拆费 36、以“人工费+机械费”为计费基础的工程，在综合单价计价时，规费的计算基数为（A）A、直接工程费+措施费+综合费用 B、分部分项工程清单项目费+措施项目清单费 C、人工费+机械费 D、分部分项工程清单项目费+施工技术措施项目清单 37、《浙江省建设工程计价规则》适用于(C)A、适用于工程量清单计价模 B、既适用于工程量清单计价模式，也适用于定额计价模式 C、适用于定额计价模式 D、工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用 38、按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入(C)A、直接费中的措施费 B、间接费中的规费 C、直接工程费中的材料费D、间接费中的工具用具使用费 39、以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是(D)A、模板及支架费 B、大型机械设备进出场及安拆费 C、二次搬运费 D、材料检验试验费 40、下列哪一选项是正确的（D） A、招标人提供的分部分项工程量清单项目漏项，若合同中没有类似项目综合单价，招标方提出适当的综合单价。B、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，调整的工程数量由发包人重新计算，作为结算依据。C、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单价。 D、清单项目中项目特征或工程内容发生变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子日调整综合单价。 41、工程量清单表中项目编码的第四级为（清单项目码） 42、按照现行规定，下开哪项费用不属于材料费的组成内容(C)A、运输损耗费 B、检验试验费 C、材料二次搬运费 D、采购及保管费 43、按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单(B)A必须由招标人委托具有相应资质的中价机构进行编制 B、应作为招标文件的组成部分 C、应采用工料单价计价 D、由总说明和分部分项工程清单两部分组成 44、关于工程量清单计价模式与定额模式，下列正确的是（B） A、工程量清单计价模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价。B、工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同。 C、工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承担 D、定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程 45、在您使用广达软件编制预算书的过程中，或许会遇到这样的情况：由于实际工程的变化，针对某一定额（例如输入建筑定额8-10）进行增减换算，您可以软件中先选中定额，然后通过（C）中的增减换算可以调出增减换算窗口。A、自定义介面 B、预算书菜单中的设置二次分析 C、鼠标右键菜单 D、在工料机界面中选择级配按钮 46、某银行贷款利率，一年计复利息m次，如果折算为一年计息一次，则对应的年计息率为（(1+r/m)m-1）。 47、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（承包人机械设备损坏费用）。 48、对工程招投标来说，（投标是要约，中标通知书是承诺）。 49、根据我国〈建筑法〉规定，建设项目应当在领取施工许可证后的（3个月）内开工。50、预算定额人工消耗量的人工幅度差是指（D） A、预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额B、预算定额消耗量自身的误差 C、预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额 D、预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额 51、下列不能构成索赔原因的是（D） A、当事人违约 B、合同缺陷 C、合同变更 D、经工程师批准的承包商提出的变更 52、建筑安装工程费用由（直接费、间接费、利润和税金）构成。 53、用户可以在广达工程计价软件的用户数据管理器中编辑：（A） A、用户清单、用户定额和用户工料机 B、选择定额数据库 C、设置经济指标D、自定义市场信息价 54、工程决算是由（A）编制的。 A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、中介机构 55、某工厂的炼钢车间是（A）。 A.单项工程 B.分部工程 C.单位工程 D.分项工程 56、在设计阶段对工程造价的管理是指（B） A.编制标底 B.限额设计 C.设计变更 D.工程结算 57、下列投资方案经济效益评价中，属于动态指标的是（D）。 A.投资利润率 B.投资利税率 C.平均报酬率 D.内部收益率 58、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（A）。A.总价合同 B.单价合同C.成本加酬金合同D.FIDIC合同条件 59、无效合同从（B）之日起无法律效力。 A.被发现无效B.合同订立 C.人民法院确认无效 D.仲裁机构确认无效 60、按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是（42天内）。 二、多选题40分 1、下列时间中应该计入定额时间的是（AD） A、休息时间 B、多余工作时间 C、施工本身造成的停工时间 D、与施工过程工艺特点有关的工作中断时间 E、与施工过程工艺特点无关的工作中断时间 2、投资估算指标可分为下列哪三个指标层次（ACE） A、建设项目综合指标B、分部分项工程指标C单项工程指标D、工序指标E、单位工程指标 3、下列费用中不属于人工单价组成内容的有（BCE） A、生产工人的劳保福利费 B、生产工人的工会经费和职工教育经费 C、现场管理人员的工次 D、生产工人辅助工资 E、生产工人退休后的退休金 4、关于工程量清单说法正确的是（ACE） A、工程量清单是招标文件的组成部分 B、工程量清单是投标文件的组成部分 C、工程量清单是合同的组成部分D、工程量清单由投标人提供E、工程量清单由招标人提供 5、我国从目前来看，在工程量清单计价过程中存在着哪些问题（ABC）A、企业缺乏自主报价的能力B、缺乏与工程量计价相配套的工程造价管理制度 C、对工程量清单计价模式本身认识还有所欠缺D不能向业主提供合理准确的报价信息 E、不便于中标企业组织施工，控制成本 6、关于施工图预算，下列说法正确的有（BCD）A、施工图预算签订建设工程合同和贷款合同的依据 B、施工图预算有单位工程预算、单项工程预算和建设项目总预算 C、施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施 D、施工图预算是施工图设计预算的简称，又叫设计预算 E、施工图预算是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。 7、下列说法错误的是（BD） A、施工中发包人如果需要对原工程进行设计变更，应不迟于变更前14d以书面形式通知承包人 B、承包人对于发包人的变更要求，有拒绝执行的权利 C、承包人未经工程师同意不得擅自更改、换用图纸，否则承包人承担由此发生的费用，赔偿发包人的损失，延误的工期不予顺延 D、增减合同中约定的工程量不属于工程变更 E、更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸属于工程变更 8、按索赔的目的分类，通常可将索赔分为（AE） A、工期索赔 B、时间索赔 C、经济索赔 D、利润索赔 E、费用索赔 9、竣工决算的内容主要包括-（ACDE） A、竣工决算报告情况说明书 B、竣工决算财务报告 C、竣工财务决算报表 D、工程竣工图 E、工程造价比较分析 10、2003定额采用了量价分离的编制方式，定额价仅指定额在编制期所取定的人、材、机价格，不作为计费基数。当进行工程投标报价、预结算时应以当地当时的市场信息价重新计算定额单价。那么在广达软件中进行市场信息价的调整有哪几种方式？（ABDE）A、从价格包载价 B、网上询价 C、在工料机表页面中，右键选择批量载价或单条载价D从文件载价F、直接手工修改市场价 11、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围（ACD）。 A.脚手架B.构成工程实体的材料费C.材料二次搬运费D施工排水降水费E施工现场办公费 12、经济效果评价的动态评价指标有（BCD）。 A.投资收益率 B.内部收益率 C.净现值 D.净年值E.利息备付率 13、基本预备费是以（ABC）之和为计算基数乘以基本预备费率。 A.设备及工器具购置费 B.建筑安装工程费C.工程建设其他费D铺底流动资金E.建设期利息 14、《建设工程施工合同（示范文本）》条件下，乙方确定工程变更价款时采用的方法有（AB D）。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款 B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款 C.合同中只有类似于变更工程的价格，必须由工程师确定 D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，由工程师确认后执行。E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，必须由工程师确定 15、在（ABDE）情况下，造成工期延误，经工程师确认后，工期相应顺延。 A.工程量增加B.设计变更C.质量事故D.不可抗力E.发包方不能按时支付工程款引起的停工 16、经济法律关系客体主要包括（ACD）。A.物 B.权利C.行为 D.智力成果E.义务 17、工期索赔的计算主要有（DE）。 A.总费用法B.实际费用法C.修正总费用法D.网络图分析法E.比例计算法 18、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围（ACD）A、脚手架C、材料二次搬运费D、施工排水、降水费 19、工程造价的有效控制应遵循的原则包括（AC）。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制 B.最优化控制 C.主动控制 D.以技术措施为主进行控制 E.以经济措施为主进行控制 20、成本加酬金合同的形式包括（ACDE） A、成本加固定百分比酬金合同 B、成本加递增百分比酬金合同 C、成本加递减百分比酬金合同 D、成本加固定酬金合同 E、最高限额成本加固定最大酬金合同 2007年造价员考试理论模拟试题 一、单选题： （1）以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为：[ D ]A10-15％、B20-35％C、75-95％、D5-35％、E5-75％ (2)初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：[ C ]A500、B5000、C1500、D3500（３）工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：[ C ] A生产准备费B土地征用及迁移补偿费、C与项目建设有关的费用、D设备及工器具购置费 （４）按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的[ C ]A最低限额、B最终限额、C最高限额、D规定限额 （5）工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于[ D ]A、30、60、B、20、50、C、10、40、D、60、60(6)已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12%，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日？[ A ] A、16.072 B、14.572 C、14.000 D、17.22(7)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（B）为分部工程顺序码。A、一、二位 B、五、六位 C、七至八位 D十至十二位 (8)在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由[ C ]提供的文件。A工程造价中介机构、B工程招标代理机构、C招标人、D投标人 (9)[A]是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。A、措施项目 B、零星工作项目 C、分部分项工程项目、D、其他项目 (10)投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在[±10% ]（11）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（发包人）确认后作为结算依据。 （12）实行工程量清单报价宜采用[固定单价]合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。 （13）在约定风险范围时，[C]不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。Ａ、自然灾害 B、不可预见性灾害C、设计变更及施工条件变更D.政策性调整 （14）发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（D）计价。A.分部分项工程项目B.措施项目C.其他项目D.零星项目 （15）规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（C）计算。A、基础底面积乘以挖土深度 B、基坑底面积乘以挖土深度 C、基础垫层底面积乘以挖土深度 D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度 二、多项选择选题： （1）建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：[ ACD ] A建设项目的预备、筹建、设备购置、B生产大修理、购进施工机械、C勘察设计、试车调试、D建筑安装、竣工投产 （2）按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有[ ABDE ]： A、运输工程项目、B、能源工程项目、C、物质文化生活需要的项目、D、工业工程项目、E、农田水利工程项目等 （3）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需［ABC］的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工 B、材料 C、机械台班D、管理费E、利润 （4）咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于[ B ]并具有[ CE ]社会功能。 A、第一产业、B、第三产业、C、服务和引导功能、D、指导和引导功能、E、联系功能 （5）我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括[ ABCE ] A、人工费和材料费、B、施工机械使用费、C、临时设施费和现场管理体费、D、企业管理费、E、其他直接费 （6）临时设施费用内容包括[ ACDE ]等费用。 A、临时设施的搭设、C、临时设施的维修、D、临时设施的拆除、E、摊销 （7）工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的分可分为[ＡBＣＤ]等。 A、建筑工程定额、B、建筑安装工程费用定额、C、设备安装工程定额、工器具定额、D、工程建设其他费用定额 E、施工定额 （8）《建设工程工程量清单计价规范》的特点主要包括哪几个方面[ ABCD] A、强制性、B、竞争性、C、合理性、D、实用性 E、通用性 （9）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（ABC）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润（１0）不可竞争费用有（A、C、D、E、）。 A、现场安全文明施工措施费 B、临时设施费、二次搬运费 C、工程定额测定费 D、安全生产监督费 E、劳动保险费 （１1）工程量清单应采用统一格式。由封面、［Ａ］、［Ｂ］、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星项目清单、［Ｄ］组成。 A.填表须知 B.总说明 C.分部分项工程量清单综合单价分析表 D.甲供材料表、Ｅ、综合费用计算表（１2）、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、［ BD ］，并考虑风险因素。A、材料购置费 B、利润 C、税金 D、管理费 Ｅ、其他项目费（１3）工程造价管理是 [ ABC ] 的保障。 A、合理确定工程造价 B、有效控制工程造价 C、提高投资效益 Ｄ、建筑安装费用 Ｅ、工程建设其他费用 （１4）当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的[B D ]工程量应调整。A、机械 B.模板 C.人工 D.脚手架 Ｅ、材料 （１5）我国的法律形式具体包括：［ＢＣＤＥ］ Ａ、主管部门的文件 Ｂ、行政法规 Ｃ、宪法、法律 Ｄ、地方性法规 Ｅ、行政规章（１6）合同法规定：当事人订立合同有［E］种形式，其书面形式包括：［ＢＣＤ］ Ａ、五 Ｂ、合同书 Ｃ、信件 Ｄ、数据电文等 Ｅ、三 （17）《中华人民共和国担保法》中规定的担保方式有：［ＡＣＤ］ Ａ、保证 Ｂ、书面 Ｃ、抵押和质押 Ｄ、留置和定金 Ｅ、口头 （18）施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人［ＣＤ］。Ａ、４ Ｂ、电文 Ｃ、８ Ｄ、书面 Ｅ、随便什么形式 （19）施工合同中的索赔及其争议的处理方法有［ＡＣＤ］ Ａ、协商谈判 Ｂ、中间人谈判 Ｃ、邀请中间人调解 Ｄ、向仲裁机构申请仲裁 Ｅ、行政机关裁决 （20）目前工程造价管理工作所需的意识[ A B ]。 A、创新意识 B、服务意识 C、自主意识 D、管理意识 E、指导意识 土建造价员考试试题 文字 一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分）1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。A、建安工程费用和设备购置费等B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（Ｃ）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。A、单位工程B、分部分项工程C、扩大分部分项工程D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。A、单价法B、实物法C、概算法D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。A.天然砂B.天然净砂C.净干砂D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料(d)费用 a.采购b.成本c.预算d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质b.工程造价的大小c.上级主管部门d.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c)a.可换算入定额内b.建立补充定额c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算 a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定 13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额 a.2,b.3,c.4,d.5,e.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算 a.80b.20c.90d.10 15．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150b.200c.250d.300 16．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日 a.1.2b.1.5c.2d.以上答案都不对 17．挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算 a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线 18．某工程采用机械化施工大型土方工程10000m3,•挖土深1.5米,人工施工占10%,人工挖土方定额单价7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是(C)元。A.7130B.8556C.14260D.10695 19．泥浆运输工程量按(a)计算 a.钻孔实体积以立方米b.产生的泥浆量以立方米c.运输距离以米 20．某一预制钢筋砼桩截面300×300米，长8.3米，含0.3米桩尖，则其制作工程量为(C)。A.0.72m3B.0.729m3C.0.747m3D.0.734m3 21．某建筑物外墙高度为52米，施工中采用竹制脚手架，施工单位在结算中却套用钢管脚手架定额，建设单位不同意，双方激烈争论。你认为应套(b)脚手架 a.竹制b.钢管c.取竹制和钢管脚手架的平均值d.由建设单位说了算 22．某建筑物室外地坪以下一层，室外地坪以上八层，地下室建筑面积为1000m2，地上建筑面积为8000m2，其应套用的高层建筑增加费定额基价为2549.44元／100m2，则高层建筑增加费为(c)元 a.216702.4b.229449.6c.203955.2d.以上答案都不对 23．砖基础与钢筋混凝土柱基相连接时，砖基础算至(b)a.柱基础边b.柱边c.柱子中心线d.以上答案都不对 24．下列有关平板的论述，正确的是(b)a.平板是指肋形楼板以外的板b.平板是指无柱、无梁，四周直接搁置在墙上的板 c.平板是指不带梁，直接用柱支承的楼板d.平板是指很平的板，无质量问题的板 25．各种现浇屋面板与挑出的钢筋混凝土挑檐天沟相连时，以外墙的(d)为界，外为挑檐天沟，内为现浇屋面板 a.中心线b.轴线c.内边线d.外边线 26．计算钢筋工程量时,设计未规定搭接长度的,其搭接钢筋用量(B)。A.按实调增B.已包括在钢筋的损耗搭接率之内，不得计算 C.按施工规范计算D.与甲方协商解决 27．各类门窗制作、安装工程量均按(A)计算。A.门窗洞口面积B.门窗框外围面积 C.门窗框中线面积D.门窗扇面积 28．楼地面工程块料面层按(a)计算工程量 a.实铺面积b.建筑面积c.墙内边线围成的面积d.主墙间的净面积 29．某卷材屋面，女儿墙内侧周长为140m，围成的面积为1000m2，则卷材屋面工程量为(c)m2 a.1000b.1140c.1035d.1070e.给的条件不够，不能计算 30．铝合金窗定额编制是以成品安装编制的，由供应地至现场的运输费按(c)计算 a.实际发生b.按铝合金窗运输项目计算c.按木门窗运输项目计算 d.钢门窗运输项目计算 四川省造价员考试情况 1、考造价工程师必须要有造价员的证书，无审核权的都可以。 2、2013年是8月30日至9月18日报名，10月27日考试，12月2日查询成绩。2014年2月10至4月2日进行登记注册。 3、考试科目：考试分土建、安装两个专业，其中安装闭卷试题涉及安装专业的全部知识，安装开卷试题分“电气”和“管道” 科目：《建设工程造价管理基础知识》闭卷 上午 《计量计价实务》开卷下午 4、考试需要的书籍：． 《建设工程造价管理基础知识》； 《四川省建设工程工程量清单计价定额》；（开卷考试必须带入考场） 《工程量清单项目特征描述指南》，中国计划出版社出版； 《建设工程工程量清单计价规范》；（开卷考试必须带入考场）以及四川造价站出台的相关文件（造价网上有的）第二篇：四川省历年造价员土建考试试题(2005-2007年)
第三篇：2013年四川省造价员考试预测试题(土建)
第四篇：《_试题包_》_历年造价员考试试题
第五篇：四川省造价员考试情况
点击咨询 