第一篇：2005 年四川省造价师、造价员资格考试试题 (-) 土建专业 ( 闭卷 )
2005 年四川省造价师、造价员资格考试试题(-)土建专业(闭卷)
造价师、选价员必作部分
一、单项选择题(共 45 题 , 每题 1 分。每题的备应答案中 , 只有一个最符合题意)l、以下哪项原则不属于仲裁活动的基本原则()。A: 自愿原则
B: 尊重事实、依据法律的公平合理原则 C: 仲裁依法独立进行原则 D: 一裁终局原则、以下不属于建设工程招标范围的是()。A: 单项工程合同估算价在 l 50 万元人民币以上的
B: 大型基础设施、公用事业等社会公共利益、公共安全的项目 C: 全部或者部分使用国家资金投资或者国家融资的项目 D: 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目、建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后 I5 天内汇总 , 送发包后()天内审查完成。
A:15 B :ffice:smarttags“ />20 C :30 D :45 4、按照《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》的规定 , 以下哪项措施费用 , 不能参与投标竞争()A: 规费 B: 临时设施费 C: 文明施工费 D: 安全施工费、项目经理下设的一些职能机构 , 分别从职能角度对基层进行业务管理 , 这些职能机 构可以在项目经理授权范围内 , 就其主要的管理业务范围.向下下达命令和指示 , 属于以下哪种组织形式()A: 职能制项目组织 B : 直线制项目组织 C: 矩阵式项目组织 D: 分权制项目组织、按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定 , 从二 O O 三年七月一日起 ,()应执行该规范。
A: 所有建设工程 B : 所有大中型建设工程 C: 含有国有投资的建设工程
D: 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程、《四川省建设工程工程量清单计价管理试行办法》规定 , 施工过程中实际完成的工程量与发包人提供的分部分项工程量清单中给定的工程量差值在()以上或因发 包人原因 , 致使工期延长()以上造成措施项目费用增加的应予调整。A:10%,10% B :1 0%,15% C :15%,15% D :15%,1 0% 8、具有独立的设计文件 , 能进行独立施工 , 建成后不能独立发挥生产能力的工程称之 为()A: 单位工程 B : 单项工程 C: 分项工程 D: 建设项目、《合同法》规定 , 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止()关系的协议
A: 劳动 B : 行政 C: 民事权利义务 D : 承包经营、材料预算价格是指材料由其来源地(或交货地点)到达()价格。A: 工地 B : 工地附近的车站
C: 工地仓库堆放地后的出库 D: 施工*作地点、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中明确 规定 : 当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的 , 按照约定结算工程价款 , 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化 , 当事人对该部分工程价款不能协商一致的 , 可以参照签订建设工程施工合同时当地()发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
A: 物价管理部门 B : 建设行政主管部门 C: 造价工程师协会 D : 咨询机构、四川省清单计价定额中 , 砖基础与墙、柱的划分以(A: 施工图设计标准为准 B : 设计室内地坪为界
C: ± 0.00 为界 D : 室内外地面高差情况而定 13、以下计算建筑面积错误的规则是()A: 跃层式底层车库按外墙上口外围水平面积计算建筑面积 B: 电梯井、提物井、管道井等均按建筑物自然层计算建筑面积
C: 突出屋面有围护结构的楼梯间、水箱间按围护结构外围水平面积的一半计算建 筑面积
D: 室外楼梯均按自然层的水平投影面积计算建筑面积、四川省清单计价定额中 , 以下关于现浇吐柱工程量计算规则错误的是()A: 有梁板的柱高 , 应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算
B: 无梁板的柱高 , 应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽上表面之间的高度计算 C: 框架柱的柱高 , 应自柱基上表面至柱顶高度计算 D: 依附柱上的牛腿并入柱身体积计算、建筑物内的技术层(如设备管道层), 层高超过()的 , 应计算建筑面积。A : 2.Om B :2.2m C :2.4m D :2.5m l6、四川省清单计价定额中 , 以下关于土石方回填计算规则错误的是(A: 按设计图尺寸以体积计算
B: 场地回填按回填面积乘以平均回填厚度计算 C: 室内回填按主墙间净面积乘以回填厚度计算
D: 基础回填按挖方体积减去设计室内地坪以下埋设的基础体积计算 17、四川省清单计价定额中 , 以下关于砼及钢筋砼工程说明错误的是()A: 现浇或预制搁放佛像的凹凸壁鑫及悬于空中的佛座按斗拱项目执行 B: 现烧混凝土杯形基础按现浇混凝土独立基础项目执行 , 人工乘以系数 1.2 C: 多棱形柱 , 圆形柱和矩形柱倒隅角者 , 按异形柱项目执行 D:” 葫芦檩 “ 和 ” 檩带挂 “ 项目的直径是指上檩的直径或周长 18、四川省清单计价定额中 , 现浇整体弧形楼梯的折算厚度为()A:200mm B :180mm C :160mm D :140mm 19、四川省清单计价定额适用于四川省行政区域内的建设项目工程量清单计价 , 的建设工程应执行本定额。
A: 全部使用国际投资或国际投资为主 B: 全部使用国有投资或全部使用国际投资 C: 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主 D: 全部使用银行贷款或以银行贷款为主、四川省清单计价定额的消耗量标准反映了社会的(A:平均水平B : 先进水平 C: 中等偏上水平D: 中等偏下水平21 大型机械设备进出场及安拆费属于()A: 定额机械费 B: 定额综合费 C: 措施费 D:规费、四川省清单计价定额中 , 建筑物场地厚度在±()cm以内的挖,填,运,找平,应按平整场地项目计算。A: 15 B: 20 C: 30 D:40 23、四川省清单计价定额中 , 苗木胸径(干径)应为地表面向上()m 高处树干的直径 A: 1.0 B: 1.1 C: 1.2 D:1.5 24、下列费用中不属于工程量清单其他项目费的是()。A: 工程定额测定费 B : 材料购置费 C: 总承包服务费 D: 预留金、四川省清单计价定额绿化工程包括施工点()范固内的搬运 , 若超过时 , 另行计算超运距费用。
A: 50m B: 100m C: 150m D:200m 26、某一混凝土基础垫层的底面积为 5m × 5m, 挖土深度 l.5m, 则挖基础土方工程量为()A: 47.04 B: 37.5 C: 60.77 D:60.48 27、100 根 300mm × 300mm 预制钢筋混凝土方桩送入地坪以下1m深处 , 按四川省清单 计价定额计算其送桩工程量为()m A: 120 B: 130 C: 140 D:150 28、某现浇整体楼梯 , 共 3 层自然层 , 楼梯间净长 6m, 净宽 4m, 楼梯井宽 450mm, 长3m, 按四川省清单计价定额计算规则计算 , 该现浇楼梯的混凝土工程量为()m2 A:22.65 B :24.OO C :67.95 D :72.00 29、四川省清单计价定额规定 , 土石方工程量的体积应按挖掘前的()计算。A : 夯实的体积 B : 天然密实体积 C: 虚方体积 D: 松填体积、四川省清单计价定额规定 , 满堂基础的挖土方按()项目计算。A: 挖土方 B : 挖基础土方
C: 挖条形基础土方 D: 挖独立基础土方
31、四川省清单计价定额规定 , 标准砖墙 3/2 砖 , 其墙体厚度按()计算。A: 365 B: 370 C:375 D:240 32、四川省清单计价定额中 , 混凝土散水、坡谨、按图示尺寸以()计算。A:m2 B :m3 C:m D : 展开面积
33、四川省清单计价定额中 , 综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程内容 所需的()。
A: 人工费、材料费、施工机械使用费 B: 人工费、材料费、施工机械使用费、综合费 C: 人工费、材料费、施工机械使用费、法定利润 D: 人工费、材料费、施工机械使用费、税金
34、四川省清单计价定额中 , 以下关于楼地面块料面层工程量计算规则错误的是(A: 楼梯台阶以实铺的水平投影面积计算
B: 踢脚线(板)以延长米乘以高度按实贴面积计算 C: 楼地面金属板条、封口条按延长米计算
D: 点缀拼花按点缀实铺面积计算 , 在计算主体铺贴地面面积时 , 扣除点缀拼花所占面积 35、四川省清单计价定额中 , 单独的外窗台抹灰长度 , 如设计图纸无规定时 , 可按窗洞宽度两边共加()mm 计算 A: 150 B: 200 C:250 D:300 36、四川省清单计价中 , 整体面层、找平层的计算不扣除垛、间壁墙、烟囱及 0.3m2 以内孔 洞、柱所占面积。此处的间壁墙是指厚()以内的砌体 A: 120mm B: 100mm C:60mm D:53mm 37、四川省清单计价定额中 , 墙柱面抹灰定额内均不包括(), 另按相应项目计算。A: 基层刷素水泥浆工料 B : 门窗的侧壁 C: 空圈侧壁 D: 门窗和空圈顶面
38、四川省清单计价定额中 , 墙柱面零星抹灰和零星镶贴块料面层定额项目适用于(A: 栏板 B : 应阳板 C : 花台 D :0.5m2 以内的少量分散装饰 39、四川省清单计价定额中 , 以下关于整体面层、找平层、块料面层的说明错误的是()A: 整体面层的结合层、找平层的砂浆厚度与定额不同时 , 允许按相应定额项目调整 B: 整体面层除楼梯外、定额均未包括踢脚线工料 , 按相应定额项目计算 C: 水磨石楼地面如采用金属嵌条时 , 取消定额中的玻璃条用量 D: 块料面层的材料规格不同时 , 定额用量可以调整
40、四川省清单计价定额中 , 水泥砂浆踢脚线工程量以()计算 , 不扣除门洞及空圈所占的面积 , 但门洞、空圈、垛和侧壁亦不增加。A: 延长米 B :平方米
C:平方米乘厚度计算 D : 立方米
4l、四川省清单计价定额中 , 楼地面块料面层装饰面积按实铺面积计算 , 不扣除(m2 以内孔洞所占面积。A:0.3 B :0.4 C :0.5 D :0.6 42、四川省清单计价定额中 , 门、窗、门框制作安装工程量 , 按设计门窗洞口尺寸以)计算
A: 幢 B : 面积 C: 扇 D:I l 框外围
43、四川省清单计价定额中 , 不锈钢板包门框、门窗套、门窗筒子板按()计算 A: 展开面积 B: 延长米 C: 扇 D:门窗洞口面积
44、四川省清单计价定额中 , 市政中小型机械在()以内 , 从甲工地(或基地)至乙工地的搬迁运输费和场内运输费 , 已包括在定额内。A:l5KM B :20KM C :25KM D :30KM 45、四川省清单计价定额中 , 桥涵护岸工程现浇混凝土总运距在()m 以内时 , 不得计算混凝土半成品运输费。
A:150 B :200 C :300 D :400
二、多项选择题(共 30 题 , 每题 1.5 分。每题的备选答案中 , 有两个或两个以上符合题意 , 错选 , 该题不得分;少选 , 但选择正确的每个选项得 0.25 分)46、工程竣工结算方式分为()
A: 分项工程竣工结算 B : 单项工程竣工结算
C: 建设项目竣工结算 D : 单位工程竣工结算
47、当事人对工程造价发生合同纠纷时 , 可遇过下列办法解决()A: 双方协商确定 B : 按合同条款约定的办法提请调解
C: 向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
D: 向政府机关要求行政复议
48、国有资产评估的程序是()
A: 申请立项 B : 资产清查 C : 资产预测 D: 验证确认
49、按定额所包含的不同生产要素定额可分为()A: 劳动定额 B : 施工定额
C: 材料消耗定额 D : 机械台班消耗定额
50、价值工程的工作程序包括以 F 哪几个阶段()A: 分析 B : 创新 C: 评价 D : 改进
51、以下属于不确定分析方法的是()
A: 盈亏平衡分析 B : 敏感性分析 C : 概率分析 D : 决策法
52、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的 , 按照以下()情形分别处理。
A: 建设工程经竣工验收合格的 , 以竣工验收合格之日为竣工日期
B: 承包人已经提交竣工验收报告 , 发包人拖延验收的 , 以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C: 承包人已经提交竣工验收报告 , 发包人拖延验收的 , 以承包人提交验收报告之日后 15 日为竣工日期
D: 建设工程未经竣工验收 , 发包人擅自使用的 , 以转移占有建设工程之日为竣工日期
53、劳动定额测定中 , 工人工作时间可分为定额时间和非定额时间 , 其中定额时间包括()A: 施工本身造成的停工时间 B: 体息时间
C: 不可避免的中断时间 D: 多余工作时间
54、变形缝包括()
A: 温度缝 B : 结构缝 C: 沉降缝 D: 抗震缝
55、四川省清单计价定额中 , 下列关于绿化工程的说明正确的有(A: 树木栽植后的支撑已包括在栽植项目中 , 不另计算
B:” 生长期 " 应为花木种植至起苗的时间
C: 定额中未包括苗木花卉的价格 , 应另行计算
D: 绿化工程已包括施工后绿化地周围 2m 以内的清理工作
56、一单层建筑净高 9.1m, 室内净面积为 150m2, 按 2004 年四川省清计价定额计算顶棚粉刷搭设满堂脚手架工程量为()A: 基本层 150 m2B : 增加层 30OM C: 增加层 450 m2D: 增加层 600 m2 57、以下不计算建筑面积的有()A: 舞台灯光控制室 B : 屋顶花架
C: 缝宽为 500mm 的变形缝 D : 有柱车棚
58、四川省清单计价定额中 , 现浇险整体楼梯包括()A: 休息平台 B :平台梁、斜梁和楼层板的连接梁
C:600mm 以内的楼梯井 D : 最上层踏步外沿 300mm 以内的板
59、清单计价定额与 2000 年计价定额相比 , 其作用有所改变 , 主要表现在以下()几个方面
A: 是强制执行的消耗量标准 B: 是招标人组合清单项目综合单价、衡量投标报价合理性的基础
C: 是投标人组合清单项目综合单价、确定投标报价的参考
D: 是编制建设工程投资估算指标的基础
60、国家规范及定额均说明 , 措施费是指为完成工程量项目施工 , 发生于该工程 施工前和施工过程中非工程实体项目的费用 , 以下()属于措施项目费。
A: 人材机 B : 劳动保护费 C: 文明施工费 D: 临时设施费
61、四川省清单计价定额中 , 桩与地基基础工程分部 , 下列说法正确的是()
A: 土壤级别的一级和二级土是根据地质资料中的土层构造和土壤物理、力 学性能的有关指标 , 参照纯沉桩时间来划分的
B: 桩与地基基础工程项目中未包括桩的现场检验费
C: 现场灌柱桩的充盈量已包含在定额项目内 , 不另计算
D: 本分部的土壤级别仍以普氏分类划分
62、四川省清单计价定额中 , 零星砌砖适用于以下()项目
A: 台阶、台阶挡墙 B : 阳台栏板(杆)、楼梯栏板
C: 花台、花池 D : 女儿墙
63、四川省清单计价定额中 , 现浇险满堂基础适用于()A: 有梁式满堂基础 B : 无梁式满堂基础
第二篇：2005年四川省造价师、造价员资格考试闭卷试题
2005 年四川省造价师、造价员资格考试试题
(-)土建专业(闭卷)造价师、选价员必作部分
一、单项选择题(共 45 题 , 每题 1 分。每题的备应答案中 , 只有一个
最符合题意)l、以下哪项原则不属于仲裁活动的基本原则(D:)。
A: 自愿原则
B: 尊重事实、依据法律的公平合理原则
C: 仲裁依法独立进行原则
D: 一裁终局原则、以下不属于建设工程招标范围的是(A:)。A: 单项工程合同估算价在 l 50 万元人民币以上的 B: 大型基础设施、公用事业等社会公共利益、公共安全的项目 C: 全部或者部分使用国家资金投资或者国家融资的项目 D: 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目、建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后 I5 天内
汇总 , 送发包后()天内审查完成。
A:15 B :20 C :30 D :45 4、按照《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》的规定 , 以下哪项
措施费用 , 不能参与投标竞争()A: 规费 B: 临时设施费 C: 文明施工费 D: 安全施工费、项目经理下设的一些职能机构 , 分别从职能角度对基层进行业务管理 , 这些职能机 构可以在项目经理授权范围内 , 就其主要的管理业务范围.向下下达命令和指示 , 属于以下哪种组织形式()
A: 职能制项目组织 B : 直线制项目组织 C: 矩阵式项目组织 D: 分权制项目组织、按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定 , 从二 O O 三年七月
一日起 ,()应执行该规范。
A: 所有建设工程 B : 所有大中型建设工程
C: 含有国有投资的建设工程
D: 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程
7、《四川省建设工程工程量清单计价管理试行办法》规定 , 施工过程中实际完成的工程量与发包人提供的分部分项工程量清单中给定的工程量差值在()以上或因发 包人原因 , 致使工期延长()以上造成措施项目费用增加的应
予调整。
A:10%,10% B :1 0%,15% C :15%,15% D :15%,1 0% 8、具有独立的设计文件 , 能进行独立施工 , 建成后不能独立发挥生产能
力的工程称之
为()A: 单位工程 B : 单项工程 C: 分项工程 D: 建设项目、《合同法》规定 , 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设
立、变更、终止()关系的协议
A: 劳动 B : 行政 C: 民事权利义务 D : 承包经营、材料预算价格是指材料由其来源地(或交货地点)到达()价格。
A: 工地 B : 工地附近的车站
C: 工地仓库堆放地后的出库 D: 施工*作地点、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中明确 规定 : 当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的 , 按照约定结算工程价 款 , 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化 , 当事人对该部分工程价款不能协商一致的 , 可以参照签订建设工程施工合同时当地()发布的计价 方法或者计价标准结算工程价款。
A: 物价管理部门 B : 建设行政主管部门 C: 造价工程师协会 D : 咨询机构、四川省清单计价定额中 , 砖基础与墙、柱的划分以(A: 施工图设计标准为准 B : 设计室内地坪为界 C: ± 0.00 为界 D : 室内外地面高差情况而定 13、以下计算建筑面积错误的规则是(C)A: 跃层式底层车库按外墙上口外围水平面积计算建筑面积 B: 电梯井、提物井、管道井等均按建筑物自然层计算建筑面积
C: 突出屋面有围护结构的楼梯间、水箱间按围护结构外围水平面积的一半
计算建 筑面积
D: 室外楼梯均按自然层的水平投影面积计算建筑面积、四川省清单计价定额中 , 以下关于现浇吐柱工程量计算规则错误的是
()2 A: 有梁板的柱高 , 应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表
面之间的高度计算 B: 无梁板的柱高 , 应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽上表面之间的高度计算
C: 框架柱的柱高 , 应自柱基上表面至柱顶高度计算
D: 依附柱上的牛腿并入柱身体积计算、建筑物内的技术层(如设备管道层), 层高超过(B)的 , 应计算建
筑面积。
A : 2.Om B :2.2m C :2.4m D :2.5m l6、四川省清单计价定额中 , 以下关于土石方回填计算规则错误的是（A: 按设计图尺寸以体积计算
B: 场地回填按回填面积乘以平均回填厚度计算 C: 室内回填按主墙间净面积乘以回填厚度计算
D: 基础回填按挖方体积减去设计室内地坪以下埋设的基础体积计算 17、四川省清单计价定额中 , 以下关于砼及钢筋砼工程说明错误的是()A: 现浇或预制搁放佛像的凹凸壁鑫及悬于空中的佛座按斗拱项目执行 B: 现烧混凝土杯形基础按现浇混凝土独立基础项目执行 , 人工乘以系数
1.2 C: 多棱形柱 , 圆形柱和矩形柱倒隅角者 , 按异形柱项目执行 D:“ 葫芦檩 ” 和 “ 檩带挂 ” 项目的直径是指上檩的直径或周长 18、四川省清单计价定额中 , 现浇整体弧形楼梯的折算厚度为()A:200mm B :180mm C :160mm D :140mm 19、四川省清单计价定额适用于四川省行政区域内的建设项目工程量清单
计价 , 的建设工程应执行本定额。
A: 全部使用国际投资或国际投资为主 B: 全部使用国有投资或全部使用国际投资 C: 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主 D: 全部使用银行贷款或以银行贷款为主、四川省清单计价定额的消耗量标准反映了社会的（A:平均水平B : 先进水平C: 中等偏上水平D: 中等偏下水平21 大型机械设备进出场及安拆费属于()A: 定额机械费 B: 定额综合费 C: 措施费 D:规费、四川省清单计价定额中 , 建筑物场地厚度在±()cm以内的挖,填,运,找平,应按平整场地项目计算。
A: 15 B: 20 C: 30 D:40 23、四川省清单计价定额中 , 苗木胸径(干径)应为地表面向上()m 高
处树干的直径
A: 1.0 B: 1.1 C: 1.2 D:1.5 24、下列费用中不属于工程量清单其他项目费的是()。
A: 工程定额测定费 B : 材料购置费
C: 总承包服务费 D: 预留金、四川省清单计价定额绿化工程包括施工点()范固内的搬运 , 若超过
时 , 另行计算超运距费用。
A: 50m B: 100m C: 150m D:200m 26、某一混凝土基础垫层的底面积为 5m × 5m, 挖土深度 l.5m, 则挖基
础土方工程量为()
A: 47.04 B: 37.5 C: 60.77 D:60.48 27、100 根 300mm × 300mm 预制钢筋混凝土方桩送入地坪以下1m深处 , 按四川省清单 计价定额计算其送桩工程量为()m
A: 120 B: 130 C: 140 D:150 28、某现浇整体楼梯 , 共 3 层自然层 , 楼梯间净长 6m, 净宽 4m, 楼梯井宽 450mm, 长3m, 按四川省清单计价定额计算规则计算 , 该现浇楼梯的混
凝土工程量为()m2
A:22.65 B :24.OO C :67.95 D :72.00 29、四川省清单计价定额规定 , 土石方工程量的体积应按挖掘前的()计
算。
A : 夯实的体积 B : 天然密实体积
C: 虚方体积 D: 松填体积、四川省清单计价定额规定 , 满堂基础的挖土方按()项目计算。
A: 挖土方 B : 挖基础土方 C: 挖条形基础土方 D: 挖独立基础土方
31、四川省清单计价定额规定 , 标准砖墙 3/2 砖 , 其墙体厚度按()计
算。
A: 365 B: 370 C:375 D:240 32、四川省清单计价定额中 , 混凝土散水、坡谨、按图示尺寸以()计算。
A:m2 B :m3 C:m D : 展开面积
33、四川省清单计价定额中 , 综合单价是指完成一个规定计量单位的分部
分项工程内容 所需的()。
A: 人工费、材料费、施工机械使用费 B: 人工费、材料费、施工机械使用费、综合费 C: 人工费、材料费、施工机械使用费、法定利润 D: 人工费、材料费、施工机械使用费、税金
34、四川省清单计价定额中 , 以下关于楼地面块料面层工程量计算规则错
误的是（A: 楼梯台阶以实铺的水平投影面积计算 B: 踢脚线(板)以延长米乘以高度按实贴面积计算
C: 楼地面金属板条、封口条按延长米计算
D: 点缀拼花按点缀实铺面积计算 , 在计算主体铺贴地面面积时 , 扣除点
缀拼花所占面积 35、四川省清单计价定额中 , 单独的外窗台抹灰长度 , 如设计图纸无规定时 , 可按窗洞宽度两边共加()mm 计算
A: 150 B: 200 C:250 D:300 36、四川省清单计价中 , 整体面层、找平层的计算不扣除垛、间壁墙、烟囱及 0.3m2 以内孔洞、柱所占面积。此处的间壁墙是指厚()以内的砌体
A: 120mm B: 100mm C:60mm D:53mm 37、四川省清单计价定额中 , 墙柱面抹灰定额内均不包括(), 另按相应项
目计算。
A: 基层刷素水泥浆工料 B : 门窗的侧壁
C: 空圈侧壁 D: 门窗和空圈顶面
38、四川省清单计价定额中 , 墙柱面零星抹灰和零星镶贴块料面层定额项
目适用于(A: 栏板 B : 应阳板 C : 花台 D :0.5m2 以内的少量分散装饰 39、四川省清单计价定额中 , 以下关于整体面层、找平层、块料面层的说
明错误的是()A: 整体面层的结合层、找平层的砂浆厚度与定额不同时 , 允许按相应定额
项目调整 B: 整体面层除楼梯外、定额均未包括踢脚线工料 , 按相应定额项目计算 C: 水磨石楼地面如采用金属嵌条时 , 取消定额中的玻璃条用量
D: 块料面层的材料规格不同时 , 定额用量可以调整
40、四川省清单计价定额中 , 水泥砂浆踢脚线工程量以()计算 , 不扣除门洞及空圈所占的面积 , 但门洞、空圈、垛和侧壁亦不增加。
A: 延长米 B :平方米 C:平方米乘厚度计算 D : 立方米
4l、四川省清单计价定额中 , 楼地面块料面层装饰面积按实铺面积计算 ，不扣除（m2 以内孔洞所占面积。A:0.3 B :0.4 C :0.5 D :0.6 42、四川省清单计价定额中 , 门、窗、门框制作安装工程量 , 按设计门
窗洞口尺寸以)计算
A: 幢 B : 面积 C: 扇 D:I l 框外围
43、四川省清单计价定额中 , 不锈钢板包门框、门窗套、门窗筒子板按()
计算
A: 展开面积 B: 延长米 C: 扇 D:门窗洞口面积
44、四川省清单计价定额中 , 市政中小型机械在()以内 , 从甲工地(或基地)至乙工地的搬迁运输费和场内运输费 , 已包括在定额内。
A:l5KM B :20KM C :25KM D :30KM 45、四川省清单计价定额中 , 桥涵护岸工程现浇混凝土总运距在()m 以内时 , 不得计算混凝土半成品运输费。
A:150 B :200 C :300 D :400
二、多项选择题(共 30 题 , 每题 1.5 分。每题的备选答案中 , 有两个或两个以上符合题意 , 错选 , 该题不得分;少选 , 但选择正确的每个选项得
0.25 分)
46、工程竣工结算方式分为()A: 分项工程竣工结算 B : 单项工程竣工结算 C: 建设项目竣工结算 D : 单位工程竣工结算
47、当事人对工程造价发生合同纠纷时 , 可遇过下列办法解决()A: 双方协商确定 B : 按合同条款约定的办法提请调解 C: 向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
D: 向政府机关要求行政复议 48、国有资产评估的程序是()A: 申请立项 B : 资产清查 C : 资产预测 D: 验证确认
49、按定额所包含的不同生产要素定额可分为()
A: 劳动定额 B : 施工定额
C: 材料消耗定额 D : 机械台班消耗定额 50、价值工程的工作程序包括以 F 哪几个阶段()
A: 分析 B : 创新 C: 评价 D : 改进 51、以下属于不确定分析方法的是()A: 盈亏平衡分析 B : 敏感性分析 C : 概率分析 D : 决策法
52、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的 , 按照以下()情形分别处
理。
A: 建设工程经竣工验收合格的 , 以竣工验收合格之日为竣工日期 B: 承包人已经提交竣工验收报告 , 发包人拖延验收的 , 以承包人提交验
收报告之日为竣工日期 C: 承包人已经提交竣工验收报告 , 发包人拖延验收的 , 以承包人提交验
收报告之日后 15 日为竣工日期 D: 建设工程未经竣工验收 , 发包人擅自使用的 , 以转移占有建设工程之
日为竣工日期 53、劳动定额测定中 , 工人工作时间可分为定额时间和非定额时间 , 其
中定额时间包括()A: 施工本身造成的停工时间 B: 体息时间 C: 不可避免的中断时间 D: 多余工作时间
54、变形缝包括()A: 温度缝 B : 结构缝 C: 沉降缝 D: 抗震缝
55、四川省清单计价定额中 , 下列关于绿化工程的说明正确的有(A: 树木栽植后的支撑已包括在栽植项目中 , 不另计算
B:“ 生长期 ” 应为花木种植至起苗的时间 C: 定额中未包括苗木花卉的价格 , 应另行计算 D: 绿化工程已包括施工后绿化地周围 2m 以内的清理工作
56、一单层建筑净高 9.1m, 室内净面积为 150m2, 按 2004 年四川省清计价定额计算顶棚粉刷搭设满堂脚手架工程量为()
A: 基本层 150 m2B : 增加层 30OM C: 增加层 450 m2D: 增加层 600 m2
57、以下不计算建筑面积的有()A: 舞台灯光控制室 B : 屋顶花架 C: 缝宽为 500mm 的变形缝 D : 有柱车棚 58、四川省清单计价定额中 , 现浇险整体楼梯包括()A: 休息平台 B :平台梁、斜梁和楼层板的连接梁
C:600mm 以内的楼梯井 D : 最上层踏步外沿 300mm 以内的板 59、清单计价定额与 2000 年计价定额相比 , 其作用有所改变 , 主要表
现在以下()几个方面
A: 是强制执行的消耗量标准
B: 是招标人组合清单项目综合单价、衡量投标报价合理性的基础 C: 是投标人组合清单项目综合单价、确定投标报价的参考
D: 是编制建设工程投资估算指标的基础
60、国家规范及定额均说明 , 措施费是指为完成工程量项目施工 , 发生于该工程 施工前和施工过程中非工程实体项目的费用 , 以下()属于措施项
目费。
A: 人材机 B : 劳动保护费 C: 文明施工费 D: 临时设施费
61、四川省清单计价定额中 , 桩与地基基础工程分部 , 下列说法正确的是()A: 土壤级别的一级和二级土是根据地质资料中的土层构造和土壤物理、力
学性能的有关指标 , 参照纯沉桩时间来划分的
B: 桩与地基基础工程项目中未包括桩的现场检验费 C: 现场灌柱桩的充盈量已包含在定额项目内 , 不另计算
D: 本分部的土壤级别仍以普氏分类划分
62、四川省清单计价定额中 , 零星砌砖适用于以下()项目
A: 台阶、台阶挡墙 B : 阳台栏板(杆)、楼梯栏板
C: 花台、花池 D : 女儿墙
63、四川省清单计价定额中 , 现浇险满堂基础适用于()
A: 有梁式满堂基础 B : 无梁式满堂基础 C: 箱形基础的底板 D: 地下室箱形基础
64、四川省清单计价定额中 , 关于预制吐构件 , 下列说法不正确的为(A: 预制空心板堵头未包括在项目内 , 应另计算 B: 预制构件灌浆工料未综合在项目中 , 另行汁算 C: 预制构件项目中 , 未包括构件制作、安装、运输损耗
D: 预制构件的安装中含吊装机械费
65、四川省清单计价定额中 , 关于现浇险构件 , 以下说明正确的是(A: 现浇吐彷(或矩形擦), 按现浇梁项目计算
B: 现浇险叠合梁按现浇梁项目执行 C: 构造柱马牙搓体积执行构造柱项目
D: 阳台栏板内的构造柱、女儿墙构造柱执行构渲柱项目
66、执行四川省清单计价定额中金属结构工程项目时 , 下列说法正确的为
()
A: 构件拼装费包括在构件制安项目中
B: 构件安装未含吊装机械费
C: 构件制安包含刷红丹盼醒防锈梁一遍的工料
D: 构件制安工程量按理论质量计算
67、四川省清单计价定额中 , 以下工程量计算规则正确的是()
A: 压条、装饰条均按延长米计算 B: 美术字安装按字的最大外接矩形面积计算
C: 窗帘盒、窗帘轨按个计算
D: 附墙嵌入式壁柜、附墙矮柜、附墙书柜按正立面面积计算 , 包括脚的高
度在内
68、四川省清单计价定额中 , 以下工程量规则正确的是()A: 楼梯防滑条按楼梯踏步两端间距减 250mm, 以延长米计算 B: 楼地面装饰面积按实铺面积计算 , 扣除 0.3m2 以内的孔洞所占面积
C: 地面块料面层中 , 定额已包括石材侧面磨平D: 水泥黑板、玻璃黑板按框外围面积计算
69、以下说法正确的是()A: 水泥砂浆踢脚线以 “平方米 ” 计算 , 不扣除门洞及空圈所占面积 ，门洞、空圈、垛和侧壁另外计算
B: 块料面层踢线以延长米乘以高度按实贴面积计算 C: 在计算主体铺贴地面面积时 , 不扣除点缀拼花所占的面积
D: 楼梯、台阶块料面层以实贴面积计算 70、内墙抹灰高度 , 以下说法正确的是()A: 无墙裙的 , 其高度以室内地坪面至板底面计算 B: 有墙裙的 , 其高度按墙裙顶点至板底面计算
C: 吊顶天棚 , 其高度以室内地坪面(或墙裙顶点)至天棚下皮 , 另加
200mm 计算
D: 吊顶天棚 , 其高度以室内地坪面(或墙裙顶点)至天棚下皮
71、以下关于天吊顶工程量的计算 , 正确的是()
A: 凹凸天棚按水平投影面积计算 B: 楼梯底面的装饰工程量按实铺面积计算 C: 天棚龙骨按主墙间净空面积计算 D: 镶贴镜面按实铺面积计算
72、四川省清单计价定额中 , 关于整体面积及找平层的工程量计算下列说
法正确的为（A: 按墙与墙的中心轴线所困面积计算
B: 按墙与墙净面积计算
C: 应扣出 03m2 以内孔洞、柱所占面积
D: 门洞圈开口部分的面积要增加
73、四川省清单计价定额中.关于水泥砂浆、水泥豆石浆及水磨石楼梯抹面的工程量计算 ,下列说法正确的是()A: 以水平投影面积(包括踏步、休息平台、锁口梁)计算
B: 楼梯井底 500mm 以内者不予扣除
C: 楼梯与楼层相连接以最后一个踏步外边缘加300mm为界 D: 按楼梯的展开面积计算 , 扣队 0.5m2 以上的孔洞
74、四川省清单计价定额中 , 市政工程行车、行人干扰增加费 , 下列说
法正确的为()A: 行车、行人干扰增加费包括因干扰造成的降效及专设的指挥交涵的人员
等增加的费用
B: 封闭施工的工程不收取干扰费 C: 厂区、生活区、专用道路不收取干扰费 D: 厂区、生活区、专用道路也应收取干扰费
75、四川省清单计价定额中 , 市政道路工程的工程量计算 , 下列说法正
确的是()10 A: 道路路面设计图纸以 m2 计算工程量 , 其中应扣除面积大于 0.3m2 的各种占位面积
B: 快慢车道基层的铺筑高度按每侧各加宽 lOcm 计算工程量 C: 人行道基层按面层铺筑高度两侧共加宽 15cm 计算工程量 D: 路沿石安砌在加宽的基层上 , 不得再计算路沿石垫层的工程量
应大家的要求我自己做了一次，现把我的个人答案在此公布，仅供参
考！！
答案： 1—5 D A C D A 6—10 D A A C C 11—15 B B C B B 16—20 D B C C A 21—25 C C C A A 26—30 B D D B A 31—35 A B B D B 36—40 A A D D A
41—45 A B A C A 46—50 BCD ABC ABCD ACD ABC 51—55 ABC ABD BC BCD BCD 56—60 AC BC AB BCD CD 61—65 ABC ABC ABC ABCD ACD 66—70 ABC ABD CD BC ABC 71—75 BCD B ABC ABC AD
第三篇：2009年四川省全国造价员考试闭卷
2009年四川省全国造价员考试闭卷
2009年四川省全国造价员考试(答案共参考)
一、单项选择题
1、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性质内容不一致的，应当以（D）作为结算工程价款的依据。A、另行订立的施工合同 B、双方协商解决 C、重新计算工程价款 D、备案的中标合同
2、根据《四川省造价员管理暂行办法》的规定，下列工作中属于造价员执业范围的是（c）A、工程经济纠纷的调节 B、工程造价依据的审核和批准 C、工程投资估算的审核 D、工程经济纠纷的仲裁
3、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工时，应当及时向批准机关报告情况，如果因故不能按期开工超过（c）的，应当重新办理开工报告的批准手续 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、12个月
4、根据《招投标法》的规定，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（c）日。
A、40 B、30 C、20 D、15
5、造价目标、进度目标、质量目标之间的关系是（d）的关系 A、矛盾 B、一致 C、对立 D、对立统一
6、（b）建设工程项目成本管理的核心内容，也是项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础的管理内容。
A、成本计划 B、成本管理 C、成本核算 D、成本分析
7、《合同法》规定，要约撤消的条件是，撤消要约的通知应当在（c）到达受要约人。A、要约到达对方之前 B、受要约人发出承诺之后 C、受要约人发出承诺之前 D、承诺到达对方之前
8、建设工程造价有两种含义，从业主和承包商的角度可以分别理解为（a）A、建设工程投资费用和建设工程承发包价格 B、建设工程总投资和建设工程动态投资 C、建设工程总投资和建设工程固定资产投资 D、建设工程动态投资和建设工程静态投资
9、（c）是控制工程造价最有效的手段。
A、以设计为重点的建设全过程造价控制 B、主动控制 C、技术与经济相结合 D、组织措施
10、工程建设定额按其反映的生产要素内容分类，可分为（c）A、施工定额、预算定额、概算定额
B建设工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额 C、劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额 D、概算定额、投资估算指标、概算指标
11、建筑安装工程造价指数是属于（a）
A、综合造价指数 B、单项价格指数 C、人工费价格指数 D、主要材料价格指数
12、建设工程施工投标文件内容部包括（a）
A、履约保证金 B、授权委托书 C、资格审查表 D、辅助资料表
13、采用工程量清单方式招标，工程量清单的准确性和完整性由（d）负责 A工程造价咨询人 B、投标人 C、设计人 D、招标人
14、对于合同工期较短且工程合同总价较低的工程可采用（a）A、固定总价 B、固定单价 C、可调价格 D、预算结算
15、造价员的继续教育每年参加的时候不得少于（b）A、10学时 B、15学时 C、25学时 D、40学时
16、工程勘察、设计合同一般为（）
A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、分包合同
17、灾后修复工程宜采用（c）
A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金 D、分包合同
18、施工现场的排水、降水属于（d）
A、环境保护费 B、文明施工费 C、安全施工费 D、措施项目费
19、考虑周转使用补充和回收的周转材料摊销量计算公式为（d）A、摊销量=周转使用量+回收量
B、摊销量=周转使用量*（回收量*1.1）C、摊销量=周转使用量÷（回收量*1.1）D、摊销量=周转使用量-回收量
20、不属于施工机械台班单价的费用是（b）
A、折旧、大修理 B、联合试运转费 C、燃料费 D、机械按拆及场外运费
21、对项目建议书阶段的投资估算精度要求误差控制在（b）以内 A、±40% B、±30% C、±20% D、±10%
22、投标报价的编制依据下面说法错误的是（b）
A、招标文件 B、设计单位书面答复的有关资料BBDDC CABBD
C、企业定额、类似工程的成本核算资料 D、招标人提供的设计图纸及有关的技术说明书等
23、索赔事件发生后（d）天内，承包商向监理（业主）发出书面形式的索赔意向通知 A、7天 B、14天 C、21天 D、28天
24、索赔信不应包括的内容是（d）
A、索赔事件 B、索赔理由 C、索赔金额与工期 D、反索赔附件说明
25、全部使用政府投资的建设项目，预留保证金的比例为（c）A、1% B3% C、5% D、10%
26、屋面防水工程最低保修期限为（）
A、1年 B、3年 C、5年 D、10年
27、在工程建设中，各类合同是维系参与单位之间关系的纽带，在建设工程项目合同体系中，两个最主要的节点是（a）
A、业主和承包商 B、业主和勘察设计单位
C、承包商和设备材料供应商 D、业主和设备材料供应商
28、固定资产投资所形成的固定资产价值的内容包括（b）A、建筑安装工程造价、设备、工器具的购置费用
B、箭镞安装工程造价、设备、工器具的购置费用和工程建设其他费用 C、设备、工器具购置费用和设备安装费 D、建筑安装工程造价、工程建设其他费用
29、工程施工招标可根据工程施工范围的大小及专业不同分为全部工程招标、专业工程招标以及（b）A、工程监理招标 B、单项工程招标 C、勘察设计招标 D、材料设备招标
30、坡屋顶内建筑面积计算，下列说法正确的是（d）A、净高超过2.1M时，应全部计算全面积 B、净高不足2.1M时，应全部计算1/2面积 C、净高不足2.1M的部分，不应计算建筑面积 D、净高不足1.2M的部分，不应计算建筑面积
31、人工挖孔桩不浇护壁，桩芯浇注执行挖孔桩芯定额，并将混凝土用量换算为（b）A、9 m3/10 m3 B、11 m3/10 m3 C、9.5 m3/10 m3 D、12 m3 10 m3
32、砖基础与墙、柱的划分下列说法不正确的是（a）A、应以防潮层为界，以上为墙身，以下为基础
B、应以设计室内地坪为界（有地下室的按地下室室内设计地坪为界），以上为墙身，以下为基础 C、位于设计室内地坪≤±300mm时以不同材料为界 D、砖围墙应以设计室外地坪为界BABBC CDDAC
33、下列说法不正确的是（b）
A、箱式基础分别按底板、墙、顶板计算工程量，执行相应项目 B、箱式基础按满堂基础计算
C、框架式设备基础分别按基础、柱、梁、板计算工程量 D、楼层上的块体设备基础按有梁板计算
34、在后张法预应力钢筋中，下列说法不正确的是（b）
A、低碳合金钢筋两端均采用螺杆锚具时，钢筋长度按孔道长度减0.35m计算，螺杆另行计算 B、低碳合金钢筋一端用镦头插片，另一端采用帮条锚具时，钢筋长度按孔道长度增加0.20M计算 C、低碳合金钢筋采用后张混凝土自锚时，钢筋长度按孔道长度增加0.35m计算 D、碳素钢丝束采用镦头锚具时，钢丝束长度按孔道长度增加0.35m计算
35、弧形钢架桥按相应定额项目的人工、机械费乘以系数（c）A、1.1 B、1.2 C、1.3 D、1.4
36、楼地面块料面层项目内只包括结合层砂浆，结合层厚度为（c）mm，如与设计不同时，按找平层相应项目调整。
A、10 B、20 C、15 D、25
37、楼梯地面抹灰工程量（包括楼梯休息平台）按水平投影面积计算，有斜平顶的乘以系数（d）A、1.15 B、1.20 C、1.25 D、1.30 38、2009装饰定额中，窗帘盒展开宽度为（d）mm，设计与定额不同时，材料用量允许调整 A、400 B、410 C、420 D、430
39、拖式铲运机的进场费按相应规格的履带式推土机乘以系数（a）A、1.10 B、1.15 C、1.20 D、1.25
40、市政道路中，减让线按横道定额人工费及机械费乘以系数（c）A、1.10 B、1.20 C、1.05 D、1.30
二、多项选择题
41、工程量算清单应由（AD）编制
A、招标人 B施工单位造价人员 AD BC ABC ABD AC
C、监理单位造价人员 D、具有相应资质的工程造价咨询人
42、在下列各项中，属于造价员享有权利的是（BC）A、在限定范围内允许他人以本人名义执业 B、在工程造价成果文件上签字 C、使用造价员名称
D、在执业中保守技术、经济秘密
43、造价员资格证书验证的内容包括（）
A、工作业绩 B、执业行为 C、执业道德 D、执业经历
44、合同履行中，承担违约责任的方式包括（ABD）
A、继续履行 B、采取补救措施 C、赔偿损失 D、返还财产
45、《建设工程造价咨询合同》中明确规定，下列文件均为建设工程造价咨询合同的组成部分（AD）A、建设工程咨询合同标准条件 B、建设工程咨询合同专用条件 C、比选中标通知书
D、双方共同签署的补充与修正文件
46、预算定额的人工工日消耗量应包括（AC）AC ABD ABD ACD BC A、基本工 B、材料超运距用工 C、人工幅度差 D、材料运输用工
47、确定材料消耗量定额的基本方法有（ABD）
A、理论计算法 B、现场统计法 C、写实记录法 D、实验室试验法
48、工程造价资料积累的内容包括（）A、建设项目和单项工程造价资料 B、单位工程造价资料 C、施工工序内容
D、新工艺、新技术分部分项工程的消耗资料
49、《招标投标法》规定，凡在我国境内进行的下列的工程建设项目，必须进行招标的是（ACD）A、大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安全的项目 B、技术复杂、专业性强或其他特殊要求的项目 C、使用国有资金投资或国家融资的项目
D、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
50、编制一个合理、可靠的标底需要考虑的因素包括（BC）A、目标工期的要求 B、不同的施工方案 C、材料差价因素 D、工程承发包模式
51、工程工期索赔的计算方法主要有（）AD ABC ABD BCD AC
A、网络图分析和比例计算法 B、偏差比较法和比例计算法 C、横道图法和排列图分析法 D、平均值计算法和相对单位法
52、建设项目竣工决算的内容有（ABC）
A、工程竣工图 B、建设项目竣工财务决算报表 C、工程竣工造价对比分析 D、新增固定资产价值
53、下列各项资料中，属于竣工验收依据的是（ABD）A、可行性研究报告 B、施工图设计文件 C、投标书及其附件 D、工程承包合同文件
54、发包人造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的情形有（BCD）A、不支付工程价款 B、提供的设计有缺陷
C、提供或指定购买的建筑材料，建筑构配件、设备部符合强制性标准 D、直接指定分包人分包专业工程
55、招标分为（AC）A、公开招标 B、公开招标 C、邀请招标 D、业主招标
56、工程设计工作一般划分为（CD）阶段CD BCD AD AB ACD
A、项目建议书设计 B、可行性研究设计 C、初步设计 D、施工图设计
57、建设项目管理的三大目标是（BCD）
A、竣工验收目标 B、造价管理 C质量管理 D、施工图设计
58、设备购置费包括（AD）
A、设备原价 B、途中包装费 C、设备保管费 D、设备运杂费
59、预算定额的换算类型有（AB）
A、配合比的换算 B、乘系数的换算 C、其他换算 D、编制补充定额
60、生产技术方案不仅影响项目的建设投资水平和造价，也影响项目建成后的运营成本，技术方案的选择要坚持（ACD）
A先进适用性 B、成本优先性 C、安全可靠性 D、经济合理性
61、招投标资格审查分为（CD）CD BCD AD AB ACD
A、资格初审 B、资格终审 C资格预审 D、资格后审
62、索赔的基本条件有（ABC）
A、客观性 B、合法性 C、合理性 D、公开性
63、工程竣工后，应按以下依据办理工程结算（ABCD）
A、施工合同 B招标文件 C、承包方提供的工程量 D、工程竣工图纸及资料
64、下列不计算建筑面积的是（AC）A、建筑物通道（骑楼、过街楼的底层）B、附墙柱
C、建筑物内分隔的单层房间 D、层高不足2.2m的立体书库 65、挖基础土方适用于（AC）
A、人工挖孔桩 B、满堂基础 C、设备基础 D、人工挖土方
66、实砌砖墙应扣除（AC）所占的体积
A、门窗洞口 B、梁头、板头 C、嵌入墙身的消火栓箱 D门窗走头
67、金属结构工程中，下列说法正确的是（AD）A、钢架桥适用于人行天桥、路桥、城市立交桥
B、弧形钢构件按相应定额项目的人工、机械费乘以系数1.3 C、钢管柱定额中钢板是按＜15mm厚编制的 D、垃圾箱按零星钢结构项目计算
68、墙面水泥砂浆抹面，下列说法正确的是（BC）A、普通抹灰：一遍底层、一边面层、二遍成活
B、普通抹灰：一遍底层、一遍中层、一遍面层、三遍成活 C、高级抹灰：二遍底层、一边中层、一遍面层、四遍成活 D、高级抹灰：一遍底层、二边中层、一遍面层、四遍成活
69、下列天棚工程，说法正确的是（BD）
A、井字梁天棚系指井内面积≤4m 的密肋小梁天棚 B、天棚龙骨已综合了刷防火涂料二遍的工料
C、胶合板如钻吸音孔时，每100m 增加一半装饰技工6工日 D、天棚面层定额中已包括检查孔的工料，不另外计算
70、门窗工程中，下列说法正确的是（BCD）
A、天窗定额中的角铁横档，设计用量与定额不同时，不作调整 B、不锈钢片包门框中，木骨架枋材断面按40mm×50mm计算 C、窗台板厚度为25mm，设计与定额不同时，材料用量允许调整 D、门窗套龙骨定额内已综合了刷防火涂料两遍的工料
三、多项（无审不作）
71、当事人队工程造价发生合同纠纷时，可以通过下列办法解决（ACD）A、双方协商确定 B、双方重新签订合同 C、按合同条款约定的办法提请调解
D、向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉ACD BCD ABD AB AD 72、造价员有以下情形之一的，不予注册（BCD）A、年龄超过60周岁的 B、申请在两个单位注册的
C、受刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的 D、未达到造价员继续教育合格标准的
73、《合同法》中所列的平等主体有三类即（ABD）A、自然人 B、法人 C、项目经理 D、其他组织
74、建筑施工企业必须按照（AB）对建筑材料、构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。A、工程设计要求 B、施工技术标准 C、合同的约定 D监理工程师的要求 75、建设工程项目按项目的投资来源划分为（AD）
A、政府投资项目 B、基础性项目 C、公益事业项目 D、非政府投资项目 76、在可调价合同中，合同价款的调整因素包括（ABD）A、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B、工程造价管理部门公布的价格调整
C、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过4小时 D、双方约定的其他因素
77、计入建筑安装工程造价内的税金包括（BC）
A、印花税 B、营业税 C、城市维护建设税及教育费附加 D、土地使用税 78、下列说法正确的是（AB）
A、现浇砼满堂基础适用于箱型基础的底板 B、现浇砼直形墙适用于电梯井壁 C、现浇砼叠合梁按现浇砼梁项目执行 D、阳台栏板内的构造柱执行零星混凝土项目
79、下列关于厂库房大门、特种门说法正确的是（BCD）A、射线防护门的铅板是按6mm考虑的 B、厂库房大门的五金按实计算
C、全钢板大门的五金（包括折页、门轴、门闩，插肖等）定额均以考虑 D、项目中的垫贴是为施工中的调整偏差和标高使用的 80、装饰定额楼地面工程中，下列说法正确的是（BD）A、螺旋形楼梯装饰面执行相应楼梯项目，乘以系数1.10 B、块料面层的材料规格不同时，定额用量不得调整 C、木龙骨已综合了刷防火涂料二遍的工料
D、木地板中地龙骨为30mm×40mm（毛料）ABD BC AB BCD BD
第四篇：2009年四川省全国造价员考试闭卷
2009年四川省全国造价员考试闭卷(答案共参考)
一、单项选择题
1、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性质内容不一致的，应当以（D）作为结算工程价款的依据。
A、另行订立的施工合同 B、双方协商解决C、重新计算工程价款 D、备案的中标合同
2、根据《四川省造价员管理暂行办法》的规定，下列工作中属于造价员执业范围的是（c）A、工程经济纠纷的调节 B、工程造价依据的审核和批准 C、工程投资估算的审核 D、工程经济纠纷的仲裁
3、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工时，应当及时向批准机关报告情况，如果因故不能按期开工超过（c）的，应当重新办理开工报告的批准手续 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、12个月
4、根据《招投标法》的规定，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（c）日。A、40 B、30 C、20 D、15
5、造价目标、进度目标、质量目标之间的关系是（d）的关系 A、矛盾 B、一致 C、对立 D、对立统一
6、（b）是建设工程项目成本管理的核心内容，也是项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础的管理内容。
A、成本计划
B、成本管理 C、成本核算 D、成本分析
7、《合同法》规定，要约撤消的条件是，撤消要约的通知应当在（c）到达受要约人。A、要约到达对方之前 B、受要约人发出承诺之后 C、受要约人发出承诺之前 D、承诺到达对方之前
8、建设工程造价有两种含义，从业主和承包商的角度可以分别理解为（a）A、建设工程投资费用和建设工程承发包价格 B、建设工程总投资和建设工程动态投资 C、建设工程总投资和建设工程固定资产投资 D、建设工程动态投资和建设工程静态投资
9、（c）是控制工程造价最有效的手段。
A、以设计为重点的建设全过程造价控制 B、主动控制
C、技术与经济相结合 D、组织措施 BCACC
10、工程建设定额按其反映的生产要素内容分类，可分为（c）A、施工定额、预算定额、概算定额
B建设工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额 C、劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额 D、概算定额、投资估算指标、概算指标
11、建筑安装工程造价指数是属于（a）
A、综合造价指数 B、单项价格指数 C、人工费价格指数 D、主要材料价格指数
12、建设工程施工投标文件内容不包括（a）
A、履约保证金 B、授权委托书 C、资格审查表 D、辅助资料表
13、采用工程量清单方式招标，工程量清单的准确性和完整性由（d）负责 A工程造价咨询人 B、投标人 C、设计人 D、招标人
14、对于合同工期较短且工程合同总价较低的工程可采用（a）A、固定总价 B、固定单价 C、可调价格 D、预算结算
15、造价员的继续教育每年参加的时候不得少于（b）A、10学时 B、15学时 C、25学时 D、40学时
16、工程勘察、设计合同一般为（）
A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、分包合同
17、灾后修复工程宜采用（c）
A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金 D、分包合同
18、施工现场的排水、降水属于（d）
A、环境保护费 B、文明施工费 C、安全施工费 D、措施项目费
19、考虑周转使用补充和回收的周转材料摊销量计算公式为（d）A、摊销量=周转使用量+回收量 B、摊销量=周转使用量*（回收量*1.1）C、摊销量=周转使用量÷（回收量*1.1）D、摊销量=周转使用量-回收量
20、不属于施工机械台班单价的费用是（b）
A、折旧、大修理 B、联合试运转费 C、燃料费 D、机械按拆及场外运费
21、对项目建议书阶段的投资估算精度要求误差控制在（b）以内 A、±40% B、±30% C、±20% D、±10%
22、投标报价的编制依据下面说法错误的是（b）
A、招标文件 B、设计单位书面答复的有关资料BBDDC CABBD C、企业定额、类似工程的成本核算资料 D、招标人提供的设计图纸及有关的技术说明书等
23、索赔事件发生后（d）天内，承包商向监理（业主）发出书面形式的索赔意向通知 A、7天 B、14天 C、21天 D、28天
24、索赔信不应包括的内容是（d）
A、索赔事件 B、索赔理由 C、索赔金额与工期 D、反索赔附件说明
25、全部使用政府投资的建设项目，预留保证金的比例为（c）A、1% B3% C、5% D、10%
26、屋面防水工程最低保修期限为（c）A、1年 B、3年 C、5年 D、10年
27、在工程建设中，各类合同是维系参与单位之间关系的纽带，在建设工程项目合同体系中，两个最主要的节点是（a）
A、业主和承包商 B、业主和勘察设计单位
C、承包商和设备材料供应商 D、业主和设备材料供应商
28、固定资产投资所形成的固定资产价值的内容包括（b）A、建筑安装工程造价、设备、工器具的购置费用
B、箭镞安装工程造价、设备、工器具的购置费用和工程建设其他费用 C、设备、工器具购置费用和设备安装费 D、建筑安装工程造价、工程建设其他费用
29、工程施工招标可根据工程施工范围的大小及专业不同分为全部工程招标、专业工程招标以及（b）
A、工程监理招标 B、单项工程招标 C、勘察设计招标 D、材料设备招标 30、坡屋顶内建筑面积计算，下列说法正确的是（d）A、净高超过2.1M时，应全部计算全面积 B、净高不足2.1M时，应全部计算1/2面积 C、净高不足2.1M的部分，不应计算建筑面积 D、净高不足1.2M的部分，不应计算建筑面积
31、人工挖孔桩不浇护壁，桩芯浇注执行挖孔桩芯定额，并将混凝土用量换算为（b）A、9 m3/10 m3 B、11 m3/10 m3 C、9.5 m3/10 m3 D、12 m3 10 m3
32、砖基础与墙、柱的划分下列说法不正确的是（a）A、应以防潮层为界，以上为墙身，以下为基础
B、应以设计室内地坪为界（有地下室的按地下室室内设计地坪为界），以上为墙身，以下为基础
C、位于设计室内地坪≤±300mm时以不同材料为界 D、砖围墙应以设计室外地坪为界BABBC CDDAC
33、下列说法不正确的是（b）
A、箱式基础分别按底板、墙、顶板计算工程量，执行相应项目 B、箱式基础按满堂基础计算
C、框架式设备基础分别按基础、柱、梁、板计算工程量 D、楼层上的块体设备基础按有梁板计算
34、在后张法预应力钢筋中，下列说法不正确的是（b）
A、低碳合金钢筋两端均采用螺杆锚具时，钢筋长度按孔道长度减0.35m计算，螺杆另行计算
B、低碳合金钢筋一端用镦头插片，另一端采用帮条锚具时，钢筋长度按孔道长度增加0.20M计算 C、低碳合金钢筋采用后张混凝土自锚时，钢筋长度按孔道长度增加0.35m计算 D、碳素钢丝束采用镦头锚具时，钢丝束长度按孔道长度增加0.35m计算
35、弧形钢架桥按相应定额项目的人工、机械费乘以系数（c）A、1.1 B、1.2 C、1.3 D、1.4
36、楼地面块料面层项目内只包括结合层砂浆，结合层厚度为（c）mm，如与设计不同时，按找平层相应项目调整。
A、10 B、20 C、15 D、25
37、楼梯地面抹灰工程量（包括楼梯休息平台）按水平投影面积计算，有斜平顶的乘以系数（d）
A、1.15 B、1.20 C、1.25 D、1.30 38、2009装饰定额中，窗帘盒展开宽度为（d）mm，设计与定额不同时，材料用量允许调整 A、400 B、410 C、420 D、430
39、拖式铲运机的进场费按相应规格的履带式推土机乘以系数（a）A、1.10 B、1.15 C、1.20 D、1.25 40、市政道路中，减让线按横道定额人工费及机械费乘以系数（c）A、1.10 B、1.20 C、1.05 D、1.30
二、多项选择题
41、工程量算清单应由（AD）编制
A、招标人 B施工单位造价人员 AD BC ABC ABD AC C、监理单位造价人员 D、具有相应资质的工程造价咨询人
42、在下列各项中，属于造价员享有权利的是（BC）A、在限定范围内允许他人以本人名义执业 B、在工程造价成果文件上签字 C、使用造价员名称
D、在执业中保守技术、经济秘密
43、造价员资格证书验证的内容包括（ABC）
A、工作业绩 B、执业行为 C、执业道德 D、执业经历
44、合同履行中，承担违约责任的方式包括（ABD）
A、继续履行 B、采取补救措施 C、赔偿损失 D、返还财产
45、《建设工程造价咨询合同》中明确规定，下列文件均为建设工程造价咨询合同的组成部分（AD）
A、建设工程咨询合同标准条件 B、建设工程咨询合同专用条件 C、比选中标通知书
D、双方共同签署的补充与修正文件
46、预算定额的人工工日消耗量应包括（AC）AC ABD ABD ACD BC A、基本工 B、材料超运距用工 C、人工幅度差 D、材料运输用工
47、确定材料消耗量定额的基本方法有（ABD）
A、理论计算法 B、现场统计法 C、写实记录法 D、实验室试验法
48、工程造价资料积累的内容包括（ABD）A、建设项目和单项工程造价资料 B、单位工程造价资料 C、施工工序内容
D、新工艺、新技术分部分项工程的消耗资料
49、《招标投标法》规定，凡在我国境内进行的下列的工程建设项目，必须进行招标的是（ACD）
A、大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安全的项目 B、技术复杂、专业性强或其他特殊要求的项目 C、使用国有资金投资或国家融资的项目
D、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 50、编制一个合理、可靠的标底需要考虑的因素包括（BC）
A、目标工期的要求 B、不同的施工方案 C、材料差价因素 D、工程承发包模式
51、工程工期索赔的计算方法主要有（）AD ABC ABD BCD AC A、网络图分析和比例计算法 B、偏差比较法和比例计算法 C、横道图法和排列图分析法 D、平均值计算法和相对单位法
52、建设项目竣工决算的内容有（ABC）
A、工程竣工图 B、建设项目竣工财务决算报表 C、工程竣工造价对比分析 D、新增固定资产价值
53、下列各项资料中，属于竣工验收依据的是（ABD）A、可行性研究报告 B、施工图设计文件 C、投标书及其附件 D、工程承包合同文件
54、发包人造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的情形有（BCD）A、不支付工程价款 B、提供的设计有缺陷
C、提供或指定购买的建筑材料，建筑构配件、设备部符合强制性标准 D、直接指定分包人分包专业工程
55、招标分为（AC）
A、公开招标 B、公开招标 C、邀请招标 D、业主招标
56、工程设计工作一般划分为（CD）阶段CD BCD AD AB ACD A、项目建议书设计 B、可行性研究设计 C、初步设计 D、施工图设计
57、建设项目管理的三大目标是（BCD）
A、竣工验收目标 B、造价管理 C质量管理 D、施工图设计
58、设备购置费包括（AD）
A、设备原价 B、途中包装费 C、设备保管费 D、设备运杂费
59、预算定额的换算类型有（AB）
A、配合比的换算 B、乘系数的换算 C、其他换算 D、编制补充定额
60、生产技术方案不仅影响项目的建设投资水平和造价，也影响项目建成后的运营成本，技术方案的选择要坚持（ACD）
A先进适用性 B、成本优先性 C、安全可靠性 D、经济合理性 61、招投标资格审查分为（CD）CD BCD AD AB ACD A、资格初审 B、资格终审 C资格预审 D、资格后审 62、索赔的基本条件有（ABC）
A、客观性 B、合法性 C、合理性 D、公开性 63、工程竣工后，应按以下依据办理工程结算（ABCD）
A、施工合同 B招标文件 C、承包方提供的工程量 D、工程竣工图纸及资料 64、下列不计算建筑面积的是（AC）A、建筑物通道（骑楼、过街楼的底层）B、附墙柱
C、建筑物内分隔的单层房间 D、层高不足2.2m的立体书库 65、挖基础土方适用于（AC）
A、人工挖孔桩 B、满堂基础 C、设备基础 D、人工挖土方 66、实砌砖墙应扣除（AC）所占的体积
A、门窗洞口 B、梁头、板头 C、嵌入墙身的消火栓箱 D门窗走头 67、金属结构工程中，下列说法正确的是（AD）A、钢架桥适用于人行天桥、路桥、城市立交桥
B、弧形钢构件按相应定额项目的人工、机械费乘以系数1.3 C、钢管柱定额中钢板是按＜15mm厚编制的 D、垃圾箱按零星钢结构项目计算
68、墙面水泥砂浆抹面，下列说法正确的是（BC）A、普通抹灰：一遍底层、一边面层、二遍成活
B、普通抹灰：一遍底层、一遍中层、一遍面层、三遍成活 C、高级抹灰：二遍底层、一边中层、一遍面层、四遍成活 D、高级抹灰：一遍底层、二边中层、一遍面层、四遍成活 69、下列天棚工程，说法正确的是（BD）A、井字梁天棚系指井内面积≤4m 的密肋小梁天棚 B、天棚龙骨已综合了刷防火涂料二遍的工料
C、胶合板如钻吸音孔时，每100m 增加一半装饰技工6工日 D、天棚面层定额中已包括检查孔的工料，不另外计算 70、门窗工程中，下列说法正确的是（BCD）
A、天窗定额中的角铁横档，设计用量与定额不同时，不作调整 B、不锈钢片包门框中，木骨架枋材断面按40mm×50mm计算 C、窗台板厚度为25mm，设计与定额不同时，材料用量允许调整 D、门窗套龙骨定额内已综合了刷防火涂料两遍的工料
第五篇：2013年四川省造价员考试预测试题(土建)
2012年四川省造价员考试预测试题
（一）土建专业
一、单项选择题
(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意)
1、根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，合同的（）要求当事人依据社会公
认的公平观念，从事民事活动，体现了社会公共道德的要求。
A；平等原则
B：公平原则
C：诚实信用原则
D：合法原则
2、在工程造价咨询企业资质等级中，甲级资质标准不包括（）。
A：已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满三年
B：专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理
C：企业近三年工程造价咨询营业收入累计刁；低于人民币100万元
D：具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于10平方米
3、建设工程项目按建设性质划分，可分为()
A：新建项目、扩建项目、改建项目、迁建项目
B：生产性建设工程项目和非生产性建设工程项目
C：竞争“陛项目、基础性项目和公益性项目
D：政府投资项目和非政府投资项目
4、在建设工程项目管理的任务中，（）是实现项目目标必刁；可少的方法和手段。
A：合同管理
B：目标控制
C：组织协调
D：信息管理
5、为了取得目标控制的理想成果，应当从多方面采取措施，只有采取适当的（），保证目标控制的组织工作明确、完善，才能使目标控制取得良好效果。
A：技术措施
B：组织措施
C：经济措施
D：合同措施
6、投标人或承包人承担的材料价格风险幅度值在（）以内取定。
A3％
B4％
C 5％
D6％
7、对单位价值较高或总价值较大的钢材、水泥等材料的风险幅度值应在()以内取定。
A3％
B4％
C 5％
D 6％
8、承包人应承担幅度值在()以内的施工机械使用费风险，具体幅度值由发、承包双
方在招标文件或合同中明确约定。
A5％
B 10％
C 15％
D20％
9、承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的()
A应予支持
B不予支持
C：组织协调
D：全权负责
10、EPC总承包合同文件包括：①合同通用条款；②合同协议书：⑧合同专用条件；④业主要求；⑤投标书；⑥作为合同文件组成部分的其他项目。其上述内容执行的优先次序为（）。
A：①——②——⑧——④——⑤——⑥
B：②——⑧——①——④——⑤——⑥
C：④——②——①——⑧——⑤——⑥
D：④——⑤——①——⑧——②——⑥
11、在下列劳务合同分包合同中，刁；属于在合同中明确约定的支付劳务分包人报酬的方式 的是（）。
A：固定劳务报酬方式
B：按工时汁算劳务报酬方式
C：按工程量计算劳务报酬方式
D：浮动劳务报酬方式
12、建设工程周期长、规模大、造价高，不能一次确定可靠的价格，要在建设程序的各个阶段进行计价，以保证工程造价确定和控制的科学性，体现了工程造价的（）特点。
A：动态性
B：层次性
C：多次性
D：单个性
13、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件规定，建筑安装工程直接工程费中的人工费是指（）。
A：施工现场所有人员的工资
B：直接从事于建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用
C：直接从事于建筑安装工程施工的生产工人及现场管理人员支出的总费用
D：直接从事于建筑安装工程施工的生产工人及现场施工机械操作人员支出的总费用
14、某施工企业在某工地现场需搭建可周转使用的临时建筑物800m，若该建筑物每平方米造价为150元，可周转使用3年，年利用率为70％，刁；计其一次性拆除费用。现假定施 I项目合同工期为282天(一年按365天计算)，则该建筑物应计的周转使用的临建费为（）元。
A：44148．73
B：48721．05
C: 50904．11
D：73961．50
15、下列各种费用计算正确的是（）。
A：环境保护费二直接工程费X环境保护费费率(％)
B：文明施工费二直接费X文明施工费费率(％)
C：安全施工费二措施费X安全施工费费率(％)
D：人工费：工日消耗量X工资单价
16、某进口设备，到岸价格(CIF)为5600万元，关税税率为21％，增值税税率为17％，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为（）万元。
A：2128．00
B：1151．92
C：952．00
D：752．08
17、下列选项中刁；属于生产准备及开办费一项的是（）。
A：人员培训费及提前进厂费
B：为保证初期正常尘产所需的生产办公、生活家具用具购置费
C：备品备件费
D：差旅交通费、劳动保护费
18、联合试运转费是指新建项目在支刊·生产前，按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行檗个生产线或装置的负荷联合试运转所发生的(·)。
A：试运转费用支出
B：试运转费用收入
C：费用净支出
D：施工单位参加试运转人员的工资
19、下列工程量清单计价方法中，关于费用计算的公式不正确的一项是（）。
A：分部分项工程费二∑分部分项工程量X分部分项工程项目综合单价
B：措施项目费：∑措施项目工程量X措施项目综合单价
C:单位工程造价：∑单项工程造价+措施项目费+利润
D：单位工程造价：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金
20、基础定额是以完成规定计量单位工序所需的人工、材料√施工机械的基础消耗量，下列不属于基础定额的是（）。
A：人工幅度差、材料损耗和机械幅度差
B：劳动定额、材料消耗定额和机械台班消耗定额
C：人工、材料、机械台班耗用量(或货币量)的数量标准
D：人工幅度差、劳动定额和机械台班耗用量
21、概算定额的编制步骤中不包括（）。
A：准备工作阶段
B：编制初稿阶段
C：修改和审查计价定额阶段
D：审查定稿阶段
22、下列属于不可避免的中断时间的一项是（）。
A：汽车装卸货物的停车时间
B：灰浆搅拌机搅拌时多运转的时间
巳未及时给机械加水、加油引起的停工时间
D：气候条件影响所引起的停工时间
23、某工程现场采用出料容量800L的混凝土搅拌机，每次循环中；装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为2min、3min、4min、3min，机械正常功能利用系数为0．85．，则该机械的台班产量定额为（）m3／台班。
A：
18．89
B：27．20
C：31．42
D：43．52
24、某企、比生产工人平均月工资1800元，该企业的工人工资性补贴情况为：‘部分按年发放，标准为50uCh；部分按月发放，发放标准为720元。全年日历天数为365天，设法定假日为115天，全年无效工作日102天，则该企业的工人工日单价中，生产工人辅助工资为（）元。
A：41．89
B：43．36
C：50．24
D：58．49
25、材料采购及保管费是指组织采购、供应和保管材料过程中所需的各项费用，下列计算公式正确的一项是（）。
A：材料采购及保管费二(材料原价+运杂费+运输损耗费)X采购及保管费率
B：材料采购及保管费二(材料原价+运输损耗费)X采购及保管费率
C：祠牛I．预算价格二(材料原价十运杂费)X(1+运输损耗费)X采购及保管费率
D：材料采购及保管费：[(材料原价+运输损耗费)X(1十运杂费率)]X(1一采购及保
管费率)
26、某市一栋普通办公楼为砖混结构3000m’，建筑直接工程费为370元／m2，其中：毛石基础为39元／m’。而今拟建一栋办公楼3500m’，采用钢筋混凝土带形基础(51元／m’)，其他结构相同，该拟建办公楼直接费的造价概算适合采用（）。
A：概算定额法
B：概算指标法
C：扩大单价法
D：类似工程预算法
27、间接费定额的各项费用支出受许多因素的影响，首先要合理地确定间接费定额的基础数据指标，这些数据指标不包括（）。
A：全员劳动生产率
B：非生产人员比例
C：定额项目基价
D：间接费年开支额
28、在编制预算定额人工消耗量时，已知其必需消耗的技术工种用工为30工日，超运距用工2工日，辅助用5E 3_T．~，人工幅度差率为10％，则预算定额的人工消耗量为（）。
A：30
B：23．5
C：38．5
D：27．3
29、下列关于企业管理费费率的计算公式中不正确的一项是（）。
A：企业管理费费率（10%）=生产工人年平均管理费/年有效施工天数x人工单价x人工费占直接费比例％，B：企业管理费费率（%）=生产工人年平均管理费/年有效施工天数x每一日机械使用费x每日机械使用费比例 ％，C: 企业管理费费率（%）=生产工人年平均管理费/年有效施工天数(人工单价+每一日机械使用费)x100％，D: 企业管理费费率（10%）=生产工人年平均管理费/年有效施工天数x人工单价
x100％，30、下列工程建设其他费用定额中，属于研究试验费的是（）。
A：
自行研究试验所需人工费、材料费等
B：新产品试制费
C：中间试验费
D：重要科学研究补助费
31、下列选项中，不属于建设项日和单项工程造价资料的一项是（）。
A：项目建设标准
B：主要的工程量、主要的材料量
C：工程的内容、建筑结构特征
D：投资仙算、概算及造价指数等
32、作为项目主管部门审批项目的依据之—，并对项目的规划、规模起参考作用的是（）。
A：项日建设书、可行性研究报告文件中投资估算
B：项目建议书阶段的投资估算
C：项目可行性研究阶段的投资估算
D：项目投资估算33、2004年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2008年拟建生产：50万吨的俐厂项日，建设期2年。自2004至2008年每年年平均造价指数递增4％，预计建设期2年个平均造价指数递减5％，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元(生产能力指
数n取0.8)
A：16958
B：16815
C：14496
D：15304
34、下列投资估算方法中，估算误差较大的方法是（）。
A：单位生产能力估算法
B：生产能力估算法
C：系数仙算法
D：比例估算法
35、设计概算是编制和确定建设项日（）全部费川的文件。
A：从筹建到竣工所需建筑安装工程
B：从筹建到竣工交付使用所需
C：从升二刘竣工所需建筑安装工程
D：从开工到竣工交付使用所需
36、常川于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算，或者安装方式不上确、没有定额或指标的工程概算的方法为（）。
A：设备购置费概算法
B：预算单价法 C：设备价值百分比法
D：综合吨位指数法
37、下列选项中，不属于审查概算编制深度的内容的是（）。
A：审查编制说明
B：审查概算编制深度
C：审查编制依据的时效性
D：审查概算的编制范围
38、在审查施工图预算的方法中，（）的优点是简便易懂，便于掌握，审查速度和发现问题快。
A：筛选审查法
B：全面审查
C：分解对比审查法
D：重点抽查法
39、在初步设计阶段，需要设计优化的工作很多，下列选项中不属于初步设计优化工作的是（）。
A：做好总平面设计优化
B：合理配置辅助设施和公共设施
C：材料的选用要考虑当地市场供应情况
D：确定适当建设标准
40、下列选项中，不属于限额设计目标实现的是（）。
A：根据限额设计总目标下达分解限额设计指标
B：有效地确定和控制项目投资水平及工程建设造价水平的基础
C：采用方案比选和优化设计方法确保限额目标的实现
D：优化设计通过数学模型进行
41、工程施工招标投标是业主针对工程施工阶段的内容进行的招标，根据工程施工范围的大小及专业不同，其分类中不包括的一项是（）。
A：全部工程招标
B：单项工程招标
C：单位工程招标
D：专业工程招标
42、分部分项工程量清单由招标人根据《建设工程工程量清单计价规范》附录规定的（）和工程量计算规则进行编制。
A：项目编码、项目名称、计量单位
B：工程量清单表和工程量清单说明
C：工程量清单表、措施项目一览表和其他项目清单
D：项目名称、项目特征、工程内容
43、下列措施项目中，作为安装工程和市政工程所共有的非通用性项目是（）。
A：组装平台
B：安全施工
C：临时支护措施
D:现场施工围栏
44、下列说法中，符合标底价格编制原则的是（）。
A：标底价格应由成本、税金组成，不包括利润，B：一个工程可根据投标企业的不同，有编制单位自主选择编制方法
C：标底的计价依据可由编制单位自主选择
D：标底价格作为招标单位的期望计划价，应力求与市场的实陈变化相吻合
45、下列属于措施项目组价方法的一项是（）。
A：用价目表表现形式的组价
B：用费率形式的组价
C：用消耗量定额的组价
D：用可调单价形式的组价
46、依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（）。
A：1／3
B：1／2
C：2／3
D：3／4
47、在评标开始前，评标委员会成员应当认真研究招标文件，下列不属于其需了解熟悉的内容的是（）。
A：招标的原则
B：招标项目的范围和性质
巴招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款
D：招标文件规定的评标标准、评标方法和评标进程中考虑的相关因素
48、对于新增固定资产的土地征用费、勘察设计费等费用按（）分摊。
A：建筑工程造价
B：安装工程造价
C：需安装设备价值总额
D：工程总造价
49、根据《建设工程施工合同(文本示范)》的规定，变更超过原设计标准或标准的建设规模时，须经（）和其他有关部门审查批准。
A：原设计单位
B：原规划管理部门
C：建设单位
D：施工单位
50、对某项工程的实际总成本与原预算成本之差额提出的索赔为（）。
A：单项索赔
B：经济索赔
C：一揽子索赔
D：通融的索赔
51、采用综合索赔时，承包人必须事前征得工程师的同意，下列不需提出证明的一项是（）。
A：承包人的投标报价是合理的 B：计划发生的总成本是合理的
C：承包人对成本增加没有任何责任
D：不可能采用其他方法准确地计算出实际发生的损失数额
52、一般要求索赔证据必须是书面文件，有关记录、协议、纪要必须山双方签署；工程中 重大事件、特殊情况的记录、统计必须由工程师签证认可。这说明索赔必须具有（）。
A：真实性
B：关联性
C：全面性
D：法律证明效力
53、F-gl~主未能按《建设工程施工合同(示范文本)》中专用条款的约定提供图纸，承包人可以进行（）。
A：工期索赔
B：工期索赔和利润索赔
C：费用索赔
D：费用索赔和利润索赔
54、工程的变更必然会引起劳动量的变化，这时可以用劳动量（）来计算工期索赔
天数。
A：比例法
B：相对单位法
C：网络分析法
D：平均值计算法
55、分项法是按每个或每类干扰事件引起损失的费用项目分别计算索赔值的方法，其特点不包括（）。
A：比因素分析法复杂
B：能反映实际情况，比较科学、合理
C：能为索赔报告的进一步分析、评价、审核明确双方责任提供依据
D: 应用面广，容易被人们接受
56、机械设备在保证期截止时，卖方提交商业发票副本等单证后买方支伺‘合同总价的尾款一般为合同总价的（）；，A：10％
B：60％
C：80％’：
D：90％
57、大中型建设项目竣工财务决算表反映竣工的大中型建设项目从（）全部资金来源和资金运用的情况，它是考核和分析投资效果·，·落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出和基本建设拨款的依据。
A：破土动工到竣32
B：筹建到竣工
C：施工准备到投产
D：开工准备到竣工
58、某建设项目，基建拨款为3600万元，项目资本为860万元，项目资金公积金150万元，待冲基建支出400万元，应收生产单位投资借款1420万元，基本建设支出860万元，则基建结余资金为（）万元。
A：2180
B：2330
C：2730
D：3590
59、下列不属于新增资产价值中无形资产的是（）。
A：开办费
B：商誉
C：专利权
D：非专利权
60、关于《建设工程质量管理条例》中对建设工程在正常使用条件下的最低保修期限的要求，下列说法不正确的一项是（）。
A：地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限
B：屋面防水工程、有防水要求的卫生间的防渗漏期限为5年
C：供热与供冷系统为两个采暖期和供热期
D：电气管线、给水排水管道、设备安装工程期限为3年
二、多项选择题
‘
．
(共20题，每题2分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选择的每个选项得0．5分)61、建设文明安全施工费由()。
A环境保护费
B文明施工费
C安全施工费及临时设施费组成
62、建设施工安全监督管理机构依据检查评价情况确定最终综合评价得分及等级，最终综
合评价等级分为()。
A良
B优良
C合格
D不合格
63、安全文明施工费分为（）。
A基本费
B现场评价费
C安全保护费
64、住房城乡建设行政主管部门的工作人员有下列行为之一的，有其所在单位或上级主管机关给予行政处分（）。
A发现违法行为刁；予查处的B不依法履行监督管理职责的其他行为
C对没有提交安全文明施工费费用支伺‘计划的工程颁发施工许可证的
65、依据《中华人民共和国合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确且又不能达成补充协议时，其履行原则为()。
A：交付不动产的，在不动产所在地履行
B：结付货币的，在给付货币一方所在地履行
C：交付动产的，在接受动产一方所在地履行
D：设备采购，在采购方所在地履行
E：材料采购，在供货方所在地履行
66、我国现行《建筑安装工程费用项目组成》中，社会保障费包括（）。
．
A：危险作业意外伤害保险
B：养老保险费
C：失业保险费
D：财产保险费
E：医疗保险费
67、建设管理费是指建设单位从项目筹建开始直至工程竣工验收合格或支付使用为止发生的项目建设管理费用。费用内容包括（）等。
A：工程监理费
B：工程质最监督费
C：研究试验费
D：招标代理费
E：勘察设计费
68、价差预备费是指建设项目在建设期间，山于价格等变化引起工程造价变化的预备预测费用，费用内容包括（）。
A：对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用
．
B：人工、设备、材料、施工机械的价差费
C：设计变更、局部地基处理等增加的费用
D：利率、汇率调整等增加的费用
E：建筑安装工程费及下程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加费用
69、工程量清单计价法的程序和方法与工程量定额计价法基本一致，包括（）等。
A：计算工程量
D：套定额单价
C：分析综合单价
D：热悉图纸和现场
E：编制说明
70、下列选项中，预算定额的编制依据有（）。
A：全国统一劳动定额、全国统一基础定额
B：通用的标准图和已选定的典型工程施工图纸
C：选择的典型下程施工图和其他有关资料
D：施工现场测定资料、实验资料和统计资料
E：人工：厂资标准、材料概算价格和机械台班概算价格
71、关于材料消耗员定额与损耗量定额之间的关系，下列算式表达正确的有（）。
A：材料消耗定额二材料消耗净用量+材料损耗量
B：材料总消耗量二材料消耗定额十材料消耗净用量
C：材料损耗员’材料净用最X损耗率
D：材料损耗率=材料损耗虽／材料净用量x100％
E：材料消耗定额：材料消耗净用员X(1+损耗率)
72、建筑安装工程费用定额的编制原则有（）。
A：合理确定定额水平
B：客观、清晰性
C：简明、适用性
D：定性与定员分析相结合 E：考虑成本，贯彻勤俭节约
73，间接费定额的编制最终表现为间接费率，其间接费的计算方法按取费基数的不同可分为（）。
A：以人工费为计算基础
B：以直接费为计算基础
Cc以机械费为计算基础
D：以直接费和机械费为计算基础
E：以人工费和机械费为计算基础
74、系数估算法是以拟建项目的主体工程费或主要设备为基数，以其他工程费与主体工程费或主要设备费的百分比为系数估算项目总投资的方法，其种类很多，具体包括（）。
A：比例系数法
B：设备系数法
C：指标系数法
D：主体专业系数法
E：朗格系数法
75、下列选项中，项目决策和设计阶段工程造价控制的意义有（）。
A：在项目决策和设计阶段进行工程造价控制可以提高投资管理效率
B：在项目决策和设计阶段控制工程造价会使控制工作更加主动
C：在项目决策和设计阶段控制工程造价便于技术与经济相结合
D：在项目决策和设计阶段控制工程造价便于采用各种手段优化设计
E：在项目决策和设计阶段控制工程造价效果最显著
76、建设项目招标投标制是在市场经济条件下产生的，因而必然受（）的制约。
A：垄断机制
B：竞争机制
C：供求机制
D:价格机制
E：管理机制
77、投标文件由评标委员会初审后按废标处理的情形是（）。
A：无单位盖章并无法定代表人签字
B：未按规定的格式填写，内容刁；全
C：投标人名称与资格预审时不一致
D：联合体投标未附联合体各方共同投标协议
E：未按招标文件的要求提交投标预伺·款
78、以下属于非对抗性工程造价争议解决办法的是（）。
A：友好协商解决
B：调解解决
C：仲裁
D：诉讼解决
E：仲裁或诉讼解决
79、关于仲裁，下列说法正确的是（）。
A：当合同约定了通过仲裁解决争·议的，则争议发生后双方只能通过仲裁的方式解决争议
B：合同约定通过诉讼解决争议，但争议发生后双方又达成仲裁协议时，也只能通过诉讼解决
C：仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，·不影·响仲裁协议的效力
D：裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请诉讼的，人民法院不予受理
E：裁决被人民法院依法裁定撤销，当事人就该纠纷可以向人民法院起诉
80、小型建设项目竣工财务决算报表包括（）。
A：建设项目竣工财务决算审批表
B：建设项目概况表
C：竣工财务决算总表
D：建设项目竣工财务决算表
E：建设项目支付使用资产明细表
参考答案
一、单项选择题
1～5 BCACB
6～10BABBB
11～15DCBAA
16～20BCCCA
21～25 CABDA
26～30BCCBA
31—35 CBAAB
36～40DCACB
”
41～45 CADDB
46～50 CAABC
51～55 BDABA
55—60ADCAD
二、多项选择题
61、ABC
62、BCD
63、AB
64、ABC
65、AE
66、BCE
67、ABD
68、BDE
69、ADE
70、ABD
71、ACDE
72、ACD
73、ABE
74、BDE
75、ABCE
76、BCD
77、ABCD
78、AB
79、ACDE
80、ACE
2012年四川省造价员考试预测试题
（二）土建
一、单项选择题
．
1．500~2000万元的工程，发包人应该从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）进行核刘·(审查)并提出审查意见。
A：20天
B：30天
C：40天
D：45天
[参考答案]：B
[答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第三章第十四条
2．当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（）作为结算工程价款的根据。
：
A：另行订立的施工合同
B：双方协商解决
C：重新计算工程价款
D：备案的中标合同
[参考答案]：D
[答案依据]：《最高人民法院关于施工合同纠纷案件解释》第二十一条
3．工程竣工后，发承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，（）。
A：质监部门不予办理备案手续
B：建管部门不予办理权属登记·
C：城建档案部门不予办理备案登记
D：有关部门不予办理权属登记
[参考答案]：D
[答案依据)：《建设工程价款结算暂行办法》第五章第二十一条
4．当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的（）。
A：支持
B：经上级主管部门同意可以进行
C：向仲裁机构申请同意后可以进行
D：不予支持
[参考答案]：D
[答案依据]：《最高人民法院关于施工合同纠纷案件的解释》第二十二条
5．包工包料工程的预伺·款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的（）。
A：10％
B：20％
C：30％
D：40％
[参考答案]：C
[答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第三章第十二条
6．当事人对欠伺·工程价款利息计伺·标准没有约定的，按照（）。
A：中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
B：中国人民银行发布的利率计息
C：中国人民银行同期贷款利率计息
D：中国人民银行发布贷款利率计息
[参考答案]：A
[答案依据]：《最高人民法院关于施工合同纠纷案件的解释》第十七条
7．取得造价员资格考试合格证书的人员，应在考试合格后（）个月内，向省造价协会申请注册。
A：
B：C：3
D：4
[参考答案]：C
[答案依据]：川建价师协[2007]05·号文第三章第十六条
8．按照《中华人民共和国建筑法》规定，实行施工总承包的施工现场安全由（）负责。
A：分包单位
B：总承包单位
C：建设单位
D：监理单位
[参考答案]：B
[答案依据儿《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节p3
9．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投
标文件截止时间（），以书画形式通知所有招标文件收受人。
A：至斗’7日前
B：至少10口前
Cc至少15口前
D：至少20日前
[参考答案]：C
[答案依据]:《建工程造价管理基础知识》第一章第‘一节P18
10．造价目标、进度日标、质量目标之间的关系是（）的关系：，A：于盾
B：一致
C：．对立
D：刘立统一
[参考答案]：D
．
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第一节p45
11．（）是建没工程项目成本管理白勺核心内容，也是项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础的管理内容。
A：成本计划
B：成本控制
C：成本核算
D：成本分析
[参考答案]：B
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第二节p50
12．建设项目投资决策和建设实施两个发展时期可分为若干阶段，这些阶段之间的先后顺序（）。
A：不能进行交叉，也刁二能任意颠倒次序
B: 能进行交叉，但可以适当颠倒次序
C：可以进行合理白勺交叉，但不能任意颠倒次序
D：可以进行合理的交叉，也可以适当颠倒次序
[参考答案]：C
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第一节P39
13．以下项目成本控制的方法表述错误的是（）。
A：项目成本分析表法
B：工期一成本同步分析法
C：挣值分析法
D：定率汁算法
[参考答案]：D
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第二节P51
14．建筑安装工程造价指数属于（）。
A：综合造价指数
B：单项价格指数
B：人工费价格指数
D：主要材料价格指数
[参考答案]：A
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第七节P136·
15．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商，这 种工程承发包模式又寸应的工程承包合同稍二为（）c：
A：EPC承包合同
B：施工总承包合同
C：单项工程承包合同
D：：特殊专业工程承包合同
[参考答案]：A
[答案依据]：
《建设工程造价管理基础知识》第三章第一节P59
16．根据我国《仲裁法》的规定，下列陈述中不正确的是（）。
A：仲裁裁决具有法律约束力
B：裁决作出后，当事人就同一争议再申请仲裁，仲裁机构应予受理
C：当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定
D：当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定
[参考答案]：B
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节P17
17．设备进口的关税计算公式是（）。
A：关税：离岸价格x进口关税税率
B：关税二到岸价格x进口关税税率
C：关税=原币货价x进口关税税率
D：关税：货价X进口关税税率
[参考答案]：B
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第四章第二节P96
18．下列给出的费用属于措施费的项目有（）。
A：养老保险费
B：环境保护费
C：失业保险费
D：工程排污费
[参考答案]：B
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第四章第二节P87
19．建设工程施工投标文件内容不包括（>。
A：履约保证金
B：授权委托书
C：资格审查表
D：辅助资料表
[参考答案]：A
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》，第七章第四节P212
20．采用工程量清单方式招标，工程量清单的准确性和完整性由（）负责。
A：程造价咨询人
B：投标人
C：设计人
D：招标人
[参考答案]：D
[答案依据]：计价规范(GB50500--2008)第3．1．2条P4、计价规范辅教P21
21．（）经过对招标控制价的复查后应作出书面结论，并将复查结论书面通知投诉人，被投诉人和招投标监督机构及该工程的项目审批部门。
A：造价咨询单位
B：工程造价管理机构
C：招投标代理机构
D：工程监理单位
[参考答案]：B
[答案依据]：(川建发[20091 61号)招标控制价投诉处理办法第四章第十四条
标人差额履约担保。
22．当评审后的中标价低于公布的招标控制价的()时，实行中标人差额履约担保。
A：70％
B：80％
C：85% D：90％
[参考答案]：C
[答案依据]：
(川建发[2009]60号)投标报价评审办法第一章第八条
23．包工包料工程的预伺·款按合同约定拨伺‘，预伺飞匕例不低于合同金额的（）。
A：5％
B：
10％
C：15％
D：20％
[参考答案]：B
[答案依据]：
(川建发[2009]67号)规范实施办法第三章第五节第三十九条
24．投标报价的编制依据下面说法错误的是（）。
A：招标文件
B：咨询单位书面答复的有关资料
C：企业定额
D：建设工程设计文件及相关资料
[参考答案]：B
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第七章第四节P2t3
25．索赔事件发生后（）天内，承包商向监理(业主)发出书面形式的索赔意向通知。
A：·7天
B：14天
C：21天
D：28天
[参考答案]：D
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第八章第三节P232
26．工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经（）和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。
：
A：原建设行政主管部门
B：原招标机构
．
C：原规划管理部门
D：原财政部门
[参考答案)：C
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第八章第二节P223
27．竣工验收报告一般由设计、施工、监理等单位提供单项总结或素材，由（）汇总和编制。
A：建设单位
B：施工单位
C：监理单位
D：造价咨询企业
[参考答案]：A
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第九章第一节P251
28．投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标，内容因行业不同各异，一般分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次。单项工程投资属于以上哪个层次的指标（）。
A：建设项目综合指标
B：单项工程指标
C：单位工程指标
D：以上都不是
[参考答案)：A
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第三节P118
29．材料预算价格是指材料从其来源地到达（）价格。
A：工地
B：施工操作地点
C：工地仓库
D：工地仓库堆放场地后的出库
[参考答案] D
[答案依据]《建设工程造价管理基础知识》第五章第五节P125
30．全部使用政府投资的建设项目，预留保证金的比例为（）。
A：
1％
B：·3％
C：5％
D：
10％
[参考答案]：C
[答案依据]《建设工程造价管理基础知识》第九章第三节P269
31．坡屋顶内建筑面积计算，下列说法正确的是（）。
A：净高超过2．1m时，应全部计算全面积
B：净高不足2．1m时，应全部计算1／2面积
C：净高不足2．1m的部位，不应计算建筑面积
D：净高不足1．2m的部位，不应计算建筑面积
[参考答案]：D
[答案依据儿2009年土建定额建筑面积计算规则P3页
32．砖基础与墙、柱的划分下列说法不正确的是（）。
A：应以防潮层为界，以上为墙身，以下为基础
B：应以设计室内地坪为界(有地下室的按地下室室内设计地坪为界)，以上为墙身，以下为基础
C：位于设计室内地坪≤4-300mm时以不同材料为界
D：砖围墙应以设计室外地坪为界
[参考答案]：A
．
[答案依据]：2009年土建定额砌筑工程说明P134页
33．弧形钢架桥按相应定额项目的人工、机械费乘以系数（）
A：
1。
B：
1．C：
1．D：
1．[参考答案]：C
[答案依据]：2009年土建定额金属结构工程说明P678页
34．楼地面块料面层项目内只包括结合层砂浆，结合层厚度为（）mm，如与设计不同时，按找平层相应项目调整。
A：
B：
C：
D：
[参考答案]：C
[答案依据]：2009年装饰定额楼地面工程说明P5页
·
35．屋面及防水工程定额规定，建筑油膏、丙烯酸酯、非焦油聚氨酯变形缝断面按（）计算。
A：30mmX25mm
B：30mmX30mm
C：25mmX25mm
D：35mmX 30mm
[参考答案]A
[答案依据]：2009年土建定额屋面及防水工程说明P717页
36．屋面单坡面积（）者，按亭屋面项目计算。
A：
m’
B：
≤5 m’
C：
m’
D：
m’
[参考答案．B
[答案依据]：2009年土建定额屋面及防水工程说明P7i5
37．木结构工程中，下列说法正确的是（）。
A：园檩是直接采用原木加工考虑的 B：本分部消耗材积未考虑操作损耗
C：一类木材包括红松、白松
D：采用三类木材时，人工、·机械乘以系数1．2
[参考答案]：A
[答案依据]：2009年土建定额／—库房大门、特种门、木结构工程说明P569
38．装饰楼地面工程，零星项目包括楼梯台阶牵边侧面及（）以内少量分散的楼地面装修。
A：0．3 m’
B：0．5 m，C：1．0 m，D：1．5 m’
[参考答案]：B
[答案依据]：2009午装饰定额楼地面工程说明P6
39．拖式铲运机的进场费按相应规格的履带式推土机乘以系数（）。
A：
1．B：
1．C：
1．D.:
1．[参考答案]：A
[答案依据]：2009年定额中措施项目P200．
40．市政道路中，减让线按横道线定额人工费及机械费乘以系数（）；
A：
1．B：
1．C：
1．05
D：
1．[参考答案]：C
[答案依据]：2009年市政定额道路工程说明P64
二、多项选择题
41．冈建设工程质量发生争议的，发包人可以以（）为共同被告捉起诉讼。
A．总承包人
B．工程监理单位
C．分包人：
D．实际施工人
[参考答案]：ACD
[答案依据]：《最高人民法院关于施工合同纠纷案件的解释》第二十五条
42．造价员执业资格考试专业划分为（）
A：土建工程专业
B：土石方工程专业
C：安装工程专业
D：机械设备专业
[参考答案]：AC
[答案依据]川建价师协[2007]5号第二章第九条
43．工程量清单应由(，)编制。
A：招标人
B：施工单位造价人员
C：监理单位造价人员
D：具有相应资质的工程造价咨询人
[参考答案AD
[答案依据]计价规范(GB50500—2008)正文第3．1．1条P4
44．在下列各项中，属于造价员享有权利的是（）。
A：在限定范围内允许他人以本人名义执业
B：在工程造价成果文件上签字
C：使用造价员名称
D：在执业中保守技术、经济秘密
[参考答案]：BC
·
[答案依据]：
(J，J建价师协[20071 5号)第四章第三十五条
45．建设工程工程进度款结算方式分为（）。
A：按形象进度结算与支付
B：按月结算与支付
c：按季结算与支付
D：分段结算与支付
[参考答案]：BD
[答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第三章第十三条
46．发包人具有下列情形之一，致使承包—人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持（）。
A：未按约定支付工程价款的B：提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的 c：未经承包人同意进行分包
D：不履行合同约定的协助义务的 [参考答案]：A、B、D
[答案依据)：《高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件解释》第九条
47．造价员有下列情形之一的，不予注册（）。
A：年龄超过60·周岁的
B：申请在两个单位注册的 c：·受刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的 D：在工程造价执业中有重大过失，受过行政处罚或者撤职以上行政处分，且处罚、处分决定之日至申请注册之日不满两年的
[参考答案]：BCD
[答案依据]：(川建价师协[2007]5号)第三章第土9条
48．建设工程项目管理是通过（）等措施，保证工程项目质量、进度、造价目标得到有 效控制。
A：合同管理
B：
目标控制
C：风险管理
D：环境保护
[参考答案)：A、B、C
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第二章第一节P47
49．基本预备费包括()。
A：在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用，设计变更、局部地基处理等增加的费用
B：建筑安装工程费及工程建设其他费用调整等增加的费用
C：超长、．超宽、超重引起的运输增加费用
D：竣工验收时为鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用
[参考答案]：A、C、D
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第四章第二节P100
50．单位工程设计概算常用的编制方法有（）等。
A：比例估算法
B：类似工程预算法
C：概算定额法
D：概算指标法
[参考答案]：B、C、D
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第六章第三节P166--169
51．《招标投标法》规定，下列工程建设项目必须进行招标的是（）。
B：全部或部分使用国家资金投资的项目
C：国家融资的项目
D：使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目
[参考答案]：B、C、D
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第七章第一节P196
52．《建设工程工程量清单计价规范》规定，其他项目清单组成的内容有（）。
A：规费
B：暂列金额
C：总承包服务费
D：税金
[参考答案]：BC
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第七章第二节P206—207
53．建设工程施工投标文件组成内容包括（）。
A：投标文件格式
B：投标保证金
C：资格审查表
D：投标书附录
[参考答案]：BCD
[答案依据)：《建设工程造价管理基础知识》第七章第四节P2t2
54．承包方提出设计变更申请后，由工程师审查，一旦工程变更后超过了原设计标准与规模时，原设计与规划审查部门需要进行（）。
A：审查批准
B：提出追加投资建议
C：提出追加工程量建议
D：提出追加工日建议
[参考答案]：AB
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第八章第二节P223 55．根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，竣工验收应具备的条件包括（）。
A：有上级主管部门对验收项目批准的各种文件
B：有完整的施工管理资料
C：发包人已按合伺约定支付工程款 D：有承包人签署的工程质量保修书
[参考答案]：BCD
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第九章第一节P250
56．《建设工程造价咨询合同》中明确规定，下列文件均为建设工程造价咨询合同的组成部分（）。
A：建设工程造价咨询合同标准条件
B：建设工程造价咨询合同专用条件
C：比选中标通知书
D：双方共同签署的补充与修正文件
[参考答案]：ABD
[答案依据1：《建设工程造价管理基础知识》第三章第一节P63
57．预算定额的。人工工日消耗量应包括（）
A：基本．T
B：材料超运距用工
C：人工幅度差
D：材料运输用工
[参考答案]：ABC
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第三节P114
58．编制招标控制价需要考虑的因素包括（）。
A：目标工期的要求
B：不同的施工方案
C：材料差价因素
D：工程承发包模式
[参考答案]：AC
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第七章第三节P21i
59．索赔是受损失者的权力，其根本目的在于（）。
A：保扩自身利益
B：挽回损失
C：增加赢利
D：避免亏本
[参考答案]：ABD
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第／博第三节p228
60．设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其（）等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。
A：规格
B：晶牌
C：型号
D：性能
[参考答案]：A、C、D
[答案依据]《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节p4
61．编制材料消耗定额的基本方法有（）。
A：现场技术测定法
B:试验法
C：统计法
D：平均法
[参考答案]：ABC
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第四节P122
62．定额基价的编制依据有（）。
A：现行的施工定额
B：现行的工资标准
C：现行的地区材料预算价格
D：现行的施工机械台班价格
[参考答案]：BCD
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第五章第五节Pt28．
63．下程建设其它费用主要包括（）
A：工程监理费
B：建设用地费
C：临时设施费
D：工程排污费
[参考答案]：ABC
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第六章第二节Pi53—154
64．因不可抗力导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款（）
A：承包人员伤亡由承包人负责，并承担相应费用
B：承包人的停工损失由发包人承担
C：发包人人员伤亡由发包人负责，并承担相应费用
D：工程所需清理、修复费用，由发包人承担
[参考答案]：ACD
[答案依据]：(川建发[2009]67号)计价规范实施办法第四十七条
65．发、承包人在签订合同时对工程价款的约定可选用下列约定方式（）。
A：固定总价
B：固定单价
C：系数包干
D：可调价格
[参考答案]：ABD
[答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第二章第八条
66．下列不计算建筑面积的是（）。
A：建筑物通道(骑楼、过街楼的底层)
B：附墙柱
C：建筑物内分隔的单层房间
D：层高不足2，2m的立体书库
[参考答案]：ABC
[答案依据]：2009年土建定额建筑面积计算规则P4、6页
67．关于砖基础与墙、柱的划分，下列说法正确的是（）。
A：砖基础与墙以防潮层为界
B：砖基础与柱以设计室内地坪为界
C：毛石基础与墙身以室内地坪为界
D：砖围墙以设计室外地坪为界
[参考答案]：BD
[答案依据]：2009年土建定额砌筑工程说明P134
68．关于混凝土现浇构件的计算规则，下列说法正确的是（）。
A：混凝土高杯柱基高杯部分的高度大于横截面长边的5倍，则该部分高杯按柱计算
B：框架柱的柱高，应自柱基上表面至柱顶高度计算
C：构造柱嵌接墙体部分马牙槎并人柱身体积
D：圈梁带宽度-300mm线脚者按梁计算
[参考答案]：BCD
[答案依据]：2009年十建定额混凝土及钢筋混凝土工程工程量计算规P252
69．金属结构工程中，下列说法正确的是（）。
A：钢架桥适用于人行天桥、路桥、城市立交桥
B：弧形钢构件按相应定额项目的人工、机械费乘以系数土．3
C：钢管柱定额中钢板是按<15llllTl厚编制的 D：垃圾箱按零星钢结构项目计算
[参考答案]：AD
[答案依据]：2009年土建定额金属结构工程说明P678页
70．墙面水泥砂浆抹灰，下列说法正确的是()。
A：普通抹灰：一遍底层、一遍面层、二遍成活
B：普通抹灰：一遍底层、一遍中层、一遍面层、三遍成活
C：高级抹灰：二遍底层、一遍中层、一遍面层、四遍成活
D：高级抹灰：一遍底层、二遍中层、一遍面层、四遍成活
[参考答案]：BC
[答案依据]：2009年装饰定额墙柱面工程说明P85
71．招标工程的合同价款应当在规定时间内，依据（），由发包人与承包人订立书面合同约定。
A：审定的工程预(概)算书
B：招标文件
C：中标人的投标文件
D：中标通知书
[参考答案]：B、C．
[答案依据]：《建设工程价款结算暂行办法》第六条
72．造价员注册单位变更分为（）等几种情况。
A：企业之间变更
B：省内变更
C：本省转出
D：省外(或行业)转入
[参考答案]：BCD
[答案依据]：(川建价师协[2007]05号)第三章第二十一条
73．国家实行土地用途管理制度，将土地分类为（）。
A：农用地
B：建设用地
C：其他用地
D：未利用地
[参考答案]：ABD
[答案依据)：《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节P22
74．以下说法符合四川省“全国建设工程造价员”管理办法的是（）。
A：有“审核”权的造价员可以承担全部专业的造价工作
B：造价员只能受聘于一个工作单位
C：造价员在咨询单位的，完成的造价成果文件要加盖咨询单位资质专用章，由咨询单位承担相应责任
D：无“审核”权的造价员不能从事有关“审核”和“鉴定”工作
[参考答案]：ABD
[答案依据]：川建价师~jj,r2007]5号第四章．第三十四条
75．下列关于我国工程造价咨询企业管理的论述中，错误的有（）。
A：工程造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级、丙级三个等级
B：工程造价咨询企业的业务承接，刁；受行政区域的限制
C：工程造价咨询企业的分支机构可以分支机构的名义承揽咨询业务
D：工程造价咨询企业跨省区承接业务时，应该在企业所在省区的建设主管部门备案
[参考答案]：ACD
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第一章第一节P31
76．在可调价合同中，合同价款的调整因素包括（）。
A：法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款
B：工程造价管理部门公布的价格调整
C：一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过4小时
D：双方约定的其他因素
[参考答案]：ABD
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第三章第二节P7i
77．计人建筑安装工程造价内的税金包括（）。
A：印花税
B：营业税
C：城市维护建设税及教育费附加
D：土地使用税
[参考答案]：BC
[答案依据]：《建设工程造价管理基础知识》第四章第二节P93
78．有关预制构件制作、安装及灌浆说明正确的是（）。
A：安装中含修路、铺垫道木
B：构件灌浆工料已综合在项目中，不另计算
C：后张法预应力构件制作是按后张自锚工艺考虑的 D：构件安装中未含吊装机械费
[参考答案]：BCD
[答案依据] 2009年土建定额混凝土及钢筋混凝土工程说明第246页
79．2009年四川省建设工程工程量清单计价定额，砌筑工程中，关于砖墙身高度计算规则，下列说法正确的是（）。
A：外墙高度，室内有天棚者，算至屋架下弦底加200mm
B：内外山墙按其平均高度计算
C: 女儿墙从屋面板上表面算至女』L墙顶面
D：内墙墙身高度：无屋架者算至天棚底加200mm
[参考答案]：ABC
[答案依据]：2009年土建定额砌筑工程工程量计算规则F138
80．装饰定额楼地面工程中，下列说法正确的是（）
A：螺旋形楼梯装饰面执行相应楼梯项目，乘以系数1．10
B：块料面层的材料规格刁；同时，定额用量不得调整
C：木龙骨已综合了刷防火涂料二遍的工料
D：木地板中地龙骨为30mmX40mm(毛料)
[参考答案]：BC
[答案依据]：2009年装饰定额楼地面工程说明F5、6
点击咨询 