2010二级建造师真题试卷及答案

第一篇：2010二级建造师真题试卷及答案

2010年二级建造师模拟试卷及答案

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)场景(一)

一城市路道路结构为：路基为填方，填土高度为2—3m;路面为12%石灰土底基层150mm，石灰粉煤灰砂砾基层150mm，沥青混凝土面层(粗粒式60mm，中粒式40mm厚)合计100mm，共计410mm。因拆迁影响，路面工程需要在冬期组织施工。

根据场景(一)，作答下列题目：

1、采用任何一种压实机械碾压土质路基，均应控制在该种土最佳含水量的±()以内压实。

A1%

B2%

C1.5%

D2.5%

答案：B

解析：在最佳含水量情况下水稳定性最好。

2、城市主干路、快速路的上面层还需通过()试验来检验抗车辙能力。

A马歇尔试验

B高温车辙试验

C油石比试验

D残留度试验

答案：B

解析：

3、关于沥青混合料施工工艺要求，下面说法错误的是()

A沥青混凝土面层集料的最大粒径宜从上往下逐渐增大，中、下面层沥青混合料集料的最大粒径不宜超过层厚的1/2。

B重要的沥青混凝土路面宜先修100—200m试验段，主要分试拌、试铺两个阶段，取得相应的参数。

C热拌沥青混合料路面施工结束后待自然冷却，表面温度低于600C后，方可允许车辆通行。

D热拌沥青混合料相邻两辐及上下层的横接缝施工应错开1m以上。

答案：C

解析：当混合料表面温度过高通车时，易形成车辙等病害。

4.道路工程前期地质调查时，开挖试坑深度应达到地下水位以下，当地下水位很深时，开挖深度不小于()。

A2m

B2.5m

C3m

D3.5m

答案：A

5、下面不属于路面性能指标的是()

A变形量

B温度稳定性

C抗滑能力

D噪声量

答案：A

解析：A属于路基性能指标之一。

6、城市主干路土质路基深度在0～80cm范围内，最低压实度应为()。

A90%

B93%

C95%

D98% 场景(二)某市政桥梁工程，跨越该市一条主要河流，部分基础采用锤击沉桩，部分基础在河中，需要实施土围堰作业。承台为大体积砼，上部结构为跨径25m后张预应力混凝土箱梁。

根据场景(二)，作答下列题目：

7、土围堰内坡脚与基坑顶边缘的距离根据河床土质及基坑开挖深度而定，但不得小于()。

A1m

B1.1m

C1.2m

D1.5m

答案：A

解析：内坡脚与基坑边缘的距离主要是为了放置水泵等一些设备的需要。

8、土围堰的高度应施工期内可能出现的最高水位(包括浪高)()m

A0.2

B0.5

C0.5～1.0

D0.5～0.7

答案：D

解析：高出可能出现的最高水位一定高度，以策安全。

9、沉人混凝土桩时，要求混凝土达到100%设计强度并具有()龄期。

A14d

B21d

C28d

D36d

答案：C

解析：为避免砼桩头被击碎，除设置桩帽外，对桩还要进行设计强度和龄期的双控。

10、下面关于沉入桩的打桩顺序说法错误的是()

A一般是由一端向另一端打

B密集群桩由中心向四边打

C先打浅桩，后打深桩

D先打坡顶，后打坡脚

答案：C

解析：如果改变顺序，则可能发生桩打不下去、折断等现象。

11.卸落支架和拱架，应()。

A纵向对称均衡卸落;横向同时一起卸落

B纵向同时一起卸落;横向对称均衡卸落

C纵向对称卸落;横向均衡卸落

D纵向同时卸落;横向一起卸落

答案：A 场景(三)

某热力隧道，长3.2km，断面尺寸为3.2×2.8m，埋深3.5m，采用喷锚暗挖法施工。隧道穿越砂砾层，需要降水作业。施工中，在距工作井48m时，发现开挖面砂砾层有渗水且土质松散，有塌方隐患。经有关人员研究，决定采用小导管注浆超前加固措施。

根据场景(三)，作答以下题目：

12、小导管注浆宜采用()

A水泥浆或水泥砂浆

B水泥浆或石灰浆

C混合砂浆

D触变泥浆

答案：A

13、根据场景所述地质条件，小导管注浆宜采用()

A高压喷身注浆法

B渗入注浆法

C劈裂注浆法

D电动硅化注浆法

答案：B

14、下面不是喷锚暗挖法施工的要求的是()

A管超前

B严注浆

C长开挖

D早封闭

答案：C

15、喷射砼应紧跟开挖面，应分段、分片、分层，A由下而上

B由上而下

C由前而后

D由后而前

答案：A 场景(四)

顺序进行。()

某给水厂采用地表水常规处理工艺流程。某项目经理部承建该给水厂的构筑物施工，其中清水池长32m、宽23m、高4.5m，清水池基础底标高为-6.00m，采用现浇钢筋混凝土结构，混凝土强度等级为C30。

因地下水位较高，需要采取降水措施，项目部拟采用基坑内明沟排水。

根据场景(四)，作答下列题目：

16、采用明沟排水时，排水沟应设置在基坑的()

A中间

B四边

C两边

D中间部位十字交叉

答案：B

17、排水沟底要始终保持比土基面低不小于()m

A0.3

B0.5

C1.0

D1.5

答案：A

18.在给水厂的澄清处理工艺中，混凝的作用是()。

A去除水中的泥砂

B去除水中的细菌

C使水中悬浮物和胶体物质形成较大的絮状颗粒

D使水中有机物和有毒物质形成较大沉积颗粒

答案：C

19.清水池底板与柱的施工缝应设在()。

A底板表面

B柱的任意高度

C柱的1/2高度

D八字脚与柱的连接处

答案：A

20.池壁施工缝进行凿毛处理时，其根部的混凝土强度应至少达到()MPa。

A1.0

B1.5

C2.0

D2.5

答案：D

二、多选题

场景(五)某污水管道为φ1600mm钢筋混凝土管，一般地段采用开槽法施工，穿越道路部分采用顶管法施工。明挖管道完工后进行了闭水试验。

顶管工作井采用沉井。井壁厚600mm。沉井穿过的土层主要为黏土质砂土，采用不排水下沉。

由于沉井深度较大，沉井下沉施工中下沉困难，进度缓慢，项目部采取辅助方法助沉。顶管施工中，随着顶进距离的增加，顶力不断增长，但顶进至某里程时，顶力突然增加，并逐渐超过允许顶力。项目部停止顶进，寻找原因并采取有效措施进行处理。

根据场景(五)，作答下列题目：

21、闭水试验时，有关要求表述正确的是()

A应在管道回填后进行

B应在管道灌满水后12h进行

C应在管道灌满水后24h进行

D闭水试验的水位，应为试验段上游管道内顶以上2m

E对渗水量的测定时间不少于30min

答案：ACDE

22、沟槽回填时，应符合的规定说法正确的是()

A砖石、木块等杂物应清除干净

B采用井点降水时，其动水位应保持在槽底以下不小于0.5m

C管道两侧和管顶以上500m范围内的回填材料，应由管槽两侧对称运入槽内，也可直接扔在管道上

D管道两侧和管道以上500m范围内，应采用轻夯压实

E采用木夯、蛙式夯时，应夯夯相连，采用压路机时，碾压的重叠宽度不小于200mm

答案：ABDE

23.沉井下沉困难时，可采取()助沉口

A射水下沉

B泥浆润滑套

C重锤夯击

D设置空气幕

E压重

答案：ABDE

24.顶管法与开槽相比，具有()等优点。

A不会影响交通

B施工成本低于开槽施工

C不必拆除地面障碍物

D土方开挖和填土工作量减少

E管道不必设置基础和管座

答案：ACDE

25、顶管现场一般需要设置吊装设备，施工中常用的是()

A轮式起重机

B起重桅杆

C门式吊车

D架桥机

E电动葫芦

答案：ABC 场景(六)某市政集团公司中标承建一道路排水工程。该工程包括道路工程和一座跨河桥、φ1000mm的钢筋砼污水管道工程和绿化工程。

道路面层为24cm厚C30水泥砼，20cm厚水泥稳定碎石基层。

排水管道与其他管道在高程上有交叉，需要进行处理。

绿化工程主要是行车树和草坪建植。

根据场景(六)，作答以下题目：

26、下列选项中，关于水泥砼路面的表述是正确的()

A一次铺筑宽度小于路面宽度时，应设置带拉杆的平缝形式的作向施工缝

B横向施工缝尽可能选在缩缝或胀缝处

C对于特重及重交通等级的砼路面，横向胀缝、缩缝应设置传力杆

D切缝要做到宁早不晚，宁浅不深

E灌填缝料时，缝内应干净，缝壁应潮湿、粗糙，答案：ABC

27、下列选项中，关于水泥砼路面施工说法正确的是()

A水泥仓库应覆盖或设置顶棚防雨，并应设置在地势较高处，严禁水泥受潮及浸水

B搅拌机应优先选用强制立轴式或双轴式搅拌机，C如发现砼有离析现象，应在铺筑时用铁锹拌均匀，可二次加水

D可在砼初凝后进行振捣

E抹面时严禁在面板砼洒水、撒水泥粉

答案：ABE

28、关于水泥稳定碎石基层说法正确的是()

A碎石要先筛分成3～4个不同粒级，然后配合成规范要求的级配范围

B基层保湿养护不少于7d，养护期间可开放交通

C应选用初凝3h以上和终凝6h以上的普通、矿渣、火山灰硅酸盐水泥

D应用12t以上的压路机碾压

E严禁薄层贴补法找平

答案：ACDE

29、排水管道与交叉管道高程一致时的处理原则是()

A软埋电缆让刚性管道

B压力管道让重力流管道

C大口径让小口径管道

D后敷设管道让已敷设管道

E小口径让大口径管道

答案：ABDE

30、草坪建植的方法有()

A籽播

B喷播

C植生带

D铺植

E茎铺

答案：ABCD

三、案例分析题

(一)背景资料

某市政工程公司承建一道路工程，基层为180mm水泥稳定碎石，下面层为中粒式沥青砼，上面层为SMA沥青混凝土。该工程由四方工程咨询工程公司实施监理。

项目经理亲自参加了技术准备会议，并强调：“项目技术负责人作为工程质量的第一责任人，必须尽快主持编制项目质量计划，亲自做好技术交底工作。”

施工前项目技术负责人就工程特点、设计要求向施工人员进行了技术交底。

上面层施工中，以自卸汽车运输混合料，沥青混凝土摊铺机铺筑，为满足平整度的要求，采用钢绞线引导的高程控制方式，轮胎式压路机碾压。

面层横缝采用平接缝。接缝施工时，先用熨平板预热接缝。摊铺新的沥青混凝土后，由前一日施工结束停放在摊铺机后路面上的压路机顺路线方向从中心向外侧碾压。

施工完成后，施工单位及时向建设单位提交了工程竣工验收报告。竣工报告由项目经理签字并加盖公章。

问题：

1、项目经理强调内容中是否有不妥之处?说明理由。

2、项目技术负责人技术交底内容不全面，予以补充。

3、面层施工中存在多处违规操作，针对其中的问题给出正确的做法。

4、竣工验收报告签署程序是否全面?说明理由。

参考答案：

1、项目技术负责人作为工程质量的第一责任人，必须尽快主持编制项目质量计划不妥，应是项目经理作为工程质量的第一责任人主持编制项目质量计划。

2、补充如下：相关技术规范、规程要求及获准的施工方案，强调工程难点、技术要点及安全措施。

3、钢绞线引导的高程控制方式错误，应采用非接触式平衡梁;轮胎式压路机碾压错误，应采用振动压路机或钢筒式压路机碾压，不得采用轮胎式压路机。

压路机顺路线方向碾压错误，应顺横缝方向骑缝碾压，而后改为纵向碾压;从中心向外侧碾压错误，应从两侧向路中心碾压。

4、不全面。还应由施工单位有关负责人审核签字。另外，本工程实施监理，必须经总监理工程师签署意见。

(二)背景资料

某市政工程基础采用明挖基坑施工，坑壁采用网喷混凝土加固。A公司中标后把基坑部分擅自分包给不具备安全资质的B公司。B公司开挖施工时把大量挖土弃置于基坑顶部，建设单位及监理单位发现后对B公司劝阻，但B公司不予理会;基坑施工时为加快进度，B公司采用了一次开挖到底，再一起加固的方案。

在基坑施工至5m深时，基坑变形速率明显加快，坑顶处土层出现大量裂缝，B公司对此没有在意，继续加快开挖速度。不久，基坑出现坍塌凶兆，B公司马上组织民工抢险加固，但已经于事无补，基坑坍塌造成5死3伤的重大事故。项目经理处理了事故现场，2天后写了书面报告上报企业主管部门及有关单位，然后，按事故处理有关规定组成调查组开展调查。完成调查报告后，经项目经理签字，报企业安全主管部门。

问题

1、市政公用工程的风险源有哪些?

2.B公司采用的基坑开挖方案是否合乎技术要求?说明理由。

3.写出本工程基坑施工时存在的安全隐患。

4.引起本次事故的最主要原因是什么?

5.项目经理在基坑应急措施上犯了哪些重大错误最终导致了事故的发生?

参考答案：

1、火灾、中毒和窒息、坍塌、滑坡、触电、坠落、机械伤害、公路车辆伤害8种。

2、不符合要求。B公司采用了一次开挖到底，再一起加固的方案是错误的，应逐层开挖，逐层加固。

3安全隐患有：

1)深达5m的沟槽没有支撑。

2)B公司开挖施工时把大量挖土弃置于基坑顶部。

3)在基坑施工至5m深时，基坑变形速率明显加快，坑顶处土层出现大量裂缝

4、基坑出现坍塌凶兆，B公司马上组织民工抢险加固和将基坑部分擅自分包给不具备安全资质的B公司是引起本次事故的最主要原因。

5、基坑即将坍塌时，应以人身安全为第一要务，及早撤离现场。本工程出现坍塌凶兆，项目经理还组织人进入基坑抢险，是造成人员伤亡的一个重大错误。

(三)背景资料

某桥梁工程项目的建设单位与某一施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了桥梁施工合同。该桥梁上部结构为后张法预应力砼箱

梁。合同价款为2600万元，合同工期为200天。在合同中，建设单位与施工单位约定，每提前或推后工期一天，按合同价的万分之二进行奖励或扣罚。合同履行中发生如下事件：

事件1：该工程施工进行到100天时，经材料复试发现，甲方所供应的水泥板质量不合格，造成乙方停工待料19天。

事件2：在工程施工进行到150天时，由于甲方临时变更设计又造成部分工程停工16天。工程最终工期为220天。

事件3：在基础施工时，施工单位在采购钢筋之前按要求向监理工程师提交了质量保证资料，在监理员见证后取样送检，经法定检测单位检测证明钢筋性能合格，工程师经审查同意该批钢筋进场使用。但在基础工程钢筋验收时，工程师发现施工单位未做钢筋焊接性能试验，工程师责令承包单位在监理人员见证下取样送检，试验发现钢筋焊接性能不合格。经钢筋重新检验，最终确认是由于该批钢筋不合格而造成的钢筋焊接性能不合格。工程师随即发出不合格项目通知，要求承包单位拆除不合格钢筋工程，同时报告业主代表。承包单位以本批钢筋已经监理人员验收，不同意拆除，并提出若拆除，应延长工期10天，补偿直接损失40万元的索赔要求。

事件4：为保证吊车的安装作业，施工单位占用了一条非机动车道，选择在夜间时段，自行封路后进行构件吊装作业。

事件5：张拉上部预应力连续梁时，因考虑到属关键工作，项目经理部经研究，决定预应力筋张拉工作由质检员主持，张拉作业人员必须经培

训考核合格后方可上岗。在钢绞线张拉时，有一根断丝且不超过全断面的1%，因工期紧，没有处理，即锚固灌浆了。

事件6：锚固完毕经检验合格后用电弧焊切除端头多余预应力筋，外露长度不小于30mm，锚具用封端砼保护。

问题

1、施工单位在第一次停工后10天，向建设单位提出了索赔要求，索赔停工损失人工费和机械闲置费等共6.8万元;第二次停工后15天施工单位向建设单位提出停工损失索赔7万元。在两次索赔中，施工单位均提交了有关文件作为证据，情况属实。此项索赔是否成立?

http://www.xiexiebang.com

2、在工程竣工结算时，施工单位提出工期索赔35天。同时，施工单位认为工期实际提前了15天，要求建设单位奖励7.8万元。建设单位认为，施工单位当时未要求工期索赔，仅进行停工损失索赔，说明施工单位已默认停工不会引起工期延长。因此，实际工期延长20天，应扣罚施工单位10.4万元。此项索赔是否成立?

3、事件3中，施工单位的索赔是否合理?请说明理由。

4、事件4中，项目部采取的措施是否正确?如不正确，请指出正确作法。

5、请指出事件5中预应力张拉的错误之处，并改正。钢绞线张拉后断丝未经处理，是否正确。

6、请指出事件6中切除端头多余预应力筋错误之处，并指出正确做法。

参考答案：

1、此项索赔成立。因为这是建设单位的责任。施工单位提出索赔的理由正当，并提供了当时的证据，情况属实。同时，施工单位提出索赔的时限未超过索赔合同规定的28天时限。

2、此项索赔不成立。因为施工单位提出工期索赔时间已超过合同约定的时间，而建设单位扣罚理由充分，符合合同规定;罚款金额计算符合合同规定。故应从工程结算中扣减工程应付款10.4万元。

3、不合理。因为施工单位采购了不合格的材料，这是施工单位的责任。

4、不正确。项目部采取的措施不合伙关于占用或挖掘城市道路的规定;因特殊情况需要临时占用城市道路时，须经市政工程行政主管部门和公安交通主管部门的批准。

5、预应力筋张拉工作由质检员主持错误，应由项目技术负责人主持。钢绞线张拉后断丝未经处理是正确的。因为符合规范不大于1%且不大于1根的规定。

6、用电弧焊切除端头多余预应力筋是错误的，应用砂轮锯、切断机等机械方法切割。www.xiexiebang.com

(四)背景资料

某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天，合同总价5000万元。

施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划。

该工程在施工过程中发生了如下事件：

(1)因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致A工作持续时间延长10天，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。

(2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成B工作持续时间延长15天，增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。

(3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C持续时间延长10天，增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。

(4)结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30天。

(5)因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。

针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔，编写了索赔报告，索赔报告的内容有：编制说明和附件(与索赔费用或工期索赔

有关的各种往来文件，包括承包方发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料)。

问题：

1、按照施工进度计划，确定该工程的关键线路和计算工期，并说明按此计划该工程能否按合同工期要求完工。

2、对于施工过程中发生的事件，施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。

3、施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。

4、施工单位租赁土方机械用于工作A、B，日租金为1500元/天，则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么?

5、索赔报告的内容不完整，请补充。

参考答案：

1、关键线路：①→③→⑤→⑥(或B→E→G)。计算工期为390天，按此计划可以按合同工期要求完工。

2、事件1：不能获得工期补偿，因为工作A是延期没有超过总时差;可以获得费用补偿，因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位的风险。

事件2：不能获得工期和费用补偿，因为基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工方案有误，应由承包商承担该风险。

事件3：能获得工期补偿，因应由建设单位承担不可抗力的工期风险;不能获得费用补偿，因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。

事件4：能获得工期和费用补偿，因为建设单位工程变更属建设单位的责任。

事件5：不能获得费用补偿。因该工程是固定总价合同，物价上涨风险应由施工单位承担。

3、施工单位可获得的工期延期补偿为30天，因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件1工作A延长10天;事件3中的工作C延长10天，事件4中的工作E延长30天，新的计算工期为420天，(420-390)=30天。

4、施工单位应得到10天的租金补偿，补偿费用为10天×1500元/天=1.5万元，因为工作A的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10天，工作B不予补偿。

第二篇：2010二级建造师法律法规真题及答案

法律法规

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

A．登记 B．注册 C．备案 D．所在单位考核合格

2．行政法规的制定主体是（）。

A．全国人民代表大会 B．全国人民代表大会常务委员会

C．国务院 D．最高人民法院

3．订立合同的两个公司合并，使他们之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债朽债务的（）。

A．抵消 B．提存 C．混同 D．免除

4．甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付乙公司的诉讼时效期间应从应付之日起算（）年。

A．1

B．2

C．4

D．20 5．根据《物权法》，不适合用于质押财产的是（）。

A．汇票 B．仓单 C．建设用地 D．应付款

6．下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。

A．转让 B．抵押 C．出资入股 D．投保火灾险

7．某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。

A．100

B．200

C．600

D．1000 8．关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）。

A．总承包合同可以采用书面形式或口头形式

B．发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包

C．建筑工程只能招标发包，不能直接发包

D．国家提倡对建筑工程实行总承包

9．下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。

A．未经建设单位许可将承包工程中的劳务作业进行分包

B．将专业工程分包给不具备资质的承包人

C．将劳务作业分包给不具备资质的承包人

D．未经建设单位许可将承包工程中的专业工程进行分包

10．甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。

A．该联合体成员甲公司又以自己单位的名义单独对该项目进行投标

B．该联合体成员签订共同投标协议

C．该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标

D．甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投 11．通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）。

A．评标价 B．投标报价 C．招标控制价 D．标底

12．评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（）。

A．评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密

B．评标委员会7个成员中，招标人的代表有3名

C．项目评标专家从招标代理机构的专家库内的专家名单中随机抽取

D．评标委员会成员由3人组成 13．经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知。以下关于甲的行为，正确的说法是：（）。

A．属于在投标有效期内撤回投标文件 B．属于放弃中标

C．甲的要求不能被接受，必须继续参加投标 D．甲可向招标人申请退还部分投标保证金

14．关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（）。

A．生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用

B．建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任

C．建设项目安全设施的使用单位应当对安全设计负责

D．某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内

15．生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（）。

A．2年内不得担任本施工企业的中层管理人员

B．3年内不得担任监理单位的主要负责人

C．5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人

D．终身不得担任任何施工企业的主要负责人

16．生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。

A．本企业负责人 B．当地安全生产监督管理部门

C．县级以上地方人民政府 D．省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门

17．某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故．造成2人死亡，根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由（）上报有关主管部门。

A．幕墙分包企业 B．施工总承包企业 C．监理单位 D．建设单位

18．根据国务院《特种设备安全保障条例》，从事施工起重机械定期检验的机构，应由（）批准。

A．县级以上人民政府 B．省级政府特种设备安全监督部门

C．国务院 D．国务院特种设备安全监督部门

19．房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是（）。

A．要求施工企业购买其制定的不合格消防器材

B．申请施工许可证时没有提供保障工程安全施工措施的资料

C．甲向施工企业提供的地下工程资料不准确

D．甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门

20．关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。

A．建设单位根据自身情况提出低于强制性规定的要求

B．建设单位有权压缩合同约定的工期

C．建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业

D．建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料 21．根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A．意外伤害保险属于非强制险 B．保险由建设单位办理

C．实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费

D．保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止

22．基坑支护工程专项施工方案须经（）签字后实施。

A．施工企业项目经理和现场监理工程师 B．施工企业负责人和建设单位负责人

C．建设单位负责人和总监理工程师 D．施工企业技术负责人和总监理工程师

23．企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（）个月。

A．1

B．2

C．3

D．6 24．根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。

A．增加工程内部装饰 B．建筑主体和承重结构变动

C．增加工程造价总额 D．改变建筑工程

25．建设工程施工总承包企业将专业工程分包，下列关于工程质量责任承担的说法，正确的是（）。

A．分包工程质量由分包企业负总责。B．分包工程质量由分包企业单独承担责任

C．总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D．分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任

26．因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（）。

A．施工企业不仅要负责，还要承担保修费用

B．施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔

C．施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔

D．施工企业不负责任保修，由建设单位自行承担维修

27．必须经总监理工程师签字的工作是（）。

A．开工前的放线定位 B．分项工程验收 C．下一步工序 D．建设工程竣工验收

28．某施工企业在供应商处购买的水泥，标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求（）。

A．只能由生产厂家承担 B．只能由供应商承担

C．只能施工企业自行承担 D．可向生产厂商提出赔偿

29．需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将有关资料向（）报批。

A．公安消防机构 B．建设工程安全监督机构

C．建设行政主管部门 D．上级主管部门

30．下列争议中属于劳动争议的是（）。

A．企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议

B．公司股东李某因股息分配产生的争议

C．王某与社会保险机构因退休费用产生的争议

D．进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议

31．劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（）年。

A．6个月

B．1年

C．2年

D．5年

32．劳动合同仅约定试用期的，按照《劳动合同法》的规定，该合同（）。

A．试用期为劳动合同期限 B．按无效劳动合同处理

C．按无固定期限合同处理 D．按完成一定工作任务为期限的合同处理

33．用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为（）劳动合同。

A．固定期限 B．无固定期限 C．以完成一定任务为期限 D．短期

34．下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。

A0．警告 B．罚款 C．支付违约金 D．没收财产

35．下列合同中，受合同法调整的是（）。

A．婚姻 B．收养 C．买卖 D．行政

36．在合同法中，要约生效的时问是（）。

A．要约人发出要约时 B．要约达到受要约人时

C．受要约人作出承诺时 D．受要约人承诺到达时

37．在建设工程招标程序中，投标的法律性质是（）。

A．要约 B．要约邀请 C．反要约 D．承诺 38．受要约人超过承诺期限发出的承诺，若要约人未作出认可该承诺的通知，则该承诺视为（）。

A．承诺超时 B．承诺延误 C．新承诺 D．新要约

39．下列合同中，以下情形属于无效合同的是（）。

A．当事人无履约能力 B．当事人对合同有重大误解

C．违反法律法规的强制性规定 D．违反法定的形式

40．在可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起（）内有效。

A．1个月

B．3个月

C．6个月

D．1年 41．关于待定合同的说法，正确的是（）。

A．善意相对人不享有撤销的权利 B．效力待定合同的相对人有催告权

C．待定合同是生效合同 D．待定合同是无效合同

42．甲欠乙50万元贷款，乙欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是（）。

A．丙不能以自己名义起诉甲 B．丙起诉甲是在行使代位权

C．丙起诉甲以50万元为限 D．丙的起诉费用由自己支付

43．下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（）。

A．受让人明知债务人以不合理低价转让财产 B．债务人放弃到期的债权

C．债务人将巨额财产赠与他人 D．债务人将其全部财产转让

44．甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）。

A．甲公司名称变更 B．乙公司的法人代表变更

C．合同签约人变更 D．买卖数量变更

45．某项目设计费为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得的赔偿是（）万。

A．24

B．27

C．30

D．42 46．关于担保的说法，正确的是（）。

A．质押不转移对质押财产的占有

B．建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象

C．企业法人的分支机构、职能部门可以为担保人

D．以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效

47．某建设单位出具的银行保函中，保证人为（）。

A．监理单位 B．银行 C．建设单位 D．施工企业

48．定金合同以（）之时生效。

A．当事人签字 B．合同备案 C．定金实际交付 D．主合同成立

49．王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（）。

A．行政调解 B．法院调解 C．仲裁调解 D．民间调节

50．一裁定终局体现了仲裁的（）特点。

A．专业性 B．自愿性 C．独立性 D．快捷性

51．仲裁的保密性特点体现在以（）为原则。

A．不开庭审理 B．不允许代理人参加 C．不公开审理 D．不允许证人参加

52．在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（）。

A．进行判决 B．强制执行 C．留置送达 D．重新调解

53．甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为（）。

A．原告所在地 B．被告所在地 C．合同签定地 D．合同施行地

54．在民事诉讼中，“一般授权”所行使的诉讼权利为（）。

A．代为承认对方的诉讼请求 B．进行和解 C．变更诉讼请求 D．法庭辩论

55．对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（）日。

A．5

B．7

C．10

D．15

56．仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向（）申请强制执行。

A．人民法院 B．司法行政机关 C．仲裁机构 D．公安机关

57．关于仲裁调解的说法，正确的是（）。

A．仲裁庭必须先进行调解 B．调解不成不能做出裁决书

C．仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力

D．经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书

58．在仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是（）。

A．甲与乙不能自行进行和解 B．甲乙达成和解不能撤回仲裁申请

C．甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁

D．甲乙达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。

59．甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是（）。

A．应按乙、丙的意见做出仲裁书 B．应该按甲的意见做出仲裁书

C．甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定

D．按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见

60．施工企业认为（）侵犯其合法权益，可以申请行政复议。

A．建设单位违约的行为 B．总监理工程师的停工决定

C．上级企业的处理决定 D．行政机关的罚款、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

61．某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（）一并发包。

A．代建 B．施工 C．监理 D．设计 E．设备采购

62．民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为（）。

A．不违反法律 B．不违背社会公德

C．不存在认识错误等外在因素 D．不与第三人利益相冲突

E．不与社会公共利益相冲突

63．下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（）。

A．建筑物 B．建设用地使用权 C．生产设备、材料

D．在建工程 E．在建船舶

64．项目监理在实施监理过程中，主要依据有（）。

A．ISO质量体系 B．工程建设国家强制性标准

C．工程设计文件 D．施工企业管理制度 E．建设工程施工合同

65．投标有效期内，投标人有（）行为的，其投标保证金予以没收。

A．撤回投标文件 B．补充投标文件 C．放弃中标

D．澄清投标文件 E．说明(解释)投标文件

66．施工作业人员进行安全生产的义务有（）。

A．使用劳动生产安全用具 B．接受安生生产培训 C．发现事故隐患立即报告 D．发生危及人身安全的事故先进行抢救 E．为自己购买从业保险

67．某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（）。

A．发生安全事故应由工人自负 B．该条款做无效处理

C．施工企业应受行政处罚 D．应撤销施工企业的资质

E．施工企业主要负责人应受行政罚款

68．根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（）。

A．对建设工程项目的安全生产负总责 B．落实安全生产责任制

C．制定安全生产规章制度和操作规程 D．确保安全生产费用的专项使用

E．根据工作特点组织制定安全施工措施

69．取得安全生产许可证的条件是（）。

A．特种作业人员经考核合格 B．职工参加工伤 C．通过了安全生产管理体系认证

D．进行了安全评价 E．已办理安全监督手续

70．根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（）。

A．保修范围 B．保修期限 C．质量保证金的退还方式

D．质量保证金预留比例 E．保修责任

71．供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（）。

A．建立进货验货制度 B．产品包装上的标识不真实

C．对使用有瑕疵的产品进行说明 D．为扩大销售，对产品质量进行虚假宣传

E．快过期的产品降价销售

72．某交通施工穿越噪声敏感区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（）。

A．禁止一切夜间施工作业活动 B．因特殊需要进行夜间施工的，须获批准

C．建设工程施工前必须公告附近居民 D．其他有效的控制噪声污染的措施

E．在开工15日前，向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告

73．根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有（）。

A．扣押居民身份证 B．扣押职业资格证 C．要求提供担保

D．签订专业技术培训服务违约金 E．签订竞业限制保证书

74．建设工程合同属于（）。

A．有名合同 B．实践合同 C．要式合同

D．有偿合同 E．单务合同

75．应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（），有权行使抗辩权。

A．经营状况严重恶化 B．法定代表人被追究刑事责任 C．丧失信誉

D．企业负有较大债务 E．转移财产试图躲避债务

76．合同权利文件终止时，不影响（）之效力。

A．结算条款 B．清理条款 C．仲裁条款 D．担保条款 E．失业条款

77．民事违约责任的承担方式有（）。

A．赔偿损失 B．采取补救措施 C．继续履行 D．精神损失赔偿 E．赔礼道歉

78．建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼，根据《民事诉讼法》及相关司法解释，建设单位可以将（）列为其被告。

A．招标代理机构 B．总承包企业 C．分包企业

D．实际施工人 E．建设行政主管部门

79．关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（）。

A．当事人必须在开庭前提出回避申请 B．当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出

C．案件诉讼代理人的近亲属仅担当翻译人的，无须回避

D．人民法院的回避决定，可以口头或书面形式提出

E．申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作

80．关于仲裁协议的说法，正确的有（）。

A．仲裁协议应当是书面形式

B．仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可

C．仲裁协议必须在争议发生前达成D．没有仲裁协议，也就无法进行仲裁

E．仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权

一、单项选择题

1．B【解析】通过二级建造师资格考核认定，或参加全国统考取得二级建造师资格证书，并经注册的人员，可在全国范围内以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。故选B。

2．C【解析】行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文件。故选C。

3．C【解析】“混同”是指债权和债务同归一人，致使合同关系消灭的事实。如两个相互订有合同的企业合并，则产生混同的法律效果。故选C。

4．A【解析】下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的，延付或拒付租金的，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物被丢失或损毁的。故选A。

5．C【解析】质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。题中建设用地属于不动产，故选C。

6．D【解析】建设用地使用权实现抵押、转让或出资入股，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分。故选D。

7．C【解析】根据《建筑工程施工许可管理办法》第四条规定：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%，故选C。

8．D【解析】总承包合同必须采用书面形式，A错误；根据《建筑法》第二十四条第二款，发包人不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位，B错误；《建筑法》第十九条规定：“建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。”C错误；《建筑法》第二十四条第一款规定：“提倡对建筑工程实行总承包。”故选D。

9．A【解析】依据《建筑法》上述规定，《建筑工程质量管理条例》进一步将违法分包界定为如下几种情形：①总承包单位将建筑工程分包给不具备相应资质条件单位的；②建筑工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的}③施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；④分包单位将其承包的建设工程再分包的。故选A。

10．B【解析】联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人。故选B。

11．B【解析】通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价为投标报价。故选B。

12．C【解析】评标委员会成员为5人以上单数，D错误；其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，B错误；评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密，A错误。故选C。

13．A【解析】依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的通知，属于在投标有效期内撤回投标文件。故选A。

14．A【解析】生产经营单位的安全生产保障措施有：①组织保障措施；②管理保障措施；③经济保障措施；④技术保障措施。建设项目安全措施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。C错误。建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。B错误。生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。D错误。生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费，属于经济保障措施。故选A。

15．C【解析】生产经营单位的主要负责人违反《安全生产法的规定》导致发生生产安全事故，构成犯罪的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。故选C。

16．A【解析】生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。故选A。

17．B【解析】对于实行施工总承包的建设工程，根据《建设工程安全生产管理条例》第五十条的规定，由总承包单位负责上报事故。故选B。

18．D【解析】从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构，应当经国务院特种设备安全监督部门核准。故选D。

19．D【解析】建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：①施工单位资质等级证明；②拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；③拆除施工组织方案；④堆放、清除废弃物的措施。故选D。

20．D【解析】建设单位有下列行为的，依法承担赔偿责任：①对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求；②要求施工单位压缩合同约定的工期；③将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位。故选D。

21．C【解析】《建设工程安全生产管理条例》第三十八条规定：“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。”故选C。

22．D【解析】基坑支护工程经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。故选D。

23．C【解析】《安全生产许可证条例》第九条规定：“安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。故选C。

24．B【解析】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者

具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。故选B。

25．C【解析】总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。故选C。

26．B【解析】保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于设计单位、勘察单位或建设单位、监理单位的原因造成的，施工单位仅负责保修，并且有权对由此发生的保修费用向建设单位索赔。故选B。

27．D【解析】未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。故选D。

28．D【解析】《产品质量法》规定了生产者生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。生产者应当对其生产的产品质量负责。故选D。

29．A【解析】建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核，未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。故选A。

30．D【解析】因支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿、赔偿金产生的争议属于劳动争议。故选D。

31．C【解析】劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同。故选C。

32．A【解析】劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。故选A。

33．C【解析】以完成一定工作任务为期限的劳动合同，是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。故选C。

34．C【解析】承担民事责任的方式主要有：①停止侵害；②排除妨碍；③消除危险；④返还财产；⑤恢复原状；⑥修理、重作、更换；⑦赔偿损失；⑧支付违约金；⑨消除影响、恢复名誉；⑩赔礼道歉。故选C。

35．C【解析】不受合同法调整的主要关系类型：①有关身份关系的合同；②有关政府行使行政管理权的行政合同；③劳动合同；④政府问协议。故选C。

36．B【解析】《合同法》第十六条规定：“要约到达受要约人时生效。”故选B。

37．A【解析】在建设工程招标程序中，招标的法律性质是要约。故选A。

38．D【解析】受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效以外，该承诺视为新要约。故选D。

39．C【解析】无效合同的原因：①一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益；②一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益；③恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；④以合法形式掩盖非法目的；⑤损害社会公共利益；⑥违反法律、行政法规的强制性规定。故选C。

40．D【解析】《合同法》第五十五条规定：“有下列情形之一的，撤销权消灭：①具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；②具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。”故选D。

41．B【解析】效力待定合同的相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。《合同法》第四十九条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。”故选B。

42．B【解析】《合同法》第七十三条规定：“因债务人怠于行使到期债务，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。”故选B。

43．D【解析】《合同法》第七十四条规定：“因债务人放弃到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。”故选D。

44．D【解析】合同生效后，当事人不得因其主体名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而主张和请求合同变更。故选D。

45．C【解析】第一，见教材193页：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金和违约金只能两者选一，本题都是15万元。第二：违约金具有赔偿损失的作用。教材192页：违约金，是指当事人在合同中或合同订立后约定因一方违约而应向另一方支付一定数额的金钱。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。这说明：违约金具有赔偿损失的作用，违约金不足以赔偿损失，可以增加，本题损失12万元，未超过违约金15万。因此，最多15万元。

第一、第二合计，最多可获得的赔偿是30万元，答案C。

46．D【解析】抵押与质押最大的区别就是抵押不转移抵押物，而质押必须转移占有质押物。A错误。《担保法》第三十六条规定：“以出让方式取得的国有土地使用权抵押的，应当将抵押时该国有土地上的房屋同时抵押。”B错误。由于企业法人的分支机构和职能部门没有独立的财产，也不能独立承担民事法律责任，所以不能擅自以自己的名义为他人的债务作保证。C错误。以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效。故选D。

47．B【解析】某建设单位出具的银行保函中，保证人为银行。故选B。

48．C【解析】《担保法》第九十条规定：“当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。”故选C。

49．D【解析】在当事人以外的第三人或组织的支持下，通过相互谅解，使纠纷得到解决的方式，即为民间调解。故选D。

50．D【解析】仲裁实行一裁终局制，仲裁裁决一经仲裁庭作出即发生法律效力。这使当事人之间的纠纷能够迅速得以解决。体现了仲裁的快捷性。故选D。

51．C【解析】仲裁以不公开审理为原则。有关的仲裁法律和仲裁规则也同时规定了仲裁员及仲裁秘书人员的保密义务。仲裁的保密性较强。故选C。

52．A【解析】中华人民共和国民事诉讼法，《民事诉讼法》第89条第3款规定：“调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。”这一规定包括两个方面的要求：一是调解书必须送达双方当事人签收。据此，调解书应当直接送达当事人本人，不适用留置送达和公告送达的方式。二是调解书必须经双方当事人签收后才能生效。如果一方或双方当事人拒绝签收的，应当视为调解不成立，调解书不发生法律效力。第九十一条 调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。即使按原考试大解析，请注意: 《最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》第十三条规定: 当事人拒收调解书的，不影响调解协议的效力。一方不履行调解协议的，另一方可以持调解书向人民法院申请执行。这里指的是不影响调节协议的效力,调解协议和调解书是两个不同的概念。调解书未发生法律效力，自然不能强制执行。答案A。

53．C【解析】《民事诉讼法》第二十五条规定：合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。故选C。

54．D【解析】委托权限分为一般授权与特别授权。特别授权即代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。故选D。

55．D【解析】对一审判决不服，可提起上诉，上诉期限为判决书送达之日起15日。故选D。

56．A【解析】仲裁裁决能否得到执行事关当事人实体权利的实现。在裁决履行期限内，若义务方不履行仲裁裁决，权利方可申请人民法院强制执行。故选A。

57．C【解析】调解成功的，仲裁庭依据已达成的调解协议书制作调解书，当事人可以要求仲裁庭根据调解协议制作裁决书。调解不成的，则由仲裁庭及时作出裁决。但调解并不是仲裁的必经程序。只要有一方当事人不同意调解，就不进行调解。仲裁协议必须以书面方式订立，以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。故选C。

58．D【解析】当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。如果当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议申请仲裁。故选D。59．A【解析】当仲裁庭成员不能形成一致意见时，按多数仲裁员的意见作出仲裁裁决。故选A。

60．D【解析】行政复议保护的是公民、法人或其他组织的合法权益。行政争议当事人认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益的，有权依法提出行政复议申请。故选D

二、多项选择题

61．BDE【解析】《建筑法》第二十四条第二款规定：“建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位。”故选BDE。

62．AB【解析】根据《民法通则》的规定，行为内容合法表现为不违反法律和社会公共利益、社会公德。违反与相冲突是两个不同的概念，从考试技巧来分析，多选题宁可少选不能多选，建议不要选E。

63．ABD【解析】物权法：第一百八十八条【动产抵押的效力】以本法第一百八十条第一款第四项、第六项规定的财产或者第五项规定的正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。条文主旨：本条是物权法关于动产抵押效力的规定。

立法背景：物权法对不动产物权变动采登记生效主义，即不动产物权的设立、变更、转让和消灭应当办理登记，不办理登记，不发生物权效力。而对于动产物权变动却采登记对抗主义，即动产物权的设立、变更、转让和消灭不登记不得对抗善意第三人。动产抵押权的设立，之所以没有要求如不动产抵押设立一样，以登记为生效要件。主要原因在于：第一，我国有关法律规定某些交通运输工具的抵押采用登记对抗制度。比如民用航空法第十六条规定：“设定民用航空器抵押权，由抵押权人和抵押人共同向国务院民用航空主管部门办理抵押权登记；未经登记，不得对抗第三人。”海商法第十三条规定“设定船舶抵押权，由抵押权人和抵押人共同向船舶登记机关办理抵押权登记；未经登记的，不得对抗第三人。”第二，当事人采用不转移占有的抵押方式担保债权实现往往基于双方的信任，如果对这些动产抵押也要求进行抵押财产登记，可能会对当事人造成不方便，也会增加抵押人的费用，特别是我国幅员辽阔，在比较偏远的地区办理抵押登记会更加困难。此外，由于动产便于移动，即使办理了抵押登记，也不能保证所有权人将已抵押的动产转让给他人。因此，动产抵押是否登记，应当给当事人以选择权，由他们根据具体情况自己决定。

法律解读：根据本条规定，当事人以生产设备、原材料、半成品、产品、交通工具、正在建造的船舶、航空器抵押的，可以办理抵押登记，也可以不办理抵押登记，抵押权不以登记为生效条件，而是自抵押合同生效时设立。但是，办理与不办理抵押登记的法律后果是不同的、未办理抵押登记的，不得对抗善意第三人。所谓不得对抗善意第三人，包括两方面含义：一是，合同签订后，如果抵押人将抵押财产转让，对于善意取得该财产的第三人，抵押权人无权追偿，而只能要求抵押人重新提供新的担保，或者要求债务人及时偿还债务。二是，抵押合同签订后，如果抵押人以该财产再次设定抵押，而后位抵押权人进行了抵押登记，那么，实现抵押权时，后位抵押权人可以优于前位未进行抵押登记的抵押权人受偿。而办理抵押登记的，抵押权具有对抗第三人的法律效力，也就是说，抵押财产登记后，不论抵押财产转移到谁手中，只要债务履行期届满债务人没有履行债务，抵押权人都可以就该抵押财产实现抵押权。同时还有先于未登记的抵押权人受偿的权利。由此可见，为了切实保障自己债权的实现，抵押权人最好进行抵押登记。答案E不能选。在建船舶为动产。

64．BCE【解析】项目监理的依据有：①国家颁布的有关工程建设法规及政府部门批准的建设计划、规划；②主管部门批准的设计文件、施工图纸及技术要求；③国家及行业颁布的规范、技术标准等；④建设单位与施工承包单位签订的合同文件；⑤相关会议纪要，以及监理工程师批准的施工方案、技术方案等。故选BCE。

65．AC【解析】投标有效期内，投标人撤回投标文件或者放弃中标，其投标保证金予以没收。故选AC。

66．ABC【解析】安全生产中从业人员的义务：①自律遵规的义务：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品}②自觉学习安全生产知识的义务：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；③危险报告义务：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。故选ABC。

67．BE【解析】生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处2万元以上10万元以下罚款。故选BE。

68．BDE【解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

69．AB【解析】建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有：①建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；⑦保证本单位安全生产条件所需资金的投入；③设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；④主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；⑤特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；⑥管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；⑦依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；⑧施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；⑨有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；⑩有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；11有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；⑥法律、法规规定的其他条件。故选AB。这一题有可能是题目本身有问题。多选题应至少有两个正确答案，通过排除法，可以去掉CDE选项，只能选AB。但看第⑤小点，应为持证上岗，考核合格，不一定立即拿到证，因此A选项不正确。

70．ABE【解析】质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。故选ABE。

71．AC【解析】供应商的产品质量责任和义务：①为产品质量负责的义务；②确保标识规范的义务；③确保包装质量合格的义务；④其他禁止性义务。E选项是销售者的责任和义务。故选AC。

72．D【解析】在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，必须公告附近居民。施工单位必须在开工15日前向工程所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。故选BCE。可能是题目有问题。注意：B选项，为“批准”，教材中为“证明”；E选项，为“报告”，教材中为“申报”。都是不同的概念，尤其是B选项。

73．DE【解析】用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务期。劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款。故选DE。

74．ACD【解析】合同分类：①有名合同和无名合同；②双务合同与单务合同；③有偿合同与无偿合同；④诺成合同与实践合同；⑤要式合同与不要式合同；⑥格式合同与非格式合同；⑦主合同与从合同。建设工程合同属于有名合同、双务合同、有偿合同、诺成合同、要式合同、非格式合同。故选ACD。

75．ACE【解析】根据《合同法》第六十八条规定：“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金以逃避债务；丧失商业信誉；有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。”故选ACE。

76．ABC【解析】合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款(如仲裁条款)的效力。故选ABC。

77．ABC【解析】承担违约责任的基本形式：继续履行，采取补救措施，赔偿损失。故选ABC。

78．BCD【解析】建设工程质量发生争议的，发包人可以将总承包人、分包人和实际施工人作为共同被告提起诉讼。故选BCD。

79．BDE【解析】根据《民事诉讼法》第四十五条规定，审判人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请他们回避：①是本案当事人或者当事人、诉讼代理人的近亲属；②与本案有利害关系；③与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。根据《民事诉讼法》的有关规定，当事人提出回避申请，应当说明理由，在案件开始审理时提出。回避事由在案件审理后知道，也可以在法庭辩论终结前提出。复议期间，被申请回避的人员，不停止参与本案的工作。人民法院对当事人提出的回避申请，应当在申请提出的三日内，以口头或者书面形式作出决定。故选BDE。

80．ADE【解析】仲裁协议必须以书面方式订立，以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。在民商事仲裁中，仲裁协议是仲裁的前提，没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁。有效的忠诚协议可以排除法院对订立于仲裁协议中的争议事项的司法管辖权。故选ADE。

第三篇：2016二级建造师真题

一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、某住宅楼位于实行建筑高度控制区内，其室外地面标高为-0.3m，屋面面层标高为24.0m，女儿墙顶标高为25.2m，出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m，则该工程的建筑高度为（）m。A、25.5 B、26.7 C、27.9 D、24.3

2、下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中，影响最小的是（）。A、箍筋 B、配筋率 C、混凝土强度 D、截面形式

3、钢筋的塑性指标通常用（）表示 A.屈服强度 B.抗压强度 C.伸长率 D.抗拉强度

4、普通砂浆的稠度越大，说明砂浆的（）A.保水性越好 B.粘结力越强 C.强度越小 D.流动性越大

5、楼层测量放线最常用的距离测量方法是（）A.钢尺量距 B.经纬仪测距 C.水准仪测距 D.全站仪测距

6、通常情况下，向施工单位提供施工现场地内地下管线资料的单位是（）A.勘察单位 B.建设单位 C.设计单位 D.监理单位

7、当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时，其钢筋代换的原则是（）代换。A、等面积 B、等数量 C、等刚度 D、等强度

8、有抗震要求的钢筋混凝土框架结构，其楼梯的施工缝宜留置在（）。A、任意部位

B、梯段板跨度中部的1/3范围内 C、梯段与休息平台板的连接处 D、梯段板跨度端部的1/3范围内

9、钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为（）类。A、一 B、二 C、三 D、四

10、设计采用无粘接预应力的混凝土渠，其混凝土最低强度等级不应低于（）。A、C20 B、C30 C、C40 D、C50

11、防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高（）MPa。A、0.1 B、0.2 C、0.3 D、0.4

12、关于普通混凝土小型空心砌块的说法，正确的是（）。A、施工时先灌水湿透 B、生产时的底面朝下正砌 C、生产时的底面朝天反砌 D、出场龄期14天即可砌筑

13、硅钙板吊顶工程中，可用于固定的吊扇的是（）。A、主龙骨 B、次龙骨 C、面板 D、附加吊杆

14、高大模板扣件式钢管支撑脚手架中，必须采用对接扣件连接的是（）。A、立杆 B、水平杆 C、竖向剪刀撑 D、水平剪刀撑

15、下列施工作业中，动火等级最低的是（）。A、钢构焊接 B、登高焊接 C、设备管道焊接 D、办公区大门焊接

16、我国消防安全的基本方针是（）。A、预防为主、防消结合、专项治理 B、预防为主、防消结合、综合治理 C、安全第一、预防为主、专项治理 D、安全第一、防消结合、综合治理

17、自行设计的施工现场临时消防干管直径不应小于（）mm。A、50 B、75 C、100 D、150

18、房屋建筑工程在保修期内出现质量缺陷，可向施工单位发出保修通知的•••（缺）A、建设单位 B、设计单位 C、监理单位 D、政府主管部门

19、砌体施工质量控制等级分为（）个等级。A、一 B、二 C、三 D、四

20、关于建筑节能工程施工质量验收的说法，正确的有（）。A、建筑节能工程是单位工程的一个分部工程 B、建筑节能工程是单位工程的一个分项工程 C、一般工程可不进行围护结构节能构造实体检验 D、节能验收资料不需单独组卷

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21、下列装饰装修施工事项中，所增加的荷载属于集中荷载的有（）。A、在楼面加铺大理石面层 B、封闭阳台

C、室内加装花岗岩罗马柱 D、悬挂大型吊灯 E、局部设置假山盆景

22、可以组织基坑验槽的人员有（）。A、设计单位负责人 B、总监理工程师 C、施工单位负责人 D、建设单位项目负责人 E、勘察单位负责人

23、控制大体积混凝土温度裂缝的常见措施有（）。A、提高混凝土强度 B、降低水胶比 C、降低混凝土入模温度 D、提高水泥用量 E、采用二次抹面工艺

24、露天料场的搅拌站在雨后拌制混凝土时，应对配合比中原材料重量进行调整的有（）。A、水 B、水泥 C、石子 D、砂子 E、粉煤灰

25、关于卷材防水层搭接缝的做法，正确的有（）。A、平行屋脊的搭接缝顺流水方向搭接 B、上下层卷材接缝对齐 C、留设于天沟侧面 D、留设于天沟底部 E、搭接缝口用密封材料封严

26、下列隔墙类型中，属于轻质隔墙的有（）A、空心砌块墙 B、板材隔墙 C、骨架隔墙 D、活动隔墙 E、加气混凝土墙

27、经审批的施工组织设计应报送或发放的单位有（）A、勘察单位 B、监理单位 C、设计单位 D、施工企业技术部门 E、劳务分包单位

28、混凝土搅拌运输车到达工地后，混凝土因坍落度损失不能满足施工要求时，可以在现场添加（）进行二次搅拌，以改善混凝土施工性能。A、自来水

B、原水胶比的水泥浆 C、同品牌的减水剂 D、水泥砂浆 E、同品牌的缓凝剂

29、下列工程的施工方案中，必须组织专家论证的有（）。A、采用滑膜的模板工程 B、采用爆破拆除的工程

C、搭设高度3m的满堂支撑脚手架工程 D、高度40m的落地式钢管脚手架工程 E、开挖深度8m的基坑土方开挖工程

30、在施工现场的下列场所中，可以使用36v电压照明的有（）。A、人防工程 B、锅炉内 C、特别潮湿环境

D、照明灯具离地高度2.0m的房间 E、有导电灰尘环境

三、案例分析题（共4题，每题20分）

（一）背景资料

某高校新建新校区，包括办公楼、教学楼、科研中心，后勤服务楼、学生宿舍等多个单体建筑，由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。其中，科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构，地上十层，地下二层，建筑檐口高度45米，由于有超大尺寸的特殊设备，设置在地下二层的试验室为两层通高；结构设计图纸说明中规定地下室的后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。

在施工过程中，发生了下列事件：

事件一；施工单位进场后，针对群体工程进度计划的不同编制对象。施工单位分别编制了各种施工进度计划，上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。

事件二；施工单位针对两层通高试验室区域单独编制了模板及支架专项施工方案，方案中针对模板整体设计有模板和支架选型、构造设计、荷载及其效应计算，并绘制有施工节点详图。监理工程师审查后要求补充该模板整体设计必要的验算内容。

事件三；在科研中心工程的后浇带施工方案中，明确指出：（1）梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕；（2）在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落入物料；（3）两侧混凝土结构强度达到拆模条件后，拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板，两侧进行回顶，待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。监理工程师认为方案中上述做法存在不妥，责令改正后重新报审。针对后浇带混凝土填充作业，监理工程师要求施工单位提前将施工技术要点以书面形式对作业人员进行交底。事件四；主体结构验收后，施工单位对后续工作进度以时标网络图形式做出安排，如下图所示（时间单位：周）。

在第6周末时，建设单位要求提前一周完工，经测算工作Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ均可压缩一周（工作I不可压缩），所需增加的成本分别为8万元、10万元、4万元、12万元、13万元。施工单位压缩工序时间，实现提前一周完工。问题：

1.事件一中，按照编制对象不同，本工程应编制哪些施工进度计划？

2.事件二中，按照监理工程师要求，针对模板及支架施工方案中模板整体设计，施工单位应补充哪些必要验算内容？

3.事件三中，后浇带施工方案中有哪些不妥之处？后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有哪些？

4.事件四中，施工单位压缩网络计划时，只能以周为单位进行压缩，其最合理的方式应压缩哪项工作？需增加成本多少万元？(二)背景资料

某新建综合楼工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上一层，地上十层，建筑撞口高度45米，某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。在施工过程中，发生了下列事件： 事件一：根据施工组织设计的安排，施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台。项目土建施工员仅变质了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥，要求整改。

事件二：施工过程中，项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查，但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。

事件三：公司例行安全检查中，发现施工区域主出入通道处多种类型的安全警示牌布置混乱，要求项目部按规定要求从左到右正确排列。

事件四：监理工程师现场巡视时，发现五层楼层通道口和楼层邻边堆放有大量刚拆下的小型钢模版，堆放高度1.5m，要求项目部立即整改并加强现场施工管理。

事件五：公司按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59对现场进行检查评分，汇总表总得分为85分，但施工机具分项检查评分表得零分。问题：

1、事件一中，存在哪些不妥之处？并分别说明理由。

2、事件二中，项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查（至少列出四项）？

3、事件三中，安全警示牌通常都有哪些类型？各种类型的安全警示牌按一排布置时，从左到右的正确排列顺序是什么？

4、事件四中，按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80，对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些？

5、事件五中，按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59，确定该次安全检查评定等级，并说明理由。(三)背景资料

某学校活动中心工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上六层，地下二层，采用自然通风。在施工过程中，发生了下列事件：

事件一：在基础底板混凝土浇筑前，监理工程师督查施工单位的技术管理工作，要求施工单位按规定检查混凝土运输单。并做好混凝土扩展度测定等工作。全部工作完成并确认无误后，方可浇筑混凝土。

事件二：主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度、结构施工至四层时，施工单位进场一批72吨18螺纹钢筋，在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检，监理工程师认为取样组数不足。事件三：建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加，总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定，要求重新组织验收。

事件四：该工程交付使用7天后，建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染，在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测，在对室内环境的氨浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。问题：

1、事件一中，除已列出的工作内容外，施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作？

2、事件二中，施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目？通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨？监理工程师的意见是否正确？并说明理由。

3、事件三中，节能分部工程验收应由谁主持？还应有哪些人员参加？

4、事件四中，有哪些不妥之处？并分别说明正确说法。(四)背景资料

某建设单位投资新建办公楼，建筑面积8000m2，钢筋混凝土框架结构，地上八层，招标文件规定，本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标，A施工总承包单位中标，双方签订的工程总承包合同中约定：合同工期为10个月，质量目标为合格。在合同履行过程中，发生了下列事件中：

事件

一、A施工总承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。事件

二、A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工。A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位。

事件

三、A施工总承包单位对工程中标造价进行分析，费用情况如下：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，风险费260万元，规费64万元，税金218万元。

事件

四、A施工总承包单位按照风险管理要求，重点对某风险点的施工方案、工程机械等方面制定了专项策划，明确了分工、责任人及应对措施等管控流程。问题：

1、事件一中，A施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责？除交钥匙方式外，工程总承包方式还有哪些？

2、事件二中，哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理由。

3、事件三中，A施工总承包单位的中标造价是多少万元？措施项目费通常包括哪些费用？

4、事件四中，A施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险的哪个类型？施工风险管理过程中包括哪些方面？

第四篇：二级建造师2016真题

一、单项选择题

1.某住宅楼位于实行建筑高度控制区内，其室外地面标高为-0.3m，屋面面层标高为24.0m，女儿墙顶标高为25.2m，出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m，则该工程的建筑高度为()m。

A.24.3 B.25.5 C.26.7 D.27.0

2.下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中，影响最小的是()。

A.配筋率

B.箍筋

C.截面形式

D.混凝土强度

3.钢筋的塑性指标通常用()表示。

A.屈服强度

B.抗拉强度

C.伸长率

D.抗压强度

4.普通砂浆的稠度越大，说明砂浆的()。

A.保水性越好

B.强度越小

C.粘结力越强

D.流动性越大

5.楼层测量放线最常用的距离测量方法是()。

A.全站仪测距

B.经纬仪测距

C.水准仪测距

D.钢尺量距

6.通常情况下，向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是()。

A.勘察单位

B.设计单位

C.建设单位 D.监理单位

7.当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时，其钢筋代换的原则是()代换。

A.等强度

B.等面积

C.等刚度

D.等数量

8.有抗震要求的钢筋混凝土框架结构，其楼梯的施工缝宜留置在()。

A.梯段与休闲平台板的连接处 B.梯段板跨度端部的1/3范围内

C.梯段板跨度中部的1/3范围内 D.任意部位

9.钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度分为()类。

A.一

B.二

C.三

D.四

10.设计采用无粘接预应力的混凝土，其混凝土最低强度等级不应低于()。

A.C20 B.C30 C.C40 D.C50 11.防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高()MPa。

A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4

12.关于普通混凝土小型空心砌块的说法，正确的是()。

A.施工时先灌水湿透

B.生产时的底面朝下正砌

C.生产时的底面朝天反砌

D.出场龄期14天即可砌筑

13.硅钙板吊顶工程中，可用于固定的吊扇的是()。

A.主龙骨

B.次龙骨

C.面板

D.附加吊杆

14.高大模板扣件式钢管支撑脚手架中，必须采用对接扣件连接的是()。

A.立杆

B.水平杆

C.竖向剪刀撑

D.水平剪刀撑

15.下列施工作业中，动火等级最低的是()。

A.钢构焊接

B.登高焊接

C.设备管道焊接

D.办公区大门焊接

16.我国消防安全的基本方针是()。

A.预防为主、防消结合、专项治理

B.预防为主、防消结合、综合治理

C.安全第一、预防为主、专项治理

D.安全第一、防消结合、综合治理

17.自行设计的施工现场临时消防干管直径不应小于()mm。

A.50 B.75 C.100 D.150

18.【题干】房屋建筑工程在保修期内出现质量缺陷，可向施工单位发出保修通知的是()。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.政府主管部门

19.砌体施工质量控制等级分为()个等级。A.一 B.二 C.三 D.四

20.关于建筑节能工程施工质量验收的说法，正确的有()。

A.建筑节能工程是单位工程的一个分部工程

B.建筑节能工程是单位工程的一个分项工程

C.一般工程可不进行围护结构节能构造实体检验

D.节能验收资料不需单独组卷

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21.下列装饰装修施工事项中，所增加的荷载属于集中荷载的有()。

A.在楼面加铺大理石面层 B.封闭阳台

C.室内加装花岗岩罗马柱 D.悬挂大型吊灯

E.局部设置假山盆景

22.可以组织基坑验槽的人员有()。

A.设计单位负责人 B.总监理工程师 C.施工单位负责人 D.建设单位项目负责人 E.勘察单位负责人

23.控制大体积混凝土温度裂缝的常见措施有()。

A.提高混凝土强度

B.降低水胶比

C.降低混凝土入模温度

D.提高水泥用量

E.采用二次抹面工艺

24.露天料场的搅拌站在雨后拌制混凝土时，应对配合比中原材料重量进行调整的有()。

A.水

B.水泥

C.石子

D.砂子

E.粉煤灰

25.关于卷材防水层搭接缝的做法，正确的有()。

A.平行屋脊的搭接缝顺流水方向搭接 B.上下层卷材接缝对齐

C.留设于天沟侧面 D.留设于天沟底部 E.搭接缝口用密封材料封严

26.下列隔墙类型中，属于轻质隔墙的有()。

A.板材隔墙 B.骨架隔墙

C.活动隔墙

D.加气混凝土墙

E.空心砌块墙

27.经审批的施工组织设计应报送或发放的单位有()。

A.监理单位

B.勘察单位

C.设计单位

D.施工企业技术部门 E.劳务分包单位

28.混凝土搅拌运输车到达工地后，混凝土因坍落度损失不能满足施工要求时，可以在现场添加()进行二次搅拌，以改善混凝土施工性能。

A.自来水

B.水泥砂浆

C.原水胶比的水泥浆

D.同品牌的减水剂

E.同品牌的缓凝剂

29.下列工程的施工方案中，必须组织专家论证的有()。

A.开挖深度8m的基坑土方开挖工程

B.搭设高度3m的满堂支撑脚手架工程

C.采用滑膜的模板工程

D.高度40m的落地式钢管脚手架工程

E.采用爆破拆除的工程

30.在施工现场的下列场所中，可以使用36V电压照明的有()。

A.人防工程

B.特别潮湿环境

C.锅炉内

D.有导电灰尘环境

E.照明灯距离地高度2.0m的房间

三、案例分析题

材料一

某高校新建新校区，包括办公室、教学楼、科研中心、后勤服务楼、学生宿舍等多个单位建筑。由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。其中，科研中心工程为现浇钢筋混凝土构架结构，地上十层，地下二层;建筑檐口高度45米，由于有超大尺寸的特殊试验设备，设置在地下二层的实验室为两层通高;结构设计图纸说明中规定地下式的后浇带需待住口结构封顶后才能封闭。

在施工过程中，发生了下列事件：

事件一：施工单位进场后，针对群体工程进度计划的不同编制对象。施工单位分别编制了各种施工进度计划;上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。

事件二：施工单位针对两层通高实验室区域单独编制了模板及支架专项施工方案，方案中针对模板整体设计有模板和支架选型、构造设计、荷载及效应计算，并绘制有施工节点详图。建立工程师审查后要求补充该模板整体设计必要的验算内容。

事件三：在科研中心工程的后浇带施工方案中，明确指出：(1)梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕;(2)在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用模板遮盖防止落入物料;(3)两侧混凝土结构强度达到拆模条件后;拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板，两侧进行回顶，特主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土，监理工程师认为方案中上述做法存在不妥，责令改正后重新报审。针对后浇带混凝土填充作业，监理工程师要求施工单位提前施工技术要点，以书面形式对作业人员进行交底。

事件四：主体结构验收后，施工单位对后续工作进度以时标网络图形式做出安排，如下图所示(时间单位：周)。

在第6周末时，建设单位要求提前一周完工。经测算工作D、E、F、G、H均可压缩一周(工作1不可压缩)，所需增加的成本分别为8万元、10万元、4万元、12万元、13万元，施工单位压缩工序时间，实现提前一周完工。

问题

1.事件一中，按照编制对象不同，本工程应编制哪些施工进度计划?

2.事件二中，按照建立工程师要求，针对模板及支架施工方案中模板整体设计，施工单位应补充哪些必要验算内容?

3.事件三中，后浇带施工方案中有哪些不妥之处?后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有哪些?

4.事件四中，施工单位压缩网络计划时，只能以周围单位进行压缩，其最合理的方式应压缩哪项工作?需增加成本多少万元?

(二)背景资料

某新建综合楼工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上一层，地上十层，建筑檐口高度45米，某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。

在施工过程中，发生了下列事件：

事件一：根据施工组织设计的安排，施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台。项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥，要求整改。

事件二：施工过程中，项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查，但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。

事件三：公司例行安全检查中，发现施工区域主出入通道口处多种类型的安全警示牌布置混乱，要求项目部按规定要求从左到右正确排列。

事件四：监理工程师现场巡视时，发现五层楼层通道口和楼层邻边堆放有大量刚拆下的小型钢模版，堆放高度1.5m，要求项目部立即整改并加强现场施工管理。

事件五：公司按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59对现场进行检查评分，汇总表总得分为85分，但施工机具分项检查评分表得零分。

问题：

1.事件一中，存在哪些不妥之处?并分别说明理由。

2.事件二中，项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查(至少列出四项)? 3.事件三中，安全警示牌通常都有哪些类型?各种类型的安全警示牌按一排布置时，从左到右的正确排列顺序是什么?

4.事件四中，按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80，对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些?

5.事件五中，按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59，确定该次安全检查评定等级，并说明理由。

(三)背景资料

某学校活动中心工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上六层，地下二层，采用自然通风。

在施工过程中，发生了下列事件：

事件一：在基础底板混凝土浇筑前，监理工程师督查施工单位的技术管理工作，要求施工单位按规定检查混凝土运输单。并做好混凝土扩展度测定等工作。全部工作完成并确认无误后，方可浇筑混凝土。

事件二：主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度、结构施工至四层时，施工单位进场一批72吨18螺纹钢筋，在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检，监理工程师认为取样组数不足。

事件三：建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加，总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定，要求重新组织验收。

事件四：该工程交付使用7天后，建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染，在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测，在对室内环境的氨浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。

问题：

1.事件一中，除已列出的工作内容外，施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作?

2.事件二中，施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目?通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨?监理工程师的意见是否正确?并说明理由。

3.事件三中，节能分部工程验收应由谁主持?还应有哪些人员参加?

4.事件四中，有哪些不妥之处?并分别说明正确说法。

(四)背景资料

某建设单位投资新建办公楼，建筑面积8000m2，钢筋混凝土框架结构，地上八层，招标文件规定，本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标，A施工总承包单位中标，双方签订的工程总承包合同中约定：合同工期为10个月，质量目标为合格。

在合同履行过程中，发生了下列事件中：

事件

一、A施工总承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。

事件

二、A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工。A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位。

事件

三、A施工总承包单位对工程中标造价进行分析，费用情况如下：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，风险费260万元，规费64万元，税金218万元。

事件

四、A施工总承包单位按照风险管理要求，重点对某风险点的施工方案、工程机械等方面制定了专项策划，明确了分工、责任人及应对措施等管控流程。

问题：

1.事件一中，A施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责?除交钥匙方式外，工程总承包方式还有哪些?

2.事件二中，哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理由。

3.事件三中，A施工总承包单位的中标造价是多少万元?措施项目费通常包括哪些费用?

4.事件四中，A施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险的哪个类型?施工风险管理过程中包括哪些方面?

第五篇：2011年二级建造师考试真题及答案

2011年二级建造师考试真题及答案[1] 该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net

【网络综合-二级建造师考试试题】施工管理。

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是（）。

A．项目投资目标

B．设计进度目标

C．施工质量目标

D．设计成本目标

2、某建设工程项目施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）的工作指令。

A．建设单位

B．设计单位

C．施工总承包管理企业

D．施工承包企业

3、采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合，并与将采用的（）结合。

A．组织结构

B．工程流程

C．职能结构

D．合同结构

4、建设工程施工管理中的组织结构图反映的是（）。

A．一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系

B．一个项目中各组成部分之间的组织关系

C．一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系

D．一个项目中各组成部分之间的逻辑关系

5、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），投标人所填报的分部分项工程的综合单价中不包括（）。

A．规费

B．利润

C．管理费

D．直接工程费

6、编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务；②项目管理任务分解；③编制任务分工表。正确的编制程序是（）。

A．①②③

B．②①③

C．③②①

D．②③①

7、关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是（）A．业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的。B．工作流程组织的任务就是编制组织结构图 C．工作流程图可以用来描述工作流程组织

D．工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系

8、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号），下列建筑安装工程费用项目中，不属于直接工程是（）

A．人工费

B．材料费

C．临时设施费

D．施工机械使用费

9、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号），施工现场垂直运输机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的（）。

A．人工费

B．施工机械使用费

C．现场管理费

D．企业管理费

10、某工程直接费为315万元，其中措施费为15万元，间接费率为8%，则间接费为（）万元。

A．1.2

B．24

C．25.2

D．26.4

11、关于施工定额的说法，正确的是（）。

A．施工定额是以分项工程为对象编制的定额

B．施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成 C．施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性

D．施工定额由行业建设行政主管部门组成有一定水平的专家编制

12、关于周转性材料消耗量的说法，正确的是（）

A．周转性材料的消耗量是指材料使用量

B．周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示

C．周转性材料的摊销量供施工企业组织使用

D．周转性材料的消耗与周转使用次数无关

13、已知某斗容量1m3正铲挖土机，机械台班产量为476m3，机械利用系数0.85，则它在正常工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约（）m?。

A．47

B．51

C．56

D．70

14、施工企业组织生产、编制施工计划。签发任务书的依据是（）。A．施工预算 B．施工图预算 C．投标报价

D．项目经理的责任成本

15、编制施工组织总设计时，资源需求量计划应在完成（）后确定。A．施工准备工作计划 B．施工总平面图 C．施工总进度计划 D．主要技术经济指标

16、某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是（）。

A． 确定目标控制的计划值

B．定期比较目标计划值与实际值

C．分析比较结果，采取纠偏措施

D．收集目标的实际完成值

17、运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括（）。

A．设计图纸的质量

B．采购的建筑材料的质量

C．签订施工合同时决策质量

D．编制监理规划的质量

18、下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是（）。

A．自行决定是否分包及选择分包企业

B．编制和确定需政府监管的招标方案，评选和确定投标、中标单位

C．指挥建设工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素

D．代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切权力

19、项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（）或其授权人与项目经理协商制定。

A．企业董事长

B．企业法定代表人

C．企业总经理

D．方管生产经营的副部经理

20、下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是（）。

A．确定风险因素

B．分析风险发生的概率

C．分析风险损失量

D．提出风险预警

21、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字的建筑材料不得在工程上使用。

A．监理员

B．专业监理工程师

C．总监理工程师代表

D．总监理工程师

22、监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当）。

A．责令施工企业整改

B．向施工企业项目经理报告 C．向建设单位驻工地代表报告 D．向建设行政主管部门报告

（23、某建设工程施工合同约定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起……”。已知合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重为60%，则该工程预付款起扣点为（）万元。

A．24

B．120

C．160

D．176

24、某市拟新建一大型会展中心，项目建设单位组织有关专家对该项目的总进度目标进行论证，在调查研究和收集整理后，紧接着应进行的工作是（）。

A．进行进度计划系统结构分析

B．进行项目结构分析

C．编制各级进度计划

D．确定工作编码

25、施工企业进度控制的任务是依据（）对施工进度的要求控制施工进度。A．建设项目总进度目标 B．施工总进度计划 C．建安工程工期定额 D．施工承包合同

26、在安排一个小型项目施工的进度时，只需编制（）。A．施工总进度方案 B．施工总进度规划 C．施工总进度计划 D．施工总进度目标

27、根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由（）承担。

A．发包人

B．承包人

C．监理人

D．设计单位

28、下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是（）。A．施工企业的旬生产计划

B．建设工程项目施工的月度施工计划 C．施工企业的月度生产计划

D．建设工程项目施工的季度施工计划

29、关于横道图特点的说法，正确的是（）。A．横道图无法表达工作间的逻辑关系

B．可以确定横道图计划的关键工作和关键路线 C．只能用手工方式对横道图计划进行调整 D．横道图计划适用于大的进度计划系统

30、建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划以项目实施方案为依据，采用（）编制形式。

A．人工定额

B．概算定额

C．预算定额

D．施工定额

31、施工成本计划的编制基础是（）。

A．施工成本考核

B．施工成本预测

C．施工成本核算

D．目标成本确定

32、施工成本计划作为施工成本控制的指导文件，其内容包括（）。

A．预定的具体成本目标和实现控制目标的措施

B．预定的具体成本 目标和有可能出现的成本偏差

C．预定的经济效益目标和实现经济效益目标的手段

D．可能的工程变更和对变更的控制措施

33.施工成本控制过程中，为了及时发现施工成本是否超支，应该定期进行（）的比较。

A．施工成本计划值与实际值

B．施工成本计划值与投标报价

C．成本实际值与投票报价

D．实际工程款支付与合同价

34、某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是（）。

A．比较法

B．构成比率法

C．因素分析法

D．动态比率法

35、某建设工程施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的3%逐月扣留，监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元。经计量确认，施工单位第一个月完成工程款25万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为（）万元。

A．24.25

B．29.1

C．53.25

D．55

36、根据国际惯例，承包商自有设备的窝工费一般按（）计算。

A．台班折旧费

B．台班折旧费+设备进出现场的分摊费

C．台班使用费

D．同类型设备的租金

37、根据《质量管理体系》（GB/T19000-2000），施工企业开展质量管理和质量保证的基础是（）。

A．质量体系文件

B．质量手册

C．程序文件

D．质量计划

38、建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由（）批准后实施。

A．项目经理

B．公司技术负责人

C．公司总工程师

D．项目技术负责人

39、建设工程施工项目竣工验收应由（）组织。

A．监理单位

B．施工企业

C．建设单位

D．质量监督机构

40、某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于（）。

A．一般事故

B．较大事故

C．重大事故

D．特别重大事故

41、某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是（）。

A．加固处理

B．修补处理

C．不作处理

D．返工处理

42、建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目（）负责。A．建设单位 B．施工企业 C．监理单位 D．设计单位

43、建设工程质量监督机构进行第一资历施工现场监督检查的重点是（）。A．施工现场准备情况 B．检查施工现场计量器具

C．参加建设的各单位的质量行为 D．复核项目测量控制定位点

44、建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是（）。

A．建设单位安全管理的投入是否到位

B．施工企业安全管理和安全技术是否到位

C．监理单位对安全管理的重视程度

D．政府部门对项目施工安全监管是否到位

45、某建设工程施工进度计划如下图所示（时间单位：天），则该计划的计算工期是（）天。

A．20

B．21

C．23

D．25

46、在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（）。

A．最早完成时间的最小值

B．最早完成时间的最大值

C．最迟完成时间的最小值

D．最迟完成时间的最大值

47、已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延（）天。

A．3

B．5

C．8

D．10

48、该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net

相对于建设工程固定性的特点，施工生产则表现出（）的特点。

A．一次性

B．流动性

C．单件性

D．预约性

49、下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是（）。

A．施工企业的质量管理制度

B．施工现场的安全防护设施

C．施工现场的交通运输和道路条件

D．不可抗力对施工质量的影响

50、建设工程项目质量管理的PDCA循环工作原理中，“C”是指（）。

A．计划

B．实施

C．检查

D．处理

51、下列合同结构图表示的是（）模式。

A．施工平行发包

B．施工总承包

C．设计－建造－管理

D．联合体承包

52、关于施工总承包管理模式的说法，错误的是（）。

A．建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议

B．施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理

C．施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行

D．施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工

53、根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由（负责。）

A．地质勘察单位 B．发包人 C．承包人 D．监理人

54、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。

A．工程承包人办理并支付保险费用

B．劳务分包人办理并支付保险费用

C．工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用

D．劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用

55、建筑材料采购合同中约定供货方负责送货的，交货日期应以（）为准。A．供货方发货截记的日期 B．采购方收货截记的日期 C．合同约定的提货日期 D．承运单位签发的日期

56、下列施工安全的制度保证体系中，属于日常管理制度的是（）。A．安全生产责任制度 B．安全生产奖惩制度 C．安全生产值班制度 D．安全生产检查制度

57、对全国建设工程安全生产实施统一监督管理的部门是（）。A．国务院技术监督管理部门 B．国务院建设行征主管部门 C．国务院劳动和社会保障部门 D．国务院安全生产监督管理部门

58、施工企业在确定建设工程职业健康安全与环境管理目标时，一般事项频率控制目标通常在（）以内。

A．6‰

B．8‰

C．10‰

D．12‰

59、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2人死亡的生产安全事故属于（）。

A．特别重大事故

B．重大事故

C．较大事故

D．一般事故

60、某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以（）万元的罚款。

A．10～30

B．30～50

C．50～100

D．100～500

61、关于建设工程施工现场环境管理的说法，正确的是（）。

A．施工现场用餐人数在50人以上的临时食堂，应设置简易有效的隔油池

B．施工现场外围设置的围挡不得低于1.5m

C．一般情况下禁止各种打桩机械在夜间施工

D．在城区、郊区城镇和居住稠密区，只能在夜间使用敞口锅熬制沥青

62、施工现场混凝土搅拌车清洗产生的污水，应（）。

A．有组织地直接排入市政污水管网

B．经一次沉淀后排入市政排水管网

C．分散直接排入市政污水管网

D．经二次沉淀后排入市政排水管网

63、某建设工程的单价合同中，双方根据估算的工程量约定了一个合同总价，而在实际结算时原合同总价与合同各项单价乘以实际完工程量之和不一致，则该工程价款结算以（）为准。

A．签订的合同总价

B．合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和

C．实际完成的工程量乘以重

该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net 新协商的各项单价之和

D．双方重新协商确定的单价和工程量

64、关于成本加固定费用合同的说法，正确的是（）。

A．在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下宜采用成本加固定费用合同

B．报酬总额随工程成本的加大而增加

C．由于酬金金额固定，承包商在缩短工期方面没有积极性

D．通常在非代理型CM模式的合同中采用

65、对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任并承担由此造成损失的单位是（）。

A．设计单位

B．建设单位

C．施工总承包企业

D．监理单位

66、根据《标准施工招标文件》，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按（）进行计算。

A．目前市场上同工种人工的日工资单价

B．承包商提出的计日工单价

C．列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价

D．列入已标价工程量清单中分部分项工程的人工费单价

67、根据《建设工程施工合同（示范成本）》（GF-99-0201），承包人未在索赔事件发生后28天内发生索赔意向通知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有（）。

A．真实性

B．时效性

C．关联性

D．有效性

68、根据《建设工程施工合同（示汇文本）》（GF-99-0201），如果干扰事件对建设工程的影响持续时间长，承包人应按监理工程师要求的合理间隔提交（）。

A．索赔意向通知

B．中间索赔依据

C．中间索赔报告

D．索赔声明

69、项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由（）签署验收意见及验收结论，并签字盖章。

A．施工企业施工员

B．专业监理工程师

C．项目专业技术负责人

D．建设单位参加验收的人员

70、关于施工文件档案管理的说法，正确的是（）。

A．工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交建设单位

B．由多个单位工程组成的建设项目，工程文件按一个建设工程立卷

C．施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交

D．工程文件可采用纯蓝墨水书写

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71、下列项目管理工作中，属于施工方项目管理任务的有（）。

A．施工质量控制

B．施工成本控制

C．施工进度控制

D．分包单位人员管理

E．施工安全管理

72、关于施工管理职能分工的说法，正确的有（）。

A．管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的 B．不同的管理职能可由不同的职能部门承担

C．项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表

D．管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理

E．管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的工作任务

73、分部（分项）工程施工组织设计的主要内容有（）。A．建设项目的工程概况 B．施工方法的选择 C．施工机械的选择 D．劳动力需求量计划 E．安全施工措施

74、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有（）。

A．参与项目招标、投标和合同签订

B．制定内部计酬办法

C．参与组建项目经理部

D．选择建立单位

E．选择分包人

75、下列施工企业对施工机械使用费的控制措施中，正确的有（）。

A．尽量减少因安排不当引起的机械闲置

B．加强机械的现场调度，避免窝工

C．尽量选择新开发的新型机械设备

D．加强机械的维修保养

E．做好机上人员与辅助生产人员的协调和配合

76、建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有（）。

A．经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收

B．经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收

C．经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单

该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net

位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收

D．经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收

E．经返修或加固处理仍不鞥满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用

77、某建设工程的施工网络计划如图所示（时间单位：天），则该计划的关键线路有（）。

A．①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩

B．①-②-③-⑦-⑨-⑩

C．①-②-④-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩

D．①-②-④-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩

E．①-②-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩

78、下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有（）。

A．承包商管理人员的能力

B．工程设计文件

C．工程施工方案

D．合同风险

E．工程机械

79、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列应计入建筑安装工程材料费的有（）。

A．材料原价

B．材料的运输损耗费

C．库存材料盘亏

D．材料运杂费

E．新型材料试验费

80、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列应计入建筑安装工程间接费的有（）。

A．工程排污费

B．危险作业意外伤害保险

C．社会保险费

D．环境保护费

E．材料二次搬运费

81、采用,《建设工程工程量清算单计价规范》（GB50500-2008）进行招标的工程，企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的有（）。

A．垂直运输费

B．安全文明施工费

C．分部分项工程费

D．规费

E．税金

82、编制人工定额时，应计入工人定额时间的有（）。A．材料供应不及时造成的停工时间 B．施工组织混乱造成的停工时间

C．由于施工工艺特点引起的工作中断所必须的时间

D．工人在工作过程中为恢复体力所必须的短暂休息时间 E．工人违背劳动纪律损失的时间

83、下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有（）。A．确定项目管理班子的任务和职能分工 B．分析钢结构吊装作业的成本目标 C．修订钢结构吊装施工合同条款 D．提出多个钢结构吊装方案 E．改变吊装用的施工机械

84、施工安全技术交底要求做好“四口”、“五临边”的防护措施，其中“四口”指（）A．通道口 B．工地出入口 C．楼梯口 D．电梯井口 E．预留洞口

85、《职业健康安全管理体系-规范》(GB/T28001-2001)的构成要素有（）A．策划 B．持续改进 C．实施与运行 D．检查纠正措施 E．管理评审

86、与平行承发包模式相经，施工总承包模式的特点有（）

A．业主的合同管理工作量大大减小

B．业主的组织和协调工作量大大减小

C．业主的投资控制难度大

D．建设周期可能比较长，不利于进度控制

E．合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义。

87、承包人提交竣工验收中请报告的条件包括（）

A．合同范围内的单位工程和工作已完成并符合合同要求

B．发包人已支付竣工结算价款

C．已按合同要求备齐了符合要求的竣工资料

D．竣工验收资料已经档案管理部门验收合格

E．监理人已经出具质量评估报告

88、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于分包人责任和义务的说法，正确的有（）

A．分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任

B．未经承包人许可，分包人与发包人直接发生工作联系，须承担违约责任

C．分包人可拒绝承包人根据分包合同发生的指令

D．完成合同约定的设计任务，承包人承担由此发生的费用

E．工程未交付承包人前，负责已完成分包工程的成品保护工作 【 该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net 89、关于总价合同的说法，正确的有（）

A．采用固定总价合同，双方结算比较简单，但承包商承担了较大的风险

B．发包人能更容易，更有把握地对项目进行控制

C．固定造价合同适用于工程结构和技术复杂的工程

D．在固定总价合同中，承包人承担工程量风险主要是人工费上涨

E．由于承包人的失误导致投标报价计算错误，合同总价不予调整

90、施工企业在施工进度计划检查后编制的进度报告，其内容包括（）

A．进度计划的编制说明

B．实际工程进度与计划进度的比较

C．进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析

D．进度执行情况对工程质量、安全和施工成本的影响情况 E．进度的预测

91、施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术，包括（）A．施工人员 B．施工技术 C．施工方法 D．施工机械 E．信息处理技术

92、施工质量影响因素主要有“4MIE”，其中，“4M”是指（）A．人 B．机械 C．方法 D．环境 E．材料

93、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位（子单位）工程质量验收合格的规定有（）

A．单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格

B．质量控制资料应完整

C．单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整

D．主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定

E．单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求

94、建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括（）

A．工程概况、事故概况

B．质量事故的处理依据

C．事故调查中的有关数据、资料

D．事故处理的建议方案

E．事故处理的初步结论

95、关于施工安全管理任务的说法，正确的有（）

A．施工平面图设计是施工安全管理计划的主要内容

B．施工班组应设置兼职的安全员

C．施工安全管理控制主要以施工活动中的人力、物力和环境为对象

D．创造安全文明示范工地是施工安全管理目标实施的主要内容之一

E．所有施工项目均应制定单项安全技术方案和措施

该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net

市政工程管理与实务

该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net 2011全国二级建造师考试真题及答案：市政工程管理与实务（网友版）+土路基雨 B分段开挖C坚持当天 关于浇筑水泥混凝土 A木模板C弯道上 关于网喷混凝土 A气温低于B喷射作业应分段C喷射作业应自下而上 24 关于埋设塑料管 A管内径D管基支承角E管顶以上 25 关于冬期桥梁 B拌制混凝土C骨料加热 26 顶管工具A捣进C放水D出泥 可采用气体 A球墨B聚乙烯C管骨架 28 结构材料 B钢板桩E SMW挡土墙 29 关于管棚施工 D在铁路E管棚施工 施工项目现场管理 C做好施工D适时调整E建立文明 三

案例分析一

（1）合同，招投标文件（招标文件，补遗文件、图纸、报价清单）（2）施工组织设计

（3）施工总面积布置及施工方案（4）设备的市场价格

二、人员还有材料员设备员

三、取税金率3.44% 3000/（1 3.44%）-2620-80=2900.3-2700=200.23

四、工程量复核表 工程单价分析表 两算对比表 其他直接成本和间接成本表 案例分析二

一、造成沉井壁坍

二、A单位为总包单位，应对本工程的安全责任负总则，并对B单位的安全生产负管理责任和连带责任 B单位为分包单位，只对分包范围内泵站的水泵、起重机的安装负责。三、一人重伤属一般事故，A单位为总承包方负次要责任，未能及时制止B单位的不合理行为 B单位负主要责任 因B单位为分包单位且未能按要求配备安全人员和服从A单位管理故负最主要责任。四A单位变更沉井属于质量控制中的施工组织措施。应有A单位自己负责。案例分析三：

一、沟槽开挖顺序不妥，应改为自下游向上游开挖沟槽。按管时承口方向不对，承口应向下游方向。

二、挖机应注意：不要超挖槽底预留20cm土层用人工清除。要注意槽沟放坡。放余土时，应注意槽沟远点。起重机应注意：斜吊不吊，超载不吊，管道绑扎不牢不吊，指挥信息不明显不吊，吊物上站人不吊，光线阴暗下雨时不吊。

三、机械开挖不应主槽底高程而应预留20cm，人工清理。槽底处理时应通知监理人员完毕后验收合格进行下道工序。

四、第一次施工的平基表面不应压光应拉毛以增加摩擦力。五应先做闭水实验在回填。闭水实验应在灌满水后24h进行。对暂时不接支线的预留孔应做封闭抹面处理。案例分析四

一、事件一：项目部可以索赔的工期10天，费用30万，因为地质条件变化是发包方责任，所以可以索赔 事件二：不可以索赔 上述原因是该项目部施工不当造成的，所以不能索赔 事件三：

1、若地质条件符合勘探报告，则由于施工单位未考虑施工措施及方法造成的，不能索赔。

2、若地质条件与勘探报告不相符项目部可以索赔5天工期 25万元费用

二、可以采用化学浆液

三、可以采用矿物素（如膨润工泥浆）界面活性剂（如泡沫）高吸水性树脂系 水溶性高分子系四类，也可单独或组合使用。四隧道长868-100=768m，768/8/1.2=80天

该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net