人工挖桩劳务协议

第一篇：人工挖桩劳务协议

人工挖桩劳务协议

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安全生产管理条例》及其有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，为互相制约、协调关系、确保工程质量、缩短工程工期、降低工程成本、保证安全施工、双方本着建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程劳务范围和内容

工程以乙方负责施工，甲方负责材料的方式进行。

1.甲方负责提供石灰、砖、水泥、砂石、水电源、钢材等挖桩工程所需要的建筑材料。

2.甲方负责协调现场施工工作，提供设计图纸及地下资料，配合施工测量放线及技术管理。

3.施工中遇有地下障碍物时（管道、地下电缆、人防）甲方负责处理。如施工中遇水、石头、地下地基等障碍物，甲乙双方另行协商。

4.乙方负责工程内容包括：人工挖桩，即桩柱的基坑，其中包括基坑土石方的开挖、护臂下设、成桩。

5.未经验收的桩由乙方管理并保护，验收后必须及时盖住井口，防止工作人员及打井人员坠落井内。如出现乙方未及时防护发生事故乙方付全部责任。

四、工程单价和付款方式

1.工程单价：每桩元/米（不区分大小）。

2.付款方式：本工程不付预付款，待工程竣工验收合格后，办理完交接手续及工程量核对后，工程款一次性支付。

五、进度要求

1.施工时间为年月日至年月日，乙方在天内全部完工，若雨雨天顺延。乙方不得在施工过程中途无故停止作业延误工期，乙方必须赔偿甲方损失。若有特殊情况必须经甲乙双方协商后在做决定。

2.因甲方原因造成的工期延误，乙方不承担任何责任。

六、安全生产、安全事故处理

乙方对桩柱建设的安全施工负责，严格执行国家法律、规范、标准和制度；严禁违规作业，必须确保施工人员的安全生产；乙方施工人员在施工过程中若发生的一切安全意外事故，均由乙方承担责任及相应的一切费用，甲方概不承担任何责任和费用。

七、工程质量标准及验收规范

1.工程质量必须符合甲方的图纸要求及规范要求。

2.挖孔完成后必须进行工序移交手续，待施工单位、监理单位、建设单位共同验收合格后，方可工程量的确认，否则将不予确认工程量，将视为不合格产品，乙方进行返工直至合格，返工所发生的费用由乙方承担。

3.本工程的桩位的轴线位移、垂直度必须满足规范和设计要求。4.乙方在桩开挖前必须经甲方和监理技术人员确认轴线无误的情况下才可进行开挖；未经复线的桩位擅自开挖所造成的后果自负。

八、合同履行过程中若有未尽事宜，双方协商并签订补充协议。

九、本协议一式两份，甲乙双方各各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

年月日

第二篇：人工挖孔桩劳务合同

人工挖孔桩班组承包劳务合同

甲方： 乙方：

甲方将承包给乙方施工。为明确双方职责，保证质量，按时完工，经双方协商，特订立如下条款，双方共同遵照执行。

一、内容：人工挖土，提运土方，吊弃土于孔口1米外5米内。抽水、安拆护壁模板、浇灌护壁混凝土，扩孔、封底、制安钢筋笼，浇混凝土，送风、照明及搭拆安全设施等。如下发现流沙、淤泥、石块等乙方自行负责（爆破除外）。

二、乙方必须严格按照施工图纸、施工验收规范进行施工，达不到要求应进行反工，返工损失由乙方自行负责。桩基施工放样技术资料由甲方负责。乙方应配备专职安全员及质量员与甲方专职管理人员对口管理。

三、乙方必须做到文明施工安全生产，乙方违章操作原因造成的安全事故由乙方负责。

四、乙方所有施工人员身份证、暂住证齐全，切实遵守治安管理条例，如发生违法事件，乙方自行负责。

五、桩基结算价格：φ800的桩按每米145元计算（按孔口至孔底的实际工程量计算）。其余直径的桩按120元/m3计算。

六、本工程造价暂估计万元。

七、本工程开工时间为年月日至年月日。工期进度严格按项目部《施工进度计划》及任务单，由乙方原因造成工期延期则拖延一天扣1000元，提前一天奖励1000元，（因甲方原因造成停水停电、大雨及不可抗拒因素确实不能施工的时间除外）。

八、桩基材料由甲方提供：包括黄沙、砾砂、水泥、砂、石子、水电等。

九、甲方在开工前应提供地质勘察资料，资料与实际不符发生的费用由甲方承担。必须做好“三通一平”（即水通、电通、道路通、场地平整）。

十、工程按实际丈量以验收记录为准。如遇地下障碍物或停水电双方协商处理。

十一、工人进场、住宿由甲方解决。用膳由乙方自负。

十二、乙方自备工具，包括锹、护壁模板、提升器、抽水机、风镐、移动电箱、空压机、电缆等。机械进场、按拆费不予计取。

十三、罚款方式：工程完工撤离设备前支付工程总价款的50%，余款待甲方施工至+_0:00时甲方进度款到账后付80%。余额在年前付清。支付工程款时乙方提供民工工资单，不开具正式发票。乙方劳务费用承担1%.十四、未尽事宜双方协商解决。

十五、本协议双方签字后生效，结算后自行实效。

本合同一十四份，双方各执二份。甲方：乙方： 代表：代表： 电话：电话： 年月日立

第三篇：人工挖孔桩劳务承包合同

劳务承包合同

甲方： 乙方：

根据工程需要，甲方将大坪绿色食品产业园第二期标准厂房项目工程基础部分承包给乙方施工，按照《经济合同法》《劳动合同管理条例》和《建筑管理条例》有关规定，结合现场实际，本着责、权、利对等的原则，双方经充分协商，特制定本项目劳务承包协议，双方共同遵照执行。

一、工程名称

务川县大坪绿色食品产业园第二期标准厂房项目

二、工程地点

大坪镇工业园区

三、承包内容

该工程所有人工挖孔桩、独立柱、基地、塔吊基础、条基基槽等土石方开挖。内容包括：人工挖孔桩土石方开挖、爆破（含雷管、炸药，所需手续需甲方出具）孔内垂直运输、挖孔桩护壁钢筋笼制安。

基坑土石方开挖、爆破，孔桩周边的安全防护（孔桩嵌岩深度必须人工凿打到设计要求深度，满足设计要求）。乙方必须配置该工程所需的爆破员、安全员、质检员，保证工程安全按时完成。

四、承包方式

1、包工不包料。（乙方自行负责施工用的各种机械、炸药、雷管、安全帽、安全带、防雨工具、彩条布以及一切辅材）或者不可抗等因素造成的工期延误，乙方可不承担责任。

2、进场前需向甲方提交 万元保证金，进场后 天后退还。

五、承包价格

1、直径超出1m的孔桩填方开挖按340元/m3计算。

2、直径1m以内的孔桩填方开挖1m至10m（含10m）按340元/m计算，10m至15m（含15m）另加100元/m，15m至20m（含20m）另加200元/m，20m以上另加400元/m；

3、若使用水磨钻，土方按240元/（m或m3）；若使用爆破，则按340元/（m或m3）。

4、水磨钻孔桩直径1m以内（含1m）按620元/m计算，孔桩直径超出1m按620元/m3计算。

5、因孔桩开挖土方方量大而升高孔桩井圈的，井圈升高部分按180元/m计算。

6、孔桩工程量均按实际开挖深度计算。

六、工期要求

按施工图纸进行施工，签订合同之日开始计算，工期为 天，（下雨、停炸药及特殊情况除外）年 月 日至 年 月 日止，如不能按合同完成推迟一天按1000元/天进行罚款处理。如提前完成，甲方奖励1000元/天。如因建设单位、甲方原因或者不可抗等因素造成工期延误，乙方可不承担责任。

七、质量要求

1、乙方应严格按照《建设工程质量管理条例》进行施工。

2、工程质量验收标准：依据现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量应一次性验收合格。

八、安全考核

1、乙方必须建立健全的班组安全组织机构，设立专职安全员和班组兼职安全员，配合甲方做好日常安全管理工作。杜绝重伤和死亡事故的发生

2、乙方必须定期做好班组安全教育工作，使班组人员均有很强的安全意识，甲方有权不定期对乙方操作人员进行本工种有关的安全知识抽查，对认为不合格的人员有权要求其退场。必须严格执行国家、地方和项目部制定的安全操作规程、安全管理办法、安全管理制度及治安管理条例。

3、工程因甲方原因发生的安全事故，由此产生的直接和间接费用及善后处理费用由甲方承担。由乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成的安全事故，责任由乙方承担，必须立即抢救伤员和控制事态发展，并马上向甲方报告，按有关规定做好统计上报工作。所发生工伤费用3万元以下由乙方全部承担；超出3万元由甲方承担80%乙方承担20%（工伤费用必须按国家政策文件及贵州省工伤文件执行，并出示国家认可医院发票凭据）；因乙方原因（含乙方防护措施、设施不到位，民工违章作业、酒后作业）发生的安全事故，由乙方自行负责。

4、进入施工现场的工人（含班组管理人员）必须佩戴安全帽，否则将给予乙方50元/人.次的经济罚款；高处作业或临边作业必须系好安全带，否则将给予乙方200元/人.次的罚款。当月内个人累计次数达到两次（含两次以上）的，将给予加倍的经济处罚。

5、乙方在组织工人进入工地前，必须提供身份证明，签订劳动合同，若有变动应随时提供变更人员身份证明，签订劳动合同。若乙方未能及时提供相关证明，因此发生的安全事故由乙方自行负责。

九、付款方式

乙方进场后甲方不预付任何费用，待基础工程完工，基础验收后支付70%，剩余30%一月后付清。

十、争议解决

双方在履行劳务合同中发生争议，双方可向务川建设行政主管部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向务川仲裁委员会申请仲裁或向工程所在地人民法院起诉。

本劳务合同自双方签字后生效，均具有同等法律效力，至工程作业内容竣工验收，工程价款结清后即失效。

十一、其他

本协议未尽事宜，甲、乙双方可协商另加补充。本协议甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

项目负责人： 项目劳务承包人： 联系电话： 联系电话： 年 月 日 年 月 日

第四篇：机械冲孔桩及人工挖孔桩劳务分包协议

机械冲孔桩及人工挖孔桩劳务分包协议

甲方：联系电话：

乙方：联系电话：

为了规范工程施工现场管理，明确甲乙双方的职责，确保工程质量、安全和进度，根据合同法及有关法律、法规的规定，结合本工程的实际情况，经甲乙双方认真协商，达成如下一致意见，特订立本合同。

一、工程名称：成安渝高速公路四川段Ⅲ标二工程处

二、承包内容：

1．钻孔桩冲击或人工挖孔成孔。包括清孔、人工挖孔桩护壁，灌注桩身砼，钢筋笼制作、安装（含吊装）。

2．场内泥浆主沟的维护、支沟的开挖和维护，泥浆的制备等。

3．如果成孔时，出现塌孔、偏孔，需二次冲孔，片石、黄泥由甲方提供,其他人工材料由乙方负责。

三、承包方式：

1、包机械及所有工具，包小五金（扎丝、爆条等），包护壁材料，包石方爆破（含炸药费用），包安全，包文明施工，包进度。

四、工程量：

在乙方有能力并按甲方的要求确保在规定期内完成任务，甲方应尽量满足乙方的工作量，工程数量以设计桩径按立方米计算，以地面为准。

五、承包工期：

（一）、材料、设备供应。

1．乙方应严格遵守甲方材料领用制定，规范施工，如因操作不当或其他原因造成甲方材料浪费或丢失，对浪费或丢失部分乙方按甲方的材料采购价赔偿给甲方。

2．施工中，乙方应节约材料（如砼、钢筋等），不得恣意浪费，损耗量不得超过现行公路定额中规定的损耗。同时甲方可视乙方节约材料数量给予乙方奖励。

3．本项目要求钢筋的损耗以不超过2%为目标，节约的钢筋归甲方所有，乙方不得私自售卖。如有发现恣意浪费或私自售卖现象，甲方以1000～3000元次对乙方处以罚款，同时乙方负责赔偿实际发生的钢筋损失。工艺用钢筋由现场施工员、工程部、合同部现场核实，不计入乙方钢筋用量中。

（二）、工程进度要求。

1．因总工期限制，为按期完成施工任务，乙方必须配合甲方为赶合理进度所采取的一切有效措施的实施和要求。

2．各分项工程的具体工期要求以甲方的分项工程施工组织设计为准。

3．甲方要求乙方必须配合工期要求相应加大人力及设备，保证甲方的合理进度。

六、工程单价：

1、按设计桩径工程量以立方米计算，实行综合包干单价 340 元/m3（叁佰肆拾元整/ m3），此单价不含水、电费、不含税费。

七、工程价款支付方法：

1．冲机及其配套的各类辅助设备和材料配件等各种设备费、修理费及人员生活费、工资由乙方负责。

2．乙方每月完成工程量在25-30号报给甲方审定，甲方审核后，在次月15号前向乙方付80%进度款。因此，在每月进度款支付前，甲方不向乙方支付任何款项。桩基工程完工后经检验合格甲方在三个月内一次性付给乙方工程余款。

八、其它约定：

1、甲方负责将施工用电引入施工场内并设置总配电箱。

2、甲方负责在场内开挖一条排泥浆主沟，负责泥浆池的开挖及泥浆的外运。

3、乙方必须保证冲击钻机性能完好，并根据工程进度的需要另外组织足够的钻机，以保证约定工期按期完成。

4、乙方自行负责成孔所需要的其它主要辅助工具，如冲机成套设备、泥浆制备设施及其配套的各类辅助设备和材料配件等（如电缆线、供水管、电焊机、焊条、氧割设备、泥浆泵、抽水泵、照明灯、吊车等）。

5．溶洞处理：甲方必须提供乙方片石和黄土。

九、双方责任

甲方：

1．甲方提供施工图纸一份供乙方复印后即交还甲方。

2．甲方向乙方作施工技术交底，用书面编写施工技术方案并作安全交底，乙方要认真执行。

3．及时安排现场工程师对乙方所完成工程进行检验、签认、现场填报相对部位的《检验表》。

4．组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

5．负责施工测量，放样。

6．甲方有权根据工程需要变更工程的施工工艺。

7．甲方负责在当地交警部门指导下对施工线路实行交通管制。

乙方：

1．乙方应服从甲方的统一调度、指挥、管理，并配合足够、合格的人力、物力、财力，以确保甲方的工作任务按时、按质完成。乙方不得挑肥拣瘦，不得擅自进行施工，并负责因自身质量事故或不听指挥、盲目施工所造成的如停工、返工、材料、器材损耗等一切损失。

2．按照设计图纸和施工规范进行施工操作，保质保量完成任务。承担工程质量不合格返工的一切损失。

3．乙方必须保证其在本协议工程范围内所聘用人员报酬及本协议工程范围内其他债务完全支付，在未充分得到保证的前提下，不得恣意转移或挥霍其在本协议工程内所得的资金。乙方在进场前必须向甲方提供其参与本工程的人员的身份证复印件和花名册及薪酬标准。每月要向甲方提供工人工资发放情况表。如乙方没有按时给其员工发放工资，甲方有权在向乙方支付工程款中代扣后直接支付给其工人，同时甲方有权对乙方处以代付工资两倍的罚款，罚金从乙方工程款中扣除。如乙方属下员工因工资、生活等问题出现闹事、罢工等事件，乙方必须在最快的时间解决及发放所欠的工资款项，否则，甲方有权终止合同。

4．当甲方为完成乙方承包范围内的某项工程的测量、试验及其他检验工作时，乙方有义务提供适当的人员配合。

5．乙方在施工过程中应注意环境保护，文明施工。如确因乙方原因造成的一些与当地群众的不必要的纠纷，由乙方负责。当严重影响到甲方形象时，甲方有权利进行干预，也有权追究乙方，乙方必须服从甲方的领导及干预。

6．遵守国家法律、法规，遵守业主、监理和甲方制定的施工程序，严格按程序施工。按照国家安全管理部门的有关作业规范组织施工，保证人员的安全。不得违反程序操作，否则由此造成的一切经济损失自负。

7．施工中有责任保护其他公共及民用设施，负责自身责任事故和不听指挥或盲目施工所造成的一切经济损失。

8．乙方人员的生活用电由乙方自行解决并承担费用。

9．本合同必须由签约人自行完成，不得转包，否则甲方有权收回由乙方承包的工程，并组织其它队伍进场施工，由此造成的一切损失均由乙方负责。

10.本签约人及技术人员必须长驻工地以便管理，否则甲方有权按每天500元的标准进行处罚，处罚金额在当月支付的计量款中扣除。

11．乙方必须文明施工、创建文明工地。若因文明施工不达标而遭到业主或监理通报批评或罚款，责任及损失均由乙方承担。

12．甲方和业主签订的《施工合同协议书》与乙方相关的内容，对乙方具有

同样的约束。

13．乙方不得与甲方项目部任何人发生私人经济利益关系，一经发生，甲方有权即时清除乙方出场，并对乙方作不结算处理。

十、计量。

计量：

1．原则上每月计量一次，每月的25号-30号为最后计量申报日期，过期不报，将延至下月才能计量。

2．当月计量只限于上月25日至本月24日所完成的经检查、验收合格的工程。

3．乙方每月完成的工程数量以设计图纸为主要依据，经质检合格后，方可申报计量（未经质检的工程，不予计量）。具体数量经施工员、工程部、质检部、计划部、总工和项目经理均签认后才能生效。

4．除设计图纸和设计变更中的工程数量，其它形式造成的工程量增加，甲方不予计量。同时由于乙方造成的工程量增加引起甲方材料浪费，由乙方承担。

十一、安全责任。

1．施工过程乙方必须做好一切安全措施，严格按规范施工，否则，一切安全事故由乙方负责，与甲方无关。

2．在生产过程及其它事务中应注意安全，做好必要的施工安全防护，甲方并应其员工购买保险。

3．严格遵守操作规程和安全制度，严禁酒后操作，要戴好安全帽，穿反光衣，不得穿拖鞋上班，违反者每次罚款50～100元，并负责由此而发生的一切事故或其它责任。

4．非专业的机械工或电工，一律不准私自开动机械和接驳电源。

5．乙方人员在施工现场不得任意动火，必须做好防火工作，施工现场不得吸烟，违章者一切责任由乙方负责。

十二、乙方进场事项。

1．乙方进场要专人负责管理现场、施工、住宿，负责人必须每天在场，如要外出要向甲方现场办公室人员请假，并委派专人管理。

2．乙方必须配备技术人员1～2人。并给甲方提供所有施工及管理人员花名册。

3．乙方人员及设备必须按照国家和地方的有关规定输有关手续，进场人员要身体健康。要服从领导，有专业施工技术，对特殊工种乙方必须提交其相关证件（如焊工上岗证等），必须遵守省、市有关规章制度和施工现场制订的制度，违者清退出场。

4．乙方员工要提供真实有效的员工身份证，以利甲方代办暂住证等，暂住证等费用由甲方负责。

5．乙方人员在施工现场不准打架、斗殴，违反者每次罚款1000元，如出现伤人等事故，一切责任由乙方负责。

十三、附则

本协一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。协议经双方签字后生效，至工程完工验收、结算付款完毕后失效。

甲方负责人：

甲方委托代理人：乙方负责人： 乙方委托代理人：

身份证号码：

签定时间：年月日

第五篇：人工挖孔桩安全协议

人工挖孔桩安全协议

甲方： 乙方：

为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保障工程顺利进行，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，双方本着平等、自愿的原则,签订本协议。甲方和乙方严格遵守本协议书的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场的施工安全。

一、总则

1、由乙方负责现场的统一管理，甲方监督检查乙方的施工现场活动。

2、乙方应能熟悉并能自觉遵守、执行《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范，自觉遵守有关安全施工的各项规定和行业部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加有关促进安全生产的各项活动。

二、协议内容

1、乙方进厂施工须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。乙方施工前，必须经专职安全监督对施工人员进行安全教育，并

甲方代表：

乙方代表：

与甲方公司签定《施工安全协议书》。

2、施工过程中甲方实行监督检查制度，甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。

3、为防止孔内潜水泵、震动棒漏电伤人，应采用“三级配电，两级保护”，实行一机一闸一护，设备的照明线分开关安装，放在孔口处，紧急情况可随手拉闸；乙方必须设两级保护配电箱，配电箱指令专人负责。孔内照明不许有接头，严禁采用220V照明，必须采用12V照明；乙方使用的潜水泵应用防水尼龙绳作受力活动索，严禁用电缆或胶管提升水泵；操作手持电动工具的人员，作业前必须认真检查设备的绝缘情况，穿戴好工作服和绝缘手套及绝缘鞋；工地电工必须持证上岗，其技术等级应与其承担的工作相适应。

4、为防止孔口地面作业人员掉入桩孔内，在孔口设臵1.2米高的护栏。上下孔时有升降设备，并由培训合格的操作人员操作。施工作业前认真检查机械设备固定装臵是否牢固完好，挖孔过程中土石不能装的过满，在桩孔口设臵高出30CM的凸缘，挡住杂物掉入孔中伤人。在凸缘上设臵半圆形的水平防护罩，以遮住桩孔水平面一半；桩孔内作业人员必须戴好安全帽方可作业；送大直径、超长的钢筋笼时，使用吊车作业；挖孔间隙吊架不能搬动，成孔后盖上钢筋网；施工作业区设防护栏，备有警示牌；高空交叉作业在下面挖孔时，孔上面应采取封闭式或遮挡，以防高空坠物，伤及人员。

5、如遇有毒有害气体地质条件时施工中应配备风量足够的通风

甲方代表：

乙方代表：

机和长度能伸至桩孔底足够长的风管。孔口设专人监护，监护人不可擅自离开。孔深超过5米，应先通风，风量要足，不应小于25L/S。孔内作业人员感到头痛、脑涨、呼吸困难，及时停止施工，立即返回地面，待检查确认安全后，方可换人下孔作业。作业中如遇有毒有害有腐蚀性物质，可用防碱、防酸衣服手套，或者采用化学方法。桩孔直径较大时候，孔内作业人员最好两人一组，以利互相照顾。一般情况下作业人员不能连续超过4小时。

6、挖孔时如遇透水严重，水排不干，可挖一降水井孔采水，降水井孔要比桩孔深2米，并用水泵将水及时抽出地面，这样有利于挖孔，可防止水润土质变软而造成塌孔。推断施工降水对邻近建筑物造成不利影响的程度和对桩孔的影响情况，对土质不良不能采取在桩孔内抽提的降水方式，以防止孔壁坍塌、流沙等事故。

7、人工挖孔时应及时掌握天气变化状况，避免在开挖后因下雨遮盖不及时造成雨水冲刷、孔内积水导致护壁失稳。施工过程中如遇下雨应立即覆盖好孔口，免受雨水冲刷，及时排除孔位周边及孔内的积水，以防雨水渗漏影响护壁安全。雨后应加强位移观测，进入孔内作业前应及时检查护壁是否有裂缝及位移变形，避免事故发生。雨天应对所有机具进行覆盖，防止雨水侵蚀。

三、甲乙双方的权利、责任和义务

1、甲方

(1)贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查

甲方代表：

乙方代表：

并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。

(2)及时纠正乙方施工人员的违章指挥和违章作业行为，并按有关规定予以查处。对乙方施工区域的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

(3)要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

(4)建立健全施工现场各项安全生产管理制度。(5)对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

2、乙方

(1)遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

(2)服从甲方安全生产管理。

(3)施工中发生的触电、坍塌、中毒伤亡、缺氧伤亡、瓦斯煤气等气体伤亡、高空坠物伤亡、交通伤亡、钢丝绳断裂、钢筋机具等造成的一切伤亡均由乙方自身承担，甲方不承担任何责任。乙方造成的安全生产事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

(4)未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

四、文明施工要求

(1)进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。

(2)严禁带病上岗操作,一经发现必须各施工班组长负责安排换

甲方代表：

乙方代表：

岗或休息,以保证所有施工人员的人身安全。

(3)严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须清除现场,并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

(4)施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员,更不准带小孩进入施工现场。

(5)施工现场不得违反所有规章制度,如有违反,视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的经济处罚。

(6)采取合理的措施，保护工地及周围环境，避免污染、噪音或由于施工方法不当造成的对公共人员和财产等危害或干扰，保证施工现场文明清洁，做到工完、料尽、场地清。

五、其它：

(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金；

(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

六、纠纷解决方式

甲乙双方在履行本协议时发生争议，可以协调解决，不愿协商或协商不成，双方可以向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。

七、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方代表：

乙方代表：

甲方（合同章）： 乙方（合同章）：

法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 地址： 地址： 联系电话： 年 月

甲方代表：

联系电话：

年 乙方代表：

日 日月