第一篇：2010贵州省造价员考试2008-2013年真题汇总考试技巧重点
1、工程造计的层次性包括()。A、建设项目总造价
B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价
2、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述 错误的是()。
A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。
B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包 人提交竣(交)工验收报告90 天后工程自动进入缺陷责任期
C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的 3%预留
D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损 失赔偿责任
3、()是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关 键。
A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究
4、工程造价具有()职能。A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控
5、价值工程表达式中各字母定义为：V—价值系数F—功能C—成本，其表达式应是()A V=C/F B V=F/C+1 C V=F/C D V=F+1/C
6、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100 万m3，合同约定：
工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款;土方工程为全费用单 价，每立方米10 元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单 价，每立方米为9 元。当某月施工单位完成土方工程量25 万m3，截止该月 累计完成的工程量为120 万m3，该月应结工程款为()万元。A.240 B.237.5 C.228 D.213
7、某人预计5 年后需一笔10 万元资金，现在市场上正在发售期限为5 年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买()元建设 债券，才能保证5 年后获得10 万元资金。A、62100 B、61390 C、66666 D、78400
8、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要 材料及构件的价值()工程预付款数额时开始起扣。A.大于 B.小于 C.等于 D.为10%
9、工程造价的计价特征有()。A、单件性 B、多样性 C、多次性 D、复杂性 E、批量性
10、充分发挥工程价格作用的主要障碍是()。A、工程造价信息的封闭
B、投资主体责任制尚未完全形成 C、传统的观念和旧的体制束缚
D、工程造价与流通领域的价格联系被割断
11、下列不属于工程造价职能的是：()。A、预测职能 B、控制职能 C、评价职能 D、核算职能
12、在进口设备类别中，下列()交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易 中卖方一般不愿采用。
A、卖方在进口国的港口或内地交货 B、卖方在出口国装运港交货
C、卖方在出口国内陆的某个地点交货 D、以上都不正确
13、以下是提高价值的途径 A 提高功能、降低成本 B 功能不变、成本下降 C 功能略降、成本大降 D 成本略增、功能大增 E 成本不变，提高功能
14、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是()。A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价
15、国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，()。A.及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款 B.分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 C.一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款 D.及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款
16、以下对工程造价含义的理解，正确的是()。
A、工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产 B、工程造价的直意就是工程的建造价格 C、投资者与承包商的管理目标总是一致的
D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格
17、控制工程造价最有效的手段是()。A、精打细算 B、强化设计
C、技术与经济相结合 D、推行招投标
18、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100 万m3，合同约定：
工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款;土方工程为全费用单 价，每立方米10 元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单 价，每立方米为9 元。当某月施工单位完成土方工程量25 万m3，截止该月 累计完成的工程量为120 万m3，该月应结工程款为()万元。A.240 B.237.5 C.228 D.213
19、工程造价形成过程中，受()的支配。A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律 D、供求规律 E、社会发展规律
20、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是()。A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价
21、以下对工程造价含义的理解，正确的是()。
A、工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产 B、工程造价的直意就是工程的建造价格 C、投资者与承包商的管理目标总是一致的
D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格
22、工程造价具有()。A、分配职能 B;控制职能 C、评价职能 D。预测职能 E、调控职能
23、()是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关 键。
A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究
24、工程量清单计价模式与定额计价模式区别有 A 采用的材料用量不同 B 采用的计价方法不同 C 项目划分不同
D 工程量计算规则不同 E 风险分担不同
25、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：()A 大量性 B 巨大性 C 层次性 D 差别性
第二篇：2013安徽省造价员考试真题与答案选编考试重点和考试技巧
1、工程造价具有()职能。A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控
2、下面关于绝对偏差说法正确的是()。
A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度
3、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格 证书后()个月内，申请初始注册。A 一 B 二 C 三 D 四
4、某项目中建筑安装工程费用为560 万元，设备工器具购置费工为330 万元，工程建设其他费用为133 万元，基本预备费为102 万元，涨价预备费 55 万元，建设期贷款利息为59 万元(没有固定资产投资方向调节税)，则静态 投资为()万元。A、1023 B、1125 C、1180 D、1239
5、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：()A 大量性 B 巨大性 C 层次性 D 差别性
6、下面关于绝对偏差说法正确的是()。
A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度
7、下列不属于工程造价职能的是：()。A、预测职能 B、控制职能 C、评价职能 D、核算职能
8、某项目中建筑安装工程费用为560 万元，设备工器具购置费工为330 万元，工程建设其他费用为133 万元，基本预备费为102 万元，涨价预备费 55 万元，建设期贷款利息为59 万元(没有固定资产投资方向调节税)，则静态 投资为()万元。A、1023 B、1125 C、1180 D、1239
9、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要 材料及构件的价值()工程预付款数额时开始起扣。A.大于 B.小于 C.等于 D.为10%
10、工程造价具有()。A、分配职能 B;控制职能 C、评价职能 D。预测职能 E、调控职能
11、工程造价形成过程中，受()的支配。A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律 D、供求规律 E、社会发展规律
12、某人预计5 年后需一笔10 万元资金，现在市场上正在发售期限为5 年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买()元建设 债券，才能保证5 年后获得10 万元资金。A、62100 B、61390 C、66666 D、78400
13、建设工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，作用重大，主要有 A 建设工程造价是项目决策的依据 B 建设工程造价是筹集建设资金的依据 C 建设工程造价是总分包的依据
D 建设工程造价是计算材料用量的依据 E 建设工程造价是评价投资效果的重要指标
14、价值工程表达式中各字母定义为：V—价值系数F—功能C—成本，其表达式应是()A V=C/F B V=F/C+1 C V=F/C D V=F+1/C
15、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述 错误的是()。
A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包 人提交竣(交)工验收报告90 天后工程自动进入缺陷责任期
C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的 3%预留
D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损 失赔偿责任
16、现金流量图作法有 A 以水平线表示时间标度 B 箭头表示现金流动的方向 C 箭头向下表示现金流入 D 箭头向上表示现金流出
E 现金流量图与分析的角度有关
17、对资金时间价值的理解，正确的是()。
A、它的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，随时间产生增值
B、若不考虑通货膨胀因素，那么资金时间价值就不存在 C、利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式 D、等量资金在各个时间点上的价值是相等的
18、充分发挥工程价格作用的主要障碍是()。A、工程造价信息的封闭
B、投资主体责任制尚未完全形成 C、传统的观念和旧的体制束缚
D、工程造价与流通领域的价格联系被割断
19、工程造价形成过程中，受()的支配。A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律 D、供求规律 E、社会发展规律
20、价格形成的基础是()。A、供求关系 B、价值 C、币值
D、土地的级差收益
21、以下是提高价值的途径 A 提高功能、降低成本 B 功能不变、成本下降 C 功能略降、成本大降 D 成本略增、功能大增 E 成本不变，提高功能
22、以下对工程造价含义的理解，正确的是()。
A、工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产 B、工程造价的直意就是工程的建造价格 C、投资者与承包商的管理目标总是一致的 D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格
第三篇：2013年江苏造价员考试真题
二〇一三年江苏省建设工程造价员资格考试
工程造价基础理论试卷
（注意：请在答题卡上答题）
一．单项选择题（姓40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合
题意。不选或选错不得分）
1．建设工程项目的分类有多种形式，按建设性质划分的是()。
A．非生产性建设项目
B．国家预算拨款项目
C．经营性工程建设项
D．改建项日
2．施工图设计、审查属于工程建设程序的（）阶段。
A．可行性研究报告
B．开工准备
C．初步设计
D．项目建议书 3．推行限额设计时，初步设计阶段的直接控制目标是（）。
A．经批准的投资估算
B经批准的设计概算
C．经批准的施工图预算
D．经确定的工程合同价
4．根据建设部《工程造价咨询企业管理办法》规定，工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动表述错误的是（）。
A．不得超越资质等级范围承接工程造价咨询业务
B．不得跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务
C．不得同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务
D．不得出借资质证书
5．根据建设部《造价工程师注册管理办法》规定，下列正确的表述是（）。
A．不得独立执行工程造价业务
B．本人注册证书和执业印章必须由执业单位保管
C．不得跨工程专业承担工程造价业务活动
D．具有发起设立工程造价咨询企业权利
6．造价工程师制度属于国家统一规划的（）制度范围。
A．技术职称
B．岗位职务
C．执业资格
D．技术职务 7．按我省现行建设工程造价员管理规定，下列错误的表述是（）。
A．受聘于一个工作单位从事与专业水平相符合的工程造价业务
B．在本人承担的相关专业工程造价业务文件上签字，并承担相应的岗位责任
C．中级造价员可以从事5000万元以上建设项目相关工程造价编制
D．定期接受管理机构的资格验证，并完成规定的继续教育学
8．建筑安装工程造价构成中不包括（）。
A．营业税
B．分部分项工程费
C．设备购置费
D．规费 9．不计入人工单价的费用是（）。
A．计时计件工资
B．加班加点工资
c．奖金
D．管理人员工资 10．不属于分部分项工程费的是（）。
A．人工费
B．材料费
C．利润
D．规费
11．我省2014版定额舰定，（）不属于企业管理费的内容。
A．办公费
B．管理人员基本工资 C．勘察设计费
D．固定资产使用费
12,我省2009版定额舰定，（）不属于措施项目费的内容。A．现场安全文明施工措施费
B．生产工具用具使用费 C．已完成工程及设备保护费
D．脚手架费
13．为本建设项目提供和验证设计数据、资料等进行必要的研究试验费用及按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用，应列入（）。
A．材料费
B．工程建设其他费
C．企业检验试验费
D．按质论价费 14．下列定额分类中，按内容分类的是（）。
A．材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额
B．劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额
C．机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额
D．资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额
15．某砌砖班组有10名工人，砌筑2砖厚砖基础需5天完成，砌筑砖基础的时间定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量为（）
25工日，i3，该班组完成的砌筑工程量为（）。
A.62.5m
3B.0.8m3 /日
C.80m3
D.40m3
16．某施工机械的台班产量为500m3，与之配合的工人小组有4人，则人工时间定额为（）。
A．0.2工日／m3
B．0.8工日／m3
C．0 2工日／l00m3
D．0.8工日／l00m3 17．周转性材料在材料消耗定额中，以（）表示。
A．材料一次使用量
B．材料补损量
C．周转使用量减去回收量
D．材料回收量
18．预算定额是按照（）编制的。
A．社会平均水平
B．社会先进水平
C．行业平均水平
D．社会平均先进水平
19．某砌筑工程，工程量为l00m3，每m3砌体需要基本用工1.2工日，辅助用工为30工日，超运距用工是基本用工的15%，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。
A.202.5
B.180
C.184.8
D.189.39 20．采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（）负责。
A．投标人
B．造价咨询人 C．招标人和投标人共同
D．招标人 21．分部分项工程量清单内容包括（）。
A．工程量清单表和工程量清单说明
B．项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量
C．工程量清单表、措施项目一览表和其他项目清单
D．项目名称、项目特征、工程内容等
22．建设项目可行性研究阶段的投资估算误差率一般在()范围内。
A．士5%
B．士10%
C．士15%
D．士20% 24．我省工程量清单计价办法规定，（）不属于规费项目。
A．工程排污费
B．安全文明施工措施费
C．住房公积金
D．社会保障费
27．某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60%，预付备料款为10%，当累计结算工程款为（）时，开始扣回备料款。
A．600万元
B．800万元
C．900万元
D．1000万元
29．发包人指定的履行合同的工程师在授权范围内发出的指令有错误或有异议，正确处理的方式是()。
A．工程师发出的口头指令未及时书面确认，承包人应于工程师发出口头指令3天内提出书面确认要求
B．指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延
C．承包人认为工程师指令不合理，可以在48小时之内向工程师提出修改指令的书面报告
D．紧急情况下，承包人对工程师指令有异议，可以拒绝执行指令
30．《建设工程施工合同示范文本》对材料设备采购有明确的表述，下列表述错误的是（）。A．发包人供应的材料设备单价与约定不符时，由发包人承担所有差价 B．承包人在确保不影响工程质量的前提下，可以自行使用代用材料
C．发包人供应的材料多于约定的数量时，发包人负责将多出部分运出施工现场
D．承包人采购的材料设备与设计和有关标准不符时，工程师应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用
31．施工单位在施工中发生如下事项：完成业主要求的合同外用工花费3万元；由于设计图纸延误造成工人窝工损失1万元；施工电梯机械故障造成工人窝工损失2万元。施工单位可向业主索赔的人工费为（）万元。A．3
B． 5
C．4
D．6 32．罚款、没收违法所得和经济赔偿属于（）。A．行政法律责任
B．刑事法律责任 C．道德法律责任
D．经济法律责任 33．中标通知书（）具有法律效力。A．对招标人和中标人
B．只对招标人
C．只对中标人
D．对招标人和中标人均不
34．（）是合同法的重要基本原则，合同当事人通过协商，自愿确立和调整相互间的权利义务关系。
A．平等原则
B．诚实守信原则
C．自愿原则
D．依法成立的合同对当事人具有约束力的原则
35．《江苏省建设工程造价管理办法》规定，（）有权查阅工程造价咨询企业和造价从业人员的信用档案。
A．只有政府建设行政主管部门
B．经政府建设行政主管部门批准的单位和个人
C．任何单位和个人
D．必须是司法机关
36．《江苏省建设工程造价管理办法》规定，建设工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，由()形成。
A．建设单位与施工企业协商
B．企业自主报价和市场竞争形成 C．审计机关审核后
D．工程造价咨询企业编制
37．《江苏省建设工程造价管理办法》规定，工程造价成果文件上使用非本项目咨询人员的执业印章或者专用章的，县级以上地方人民政府建设行政主管部门可根据情节轻重，处以()的罚款。
A．5千元以上3万元以下
B．3千元以上5千元以下
C．1万元以上3万元以下
D．5千元以上1万元以下
38．采用书面形式订立合同，合同约定的签订地与实际签订地或者盖章地点不符时，人民法院应当()。
A．认定实际签字的地点为合同签订地
B．认定约定的签订地为合同签订地
C．认定盖章的地点为合同签订地
D．人民法院应当认定其合同属于无效合同
39．法人是相对于自然人而言的社会组织，下列表述错误的是()。A．法人必须是能以自己的名义享有权利和义务 B法人能独立地参与起诉、应诉的社会组织 C．法人对其行为所产生的法律后果承担法律责任
D．法人的分支机构不能履行义务时，该法人组织不承担连带责任
40．当建设工程施工合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法遇见的、()的重大变化，当事人可以参照情势变更原则请求人民法院变更或解除合同。A．不可抗力或属于商业风险 B非不可抗力造成的不属于商业风险 C．不可抗力造成的不属于商业风险 D．非不可抗力的属于商业风险
二、多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。不选答案或选了错误答案，本题不得分：若正确答案少选，每个选项得0.5分）
1．在建设项目构成中，属于分部工程是()。
A．管道工程 B．通风工程 C.土方工程 D．基础工程 E．钢筋工程 2．工程造价的特点表现在()。
A．工程造价的大额性 B．工程造价的个别性 C．工程造价的动态性 D．工程造价的层次性 E．工程造价的可控性
3．造价员有下列情形之一为验证不合格，应限期改正()。
A．近三年无工作业绩，且不能说明理由的 B．已丧失工作能力或年龄超过70周岁的 C．到期未参加资格证书验证的 D．已脱离工程造价业务岗位的 E继续教育不满管理部门规定的学时 4．下列()属于工程造价范围内的费用。
A．土地使用费 B．预备费 C．建设期贷款利息 D．铺底流动资金 E．招标代理赞
5．我省2009版费用定额规定，不属于其他项目费的内容有()。A．暂列金额 B．总承包服务费 c．工程按质论价费 D．计日工 E．二次搬运费
6．工程建设其它费用是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用止的整个建设周期除()以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。A勘察设计费 B．建筑安装工程费 C．设备费 D．建设单位管理费 E．工器具购置费 7.劳动定额的编制方法主要有()。
A．技术测定法 B．经验估计法 C．统计分析法 D．比较类推法 E．理论计算法
8．我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费不包括()。A．现场安全文明施工措施费 B．临时设施 C．税金 D．企业管理费 E利润 9.下列关于暂列金额说法正确的是()。
A．招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项
B．竣工结算时暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人
C．包含在合同价内，由承包人暂定并掌握施工的一笔款项
D．招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料单价 E．暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写 10．下列属于总价措施项目费的是()。A．现场安全文明施工 B．垂直运输
C．大型机械进出场及安拆 D．脚手架 E.模板
11．工程竣工结算方式有()方式。
A．建设项目竣工总结算 B．单位工程竣工结算 C．竣工后一次结算 D．分段结算 E.单项工程竣工结算
12．工程承包商可以要求延长工期的因素有()。A．场地条件的变更，设计文件的缺陷
B．由于施工现场管理混乱被建设行政主管部门勒令停工整顿 C．处理不合理的施工图纸而造成的耽搁 D 由业主供应的设备和材料推迟到货 E．由于业主或建筑师的原因造成的临时停工 13．索赔证据要求具备()。
A．差异性 B．关联性 C．及时性 D．可靠性 E．真实性 14．法律责任追究的原则（）。A．坦白从宽原则 B．责任法定原则 C．违法必究原则
D．违法行为与法律责任相适应原则 E．责任自负原则
15．根据合同法规定，建筑施工合同中约定出现因()时免除自己责任的条款，该免责条款无效。
A．合同履行结果只有对方受益 B．不可抗力造成对方财产损失 C．履行合同造成对方人身伤害 D．对方不履行合同义务造成损失 E．故意或重大过失造成对方财产损失
16对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求()撤销该合同。A．建设行政主管部门 B工商行政管理部门 C．仲裁机构 D．人民法院 E 工程造价管理机构
17．《江苏街建设工程造价管理办法》规定，()必须采用工程最清单方式计价。A全部使用国有资金投资 B．国家政策性贷款项目
C．非国有资金投资的建设项目
D．国有资金虽小足5O%但国有投资者实质上拥有控股权的建设项目 E政府财政性资金投资建设项日
18．《江苏省建设工程造价管理办法》规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门给予行政处罚()。
A．因工程造价咨询企业自身过错造成委托人经济损失的 B．工程造价咨询企业出具的报告书质量出现差错
C．发包人或者承包人未将合同副本及变更的实质性内容报送备案的 D．发包人委托不具有相应资质的工程造价咨询企业审核工程结算的
E．国有资金投资项目未使用工程量清单计价方式或者违反计价规范强制性条文的 19．为确保施工企业从业人员社会保障权益落到实处，《江苏省建设工程费用定额》(2009年)将社会保障费列入规费计取，下列()属于社会保障费内容。A．工伤保险 B意外伤害保险 C生育保险 D．人寿保险 E.失业保险
20.《江苏省建设工程造价管理办法》中，表述正确的是()。
A．本办法所称的建设工程，是指各类房屋建筑、交通、水利和市政基础设施，以及与其配套的线路、管道、设备安装工程
B．从事工程造价活动应当遵循合法、客观公正、诚实信用的原则
C．建设工程施工发包与承包价可以采用工程量清单方式计价，也可以采用工程定额方式计价
D．经投资主管部门审批或者核准的国有资金项目的投资估算是该建设项目投资和造价控制的最高限额
E．建设工程施工合同应当具体约定工程进度款支付方式、数额及时间
三、判断题（共20题，每题1分，共20分，判断为“正确”答A;判断为“错误”答B。回答不正确或不回答不得分）
1．为使原有的固定资产保持原有的一性能和作用而定期进行的大修理，属于建设
工程投资。
2．进口设备的原价是指进口设备的离岸价。3．施工定额是企业定额，有利于推广先进技术。
4．劳动定额也称人工定额，是指在正常的施工技术组织条件下，为完成一定数量的合格产品或完成一定量的工作所必需的劳动消耗量标准。
5．“行为”作为法律关系的客体，是指人们在主观意志支配下所实施的具体活动，包括作为和不作为。
6．我省规定，招标人应当在招标控制价发给投标人的3天内，将招标控制价有关资料报送工程所在地工程造价管理机构或招投标监管机构备查。
7．我省规定，招标代理机构可以在资格等级范围内从事工程建设项目的工程量清单与招标控制价的编制与审核工作。
8.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目不予调整，原措施费用没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。9．《江苏省建设工程造价管理办法》属于地方性法规。
10．经过招标投标订立的建设工程施工合同，工程虽经验收合格，但因合同约定的工程价款低于成本价而导致合同无效，发包人要求参照合同约定的价款结算的，人民法院不予支持。11．建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算的，一方当事人要求按定额结算工程价款的，人民法院不予支持，但合同履行过程中原材料价格发生重大变化的除外。
12．电子数据交换是一种由电子计算机及其通讯网络处理业务文件的技术，作为一种新的电子化贸易工具，又称为电子合同。
13．当事人工程变更内容与经过备案的施工合同在实质性内容上不一致的，可以另行签订补充协议作为工程结算和审核的依据。
14．发包人收到工程结算文件后不予答复，视为认可工程结算文件处理。
15．工程造价咨询企业在审核工程结算时，认为部分结算价款不合理，可以更改工程承发包合同约定的条款进行结算审核。
16．当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后，表明当事人的权利和义务的全部结束。17．采用分项详细估算法估算流动资金需分别确定现金应收账款、存货和应付账款的最低周转天数。
18．施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价。
19．因分部分项工程量清单漏项造成增加新的工程量清单项目，且合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定，或者由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行。20．实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同。
第四篇：2011年造价员考试真题精选(9)
1．工程建设定额按定额的不同用途可分为（abe）。
A．预算定额
B．施工定额
C．材料消耗定额
D．劳动定额
E．概算指标
2．工程造价计价依据必须满足'的要求有（ABCE）。
A．定性描述清晰，便于正确利用
B．信度高，有权威性
C．准确可靠，符合实际
D．定量描述清晰，便于正确利用
E．数据化表达，便于计算
3．工程预算定额的作用包括（BDE）。
A．是编制概算指标的依据
B．是施工企业编制、施土计划，确定劳动力、材料、机械台斑需用量计划和统详完产工程量的依据
C．是扩大初步设计阶段编制设计概算和技术设计阶段编制修正概算的依据
D．是建筑单位拨付工程价款、建设资金和编制竣工结算的依据
E．是编制施工图预算、确定工程造价的依据
4．工程预算定额的编制依据包括（ACD）。
A．推广的新技术、新结构、新材料、新工艺
B．选择的典型工程施工图和其他有关资料
C．现行的设计规范，施工验收规范，质量评定标准和安全操作规程
D．全国统一劳动定额、全国统丁基础定额
E．人工工资标准、材料预算价格和机械台班预算价格
5．编制预算定额的原则包括（AC）。
A．社会平均水平的原则
B．先进性原则
C．简明实用原则
D．独立自主原则
E．普遍性原则
6．工程概算指标的主要作用包括（CDE）。
A．是编制概算阶段招标标底和投标报价的依据
B．是编制建设项目主雾材料计划的参考依据
C．是考核基本建设投资效果的依据
D．是设计单位编制初步设计概算、选择设计方案的依据
E．是基本建设管理部门编制投资估算和编制基本建设计划，估算主要材料用量计划的依据
7．（ABE）是概算定额编制的依据。
A．预算定额
B．现行的设计标准规范
C．概算指标
D．施工定额
E．人、材、机的价格
8．确定定额时，工人工作必须消耗的时包括（ACE）。
A．不可避免的申断时间
B．违反劳动纪律的损失时间
C．基本工作时间
D．施工本身造成的停工时间
E．休息时间
9．制定人工时间定额考虑的时间有（ABCE）。
A．偶然工作时间
B．休息时间
C．辅助工作时间
D．施工本身谴成的停工时间
E．基本工作时间
10．机械台班产量定额应通过（ACE）确定。
A．工作班延续时间
B．多余工作时间
C．机械正常利用系数
D．司机的工作时间
E．机械1小时纯工作正常生产率
1、ABE2、ABCE3、BDE4、ACD5、AC ACE9、ABCE10、ACE
6、CDE7、ABE8、
第五篇：造价员考试真题以及答案
圣人与常人之间往往只相差一小步，而这一小步却往往需要非凡的毅力才能赶上。每天进步一小步，积累起来就能进步一大步，为了能取得优异的成绩，我们势必付出更多的努力。下面是小编为大家整理的关于，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
造价员考试真题
一、单项选择题
1、建设单位应当在领取施工许可证后及时开工，开工期限为领取施工许可证之日起()。
A、1个月内
B、2个月内
C、3个月内
6个月内
2、下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是()。
A、已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年
B、取得造价工程师注册证书的人员不少于10人
C、企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%
D、企业注册资本不少于人民币100万元
3、下列工程中，不属于分部工程的是()。
A、土建工程
B、屋面工程
C、主体结构工程
D、地基与基础工程
4、建设项目全部完成，可以向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。下列单位中，负责提出竣工验收申请报告的单位应当是()。
A、建设单位
B、总承包单位
C、监理单位
D、建设行政主管部门
5、工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反映，各个建设阶段()。
A、次序可以颠倒，但不能交叉
B、次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉
C、次序不能颠倒，也不能进行交叉
D、次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉
6、成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是()。
A、成本核算——成本分析——成本考核
B、成本分析——成本考核——成本核算
C、成本考核——成本核算——成本分析
D、成本分析——成本核算——成本考核
7、关于建设工程项目风险的分类，下列不是按照风险来源进行分类的是()。
A、自然风险
B、社会风险
C、经济风险
D、总体风险
8、在合同履行过程中，价款或报酬约定不明确，依法应当执行政府定价或者政府指导价的，如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是()。
A、遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行
B、遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行
C、无论价格上涨还是下降都按原价执行
D、无论价格上涨还是下降都按新价执行
9、合同双方发生争议经仲裁裁决以后，一方当事人拒不执行的，另一方当事人可以()。
A、依法撤销裁决
B、再申请仲裁
C、提请诉讼
D、向人民法院申请执行
10、按照《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中，不属于建设工程合同的是()。
A、勘察合同
B、设计合同
C、施工合同
D、工程保险合同
11、在下列四种合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价也较高的合同类型是().A、固定总价合同
B、可调总价合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
12、《建设工程施工合同(示范文本)》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的部分是()。
A、协议书
B、通用条款
C、专用条款
D、附件
13、工程预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张而提前给付的一笔款项。下列选项中，影响工程是否实行预付款的决定因素不包括()。
A、工程性质
B、承包工程量的大小
C、发包人在招标文件中的规定
D、承包人的资质等级
14、EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式。但在下列工作中，不包括在EPC总承包范围之内的工作是()。
A、勘察工作
B、设计工作
C、采购工作
D、施工工作
15、固定资产投资所形成的固定资产价值的内容包括()。
A、建筑安装工程造价，设备、工器具的购置费用
B、设备、工器具购置费用和设备安装费
C、建筑安装工程造价，设备、工器具的购置费用和工程建设其他费用
D、建筑安装工程造价、工程建设其他费用
16、设备进口的关税计算公式是()。
A、关税=离岸价格.进口关税税率
B、关税=原币货价.进口关税税率
C、关税=到岸价格.进口关税税率
D、关税=货价.进口关税税率
17、某新建项目整个生产线在交付使用前进行的负荷联合试运转所发生的费用净支出属于()。
A、设备购置费
B、联合试运转费
C、设备安装费
D、生产准备费
18、下列费用中不属于价差预备费的内容是()。
A、竣工验收时为鉴定工程质量、对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用
B、人工、设备、材料、施工机械的价差费
C、建筑安装工程费及工程建设其他费用调整
D、利率、汇率调整等增加的费用
19、下列对于建设期贷款利息概念的表述正确的是()。
A、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息和融资费用
B、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷等的借款利息和融资费用
C、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、债券等的借款利息和融资费用
D、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息
20、工程造价计价的顺序是()。
A、分部分项工程单价—单位工程造价—单项工程造价—建设项目总造价
B、单位工程造价—分部分项工程单价—单项工程造价—建设项目总造价
C、单项工程造价—分部分项工程单价—单位工程造价—建设项目总造价
D、分部分项工程单价—单项工程造价—单位工程造价—建设项目总造价 21、下列关于套定额单价的表述，错误的是()。
A、分项工程名称、规格和计算单位必须与定额中所列内容完全一致
B、根据定额进行换算就是以某分项定额为基础进行全部调整
C、定额换算按照定额规定执行
D、可以编制补充定额
22、编制扩大初步设计概算时计算和确定扩大分项工程的人工、材料、机械台班耗用量(或货币量)的数量标准是()。
A、施工定额
B、概算指标
C、概算定额
D、预算定额
23、计算建筑安装工程费用的依据是()。
A、用地指标
B、间接费定额和价格指数
C、各项工程建设其他费用定额等
D、设备价格、运杂费率等
24、投资估算指标的编制一般分为三个阶段进行。将整理后的数据资料按项目划分栏目加以归类，按照编制的现行定额、费用标准和价格，调整成编制的造价水平及相互比例，属于哪一阶段的操作()。
A、收集整理资料阶段
B、平衡调整阶段
C、测算审查阶段
D、以上均不是
25、已知产量定额为10单位，则时间定额为()。
A、10单位
B、1单位
C、0.5单位
D、0.1单位
26、预算定额中的人工消耗指标包括()。
A、基本用工和人工幅度差
B、基本用工、辅助用工和人工幅度差
C、基本用工、材料超运距用工、辅助用工和人工幅度差
D、基本用工、材料超运距用工、辅助用工
27、某施工机械预计使用8年，一次大修理费为4500元，寿命周期大修理次数为2次，耐用总台班为2000台班，则台班大修理费为()元。
A、6.75
B、4.50
C、0.84
D、0.5628、相关新材料、新工艺、新设备、新技术分部分项工程的人工工日，主要材料的用量，机械台班用量属于工程造价资料积累内容中的()。
A、建设项目工程造价资料
B、单项工程造价资料
C、单位工程造价资料
D、其他
29、投资估算精度相对较高，即可以适用于项目建议书阶段又适用于可行性研究阶段使用的投资估算方法是()。
A、类似项目对比法
B、系数估算法
C、生产能力指数法
D、指标估算法
30、已建年产1000吨某产品的化工生产系统，现采用相似生产线扩建该产品生产系统，扩建规模是原有的两倍。已知生产能力指数为0.6，综合调整系数为1.08，采用生产能力指数法估计扩建系统的静态投资要比原有生产系统多()。
A、116%
B、63.7%
C、58.7%
D、29.6% 31、三级概算文件编制形式的组成内容有()。
A、建筑工程概算、安装工程概算、设备工器具费概算
B、工程费用概算、工程建设其他费用概算、预备费概算
C、建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算
D、分部分项工程费概算、措施项目概算、其他项目概算
32、在工业建设项目总概算中，下列各项工程归属于公用设施中给排水工程的是()。
A、软化水处理设备
B、防洪工程
C、消防工程
D、锅炉房工程
33、(1)了解现场情况;(2)熟悉施工图纸;(3)编制基价直接费计算表;(4)列项计量;(5)编写编制说明;(6)计算预算造价;(7)计算定额直接费;(8)工料分析。以上有关施工图预算的编制工作中，其正确的编制步骤是()。
A、1、2、4、3、7、6、8、5
B、2、1、4、3、7、8、6、5、C、1、2、5、4、3、7、6、82、1、4、3、7、6、8、534、在项目设计阶段，应坚持先进性、适用性、安全可靠性、经济合理性原则来确定()。
A、建设规模
B、建设标准
C、技术方案
D、设备方案
35、限额设计的全过程，实际上就是项目投资目标管理的控制过程，下面不属于该控制过程的是()。
A、目标分解与计划
B、目标实施
C、目标实施检查
D、目标修改
36、《中华人民共和国招标投标法》规定，在中华人民共和国境内，工程建设项目必须进行招标的是()。
A、大型基础设施项目
B、非外国政府贷款项目
C、特定专利项目
D、私人投资项目
37、在建设工程货物招标投标程序中，在资格预审后和疑问解答前的工作是()。
A、编制招标文件
B、发放招标文件
C、勘察现场
D、召开投标答疑会
38、投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，就以书面形式向招标单位提出，但应在收到招标文件后()。
A、7天
B、10天
C、14天
D、28天
39、按照工程量清单报价的方法编制标底时，可以增列项目的是()。
A、分部分项工程量清单计价
B、措施项目清单计价
C、其他项目清单计价
D、规费与税金计价
40、在建设工程施工投标程序中，确定投标策略后和计算投标报价前需要完成的工作是()。
A、招标环境调查
B、招标文件研究
C、投标答疑会
D、制定施工方案 41、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，工程招投标开标的时间和地点确定应为()。
A、招标文件中明确的某一时间和某一地点
B、提交投标文件截止的时间和所在的地点
C、招标文件中明确的某一时间和提交投标文件所在的地点
D、提交投标文件截止的时间和招标文件中明确的地点
42、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，建设工程招投标评标方法有()。
A、比较最低投标价法
B、综合评估法
C、综合比较法
D、总费用最低法
43、在厂房施工时，基础下出现流沙层，这种情况下的工程变更属于()。
A、设计变更
B、施工条件变更
C、进度计划变更
D、工程项目变更
44、《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按()。
A、合同中类似的价格执行
B、合同中已有的价格执行
C、工程师指定的价格执行
D、当地权威部门发布的指导价执行
45、对整个工程的实际总成本与原成本之差额提出的索赔属于()。
A、补偿索赔
B、单项索赔
C、综合索赔
D、道义索赔
46、在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括()。
A、因发包人原因造成返工的工程量
B、因承包商原因造成返工的工程量
C、因不可抗力造成返工的工程量
D、因不利施工条件造成返工的工程量
47、当地基开挖需要处理时，承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。承包商按照设计变更单的索赔程序()。
A、只能进行费用索赔
B、只能进行工期索赔
C、可以进行费用和工期索赔
D、不能进行任何索赔
48、建设项目竣工验收时，负责组织项目验收委员会的是()。
A、建设单位
B、监理单位
C、施工单位
D、项目主管部门
49、某建设项目，基建拨款为2000万元，项目资本金为2000万元，项目资本公积金200万元，基建借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元，应收生产单位投资借款1000万元，则该项目结余资金为()。
A、400
B、900
C、1400
D、190050、下列关于新增固定资产价值的计算说法正确的是()。
A、为了保护环境而正在建设的附属辅助工程计入新增固定资产价值
B、不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目在交付使用后计入新增固定资产价值
C、达到固定资产标准不需安装的设备、工器具在购买后计入新增固定资产价值
D、分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次计入新增固定资产价值 二、多项选择
1、按照《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，我国现行税率包括()。
A、比例税率
B、全额累进税率
C、超额累进税率
D、定额税率
E、浮动税率
2、根据我国《建设工程造价员管理暂行办法》规定，下列关于造价员从业的规定中，正确的有()。
A、造价员可以从事与本人取得的《建设工程造价员资格证书》专业相符的工程造价工作
B、造价员应在本人承担的工程造价业务文件上签字、加盖专业章并承担相应责任
C、造价员资格证书仅在本地区有效
D、造价员跨行业变动工作，无需办理任何手续
E、造价员可以同时受聘于两个单位且以造价员名义从业
3、根据我国《工程造价咨询企业管理办法》规定，下列行为中，应该给予警告，责令限期改正并处以1万元以上3万元以下罚款的有()。
A、涂改、出租资质证书的B、新设立的分支机构不备案的C、跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的D、超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务的E、转包承接工程造价咨询业务的4、基本建设项目按其投资来源可以划分为()。
A、竞争性投资项目
B、非经营性投资项目
C、政府投资项目
D、非政府投资项目
E、经营性投资项目
5、下列关于建设工程项目管理集成化发展趋势的论述中，正确的有()。
A、在项目质量管理方面强调以全面质量管理的观点控制项目管理全过程质量
B、在项目管理组织方面表现为业主应该实行委托项目管理模式
C、在项目管理理念方面应该强调项目目标的寿命周期管理
D、项目进度管理是指项目实施阶段的进度控制
E、项目造价管理的目的是为了使项目建设一次性投资最省
6、下列关于建设工程项目管理类型的论述中，正确的有()。
A、业主方项目管理是全过程的项目管理
B、项目管理单位可以为业主方提供全过程的项目管理
C、工程总承包方的项目管理是指项目施工安装阶段的项目管理
D、设计方的项目管理应该延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段
E、施工方项目管理的目标体系包括QCDSE7、当事人双方对格式条款的理解发生争议的，正确处理方法是()。
A、按通常的理解解释
B、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款一方的解释
C、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款一方的解释
D、按格式条款起草人的理解解释
E、格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款
8、下列关于建设工程施工专业分包合同履行的论述中，正确的有()。
A、分包人应当按照协议书约定的日期开工
B、如果分包人要求延期开工，应在约定开工日期前3天提出要求
C、承包人接到分包人延期开工的请求，应在接到请求后的24小时内答复
D、承包人接到分包人延期开工的请求，超过规定时间未予答复的视为同意
E、因非分包人原因不能按期开工，合同工期相应顺延
9、进口设备的交货类别分为()。
A、海上交货类
B、内陆交货类
C、目的地交货类
D、装运港交货类
E、生产地交货类
10、关于工程造价计价表述正确的是()。
A、顺序是：分部分项工程单价——单项工程造价——单位工程造价——建设项目总造价
B、影响工程造价的主要因素是单位价格和实物工程数量
C、发包人工程估价的定额反映的是社会平均生产力水平
D、承包人估价的定额反映的是该企业技术和管理水平
E、若在单位价格中还考虑直接费以外的其他费用，则构成综合单价 11、在下列工人工作时间中，属于非定额时间的是()。
A、多余和偶然工作时间
B、休息时间
C、施工本身造成的停工时间
D、不可避免的中断时间
E、违反劳动纪律的损失时间
12、施工机械台班单价组成的内容包括()。
A、预算价格
B、大修理费
C、经常修理费
D、安拆费及场外运输费
E、燃料动力费
13、下列属于引进技术和引进设备其他费的有()。
A、引进项目图纸资料翻译复制费
B、出国人员费用
C、联合试运转费
D、来华人员费用
E、单独引进软件的关税
14、下列属于项目建议书阶段编制投资估算的方法是()。
A、比例估算法
B、系数估算法
C、生产能力指数法
D、类似项目对比法
E、工程量估算法
15、由于下面哪几个原因引起的设计和投资变化，需要按照调整概算的有关程序调整概算()。
A、设计定员发生变动
B、主要设备型号和规格发生变动
C、贷款利息率的提高
D、超出基本预备费规定的范围
E、超出工程造价调整预备费
16、在建设工程施工招标文件中，与合同条款内容有关的是()。
A、招标范围及基本要求情况
B、标底的编制方法和要求
C、工期的确定及顺延要求
D、竣工验收与结算的有关要求
E、评标机构的组成和要求
17、按照工程量清单报价的方法编制的标底，其标底审核的主要内容有()。
A、招标文件规定的计价方法
B、招标文件规定的评标方法
C、招标文件的其他有关条款
D、工程量清单单价组成分析
E、清单计价中计日工单价
18、工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括()。
A、设计变更
B、施工条件变更
C、进度计划变更
D、材料单价变更
E、合同条款变更
19、由于发生索赔的原因很多，根据工程施工索赔实践，通常有()。
A、地基变化索赔
B、工期延长索赔
C、暂停施工索赔
D、经济补偿索赔
E、业主违约索赔
20、下列有关无形资产及其的计价说法中，正确的是()。
A、购入的无形资产，按照实际支付的价款计价
B、自创专利权的转让价格可按成本估价入账
C、自创的商标权按实际发生费用计入无形资产
D、自创的非专利技术，一般不作无形资产入账
E、通过有偿使用方式取得的土地使用权，按取得土地使用权方式计价
造价员考试真题答案
一、单项选择
1、C2、A3、A4、A5、B6、A7、D8、A9、D10、D11、A12、B13、D14、A15、C16、C17、B18、A19、A20、A21、B22、C23、B24、B25、D26、C27、B28、D29、D30、B31、C32、C33、B34、C35、D36、A37、C38、A39、B40、D41、D42、B43、B44、A45、C46、B47、C48、D49、C50、C
二、多项选择
1、ABCD2、AB3、ADE4、CD5、ABC6、ADE7、AB8、ADE9、BCD10、BCDE11、ACE12、BCDE13、ABD14、BCD15、DE16、CD17、ACDE18、ABC19、ABCE20、ADE
造价员考试真题以及答案
点击咨询 