第一篇:国内履约保函和预付款保函格式
国内履约保函格式
保函号:_________
致:_______________________(总承包商名称)
鉴于贵公司与___________(以下简称供货商/分包商)于____年__月__日签订了编号为________的_________合同(简称主合同),供货商保证按主合同约定实施_______(供货商的主要合同义务)。
主合同中规定供货商向贵公司递交一家由贵公司认可的银行出具的特定数额的银行履约保函。根据供货商的申请,我行同意向贵公司出具无条件的、不可撤销的、见索即付的银行保函。
我行保证:
在收到贵公司书面索赔函后五个工作日内,向贵方支付总金额不超过(保函金额)的履约保证金。
本保函见索即付。贵公司只需向我行发出书面索赔函,且在索赔函中声明供货商存在违约情形即可。贵公司无需向我行说明供货商未按合同约定履行义务的具体情况,也无需向我行提供任何证明供货商违约的证据,如第三方证明、鉴定、法院判决书或仲裁裁决书等司法文书。
无论供货商对贵公司索赔本保函项下的款项是否提出异议,贵公司和供货商之间在合同履行过程中是否存在争议、或贵公司和供货商是否已经或准备就合同履行过程中存在的争议诉诸法律程序,从而导致合同违约责任尚未最终明确,只要贵公司向我行发出索赔函,我行将立即向贵公司履行付款义务。尽管本保函是依据贵公司和供货商之间的主合同开立的,我行在本保函项下承担的保证责任是独立的。我行放弃依据贵公司与供货商之间的主合同对贵公司的索赔提出抗辩的权利。贵公司和供货商对双方之间的主合同文件内容的任何变动、增加或修改均不能免除我行在本保函项下的责任,同时我行也放弃要求贵公司就任何此类变动、增加或修改必须通知我们的权利。
我行同意本保函项下的付款将是全额付款,将免予扣除任何现在或将来可能发生的税、费。
本保函自签发之日起生效,有效期至年月日止。有效期内非经贵公司书面同意不可撤销。如果在本保函到期前,贵公司认为供货商的合同义务尚未履行完毕,贵公司有权要求供货商或我行延长保函有效期。否则,贵公司有权兑现本保函项下的全部保函金额。
本保函发生的任何争议应提交贵公司住所地法院诉讼解决。
国内预付款保函格式
保函号:_________
致:_______________________(总承包商名称)
鉴于贵公司与___________(以下简称供货商/分包商)于____年__月__日签订了编号为________的_________合同(简称主合同)。根据主合同规定,贵公司同意向供货商支付合同金额__%的预付款,供货商需要向贵公司提供以贵公司为受益人、金额不超过______(币种)_____________________(大写)万元的预付款保函。
根据供货商申请,我行同意向贵公司出具无条件的、不可撤销的、见索即付的银行保函。
我行保证:
在收到贵公司书面索赔函后的五个工作日内,向贵公司支付总金额不超过(保函金额)的款项。
本保函见索即付。贵公司只需向我行发出书面索赔函,且在索赔函中声明供货商未按照贵公司要求退回预付款即可。贵公司无需向我行说明要求供货商退回预付款的具体原因,无需向我行说明供货商未按合同约定履行义务的具体情况,也无需向我行提供任何证明供货商违约的证据,如第三方证明、鉴定、法院判决书或仲裁裁决书等司法文书。
无论供货商对贵公司索赔本保函项下的款项是否提出异议,贵公司和供货商之间在合同履行过程中是否存在争议、或贵公司和供货商是否已经或准备就合同履行过程中存在的争议诉诸法律程序,从而导致合同违约责任尚未最终明确,只要贵公司向我行发出索赔函,我行将立即向贵公司履行付款义务。尽管本保函是依据贵公司和供货商之间的主合同开立的,我行在本保函项下承担的保证责任是独立的。我行放弃依据贵公司与供货商之间的主合同对贵公司的索赔提出抗辩的权利。贵公司和供货商对双方之间的合同文件内容的任何变动、增加或修改均不能免除我行在本保函项下的责任,同时我行也放弃要求贵公司就任何此类变动、增加或修改必须通知我们的权利。
我行同意本保函项下的付款将是全额付款,将免予扣除任何现在或将来可能发生的税、费。
本保函自签发之日起生效,有效期至年月日止。有效期内非经贵公司书面同意不可撤销。如果在本保函到期前,贵公司认为供货商的合同义务尚未履行完毕,或预付款尚未抵扣完毕,则贵公司有权要求供货商或我行延长保函有效期。否则,贵公司有权兑现本保函项下的全部保函金额。
本保函发生的任何争议应提交贵公司住所地法院诉讼解决。
第二篇:保函、履约保函、预付款保函
保函、履约保函、预付款保函
2007-12-22 22:54
保函
是指银行应某交易(贸易项下、合约关系、经济关系)的一方当事人之要求,而向交易的另一方担保该交易项下某种责任或义务的履行所做出的在一定期限内承担一定金额支付责任或经济赔偿责任的书面付款保证。
保函的基本作用是保证申请人去履行某种合约义务,并在一旦出现相反情况时,负责对受益人做出赔偿;或旨在保证受益人在其履行了合约义务后将肯定能得到其所应得的合同价款的权力。保函是一种关于款项支付的信誉承诺,是一种货币支付保证书。
光大银行提供的保函种类主要有:预付款保函、投标保函、履约保函、质量保函、付款保函以及其它各种类型的保函。
http:///boc/yhbh.htm
预付款保函
申请人通过银行开立的对预付之款项的归还向预付款方作出的一种保证承诺,用于保证申请人未能履约、或未能全部履约时,将申请人事先从付款方收到的预付款全部或部分款项退回付款方。
履约保函
银行应申请人要求,就申请人将按合同要求履行合约所作的保证承诺。中国工商银行关于保函申请的程序
开工预付款银行保函格式
开工预付款银行保函
致:(业主全称)根据(承包人全称)(以下简称“承包人”)与(业主全称)(以下简称“业主”)签订的修建(公路项目名称)第合同段的合同规定,承包人按规定的金额提交一份开工预付款银行保函(以下简称“保函”)作为担保,承包人即有权得到业主支付的一笔相等金额的开工预付款。我行愿意出具保函为承包人担保,担保金额为人民币(大写)元
(¥元)。
本保函的义务是:我行在接到业主提出的因承包人未能履行合同规定的义务而要求收回开工预付款的书面通知和付款凭证后的天内,在担保金的限额内向业主支付该款项,无须业主出具证明或陈述理由。
在向我行提出要求前,我行将不坚持要求业主应首先向承包人索还上述款项。我们还同意,任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。
本保函的担保金额,在任何时候应不超过开工预付款的金额减去承包人已偿还的金额。此偿还的金额是通过监理工程师按合同规定向承包人签发的多次中期支付证书来扣除的。承包人根据监理工程师签发的中期支付证书向银行出具的单据是我行减少本保函担保金额的证明。
本保函自上述开工预付款支付给承包人之日起生效,在收到监理工程师签发的支付证书(副本)说明上述开工预付款已完全偿还时失效,并退回我行。担 保 银 章)
法 定 代 表 人
或
其授权的代理人:(职
务)
(姓名)
(签字)
年月日
1.施工组织设计建议书共由七张表(图)组成。投标人应按“投标人须知”第10.2款的要求,依照所附的格式认真编制。
2.由投标人填报的本建议书应控制在30 000字以内,并将作为评标的考虑因素之一。
3.投标人如果中标,将提交详细的施工组织设计、进度计划,但应与本建议书基本上保持一致。
4.本建议书包含下列内容:
表1 施工组织设计的文字说明
表2 分项工程进度率计划(斜率图)
表3 工程管理曲线
表4 施工总平面布置
表5 主要分项工程施工工艺框图
表6 分项工程生产率和施工周期表
表7 施工总体计划表
第三篇:履约保函和预付款保函
1.7 履约保函
履 约 保 函
保函编号: 开立日期:
致:)
根据(以下称“承包方”)与(以下称“受益人”)于 年月日签定的号合同(合同名称)之要求,承包方需向受益人提供上述合同项下的履约保函,以保证承包方切实按照合同规定履行义务。
我们,(银行名称),注册地,应承包方的要求,兹开立以你公司为受益人的不可撤销的、金额不超过RMB(金额大写:人民币)的履约保函。
我行特此承诺:我行在收到受益人声称承包方违约的书面索赔通知书后5个工作日内,无条件地向受益人支付受益人所要求金额的款项,但该金额不超过RMB___(金额大写:)。
按上述承付的金额将是净数,不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。
本保函的规定是我们银行无条件的不可撤销的直接义务。合同条件的修改、变更,除条款中有规定免除银行的责任外,都不能解除我们银行这方面的义务。
本保函自开立之日起生效,有效期至。
银行签字:
盖章:
日期:
预付款保函
预付款保函
致:(受益人)
本保函的开立仅作为(以下称“申请人”)在_____年___月____日签订的《合同》(合同号:)项下致(以下称“受益人”)的预付款保函。
鉴于受益人已同意向申请人预付金额为_______________(人民币__________)的款项;并要求申请人提交与上述预付款等额的担保,以履行其在合同项下的责任;我行,地址:,邮编:(以下称“我行”),应申请人的要求,考虑到受益人同意向申请人提供上述预付款的事实,已同意提供上述要求之担保。
我行无条件地、不可撤销地保证我行、我行继承人和受让人,一旦收到受益人提交的书面索赔通知纸质原件声明申请人未以履行合同为目的使用上述预付款,在收到书面索赔通知之日起5个工作日内无条件地、无追索地凭本保函正本原件向受益人支付金额累计不超过_________________(大写:人民币_______________________元整)的款项。
按上述承付的金额将是净数,不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。
本保函的规定是我们银行无条件的不可撤销的直接义务。合同条件的修改、变更,除条款中有规定免除银行的责任外,都不能解除我们银行这方面的义务。
本保函自开立之日起生效,有效期至________________。
银行签字:
盖章:
日期:
第四篇:预付款保函
买工程所需的材料和设备。水利工程预付款又分工程预付款和材料预付款。工程预付款的总金额不应低于合同价格的l0%,分两次支付承包人。第一次预付款的金额不应低于工程预付款总金额的40%。工程预付款总金额的额度和分次付款比例在专用合同条款中规定,工程预付款专用于本合同工程。工程预付款分两次支付,主要是考虑当前承包人提交预付款保函的困难。所以只要求承包人提交第一次预付款保函,第二次预付款不需要保函,而用进入工地的承包人设备作为抵押,代替保函。工程材料预付款是指合同条款中规定的工程主要材料到达工地并满足专用条款规定后,承包人向发包人要求给予的款项。支付工程预付款,对发包方来说存在一定风险,比如预付款支付后,承包方以种种理由拖延开工甚至携款而逃,造成工程不能按期开工或不能施工的严重后果。但如果发包方完全不支付该款而要求承包方垫资,这一般是比较困难的,因为垫资相当于将风险转移给了承包方,承包方一般是不会牛巧荣同意的,也是国家规定所不允许的。
二、工程预付款的额度建筑工程的预付款一般不宜超过当年建筑(包括水、电、暖、卫等)工程工作量的30%,大量采用预制构件以及工期在6个月以内的工程,可以适当增加比例。安装工程一般不宜超过当年安装工程量的10%。安装材料用量较大的工程可以适当增加。水利工程工程预付款的总金额应不低于合同价格的1O%。
三、工程预付款的扣回时间和方式工程预付款应在工程开工后完成的工程量达一定比例、支付工程进度款时扣回或折抵进度款,扣回或折抵的方式与比例应在合同中明确约定,如水利工程施工合同中工程预付款开始扣款的时间通常为合同累计完成金额达到合同价格的20%时,全部扣清的时间通常为合同累计完成金额达到合同价格的90%时;材料预付款金额一般为经监理人审核后实际价格的90%,在月进度付款中支付,从付款月后的6个月内在月进度付款中每月按该预付款的平均值扣还,也可视工程的具体情况而定。
四、发包方可以采取的降低风险的措施工程预付款支付的时间一般不迟于约定的开工日期前7天。为了能让工程预付款全部用于工程而不被挪作他用,防止承包方收到工程预付款后不按时进场施工,发包方可以在合同中约定由发包方对工程预付款的使用情况进行监督的办法。比如,规定特定的查账方式或要求承包方提供购买材料的合同和发票等;如果支付的工程预付款数额较大,双方还可以协商约定承包方接受工程预付款的同时向发包方提供银行保函。水利工程施工合同规定第一次预付款应在合同签订后21天内。由承包人向发包人提交经发包人认可的工程预付款保函,并经监理人出具付款证书报送发包人批准后予以支付。工程预付款保函在预付款被发包人扣回前一直有效,保函金额为本次预付款金额,但可根据以后预付款扣回的金额相应递减。此外,发包方管理人员要有高度的责任心,严格按以上3点要求,对工程预付款的数额及扣回方式合理约定,并采取有效措施切实履行,将支付工程预付款的风险降到合理程度。▲局)(作者单位海委漳河上游管理
第五篇:预付款保函
预付款保函
预付款保函(advance payment guarantee),又称还款保函,指担保人(银行)根据申请人(合同中的预收款人,通常情况下是出口商)的要求向受益人(合同中的预付款人,通常是进口商)开立的,保证一旦申请人未能履约,或者未能全部履约,将在收到受益人提出的索赔后向其返还该预付款的书面保证承诺。
目录应用适用范围
应用
预付保函又称还款保函(repayment guarantee)及退款保函,在贸易合同中还可以成为定金保函(down-payment guarantee)。在大额交易中,买方或业主在合约签订后的一定时间内预先需向供货方支付一定比例的款项作为执行合同的启动资金,由于该款项是对供货方在履约之前所作的预付,买方为了避免日后由于供货方拒绝履行义务或者无法履行义务,却不退款而无端遭到损失,通常要求供货方在买方预付之前的若干日内通过其银行开出预付保函,有银行作出承诺,一旦申请人未能履约或者是无法全部履约(不管这种行为是有意的或者是无意造成的),担保行将在收到买方提出的索赔后,向其返还这笔与预付金额等值的款项,或者相当于合约尚未履行部分相当比例的预付金额,使买方能够顺利的收回所预付的款项。
适用范围
预付款保函在国际承包业务中使用时,是由承包人通过银行向业主提供。保证书规定,如申请人不履行他与受益人订立的合同的义务,不将受益人预付、支付的款项退还或还款给受益人,则由银行向受益人退还该款项。
预付款保函除在国际工程承包项目中使用外,也适用于货物进出口、劳务合作和技术贸易等业务。例如,在成套设备及大型交通工具的合同中,通常采用带有预付性质的分期付款或延期付款支付部分价款。在这种交易中,进口人在签订合同后,向出口人开立履约保证书,由银行保证进口人按合同规定按期支付价款,同时,出口人也向对方开立还款保证书。如出口人不能按期交货,银行保证及时偿还进口人已付款项的本金及所产生的利息。
预付款银行保函(格式)
致:
[
发包人名称
]
鉴于
[
承包人名称
](以下简称
“承包人”)已与
[
发包人名称
](以
下简称“发包人”)
就
[
项目名称
]
签订了合同(下称“合同”);
鉴于你方在合同中要求承包人通过经认可的银行向你方提交合同规定金额的保
证金,作为承包人履行本合同责任的担保;
且本银行同意为承包人出具本银行保函;
本行作为担保人在此代表承包人向你方确认承担支付人民币
元
(大写)的
责任,在你方第一次书面提出要求得到上述金额内的任何付款时,本行即予支付,不
挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景或理由。
本行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权力。
我行还同意:
在发包人和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发
生变化、补充或修改后,我行承担本保函的责任也不改变;上述变化、补充或修改也
无须通知我行。
本保函至缺陷责任期终止后二十八()天内保持有效。
担保人:
(盖章)
法定代表人或委托代理人:
(签字或盖章)
地址:
银行名称:
日期:
年 月 日