劳务公包协议书

第一篇：劳务公包协议书

财产保全申请书

申请人：周素玲（又名王素玲），女，1965年9月17日生，汉族，个体工商户，住赤壁市赤马港办事处陆水湖大道105号，身份证号码:***141.电话：***

被申请人：张承新，男，1964年5月16日生，汉族，住赤壁市蒲圻办事年莼川大道117号二楼，身份证号码：***016 申请事项：

请求法院对被申请人张承新171000元的门店租金收入采取保全措施 申请理由：

申请人周素玲诉被申请人张承新担保合同纠纷一案，二0一0年十一月八日，赤壁市人民法院作出了（2010）赤民重字第4号《民事判决书》。此判决书判令被申请人张承新于本判决生效之日起30日内偿还申请人周素玲借款本金171000元。

二0一0年十二月份，被申请人张承新不服上述判决，而向二审法院提出上诉，目前二审法院尚未裁决此案。

申请人周素玲近日得知：被申请人张承新将其居住的上述房屋一楼两间门店出租给“俏侣化妆莼川店”经营，近日该店将支付被申请人张承新门店租金二十万元。

为了上述案件今后能够顺利执行，申请人周素玲现根据我国《民事诉讼法》第九十二条第一款之规定，申请法院对被申请人张承新上述171000元的门店租金采取保全措施，申请人周素玲愿以自己座落在赤壁市赤马港办事处营里村一组107国道旁一套面积为136平方的房屋提供担保（此房以申请人的丈夫周建国的名义购买）。

以上申请，恳望法院批准，并请求迅速作出裁定。

此致！

咸宁市中级人民法院

申请人：

二0一一年四月九日

财产保全担保人：

第二篇：工程劳务公包合同

工程劳务公包合同

甲方：

乙方：

为确保香驰花苑小区19#、22#楼工程顺利施工，保质保量地如期完成该工程，经甲乙双方协商签订如下合同。

一、承包的范围及工作内容：

按图纸、图集包含的基础，地下储藏室、标准楼层主框架等结构工程中的钢筋分项工程，所有钢筋的制作、下料、绑扎。

二、质量要求：

乙方需按图纸、图集规范要求施工，现场应服从管理，在施工中随时迎接业主方、监理方、项目部及甲方人员的检查，并对发现的问题及时整改。

三、劳务费的计算方式与支付

1、主楼筏板基础，地下车库，钢筋按吨计，每吨600元。

2、主楼筏板基础以上的地下储藏室，标准楼层，按每平方米35.5元算（上述价格含机械、绑扎丝费用）。

1±0.000付款一次80%，以上每四层付款一次80%，3、付款方式：○

主体工程封顶后付款80%，剩余20%30日内付清。

四、其它

1、乙方在现场应服从管理，文明施工，甲方为乙方提供图纸壹份，不是部分乙方自理。

2、若发现乙方施工人员在现场发生打架斗殴事件（不论何原因），每出现一次，罚款1000元，出现两次罚款5000元，并清出现场。

3、本合同一式两份，签字之日起生效。

甲方签字：乙方签字：

年月日

第三篇：劳务清包协议书

劳务清包协议书

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

1、工程名称：新巴尔虎右旗乌尔逊学校食堂

2、工程内容：基础、主体、抹灰、贴面砖、地面、水暖电不包括室外、附属工程。

3、工程地点：新巴尔右旗

4、协议本工程累计施工天数据处理60天

二、工程质量要求

1、工程质量标准：承包方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量验收标准以及图纸设计要求施工，要求全部工程达到质量等级，质量目标双方约定为合格品。

2、发生质量问题处理：由于承办人在原因造成质量不合格、成品破坏及与此相关的一切质量问题、事故均由承包人自行承担；由于发包人（包括设计）原因造成质量不合格、成品破坏及与此相关的一切质量问题、事故均由发人承担。

三：承包方式：清包人工费。

四：清包人工费价款

土建工程按建筑面积每平方米245元（房面彩钢瓦、钢窗安装、室内外门楼梯栏杆安装室内外粉刷、机械、挖土外，其余内容按设计标准要求全部包括在承包范围内行）。

五：发包人工作

1：发包人提供全套图纸IC3套图纸时间为开工前5天。

2：施工场地必须具备施工条件。

3：图纸会审、施工组织设计的编制等工作为开工前程天完成。

第四篇：外墙保温劳务清包协议书

劳务清包协议书

本着互惠互利的宗旨，为明确双方责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本协议，共同信守执行。

第一条：工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、工程面积：外墙部位暂定为：平方米。

第二条：承包范围

要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。

第三条：承包方式

本合同采用包清工、包工具、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。

第四条：双方责任和义务

一、甲方责任和义务

1、乙方进场后，向乙方提供技术交底、质量交底、安全文明施工交底，如实际情况和技术交底不符，则双方另行协商。

2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

二、乙方责任和义务

1、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。

2、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换班组长要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换。

第五条：材料管理

1、甲方直接将材料供应到施工现场，乙方负责装卸，保证施工现场的正常施工。

2、乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管工作。

3、材料的二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作。

第六条：合同价款及付款方式

1、合同综合单价：

本工程实行闭口包干，结算基价10元/平方。包括外墙保温系统的所有工序、图纸要求施工范围、门、窗、线条以及货物卸运，清理等。

2、付款方式

待建设单位审计结束后1个月内全部支付清。

第七条：工期

具备施工条件的情况，有效工期控制在天，如遇特殊按进度协商解决，配合工地进度。

第八条：安全施工和文明施工

1、为明确双方责任，安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按呼和浩特市有关部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。

2、乙方必须保证安全、文明施工，发生一切安全事故由乙方承担。

3、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齐，及时清运乙方施工产生的建筑垃圾，做到工完场清，保持现场的整洁。

第九条：质量要求

1、乙方必须严格按照施工图纸、设计说明、施工方案、设计变更、合同的要求和现行国家、地方指定的施工及验收规范进行施工，并依此为质量平定验收标准；

并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。

2、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经监理认可不得施工下道工序。

第十条：其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。工程竣工结算后自行废止。

甲方代表：乙方代表：

身份证号：身份证号：

年月日年月日

第五篇：劳务协议书

劳务协议书

甲 方： 法人代表： 住 址：

乙 方： 身份证号： 联系电话：

甲乙双方根据国家法律法规和武汉市的相关规定，遵循平等自愿和协商一致的原则，订立本协议，约定如下条款，以资共同遵守。

一、劳务期限

1.1 乙方劳务期限为 年，自 年 月 日至 年 月 日止。1.2 本协议期满，则合同效力终止，甲乙双方之间劳务关系即解除。1.3 经甲乙双方协商一致，可以续签本劳务协议。

二、劳务内容及时间

2.1 乙方为甲方提供 的劳务工作。甲方已告知乙方该劳务内容无职业病危害，甲方为乙方提供必要的劳务保护条件和用品。

2.2 鉴于乙方所提供劳务的特点，甲方决定乙方实行 工作时间制度。

三、劳务报酬

3.1 乙方同意，每月的劳务报酬为 元人民币。甲方于次月 日以法定货币形式通过 方式支付给乙方。其中属于法律规定的应由乙方承担的个人所得税，由甲方从乙方的报酬中代扣代缴。

3.2 乙方同意，鉴于乙方的人员性质为劳务关系，甲方不为乙方缴纳法定的社会保险费用。3.3 乙方同意，非因工负伤或因病发生的费用由乙方按其原来的医疗保险途径享受，甲方不承担任何报销费用的责任。

四、劳务纪律

4.1 甲方对乙方的劳务工作具有监督权，乙方应服从甲方对其工作的要求，完全的履行劳务责任，自觉的遵守劳务纪律。如乙方的劳务成果不能满足甲方的需要的，甲方可按规定给予乙方处罚直至解除本协议。4.2 乙方在为甲方提供劳务期间，负有保守甲方商业秘密的义务，如有违反，甲方有权追索乙方的经济赔偿责任。乙方的保密义务不因本协议终止而免除。

五、协议的解除

5.1 在本协议期内，甲乙双方均可依法解除本协议，但应提前3天以书面形式告知对方。5.2 在本协议期内，乙方有下列情形之一时，甲方可随时解除本协议：

5.2.1 乙方连续请病假 日（含）或累计请病假 日（含）以上的； 5.2.2 乙方连续请事假 日（含）或累计请事假 日（含）以上的； 5.2.3乙方连续无故缺勤 日（含）或累计无故缺勤 日（含）以上的； 5.2.4 乙方有违反甲方劳务要求或劳务纪律的行为的。5.3 本协议解除的，甲方无需向乙方支付任何赔偿。

5.4 本协议解除的，乙方应依甲方要求办理相应的交接手续，归还甲方物品，双方结清财务款项。

六、违约责任

6.1 一方因违反本协议约定，造成对方损失的，违约方应向守约方承担损害赔偿责任，同时应支付违约金。

七、附则

7.1 甲乙双方因本协议发生争议时，应协商解决；协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。（以下无正文。）

甲 方： 乙 方：

日 期： 日 期：