安全文明施工协议(厂区景观、绿化喷淋及景观道路工程)

第一篇：安全文明施工协议(厂区景观、绿化喷淋及景观道路工程)

仙桃市生活垃圾焚烧发电厂-厂区景观、绿化喷淋及景观道路工程承包合同 HBXT-TJ

附件三：

仙桃市生活垃圾焚烧发电厂

厂区景观、绿化喷淋及景观道路工程

安全文明施工协议

甲方仙桃绿色东方环保发电有限公司

乙方 签约日期

及地点2016年07月日深圳市

仙桃市生活垃圾焚烧发电厂-厂区景观、绿化喷淋及景观道路工程承包合同 HBXT-TJ

甲方（发包方）：仙桃绿色东方环保发电有限公司 乙方（承包方）：

为保障承包方在履行建设工程合同过程中的人身、财产安全，促进承包方强化安全管理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律规定，经发包方与承包方双方协商一致，特签订本协议。本协议作为《仙桃市生活垃圾焚烧发电厂厂区景观、绿化喷淋及景观道路工程承包合同》的附件，与该合同具有同等法律效力。

第一条建设工程项目名称及建设工程期限

建设工程项目名称：仙桃市生活垃圾焚烧发电厂厂区景观、绿化喷淋及景观道路工程根据广轻院相关图纸、绿化图纸进行二次设计、施工等，如下： 1.厂区景观：综合楼前广场、喷泉、旗台、停车场（简易钢结构）等内容 1.1 厂区综合楼前广场，包括但不限于：根据广轻院的总平图对广场进行二次设计，综合楼前广场厚度≧1.5m的外购土方、回填及碾压压实系数不得低于0.96，广场砖铺设（广场砖厚度≧50mm，颜色为芝麻灰）；

1.2 喷泉，包括但不限于：根据广轻院的总平图对喷泉进行二次设计，由全厂给水管主管路接至喷泉位置的管线，喷泉设计范围内的所有施工内容并保证喷泉的正式投用；

1.3 旗台：根据根据广轻院的总平图对旗台进行二次设计及施工，此旗台为三杆旗台，旗台基座要求砼结构、三根不锈钢旗杆（高度参见国际标准），旗台基座外贴砖并镶企业标志及名称等；

1.4 停车场（简易钢结构），包括但不限于：停车场的二次设计，地面采用C10砼厚度为100mm的地面硬化并根据车位宽度用黄、白相间的油漆进行划线（非机动车不用划线），采用和方钢立杆及彩钢板组合的简易钢结构等。2.绿化喷淋，包括但不限于：根据绿化图纸、全厂给水管线图纸对喷淋装置系统进行二次设计、施工及后期维护等。

3.景观道路，包括但不限于：厂区道路两侧人行道，厂区道路通至各个建（构）筑物出入口的砼引道等

3.1 厂区道路两侧人行道，包括但不限于：厚度≧1.5m的外购土方、回填及碾压（压实系数不低于0.96），主道路（双坡面，宽度≧9m）两侧人行道宽度为1.5m，次道路（单坡面，宽度≦6m)两侧人行道宽度为0.75m，人行道砖铺设等； 3.2 厂区道路通至各个建（构）筑物出入口的砼引道，包括但不限于厚度≧1.5m的外购土方回填及碾压（压实系数不低于0.96），路基及面层详见道路做法。

4.设计变更（含甲方任务单）六万元以内的费用不对总价进行调整。

建设工程项目期限：按合同工期执行 第二条发包方的责任、权利和义务 仙桃市生活垃圾焚烧发电厂-厂区景观、绿化喷淋及景观道路工程承包合同 HBXT-TJ

一．加强对安全生产工作的指导和监督，督促承包方（施工单位）按照有关安全规定履行安全生产的管理职能和安全生产。

二.不定期对承包方安全、文明生产情况进行监督检查。

三.督促承包方对生产中存在的安全隐患进行整改，有权对不能按期整改的承包方进行处罚。

四.每月末按国家有关标准对承包方进行考核，作为工程竣工验收安全文明施工合格与不合格的依据。

五.至少每周组织召开一次有承包方项目负责人、安全专职人员参加的安全文明生产会议，听取承包方通报情况，纠正施工中存在的安全隐患问题，编写会议记录，并通报各单位。

六.安全生产措施不到位、安全生产设施不合格的，承包方必须立即整改，对不能及时整改及整改不到位的，根据有关规定进行处罚并督促承包方限期整改完成。

七.发包方发现安全隐患，有权责令承包方及时整改，直至排除隐患。八.督促承包方建立、健全安全管理网络、管理制度，承包方成立安全管理小组，设置专职安全员。

九.督促、检查施工单位的安全生产执行情况，及时如实向业主及有关职能部门报告安全事故。

十.协助承包方解决发生的紧急问题。

十一.督促承包方及时进行安全生产教育，检查承包方的安全技术交底工作。第三条承包方的责任、权利和义务

一.承包方应当具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规、国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

二.工程开工前提供承包方的安全资质证书（原件、复印件），经确认符合条件后，原件退还承包方，复印件由发包方存档。

三.承包方按照安全文明生产的法律、法规、规范、规程进行生产作业。承包方在本工程使用的特种作业机械必须有国家强制部门颁发的有效使用证书，承包方自制的起重吊装设施必须有力学计算书,现场制作工艺符合有关规范, 承包仙桃市生活垃圾焚烧发电厂-厂区景观、绿化喷淋及景观道路工程承包合同 HBXT-TJ

方在本工程雇佣的员工必须身体健康，符合工程作业要求。

四.严格执行国家有关标准，并接受发包方和当地和电力建设管理部门的检查考核，为检查考核提供便利条件。

五.承包方应设置安全生产机构，建立安全生产网络，配备专职安全生产管理人员，专职安全管理人员具备建设主管部门颁发的安全资格。现场安全生产的责任由承包方负责。

六.建立健全安全生产责任制，制定落实安全生产规章制度和操作规程，并制定安全事故应急救援预案，经发包方批准并监督实施。

七.向发包方提交承包方项目部的安全生产管理体系和安全生产组织机构。八.承包方在开工前，应制定详细的安全施工方案，报发包方现场项目经理确认后备案。

九.定期检查和督促本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患，严禁出现违章作业的行为。

十.根据施工进度情况做好各项安全技术交底工作。

十一.保证对具体安全生产条件所必需资金的投入，配备齐全施工人员的劳动保护、安全防护用品，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。

十二.承包方现场负责人及专职安全人员对工程现场实行日常性监督，并建立安全检查记录。

十三.承包方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力，应持证上岗，遵守当地法律法规。

十四.根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，承包方必须按照国家的有关规定和相关制度对从业人员进行安全教育培训和考试（包括交通、施工、运输、现场作业等），保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训考试合格的人员不得上岗作业，涉及特种作业时，承包方应提供相应特种作业人员的工种名单并提交特种作业证原件交承包方核对，严禁无证上岗。

十五.承包方在签订本协议后，应向发包方交纳壹拾伍万元作为安全施工保证金（在第一次进度款中扣除,有效期直至工程竣工日期,如竣工日期顺延,则该仙桃市生活垃圾焚烧发电厂-厂区景观、绿化喷淋及景观道路工程承包合同 HBXT-TJ

保证金相应顺延）。建设工程结束后，如承包方未违反协议规定，该保证金会予以退还;否则发包方有权根据情节严重程度，从合同应付款项中扣除安全施工保证金。

十六.承包方建设工程人员如出现拒不接受监督改正以及强令冒险作业，发包方有权终止履行建设工程协议，直至解除与承包方的建设工程协议，由此造成的损失全部由承包方承担。

十七.工程施工期间承包方应严格遵守业主方厂区内各项规章制度。本工程的安监、质监、业主、监理各方以及其它政府职能部门在综合管理中（包括施工进度、质量、安全等）所下达的经济处罚，属于承包方责任的，发包方将对承包方处于同等金额的罚金。如承包方不按期支付罚金的，发包方将从进度款中双倍扣除。

十八.发生安全事故，承包方及时如实向发包方和有关职能部门报告。十九.对施工现场周围设立防护栏，有关设施、设备要设置明显的安全警示标志，危险作业过程还需增设专人进行监护。

二十.发包方和安全生产监督检查人员进行安全监督检查时，承包方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝、阻挠和拖延，并在检查记录上签字。

二十一.承包方在交通运输过程中，遵守有关法律法规的规定，保证自身和其他车辆、行人、设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全，防止污染城市，对造成的损害承担全部责任。

二十二.每月至少召开一次安全文明生产会议，自查自纠不安全因素及隐患，保证工程顺利进行。

二十三.遵守当地政府部门对施工场地和施工噪音等管理规定，经发包方同意后办理相关手续，如因承包方责任造成的罚款由承包方承担。

二十四.用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》和有关规定。二十五.承包方应加强治安保卫工作，避免其员工出现任何妨害治安行为。确保工地的治安稳定，人员和财产安全不受到损害。如造成自身伤害和伤害他人的，承包方负责对责任人进行责任追究，承包方承担全部责任和费用。

二十六.违章操作、人身伤害和财产损失

1.承包方按有关规定，采取严格的安全防护措施。若由于未遵守有关安全规仙桃市生活垃圾焚烧发电厂-厂区景观、绿化喷淋及景观道路工程承包合同 HBXT-TJ

定，每发生一次违章操作，发包方视恶劣影响程度，对承包方处于伍佰元人民币的罚款。

2.承包方未按期整改安全隐患，发包方对承包方处以伍佰元人民币的罚款。3.承包方由于未遵守有关安全法律法规、规程规定、制度而造成安全事故的，承包方须承担相应的安全责任和因此发生的所有费用。每发生一次，发包方视事故后果对承包方另处以壹仟元至壹万元人民币的罚款。

4.承包方在有毒有害环境中施工，应按照有关规定提供相应的防护措施，违反一次处以伍佰元人民币以上的罚款。

5.如因承包方责任给发包方造成工程或声誉影响，发包方视影响程度，另处以贰仟元至壹万元的罚款。

6.承包商发生重大伤亡事故，承包方应该按照有关规定立即报发包方代表。同时承包方要积极组织抢救，发包方要为抢救提供必要条件，发生的责任和费用由承包方承担。

二十七.承包方按有关规定为本工程工作的所有人员办理工伤保险，从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

二十八.急救和防火

1.承包方应为业主或业主的人员包括任命人员或发包方，提供现场急救便利； 2.承包方必须根据项目各阶段的要求，现场设置防火措施，直至业主宣布进行项目临时验收。承包方应雇佣训练有素的人员并适当配置装备。

二十九.承包人每月底之前将相关的安全资料报发包方存档。第四条安全文明施工要求及违约责任

（一）安全文明施工要求：

1、乙方应认真贯彻国家、地方和甲方关于安全生产、消防、职业健康、环境保护工作的方针、政策，严格执行关于安全生产、消防、职业健康与环境保护的法规、条例和规定。

2、乙方应建立安全环保组织机构，包括主管安全的领导，各级专职或兼职的安全环保人员，应有各工种的安全操作规程。

3、施工前要认真勘察现场；乙方编制的施工组织设计中有关安全、健康与环境保护的内容要详实可行；施工组织设计经监理及甲方的安环部门签署意见后仙桃市生活垃圾焚烧发电厂-厂区景观、绿化喷淋及景观道路工程承包合同 HBXT-TJ

方可实施、办理开工报告；乙方在工程施工中应严格按已审定的施工组织设计和有关安全环保要求施工。

4、乙方应认真对本单位员工进行安全环保法规及安全环保知识教育，增强员工法制观念，提高员工的安全环保意识和自我保护能力及遵章守纪的自觉性。

5、乙方在施工期间必须严格执行和遵守《湖北省建筑安全文明施工现场检查评分标准》组织施工，并按甲方的安全生产、消防、环境保护管理的各项规定，接受甲方的监督、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、消防管理以及督促、检查的义务，对于检查出的隐患，乙方必须在规定的期限内进行整改并及时反馈。

6、乙方应对其所施工的区域、作业环境、操作设施设备、工具、用具进行自行检查，及时发现安全隐患，需甲方协调解决的问题应及时通知甲方协调解决。

7、乙方必须严格执行各类防火、防事故等制度，需要动火作业的应到作业区域的单位办理动火审批手续（固定动火点除外）。乙方施工如必须采用明火加热等保暖措施时，应提前取得甲方的同意，落实防火灾危险、防中毒措施，并派专人值班。

8、乙方应建立健全安全保险及薪资发放制度，定时、足额发放工人工资，如发现拖欠农民工工资行为，甲方有权直接从工程款中扣除拨付并视情节轻重对乙方作出诚信考核或合同违约处理，以保证项目建设的顺利进行。

（二）违约责任：

1、乙方未按施工组织设计或施工方案中的安全技术，乙方应承担违约金1000元／次；乙方未按《湖北省建筑安全文明施工现场检查评分标准》措施组织施工的，乙方应承担违约金1000元／次处，并限期改正；乙方因安全文明施工等问题被工程质量、安全、环保监督部门处罚或责令整改的，乙方应承担违约金20000 元／次，并限期改正。

2、安全检查时每发现一处安全隐患，乙方应承担违约金300元/次；安全隐患未在限期内整改完成，乙方应在300元基础上另外再行承担违约金1000元/次。乙方不接受甲方、监理工程师的整改要求，应承担违约金5000元/次，同时甲方可签发停工令要求乙方停工整顿。

3、进入施工现场不戴安全帽或不正确佩戴安全帽、高空作业不拴安全带或不正确拴挂安全带、酒后进入施工现场，每发现一人次，乙方均应承担违约金200仙桃市生活垃圾焚烧发电厂-厂区景观、绿化喷淋及景观道路工程承包合同 HBXT-TJ

元/人次。

4、乙方发生人身死亡事故1人/次以上者（含死亡1人）、重大机械（设备）、重大火灾、重大交通事故或其它重大事故，乙方应承担违约金10000元～30000元/次，具体数额由甲方确定。

5、发生人身重伤事故1人/次、一般机械（设备）、火灾、交通事故，乙方应承担违约金3000元～5000元，具体数额由甲方确定。

6、隐瞒安全事故不报，发现后，乙方应按同类型事件违约金的标准加倍承担违约金。

7、未及时完成所承担厂区道路的保洁工作时，乙方应承担违约金1000元／次。

8、每道工序应做到“工完料尽场地清”，当天各类材料和工具未及时回收，或上一道工序施工完毕时未及时将区域内材料、设备、建渣清理干净，将责令改正，乙方应承担违约金2000元／次。

9、乙方施工临建不修建在甲方指定位置，设备材料堆放不服从甲方的统一安排，而影响其它项目施工的，除责令改正外，乙方应承担违约金2000元／次。

10、凡在甲方厂区施工用火作业、破土作业、临时用电、高处作业、进入有限空间作业、机动车辆进入生产装置，乙方必须按甲方有关规定办理相关票证等手续，否则乙方每次向甲方承担违约金500—1000元人民币，如因此发生事故后果，乙方应当承担全部责任，造成甲方或第三方人身、财产损失的，乙方负责向受损方赔偿全部损失，直到追究相关人员刑事责任。

11、乙方施工机具及设备、材料等，不得占用路面。施工中所设的绳索、线缆不准妨碍交通，更严禁绑扎在生产装置、设备及其他建筑物上。

12、乙方自有或外借租赁的车辆，进入甲方厂区必须采取防火措施，并严格遵守甲方内部交通及厂区车辆停放的有关规定。

13、乙方及其施工人员必须遵守甲方有关施工安全环保的各种制度和管理规定，违者由乙方比照甲方内部处罚规定向甲方承担违约责任。乙方必须定期对施工人员进行安全、环保教育，以保证施工中的安全、环保。

14、乙方施工人员的在甲方厂区内的活动范围，仅只限于作业区及指定区域，不得随意活动，严禁触动甲方机器设备，违者比照甲方内部处罚规定的二倍金额仙桃市生活垃圾焚烧发电厂-厂区景观、绿化喷淋及景观道路工程承包合同 HBXT-TJ

由乙方承担违约金。

15、乙方在施工过程中产生的废水、废气、废渣，必须经甲方项目部书面批准后方可排放，违者乙方每次向甲方承担1000—2000元违约金。乙方人员在施工过程中必须保持现场卫生，不准乱排、乱放；施工中产生的废物料必须按要求回收或存放到指定场所，违此，乙方每次向甲方承担500—1000元的违约金。

16、在产生粉尘、噪声污染的工程项目施工前，乙方必须采取降尘消音措施，并在事前2日报经甲方安全环保部书面批准后方可施工，违者乙方每次向甲方承担200—500元违约金。

17、对违反甲方相关规定的单位或个人，甲方有权实行乙方承担违约金或一并停止当事人工作的处理。甲方有权从合同节点款中扣除，违约金总额不超过合同总价的1%。

18、乙方要加强对自有人员的管理，教育施工人员严格遵守各项治安管理制度，对违反《规定》及有关管理制度的给予处罚。

19、乙方人员在进入甲方区域后，由于作业不当引发发生人身、设备事故及其它安全环保事故，所造成的经济损失由乙方负责承担和赔偿。

甲方：仙桃绿色东方环保发电有限公司 乙方：

委托代理人（签章）： 委托代理人（签章）：

第二篇：(景观绿化)施工总结

市政施管-17

市政基础设施工程

施 工 总 结

工程名称：香港中文大学（深圳）一期项目景观绿化工程 承包单位：（公章）深圳北林地景园林生态有限公司 项目经理：谢晓蓉 项目技术负责人：李广清

年 月 日

施工总结

由我公司承建的香港中文大学（深圳）一期项目景观绿化工程在指挥部的英明领导下，经过公司的统筹安排，全体项目人员团结协作、艰苦努力，保质保量的完成了工程任务。香港中文大学（深圳）一期项目景观绿化工程，处于龙翔大道北侧，在工程竣工之际我方对本工程完成工程量、施工过程、完工总结等三个方面向领导汇报如下：

一、工程概况：

香港中文大学（深圳）一期项目景观绿化工程，主要包括具体施工内容 包括建筑物楼层内及屋顶绿化种植区域等绿化设计全部内容，含种植土的拉运、回填、苗木和花、草皮的种植、养护管理，工程采取公开招标，合同金额为32537584.23元

二、完成工程量

由我公司承建的香港中文大学（深圳）一期项目景观绿化工程，总面积约9万平方米，已完成的该部分工程总量如下：土方回填经验收达到设计标高，所栽苗木数量为：乔木4036棵，灌木12899棵，地被16211平方，时花2194棵，草皮38826平方，竹类26198棵，景观亭一座，所完成的土方、园建工作及苗木栽植工作均达到工程要求总量。

三、施工过程

1）根据设计要求，种植土采用沙性种植土。采用有一定肥力和符合设计及规范要求的土壤，土壤理化性状检测如下：PH值7.55，有机质含量1.55%，速效氮含量70.8mg/kg，速效磷含量30.4mg/kg，速效钾含量40.5mg/kg。

2）力求土方卸运到位，减少搬运量。明确填充部位，按所需土方量进行地形处理。

3）在初步场地整理中，根据现场实际情况及业主和设计图纸要求，初步平整后略高于边坡网格和设计高度。

4）所有绿地地形，形成后严格按照设计图纸进行复验，确保地形的走向、等高线符合设计要求，地形起伏优美，排水通畅，无积水现象。

2、植树施工工序 定位放样——挖树穴——施基肥——定植——开堰 1）定位放样

a）乔木定位放样，以树穴的侧面为依据，然后用皮尺定出位置和设计定株距。

b）灌木和花卉的定位放样采用网格法按设计图量好，树对齐方格的横纵坐标距离，再按现场放大比例，定出其相应方格的位置，钉上标有树坑规格的木桩撒灰线标明。

2)挖树穴

已定点标记为圆心，以规定坑径先在地上画圆，沿圆的四周向下，垂直挖掘到规定的深度，然后将坑底挖松弄平后回填30CM厚的客土，以利树根舒展。

3)施基肥

树穴挖好后，在坑底施以树木胸径大小的有机腐熟肥，然后覆盖30CM厚的种植土。

4)栽植

a）裸根苗木栽植法。将苗木放入坑中扶直，填入坑边好的种植土，到一半时，将苗木提起，使根部与地面平齐，使根部自然向下，然后木棍夯实，最后用土在坑外缘作好灌水堰。

b）带土球苗木栽植法。先量好坑的深度和土球高度是否一致，如有差别，及时挖深或填土，决不可盲目入坑，造成来回搬运土球，土球入坑后先在土球底部四周垫少许土，将土球固定，注意使树干直立和朝向，然后将包装材料剪开，并尽量取出，随即填入好的客土，用棍干将土球四周夯实最后浇水开堰。

3、起苗、运苗和假植、移植修剪

1)起苗质量的好坏是影响苗木成活率的重要原因之一，乔木起掘的泥球以胸径8倍为标准，确定泥球的大小。移植前必须对苗木生长规律和习性充分了解，以免造成起掘不当影响移植的成活率。

2)苗木的运输质量，也是影响种植成活的重要环节，实践证明“随掘、随运、随植”是对苗木成活率的最好保障。2米以下的苗木可以立装，2米以上的苗木须平放或斜放，土球朝前，树梢向后，并用木架将树冠架稳。

3)苗木运输到施工现场，对裸根苗木当天不能种植的，必须假植。假植时，应将树根埋严，并浇水养护。

4)移植树木，不可避免的要损伤一些树根，为使新苗木能迅速成活和恢复生长，对地上部分适当剪去一些树叶，以减少水分蒸腾，保持上下部水分平衡。

4.灌木与花卉的种植

灌木与花卉的种植前，按照设计图，先在地面上准备的划出模纹位置和范围的轮廓线，检查无误后，标明所种植的灌木、花卉的品种。种植后要及时修剪浇水。

5.地被和草坪种植和播建 播种草籽前应先进行发芽率实验，场地必须细整，撒播草坪要均匀。

四、工程质量目标及质量达标情况

本工程质量目标为“合格”，我公司施工以“创形象工程”为管理目标，施工严格按国家有关施工和验收规范，规程及设计图纸组织施工，施工全过程的质量控制按照我公司的质量手册，程序文件和企业指导书进行，建立工程质量保证体系，落实各级人员的质量责任制，形成一个有明确任务，职责权限互相协作和互相促进的质量管理的有机整体，将工程的质量目标自进场之日起就灌输给所有参加施工管理人员和操作班组，通过改善工作质量，进行保证工作质量。

五、总结语

自今年6月28日正式施工以来，我项目部本着创造优质工程、品牌工程”的宗旨，谨记“创优质工程、为深圳争光”的公司领导意图，全体项目人员认真负责、精益求精，力争创造出高质量的绿化工程。

从这次施工中我们得到很多宝贵的经验和教训，在本工程的施工过程中，首先要感谢工务署、工程站和监理部的领导与相关人员对我们的工作既实行了有力监督又实行了大力支持。工务署、工程站负责同志经常亲临现场，及时提出我们工作中存在的不足和问题，在施工过程中提出好的建议，针对施工实际情况和总体工期细致的提出了每个阶段施工的工期目标和质量目标。指挥部对我们的工作监督不仅给出了大方向还非常的细致，和工程站领导一起解决我们与其他施工单位交叉施工出现的各种遗留问题，期间我们都得到很多好的方法和经验。

我们也总结了这次施工中的不足和教训，例如土方施工在按照设计单位要求施工的同时要考虑施工现场实际情况，及时提出问题。当天的苗木要当天种植完，及时浇水才能保证成活率，工作中不要因小失大，用工的安排要合理，这些宝贵的经验和教训将带我们的下一次施工当中，相信我们会做得更好。

第三篇：景观、绿化工程承包合同

中国·岚皋温泉旅游城

景观、绿化工程承包合同

甲方：岚皋县川惠旅游开发有限公司 乙方： 四川祥玉农林开发有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程的实际情况，甲方将“中国·岚皋温泉旅游城”开发项目一期的“景观、绿化工程”承包给乙方作规划设计和施工。经甲乙双方友好协商，达成以下协议条款，供双方遵守：

一、工程概况

1、工程名称：“中国·岚皋温泉旅游城”开发项目的一期景观、绿化工程。

2、工程地址：岚皋县城关镇龙爪子

3、工程内容：本项目一期景观、绿化工程的规划设计、施工以及河堤挡墙栏杆。

二、工程承包范围：施工方案编制，效果图设计，施工图设计，全部工程施工等。

三、承包方式：项目总承包，包规划设计、包工、包料。

四、质量要求：达到《国家强制性标准》以及国家相关规范要求，质量达到合格标准。

五、合同工期：从2014年7月10日开始至2015年6月10日完工，工期300天；工期以具体进场时间为准开始计算。

六、材料、花卉、苗木的进场，乙方必须向甲方提交材料、花卉、苗木供应单位的相关资料或样品，经甲方认可后方可。所有材料进场必须由甲方、监理方现场取样送相关单位进行复检，复检合格后方能使用，未检测合格的材料禁止入场。

七、计价方式

1、本项目的景观、绿化设计方案和施工图的设计费用为30万元，当方案和施工图经甲方评审合格后，乙方向甲方交付方案和图纸，同时甲方向乙方一次性支付全额设计费用。

2、本工程土石方按《陕西省2009清单计价定额》和陕西省工程造价相关文件执行。

3、材料根据双方市场价询价执行。

八、工程计量

在施工的过程中，乙方实际完成的工程量经甲方、监理方、乙方现场共同签证，在结算时按签证资料进行结算。

九、付款方式

本工程全面完工、经验收合格后，甲方按以下约定为乙方办理结算：

1、本工程合同签订后，乙方向甲方交纳履约保证金贰百万人民币（￥200.00万元），履约保证金在乙方施工完成后甲方返还乙方50％，经验收合格后全部返还；如甲方不能按期返还则视为违约，违约责任按照国家有关法律规定处理。

2、根据乙方完成的工程总产值，以50％的工程款购买甲方的商品房，具体房价按照甲方售房平均价格优惠10％确定，购房位置

可以优先确定。

3、乙方质量保证金按工程总产值的5％计取，土建工程完工一年后无质量问题、绿化工程完成四个月后苗木100％成活，甲方分别返还质保金。

4、剩余的45％的工程款，甲方根据乙方完成的工程产值，以500万为节点，甲方现金支付，作为乙方工程进度款。最后达不到付款节点的，结算后一个月内付清。

十、工程保修期：绿化为四个月、土建为一年，从初验合格之日起算，待保修期满后一个月内甲方将乙方的质保金退还给乙方。

十一、材料、花卉、苗木的进场：乙方必须向甲方提交材料、花卉、苗木供应单位的相关资料或样品，经甲方认可后，材料、花卉、苗木方可进场。所有材料进场必须由甲方、监理方现场取样送相关单位进行复检，复检合格后方能使用，未检测合格的材料禁止入场。

十二、甲方责任：

1、负责审定乙方提供的规划设计方案和施工图并提交相关部门评审；乙方提供的施工方案和施工图作为本工程的施工和结算依据。

2、指定各项施工内容的具体位置。

3、确认乙方完成的工程量。

4、确认乙方每月报送的工程进度和产值。

5、为乙方进场施工提供必要的前提条件，包括但不限于施工范围内相关联的隐蔽工程的图纸、施工现场的清洁（即施工场所平整，其上无构筑物、建筑物以及大型堆砌物、废弃物等）、施工的外部安

全环境、各施工单位的协调等。

如在交叉施工的过程中发生互相阻碍导致施工不能进行的，由甲方负责协调并保证在最短的时间内恢复正常施工，因此而造成延误的，施工工期顺延。

6、甲方人员以及其它非乙方工作人员进出施工场所应遵守相关安全规定。

7、承担其它应该承担的责任。

十三、乙方责任：

1、负责景观、绿化的设计方案编制及施工、效果图设计，向甲方提供电子文档。

2、负责开工前的临时设施搭建和安全文明施工，凡本工程施工过程中所产生的安全事故一律由乙方承担。

3、负责达到安全文明施工要求的各项条件。

4、负责按照国家规范和强制性标准组织施工，且达到规范和标准的各项要求。

5、负责所属人员的施工安全、对工程质量承担保证责任。

6、负责对参与施工的所属人员进行安全保险。

7、负责对参与施工的所属人员进行政治思想教育，杜绝涉黑人员进入施工队伍。

8、负责施工完成后现场的清理工作并按甲方要求退场。

9、承担其它应由乙方承担的责任。

十四、在合同执行过程中，如果发生与本合同未包含的施工内容，经甲乙双方协商一致后，另签补充合同，补充合同与本合同具

有同等法律效力。

十五、违约责任：本合同生效后，甲乙双方应共同遵守、不得违背,如一方违约，违约责任依据《合同法》的相关规定执行。

十六、保修约定：根据国家相关规定进行保修。苗木的养护期为栽植初验后四个月，苗木的栽植成活率为100%。当养护期满后，乙方交由甲方养护，在甲方养护的过程中如发生苗木死亡，乙方不承担任何责任。

十七、合同纠纷的解决方式：当发生合同纠纷时，甲乙双方协调解决。如果协商达不成共识，向岚皋县人民法院诉讼解决。

十八、合同生效：本合同经双方法人代表或授权委托人签章后成立，自工程履约保证金交付之日生效。

十九、本合同一式四份，双方各执两份，合同生效后具有同等的法律效力。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）法人代表 法人代表

或授权委托人：（签字）或授权委托人（签字）联系电话： 联系电话：

签订日期：年 月 日

第四篇：绿化景观改造工程

绿化景观改造工程 监理工作总结

一、工程概况

1、工程名称：**路（**路~**路）绿化景观改造工程

2、工程位置：**路（**路至**路段）

3、主要施工内容：河岸西侧原有废除栏杆拆除、建筑垃圾清运、种植土回填、土方造型、绿化种植、驳岸新栏杆安装及旧栏杆的维修、驳岸真石漆、广场、园路、矮墙坐凳、景墙、观景平台、台阶踏步、景石、景观照明，原有栏杆、亭子修复等。

4、建设单位：****太湖新城市政公用局

5、设计单位：棕榈园林股份有限公司

6、项目管理公司：**工业园区建设监理有限公司

7、监理单位：**建发建设监理有限公司

8、施工单位：**市龙利园艺有限公司

9、工程质量等级：合格

10、工期：合同工期为60天，开工日期：2014年10月1日，竣工日期：2015年2月10日。

二、项目监理机构

**建发建设监理有限公司受****太湖新城市政公用局委托，现场成立以周德彩同志为总监的项目监理部，配备市政专业监理工程师一名、绿化专业监理工程师一名，满足该工程监理合同要求和工作需要。

三、建设工程监理合同履行情况

1、工程质量控制监理工作：

在本工程的监理工作中，监理人员始终贯彻以质量为中心的原则，坚持规范管理、严格监控、积极参与、热情服务的质量方针，通过主动控制、预控在先、动态管理、跟踪旁站、平行检验等手段控制工程质量，严格执行国家及各级政府颁发的现行有关工程的法律、法规、规范、规程、标准和本工程的合同、设计文件等内容要求，同时根据工程特点，制定相应的监理对策，实现工程质量达到合格。工程质量监理控制的主要工作情况如下：

（1）对施工单位的资质进行审核；同时经审查施工单位的质量管理组织、质量保证体系符合有关规定。

（2）审核了施工单位提交的施工组织设计，同时督促施工单位严格按照施工组织设计和施工方案实施施工。（3）对工程所需原材料、构配件设备质量进行检查和控制。认真审查进场材料的合格证、质保书。督促施工单位对主要原材料进行见证送样检测，对检测不合格的材料予以退场，并重新送样检测，正到检测合格为止。严禁检测不合格的材料在工程中使用。并会同业主、管理公司对主要苗木树种、景石、花岗岩栏杆进行产地考察。

（4）对隐蔽工程，监理人员及时进行验收，合格后方可进行下一道工序施工，确保隐蔽项目质量真实可靠。

（5）监理人员加强巡检，现场发现的问题及时与施工单位现场负责人取得联系，要求施工单位进行整改，整改完毕后及时组织复查。

（6）坚持工地例会制度，形成会议纪要。及时解决施工中的质量、进度及安全等诸多方面问题。

2、工程进度控制监理工作：

本工程计划开工日期为2014年10月1日，计划竣工日期为2014年11月29日，总工期为60天；实际开工日期为2014年10月1日，实际完工日期为2015年2月10日，总工期计133天，工程实际工期较计划工期滞后73天。

工程滞后的主要原因有以下几点：

（1）因本工程位于市中心商业繁华地带，加之市政道路改造施工，河道清淤，沿街建筑立面改造以及电力、路灯、信号灯、公安监控等施工影响。

（2）施工现场有些地方实际情况与原设计图纸不符，需要进行设计变更。

（3）绿化种植的调整。绿化种植好后，业主对现场效果提出了一些整改意见，导致部分苗木重新移植。

（4）部分材料样品的确认拖延了一定的时间。（如驳岸栏杆的石材）（5）施工单位的计划按排、劳动力配备存在一定的问题。进度控制监理的主要工作情况为：

（1）认真审查施工总进度计划是否符合施工合同工期，督促施工单位严格按总进度计划组织施工。

（2）对施工单位的阶段进度计划（如月进度计划等）认真审查，主要审查是否符合总进度计划要求，如不符合则要求施工单位及时进行调整，以便总工期在施工承包合同工期内。

（3）工程实际进度与计划进度出现严重偏差时，首先签发进度控制类监理工程师通知单要求施工单位采取措施赶工期。

3、工程投资控制监理工作：

本工程合同价为533.10352万元，工程投资控制监理的主要工作为：（1）严格审核已完工程的合同工程计量，排除了非正常原因引起的工程计量，并及时签发相应的工程款支付证书。

（2）认真审查施工单位提出的有关工程签证并报请建设单位同意后，签署处理意见。

4、工程合同、信息管理监理工作：

组成本工程的合同主要有：监理委托合同、建设工程施工承包合同；在合同管理中监理组安排专人负责保管，同时注意合同文件的保密性。

合同管理中主要监理工作内容：

（1）监理组向建设单位索取各合同副本复印件，总监理工程师组织有关人员对合同进行分析，熟悉合同内容，对合同条款的执行情况进行检查和分析，督促和协调合同各方严格履行义务；

（2）施工过程中，督促合同各方均严格执行合同有关条款，当发生偏差及矛盾时，及时联系各方协商处理，保证了各方的合法权益。

信息管理中主要监理工作内容：

（1）工程施工历史记录，正确反映各检验批、分项、分部的施工状况。

（2）工程计量与支付记录，按实际进度情况核实、按合同条件签发签证及工程款支付证书。

（3）工程质量记录，审核工序资料，认真进行检验批、分项、分部验收，正确反映现场实物质量。

（4）竣工记录：对各部门、各单位提出的验收意见进行汇总，提出整改意见和落实整改措施，检验整改结果。

（5）工程档案资料及时整理，对工程前期的资质审查资料、开工报告、工序质量报验资料、材料报验资料、各种检测试验报告、工程进度审批报告、工程款支付证书、来发文记录及竣工验收资料等均分类进行装订、归档。

5、现场组织协调及安全文明施工监理工作：

（1）处理好与建设单位、施工单位、设计单位和其他单位之间的关系，同时主动协助建设单位处理协调现场及其他有关方面的问题。

（2）根据《建设工程安全生产条例》的规定，按照工程建设强制性标准、《建设工程监理规范》和相关行业监理规范的要求，编制了包括安全监理内容的项目监理规划，明确了安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等。

（3）审查了施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。（4）监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业

第五篇：景观绿化工程合同

业主（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行 施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、预定开工日期： 年 月 日

第二条：施工范围

1、施工范围：

回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。

第三条：施工方式

1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。

第四条：工期

1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计 天（包括法定假日），不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。

2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。

（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。

（2）不可抗力因素。

第五条：工程质量及验收标准

1、工程质量必须达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。

2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。

3、苗木成活率达到100%。

4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。

第六条：工程价款及结算、付款方式

1、工程预算总价款为人民币 元（大写 元）。

2、结算方式：

（1）甲方应在预定开工日期前 个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%；

（2）甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后 个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%；

（3）甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的 个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。

（4）工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后 个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。

（5）以上付款的方式均以 支付。

第七条：保养期

1、苗木保养期为 个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。

2、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分，甲方有权向乙方追偿。

第八条：双方义务

1、甲方义务

（1）委派现场代表 负责对工程建设进行全面管理。

（2）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电（水电费由 方承担）。

（3）提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。

（4）甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。

2、乙方义务

（1）委派现场代表 负责对施工其间的全面管理。

（2）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。

（3）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

（4）工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

（5）乙方应确保工程质量达到验收标准。

（6）乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起 内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的`两个月内完成结算。

第九条：违约责任

1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。

2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。

4、工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。

5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

第十条：转让条款

未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第十一条：合同终止

1、因解除而终止

（1）由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

（2）由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

（3）合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

（4）合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：

（1）本合同按约定履行完毕；

（2）本合同经各方协商一致而终止；

（3）本合同因一方出现本条第1款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；

（4）法律法规规定终止的其他情形。

第十二条：适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。

第十三条：争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十四条：其他

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止。

4、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，每份均具同等法律效力。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

（或授权签约人）：（或授权签约人）：

日期： 日期：

投诉监督电话： 投诉监督电话：