乌江旅游度假村建设项目建筑工程劳务施工合同2016年5月24日[精选五篇]

第一篇：乌江旅游度假村建设项目建筑工程劳务施工合同2016年5月24日

建筑工程劳务施工合同

发包方（简称甲方）： 遵义通达建设工程有限公司 承包方（简称乙方）： 遵义新源建筑劳务有限公司

（以下称本工程），甲方为该项目的工程施工总承包方，甲方依照《中华人民共和国合同法》、《中和人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规；遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则将本工程的劳务承包给乙方，甲乙双方就本工程施工劳务承包事项协商

第一部分，工程简介

1、工程概况

1.1 工程名称：乌江旅游度假村建设项目工程 1.2 工程地点：遵义县乌江镇

1.3 工程结构：框 剪、（具体以施工图为准）1.4 建筑面积（暂定）：31000㎡

2、承包方式

包工、包辅材（含低值易耗品）、包周转材料（模板及其辅材、脚手架及安全网）、包机械设备（甲方仅提供砼输送泵）、包二级配电箱以下的用电、包工期、包质量、包安全生产、包现场文明施工、(所在施工范围)、包验收、、包与其他分包单位的施工配合等。

3、承包范围及工作内容 3.1 承包范围

根据本工程业主方提供的施工图，底板以上全部劳务用工。除以下项目外，其他均属乙方的承包范围：

3.1.1 底板顶面以下的所有工序施工：如桩基工程（成孔、钢筋、砼等）、DL、电梯井、钭道、集水坑、塔基等；

3.1.2 水电、消防、空调安装工程； 3.1.3 内、外墙保温工程； 3.1.4 防水工程； 3.1.5 门窗及木作工程；

3.1.6 栏杆及爬梯工程（砖砌或砼栏板除外）； 3.1.7 外墙装饰工程（如：外墙面砖、外墙漆等）； 3.1.8室内精装修工程（如楼梯间、公共走道、电梯前室等）3.1.9 幕墙工程

3.1.10 钢结构（网架）工程

3.1.11施工现场CI、临时设施、泵房、贮水池、试块养护池等 3.1.12勒角以外广场砖、化粪池及室外排污管道等附属工程

以上承包范围甲方可进行任何调整，对承包范围的调整，甲方乙方认价即行实施，订立本合同，并严格执行。

第二部分 承包内容及总要求

承包方:本工程采用施工包工不包料包周转材料一次性劳务大清包等以固定包干价400元（大写：肆佰元整）不含税／平方承包给乙方31000平方左右，不含孔桩及独立基础以底层正负零以下基础部分另行计价，其余机械及模板木方由乙方自备，包括施工期间内机械设备租赁塔吊，垂直运输机械搅拌机及所有按拆费用包括进出场费。内外脚手架及模板加固用钢管扣件租金及运输

费用、场地内周转材料、模板（新材）、木方料、所有架料及钢管（钢管刷油漆）（悬挑架、硬防护棚、安全通道防护棚等所用材料）、铁钉、铁丝、胶带、扎丝、电渣压力焊、焊剂、焊条、脱模剂、穿墙螺杆、螺帽、蝴蝶扣、弯曲机、电焊机、打箍机、切断机、铁铲、十字锄、电锯、安全帽、安全网、绿防护网、桶、斗车、震动棒、平板震动器、打磨机、二级、三级用电的配电箱、电线、电缆、灯管、灯泡、开关、插座及本工程承包分项工程所需的一切设备、工具、维修、配件、所有的项目卫生打扫、机械设备检测备案等

1、甲方施工技术管理：甲方编制各种安全、技术专项方案；施工图会审；组织工人进行安全技术交底；放线配合甲方基础定位放线；施工过程质量控制等。劳务施工管理人员至少包括：施工员至少1名（根据工程需要增加）、电工一名。安全一名。2、2、模板：按施工图（含图纸会审）含中途设计变更，要求完成一、二次结构模板工程，包括所有加固材料、水泥内衬、加固捣砼前的清扫，内外墙上所留下的套管、钢筋、螺杆的清理，周转材料的场内运输，所有现场的材料堆放整齐不得乱丢乱放。

3、钢筋：按施工图（含图纸会审）、设计变更，相关施工验收规范（图集）完成所有钢筋工程，并完成由于施工工艺要求增加的相关附属工作。包括钢筋材料计划的提供，钢筋放样，钢筋的制作、安装（钢筋连接方式必须按施工图及规范设计要求进行，直径大于等于14的连接方式须采用焊接机械连接，套筒连接，套筒由乙方负责，焊接时焊条由乙方提供，绑扎连接的扎丝

由乙方提供、止水钢板的焊接（焊条由乙方负责，止水钢板由甲方购买），施工缝、后浇带收口网的安装，梁、柱不同标号收口网的安装、外墙吊模处收口网的安装和材料由乙方负责（含砌体拉结筋植筋人工费）、（含材料）板面水电需附加的钢筋、马凳的制作安装、垫块的制作放置。

4、混凝土：按施工图（含图纸会审）、设计变更及相关施工验收规范完成所有混凝土工程，包括：

一、二次结构及构造柱、腰梁、过梁。包括砼浇筑、振捣、抹平收面、养护。（浇筑时原则以泵送为主，周转材料及一切机械工具由乙方全部负责。

5、砌筑：完成施工图（含施工图会审）、设计变更要求的所有砌筑工程。砌筑时顶砖外墙和内墙在下部砌完7天后完成。

6、抹灰：完成施工图（含施工图会审）包含外墙、设计变更要求的所有抹灰工程，并完成抹灰前所要求的所有准备工作。包括基层清理、打点、打灰饼，按要求挂网、弹浆。还有门窗（不包括电梯门）安装好后的修边补烂。天棚砼不抹灰。

7、乙方负责挂网（材料甲方负责），门窗、栏杆完成后的修补抹面。

8、屋面工程：施工图中所有内容（含设计变更）。

9、一级配电箱（由甲方负责）以后的电缆敷设及三级配电箱、电缆及施工所有的电线及照明由乙方负责。

10、工程脚手架、临边防护、“三宝”、塔吊、物料提升机、加工制作棚和房屋边线5米内的维护钢管及安全网等安全防护设施的人工和周转材料均由乙方负责，如需用水泥、砂、砖其他、脚手架所需立网、水平网、扎丝均由乙方提供。脚手架按审

批后的方案进行施工，如根据施工需要需悬挑时，工字钢由乙方提供，卡环所用钢筋由乙方提供。卸载用的钢丝绳、绳扣由乙方提供。脚手架要满足甲方现场施工需要，如不能满足，乙方无偿负责重新搭设。

11、按照甲方、监理、业主及上级主管部门对文明施工的要求，完成材料堆码、卫生清理，随时保持现场整洁、干净。（安全标志、警示牌由甲方负责提供和监督）

12、乙方所有设备、机具、安全防护措施要符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ-59-11）要求，如检查不合格无条件整改，并承担因此造成的损失。乙方所有机械设备、机具（包括塔机、施工电梯等）无偿提供给甲方和其他参建单位使用，中间不得收取任何费用。（注：若乙方工程做完达到合格验收15日之内若甲方还继续用机械设备费用由甲方负责。）

13、工人的临时宿舍不允许住在施工现场，食宿由乙方自行提供。

14、合同范围内材料水平运输或倒运20米范围内。

三、承包工期要求

l、服从建设单位及甲方的工期安排乙方不得有任何意义。既要满足总工期，又要满足分阶段节点工期要求。

2、乙方投入劳动力及资源要满足质量及工期要求。

3、每月、每周乙方要按甲方要求提供月计划、周计划，并阐述进度保证措施，赶工期时不另加费用。总工期300天，具体开工日期以甲方通知为准。

四、承包质量标准及要求

1、质量目标：合格

2、质量标准：符合施工图设计要求，达到省市国家相关验收规范和质量标准，验收结果必须达到合格标准。

3、质量保证措施 第一部分：模板工程

(1)材料：模板数量要满足工程进度要求，地下室、标准层要使用新模板，优先使用覆模板，模板厚度不低于14MM，进货前要向甲方提供样品，同意后方可进行进货；木方使用3.5×8米以上木方，尺寸统一，强度要满足要求，拉杆和防水螺杆直径不低于14mm，水泥内衬由乙方购买预制专用水泥内衬，蝴蝶卡螺帽和封口带要符合质量要求。

(2)工法要求：①对拉螺杆间距不大于460mm；②大于等于500 mm柱，大于等于600 mm梁要穿对拉螺杆。梁上下口要有收口方，柱起步加固箍距楼面要小于20cm。③墙、柱根部模板内侧要打定位筋，外侧要定压脚板，且浇筑前一天用砂浆封堵，保证强度。④楼间外墙施工上部要预埋一排拉杆用于上部墙柱加固。外墙柱不能预埋拉杆时要采用拉顶结合的方式加固，防止柱浇筑时移位。⑤模板拼缝要严密，确有缝处要用双面胶等粘贴修补。⑥卫生间等二次结构加固要采用卡环等特殊加固方式保证加固牢固。⑦竖向支撑系严格按批准的施工方案执行。⑧梁、墙交接处配模时，梁侧模至少伸入墙40cm；⑨预制内衬间距墙不大于60cm，梅花型布置，梁内衬不大于800，放置牢固，在梁墙上口及梁墙、梁柱结点处内衬尤其重要绑牢靠。⑩卫生间等吊模要焊支撑，上下背口方，四角用模扳三角形加固。（11）砼浇筑时至少2-3人跟班看模，发现松动的螺帽和涨模征兆时及时处理和调整。第二部分：钢筋

1、钢筋的放样要准确，符合设计图纸和规范要求。

2、钢筋绑扎主筋分部均匀，箍筋绑扎到位。

3、梁第一排筋与第二排筋采用分用分隔筋隔开，分隔筋直径≥主筋直径或25mm，支座边50cm设置一道，中间隔3米；

4、梁、柱、箍筋要求弯成135°。

5、钢筋连接方式按图纸要求。采用焊接时焊包凸出面不少于4mm,不得出现偏心、气孔、裂缝、咬边、夹渣等缺陷。在验收前完成焊接试件力学试验检测。

6、要采取措施确保墙柱钢筋的不偏位，紧贴楼板面钢筋绑一个箍筋，距离板面500mm处加箍筋固定柱筋。

7、柱、墙钢筋的设置成品塑胶垫板，间距不大于60cm。

8、梁底板底垫块要设置到位，保证保护层符合要求，确保不出现露筋。

9、要严格控制负弯距筋保护层厚度，最大不允许超过2cm。

10、钢筋变径、变数量、墙柱变截面严格按图集要求进行。

11、浇筑砼时钢筋要有2人跟班，调整浇筑时墙、柱移位，钢筋和踩踏的负弯距筋。直径大于或等于12的钢筋且长度大于或等于60cm 必须接用，不得浪费，否则按原材价格卖给乙方。第三部分：混凝土

1、振捣要合理，避免漏振和过振。

2、超过两米的墙柱分层浇筑，分层振捣，严禁一次浇筑完成。

3、柱墙标号不一致时，梁距柱边50cm处加设钢丝网。

4、楼板要两次收面。第一次收面用插针法控制楼板厚度，并用2.5m长的铝合金尺将楼面赶平。第二次收面砼进入塑性状态后没有防水要求的板面用滚筒碾压再胶把拉毛。

5、墙、柱新旧砼接触面，做凿毛处理。

6、浇筑砼前一天墙柱根部用砂浆封堵，要保证强度。

7、砼浇筑后散落的砼要马上清理干净并回收利用，吊模根部砼要清理至吊模根部平（不含室内地平）。

8、砼标号要保证正确无误，浇筑砼严禁加水。

9、发现砼缺陷要及时按方案处理。

10、按要求及时养护，根据方案覆盖。

第四部分：装饰

1、砌筑：砌筑前要根据砖的类型设计出排砖图。按规范配标砖和砼块。加气砼块要设置通长拉结筋。砌筑时灰缝要饱满、错缝搭接，单面挂线，超出三米的墙设置皮数杆，按规范和图纸要求设置物构造柱及腰梁。外墙在中部设置腰梁，有窗户时设置在窗户底。顶砖外墙、内墙7天后砌筑。砖需要切割时，必须要用专用工具切割，禁止用刀砍。

2、抹灰：基层清理干净，不同介质挂网，符合设计要求，要有防止空鼓措施。两遍成活。抹灰厚度超过3.5cm时要挂网。混合砂浆不允许用砂浆王，阴阳角要用靠尺。按规范要求打点，打饼冲筋。顶棚不抹灰，但要打磨、修补，达到直接粉刷要求。

3、所有装饰工程都要样板引路，书面报验，经业主、甲方、监理同意后方可大面积施工，否则，由于返工造成的一起损失都由乙方自行承担。

4、人员安排施工员1名，安全员1名，电工两名负责整个项目的搭电搭水，以上人员要具备国家规定的资质。第五部分：安全文明施工要求。

按区、市、省相关要求和有关专项方案执行。

1、双方确立“安全第一”的宗旨：制定相关安全操作规程，培训教育制度，检查评比制度。乙方应无条件配合甲方及相关方的安全文明施工要求。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，乙方应有自己切实可行的安全施工方案及防范措施，消除事故隐患。机械设备使用前应进行安全生产操作规程的交底，在输电线路，地下管道，易燃易爆地段附近施工开始前提出安全防护措施。

3、甲方对乙方承担的工程要做安全技术交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查。

4、乙方应配合甲方的三级安全教育，对新工人进行安全培训和交底，认真贯彻并严格遵守安全操作规程。

5、乙方应严格按甲方要求及时做好安全生产的相关日记，包括班前安全活动记录，每日开工前班组必须开好安全质量交底会，并

做到有记录可查，不能损坏资料，每月30日将教育记录交项目部检查。

6、严禁违章指挥、违章作业，操作人员可抵制不安全的违章指挥，及时发现和消除安全事故隐患，要杜绝死亡、火灾、设备等重大安全事故，重伤频率控制在0.l%以下，轻伤负伤频率控制在千分之一以下。

7、乙方班组施工动火作业必须提前向现场负责人申请，批准后方可施工，如不经甲方批准擅自动火罚款100元每次。

8、安全文明施工：乙方必须遵守甲方的《民工管理制度)、《现场文明管理制度》等制度，做好甲方指定的文明卫生责任区的现场清理工作，做好本范围内的所有相关文明施工工作。要求达到文明标准。

六、计算规则

按建筑面积按开发方和建设方的建筑面积乘以约定单价进行计算。

第三部分 工程保证金和经济拨付以及安全文明施工及检查

1、乙方需向甲方缴纳劳务工资保证金100万元（大写壹百万元整），签订合同后先交纳劳务工资保证金50万元人民币，大写：伍拾万元）进场后7日补交劳务工资保证金50万元人民币整，（大写：伍拾万元），15000平米工程主体完成后甲方退还乙方保证金50万元（大写：伍拾万元）。代乙方所有工作内容完成后全部退还。

2、整体工程采用固定价格按劳务大包干，按单价为400元/m(大写： 肆佰元整每平方米）不含税收，建筑面积以建设单位计算为准不得有任何异议。

二、进度款支付、1、对于框架结构甲方按形象进度给乙方支付进度款：

(1)付款方式，乙方垫资到主体结构封顶完成，甲方按每个平方包干价价的70%支付、砖砌体和内墙抹灰完成后按每个平方包干价25%支付，余款在工程完成后半年之后全部付清。

三、安全文明施工及检查 安全生产及文明施工目标： 满足甲方和业主对本工程的安全文明要求。因安全文明检查不达标，所有针对甲方的处罚由乙方承担。安全生产

3.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，落实安全生产责任制，确保安全生产措施费不低于国家和工程所在地政府要求的标准，并按照不低于国家和地方相关规定的标准配备专职安全生产管理人员（名单和资格证须报甲方备案），施工现场严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患。

3.2 乙方应对其在现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。特殊工种必须持证上岗，严禁患有高血压、心脏病、癫痫病及其他不适合从事工程作业者从事工程作业。

3.3 乙方的架体搭拆施工必须符合相关的技术规范，并且严格按照施工方案进行。架体搭设完毕须报相关部门验收合格后方能使用。

4文明施工：乙方应严格执行国家和地方关于建设工程环保、文明施工的管理规定，遵循甲方和本项目业主方关于现场文明施工的管理要求，采取有效措施，切实做好文明施工管理和环境保护工作。安全事故：若乙方人员发生伤亡及其他安全事故，双方均应尽力抢救，并保护好现场，积极配合处理相关事宜。工伤费用在2万元以内费用由劳务分包人负责。超出2万元的，超出费用有甲方暂时交费，待保险公司赔付后，超出部分甲方承担80%，乙方承担20%。乙方承包范围内的安全文明施工所需的所有安全用品、用具（包括安全帽、保险绳、胶手套、上下人梯用脚踏板）均由乙方负责提供。甲方有权对乙方进行安全文明施工监督检查，乙方应为此提供便利条件。视情节严重程度和影响大小，甲方有权按照 200-500元/次/例对乙方进行处罚，并要求乙方就存在的不符合安全文明施工要求的事项进行整改或停工整改，乙方应遵照执行，否则，甲方有权自行做出安排，发生的所有费用由乙方承担。如因乙方原因导致停工、整改，则乙方除了承担发生的所有费用外，还应无条件接受甲方的处罚，并赔偿甲方因此而遭受的包括停工和工期延误在内的一切损失

第四部分 人员及材料配备

一、人员配备及现场管理

1、合同签订后，乙方所配备的现场管理人员必须按照甲乙双方协商合理进行人员安排。

2、乙方在本合同签订进场以后30日内上报班组管理人员名单，并注明人员责任分工、联系电话等内容，并附上相应的身份证复印件等。

3、乙方班组进场时按甲方要求填写（进场人员花名册），提交人员名单给甲方，并提交特殊工种的相应资格证原件和所有进场人员身份证复印件。

4、乙方在进场同时应提交所有进场人员的健康证及计划生育证明。

5、乙方在中途如有人员变更，应24小时内通知甲方，并在进场时提交人员花名册及相关身份证复印件等给甲方，否则甲方发现一员罚款100元／人／次。如因乙方提供的实名和身份证不符保险公司不与赔偿由乙方自行负责。

6、乙方人员要保持相对稳定，按甲方统一要求出入施工现场要佩戴工作标志牌，戴统一的安全帽。

7、乙方如不能及时真实的提供以上要求的有效证件及合同等资料，如有上级检查的各项罚款及相关的经济损失由乙方负责。

8、乙方进场人员必须是健康的男性公民（无吸毒和两劳人员），要求身体健康、头脑清醒、具有一定的思想素质。

二、人员生活管理

l、乙方提供工人临时的宿舍（甲方提供现场办公室两间）。住宿内的消防、卫生，安全、计生等管理由乙方派专人管理，2、乙方人员在正常或非正常工作时间酗酒、卖淫、嫖娼、吸毒及交通事故等违反国家法规所引起的一切责任和损失，概由乙方及该人员承担，甲方不负任何责任。3、3、如乙方不遵守甲方的《工地宿舍管理制度》，导致一切罚款由乙方承担。

4、三、材料设备等配备及现场管理

5、l、甲方负责主材供应，乙方自备承包范围内所需的材料、工具、机械设备及与本工程相关的一切辅材。模板、木方等主要周材在进场前要向甲方提供样品，甲方确认同意后方可进场。

2、乙方应自备符合要求的安全帽、安全带等劳保用品，如因不按要求配置劳保用品，导致的事故由乙方承担所有损失和责任。

3、乙方负责自备的工具并负责检修，确保能正常使用方可进场，进场时呈报设备清单，满足建筑施工安全检查标准JGJ59-11，禁止使用无合格证、无安全防护装置的设备，乙方需指派专人管理，并有设备维修记录，设备安装必须通知甲方设备管理人员，甲乙双方签字验收合格（大型机械必须备案）后，方可使用。

4、每台设备自备开关箱，开关箱满足“一机一闸一漏一箱”三级保护的要求安装符合规范，开关箱按甲方要求同意颜色、标识，乙方派专业电工维修管理。

5、甲方供应的设备及材料乙方应按甲方要求履行相关手续，认真保管爱护及正常使用，如有丢失损坏，按原价在乙方进度款中扣除，乙方人员不得擅自操作甲方设备，否则发生事故的一切损失均由乙方负责。

6、乙方自备辅材及机槭工具、劳保用品均含在分包单价内，不另计费用。

7、甲方所提供钢材到工地后，乙方安排人员配合卸料后分类堆放标识，交由乙方接收。施工过程中如发现材料剩余时，乙方应及时通知甲方调整进度备料并合理套用余料。

8、乙方施工过程中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方承担。

9、乙方使用劣质的工具导致甲方的损失由乙方承担经济损失。第五部分 双方责任。

一、甲方责任

1、向乙方提供 壹 套完整的施工图、设计变更通知和相应的技术交底通知。

2、甲方成立本项目部，由 李君进 担任项目执行经理，负责整个工程的指挥管理，乙方由 刘敏富 任现场负责人，负责施工现场指导工作。

3、甲方随时检查工程进度、质量、安全与文明施工，组织生产例会，安排生产并协调其他工序的交接，负责技术监督工作，监督乙方合理利用和使用材料。

4、甲方组织对工程的施工验收和本工程资料的收集、汇总及材料及检测费用。，5、负责审核乙方提交的材料计划，按进度提供材料。

6、甲方牵头对现场进行统一规划布置

7、甲方负责组织乙方人员进场安全等相关教育，并组织乙方负责人及技术人员熟悉施工组织设计等文件。

8、甲方确保加工料场不能缺货。如果甲方发现材料加工场缺货时应及时按乙方提前下的材料单上需要的货物，及时送至料场，否者停工所有损失由甲方负责。

9、雨天和不可抗拒的条件影响了工期顺延，按甲方与业主所签订合同的同条款中的劳务部分同等执行。如甲方原因造成停工现场的钢管租赁、机械租赁、办公室现场在场管理人员工资由甲方负责。

10、提供主电源到总配电间。

11、甲方负责购买本工程的工伤事故保险。

二、乙方责任

1、乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容，严格按图施工。将甲方的技术交底通知贯彻到班前交底做好记录，每周二提交一次记录给甲方。

2、乙方在收到甲方传递的图纸、技术规范、设计修改等文件时，应仔细研读，如发现错误、遗漏、矛盾或模糊，应及时通知甲方，否则乙方负责返工并承担相应责任。

3、分项工程施工前，乙方提交材料合理利用方案审批，为合理备料，乙方应书面提交材料计划和进度计划。

4、乙方在施工过程中，应提交工序协调的书面报告给甲方协商，服从甲方的统一协调，乙方应对班组交底，做好成品、半成品，由乙方原因造成材料设备，成品或半成品的损坏、丢失或污染等，由乙方负责赔偿由此造成的一切损失，并承担相关责任。

5、质量监控过程中乙方每一分项工程必须指派不少于一名有经验的班组长管理现场工作，必须通知甲方进行现场核对。

6、分项工程完工后，甲方人员验收未达到质量标准要求时，乙方应无条件立即返工，如乙方有意不返工，甲方可派人另返工，由此发生的工资在乙方进度款中双倍扣除，同时甲方可根据情节的严重程度要求乙方辞退有关人员，材料费由乙方负责，人工费不另行增加。

7、梁板砼浇筑前，把该楼层所有杂物清理干净。

8、梁模板安装时，乙方必须用海绵条或胶带将模板之间的缝隙处理好，否则对乙方处以罚款，在当月的进度款中扣除。

9、乙方按甲方的流水作业完成一段工作后，必须及时清理完杂物移交给钢筋工绑扎钢筋或其他后续工序的工人作业，未清理干净场地不能认可模板工序完成。

10、在模板安装过程中各部位的预留洞的装拆，墙、柱、梁、板等一切需要留锚固筋的钻眼均由乙方及时完成，乙方不能利用任何借口推迟。

11、乙方每一部位拆下的模板及各种材料必须整理分类堆码好，留出适当的通道给其他人员通行，掉落楼层及地面材料必须及时清理。

12、乙方负责模板及支撑材料的卸料堆码。

13、乙方严格按照甲方的施工方案施工，制定相应的措施保证不出现垮模。

14、严格按照甲方编制的施工方案及技术交底，否则甲方视情节轻重给予乙方罚款。

15、乙方必须根据甲方的时间安排进行工作。

16、乙方必须按照项目部要求及时完成本工作范围之内的楼面清理。

17、乙方应积极配合甲方完成与此工程相关的相应配套工程，单价由甲乙双方根据现场情况协商。

18、乙方严格按照甲方编制的施工组织设计作业。

19、乙方必须无条件服从甲方有关质量、安全、文明施工、进度、成本节约的各项管理制度。

20、按图纸抽料、套材小料、绑扎、清理施工现场。如甲方派人清场，罚班组工资。

21模板拆除后，乙方派人清理楼面，并将剩余钢筋运到甲方指定位置，如乙方不派人清场，罚班组工资。钢筋长达100cm的钢筋必须分类焊接使用，1米的必须合理使用，否则按原价扣除。

22、制作安装钢筋的规格、数量、间距、锚固长度、接头、对焊的钢筋在1米以上由乙方对焊接头，质量及位置和数量必须按设计要求及施工规范进行作业。

23、浇筑混凝土时乙方必须派人跟班护筋，对移位钢筋进行校正、复位，如乙方不派人值班，甲方有权安排人员处理存在的问题，由此发生的工资在乙方工资中扣除。

24、钢筋加工场箍筋必须堆放整齐，其他成品必须按构件名称编号捆扎堆放；废料钢筋乙方必须在每天下班前清理到甲方指定地方，否则甲方派人清理，由此发生的工资在乙方工资中扣除。25，严格按照甲方编制的施工方案，指定相应的措施保证不出现混凝土的质量安全隐患。

26、在浇筑混凝土前要把工作面用水湿透，并清理干净，把工作面上的零星模板、钢筋等少数杂物收拾干净。浇筑砼时掉落的砼必须及时回收利用，不得浪费，发现浪费200～5000元/次。

27、乙方每月提供真实的民工考勤表。民工工资发放要符合当地劳动管理部门规定。实名制发放，确有困难时，要在甲方监督下发放民工工资，如发生拖欠工资现象引发其他意外和损失一切责任由乙方承担。（注：在开发方未按合同拨付建设方工程款的前提下）

28、合同内任何工程，由于乙方劳动力不足，不能满足进度要求，甲方有权委托其他人员施工，一切费用乙方承担。

第六部分 现场管理

一、甲乙双方人员应严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方密切配合，保证施工顺利进行。

二、乙方应对现场人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严格执行甲方的质量、安全、文明施工等规定，严禁偷拿现场材料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权执行处罚细则。

三、对于甲方分包的工程，乙方必须做好无偿的配合工作 第七部分 违约责任 双方违约责任

1、乙方承包的工程项目，在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权要求乙方进行无条件返工，并保留索赔权利，整个项目不得以任何理由增加人工费。

2、合同签订后，不经双方协商同意，不得随意变更或解除，如乙方不经甲方同意，单方面解除或变更合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。由于甲方原因造成乙方不能正常施工，造成的经济损失由甲方负责赔偿。

3、乙方按时足额发放工作人员工资，并公布发放情况，如有拖延克扣现象，并视情节严重进行处罚。

4、乙方应精心组织施工，保证工程质量，如质量不符合国家验收标准，必须返工修理，其工料费损失由乙方承担。

5、若开发方拨给建设方有意违约拖欠应付款，并造成乙方有相关损失，甲方按银行同期贷款利息的四倍支付资金占用费。一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

6、乙方不得自行将承接的工程转包于他人，如果转包于他人，甲方有权单方终止合同，另行组织施工队伍，合同保证金不退，并且不赔乙方任何损失，因此给甲方造成的损失由乙方负责承担。第八部分 其他

一、组成本合同的文件及解释顺序

本承包合同由以下文件构成且互为说明，但在出现歧义时，应按以下先后顺序解释和校正，且此类指示具有优先解释效力。

1、本合同。

2、甲方与建设方签订的工程施工合同（单价条款除外）。

3、承包管理手册及甲方相关项目管理制度。

二、合同生效和终止双方签字盖章后生效，结清工程款量款时失效。

三、其他未尽事宜双方协商并签订补充协议，与本合同具有同等效力。

四、本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商，协商不成是可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地属人民法院起诉。注：以上包干单价不含人工的增涨费，合同期内乙方不得以任何理由增涨人工工资。（超出在按当时市场价进行调整）。

五、合同订立时间：

六、合同订立地点：

七、合同一式肆份，双方各执贰份。

发包方（盖章）： 承包方（盖章）：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

第二篇：建筑工程扩大劳务施工合同

建筑工程扩大劳务施工合同

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲方将亿利城景泰铭苑的7号、11号楼模板分布工程，钢筋分部工程、架子分部工程、砼分部工程按扩大劳务的方式承包给乙方施工。甲乙双方经协商一致订立合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：亿利城景泰铭苑7号、11号住宅楼

2、工程地点：集宁市城东白海子乡镇府路西

3、结构类型：框剪结构（地下一层、地上十八层）

4、建筑高度：屋面造型顶58.6米

5、建筑面积：

二、承包内容

依据施工图纸及设计变更一次性结构的全部内容，包括钢筋工、架子工、砼工四大工种所含：竹胶板、木分、钢筋扣件、架板租赁、铝丝、绑丝、钉子及临星所用的材料，机具、用具、大型机械、小型机械、外架搭设安全防护，一级箱以外的电线、电缆、照明以及人工工费等。

三、承包方式及承包价款

1、承包方式：依据施工图级及设计变更一次结构的全部施工内容以扩大功务的方式承包给乙方进行施工其中不包括二次结构中所需材料及人工工费（二次结构所含砌筑、抹灰工程）

2、承包价款：依据施工图纸按建筑面积暂定每平米355元计价，建筑面积计算依据内蒙古2009定额计算为准。（图纸实际面积）

四、施工工期

1、开工时间：从年月日起。

竣工时间：年月日止。

2、因开发商造成的停工，双方协商调整，如有甲方造成的原因。材料供应不定，由甲方负责。由乙方造成的原工停工延误工期由乙方自行承担。

五、质量验收标准

1、依据国家现行的《建筑安装施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》本工程必须质量验评标准合格等级。

2、在施工过程中遗留隐患部位；如：因拆式养护龄不足造成的现胶板顶板裂缝，分户验收不合格全部由乙方负责维修并承担费用。

3、在施工过程中，因管理力度不足造成的标高错误。轴线不居中，跑模严重的，无法修补的，经质量检测部门由甲方临理认定不合格工程，一切后果全部由乙方自行承担并负责一切后果。

六、付款方式

1、乙方垫资施工到主体六层封顶后，付已完工程量的70%，乙方施工到主体七层至十二层封顶后付已完工程量的70%，乙方施工十

三层屋面造型完成后付乙方工程量的70%，主体工程验收合格后付到总工程量的95%，抹灰工程完成后没有剔凿现象把剩全5%的工程款一次性付清。

2、乙方工人进入施工现场，向甲方每栋楼交20万质量保证金。质量保证金分两次退完，三层封顶退一半，八层封顶退清。

七、图纸变更

1、乙方施工人员进入施工现场认真审查图纸如有不符合产际施工条件，提前向项目部早扳，研究进行调整，如在半途中发现的问题急时纠正，发现隐患没有纠正的后果自付。

2、乙方的施工人同进入施工现场，认真审核图纸，提供钢筋下料单，提前15天提供给甲方所需材料同时在钢筋工人下料时，乙方向甲方提供一份详细的下料明细。

3、乙方进入施工现场，严格按照设计图纸，施工验收规范，有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到验收标准，科学合理地安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期。

八、劳务承包人义务

1、工程劳务承包人在签定合同时应向发包方提供具有相应资质的劳务公司复印件一份，组织具有相应资质的熟练工人投入工作，未经发包人允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作关系。

2、所有劳务承包的工人进场后，必须确保施工安全，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施、确保施工安全，加强现场管理，严格执行建设部门及环保消防、环卫

等有关部门对施工现场的管理规定同进接爱部门的监督检查。做到文明施工，承担由于自身造成的质量返工、返修工期拖延人身份伤亡事故，现场脏乱造成的一切损失及各种罚款。

3、接爱甲方临理、开发商及有关产门对工程的监督检查，随时检查机械设备、材料保管、使用情况及期操作人员的有效证件，持证上岗情况，与现场管理人员和个人协调配合，照顾全局。

4、按发包人统一规划施工现场，如：材料堆放、机具的安装、同时设置安全标志牌，搞好生活区的管理，施工垃圾的堆放处理，同时做好治安保卫工作。

5、做好施工场地周围建筑物，构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作，如有造成破环、损毁他人、偷盗现场发现后，加倍处理，同时扣除劳务承包人的承包费用。

九、安全文明施工及保险

1、劳务承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于劳务承包人安全措施不力造成的事故责任和因此发生的一切费用全产劳务承包人承担。

2、劳务承包人员在施工过程中杜绝野蛮施工，酒后上班，没有持证上岗的造成的一切人身伤亡事故全部由乙方自行承担一切费用，发现楼内大便，酒后闹事的加倍罚款1000-5000元每次。、3、劳务承包人施工开始前，需给自己的施工人员交纳意外伤害

保险或由发包人代交，最后从工程款中扣除。

4、劳务承包人从事作业的职工必须办理意外伤害保险并为施工现场内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

十、施工配合及施工验收

1、劳务承包人应积极配合和完善隐蔽工程的验收，分户验收工程竣工验收，在验收不合格的同时应返工、返修整改，造成的一切费用由乙方自行承担。

十一、不可抗力

在施工过程中产生不可抗力的因素，如：地震、军事**政变、十级以上的大风、洪水、甲方不负责任何的经济损失。

十二、合同解除

1、如因不可抗力致使合同无法履行或因一方违约或绶建，致使无法施工的承包人可以解除合同。

2、合同解除后，劳务承包人应妥善做好已完工程和剩余材料，设备保护和移交工作，按工程发包人的要求撤出施工现场，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十三、合同终止

1、甲乙双方履行完合同全部义务，剩余5%的质量保证金一次性付清后，本合同终止。

十四、其它约定

1、本合同一式两份，双方各执一份，签字后生效，同时起法律效力。

2、双方在履行合同过程中，产生纠纷问题，尽量协调解决，无法调中以申诉。

3、此合同未尽事宜的双方另行商定。

发包方（公章）承包方（公章）法定代表人：

电话：

年月日法定代表人： 电话： 年月日

第三篇：建筑工程劳务施工分包合同

建筑工程劳务施工分包合同

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况

1、工程名称：西平县风和日丽家园

2、工程地点：西平县柏城镇网通公司西侧号楼

3、承包价格：每平方米360元。

4、承包形式：大清包、包工、包周转材料、一切机械设备（塔吊、升降机、钢筋成型机械、木工机械、险搅拌机、砂浆机、振动棒、平板振动器等）

5、建筑面积：按实际施工建筑面积计算，基础屋面加一层，现暂按建筑面积大约平方米。按建筑实际面积为准。

6、工程承包范围：承包分为土建（甲方机械挖土、回填土，乙方人工配合）外墙涂料除外，内墙毛光、毛地（不含内容：楼梯栏杆扶手防水、消防、水电安装、门窗制作安装、洁具安装、油漆、涂料、内墙涂料、外墙保温）建筑部分，临建劳务由乙方负责。

第二条工期

1、该工程计划于年月日开工，年月日竣工，总日历天数。

如遇到下列情况，经现场监理工程师签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

（1）甲方不能及时供应施工材料（若停工五天以上者，甲方必须赔付乙方的租赁费材料费、误工费、机械费）。

（2）出现影响工期的设计变更。

（3）在施工中因停水、停电连续影响24小时以上。

（4）因遇人力不可排拒的自然灾害影响工程进度。

第三条工程结算

1、主体工程每方360元计算，乙方垫资施工出地面以上8层结顶，支付乙方所完成总工程量的80%。

2、17层结顶，支付乙方所完成工程量的80%。

3、主体封顶结束，验收合格支付乙方总所完成工程量的80%。

4、二次结构加气块结束付工程量的80%，内外粉结束付总工程款的97%。

第四条材料及设备供应

1、本工程所用的材料及一级配电箱由甲方供应（如钢材、混凝土、大砂、石子、水泥、水电等，不含施工设备）。如不按期提供用料造成乙方停工，由甲方自行承担责任。

2、乙方负责材料

（1）木工程所需机械设备（如塔吊、施工电梯、切断机、切割机、电焊机、调直机、弯曲机、振动棒、振动器、木工用的电锯、电刨、工人用的高低床等）一切由乙方负责。

（2）周转材料（如模板、方木、竹笆、外架用钢管、槽钢、工字钢、扣件、山形卡、螺丝、螺帽等）。

（3）施工工具（如架子车、手推车、铁锹、水平仪、水准仪、经纬仪、塔尺、钢卷尺等）。

3、乙方设专人收领甲方到场的各种建材，合理利用，接受甲方现场人员监管，不得浪费。如材料使用超过有关主管部门规定损耗率时超出部分费用有乙方承担。

第五条工程质量

1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、进行施工，并接受甲方现场监理的监督检查。

2、质量等级：合格工程。

3、乙方在施工中因质量不合格标准所造成的返工。

4、工程质量、按图纸、按规范施工，一切工程质量按国家验收标准。

5、乙方接受现场指挥部、监理公司的管理。

第六条现场管理及安全文明施工

1、乙方负责现场施工的各项安全管理工作，做好安全防范，并对施工人员进行遵纪守法及现场规范管理体制制度、安全生产的教育。保证工程所需的施工人员，并具备施工人员上岗技能及

生产技能。各工程班组长不能任意变动。

2、乙方进场后，乙方的日常生活，生活费用乙方部分承担，须保证现场清洁卫生，乙方绝对保证施工现场的安全和按文明施工标准、规范进行。

3、乙方提供的工程所需机具设备、周转材料、质量必须符合国家有关规定及保证安全并满足工程的质量标准。

4、施工安全防护设备由乙方自行购买。

第七条双方责任

1、甲方：

（1）及时提供所需建筑材料并及时到位。

（2）合同签订，向乙方提供施工图纸。

（3）派驻现场管理人员代表、监理公司对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证，图纸变更期间不能影响乙方施工。

2、乙方：

（1）施工现场的平整。除施工界区以内的用电、用水、道路。

（2）乙方在工地施工期间应节约用电。

（3）严格按照施工图与说明书施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和支付。

（4）乙方缴纳工程质保金120万元，先交40万元定金，剩余80万元工人进场后一次付清。保证金返还依甲方大合同走。

3、合同签订后，不经双方同意，任何一方不得随意变更或解除，若任何一方解除合同，应赔偿守约方全部经济损失。

第八条争议的解决方式

1、合同执行过程中，如发生争议，双方协商解决，协商不成可直接向工程所在地方人民法院起诉。

2、其它合同未说明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

3、本合同一式二份，双方各执一份，双方以盖章签字生效。未尽事宜，双方共同协商解决。

第九条安全事故责任划分

乙方在施工过程中，严格按照安全施工规范施工，出现人身伤亡事故由乙方承担经济法律责任。

甲方代表：

乙方代表：

年月日

第四篇：建筑工程木工班组劳务施工合同

木工班组劳务承包合同

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

总则：

甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将东莞市建文洗涤用品有限公司年产40万吨洗涤剂项目（1号仓库）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下：

工程名称：东莞市建文洗涤用品有限公司年产40万吨洗涤剂项目

工程地点：东莞市望牛墩镇朱平沙工业园建文项目

承包形式：

全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全

部

工

作

内

容

自

主

组

织

施

工

作业，并对其施工现场的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。

一、合同工期

根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。

/ 6

二、质量标准

工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。

三、甲方责任

1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由项目部专业电工搭接，不准工人任意乱接）。

2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。

3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。

4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。

四、乙方责任

1、乙方委派 同志为该工程现场负责人，全权负责处理该工程相关事宜。

2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进行处理，甲方有权对乙方处以200元/次的罚款。

3、乙方在承建本工程期间，应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议，（会议时间及参会人员由项目部确定）。迟到者，甲方有权处以100元/人次的罚款；缺席者，甲方有权处以200元/人次的罚款；对迟到15分钟以上者按缺席处理。（若会议时间有变更，项目部将另行通知）

4、乙方在承建本工程期间，必须每栋楼配备一名专职且经验丰富的木工班组施工主管，并提出阶段性的木工所需材料计划；每栋配备一名木工班组现场施工员，每栋必须配备一名专职质量检查员和一名专职安全员，负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木工施工主管、木工施工员、安全员和质检员必须24小时留守在施工现场内，随时与项目部管理员保持联系。

/ 6

5、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。

6、乙方应严格按照国家和新乡市行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的要求进行施工。

7、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。

8、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。

9、若乙方中途调换工人，调换后须立即上报甲方备查，乙方必

须按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方承担一切责任及经济损失。

10、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责，如施工过程中未按附件实质性内容要求完善，视为乙方违约。

五、承包材料范围

1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外，其余如：脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即：除本合同要求须甲方提供的主要材料外，其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。

2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。

六、施工单价中所包含的承包工作内容

施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装)：

1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容（包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安）

2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。

3、模板的配制、支拆；现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。

4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；与安装及其它作业队伍的配合工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放。

/ 6

5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂，扣件的清洗打油工作，由甲方另派班组进行清理；乙方在使用模板过程中，必须爱惜和节约使用模板，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方承担全部责任。

6、砼浇筑时，因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不及时处理，甲方按500～1000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节罚款1000～2000元。

7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方则有权按200～500元/层从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。

8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于两名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。

9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。

10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。

11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不及时清洁，甲方按每人每间屋20元在乙方工程款扣除，由甲方派人处理。

12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致，均由乙方承担全部责任及相应的一切费用，若乙方按规范正常施工中造成的意外安全事故，贰万元以内由乙方自行全额承担(此项费用已包含在合同单价中)，超出贰万元的部分乙方承担30%，若是由于第三方原因造成的一切事故均由第三方全部承担。

七、质量及相关具体要求

1、各楼层浇混凝土时，必须派两人以上护模，并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净(要求两次以上)，达到外观效果和文明施工标准。

2、乙方在楼板水平度、平整度、层高及天棚的打磨等工艺上必须作重点控制，层层验收形成三级报验资料，全部达到甲方和开发商的质量要求后才允许进行下一道工序。

3、模板必须双面正确使用，不得人为损坏，周转次数达到甲方与模板厂家的合同要求。

/ 6

4、模板每缝必粘双面胶带，拼缝密实，梁柱节点不允许有凹凸不平现象，若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致，柱墙垂直度(两面)控制在5mm内，梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆，一旦出现应及时冲洗或打磨。天棚达到不抹灰的标准，其平整度≤5mm，阴角四周水平度控制在5mm以内，天棚及柱墙上的胶带必须在脱模后24小时内清理打磨，否则由甲方安排人员进行处理，费用由乙方承担。柱墙底部必须留设清扫口，便于梁板清洗时水和杂物可以从柱墙底部排除干净，浇筑砼前再用专用封口模板封闭。

5、吊模位置有陷入砼的情况，乙方木工必须处理砼的缺陷，砼面未达到强度时不能上楼面进行作业，否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。

八、承包单价

1、以上主体模板工程按展开面积计算 元/平方；(注：模板工程量以砼接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价，该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。

九、付款方式

按节点支付工程进度款的８０%，计量手续完善后15天内支付；余款20%（其中：10%在主体结构验收合格后1月内支付，10%在内、本工程交付后工后1月内支付）。乙方未至工程节点甲方不予支付任何费用，工程节点内工人工资发放由乙方自行负责。完成节点应当支付节点进度款时，乙方应真实提供工人工资表报甲方备查。由乙方报备甲方的工资表必须真实且与进场接受安全教育工人名单一致。

十、违约责任

1、乙方不能按照甲方要求工期完成，延期超过三天，视为违约。

2、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求，视为违约。

3、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求，材料损耗较为严重，除承担违约金外，乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。

1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的80%结帐支付乙方。2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。

5、违约金：甲乙双方中任何一方违反上述之规定。须支付对方5000元／天的违约金直至处理好违约事宜止。

/ 6

第十一条 争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。

2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。第十二条 本协议未尽事宜双方另行协商解决。第十三条 其他约定：

1、本合同中涉及的币种均为人民币。

2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思，工程施工图纸已仔细查阅，多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。

3、本合同一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

4、本合同自双方当事人签字盖章后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方，且乙方应做好相应的人员安排。

5、合同终止：双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格，甲方支付完全部劳务款后自行终止。

甲方：

身份证： 身份证：

联系电话：

联系电话： 乙方：

银行账号： 日期 ： 日期：

/ 6

第五篇：建筑工程木工班组劳务施工合同

木工班组劳务承包合同

甲方：遵义市静山建筑安装有限公司

仁怀市名酒工业园区荣昌坝污水处理厂工程项目部（以下简称甲方）

乙方：木工班身份证号（以下简称乙方）

甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将仁怀名酒工业园区荣昌坝污水处理厂模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下： 工程名称：仁怀市名酒工业园区荣昌坝污水处理厂 工程地点：仁怀市名酒工业园区荣昌坝

承包形式：

全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。

一、合同工期

根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。

二、质量标准

工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。(注：水池内外不抹灰)/

5三、甲方责任

1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（模板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、主电路电缆、配电箱（配电箱后由乙方负责）。

2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电。

3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。

4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。

四、乙方责任

1、乙方委派同志为该工程现场负责人，全权负责处理该工程相关事宜。

2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进行处理，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。

3、乙方在承建本工程期间，应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议，（会议时间及参会人员由项目部确定）。迟到者，甲方有权处以200元/人次的罚款；缺席者，甲方有权处以500元/人次的罚款；对迟到15分钟以上者按缺席处理。（若会议时间有变更，项目部将另行通知）

4、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。

5、乙方应严格按照国家行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的要求进行施工。

6、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。

7、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。

8、材料损耗量分别为：木材2%、模板3%（甲方按图示面积加损耗量供货）；钢管0.5%、扣件0.5%。各项材料超出部分按甲方实际成本在乙方工程款中扣除。

9、若乙方中途调换工人，调换后须立即上报甲方备查，乙方必须按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方承担一切责任及经济损失。

10、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责，如施工过程中未按附件实质性内容要求完善，视为乙方违约。

五、承包材料范围

1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外，其余如：手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。

2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。

六、施工单价中所包含的承包工作内容

施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装)：

1、本工程图设计范围内所有木模的制安工作内容（包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安）

2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。

3、模板的配制、支拆；现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。

4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；与安装及其它作业队伍的配合工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放至甲方指定位置。

5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂，扣件的清洗打油工作；乙方在使用模板过程中，必须爱惜和节约使用模板，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方承担全部责任。

6、砼浇筑时，因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不及时处理，甲方按500～1000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节罚款2000～5000元。

7、拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方则有权按200～500元/次从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。

8、甲方管理员进行放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的技术骨干人员全面协助以便于更好工作。

9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。

10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工

作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。

11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不及时清洁，甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除，由甲方派人处理。

12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，由乙方承担全部责任及相应的一切费用，甲方不负任何责任。

七、质量及相关具体要求

1、浇混凝土时，必须派两人以上护模，并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净(要求两次以上)，达到外观效果和文明施工标准。

2、模板必须双面正确使用，不得人为损坏，周转次数达到甲方与模板厂家的合同要求。

3、模板拼缝必须密实，梁柱节点不允许有凹凸不平现象，若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致，柱墙垂直度(两面)控制在5mm内，构件几何尺寸必须符合设计要求，梁柱节点、内外墙面不能出现流浆，一旦出现应及时冲洗或打磨。

4、吊模位置有陷入砼的情况，乙方木工必须处理砼的缺陷，砼面未达到强度时不能上楼面进行作业，否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。

八、承包单价

1、本工程所有模板工程元/m2；(注：模板工程量以图纸混凝土接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价，该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。

2、非承包范围内的各类零星工作，原则上不采取计时工，可以采取估工的形式进行处理。

九、付款方式

按单体（缓冲池、BAF池、A/O池、及零星工程）完工后支付该工程进度款的80%，计量手续完善后15天内支付；余款20%在主体结构验收合格后1月内支付。乙方进度未达到工程拨款条件甲方不予支付任何费用，其工人工资发放由乙方自行负责。达到工程拨款条件应当支付进度款时，乙方应真实提供工人工资表报甲方备查。

十、违约责任

1、甲方不按规定要求支付工程款项视为违约。

2、乙方不能按照甲方要求工期完成，延期超过三天，视为违约。

3、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求，视为违约。

4、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求，材料损耗较为严重，除承担违约金外，乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。

1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的70%结帐支付乙方。

2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。

第十一条争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。

2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。

第十二条 本协议未尽事宜双方另行协商解决。

第十三条 其他约定：

1、本合同中涉及的币种均为人民币。

2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思，工程施工图纸已仔细查阅，多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。

3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

4、本合同自双方当事人签字盖章后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方，且乙方应做好相应的人员安排。

5、合同终止：双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格，甲方支付完全部劳务款后自行终止。

甲方:遵义静山建筑安装有限公司仁怀乙方：木工班组

名酒工业园区荣昌坝污水处理厂工程项目部

承包人：

项目负责人：身份证：

日期 ： 2013年月日日期：2013年月日