第一篇：10、11年二级安评真题
2011年(专业能力和综合评审)1.某商厦地上三层，地下二层。因地下一楼焊工无防护措施动焊，掉落的火花落入地下二楼的家具，造成火灾。商厦有四个疏散出口，三个封堵，一个被当做门面使用。拒绝整改安全隐患，未及时报告事故和通知人员疏散，紧急出口被铁栅堵死，没有消防喷淋系统，火灾致使309人中毒窒息死亡，分析此次事故危险有害因素造成的原因
【答案】按企业职工伤亡事故分类标准，案例中的危险有害因素为火灾，中毒窒息，事故原因：把给出的违规违章行为套进去，1从个人违规（略），2施工安全（无作业安全分析，无防护措施，无隔离措施），3电焊的火源（焊渣温度很高，成为火源），4建筑防火设计（包括建筑材料，二楼的家具是可燃物），5消防系统设计（公共娱乐场所建筑无好像是2层还是4层没有喷淋系统），6应急管理响应（未及时大厦管理层报告事故通知人员疏散，刚着火时，未及时组织扑灭火灾），7不合格项即隐患整改跟进（视政府整改意见不顾拒绝整改，安全隐患未得到及时跟进解决，这也是危险危害因素产生的原因），8建筑物本身的设计与用途被非法改变（题目中有提到非法占用消防通道），9人员的安全意识淡薄，员工自救技能差等方面分析火灾原因；
中毒窒息原因主要是通风，消防通道被堵塞，产生的原因是火灾中的电线家具燃烧产生的有毒有害气体„„等等。结合本案例，分析危险危害产生的原因时我注意到他问的是危险有害因素产生的原因，如果分析危险危害因素的时候是按生产„„代码分，那么很多危险有害因素的产生原因就要更进一步结合题目去想和挖掘，比如高温物体（焊渣），得想想为什么会有焊渣掉下来„„，这样的思路可能没有二十类伤亡事故标准这样分清晰，难度更大，但分析下来的结果我觉得应该是差不多的。
2.用故障假设法分析某化工工艺过程，书上例题第一题。故障假设分析的基本程序，再提出故障假设分析，再综合分析结果。
3.给出一个化工的工艺说明（好像跟甲苯，盐酸，有反应釜<压力容器>有关），要你按2009版的《生产过程危险有害因素代码》GB13861-2009辨识危险有害因素！
共4大类人，物，环境，管理，再根据书中提供的有易燃气体，腐蚀气体等，腐蚀液体，易燃液体，有毒液体，高温，压力容器等，这样展开去想了。
4.聚丙烯造粒工艺过程，让你作为二级安评师，编制安全评估实施方案，让你按照安全预评价规则提评价结论。（1）作为二级评价师，对此项目进行安全评价工作方案编制（2）请给出该项目的评价结论（3）对于用户的意见如何处理 综合题：
一拟建加氢站根据规划其东侧隔10米宽的绿化带即为城市主干道，且到城市主干道东侧的居民区围墙距离约100米，南面为公交枢纽，站址与公交枢纽之间是一条公路。加氢站北侧和西侧为空地。
加氢站总平面布置主要分为卸气区、工艺区、加注区和站房四个区域。
卸气区布置在站区南部，布置有三辆长管拖车位，以满足“两用一备”的要求。卸气区细分为转车区、停车区和卸气柱区。停车场地的长宽均大于25米，以满足长管拖车的转车要求。停车区各车位净距为2.5米，与两侧围墙净距为3米。卸气柱位于长管拖车尾侧，与长管拖车一一对应，也为三组，卸车台长宽各1.5米。
工艺区布置在站区中部西侧，布置有压缩机、固定式储气瓶组和氮气吹扫瓶组，压缩机为两组撬装式，每撬布置两台，固定式储气瓶组共有两组，采用ASME储气瓶，分别为9个一组和6个一组。压缩机和固定式储气瓶组采用单面防爆围墙与站房分隔。站区的放散总管和避雷针均布置于本区域的最西侧，并满足与站区围墙、储气设施和压缩机的安全距离。
加注区位于站区中部东侧，由四座加氢岛及其整体天鹏构成，其中三座岛上各布置一台加氢机，一座岛备用，加氢机均用双枪，可满足两侧车辆同时加注的要求，两岛间纵向中间车道宽度7米，满足同时通行公交车和小轿车的要求。
站房布置在站区的西北侧，为一栋单层建筑，总建筑面积为160.8平米，主要包括营业间、办公间、变配电间、控制间、卫生间等，与站内高压储气设备保持10米以上的安全距离，并采用防爆防火墙隔开。
站内设北进南出两座大门，均面向城市主干道，四周均采用围墙，其中西侧为高3.2米实体墙（高于长管拖车），其余三侧为高2.5米的镂空非实体墙。
本站的总氢储量约860公斤，其中站内的固定式高压储氢量约300公斤，储存压力不大于45MPa（20℃），站内的移动式长管拖车560公斤（计两辆，不计备用车），储存压力不大于20 MPa。本站属于三级站（国家标准小于1000公斤，地方标准小于2000公斤）。加氢机充装压力35 MPa（20℃），能满足车辆快速连续加氢的要求。
试根据以上信息，按照《安全预评价导则》的要求提出安全对策措施。先回答了原则消除，预防，减弱，屏蔽，隔离，警告等，从总平面布置（包括项目选址和平面功能分布），工艺与设备设施（包括特种设备如气瓶，压缩机，管道，加气枪等等），防静电，防雷，防火防爆，厂内车辆管理，人力资源与管理措施（包括人员培训，应急演习，持证上岗，操作规程等等写了10多个），以上再结合题目实际展开提了很多措施。如安全泄放阀，手动放散阀与放散管，紧急切断系统，喷淋系统，压缩机的过滤器，灭火器，厂区的应急出口，防爆电器，静电跨接，接地，防雷检测，静电接地检测，压力表安全阀等定期送检,设置场内安全标志，控制车辆速度，加防撞杆，等等。
一、建筑与环境
（1）氢站、储氢罐与邻近建筑物或设施要有足够的防火间距，氢站应为不低于二级耐火等级的单层建筑，制氢、压缩、净化、充瓶等厂房的泄压面积应大于0.2m2/m3。
（2）厂房通风良好，室内空气换气达4次/h，事故通风换气不少于7次/h。通风孔应设在屋顶最高处，孔径不少于200mm，屋顶如有隔梁或有两个以上隔间时，每个隔间均设通风孔。孔的下边应与房顶内表面平齐，以防止氢气积聚。如采用机械通风，则必须选项用防爆型电机、风机及其他附属设备。
（3）制氢站的控制室与配电室、化验室不应设门直接联通，门应直通室外。制氢室往配电室、化验室的电缆沟和暖气沟的孔洞应用防火材料封堵严密，氢站建筑不应使用钢制门窗。充氢瓶台的地面，应用不会产生火花的材料铺成，并有导除静电的设施。
（4）氢气放空阀、安全阀均须设通往室外并高出屋顶3m以上的金属放空管和阻火器，各个放空管应有防止雨雪侵入和外来异物堵塞的措施，如安装防雨罩等。
（5）氢站应安装防雷设施，室内及明火现场空气中的氢含量不应大于3%，油区可燃气体，以氢为标准，要求小于0.8%。
二、氢站的配电和照明
（1）配电线路应设熔断器保护，避免线路超载。氢站中的电力线路应密封在金属管中，尽量沿墙敷设，避免靠近屋顶。电话、电铃等应安装在室外，室内不得安装电钟。
（2）开关和启动设备应设在非防爆间，如需安装在防爆间，则需选择防爆型设备。在电解间的门边应安装紧急停车用的防爆按钮。
（3）生产间应有可靠的导除静电装置，严禁用输送有爆炸危险物质的管道作为接地线，接地线应使用铜线。（4）制氢站的照度不宜低于15~30Lx，采用防爆型壁灯既利于防爆，又便于维修。
三、储氢装置的安全措施
氢气的储存一般采用储氢罐和氢气钢瓶。储氢罐是用钢板焊接而成的密闭容器，工作压力为0.1~1.5MPa，氢气钢瓶采用优质碳素钢、合金钢挤压或无缝钢管收缩而成，阀门采用黄铜或青铜制成，工作压力为0.1~15MPa。储氢装置必须严格遵守安全规定。
1、储氢罐
（1）储氢罐的位置应符合有关防火防爆规定，罐上应装有压力表、安全阀。安全阀上应连接带阻火器的放散管，罐底部不准采用底部封闭方式，以防止漏氢积聚。
（2）应对储氢罐进行压强试验和气密性试验。（3）罐区应用围墙，并设置禁火标志和防雷装置。
2、氢气钢瓶
（1）氢气钢瓶应漆成深绿色，标有“氢气”字样，外观无破痕，阀体完整，试压检验日期用钢印打在气瓶肩部。（2）充分时遵守安全规程，不许超过最高工作压力。气瓶使用时必须留存一定量余气，压力不得低于0.05MPa。
（3）气瓶存放和使用场所应有良好的通风，不得靠近热源及在阳光下曝晒，不准和腐蚀性、氧化性化学药品放在同一库内，氧气瓶、氯气瓶、氟气瓶等必须隔离存放。
（4）气瓶在使用时应装减压阀，开启阀门要缓慢，搬运时要轻拿轻放，运输中应放置稳固。
（5）当氢气钢瓶的瓶壁有裂缝、鼓泡或明显变形；气瓶壁厚小于3mm；经水压试验，气瓶的残余变形率大于10%；气瓶重量损失大于7.5%；气体容积增大率大于3%；气瓶使用年限超过30年等情况出现时，应做报废处理。
四、制氢站的维修及管理
1、日常管理
严禁烟火，禁止在氢气系统各部位存放易燃、易爆品和其他化学危险品。定期对制氢车间空气中的氢含量进行检测，使其不 得超过0.5%，工作人员不可穿化纤服及与地面摩擦会产生火花的鞋进入制氢车间，应使用铜铝合金制作的工具。
2、设备检修
不动火检修时，应部分或全部停止设备运行。拆解设备前应关紧连接阀门，将氢气放空，并用氮气置换后方可进行。应在切断电源、确认槽体上的电荷已消除后，方可开始进行电解槽的检修。
如需动火检修，应尽可能将检修设备移到厂房外安全地点进行。必须在现场动火时，应严格遵守安全规程，将动火设备与其他管道全部拆离，经氮气吹扫，各点取样化验合格后方可进行。检修时要求厂房通风良好，空气中氢含量在 0.5以下，其他氢气设备尽可能停止运行。使用气焊时，氧气瓶、乙炔发生器应设在生产氢气的厂房外，电焊的地线不准接在氢气设备上。应有两台以上的测爆仪在现场监视，检修现场应配备轻便的灭火器材，检修人员应熟悉器材的使用方法。
2010二级下午考试题
（三）案例题
1.一氯化氢生产企业，简单叙述了一下生产工艺流程。
问题：按照预评价导则提出相应的对策措施建议。
2.一乙炔充装站，简述了一下乙炔充装站的设备和乙炔气瓶数，做了一个事件树。问题：乙炔充装站的危险有害因素分析？乙炔站着火的原因分析？
（四）情景分析题
（一机械加工厂，有机床，镗床，钻床，磨床等机加工设备，问题：
1.分析该机械加工厂的主要危险有害因素？ 2.针对危险有害因素提出相应的对措施？ 综合评审试题
一、某水泥厂拟新建一条新型干法水泥生产线及其配套设施。生产设施主要包括：厂房建筑、压缩空气站、物料储运系统、供配电系统、新建道路、一座12000km余热发电机组等。水泥生产过程主要分为三个阶段：生料制备、熟料煅烧和水泥粉磨。生料制备是将生产水泥的各种原料按一定的比例配合，经粉磨制成料粉（干法）的过程；熟料煅烧是将生料粉在水泥窑内熔融得到以硅酸钙为主要成分的硅酸盐水泥熟料的过程；水泥粉磨是将熟料深加工适量混合材料（矿渣），共同磨细得到最终产品——水泥的过程。
其生产工艺流程主要包括如下几个方面：
（1）石灰石储存、输送及预均化：卸车后的石灰石由胶带输送机送到碎石库储存，按一定比例出库送至预均化堆场的输送设备上。预均化堆场采用悬臂式胶带堆料机堆料，采用桥式刮板取料机取料。
（2）原料调配站及原料粉磨：原料调配站将原料按一定比例配和后由胶带传送机送入原料磨。原料粉磨采用辊式磨，利用窑尾预热器排出的废气作为烘干热源。
（3）生料均化，储存与人窑。
（4）原料输送与煤粉制配。
（5）熟料烧成与冷却：熟料烧成采用回转窑，窑尾带五级旋风预热器和分解炉，熟料冷却采用篦式冷却机，熟料出冷却机的温度为环境温度的+65%。为破碎大块熟料，冷却机出口处设有一台锤破碎机。
（6）废气处理：从窑尾预热排出的废气，经高温风机一部分送至原料磨作为烘干热源，另一部分送入增湿塔增湿降温后，直接进入电收尘器净化后排人大气。
（7）熟料储存及运输。
（8）水泥调配：熟料、石膏、矿渣按比例配合经胶带输送机送至水泥磨。（9）水泥粉磨：采用球磨机，磨好的水泥料送入高效洗粉机，送出的成品随气流进入布袋收尘器，收不来的成品送人水泥库。（10）水泥储存及散装。
（11）辅助工程：余热发电系统和压缩空气站。
本项目所涉及的主要设备包括：原料立磨、胶带输送机、斗式提升机、螺旋输送机、刮板取料机、堆料机、烘干兼粉碎煤磨、五级旋风预热器、窑外分解回转窑、分解炉、冷却机、燃煤锅炉、余热发电机组、压缩空气罐（压缩空气站）、袋式收尘器、电除尘器等。请根据给定的条件，解答以下问题：
（1）对该建设项目存在的主要危险、有害因素进行辨识，并分析其产生原因。（30分）（2）试针对该建设项目存在的主要危险、有害因素提出安全对策措施。（30分）
（3）试分析安全检查表法、道化学公司火灾、爆炸指数评价法和作业条件危险性评价法中不适用于该建设项目安全验收评价的方法，并说明理由；（10分）
（4）指出适用于该项目安全验收评价的方法说明理由。（30分 2012年上半年 今年二级专业能力考了事故树,还考重大危险源分级计算,还考故障类型及影响致命指数计算,除此之外,还有论述题等一大堆其它题,题量大,难度也大,要答全答对也不容易!1.火车LPG罐车相撞，说明事件、隐患、危险有害因素、危险源的顺序，并说明各自的定义。2.齿轮加工车间，说出有哪些危险有害因素，伤害类型、职业危害风险 3.压力容器上的安全阀，有三种损坏方式，给出条件，判断故障的重要度
4.一个罐区，有四个天然气罐，根据所的给出的条件，判断是不是重大危险源，属于几级 5.根据评价导则，写出评价审核的内容。
6.一个污水处理厂，说出有哪些伤害类型，并根据给出的事故树，画出成功树，计算最小割集和最小径集，计算各因素的重要度，提出对策。并提出评价的程序及方法 第1题：可以见课本（三级）P97,例题1-36就可以，定义在基础知识课本第11章
二级综合评审考试题
今年的题应该算是比较容易的。一共5问 问题：
1、给出1个事故树图形，给出结论最小割集72个，最小径集5个，无计算分析过程。该事故树关于最小割集与最小径集的计算判定是否正确，不对请纠正；（20分）
2、根据最小割集径集分析确保顶上事件不发生的对策措施；（10分）
3、给出某单位应急预案的目录页
根据应急预案目录，采用安全检查表（格式给定）对应急预案进行检查，（25分）给定安全检查表格式：
序号 检查内容 检查依据 检查结果（合格/不合格）
应急预案我找出来的问题是没有应急响应流程、针对可能的风险和对周边的影响没有对策措施，只有人员疏散和撤离方案，没有相关恢复措施、救援措施或者方案，预案只有修订、改版记录，没有评审记录、发布记录，没有演练方案，没有培训方案或者记录
4、针对检查表中的不合格项，提出修改建议；（20分）
5、给出安评报告封面、著录项、评价人员签字页
安评报告封面、著录项、评价人员签字页的格式是否正确，不正确请改正。（25分）
事故树的基本元素多，但基本都是或门，化简后的模型是(元件序号记不清了)： T=X1*(x2+x3+X4+X5+X6+X7+X8+X9)*(x10+x11+X12+X13+X14+X15+X16+X17+X18)不能再展开了，最小割集 8*9=72 最小径集应该是3个
第二篇：二级建造师08-10年法规真题
2008年二级建造师《法规及相关知识》考题及答案
一、单项选择题（共60题。每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）场景
（一）建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5 600万元，由建设单位自行组织公开招标。
建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。
根据场景
（一）。回答下列问题。
1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法中错误的是（）。
A．若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标
B．若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标
C．施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标
D．利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施 工招标 2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（）。
A．资格条件 B．最低标准要求 C．审查方法 D．审查目的 3.根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（）。
A．甲、乙、戊施工企业具有投标资格 B．丁施工企业可以参加投标
C．丙的行贿行为不影响中标 D．戊应当成为中标人
4.根据《招标投标法》的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是（）。
A．建设单位有权要求丙降低报价。B．建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标
C．建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标 D．评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任 场景
（二）吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨。2008年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上”，事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。
根据场景
（二），回答下列问题。
5.《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于（）。
A．法律 B．行政法规 C．地方性法规 D．行政规定 6.该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（）。
A．吴某与张某 B．吴某与设计院 C．甲公司与张某 D．甲公司与乙设计院 7.建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是（）。
A．工伤被鉴定为限制民事行为能力人 B．其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育
C．执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年
D．其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼
8.甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（）。
A．吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效 B．吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效
C．吴某的行为后果，其他股东不负责任 D．吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资 9.从设计任务委托法律关系的角度看，乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于（）。
A．主体变更 B．客体变更 C．内容变更 D．未变更 10.张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（）。
A．委托代 B．法定代 C．指定代理 D．表见代理 11.下列关于诉讼时效的表述，正确的是（）。
A．距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权
B．王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效
C．设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使诉讼时效中断
D．因2008年1月1日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止 12.甲公司的下列行为中，正确的是（）。
A．为其他关系单位代开增值税发票 B．为单位职工代扣代缴个人所得税
C．设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查 D．将税务登记证借给关系单位 场景
（三）甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全产生许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1）乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2）焊接现场作业员万某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。
根据场景
（三），回答下列问题。
13.乙施工单位的（）依法对本单位的安全生产全面负责。
A．企业法人代表 B．主要负责人 C．项目负责人 D．安全生产员
14.发生事故当时焊接作业员王某及时撤离了现场，是王某行使《安全生产法》赋予从业人员的（）。
A．知情权 B．拒绝权 C．紧急避难权 D．请求赔偿权
15.该施工现场发生的两起安全事故，应由（）负责上报当地安全生产监管部门。
A．甲建设单位 B．乙施工单位 C．丙施工单位 D．丁监理公司 16.该施工现场的安全生产责任应由（）负总责。
A．甲建设单位
B．乙施工单位
C．丙施工单位
D．丁监理公司
17.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，两单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应当（）支付。
A．由甲建设单位 B．由乙施工单位 C．由丙施工单位 D．按合同约定 18.以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是（）。
A．按工程建设强制性标准实施监理 B．依据法律、法规实施监理
C．审查专项施工方案 D．发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告 19.在该焊接作业现场的下列说法中，不符合《消防法》规定的是（）。
A．氧气瓶应单独存放并做好安全标识 B．经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所
C．焊接作业人员必须持证上岗 D．焊接作业人员应采取相应的消防安全措施
20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，（）不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。
A．建立、健全安全生产责任制 B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用
C．设置安全生产管理机构 D．依法参加工伤保险
21.根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是（）。
A．可以直接抢修 B．有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修
C．向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修 D．不可以夜内抢修 22.因宿舍失火，要临时安置施工人员，则下列有关说法中正确的是（）。
A．可以直接安排到仓库中，并远离危险品 B．不可以安排到仓库中
C．可以暂时安排到仓库中，并报公安消防机构批准 D．经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中 场景
（四）具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。
根据场景
（四），回答下列问题。
23.根据《建设工程质量管理条例》规定，以下不是建设单位质量责任的是（）。
A．组织工程竣工验收 B．确保外墙保温材料符合要求
C．不得擅自改变主体结构进行装修 D．不得迫使承包方以低于成本价格竞标
24.若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款（）左右的比例预留保留金。
A．结算总额5% B．预算总额5% C．预算总额10% D．结算总额10% 25.根据《建设工程质量管理条例》，（）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。
A．建设单位 B．监理公司
C．施工单位 D．设计单位
26.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是（）。
A．有完整的技术档案 B．有完整的施工管理资料
C．设计单位签署的质量合格文件 D．监理单位签署的工程质量保修书 27.建设单位更换保温材料，应当由（）后方可施工。
A．原设计院出设计变更，报当地审图机构审查B．当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查 C．原设计院出设计变更，报原审图机构审查 D．建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查 28.若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照（）履行。
A．通常标准 B．符合合同目的特定标准 C．国冢标准 D．地方标准 29.施工过程中的质量控制文件应由（）收集和整理后进行立卷归档。
A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．设计单位 30.该项目关于节约能源的专题论证，应当包括在（）中。
A．可行性研究报告 B．招标文件 C．投标文件 D．竣工验收报告
31.依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定，（）无需取样送检，即可用于工程。
A．保温材料 B．供水管主控阀 C．钢筋原材料 D．钢筋垫块
32.以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是（）。
A．地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限B．发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年 C保修范围属于法律强制性规定的承发包双方必须遵守D保修期限法律已有强制性规定的承发包双方不得协商约定 场景
（五）某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图示回答以下问题：
根据场景
（五），回答下列问题。
33.因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在（）居住。
A．作业区① B．作业区② C．仓库③ D．办公区④
34.施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在（）区域。
A．作业区① B．作业区② C．办公区④ D．在建生活区⑤ 35.对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的是（）。
A．可以和其他固体废弃物统一存放并做好安全性处置 B．可以和施工原材料统一存放到仓库中
C．可以直接回填在基坑内 D．应该单独存放并做好标识
36.施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工l5日以前向（）申报环境噪声污染防治情况。
A．环境保护行政主管部门B．所在地居民委员会或街道办C．建设行政主管部门 D．安全生产行政主管部门 37.应在施工现场的（）处设置明显的安全警示标志。
A．生活区人口 B．生活用水源 C．在建工程出入通道 D．办公区人口 38.施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（）。
A．办公、生活区与作业区应分开设置 B．应当对施工现场设置封闭围挡
C．施工现场应设置消防安全设施 D．施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性 场景
（六）施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工单位提出推迟l个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。
根据场景
（六），回答下列问题。
39.若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由（）承担责任。
A．施工单位 B．水泥厂 C．材料供应商 D．水泥厂与材料供应商共同 40.水泥厂向施工单位提出迟延交货的要求，则合同（）。
A．发生变更 B．效力待定 C．无效
D．未发生变更 41.水泥厂转让合同的行为在（）后有效。
A．水泥厂与材料供应商联名通知施工单位 B．水泥厂通知施工单位
C．材料供应商通知施工单位 D．征得施工单位同意
42.根据《合同法》的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是（）。
A．转让人与受让人达成合同转让协议 B．原合同有效 C．原合同为单务合同 D．符合法定的程序 43.根据《合同法》的规定，下列说法中正确的是，施工单位（）。
A．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失 B．无权要求水泥厂继续履行合同
C．有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失 D．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失 场景
（七）2007年9月20 日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。
根据场景
（七）。回答下列问题。
44.如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为（）合同。
A．无效 B．有效 C．可变更、可撤销 D．效力待定 45.该定金合同的生效日期为（）。
A．9月20日 B．9月28日 C．9月29日 D．9月30日 46.如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分石材损坏，该损失由（）。
A．施工单位承担 B．建材商承担C．施工单位和建材商各承担一半 D．建材商承担3/4，施工单位承担1/4 47.如果建材商一直无力偿还施工单位的7万元，且某工厂欠建材商6万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的债权。对建材商这一行为，施工单位可以（）。
A．请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为 B．请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为
C．通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还6万元 D．通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还6万元 48.如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时，施工单位（）。
A．可以同时适用定金与违约金的约定 B．只可选择适用其中一项约定
C．只能适用违约金约定 D．只能适用定金约定 场景
（八）甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。
根据场景
（八），回答下列问题。49.甲与乙签订的有效合同属于（）。
A．单务合同 B．实践合同 C．双务有偿合同 D．无名合同 50.依据《担保法》规定，在该场景中能做保证人的是（）
A．甲 B．乙 C．丙 D．丁 51.该保证合同主体是（）。
A．甲与乙 B．甲与丙 C．乙与丁 D．乙与丙 52.下列不属于保证合同的内容是（）。
A．保证方式 B．保证期间 C．保证担保范围 D．被保证人的其他债权 53.若两年后甲仍不能还款，则该还款义务由（）承担。
A．甲 B．乙 C．丙 D．丁
54.按照担保法的规定，属于保证担保方式的是（）。
A．定金保证 B．一般保证 C．抵押保证 D．留置保证 场景
（九）甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。
根据场景
（九），回答下列问题。
55.针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（）承担。.A．甲 B．乙 C．甲乙双方 D．仲裁庭
56.仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（）。
A．甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请 B．仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院
C．仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院 D．仲裁机构采取必要的证据保全措施 57.仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为30万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15万元，则仲裁庭应按（）意见作出。
A．仲裁委员会 B．仲裁委员会主任 C．张某 D．王某、李某 58.该纠纷经仲裁后，裁决书（）发生法律效力。
A．自作出之日 B．经上级仲裁机构审查批准后 C．经人民法院审查批准后 D．在双方当事人不申请复议时 59.如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向（）申请撤销裁决。
A．仲裁庭 B．建设行政主管部门 C．上级仲裁委员会 D．人民法院 60.如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（）。
A．向法院申请强制执行 B．向仲裁委员会申请强制执行 C．向公安部门申请强制执行 D．再申请仲裁
二、多项选择题（共20题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。场景
（十）甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期l0个月，由丙监理公司负责监理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情况下，乙施工单位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证后，改建工程顺利
根据场景
（十），回答下列问题。
61.下列关于施工许可证申请的表述正确的有（）
A．施工许可证应由乙施工单位申请领取 B．申请用地已办理建设工程规划许可证
C．改建设计图已按规定进行了审查 D．到位资金不得少于工程价款的50%
E．宾馆建设消防设计图纸已通过公安消防机构审核 62.下列关于工程包发、承包的表述正确的有（）。
A．乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任
B．建筑工程应该招标发包，对不适用招标发包的可以直接发包
C．乙单位只能从丁公司采购建筑材料，否则构成违约 D．甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包
E．该工程施工合同无效，即使竣工验收合格，甲单位也可拒付工程价款 63.乙施工单位的企业资质可能是（）。
A．特级 B．一般 C．二级 D．三级
64.目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括（）。
A．注册土木（岩土）工程师 B．注册房地产估价师 C．注册土地估价师 D．注册资产评估师 65.丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括（）。
A．进度控制 D．质量控制 C．成本控制 D．合同管理 场景
（十一）某电信公司在市中心薪建电信大厦，该工程为钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层。施工阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程采用包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后三个月，位于三楼的一处消防管控制阀因质量不合格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的二台电子设备损坏，直接经济损失近百万元。
根据场景
（十一）。回答下列问题。66.对该设备损失承担责任的有（）。
A．甲施工单位 B．乙公司 C．消防器材供货商 D．电信公司 E．消防验收机构 67.下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有（）。
A．对该办公楼的施工质量负责 B．建立、健全施工质量管理制度 C．做好隐蔽工程的质量检查和记录
D．对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检 E．审查乙公司的质量管理体系 68.以下是甲单位试验员的几次见证取样行为，其中不符合《建设工程质量管理条例》的有（）。
A．现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样
B．在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样
C．试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品 D．在电信公司代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品
E．在电信公司代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件 69.电信公司的安全责任包括（）。
A．提供安全施工措施所需费用 B．审查安全技术措施 C．提供舡现场及地下工程的有关资料
D．不得违反强制性标准规定压缩合同约定的工期
E．自开工报告批准日起l5日内，将保证安全施工的措施报相关部门备案 70.以下安全责任中，（）属于施工单位的责任。
A．配备专职安全员 B．编制工程施工安全技术措施 C．审查乙公司编制的安全措施
D．提供乙公司施工期间所需的全部安全防护用品E．采用新技术时，对作业人员进行相应的安全生产教育培训 71.对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有（）。
A．电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准
B．甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降低节能标准
C．电信公司不可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准
D．建筑节能强制性标准，仅是针对甲和乙的要求 E．建筑节能强制性标准，是针对电信公司、甲、乙的要求 72.下列关于该项目档案移交和文件归档说法，正确的有（）。
A．甲、乙监理公司应各自整理本单位形成的工程文件并向电信公司移交
B．应由甲负责收集，汇总乙形成的工程档案并向电信公司移交
C．监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案向电信公司归档
D．监理公司应根据城建管理机构要求对档案进行审查，合格后向电信公司移交
E．工程档案一般不少于二套，一套（原件）由电信公司保管，一套移交当地城建档案馆（室）场景
（十二）电力局在A、B两地同时建设两个变电站，分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同。
设计合同采用标准化范本，规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现，由于两个变电站的规模不同，所订购的两套设备不是同一型号，供货合同中未明确约定各套设备的交货地点。
根据场景
（十二），回答下列问题。
73.设计合同采用定金担保方式，该定金合同生效必须满足的条件包括（）。D．建设单位将设计依据材料移交给设计院 E．设计院乙开始设计工作
74.依据《合同法》中对一般条款的规定，各施工合同内均应明确约定的条款包括（）。
A．工程应达到的质量标准 B．工程款的支付与结算 C．合同工期
D．工程保险的投保责任 E．解决合同纠纷的方式
75.施工合同履行过程中，按照《合同法》有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的包括（）。
A．施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付
B．施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由承包商自费修复工程缺陷
C．超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付
D．超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实际完成工程量计量支付
E．拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获得支付，有行使暂停施工的权力 76.按照《合同法》对合同内容约定不明确的处理规定，对于设备交付方式和交货地点不明确的下述说法中正确的包括（）。
A．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由电力局负担
B．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由供货商负担
C．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由供货商承担
D．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担
E．供货商委托运输公司，将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担 77.如果施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，致使合同无效，则（）。
A．合同自订时起就不具有法律效力 B．当事人不能通过同意或追认使其生效
C．在诉讼中，法院可以主动审查决定该合同无效 D．合同全部条款无效
E．合同中独立存在的解决争议条款有效 场景
（十三）施工单位投标中标后，与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工减料，使用不合格的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未予解决，因此导致合同纠纷。
根据场景
（十三），回答下列问题。
78.下列解决纠纷方式产生的法律文书，其不强制执行效力的包括（）。
A．民间调解 B．行政调解 C．仲裁 D．诉讼 E．协商
79.如果建设单位选择诉讼方式解决此纠纷，起诉状中应说明的事项包括（）。
A．原告的姓名、住所 B．被告的姓名、住所 C．诉讼请求D．代理律师的基本情况E．诉讼事实及理由
A．建设单位与设计单位书面的定金担保B．设计院将定金支付给建设单位 C．建设单位将定金支付给设计院
80.施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应予准许的情况包括（）。
A．鉴定程序严重违法 B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C．鉴定结论明显依据不足
D．经过质证不能作为证据使用 E．有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决 参考答案
一、单项选择题
1-5 CDABB
6-10DDCDA 11-15 CBBCB 16-20BBDBB 21-25 BCBAC 26-30DCCCA
31-35 ADDBD 36-40ACDCD 41-45 DCDBB 46-50BBBCC 51-55 DDABA 56-60BDADA
二、多项选择题
61.BCDE 62.ABD 63.ABCD 64.AB 65.ABCD；66.ABC 67.ABC 68.CD 69.ACDE 70.ABE；
71.CE 72.BD 73.AC 74.ABCE 75.ACE； 76.ADE 77.ABCE 78.CD 79.ABCE 80.ABCD
2009年二级建造师《法规及相关知识》考题及答案
一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．在我国法律体系中，《建筑法》属于（）部门。
A．民法B．商法 C．经济法 D．诉讼法
2．关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（）。
A．民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为 B．订立建设工程合同应当采取要式法律行为
C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为
3．引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。
A．合同 B．扶养 C．不当得利 D．无因管理
4．根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（）。
A．在建工程可以作为抵押物
B．即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物
C．建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产
D．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权
5．根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。
A．买卖合同生效 B．转移登记 C．交付 D．买方占有
6．某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。
A．20％ B．30％ C．50％ D．80％
7．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取（）。
A．建设用地规划许可证 B．建设工程规划许可证 C．施工许可证 D．安全生产许可证
8．按照建筑法规定，以下正确的说法是（）。
A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程 B．建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程
C．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D．施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人
9．关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（）。
A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包
B．未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包
C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任
D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位
12．根据《招标投标法》规定，投标联合体（）。
A．可以牵头人的名义提交投标保证金 B．必须由相同专业的不同单位组成 C．各方应在中标后签订共同投标协
D．是各方合并后组建的投标实体
13．按照建筑法及其相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。
A．相互约定抬高或者降低投标报价 B．约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C．相互探听对方投标标价 D．先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标
14．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。
A．公开招标 B．邀请招标 C．议标 D．定向招标
15．招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（）处。
A．1 B．2 C．3 D．4
16．根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（）。
A．施工企业的总经理 B．施工项目的负责人C．施工企业的技术负责人D．施工企业的董事
17．施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）事故。
A．特别重大 B．重大 C．较大 D．一般
18．某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定，该级事故应由（）负责调查。
A．国务院 B．省级人民政府 C．设区的市级人民政府 D．县级人民政府
19．监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（）。
A．要求施工单位整改 B．要求施工单位停止施工
C．向安全生产监督行政主管部门报告 D．向建设工程质量监督机构报告
20．甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。
A．甲公司负主要责任B．乙公司负主要责任C．乙公司负全部责任 D．监理公司负主要责任
21．安全生产许可证的有效期为（）年。
A．2 B．3 C．4 D．5 22．下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。
A．建设单位不得将建设工程肢解发包 B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标 C．建设单位不得任意压缩合同工期D．涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案
23．根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。
A．主体结构
B．电气 C．装饰 D．暖通
24．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（）。
A．应当依法取得相应等级的资质证书 B．不得转让工程监理业务
C．可以是建设单位的子公司 D．应与监理分包单位共同向建设承担责任
25．施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于（）起计算。
A．6月1日 B．8月30日 C．10月8日 D．10月20日
26．《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（）。
A．工程质量保修制度B．施工许可制度 C．竣工验收备案制度 D．工程质量事故报告制度
27．建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A．10 B．15 C．30 D．60
28．按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（）。
A．购买的电气材料 B．购买的塔吊设备 C．现场制作的预制板 D．商品混凝土
29．根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求（）。
A．必须有产品质量检验合格证明 B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址
C．应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期 D．应当有警示标志或者中英文警示说明
32．某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（）。
A．责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火 B．将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里
C．禁止仓库保管员晚上在仓库里居住 D．为防丢失，将消防器材锁在铁柜里
33．根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
A．2个月 B．6个月 C．1年 D．2年
34．李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业（）。
A．应当与其签订固定期限劳动合同 B．应当与其签订无固定期限的劳动合同
C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同
D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工
35．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（）个月。
A．1 B．2 C．3 D．6
36．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。
A．随时解除 B．预告解除 C．经济性裁员 D．刑事性裁员
37．按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。'
A．企业工会代表企业职工B．企业每一名职工C．企业10名以上职工D．企业绝大部分职工
38．重大建设项目档案验收应在竣工验收（）个月前完成。
A．1 B．2 C．3 D．4
39．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（）的滞纳金。
A．0.1‰ B．0.5‰ C．1‰ D．5‰
40．下列属于行政处罚的是（）。
A．没收财产 B．罚金 C．撤职 D．责令停产停业
41．施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（）。
A．重大责任事故罪 B．重大劳动安全事故罪
C．工程重大安全事故罪 D．以其他方式危害公共安全罪
42．下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（）。
A．收养关系 B．劳动合同 C．税款代扣合同 D．赠与合同
43．下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是（）。
A．合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用
B．提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效
C．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释
D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释
44．要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（）。
A．寄送的价目表 B．投标书 C．拍卖公告 D．招股说明书
45．甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（）的行为。
A．发出 B．撤回 C．撤销 D．变更
46．某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（）。
A．违约责任 B．侵权责任 C．缔约过失责任 D．行政责任
47．某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（）。
A．返还财产 B．赔偿损失 C．罚金 D．折价补偿
48．根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是（）。
A．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效
B．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年
C．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果
D．超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同
49．某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（）。
A．附条件合同，条件成就合同解除 B．附条件合同，条件成就合同生效
C．附期限合同，期限届满合同解除 D．附期限合同，期限届满合同生效
52．甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（）。
A．刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求 B．刘某可以通过仲裁方式行使代位权
C．刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担 D．代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭
53．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（）。
A．施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误
B．因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误
C．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加
D．由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付
54．建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）。
A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书 B．双方签收的仲裁调解书
C．人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书 D．双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书
55．民事诉讼的证据不包括（）。
A．书证 B．物证 C．视听资料 D．科学实验
56．根据《民事诉讼法》规定，（）可以作为民事诉讼证人。
A．本案审判员 B．涉及本案的鉴定人员 C．本案原告诉讼代理人 D．本案被告的亲属
57．对民事诉讼的基本特征表述正确的是（）。
A．当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权 B．除简易程序外均采用合议庭制
C．所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开 D．一个案件须由两级人民法院审理才告终结
58．下列关于诉讼管辖的表述正确的是（）。
A．第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖
B．建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖
C．受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院
D．房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则
59．当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（）。
A．陈述事实、参加辩论 B．承认、放弃、变更诉讼请求
C．进行和解 D．提起反诉或上诉
60．下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（）。
A．仲裁委员会由当事人自主选定
B．仲裁委员会是人民法院的下属事业单位
C．仲裁审理以公开审理为原则 D．对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
61．根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有（）。
A．建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书 B．人民法院对保全财产予以查封
C．监察机关给予机关工作人员降级处分 D．建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解 E．行政拘留
62．根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（）。
A．在法律面前一律平等 B．有言论、出版、游行和示威的自由 C．有宗教信仰的自由 D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权 E．有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利
63．下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（）。
A．建设工程施工合同中的工程价款 B．建设工程施工合同中的建筑物 C．建材买卖合同中的建筑材料
D．建设工程勘察合同中的勘察行为 E．建设工程设计合同中的施工图纸
64．国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（）方式设立。
A．出租 B．出让 C．划拨 D．抵押 E．转让
65．根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（）。
A．北京故宫修缮工程B．长江汛期抢险工程C．工地上的工人宿舍D．某私人投资工程 E．部队导弹发射塔
66．在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（）。
A．银行保函 B．银行承兑汇票 C．企业连带责任保证 D．现金 E．实物
67．按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（）。
A．联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议 B．交纳投标保证金超过规定数额
C．投标人是响应招标、参加投标竞争的个人 D．投标人在开标后修改补充投标文件
E．投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应
68．生产经营单位保证安全生产必须的资金由（、）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。
A．公司董事会 B．公司法定代表 C．个人经营的投资人 D．公司股东 E．公司工会
71．建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。
A．同时规划B．同时设计 C．同时施工D．同时竣工验收E．同时投产使用
72．下列属于承担民事责任的方式是（）。
A．赔偿损失 B．返还财产 C．支付利息 D．支付违约金 E．支付定金
73．下列关于承诺的表述中，正确的有（）。
A．受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交 B．承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力
C．承诺一经送达要约人即发生法律效力 D．撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人
．
E．承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出
74．对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（），撤销权消灭。
A．自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的 B．自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的 C．自知道或者应当知道撤销事由之司起一年内没有行使撤销权的
D．知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的 E．知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的 75．致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（）。
A．发包人严重拖欠工程价款 B．发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准
C．发包人坚决要求工程设计变更 D．项目经理与总监理工程师积怨太深
E．要求承担保修责任期限过长
76．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是（）。
A．建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格
B．施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔
C．由此延误的工期由施工单位承担违约责任 D．只要双方协商一致且不违反区强制性标准，可以变更施工工艺
E．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更
77．6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，买方予以签收。下列说法正确的是（）。
A．买卖合同是主合同，定金合同是从合同 B．买卖合同自6月10日成立 C．买卖合同自6月1日成立
D．若卖方不能交付货物，应返还50万元 E．若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元
78．根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需要举证证明的事实有（）。
A．太阳自东方升起，自西方落下 B．人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险
C．人所共知的某企业偷工减料 D．已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实
E．已被人民法院生效裁判所确认的事实
79．根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，的情形包括（）。
A．约定的仲裁协议无效 C．适用法律确有错误 B．仲裁事项超越法律规定的仲裁范围
D．原仲裁机构被撤销
E．申请人死亡对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决 80．我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（）。
A．只有注册以后才能执业 B．一次注册终生有效 C．均需接受继续教育 D．不得同时注册于两家不同的单位 E．均有各自的职业范围
2010年二级建造师考试《法规及相关知识》真题及答案解析
一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）
A．中断 B．中止 C．终止 D．届满
【答案】A
【解析】《民法通则》第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼。当事人一方提了要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效时间重新计算。本题属于因乙单位向甲单位提出支付请求而中断的情形。
2.二级注册建造师注册证书有效期为（）年。
A．1 B．2 C．3 D．4
【答案】C
【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。初始注册证书与执业印章有效期为3年，延续注册的。注册证书与执业印章有效期也为3年，变更注册的、变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。
3.下列规范性文件中，效力最高的是（）。
A．行政法规 B．司法解释 C．地方性法规 D．行政规章
【答案】A
【解析】行政法规的效力低于宪法和法律，地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规；行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，效力低于法律，行政法规，最高人民法院对于法律的系统性解释文件和对法律适用的说明，对法院审判有约束力。具有法律规范的性质。在司法实践中具有重要的地位和作用。
4.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。
A．合同 B．侵权 C．不当得利 D．无因管理
【答案】D
【解析】无因管理是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。
5.根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自（）时设立。
A．合同签订 B．备案 C．交付 D．登记
【答案】D
【解析】《物权法》规定了可以在建工程作为抵押物，同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。
6.下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。
A．初始注册 B．年检注册 C．变更注册 D．增项注册
【答案】B
【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。
7.某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的（）%。
A．20 B．30 C．40 D．50
【答案】B
【解析】《建筑工程施工许可管理办法》第4条规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
8.根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是（）。
A．正在建造的航空器 B．土地所有权 C．生产原材料 D．荒地承包经营权
【答案】B
【解析】我国土地所有权属于国家，不得抵押，但土地使用权可以抵押。
9.我国建筑业企业资质分为（）三个序列。
A．工程总承包，施工总承包和专业承包 B．工程总承包，专业分包和劳务分包
C．施工总承包，专业分包和劳务分包 D．施工总承包，专业承包和劳务分包
【答案】D
【解析】建筑业企业资质分为施工总承包，专业承包和劳务分包三个序列。施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。
10.根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（）承揽工程。
A．可以超越本企业资质等级许可的业务范围 B．可以另一个建筑施工企业的名义
C．只能在本企业资质等级许可的业务范围内 D．可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书
【答案】C
【解析】承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承担工程，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承担工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书，营业执照，以本企业的名义承担工程。
11.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。
A．可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人
B．不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件
C．须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件
D．撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收
【答案】A
【解析】投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
12.根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（）公开进行。
A．任意时间B．投标有效期内C．提交投标文件截止时间的同一时间 D．提交投标文件截止时间之后三日内
【答案】C
【解析】开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预告确定的地点。
13.下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（）。
A．审查投标人资格 B．编制标底 C．组织开标 D．进行评标
【答案】D
【解析】D项，评标应由招标代理机构组织评标委员会进行
14.根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这一规定属于安全生产保障措施中的（）。
A．组织保障措施 B．管理保障措施 C．经济保障措施 D．技术保障措施
【答案】B
【解析】生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这是设备的日常管理工作，属于管理保障措施中的物力资源管理范围。
15.书面评标报告作出后，中标人应由（）确定。
A．评标委员会 B．招标人 C．招标代理机构 D．招标投标管理机构
【答案】B
【解析】评标委员会提出书面评标报告后，招标人应根据提供的书面评标报告确定中标人
16.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和（）标准。
A．建设单位要求适用的 B．监理单位制定的 C．工程建设推荐的 D．工程建设行业
【答案】A
【解析】《建设工程安全生产管理条例》第14条规定：“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准”在实践中可能会存在合同中约定的标准高于强制性标准的情况，那时监理单位就不仅要审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否违法了，还要看一看是否违约，若违约也不能批准施工单位的施工组织设计。
17.工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（）支付。
A．建设单位 B．总承包单位 C．分包单位 D．总承包和分包单位共同
【答案】B
【解析】意外伤害保险费由施工单位支付，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费，分包单位的从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是由总承包单位支付的。
18.在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由（）承担。
A．总承包单位 B．使用设备的分包单位 C．具有相应资质的单位 D．设备出租单位
【答案】C
【解析】根据施工起重机械和自升式架设设施的安全管理，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。
19.下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（）。
A．在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证
B．依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费
C．施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
D．有保证工程质量和安全的具体措施
【答案】B
【解析】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条，将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：1.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；2.保证本单位安全生产条件所需资金的投入；3.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；4.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；5.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；6.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；7.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；8.施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；9.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；10.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位，环节的预防，监控措施和应急预案；9.有生产安全事故应急救援预案，应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；10.法律、法规规定的其他条件。
20.根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为（）年。
A．1 B．2 C．3 D．4
【答案】C
【解析】《安全生产许可证条例》第9条规定，“安全生产许可证的有效期为3年，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年”
21.某工地发生了安全事故，造成3人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（）。
A．特别重大 B．重大 C．较大 D．一些
【答案】C
【解析】根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：1.特别重大故事。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；3.较大事故。是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；4.一般事故。是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，这里所称的“以上”包括本数，所称“以下”不包括本数。
22.依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在（）时，应当向建设单位出具质量保修书。
A．工程价款结算完毕 B．施工完毕 C．提交工程竣工验收报告 D．竣工验收合格
【答案】C
【解析】《建设工程质量管理条例》第39和第2款规定，“建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任”
23.某工程设计文件需要作重大修改，则（）。
A．设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用 B．设计单位可直接进行修改
C．应由建设单位报原审批机关批准 D．须开专家论证会后，设计单位方可修改
【答案】C
【解析】建设工程勘察，设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报原审批机关批准后，方可修改
24.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由（）组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。
A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．设计单位
【答案】A
【解析】工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定
25.由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（）。
A．国家标准 B．行业标准 C．地方标准 D．企业标准
【答案】B
【解析】《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，《标准化法》第6条规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。
26.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。
A．10 B．15 C．20 D．30
【答案】B
【解析】在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声的污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县及以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称，施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
27.以下关于建筑节能的说法，错误的是（）。
A．企业可以制定严于国家标准的企业节能标准 B．国家实行固定资产项目节能评估和审查制度
C．不符合强制性节能标准的项目不得开工建设
D．省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准
【答案】D
【解析】建筑节能的国家标准，行业标准由国务院建设主管部门组织制定，并依照法定程序发布，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际情况，制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准，并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案，国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。
28.建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送（）审核，未经审核或经审核不合格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。
A．建设行政主管部门 B．公安消防机构 C．安全生产监管部门 D．规划行政主管部门
【答案】B
【解析】按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核；未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。
29.某建筑企业的劳动争议调解委员会应由（）组成。
A．企业的法定代表人与劳动行政部门的代表 B．企业的工会代表与劳动行政部门的代表
C．企业的职工代表和企业代表 D．企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表
【答案】C
【解析】企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定，企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。
30.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在（）的期间范围内确定。
A．15日 B．1个月 C．2个月 D．3个月
【答案】B
【解析】劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。
31.非全日制用工报酬结算支付周期最长为（）
A．7天 B．15天 C．20天 D．30天
【答案】B
【解析】非全日制用工是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工形式，非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过15日。
32.工程建设强制性标准由（）负责解释。
A．国家质量监督检验检疫总局 B．国务院建设行政主管部门
C．省级人民政府建设行政主管部门 D．工程建设标准批准部门
【答案】D
【解析】工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责，有关标准具体技术内容的解释，工程建设标准批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。
33.根据《税收征收管理法》规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。
A．万分之五 B．千分之五 C．万分之三 D．千分之三
【答案】A
【解析】根据《税收征收管理法》的有关规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。
34.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（）
A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌 B．某施工单位未按照合同约定工期竣工
C．因台风导致工程损害 D．某工程存在质量问题
【答案】A
【解析】建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物，悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人的损害的，属于特殊侵权行为，它的所有人或者管理人应当承担民事责任，但能够证明自己没有过错的除外。
35.按照行政处罚法的规定，（）可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
A．法律 B．行政法规 C．部门规章 D．地方性法规
【答案】B
【解析】根据行政处罚法的规定，法律可以设定各种行政处罚，限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定；行政法规可以设定除了限制人身自由以外的行政处罚；地方性法规可以设定除限制人身自由，吊销企业营业执照以外的行政处罚；国务院部、委员会制定的规章，省、自治区、直辖市人民政府和省、自治区人民政府所在地的市人民政府以及经国务院批准的较大的市人民政府制定的规章可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚，罚款的数额分别由国务院和省级人大及其常委会加以规定；除此之外，其他规范性文件均不得设定行政处罚。
36.根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于（）。
A．双务合同 B．有偿合同 C．实践合同 D．要式合同
【答案】C
【解析】诺成合同是指当事人各方的意思表示一致即告成立的合同，如委托合同、勘察、设计合同等，实践合同，又称要物合同是指除双方当事人的意思表示一致以后，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同，定金合同等。
37.从性质上讲，施工企业的投标行为属于（）。
A．要约 B．要约邀请 C．承诺 D．询价
【答案】A
【解析】要约的概念，要约是希望和他人订立合同的意思表示。可见，要约是一方当事人以缔结合同为目的，向对方当事人所作的意思表示。
38.下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是（）。
A．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人 B．撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人
C．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人 D．撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人
【答案】C
【解析】承诺到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人，即在承诺通知到达要约人之前到达要约人，所以此时承诺可以撤回。
39.缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为（）
A．前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段 B．前者须主观故意，后者须主观过失
C．前者是侵权责任，后者是合同责任 D．前者无须约定，后者须有约定
【答案】
【解析】缔约过失责任是指一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使合同不成立，或者虽已成立但被确认无效或被撤销时，造成确信该合同有效成立的当事人信赖利益损失，而依法应承担的民事责任，这种责任主要表现为赔偿责任，其一般发生在订立合同阶段，这是违约责任与缔约过失责任的显著区别。
40.甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，下列表述正确的是（）。
A．该供货合同成立 B．该供货合同已生效 C．该供货合同效力特定 D．该供货合同未成立
【答案】D
【解析】乙的回函对标的数量做出了实质性变更，应视为新要约，甲未作表示，即没有发出承诺，故合同不成立。
41.某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（）
A．无效 B．有效 C．效力特定 D．失效
【答案】B
【解析】无处分权人只能对财产享有占有、使用权，无处分权人处分他人财产与相对人订立的合同，经权利人追认或者无权处分权人订立合同后取得处分权的，该合同有效。
42.甲乙采购合同约定，甲方交付20%定金时，采购合同生效，该合同是（）
A．附生效时间的合同 B．附生效条件的合同 C．附解除条件的合同 D．附终止时间的合同
【答案】B
【解析】附条件合同是指在合同中约定了一定的条件，并且把该条件的成就或者不成就作为合同效力发生或者消灭的根据的合同，根据条件对合同效力的影响，可将所附条件分为生效条件和解除条件。
43.在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商逐暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货，则供应商的行为属于行使（）
A．同时履行抗辩权 B．先履行抗辩权 C．不安抗辩权 D．先诉抗辩权
【答案】C
【解析】不安抗辩权是指先履行合同的当事人一方因后履行合同一方当事人欠缺履行或信用，而拒绝履行合同的权利。
44.根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权。
A．1 B．2 C．5 D．20
【答案】A
【解析】《合同法》第75条规定：“撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭”
45.根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为
A．变更 B．重新协定 C．原则上变更 D．未变更
【答案】B
46.合同的权利义务终止，不影响合同中（）条款的效力。
A．履行时间 B．履行地点 C．争议解决 D．质量检验
【答案】C
【解析】合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款（如仲裁条款）的效力。
47.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（）条款。
A．应当适用违约金 B．应当适用定金 C．可以选择适用违约金或者定金 D．可以同时适用违约金和定金
【答案】C
【解析】违约金存在于主合同之中，定金存在于从合同之中，它们可能单独存在，也可能同时存在，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。
48.主债权债务合同无效，担保合同（），但法律另有规定的除外。
A．仍然有效 B．无效 C．在担保期间内有效 D．效力待定
【答案】B
【解析】担保是伴随着主债务的产生而产生的，因此，我们将担保合同称为从合同，而与之相对应的约定主债务的合同则称为主合同，主合同中的债务人如果履行了主债务，则主合同消失，相应的从合同也就自然消失了。
49.以下不属于民事纠纷处理方式的是
A．当事人自行和解 B．行政复议 C．行政机关调解 D．商事仲裁
【答案】B
【解析】建设工程民事纠纷的处理方式主要有四种，分别是和解、调解、仲裁、诉讼。
50.下列纠纷、争议中，适用于《仲裁法》调整的是（）
A．财产继承纠纷 B．劳动争议 C．婚姻纠纷 D．工程款纠纷
【答案】D
【解析】在我国，《中华人民共和国仲裁法》是调整和规范仲裁制度的基本法律，但《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷、仲裁、劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受《仲裁法》的调整”此外，根据《仲裁法》第3条的规定，下列纠纷不能仲裁： 1.婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷；2.依法应当由行政机关处理的行政争议。
51.下列选项中，对调解的理解错误的是（）
A．当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书 B．仲裁调解生效后产生执行效力
C．仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解 D．法院在强制执行时不能制作调解书
【答案】C
【解析】仲裁调解是指仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式，仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。
52.在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是（）的事实。
A．请求实体权益 B．免除自己法律责任 C．主张程序违法 D．对方承认
【答案】D
【解析】诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，对下列事实当事人无需举证证明：1.众所周知的事实；2.自然规律及定理；3.根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则能推定出的另一事实；4.已为有效公正文书所证明的事实。
53.根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（）
A．保证 B．抵押 C．留置 D．定金
【答案】A
【解析】保证是以保证人的保证承诺作为担保的，签订保证合同时并不涉及具体的财物，当债务人不能依主合同的约定清偿债务时，保证人负有代为清偿债务责任。
54.民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有（）
A．当事人代表 B．第三人 C．鉴定人 D．代理律师
【答案】A
【解析】民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动，诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。
55.当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（）人民法院提出书面异议
A．原审 B．负责执行的 C．原告所在地 D．被告所在地
【答案】B
【解析】当事人、利害关系人认为执行和为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议，当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回，当事人、利害关系人对规定不服的，可以自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院申请复议。
56.当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）
A．仲裁委员会决定 B．合同履行地中级人民法院裁定
C．被告所在地中级人民法院裁定 D．仲裁委员会所在地中级人民法院裁定
【答案】D
【解析】当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方以仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖，当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。
57.在下列选项中，不属于要式合同的是（）
A．建设工程设计合同 B．企业与银行之间的借款合同
C．法人之间签订的保证合同 D．自然人之间签订的借款合同
【答案】D
【解析】要式合同是法律或当事人必须具备特定形式的合同，例如，建设工程合同应当采用书面形式，就是要式合同，不要式合同是指法律或当事人不要求必须具备一定形式的合同，实践中，以不要式合同居多。
58.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出
A．三个月 B．六个月 C．一年 D．二年
【答案】B
【解析】仲裁裁决作出后，撤销仲裁裁决必须在法定的期限内提出撤销申请，我国仲裁法规定，当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。
59.在依法必须进行招标的工程范围内，对于委托监理合同，其单项合同估算价最低金额在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
A．50 B．100 C．150 D．200
【答案】A
【解析】《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的必须招标的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：1.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；3.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；4.单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
60.在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（）
A．建筑材料进场 B．建筑设备安装 C．隐蔽工程验收 D．工程竣工验收
【答案】D
【解析】工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工，未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
61.根据合同中的规定，建筑施工合同中约定出现因（）时免除自己责任的条款，该免责条款无效
A．合同履行结果只有对方受益 B．不可抗力造成对方财产损失 C．履行合同造成对方人身伤害
D． 对方不履行合同义务造成损失 E． 故意或重大过失造成对方财产损失
【答案】CE
【解析】合同中可以约定在一方违约的情况下免除其责任的条件，这个条款称为免责条款，免责条款并非全部有效。《合同法》第53条规定，合同中的下列免责条款无效：1.造成对方人身伤害的；2.因故意或者重人过失造成对方财产损失的
62.建设工程竣工验收应当具备（）等条件
A．完整的技术档案资料和施工管理资料 B．工程所用的主要建筑材料，建筑构配件和设备等进场试验报告
C．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件 D．已付清所有款项
E．有施工单位签署的工程保修书
【答案】ABCE
【解析】建设工程竣工验收是施工全过程的最后一道程序，是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益，检验设计和施工质量的重要环节，建设工程竣工验收应当具备的条件有：1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2.有完整的技术档案和施工管理资料；3.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告；4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；5.有施工单位签署的工程保修书
63.建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时（）
A．立项 B．审批 C．设计 D．施工 E．投产使用
【答案】CDE
【解析】所谓环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
64.根据《劳动合同法》规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是
A． 在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的 B．在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的 C．劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的
D．女职工在产期的E．因工负伤被确认丧失劳动能力的 【答案】ABDE
【解析】用人单位不得解除劳动合同的情形有：1.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；2.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；3.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内；4.女职工在孕期、产期、哺乳期的；5.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；6.法律、行政法规规定的其他情形
65.下列属于投标人之间串通投标的行为是（）
A． 招标人在开标前开启投标文件，并将投票情况告知其他投标情况告知其他投标人
B．投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C．投标人在投标时递交虚假业绩证明 D．投标人与招标人商定，在投票时压低标价，中标后再给投标人额外补偿 E．投标人无进行内部竞价，内定中标人后再参加投标
【答案】ADE
【解析】《工程建设项目施工招标投标办法》第47条规定，招标人与投标人串通投标行为包括：1.招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；2.招标人向投标人泄露标底；3.招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；4.招标人预先内定中标人；5.其他串通投标行为
67.发包人具有下列（）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。
A．未按约定支付工程价款的 B．提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准的 C．施工现场安装摄像设备全程监控 D．施工现场安排大量人员 E．不履行合同约定的协助义务的 【答案】ABE
【解析】发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：1.未按约定支付工程价款的；2.提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准的；3.不履行合同约定的协助义务的，上述三种情形均属于发包人违约。因此，合同解除后，发包人还要承担违约责任。
68.按照合同法的规定，债权人转让权利应当通知债务人，债权人转让权利的通知（）
A．不得自行撤销 B．有权自行撤销 C．经受让人同意可以撤销 D．经债务人同意可以撤销E．定金
【答案】AC
【解析】根据合同法第八十条的规定，债权人转让权利的，应当通知债务人，未经通知，该项转让对债务人不发生效力，债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。
69.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有（）
A．继续履行 B．采取补救措施 C．赔偿损失 D．支付违约金 E．定金
【答案】ABC
【解析】《合同法》第107条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
70.当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有（）
A．建筑工程法规 B．建筑材料检验报告 C．工程竣工验收现场录像
D．双方往来的电子邮件 E．代理意见
【答案】AE
【解析】民事诉讼证据包括七种证据形式，即书证，物证，视听资料，证人证言，当事人陈述，鉴定结论，勘验笔录。
71.某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有（）
A．诉讼终结 B．当事人解除委托 C．代理人辞去委托 D．委托代理人死亡 E．委托代理人有过错
【答案】ABCD
【解析】委托代理权可以因诉讼终结，当事人解除委托、代理人辞去委托、委托代理人死亡或丧失行为能力而消灭。
72.商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行
A．作出裁决的仲裁委员会 B．申请人依据地的中给人民法院 C．被执行人住所地的中给人民法院
D．仲裁委员会所在地的中级人民法院
E．被执行财产所在地的中级人民法院
【答案】CD
【解析】《仲裁法解释》第二十九规定，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被除数执行的财产在地的中级人民法院管辖。
73.人民法院审理行政案件，审判庭组成符合法律规定的是（）
A．审判员独任 B．审判员、书记员 C．审判员三人以上单数
D．审判员、陪审员三人以上单数 E．陪审员三人以上单数
【答案】CD
【解析】人民法院审理行政条件，由审判员组成合议庭，或者由审判员、陪审员组成合议庭，合议庭成员，应当是3人以上的单数。
74.根据《物权法》的相关规定，将（）作为抵押物的，其抵押权自登记时设立
A．交通运输工程 B．正在施工匠建筑物 C．生产设备、原材料
D．正在加工的工程模板 E．建设用地使用权
【答案】BD
【解析】《物权法》规定了可以在建设工程作为抵押物。同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。
75.建设单位的安全责任包括（）
A．向施工单位提供地下管线资料 B．依法履行合同 C．提供安全生产费用
D．不推销劣质材料设备 E．对分包单位安全生产全面负责
【答案】ABCD
【解析】建设单位的安全责任主要包括：①向施工单位提供资料的责任；②依法履行合同的责任；③提供安全生产费用的责任；④不得推销劣质材料设备的责任；⑤提供安全施工措施资料的责任；⑥对拆除工程进行了备案的责任。
76.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由（）
A．总承包单位单独向建设单位承担责任 B．分包单位单独向建设单位承担责任
C．总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任 D．总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任
E．分包单位向总承包单位承担责任
【答案】AE
【解析】建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其他分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
77.下列违约责任承担方式可以并用的有（）
A．赔偿损失与继续履行 B．实际发行与解除合同 C．定金与支付违约金
D．赔偿损失与修理、重作、更换 E．违约金与解除合同
【答案】ABDE
【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款
78.为保证案件的公正处理，民事诉讼规定了回避制度，下列人员中（）若与审理的案件有利害关系，应当回避
A．法院的书记员 B．勘验人 C．鉴定人 D．出庭的证人 E．被告方的诉讼代理人
【答案】ABC
【解析】根据《民事诉讼法》第45条规定，审判人员，书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请回避；①是本案当事人或者当事人，诉讼代理人的近亲属；②与本案有利害关系；③与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。
79.仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以
A．请求仲裁庭根据和解协议制作调解书 B． 请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书
C．撤回仲裁申请书 D．请求强制执行 E． 请求法院判决
【答案】BC
【解析】仲裁和解是指仲裁当事人通过协商，自行解决已提交仲裁的争议事项的拓为。《仲裁法》规定，当事人早班仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。如果当事人撤回仲裁申请后反悔的，则可以仍根据原仲裁协议申请仲裁，仲裁调解，是指在仲裁庭的主持下，仲裁当事人在自愿协商，互谅互让基础上达成协议从而解决纠纷的和中制度。
80.可以提起行政复议的事项包括（）
A．行政处罚 B．行政强制措施 C．行政处分 D．行政机关对民事纠纷作出的调解
【答案】ABC
【解析】根据《行政复议法》第六条的规定，当事人可以申请复议的情形通常包括：①行政处罚；②行政强制措施；③行政许可；④认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的；⑤认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；⑥认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。
第三篇：2016二级建造师真题
一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1、某住宅楼位于实行建筑高度控制区内，其室外地面标高为-0.3m，屋面面层标高为24.0m，女儿墙顶标高为25.2m，出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m，则该工程的建筑高度为（）m。A、25.5 B、26.7 C、27.9 D、24.3
2、下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中，影响最小的是（）。A、箍筋 B、配筋率 C、混凝土强度 D、截面形式
3、钢筋的塑性指标通常用（）表示 A.屈服强度 B.抗压强度 C.伸长率 D.抗拉强度
4、普通砂浆的稠度越大，说明砂浆的（）A.保水性越好 B.粘结力越强 C.强度越小 D.流动性越大
5、楼层测量放线最常用的距离测量方法是（）A.钢尺量距 B.经纬仪测距 C.水准仪测距 D.全站仪测距
6、通常情况下，向施工单位提供施工现场地内地下管线资料的单位是（）A.勘察单位 B.建设单位 C.设计单位 D.监理单位
7、当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时，其钢筋代换的原则是（）代换。A、等面积 B、等数量 C、等刚度 D、等强度
8、有抗震要求的钢筋混凝土框架结构，其楼梯的施工缝宜留置在（）。A、任意部位
B、梯段板跨度中部的1/3范围内 C、梯段与休息平台板的连接处 D、梯段板跨度端部的1/3范围内
9、钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为（）类。A、一 B、二 C、三 D、四
10、设计采用无粘接预应力的混凝土渠，其混凝土最低强度等级不应低于（）。A、C20 B、C30 C、C40 D、C50
11、防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高（）MPa。A、0.1 B、0.2 C、0.3 D、0.4
12、关于普通混凝土小型空心砌块的说法，正确的是（）。A、施工时先灌水湿透 B、生产时的底面朝下正砌 C、生产时的底面朝天反砌 D、出场龄期14天即可砌筑
13、硅钙板吊顶工程中，可用于固定的吊扇的是（）。A、主龙骨 B、次龙骨 C、面板 D、附加吊杆
14、高大模板扣件式钢管支撑脚手架中，必须采用对接扣件连接的是（）。A、立杆 B、水平杆 C、竖向剪刀撑 D、水平剪刀撑
15、下列施工作业中，动火等级最低的是（）。A、钢构焊接 B、登高焊接 C、设备管道焊接 D、办公区大门焊接
16、我国消防安全的基本方针是（）。A、预防为主、防消结合、专项治理 B、预防为主、防消结合、综合治理 C、安全第一、预防为主、专项治理 D、安全第一、防消结合、综合治理
17、自行设计的施工现场临时消防干管直径不应小于（）mm。A、50 B、75 C、100 D、150
18、房屋建筑工程在保修期内出现质量缺陷，可向施工单位发出保修通知的•••（缺）A、建设单位 B、设计单位 C、监理单位 D、政府主管部门
19、砌体施工质量控制等级分为（）个等级。A、一 B、二 C、三 D、四
20、关于建筑节能工程施工质量验收的说法，正确的有（）。A、建筑节能工程是单位工程的一个分部工程 B、建筑节能工程是单位工程的一个分项工程 C、一般工程可不进行围护结构节能构造实体检验 D、节能验收资料不需单独组卷
二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
21、下列装饰装修施工事项中，所增加的荷载属于集中荷载的有（）。A、在楼面加铺大理石面层 B、封闭阳台
C、室内加装花岗岩罗马柱 D、悬挂大型吊灯 E、局部设置假山盆景
22、可以组织基坑验槽的人员有（）。A、设计单位负责人 B、总监理工程师 C、施工单位负责人 D、建设单位项目负责人 E、勘察单位负责人
23、控制大体积混凝土温度裂缝的常见措施有（）。A、提高混凝土强度 B、降低水胶比 C、降低混凝土入模温度 D、提高水泥用量 E、采用二次抹面工艺
24、露天料场的搅拌站在雨后拌制混凝土时，应对配合比中原材料重量进行调整的有（）。A、水 B、水泥 C、石子 D、砂子 E、粉煤灰
25、关于卷材防水层搭接缝的做法，正确的有（）。A、平行屋脊的搭接缝顺流水方向搭接 B、上下层卷材接缝对齐 C、留设于天沟侧面 D、留设于天沟底部 E、搭接缝口用密封材料封严
26、下列隔墙类型中，属于轻质隔墙的有（）A、空心砌块墙 B、板材隔墙 C、骨架隔墙 D、活动隔墙 E、加气混凝土墙
27、经审批的施工组织设计应报送或发放的单位有（）A、勘察单位 B、监理单位 C、设计单位 D、施工企业技术部门 E、劳务分包单位
28、混凝土搅拌运输车到达工地后，混凝土因坍落度损失不能满足施工要求时，可以在现场添加（）进行二次搅拌，以改善混凝土施工性能。A、自来水
B、原水胶比的水泥浆 C、同品牌的减水剂 D、水泥砂浆 E、同品牌的缓凝剂
29、下列工程的施工方案中，必须组织专家论证的有（）。A、采用滑膜的模板工程 B、采用爆破拆除的工程
C、搭设高度3m的满堂支撑脚手架工程 D、高度40m的落地式钢管脚手架工程 E、开挖深度8m的基坑土方开挖工程
30、在施工现场的下列场所中，可以使用36v电压照明的有（）。A、人防工程 B、锅炉内 C、特别潮湿环境
D、照明灯具离地高度2.0m的房间 E、有导电灰尘环境
三、案例分析题（共4题，每题20分）
（一）背景资料
某高校新建新校区，包括办公楼、教学楼、科研中心，后勤服务楼、学生宿舍等多个单体建筑，由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。其中，科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构，地上十层，地下二层，建筑檐口高度45米，由于有超大尺寸的特殊设备，设置在地下二层的试验室为两层通高；结构设计图纸说明中规定地下室的后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件一；施工单位进场后，针对群体工程进度计划的不同编制对象。施工单位分别编制了各种施工进度计划，上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。
事件二；施工单位针对两层通高试验室区域单独编制了模板及支架专项施工方案，方案中针对模板整体设计有模板和支架选型、构造设计、荷载及其效应计算，并绘制有施工节点详图。监理工程师审查后要求补充该模板整体设计必要的验算内容。
事件三；在科研中心工程的后浇带施工方案中，明确指出：（1）梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕；（2）在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落入物料；（3）两侧混凝土结构强度达到拆模条件后，拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板，两侧进行回顶，待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。监理工程师认为方案中上述做法存在不妥，责令改正后重新报审。针对后浇带混凝土填充作业，监理工程师要求施工单位提前将施工技术要点以书面形式对作业人员进行交底。事件四；主体结构验收后，施工单位对后续工作进度以时标网络图形式做出安排，如下图所示（时间单位：周）。
在第6周末时，建设单位要求提前一周完工，经测算工作Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ均可压缩一周（工作I不可压缩），所需增加的成本分别为8万元、10万元、4万元、12万元、13万元。施工单位压缩工序时间，实现提前一周完工。问题：
1.事件一中，按照编制对象不同，本工程应编制哪些施工进度计划？
2.事件二中，按照监理工程师要求，针对模板及支架施工方案中模板整体设计，施工单位应补充哪些必要验算内容？
3.事件三中，后浇带施工方案中有哪些不妥之处？后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有哪些？
4.事件四中，施工单位压缩网络计划时，只能以周为单位进行压缩，其最合理的方式应压缩哪项工作？需增加成本多少万元？(二)背景资料
某新建综合楼工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上一层，地上十层，建筑撞口高度45米，某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。在施工过程中，发生了下列事件： 事件一：根据施工组织设计的安排，施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台。项目土建施工员仅变质了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥，要求整改。
事件二：施工过程中，项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查，但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。
事件三：公司例行安全检查中，发现施工区域主出入通道处多种类型的安全警示牌布置混乱，要求项目部按规定要求从左到右正确排列。
事件四：监理工程师现场巡视时，发现五层楼层通道口和楼层邻边堆放有大量刚拆下的小型钢模版，堆放高度1.5m，要求项目部立即整改并加强现场施工管理。
事件五：公司按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59对现场进行检查评分，汇总表总得分为85分，但施工机具分项检查评分表得零分。问题：
1、事件一中，存在哪些不妥之处？并分别说明理由。
2、事件二中，项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查（至少列出四项）？
3、事件三中，安全警示牌通常都有哪些类型？各种类型的安全警示牌按一排布置时，从左到右的正确排列顺序是什么？
4、事件四中，按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80，对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些？
5、事件五中，按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59，确定该次安全检查评定等级，并说明理由。(三)背景资料
某学校活动中心工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上六层，地下二层，采用自然通风。在施工过程中，发生了下列事件：
事件一：在基础底板混凝土浇筑前，监理工程师督查施工单位的技术管理工作，要求施工单位按规定检查混凝土运输单。并做好混凝土扩展度测定等工作。全部工作完成并确认无误后，方可浇筑混凝土。
事件二：主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度、结构施工至四层时，施工单位进场一批72吨18螺纹钢筋，在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检，监理工程师认为取样组数不足。事件三：建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加，总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定，要求重新组织验收。
事件四：该工程交付使用7天后，建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染，在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测，在对室内环境的氨浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。问题：
1、事件一中，除已列出的工作内容外，施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作？
2、事件二中，施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目？通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨？监理工程师的意见是否正确？并说明理由。
3、事件三中，节能分部工程验收应由谁主持？还应有哪些人员参加？
4、事件四中，有哪些不妥之处？并分别说明正确说法。(四)背景资料
某建设单位投资新建办公楼，建筑面积8000m2，钢筋混凝土框架结构，地上八层，招标文件规定，本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标，A施工总承包单位中标，双方签订的工程总承包合同中约定：合同工期为10个月，质量目标为合格。在合同履行过程中，发生了下列事件中：
事件
一、A施工总承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。事件
二、A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工。A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位。
事件
三、A施工总承包单位对工程中标造价进行分析，费用情况如下：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，风险费260万元，规费64万元，税金218万元。
事件
四、A施工总承包单位按照风险管理要求，重点对某风险点的施工方案、工程机械等方面制定了专项策划，明确了分工、责任人及应对措施等管控流程。问题：
1、事件一中，A施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责？除交钥匙方式外，工程总承包方式还有哪些？
2、事件二中，哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理由。
3、事件三中，A施工总承包单位的中标造价是多少万元？措施项目费通常包括哪些费用？
4、事件四中，A施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险的哪个类型？施工风险管理过程中包括哪些方面？
第四篇：二级建造师2016真题
一、单项选择题
1.某住宅楼位于实行建筑高度控制区内，其室外地面标高为-0.3m，屋面面层标高为24.0m，女儿墙顶标高为25.2m，出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m，则该工程的建筑高度为()m。
A.24.3 B.25.5 C.26.7 D.27.0
2.下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中，影响最小的是()。
A.配筋率
B.箍筋
C.截面形式
D.混凝土强度
3.钢筋的塑性指标通常用()表示。
A.屈服强度
B.抗拉强度
C.伸长率
D.抗压强度
4.普通砂浆的稠度越大，说明砂浆的()。
A.保水性越好
B.强度越小
C.粘结力越强
D.流动性越大
5.楼层测量放线最常用的距离测量方法是()。
A.全站仪测距
B.经纬仪测距
C.水准仪测距
D.钢尺量距
6.通常情况下，向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是()。
A.勘察单位
B.设计单位
C.建设单位 D.监理单位
7.当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时，其钢筋代换的原则是()代换。
A.等强度
B.等面积
C.等刚度
D.等数量
8.有抗震要求的钢筋混凝土框架结构，其楼梯的施工缝宜留置在()。
A.梯段与休闲平台板的连接处 B.梯段板跨度端部的1/3范围内
C.梯段板跨度中部的1/3范围内 D.任意部位
9.钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度分为()类。
A.一
B.二
C.三
D.四
10.设计采用无粘接预应力的混凝土，其混凝土最低强度等级不应低于()。
A.C20 B.C30 C.C40 D.C50 11.防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高()MPa。
A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4
12.关于普通混凝土小型空心砌块的说法，正确的是()。
A.施工时先灌水湿透
B.生产时的底面朝下正砌
C.生产时的底面朝天反砌
D.出场龄期14天即可砌筑
13.硅钙板吊顶工程中，可用于固定的吊扇的是()。
A.主龙骨
B.次龙骨
C.面板
D.附加吊杆
14.高大模板扣件式钢管支撑脚手架中，必须采用对接扣件连接的是()。
A.立杆
B.水平杆
C.竖向剪刀撑
D.水平剪刀撑
15.下列施工作业中，动火等级最低的是()。
A.钢构焊接
B.登高焊接
C.设备管道焊接
D.办公区大门焊接
16.我国消防安全的基本方针是()。
A.预防为主、防消结合、专项治理
B.预防为主、防消结合、综合治理
C.安全第一、预防为主、专项治理
D.安全第一、防消结合、综合治理
17.自行设计的施工现场临时消防干管直径不应小于()mm。
A.50 B.75 C.100 D.150
18.【题干】房屋建筑工程在保修期内出现质量缺陷，可向施工单位发出保修通知的是()。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.政府主管部门
19.砌体施工质量控制等级分为()个等级。A.一 B.二 C.三 D.四
20.关于建筑节能工程施工质量验收的说法，正确的有()。
A.建筑节能工程是单位工程的一个分部工程
B.建筑节能工程是单位工程的一个分项工程
C.一般工程可不进行围护结构节能构造实体检验
D.节能验收资料不需单独组卷
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
21.下列装饰装修施工事项中，所增加的荷载属于集中荷载的有()。
A.在楼面加铺大理石面层 B.封闭阳台
C.室内加装花岗岩罗马柱 D.悬挂大型吊灯
E.局部设置假山盆景
22.可以组织基坑验槽的人员有()。
A.设计单位负责人 B.总监理工程师 C.施工单位负责人 D.建设单位项目负责人 E.勘察单位负责人
23.控制大体积混凝土温度裂缝的常见措施有()。
A.提高混凝土强度
B.降低水胶比
C.降低混凝土入模温度
D.提高水泥用量
E.采用二次抹面工艺
24.露天料场的搅拌站在雨后拌制混凝土时，应对配合比中原材料重量进行调整的有()。
A.水
B.水泥
C.石子
D.砂子
E.粉煤灰
25.关于卷材防水层搭接缝的做法，正确的有()。
A.平行屋脊的搭接缝顺流水方向搭接 B.上下层卷材接缝对齐
C.留设于天沟侧面 D.留设于天沟底部 E.搭接缝口用密封材料封严
26.下列隔墙类型中，属于轻质隔墙的有()。
A.板材隔墙 B.骨架隔墙
C.活动隔墙
D.加气混凝土墙
E.空心砌块墙
27.经审批的施工组织设计应报送或发放的单位有()。
A.监理单位
B.勘察单位
C.设计单位
D.施工企业技术部门 E.劳务分包单位
28.混凝土搅拌运输车到达工地后，混凝土因坍落度损失不能满足施工要求时，可以在现场添加()进行二次搅拌，以改善混凝土施工性能。
A.自来水
B.水泥砂浆
C.原水胶比的水泥浆
D.同品牌的减水剂
E.同品牌的缓凝剂
29.下列工程的施工方案中，必须组织专家论证的有()。
A.开挖深度8m的基坑土方开挖工程
B.搭设高度3m的满堂支撑脚手架工程
C.采用滑膜的模板工程
D.高度40m的落地式钢管脚手架工程
E.采用爆破拆除的工程
30.在施工现场的下列场所中，可以使用36V电压照明的有()。
A.人防工程
B.特别潮湿环境
C.锅炉内
D.有导电灰尘环境
E.照明灯距离地高度2.0m的房间
三、案例分析题
材料一
某高校新建新校区，包括办公室、教学楼、科研中心、后勤服务楼、学生宿舍等多个单位建筑。由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。其中，科研中心工程为现浇钢筋混凝土构架结构，地上十层，地下二层;建筑檐口高度45米，由于有超大尺寸的特殊试验设备，设置在地下二层的实验室为两层通高;结构设计图纸说明中规定地下式的后浇带需待住口结构封顶后才能封闭。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件一：施工单位进场后，针对群体工程进度计划的不同编制对象。施工单位分别编制了各种施工进度计划;上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。
事件二：施工单位针对两层通高实验室区域单独编制了模板及支架专项施工方案，方案中针对模板整体设计有模板和支架选型、构造设计、荷载及效应计算，并绘制有施工节点详图。建立工程师审查后要求补充该模板整体设计必要的验算内容。
事件三：在科研中心工程的后浇带施工方案中，明确指出：(1)梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕;(2)在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用模板遮盖防止落入物料;(3)两侧混凝土结构强度达到拆模条件后;拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板，两侧进行回顶，特主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土，监理工程师认为方案中上述做法存在不妥，责令改正后重新报审。针对后浇带混凝土填充作业，监理工程师要求施工单位提前施工技术要点，以书面形式对作业人员进行交底。
事件四：主体结构验收后，施工单位对后续工作进度以时标网络图形式做出安排，如下图所示(时间单位：周)。
在第6周末时，建设单位要求提前一周完工。经测算工作D、E、F、G、H均可压缩一周(工作1不可压缩)，所需增加的成本分别为8万元、10万元、4万元、12万元、13万元，施工单位压缩工序时间，实现提前一周完工。
问题
1.事件一中，按照编制对象不同，本工程应编制哪些施工进度计划?
2.事件二中，按照建立工程师要求，针对模板及支架施工方案中模板整体设计，施工单位应补充哪些必要验算内容?
3.事件三中，后浇带施工方案中有哪些不妥之处?后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有哪些?
4.事件四中，施工单位压缩网络计划时，只能以周围单位进行压缩，其最合理的方式应压缩哪项工作?需增加成本多少万元?
(二)背景资料
某新建综合楼工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上一层，地上十层，建筑檐口高度45米，某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件一：根据施工组织设计的安排，施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台。项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥，要求整改。
事件二：施工过程中，项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查，但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。
事件三：公司例行安全检查中，发现施工区域主出入通道口处多种类型的安全警示牌布置混乱，要求项目部按规定要求从左到右正确排列。
事件四：监理工程师现场巡视时，发现五层楼层通道口和楼层邻边堆放有大量刚拆下的小型钢模版，堆放高度1.5m，要求项目部立即整改并加强现场施工管理。
事件五：公司按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59对现场进行检查评分，汇总表总得分为85分，但施工机具分项检查评分表得零分。
问题：
1.事件一中，存在哪些不妥之处?并分别说明理由。
2.事件二中，项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查(至少列出四项)? 3.事件三中，安全警示牌通常都有哪些类型?各种类型的安全警示牌按一排布置时，从左到右的正确排列顺序是什么?
4.事件四中，按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80，对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些?
5.事件五中，按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59，确定该次安全检查评定等级，并说明理由。
(三)背景资料
某学校活动中心工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上六层，地下二层，采用自然通风。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件一：在基础底板混凝土浇筑前，监理工程师督查施工单位的技术管理工作，要求施工单位按规定检查混凝土运输单。并做好混凝土扩展度测定等工作。全部工作完成并确认无误后，方可浇筑混凝土。
事件二：主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度、结构施工至四层时，施工单位进场一批72吨18螺纹钢筋，在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检，监理工程师认为取样组数不足。
事件三：建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加，总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定，要求重新组织验收。
事件四：该工程交付使用7天后，建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染，在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测，在对室内环境的氨浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。
问题：
1.事件一中，除已列出的工作内容外，施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作?
2.事件二中，施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目?通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨?监理工程师的意见是否正确?并说明理由。
3.事件三中，节能分部工程验收应由谁主持?还应有哪些人员参加?
4.事件四中，有哪些不妥之处?并分别说明正确说法。
(四)背景资料
某建设单位投资新建办公楼，建筑面积8000m2，钢筋混凝土框架结构，地上八层，招标文件规定，本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标，A施工总承包单位中标，双方签订的工程总承包合同中约定：合同工期为10个月，质量目标为合格。
在合同履行过程中，发生了下列事件中：
事件
一、A施工总承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。
事件
二、A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工。A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位。
事件
三、A施工总承包单位对工程中标造价进行分析，费用情况如下：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，风险费260万元，规费64万元，税金218万元。
事件
四、A施工总承包单位按照风险管理要求，重点对某风险点的施工方案、工程机械等方面制定了专项策划，明确了分工、责任人及应对措施等管控流程。
问题：
1.事件一中，A施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责?除交钥匙方式外，工程总承包方式还有哪些?
2.事件二中，哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理由。
3.事件三中，A施工总承包单位的中标造价是多少万元?措施项目费通常包括哪些费用?
4.事件四中，A施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险的哪个类型?施工风险管理过程中包括哪些方面?
第五篇：2010注安真题
2010法规真题
单项选择题
1、同一层面的不同安全生产法律法规对同一层面的特殊规定时，应当采取的适用原则是（）。A、普通法优于特殊法原则 B、特殊法于普通法原则
C、以适用普通法为基本原则，以适用特殊法为例外原则 D、以适用特殊法为基本原则，以适用普通法为例外原则
2、按照我跑过法律有关规定，有权制定安全生产部门规章的国家机关是（）。
A、设区的市级以上人民各级政府 B、国务院有关部委
C、省、自治区、直辖市安全生产监督管理部门 D、全国人大及常委会
3、某机械制造企业委托具有相关资质的中介机构的专业技术人员为其提供安全生产管理服务。《依据安全生产法》，保证企业安全生产的责任由（）负责。A、专业技术人员 B、中介服务机构 C、专业技术人员和中介服务机构 D、机械制造企业
4、依据安全生产法，生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大安全生产事故时（），处15日一下拘留构成犯罪的，依法追究刑事责任。A、不立即组织抢救的 B、擅离职守的 C、逃匿的
D、不妥善保护现场的
5、依据安全生产法关于安全生产违法行为责任主体，下列说法中，正确的是（）。
A、责任主体包括生产经营单位及从业人员，不包括其他主体
B、责任主体包括生产经营单位、个体工商户和合伙组织，不包括国家机关工作人员
C、责任主体包括生产经营单位，不包括生产经营单位从业人员
D、责任主体包括政府及其及其有关部门工作以及生产经营单位及其从业人员中介机构及相关人员
6、依据《安全生产法》，全面负责领导安全生产工作，在各类重大、特大事故的应急救援工作中处于组织领导核心地位的是（）。A、各级人民政府
B、国务院安全生产监督管理部门 C、国家安全生产应急救援指挥中心 D、负有安全生产监督管理职责的部门
7.依据《安全生产法》，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应当承担的责任的，该协议无效，对生产经营单位（）。A、责令停止生产 B、责令停车整顿
C、要请人民政府予以关闭
D、主要负责人、个人经营的投资人给予罚款处罚
8、某市食品加工厂原有员工200人，因业务发展需要，又新增员工150人，依据《安全生产法》，该厂生产管理人员的配备符合要求的是（）。A、配备10名兼职安全生产管理人员
B、配备20名具有国家规定的相关专业技术人员作为兼职的安全生产管理人员。C、委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。
D、配备2名专职安全生产管理人员
9、某施工单位将自己的业务发包给不具备经营资质的施工队。在施工过程中，因施工队不注意施工安全防范导致在建工程基坑坍塌，造成1人死亡，2人重伤。依据《安全生产法》，下列关于此次事故伤亡赔偿责任的说法中正确的是（）。
A、由施工队承担赔偿责任 B、由施工单位项目部承担赔偿责任 C、由施工单位承担赔偿责任
D、由施工单位与施工队承担赔偿责任
10、《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人因安全生产责任事故受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚处罚完毕或者受处罚之日起，（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A、一 B、二 C、三 D、五
11、《安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立协议，应当说明有关保障从业人员（）等事项。以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。A、工资待遇、岗位津贴 B、劳动合同、休假制度 C、劳动安全、防止职业危害 D、聘用条件、解聘规定
12、《安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（）。A、安全使用标志 B、安全合格标志 C、安全警示标志 D、安全检验检测标志
13、《矿山安全法》规定，矿山企业必须从（）按照国家规定提取安全技术措施专项费用。A、企业营业额 B、矿产品销售额 C、企业利润 D、再生产投入
14、依据《矿山安全法》，矿山企业工会发现危及职工生命安全的情况时，有权采取的措施是（）。A、立即做出停止作业的决定 B、立即组织员工撤离危险现场
C、向矿山企业行政方面建议组织员工撤离危险现场 D、立即启动企业安全生产应急救援预案
15、依据《消防法》，按照国家建设安全消防技术需要进行消防设计的建设工程竣工时，建设应当向（）申请消防验收。
A、建设行政主管部门 B、公安机关消防机构 C、有相关资质的中介机构 D、安全生产监管部门
16、《消防法》规定，机关、政府、企业、事业单位应当对建筑消防措施，每（）至少进行一次全面检测，检测记录应当完整准确，存档备查。A、季度 B、半年 C、一年 D、二年
17、《道路交通安全法》规定，行驶最高速度低于（）公里的机动车，不得进入高速公路。A、70 B、75 C、80 D、85
18、某机动车与行人之间发生交通事故，机动车一方面有过错，依据《道路交通安全法》，下列关于机动车一方面在事故中赔偿责任的说法，正确的是（）。A、机动车一方不承担赔偿责任
B、机动车一方承担不超过百分之十的赔偿责任 C、机动车一方承担不超过百分之二十的赔偿责任 D、机动车一方承担主要赔偿责任
19、《刑罚》第139条规定，在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，清洁严重的，处三年以下有期徒刑或拘役；清洁特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。依据《最高人民法院，最高人民检察院关于办理危险矿山安全生产形势安监具体应用法律若干问题的解释》，下列情形中，应当认定为情节特别严重的是
A、导致事故后果扩大，增加死亡2人的 B、导致事故后果扩大，增加重伤5人的
C、采用命令方式阻止他人报告事故情况导致事故后果扩大的
D、导致事故后果扩大，导致经济损失260万的
20、依据《最高人民法院，最高人民检察院关于办理危险矿山安全生产形势安监具体应用法律若干问题的解释》，国家机关工作人员对不符合矿山法定安全生产条件的事项，应当予以批准或验收通过知识公共财产、国家和人民利益受到重大损失的安全生产犯罪属于（）。A、渎职罪 B、妨害公务罪 C、徇私枉法罪
D、重大劳动安全事故罪
21、某仓储公司叉车司机赵某，在火场从事搬运工作时，违反操作规程，超速驾驶，将在现场从事货物整理工作的陈某撞到在地，当场死亡。根据《刑法》有关安全生产犯罪的规定，对赵某应当按（）处理。A、重大劳动安全事故罪 B、交通肇事罪 C、重大责任事故罪 D、玩忽职守罪
22、某县安全生产监管局接到群众举报，反映一家烟花爆竹批发销售企业销售非法生产的烟花爆竹，执法人员现场检查中发现，该企业仓库内存放了非法生产的鞭炮30箱，烟花46箱，违法所得2万元，依据《行政处罚法》。就该事件对该企业最适当的处罚是
A、将该企业法人行事拘留15天 B、罚款20万元保留该企业经营许可证 C、给予严重警告，责令不得再次销售非法产品
D、没收所有非法产品、违法所得、并处以罚款和吊销经营许可证
23、行政处罚法针对不同违反行政管理的行为，设定了多种行政处罚下列处罚中，属于象征处罚的是（）。A、没收违法所得 B、没收非法财产 C、暂扣或者吊销执照 D、罚金
24、依据劳动法有关女职工劳动保护的特殊规定，用人单位不得安排女职工从事矿山井下，国家规定的（）体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。A、第一级 B、第二级 C、第三级 D、第四级
25、《劳动法》明确规定的未成年工是指（）的劳动者。A、年满15周岁，不满17周岁 B、年满16周岁，不满18周岁 C、年满15周岁，不满20周岁 D、年满18周岁，不满20周岁
26、依据《职业病防治法》，任何单位和个人不得生产、经营、（）和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备和材料。A、出口 B、储运 C、进口 D、运输
27、依据《职业病防治法》，建设项目在（）前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。A、可行性论证 B、设计规划 C、建设施工 D、竣工验收
28、依据《职业病防治法》，下列关于职业病病人依法享受的职业病待遇的说法中，错误的是（）。
A、用人单位应当按照国家有关规定，安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查
B、用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位并妥善安置
C、用人单位对从事接触职业病危害作业的劳动者应当给予岗位津贴
D、职业病病人变动工作单位，其依法享有的职业病待遇应当进行相应调整
29、煤矿安全检查档案，是煤矿安全监察机构履行安全检查职责，和行政执法工作中直接完成并处理完毕的，具有保存价值和各种文件材料的总称。依据《煤矿安全监察条例》，煤矿安全监察机构应当对（）监理煤矿安全监察档案。
A、事故多发地区的煤矿 B、近期发生事故的煤矿 C、国有重点煤矿 D、每个煤矿
30、依据《煤矿安全监察条例》，煤矿安全监察人员发现煤矿矿长和其他主管人员违章指挥工人或强令工人违章、冒险作业，应采取的措施是（）。A、责令限期改正或者停产整顿 B、责令停产整顿或者提请关闭煤矿
C、吊销煤矿安全生产许可证或者提请关闭煤矿 D、立即纠正或者责令立即停止作业
31、依据《国务院关于预防煤矿安全生产事故的特别规定》，被责令停产整顿的煤矿，应当制定整改方案，落实整改措施和安全技术规定，整改结束后要求恢复生产的，应当由（）组织验收。
A、县级以上人民政府负责行政工商管理的部门 B、县级以上人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门 C、县级以上人民政府负责国土资源管理的部门 D、所在地人民政府
32、煤矿安全监察部门在监督检查中，发现一煤矿存在多种违章违规作业情况，依据《国务院关于预防安全生产事故的特别规定》，下列情形中，应当提请当地人民政府对该煤矿予以关闭的是（）。A、超定员组织生产 B、使用淘汰的设备
C、1月内4次发现特种作业人员无证上岗 D、3各月内2次发现安全生产管理人员无证上岗
33、《建设安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将确保安全施工的措施报送建设工程所在地县级以上人口民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。A、15 B、30 C、45 D、60
34、《建设安全生产管理条例》规定，建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应由（）承担。A、设计单位 B、建设单位 C、施工单位 D、监理单位
35、依据《危险化学品安全管理条例》，负责进口化学品登记的部门是（）。A、商务部门 B、发展改革部门 C、环境保护部门 D、安全生产监管部门
36、《危险化学品安全管理条例》规定，剧毒化学品经营企业销售剧毒化学品，应当记录购买单位的名称、地址和购买单位的姓名、身份证号码以及所购剧毒化学品的品名、数量、用途，记录应当至少保存（）年。A、1 B、2 C、3 D、5
37、依据《危险化学品安全管理条例》，国家实行危险化学品登记制度，危险化学品生产、储运企业以及使用剧毒化学品和数量构成重大危险源的危险化学品的单位，应当向（）负责危险化学品登记的机构办理危险化学品登记。A、公安部门 B、质检部门 C、交通部门
D、安全生产监管部门
38、《民用爆炸物品安全管理条例》规定，申请从事民用爆炸物品销售的企业，应当向所在地（）递交申请书、可行性研究报告以及能够证明其符合规定条件的有关材料。A、省、自治区、直辖市人民政府安全生产监管部门 B、省、自治区、直辖市人民政府国防科技工业主管部门 C、设区的市人民政府安全生产监管部门 D、设区的市人民政府国防科技工业主管部门
39、依据《民用爆炸物品安全管理条例》，关于民用爆炸物品购买和销售的要求，下列说法中，正确的是（）。A、民用爆炸物品销售企业的《民用爆炸物品销售许可证》到工商行政管理部门办理工商登记后，方可销售民用爆炸物品
B、民用爆炸物品销售企业在办理工商登记后3日内，向所在地人民政府安全生产监管部门备案后，方可销售民用爆炸物品
C、民用爆炸物品销售企业凭《民用爆炸物品销售许可证》，可以销售本企业生产的民用爆炸物品
D、民用爆炸物品使用单位申请购买民用爆炸物品的，应当向所在地公安机关提出购买申请
40、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用对使用的特种设备至少（）进行一次全面检查。A、每月 B、每季 C、没半年 D、每年
41、《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后的（）日内，将有关技术资料移交使用单位，由使用单位存入特种设备安全技术档案。A、15 B、30 C、45 D、60
42、某中学将学校场地出租座位烟花爆竹的经营场所，依据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，应对该学校校长给予（）的行政处分。A、记过 B、记大过 C、降级 D、撤职
43、依据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，关于特大安全事故，社会影响特别恶劣或者性质特别严重的，由国务院对负有领导责任的（）正职负责人给予行政处分。
A、省级安全监管机构 B、设区的市级人民政府 C、省(区、市)人民政府 D、省人大机关
44、某场职工李某在下班回家的路上，被一辆卡车撞伤，依据《工伤管理条例》，下列关于李某是否属于工商的说法中，正确的是（）。A、应当认定为工伤 B、应当视同为工伤 C、可以视同为工伤 D、不能认定为工伤
45、依据《工伤保险条例》，下列伤亡情形中，应当认定为工伤的是（）。
A、某车间安全员到车间现场进行例行安全检查时突发脑溢血，送往医院进行抢救，8小时后死亡
B、某工商销售人员在去往某地洽谈业务途中，因发生车祸致死
C、某取得伤残军人证的退伍军人到用人单位工作一年后旧伤复发
D、某职工骑自行车上班途中，不慎调入沟渠中致右腿骨折
46、某化工厂发生氨气泄漏，造成2人死亡，108人急性中毒，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故的等级为（）。A、一般事故 B、较大事故 C、重大事故 D、特别重大事故
47、依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，一般事故应上报至（）安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。A、县（区）、市人民政府 B、设区市级人民政府 C、省（区、市）级人民政府 D、国务院
48、依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级的上报时间不得超过（）小时。A、1 B、2 C、3 D、4
49、依据《注册安全工程师管理规定》，从业人员300人以上的煤矿，非煤矿山，建设施工单位和危险物品生产和经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员（）的比例配备注册安全工程师。A、7 % B、10 % C、15 % D、30 %
50、张某因以不正当手段取得注册安全工程师证而被发证机关于2008.年6月10日撤销其注册，依据《注册安全工程师管理规定》，张某可以于（）后再次提出注册申请。A、2009年6月9日 B、2010年6月9日 C、2011年6月9日 D、2012年6月9日
51、某公司员工在更换一个电杆的绝缘之前，先拉断开关并正确断电、机短路接地线、挂警示牌等安全措施后上电杆作业，发生了人身伤亡事故，事故调查发现，金某未取得电工证，事故现场有两根电杆相距3米，现场无人监护作业，金某是因为上错了电杆而导致触电身亡，当地安全生产监督管理部门依法对该公司钱某处3万元罚款，钱某不服处理意见，提出了听证申请，依据《安全生产安全违法行为行政处罚办法》，下列关于改起案件的说法中正确的是（）。A、安全生产监管总局对该公司的处罚不涉及停产整顿，吊销许可证及撤销有关资格，不适用听证程序 B、由于钱某不服处理意见安全生产监管局有权进一步查封该公司生产设备的处理设施、加重处罚。
C、该案件事故确凿，对责任人的处理有法定依据，处罚适当，可适用简易程序
D、对钱某的罚款数额较大，钱某有权要求举行听证当地安全生产监管局应当按程序举行社会听证会。
52、依据《安全生产安全违法行为行政处罚办法》，生产经营单位的主要负责人有（）行为时，应予以警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人，其他相关人员处1千元以上，1万元以下罚款。A、对事故预兆或已发现的事故隐患不及时采取措施的 B、谎报或者瞒报事故的
C、在事故调查中作伪证或只是他人作伪证的 D、伪造或破坏现场证据的
53、依据《安全生产安全违法行为行政处罚办法》，对生产经营单位及其有关人员的同一安全生产违法行为，不得给予（）的行政处罚。A、罚款和责令停产
B、没收违法所得和责令停止生产 C、两次以上罚款 D、警告和罚款
54、某企业计划生产防冲击眼镜、化学护目镜、焊接护目面罩、防护面屏、洗眼器等面部防护用品，依据《劳动防护用品监督管理规定》，下列关于该企业劳动防护用品生产与检测的说法中，正确的是（）。
A、该企业可以不设置产品检测手段，所有出厂产品都委托外部机构检测
B、该企业出厂的产品经检测之后，合格的出据合格证，不合格的按次品降价出售
C、该企业伍的营业执照以后，可以直接生产安全帽、安全鞋等安全防护用品
D、该企业生产的产品必须取得特种劳动防护用品安全标志
55、依据《劳动防护用品监督管理规定》，生产经营单位购买的特种劳动防护用品安全标志需经过（）检查验收。A、国家安全生产监管部门授权机构 B、省级以上安全生产监管部门授权机构 C、县级以上劳动保障行政主管部门授权机构 D、本单位的安全生产技术部门或者管理人员
56、安全生产检测检验机构应当接受有关部门的监督管理，依据《安全生产检测检验机构管理规定》下列关于安全生产检测检验机构监督管理的说法中正确的是（）。
A、甲级检测检验机构只能由国家安全监管总局组织监督评审或者审查
B、乙级检测检验机构只能由省安全监管总局组织监督评审或者审查
C、检测检验机构应当在每年的三月份向资质颁发机关报送上一的工作总结
D、甲级检测检验机构被注销资质的，应当将资质证书和相关印章交还发证机关
57、根据国家有关规定，行业标准的制定修订程序和国家标准的制定修订程序的不同之处在于，行业标准有一个（）阶段。A、备案 B、立项 C、批准 D、复审
58、根据标准制修订程序的规定，对标准进行会议复审时需要代表表决的，必需由不少于出席会议代表人数的（）通过方为通过。A、三分之一 B、二分之一 C、三分之二 D、四分之三
多项选择题
1、依据《安全生产法》，下列单位中，其主要负责人和安全生产管理人员应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职的有（）。A、非金属矿山企业 B、危险物品存储单位 C、机械加工企业 D、危险物品使用单位 E、建筑施工单位
2、依据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作应当履行的职责包括（）。A、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 B、保证本单位安全生产投入的有效实施
C、负责一线安全生产管理，督促、检查从业人员遵守安全生产规章制度和操作规程 D、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
E、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
3、依据《劳动法》规定，禁止用人单位安排未成年工从事的活动有（）。A、矿山井下劳动 B、高空作业劳动 C、低矮作业劳动
D、国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 E、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动
4、依据《职业病防治法》，在进行职业病诊断时，应当综合分析的因素包括（）。A、病人家族病史 B、职业病危害接触史 C、病人的职业史 D、病人个体体质诊断 E、临床诊断以及辅助检查结果
5、某日5时，某建筑工地发生塌方事故，当场5人死亡，2人被埋失踪，9人受伤，现场安全员立即将事故情况向作业队长和项目经理汇报，项目经理立即组织人员前往现场营救，将死亡和受伤人员运出现场，安排工人挖掘搜寻失踪人员，次日7时许，找到一名失踪人员已经死亡，此时项目经理才想起向当地安全生产监管局报告，该事故造成1人死亡，1一人失踪，9人受伤，依据《安全生产法事故报告调查处理条例》，下列有关该事故的说法中正确的是（）。A、现场安全员、作业队长和项目经理作为，未及时向当地安全生产监管局报告，属违法行为
B、项目经理在事故发生后23小时内当地安全生产监管局报告事故情况，属于未在规定时间内上报
C、项目经理部不及时向当地安全生产监管局报告事故情况，还应该向建设主管部门报告
D、县安全生产监管局在了解真实情况之后，应当向上一级安全生产监管部门报告
E、公司为了抢救被围困的人员，在作出适当标示的情况下，可移动现场部分物件
6、某企业擅自使用被查封或扣押的设施、设备、器材，县安全生产监管局做出罚款一万元的处罚决定，在处罚履行期限到期以后，该企业既未履行处罚决定，尤为申请复议或项人民法院提请诉讼，依据《安全生产安全违法行为行政处罚办法》，县安全生产监管总局可以采取的措施有（）。A、申请省安全生产监管总局强制执行 B、申请人民法院强制执行 C、按每日30元对企业加处罚款 D、按每日300元对企业加处罚款 E、对该企业负责人采取强制措施
原题（安全管理）
1、安全检查人员对检查所发现的事故隐患应下达隐患整改命令，提出整改意见和要求，跟踪评估整改结果，实现安全检查工作的闭环管理，下列工作中，不属于“跟踪评估整改结果”环节的内容是（）。A、修正相关安全管理制度和程序 B、对相关人员进行相应安全培训 C、验证整改技术措施的有效性 D、监测正在运行的重大危险源
2、安全生产检查是安全管理工作的重要内容，是消除隐患、防止事故发生，改善劳动条件的重要手段，下列工作中，不属于安全生产检查实施阶段的是（）。A、访谈、查阅文件和记录 B、准备必要的检测工具、仪器、书写表格和记录本 C、现场观察寻找不安全因素
D、针对存在问题提出整改意见和要求
3、《安全生产法》规定了生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者（）的劳动保护用具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用、保管。A、国家标准 B、地方标准 C、企业标准 D、行业标准
4、根据国家有关劳动防护用品配备与使用的规定，生产经营单位为其从业人员配备特种劳动防护用品时应选用（）。
A、无安全标志的劳动防护用品 B、有安全标志的劳动防护用品
C、新研制和开发的无安全标志的劳动防护用品 D、新研制和开发的有安全标志的劳动防护用品
5、依据《特种设备安全监察条例》（国务院第373号令），电梯、客运索道等特种设备使用单位，应当将（）放置于乘客注意的显著位置。A、安全检验合格证 B、安全注意事项 C、产品验收合格证 D、营业执照
6、某矿山企业发生井下透水事故，造成157人被困，国务院接到事故报告，启动了国家安全生产事故灾难应急预案，组织救援，该事故灾难的监管是（）。A、国务院安全生产监督管理部门 B、国务院安委会办公室 C、国务院安委会
D、国务院国有资产管理局
7、安全预评价工作在项目建设之前进行，运用系统系统安全工程的原理和方法对危险及有害因素，评价其危险度，提出相应的安全对策措施及建议，安全预评诊断要以建设项目的（）作为主要依据。A、初步设计 B、工业设计 C、可行性研究报告 D、安全卫生专篇
8、安全验收评价单元的划分应符合科学、合理的原则。具体划分时应考虑法律、法规等方面的符合型，设施、设备、装置及工艺方面的安全性，（）、公用工程，辅助设施配套性，周边环境适应性和应急救援有效性，人员管理论调方面充分性等方面。
A、危险有害因素分布的规律性 B、物料产品的安全性 C、自然条件的特殊性 D、平面布局的合理性
9、某建筑公司在起重机检修过程中，由于操作不慎，造成检修工具高处坠落，砸中一个人头部，导致死亡，根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—86）。该事件属于（）。A、物体打击 B、高处坠落 C、机械伤害 D、起重伤害
10、某种安全分析方法是以关键词为引导，找出过程中工艺状态的变化（即偏差），然后分析缠身过偏差的原因，后果及可采取的对策。其基本步骤包括分析的准备，进行分析和编制分析报告。这种方法需要由多工种、多专业的人员组成的评审组来完成。该安全分析方法是（）。A、故障类型和影响分析（FMEA）B、危险与可操作性分析（HAZC）C、预先危险分析（PHA）D、故障架设分析（WI）
11、风险是评价系统危险程度的指标，下列有关风险的说法，正确的是（）。
A、事故发生的概率很小，风险一定就小
B、事故发生的概率很大，每次后果不严重，危险可能也很大
C、单位时间内伤亡的人数是判断风险大小的唯一依据 D、单位时间内发生事故的次数是判断风险大小的唯一依据
12、某火力发电厂主厂房有额定蒸发量为1970 t / h ,额定压力为25.4MPa的锅炉两主厂房南400m有一座制氢站，制氢站装有1套制氢设备和6个氢罐，氢罐的压力为3.2MPa，体积13.9 m3，在工厂房西450n有两个容量1000 m3的0号柴油（柴油闪点为60C），主厂防备750米有一座储存有氨、盐酸、硫酸、乙炔等化学品库，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218—2009）,该厂应该划分为（）各重大危险源单位。A、1 B、2 C、3 D、4
13、根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218—2009），判断危险化学品为危险源是依据物质的（）。A、反应活性及其临界量 B、爆炸性及其临界量 C、毒性及数量 D、危险特性及其数量
14、根据有关规定，企业在对重大危险源进行辨识和评价后，应在规定的期限内向政府主管部门提交安全报告，如果新建的工程项目，重大危险源安全报告应在项目（）。A、安全验收时 B、投入运行前 C、验收后3个月 D、投入运行前6个月
15、事故应急救援预案不该局限于事故发生后的应急救援行动，而应做到“预防为主，准备不断”。完整的应急管理包括（）阶段。
A、预防、准备、响应和恢复 B、策划、准备、响应和评审 C、策划、响应、恢复和预案管理 D、预防、响应、恢复和评审
16、为预防和减少突发事故的发生，控制、减轻和消除突发事件引发的社会危害，加强对突发事件的管理，2007年8月，国家爱颁布了《突发事故应对法》，根据该法，下列有关突发事件的分类，正确的是（）。
A、地质灾害、事故灾难、医疗卫生事件、生产安全事件 B、地质灾害、生产安全、公共卫生事件、社会安全事件 C、自然灾害、事故灾难、医疗卫生事件、生产安全事件 D、自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件
17、应急管理是对重大事故的全过程管理，贯穿于事故发生前、中、后的动态的过程，下列有关重大事故应急管理的说法中，错误的是（）。
A、应急响应是在事故发生后立即采取的应急救援行动 B、事故的预防是通过管理和技术手段，尽可能的防止事故的发生 C、应急准备是针对可能发生的事故，为迅速有效地开展应急行动而预先所作的各种准备工作
D、恢复工作应在事故发生后立即进行，首先使事故发生区域恢复到相对安全的基本状态，然后逐步恢复到正常状态
18、下列有关事故应急救援体系的说法中，正确的是（）。A、完整的救援体系由组织体制、法制基础和应急故障系统构成
B、救援体制由管理机构、功能部门、应急指挥和救援队伍构成
C、保障系统由应急预案、物资装备和经费保障构成 D、救援体系由组织体制、运作机制、法制基础和保障系统构成19、应急准备是实施有效救援的基础，主要内容包括（），教育训练与演练，互救协议。A、安全生产责任制，应急资源准备 B、应急资源准备，预警与通知 C、应急资源准备，恢复现场 D、机构与职责，应急资源准备 20、某火电厂针对可能发生的火灾、爆炸等事故，编制了一系列应急预案，为保证各种类型预案间的整体协调性，和层次合理性，并实现共性与个性，通用性与特殊性的相结合，将编制完成的应急预案划分为三个层次，其中的柴油罐区火灾预案属于（）。A、综合预案 B、专项预案 C、现场处置方案 D、基本预案
21、应急预案的演练是检验、评价、保持应急能力的一个重要手段，在会议室内举行由应急组织的代表或关键岗位人员参加，按照应急预案及其标准工作程序讨论应急情况时应采取的行动，以锻炼参演人员解决问题的能力，、解决应急组织检验工作和职责划分等方面存在的问题为目的的演练称为（）。A、功能演练 B、桌面演练 C、全面演练 D、协调性演练
22、应急演练时检验、评价和保持应急能力的有效手段，功能演练是指针对某项应急响应功能举行的演练活动，下列有关功能演练的说法中，正确的是（）。
A、一般在应急指挥中心举行，并可同时开展桌面演练，不必调用应急资源
B、主要目的是针对应急响应功能，检验应急人员以及应急体系的策划和实践
C、演练完成后，应向当地政府口头汇报，并提出改进意见 D、功能演练比桌面演练更专业化，要求应急人员少而精，协调工作指挥
23、依据，卫生部《建设项目职业病危害分类管理办法》，建设项目竣工后，在试运行期间，应当对职业病设施运行情况和工作场所职业病危害因素进行监测，并在试运行（）进行控制效果评价。A、一个月内 B、三各月内 C、六个月内 D、一年内
24、依据《工作场所有害因素接触限值 第一部分：化学有害因素》（GBZ2.1—2007）生产粉尘的卫生标准限值由（）确定。A、超时间接触容许浓度 B、粉尘浓度超标倍数 C、最高容许浓度
D、时间加权平均容许浓度
25、作业场所存在职业危害的用人单位必须对从业人员进行健康监护，其中，职业健康检查包括上岗前、在岗期间、（）和应急的健康体检 A、复查 B、离岗时 C、复岗时 D、特种检查
26、《职业健康安全管理体系导则》（ILO—OSH 2001）和《职业健康安全管理体系》（OHSAS—18001）的运行模式均体现了（）的特点。A、传统管理 B、事中管理 C、持续管理 D、事后管理
27、某鞋帽城发生火灾事故，无人员伤亡，过火面积超过500 m3直接经济损失250万元，本期事故为（）事故。A、特大 B、重大 C、较大 D、一般
28、某省属国有铁矿发生一起提升罐笼坠罐的重大伤亡事故，根据有关法规规定，事故调查组成员应由安全生产监管部门、监察部门、工会和（）派人组成，并邀请人民检察院派人参加。A、国土资源管理部门 B、国有资产管理部门 C、人力资源和社会保障部门 D、质量监督检验检疫部门
29、导致事故发生的原因有多种类型，事故的直接原因主要是由物的不安全状态（）导致。A、无操作规程 B、劳动组织部合理 C、对工人培训不到位 D、人的不安全行为 30、根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721—86），伤亡事故经济损失是指企业职工在劳动生产过程中发生伤亡事故所引起的经济损失，包括直接经济损失和间接经济损失，直接经济损失中善后处理费用包括（）。A、现场抢救费用、清理现场费用、事故罚款和赔偿费用、补助及救济费用
B、处理事故的事务性费用、现场抢救费用、清理现场费用、丧葬及抚恤费用
C、处理事故的事务性费用、现场抢救费用、事故罚款和赔偿费用、补助及救济费用
D、处理事故的事务性费用、现场抢救费用、清理现场费用、事故罚款和赔偿费用
31、某乙烯化工有限公司贮料区的油储罐泄露引发大火，10个储有轻烯原料，10个储有石蜡，油储罐被烧毁，无人员伤亡，但造成6300万元的直接经济损失，其事故调查报告应该由（）批复。A、县级人民政府 B、社区的市级人民政府 C、省级人民政府 D、国务院
32、某市一个市政工程维修队在进行地下管道维修时，由该公司一名员工带领当天从劳务市场招收的3名劳务人员直接进入现场工作，1名先入井的劳务人员中毒晕倒，另外3名立即下井抢救，因没有穿戴任何防护设备，均中毒倒地，导致4人死亡，为防止类似事件再次发生，应采取的防范措施是.（）。
A、不得招用临时工从事井下作业 B、不准任何人再进入该井
C、对新工人进行安全知识培训后上岗 D、永久封闭出事井 33、2004年国务院作出《关于进一步加强安全生产工作的决定》，明确我国安全生产的中长期奋斗目标，到2020年实现全国安全生产状况根本性好转，安全指标（）达到或接近世界中等国家发展水平。A、十万从业人员事故死亡率 B、亿客公里死亡率 C、千人重伤率 D、百万人火灾发生率
34、某地区开展了职工职业病统计和调查，取得大量数据，对这些数据进行统计分析时应包括（）两项内容。A、统计描述和统计推断 B、统计抽样和统计分析 C、统计抽样和统计推断 D、统计抽样和参数估计
35、下列统计描述的分析方法中，属于计数资料类分析方法的是（）。A、算术平均数 B、百分位数 C、标准差 D、构成比
36、依据国家安全生产监督管理总局颁布的《注册安全工程师管理规定》，从业人员人数在300人以上的危险物品生产单位，应当按照不少于安全生产管理人员（）的比例配备注册安全工程师。
A．10％
B．15％
C．20％
D．30％
37、在安全生产工作中，通常所说的“三违”现象是指（）。
A．违反作业规程、违反操作规程、违反安全规程
B．违章指挥、违章作业、违反劳动纪律
C．违规进行蜜全培训、违规发放劳动防护用品、违规消减安全技措经费
D．违反规定建设、违反规定生产、违反规定销售
多项选择题
1、工伤事故分类的方法较多，根据《企业职工伤亡事故分类标准》企业工伤事故分为20个类别，其中包括（）。A、透水 B、淹溺 C、放炮 D、交通伤害 E、冒顶片帮
2、《国务院关于继续深入开展“安全生产年”活动的通知》，提出，要继续加强“三项建设”，这“三项建设”是指（）。A、安全生产法制体制机制建设 B、安全保障能力建设 C、安全标准化建设 D、安全监管监察机构建设 E、安全文化建设
3、根据国家有关标注规定，化工企业冷却循环水加硫酸岗位的从业人员劳动防护用品包括（）。A、防护面罩 B、防酸手套 C、防酸雨靴 D、纯棉工作服 E、蚕丝工作服
4、作业场所监督检查是安全生产监督管理的一种重要形式，作业场所监督内容一般包括（）。A、规章制度和操作规程 B、安全培训和持证上岗 C、职业危害和劳动防护 D、党风廉政和效能监察 E、安全管理和事故处理
5、某单位储存有0.5吨氰化氢化学品以及150吨的电石危险物质（氰化氢与电石重大危险源临界量分别为1吨和100吨），根据《危险化学品安全管理条例》，企业应当将储存的危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况上报（）。A、公安部门备案 B、负责化学品登记的机构备案 C、安全监督管理部门登记
D、消防部门和安全监督管理部门备案 E、安全监督管理部门备案
6、根据对评价指标的内在特性和了解程度，预警方法主要有三种，下列所说的说法，正确的是（）。.A、预警方法包括指标预警、因素预警和综合预警 B、指标预警是根据预警指标数值大小的变化而发生不同程度的报警
C、如果出现工人误操作，就发出报警，这种预警方法属于因素预警
D、指标预警属于定性预警方法 E、因素预警属于定量预警方法
7、职业病发病常与生产环境及个体条件有关，导致职业病发病的主要条件取决于（）。A、有害因素的性质 B、生活饮用水质量 C、劳动者个体易感性 D、有害因素作用于人体的量 E、有害因素作用的部位
8、生产经营单位在实施职业健康安全管理体系时，为实现管理评审的目标，管理评审应收集的信息由（）。A、工伤、疾病和事故的调查结果 B、绩效测量与检测结果 C、审核活动的结果
D、生产经营单位内外部变化的情况 E、应急救援和演练的效果
9、生产经营单位发生生产安全事故后，单位和有关部门向上级报告事故情况时，上报已经造成或者可能造成的人员伤亡人数，以及初步估计的直接经济损失等内容外，还应包括（）。
A、事故发生单位的概况 B、事故的简要经历 C、事故原因和整改计划 D、事故责任和性质 E、已采取的应急措施
10、统计推断是统计工作的主要内容之一，下列有关统计推断方法和内容的说法中，正确的有（）。A、统计推断是通过样本信息来推断总体特征 B、参数估计和假设检验室统计推断的两个重要方面 C、参数估计是通过样本推断总体特征 D、假设检验是用来检验参数估计的准确程度
E、假设检验常用来判断样本与样本、样本与总体差异的引发原因
11、安全生产事故处理必须坚持“四不放过”原则，下列有关事故处理的说法中，关于“四不放过”原则要求的是（）。A、事故原因不查清楚不放过 B、事故防范措施不落实不放过 C、事故相关人员未受到教育不放过 D、事故责任者未收到处理不放过 E、事故责任者未受到刑事处罚不放过
原题（安全技术）
根据射线检测的特点，射线检测对（）缺陷检出率高。A.裂纹 B.夹渣 C.未溶合 D.白点
氧气瓶充装时，充装人员的手套、服装、工具等均不得沾有（）。A.水泥 B.水 C.油脂 D.石粉
起重机吊载接近或达到额定值，或起吊危险物（液态金属，有害物，易燃易爆物）前，应认真检查制动器，并用（）试吊。
A.小高度，长行程 B.小高度，短行程 C.大高度，短行程 D.大高度，长行程
为防止锅炉炉膛爆炸，启动燃气锅炉的顺序为（）。A.送风-点燃火炬-送燃料 B.送风-送燃料-点燃火炬 C.点燃火炬-送风-送燃料 D.点燃火炬-送燃料-送风
下列有关压力容器检验的阐述中，不安全的是（）。A.实施检验前，确认扶梯、平台、脚手架、射线防护等符合安全作业要求，放置了安全警戒标志
B.设备内部介质已放空，对其内部残留的易燃介质用空气进行置换
C.关闭所有连接被检查设备的阀门，用盲板隔断所有液体、气体或蒸汽的来源
D.检验人员进入压力容器内部时，外部有人进行监护
《蒸汽锅炉安全技术监察规程》规定，制造锅炉受压元件的金属材料必须是（）。A.沸腾钢 B.半镇静钢 C.镇静钢 D.耐热钢
锅炉属于承压类特种设备，其常用的安全附件有：安全阀、压力表、水位计、温度测量装置、保护装置、防爆门和锅炉自动控制装置等，下列装置或设施中，属于锅炉安全附件的是（）。A.引风机
B.排污阀或放水装置 C.单向截止阀 D.省煤器
在人机系统中人始终起着核心和主导作用，机械起着安全可靠的保证作用。在半机械化控制的人机系统中，人在系统中主要充当生产过程的（）。A.操作者与管理者 B.监视者与控制者 C.操作者与控制者 D.监视者与管理者
与产品设计和操纵机器有关的人体特性参数是（）。A.静态参数、动态参数、身高参数、肢体活动范围参数 B.生理学参数、生物力学参数、心里参数、生物化学参数 C.基本参数、辅助参数、静态参数、动态参数 D.静态参数、动态参数、生理学参数和生物力学参数
在人机系统设计过程中，减少操作者的紧张和体力消耗来提高安全性，并以此改善机器的操作性能和提高其可靠性，这一特性称为机械安全的（）。A.系统性 B.有善性 C.防护性 D.整体性
通过学习和训练，去提高人的文化和技术素质，或采取必要的辅助措施（如使用劳保用品等）去适应人机系统的要求，这一工程称为（）。A.机宜人 B.人适机 C.培训 D.演练
生产性粉尘对人体的危害程度与其理化性质有关。其中与矽肺病的发生最密切的化学特性是（）。A.爆炸性 B.分散度
C.游离二氧化硅含量 D.溶解度
粉尘分散度与发生尘肺病密切相关，直径小于（）的粉尘易于到达呼吸器官的深部。A.5µm B.10µm
点击咨询 